天津市房屋裝飾裝修合同(精選20篇)
天津市房屋裝飾裝修合同 篇1
甲方:_________
乙方:_________
依據(jù)《中華人民共和國建筑法》、《中華人民共和國消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)法》以及其它有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,遵循公平、誠實(shí)信用的原則,雙方就本裝飾工程的有關(guān)事項(xiàng)協(xié)商達(dá)成一致,訂立本合同。
一、工程概況裝飾工程施工地點(diǎn):_________施工內(nèi)容:_________承包方式:_________合同總工期_________天,自____年____月___日開工至___年____月___日竣工。
合同總價(jià)款:_________其中:人工費(fèi)___元,材料費(fèi)____元。
二、雙方工作
1.甲方工作
1.1開工前,向乙方提供裝飾方案及做法說明一份,并向乙方進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)交底。
騰空房屋,清除影響施工的障礙物。
對(duì)只能部分騰空的房屋中所滯留的家具、陳設(shè)等采取保護(hù)措施,并經(jīng)乙方書面確認(rèn)。
1.2辦理本工程施工所涉及的各種申請(qǐng)、批件等手續(xù),協(xié)調(diào)鄰里關(guān)系,保證乙方施工時(shí)間。
1.3向乙方提供施工需用的水、電、氣等設(shè)備,并說明使用注意事項(xiàng)。
協(xié)調(diào)做好垃圾清理等工作,并承擔(dān)相應(yīng)費(fèi)用。
2.乙方工作
2.1按照甲方的意圖和要求,向甲方提供施工圖紙及做法說明并進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)交底,交甲方進(jìn)行書面認(rèn)定。
2.2乙方指派_________為乙方駐現(xiàn)場(chǎng)代表,負(fù)責(zé)合同履行。
按要求組織施工,解決由乙方負(fù)責(zé)的各項(xiàng)事宜。
2.3未經(jīng)甲方同意和所在地房管或物業(yè)管理部門批準(zhǔn),不準(zhǔn)隨意拆改原有建筑結(jié)構(gòu)及各種設(shè)備管線。
2.4遵守國家或地方政府及有關(guān)部門對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)管理的規(guī)定,嚴(yán)格執(zhí)行施工規(guī)范、安全操作規(guī)程、防火及環(huán)保規(guī)定。
2.5工程竣工未移交甲方之前,負(fù)責(zé)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)的一切設(shè)施和工程成品進(jìn)行保護(hù)。
三、工期
1.工期延誤
1.1因以下原因造成工期延誤,經(jīng)甲方確認(rèn),工期相應(yīng)順延:甲方不能按約定提供開工條件。
設(shè)計(jì)變更和工程量變化。
甲方同意工期相應(yīng)順延的其它情況。
1.2由于甲方原因?qū)е轮型就9ぃ追綉?yīng)補(bǔ)償乙方因停工、設(shè)備閑置所造成的損失,每停工一天,甲方支付乙方____元。
1.3由于乙方原因逾期竣工的,每逾期一天,乙方支付甲方____元違約金。
四、工程價(jià)款支付開工日前三天,甲方支付總價(jià)款的_____%,計(jì)_____元;工程日期過半,甲方再支付總價(jià)款的___%,計(jì)_____元;驗(yàn)收合格三日內(nèi),甲方支付總價(jià)款的剩余部門,計(jì)____元。
五、材料供應(yīng)
1.甲方提供材料甲方供應(yīng)的材料、設(shè)備應(yīng)有材料設(shè)備表。
甲方供應(yīng)的材料、設(shè)備有質(zhì)量問題或規(guī)格差異,乙方應(yīng)及時(shí)向甲方提出,甲方仍表示使用的,由此造成損失的,由甲方承擔(dān)責(zé)任。
甲方供應(yīng)的材料、設(shè)備運(yùn)抵現(xiàn)場(chǎng)____日內(nèi),經(jīng)乙方驗(yàn)收,由乙方負(fù)責(zé)保管。
由于保管不當(dāng)造成的損失,由乙方負(fù)責(zé)。
甲方供應(yīng)的材料、設(shè)備未經(jīng)甲方同意,乙方不得挪作它用,否則,乙方應(yīng)按相應(yīng)價(jià)款的雙倍補(bǔ)償給甲方,并承擔(dān)由此造成的損失。
2.乙方采購的材料乙方采購的材料、設(shè)備,必須有材料設(shè)備表注明品牌、規(guī)格、等級(jí)、數(shù)量、單價(jià)和總價(jià),甲乙雙方簽字認(rèn)可。
如乙方采購的材料、設(shè)備與材料設(shè)備表不符,不得使用。
如乙方未經(jīng)甲方同意擅自使用,造成的損失由乙方負(fù)責(zé)。
六、工程變更在工程施工過程中甲方提出設(shè)計(jì)修改意見及增減工程項(xiàng)目時(shí),須提前與乙方代表聯(lián)系,在簽訂變更單后方可進(jìn)行該項(xiàng)目施工。
凡私自與施工作業(yè)人員商定更改施工內(nèi)容所引起的一切后果,甲方自負(fù)。
給乙方造成損失的,甲方應(yīng)負(fù)責(zé)賠償。
七、質(zhì)量與驗(yàn)收
1.工程質(zhì)量
1.1工程以施工圖紙、做法說明、設(shè)計(jì)變更為依據(jù),以《天津市建筑裝飾工程質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)》為質(zhì)量評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)。
1.2乙方應(yīng)認(rèn)真按照約定技術(shù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和設(shè)計(jì)要求進(jìn)行施工,隨時(shí)接受甲方的檢查檢驗(yàn),為檢查檢驗(yàn)提供便利條件。
如工程質(zhì)量達(dá)不到約定條件,乙方應(yīng)按照甲方的要求返工、修改,并承擔(dān)由于自身原因?qū)е路倒ぁ⑿薷牡馁M(fèi)用。
2.竣工驗(yàn)收與保修
2.1工程完工后,乙方應(yīng)當(dāng)向甲方提交工程驗(yàn)收單。
甲方自接到工程驗(yàn)收單七日內(nèi)驗(yàn)收,在驗(yàn)收單上簽字。
甲方無正當(dāng)理由不按時(shí)驗(yàn)收,超過七日的視為竣工驗(yàn)收已被確認(rèn)。
2.2雙方約定隱藏工程和中間驗(yàn)收部位:_____.
2.3雙方約定的保修項(xiàng)目?jī)?nèi)容期限為:_____.
八、安全和防火
1.甲方或乙方提供的施工圖紙或做法說明,應(yīng)符合《中華人民共和國消防法》和有關(guān)防火設(shè)計(jì)規(guī)范。
2.由于乙方在施工生產(chǎn)過程中違反有關(guān)安全操作規(guī)程,導(dǎo)致發(fā)生安全或火災(zāi)事故,乙方應(yīng)承擔(dān)由此引發(fā)的一切經(jīng)濟(jì)損失。
九、違約責(zé)任甲、乙雙方應(yīng)嚴(yán)格履行合同所規(guī)定的各項(xiàng)條款,甲方不能及時(shí)給出必要的指令、確認(rèn),不按合同約定履行自己的義務(wù),或其他使合同無法履行的行為,甲方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。
乙方不能按合同工期竣工,施工質(zhì)量達(dá)不到標(biāo)準(zhǔn)要求,或其他使合同無法履行的行為,乙方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。
甲乙雙方承擔(dān)違約責(zé)任均按合同總價(jià)款的____%向?qū)Ψ街Ц哆`約金,若違約金不能彌補(bǔ)損失時(shí),當(dāng)事人可以要求對(duì)方予以增加。
十、合同爭(zhēng)議解決方式雙方約定在履行合同過程中發(fā)生爭(zhēng)議,由雙方協(xié)商解決或請(qǐng)___調(diào)解。
協(xié)商或調(diào)解不成時(shí),雙方可以按下述第____種方式解決:1.由_____仲裁委員會(huì)仲裁;2.向人民法院起訴。
十一、其他約定_________
十二、本合同未盡事宜,經(jīng)雙方共同協(xié)商作出補(bǔ)充規(guī)定,補(bǔ)充規(guī)定與本合同具有同等法律效力。
十三、組成本合同的文件包括:1.本合同條款及合同附表;2.施工圖紙及做法說明;3.雙方有關(guān)本工程洽商的其他書面協(xié)議;4.補(bǔ)充規(guī)定。
十四、其他1.本合同正本兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份,具有同等法律效力。
雙方約定可根據(jù)需要確定合同副本的數(shù)量,雙方約定后生效。
2.乙方收到本裝飾工程價(jià)款尾款,本合同即告終止。
業(yè)主:___承包方:_____
注冊(cè)地址:_____注冊(cè)地址:_______
住地:_________住地:________
法定代表人:___法定代表人:_____
委托代理人:___委托代理人:_____
聯(lián)系電話:_____聯(lián)系電話:________
____年___月___日____年___月___日
天津市房屋裝飾裝修合同 篇2
裝飾裝修合同范本(一)
根據(jù)《中華人民共和國民法典》、《建筑安裝工程承包合同條例》、《中華人民共和國消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)法》、《中華人民共和國價(jià)格法》、《北京市保護(hù)消費(fèi)合法權(quán)益條例》,中華人民共和國建設(shè)部(1997)92號(hào)文《家庭居室裝飾裝修管理試行辦法》以及其他有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定的原則,為保護(hù)雙方的合法權(quán)益,結(jié)合本工程的具體情況,甲、乙雙方在平等、友好、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上達(dá)成如下協(xié)議,共同遵守。
發(fā)包方(簡(jiǎn)稱甲方):
承包方(簡(jiǎn)稱乙方):(施工工程隊(duì)負(fù)責(zé)人)
身份證:聯(lián)絡(luò)方式:
家庭住址:
第一條工程概況
1、裝潢施工地點(diǎn):
2、住房結(jié)構(gòu):磚混結(jié)構(gòu);房型__房__廳__套,建筑面積約__平方米。
3、承包方式:
4、裝飾施工內(nèi)容:甲方住房的水電改造工程,墻體改造,墻體拆除,墻面及地面拆除,地磚、瓷磚鋪貼,吊頂安裝,門窗拆除,包水管,頂面、墻面涂料,廚具、潔具、燈具安裝,隔斷制作,搬運(yùn)工程等其他裝修工程中應(yīng)包含的所有工程。(關(guān)于采購及搬運(yùn)工程的補(bǔ)充約定:甲方所有采購都由乙方協(xié)助完成,甲方在采購過程中,承諾在免費(fèi)的前提下盡力要求裝修材料供應(yīng)商將裝修材料送貨至甲方房屋內(nèi)。但如遇材料供應(yīng)商堅(jiān)持只負(fù)責(zé)送貨到甲方住宅樓下或者不予送貨的情況,則乙方負(fù)責(zé)將該等裝修材料搬運(yùn)到房屋內(nèi)或者乙方負(fù)責(zé)將貨物運(yùn)送至施工現(xiàn)場(chǎng))。
5、總價(jià)款:____元(包括屋內(nèi)垃圾清理費(fèi)和材料搬運(yùn)費(fèi)),乙方已拿走甲方的冰箱及暖氣片價(jià)值______元,抵工程款______元整,剩余工程款____元。大寫(人民幣_(tái)_____整。以上總價(jià)款根據(jù)乙方實(shí)地考察甲方房屋,并初步了解所需完成工程后確定,該總價(jià)款包含所有乙方承擔(dān)的裝修工程中涉及的人工。
6、工期:自____年__月__日開工,至____年__月__日竣工,工期約__天。另,如雙方經(jīng)過協(xié)商,對(duì)工期的延長達(dá)成一致意見,則按達(dá)成的統(tǒng)一意見執(zhí)行。
第二條關(guān)于乙方職責(zé)的約定
1、乙方(即)在裝修期間承擔(dān)施工工程隊(duì)負(fù)責(zé)人的職責(zé),對(duì)本次裝修工程的質(zhì)量和工期負(fù)責(zé)。乙方全面承擔(dān)聯(lián)絡(luò)甲方,提供材料需求,現(xiàn)場(chǎng)管理裝修施工質(zhì)量和施工人員等職責(zé)。如在施工過程中,產(chǎn)生質(zhì)量問題和各類應(yīng)由施工工程隊(duì)承擔(dān)的對(duì)甲方造成的損失,甲方只針對(duì)乙方(即)提出賠償。
2、乙方在裝修過程中,需保證全程在現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行施工和管理(陪同甲方進(jìn)行材料選購除外。如遇特殊情況,需與甲方協(xié)商并且獲得認(rèn)可)。
3、乙方負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織裝修人員參與本合同定義的裝修工程。如甲方對(duì)乙方裝修人員的施工水平存在疑義,可以要求乙方無條件更換。
第三條關(guān)于材料供應(yīng)的約定
1、全部工程用裝修材料均由甲方提供,裝修施工設(shè)備、工具由乙方提供。
2、甲方負(fù)責(zé)采購供應(yīng)的材料,應(yīng)符合設(shè)計(jì)要求的合格產(chǎn)品,并應(yīng)按時(shí)供應(yīng)到現(xiàn)場(chǎng),乙方必須協(xié)助甲方辦理驗(yàn)收手續(xù)。如甲方供應(yīng)的材料、設(shè)備發(fā)生質(zhì)量問題或規(guī)格差異,乙方應(yīng)及時(shí)向甲方提出,甲方仍表示使用的,由此造成工程損失的,責(zé)任由甲方承擔(dān)。甲方供應(yīng)的材料抵現(xiàn)場(chǎng)后,經(jīng)甲乙雙方共同驗(yàn)收,由乙方負(fù)責(zé)保管并組織施工,由于保管不當(dāng)或施工工藝不當(dāng)造成的材料損失,由乙方負(fù)責(zé)賠償。
3、乙方必須負(fù)責(zé)進(jìn)行材料的搬運(yùn)上樓工作(瓷磚除外)。
4、為了保證工程的正常進(jìn)行,乙方必須至少提前一周書面向甲方提出下一工序需要購買的材料的清單及協(xié)助甲方進(jìn)行材料采購,以便甲方于周末采購材料。甲方應(yīng)按時(shí)提供乙方需要的材料。由于甲方提供材料延誤,造成的工期延誤由甲方承擔(dān)責(zé)任。乙方同時(shí)必須提供大致精確(+/-5-10%)的所需材料的數(shù)量。由于乙方材料估算錯(cuò)誤過大而導(dǎo)致的材料重新購買或材料退回的交通費(fèi)用將由乙方承擔(dān),或者由乙方負(fù)責(zé)運(yùn)輸退回供應(yīng)商。
5、甲方采購供應(yīng)的裝飾材料、設(shè)備,均應(yīng)用于本協(xié)議規(guī)定的住宅裝飾,非經(jīng)甲方同意,乙方不得挪作他用。如乙方違反此規(guī)定,應(yīng)按挪用材料、設(shè)備價(jià)款的雙倍補(bǔ)償給甲方。
第四條關(guān)于工程質(zhì)量及驗(yàn)收的約定
1、本工程執(zhí)行dbj08-62-97《住宅建筑裝飾工程技術(shù)規(guī)程》、db31/t30-1999《住宅裝飾裝修驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)》和市建設(shè)行政主管部門制定的其它地方標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量評(píng)定驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。
2、甲方提供的材料、設(shè)備質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量,其返工費(fèi)用由甲方承擔(dān),工期順延。
3、由于乙方原因造成質(zhì)量事故,其返工費(fèi)和材料損失由乙方承擔(dān)。
4、在施工過程中,甲方提出設(shè)計(jì)修改意見及增減工程項(xiàng)目,須提前與乙方聯(lián)系后,方能進(jìn)行該項(xiàng)目的施工。
5、若部分工序由甲方材料供應(yīng)廠家免費(fèi)安裝或由甲方安排其他單位安裝(如窗戶,櫥柜防火門,臺(tái)面等),甲方應(yīng)事先安排時(shí)間并通知乙方,乙方應(yīng)予以配合,并避免造成整體工期的延誤。
6、工程驗(yàn)收-甲、乙雙方應(yīng)及時(shí)辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗(yàn)收手續(xù)。
7、工程竣工:乙方應(yīng)提前二天通知甲方驗(yàn)收,甲方在接到通知三日內(nèi)組織驗(yàn)收,并書面辦理驗(yàn)收確認(rèn)手續(xù)。如果甲方在規(guī)定時(shí)間內(nèi)不能組織驗(yàn)收,須及時(shí)通知乙方,另定驗(yàn)收日期。如通過竣工驗(yàn)收,甲方應(yīng)承認(rèn)原竣工日期,并承擔(dān)乙方的看管費(fèi)用和其他相關(guān)費(fèi)用。
8、工程保修期一年,從竣工驗(yàn)收確認(rèn)之日起算。保修期內(nèi)由于乙方施工不當(dāng)造成質(zhì)量問題,乙方無條件地進(jìn)行維修,并承擔(dān)相應(yīng)材料費(fèi)用。
第五條關(guān)于安全生產(chǎn)和防火的約定
1、甲方提供的施工要求(見上述第三條)及與乙方協(xié)商,且施工場(chǎng)地應(yīng)符合防火、防事故的要求,主要包括電氣線路、煤氣管道、自來水和其它管道暢通、合格。乙方在施工中應(yīng)采取必要的安全防護(hù)和消防措施,保障作業(yè)人員及相鄰居民的安全,遵守物業(yè)管理部門的裝修指南,防止相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏水、停電、物品毀壞等事故發(fā)生。如遇上述情況發(fā)生,乙方負(fù)責(zé)修復(fù)和賠償。
2、施工中凡涉及改變房屋結(jié)構(gòu),拆、改承重墻,加大樓(地)面荷載,由甲方向物業(yè)管理部門提出協(xié)商,經(jīng)確認(rèn)后施工。
3、乙方應(yīng)注意煤氣使用安全,確保登高施工的安全保障等各類安全保證,并提醒施工工程人員注意安全,產(chǎn)生任何事故的責(zé)任完全由乙方負(fù)責(zé)。
第六條關(guān)于工程價(jià)款及結(jié)算的約定
1、工程款付款方式:經(jīng)雙方認(rèn)可,工程款付款時(shí)間表如下:
協(xié)議簽訂完畢,水電改造完成并驗(yàn)收合格后,甲方支付乙方____元整
所有瓷磚鋪貼完成并驗(yàn)收合格后,甲方支付乙方____元整
所有工程竣工,驗(yàn)收合格之后,甲方支付乙方____元整
剩余______元作為質(zhì)量保證款,甲方入住三個(gè)月內(nèi)支付。
合計(jì)______元整。
第七條其它事項(xiàng)
1、甲方工作:
(1)甲方應(yīng)在開工當(dāng)天,向乙方進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)交底。向乙方提供施工需用的水、電等必備條件,并說明使用注意事項(xiàng)。
(2)做好施工中因臨時(shí)使用公用部位操作影響鄰里關(guān)系等的協(xié)調(diào)工作。
2、乙方工作:
(1)參加甲方召集的現(xiàn)場(chǎng)交底。
(2)全權(quán)負(fù)責(zé)協(xié)議履行。按要求組織施工,保質(zhì)、保量、按期完成施工任務(wù)。如在保證工程質(zhì)量的情況下更換人員,乙方應(yīng)提前通知甲方,并取得甲方同意。
第八條違約責(zé)任
1、甲方未按協(xié)議約定時(shí)間付款的,逾期部分在逾期期間按同期活期銀行存款利率向乙方支付利息。
2、由于乙方原因逾期竣工的,至逾期____天后,每逾期一天乙方向甲方支付__元違約金。
3、乙方擅自拆改原有建筑承重結(jié)構(gòu)或共用設(shè)備管線,由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款),由乙方負(fù)責(zé)并承擔(dān)責(zé)任。
4、工程未辦理驗(yàn)收、結(jié)算手續(xù),甲方提前使用或擅自動(dòng)用工程由此造成無法驗(yàn)收和損失的,由甲方負(fù)責(zé)。
5、工程關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)未辦理驗(yàn)收,乙方提前進(jìn)行下一階段工程施工,由此造成損失的,由乙方負(fù)責(zé)。
第八條糾紛處理方式
因工程質(zhì)量雙方發(fā)生爭(zhēng)議時(shí),雙方應(yīng)盡量協(xié)商。或若協(xié)商不成時(shí),可以按照本協(xié)議約定向:
____區(qū)仲裁委員會(huì)申請(qǐng)仲裁;
____人民法院提起訴訟
第九條協(xié)議的變更和解除
1、協(xié)議經(jīng)雙方簽字生效后,雙方必須嚴(yán)格遵守。任何一方需變更協(xié)議內(nèi)容,應(yīng)經(jīng)協(xié)商一致后,重新簽訂補(bǔ)充條款。
2、施工過程中任何一方提出終止協(xié)議,須向另一方以書面形式提出,經(jīng)雙方同意辦理清算手續(xù),訂立終止協(xié)議協(xié)議,解除本協(xié)議。
3、如由于乙方施工出現(xiàn)質(zhì)量問題,甲方可以無條件提出中止協(xié)議,而無需獲得乙方的認(rèn)可。
第十條附則
1、工程開工前,甲方應(yīng)將房屋外門鑰匙____把交乙方施工隊(duì)負(fù)責(zé)人保管。工程竣工驗(yàn)收時(shí),甲方負(fù)責(zé)提供新鎖____套,由乙方當(dāng)場(chǎng)負(fù)責(zé)安裝交付使用。
2、本協(xié)議簽訂后,工程不得轉(zhuǎn)包。
3、本協(xié)議一式____份,甲、乙雙方各執(zhí)一份,協(xié)議附件為本協(xié)議的組成部分,具有同等的法律效力。
甲方(簽字):乙方(簽字):
住址:住址:
電話:電話:
身份證號(hào):身份證號(hào):
簽訂日期:年月日
簽訂地點(diǎn):____
裝飾裝修合同范本(二)
甲方:(以下簡(jiǎn)稱甲方)
乙方:(以下簡(jiǎn)稱乙方)
依照《中華人民共和國民法典》及國家建設(shè)部、省市建委對(duì)建筑裝飾工程的有關(guān)規(guī)定,經(jīng)雙方協(xié)商簽定合同如下:
一、工程概況及承包方式
1、工程名稱:
2、工程地點(diǎn):
3、工程承包方式:包工包料
4、工程概況:建筑面積12272、00平方米。
二、工程裝修內(nèi)容
綜合樓室內(nèi)棚面、墻面、地面、電氣等裝飾工程
三、工程造價(jià)
工程造價(jià)以施工圖紙、甲方的使用要求及設(shè)計(jì)要求為依據(jù);
工程造價(jià)為:¥元。(以甲方認(rèn)定的單價(jià)為準(zhǔn),工程量竣工后以審計(jì)為準(zhǔn))
四、工程期限
工程開工日期:年月日
工程竣工日期:年月日
五、質(zhì)量要求
按國家建設(shè)部行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)JGJ73—91《建筑裝飾工程施工驗(yàn)收規(guī)范》規(guī)定,及省、市建委、消防部門規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行,工程質(zhì)量達(dá)到市優(yōu)。工程竣工后如出現(xiàn)質(zhì)量問題(竣工后甲方使用,人為造成的質(zhì)量問題除外),屬于乙方責(zé)任的,乙方無償保修,保修期為一年,終身維修。
六、付款方式
1、合同簽定后,甲方即付給乙方工程款總造價(jià)的
2、工程進(jìn)展一半時(shí),甲方即付給乙方工程款總造價(jià)的
3、工程竣工驗(yàn)收合格后,甲方即付給乙方工程款總造價(jià)的
4、乙方剩余工程款作為質(zhì)保金內(nèi)付清。
七、雙方責(zé)任
