委托加工協議書怎么寫（精選3篇）
委托加工協議書怎么寫 篇1
委托方：_________________(以下簡稱甲方)
地址：________________
郵編：________________
電話：________________
傳真：________________
法定代表：_____________
受托方：_________________(以下簡稱乙方)
地址：________________
郵編：________________
電話：________________
傳真：________________
法定代表：_____________
甲乙雙方經過充分和友好的協商，在平等互利基礎上，就甲方委托乙方加工________________，一事共同達成如下協議：________________
第一條代加工內容
甲方委托乙方為甲方加工_________________，加工數量、款式、規格、單價如下表格：________________
產品名稱
規格
單位
數量
單價
備注
______
Y
Z
………
第二條加工成品質量要求
第三條原料的提供辦法及規格、數量、質量
1.乙方必須依合同規定選用原材料或由甲方提供原材料，并接受甲方檢驗。如乙方使用缺陷原材料或者使用不符合合同規定的原材料而影響甲方產品質量時，甲方有權追究乙方的責任。
2.甲方應按照合同規定的時間、數量、質量、規格提供原材料，乙方對甲方提供的原材料要按合同規定及時檢驗，不符合要求的，應立刻通知甲方調換或補齊。乙方對甲方提供的原材料不得擅自更換。
3.甲方中途需要變更加工要求的，應以書面的形式通知乙方。
第四條技術資料、圖紙提供辦法
1.乙方在依照甲方的要求進行工作期間，發現提供的圖紙或技術要求不合理，應當及時通知甲方;甲方應當在規定的時間內回復，提供修改意見。乙方在規定的時間內沒得到答復，有權停止工作，并及時通知甲方，因此造成的損失，由甲方賠償。
2.乙方對技術資料或圖紙等，如果甲方要求保密的，應當嚴格遵守，未經甲方允許，不得留存技術資料或圖紙等的復制品。
3.甲方應當按規定日期提供技術資料、圖紙等。
第五條價款或酬金
價款或酬金，按照國家或主管部門的規定執行，如沒有規定的由當事人雙方協商確定。
第六條付款方式
第七條驗收標準和方法
1.按照合同規定的質量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。
委托加工協議書怎么寫 篇2
承攬人：______________________________
定作人：______________________________
定作人委托承攬人加工____________，經雙方充分協商，特訂立本合同，以便共同遵守。
第一條加工成品
編號：________________________
名稱：________________________
規格：________________________
單位：________________________
數量：________________________
備注：________________________
第二條加工成品質量要求
編號
名稱
規格
單位
數量
備注
第三條原材料的提供辦法及規格、數量、質量
________________________________________________________________________
第四條技術資料、圖紙提供辦法
_____________________________________________________________________
第五條價款或酬金
___________________________________________________________________
第六條驗收標準和方法
________________________________________________________________________
第七條交貨的時間和地點
________________________________________________________________________
第八條包裝要求及費用負擔
____________________________________________________________
第九條運輸辦法及費用負擔
___________________________________________
_____________________________
第十條結算方式及期限
________________________________________________________________________
第十一條其他
________________________________________________________________________
第十二條承攬人的違約責任
一、未按合同規定的質量交付定作物或完成工作，定作人同意利用的，應當按質論價，酌減酬金或價款;不同意利用的，應當負者修整或調換，并承擔逾期交付的責任;經過修整或調換后，仍不符合合同規定的，定作人有權拒收，由此造成的損失由承攬人賠償。
二、交付定作物或完成工作的數量少于合同規定，定作人仍然需要的，應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定作人不再需要的，承攬人應賠償定作人因此造成的損失。
三、未按合同規定包裝定作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用。定作人不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬人應當償付定作人不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合合同規定造成定作物毀損、滅失的，由承攬人賠償損失。
