土方施工合同范本（通用16篇）

土方施工合同范本 篇1

　　甲方：(以下簡稱甲方)

　　乙方：(以下簡稱乙方)

　　根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他相關法律、法規的規定，結合本工程的具體情況，經甲、乙雙方協商、簽訂本合同，共同遵守。

　　第一條 工程概況

　　1.1 工程名稱：

　　1.2 工程地點：

　　第二條 承包方式、范圍及單價

　　2.1 承包方式：本工程采用包挖、包運及轉運、包渣土運輸手續費、包稅金等全包方式。

　　2.2 承包范圍：#棟所有土石方工程(包括地梁、承臺、沖孔后余漿)。(范圍按甲方指定)

　　2.3 承包單價：土石方開挖、運輸按0元/ 立方包干，巖石方的爆破、開挖、運輸單價按0元/立方包干，土方、巖石方的工程按實際發生分別計量，經甲方實際測量簽證的工程數量為準。如果甲方辦理渣土運輸手 續，則從單價中減除渣土運輸手續費3元/立方。

　　第三條 甲方職責

　　3.1 甲方提供圖紙，配合乙方定位、放線、找平、測量工作。

　　3.2 辦理或者協助乙方辦理渣土運輸手續和石方爆破手續。

　　3.3 甲方負責地下設施電纜、電桿和高壓線的一切拆遷，并負責通電、通水工地技術指導測量工作;

　　3.4 向乙方提供施工詳圖及施工指令。

　　3.5 及時組織工程質量檢查監督與驗收。

　　3.6 按合同支付工程款。

　　第四條 乙方職責

　　4.1 爆破作業過程中，如有特殊部位不能放炮，需要用炮機，費用由乙方自己承擔。

　　4.2 本工程乙方自行負責稅金。

　　4.3 本工程的棄土場由乙方自備。

　　4.4 乙方必須無條件配合好基坑支護工程的過程施工，不另計配合費用。

　　4.5 乙方處理好一切與渣土運輸有關的關系，包刮周邊關系的處理，如發生的費用，一切費用均由乙方負責。

　　4.6 在施工過程中，嚴格按照安全文明施工條例組織施工，如發生交通及其他安全事故，一切均由乙方承擔。

　　4.7 乙方必須具有石方爆破資質和承攬本工程業務的合法資質。

　　4.8 挖土現場和棄土場內的所有運輸道路均由乙方自行修建，其費用乙方自理。

　　4.9 甲方提供給水、點、監控設施開戶到工地，水、電費由乙方自行承擔。

　　4.10 按合同規定，精心組織施工，按期完成，對工程質量、安全全面負責。

　　4.11 乙方負責在施工中所需的炸藥、雷管、導火線與爆破物品的采購及主管并辦理相應的手續，一切費用由乙方負責。(由于爆破土方過程中發生的一切安全事故和財物的破壞、賠償和政府部門處罰等„„一切法律和經濟責任均由乙方全部承擔)

　　4.12 負責進出場地車輛和周邊道路的清洗和衛生工作。

　　4.13 乙方必須具備簽訂本合同的合法資質和手續，否則承擔一切法律責任和給甲方造成的所有損失。

　　4.14乙方負責基坑開挖過程中基坑排水和基坑四周的防護欄搭設。

　　4.15乙方必須派專業施工技術人員負責工程測量放線和現場調度配合工作。

　　第五條 施工準備和工期

　　5.1 施工期為30天，乙方應盡量利用白天施工，確保春節前完成。雨天經甲方簽證后順延。

　　5.2 乙方將施工方案和進度計劃在施工前提交給甲方、監理、設計三方審查，經批準后方可實施。

　　5.3 乙方必須嚴格按標準的施工方案組織施工，接受監理和甲方代表的檢查、監督。

　　第六條 工程質量和檢驗及違約責任

　　6.1 工程質量

　　工程質量按國家規定進行驗收評定，質量等級為“合格”。

　　6.2 檢查和返工：

　　⑴乙方應認真按照標準、規范和設計圖紙要求、以及甲方工程師依據合同發生的指令施工，隨時接受甲方工程師、監理工程師和土建工程項目部的檢查驗收。

　　⑵工程質量達不到國家驗收標準的部分，乙方應該按甲方工程師的要求和時間返工，直至符合約定標準。因乙方達不到約定標準，由乙方承擔返工費用，工期不予順延。返工后仍不能達到約定條件，甲方可終止合同，由乙方承擔合同總價20%的違約金，甲方有權辦理工程結算和支付工程款。

　　第七條 安全生產和文明施工

　　7.1 文明施工與檢查

　　⑴乙方應遵守工程建設安全生產的有關規定，按安全規范組織施工，并隨時接受行業安全檢查人員依法實施的監督檢查，采取比采的安全防護措施，消除事故隱患。

　　⑵乙方應按工程文明施工的相關規定、相關城市衛生管理條件及甲方的要求進行施工并承擔所有費用。

　　7.2 安全保護

　　⑴實施爆破作業，乙方應在施工前7天以書面形式通知業主和甲方工，并承擔相應的安全防護措施，經經相關專業人員認可后方可實施，安全防護措施費用由乙方承擔 ⑵乙方做好施工現場內及基坑排水和防護措施，所需的排水設備和費用由乙方承擔。

　　7.3 文明施工

　　⑴施工期間要嚴格按照城市施工管理的要求文明施工，不得隨意對周邊的環境、人群、動物、植物造成損害性影響，施工場地應按要求掛 標識牌，做好安全施工的宣傳工作和周邊鄰居的溝通和協調工作，施工期間各主管部門對乙方和因乙方安全文明措施不當對甲方的所有處罰都均由乙方全部承擔。

　　⑵乙方在土石方運出施工現場時必須對渣土車進行沖洗，清洗設備乙方各自或乙方自行請專業保潔公司清洗;不得將土石散落在市區的路面上，造成城市道路污染時負責清洗并承擔罰款;如乙方不按甲方指令及時清洗，甲方有權另安排人員清洗并加倍扣除實際發生的一切費用。

　　第八條 工程款支付及財務管理

　　8.1 工程量的確定

　　乙方提交工程量報告的時間和要求：乙方圖紙范圍內的工程量，可按有效施工時間15天向甲方工程師提交已完成工程量的報告。并及時辦理簽證。

　　8.2 工程款支付

　　工程按合同完工后，甲方按審定的工程量結算金額支付50%;如20xx年春節前確因雨天過多未全部完成，則按完成量的50%支付。其他款項，待竣工驗收，辦理結算后支付到90%，余款10%在工程完成至正負零后一次付清。

　　第九條 糾紛處理

　　因本合同發生的糾紛，甲、乙雙方協商處理;協商不成，可向*人民法院提出訴訟。

　　第十條 其他

　　⑵ 合同未盡事宜，雙方另行協商解決。

　　⑵本合同一式六份，甲方執四份，乙方執兩份，雙方簽字蓋章生效。

　　甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________　　　　　法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