1、甲方:負(fù)責(zé)提供整個(gè)工程的使用、設(shè)計(jì)要求;提供現(xiàn)場(chǎng)使用的水、電位置;提供材料運(yùn)輸通道、必要的材料堆放場(chǎng)地及原樓的設(shè)計(jì)圖紙;對(duì)裝修工程所涉及的配電系統(tǒng)、管道系統(tǒng)、給排水總閥位置應(yīng)負(fù)責(zé)指明;施工場(chǎng)地要平整。
2、乙方:向甲方提供工程裝飾施工設(shè)計(jì)圖紙及工程報(bào)價(jià)。
八、其它事宜
經(jīng)甲乙雙方商定做出如下協(xié)議:
1、工程如遇特殊情況或不可抗力造成不能施工的,工期可順延;()如發(fā)生違約所造成的一切損失,由違約方承擔(dān)。
2、本工程報(bào)價(jià)外的工程或工程項(xiàng)目的材質(zhì)、工藝發(fā)生變化時(shí),需甲方認(rèn)定綜合單價(jià)后,以“現(xiàn)場(chǎng)簽證形式”由甲方現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人簽字為準(zhǔn),并列入竣工決算追加當(dāng)中。(如本工程報(bào)價(jià)外的工程已經(jīng)發(fā)生或工程項(xiàng)目的材質(zhì)、工藝發(fā)生變化時(shí),甲方已認(rèn)可,但甲方?jīng)]簽證的,其所發(fā)生的費(fèi)用同樣生效。)
3、工程量發(fā)生變化時(shí),按竣工后工程審計(jì)的工程量計(jì)算為準(zhǔn)。
4、如甲方或乙方違約,而沒有按合同執(zhí)行的,可向上級(jí)主管部門或仲裁機(jī)構(gòu)申訴。
5、其它未盡事宜由雙方協(xié)商解決。
6、合同一式貳份,雙方簽字生效,各持貳份,并具有同等法律效力。
甲方單位名稱:乙方單位名稱
(蓋公章)(蓋公章)
法人代表:法人代表:
裝飾裝修合同范本(三)
發(fā)包方(甲方):
承包方(乙方):
為規(guī)范家庭室內(nèi)裝修的施工,保護(hù)雙方的合法權(quán)益,現(xiàn)根據(jù)《中華人民共和國民法典》、《建筑安裝工程承包合同條例》、《中華人民共和國消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)法》、《省保護(hù)消費(fèi)者合法權(quán)益條例》,中華人民共和國建設(shè)部建建(1997)92號(hào)文《家庭居室裝飾裝修管理試行辦法》以及其它有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定的原則,結(jié)合本工程的具體情況,雙方達(dá)成如下協(xié)議,共同遵寧。
一、概況
1、甲方裝修住房系合法居住。
乙方為本省(市)具有建筑裝飾資質(zhì)、并經(jīng)工商行政管理機(jī)關(guān)核準(zhǔn)登記的企業(yè)法人、其他經(jīng)濟(jì)組織、個(gè)體工商戶。
2、裝修施工地點(diǎn):市區(qū)(縣)路(村)巷號(hào)樓層室。
3、住房結(jié)構(gòu):
4、裝修施工內(nèi)容:室別部位裝修內(nèi)容及要求備注
5、承包方式:
6、總價(jià)款:元(其中人工費(fèi)元,材料費(fèi)元,詳見清單。)
7、工期:自年月日開工,至年月日竣工。工期為日。
二、關(guān)于材料供應(yīng)的約定
1、甲方提供的材料
序號(hào)材料或設(shè)備名稱規(guī)格型號(hào)單位數(shù)量質(zhì)量等級(jí)抵現(xiàn)場(chǎng)時(shí)限
備注
本工程甲方負(fù)責(zé)采購供應(yīng)的材料、設(shè)備,應(yīng)為符合設(shè)計(jì)要求的合格和產(chǎn)品,并應(yīng)按時(shí)供應(yīng)到現(xiàn)場(chǎng)。如甲方供應(yīng)的材料、設(shè)備發(fā)生質(zhì)量問題或規(guī)格差異,乙方應(yīng)及時(shí)向甲方提出,甲方仍表示使用的,由此造成工程損失的,責(zé)任由甲方承擔(dān)。甲方供應(yīng)的材料抵現(xiàn)場(chǎng)后,經(jīng)乙方驗(yàn)收,由乙方負(fù)責(zé)保管。由于保管不當(dāng)造成的損失,由乙方負(fù)責(zé)賠償。
2、乙方采購的材料
序號(hào)材料或設(shè)備名稱規(guī)格型號(hào)生產(chǎn)廠商(品牌)單位數(shù)量質(zhì)量等級(jí)單價(jià)(限購元以下)總價(jià)上述材料,乙方應(yīng)向甲方提交購貨發(fā)票,并均應(yīng)用于本合同規(guī)定的民宅裝飾,非經(jīng)甲方同意,不得挪作他用。如乙方違反此規(guī)定的,應(yīng)按挪用材料價(jià)款的雙倍補(bǔ)償給甲方。如乙方提供的材料系偽劣商品的,應(yīng)按提供材料價(jià)款的以倍補(bǔ)償給甲方。
乙方采購的材料、設(shè)備,如不符合質(zhì)量要求或規(guī)格有差異,應(yīng)禁止使用。如已使用,對(duì)工程造成的損失由乙方負(fù)責(zé)。
三、關(guān)于工程質(zhì)量及驗(yàn)收的約定
1、本工程以施工圖紙、做法說明、設(shè)計(jì)變更和《建筑裝飾工程施工及驗(yàn)收規(guī)范》、《建筑安裝工程質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)》和省主管部門制定的施工及驗(yàn)收規(guī)范為質(zhì)量評(píng)定驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。
2、本工程質(zhì)量應(yīng)達(dá)到國家質(zhì)量評(píng)定合格標(biāo)準(zhǔn)。甲方要求部分或全部工程項(xiàng)目達(dá)到優(yōu)良標(biāo)準(zhǔn)時(shí),應(yīng)向乙方支付由此增加的費(fèi)用。
3、由于甲方提供的材料、設(shè)備質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量,其返工費(fèi)用由甲方承擔(dān),工期順延。
4、由于乙方原因造成質(zhì)量事故,其返工費(fèi)用由乙方承擔(dān),工期不變。
5、工程竣工后,乙方應(yīng)通知甲方驗(yàn)收是,甲方自接到驗(yàn)收通知日內(nèi)組織驗(yàn)收,并辦理驗(yàn)收、移交手續(xù)。如甲方在規(guī)定時(shí)間內(nèi)不能組織驗(yàn)收,需及時(shí)通知乙方,另定驗(yàn)收日期。但甲方應(yīng)承認(rèn)竣工日期,并承擔(dān)乙方的看管費(fèi)用和相關(guān)費(fèi)用。
四、有關(guān)安全生產(chǎn)和防火的約定
甲方提供的施工圖紙或做法說明及施工場(chǎng)地應(yīng)符合防火、防事故的要求,主要包括電氣線路、煤氣管道、自來水和其它管道暢通、合格。乙方在施工中應(yīng)采取必要的安全防護(hù)和消防措施,保障作業(yè)人員及相鄰居民的安全,防止相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏水、停電、物品毀壞等事故的發(fā)生。如遇上述情況發(fā)生,屬甲方責(zé)任的,甲方負(fù)責(zé)和賠償;屬乙方責(zé)任的,乙方負(fù)責(zé)修復(fù)和賠償。
五、關(guān)于工程價(jià)款及結(jié)算的約定
1、合同簽訂后,甲方支付總價(jià)款的%,計(jì)元;年月日前,甲方支付總價(jià)款的%,計(jì)元;年月日前,甲方支付部?jī)r(jià)款的%,計(jì)元;年月日前,甲方支付總價(jià)款的%,計(jì)元;尾款甲方應(yīng)在本工程竣工驗(yàn)收后合格后日內(nèi)一次付清。
2、乙方施工中甲方要求增加工作量或中途改變施工內(nèi)容、要求,甲方應(yīng)另行支付費(fèi)用,工期順延(具體內(nèi)容雙方另立補(bǔ)充協(xié)議,補(bǔ)充協(xié)議系本合同組成部分)。
3、雙方款項(xiàng)往來,均應(yīng)出具發(fā)票(或收據(jù))。
六、其它
(一)甲方工作
1、甲方應(yīng)在開工前天,向乙方提供經(jīng)房管部門或物業(yè)管理部門認(rèn)可的施工圖紙或做法說明份,并向乙方進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)交底。全部騰空或部分騰空房屋,清除影響施工的障礙物。對(duì)只能部分騰空的房屋中所滯留的家具、陳設(shè)等采取保護(hù)措施。向乙方提供施工需用的水、電、等必備設(shè)備,并說明使用注意事項(xiàng)。
2、做好施工中因臨時(shí)性使用公用部位操作以及產(chǎn)生影響鄰里關(guān)系等協(xié)調(diào)工作。
3、如確實(shí)需要拆改原建筑物結(jié)構(gòu)或設(shè)備管線,負(fù)責(zé)到所在地房管部門或物業(yè)管理部門辦理相應(yīng)審批手續(xù),并承擔(dān)有關(guān)費(fèi)用。
(二)乙方工作
①參加甲方組織的施工圖紙或做法說明的現(xiàn)場(chǎng)交底,擬定施工方案和進(jìn)度計(jì)劃,交甲方審定。
②指派(姓名)為乙方駐工地代表,負(fù)責(zé)合同履行。按要求組織施工,保質(zhì)、保量、按期完成施工任務(wù),解決由乙方負(fù)責(zé)的各項(xiàng)事宜。
③未經(jīng)甲方同意和所在地房管或物業(yè)管理部門批準(zhǔn),不得隨意拆原有建筑結(jié)構(gòu)及各種設(shè)備管線。
④乙方在其裝飾施工范圍內(nèi)承擔(dān)保修責(zé)任,保修期自本工程竣工甲方驗(yàn)收合格之日起個(gè)月。
七、違約責(zé)任
1、由于甲方原因?qū)е卵悠陂_工或中途停工,甲方應(yīng)補(bǔ)償乙方因停工、窩工所造成的損失,每停工或窩工一天,甲方支付乙方元;甲方未按合同的約定付款的,每逾期一天,按逾期未付款的%支付違約金。
2、由于乙方原因逾期竣工的,每逾期一天,乙方按甲方已累計(jì)付款額的%支付違約金。逾期天以上的,乙方應(yīng)將甲方已支付的全部款項(xiàng)如數(shù)退還給甲方。
3、乙方應(yīng)妥善保護(hù)甲方提供的設(shè)備及現(xiàn)場(chǎng)堆放的家具、陳設(shè)和其他物品,如有損壞,應(yīng)照價(jià)賠償。
4、甲方未辦理任何手續(xù),要求乙方拆改原有建筑結(jié)構(gòu)及設(shè)備管線,由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款)由甲方負(fù)責(zé)并承擔(dān)損失。
5、未經(jīng)甲方同意,乙方擅自拆改原有建筑結(jié)構(gòu)或設(shè)備管線,由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款),由乙方負(fù)責(zé)并承擔(dān)損失。
八、糾紛處理方式
1、本合同履行期間雙方發(fā)生爭(zhēng)議時(shí),在不影響工程進(jìn)度前提下,雙方可采取協(xié)商解決或請(qǐng)裝飾施工住房所在地的建設(shè)行政主管部門或消費(fèi)者協(xié)會(huì)調(diào)解。
2、當(dāng)事人不愿通過協(xié)商、調(diào)解解決或協(xié)商、調(diào)解解決不成時(shí),對(duì)本合同在執(zhí)行中發(fā)生的爭(zhēng)議雙方同意由----------仲裁委員會(huì)仲裁(當(dāng)事人未約定仲裁機(jī)構(gòu),事后又沒有達(dá)成書面仲裁協(xié)議的,可向人民法院起訴)。
九、其它約定
十、本協(xié)議一式份,甲,乙雙方各執(zhí)份,具有同等法律效力。
本合同附件有:
甲方(簽章):乙方(蓋章)
委托代理人:法定代表人:
住址:地址:
電話:電話:
郵編:郵編:
開戶銀行
戶名:
帳號(hào):
簽訂日期:年月日
天津市房屋裝飾裝修合同 篇3
甲方(業(yè)主):_______________
乙方:_____________
依照《中華人民共和國合同法》及有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,結(jié)合家庭居室裝飾裝修工程施工的特點(diǎn),雙方在協(xié)商一致的基礎(chǔ)上,就發(fā)包人的家庭居室裝修工程(以下簡(jiǎn)稱工程)的有關(guān)事宜,達(dá)成如下協(xié)議:
第一條 工程概況
1.1 工程地點(diǎn):
1.2 工程內(nèi)容及做法(見附件清單)。
1.3 工程承包方式:雙方商定采取下列第______種承包方式。
(1)承包人包工、包料;
(2)承包人包工、部分包料(承包人提供裝飾裝修材料表),發(fā)包人提供部分材料(發(fā)包人提供裝飾裝修材料表);
(3)承包人包工、發(fā)包人包料(發(fā)包人提供裝飾裝修材料明細(xì)表)。
1.4 工程期限30天,開工日期20xx年____月____日,竣工日期______ 年____月____日。
1.5 合同價(jià)款:本合同工程造價(jià)為(大寫):________________________元,小寫:______________元(《家庭居室裝飾裝修工程報(bào)價(jià)單》)。
第二條 工程監(jiān)理 若本工程實(shí)行工程監(jiān)理,發(fā)包人與監(jiān)理公司另行簽訂《工程監(jiān)理合同》,并將監(jiān)理工程師的姓名、單位、聯(lián)系方式及監(jiān)理工程師的職責(zé)等通知承包人。
第三條 施工圖紙 雙方商定施工圖紙采取下列第______種方式提供:
(1)發(fā)包人自行設(shè)計(jì)并提供施工圖紙,圖紙一式二份,發(fā)包人、承包人各一份(詳見家庭居室裝飾裝修工程設(shè)計(jì)圖紙);
(2)發(fā)包人委托承包人設(shè)計(jì)施工圖紙,圖紙一式二份,發(fā)包人、承包人各一份(詳見家庭居室裝飾裝修工程設(shè)計(jì)圖紙),設(shè)計(jì)費(fèi)(大寫)____________元,由發(fā)包人支付(此費(fèi)用不在工程價(jià)款內(nèi))。
第四條 發(fā)包人義務(wù)
4.1 開工前為承包人入場(chǎng)施工創(chuàng)造條件。包括:搬清室內(nèi)家具、陳設(shè)或?qū)⑹覂?nèi)不易搬動(dòng)的家具、陳設(shè)歸堆、遮蓋,以不影響施工為原則;
4.2 提供施工期間的水源、電源;
4.3 參與工程質(zhì)量和施工進(jìn)度的監(jiān)督,負(fù)責(zé)材料進(jìn)場(chǎng)、竣工驗(yàn)收。
第五條 承包人義務(wù)
5.1 施工中嚴(yán)格執(zhí)行安全施工操作規(guī)范、防火規(guī)定、施工規(guī)范及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),按期保質(zhì)完成工程;
5.2 嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)施工現(xiàn)場(chǎng)管理的規(guī)定,不得擾民及污染環(huán)境;
5.3 保護(hù)好原居室室內(nèi)的家具和陳設(shè),保證居室內(nèi)上、下水管道的暢通;
5.4 保證施工現(xiàn)場(chǎng)的整潔,工程完工后負(fù)責(zé)清掃施工現(xiàn)場(chǎng)。
第六條: 付款條件和付款方式
6.1付款條件:裝修完畢后檢驗(yàn)合格付款;
6.2 付款方式:支票或電匯
第七條: 工程驗(yàn)收
7.1.工程質(zhì)量驗(yàn)收:待工程全部結(jié)束后,乙方組織甲方進(jìn)行竣工驗(yàn)收。雙方辦理工程結(jié)算和移交手續(xù)。
7.2.乙方通知甲方進(jìn)行工序驗(yàn)收及竣工驗(yàn)收后,甲方應(yīng)在三天內(nèi)前來驗(yàn)收。
第八條: 其他事項(xiàng)
8.1.甲方
(1)必須提供經(jīng)物業(yè)管理部門認(rèn)可的房屋平面圖及水、電、氣線路圖,或由甲方提供房屋平面圖及水、電、氣線路圖,并向乙方進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)交底。
(2)二次裝飾工程,應(yīng)全部騰空或部分騰空房屋,清除影響施工的障礙物。對(duì)只能部分騰空的房屋中所滯留的家具、陳設(shè)物等,須采取必要的 保護(hù)措施,均需與乙方辦理手續(xù)和承擔(dān)費(fèi)用。
(3)如確實(shí)需要拆、改原建筑物結(jié)構(gòu)或設(shè)備、管線,應(yīng)向所在地房管部門辦理手續(xù),并承擔(dān)有關(guān)費(fèi)用。施工中如需臨時(shí)使用公用部位,應(yīng)事先打好招呼。
8.2.乙方
(1) 應(yīng)主動(dòng)出示企業(yè)營業(yè)執(zhí)照、會(huì)員證書或施工資質(zhì);如是下屬分支機(jī)構(gòu),也須有上級(jí)公司出具的證明;經(jīng)辦業(yè)務(wù)員必需有法人代表的委托證書。
(2) 負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場(chǎng)的安全,嚴(yán)防火災(zāi)、佩證上崗、文明施工,并防止施工造成的管道堵塞、滲漏水、停電、物品損壞等事故發(fā)生而影響他人。萬一發(fā)生,必需盡快負(fù)責(zé)修復(fù)或賠償。
(3) 嚴(yán)格履行合同,實(shí)行信譽(yù)工期,如果因延遲完工,如脫料、窩工或借故誘使甲方墊資,舉查后均按違約處。
(4) 在裝潢施工范圍內(nèi)承擔(dān)保修責(zé)任,保修期自工程竣工甲方驗(yàn)收入合格之日算起,為12個(gè)月。
第九條: 違約責(zé)任
合同生效后,在合同履行期間,擅自解除合同方,應(yīng)按合同總金額____ %作為違約金付給對(duì)方。因擅自解除合同,使對(duì)方造成的實(shí)際損失超過違約金的,應(yīng)進(jìn)行補(bǔ)償。
第十條: 爭(zhēng)議解決
10.1、本合同履行期間,雙方如發(fā)生爭(zhēng)議,在不影響工程進(jìn)度的前提下,雙方應(yīng)協(xié)商解決。或憑本合同和乙方開具的統(tǒng)一發(fā)票向市室內(nèi)裝飾行業(yè)協(xié)會(huì)家庭裝潢專業(yè)委員會(huì)投訴,請(qǐng)求解決。
10.2、當(dāng)事人不愿通過協(xié)商、調(diào)解解決,或協(xié)商、調(diào)解解決不成時(shí),可以按照本合同約定向—仲裁委員會(huì)申請(qǐng)仲裁;--人民法院提起訴訟。
第十一條: 合同的變更和終止
11.1.合同經(jīng)雙方簽字生效后,雙方必需嚴(yán)格遵守。任何一方需變更合同的內(nèi)容,應(yīng)經(jīng)雙方協(xié)商一致后重新簽訂補(bǔ)充協(xié)議。如需終止合同,提出終止合同的一方要以書面形式提出,應(yīng)按合同總價(jià)款的___ %交付違約金,并辦理終止合同手續(xù)。
11.2.施工過程中任何一方提出終止合同,須向另一方以書面形式提出,經(jīng)雙方同意辦理清算手續(xù),訂立終止合同協(xié)議后,可視為本合同解除。 第十二條: 合同生效
12.1.本合同和合同附件向雙方蓋章,簽字后生效。
12.2.補(bǔ)充合同與本合同具有同等的法律效力。
12.3.本合同(包括合同附件、補(bǔ)充合同)一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)壹份。
甲方(業(yè)主):_______________(簽章)
乙方:_____________ (簽章)
住所地址:_______________________
企業(yè)地址:_______________________
郵政編碼:_______________________
郵政編碼:_______________________
法人代表:_______________________
法人代表:_______________________
天津市房屋裝飾裝修合同 篇4
發(fā)包方(甲方):
承包方(乙方):
鑒于裝飾裝修工程的實(shí)際情況需要,按照《中華人民共和國合同法》及建設(shè)部《建筑裝飾裝修管理規(guī)定》結(jié)合本工程具體情況,經(jīng)甲乙雙方協(xié)商,現(xiàn)達(dá)成以下合同條款,雙方自覺遵守。
一、工程概況
工程名稱:匯金廣場(chǎng)改造 工程地點(diǎn):滸關(guān)鎮(zhèn)興賢路 工程內(nèi)容:扶手電梯上、下口及電梯井道開挖、基礎(chǔ)澆筑
二、工程承包范圍
承包范圍:包工、包料
三、合同工期:
開工日期: 竣工日期: 合同工期總?cè)諝v天數(shù) 天。遇不可抗因素影響,工期須延。
四、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):
工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):按照?qǐng)D紙要求、達(dá)標(biāo)
五、合同價(jià)款
金額(大寫):伍萬元整 (人民幣)¥: 50000 元
六、付款方式:
1、工程完成后天內(nèi),一次性付清全部合同價(jià)款。
七、驗(yàn)收交付
1、按照?qǐng)D紙施工要求完成后驗(yàn)收,驗(yàn)收合格后即交付。
八、附則
1、本合同條款未盡事宜,雙方協(xié)商解決并簽訂補(bǔ)充協(xié)議作為附件,附件與本合同具同等效力,雙方簽定之日起生效。
2、本合同一式二份,雙方各執(zhí)一份,自雙方簽訂之日起生效。工程價(jià)款付清后即失效。
3、附件: (1)施工圖紙 (2)工程報(bào)價(jià)清單 (3)其他 發(fā)包人:(公章) 住所: 法定代表人: 委托代表人: 電話: 傳真: 開戶銀行: 賬號(hào): 郵政編碼: 承包人:(公章)住所: 法定代表人: 委托代表人:
電話: 傳真: 開戶銀行: 賬號(hào):
郵政編碼:
天津市房屋裝飾裝修合同 篇5
甲方: 賓館(以下稱甲方)
乙方: 工程有限公司(以下稱乙方)
經(jīng)甲乙雙方友好協(xié)商, 賓館客房、大堂裝修達(dá)成協(xié)議如下:
1、 甲方責(zé)任:甲方負(fù)責(zé)清理必用品保證乙方能夠順利進(jìn)行施工,報(bào)建手續(xù),外界關(guān)系由甲方負(fù)責(zé),水電到施工場(chǎng)地費(fèi)用由甲方負(fù)責(zé)。
2、 乙方責(zé)任:乙方開工之日起負(fù)責(zé)場(chǎng)地干凈按甲方要求施工,單價(jià)按每間客房、廁所計(jì)算,客房、廁所按報(bào)價(jià)單附件為準(zhǔn),所有材料必須由甲方認(rèn)可后乙方方可施工,甲乙雙方協(xié)商認(rèn)可大堂報(bào)價(jià)后方可施工。
3、 承包單價(jià)每間客房、廁所_/間計(jì)算。(另外1—4樓電梯井道土建工程包工包料為 元,本報(bào)價(jià)不含稅)
4、 安全責(zé)任:在施工期間,此項(xiàng)裝修施工過程中,現(xiàn)場(chǎng)由乙方管理,甲方協(xié)助,所有大小安全事故一切責(zé)任由乙方負(fù)責(zé),與甲方無關(guān),甲方不承擔(dān)任何經(jīng)濟(jì)責(zé)任。
5、 付款方式:在簽合同之日起,甲方付給乙方啟動(dòng)資金,其余工程款按工程量付款,工期在 日期:開工至 日期:完工,如甲方原因不能施工,工期順延,沒其它原因,乙方?jīng)]按期完工每天罰款 元,在工程完工驗(yàn)收后工程余款一次性付給乙方,在工程款內(nèi)預(yù)留5%作為保證金,如沒有質(zhì)量問題,余款5%的保證金在乙方,在保修期間,如有質(zhì)量問題,甲方提前一天通知乙方來人維修,如甲方原因費(fèi)用由甲方負(fù)責(zé)。如不是甲方原因一切維修費(fèi)用由乙方負(fù)責(zé)。
6、 承包協(xié)議書甲乙雙方各式一份簽字生效。
甲方簽字: 乙方簽字:
身份證號(hào)碼: 身份證號(hào)碼:
電話: 電話:
天津市房屋裝飾裝修合同 篇6
發(fā)包方:
承包方:
根據(jù)《中華人民共和國民法典》及相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,甲、乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上,為保證工程順利進(jìn)行,結(jié)合本工程的具體情況,經(jīng)友好協(xié)商簽訂本合同,以資共同遵守。
第一條工程概況
1.1工程名稱:.
