小區電力施工合同（精選20篇）

小區電力施工合同 篇1

　　發包人：彭開飛 (簡稱甲方) 承包人： (簡稱乙方)

　　一、工程內容

　　1、工程名稱：懷化市第二(河西)污水處理廠配電工作

　　2、工程內容：

　　2.1、本工程款壹萬玖仟捌佰元整，本工程完成后一次性付清。

　　2.2、新敷設ZR-YJLV22-8.7/15KV-3*120電95m，ZR-YJLV22-8.7/15KV-3*70電纜30m，新架設JKLYJ-10/120型絕緣線路125m;

　　2.3、本次工程受電容量為500KVA，配電房內新裝SCB-500KVA干式變電器1臺，新裝10KV進線柜1面、出線柜1面;

　　2.4、搭火桿新裝帶隔離開關1臺、避雷器2組，#D07-2桿新裝計量箱1臺、避雷器2組;

　　2.5、新立YB190-15桿2組，新設GJ-70拉線2組;

　　2.6、配套敷設電纜保護管(CPVCφ167*7)75m;

　　2.7、制作高壓部分;

　　2.8、所有設備需可靠接地;

　　2.9、變壓器與低壓開關柜的母排連接由乙方預留接口，現場協助安裝。備注：工程內容中涉及具體數據之條款，其實際使用量應滿足設計要求及電業局驗收標準。

　　3、乙方應對工程質量負責，如驗收中發現質量不合格，經鑒定確系乙方責任者，乙方應負責返工，其費用概由乙方承擔。

　　4、甲、乙雙方應按國家勞動安全法規和電力行業相關安全規程進行安全管理、相互配合，并明確相互的安全面責任，乙方在施工范圍內發生的安全責任，應由乙方全部負責。

　　5、本合同未盡事宜，可由甲、乙雙方另行協商簽訂補充協議，協商不成，任何一方可直接向鶴城區人民法院提起訴訟。

　　6、本合同須經甲乙雙方簽字蓋章后生效。本合同一式二份，甲、乙雙方各執一份，均具有同等法律效力。

　　甲方： 乙方：

　　年 月 日

小區電力施工合同 篇2

　　建設單位:(以下簡稱甲方)

　　法定代表人(簽章)： 聯系電話：

　　委托代理人(簽章)： 聯系電話：

　　實施單位: (以下簡稱乙方)

　　負責人(簽章)：

　　委托代理人(簽章)： 聯系電話：

　　第一條：乙方承擔的送電工程建設任務

　　工程名稱：送電工程

　　工程地址：

　　工程竣工后按實際面積計算，費用進行相應增減。

　　第二條：甲乙雙方責任

　　甲方責任如下：

　　(一)甲方負責按照供電部門審定的設計圖紙建設小區配電室、箱變的土建房屋、基礎、小區紅線內電力土建管線、橋架、樓內通道的建設。

　　(二)依據供電部門提供的高壓供電方案配合乙方到規劃部門辦理路由批復手續。

　　乙方責任如下：

　　(一)居民住宅：從供電線路(或變電站、開閉站的電纜接頭)至居民表計以上的所有供配電設施。

　　(二)公建設施：從供電線路至計量點以上的所有供配電設施。

　　(三)送電工程費包括以上兩條供配電設施的前期、設計、材料和設備購臵、安裝、調試等費用。

　　(四)乙方在施工過程的安全由乙方負責。

　　第三條：合同金額及付款方式

　　經雙方商議，合同總金額為人民幣 X元，大寫肆佰陸拾陸萬元整。(甲方前期購買的變壓器等裝臵費用150萬元，施工建設完工后資產無償移交給供電部門。)

　　甲方先交伍拾萬元做為前期費用。

　　如甲方交款逾期則工程送電日期順延。

　　第四條：規劃、設計變更的約定及違約責任

　　合同簽訂后，如有任何變更，甲方應在有關部門批準同意之日起3日內，書面通知乙方，如乙方已開始設備材料采購，則本合同價款不變，如乙方還未開始進行設備材料采購，則按照變更后的工程量重新商定合同金額。

　　第五條：質量保證

　　(一)乙方應保證所建設的配套電力設施建設符合國家相關標準和規定。

　　(二)甲方應保證按照乙方審定的設計圖紙向乙方提供配電設施用房及線路通道，并能滿足國家標準及規范，同時符合電力部門安全運行要求。

　　第六條：甲方應按約定的時間和要求完成以下工作：

　　(一)提供施工條件：甲方負責配合乙方進行配電施工。辦理施工所需各種證件、批件和臨時用地;向乙方提供本工程征地范圍地形圖及施工場地的工程地質和地下管網線路資料，保證數據真實準確;協助解決甲方紅線內對乙方施工有干擾的外部條件。施工場地具備施工條件的要求及完成的時間：開工前使施工現場具備施工條件，開工后繼續協調遺留問題。

　　(二)提供場地條件：負責辦理紅線內青苗、樹木賠償，負責協調處理地下管線和臨近建筑物、構筑物(含文物保護建筑)、古樹名木的保護工作。負責房屋拆遷，清除地面、地下、架空、水上和水下障礙物等工作。

　　(三)提供水電及交通條件：負責開通公共通道與施工場地間的道路，滿足施工運輸的需要。負責在開工前將紅線內施工所需的水、電接至施工場地，滿足供應需要。

　　(四)提供技術資料：向乙方提供工程地質報告以及水準點、坐標控制點等技術資料，并組織進行設計交底及現場校驗。甲方對其提供的上述資料的真實性負責。

　　(五)對已完工紅線內的電力管線，甲方應協調其他施工單位注意保護，如有損壞，甲方負責協調處理。

　　(六)提供開放式、無遮攔的居民及底商的電表箱安放位臵，方便居民及底商客戶使用。

　　甲方不按合同約定完成以上工作造成工程延誤，承擔由此造成的經濟支出及各項損失。

　　第七條：乙方應按約定的時間和要求完成以下工作：

　　(一)確保工程進度與質量：按設計圖紙、技術標準及相關規范要求進行施工，建立健全施工質量保證體系。

　　(二)乙方在甲方紅線內施工，需接受甲方的調度安排，如因此引起工程延誤，則工期順延;甲方提供紅線內其他管線圖，乙方注意對沿線已完工程進行保護，如有損壞，應及時修復或賠償相關費用。

　　(三)遵守國家的法律、法規。

　　第八條：工程延期

　　對以下造成竣工日期推遲的延誤，工期應相應順延。

　　(一) 工程量變化和設計變更。

　　(二) 一周內，非乙方原因停水、停電、停氣造成停工累計超過 8小時。

　　(三) 不可抗力。

　　(四) 自甲方項目資料齊全遞交規劃部門之日起，建設工程規劃許可手續未在二個月內辦理完畢。

　　(五) 約定或甲方代表同意順延的其它情況。

　　第九條：送電日期

　　甲方交納全部付款后，組織人員施工送電。

　　第十條：協議期限

　　協議期限自雙方簽字蓋章之日起，至合同履行完畢為止。

　　第十一條：違約

　　甲方不按約定履行自己的各項義務、支付款項及發生其它使合同無法履行的行為，應承擔違約責任(包括支付因其違約導致乙方增加的經濟支出和從應支付之日起計算的應支付款項的利息等)，相應順延工期;按協議條款約定賠償因其違約給乙方造成的經濟損失。

　　乙方不能按合同工期竣工，施工質量達不到設計規范要求，或發生其它使合同無法履行的行為，甲方可通知乙方，按協議條款約定賠償因其違約給甲方造成的損失。

　　第十二條：爭議

　　雙方約定，在履行合同過程中產生爭議時：向仲裁委員會提請仲裁。

　　第十三條：本合同一式六份，正本甲方二份、乙方四份，并具有同等效力。

　　第十四條：本合同未盡事宜，需雙方友好協商及時解決。

　　建設單位:

　　實施單位:

　　年月日：

小區電力施工合同 篇3

　　甲方：

　　乙方：

　　受甲方委托，確定該工程由乙方施工，按照《中華人民共和國合同法》及有關規定，為明確雙方的權利、義務和經濟責任，經雙方友好協商，特簽訂如下合同條款，以資雙方共同遵守：

　　一、工程概況：

　　1、工程名稱：文化街蘿卜會

　　2、工程地點：昌樂路文化街

　　二、施工范圍及工程量

　　1、安裝VV22435mm電纜線160米，砌電纜井6座，電纜溝開挖回填。

　　2、安裝一塊(10-40A)三相四線電能表及其相關調試。

　　3、電力部門所有報裝手續的辦理。

　　三、工程價款及付款方式：

　　1、本工程價款附清單壹份，總價款為壹萬貳仟元整。

　　2、付款方式：合同簽訂后，甲方一次性將全額工程款付給乙方。

　　四、甲方職責

　　1、負責現場技術交底，辦理好本工程紅線走廊手續。

　　2、委派施工管理人員負責與城市有關管理部門聯系協同解2

　　決施工中的有關問題，進行施工質量監督檢查。

　　3、根據國家現行規范組織工程驗收。

　　4、協助施工單位抓好安全文明生產。

　　五、乙方職責

　　1、按批準的施工設計圖紙施工。

　　2、由于乙方責任，施工時設置必要的安全措施，施工期間所發生的一切生產，交通(車輛、人身)事故由乙方負責。

　　3、由于乙方責任在施工過程中造成其它設施損壞，由乙方負全責。

　　六、其它

　　1、未盡事宜，由甲、乙雙方協商解決。

　　2、本合同一式兩份，雙方各執一份，雙方簽字蓋章后生效，至本工程通電正式使用后失效。

　　甲方： 乙方： 

　　代表簽字 ： 代表簽字 ：

　　簽訂日期： 年 月 日

小區電力施工合同 篇4

　　甲方：_________(以下簡稱甲方)

　　乙方：_________(以下簡稱乙方)

　　甲、乙雙方依據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國電力法》及其他有關法律、行政法規，遵循平等、自愿、公平和誠信原則。就配電工程經甲乙雙方協商，達成如下協議：

　　一、工程概況

　　1、配電工程：_________

　　2、工程地點：_________

　　3、工程內容

　　(1)戶表塊的電力安裝(含高低壓)及移交給電力部門。

　　(2)工程的驗收與送電(配電工程涉及與電力部門除外的其他任何單位或個人矛盾糾紛、賠償事宜由甲方負責)。

　　二、工程承包方式及范圍

　　1、承包方式：本工程采取方式。

　　2、承包范圍：乙方按照電力部門供電設計圖紙中的工程內容進行施工以及驗收送電。

　　三、合同工期：

　　本工程工期為35天(從合同簽訂之日起計日)。因甲方原因造成誤工，工期順延。

　　四、合同價款與支付方式

　　_______________________________________________________________

　　五、雙方責任

　　1、工程質量標準：乙方必須按照電力行業規范、標準進行施工和安裝并按照協定的工程內容保質保量完成，電力部門驗收合格。

　　2、施工中的安全責任屬乙方工作范圍內的由乙方負全部責任。

　　3、乙方必須按合同約定時間完成施工任務并驗收送電(除不可抗拒的自然災害外)。甲方必須按協議規定日期付清工程款。

　　4、工程未經驗收，甲方提前使用或擅自使用，由此發生的質量或其他問題，由甲方承擔責任。

　　5、乙方在甲方施工期間，甲方指定方進行施工，并負責住戶及其它施工部門的矛盾協調，不是乙方損壞的，乙方不負責任。乙方指定技術員為本工程現場負責人。

　　6、乙方在甲方施工期間，甲方提供施工電源和供水，甲方負責水電費。乙方在甲方安裝的箱變、電纜等材料，在未送電前由甲方負責保管。

　　7、設計變更：根據現場實際情況如需要進行方案設計變

　　更，按實際情況經電力部門同意方可進行供電方案設計變更，無論供電方案設計變更與否，合同價款不變。

　　8、工程竣工后乙方向甲方交竣工圖1套。

　　9、為了不影響整個工程能及時受電，甲方應及時配合乙方與供電部門協調供用電相關手續。

　　六、附則

　　1、本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份。

　　2、本合同未盡事宜，雙方可根據具體情況再行協商。

　　甲方簽章：_________

　　乙方簽章：_________

　　_________年_________月_________日

小區電力施工合同 篇5

　　發包人：______ 承包人：______

　　鑒于發包人擬委托承包人承擔 工程(以下簡稱"工程")的施工任務，且承包人同意接受該委托。根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》和其他有關法律、法規和規章的規定，雙方經協商一致，簽訂本協議。