土方施工合同范本 篇2

　　發包方（甲方）：

　　承包方（乙方）：

　　按照《中華人民共和國合同法》，及其有關法律、行政法規、遵循平等、自愿、公平和誠信的原則，結合本工程具體情況，雙方協商一致達成以下協議：

　　一、工程名稱：

　　二、工程地點：（合同履行地）：

　　三、承包范圍：

　　四、合同價款：

　　五、結算方式：以實際回填方量進行結算

　　六、付款方式：工程開工后，乙方按月上報進度，以監理和甲方確認的工程量以及合同包干單價計算進度款，按85%付款比例通過轉賬方式于7日內支付，乙方出具工程發票。

　　七、甲、乙雙方責任：

　　1、甲方責任：

　　（1）向乙方提供相關圖紙和工程地質資料，并保證數據真實準確。

　　（2）將水準點與坐標點以書面形式交給乙方，并進行現場交驗。

　　（3）組織乙方和設計單位進行圖紙會審，向乙方進行設計交底。

　　（4）協調處理施工現場周圍地下管線的保護。

　　2、乙方責任：

　　（1）做好施工現場地下管線和鄰近建筑物、構筑物的保護工作。

　　（2）有義務做好施工現場的文明施工，夜間施工必須確保場內

　　（3）認真按照標準、規范和設計要求以及甲方代表依據合同發出的指令進行施工。隨時接受甲方代表的檢查檢驗。

　　八、安全責任：

　　1、施工企業必須嚴格執行安全生產施工有關規定及條款。

　　2、乙方未按合同約定和安全生產規定進行施工，甲方對乙方現場提出的書面及口頭要求均有效，因乙方未按照甲方提出的書面及口頭要求整改，由此造成的安全責任概由乙方負責。

　　九、其他約定：

　　1、本合同未盡事宜，甲乙雙方可另行友好協商。

　　2、本合同一式肆份，甲乙雙方各執兩份，雙方簽章后生效，款付清后失效。

　　甲方:

　　乙方:

　　日期：

土方施工合同范本 篇3

　　發包方：_________________________(以下簡稱甲方)

　　承包方：(以下簡稱乙方)

　　依據《中華人民共和國合同法》以及其它相關法律、法規的規定，結合本工程的具體情況，甲、乙雙方在平等互利的基礎上達成一致意見，為明確雙方在履行過程中的權利、義務和責任，就乙方承攬甲方土方工程等事宜，制定本合同，以供雙方共同遵守執行。

　　一、工程概況：

　　工程名稱：

　　工程地點：

　　工程內容：

　　二、承包方式及價款：______元/m3一次性包死(含一切費用)

　　三、工期：本合同全部工程于____年____月___日開工至____年____月_____日竣工，共_____天。在施工過程中,除遇下列情況外，工期不予順延。

　　1、因天災或其它不可抗力的原因被迫停工的;

　　2、因甲方提出變更計劃或變更施工圖而不能繼續施工的;

　　3、因甲方不能按期提供圖紙、材料、設備以及其它約定的條件，以及設備不符合規格要求，被迫停工或不能順利施工的。

　　四、工程質量和保修

　　1. 工程質量要求:按有關規定和本合同的約定,經甲方、業主、監理工程師和有關質量監督部門檢驗,工程質量達到合格標準;

　　2.乙方必須嚴格按照甲方提供的施工圖紙、說明文件、國家頒發的有關工程規范、規程和標準,甲乙雙方的技術交底文件和甲方的書面指令進行施工,并接受甲方、監理和業主代表的監督、檢查;

　　3.乙方應根據甲方要求,隨時提供有關技術資料,如材料,設備出廠合格證,試驗報告等影印件或原件(由乙方提供的材料);

　　4.甲方可以隨時對工程作業進度、質量進行檢查,乙方施工不符合雙方約定的要求或有關技術規范,甲方可要求乙方停工或返工,停工或返工給雙方造成的損失和返工費用由乙方承擔;

　　5.工程竣工,經驗收達到本合同約定的合格標準,乙方按國家關于工程保修的有關規定承擔保修責任并承擔此項費用。

　　五、雙方責任

　　甲方責任

　　1. 按本合同約定的期限支付工程款(含進度款和結算款);

　　2. 協助乙方辦理有關施工報建手續并協調與當地政府和居民的關系;

　　3.負責現場施工的協調指揮,派出技術人員對工程進度、工程質量進行監督、檢查,辦理簽證中間工程的驗收手續;

　　4.向乙方提供與本合同相關的圖紙、資料;

　　5.在開工前,就本工程及相關項目向乙方進行技術交底;

　　6.協助乙方辦理施工人員的暫住證及勞動用工手續;

　　7.核查乙方進場人員安全教育證,培訓上崗證;

　　9.負責組織相關的試驗檢測工作,乙方需組織適宜人員配合甲方進行試驗工作;

　　10.負責指導乙方進行相關施工資料的填報工作。

　　乙方責任

　　1.服從甲方、監理及業主現場指揮及管理;

　　2.服從甲方現場的質量、安全、進度、文明施工等管理機構的管理;接受甲方按制訂的工程進度獎罰制度進行獎罰.對承擔的工程項目的施工質量、安全、進度、文明施工負責;

　　3.按時組織施工,保質、保量、安全、按期完成本合同約定的全部工作內容并交付使用;

　　4.負責根據本合同關于施工內容的有關資料(如圖紙,甲方指令等)編制組織,施工方案,并報甲方審批;

　　5.制定妥善的工程質量和安全保證措施;

　　6.對施工工人進行安全生產方面的教育，杜絕安全事故。

　　六、結算以及付款方式：

　　1、以甲、乙方共同確認的實際完成工程量結算;

　　2、本合同自簽定生效之日起，甲方應在_______日內一次撥付給乙方備料及施工費。工程進行期間，甲方應根據工程進度撥給乙方進度款。工程未竣工驗收前，可預留工程總造價的百分之________的尾數款，待工程竣工驗收合格后結清，不按合同規定時間、數量、比例撥付工程款的，按銀行有關逾期付款辦法的有關規定處理。

　　3、乙方必須提供經稅務機關認可的建安發票，否則甲方有權拒絕付款，且工期不予順延。

　　七、乙方必須服從甲方工地代表及監理工程師的監督管理，甲方必須給予乙方施工必要的協助與支持。

　　八、乙方要做好安全生產工作，如發生安全事故，由此產生的費用由乙方自己承擔。

　　九、乙方必須將土方運輸到甲方指定的地點，不得外運和亂棄。

　　十、違約處理：如乙方未在本合同約定的竣工日期完工，每延誤一天罰款人民幣500元整。如甲方未按照本合同的約定按時、按量支付工程款的，按照銀行同期貸款支付給乙方利息。

　　十一、爭議解決：如雙方發生爭議，甲乙雙方應該友好協商，協商不成可以向人民法院提起訴訟。

　　十二、未盡事宜,雙方協商一致可以訂立補充條款,補充條款為本合同的補充合同,與本合同具有同等的法律效力.