1.2工程地點(diǎn):.
1.3工程內(nèi)容及做法。
1.4工程承包方式:雙方商定采取下列第______種承包方式。
乙方包工、包料。
乙方包工、部分包料,甲方提供部分材料
乙方包工、甲方包料。
1.5工程期限_____歷天,開工日期________年____月____日,竣工日期________年____月____日。
1.6合同價(jià)款:本合同工程造價(jià)詳見《工程預(yù)算報(bào)價(jià)表》,施工過程中有增減項(xiàng)目的,由雙方協(xié)商同意并簽名確認(rèn)后增減該部分費(fèi)用。
第二條施工圖紙
雙方同意施工圖紙采取下列第_______種方式提供:
甲方自行設(shè)計(jì)并提供施工圖紙,圖紙一式二份,甲方、乙方各一份
甲方委托乙方設(shè)計(jì)施工圖紙,圖紙一式二份,甲方、乙方各一份,設(shè)計(jì)費(fèi)__________元,由甲方支付。
第三條甲方義務(wù)
3.1開工前______天,為乙方入場(chǎng)施工創(chuàng)造條件。包括:搬清室內(nèi)家具、陳設(shè)或?qū)⑹覂?nèi)不易搬動(dòng)的家具、陳設(shè)歸堆、遮蓋,以不影響施工為原則如甲方不采取必要保護(hù)措施而造成家具、陳設(shè)損失的,有甲方自行負(fù)責(zé)。
3.2負(fù)責(zé)辦理施工所涉及的申請(qǐng)、審批等手續(xù),并負(fù)責(zé)交納物業(yè)管理處和報(bào)批的全部費(fèi)用
3.3負(fù)責(zé)提供施工所需的水源、電源
3.4負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)乙方與鄰里之間、物業(yè)管理處之間的關(guān)系
3.5不拆動(dòng)室內(nèi)承重結(jié)構(gòu),如需拆改原建筑的非承重結(jié)構(gòu)或設(shè)備管線,負(fù)責(zé)到有關(guān)部門辦理相應(yīng)的審批手續(xù)
3.6施工期間甲方仍需部分使用該場(chǎng)所,負(fù)責(zé)做好施工現(xiàn)場(chǎng)的保衛(wèi)及消防等各項(xiàng)工作
3.7參與工程質(zhì)量和施工進(jìn)度的檢查監(jiān)督,辦理驗(yàn)收、變更登記手續(xù)和其他事宜,負(fù)責(zé)材料進(jìn)場(chǎng)、竣工驗(yàn)收。
3.8按時(shí)、按質(zhì)、按量提供施工所用的自購材料。
第四條乙方義務(wù)
4.1指派為乙方駐工地監(jiān)理,負(fù)責(zé)本合同履行按要求組織施工,保質(zhì)保量,按期完成施工任務(wù),處理解決由乙方負(fù)責(zé)的各項(xiàng)事宜。
4.2施工中嚴(yán)格執(zhí)行安全文明施工操作規(guī)范、防火安全規(guī)定、施工規(guī)范及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),按期保質(zhì)完成工程
4.3嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)施工現(xiàn)場(chǎng)管理規(guī)定,嚴(yán)格按圖紙或說明進(jìn)行安全文明施工,做好各項(xiàng)質(zhì)量檢查和施工記錄
4.4保護(hù)好原場(chǎng)所室內(nèi)的家具和陳設(shè),保證室內(nèi)上、下水管道的暢通
4.5保證施工現(xiàn)場(chǎng)的整潔,工程完工后負(fù)責(zé)清掃施工現(xiàn)場(chǎng)。
4.6工程竣工未移交甲方之前,負(fù)責(zé)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)的一切設(shè)施和工程成品進(jìn)行保護(hù)。
第五條工程變更
工程項(xiàng)目及施工方式如需變更,雙方應(yīng)協(xié)商一致,雙方簽名確認(rèn),同時(shí)調(diào)整相關(guān)工程費(fèi)用及工期。
第六條材料的提供
6.1由甲方提供的材料、設(shè)備,應(yīng)當(dāng)符合設(shè)施要求,如因質(zhì)量問題或規(guī)格差異造成工程損失的,由甲方負(fù)責(zé)。甲方應(yīng)在材料運(yùn)到施工現(xiàn)場(chǎng)前通知乙方,雙方共同驗(yàn)收并辦理交接手續(xù)乙方驗(yàn)收后應(yīng)負(fù)責(zé)妥善保管。
6.2由乙方提供的材料、設(shè)備,乙方應(yīng)在材料運(yùn)到施工現(xiàn)場(chǎng)前通知甲方,并接受甲方檢驗(yàn)。如質(zhì)量不符合要求或規(guī)格有差異的,應(yīng)禁止使用如已經(jīng)使用對(duì)工程造成損失的由乙方負(fù)責(zé)。
第七條工期延誤
7.1對(duì)以下原因造成竣工日期延誤,經(jīng)甲方確認(rèn),工期相應(yīng)順延
工程量變化和設(shè)計(jì)變更
不可抗力
甲方同意工期順延的其他情況。
7.2因甲方未按約定完成其應(yīng)負(fù)責(zé)的工作而影響工期的,工期順延因甲方提供的材料、設(shè)備質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量的,返工費(fèi)用由甲方承擔(dān),工期順延。
7.3甲方未按期支付工程款,合同工期相應(yīng)順延。
7.4因乙方責(zé)任不能按期開工或無故中途停工而影響工期的,工期不順延因乙方原因造成工程質(zhì)量存在問題的,返工費(fèi)用由乙方承擔(dān),工期不順延。
第八條工程款支付方式
8.1合同生效后,甲方按下規(guī)定中的約定直接向乙方支付工程款:
第一次:簽定本合同時(shí),甲方支付乙方報(bào)價(jià)單確定的總金額的%,即元。
第二次:木工進(jìn)場(chǎng),甲方支付乙方報(bào)價(jià)單確定的總金額的%,即元。
第三次:扇灰油漆進(jìn)場(chǎng),甲方支付乙方報(bào)價(jià)單確定的總金額的%,即元。
第四次:工程完工及竣工驗(yàn)收后,結(jié)算完畢,甲方甲方支付乙方報(bào)價(jià)單確定的總金額的5%,即元。
8.2工程驗(yàn)收合格后,乙方應(yīng)向甲方提出工程結(jié)算,并將有關(guān)資料送交甲方。甲方接到資料后日內(nèi)如未有異議,即視為同意,雙方應(yīng)填寫工程結(jié)算單并簽字,甲方應(yīng)在簽字時(shí)向乙方結(jié)算工程尾款。
8.3工程款全部結(jié)清后,乙方應(yīng)向甲方開具正式統(tǒng)一收據(jù)。甲方所支付的工程款,以乙方財(cái)務(wù)部開出并蓋財(cái)務(wù)專用章收據(jù)為準(zhǔn)。
8.4本工程驗(yàn)收合格后,保修期為自雙方簽字之日起____月
第九條雙方責(zé)任和工期延誤處理
9.1以下甲方原因造成工期延誤,損失由甲方負(fù)責(zé),工期應(yīng)當(dāng)順延:
不能提供水、電不能保證每天8小時(shí)以上工作時(shí)間不能按期提供自購材料、設(shè)備不能按期支付工程款影響正常施工的因甲方原因變更設(shè)計(jì)、增加施工項(xiàng)目同意工期順延的其他情況。逾期驗(yàn)收或無故怠于驗(yàn)收因甲方責(zé)任造成工期延誤的其他情況。
9.2對(duì)以下原因造成工期延誤,工期不順延:
因乙方責(zé)任不能按期開工或中途無故停工而影響工期的,工期不順延因乙方原因造成工程質(zhì)量存在問題的返工費(fèi)用由乙方承擔(dān),工期不順延。乙方施工過程中違反安全操作規(guī)范造成人員傷害的,由乙方負(fù)責(zé)乙方施工造成甲方物品損壞,乙方應(yīng)予以修復(fù)或賠償乙方違反物業(yè)管理規(guī)定造成的損失,由乙方負(fù)責(zé)。乙方原因,工程質(zhì)量達(dá)不到雙方約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),乙方負(fù)責(zé)修理,工期不予順延。
9.3合同中的任何一方因未履行合同約定或履行不符合約定,受損失的均由責(zé)任方承擔(dān)責(zé)任,并賠償給對(duì)方造成的經(jīng)濟(jì)損失。
9.4未辦理驗(yàn)收手續(xù),甲方提前使用或擅自動(dòng)用工程成品而造成損失的,由甲方負(fù)責(zé)。
9.5因一方原因,造成合同無法繼續(xù)履行時(shí),該方應(yīng)及時(shí)通知對(duì)方,并辦理合同終止手續(xù),并由責(zé)任方賠償對(duì)方相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)損失。
9.6甲方未按期支付工程款的,每延誤一天向?qū)Ψ街Ц哆`約金_______元。
9.5由于乙方原因致使工期延誤,每延誤一天向?qū)Ψ街Ц哆`約金_______元。
第十條關(guān)于設(shè)計(jì)和施工及驗(yàn)收的約定
10.1乙方設(shè)計(jì)師完成的施工圖,必須在商定的時(shí)間內(nèi)會(huì)同甲方審圖,經(jīng)甲方確認(rèn)簽字后,乙方方可進(jìn)行施工。
10.2乙方必須嚴(yán)格按甲方認(rèn)可的圖紙進(jìn)行施工。
10.3施工過程中,甲方提出變更圖紙、停止施工或增減項(xiàng)目,應(yīng)以書面形式通知乙方,列明停止施工或增減項(xiàng)目的理由、工程部位、時(shí)間、材料等。乙方根據(jù)變更要求,盡快向甲方提交變更所采取的措施、增減的造價(jià),因停工等原因造成的工期延誤、材料耗損、費(fèi)用損失等清單,并報(bào)告甲方。甲方收到報(bào)告后兩天內(nèi)做出簽字答復(fù)或協(xié)商解決。
10.4隱蔽工程驗(yàn)收前,由乙方通知甲方到現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收,驗(yàn)收期為兩天。甲方未按時(shí)驗(yàn)收的,乙方可自檢后如實(shí)填寫隱蔽記錄,對(duì)乙方的自行驗(yàn)收結(jié)果,甲方應(yīng)予以承認(rèn)。
10.5工程竣工后,乙方應(yīng)當(dāng)通知甲方驗(yàn)收。甲方應(yīng)在接到通知后天內(nèi)驗(yàn)收,并辦理驗(yàn)收移交手續(xù)。如甲方在上述規(guī)定時(shí)間內(nèi)未能驗(yàn)收,應(yīng)當(dāng)及時(shí)書面通知乙方,另定驗(yàn)收日期,否則視為甲方通過驗(yàn)收。如另定驗(yàn)收日期,甲方應(yīng)承認(rèn)竣工日期,并承擔(dān)乙方的看管費(fèi)用和相關(guān)費(fèi)用。
10.6雙方未辦理驗(yàn)收手續(xù),甲方不得入住,如甲方擅自入住視同驗(yàn)收合格,由此而造成的損失由甲方承擔(dān)。
第十一條《工程預(yù)算報(bào)價(jià)表》、《施工圖》以及雙方協(xié)商一致、簽名確認(rèn)的其他文件,作為合同附件,與合同具有同等法律效力。
第十二條合同爭(zhēng)議的解決方式
本合同在履行過程中發(fā)生的爭(zhēng)議,由當(dāng)事人雙方協(xié)商解決也可由東莞市裝飾協(xié)會(huì)調(diào)解協(xié)商或調(diào)解不成的,可依法向人民法院提起訴訟。
第十三條附則
13.1本合同如有未盡事宜,雙方本著友好互利原則協(xié)商解決,如協(xié)商后簽定補(bǔ)充協(xié)議,補(bǔ)充協(xié)議與本合同有同等法律效力。
13.2本合同簽訂后工程不得轉(zhuǎn)包。
13.3本合同一式_貳__份,雙方各執(zhí)__壹__份,合同自雙方簽名并加蓋公章或合同專用章后正式生效,履行完畢后自行終止。
13.4合同附件為本合同的組成部分,與本合同具有同等法律效力。
甲方:____________乙方:_____________
法定代理人:_____________法定代理人:_____________
委托代理人:_____________委托代理人:_____________
地址:_____________地址:_____________
電話:_____________電話:_____________
天津市房屋裝飾裝修合同 篇7
定作方(以下簡(jiǎn)稱“甲方”):____________住所地址:______________________________聯(lián)系方式:______________________________手機(jī)號(hào):______________________
承攬方(以下簡(jiǎn)稱“乙方”):____________單位地址:______________________________法定代表人:____________________________監(jiān)理人及電話:______________________
依照《中華人民共和國民法典》及有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,結(jié)合居室裝飾裝修工程施工的特點(diǎn),雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上,就甲方的友誼超市店裝飾裝修工程(以下簡(jiǎn)稱工程)的有關(guān)事宜,達(dá)成如下條款:
第一條工程概況
1、工程地點(diǎn)及面積:_________________________________
2、工程造價(jià):¥_____________元,大寫(人民幣):_______
3、工程承包方式:雙方商定采取下列第_____種承包方式。
(1)乙方包工、包全部材料。(見附件五:乙方提供裝飾裝修材料明細(xì)表)
(2)乙方包工、部分包料,甲方提供部分材料(見附件四:甲方提供裝飾裝修材料明細(xì)表,附件五:乙方提供裝飾裝修材料明細(xì)表);
(3)乙方包工、甲方包全部材料(見附件四:甲方提供裝飾裝修材料明細(xì)表)。
4、工程期限________天;
開工日期_____年_____月_____日
竣工日期_____年_____月_____日
第二條工程監(jiān)理
若本工程實(shí)行工程監(jiān)理,甲方(或乙方)與監(jiān)理公司另行簽訂《工程監(jiān)理合同》,并將監(jiān)理工程師的姓名、單位、聯(lián)系方式及監(jiān)理工程師的職責(zé)等通知乙方(或甲方)。
第三條施工圖紙
雙方商定施工圖紙采取下列第_____種方式提供:
1、甲方自行設(shè)計(jì)并提供施工圖紙,交圖時(shí)間為_____月_____日,圖紙一式三份,甲方、乙方、施工隊(duì)各執(zhí)一份。(見附件六:家庭裝飾裝修工程設(shè)計(jì)圖紙);
2、甲方委托乙方設(shè)計(jì)施工圖紙,圖紙一式三份,甲方、乙方、施工隊(duì)各執(zhí)一份(見附件六:家庭裝飾裝修工程設(shè)計(jì)圖紙),設(shè)計(jì)費(fèi)由甲方支付(此費(fèi)用不在工程價(jià)款內(nèi));
3、施工圖紙雙方簽字后生效。
第四條甲方義務(wù)
1、開工前____天,為乙方入場(chǎng)施工創(chuàng)造條件。全部騰空或部份騰空房屋,清除影響施工的障礙物;對(duì)只能部份騰空的房屋中所滯留的家具、陳設(shè)應(yīng)采取保護(hù)措施,以不影響施工為原則。乙方施工人員對(duì)甲方施工現(xiàn)場(chǎng)的牲口應(yīng)認(rèn)真清點(diǎn)及保護(hù),并且雙方簽訂“物品清單”;
2、開工前將原有的電話設(shè)備拆除;提供施工期間的水源、電源,并說明使用注意事項(xiàng);
3、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)施工隊(duì)與鄰里之間的關(guān)系;
4、禁止拆動(dòng)室內(nèi)承重結(jié)構(gòu),如需拆、改建筑的承重、非承重結(jié)構(gòu)或遷改廚、衛(wèi)位置及設(shè)備管線,應(yīng)負(fù)責(zé)到有關(guān)部門辦理相應(yīng)的審批手續(xù);根據(jù)有關(guān)部門規(guī)定,甲方無權(quán)要求乙方移動(dòng)或改造暖氣、燃?xì)夤芫;
5、參與對(duì)工程質(zhì)量、施工進(jìn)度的監(jiān)督及對(duì)材料進(jìn)場(chǎng)、工程竣工的驗(yàn)收;
6、工程所在的物業(yè)管理部門所收施工押金及各項(xiàng)物業(yè)管理費(fèi)用,由甲方交納(出入證除外),乙方協(xié)助提供物管所需相關(guān)材料。
第五條乙方義務(wù)
1、施工中嚴(yán)格執(zhí)行國家《住宅裝飾裝修工程施工規(guī)范》,保證工程質(zhì)量,按期完成工程;
2、在甲方未正式提供有關(guān)部門的審批文件前,嚴(yán)禁改動(dòng)建筑主體、承重結(jié)構(gòu)、暖氣及燃?xì)夤芫等,否則應(yīng)承攬相應(yīng)責(zé)任;
3、嚴(yán)格執(zhí)行本市有關(guān)施工現(xiàn)場(chǎng)管理的’規(guī)定,不得擾民及污染環(huán)境;
4、保護(hù)好原居室室內(nèi)的家具和陳設(shè),保證居室內(nèi)上、下管道的暢通;
5、保證施工現(xiàn)場(chǎng)的整潔,工程完工后負(fù)責(zé)清掃施工現(xiàn)場(chǎng);
6、因乙方在施工中違反物業(yè)管理規(guī)定而引起的罰款及賠償責(zé)任由乙方負(fù)責(zé)承擔(dān);
7、乙方設(shè)計(jì)師負(fù)責(zé)對(duì)甲方提供咨詢、設(shè)計(jì)、報(bào)價(jià)等相關(guān)服務(wù)。合同簽訂后,乙方執(zhí)行工程施工的代表人為乙方派出的項(xiàng)目經(jīng)理。甲方關(guān)于工程的相關(guān)事宜均應(yīng)與乙方項(xiàng)目經(jīng)理聯(lián)系,以確保工程中的統(tǒng)一指揮和管理。
第六條工程變更
1、為確保甲方工程質(zhì)量、工期及保修服務(wù),合同簽訂后如有工程項(xiàng)目或施工方式的變更,須由雙方協(xié)商后簽署書面協(xié)議《裝飾裝修工程變更單》(見附件七:家庭裝飾裝修工程變更單),同時(shí)調(diào)整相關(guān)工程費(fèi)用及工期,口頭承諾或口頭協(xié)議均視為無效;凡甲方直接與乙方現(xiàn)場(chǎng)工作人員商定更改施工內(nèi)容所引起的一切后果,均由甲方承擔(dān);
2、合同簽訂后,甲方工程減項(xiàng)超過總工程款5%以上時(shí),須向乙方支付減項(xiàng)總額8%的變更費(fèi)。若甲方減項(xiàng)所用的材料乙方已定購或運(yùn)到現(xiàn)場(chǎng),甲方需另外支付材料來回托運(yùn)、損耗及退貨費(fèi)用;若甲方要求減少的施工項(xiàng)目已施工,甲方需支付乙方該項(xiàng)目的施工費(fèi)、材料費(fèi)、管理費(fèi)及拆除費(fèi);
3、甲方第二次支付工程款后增加的施工,乙方需在收到甲方該增加項(xiàng)目100%的工程款后方予以施工。
第七條材料的提供
1、由甲方提供的材料、設(shè)備,其規(guī)格、質(zhì)量應(yīng)符合設(shè)計(jì)要求(見附件四:甲方提供裝飾裝修材料明細(xì)表)。甲方應(yīng)按時(shí)將材料、設(shè)備運(yùn)到施工現(xiàn)場(chǎng)并通知乙方,雙方共同驗(yàn)收并辦理交接手續(xù);若甲方未按時(shí)提供材料或材料的規(guī)格、質(zhì)量不符合設(shè)計(jì)要求,由此而延誤工期或影響工程質(zhì)量,責(zé)任由甲方承擔(dān);
2、由乙方提供的材料、設(shè)備的(見附件五:乙方提供裝飾裝修材料明細(xì)表),乙方應(yīng)在料、設(shè)備運(yùn)到施工現(xiàn)場(chǎng)的時(shí)間提前通知甲方,雙方共同驗(yàn)收;若乙方所供材料的品牌、規(guī)格、質(zhì)量與報(bào)價(jià)單不符,甲方有權(quán)拒絕使用,由此而延誤工期或影響工程質(zhì)量,責(zé)任由乙方承提;
3、甲方確定材料品牌、規(guī)格、型號(hào)或價(jià)位標(biāo)準(zhǔn),由乙方負(fù)責(zé)為甲方代購的(見附件四:甲方提供裝飾裝修材料明細(xì)表。應(yīng)備注乙方代購),在材料運(yùn)至施工現(xiàn)場(chǎng)并經(jīng)甲方驗(yàn)收認(rèn)定后方可使用。乙方收取甲方的材料代購費(fèi)為材料采管費(fèi)(材料款的____%)+材料運(yùn)輸費(fèi)(根據(jù)實(shí)際情況確定);若施工過程中因材料質(zhì)量問題造成的退貨、換貨,以及因此延誤工期,均由甲方承擔(dān)任;
4、除合同注明外,五金(門鎖、拉手、水龍頭等)、石材、瓷磚、設(shè)備、潔具、燈具等,均由甲方購買并按時(shí)運(yùn)到現(xiàn)場(chǎng);若需要乙方代購,加收所購材料款____%的采購費(fèi)及運(yùn)輸費(fèi)。
第八條工期延誤
1、對(duì)以下原因造成竣工日期延誤,經(jīng)甲方確認(rèn),工期相應(yīng)順延:
(1)工程量變化和設(shè)計(jì)變更;
(2)不可抗力;
(3)甲方未按時(shí)參加階段驗(yàn)收而造成的停工;
(4)甲方同意工期順延的其他情況。
2、因甲方未按約定完成其應(yīng)負(fù)責(zé)的工作而影響工期的,工期順延;因甲方提供的材料、設(shè)備質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量的,返工費(fèi)用由甲方承擔(dān),工期順延;