　　第1條 工程概況

　　1.1 工程名稱：______ 。

　　1.2 工程地點：______ 。

　　1.3 工程概況：______

　　第2條 承包范圍 承包范圍：______

　　第3條 合同工期

　　3.1 開工日期：______年______月______日

　　3.2 竣工日期：______年______月______日

　　第4條 工程建設目標

　　3.1 質量目標：：建筑工程：分項工程合格率為100%，分項目工程優良率≥98%，單位工程優良率為100%，觀感得分率≥95%(國標90%);安裝工程：分項及分部工程合格率為100%，單位工程優良率為100%。建筑工程外觀及電氣安裝工藝優良，不發生一般施工質量事故;工程無永久性質量缺陷。工程帶負荷一次啟動成功。

　　3.2 安全目標：總體目標：努力實現安全"零事故"。 具體目標：不發生人身死亡事故和重傷事故;不發生重大施工機械設備損壞事故;不發生一般以上火災事故;不發生負主要責任的一般交通事故;不發生環境污染事故和重大垮塌事故;不發生因工程建設而造成的大面積停電或電網解裂事故。

　　3.3 進度目標：嚴格執行工程里程碑計劃，分解省公司下達的里程碑計劃各單項工程關鍵節點，保質保量的完成兩項工程。

　　3.4 投資控制目標：嚴格控制資金投入，做到不超概算。 3.5 環境保護目標：必須執行國家環境影響評價制度、環境保護"三同時"制度，嚴格遵守建設項目環境保護申報審批程序;涉及水土保持的項目，必須按照國家行政主管部門的有關規定執行。

　　第5條 簽約合同價

　　簽約合同價為人民幣(大寫)(含稅)，價格構成詳見《價格表》(附件)。

　　第6條 合同組成部分 下列文件為合同的組成部分：

　　6.1 雙方在合同履行過程中達成的紀要、協議等文件;

　　6.2 合同協議書;

　　6.3 合同專用條款;

　　6.4 中標通知書;

　　6.5 合同通用條款;

　　6.6 合同附件(包括技術標準和要求、圖紙、工程量清單等);

　　6.7 招標文件和投標文件;

　　6.8 形成合同的其他文件。

　　上述文件應互為補充和解釋，如有不一致之處，以上面所列順序在前的為準。

　　第7條 承包人承諾

　　7.1 按照合同約定進行施工、竣工并在質量保修期內承擔工程質量保修責任。

　　7.2 工程建設滿足達標投產的考核條件且達到工程質量目標，施工質量滿足國家施工驗收規范。

　　7.3 工程進度確保按照發包人規定的工期進行，并確保投標文件中所承諾的人力、機具及合理項目管理規劃大綱的實現。

　　7.4 工程建設中文明施工，并采取積極的安全措施，滿足工程安全目標。

　　7.5 遵守國家電網公司對電力建設工程分包、勞務分包及臨時用工的'各項管理要求，并確保相應的資源配置。

　　7.6 嚴格按照環評、水保報告和當地的環保要求以及設計文件組織施工，確保不因施工原因影響項目通過環評、水保驗收。

　　7.7 嚴格按照《國家重大建設項目文件歸檔要求與檔案整理規范》(DA/T28-______)的要求進行檔案管理。將檔案管理納入整個現場管理程序，堅持歸檔與工程同步進行。確保實現：檔案歸檔率100%，資料準確率100%，案卷合格率100%，保證檔案資料的齊全、準確、系統;同時保證在合同約定的時間移交竣工資料。

　　7.8 積極配合施工圖設計優化工作，及時主動反映有可能對工程投資造成影響的任何事宜，并承擔因此造成的投資浪費的相應責任。

　　第8條 發包人承諾

　　保證按照合同約定向承包人支付合同價款及其他應當支付的款項。

　　第9條 詞語含義

　　本協議中所用詞語的含義與合同專用條款、合同通用條款中相應詞語的含義相同。

　　第10條 合同生效

　　合同生效條件見合同專用條款。

　　第11條 簽訂日期

　　合同簽訂日期以雙方中最后一方簽署并加蓋公章或合同專用章的日期為準。

　　第12條 合同份數

　　本合同正本一式 2 份，發包人執 1 份，承包人執 1 份;副本 8 份，發包人執 4 份，承包人執 4 份。

　　發包人：______ (蓋章)

　　法定代表人(負責人)或 授權代表(簽字)： ______簽訂日期:______ 地址：______ 郵編： ______聯系人： ______電話： ______傳真： ______開戶銀行：______ 賬號：______ 稅號：______

　　承包人：______ (蓋章)

　　法定代表人(負責人)或授權代表(簽字)：______

　　簽訂日期:______地址： ______郵編：______ 聯系人：______ 電話：______ 傳真：______ 開戶銀行：______ 賬號：______ 稅號：______

小區電力施工合同 篇6

　　甲方(全稱)：

　　乙方(全稱)：

　　本協議中的所有術語，除非另有說明，否則其定義與雙方于 年 月XX日簽訂合同編號為 L20xx428-8 的《 合同》(以下簡稱“原合同” )中的定義相同。

　　鑒于：

　　因甲方資金等方面原因。甲乙雙方本著互利互惠的原則，經友好協商，依據實際情況，在原合同基礎上對原合同條款部分內容進行補償說明，特訂立以下補充協議。

　　一、協議內容補充部分為：

　　乙方責任：

　　1、乙方在X年XX月XX日保證甲方X項目具備通電條件。 甲方責任：

　　1、 原合同中的一期合同總價(人民幣貳佰伍拾萬元)保證在項目通電前付清。具體付款時間及金額為X年X月XX日付XX萬元，X年XX月XX日付30萬元， X年XX月XX日付40萬元，X年XX月XX日付70萬元。

　　二、本協議生效后，即成為原合同不可分割的組成部分，與原合同具有同等的法律效力。本協議與原合同有相互沖突時，以本協議為準。除本協議中明確所作修改的條款之外，原合同的其余部分應完全繼續有效。

　　三、本協議一式貳份，甲、乙雙方各執壹份，具有同等法律效力，自雙方簽字蓋章之日起生效。

　　甲方： 乙方：

　　(公章) (公章)

　　法定代表人或委托代理人 法定代表人或委托代理人

　　簽字：_________________ 簽字：_________________

　　年 月 日 年 月 日

小區電力施工合同 篇7

　　發 包 人(全稱)

　　承 包 人(全稱)

　　依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國電力法》

　　一、工程概況

　　1、工程名稱：

　　2、建設地點：

　　3、工程內容：

　　㈠10kV 高壓供電線路。

　　㈡2臺630kVA 變壓器安裝。

　　㈢400伏低壓供電線路。

　　4、承包方式：本工程采用總價包干的方式承包

　　二、合同工期

　　開 工 日 期： 20xx年 12 月18 日

　　竣 工 日 期： 20xx年1月17日

　　合同工期總日歷天數 30 天。

　　三、工程質量標準

　　達到國家現行的有關施工質量驗收規范標準，滿足施工圖設計

　　四、合同價款

　　本工程采用總價包干的方式承包，即包干價為： 萬元，大寫： (含主體工程費、設計費等內容)。

　　五 工程款的撥付與結算

　　1、本合同簽訂后，先由施工單位墊資修建，再按工程進度情況分期付款，工程竣工后，在甲方及相關部門驗收合格后，一年內付清工程余款。

　　2、保修金和支付方式：按工程合同款5%，保修期滿全部付清，保修金無論在何種情況下均不計算利息。

　　六 、工程驗收

　　工程具備竣工驗收條件，由施工單位通知電力質檢部門，電力質檢部門組織有關部門人員驗收，驗收合格后，發包人辦理完相關手續。工程未經竣工驗收或竣工驗收未合格的，發包人不得使用。發包人強行使用時，由此發生的任何問題，由發包人承擔一切責任。

　　七、不可抗力

　　因不可抗力事件導致的費用增加雙方協商解決，延誤的工期相應順延。

　　八、工程質量保修

　　1、本工程整體保修期為 1 年(按國家有關保修條款執行)，自竣工驗收合格之日起計算。

　　2、保修期內凡屬設備質量、安裝質量等非建設單位人為因素造

　　3、若甲方在不違反操作的情況下出現的故障或損壞，乙方負責免費維修。若甲方違反操作規范或不可抗拒力原因造成的故障或損壞，乙方負責維修，其費用由甲方負責。

　　4、如乙方違反其保修承諾或質量問題而造成甲方損失的，甲方有權將乙方5%的工程尾款部分或全部抵償甲方損失，該尾款不足以賠償甲方損失的，甲方有權向乙方追償。

　　九、 雙方責任

　　(一)甲方違約責任

　　(1)甲方嚴格遵守合同規定，如有違反，造成工期延誤或乙方損失，甲方負責。

　　(2)甲方應當按時支付工程進度款，若因工程款遲付影響工期延誤，由甲方負責。

　　(3)甲方不得無故解除合同，若未經乙方同意解除合同，全部責任由甲方負責。

　　(二)乙方違約責任

　　1、乙方未經甲方同意解除合同，需返還甲方已支付的款項，并需支付甲方工程總價的20%作賠償金。

　　2、因乙方原因造成的停工、返工、材料、器材損失均由乙方承擔。

　　3、因乙方原因導致本工程不能按時正常供電，乙方承擔全部違約責任。

　　4、乙方須嚴格按照圖紙及清單報價表中規定的材料施工，若未經甲方同意擅自更換材料，乙方應無條件予以更換成符合合同約定的材料。

　　十、合同爭議解決

　　1、雙方隨時協商解決有關施工中發生的具體事宜，共同履行本合同各項規定。

　　2、本合同條款對特殊情況未盡事宜，雙方可根據具體情況簽訂補充條款，并與本合同具有同等效力，但不得與本合同想抵觸。

　　3、本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決，協商不稱的依法向人民法院起訴。

　　4、合同訂立地點：榕江縣工業園區規劃和建設局，本合同自簽訂之日起后生效。本合一式四份，具有同等法律效力，雙方各執兩份，由雙方各自分送相關部門。

　　發包人：(公章) 承包人：(公章) 住 所： 住 所：

　　法定代表人： 法定代表人： 委托代理人： 委托代理人： 工地代表： 項目經理：電 話：傳 真：郵政編碼：開戶銀行：帳 號：合同訂立時間：電 話： 傳 真： 郵政編碼： 開戶銀行： 帳 號： 年 月 日 鑒(公)證意見： 經 辦 人： 鑒(公)證機關(蓋章) 年 月 日

小區電力施工合同 篇8

　　甲方:

　　乙方:

　　為了加強合作,明確雙方職責,便于工程有序開展,更好發展打下基礎.經雙方平等協商,在《電力工程施工合同》的基礎上訂立補充協議。甲方須在乙方施工前協調好與施工現場其他施工隊之間銜接關系,并搞好統一協調管理,責任明確到各施工隊、班組的負責人,做到工作任務清楚,協調一致,有序管理,以便于提高各施工隊的工作效益 。

　　1、乙方開工前，甲方須召集施工現場所有施工單位負責人召開會議,提供各個施工單位施工圖紙并進行安裝技術交底、交流,并確定準確的水平高差點。

　　2、乙方在施工中，若需要對相關地段進行封閉施工時，甲方需協助乙方采取車輛等繞行、封路等措施。

　　3、甲方須協調好乙方與其它各施工隊之間相互影響的問題進行全面交接,以免發生不必要的誤解及沖突,造成不必要的質量及工期延誤,若甲方未協調好，造成停工、誤工及機械所產生的費用全部由甲方承擔。

　　4、甲方須派專人對乙方的施工進行檢查，協商、協調現場存在的技術及存在問題。

　　5、在施工中因施工現場與實際圖紙不相符合及施工圖紙不明確、需改變、改道、增加的施工內容需甲方施工現場負責人及主管代表參加協商確定、并簽名認可,乙方方可執行施工,施工工程量以實際為準，雙方記錄一致，必要時拍攝圖片保存。