　　十三、雙方可以約定將與該工程有關的工程項目一覽表等文件作為本合同的的附件，為該合同的組成部分，應共同遵守。

　　十四、本協議自雙方簽字或蓋章后生效，一式_____份,雙方各持___份。

　　甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________　　　　　法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

土方施工合同范本 篇4

　　發包方：_____________________(以下簡稱甲方)

　　承包方：_____________________((以下簡稱乙方)

　　經甲、乙雙方協商一致，就甲方委托乙方_____________________，簽訂以下協議：

　　一、工程內容

　　包括我公司設計的'蘭埔花園園建、綠化、及其他部分工程(詳見圖紙)。

　　以上項目均按雙方會審圖紙之要求及附后預算總表所列項目、規格、備注、數量、要求施工。

　　二、工期

　　1、開工日期：本項目工程工期從_____年___月___日起至_____年___月___日止，共___個日歷天。

　　2、施工期內，若因停水、停電、大雨、暴雨天等因情況或甲方書面確認工期可順延。

　　3、因甲方原因不能及時移交施工場地則工期順延。

　　三、工程合同價款

　　經協商本合同總承包價款為人民幣：_______________。若施工過程中甲方有變更需要增加工程，則按實結算。

　　四、承建方式

　　乙方對水電及園建工程包工、包料;包質量、包驗收合格、包安全、包工期、包文明施工。

　　1、乙方負責提供所承建工程的飾面樣板，必須經雙方確認方可進料施工。

　　2、施工期間甲方負責乙方施工發生的水電費用。

　　五、工程付款辦法

　　1、本合同自甲、乙雙方簽訂后___天內由甲方向乙方支付訂金為合同價款的___%，即人民幣：__________元整。乙方收款后第___天安排人員進場施工。

　　2、待完成總工程___%后，甲方于___天內向乙方支付工程合同價款的___%，即人民幣：__________。

　　3、工程竣工后，甲方于___周內向乙方支付工程合同價款的___%，即人民幣：__________元整。

　　4、竣工驗收合格后___個月內，向乙方支付工程合同價款的_____%，即人民幣：__________元整。

　　六、程質量要求

　　1、乙方必須嚴格按甲方所審定之設計施工圖紙的內容、要求及有關園林綠化施工規范進行施工。在施工過程中，乙方必須服從甲方監督管理，若發現乙方有不符合施工圖紙要求及違反操作規范進行施工的事項，甲方有權提出并要求返工、修改，其停工、返工所造成的一切經濟損失均由乙方負責承擔。

　　2、施工過程必須作好記錄及隱蔽工程驗收簽證。

　　七、工程竣工驗收結算

　　乙方于竣工后___天內向甲方提交竣工資料及驗收報告，甲方在收到竣工驗收報告后五天內組織有關部門進行驗收，并于驗收后___天內根據設計施工圖紙、合同、補充合同及《有關園林綠化標準》給予合格批準或提出整改意見。乙方須按甲方要求整改，并承擔因此造成的一切費用。甲方在驗收合格后依據合同、補充合同及增加工程的簽證清單進行結算，并于___個工作日內結算完畢。

　　八、延期違約責任

　　乙方必須在施工期內按質、按量、按期完成工程。若工程延誤，則每延誤___天計罰人民幣_____元;若工程提前完成，則每提前一天完成獎勵人民幣_____元。若因甲方責任或不可抗力因素而令工程延誤，乙方提出書面要求，甲方在___天內書面確認工期可順延。如甲方未能按合同規定付款，逾期___天，乙方有權停工或對已完成工程進行圍蔽處理，因此所造成的工期延誤及經濟損失由甲方負責。

　　九、質保內容

　　質保內容按有關建筑施工驗收規范標準執行。

　　十、質保期限

　　以工程竣工驗收合格之日起計算園建工程、水電工程質保期為_____個月。綠化保養期為_____個月，保養期從竣工驗收之日開始計算，保養期滿后由乙方以書面形式通知甲方接收。

　　十一、雙方在施工中的幾項規定

　　1、施工期間，甲方因故進行修改調整，應提前二天通知乙方，向乙方發出修改書或修改圖紙。如乙方發現有不妥之處，應提前二天以書面形式上報甲方，經甲方及設計部門處理后再行施工。

　　2、施工期間，乙方必須做好安全生產防范工作，落實各項安全措施，確保施工安全，承擔安全施工責任，教育施工人員遵紀守法。

　　3、開工前三天甲方負責向乙方提供施工場地(應符合“三通一平”要求)，施工范圍內用水、電位置、測量的基線和水準點的位置，提供施工現場范圍內地下管網圖。若甲方未能及時提供施工場地，乙方有權順延施工工期。

　　4、甲方負責現場工地的關系協調，以確保乙方施工進度。

　　5、乙方派出專人與甲方保持聯絡，協調現場施工。乙方承建的土建項目，應與相關安裝工序密切配合，要求應用書面聯系。

　　6、工程竣工后，乙方負責施工范圍內垃圾的清理，做到工完場清。

　　十二、合同生效與終止

　　本合同自雙方法人代表簽字并加蓋公章后生效。工程質保期滿，甲方將款項結清后合同即告終止。

　　十三、合同留存

　　本合同___式___份，甲、乙方各執___份，具同等法律效力。合同履行中未盡事宜，應盡可能協商解決。可補簽有關協議，補簽有關協議與本合同具有同等法律效力。

　　甲方:

　　乙方:

　　日期：

土方施工合同范本 篇5

　　甲方:

　　乙方:

　　依照有關法律法規，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，甲方將__________公園土方開挖工程承包給乙方。為了保證本工程土方開挖的順利進行，明確甲乙雙方的權利和義務，甲乙雙方就土方開挖事項協商一致，特訂立本施工承包合同，以資共同遵守，具體條款如下：_________________

　　一、工程概況

　　1、工程名稱：_________________公園。

　　2、工程地點：_________________新城。

　　二、工程承包方式、范圍和內容

　　1、工程承包方式：_________________包清工。

　　2、工程承包范圍：_________________三建負責施工的__________公園基礎、回填、地下室基坑、小區河道、市政道路的鋪設等土方開挖工程。

　　3、工程承包范圍：_________________反鏟挖掘機進退場、日常維護保養、修理、燃油添加、場址內移機、土方開挖、土方開挖的準備(包括場地平整、障礙物處理、駕駛員配備)、土方開挖過程等土方開挖涉及的全部內容。

　　三、工程結算單價及結算原則

　　1、零星工作量挖機每小時按190元計價，鏟車每個臺班按800元計價(每個工作臺班以實際工作6小時計)，地下室及1000M3以上土方的工作量以2.6元/立方米單價計價，需二次翻運的工作量甲乙雙方另行協商另計機械工作臺班。

　　2、工程量或工作量按甲方提供的施工圖或甲方現場負責人簽證為決算依據。

　　3、乙方應根據其工程價款，開具正式發票給甲方。

　　4、乙方承包價款已包含挖機燃料費，修理和日常維護保養費用，駕駛員和員工工資、獎金，各類津貼、勞動福利和學習培訓、技術措施、趕工費用，人員機械進退場費用，安全、文明施工、臨設等施工涉及的全部費用。