3、甲方未按期支付工程款,合同工期相應(yīng)順延;
4、因乙方供材或施工等原因不能按期完工的,工期不順延;因乙方原因造成工程質(zhì)量存在問題的,返工費(fèi)用由乙方承提,工期不順延。
第九條質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)
1、雙方約定本工程施工質(zhì)量按下列第______項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)驗(yàn)收:
(1)《GB50210—20xx建筑裝飾裝修工程質(zhì)理驗(yàn)收規(guī)范》
(2)《安徽省家庭房屋裝飾裝修工程質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)定》
(3)其它驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn):
2、施工過程中雙方對(duì)工程質(zhì)量發(fā)生爭(zhēng)議時(shí):
(1)甲乙雙方協(xié)商解決;
(2)如協(xié)商達(dá)成一致意見,由雙方同意的工程質(zhì)量檢測(cè)機(jī)構(gòu)鑒定,所需費(fèi)用及因此造成的損失,由責(zé)任方承擔(dān)。雙方均有責(zé)任,由雙方根據(jù)其責(zé)任分別承擔(dān)。
第十條工程驗(yàn)收和保修
1、雙方約定在施工過程中分下列三個(gè)階段對(duì)工程質(zhì)量進(jìn)行驗(yàn)收:
(1)水、電管線,防水層及吊頂基層等隱蔽工程驗(yàn)收;(2)油漆、面層涂料施工前驗(yàn)收;(3)竣工驗(yàn)收。
乙方應(yīng)提前二天通知甲方進(jìn)行各階段驗(yàn)收,各階段驗(yàn)收合格后應(yīng)填寫工程驗(yàn)收單(見附件八:工程驗(yàn)收單)。若甲方接到通知后,未按時(shí)參加驗(yàn)收,乙方有權(quán)停工等待,由此給乙方造成的工期延誤及其它損失均由甲方承擔(dān);
2、工程竣工驗(yàn)收合格并結(jié)清工程余款后,乙方向甲方辦理移交手續(xù)(見附件九:工程結(jié)算單),并填寫工程保修單(保修期為貳年)(見附件十:工程保修單)
第十一條工程款支付方式
1、雙方約定按以下第_____種方式支付工程款:(1)合同生效后,甲方按下表中的約定直接向乙方財(cái)務(wù)支付工程款:
(2)______________________________________支付次數(shù)支付時(shí)間付款比例支付金額第一次合同簽訂之日
第二次隱蔽工程驗(yàn)收后3日內(nèi)第三次竣工驗(yàn)收合格后4日內(nèi)
(3)其他支付方式:___________________________________
2、工程驗(yàn)收合格后2日內(nèi),乙方應(yīng)在向甲方提出工程結(jié)算,并將有關(guān)資料送交甲方。甲方接到資料后2日內(nèi)如未有異議,雙方應(yīng)在工程結(jié)算單(見附件九:工程結(jié)算單)上簽字,甲方并同時(shí)向乙方結(jié)清工程尾款。
3、甲方應(yīng)將工程款直接交乙方財(cái)務(wù)部。工程款全部結(jié)清后,乙方應(yīng)穨甲方開具正式統(tǒng)一發(fā)票。若因甲方將工程款直接交給乙方施工人員而造成損失,責(zé)任由甲方自負(fù)。
第十二條違約責(zé)任
1、合同簽訂后,合同任何一方提出解除合同或無論因何原因違約造成合同無法履行的,應(yīng)及時(shí)通知另一方,經(jīng)雙方協(xié)商同意后,可辦理終止或延期履行合同手續(xù),違約方應(yīng)向守約方支付工程造價(jià)______%的違約金;若因此造成損失的,違約方應(yīng)予以賠償;
2、工程未驗(yàn)收合格或未結(jié)清尾款而未移交,甲方使用或擅自動(dòng)用工程成品的,工程視為合格,由此而造成損失的由甲方負(fù)責(zé),并視為甲方自動(dòng)放棄保修及維修權(quán)利且乙方仍有追收尾款的權(quán)利;
3、甲方未按期支付第二(三)次工程款的,乙方有權(quán)停工,每延誤一日向乙方支付工程總造價(jià)2‰的違約金;
4、由于乙方原因,工程質(zhì)量達(dá)不到雙方約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),乙方負(fù)責(zé)修理,所需修理費(fèi)用由乙方承擔(dān),工期不予順延。
5、由于甲方或乙方原因致使工期延誤,每延誤一日由責(zé)任方向?qū)Ψ街Ц豆こ炭傇靸r(jià)的2‰作為違約金。第十三條合同爭(zhēng)議的解決方式
雙方發(fā)生爭(zhēng)議協(xié)商解決不成時(shí),按下列第______種方式解決:
(1)向_____________________________仲裁委員會(huì)申請(qǐng)仲裁;
(2)向____________________________________人員法院起訴。
第十三條合同爭(zhēng)議的解決方式
雙方發(fā)生爭(zhēng)議協(xié)商解決不成時(shí),按下列第______種方式解決:
(1)向_____________________________仲裁委員會(huì)申請(qǐng)仲裁;
(2)向____________________________________人員法院起訴。
第十四條幾項(xiàng)具體規(guī)定
1、工程地在市區(qū)以外的裝飾工程,乙方加收工程總造價(jià)的3%—10%的遠(yuǎn)程施工費(fèi);
2、因工程施工而產(chǎn)生的垃圾,由乙方負(fù)責(zé)清運(yùn)到政府規(guī)定的垃圾堆放點(diǎn),甲方應(yīng)支付垃圾清運(yùn)費(fèi)用(人民幣)_____________元,(此費(fèi)用不在工程款內(nèi));
3、施工期間,甲方將外屋門鑰匙________把,交給乙方施工負(fù)責(zé)人____________負(fù)責(zé)保管工程竣工移交后,甲方負(fù)責(zé)提供新鎖__________把,由乙方當(dāng)場(chǎng)負(fù)責(zé)安裝好交付甲方使用;
4、施工期間,乙方每天的工作時(shí)間為:
上午_________點(diǎn)_________分至_________點(diǎn)_________分;
下午_________點(diǎn)_________分至_________點(diǎn)_________分。
第十五條附則
1、本合同簽訂后工程不得轉(zhuǎn)包;
2、甲、乙雙方直接簽訂合同的,本合同一式兩份,雙方簽字(蓋章)后生效,甲、乙雙方各持一份;
3、凡在本市各家庭裝飾裝修市場(chǎng)內(nèi)簽訂合同的,本合同一式三份,甲、乙雙方及市場(chǎng)有關(guān)部門簽字(蓋章)后生效,三方各持一份;
4、合同履行完后自動(dòng)終止;
5、本合同實(shí)行當(dāng)事人自愿鑒證,以保護(hù)合同當(dāng)事人的合法權(quán)益。
6、合同附件為本合同的組成部份,與本合同具有同等法律效力。合同附件:
附件一:家庭裝飾裝修工程施工項(xiàng)目確認(rèn)表
附件二:家庭裝飾裝修工程內(nèi)容和做法一覽表
附件三:家庭裝飾裝修工程報(bào)價(jià)表
附件四:甲方提供裝修裝修材料明細(xì)表
附件五:乙方提供裝飾裝修材料明細(xì)表
附件六:家庭裝飾裝修工程設(shè)計(jì)圖紙
附件七:裝飾裝修工程變更單
附件八:工程驗(yàn)收單
附件九:工程結(jié)算單
附件十:工程保修單
第十六條其它約定條款
_________________________________________________
甲方(簽字):_____________乙方(蓋章):_____________
委托代理人(簽字):_______法定代表人(簽字):_______
________年_______月______日________年_______月______日
家庭裝飾裝修市場(chǎng)合同認(rèn)證意見(商場(chǎng)合同認(rèn)證章):____________
委托代理人(簽字):_______聯(lián)系電話:_________________
________年_______月______日
天津市房屋裝飾裝修合同 篇8
原告:_____________裝飾設(shè)計(jì)工程有限公司
法定代表人:______________,_____________裝飾設(shè)計(jì)工程有限公司董事長。
被告:_________________,男,_____年_____月_____日出生,漢族,住__________市__________區(qū)__________路27號(hào)院1號(hào)樓25號(hào)。
訴訟請(qǐng)求
一、判令被告支付原告工程款______元,違約金______元;
二、本案訴訟費(fèi)由被告承擔(dān)。
事實(shí)與理由
原告于_____年_____月_____日同被告簽訂《建筑裝飾裝修工程施工合同》,合同約定由原告承包被告發(fā)包的_____________項(xiàng)目,合同價(jià)款為人民幣72萬元,雙方約定合同生效后由被告分四次向原告支付,具體付款方式為:_________________簽訂合同當(dāng)日支付42萬元;本項(xiàng)目二樓、三樓地下室及一樓后包房完工支付20萬元;項(xiàng)目整體完工后三個(gè)月至一百天內(nèi)支付9萬元,并約定如在一百天后支付每延期一天被告應(yīng)按照1000元/天的標(biāo)準(zhǔn)向原告支付滯納金(違約金);工程驗(yàn)收12個(gè)月后20天內(nèi)支付剩余1萬元。合同簽訂后,原告如約履行了合同義務(wù),而被告卻在支付第一筆合同價(jià)款和第二筆價(jià)款的一半(即1萬元)后以種種理由推拖支付剩余款項(xiàng)。由此給原告造成了巨大的經(jīng)濟(jì)損失,為維護(hù)原告的合法權(quán)益,特依據(jù)《中華人民共和國民事訴訟法》第119條之規(guī)定訴至貴院,請(qǐng)依法判決,以維護(hù)原告的合法權(quán)益。。
此致
__________市__________區(qū)人民法院
具狀人:______________裝飾設(shè)計(jì)工程有限公司
_____年_____月_____日
附:合同副本__________份。
本訴狀副本______份。
其它證明文件_____份。
天津市房屋裝飾裝修合同 篇9
發(fā)包方(簡(jiǎn)稱甲方):_______________
承包方(簡(jiǎn)稱乙方):_______________
根據(jù)《中華人民共和國消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)法》中華人民共和國建設(shè)部《家庭居室裝飾裝修管理試行辦法》以及其他有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定的原則,為保護(hù)雙方的合法權(quán)益,結(jié)合本工程的具體情況,雙方達(dá)成如下協(xié)議,共同遵守。
一、概況
1、甲方裝飾住房系合法居住。乙方為本市經(jīng)工商行政管理機(jī)關(guān)核準(zhǔn)登記并經(jīng)市建委有關(guān)部門審定具有民用裝飾《資質(zhì)證書》的企業(yè)法人。
2、裝飾施工地點(diǎn):__區(qū)(縣)___路___弄(村)___號(hào)__樓___室。
3、住房結(jié)構(gòu):_____房型____房___廳___套,施工面積___平方米。
4、裝飾施工內(nèi)容:詳見附件一《裝飾施工內(nèi)容表》。
5、承包方式:_____(包工包料、清包工、部分承包)。
6、總價(jià)款:¥____元,大寫(人民幣):_____其中:材料費(fèi):______,人工費(fèi):______管理費(fèi):______,設(shè)計(jì)費(fèi):______垃圾清運(yùn)費(fèi):______,稅金(3.41%):____其他費(fèi)用:______
經(jīng)雙方認(rèn)可,變更施工內(nèi)容,變更部分的工程款按實(shí)另計(jì)。
7、工期:自___年___月___日開工,至___年___月___日竣工,工期___天。
二、關(guān)于材料供應(yīng)的約定:
1、甲方提供的材料:詳見附件二《甲方提供材料、設(shè)備表》。本工程甲方負(fù)責(zé)采購供應(yīng)的材料、設(shè)備,應(yīng)為符合設(shè)計(jì)要求的合格產(chǎn)品,并應(yīng)按時(shí)供應(yīng)到現(xiàn)場(chǎng),乙方應(yīng)辦理驗(yàn)收手續(xù)。如甲方供應(yīng)的材料、設(shè)備發(fā)生質(zhì)量問題或規(guī)格差異,乙方應(yīng)及時(shí)向甲方書面提出,甲方仍表示使用的,由此造成工程損失的,責(zé)任由甲方承擔(dān)。甲方供應(yīng)的材料抵現(xiàn)場(chǎng)后,經(jīng)乙方驗(yàn)收,由乙方負(fù)責(zé)保管,乙方可收取甲方提供材料價(jià)款保管費(fèi),費(fèi)率由雙方約定,由于保管不當(dāng)造成的損失,由乙方負(fù)責(zé)賠償。
2、乙方提供的材料:詳見附件三《主材料報(bào)價(jià)單》。
3、乙方對(duì)甲方采購的裝飾材料、設(shè)備,均應(yīng)用于本合同規(guī)定的住宅裝飾,非經(jīng)甲方同意,不得挪作他用。如乙方違反此規(guī)定,應(yīng)按挪用材料、設(shè)備價(jià)款的雙倍補(bǔ)償給甲方。
4、乙方供應(yīng)的材料、設(shè)備,如不符合質(zhì)量要求或規(guī)格有差異,應(yīng)禁止使用。如已使用,對(duì)工程造成的損失由乙方負(fù)責(zé)。如乙方提供的材料、設(shè)備系偽劣商品,應(yīng)按材料、設(shè)備價(jià)款的雙倍補(bǔ)償給甲方。
三、關(guān)于工程質(zhì)量及驗(yàn)收的約定:
1、本工程執(zhí)行08-62-97《住宅建筑裝飾工程技術(shù)規(guī)程》、31/30-1999《住宅裝飾裝修驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)》和市建設(shè)行政主管部門制定的其它地方標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量評(píng)定驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。
2、本工程由___方設(shè)計(jì)施工方案。
3、甲方提供的材料、設(shè)備質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量,其返工費(fèi)用由甲方承擔(dān),工期順延。
4、由于乙方原因造成質(zhì)量事故,其返工費(fèi)用由乙方承擔(dān),工期不變。
5、在施工過程中,甲方提出設(shè)計(jì)修改意見及增減工程項(xiàng)目時(shí)須提前與乙方聯(lián)系,在簽訂《工程項(xiàng)目變更單》(詳見附件(略))后,方能進(jìn)行該項(xiàng)目的施工,由此影響竣工日期甲、乙雙方商定。凡甲方私自與工人商定更改施工內(nèi)容所引起的一切后果,甲方自負(fù),給乙方造成損失的,甲方應(yīng)予賠償。
6、工程驗(yàn)收。甲、乙雙方應(yīng)及時(shí)辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗(yàn)收手續(xù),甲方不能按預(yù)約規(guī)定日期參加驗(yàn)收,由乙方組織人員進(jìn)行驗(yàn)收,甲方應(yīng)予承認(rèn)。事后,若甲方要求復(fù)驗(yàn),乙方應(yīng)按要求辦理復(fù)驗(yàn)。若復(fù)驗(yàn)合格,其復(fù)驗(yàn)及返工費(fèi)用由甲方承擔(dān),工期也予順延。
7、工程竣工:乙方應(yīng)提前三天通知甲方驗(yàn)收,甲方應(yīng)自接到通知三日內(nèi)組織驗(yàn)收,并辦理驗(yàn)收移交手續(xù)(詳見附件《工程質(zhì)量驗(yàn)收單》)。如甲方在規(guī)定時(shí)間內(nèi)不能組織驗(yàn)收須及時(shí)通知乙方,另定驗(yàn)收日期。如通過竣工驗(yàn)收,甲方應(yīng)承認(rèn)原竣工日期,并承擔(dān)乙方的看管費(fèi)用和其他相關(guān)費(fèi)用。
四、有關(guān)安全生產(chǎn)和防火約定:
甲方提供的施工圖紙做法說明及施工場(chǎng)地應(yīng)符合防火、防事故的要求,主要包括電氣線路、煤氣管道、自來水和其它管道暢通、合格。乙方在施工中應(yīng)采取必要的安全防護(hù)和消防措施,保障作業(yè)人員及相鄰居民的安全,防止相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏水、停電、物品毀壞等事故發(fā)生。如遇上述情況發(fā)生,屬甲方責(zé)任的,甲方負(fù)責(zé)和賠償;屬于乙方責(zé)任的,乙方負(fù)責(zé)修復(fù)和賠償。
五、關(guān)于工程價(jià)款及結(jié)算的約定:
1、工程款付款方式列下表:
2、工程結(jié)算:詳見附件六《工程結(jié)算單》。
3、工程保修期壹年。須工程款全部結(jié)清,甲、乙雙方方能簽訂《工程保修單》(詳見附件七),保修期從竣工驗(yàn)收簽章之日起算。
4、雙方款項(xiàng)往來,均應(yīng)出具收據(jù),施工結(jié)束須開具發(fā)票。
六、其它事項(xiàng)
1、甲方工作:
(1)甲方應(yīng)在開工前一天,向乙方提供經(jīng)物業(yè)管理部門認(rèn)可的施工圖紙或做法說明____份,并向乙方進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)交底。全部騰空或部分騰空房屋,清除影響施工的障礙物。對(duì)只能部分騰空的房屋中所滯留的家具、陳設(shè)等應(yīng)采取保護(hù)措施。向乙方提供施工需用的水、電等必備條件,并說明使用注意事項(xiàng)。
(2)做好施工中因臨時(shí)性使用公用部位操作以及產(chǎn)生影響鄰里關(guān)系等的協(xié)調(diào)工作。
(3)如確實(shí)需要拆改原建筑結(jié)構(gòu)或設(shè)計(jì)管線,負(fù)責(zé)到所在地房管部門或物業(yè)管理部門辦理相應(yīng)審批手續(xù),并承擔(dān)承擔(dān)有關(guān)費(fèi)用。
2、乙方工作:
(1)參加甲方組織的施工圖紙或做法說明現(xiàn)場(chǎng)交底。
(2)指派____為乙方駐工地代表,負(fù)責(zé)合同履行。按要求組織施工,保質(zhì)、保量、按期完成施工任務(wù),解決由乙方負(fù)責(zé)的各項(xiàng)事宜,對(duì)其行為乙方應(yīng)予認(rèn)可。如更換人員,乙方應(yīng)及時(shí)書面通知甲方。
(3)未經(jīng)甲方同意和所在地房管或物業(yè)管理部門批準(zhǔn),不得隨意拆改原有建筑承重結(jié)構(gòu)及各種共用設(shè)備管線。
七、違約責(zé)任:
1、由于甲方原因?qū)е卵悠陂_工或中途停工,甲方應(yīng)補(bǔ)償乙方因停工、窩工所造成的損失,每停工或窩工一天,甲方付乙方__元;甲方未按合同的約定付款的,每逾期一天,按逾期未付款的__%支付違約金。
2、由于乙方原因逾期竣工的,每逾期一天,乙方按甲方已付款的___%向甲方支付違約金。
3、甲方未辦理有關(guān)手續(xù),強(qiáng)行要求乙方拆改原有建筑承重結(jié)構(gòu)及共用設(shè)備管線,由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款)由甲方負(fù)責(zé)并擔(dān)責(zé)任。
4、乙方擅自拆改原有建筑承重結(jié)構(gòu)或共用設(shè)備管線,由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款),由乙方負(fù)責(zé)并承擔(dān)責(zé)任。
八、糾紛處理方式:
1、因工程質(zhì)量雙方發(fā)生爭(zhēng)議時(shí),憑本合同文本和施工企業(yè)開具的統(tǒng)一發(fā)票,可向上海市建筑裝飾協(xié)會(huì)家庭裝飾委員會(huì)商請(qǐng)調(diào)解,也可向所在區(qū)、縣建設(shè)行政主管部門或消費(fèi)者協(xié)會(huì)投訴。
2、當(dāng)事人不愿通過協(xié)商、調(diào)解解決,或協(xié)商、調(diào)解解決不成時(shí),可以按照本合同約定向———市仲裁委員會(huì)申請(qǐng)仲裁———人民法院提起訴訟。(將不選定的解決方式劃出)
九、合同的變更和解除:
1、合同經(jīng)雙方簽字(在有形市場(chǎng)簽訂的合同須經(jīng)市場(chǎng)管理部門蓋章見證)生效后,雙方必須嚴(yán)格遵守。任何一方需變更合同內(nèi)容,應(yīng)經(jīng)協(xié)商一致后,重新簽訂補(bǔ)充協(xié)議。如要終止合同,提出終止合同一方,要以書面形式提出,應(yīng)按合同總價(jià)款___%支付違約金,并辦理終止合同手續(xù)。
2、施工過程中任何一方提出終止合同,須向另一方以書面形式提出,經(jīng)雙方同意辦理清算手續(xù),訂立終止合同協(xié)議,可視為本合同解除。
十、其它約定:1.2.3.4.5.