四、逾期交付定作物(包括返修、更換、補交等)，應當向定作人償付違約金_____元;(合同中無具體規定的，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定，按逾期交付部分的價款總額計算，向定作人償付違約金。)以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的1%償付違約金。
未經定作人同意，提前交付定作物，定作人有權拒收。
五、不能交付定作物或不能完成工作時，應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的_____%(10%--30%的幅度)或酬金總額的_____%(20%--60%的幅度)違約金。
六、異地交付的定作物不符合合同規定，暫由定作人代保管時，應當償付定作人實際支付的保管、保養費。
七、實行代運或送貨的定作物，錯發到達地點或接收單位(人)，除按合同規定負責運到指定地點或接收單位(人)外，并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。
八、由于保管不善致使定作人提供的原材料、設備、包裝物及其他物品毀損、滅失的，應當償付定作人因此造成的損失。
九、未按合同規定的辦法和期限對定作人提供的原材料進行檢驗，或經檢驗發現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知定作人調換、補齊的，由承攬人對工作質量、數量承擔責任。
十、擅自調換定作人提供的原材料或修理物的`零部件，定作人有權拒收，承攬人應賠償定作人因此造成的損失。如定作人要求重作或重新修理，應當按定作人要求辦理，并承擔逾期交付的責任。
第十三條定作人的違約責任
一、中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償承攬犬因此造成的損失。
二、中途廢止合同，屬承攬人提供原材料的，償付承攬人的未履行部分價款總值_____%(10%一30%的幅度)的違約金;不屬承攬人提供材料的，償付承攬人以未履行部分酬金總額_____%(20%一60%的幅度)的違約金。
三、未按合同規定的時間和要求向承攬人提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作，承攬人有權解除合同，定作人應當賠償承攬人因此而造成的損失;承攬人不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作人應當償付承攬人停工待料的損失。
四、超過合同規定期限領取定作物的，除按本條第五款規定償付違約金外，還應當承擔承攬人實際支付的保管、保養費。定作人超過領取期限六個月不領取定作物時，承攬人有權將定作物變賣，所得價款在扣除報酬和保管、保養費后，退還給定作人;變賣定作物所得少于報酬和保管、保養費時，定作人還應補償不足部分，如定作物不能變賣，應當賠償承攬人的損失。
五、超過合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定向承攬人償付違約金;以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的1%償付違約金。
六、無故拒絕接收定作物，應當賠償承攬人因此造成的損失及運輸部門的罰款。
七、變更交付定作物地點或接收單位(人)，承擔因此
而多支出的費用。
第十四條不可抗力
在合同規定的履行期限內，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失時，承攬人在取得合法證明后，可免予承擔違約責任，但應當采取積極措施，盡量減少損失，如在合同規定的履行期限以外發生的，不得免除責任，在定作人遲延接受或無故拒收期間發生的，定作人應當承擔責任，并賠償承攬人由此造成的損失。
第十五條糾紛的處理
加工承攬合同發生糾紛時，當事人雙方應協商解決;協商不成時任何一方可向合同管理機關申請調解、_____，也可以直接向人民法院起訴。
本合同自______年_____月____日起生效，合同履行完畢即失效。本合同執行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，應由雙方共同協商，作出補充規定，補充規定與本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份，定作人和承攬人各執一份;合同副本一式_____份，交________(如經鑒證或公證，則應送鑒證機關或公證機關)各留存一份。
定作人：(蓋章)________________
代表人：(蓋章)________________
________年________月________日
委托加工協議書怎么寫 篇3
甲方：___________
乙方：___________
一、施工項目：
1、油漆施工地點：艾__職工之家，雙包。
2、油漆施工內容及要求：___，___、輔材乙方提供，墻紙甲供。油漆五遍，外觀平整，格柵頂刷煙灰色，包括管子、吊絲都刷色。頂上批育一遍，格柵頂。
二、工期及保修期：
1、自本合同簽訂之日起工期天，自日起至月
2、工程保修期半年。自本工程竣工甲方驗收合格之日起，甲方付清工程款后。
三、工程造價及付款方式：
工程總造價貳萬叁仟元整（23000元）合同開工15天后，甲方支付總價的40%，中途付總價的30%，驗收合格后付總價的.25%，余款5%半年內墳清。
四、地面施工彩條布及包油漆地面衛生由乙方承擔
五、油漆安全事故由乙方承擔。
六、本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份，雙方簽字生效。
甲方：___________乙方：___________
日期：___________日期：___________