　　四、土方開挖工期

　　1、本工程土方開挖工期必須在保證土方開挖安全、質量的前提下，按甲方指定的工期完成。乙方按甲方指定工期延期后，第2天開始每延一天按1000元處以罰款，罰款最多不超過工程總結算價款的'3%。

　　2、遇人力不可抗拒因素，工期按甲方簽證累計工期順延。

　　五、工程質量

　　乙方按現行有關標準和甲方的要求保證挖機土方開挖的質量。

　　六、甲乙雙方責任

　　1、甲方責任

　　(1)全面履行合同約定，確保乙方正常施工。

　　(2)督促乙方做好安全管理，文明施工。

　　(3)甲方應向乙方提供臨時生活用水、用電和宿舍。

　　2、乙方責任

　　(1)全面履行施工合同約定事項，嚴格按現行質量、安全標準、規程進行施工，確保正常施工。

　　(2)服從甲方的指揮和管理，自覺遵守甲方的各項規章制度。

　　(3)負責施工機具、設備和人員調配，乙方保證進場的土方開挖機具設備能滿足施工和甲方管理的需要，人員機具設備投入計劃必須征得甲方同意，現場管理力量必須滿足施工和甲方管理的要求。

　　(4)因乙方原因造成的質量事故，乙方必須無條件按甲方的要求返工至合格，并承擔由此產生的施工增加費用。

　　(5)全力配合有關部門對施工現場的各項檢查和監督管理等。

　　(6)工種之間必須友好相處，相互配合，不得相互推諉扯皮。

　　(7)乙方施工人員家屬或親友探親，禁止上工地現場，工地不安排住宿。如遇特殊情況，必須由項目部批準許可。親友上工地現場，如發生意外概由乙方承擔責任和全部費用。

　　(8)施工期間發生矛盾，應及時向現場負責人匯報，尋求商量解決，嚴禁聚眾斗毆，如在施工現場發生聚眾斗毆事件，不論有無理由每次罰款伍仟元;嚴禁在工地或宿舍內賭博，發現時每次罰款貳仟元，罰金在工程款中扣除。如因違反法律、行政法規被押送公安機關處理，項目部不予承擔任何責任和經濟費用。

　　(9)乙方勞務人員進入現場施工，必須進行三級安全教育，嚴格執行安全規章制度，一旦發生安全事故，查清原因如屬乙方責任，按事故的實際損失由乙方自負外，同時追究相關責任，并視責任輕重采取重罰措施。

　　(10)發生安全事故應立即組織搶救，并保護好現場，即刻上報項目部，嚴禁隱瞞事故不報。

　　(11)積極配合項目部工作，做好上情下達，及時簽訂各級安全責任書，層層落實安全生產責任制。

　　(12)乙方委派的工地代表_______________，為土方開挖工程施工安全的第一責任人，應帶頭遵紀守法，不準違章指揮，違章作業，準確把握安全、質量、進度、效益的關系，保證全員安全，施工順利進行。

　　(13)積極配合各項目部組織的安全知識學習，宣傳及業余上課，并落實到每個職工，真正做到安全第一、預防為主，增強以人為本的現場安全氣氛。

　　七、安全生產、文明施工

　　乙方在施工中應嚴格按甲方要求進行管理，遵守安全生產操作規程，設置專

　　職安全員，并采取必要的安全防護措施，以確保施工安全。如因乙方違章指揮、違章操作而引起安全事故或其他事故，均由乙方負全部責任和承擔全部經濟損失及費用。乙方負責做好現場文明施工和相關的安全生產、文明施工資料。

　　八、質量驗收

　　按現行有關土方開挖質量驗收標準和甲方要求進行驗收，驗收如不合格，則乙方應無條件配合甲方返工至合格。

　　九、工程價款支付

　　本工程___年3月至5月的土方開挖工程價款于8月份結算付清工程價款的80%，其余20%工程價款于春節前付清;

　　本工程___年6月至7月的土方開挖工程價款于8月底結算，9月底給予付清此價款;

　　本工程___年8月開始，每施工兩個月結算一次工程價款，至第三個月上旬10號前付清上二個月已結算的工程價款，其余均依此類推。

　　十、附則

　　1、乙方必須有效組織人員、機具設備、燃料、資金，必須滿足本工程的施工進度、質量、安全等需要，嚴禁轉包。一旦發現乙方有轉包現象，甲方有權單方面終止甲乙方雙方施工合同，乙方所完成的工程價款應無條件由甲方自行處理。

　　2、乙方應服從甲方的指揮和管理，嚴格執行甲方及甲方所在企業的所有規章制度，自覺遵守有關法律、行政法規，乙方在施工過程中如因管理混亂，工期不符合本合同要求，甲方有權單方面終止甲乙方雙方施工合同，另行安排施工隊伍施工。乙方所完成的工程款首先應滿足彌補甲方的所有損失后，余款結算給乙方，對此乙方不得以任何理由加以拒絕。

　　3.在履行合同過程中發生糾紛，雙方應協商解決或請有關部門調解，一方不愿協商、調解或調解不成，向甲方企業所在地人民法院起訴。

　　4、本合同一式五份，甲方、乙方、擔保方各執壹份，報送甲方公司經營處、分公司各壹份。

　　5、本合同由甲、乙雙方當事人簽字、蓋章之日生效，工程款結算之日失效。

　　甲方:

　　乙方:

土方施工合同范本 篇6

　　甲方：_________________

　　乙方：_________________

　　一、項目名稱：

　　土方工程。

　　二、項目內容：

　　本工程地塊土方的開挖、運輸、平整。

　　三、工程總量及價格：

　　本工程土方總量約為m3;開挖、運輸、平整土方元/m3(不含石方)，實做實收。

　　四、工期要求：

　　按甲方要求進行基地土方的挖、運、填及整平。

　　五、質量與施工要求：

　　1、做好水溝和排水設施。達到位置、尺寸和標高符合設計要求。

　　2、回填土時，應清除草皮、雜物和排除積水，并應分層夯實，夯實后的密實度應達到設計要求。

　　六、安全要求：

　　1、嚴格按照土方工程施工技術操作規程中的安全注意事項進行施工。

　　2、遵守工地規章制度，服從現場管理人員的指揮及上級有關部門的監督管理。

　　3、開挖的土方應按指定的地點堆放。保證施工道路暢通。

　　4、發現地下水或預埋管道、電纜線等應及時報告工地負責人并做好排水防水和其他措施。

　　七、結算及付款方式：

　　該工程結束，付清總工程款。

　　八、仲裁與調解：

　　如若發生勞動爭議和經濟糾紛，雙方同意由勞動仲裁部門或人民法院進行調解。

　　九、合同有效期：

　　本合同一經雙方簽字與公證后合同同等生效，甲方全部付清工程款后失效。

　　十、本合同一式二份，甲、乙雙方各執一份。

　　甲方:

　　乙方:

　　日期：

土方施工合同范本 篇7

　　甲方:

　　乙方:

　　甲方承建沱江鎮市政道路建設，乙方自愿向甲方承包土方工程施工，依照《中華人民共和國合同法》有其它有關法律法規，遵循平等、自愿、公平和誠信的原則，現將有關事項雙方協商如下：

　　一、工程地點：江華縣沱江路。

　　二、沱江路路基的土方施工，具體包括平整、碾壓、臨時便道。

　　三、工程造價：甲方以道路填方計量為準，單價為:元/m3，結算方量以城西開發公司和審計局結果為依據。

　　四、付款方式：甲方按乙方所做工程量滿8萬元撥75%工程進度款，余款在工程竣工驗收合格后1個月內付清，中途預支燃油款。

　　五、乙方必須嚴格按照設計圖紙要求按國家市政工程施工規范施工，按國家市政工程驗收標準驗收，分層壓實厚度不大于30cm，按設計要求達到各填土層，區域密實度、層層測量，層層檢測，表面橫坡一致，下雨不積水，邊坡整齊穩固下雨不滑坡，每天收工現場無廢積土堆，整潔衛生，爭創優良工程。

　　六、乙方必須保證機械及時到位，如機械出現問題，應及時搶救，否則，乙方必須從外面調機械進場，不影響甲方正常施工。

　　七、乙方必須文明施工，安全第一，推土機、壓路機一切安全事故費用由乙方自負，如甲方須加班加點，一切費用均由乙方自理，乙方必須服從建設方和甲方統一指揮安排，否則，不符合施工條件和程序，盲目施工，甲方有權強迫停工，其一切后果由乙方自負。

　　八、本合同一式二份，甲乙雙方各執一份，雙方簽字生效。

　　甲方:

　　乙方:

　　_______年_____月_____日

土方施工合同范本 篇8

　　發包人（全稱）：__________

　　承包人（全稱）：__________

　　依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就本建設工程施工事項協商一致，訂立本合同。

　　一、工程概況

　　工程名稱：____________________

　　工程地點：____________________

　　工程內容：____________________群體工程應附承包人承攬工程項目一覽表（附件1）

　　工程立項批準文號：

　　資金來源：__________

　　二、工程承包范圍

　　承包范圍：____________________

　　三、合同工期

　　開工日期：__________

　　竣工日期：__________

　　合同工期總日歷天數____天。

　　四、質量標準

　　工程質量標準：____________________

　　五、合同價款

　　金額（大寫）：__________元（人民幣）

　　六、組成合同的文件

　　組成本合同的文件包括：

　　1、本合同協議書

　　2、中標通知書

　　3、投標書及其附件

　　4、本合同專用條款

　　5、本合同通用條款

　　6、標準、規范及有關技術文件

　　7、圖紙

　　8、工程量清單

　　9、工程報價單或預算書

　　雙方有關工程的洽商、變更等書面協議或文件視為本合同的組成部分。

　　七、本協議書中有關詞語含義與本合同第二部分《通用條款》中分別賦予它們的定義相同。

　　八、承包人向發包人承諾按照合同約定進行施工、竣工并在質量保修期內承擔工程質量保修責任。

　　九、發包人向承包人承諾按照合同約定的期限和方式支付合同價款及其他應當支付的款項。

　　十、合同生效

　　合同訂立時間：___年___月___日合同訂立地點：__________本合同雙方約定________后生效。

　　發包人：（公章）

　　承包人：（公章）

　　日期：

土方施工合同范本 篇9

　　甲方：

　　乙方：

　　根據《中華人民共和國合同法》法律法規規定，為明確雙方在承包運輸過程中承擔的權利、義務和責任，確保運輸順利完成。雙方在自愿、平等、互利的原則下，經甲、乙雙方協商達成共識，并同意簽訂如下合同：

　　第一條：工程內容

　　運輸土石方，甲方將根據工程項目所確定的地點、工程進度和運輸數量的要求，對乙方運輸任務進行統一分配、管理、調度和指揮，乙方必須服從。

　　第二條：工程承包運輸時間價款及付款方式

　　1、工程時間為一年，即 年 月 日到 年 月 日。

　　2、單價以本工程單趟運距為 1500米以內，按每立方3元人民幣計，(此為完稅價)。

　　3、每次結算以計量驗收單為準，路程以雙方共同核實實際路程為準。

　　4、付款方式：日清月結。

　　第三條：燃油費用

　　甲方負責提供充足的燃油，乙方結算燃油的費用，甲方提供的.燃油不得高于市場價格。(燃油必須符合車輛出廠要求及工作環境的要求)。

　　第四條：甲方的權利與義務

　　1、甲方負責工程爆破。

　　2、甲方統一管理、調度和指揮。

　　3、甲方無條件負責乙方司機的住房問題。

　　4、甲方在每月前給乙方制訂當月的土方量。

　　第五條：乙方的權利與義務

　　1、乙方應當按時、保質、保量完成土石方運輸任務。

　　2、乙方運輸車輛必須服從甲方的統一管理、調度和指揮。

　　3、違章開車等，造成大小事故由乙方負全部責任。

　　第六條：其他責任

　　1、乙方車輛進場后，甲方必須在當天安排開工，如拖延工期，挖機甲方按1800元/天賠償、汽車按300元/天賠償乙方損失。(每月雙方可有3天的停工日)

　　2、甲方在正常工作中不得隨意停產，因甲方原因造成乙方誤工，乙方不屬違約并且甲方應按1800元/天標準補償乙方的損失。

　　3、在工程作業中，甲方爆破造成人員傷亡的，乙方概不承擔任何責任。

　　4、甲方確保完成爆破任務，不得影響每臺挖機每天1500立方的工作量。

　　5、乙方可根據甲方工程量的要求增加車輛。

　　6、甲方應按照本合同的第二條約定及時支付乙方運費，如未能按時支付運輸款，乙方有權利停工，造成的誤工，由甲方承擔一切后果與責任。

　　7、乙方車輛在進入甲方工作區域內，甲方先付乙方托用費8000元整。

　　8、甲方必須保證乙方工作期限，如提前解除乙方的工作期限，甲方必須無償支付乙方的托運費，并承擔一定的補償費(補償費由雙方協商擬定)。

　　9、在正常工作中，車輛出現需維修問題，費用由乙方自理。在維修期間，延誤甲方工程不得算乙方違約。

　　10、甲方制訂的工作量每月不得小于18萬方、不得大于24萬方，如增加或減少工作量，甲乙雙方必須提前一月協商解決。乙方如不能完成甲方制訂的工作量，甲方有權不付乙方當月的工程款。