　　6、施工技術費用及勘察規劃方案費用由甲方承擔,費用按總工程施工費的13.6%。

　　7、其他費用按電力工程造價20xx年版本軟件定額標準支付。

　　8、在電纜鋪設中所需的標示牌、編號、長度、起止點名稱牌以實際為準,所需費用及安裝費用由甲方支付。

　　9、承包范圍:

　　10、路燈部分以祿勸建筑勘察設計圖紙為準,具體的分接箱總控制室、走向,路燈位置由甲方指定配合施工方、勘察規劃及施工費用雙方共同協商,按工程預算表定額為準、費用由甲方承擔。

　　11、經雙方協商決定此工程包工不包料,在施工中所需的材料全部由甲方提供,甲方必須在施工前48小時之內提供到位,若有其它原因未能準時提供材料,應提前告知乙方,以便于乙方采取相應措施,若甲方未提前告知乙方原因,則當天所造成的誤工費等損失全部由甲方承擔。

　　12、小件部分材料由乙方負責采購,所需費用由甲方承擔，由甲方負責人核實,簽名,乙方倉庫保管員認可、簽名后方可入庫。施工現場負責人領用材料需說明材料所用位置及數量,簽名后方可領用材料。

　　13、乙方工程竣工前，所涉及工程的電器、設備等的檢測報 告所需費用由甲方承擔。

　　14、甲方提供給乙方臨時項目指揮部、辦公地點及施工人員臨時住所。費用問題由雙方協商決定。

　　15、本補充協議與原合同具有同等法律效益,若有相互沖突之處,以原合同為準。

　　16、本協議一式兩份,甲、乙雙方各一份。

　　甲方(蓋章): 乙方(蓋章):

　　代表人(簽字): 代表人(簽字):

　　簽訂地點: 簽訂地點:

　　年 月 日 年 月 日

小區電力施工合同 篇9

　　甲方：(發包方)______________________

　　乙方：(承包方)______________________

　　甲、乙雙方在平等、自愿、協商一致的基礎上，本著相互信任的原則，就甲方的電力工程達成以下協議。

　　第一條：工程概況

　　1、工程地點:______________________。

　　2、工程承包方式：承包人包清工。

　　3、工期___________年_____月_____日至___________年_____月_____日

　　4、合同價款：本合同工程預算造價人民幣___________元(大寫)，若要變更施工內容，變更材料，工程造價按實計算。

　　第二條：關于材料供給的約定

　　1、本工程甲方負責供應的材料應為符合要求的合格產品，并應按時供應到現場，乙方應辦理驗收手續，如發生質量問題或規格有差異，乙方應及時向甲方書面提出，甲方仍表示使用的，由此造成的工程損失，責任由甲方承擔。甲方供應的材料抵現場后，經乙方驗收，由乙方負責保管，由于保管不當造成的損失，由乙方負責賠償。

　　2、甲方供應的裝飾材料均應用于本工程，非經甲方同意不得挪作他用。如乙方違背本規定，應按材料價款雙倍補償給甲方。

　　第三條：關于工程質量及驗收的約定

　　1、本工程應嚴格執行國家《住宅裝飾裝修工程施工規范》GB-20__和《建筑裝飾裝修工程質量驗收規范》GB-20__并參照其它地方標準、質量評定驗收標準。

　　2、由于乙方技術差及不責任心不到位等自身原因造成質量問題，其返工費用由乙方承擔。

　　3、工程竣工：乙方應提前通知甲方驗收，并辦理驗收手續。

　　4、本工程由_______方設計施工方案。

　　第四條：關于安全生產各防火的現場治理的約定

　　1、嚴格遵守規定的裝飾裝修施工時間，降低施工噪音，減少環境污染。

　　2、未經甲方同意及有關部門批準，施工中不得隨意拆改原建筑物結構及各種設備管線。

　　3、乙方應協同甲方做好施工材料保管工作，禁止閑雜人員進入現場。

　　4、未經甲方許可，乙方不得攜帶任何甲方提供的裝修材料出門，一經發現偷盜現象按材料價格加倍賠償。

　　第五條：工程付款方式、承包內容、結算的約定

　　1、布局開槽完工后，支付工程款的___________%給乙方，水電完工后支付工程款的___________% ，整體竣工驗收合格后支付___________%。

　　2、雙方款項住來均應出具收據。

　　3、工程結算方式：電路___________米。

　　4、乙方承包內容：1、水電開槽、布線、穿線、埋槽;2、電施工穿墻、打孔、切割;4、開關插座面板安裝;5、小五金的安裝;6后期燈具的安裝;7、其他收費項目另計。

　　第六條：糾紛處理

　　因工程質量雙方發生爭議時，雙方協商解決，當事人不愿意協商、調解解決，或協商、調解不成時，可按本合同約定向人民法院提起訴訟。

　　第七條：全同的變更和解除

　　1、合同經雙方簽字生效后，雙方必須嚴格遵守。任何一方需變更合同內容，應約協商一致后，重新簽訂補充協議。合同簽訂施工前，一方要終止全同，應以書面形式提出，并按合同總價款____%支付違約金，并辦理終止合同手續。

　　2、施工過程中任何一方擔出終止合同，須向另一主以書面形式提出，經雙方同意辦理清算手續，訂立終止合同協議，解除本合同。

　　第八條：其它約定

　　1、因氣候、停電等不可抗力或不可預見因素造成的工期延誤，經雙方確認后可以順延。

　　2、保修期內由于乙方的施工各配造成的質量問題由乙方免費維修，在接到甲方通知后48小時內必須到達現場，由于甲方使用不當或不可抗力、甲方所購主材產品質量異議或不可遇見原因造成的問題，甲方應按實際發生費用支付乙方維修費用。

　　第九條：附則

　　1、本合同經甲、乙雙方簽字后生效，合同履行完畢后終止。

　　2、本合同簽訂后工程不得轉包。

　　3、本合同一式___________份，甲、乙雙方各執___________份。

　　甲方簽字：______________________

　　乙方簽字：______________________

　　簽訂時間：______________________

小區電力施工合同 篇10

　　發包人： (簡稱甲方) 承包人： (簡稱乙方)

　　一、工程內容

　　1、工程名稱：懷化市第二(河西)污水處理廠配電工作

　　2、工程內容：

　　2.1、本工程款壹萬玖仟捌佰元整，本工程完成后一次性付清。

　　2.2、新敷設ZR-YJLV22-8.7/15KV-3*120電95m，ZR-YJLV22-8.7/15KV-3*70電纜30m，新架設JKLYJ-10/120型絕緣線路125m;

　　2.3、本次工程受電容量為500KVA，配電房內新裝SCB-500KVA干式變電器1臺，新裝10KV進線柜1面、出線柜1面;

　　2.4、搭火桿新裝帶隔離開關1臺、避雷器2組，#D07-2桿新裝計量箱1臺、避雷器2組;

　　2.5、新立YB190-15桿2組，新設GJ-70拉線2組;

　　2.6、配套敷設電纜保護管(CPVCφ167*7)75m;

　　2.7、制作高壓部分;

　　2.8、所有設備需可靠接地;

　　2.9、變壓器與低壓開關柜的母排連接由乙方預留接口，現場協助安裝。備注：工程內容中涉及具體數據之條款，其實際使用量應滿足設計要求及電業局驗收標準。

　　3、乙方應對工程質量負責，如驗收中發現質量不合格，經鑒定確系乙方責任者，乙方應負責返工，其費用概由乙方承擔。

　　4、甲、乙雙方應按國家勞動安全法規和電力行業相關安全規程進行安全管理、相互配合，并明確相互的安全面責任，乙方在施工范圍內發生的安全責任，應由乙方全部負責。

　　5、本合同未盡事宜，可由甲、乙雙方另行協商簽訂補充協議，協商不成，任何一方可直接向鶴城區人民法院提起訴訟。

　　6、本合同須經甲乙雙方簽字蓋章后生效。本合同一式二份，甲、乙雙方各執一份，均具有同等法律效力。

　　甲方： 乙方：

　　年 月 日

小區電力施工合同 篇11

　　合同編號：118587 電力工程施工合同示范文本 發包方(甲方)：

　　承包方(乙方)：

　　根據《中華人民共和國合同法》的有關規定，結合本工程的具體情況，經甲、乙雙方協商一致簽訂本合同，以共同遵守。

　　第一條：工程概況

　　1.1工程名稱：銅仁僑泰嘉逸花苑室外電安裝工程

　　1.2工程總投資：.00元(壹佰柒拾叁萬元整)

　　1.3工程地點：銅仁僑泰嘉逸花苑

　　1.4工程內容：搭火端至各單元集中表箱(電纜、電纜管、設備、安裝及驗收)

　　1.5工程內容不包括：土建部分

　　第二條：工程工期

　　1工程合同工期:45個工作日。

　　2工程開工日期:甲方預付款到乙方賬內日期起。

　　3如遇下列情況之一,經甲、乙雙方協商后書面重新確定本工程的工期:

　　1因甲方提出變更設計而影響工程進度。

　　2甲方負責的土建工程未按乙方要求進度完成。

　　3甲方隨工代表延誤辦理檢驗手續而影響下一工序施工。

　　4未按合同規定支付工程預付款、工程進度款而影響工程進度。

　　5其它因甲方原因造成的延誤。

　　6因遇人力不可抗拒的原因而影響工程進度。

　　第三條：承包方式及合同總價

　　1根據設計的建設工程費用,乙方采取包工、包料的方式進行承包、取費項目見本工程《預(決)算書》。

　　2根據雙方認可的設計圖紙進行施工。 工程總造價為大寫人民幣：壹佰柒拾叁萬元整。

　　3如遇下列情況之一,經甲、乙雙方協商一致，合同總價可作相應調整，核實辦理追加或追減。

　　1設計變更，以甲方部門出具的通知單為準，按實際進行調整。

　　2國家強制性政策調整。

　　第四條：設備、材料供應

　　4.1本工程所需主材和設備由乙方按施工圖設計采購，具體清單見附件預(決)算書，并由乙方自行運輸至甲方指定的施工點。

　　4.2輔材由乙方組織供應，具體清單見附件預(決)算書。

　　4.3所有產品的質量或等級標準應有產品合格證,并達到國家標準。

　　4.4本工程所需主材如因供應部門提供的材料規格品種不全，需進行加工處理時，應事先取得甲、乙雙方的同意，并辦理完有關手續后使用，產生的加工費用由負責供應方負擔。

　　第五條：工程質量及檢查驗收

　　5.1乙方必須嚴格按施工圖紙設計、技術說明文件和國家頒發的有關施工規范和標準組織施工。確保工程質量和工期，做到安全生產、文明施工。工程質量必須達到國家施工驗收規范標準。工程質量由供電主管部門驗收合格。

　　5.2甲方組織的隨工檢驗均以竣工驗收、工程質量檢驗均以部頒現行施工及驗收技術規范和設計要求為依據。

　　5.3乙方在工程過程，甲方配合并派出隨工代表(或供電主管部門)對隱蔽工程和施工工藝進行隨工檢驗，合格簽證后乙方可進行下道工序施工，發現問題應及時解決，竣工驗收時一般不再對隱蔽工程進行復查，隨工驗收應做好詳細記錄，必要時可檢查隨工簽證。

　　5.4工程完工后，乙方應以書面形式通知甲方，并附竣工技術文件一式三份;甲方即組織相關人員驗收，對發現的問題提出解決措施和返工時限，并將驗收結果報主管部門，如因甲方原因不能按期驗收，應提前通知乙方并與乙方另行商定驗收日期，但甲方必須承認乙方的完工時間。

　　5.5自工程竣工驗收合格之日起，工程線路保修為 壹拾貳個月，變壓器，配電柜保修期為 壹拾貳 個月，乙方在此期間內對因施工或乙方提供的材料等原因造成的質量問題負責修理。

　　5.6保修期內，對于工程質量問題，乙方在接到甲方的工程質量通知書后，3小時內應作出答復，并根據修復工程量的大小，確定修復工期，報甲方出現大面積工程質量問題(由甲方認定)，保修期從修復驗收合格之日重新計算。