十一、本合同一式_____份,甲、乙雙方各執(zhí)一份,具有同等法律效力。合同附件為本合同的組成部分。
甲方(簽章): 乙方(簽章):
委托代理人:法定代表人:
住址:地址:
電話:電話:
郵編:郵編:
簽訂日期:年月日
簽訂地點(diǎn):
天津市房屋裝飾裝修合同 篇10
甲方(發(fā)包方):
聯(lián)系電話:
乙方(承包方):
聯(lián)系電話: _______
根據(jù)《中華人民共和國民法典》和建設(shè)部《住宅室內(nèi)裝飾裝修管理辦法》,結(jié)合本工程實(shí)際情況,遵守平等、自愿、公平和誠實(shí)信用原則,就甲方委托乙方負(fù)責(zé)房屋設(shè)計(jì)及裝修施工等事宜,經(jīng)雙方協(xié)商達(dá)成如下協(xié)議:
第1條 工程概況
1.1工程施工地址:
預(yù)算面積: 戶型: 室 廳 衛(wèi)
1.2工程預(yù)算為人民幣(大寫): 整,¥ 元整,(工程預(yù)算項(xiàng)目及報(bào)價(jià)詳見《預(yù)算表》)。工程內(nèi)容為雙方認(rèn)可的施工圖紙和預(yù)算表中注明的項(xiàng)目。
1.3工程期限: 日。開工日期: 年 月 日;竣工日期: 年 月 日。但若因甲方原因(如延遲付款、未在施工前選定材料型號(hào))、或自然不可抗力限制(如停水停電等)造成工程延遲,竣工日期順延,國家法定節(jié)假日施工工期自動(dòng)順延。
第2條 甲乙雙方權(quán)利與義務(wù)
本合同簽訂生效后,甲乙雙方應(yīng)嚴(yán)格履行合同所規(guī)定的各項(xiàng)條款,如有變動(dòng),應(yīng)經(jīng)雙方友好協(xié)商確定后執(zhí)行,協(xié)商不成按原合同執(zhí)行。
2.1甲方的權(quán)利與義務(wù):
2.1.1甲方保證對(duì)所裝修的房屋具有所有權(quán)或已取得了所有權(quán)人的合法委托,有權(quán)對(duì)本合同房屋進(jìn)行裝修。甲方指定 為己方的全權(quán)代表,全權(quán)負(fù)責(zé)合同履行及與乙方接洽,對(duì)工程質(zhì)量、進(jìn)度進(jìn)行監(jiān)督檢查,辦理施工所涉及的各種申請(qǐng)批件及工程驗(yàn)收、變更登記手續(xù)和其它事宜。施工過程中乙方只認(rèn)可甲方或甲方代表的意見,如有工程變更,須有甲方或甲方委托人的簽字確認(rèn)。
2.1.2甲方有權(quán)對(duì)裝飾工程的設(shè)計(jì)圖紙、預(yù)(結(jié))算表進(jìn)行審核,經(jīng)甲方簽字認(rèn)可后,雙方各持一份,作為工程驗(yàn)收、結(jié)算的依據(jù)。
2.1.3乙方進(jìn)場(chǎng)施工前,由甲方負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)物業(yè)管理部門關(guān)系,并承擔(dān)物業(yè)管理部門收取的裝修物業(yè)管理費(fèi)用,包括物業(yè)單位規(guī)定的強(qiáng)制裝飾公司交納的裝修押金、裝修管理費(fèi)、垃圾外運(yùn)費(fèi)用、施工期間的水電費(fèi)用等。
2.1.4簽訂裝飾施工合同后,其裝飾業(yè)務(wù)牽涉到須在物業(yè)部門或政府有關(guān)職能部門辦理相關(guān)手續(xù)的,由甲方負(fù)責(zé)辦理,所發(fā)生的費(fèi)用由甲方負(fù)責(zé),包含但不限于物業(yè)裝修押金、消防、城管、渣土等管理部門收取的行政及相關(guān)費(fèi)用。
2.1.5如因乙方施工人員擅自違反物業(yè)合理規(guī)定造成的扣款,由乙方承擔(dān)相關(guān)責(zé)任或相關(guān)費(fèi)用。
2.1.6甲方有義務(wù)將乙方施工所需的水、電開通入戶,并承擔(dān)水電費(fèi)用。
2.1.7乙方采購的材料如不符合質(zhì)量要求,致使室內(nèi)甲醛等有害物質(zhì)濃度含量超標(biāo),造成環(huán)境污染,甲方有權(quán)請(qǐng)求乙方承擔(dān)其責(zé)任并賠償其相應(yīng)損失,但乙方按甲方要求采購的除外。
2.1.8甲方或與甲方相關(guān)的第三方人為的原因造成工地停工、怠工,給乙方造成的經(jīng)濟(jì)損失由甲方全額承擔(dān);由于乙方自身管理原因造成的工程虧損,甲方不負(fù)任何責(zé)任。
2.1.9甲方有權(quán)外請(qǐng)工人協(xié)助裝修,但由此產(chǎn)生的權(quán)利義務(wù)乙方不承擔(dān)任何責(zé)任。甲方若要改動(dòng)煤氣管道、智能網(wǎng)絡(luò)線等,應(yīng)由甲方聘請(qǐng)具有相關(guān)資質(zhì)的專業(yè)公司負(fù)責(zé)施工,乙方不承擔(dān)相應(yīng)義務(wù)。
2.1.10 甲方負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)鄰里關(guān)系,協(xié)助乙方做好現(xiàn)場(chǎng)保衛(wèi)、消防、垃圾清理等工作。
2.1.11 甲方根據(jù)乙方施工進(jìn)度及通知,及時(shí)到場(chǎng)對(duì)階段工程進(jìn)行驗(yàn)收;若有工程變更,甲方及時(shí)按乙方流程要求辦理現(xiàn)場(chǎng)簽證。
2.2乙方的權(quán)利與義務(wù):
2.2.1在甲方向物業(yè)管理部門辦理相關(guān)手續(xù)時(shí),乙方有義務(wù)配合甲方工作的開展。
2.2.2若由甲方提出變更設(shè)計(jì)方案,經(jīng)雙方協(xié)商達(dá)成一致意見后,甲方應(yīng)簽署《變更單》,并經(jīng)乙方相關(guān)人員簽字后方可實(shí)施,否則乙方有權(quán)按原設(shè)計(jì)施工。甲方與項(xiàng)目經(jīng)理私自達(dá)成的變更協(xié)議對(duì)乙方無任何約束力,乙方不負(fù)有任何法律責(zé)任。
2.2.3乙方有義務(wù)協(xié)助甲方辦理物業(yè)方面相關(guān)手續(xù),因本公司施工人員違反物業(yè)合理規(guī)定造成的扣款或罰款,由乙方承擔(dān)費(fèi)用。
2.2.4如甲方未開通入戶的水源、電源,需乙方從戶外接入戶內(nèi),產(chǎn)生的費(fèi)用由甲方承擔(dān)。
2.2.5由乙方負(fù)責(zé)提供的材料,乙方有義務(wù)按照合同及預(yù)算的規(guī)定送達(dá)施工現(xiàn)場(chǎng)并通知甲方確認(rèn)簽收。甲方應(yīng)在接到通知后24小時(shí)內(nèi)簽字確認(rèn),否則由此導(dǎo)致乙方無法正常施工的,甲方應(yīng)承擔(dān)乙方因此增加的施工費(fèi)用,施工期限做相應(yīng)延長。甲方無法在24小時(shí)內(nèi)確認(rèn)簽收的,為了保證工程進(jìn)度,乙方有權(quán)在確認(rèn)主材與甲方選材一致時(shí),代為簽收。
2.2.6乙方必須確保房屋結(jié)構(gòu)牢固,如要改動(dòng)結(jié)構(gòu),敲墻必須征求甲方和物業(yè)管理部門的書面批準(zhǔn),否則,乙方不得動(dòng)工。如甲方經(jīng)乙方告知改動(dòng)結(jié)構(gòu)后的嚴(yán)重影響后,仍強(qiáng)制要求乙方改動(dòng)結(jié)構(gòu),乙方可拒絕施工。甲方如擅自改動(dòng)結(jié)構(gòu),乙方不負(fù)任何責(zé)任。
2.2.7甲方的裝飾垃圾,乙方負(fù)責(zé)清運(yùn)到小區(qū)內(nèi)物業(yè)指定位置,垃圾外運(yùn)由業(yè)主與物業(yè)公司負(fù)責(zé)。如小區(qū)物業(yè)在本小區(qū)內(nèi)不準(zhǔn)傾倒裝飾垃圾的,由此產(chǎn)生的外運(yùn)費(fèi)用由甲方承擔(dān)。
2.2.8甲方應(yīng)知會(huì)鄰里在施工期間產(chǎn)生的灰塵和噪音可能對(duì)其生活和工作環(huán)境造成的影響,協(xié)調(diào)關(guān)系獲得理解并承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。
2.2.9甲方有義務(wù)事先告知乙方未知的與本工程質(zhì)量相關(guān)的事項(xiàng),如甲方知道或根據(jù)經(jīng)驗(yàn)應(yīng)該知道的有關(guān)質(zhì)量問題而未告知乙方,則造成的損失由甲方承擔(dān)。
2.2.10乙方在施工中應(yīng)妥善保管甲方堆放在現(xiàn)場(chǎng)的家俬、陳設(shè)以及工程成品;工程竣工未移交甲方之前,負(fù)責(zé)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)的一切設(shè)施和工程成品進(jìn)行保護(hù)。
第3條 工程變更
3.1簽訂合同后,甲方未與乙方協(xié)商,不得擅自單方修改、變更設(shè)計(jì),若有修改意見雙方應(yīng)該協(xié)商一致,簽訂乙方提供的《中期施工增(減)項(xiàng)目變更申請(qǐng)單》(以下簡(jiǎn)稱《變更單》),并經(jīng)甲方、設(shè)計(jì)師、項(xiàng)目經(jīng)理、監(jiān)理、預(yù)算員、物料員簽字認(rèn)可后方能生效。如甲方修改原設(shè)計(jì)方案造成工程延期,則有義務(wù)簽訂工程延期單,工期相應(yīng)順延。
3.2如乙方在施工過程中遇到設(shè)計(jì)與現(xiàn)場(chǎng)情況相沖突的時(shí)候,在保證工程質(zhì)量和美觀的前提下,經(jīng)與甲方共同協(xié)商,可以變更解決。
3.3簽訂施工合同三日后乙方開始采購、定制相關(guān)主材及輔料,如果甲方在合同簽訂三日之后要求減少工程項(xiàng)目,須經(jīng)甲乙雙方協(xié)商并取得一致后方可實(shí)施變更程序。
3.4乙方根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況提出合理建議涉及到變更設(shè)計(jì)和對(duì)原定材料的變更,以及增加工程量,必須經(jīng)甲方或甲方代表批準(zhǔn),并簽字確認(rèn)。未經(jīng)甲方批準(zhǔn)簽字,乙方擅自變更設(shè)計(jì)或?qū)υú牧细鼡Q,甲方有權(quán)不認(rèn)可,發(fā)生的全部費(fèi)用由乙方承擔(dān),且工期不順延。
3.5對(duì)于甲方提出的不可行的設(shè)計(jì)變更,乙方有義務(wù)事先告甲方將由此產(chǎn)生的質(zhì)量問題及后果。若甲方強(qiáng)行進(jìn)行設(shè)計(jì)變更,從而造成工程質(zhì)量問題,由甲方承擔(dān)。
3.6乙方按照甲方簽字認(rèn)可的設(shè)計(jì)方案予以施工的項(xiàng)目,甲方不得以不美觀或不滿意為由要求更改設(shè)計(jì)。若甲方強(qiáng)行更改設(shè)計(jì)與材料,其返工費(fèi),材料損耗費(fèi)等損失由甲方承擔(dān)。
第4條 付款方式及結(jié)算的約定
4.1本合同簽訂后,甲方應(yīng)在當(dāng)日向乙方支付本合同總金額的65%,即人民幣¥ 元(大寫 )。在泥作工程、木制作基本完工、漆工進(jìn)場(chǎng)前,甲方向乙方支付二期工程款,合同總金額的30%,即人民幣¥ 元(大寫: )。余款5% 即人民幣¥ 元(大寫: )在雙方制安驗(yàn)收合格的三日內(nèi)付清。
4.2甲方如沒有按時(shí)付款,本工程工期自然順延,乙方有權(quán)拒絕向甲方交付主材及進(jìn)行后續(xù)項(xiàng)目施工,并且無須承擔(dān)甲方房屋裝飾的保修義務(wù)。甲方拖欠工程款的,按30元/天向乙方支付違約金。甲方在交付二期工程款前進(jìn)行變更導(dǎo)致工程款增加的,應(yīng)在交納二期款時(shí)向乙方繳清;二期款后進(jìn)行施工項(xiàng)目變更導(dǎo)致工程款增加的,應(yīng)在增項(xiàng)項(xiàng)目開工前全額交納增加款項(xiàng),否則乙方有權(quán)停止施工,相應(yīng)責(zé)任由甲方承擔(dān)。
4.3工程結(jié)算由乙方根據(jù)實(shí)際工程量做出《裝修工程業(yè)主繳款結(jié)算單》,經(jīng)甲方確認(rèn)后按實(shí)結(jié)算,多退少補(bǔ)。
4.4甲方支付乙方的款項(xiàng),只能交付給乙方公司,并開具乙方財(cái)務(wù)收據(jù)。如甲方將現(xiàn)金交付給其他人代繳而造成損失,責(zé)任由甲方承擔(dān)。
第5條 工程工期
5.1因甲方未按合同約定完成工作,甲方自購的材料不能按時(shí)送達(dá)現(xiàn)場(chǎng)或因甲方提供的材料用品不合格造成返工而影響工程工期,原定工期順延,并由甲方承擔(dān)因此造成的一切費(fèi)用。
5.2由于乙方原因不能按期開工、中途停工或因乙方原因造成工程質(zhì)量存在問題而返工,影響工程工期損失由乙方自行承擔(dān),原定工期不順延。
5.3由于變更或非乙方原因造成的停水、停電及其它不可抗拒的因素而影響工期的,工期相應(yīng)順延。
5.4部分工作和部分制作需在施工過程中由甲方配合、確認(rèn),而甲方遲遲不予表態(tài)確認(rèn)也不予以配合,則視作甲方有意拖延工期,其工期順延。
第6條 驗(yàn)收結(jié)算
6.1本工程質(zhì)量評(píng)定驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)的依據(jù)
(1)施工圖紙
(2)預(yù)算表中所載明的主材說明及工藝備注
(3)中期變更單;
6.2工程驗(yàn)收項(xiàng)目:基礎(chǔ)改造工程、水電線路改造工程(封閉前)、防水工程(鋪設(shè)瓷片前)、吊頂工程(涂料前)、細(xì)木工程(油漆前),泥作工程、油漆工程。
6.3甲乙雙方應(yīng)及時(shí)辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗(yàn)收手續(xù)。當(dāng)工程具備覆蓋、遮蓋條件或達(dá)到中間驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)(如水管及電線管的鑿槽暗敷恢復(fù)工作),乙方自檢,并于48小時(shí)前通知甲方參加,驗(yàn)收合格,甲方或甲方代表在驗(yàn)收記錄上簽字后,方可進(jìn)行隱蔽和繼續(xù)施工;工程質(zhì)量符合規(guī)范要求,甲方或甲方代表不在驗(yàn)收記錄上簽字,可視為甲方批準(zhǔn),乙方可進(jìn)行隱蔽和繼續(xù)施工;甲方或甲方代表不參加隱蔽工程和中間工程驗(yàn)收,乙方可自行驗(yàn)收,視為甲方已同意。因甲方不正確糾正或其他非乙方原因引起的經(jīng)濟(jì)支出,由甲方承擔(dān)。若甲方要求復(fù)驗(yàn)時(shí),乙方應(yīng)按要求辦理復(fù)驗(yàn);若復(fù)驗(yàn)合格,甲方應(yīng)承擔(dān)復(fù)驗(yàn)費(fèi)用,由此造成停工,工期順延;若復(fù)驗(yàn)不合格,其復(fù)驗(yàn)及返工費(fèi)用由乙方承擔(dān),且工期不順延。
6.4由于乙方施工質(zhì)量問題造成材料、設(shè)備的損壞,其返工費(fèi)用由乙方承擔(dān)。
6.5甲方直接發(fā)包的工程遇交叉作業(yè)時(shí),乙方和甲方直接發(fā)包的施工方應(yīng)對(duì)各自的工程質(zhì)量負(fù)責(zé),若發(fā)生質(zhì)量問題,由責(zé)任方承擔(dān)。
6.6工程竣工后,乙方可口頭、電話、短信、郵件等方式通知甲方驗(yàn)收,甲方自接到驗(yàn)收通知三日內(nèi)組織驗(yàn)收,并辦理驗(yàn)收、移交手續(xù)。如甲方在規(guī)定時(shí)間內(nèi)不能組織驗(yàn)收,需及時(shí)通知乙方,另定驗(yàn)收日期。若甲方既不另行通知乙方延期驗(yàn)收時(shí)間,又不按約定時(shí)間驗(yàn)收,視為默認(rèn)驗(yàn)收合格。
6.7工程竣工后,甲方未經(jīng)驗(yàn)收擅自使用,視為甲方驗(yàn)收合格。
6.8驗(yàn)收合格項(xiàng)目,雙方簽字確認(rèn);不合格項(xiàng)目限期整改,另行驗(yàn)收,直至合格為止。
第7條 工程保修
7.1本工程保修責(zé)任期以公司完工后發(fā)放的《保修單》所載明的期限為準(zhǔn):
1)屋內(nèi)防水工程、防漏工程保修期為5年,水電工程保修期為5年,木工、泥工、油漆工程保修期為2年;
2)基礎(chǔ)裝修施工項(xiàng)目非人為及自然不可抗力原因造成損壞公司提供終身維護(hù);
3)公司所代購的主材保修期為1年;
4) 家具、燈管保修期為3個(gè)月;
5)家電保修期以家電保修卡規(guī)定的期限為準(zhǔn),保修義務(wù)由電器供應(yīng)商履行;
7.2保修范圍為乙方施工的工程項(xiàng)目。甲方在交納尾款后,乙方為甲方開具工程保修卡。
7.3施工質(zhì)量問題和乙方提供材料原因造成的損壞,由乙方保修。
7.4由于甲方提供的材料質(zhì)量問題、人為造成的損壞和不可避免因素造成的損壞不在保修范圍之內(nèi)。
7.5在保修期間內(nèi),乙方工程質(zhì)量原因造成的直接損失,由乙方按當(dāng)時(shí)市場(chǎng)價(jià)格全額賠償。
7.6乙方驗(yàn)收交房后,甲方如在使用過程中發(fā)現(xiàn)電路短路及其他問題,應(yīng)及時(shí)通知乙方派專業(yè)人員檢修,不得擅自請(qǐng)其他行外人員進(jìn)行維修,否則因此導(dǎo)致的次生災(zāi)害事故等由甲方承擔(dān)。
7.7未辦理工程驗(yàn)收手續(xù)并開具工程質(zhì)量保修單,甲方提前入住使用視為默認(rèn)驗(yàn)收,造成的一切損失由甲方負(fù)責(zé),乙方有權(quán)拒絕保修。
第8條 爭(zhēng) 議
8.1本合同在履行期間,雙方發(fā)生爭(zhēng)議時(shí),在不影響工程進(jìn)度的前提下,雙方應(yīng)積極協(xié)商解決,否則由責(zé)任方承擔(dān)由此發(fā)生的損失。
8.2協(xié)商不成可通過廣西建筑裝飾協(xié)會(huì)進(jìn)行調(diào)解;調(diào)解不成,任何一方均可向工程所在地有管轄權(quán)的人民法院起訴解決。
第9條 合同解除和終止
9.1由下列情形之一的,可以解除合同。
(1)甲乙雙方協(xié)商一致;
(2)不可抗力致使合同無法履行;
(3)因一方違約致使合同無法履行。
(4)客戶原因要求解除合同的,開工前,材料未進(jìn)場(chǎng),客戶需要承擔(dān)相應(yīng)的`違約金;材料進(jìn)場(chǎng)后,客戶需要承擔(dān)相應(yīng)的違約金。
9.2甲乙方履行完本合同全部義務(wù),工程竣工,結(jié)算款項(xiàng)支付完畢后,本合同即告終止(但本合同保修及爭(zhēng)議解決條款除外)。
第10條 其他約定事項(xiàng)
第11條 合同附件:
11.1、工程預(yù)算書一份
11.2、A3紙CAD黑白設(shè)計(jì)施工圖一份
第12條 本合同一式兩份,甲乙雙方各持一份,雙方簽字(蓋章)后生效。
甲方(簽名):
___年____月____日
乙方:(蓋章)
___年____月____日
天津市房屋裝飾裝修合同 篇11
甲方:
電話:
身份證號(hào):
乙方:
電話:
身份證號(hào):
第一條工程概況
1、工程地址:
2、工程總價(jià):82000元。大寫:八萬二千圓整。
3、委托方式:包工包料
4、工程工期:100天。20xx年5月9日至20xx年8月19日。
第二條 質(zhì)量要求
1、水電:水管[日豐25管]、電線[玉蝶]、開關(guān)插座[TCL]、[燈具由 甲方購買]
2、泥工:水泥[烏蒙山325水泥]、防水[JS991防水]、灶臺(tái)石[人造 石音石160元每米]。
3、木工:木方[3x5木方]、木工板[威建]。
第三條 工程內(nèi)容
1、兩個(gè)臥室、一個(gè)客廳、一個(gè)廚房、一個(gè)衛(wèi)生間建墻、玻璃封頂[45X75]不銹鋼管架子上封1.2鋼化玻璃封頂。
2、水電:水電安裝、安裝開關(guān)及插座。
3、泥工:廚房、衛(wèi)生間、客廳飯廳、臥室、地磚墻壁沾貼、廚房地柜制作、新建墻體外墻面磚沾貼。瓷磚由乙方購買。
4、木工:客廳、飯廳、臥室、廚房、衛(wèi)生間、塑料扣板吊頂、鞋柜1.5米、主臥室衣柜2米、客臥衣柜2米、廚房吊柜3米、電視背景墻制作。
注:衣柜移門由乙方購買每平方米130元。
5、油漆、墻紙、客廳兩個(gè)臥室滿貼墻紙,全室新制作家具三次油漆噴圖。
6、防盜門3個(gè)、塑鋼窗6個(gè)、塑鋼門3個(gè)、套裝門1個(gè)、客廳雙扇移門1個(gè)、防護(hù)欄6個(gè)。
第四條其他約束
如乙方在規(guī)定時(shí)間內(nèi)沒有完成一切工程甲方有權(quán)按每超出一天扣200元處理。如甲方在乙方要求付款在兩天內(nèi)沒有付款而影響工期乙方有權(quán)向甲方出延期要求。
第五條安全責(zé)任
在施工過程中若出現(xiàn)一切安全事故如傷到工人,行人及車輛與甲方無關(guān),乙方全權(quán)負(fù)責(zé)。
本合同一式兩分經(jīng)甲乙雙方簽字后生效,雙方各執(zhí)一份,增加項(xiàng)目雙方友好協(xié)商。
本合同不含熱水器、油煙機(jī)、洗臉盆、坐便器、洗菜盆、燈具。
甲方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日
乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日
天津市房屋裝飾裝修合同 篇12
裝修人: ________(以下簡(jiǎn)稱甲方)
裝飾裝修企業(yè): ________(以下簡(jiǎn)稱乙方)