　　第七條：其他約定

　　1、 本合同生效后，除法律規定解除事由或本合同約定解除事項以外，任何一方不得擅自提前解除本合同或終止本合同義務的履行。

　　2、 本合同在履行中如發生爭議，雙方應及時協商解決。協商不成的，任何一方均有權將合同爭議向當地人民法院提起訴訟，通過法定程序解決。

　　3、 本合同未盡事宜，經雙方協商達成一致后，可另行簽訂書面補充協議。

　　4、 本合同經合同雙方或其簽約代表簽署后生效。一式兩份，由合同雙方各執一份。

　　甲方(公章)： 乙方(公章)：

　　法定代表人(簽字)： 法定代表人(簽字)：

　　_______年_____月_____日

土方施工合同范本 篇10

　　發包人：江蘇匯聯鋁業工程有限公司（以下簡稱“甲方”）

　　承包人：

　　甲乙雙方本著誠實信用、公平公正的原則，經友好協商，就乙方承包甲方位于贛榆縣海洋開發區匯聯鋁業回填土方工程達成如下協議：

　　一、承包工程名稱

　　江蘇匯聯鋁業有限公司工地工程項目之土方回填工程

　　二、承包方式及范圍

　　1、包工包料、包機械、包質量、保安全、包文明施工

　　2、乙方提供土方（小塊風化石）、運輸（自卸車）、推土機

　　到甲方工地回填，甲方提供的回填區域：匯聯廠房長300m *寬

　　三、合同工期

　　整個項目土方回填總工期從_______年_____月_____日起至_______年_____月_____日止（包括法定節假日），如遇大雨等人力不可抗拒的自然災害工期順延。

　　四、回填土方質量要求

　　1、土料：小塊風化石

　　2、 回填土方中的風化石塊直徑不宜大于厘米，大于厘米的風化石塊量不得大于土方總量的`千分之零點五。

　　3、回填土方必須經推土機平整壓實，土質及回填質量應得到甲方認可。

　　五、合同價款及支付方式

　　1、承包單價元/ m3（含稅價），綜合報價包含土方工料費、運輸費及按要求回填平整壓實的費用，運輸距離不作為承包價格的計量因素。

　　2、工程價款支付：工程期間甲方無需付款，為乙方全墊資，工程完成經甲方驗收合格后。

　　六、施工要求

　　1、乙方按甲方提供的指定地點回填，回填土方質量必須經過甲方現場管理人員的認可方可回填，并須保證土方運輸的連續性。

　　2、在回填過程中，乙方必須接受甲方管理人員的監督和檢查。

　　3、安全文明施工：乙方應對其現場操作人員做好安全教育工作，并配齊全套勞動保護用品。若因乙方原因造成人員傷亡（含第三者）或甲方財產損失，乙方應承擔全部責任。

　　七、違約

　　1、合同履行過程中，任何一方無正當理由單方面終止合同，均屬單方違約，毀約方應賠償由此給對方造成的損失。

　　2、乙方回填地坪后的絕對標高應達到甲方要求，若達不到甲方要求的回填高度，甲方按實量給予扣減。

　　3、乙方應按期完工，每延遲一天，付合同總價款5%違約金。

　　八、爭議

　　如履行本合同發生爭議，雙方應協商解決，如協商不成，提交贛榆縣仲裁委員會仲裁。

　　九、本協議一式兩份，甲乙雙方各執一份，自雙方簽字蓋章后生效，工程竣工結算價款付清后失效。

　　甲方：江蘇匯聯鋁業有限公司 乙方：

　　法定代表或委托代理人：電話：

　　_______年_____月_____日

土方施工合同范本 篇11

　　發包方：_________________房地產開發有限公司(以下簡稱甲方)

　　承包方：_________________建筑工程有限公司(以下簡稱乙方)

　　依照《中華人民共和國民法典》及其它有關法律、行政法規，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，在工程建設施工合同的基礎上，雙方就后甫新村沿街地塊商住樓施工承包工期延遲達成補充協議如下：_________________

　　一、項目概況：_________________

　　二、工程形象進度

　　本工程主體全部結頂，并進過中間安全、結構驗收，裝飾工程開始施工。

　　三、工期延誤原因

　　1、工程開工后周邊農民土地政策協調處理延誤。

　　2、工程基礎施工階段天氣多雨，自然不可抗力等因素延誤。

　　四、工期延誤時間

　　現經甲乙雙方協商，經甲方同意確認，原合同竣工日期20__年8月9日順延至20__年6月30日。

　　五、協議生效

　　協議訂立時間：_________________。

　　協議訂立地點：_________________建筑工程有限公司，本協議一式四份，雙方各執二份，本協議雙方簽字蓋章之日起生效。

　　發包人(公章)：_________________承包人(公章)：_________________

　　法定代表人：_________________法定代表人：_________________

　　日期：________年____月____日 日期：________年____月____日

土方施工合同范本 篇12

　　發包方（甲方）：

　　承包方（乙方）：

　　承包方:

　　按照《中華人民共和國合同法》, 及其有關法律、行政法規、遵循平等、自愿、公平和誠信的原則，結合本工程具體情況，雙方協商一致達成以下協議：

　　一、工程名稱：

　　二、工程地點：

　　（合同履行地）：

　　三、承包范圍：

　　四、合同價款：

　　五、結算方式：

　　以實際回填方量進行結算

　　六、付款方式：

　　工程開工后，乙方按月上報進度，以監理和甲方確認的工程量以及合同包干單價計算進度款，按85%付款比例通過轉賬方式于7日內支付，乙方出具工程發票。

　　七、甲、乙雙方責任：

　　1、甲方責任：

　　（1）向乙方提供相關圖紙和工程地質資料，并保證數據真實準確。

　　（2）將水準點與坐標點以書面形式交給乙方，并進行現場交驗。

　　（3）組織乙方和設計單位進行圖紙會審，向乙方進行設計交底。

　　（4）協調處理施工現場周圍地下管線的保護。

　　2、乙方責任：

　　（1）做好施工現場地下管線和鄰近建筑物、構筑物的保護工作。

　　（2）有義務做好施工現場的文明施工，夜間施工必須確保場內

　　（3）認真按照標準、規范和設計要求以及甲方代表依據合同發出的指令進行施工。隨時接受甲方代表的檢查檢驗。

　　八、安全責任：

　　1、施工企業必須嚴格執行安全生產施工有關規定及條款。

　　2、乙方未按合同約定和安全生產規定進行施工，甲方對乙方現場提出的書面及口頭要求均有效，因乙方未按照甲方提出的書面及口頭要求整改，由此造成的安全責任概由乙方負責。

　　九、其他約定：

　　1、本合同未盡事宜，甲乙雙方可另行友好協商。

　　2、本合同一式肆份，甲乙雙方各執兩份，雙方簽章后生效，款付清后失效。

　　甲 方（蓋章）：

　　乙方（蓋章）：

　　法定代表人簽字（蓋章）：

　　法定代表人簽字（蓋章）：

　　委托代理人簽字（蓋章）：

　　委托代理人簽字（蓋章）：

　　電 話：電 話：

土方施工合同范本 篇13

　　甲方(負責人)：_________________

　　(姓名，身份證號碼)

　　乙方(承包人)：_________________

　　(姓名，身份證號碼)

　　根據《中華人民共和國民法典》、《建筑法》的有關規定，結合本工程具體情況，經過乙方詳盡踏勘現場，為明確甲乙雙方在房屋建設施工過程中的權利、職責和義務，保質保量完成工程任務，在遵循平等、自愿、公平和誠信的原則上，經雙方友好協商，簽定此施工合同，雙方共同遵守。