　　5.7保修期內，乙方超過壹拾貳小時不作出答復或超過 貳拾肆小時不能完成修復的，甲方有權自行或委托

　　第三方進行維修，因此發生的.費用由乙方承擔。

　　第六條：雙方職責

　　1甲方職責。

　　1.1合同簽訂后____日內向乙方提開工的要求和注意事項。

　　1.2組織甲、乙雙方和相關單位參加設計交底，并做好有關紀錄送相關單位。

　　1.3派駐隨工人員對工程進度、工程質量、隱蔽工程和合同執行情況進行監督檢查，并負責設計變更引導起的有關簽證、工程中間驗收、工程進度簽證和其他必須的簽證以及進行施工的有關協商工作。

　　1.4組織對工程的竣工驗收，并按合同規定及時向乙方支付預付款、工程進度款和工程結算款。

　　2乙方職責

　　1開工前,向甲方提供項目負責人及聯系方式經甲方認可后開工，若甲方要求，乙方應協助甲方辦理各種規劃、報建、賠償等手續及技術外關系協調。

　　2合同協議書簽署后____日內乙方組織進場施工，提交施工組織設計、施工方案、技術保證等措施。

　　3乙方應嚴格按照國家和部頒有關施工驗收技術規范、操作規程和設計要求施工，自覺接受相關部門的監督檢查，如實填報工程進度。

　　4工程方案發生變更時，乙方應及時向隨工人員反映，并以書面形式報告甲方，經甲方批準后，方可實施。乙方未經甲方同意(書面形式)，不得隨意更換本項目班子主要管理人員。

　　5因非乙方原因無法進行施工時，乙方應及時向甲方填報停工報告，經甲方單位批準后實施，重新開工前應上報復公審。

　　6嚴格執行操作規程，做到安全生產、文明施工和防火、防盜工作，堅決杜絕安全事故的發生;在施工中發生的人身及財產安全事故由乙方承擔全部責任。

　　7乙方向甲方領用的材料和設備，乙方應負責妥善保管，在施工中應厲行節約，完工后向甲方辦理工程余料移交和所借物的歸手續。

　　8保質按期完成合同工程量。

　　9乙方保護甲方在用設備的安全，若出現損壞，應立即通知甲方進行處理，并對乙方原因造成的損壞進行賠償。

　　10按規定向甲方提供竣工驗收資料一式 叁 份。

　　第七條：工程款的撥付與結算

　　7.1工程款支付

　　7.2工程款支付方式：按施工進度支付。

　　7.3工程總價.00元。本合同簽訂____日內，甲方預付工程量總價的30 %，即519000.00元，作為采購設備甲方定金，工程預付款進乙方賬戶____日內開工。

　　7.4工程完工后，甲方應付至合同款的 90% 給乙方，款到乙方賬戶再提交竣工資料和搭火送電，竣工驗收合格后____日內辦理結算，余額一次性付清。

　　7.5乙方于本合同簽訂____日內交付100000.00萬元作為施工保證金給甲方.工程完工____日內甲方無息退還給乙方.

　　7.6甲方在付清乙方工程款之前,設備所有權歸乙方所有。

　　第八條：風險責任

　　8.1因遇不可抗力(包括自然災害等)而造成的損失(包括材料、設備和勞務的損失)，乙方在出具有關部門的證明文件后可以免于承擔賠償責任。但因乙方保管不善造成向甲方領用的材料及設備的損失除外，乙方仍應承擔賠償責任。乙方對該材料、設備已盡到了妥善保管義務的除外，因為不可抗力事件造成工期延誤的，工期可以順延，不可抗力事件結束后____日內，雙方應繼續按合同約定履行的義務。

　　第九條：違約責任

　　9.1甲方責任:甲方不按合同規定撥付工程款,超過一天則按工程費的3向乙方交付逾期違約金.

　　9.2乙方責任:乙方施工的工程質量不符合現行電力工程驗收規范要求時,應負責返工整改,返工整改的費用由乙方承擔。

　　9.3若因乙方原因造成的建設成本增加和因工期延誤導致甲方與他方合約違約造成的損失由乙方負責。

　　9.4若工程質量達不到要求，施工單位應無條件返工，造成逾期完工的，還應承擔逾期違約責任。

　　第十條：其他

　　10.1甲方委派 為隨工代表，對本工程實施監理。代表甲方隨工檢查驗收工程質量，發現問題及時解決，合格后及時辦理隨工檢查簽證及進行施工的有關協商工作。

　　10.2乙方派 ，為現場組織施工，與甲方協商解決施工中出現的問題，辦理竣工驗收，處理遺留問題。

　　10.3本合同未盡事宜，雙方根據具體情況增加條款作為合同附件，與本合同具有同等效力。

　　10.4本合同工程價款結算中的經濟糾紛，雙方協商解決;如協商不能解決的，依法向發包方所在地人民提起訴訟。

　　10.5本合同一式二份，雙方蓋章簽字之日起生效，甲、乙雙方各執一份，。

　　10.6雙方約定的其它條款。

　　甲方：乙方：________年____月____日

小區電力施工合同 篇12

　　甲方：__________________

　　乙方：__________________

　　依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他相關法律法規的規定，結合本工程實際，甲乙雙方在平等、自愿、公平和誠實信用的基礎上，經友好協商，就本工程施工事宜協商一致，達成如下協議。

　　第一條工程概況及承包范圍

　　1、工程名稱：__________________.

　　2、工程地點：__________________.

　　3、承包范圍：__________________.

　　4、承包方式：__________________.

　　第二條工期

　　1、本工程工期總天數為：______天。即從______年______月______日至______年______月______日。

　　第三條甲方應承擔的工作與責任

　　1、甲方負責向乙方免費提供施工現場材料、機具堆放場地、施工用水用電接駁點。

　　2、甲方負責按本合同約定及時支付工程款。

　　第四條乙方應承擔的工作與責任

　　1、乙方在本合同生效后，應派技術人員到現場做好開工前的準備工作，施工現場調查方面要查清地下各種管通訊、供水、輸氣、輸油、電力、照明、交通信號、化工、供熱、排水管線。查找，收集管線資料，借助管線儀查找。將管線的位置、深度、走向用油漆標記在地面上。用坐標紙繪制管線分布平面圖、剖面圖備用；在施工過程中由于乙方原因造成的一切事故與損失由乙方負責。

　　2、乙方應在施工場地做初步地質調查，查清地層結構，地質成份，地下水埋深。目前，鉆孔鋪管僅限于土層、沙層、污泥地層施工，要在砂卵石地層、基巖地層、塊石回填土地層施工，必須借助其他的鉆探工具和具備一定的條件才能施工。

　　3、水源是鉆孔鋪管施工必備條件。要求查清施工現場的水源，現場缺水，施工前備好水。

　　4、負責辦理本頂管工程相關的一切政府批文、批件及相關法律、法規手續，若因此造成的責任由乙方全部負責承擔。

　　5、乙方負責施工范圍內的設備和人身安全，做好防盜、防火工作。如因乙方原因引起的一切人身傷亡事故，均由乙方自行負責。

　　6、嚴格遵守電力部門的有關規定，不準私自開啟，操作電力門的電氣設備，如有違反，造成一切責任及損失由乙方自己承擔。

　　7、乙方應主動配合甲方進行階段工程質量的檢查、驗收，做好記錄。

　　8、乙方保證工程質量，嚴格按有關行政主管部門的規章制度要求及施工規范、技術要求施工，按期完成工程內容。

　　9、乙方應文明施工，做到工完、料凈、場地清，費用已包含在工程總價中。

　　第五條工程價款及支付

　　1、本工程包干價，單價為______元/米，按水平方向直線長度結算。

　　2、本工程施工完畢，驗收合格三日內甲方向乙方一次性現金結清工程款。

　　第六條工程質量驗收

　　1、驗收方式：乙方應向甲方提供本工程驗收報告，材料質檢合格證書。工程應滿足甲方符合電力質量要求布線的通暢管道，對驗收不合格的工程應由乙方負責修理、更換、其費用由乙方承擔。如在頂管施工期間遇不能改變的障礙物，通過多方努力確實不能頂管成功達到電力管穿線要求，乙方無條件撤離現場并不能要求甲方支付任何工程款。

　　2、驗收時間：甲方接到乙方完工報告后2日內組織竣工驗收，逾期不組織竣工驗收，則視為本工程質量全部合格。

　　第七條違約責任

　　如一方擅自終止或解除本合同，或不按合同全面履行自己的.義務，應依法承擔違約責任，并賠償因此而給對方造成的全部經濟損失。

　　第八條爭議的解決方式

　　如因履行本合同發生爭議，甲乙雙方應本著互諒互讓的原則協商解決。如經協商不能達成一致意見，任何一方可向工程所在地人民法院提起訴訟。

　　第九條本合同未盡事宜

　　由甲乙雙方另行協商解決。經協商達成的補充合同、補充協議，與本合同具有同等法律效力。

　　第十條其他

　　本合同自甲乙雙方簽字蓋章之日起生效。

　　本合同共一式兩份，甲乙雙方各執一份。

　　甲方（蓋章）：_________________

　　_______年______月______日

　　乙方（蓋章）：_________________

　　_______年______月______日

小區電力施工合同 篇13

　　發包人：_________________

　　承包人：_________________

　　依照《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、法規，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，就本建設工程協商一致，訂立本合同，供雙方遵照執行。

　　一、工程概況

　　1、工程名稱：_________________;

　　2、工程地點：_________________;

　　3、工程范圍：_________________;(詳見施工圖紙內容);

　　4、承包方式：_____________.

　　5、材料及工藝補充說明(詳見施工圖紙內容)

　　二、合同工期及工期延誤

　　1、開工日期：_________________年月日，竣工日期年月日，合同工期總天數天(以實際進場施工之日算起);

　　2、由于承包人的責任未按本合同規定的日期竣工，每逾期一日，承包人向發包人支付合同價款萬分之_____的違約金，算至驗收合格之日;

　　3、因以下原因造成工期延誤，工期相應順延：_________________

　　a發包人未能按約定提供(或確認)施工圖紙及開工條件;

　　b發包人未能按約定日期支付工程預付款、進度款;

　　c發包人代表(或監理工程師)未按約定提供指令、批準等，致使施工不能正常進行;

　　d設計變更或工程量增加;

　　e非承包人原因停水、停電、停氣造成停工累計超過小時;

　　f不可抗力;

　　g其他非因承包人原因造成停工累計超過小時。

　　4、承包人在以上情況發生后日內，就延誤的工期以書面形式向發包人代表(或監理工程師)提出報告;發包人代表(或監理工程師)在收到報告后日內予以確認，逾期不予確認提出修改意見，視為同意順延工期。

　　三、質量標準

　　工程質量標準：_________________合格、按照《鋼結構施工質量驗收規范》驗收。

　　四、合同價款

　　總計合同金額(大寫)(人民幣)，小寫￥.