根據(jù)《中華人民共和國合同法》、中華人民共和國建設(shè)部令《住宅室內(nèi)裝飾裝修管理辦法》及有關(guān)規(guī)定,經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致,簽訂本合同。
一、裝飾施工項(xiàng)目
1、裝飾工程地點(diǎn):________。
2、房屋結(jié)構(gòu):________。
3、裝飾施工內(nèi)容及要求:[詳見附表1-1、1-2:家庭居室裝飾裝修工程施工項(xiàng)目確認(rèn)表(一)、(二);附表2:家庭居室裝飾裝修工程設(shè)計(jì)圖紙,一式二份,甲乙雙方各一份,并雙方各一份,并雙方確認(rèn)]。
4、 工程承包方式:雙方商定采取下列第 種承包方式:
(1) 乙方包工、包料(詳見附表第5:裝修企業(yè)提供裝飾裝修材料明細(xì)表);
(2) 乙方包、部分包料,甲方提供部分材料(詳見附表4:裝修人提供裝飾裝修材料明細(xì)表);
(3) 乙方包工、甲方包料,即清包工(詳見附表4:裝修人提供裝飾裝修材料明細(xì)表)。
二、工程期限
工程期限________天,開工日期:________年 ________月________日,竣工日期: ________年 ________月 ________日。
出現(xiàn)以下情形經(jīng)發(fā)包方人確認(rèn),工程相應(yīng)順延:
(1) 工程量變化和設(shè)計(jì)變更;
(2) 不可抗力;
(3) 發(fā)包人同意順延的其他情況。
如因項(xiàng)目變更經(jīng)雙方協(xié)商,工程相應(yīng)調(diào)整。
三、工程造價(jià)及付款方式
1、工程總造價(jià):(大寫): (小寫) 元,
其中含:設(shè)計(jì)費(fèi) 元,管理費(fèi) 元,稅金 元(詳見附表3:家庭居室裝飾裝修工程報(bào)價(jià)單)。
2、付款方式:合同約定的開工日期前三日,甲方支付工程總價(jià)款的40%,計(jì) 元,其余價(jià)款根據(jù)施工進(jìn)度計(jì)劃分期支付;
(1)木工進(jìn)場(chǎng)前,支付總價(jià)款40%,計(jì) 元;
(2)油漆工進(jìn)場(chǎng)前,支付總價(jià)款17%,計(jì) 元;
(3)余款3% 元,工程驗(yàn)收合格后一次付清。
包清工工程,開工前工程款一次付清。
凡因工程量變化、設(shè)計(jì)方案等原因調(diào)整工程造價(jià)的,應(yīng)在工程驗(yàn)收合格后按工程決算結(jié)清。
雙方款項(xiàng)往來,均就出具發(fā)票或正式收據(jù)。
四、材料、設(shè)備的供應(yīng)
1、甲方提供的材料、設(shè)備見附表4:
本工程甲方負(fù)責(zé)采購供應(yīng)的材料、設(shè)備,應(yīng)符合國家規(guī)定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、環(huán)保標(biāo)準(zhǔn),否則由此引發(fā)發(fā)產(chǎn)品質(zhì)量問題和其他問題、乙方不承擔(dān)責(zé)任。甲方負(fù)責(zé)供應(yīng)的材料應(yīng)按施工進(jìn)度計(jì)劃及供應(yīng)到現(xiàn)場(chǎng),經(jīng)乙方驗(yàn)收簽字,并由乙方負(fù)責(zé)保管。由于保管不當(dāng)造成損失的,由乙方負(fù)責(zé)賠償。
2、乙方采購的材料、設(shè)備見附表5:
凡由乙方采購的材料、設(shè)備必須與報(bào)價(jià)單中注明的品牌、規(guī)格、型號(hào)、質(zhì)量相符,并應(yīng)向業(yè)主提交檢測(cè)報(bào)告,其中包括環(huán)保檢測(cè)資料。
乙方采購的材料、設(shè)備,應(yīng)符合國家標(biāo)準(zhǔn),否則對(duì)工程造成的損失由乙方負(fù)責(zé);如乙方采購的材料、設(shè)備是經(jīng)甲方指定的,出現(xiàn)質(zhì)量問題,乙方不承擔(dān)責(zé)任。
五、工程變更
1、 施工過程中甲方提出修改設(shè)計(jì)及增減工程項(xiàng)目時(shí),須提前與乙方代表聯(lián)系并簽訂變更單,明確變更的價(jià)款、工期后方能進(jìn)行調(diào)整,由此引起增減費(fèi)用、工程變動(dòng),應(yīng)在油漆工程進(jìn)場(chǎng)前按付款比例付款。(見附表6:家庭居室裝飾裝修工程變更單)。
2、 凡甲方私自與乙方施工人員商定變更施工內(nèi)容所引起的一切后果,由甲方自負(fù),給乙方造成損失的,甲方應(yīng)當(dāng)賠償。
六、施工安全
1、 甲方或乙方提供的施工圖紙或工藝質(zhì)量說明,應(yīng)符合《中華人民共和國消防條例》和有關(guān)防火設(shè)計(jì)規(guī)范。
2、 乙方在施工期內(nèi)嚴(yán)格遵守《建筑安裝工程安全技術(shù)規(guī)程》、《建筑安裝工人安全操作規(guī)范》,確保施工安全。
3、 由于甲方或乙方提供的圖紙、工藝質(zhì)量說明違反有關(guān)安全操作規(guī)程和防火設(shè)計(jì)規(guī)范,導(dǎo)致發(fā)生安全或火災(zāi)事故,其責(zé)任就由圖紙?zhí)峁┓截?fù)責(zé)并承擔(dān)引產(chǎn)生的一切經(jīng)濟(jì)損失。
4、 由于乙方在施工過程中違反有關(guān)安全操作規(guī)程,導(dǎo)致發(fā)生安全或火災(zāi)事故,乙方應(yīng)承擔(dān)責(zé)任并賠償甲方的經(jīng)濟(jì)損失。
七、工程質(zhì)量、驗(yàn)收及結(jié)算
1、 工程質(zhì)量按20xx年1月10日發(fā)布的《江蘇省DB32/381—20xx住宅裝飾質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》執(zhí)行,并按本合同約定履行。
2、 甲、乙雙方應(yīng)按以下幾個(gè)階段對(duì)隱蔽工程和中間工程進(jìn)行檢查驗(yàn)收,并填寫工程驗(yàn)收單(見附表7:家庭居室裝飾裝修工程驗(yàn)收單):(1)雜工拆舊;(2)水電敷設(shè);(3)瓦工砌帖;(4)木工制作;(5)漆工刷涂;(6)打掃衛(wèi)生。
3、 工程竣工后,乙方應(yīng)書面通知甲方竣工驗(yàn)收。甲方自接到驗(yàn)收通知3日內(nèi)組織驗(yàn)收,填寫工程驗(yàn)收單(詳見附表7:家庭居室裝飾裝修工程驗(yàn)收單)。如甲方在規(guī)定時(shí)間內(nèi)不能組織驗(yàn)收,需及時(shí)通知乙方,另行確定驗(yàn)收日期,但甲方應(yīng)承認(rèn)實(shí)際竣工時(shí)間為竣工日期,并承擔(dān)乙方因延期所發(fā)生的相關(guān)費(fèi)用。
4、 工程驗(yàn)收合格后,乙方應(yīng)向甲方提交工程結(jié)算單和工程決算表及有關(guān)資料(詳見附表8:家庭居室裝飾裝修工程結(jié)算單;附表8—2:家庭居室裝飾裝修工程決算表)甲方自接到上述資料5天內(nèi)給予批準(zhǔn)或提出修改意見,到期未提出異議,視為同意。甲方應(yīng)在工程決算批準(zhǔn)后的3日內(nèi)結(jié)清余款。
5、 工程未經(jīng)竣工驗(yàn)收,或竣工驗(yàn)收未通過的,如甲方擅自使用由此所發(fā)生的質(zhì)量問題和其他問題由甲方自行承擔(dān)責(zé)任。
6、 工程竣工后,空氣質(zhì)量應(yīng)當(dāng)符合國家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。如甲方提出對(duì)室內(nèi)環(huán)境質(zhì)量進(jìn)行檢測(cè)時(shí),甲方應(yīng)當(dāng)在檢測(cè)前15日保持每日通風(fēng)4小時(shí)的情況下委托具有相應(yīng)資質(zhì)的建設(shè)工程質(zhì)量檢測(cè)機(jī)構(gòu)對(duì)室內(nèi)環(huán)境質(zhì)量進(jìn)行檢測(cè),檢測(cè)不合格的,屬于甲方或乙方的原因,應(yīng)由甲方或乙方各自承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。
八、工程保修
在正常作用條件下,工程保修期為二年,自工程竣工驗(yàn)收合格之日起計(jì)算。
九、其它一般規(guī)定
對(duì)甲方的規(guī)定:
1、 甲方開工前應(yīng)當(dāng)向物業(yè)管理企業(yè)或房產(chǎn)管理部門申報(bào)登記,并告知鄰里,負(fù)責(zé)處理鄰里關(guān)系。
2、 甲方形式前向乙方提供經(jīng)確認(rèn)的施工圖紙或工藝質(zhì)量說明份,并向乙方進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)交底;全部騰空房屋,清除影響施工的障礙物。對(duì)只能部分騰空的房中所滯留的家具、陳設(shè)等應(yīng)取保護(hù)措施。
3、 向乙方提供施工需要的水、電等施工條件,并說明使用注意事項(xiàng)。
4、 如確實(shí)需要拆改原建筑物結(jié)構(gòu)或設(shè)備管線,應(yīng)負(fù)責(zé)到有關(guān)部門辦理相關(guān)的審批手續(xù)。未經(jīng)有權(quán)部門同意,乙方不得擅自拆改,否則乙方應(yīng)承擔(dān)由,此產(chǎn)生的全部責(zé)任。
5、 由于甲方提供的材料、設(shè)備質(zhì)量問題或規(guī)格差異,乙方向甲方提出后,甲方仍堅(jiān)持使用而影響工程質(zhì)量,其返工費(fèi)用和工程質(zhì)量等問題均由甲方承擔(dān),工程相應(yīng)順延。
6、 負(fù)責(zé)提請(qǐng)有關(guān)部門做好安全、消防、垃圾處理等工作,并承擔(dān)相應(yīng)費(fèi)用。
7、 甲方要求按合同約定的工程提前竣工時(shí),需征得乙方同意并應(yīng)支付相應(yīng)費(fèi)用。
8、 甲方指派 為代表,對(duì)工程質(zhì)量、進(jìn)度進(jìn)行監(jiān)督檢查,辦理變更、驗(yàn)收、結(jié)算等手續(xù)。甲方其他家庭成員對(duì)工程和乙方施工提出意見、要求均應(yīng)通過甲方代表與乙方聯(lián)系。
對(duì)乙方的規(guī)定:
1、 乙方不得將工程轉(zhuǎn)包給他人施工。
2、 工程竣工未移交甲方之前,負(fù)責(zé)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)的一切設(shè)施和工程成品進(jìn)行管理。
3、 乙方指派 為駐工地代表,負(fù)責(zé)與甲方聯(lián)系協(xié)調(diào),代表乙方辦理變更、驗(yàn)收、結(jié)算等手續(xù)。
十、工程監(jiān)理
若本工程實(shí)行工程監(jiān)理,甲方與監(jiān)理公司另行簽訂《工程監(jiān)理合同》,并將監(jiān)理工程師的姓名、單位、聯(lián)系方式及監(jiān)理工程師的職責(zé)通知乙方。
十一、其它約定
十二、違約責(zé)任
甲、 乙方違反本合同條款應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)違約責(zé)任,賠償對(duì)方因此造成的經(jīng)濟(jì)損失:甲方未按合同規(guī)定的時(shí)間和要求提供原料、設(shè)備、場(chǎng)地、資金、技術(shù)資料以及由甲方引起的其它原因等,除工程日期得予順延外,還應(yīng)償付乙方因此造成停工、誤工的實(shí)際損失。每停工或誤工一天,甲方應(yīng)按工程總造價(jià)的0.5%賠償乙方損失。
甲方未按合同的約定付款,每逾期一天,按逾期未付款的0.5%支付違約金。
乙方擅自轉(zhuǎn)包工程,甲方有權(quán)要求停工,乙方應(yīng)承擔(dān)工程總造價(jià)10%的違約金并賠償甲方由此而造成的其他經(jīng)濟(jì)損失。
乙方因自身原因逾期竣工,每逾期一天,乙方按甲方已累計(jì)付款額的0.5%支付違約金。本合同生效后甲乙雙方不得擅自變更或解除合同,否則違約方將按工程預(yù)算總造價(jià)10%向?qū)Ψ街Ц哆`約金,并賠償由此而造成的其他經(jīng)濟(jì)損失。
十三、爭(zhēng)議或糾紛的處理
甲、 乙雙方履行本合同如發(fā)生爭(zhēng)議,應(yīng)協(xié)商解決或請(qǐng)揚(yáng)州市裝飾行業(yè)協(xié)會(huì)、揚(yáng)州市工商行政管理局行政調(diào)解中心進(jìn)行調(diào)解。雙方協(xié)商或調(diào)解不成的,同意提交揚(yáng)州仲裁委員會(huì)仲裁。(當(dāng)事人如不同意提交仲裁的,則在以下空格中注明,可依法向人民法院提起訴訟 。)
十四、附則
本合同正本一式二份,雙方各執(zhí)一分,附件 份,有同等法律效力。
甲方:________
乙方:________
________年________月________日
天津市房屋裝飾裝修合同 篇13
甲方:___________________________
乙方:___________________________
一、甲乙雙方經(jīng)過友好協(xié)商,甲方同意委托乙方承裝修門面,本著信任、協(xié)作、配合、節(jié)約的原則,保證質(zhì)量的順利完成每個(gè)項(xiàng)目。
二、工程概況
1.工程名稱:______________________;
2.工程地點(diǎn):______________________;
3.承包方式:______________________。
三、設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)及質(zhì)量要求
1.門面裝修設(shè)計(jì)由甲方提供,并乙方要提出好的建議。
2.木工部分:基層牢固、結(jié)實(shí)、無拉動(dòng)現(xiàn)象,垂直及水平偏差均應(yīng)小于士__________厘米。
3.油漆部分:無明顯氣眼、釘眼等現(xiàn)象,手感光滑舒適,并無漏刷現(xiàn)象。
4.水電部分:按同場(chǎng)情況布線布管,布線和布管做到橫平豎直。
5.瓷磚必須間縫線直,無空鼓、無破損現(xiàn)象。
6.式樣問題不屬于質(zhì)量問題乙方按圖紙施工,不承擔(dān)返工,返工費(fèi)用由甲方負(fù)責(zé)。
7.門面裝修期間,乙方負(fù)責(zé)甲方門面內(nèi)的成品保護(hù),如有損壞由乙方照價(jià)賠償。
四、質(zhì)保期
1.防水墻面高度主墻1米,其他區(qū)域0.5米,質(zhì)保期2年。
2.地面瓷磚貼磚瓷磚必須間縫結(jié)直,無空鼓,無破損現(xiàn)象,質(zhì)保期2年。 雙方約定在質(zhì)保期內(nèi)出現(xiàn)上述問題,乙方承擔(dān)全部責(zé)任,并負(fù)責(zé)復(fù)(質(zhì)保期間甲方驗(yàn)收合格后推2年)。
五、承包項(xiàng)目
1.按照甲、乙雙方提供的項(xiàng)目單,經(jīng)甲、乙以方商定造價(jià)__________元。
2.按照項(xiàng)目單如有增減必須經(jīng)雙方協(xié)商,并一定做到有增有減結(jié)算所有費(fèi)用。
六、施工期限
施工期限為 ,進(jìn)場(chǎng)日期從____________年________月_______日至____________年________月_______日止。
七、材料品牌
按甲方提出的主要材料品牌,乙方必須按甲方的要求完成,詳見材料品牌明細(xì)表。
八、付款方式
付款方式分三次:第一次雙方簽訂合同,甲方付給乙方材料費(fèi)__________元,最后完工,甲方驗(yàn)收后留_____%的質(zhì)保金,余額付清。
九、本合同一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份,簽字后生效。
甲方(公章):___________________乙方(公章):___________________
____________年________月_______日____________年________月_______日
天津市房屋裝飾裝修合同 篇14
房屋裝飾裝修合同范本 房屋裝修合同怎么寫,對(duì)于專業(yè)的人來說也會(huì)有一些細(xì)節(jié)會(huì)忽略的,裝修后應(yīng)該按合同規(guī)定及時(shí)維修,但有些公司卻左右推托。保修期內(nèi)不保修。小編整理了幾篇范本,供您參考。下面是由應(yīng)屆畢業(yè)生網(wǎng)整理的房屋裝飾裝修合同范本,歡迎閱讀。 【房屋裝飾裝修合同范本
(一)】 發(fā)包人(全稱):楊 承包人(全稱)黔南州
第二建筑安裝工程有限責(zé)任公司 按照《中華人民共和國民法典》的規(guī)定,結(jié)合本工程具體情況,甲、乙雙方本著自愿、平等、誠實(shí)、信任的原則協(xié)商一致,共同訂立如下條款,以資雙方共同信守。
第一條 工程概況
1.1 工程名稱:____市財(cái)政局職工福利房。
1.2 工程地點(diǎn):原沙包堡財(cái)政所。
1.3 工程項(xiàng)目及承包范圍:具體說見《工程預(yù)算書》。
1.4 施工日期:自________年月____日始,至________年月____日止,工期共5個(gè)月。
1.5 工程總額:包工包料合同總造價(jià)人民幣肆拾伍萬元整(450000.00元)。
第二條 工程款付款方式的約定裝修房屋合同
2.1于簽署本合同____日內(nèi),甲方向乙方一次性支付工程總造價(jià)的35%支付備料款,裝修工程余款,自雙方驗(yàn)收合格之日起7個(gè)自然日內(nèi)由甲方扣除工程質(zhì)量保修金計(jì)14000.00元后,剩余部分一次性向乙方支付完畢。
2.2因工程項(xiàng)目(內(nèi)容)變更或增加引起工程預(yù)算造價(jià)變更,甲方應(yīng)簽定《項(xiàng)目變更單》,因此而增加的費(fèi)用應(yīng)在簽定之后作為決算附件。
2.3工程竣工辦理移交手續(xù)后之工程尾款,如未按以上約定付款方式及時(shí)付清款項(xiàng),每延誤一天,乙方有權(quán)向甲方按工程未支付尾款的1%的標(biāo)準(zhǔn)收取滯期費(fèi),直至甲方付清為止。
2.4甲方應(yīng)付的工程款項(xiàng),不得交付予非合同簽署人或非合同簽署人之委托人。否則,由此產(chǎn)生的一切后果由甲方自行承擔(dān)。
第三條 工期約定
3.1施工過程中,甲方要求修改較大設(shè)計(jì)方案工期順延;
3.2施工過程中,隱蔽工程施工完畢,甲方在接到《工程驗(yàn)收通知單》后,因故未能及時(shí)進(jìn)行隱蔽工程驗(yàn)收并要求復(fù)驗(yàn)的,由此造成的工期延誤,工期順延。應(yīng)屆畢業(yè)生網(wǎng)
3.3因非甲方原因?qū)е碌墓て谘诱`,工期不順延。
3.4工期不順延條款造成合同工期延誤,由乙方按每日500元標(biāo)準(zhǔn)向甲方支付延誤費(fèi)。
第四條 工程項(xiàng)目(內(nèi)容)變更的約定
4.1簽署本施工合同后正式施工前,如甲方要求刪減部分工程項(xiàng)目(內(nèi)容),甲、乙雙方須簽署《工程項(xiàng)目(內(nèi)容)變更確認(rèn)單》;
第五條 工程質(zhì)量及驗(yàn)收的約定
5.1乙方須按照本合同之附件《工程預(yù)算書》所列明的材料品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)采購施工材料;甲方可對(duì)裝飾飾面板等材料之顏色、花式進(jìn)行確定;對(duì)乙方所采購材料按所列明標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)收。
5.2乙方須按照本合同之附件《工程預(yù)算書》中所規(guī)定施工工藝及施工內(nèi)容進(jìn)行施工。
5.3甲乙雙方按國家《工程工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》進(jìn)行施工質(zhì)量驗(yàn)收。
5.4竣工工程驗(yàn)收:工程施工完畢,乙方開出《工程驗(yàn)收通知單》通知甲方進(jìn)行竣工工程驗(yàn)收;甲方自接到《工程驗(yàn)收通知單》____日內(nèi),須協(xié)同乙方進(jìn)行竣工工程驗(yàn)收,竣工驗(yàn)收完畢,甲乙雙方簽署《工程竣工驗(yàn)收表》并辦理工程移交手續(xù)。
第六條 工程結(jié)算的約定
6.1工程竣工,甲乙雙方辦理完移交手續(xù)后,乙方須在2個(gè)日歷天內(nèi)向甲方送達(dá)《工程結(jié)算表》,甲方須在工程驗(yàn)收合格后7個(gè)工作日內(nèi)付清所有應(yīng)結(jié)算款項(xiàng)。
6.2工程竣工驗(yàn)收合格交付使用同時(shí)乙方開具工程質(zhì)量保修單。
第七條 服務(wù)的約定
7.1工程竣工結(jié)算完畢,甲方憑乙方開具保修單作為保修憑據(jù)。
7.2保修服務(wù)時(shí)間及保修金退還約定:工程竣工驗(yàn)收合格交付使用起次日的365個(gè)自然日內(nèi),即________年。保修期內(nèi),乙方應(yīng)在接到甲方保修通知兩日內(nèi)及時(shí)履行保修義務(wù),緊急保修事項(xiàng)則應(yīng)在接到保修通知后一小時(shí)內(nèi)進(jìn)行保修,否則承擔(dān)因此給甲方造成的一切直接和間接損失。質(zhì)保期屆滿后____日內(nèi),甲方應(yīng)在乙方按約履行質(zhì)保義務(wù)下無息退還質(zhì)保金。
7.3保修內(nèi)容及保修范圍:
7.