　　一、承包方式甲方將位于自住用房的建設施工工程以包工不包料的形式承包給乙方，工程價款按實際施工面積(建成后實際測算建筑面積)以460元/平方米的價格計價。合同工期：_________________本工程工期為個月，自年月開工，年月日竣工，如無特殊原因，乙方不得拖延工期。工期從__年__月__日開始建設，工期為____天。如發生強降雨、停電、地震等影響施工的不可抗力情況的，可順延工期。

　　二、工程內容1、被建房屋的建筑面積約為200平方米，共計二層。一層、二層均為磚混結構，一層層高3.5米，二層層高為3.5米，承包范圍為被建房屋土石方工程、地基處理工程、混凝土及鋼筋混凝土工程、砌筑工程、木結構工程、門窗工程、屋面及防水工程、樓地面裝飾工程、墻柱面裝飾工程、天棚工程、油漆工程及其他裝飾工程。

土方施工合同范本 篇14

　　發包方：_____________________(以下簡稱甲方)

　　承包方：_____________________((以下簡稱乙方)

　　經甲、乙雙方協商一致，就甲方委托乙方_____________________，簽訂以下協議：

　　一、工程內容

　　包括我公司設計的蘭埔花園園建、綠化、及其他部分工程(詳見圖紙)。

　　以上項目均按雙方會審圖紙之要求及附后預算總表所列項目、規格、備注、數量、要求施工。

　　二、工期

　　1、開工日期：本項目工程工期從_____年___月___日起至_____年___月___日止，共___個日歷天。

　　2、施工期內，若因停水、停電、大雨、暴雨天等因情況或甲方書面確認工期可順延。

　　3、因甲方原因不能及時移交施工場地則工期順延。

　　三、工程合同價款

　　經協商本合同總承包價款為人民幣：_______________。若施工過程中甲方有變更需要增加工程，則按實結算。

　　四、承建方式

　　乙方對水電及園建工程包工、包料;包質量、包驗收合格、包安全、包工期、包文明施工。

　　1、乙方負責提供所承建工程的飾面樣板，必須經雙方確認方可進料施工。

　　2、施工期間甲方負責乙方施工發生的水電費用。

　　五、工程付款辦法

　　1、本合同自甲、乙雙方簽訂后___天內由甲方向乙方支付訂金為合同價款的___%，即人民幣：__________元整。乙方收款后第___天安排人員進場施工。

　　2、待完成總工程___%后，甲方于___天內向乙方支付工程合同價款的___%，即人民幣：__________。

　　3、工程竣工后，甲方于___周內向乙方支付工程合同價款的___%，即人民幣：__________元整。

　　4、竣工驗收合格后___個月內，向乙方支付工程合同價款的_____%，即人民幣：__________元整。

　　六、程質量要求

　　1、乙方必須嚴格按甲方所審定之設計施工圖紙的內容、要求及有關園林綠化施工規范進行施工。在施工過程中，乙方必須服從甲方監督管理，若發現乙方有不符合施工圖紙要求及違反操作規范進行施工的事項，甲方有權提出并要求返工、修改，其停工、返工所造成的一切經濟損失均由乙方負責承擔。

　　2、施工過程必須作好記錄及隱蔽工程驗收簽證。

　　七、工程竣工驗收結算

　　乙方于竣工后___天內向甲方提交竣工資料及驗收報告，甲方在收到竣工驗收報告后五天內組織有關部門進行驗收，并于驗收后___天內根據設計施工圖紙、合同、補充合同及《有關園林綠化標準》給予合格批準或提出整改意見。乙方須按甲方要求整改，并承擔因此造成的一切費用。甲方在驗收合格后依據合同、補充合同及增加工程的簽證清單進行結算，并于___個工作日內結算完畢。

　　八、延期違約責任

　　乙方必須在施工期內按質、按量、按期完成工程。若工程延誤，則每延誤___天計罰人民幣_____元;若工程提前完成，則每提前一天完成獎勵人民幣_____元。若因甲方責任或不可抗力因素而令工程延誤，乙方提出書面要求，甲方在___天內書面確認工期可順延。如甲方未能按合同規定付款，逾期___天，乙方有權停工或對已完成工程進行圍蔽處理，因此所造成的工期延誤及經濟損失由甲方負責。

　　九、質保內容

　　質保內容按有關建筑施工驗收規范標準執行。

　　十、質保期限

　　以工程竣工驗收合格之日起計算園建工程、水電工程質保期為_____個月。綠化保養期為_____個月，保養期從竣工驗收之日開始計算，保養期滿后由乙方以書面形式通知甲方接收。

　　十一、雙方在施工中的幾項規定

　　1、施工期間，甲方因故進行修改調整，應提前二天通知乙方，向乙方發出修改書或修改圖紙。如乙方發現有不妥之處，應提前二天以書面形式上報甲方，經甲方及設計部門處理后再行施工。

　　2、施工期間，乙方必須做好安全生產防范工作，落實各項安全措施，確保施工安全，承擔安全施工責任，教育施工人員遵紀守法。

　　3、開工前三天甲方負責向乙方提供施工場地(應符合“三通一平”要求)，施工范圍內用水、電位置、測量的基線和水準點的位置，提供施工現場范圍內地下管網圖。若甲方未能及時提供施工場地，乙方有權順延施工工期。

　　4、甲方負責現場工地的關系協調，以確保乙方施工進度。

　　5、乙方派出專人與甲方保持聯絡，協調現場施工。乙方承建的土建項目，應與相關安裝工序密切配合，要求應用書面聯系。

　　6、工程竣工后，乙方負責施工范圍內垃圾的清理，做到工完場清。

　　十二、合同生效與終止

　　本合同自雙方法人代表簽字并加蓋公章后生效。工程質保期滿，甲方將款項結清后合同即告終止。

　　十三、合同留存

　　本合同___式___份，甲、乙方各執___份，具同等法律效力。合同履行中未盡事宜，應盡可能協商解決。可補簽有關協議，補簽有關協議與本合同具有同等法律效力。

　　委托代表：__________委托代表：__________

　　簽名：______________簽名：______________

　　簽訂日期：__________簽訂日期：__________

土方施工合同范本 篇15

　　發包方(甲方)：_______________________

　　承包方(乙方)：_______________________

　　依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及行業有關法律、法規的要求，甲乙雙方遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，并到現場查看，了解相關事宜后，就__________________工程。工程事項協商一致，同意簽訂本合同。

　　一、工程概況

　　1、工程名稱：_______________________。

　　2、工程地點：_______________________。

　　3、工程內容：_______________________。

　　4、承包方式：包工包料

　　5、現場施工條件：已具備進場條件

　　二、工程規模

　　見招標施工方案。

　　三、履約保證金

　　乙方必須在收到中標通知書___個工作日內按招標文件要求向甲方交納履約保證金(人民幣)：________(￥________元)，逾期未交，甲方有權解除合同并沒收其投標保證金。