　　五、工程款結算及支付

　　1、主鋼構進場之日起日內，發包人向承包人支付工程合同總價款的的進度款;

　　2、綱結構主體完工之日起日內，發包人向承包人支付工程合同總價款的的進度款;

　　3、工程全部完工之日起日內，發包人向承包人支付工程合同總價款的的進度款;承包人向發包人開具工程合同總價款的銀行保函作為保修金，發包人于壹年內返還承包人;

　　六、施工準備

　　1、承包人在合同簽定后日內免費完成圖紙的設計和細化，完成后由發包人提交給設計院，承包人協同參與技術交底以便圖紙通過。

　　2、發包人在施工前應負責做好三通一平工作，提供基準測量點，免費提供施工用水、電;

　　3、發包人應辦理完備項目報建、圖樣簽章手續，協調好周邊及有關部門關系;

　　4、承包人于接到審查合格圖紙日內完成主構件的加工并運抵工地現場

　　5、承包人嚴格按照施工圖紙中的材料進行采購和加工，并提供主要鋼材，彩板的質量保證書;

　　七、安全施工與檢查

　　1、承包人應遵守工程建設安全生產有關管理規定，嚴格按安全標準組織施工，并隨時接受行業安全檢查人員依法實施的監督檢查，采取必要的安全防護措施，消除事故隱患;

　　2、發包人應對其在施工場地的工作人員進行安全教育，;發包人不得要求承包人違反安全管理規定進行施工，因發包人原因導致的安全事故，由發包人承擔相應責任及發生的費用;

　　3、如發生安全事故，承包人應按有關規定立即上報有關部門并通知發包人，同時按政府有關部門要求處理，由事故責任方承擔發生的費用;

　　4、當發包人與承包人對事故責任有爭議時，應按政府有關部門的認定處理。

　　八、工程竣工驗收及保修

　　1、承包人在工程竣工前三日內，應將驗收日期以書面形式通知發包人屆時驗收，如發包人不能按期參加驗收，須提前通知承包人，并與承包人另行商定驗收日期，但發包人必須承認承包人的竣工時間;發包人推遲驗收，其間所發生的管理費和其他損失均由發包人承擔;

　　2、發包人收到承包人的驗收通知未提出異議，但到期又不按期組織驗收或發包人提前使用的，視為驗收合格;

　　3、竣工工程經驗收合格之日，辦理工程移交，從驗收之日起三日內移交完畢，如發包人不按期接管，致使工程發生損失，應由發包人承擔;

　　4、工程已基本竣工，如遇某種材料或設備雙方均無法解決，致使該項工程不能全部按期竣工，可作減項竣工，并對已完成工程進行竣工驗收和辦理移交手續;

　　5、自工程竣工驗收合格之日起壹年內承包人對工程負責免費保修，保修期限屆滿后，承包人提供終身優惠服務。

　　九、現場代表

　　發包人現場代表___________，承包人現場代表_____，雙方代表的權利義務按本合同約定，解決工程中所遇問題的協商、及決策意見的簽證、處理;如一方換人時應提前三天書面通知對方。

　　十、違約責任

　　一方違約時，除前面條款另有約定外，違約方支付違約金萬元。

　　十一、爭議解決

　　雙方約定，在履行合同過程中產生爭議時，雙方應及時協商，協商不成，任何一方應向人民法院起訴。

　　十二、附則

　　本合同未盡事宜，雙方可根據具體情況結合有關規定議定附則條款，作為本合同之附件，與本合同具有同等效力;本合同以雙方簽字蓋章后生效，一式四份，發包人與承包人各執二份，具有同等法律效力。

　　組成本合同的文件包括：_________________

　　1、本合同

　　2、標準、規范及有關技術文件

　　3、圖紙

　　4、雙方有關工程的洽商、變更等書面協議或文件

　　合同訂立時間：_____________年______月______日

　　合同訂立地點：________________

　　本合同共_頁

　　發包人：_________________承包人：_________________

　　住所：__________________住所：_________________

　　法定代表人：_____________法定代表人：_________________

　　電話：__________________電話：_________________

　　傳真：__________________傳真：_________________

　　開戶銀行：______________開戶銀行：_________________

　　賬號：_________________賬號：_________________

　　郵政編碼：______________郵政編碼：_________________

小區電力施工合同 篇14

　　發包人：

　　承包人：

　　依照《民法典》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、法規，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，就本建設工程協商一致，訂立本合同，供雙方遵照執行。

　　一、工程概況

　　1、工程名稱：；

　　2、工程地點：；

　　3、工程范圍：；（詳見施工圖紙內容）；

　　4、承包方式：＿.

　　5、材料及工藝補充說明（詳見施工圖紙內容）

　　二、合同工期及工期延誤

　　1、開工日期：年月日，竣工日期年月日，合同工期總天數天（以實際進場施工之日算起）；

　　2、由于承包人的責任未按本合同規定的日期竣工，每逾期一日，承包人向發包人支付合同價款萬分之＿＿的違約金，算至驗收合格之日；

　　3、因以下原因造成工期延誤，工期相應順延：

　　a發包人未能按約定提供（或確認）施工圖紙及開工條件；

　　b發包人未能按約定日期支付工程預付款、進度款；

　　c發包人代表（或監理工程師）未按約定提供指令、批準等，致使施工不能正常進行；

　　d設計變更或工程量增加；

　　e非承包人原因停水、停電、停氣造成停工累計超過小時；

　　f不可抗力；

　　g其他非因承包人原因造成停工累計超過小時。

　　4、承包人在以上情況發生后日內，就延誤的工期以書面形式向發包人代表（或監理工程師）提出報告；發包人代表（或監理工程師）在收到報告后日內予以確認，逾期不予確認提出修改意見，視為同意順延工期。

　　三、質量標準

　　工程質量標準：合格、按照《鋼結構施工質量驗收規范》驗收。

　　四、合同價款

　　總計合同金額（大寫）（人民幣），小寫￥.

　　五、工程款結算及支付

　　1、主鋼構進場之日起日內，發包人向承包人支付工程合同總價款的的進度款；

　　2、綱結構主體完工之日起日內，發包人向承包人支付工程合同總價款的的進度款；

　　3、工程全部完工之日起日內，發包人向承包人支付工程合同總價款的的進度款；承包人向發包人開具工程合同總價款的銀行保函作為保修金，發包人于壹年內返還承包人；

　　六、施工準備

　　1、承包人在合同簽定后日內免費完成圖紙的設計和細化，完成后由發包人提交給設計院，承包人協同參與技術交底以便圖紙通過。

　　2、發包人在施工前應負責做好三通一平工作，提供基準測量點，免費提供施工用水、電；

　　3、發包人應辦理完備項目報建、圖樣簽章手續，協調好周邊及有關部門關系；

　　4、承包人于接到審查合格圖紙日內完成主構件的加工并運抵工地現場

　　5、承包人嚴格按照施工圖紙中的材料進行采購和加工，并提供主要鋼材，彩板的質量保證書；

　　七、安全施工與檢查

　　1、承包人應遵守工程建設安全生產有關管理規定，嚴格按安全標準組織施工，并隨時接受行業安全檢查人員依法實施的監督檢查，采取必要的安全防護措施，消除事故隱患；

　　2、發包人應對其在施工場地的工作人員進行安全教育，；發包人不得要求承包人違反安全管理規定進行施工，因發包人原因導致的安全事故，由發包人承擔相應責任及發生的費用；

　　3、如發生安全事故，承包人應按有關規定立即上報有關部門并通知發包人，同時按政府有關部門要求處理，由事故責任方承擔發生的費用；

　　4、當發包人與承包人對事故責任有爭議時，應按政府有關部門的認定處理。

　　八、工程竣工驗收及保修

　　1、承包人在工程竣工前三日內，應將驗收日期以書面形式通知發包人屆時驗收，如發包人不能按期參加驗收，須提前通知承包人，并與承包人另行商定驗收日期，但發包人必須承認承包人的竣工時間；發包人推遲驗收，其間所發生的管理費和其他損失均由發包人承擔；

　　2、發包人收到承包人的驗收通知未提出異議，但到期又不按期組織驗收或發包人提前使用的，視為驗收合格；

　　3、竣工工程經驗收合格之日，辦理工程移交，從驗收之日起三日內移交完畢，如發包人不按期接管，致使工程發生損失，應由發包人承擔；

　　4、工程已基本竣工，如遇某種材料或設備雙方均無法解決，致使該項工程不能全部按期竣工，可作減項竣工，并對已完成工程進行竣工驗收和辦理移交手續；

　　5、自工程竣工驗收合格之日起壹年內承包人對工程負責免費保修，保修期限屆滿后，承包人提供終身優惠服務。

　　九、現場代表

　　發包人現場代表＿＿＿＿＿，承包人現場代表＿＿，雙方代表的權利義務按本合同約定，解決工程中所遇問題的協商、及決策意見的簽證、處理；如一方換人時應提前三天書面通知對方。

　　十、違約責任

　　一方違約時，除前面條款另有約定外，違約方支付違約金萬元。

　　十一、爭議解決

　　雙方約定，在履行合同過程中產生爭議時，雙方應及時協商，協商不成，任何一方應向人民法院起訴。

　　十二、附則

　　本合同未盡事宜，雙方可根據具體情況結合有關規定議定附則條款，作為本合同之附件，與本合同具有同等效力；本合同以雙方簽字蓋章后生效，一式四份，發包人與承包人各執二份，具有同等法律效力。

　　組成本合同的文件包括：

　　1、本合同

　　2、標準、規范及有關技術文件

　　3、圖紙

　　4、雙方有關工程的洽商、變更等書面協議或文件

　　合同訂立時間：＿＿＿年＿＿＿月＿＿＿日

　　合同訂立地點：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　本合同共＿頁

　　發包人：＿＿＿＿＿＿＿＿＿承包人：

　　住所：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿住所：

　　法定代表人：＿＿＿＿＿＿＿法定代表人：

　　電話：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿電話：

　　傳真：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿傳真：

　　開戶銀行：＿＿＿＿＿＿＿＿開戶銀行：

　　賬號：＿＿＿＿＿＿＿＿＿賬號：

　　郵政編碼：＿＿＿＿＿＿＿＿郵政編碼：

小區電力施工合同 篇15

　　發 包 方： (以下簡稱甲方)

　　承 包 方： (以下簡稱乙方)

　　甲方變電所配電工程委托乙方申請通電至通電驗收完成，經雙方同意簽訂合同如下：

　　第一條 工程概況

　　工程名稱：

　　工程地點：

　　工程內容： 承包形式：

　　(不含配電所土建照明工程費用、配電所內接地網、設備基礎槽鋼安裝、低壓出線工程、高壓進出線電纜、外線工程費用等)

　　第二條 工程總價

　　合同總價為(B)： 元整 含稅(大寫 壹佰萬 元整)。

　　第三條 付款方式

　　1、 雙方自正式簽訂合同之日起至供電局業擴會答復意見書出來后，甲方應一次性付給 乙方工程預付款(人民幣)40% 40,0000 元整,(大寫 肆拾萬 元整);

　　2、 設備進廠甲方應支付工程款50%(人民幣) 50,0000 元整(大寫 伍拾萬 元整)

　　3、 工程驗收通電合格后7天內付款10%(人民幣) 10,0000 元整(大寫 拾 整)

　　4、 雙方蓋章后合同開始生效。

　　第四條 合同范圍

　　1、 合同范圍為配電房內的設備。(詳細內容見合同附件)

　　2、 合同范圍內的主器材設備及管路.電線.相關配件.工資等依報價單及圖說數量(以供電局審批為依據)，雙方采包干方式承包完工結算時不因物價調整或管.線的增減雙方均不辦理加減賬，惟甲方要求追加或變更項目得依原價或市場價辦理加減賬;

　　3、 本合同含代業主辦理申請用電手續至業主送電完成及向供電局申請紅線外的外部工程手續。

　　第五條 甲方職責

　　1、 在乙方提供的圖紙上審核確定并簽字。

　　2、 保證配合乙方及供電局施工所需的'款項的如期支付;

　　3、 供應乙方及供電局在工地施工時所需的臨時場地及用水用電;

　　4、 向乙方提供用電申請手續必要的相關文件及協助;

　　5、 向乙方提供配電房土建(包括照明、接地網、設備基礎槽鋼安裝、外線工程等)。

　　第六條 乙方職責

　　1、 向供電局申請用電手續至業主送電完成;

　　2、 變電站高低壓系統依設計圖紙施工及送電;

　　3、 協助甲方向供電局申請10外線施工的手續;

　　4、 自柜體到廠日起履行保固條款;

　　5、 開具本合同價上的工程發票。

　　第七條 技術規范

　　按甲方提供經供電部門審核的圖紙為施工需求方案及報價單所列品牌為驗收依據。

　　第八條 工程日期

　　1、 本合同項內于雙方簽訂合同且供電局業擴會答復意見書出來后75天經供電公司驗收通電(要求外線工程要在合同簽訂后一個月內竣工)，如因甲方所造成之原因或付款拖延等因素導致工期延誤后果由甲方承擔。

　　2、 甲方若不能如期付款，則乙方按照每逾期____日收取合同總額的千分之一作為甲方的違約金;若甲方不能如期支付定金的，則通電時間順延，且由此所造成的一切損失均與乙方無關;

　　第九條 解 約

　　1、 甲方認為合同有中止必要時，甲方需征求乙方同意方可解除合同，其已完成部分，經甲方認可后依報價單所訂定之金額全數付給乙方;

　　2、 乙方未能履行本合同各項規定，經甲方訂為無法完成任務，經函告____日內仍無法履約，甲方得通知解約并由乙方賠償甲方遭受之損失。

　　第十條保固條款

　　自柜體到廠日起________年內如發生設備安裝、產品質量等原因引起的故障及損害由乙方負責修復; 乙方必須保證產品的安全性能，若由于產品安全性能不符合國家有關規定而造成事故發生，所造成的經濟法律責任由乙方負責;若因甲方使用不當或遇自然災害等不可抗力引起的故障由甲方承擔相應維修費用;乙方提供終身有償維修。