4.1乙方以包工包料形式進(jìn)行的施工項(xiàng)目因乙方所用材料質(zhì)量、施工工藝不當(dāng)引起的質(zhì)量問題,乙方實(shí)行全部保修;并承擔(dān)甲方所有損失。
7.
4.2乙方施工項(xiàng)目超過保修期的,對(duì)甲方實(shí)行優(yōu)惠有償維護(hù),收費(fèi)內(nèi)容為:材料費(fèi)、人工費(fèi)。
第八條 其他約定
8.1本合同自雙方簽署后,即發(fā)生法律效力,未正式履行該合同條款之前,如甲乙任何一方單方面終止該合同,須按合同預(yù)算總額的20%向?qū)Ψ接枰再r償。
8.2施工期間,乙方因施工耗用的施工現(xiàn)場(chǎng)水、電、氣費(fèi)由甲方承擔(dān)。
8.3施工期間至竣工驗(yàn)收合格交付使用前,造成的一切安全及人身傷亡由乙方負(fù)全部責(zé)任,甲方概不承擔(dān)。
8.4施工完畢,乙方須對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行清潔整理。
8.5由于不可抗力事件對(duì)合同的履行帶來一定影響,根據(jù)程度不同,甲乙雙方協(xié)商解除合同、部分履行合同、延期履行合同事宜。
第九條 爭(zhēng)議解決的約定
1.與本合同的有效性、履行、違約及解除等有關(guān)的爭(zhēng)議,甲乙雙方友好協(xié)商解決,協(xié)商不成的`應(yīng)向合同履行地____市人民法院起訴。
第十條 附則
10.1本合同自雙方簽字蓋章之日生效,一式肆份,雙方各執(zhí)二份,具同等法律效力,雙方應(yīng)共同遵守。
10.2本合同未盡事宜,雙方協(xié)商解決。 甲方: 乙方: 代表人: 代表人: 簽署日期: 簽署日期: 簽署地點(diǎn): 簽署地點(diǎn): 【房屋裝飾裝修合同范本
(二)】 委托方(甲方): 承接方(乙方): 甲、乙雙方經(jīng)友好洽談和協(xié)商,甲方?jīng)Q定委托乙方進(jìn)行居室裝潢。為保證工程順利進(jìn)行,根據(jù)國家有關(guān)法律規(guī)定,特簽訂本合同,以便共同遵守。
第一條:工程概況
1、工程地點(diǎn):
2、工程承包方式,雙方商定采取下列第
(1)種承包方式:
(1)乙方包工、包全部材料;
(2)乙方包工、部分包料,甲方提供部分材料。
(3)乙方包工、甲方包全部材料。裝修房屋合同
3、總價(jià)款:
4、開工日期____月年
第二條:質(zhì)量要求
1、工程使用主要材料的品種、規(guī)格、名稱,經(jīng)雙方認(rèn)可。
2、工程驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn),雙方同意參照國家的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
3、施工中,甲方如有特殊施工項(xiàng)目或特殊質(zhì)量要求,雙方應(yīng)確認(rèn),增加的費(fèi)用,應(yīng)另簽訂補(bǔ)充合同。
4、凡由甲方自行采購的材料、設(shè)備,產(chǎn)品質(zhì)量由甲方自負(fù),施工質(zhì)量由乙方負(fù)責(zé)。
5、甲方如自聘工程監(jiān)理,須在工程開工前通知乙方,以便于工作銜接。
第三條:材料供應(yīng)
1、乙方須嚴(yán)格按照國家有關(guān)價(jià)格條例規(guī)定,對(duì)本合同中所用材料一律實(shí)行明碼標(biāo)價(jià)。甲方所提供的材料均應(yīng)用于本合同規(guī)定的裝潢工程,非經(jīng)甲方同意,不得挪作他用。乙方如挪作他用,應(yīng)按挪用材料的雙倍價(jià)款補(bǔ)償給甲方。
2、乙方提供的材料、設(shè)備如不符合質(zhì)量要求,或規(guī)格有差異,應(yīng)禁止使用。如已使用,對(duì)工程造成的損失均由乙方負(fù)責(zé)。
3、甲方負(fù)責(zé)采購供應(yīng)的材料、設(shè)備,應(yīng)該是符合設(shè)計(jì)要求的合格產(chǎn)品,并應(yīng)按時(shí)供應(yīng)到現(xiàn)場(chǎng)。如延期到達(dá),施工期順延,并按延誤工期處罰。按甲方提供的材料合計(jì)金額的10%作為管理費(fèi)支付給乙方。材料經(jīng)乙方驗(yàn)收后,由乙方負(fù)責(zé)保管,由于保管不當(dāng)而造成損失,由乙方負(fù)責(zé)賠償。
第四條:付款方式
1、合同一經(jīng)簽訂,甲方即應(yīng)付30%工程款;剩余70%尾款待甲方對(duì)工程竣工驗(yàn)收后結(jié)算。 甲方在應(yīng)付款日期不付款是違約行為,乙方有權(quán)停止施工。驗(yàn)收合格未結(jié)清工程價(jià)款時(shí),不得交付使用。
2、工程施工中如有項(xiàng)目增減或需要變動(dòng),雙方應(yīng)簽訂補(bǔ)充合同,并由乙方負(fù)責(zé)并且施工變更令,通知施工工地負(fù)責(zé)人。增減項(xiàng)目的價(jià)款,當(dāng)場(chǎng)結(jié)清。
3、甲方未按本合同規(guī)定期限預(yù)付工程價(jià)款的,每逾期一天按未付工程價(jià)款額的1%支付給乙方。
第五條:違約責(zé)任 合同生效后,在合同履行期間,擅自解除合同方,應(yīng)按合同總金額的5%作為違約金付給對(duì)方。因擅自解除合同,使對(duì)方造成的實(shí)際損失超過違約金的,應(yīng)進(jìn)行補(bǔ)償。
第六條:合同生效
1、本合同和合同附件向雙方蓋章,簽字后生效。未盡事宜雙方協(xié)商解決。
2、補(bǔ)充合同與本合同具有同等的法律效力。
3、本合同一式貳份,甲乙雙方各執(zhí)壹份。 甲方(業(yè)主): 乙方: 銀行賬號(hào): 簽約日期:________年____月____日 銀行賬號(hào):【房屋裝飾裝修合同范本
天津市房屋裝飾裝修合同 篇15
甲方(委托方):________________________
乙方(施工方):________________________
為規(guī)范住宅裝飾裝修施工,保護(hù)雙方的合法權(quán)益,根據(jù)《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)法》、____________人民政府第141號(hào)《____________市城鎮(zhèn)住宅裝修管理辦法》以及其他有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定的原則,結(jié)合本工程的家體情況,雙方達(dá)成如下協(xié)議,共同遵守。
一、 工程概況
1.甲乙雙方的條件:
甲方裝修住房系合法居住。乙方為本市經(jīng)工商行政管理機(jī)關(guān)核準(zhǔn)登記,并取得房產(chǎn)管理部門頒發(fā)的住宅裝飾裝修資質(zhì)證書的單位。
2.裝飾施工地點(diǎn):____________________________________。
3.住房結(jié)構(gòu):____________結(jié)構(gòu),建筑面積____________平方米。
4.裝飾施工內(nèi)容:_________________________________
5.承包方式樣 :(包工包料,包清工,部分承包) .
6.本工程由_________設(shè)計(jì)。
7.工期:工程期限_____天,從__________年________月______日開工至__________年________月______日竣工。
二、工程價(jià)款及結(jié)算方式
1. 總價(jià)款:(大寫)____________元(其中:設(shè)計(jì)費(fèi)____________元,管理費(fèi)(______%)元,稅金(______%)元)。經(jīng)雙方認(rèn)可變更施工內(nèi)容的,變更部分的工程款按實(shí)另計(jì)。
2. 合同簽訂后,甲方支付總價(jià)款的______%,計(jì)元。年月日前,甲方支付總價(jià)款的______%,計(jì)天:__________年________月______日前,甲方支付總價(jià)款的______%,計(jì)元:__________年________月______日前,甲方支付總價(jià)款的______%,計(jì)____________元:尾款甲方應(yīng)在本工程竣工驗(yàn)收合格后日內(nèi)一次付清。
三、施工準(zhǔn)備及雙方的義務(wù)
(一) 甲方工作
1. 甲方開工前,應(yīng)向物業(yè)管理單位或產(chǎn)權(quán)單位登記備案:確需改變房屋結(jié)構(gòu)和使用性質(zhì)的,應(yīng)當(dāng)請(qǐng)具備相應(yīng)資質(zhì)的單位出具鑒定和加固方案,經(jīng)房產(chǎn)管理部門核準(zhǔn)后,領(lǐng)取住宅裝修許可單。
2. 甲方應(yīng)在開工前天,向乙方進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)交底。騰空房屋,消除影響施工的障礙物,對(duì)只能部分騰空的房屋中所滯留的家具、陳設(shè)等采取保護(hù)措施。向乙方提供施工需要的水、電,并說明使用注意事項(xiàng)。
3. 做好施工中臨時(shí)性使用公用部位操作以及產(chǎn)生影響鄰里關(guān)系等行為的協(xié)調(diào)工作。
4. 指派為甲方代表,負(fù)責(zé)合同履行,對(duì)工程質(zhì)量、進(jìn)度進(jìn)行監(jiān)理、驗(yàn)收、變更、登記手續(xù)和其他事項(xiàng)。
(二) 乙方工作
1. 對(duì)甲方進(jìn)行施工圖紙或做法說明的現(xiàn)場(chǎng)交底,擬定方案和進(jìn)度計(jì)劃,交甲方審定。
2. 指派為乙方代表,負(fù)責(zé)合同履行。按要求組織施工,保質(zhì)、保量、按期完成施工任務(wù),解決由乙方負(fù)責(zé)的各項(xiàng)事宜。
3. 未經(jīng)甲方同意和所在地房產(chǎn)管理部門批準(zhǔn),不得隨意改變房屋結(jié)構(gòu)和使用性質(zhì)。
4. 與所在地物業(yè)管理單位《住宅室內(nèi)裝飾裝修管理服務(wù)協(xié)議》。
5. 嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)施工現(xiàn)場(chǎng)管理的規(guī)定,不得擾民及污染環(huán)境。
四、材料的供應(yīng)
1. 甲方提供的材料:
本工程甲方負(fù)責(zé)采購供應(yīng)的材料、設(shè)備,應(yīng)為符合設(shè)計(jì)要求的合格產(chǎn)品,必須符合國家標(biāo)準(zhǔn),有質(zhì)量環(huán)保檢驗(yàn)合格證明和有中文標(biāo)識(shí)的產(chǎn)品名稱、規(guī)格、型號(hào)、生產(chǎn)廠廠名、廠址等,不得用國家明令淘汰的建筑裝飾裝修材料和設(shè)備。并應(yīng)按時(shí)供應(yīng)到現(xiàn)場(chǎng),乙方應(yīng)辦理驗(yàn)收手續(xù)。如甲方供應(yīng)的材料、設(shè)備發(fā)生質(zhì)量問題或規(guī)格差異或無法提供有關(guān)證明的,乙方應(yīng)及時(shí)向甲方書面提出,甲方仍表示使用的,經(jīng)書面認(rèn)可,可繼續(xù)使用,由此造成工程損失的,責(zé)任由甲方承擔(dān)。
2. 乙方提供的材料:
乙方提供的材料,必須符合國家標(biāo)準(zhǔn),有質(zhì)量環(huán)保檢驗(yàn)合格證明和有中文標(biāo)識(shí)的產(chǎn)品名稱、規(guī)格、型號(hào)、生產(chǎn)廠廠名、廠址等,不得用國家明令淘汰的建筑裝飾裝修材料和設(shè)備,并應(yīng)得到甲方認(rèn)可,用于本合同規(guī)定的住宅裝飾,非經(jīng)甲方同意,不得挪作他用。如乙方違反此規(guī)定的,應(yīng)按挪用材料價(jià)款的雙倍補(bǔ)償給甲方。如乙方提供的材料系偽劣商品的,應(yīng)按提供材料價(jià)款的雙倍補(bǔ)償經(jīng)甲方。
乙方提供的材料、設(shè)備,如不符合質(zhì)量環(huán)保要求或規(guī)格有差異,應(yīng)禁止使用。如已使用,對(duì)工程造成的損失由乙方負(fù)責(zé)。
五、安全生產(chǎn)
甲方提供的施工圖紙或做說明及施工現(xiàn)場(chǎng)地應(yīng)符合防火。防事故的要求,主要包括電氣、通訊線路、煤氣管道、自來水和其它管道暢通、合格。乙方在施工中應(yīng)采取必要的安全防護(hù)和消防措施,保障作業(yè)人員及相鄰居民的安全,防止相鄰居民住房的管道堵塞。滲漏水、停電、物品損壞等事故的發(fā)生。裝運(yùn)修過程中形成的各種固體、可燃液體等廢物,應(yīng)當(dāng)按規(guī)定的位置、方式和時(shí)間堆放和清運(yùn)。如上述情況發(fā)生,屬甲方責(zé)任的,甲方負(fù)責(zé)賠償:屬乙方負(fù)責(zé)修復(fù)和賠償。
乙方在施工期間應(yīng)加強(qiáng)安全生產(chǎn),文明施工。凡發(fā)生工傷及死亡事故均由乙方自行負(fù)責(zé)。
六、施工內(nèi)容和工期變更
在施工過程中,甲方提出設(shè)計(jì)修改意見及增減工程項(xiàng)目時(shí)須提前與乙方聯(lián)系,在簽訂《工程項(xiàng)目變更單》后(詳見附件四),方能進(jìn)行該項(xiàng)目的施工,由此造成費(fèi)用增減或工期改變的,由甲乙雙方商定。凡甲方私自與工人商定更改施工內(nèi)容所引起的一切后果,甲方自負(fù),給乙方造成損失的,甲方應(yīng)予賠償。
七、工程質(zhì)量及竣工驗(yàn)收辦法
1. 本工程以施工圖紙、做法說明、設(shè)計(jì)變更和《杭州市住宅裝飾裝修工程施工質(zhì)量行業(yè)規(guī)范》為質(zhì)量評(píng)定驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。
2. 裝飾裝修工程竣工后,工程質(zhì)量和環(huán)保要求應(yīng)當(dāng)符合國家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。
3. 由于甲方原因造成的工程質(zhì)量問題,其返工費(fèi)用由甲方承擔(dān),工期順延。
4. 由于乙方原因造成質(zhì)量事故,其返工費(fèi)用由乙方承擔(dān),工期不變。
5. 乙方應(yīng)及時(shí)通知甲方辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗(yàn)收手續(xù)(見附件五《工程質(zhì)量驗(yàn)收單》),甲方不能按預(yù)約規(guī)定日期參加驗(yàn)收,由乙方組織人員進(jìn)行驗(yàn)收,甲方應(yīng)予以書面承認(rèn)。
6. 工期竣工后,乙方應(yīng)及時(shí)通知甲方驗(yàn)收,甲方自接到驗(yàn)收通知七日內(nèi)進(jìn)行驗(yàn)收。
八、違約責(zé)任
1. 本合同簽訂生效后,甲方雙方應(yīng)履行合同規(guī)定的各項(xiàng)條款(包括經(jīng)雙方確認(rèn)的合同附件、預(yù)算及圖紙等),不得擅自變更或解除,否則違約方將付給對(duì)方工程預(yù)算總造價(jià)的______%的違約金,并承擔(dān)因此造成的其他經(jīng)濟(jì)損失。
2. 由于甲方原因?qū)е卵悠陂_工或中途停工,甲方應(yīng)補(bǔ)償乙方因停工、窩工所造成的損失。每停工或窩工______甲方支付乙方 元;甲方未按合同的約定付款的,每逾期______按逾期未付款的______%支付違約金。
3. 由于乙方原因逾期竣工的,每逾期______乙方支付甲方______元。
4. 甲方未輸任何手續(xù),要求乙方改變房屋結(jié)構(gòu)和使用性質(zhì),由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款)由甲方負(fù)責(zé)并承擔(dān)損失。
5. 未經(jīng)甲方同意,乙方擅自改變房屋結(jié)構(gòu)和使用性質(zhì),由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款),由乙方負(fù)責(zé)并承擔(dān)損失。
九、工程保修
1. 凡包工包料的"雙包"工程,從竣工驗(yàn)收合格之日計(jì)算,保修期為二年。有防水要求的廚房、衛(wèi)生間和外墻面的防滲漏為五年。保修期自住宅室內(nèi)裝飾裝修工程竣工驗(yàn)收合格之日起計(jì)算。
2. 由于乙方原因造成質(zhì)量問題,乙方無條件地進(jìn)行維修。
3. 由于甲方使用不當(dāng)造成損壞,或不能正常使用,不屬保修范圍。
4. 本保修單須甲、乙雙方簽字蓋章后有效。
十、糾紛處理
住宅寅裝飾裝修工程發(fā)生糾紛的,可以協(xié)商或者調(diào)解解決。不愿協(xié)商、調(diào)解或者協(xié)商、調(diào)解不成的,當(dāng)事人可按下列第 種方式處理:
(1) 提交杭州仲裁委員會(huì)仲裁;
(2) 依法向人民法院起訴;
十一、其它約定事項(xiàng)
1.________________________。
2.________________________。
十二、本合同一式______份,具有同等法律效力。合同附件為本合同的組成部分。
甲方(簽章):_______________乙方(簽章):_______________
__________年________月______日__________年________月______日
天津市房屋裝飾裝修合同 篇16
甲方:__________________________
乙方:__________________________
按照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》、《室內(nèi)裝飾裝修管理辦法》及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)的規(guī)定,遵循平等、自愿、公平和誠實(shí)信用的原則,結(jié)合本裝飾裝修工程施工具體情況,雙方協(xié)商達(dá)成如下協(xié)議。
第一條;工程概況
1 工程地點(diǎn):臨滄市萬森建材門口第一棟7-8號(hào)。
2 工程內(nèi)容:總建筑面積165平方米。
3 承包范圍;裝飾裝修人工費(fèi)用;
4 開工日期:20xx年07月5日;竣工日期:20xx年08月5日;總工期(包括法定節(jié)假日):29個(gè)工作日。
第二條;合同價(jià)款
1 裝飾裝修人工費(fèi)用總金額(人民幣大寫):壹拾叁萬貳仟元;¥:72083。
2、簽訂合同當(dāng)日甲方支付裝飾裝修工程人工總費(fèi)用的30%;¥:21624
3、工程竣工驗(yàn)收合格甲方支付裝修裝飾費(fèi)用95%,¥:46854.85
5、乘于的5%做為工程質(zhì)量保證金,保證金在工程竣工驗(yàn)收后的一年內(nèi)支付,¥:3604
第三條;甲方責(zé)任
1 指派_________為發(fā)包人駐工地代表,負(fù)責(zé)合同履行,對(duì)工程質(zhì)量、進(jìn)度、材料進(jìn)場(chǎng)進(jìn)行監(jiān)督檢查,和其他事宜。
2 裝飾裝修工程開工前,負(fù)責(zé)到有關(guān)部門辦理審批手續(xù)。
3 向承包人提供施工所需的水源、電源,并說明使用注意事項(xiàng)。負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)與周圍的鄰里關(guān)系。 4 開工前應(yīng)確認(rèn)施工圖紙或作法說明,并向承包人進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)交底。
5 負(fù)責(zé)裝飾裝修所產(chǎn)生垃圾的處理工作,
第四條;乙方責(zé)任
1 指派_________為承包人駐工地代表,負(fù)責(zé)合同履行。按要求組織施工,保質(zhì)、保量、按期完成施工任務(wù)。
2 嚴(yán)格按照?qǐng)D紙進(jìn)行施工,做好各項(xiàng)質(zhì)量檢查記錄,嚴(yán)格執(zhí)行施工規(guī)范、安全操作規(guī)程、防火安全規(guī)定、環(huán)境保護(hù)規(guī)定。
3 嚴(yán)格遵守規(guī)定的裝飾裝修施工時(shí)間,降低施工噪音,減少環(huán)境污染。處理好由于施工帶來的擾民問題及與周圍單位、住戶的關(guān)系。
4 工程竣工未移交發(fā)包人之前,負(fù)責(zé)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)的一切設(shè)施和工程成品進(jìn)行保護(hù)。 5 保證裝飾裝修現(xiàn)場(chǎng)的整潔,竣工前做好衛(wèi)生清掃和處理工作。
第五條;材料供應(yīng)
1 裝飾裝修工程使用的材料和設(shè)備必須符合國家標(biāo)準(zhǔn),有質(zhì)量檢驗(yàn)合格證明和有中文標(biāo)識(shí)的產(chǎn)品名
稱、規(guī)格、型號(hào)、生產(chǎn)廠廠名、廠址等。禁止使用國家明令淘汰的建筑裝飾裝修材料和設(shè)備。
2 由發(fā)包人供應(yīng)的材料、設(shè)備發(fā)生了質(zhì)量問題或規(guī)格差異,對(duì)工程造成損失,責(zé)任由發(fā)包方承擔(dān)。 3 凡由承包人采購的材料、設(shè)備應(yīng)按照設(shè)計(jì)、規(guī)范和樣品要求采購工程需要的材料,如不符合質(zhì)量要求或規(guī)格有差異,應(yīng)禁止使用。若已使用,對(duì)工程造成的損失由承包人負(fù)責(zé)。