　　四、合同工期

　　1、開工日期：________________________

　　2、竣工日期：________________________

　　3、本工程要求工期為可抗力因素引起的工期延誤給予順延外，其余一律不予順延，否則，每延誤___天處罰_____元。

　　五、工程質量及其他要求

　　(1)質量標準：合格

　　(2)應符合現行給水排水管道工程施工及驗收規范。

　　(3)安全防護、文明施工措施由乙方自行承擔完成。

　　(4)違反以上規定，視為乙方違約，甲方有權單方面解除合同，沒收履約保證金，更換施工隊伍。

　　(5)乙方必須按投標書承諾的質量標準和工期竣工移交使用，驗收質量合格及合同工期內竣工驗收，返還質量及工期履約保證金。由于乙方的原因造成的工程質量不合格，必須予以返修直至合格，其返修工期視同合同工期，履約保證金在工程竣工驗收合格后一個月內返還(無息)。

　　(6)工期超過乙方承諾天數的，甲方拒付工程款。

　　六、合同價款

　　工程中標價(人民幣)：________(￥：________元)。 ，最終工程造價以區審計局審定金額為準。

　　七、合同款支付方式

　　1、本工程采用固定單價合同方式，即合同約定的工程價款中所包含的工程量清單項目的綜合單價在約定條件及范圍內是固定的，不予調整，工程量允許調整。

　　2、固定單價均包含成本、利潤、稅金、大型機械進退費和措施費用、材料費的漲跌等所有費用。

　　3、本工程在雙方約定的方案范圍內合同內容，以現場實際情況調整。如發生工程方案變更和現場簽證按________管委會建設工程管理辦法執行，現場簽證人員為開發區規劃辦公室________和開發區紀工委人員________監理單位人員共同參加現場計量簽證。

　　4、工程款支付：本工程不設預付款，工程竣工并經驗收合格，乙方必須按規范要求提交完整的竣工資料和結算資料。經區審計部門審計后付至審定金額的___%，余款竣工驗收期滿___年后付清(無息)。

　　3、本工程水源、電源由甲方協調，水費、電費乙方自付。

　　八、雙方的權力和義務

　　1、甲方的權力和義務

　　(1)指派________為甲方駐工地代表，負責監督檢查工程質量、進度、隱蔽工程的驗收，辦理方案變更、簽證及驗收手續。

　　(2)確定道路、線路、上下水道、地下光纜等的位臵。

　　(3)組織驗收工作。

　　(4)負責施工現場與周邊關系的協調工作。

　　(5)開工前提供施工現場的地下管線具體情況。

　　2、乙方的權力和義務

　　(1)指派要求組織施工，保質保量按期完成施工任務，處理由乙方負責的各項事宜。

　　(2)按施工安全規范規定，指定審定的安全防護方案。并在施工現場安全防護等措施，確保現場施工人員及第三者安全，負責現場設施和成品的保護工作，做好安全生產各項工作，并承擔安全生產的法律和經濟責任，如由于乙方施工造成安全及經濟責任事故均與甲方無關。

　　(3)接受甲方監督和管理，服從安排，由于現場塌陷原因不明，乙方必須邊探測邊開挖，乙方須無條件接受甲方根據現場開挖情況臨時調整的施工方案，同時做好施工范圍內其他管線的保護工作。

　　(4)按國家現行的《給水排水管道工程施工及驗收規范》進行施工，確保工程質量和合同工期。

　　(5)參加工程竣工驗收，竣工驗收合格后應按甲方要求及時辦理竣工資料的移交，編制工程結算。

　　(6)乙方必須做到文明施工，及時清理灑落在道路上的泥土，如影響到開發區的文明創建將由開發區城管中隊視具體情況給予經濟處罰。

　　(7)乙方必須按甲方要求將土倒至指定位臵并予以平整。

　　九、工程變更、簽證辦法及驗收

　　1、施工中方案變更時，甲方以書面變更形式發出，乙方應無條件配合甲方進行變更。乙方進行隱蔽工程施工須提前通知甲方代表，否則視為該項目工程量未發生。

　　2、設計變更、工程量簽證必須嚴格按甲方要求執行，履行工程簽證審批程序。

　　3、本工程要求嚴格按照施工程序和驗收規范及有關要求整理資料，工程竣工并通過驗收后___日內向招標人提供完整的竣工資料___份(其中___份必須是原件);中標人未按照本要求提供竣工資料或資料不符合要求的，扣___%的工程決算總價作為抵押，直至符合要求為止。

　　十、組成合同的文件及優先解釋順序

　　合同文件應能互相解釋、互為說明，其組成部分和解釋順序如下：

　　1、本合同條款。

　　2、招標文件、標準、規范及有關技術文件。

　　3、圖紙。

　　十一、違約、索賠和爭議

　　1、雙方協調解決。

　　2、協調解決不成時，向工程所在地人民法院提起訴訟。

　　十二、其他

　　圖紙：乙方原則上依據招標文件中施工方案施工。

　　十三、合同生效

　　合同訂立時間：_______________

　　合同訂立地點：_______________。

　　本合同雙方約定：經雙方簽字蓋章后生效。

　　十四、本合同未盡事宜，雙方協商

　　甲方(公章)：_______________乙方(公章)：_______________

　　法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________

　　_____年___月___日_____年____月____日

土方施工合同范本 篇16

　　甲方:

　　乙方:

　　甲方承建沱江鎮市政道路建設,乙方自愿向甲方承包土方工程施工,依照《中華人民共和國合同法》有其它有關法律法規，遵循平等、自愿、公平和誠信的原則，現將有關事項雙方協商如下：

　　一、工程地點：江華縣沱江路。

　　二、沱江路路基的土方施工，具體包括平整、碾壓、臨時便道。

　　三、工程造價：甲方以道路填方計量為準，單價為: 1.8元/m3,結算方量以城西開發公司和審計局結果為依據。

　　四、付款方式：甲方按乙方所做工程量滿8萬元撥75%工程進度款，余款在工程竣工驗收合格后1個月內付清，中途預支燃油款。

　　五、乙方必須嚴格按照設計圖紙要求按國家市政工程施工規范施工，按國家市政工程驗收標準驗收，分層壓實厚度不大于30cm，按設計要求達到各填土層，區域密實度、層層測量，層層檢測，表面橫坡一致，下雨不積水，邊坡整齊穩固下雨不滑坡，每天收工現場無廢積土堆，整潔衛生，爭創優良工程。

　　六、乙方必須保證機械及時到位，如機械出現問題，應及時搶救，否則，乙方必須從外面調機械進場，不影響甲方正常施工。

　　七、乙方必須文明施工，安全第一，推土機、壓路機一切安全事故費用由乙方自負，如甲方須加班加點，一切費用均由乙方自理，乙方必須服從建設方和甲方統一指揮安排，否則，不符合施工條件和程序，盲目施工，甲方有權強迫停工，其一切后果由乙方自負。

　　八、本合同一式二份，甲乙雙方各執一份，雙方簽字生效。

　　甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________　　　　　法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日