　　甲簽字：__乙簽字：__

　　甲蓋章：__乙蓋章：__

　　__年__月__日__年__月__日

小區電力施工合同 篇16

　　發 包 方： (以下簡稱甲方)

　　承 包 方： (以下簡稱乙方)

　　甲方變電所配電工程委托乙方申請通電至通電驗收完成，經雙方同意簽訂合同如下：

　　第一條 工程概況

　　工程名稱：

　　工程地點：

　　工程內容： 承包形式：

　　(不含配電所土建照明工程費用、配電所內接地網、設備基礎槽鋼安裝、低壓出線工程、高壓進出線電纜、外線工程費用等)

　　第二條 工程總價

　　合同總價為(RMB)： 元整 含稅(大寫 壹佰萬 元整)。

　　第三條 付款方式

　　1、 雙方自正式簽訂合同之日起至供電局業擴會答復意見書出來后，甲方應一次性付給 乙方工程預付款(人民幣)40% 40,0000 元整,(大寫 肆拾萬 元整);

　　2、 設備進廠甲方應支付工程款50%(人民幣) 50,0000 元整(大寫 伍拾萬 元整) 3、 工程驗收通電合格后7天內付款10%(人民幣) 10,0000 元整(大寫 拾 整) 4、 雙方蓋章后合同開始生效。

　　第四條 合同范圍

　　1、 合同范圍為配電房內的設備。(詳細內容見合同附件)

　　2、 合同范圍內的主器材設備及管路.電線.相關配件.工資等依報價單及圖說數量(以供電局審批為依據)，雙方采包干方式承包完工結算時不因物價調整或管.線的增減雙方均不辦理加減賬，惟甲方要求追加或變更項目得依原價或市場價辦理加減賬;

　　3、 本合同含代業主辦理申請用電手續至業主送電完成及向供電局申請紅線外的外部工程手續。

　　第五條 甲方職責

　　1、 在乙方提供的圖紙上審核確定并簽字。

　　2、 保證配合乙方及供電局施工所需的款項的如期支付;

　　3、 供應乙方及供電局在工地施工時所需的臨時場地及用水用電;

　　4、 向乙方提供用電申請手續必要的相關文件及協助;

　　5、 向乙方提供配電房土建(包括照明、接地網、設備基礎槽鋼安裝、外線工程等)。

　　第六條 乙方職責

　　1、 向供電局申請用電手續至業主送電完成;

　　2、 變電站高低壓系統依設計圖紙施工及送電;

　　3、 協助甲方向供電局申請10KV外線施工的手續;

　　4、 自柜體到廠日起履行保固條款;

　　5、 開具本合同價上的工程發票。

　　第七條 技術規范

　　按甲方提供經供電部門審核的圖紙為施工需求方案及報價單所列品牌為驗收依據。

　　第八條 工程日期

　　1、 本合同項內于雙方簽訂合同且供電局業擴會答復意見書出來后75天經供電公司驗收通電(要求外線工程要在合同簽訂后一個月內竣工)，如因甲方所造成之原因或付款拖延等因素導致工期延誤后果由甲方承擔。

　　2、 甲方若不能如期付款，則乙方按照每逾期一日收取合同總額的千分之一作為甲方的違約金;若甲方不能如期支付定金的，則通電時間順延，且由此所造成的一切損失均與乙方無關;

　　第九條 解 約

　　1、 甲方認為合同有中止必要時，甲方需征求乙方同意方可解除合同，其已完成部分，經甲方認可后依報價單所訂定之金額全數付給乙方;

　　2、 乙方未能履行本合同各項規定，經甲方訂為無法完成任務，經函告七日內仍無法履約，甲方得通知解約并由乙方賠償甲方遭受之損失。

　　第十條保固條款

　　自柜體到廠日起一年內如發生設備安裝、產品質量等原因引起的故障及損害由乙方負責修復; 乙方必須保證產品的安全性能，若由于產品安全性能不符合國家有關規定而造成事故發生，所造成的經濟法律責任由乙方負責;若因甲方使用不當或遇自然災害等不可抗力引起的故障由甲方承擔相應維修費用;乙方提供終身有償維修。

　　第十一條 任何一方中途違約應負全部經濟損失之責任不得異議，并放棄一切先訴抗辯權。未盡事宜雙方先行協商解決，如無法解決由簽約所在地法院管轄。

　　第十二條 本合同正本壹式貳份，甲乙雙方各執壹份。

　　甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________　　　　　法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

小區電力施工合同 篇17

　　甲方：__________________

　　乙方：__________________

　　為確保電力線路安裝工程的順利實施，根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國電力法》、《電力供應與作用條例》的規定，經雙方協商，簽訂本合同，共同信守，嚴格履行。

　　一、工程概況：

　　工程名稱：__________________

　　工程內容：__________________

　　工程地點：__________________

　　工程期限：__________________

　　工程總造價：__________________

　　工程總造價：(大寫：______________________________________________________元整)

　　二、工程質量標準：

　　安裝35kV及以下架空電力線路施工及驗收規范》施工。

　　三、甲方的權利和義務：

　　按期開工。

　　四、乙方的權利和義務：

　　不得隨意變更經雙方認可的安裝施工方案如必須變更，需經甲方同意，否則造成的損失由乙方自負。施工安全由乙方自行負責。

　　五、違約責任：

　　六、爭議的解決方式：

　　甲乙雙方因履行本合同發生爭議時，應依本合同之原則通過協商解決，協商不成時，雙方共同提請電力管理部門行政調解，調解不成時雙方選擇申請仲裁或提起訴訟其中一種方式解決。

　　七、本合同效力及未盡事宜。

　　條例等有關法律、規章的規定辦理，如遇國家法律、政策調整時，本合同作相應調整。面協議簽訂前，本合同繼續有效。

　　甲方(簽字)：__________________

　　乙方(簽字)：__________________

　　____年____月___日

小區電力施工合同 篇18

　　工程名稱：

　　請填寫工程名稱 建設單位： 施工單位：

　　簽訂時間： 簽訂地點：

　　電力建設工程施工合同條件

　　第一章 詞語涵義及合同文件

　　第一條 詞語涵義 《電力建設工程施工合同》文本，由《電力建設工程施工合同條件》(以下簡稱《合同條件》)和《電力建設工程施工合同協議條款》(以下簡稱《協議條款》)，組成，其用詞用語除《協議條款》另有約定外，應具有本條所賦予的涵義：

　　一、發包方(簡稱甲方)：《協議條款》約定的具有工程發包主體資格和支付工程價款能力的當事人。

　　二、甲方駐工地代表(簡稱甲方代表)：甲方在《協議條款》中指定的代表。

　　三、承包方(簡稱乙方)：《協議條款》約定的、具有《電力施工企業資質管理辦法》規定的工程承包主體資格并被發包方接受的當事人。

　　四、乙方駐工地代表(簡稱乙方代表)：乙方在《協議條款》中指定的代表人。

　　五、社會監理：受甲方委托、具備《電力工程建設監理單位資質管理辦法》規定資格的工程監理單位或人員對工程進行的監理。

　　六、總監理工程師：工程監理單位委派的監理總負責人。

　　七、設計單位：甲方委托的具備《電力工程勘察設計單位資質管理辦法》規定的相應資質等級的設計單位。

　　八、工程造價管理部門：國務院各有關部門、各級建設行政主管部門或如上部門授權的建設工程造價管理機構。

　　九、工程質量監督部門：電力工業部、電業管理局、省(直轄市、自治區)電力局或其根據《電力基本建設工程質量監督暫行規定》設置的電力建設工程質量監督機構。

　　十、工程：《協議條款》約定具體內容的電力建設永久工程。

　　十一、合同價款：以現行的定額、材料預算價和相應的取費標準為指導價格，通過招標投標或甲乙雙方協商確定，用以支付乙方履約完成工程施工內容的價款總額。

　　十二、經濟支出：在施工中發出，經甲方確認后以增加預算形式支付的合同價款。 十三、費用：甲方在合同價款之外直接支付的開支或乙方應負擔的開支。

　　十四、工期：甲方雙方參照電力建設工程項目工期定額等規定，在《協議條款》中約定的合同工期。

　　十五、開工日期：《協議條款》約定的工程開工日期。 十六、竣工日期：《協議條款》約定的工程竣工日期。

　　十七、圖紙：由甲方提供或乙方提供經甲方代表批準，乙方用以施工的所有圖紙(包括配套說明和有關資料)。

　　十八、施工現場：經甲方同意、“施工組織設計”或”施工方案”所確定的用以施工的場地。 十九、書面形式：根據合同發生的手寫、打字、復印、印刷的各種通知、任命、委托、證書、簽證、備忘錄、會議紀要、函件及經過確認的電報、電傳等。

　　二十、不可抗力：因戰爭、動亂、空中飛行物體墜落或其他非甲乙方責任造成的爆炸、火

　　災，以及《協議條款》約定等級以上的風、雨、雪、震等對工程及履約造成損害的自然災害。

　　二十一、賠償金：責任方彌補對方直接損失和間接損失的費用，包括停工、窩工、返工、人員和機械設備調遷、材料和構配件積壓、倒運的人工費、機械費、管理費等實際費用，以及從這些費用應付之日起所應計取的利息等可得利益的損失。

　　二十二、質量缺陷：工程不符合國家或行業現行的有關技術標準、設計文件及合同對質量的要求。

　　二十三、協議條款：結合具體工程，甲乙雙方協商后依法簽訂的書面協議。 第二條 合同文件及解釋順序

　　一、合同文件應能互相解釋，互為說明。除合同另有約定外，其組成和解釋順序如下： 1.《協議條款》；

　　2.《合同條件》；

　　3.洽商、變更等明確雙方合同權利義務的紀要、協議等文書； 4.招標承包工程的中標通知書、投標書和招標文件； 5.工程量清單或確定工程造價的工程預算書和圖紙； 6.標準、規范和其他有關技術資料、技術要求； 7.構成合同一部分的其他文件。

　　二、當合同文件出現含糊不清或不相一致時，在不影響工程進度的情況下，由雙方協商解決(實行社會監理的，可先由總監理工程師作出解釋)；雙方意見仍不能一致的，按第30條約定的辦法解決。

　　第三條 合同文件使用的語言文字、標準和適用法律

　　一、合同文件使用漢語普通話書寫，雙方可根據需要商定使用少數民族語言譯本，對合同文件的解釋、說明則使用漢語普通話。

　　二、適用合同文件的法律是國家的法律、法規，以及電力工業部規章和約定的其他行業規章、工程所在地地方法規。

　　三、施工應當使用國家標準、規范和電力行業標準、規范。國家、電力行業沒有相應的標準、規范時，可約定使用其他行業的或工程所在地地方的標準、規范。甲方應按《協議條款》約定的時間和份數向乙方提供約定的標準、規范。

　　四、國內沒有相應的標準、規范時，乙方按《協議條款》約定的時間和要求提出施工工藝，經甲方代表批準后執行；甲方要求使用國外標準、規范，應報請電力行業主管部門批準并負責按約定提供中文譯本。

　　五、購買、翻譯和制定標準、規范及提出施工工藝的費用，均由甲方承擔。 第四條 圖紙 一、甲方在開工日期之前按《協議條款》約定的日期和份數(包括竣工圖和現場存放的份數)，向乙方提供完整的施工圖紙，并保證圖紙準確且具有滿足施工要求的設計深度，乙方按《協議條款》要求做好圖紙保密工作。

　　二、甲方不能按第四條 第一款約定提供全套圖紙，將不能提供的圖紙名稱、提供期限列入本條款，并保證滿足實施“施工綜合進度計劃”的需要。

　　三、甲方對圖紙有特殊保密要求的，乙方采取相應的措施保密，由甲方承擔費用。

　　四、乙方要求增加圖紙份數，甲方應按《協議條款》約定的時間予以復制、交付，費用由乙方承擔。

　　五、乙方未如約收到甲方提供的圖紙，應在5天內將所需圖紙或指示的內容、理由、時間及遲誤后果通知甲方代表。甲方代表在乙方提交通知后2天內未答復，按第七條 第二款約定處理。