第六條;安全責(zé)任
1 發(fā)包人提供確認(rèn)的圖紙施工說明,違反有關(guān)安全操作規(guī)程、消防規(guī)定和防火設(shè)計(jì)規(guī)范,導(dǎo)致發(fā)生安全或火災(zāi)事故,發(fā)包人應(yīng)承擔(dān)由此產(chǎn)生的一切經(jīng)濟(jì)損失。
2 承包人進(jìn)行裝飾裝修活動(dòng),要嚴(yán)格遵守施工安全操作規(guī)程,按照規(guī)定采取必要的安全防護(hù)和消防措施,不得擅自動(dòng)用明火和進(jìn)行焊接作業(yè),保證作業(yè)人員和周圍住房及財(cái)產(chǎn)的安全。
3 由于承包人在施工過程中違反有關(guān)安全操作規(guī)程,導(dǎo)致發(fā)生安全事故(包括人身事故),應(yīng)承擔(dān)由此引發(fā)的一切責(zé)任。
第七條;質(zhì)量驗(yàn)收
1 本工程以施工圖紙、效果圖、作法說明、為質(zhì)量評(píng)定驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。
2 發(fā)承包雙方應(yīng)及時(shí)辦理隱蔽工程和中間的檢查與驗(yàn)收手續(xù)。發(fā)包人不按時(shí)參加隱蔽工程和中間驗(yàn)收,承包人可自行驗(yàn)收,發(fā)包人應(yīng)予承認(rèn)。
3 工程竣工后,承包人應(yīng)通知發(fā)包人驗(yàn)收,發(fā)包人自接到驗(yàn)收通知兩日內(nèi)應(yīng)組織驗(yàn)收,并辦理驗(yàn)收和移交手續(xù)。
第八條;工程變更
1 發(fā)包人對(duì)工程項(xiàng)目及施工方式如需變更,雙方均應(yīng)及時(shí)溝通簽證,方能進(jìn)行該項(xiàng)目施工并以此為依據(jù)相應(yīng)變更價(jià)款及工期。
2 承包人提出合理化建議變更設(shè)計(jì)方案和材料的換用,必須經(jīng)設(shè)計(jì)師、發(fā)包人同意方可變更方案。
第九條;工程保修
1 驗(yàn)收合格后,承包人應(yīng)當(dāng)出具住宅室內(nèi)裝飾裝修質(zhì)量保修書。工程(保修一年)。
第十條;違約責(zé)任
1 由于發(fā)包人原因?qū)е卵悠陂_工或中途停工,應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。每停工或窩工一天,發(fā)包人支付給承包人1000元。發(fā)包人不按合同的約定撥付款,每拖期一天,按付款額的5%支付滯納金。
2 由于承包人原因致使工期延誤,每延誤一天,承包人支付發(fā)包人1000元違約金。工程質(zhì)量達(dá)不到雙方約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),扣除工程總價(jià)的_________%。
3 承包人應(yīng)妥善保護(hù)發(fā)包人提供的設(shè)備及現(xiàn)場(chǎng)堆放的家具、陳設(shè)和工程成品,如造成損失,應(yīng)照價(jià)賠償。
4 未經(jīng)發(fā)包人同意,承包人擅自拆改原建筑物結(jié)構(gòu)或設(shè)備管線,由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款)由承包人負(fù)責(zé)并承擔(dān)損失。
5 承包人向發(fā)包人推薦使用不符合國家標(biāo)準(zhǔn)的裝飾裝修材料,造成空氣污染超標(biāo)的,應(yīng)依法承擔(dān)賠償責(zé)任。
6 未辦理驗(yàn)收手續(xù),發(fā)包人提前使用或擅自動(dòng)用,造成損失由發(fā)包人負(fù)責(zé)。
7 因一方原因,合同無法繼續(xù)履行時(shí),應(yīng)通知對(duì)方,辦理合同終止協(xié)議,并由責(zé)任方賠償對(duì)方由此造成的經(jīng)濟(jì)損失。
第十一條;爭(zhēng)議解決
1 本合同正本兩份,具有同等效力,由發(fā)包人、承包人分別保存一份。
2 在履行過程中發(fā)生的爭(zhēng)議,由雙方協(xié)商解決;也可由有關(guān)部門調(diào)解;協(xié)商或調(diào)解不成的,可提交大連仲裁委員會(huì)仲裁;或依法向工程所在地人民法院起訴。
發(fā)包方(蓋章):_________ 承包方(蓋章):_________
發(fā)包方電話 承包方電話
_________年____月____日
簽訂地點(diǎn):_________
_________年____月____日 簽訂地點(diǎn):_________
天津市房屋裝飾裝修合同 篇17
上訴人:_________________曹某某,男,漢族,19__________年_____月_____日出生,住__________省__________縣__________鎮(zhèn)__________村二組。電話:_________________
被上訴人:_________________李某某,男,漢族,19__________年_____月4_____日出生,住__________縣__________街4號(hào),電話:_________________
上訴請(qǐng)求:_________________
1、撤銷__________縣人民法院(20__)_____民初字第__________號(hào)民事裁定;
2、責(zé)令原審法院依法作出判決。
事實(shí)與理由:_________________
一、原審以被上訴人為被告并無不當(dāng),符合法律規(guī)定。
民事訴訟法解釋五十九條是對(duì)有字號(hào)的個(gè)體工商戶的訴訟主體地位的明確,但該條文并不否認(rèn)個(gè)體工商戶的經(jīng)營者作為一般自然人的訴訟主體地位。被上訴人可以個(gè)體工商戶(字號(hào))的名義進(jìn)行民事活動(dòng),也可以一般自然人的名義進(jìn)行民事活動(dòng)。
個(gè)體工商戶(字號(hào))為訴訟主體的情況,要看爭(zhēng)議是否在登記經(jīng)營范圍內(nèi)產(chǎn)生,要看民事活動(dòng)是否是以個(gè)體工商戶(字號(hào))的名義進(jìn)行的。
本案裝修施工不是在登記經(jīng)營范圍內(nèi)產(chǎn)生,相關(guān)證據(jù)上又是以一般自然人“李某某”的名義簽字的。更重要的是,雙方20__年10月到20__年2月簽訂、履行(口頭)合同時(shí),“__________商務(wù)酒店”尚不存在(酒店核準(zhǔn)日期20__年5月28日)。因此,相關(guān)責(zé)任應(yīng)該由被上訴人以一般自然人的名義承擔(dān)。
二、退一萬步講,原審以被上訴人為被告就算顯屬不當(dāng),原審法院也不應(yīng)該直接駁回上訴人起訴。
從立法本意上講,最高法院將個(gè)體工商戶字號(hào)列為當(dāng)事人主要是為了訴訟方便的考慮。就算上訴人以被上訴人為被告顯屬不當(dāng),原審法院也可以通過向上訴人進(jìn)行釋明或者直接予以更改,而沒有必要直接予以駁回起訴來制造訴累,浪費(fèi)司法資源。
綜上,原審裁定嚴(yán)重錯(cuò)誤,望二審法院依法主持正義,支持上訴人的上訴請(qǐng)求。
此致
___________人民法院
具狀人: ___________
____ 年 _____ 月 _____ 日
天津市房屋裝飾裝修合同 篇18
委托方(甲方):
承接方(乙方):
工程項(xiàng)目:甲、乙雙方經(jīng)友好洽談和協(xié)商,甲方?jīng)Q定委托乙方進(jìn)行居室裝潢,為保證工程順利進(jìn)行,根據(jù)國家有關(guān)法律規(guī)定,特簽訂本合同(包括本合同附件和所有補(bǔ)充合同),以便共同遵守。
第一條:工程概況:
1、工程地址:
2、居室規(guī)格:房型 層(式) 室 廳 廚 衛(wèi)
3、施工內(nèi)容:詳見《家庭裝潢施工內(nèi)容單》和施工圖
4、委托方式:
5、工程開工日期:_____年_____月_____日
6、工程竣工日期:_____年_____月_____日
工程總天數(shù): 天
第二條:工程價(jià)款
工程價(jià)款(金額大寫 元)詳見《預(yù)算表》
1、材料款 元;
2、人工費(fèi) 元;
3、設(shè)計(jì)費(fèi) 元;
4、施工清運(yùn)費(fèi) 元;
5、搬卸費(fèi) 元;
6、管理費(fèi) 元;
7、稅金(4%) 元;
8、其它費(fèi)用 元。
第三條:質(zhì)量要求
1、工程使用主要材料的品種、規(guī)格、名稱,經(jīng)雙方認(rèn)可。
2、工程驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn),雙方同意參照市地方標(biāo)準(zhǔn)DB31/T30-1999《住宅裝飾裝修標(biāo)準(zhǔn)》規(guī)定。
3、施工中,甲方如有特殊施工項(xiàng)目或特殊質(zhì)量要求,雙方應(yīng)確認(rèn)增加的費(fèi)用,應(yīng)另行計(jì)算。
4、質(zhì)量檢查監(jiān)督部門:市家居裝飾專業(yè)委員會(huì)。
5、凡由甲方自行采購的材料、設(shè)備、產(chǎn)品質(zhì)量由甲方自負(fù);施工質(zhì)量由乙方負(fù)責(zé)。
第四條:材料供應(yīng)
1、乙方提供的.材料、設(shè)備應(yīng)嚴(yán)格按照國家有關(guān)部門規(guī)定,如不符合質(zhì)量要求或規(guī)格有差異,應(yīng)禁止使用。如已使用,對(duì)工程造成的損失均由乙方負(fù)責(zé)。
2、甲方負(fù)責(zé)采購供應(yīng)的材料、設(shè)備,應(yīng)該是符合設(shè)計(jì)要求的合格產(chǎn)品,并應(yīng)按時(shí)供應(yīng)到現(xiàn)場(chǎng),如延期到達(dá),施工期順延,并按延誤工期處罰,按甲方提供的材料合計(jì)金額的10%作為管理費(fèi)支付給乙方。材料經(jīng)乙方驗(yàn)收后,由乙方負(fù)責(zé)保管。由保管不當(dāng)而造成損失,由乙方負(fù)責(zé)賠償。
第五條:付款方式
1、合同一經(jīng)簽訂,甲方即應(yīng)付100%工程材料款和施工工費(fèi)的50%;當(dāng)工期進(jìn)度過半,甲方即第二次付施工工費(fèi)的40%,剩余10%尾款待甲方對(duì)工程竣工驗(yàn)收后結(jié)算(注:施工工費(fèi)包括人工費(fèi))。
首付:材料款100% 元
施工工費(fèi)50%合計(jì) 元
工期過半:施工費(fèi)40% 元 竣工驗(yàn)收10%合計(jì) 元
如有增減竣工后一次結(jié)算。
甲方在應(yīng)付款日期不付款是違約行為,乙方有權(quán)停止施工,驗(yàn)收合格未結(jié)清工程價(jià)款時(shí),不得交付使用。
第六條:違約責(zé)任:
合同生效后,在合同履行期間,擅自解除合同方,應(yīng)按合同總金額5%作為違約金付給對(duì)方,因擅自解除合同,使對(duì)方造成的實(shí)際損失超過違約金的,應(yīng)進(jìn)行補(bǔ)償。
第七條:爭(zhēng)議解決
1、本合同履行期間,雙方如發(fā)生爭(zhēng)議,在不影響工程進(jìn)度的前提下,雙方應(yīng)協(xié)商解決。
2、當(dāng)事人不愿通過協(xié)商、調(diào)解解決的,或協(xié)商、調(diào)解解決不成時(shí),可以按照本合同約定向-仲裁委員會(huì)申請(qǐng)仲裁;-人民法院提起訴訟。
第八條:合同變更和終止
1、合同經(jīng)雙方簽字生效后,雙方需嚴(yán)格遵守,任何一方需變更合同內(nèi)容的,應(yīng)經(jīng)雙方協(xié)商一致后重新簽訂補(bǔ)充協(xié)議。如需終止合同提出終止合同的一方要以書面形式提出,應(yīng)按合同總價(jià)款的10%交付違約金,并辦理終止合同手續(xù)。
2、施工過程中任何一方提出終止合同,須向另一方以書面形式提出,經(jīng)雙方同意辦理清算手續(xù),訂立終止合同協(xié)議后,可視本合同解除。
第九條:合同生效
1、本合同雙方簽字后生效。
2、補(bǔ)充合同與本合同具有同等的法律效力。
3、本合同一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)壹份。
甲方(公章):_________
_________年____月____日
乙方(公章):_________
_________年____月____日
天津市房屋裝飾裝修合同 篇19
甲方:
電話:
地址:
法定代表人:
乙方:
證件號(hào)碼:
住址:
聯(lián)系電話:
甲、乙雙方根據(jù)《中華人民共和國民法典》和有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定,在平等自愿、公平公正、協(xié)商一致、誠實(shí)信用的基礎(chǔ)上,簽訂本合同。
一、合同期限
甲乙雙方同意按以下第 種方式確定本合同期限。
、有固定期限:從 年 月 日起至 年 月 日止, 其中試用期自 年 月 日起至 年 月 日止。
、無固定期限:從 年 月 日起,其中試用期自 年 月 日起至 年 月 日止。
、以完成 工作任務(wù)為勞動(dòng)合同期限:自 年 月 日起至完成本項(xiàng)工作任務(wù)之日即為勞動(dòng)合同終止日。
二、工作內(nèi)容和工作地點(diǎn)
乙方根據(jù)甲方要求,經(jīng)過協(xié)商,從事 工作。甲方可根據(jù)工作需要和對(duì)乙方業(yè)績(jī)的考核結(jié)果,按照合理誠信原則,變動(dòng)乙方的工作崗位,乙方服從甲方的安排及培訓(xùn)等工作。
甲方安排乙方所從事的工作內(nèi)容及要求,應(yīng)當(dāng)符合甲方依法制定的并已公示的規(guī)章制度。乙方應(yīng)當(dāng)按照機(jī)房安排的工作內(nèi)容及要求履行勞動(dòng)義務(wù),按時(shí)完成規(guī)定的工作數(shù)量,達(dá)到規(guī)定的質(zhì)量要求。
甲乙雙方約定勞動(dòng)合同履行地為 。
三、工作時(shí)間和勞動(dòng)報(bào)酬
甲方實(shí)行標(biāo)準(zhǔn)工時(shí)制,因工作需要確需延長工作時(shí)間的,經(jīng)雙方協(xié)調(diào)而定。
甲方應(yīng)當(dāng)每月至少一次以貨幣形式支付乙方工資,不得克扣或者無故拖欠乙方的工資。乙方在法定工作時(shí)間內(nèi)提供了正常勞動(dòng),甲方向乙方支付的工資不得低于當(dāng)?shù)刈畹凸べY標(biāo)準(zhǔn)。
1、甲方承諾每月 日為發(fā)薪日;
2、乙方在試用期內(nèi)的工資為每月 元;
3、經(jīng)甲乙上方協(xié)商一致,對(duì)乙方的工資報(bào)酬做下列分配:
、乙方的工資報(bào)酬按照甲方依法制定的規(guī)章制度中的內(nèi)部工資分配辦法決定,根據(jù)乙方的工作崗位確定其每月工資為 元。
、甲方對(duì)乙方實(shí)行基本工資和績(jī)效工資相結(jié)合的內(nèi)部工資分配辦法,乙方的基本工資確定為每月 元,以后根據(jù)內(nèi)部工資分配辦法調(diào)整其工資;績(jī)效工資根據(jù)乙方的工作業(yè)績(jī)、勞動(dòng)成果和實(shí)際貢獻(xiàn)按照內(nèi)部分配辦法考核確定。
、甲方實(shí)行提成工資制,根據(jù)甲乙雙方平等自愿的條件下作出下列提成工資制:
5—10萬單子按 %提成;
10—15萬單子按 %提成;
15萬以上單子按 %提成。
、提成每月20號(hào)按客戶所交工程款的比例發(fā)放;
、中途無故不干丟下工地不管等原因,甲方無理由拒絕發(fā)放乙方的一切工資以及提成,清潔嚴(yán)重的甲方可追究其法律責(zé)任。
4、甲方根據(jù)企業(yè)經(jīng)營效益、當(dāng)?shù)卣嫉墓べY指導(dǎo)線、工資指導(dǎo)價(jià)位等,合理提高乙方工資。
四、勞動(dòng)管理
甲方必須嚴(yán)格執(zhí)行勞動(dòng)政策和有關(guān)勞動(dòng)管理的法律規(guī)定,并根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定建立、健全勞動(dòng)制度及各項(xiàng)規(guī)章。
甲方有監(jiān)督乙方遵章守紀(jì)、安全工作、職業(yè)道德及工作任務(wù)完成情況的權(quán)利。
乙方應(yīng)嚴(yán)格遵守公司紀(jì)律和規(guī)章制度,不得把公司的各種機(jī)密和與公司利益有關(guān)的文件泄露給他人,若發(fā)現(xiàn)并對(duì)本公司已造成客戶流失經(jīng)濟(jì)損失的,應(yīng)根據(jù)后果及責(zé)任大小給予賠償。
工作中應(yīng)服從甲方管理,積極完成所從事的工作。
五、合同的變更、解除、終止和續(xù)訂
甲方因轉(zhuǎn)產(chǎn)、調(diào)整經(jīng)營項(xiàng)目,或者由于情況變化,經(jīng)甲乙雙方協(xié)商同意,可以變更合同的相關(guān)內(nèi)容。
在下列情況下,甲方可以解除合同:
1、乙方在試用期內(nèi)經(jīng)發(fā)現(xiàn)不符合用工條件的;
2、乙方患病或非因工負(fù)傷,醫(yī)療期滿后不能從事原工作又無法安排其他工作的;
3、參照國務(wù)院《國營企業(yè)辭退違紀(jì)職工暫行規(guī)定》,乙方屬于應(yīng)予辭退的;
4、甲方歇業(yè)、宣告破產(chǎn),或者瀕臨破產(chǎn)處于法定整頓期間的。
在下列情況下,乙方可以解除合同:
1、甲方違反國家規(guī)定,無安全防護(hù)設(shè)施,勞動(dòng)安全、衛(wèi)生條件惡劣,嚴(yán)重危害乙方身體健康的;
2、甲方無力或不按照本合同規(guī)定支付乙方勞動(dòng)報(bào)酬的;
合同期限屆滿,應(yīng)即終止執(zhí)行。由于經(jīng)營、工作需要,甲乙雙方協(xié)商同意,可以續(xù)訂合同。
六、勞動(dòng)爭(zhēng)議處理
甲乙雙方因履行本合同發(fā)生勞動(dòng)爭(zhēng)議可以協(xié)商解決。不愿協(xié)商或者協(xié)商不成的可以向本單位勞動(dòng)爭(zhēng)議調(diào)解委員會(huì)申請(qǐng)調(diào)解;調(diào)節(jié)不成的,可以向勞動(dòng)爭(zhēng)議仲裁委員會(huì)申請(qǐng)仲裁。甲乙雙方也可以直接向勞動(dòng)爭(zhēng)議仲裁委員會(huì)申請(qǐng)仲裁。提出仲裁要求的一方應(yīng)當(dāng)自勞動(dòng)爭(zhēng)議發(fā)生之日起六十日內(nèi)向勞動(dòng)爭(zhēng)議仲裁委員會(huì)提出書面申請(qǐng)。對(duì)仲裁裁決不服的,可以自收到?jīng)_裁裁決之日起十五日內(nèi)向人民法院提起訴訟。
甲方違反勞動(dòng)法律、法規(guī)和規(guī)章,損害乙方合法效益的,乙方有權(quán)向勞動(dòng)保障行政部門和有感部門舉報(bào)。
七、其他
勞動(dòng)合同期內(nèi),乙方戶籍所在地址、現(xiàn)居住地址、聯(lián)系方式等發(fā)生變化,應(yīng)當(dāng)及時(shí)告知甲方,以便于聯(lián)系。
本合同未盡事宜,均按國家有感規(guī)定執(zhí)行,國家沒有規(guī)定的,通過雙方平等協(xié)商解決。
本合同不得涂改。
本合同一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份。
本合同于 年 月 日生效。
本合同未盡事宜經(jīng)甲乙雙方協(xié)商在附補(bǔ)充協(xié)議。
甲方:
法定代表人:
年 月 日
乙方:
年 月 日
天津市房屋裝飾裝修合同 篇20
建設(shè)方(簡(jiǎn)稱甲方):______
承建方(簡(jiǎn)稱乙方):______
根據(jù)《建筑安裝工程承包合同條例》、《中華人民共和國價(jià)格法》以及其他有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定的原則,為保護(hù)雙方的合法權(quán)益,結(jié)合本工程的具體情況,雙方達(dá)成如下協(xié)議,共同遵守。
一. 施工地址: ___市湖濱區(qū)財(cái)政局二樓機(jī)房 。
二. 承包方式: 全包 (包工.包料、全包、部分承包)。
三. 總價(jià)款:¥ 118038.3 元,大寫(人民幣): 壹拾壹萬捌仟零叁拾捌元叁角其中: 材 料 費(fèi): 99966 .63 元,人工費(fèi):3654.2元 他費(fèi)用: 14417.47元 經(jīng)雙方認(rèn)可,變更施工內(nèi)容,變更部分的工程款按實(shí)另計(jì)。
四. 付款方式:合同一經(jīng)簽訂,甲方即應(yīng)付100%工程材料款和施工工費(fèi)的50%;當(dāng)工期進(jìn)度過半(_____年_________月_________日),甲方即第二次付施工工費(fèi)的40%。剩余10%尾款待甲方對(duì)工程竣工驗(yàn)收后結(jié)算。(注:施工工費(fèi)包括人工費(fèi))
五. 合同組成
本合同的組成包括:本合同文本、預(yù)算清單。
六. 工期:自 _____年_________月_________日開工,至 _____年_________月_________日竣工,工期 26 天。
七. 本合同一式二份,甲、乙雙方各執(zhí)一份,具有同等法律效力。合同附件為本合同的組成部分。
甲方(簽章) :
乙方(簽章):
建設(shè)方代表(簽字):
承建方代表(簽字):
簽訂日期: 年 月 日