　　六、乙方發現甲方提供的圖紙不完整、不準確或設計深度不能滿足施工要求。應及時通知甲方代表，酌情按第四條 第五款或第二十五條 第一款約定處理。乙方對于甲方提供的圖紙有如上缺陷未發現，甲方仍應按第七條 第二款或第二十五條 第四款約定承擔責任，并給付因此造成的修補、拆除、改建、重建等費用。

　　第二章 雙方一般責任

　　第五條 甲方代表

　　一、甲方任命駐施工現場的代表按照以下要求行使合同約定的權利，履行合同約定的職責： 1.甲方代表可委派有關具體管理人員承擔其部分權利和職責，并可在任何時候撤回這種委派。委派和撤回均應提前3天通知乙方。

　　2.甲方代表的指令、通知、意見、批準、答復等均由其本人簽字后，以書面形式交給乙方代表，乙方代表在回執上簽署姓名和收到時間后生效。確有必要時，甲方代表可發出口頭指令，并在24小時內給予書面確認，乙方對甲方代表的指令應予執行。甲方代表不能及時給予書面確認，乙方應于甲方代表發出口頭指令后48小時內提出書面確認要求，甲方代表在乙方提出確認要求后2天內不予答復，即視為其確認乙方要求。乙方認為甲方代表指令不合理，應在收到指令后24小時內提出書面申告，甲方代表在乙方申告后24小時內作出修改指令或繼續執行原指令的決定，以書面形式通知乙方。緊急情況下，甲方代表要求乙方立即執行的指令或乙方雖有異議，但甲方代表決定仍繼續執行的指令，乙方應予執行。因指令錯誤所發生的費用和給乙方造成的損失，由甲方承擔，延誤的`工期相應順延。

　　3.甲方代表按合同約定及時向乙方提供所需指令、要求、同意、通知、批復等，并如約履行其他約定的義務，否則乙方在約定時間后24小時內將具體要求、需要的理由和遲誤的后果通知甲方代表，甲方代表在乙方通知后48小時內仍未予以答復，即視為其確認、同意、批準，應由甲方承擔由此發生的支出，順延因此延誤的工期，賠償因此造成的乙方損失。

　　二、實行社會監理的工程，甲方應將總監理工程師行使權利、履行義務的范圍通知乙方。總監理工程師按約定在委托授權范圍內執行職務。

　　三、甲方代表和總監理工程師易人，甲方應提前7天通知乙方。后任繼續承擔前任應負的責任(合同文件約定的義務及其職權內的承諾)。

　　第六條 乙方代表

　　一、乙方任命駐施工現場的代表按照以下要求行使合同約定的權利，履行合同約定的職責： 1.乙方的要求、申請和通知等，以書面形式由乙方代表簽字后送交甲方代表，甲方代表在回執上簽署姓名和收到時間后生效。

　　2.乙方代表按甲方代表同意的“施工組織設計”(或施工方案)、依據合同發出指令和要求組織施工，在情況緊急且無法與甲方代表聯系的情況下，可采取保證工程和人員生命、財產安全的緊急措施，并在采取措施后24小時內向甲方代表送交報告。責任在甲方，由甲方承擔由此發生的支出，相應順延工期；責任在乙方，由乙方承擔費用。

　　二、乙方代表易人，應提前7天通知甲方，后任繼續承擔前任應負的責任(合同文件約定的義務及其職權內的承諾)。

　　第七條 甲方工作

　　一、甲方按照《建設工程施工現場管理規定》和《協議條款》約定的時間、要求，完成以下工作：

　　1.辦理土地征用、租用、青苗和樹木賠償、房屋拆遷及清除地面、架空和地下障礙等工作，使施工場地具備施工條件，并在開工后繼續負責解決以上事項遺留問題。

　　2.將施工所需水、電、電訊線路從施工現場外部接至《協議條款》約定地點，并保證施工期間的需要。

　　3.開通施工場地與城鄉公共道路的通道，以及《協議條款》約定的施工現場內的主要交通干道并予以保養，滿足施工運輸的需要，保證施工期間的暢通。

　　4.向乙方提供施工場地的工程地質和地下管網線路資料，保證數據真實準確。

　　5.辦理施工所需各種證件、批件和臨時用地、占道及運輸、鐵路專用線的申報批準等手續，與有關方面締結工程交跨鐵路、公路、通訊線路需要的協議。

　　6.將水準點與坐標控制點以書面形式交給乙方，并進行現場交驗。

　　7.組織乙方和設計單位進行圖紙會審，向乙方進行設計交底，對于需要審定施工圖預算的應及時予以審定。

　　8.協調處理施工現場周圍地下管線和鄰近建筑物、構筑物的保護，并承擔有關費用。 9.按照合同及“施工綜合進度計劃”確定的時間為承包安裝工程的乙方提供施工現場，保證現場及建筑物、構筑物、結構、基礎等符合安裝施工的要求。

　　10.協調施工現場上的各施工企業相互交叉作業關系，及時處理有關問題。

　　二、甲方未按合同約定履行以上義務，則承擔由此導致的費用支出，賠償因此造成的乙方損失，延誤工期予以相應順延。

　　三、甲方將上述某項工作委托乙方完成，應承擔所發生的經濟支出并給付乙方相應的費用。 第八條 乙方工作

　　一、乙方按照《建設工程施工現場管理規定》和《協議條款》約定的范圍、時間、要求，完成以下工作：

　　1.在其設計資格證書允許的范圍內，按甲方代表的要求完成施工圖設計、與工程配套的設計或施工需要的細部設計，經甲方代表批準后使用。

　　2.按約定向甲方代表提供年、季、月工程進度計劃和工程用款計劃及有關統計報表。 3.按工程需要設置施工使用的照明、圍欄及警衛，并做好安全、防護設施的維修。乙方未履行上述義務造成工程、財產和人身傷害，由乙方承擔責任。

　　4.按《協議條款》約定的數量和要求，向甲方代表提供在施工現場辦公和生活的房屋及設施，發生的費用由甲方承擔。

　　5.采取有效措施實施地方政府和有關部門對施工現場交通和環境保護的管理規定。因技術、經濟條件限制，對環境的污染不能控制在規定范圍內的，應由甲方會同乙方事先報請當地政府有關部門批準。以上費用由甲方承擔，因乙方責任造成的罰款除外。

　　6.已竣工工程在交付甲方之前，乙方可受甲方委托代保管。由乙方按《協議條款》約定負責保護工作，保護不善發生損壞，乙方自費予以修復。要求乙方采取特殊措施保護的單位工程的部位和相應的經濟支出，在《協議條款》中約定。甲方提前使用或擅自動用后發生損壞或其他問題，由甲方承擔責任。

　　7.按合同的要求做好施工現場地下管線和鄰近建筑物、構筑物的保護工作。

　　8.保護施工現場清潔。交工前清理現場達到合同文件的要求，承擔因違反有關規定造成的損失和罰款，合同簽訂后頒發的規定和非乙方原因造成的損失和罰款除外。

　　二、乙方未按合同約定履行上述義務。承擔由此造成的費用支出，賠償甲方因此遭受的經濟損失。

　　第三章 施工組織設計和工期

　　第九條 進度計劃 一、甲方在締結合同后3天內向乙方提供初步設計文件、施工圖紙、施工組織設計大綱及“供應材料、設備計劃”、“提供土建工程計劃”等資料，乙方據以按電力建設工程施工技術管理的有關規定和《協議條款》的約定編制“施工組織設計”(或施工方案)、“施工綜合進度計劃”，在開工前如約提交甲方代表。甲方未如約提供其應提供的資料，按第七條 第二款的約定處理。乙方未如約提交“施工組織設計”(或施工方案)和“施工綜合進度計劃”，按第八條 第二款處理。 二、甲方代表對于乙方提交的“施工組織設計”(或施工方案)和“施工綜合進度計劃”同意與否，應在《協議條款》約定的期限內予以答復，逾期未復，可視為已經同意。經甲方同意的“施工組織設計”和“施工綜合進度計劃”為合同文件，應共同遵循。

　　三、乙方應按甲方同意的“施工組織設計”和”施工綜合進度計劃”組織施工，接受甲方代表的檢查、監督。工程實際進展與之不符時，乙方應按甲方代表的要求提出改進措施，提交甲方代表批準后執行。重大的施工技術措施，乙方應報請甲方代表審核批準后實施，由甲方承擔特殊施工技術措施費。

　　第十條 延期開工

　　一、乙方應按《協議條款》約定和“施工綜合進度計劃”確定的開工日期、開工條件開始施工，因故不能如期開工的，應在約定的開工日期5天之前，向甲方代表提出延期開工的理由和要求。甲方代表在乙方提出延期開工要求后3天內作出答復，逾期未答復則視為已同意乙方的延期

　　開工要求。

　　二、乙方延期開工未按第十條 第一款約定征得甲方代表同意，竣工日期不予順延。 三、乙方由于甲方原因要求延期開工獲得甲方代表的同意，或甲方征得乙方同意將開工日期推遲，由甲方承擔乙方因此付出的費用和損失，相應順延工期。

　　第十一條 暫停施工

　　一、甲方代表在確有必要時可要求乙方暫停施工，提出暫停要求后24小時內應對此提出處理意見。乙方按甲方代表的暫停要求停止施工，妥善保護已完工程，實施甲方代表的處理意見后向其提出復工要求，經批準后繼續施工。

　　二、甲方代表未在約定時間內提出處理意見，或在乙方提出復工要求后24小時內未予答復，乙方可自行復工。乙方施工因此無法進行的，按第七條 第二款約定處理。

　　三、暫停施工出于非乙方原因，由甲方承擔經濟支出，相應順延工期；停工責任在乙方，由乙方承擔發生的費用。

　　第十二條 工期延誤

　　一、對以下情況造成竣工日期推遲的延誤，經甲方代表確認，工期相應順延。 1.工程量變化或設計變更；

　　2.一周內，非乙方原因停水、停電、停氣造成停工累計超過8小時； 3.合同中約定的或甲方代表同意給予順延工期的其他情況。

　　二、乙方在以上情況發生后5天內，就延誤的內容和因此發生的費用向甲方代表提出報告，甲方代表在乙方提出報告3天內予以批準或提出修改意見，逾期未予答復，即視為甲方代表對此報告予以批準。

　　第十三條 工期提前

　　一、施工中需要提前竣工,雙方協商一致后簽訂“提前竣工協議”.“提前竣工協議”應包括以下主要內容：

　　1.合同竣工日期提前的時間； 2.乙方采取的趕工措施； 3.甲方為趕工提供的條件； 4.趕工措施的經濟支出和承擔； 5.提前竣工收益的分享。

　　二、乙方按“提前竣工協議”修訂施工進度計劃，提交甲方代表批準后執行。甲方代表在乙方提交施工進度修訂計劃后5天內給予批復，逾期未批復則視為其已批準。

　　第四章 質量與驗收

　　第十四條 檢查和返工

　　一、乙方按相應的電力建設施工及驗收技術規范、約定采用的標準、設計的要求和甲方代表依據合同發出指令施工，隨時接受甲方代表及其委派人員的檢查檢驗，為檢查檢驗提供便利條件，并按甲方代表及其委派人的要求進行返工、修改，承擔由自身原因導致返工、修改的費用。因甲方不正確糾正或其他非乙方原因引起返工、修改的經濟支出，由甲方承擔，工期相應順延。

　　二、以上檢查合格后，又發現由乙方原因引起的質量問題，仍由乙方承擔責任。

　　三、以上檢查檢驗應執行電力建設工程施工質量檢驗及評定標準等規定，在不影響正常施工的前提下進行，如影響正常施工，除非經檢查檢驗為質量不合格，因此發生的費用則由甲方承擔，相應順延工期。

　　第十五條 質量等級評定

　　一、工程質量應達到約定的工程施工質量檢驗及評定標準規定的合格條件。甲方要求部分或全部工程質量達到優良標準，應支付由此增加的經濟支出，對工期有影響的應給予相應順延。

　　二、工程達不到約定質量條件的部分，甲方代表一經發現，可要求乙方返工，乙方應按甲方代表要求的時間返工，直到符合約定條件。因乙方原因達不到約定條件，由乙方承擔返工費用，工期不予順延。返工后仍不能達到約定條件，乙方承擔違約責任。

　　甲方(蓋章)： 乙方(蓋章)：

　　法定代表人(簽章)： 法定代表人(簽章)： 委托代理人(簽章)： 委托代理人(簽章)：

　　單位地址： 單位地址： 開戶銀行： 開戶銀行：

小區電力施工合同 篇19

　　發包人：_________________

　　承包人：_________________

　　依照有關法律、法規，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，就本建設工程協商一致，訂立本合同，供雙方遵照執行。

　　一、工程概況

　　1、工程名稱：_________________;

　　2、工程地點：_________________;

　　3、工程范圍：_________________;(詳見施工圖紙內容);

　　4、承包方式：_____________.

　　5、材料及工藝補充說明(詳見施工圖紙內容)

　　二、合同工期及工期延誤

　　1、開工日期：_________________年月日，竣工日期年月日，合同工期總天數天(以實際進場施工之日算起);

　　2、由于承包人的責任未按本合同規定的日期竣工，每逾期一日，承包人向發包人支付合同價款萬分之_____的違約金，算至驗收合格之日;

　　3、因以下原因造成工期延誤，工期相應順延：_________________

　　a發包人未能按約定提供(或確認)施工圖紙及開工條件;

　　b發包人未能按約定日期支付工程預付款、進度款;

　　c發包人代表(或監理工程師)未按約定提供指令、批準等，致使施工不能正常進行;

　　d設計變更或工程量增加;

　　e非承包人原因停水、停電、停氣造成停工累計超過小時;

　　f不可抗力;

　　g其他非因承包人原因造成停工累計超過小時。

　　4、承包人在以上情況發生后日內，就延誤的工期以書面形式向發包人代表(或監理工程師)提出報告;發包人代表(或監理工程師)在收到報告后日內予以確認，逾期不予確認提出修改意見，視為同意順延工期。

　　三、質量標準

　　工程質量標準：_________________合格、按照《鋼結構施工質量驗收規范》驗收。

　　四、合同價款

　　總計合同金額(大寫)(人民幣)，小寫￥.

　　五、工程款結算及支付

　　1、主鋼構進場之日起日內，發包人向承包人支付工程合同總價款的的進度款;

　　2、綱結構主體完工之日起日內，發包人向承包人支付工程合同總價款的的進度款;

　　3、工程全部完工之日起日內，發包人向承包人支付工程合同總價款的的進度款;承包人向發包人開具工程合同總價款的銀行保函作為保修金，發包人于壹年內返還承包人;

　　六、施工準備

　　1、承包人在合同簽定后日內免費完成圖紙的設計和細化，完成后由發包人提交給設計院，承包人協同參與技術交底以便圖紙通過。

　　2、發包人在施工前應負責做好三通一平工作，提供基準測量點，免費提供施工用水、電;

　　3、發包人應辦理完備項目報建、圖樣簽章手續，協調好周邊及有關部門關系;

　　4、承包人于接到審查合格圖紙日內完成主構件的加工并運抵工地現場

　　5、承包人嚴格按照施工圖紙中的材料進行采購和加工，并提供主要鋼材，彩板的質量保證書;

　　七、安全施工與檢查

　　1、承包人應遵守工程建設安全生產有關管理規定，嚴格按安全標準組織施工，并隨時接受行業安全檢查人員依法實施的監督檢查，采取必要的安全防護措施，消除事故隱患;

　　2、發包人應對其在施工場地的工作人員進行安全教育，;發包人不得要求承包人違反安全管理規定進行施工，因發包人原因導致的安全事故，由發包人承擔相應責任及發生的費用;

　　3、如發生安全事故，承包人應按有關規定立即上報有關部門并通知發包人，同時按政府有關部門要求處理，由事故責任方承擔發生的費用;

　　4、當發包人與承包人對事故責任有爭議時，應按政府有關部門的認定處理。

　　八、工程竣工驗收及保修

　　1、承包人在工程竣工前三日內，應將驗收日期以書面形式通知發包人屆時驗收，如發包人不能按期參加驗收，須提前通知承包人，并與承包人另行商定驗收日期，但發包人必須承認承包人的竣工時間;發包人推遲驗收，其間所發生的管理費和其他損失均由發包人承擔;

　　2、發包人收到承包人的驗收通知未提出異議，但到期又不按期組織驗收或發包人提前使用的，視為驗收合格;

　　3、竣工工程經驗收合格之日，辦理工程移交，從驗收之日起三日內移交完畢，如發包人不按期接管，致使工程發生損失，應由發包人承擔;

　　4、工程已基本竣工，如遇某種材料或設備雙方均無法解決，致使該項工程不能全部按期竣工，可作減項竣工，并對已完成工程進行竣工驗收和辦理移交手續;

　　5、自工程竣工驗收合格之日起壹年內承包人對工程負責免費保修，保修期限屆滿后，承包人提供終身優惠服務。

　　九、現場代表

　　發包人現場代表___________，承包人現場代表_____，雙方代表的權利義務按本合同約定，解決工程中所遇問題的協商、及決策意見的簽證、處理;如一方換人時應提前三天書面通知對方。

　　十、違約責任

　　一方違約時，除前面條款另有約定外，違約方支付違約金萬元。

　　十一、爭議解決

　　雙方約定，在履行合同過程中產生爭議時，雙方應及時協商，協商不成，任何一方應向人民法院起訴。

　　十二、附則

　　本合同未盡事宜，雙方可根據具體情況結合有關規定議定附則條款，作為本合同之附件，與本合同具有同等效力;本合同以雙方簽字蓋章后生效，一式四份，發包人與承包人各執二份，具有同等法律效力。

　　組成本合同的文件包括：_________________

　　1、本合同

　　2、標準、規范及有關技術文件

　　3、圖紙

　　4、雙方有關工程的洽商、變更等書面協議或文件

　　合同訂立時間：_____________年______月______日

　　合同訂立地點：________________

　　本合同共_頁

　　發包人：_________________承包人：_________________

　　住所：__________________住所：_________________

　　法定代表人：_____________法定代表人：_________________

　　電話：__________________電話：_________________

　　傳真：__________________傳真：_________________

　　開戶銀行：______________開戶銀行：_________________

　　賬號：_________________賬號：_________________

　　郵政編碼：______________郵政編碼：_________________

小區電力施工合同 篇20

　　甲方：玉樹____水務局

　　乙方：青海省______限責任公司

　　根據《中華人民共和國合同法》、《建筑安裝工程承包合同條例》，玉樹州水務局將玉樹縣結古鎮禪古新村0.4kV～10kV線路工程承包給青海省水利水電工程局有限責任公司施工，為保證該工程按期、保質完成，明確雙方職責，經協商，雙方達成如下協議。

　　第一條工程概況：

　　0.4kV～10kV線路工程、變臺安裝及下戶線路安裝

　　一、工程名稱：

　　玉樹縣禪古新社區水利配套基礎設施（供電）工程

　　二、工程內容：

　　0.4kV～10kV線路工程、變臺安裝及下戶線路安裝工程

　　三、工程地點：

　　玉樹縣結古鎮禪古新村

　　四、設計單位：

　　青海省水利水電勘探設計院

　　五、工期：

　　20__年月日至20__年月日

　　五、質量標準：

　　按電力行業優質工程執行，符合設計及規范標準

　　六、合同價款(工程總造價)：

　　工程施工費用總造價暫定

　　（￥）萬元人民幣，工程竣工后以工程竣工決算為準，甲方需要增加的項目部分以設計變更為準。

　　第二條合同使用的語言文字、標準和適用法律

　　一、合同語言：漢語

　　二、適用法律：國家法律、法規以及工程所在地地方法規。

　　三適應標準、規范：建筑工程質量評定驗收標準及國家電力工程質量驗評標準。

　　第三條甲乙方駐工地代表

　　一、甲方項目負責人：

　　二、乙方項目負責人：

　　三、工程甲方代表：負責施工全過程工程質量檢查。

　　四、監理工程師代表：

　　第四條甲方工作

　　一、施工場地具備開工條件和完成相應土地政策性劃撥，給施工單位提供施工的便利條件。

　　二、甲方負責組織相關部門，對工程實施監督，對質量不合格工程，有權責令乙方返工，直至合格為止。

　　三、開、竣工時間由甲方確定。

　　四、負責向乙方提供工程施工圖及施工變更單，組織設計部門及乙方對工程施工圖進行施工前會審，技術交底。

　　五、甲方可向施工項目部在本地區提供生活費和材料及機械使用費。

　　第五條乙方工作

　　一按照國家電力工程質量驗評標準，擔負玉樹縣結古鎮禪古新村建設0.4kV～10kV線路工程、變臺安裝及下戶線路安裝施工任務。

　　二與甲方簽定工程施工合同和安全合同，并接受甲方管理人員對所有施工工程的質量檢查監督。

　　三在工程施工前，必須向甲方申報開工報告，報告經甲方同意后，方可進行工程施工。工程竣工后，向甲方提出竣工申請，配合甲方做好工程竣工驗收工作。

　　四對甲方檢查中發現的不合格工程，乙方必須無條件返工，確保工程質量達到合同約定的驗收標準。

　　五提供施工的工程進度計劃。

　　六遵守地方政府及有關部門對施工場地交通管理規定和其它施工單位的相互配合。

　　七已經竣工的工程未交付甲方之前，由乙方負責已完工程的成品保護工作，保護期間發生損失的，乙方應自費修復。

　　八做好施工現場地下管線及鄰近建筑物的保護工作。

　　九保證施工現場清潔符合有關規定，交工前清理現場符合要求。

　　十積極配合甲方的工作，承擔相應的重建保電工作。

　　第六條工程質量

　　一、工程質量等級：按電力行業優質工程執行。乙方如達不到約定條件的部分，甲方代表一經發現，可要求乙方返工，乙方應按甲方代表要求的時間返工，直至符合約定條件，因乙方原因達不到約定條件的，由乙方承擔返工費用，工期不予順延。返工后仍不能達到約定條件的，乙方承擔違約責任。

　　二、質量評定部門：由甲方確定。

　　第七條驗收和重新檢驗

　　一甲方根據乙方的申請，組織青海玉樹電力公司生技部、供電所對工程進行竣工驗收。對不合格的工程甲方通知乙方處理，乙方承擔因自身原因導致返工、修改等費用，處理合格后甲方重新組織人員驗收，直至符合質量要求。

　　二檢查和返工。乙方應認真按照標準、規范和設計的要求以及甲方代表發出的施工指令，隨時接受甲方代表及其委派人員的檢查檢驗，為檢查檢驗提供便利條件，并按甲方代表及其委派人員的要求返工、修改，并承擔由此發生的相關費用，甲方實施檢查檢驗不得影響乙方正常的施工進行。

　　第八條工程預付款

　　本工程開工前預付工程款造價的30℅。

　　第九條工程款支付

　　一工程款支付方式：轉賬或支票

　　二工程款支付金額和時間：按工程進度支付工程款。

　　第十條竣工決算

　　一竣工日期為乙方送交竣工報告的日期，需修改后才能達到竣工要求的，竣工日期為乙方修改后提請甲方驗收的日期。

　　二乙方在工程竣工驗收合格后向甲方提交決算報告。

　　第十一條保修條款

　　一保修內容、范圍：乙方施工的項目及乙方提供的相關材料的質量證明文件。

　　二保修期限：一年，自工程驗收合格并交付使用之日起計算。

　　第十一條爭議

　　因執行本合同發生爭議，有爭議雙方協商解決，協商不成，有玉樹州仲裁委員會仲裁。

　　第十二條安全施工

　　在工程施工中，乙方確保工程施工科學、安全，因乙方原因造成的工程質量、財產損失和人身傷害，由乙方承擔責任，甲方概不負責；由于乙方施工原因造成他人財產、人身損害的由乙方承擔賠償責任。

　　第十三條合同的生效和份數

　　本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，本合同一式六份，具有同等法律效力，甲乙雙方各執兩份，由雙方各自分送相關部門。

　　第十四條附加條款

　　合同條款中未盡事宜，雙方協商解決。

　　甲方：_____水務局乙方:青海省____工程局有限責任公司

　　負責人：________負責人：________

　　法人代表：________法人代表：________

　　開戶行：________________

　　賬號：________________

　　____年____月____日____年____月____日