系統(tǒng)工程承攬合同書（精選17篇）
系統(tǒng)工程承攬合同書 篇1
甲方：______________________聯(lián)系電話：______________________
乙方：______________________聯(lián)系電話：______________________
甲乙雙方經(jīng)友好協(xié)商，就______工程達(dá)成以下協(xié)議：
1.甲方為乙方提供______設(shè)備及軟件，共____。
合同總價款：￥_________元
其中軟件費：￥_________元
硬件費：￥________元
工程費：￥_________元
2.付款方式 乙方先付甲方總工程預(yù)付款。
共￥_________元
其中軟件費：￥_________元
硬件費：￥_________元
工程費：￥_________元
甲方電腦硬件送達(dá)乙方指定場地經(jīng)乙方點數(shù)后，乙方須當(dāng)即付給甲方所有硬件費用。
完成安裝后，乙方在七日內(nèi)向甲方支付其余全部款項。
以上付款方式均為現(xiàn)金付款。
3.甲方責(zé)任 甲方在乙方要求的時間____年____月____日之前完成軟件安裝調(diào)試。
甲方負(fù)責(zé)培訓(xùn)乙方的系統(tǒng)管理員和該軟件的維護(hù)免費期為____年，維護(hù)地點在甲方公司所在地。
壹年內(nèi)因甲方提供硬件設(shè)備非人為損壞而引起軟件被破壞，甲方提供免費恢復(fù)。
如果是按乙方的要求擴(kuò)允功能，甲方可收取擴(kuò)充部分的費用。
壹年以后甲方對提供設(shè)備和軟件有償維護(hù)，維護(hù)費用為￥____元/年。
4.乙方責(zé)任 甲方調(diào)試系統(tǒng)所用的素材僅供系統(tǒng)測試，均不得用于營業(yè)或其它以盈利為目的'的商業(yè)活動，否則涉及的一切民事及刑事法律責(zé)任由乙方承擔(dān)。
乙方用于營業(yè)或其它以盈利為目的的商業(yè)活動所需之節(jié)目由乙方自行解決，甲方概不負(fù)責(zé)。
由乙方在以后使用中，由人為造成的系統(tǒng)的損壞，需要甲方上門服務(wù)的，甲方發(fā)生的費用全部由乙方負(fù)責(zé)。
5.其他事項 不得對軟件加以仿制;
對軟件權(quán)利的標(biāo)志不得除去、遮蓋或涂抹等。
按本合同第2條的規(guī)定，若乙方逾期不付款超過____天，甲方有權(quán)終止合同，由此造成的后果甲方概不負(fù)責(zé)在。
6.違約責(zé)任 雙方若有未盡事宜，由雙方共同協(xié)商解決，若有一方違約或侵權(quán)，參照我國有關(guān)法律法規(guī)處理;
雙方若有糾紛，提交人民法院裁判解決。
7.本合同自甲乙雙方代表簽字及蓋章后生效;
合同正本一式貳份，雙方各執(zhí)壹份，具同等的法律效力，本合同附件共有____份如下，也具同等法律效力。
聲明：本合同經(jīng)復(fù)印或涂改后無效! 甲方：_______
負(fù)責(zé)人：_____________
時間：_______________
地點：_______________
乙方：_______
負(fù)責(zé)人：_____________
時間：_______________
地點：_______________
系統(tǒng)工程承攬合同書 篇2
________________有限公司(甲方)
________________有限公司(乙方)
依照《________》有關(guān)規(guī)定，結(jié)合本工程具體實際情況，經(jīng)雙方協(xié)商一致，簽訂本合同，共同遵守。
乙方受甲方委托,承擔(dān)甲方________市檔案館遷建250KVA變配電受電工程,具體事宜雙方明確如下：
一、甲方委托給乙方的工程項目和內(nèi)容：
1、250KVA變受電工程的設(shè)計、設(shè)備購置、安裝調(diào)試
二、有關(guān)技術(shù)及服務(wù)要求：
1、乙方應(yīng)根據(jù)甲方的要求做好開工和竣工等有關(guān)技術(shù)工作，協(xié)助并配合線路驗收、接入系統(tǒng)及并網(wǎng)工作。及時提供竣工資料。
2、乙方采購所有電氣設(shè)備和原料，應(yīng)從國家定點廠家采購，并符合國家有關(guān)質(zhì)量、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。
3、變配電及線路安裝工程應(yīng)根據(jù)電力安裝標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行，符合質(zhì)量要求。
4、甲方負(fù)責(zé)做好青苗賠償?shù)扔嘘P(guān)政策處理。
三、工程款項及費用的結(jié)算：
1、工程款結(jié)算按執(zhí)行。
2、工程預(yù)算款總計：________元;(高壓電纜、10KV線路部分按實際耗材在決算中計收)
3、本工程款分2次結(jié)清，其中：
(1)、合同簽訂3天內(nèi)應(yīng)付工程款的70%(計________元)
(2)、工程竣工驗收合格決算審核后，送電前工程款全部付清。
4、工程款的結(jié)算以審計決算為依據(jù)。
四、施工及竣工驗收：
1、根據(jù)工程施工要求，甲方應(yīng)于施工前具備土建驗收條件(包括完成破路申請手續(xù)，設(shè)備進(jìn)場道路暢通等)，并確保自建附屬工程質(zhì)量為乙方進(jìn)場創(chuàng)造施工條件。
2、乙方應(yīng)在________年________月________日工程竣工，遇特殊情況雙方另行協(xié)商，時間順延。
3、施工期間,甲方應(yīng)派員到現(xiàn)場協(xié)助解決安裝施工期間所發(fā)生的特殊情況。
4、乙方在施工期間應(yīng)注意安全,做到文明施工，如發(fā)生違章和野蠻施工所
造成意外事故和損失，由乙方自負(fù)。
5、乙方在工程結(jié)束時，甲方應(yīng)會同供電局有關(guān)部門進(jìn)行竣工驗收。
五、合同未盡事宜，雙方協(xié)商解決。
六、合同雙方代表簽字蓋章后生效。
七、合同一式4份，甲方執(zhí)2份，乙方執(zhí)2份。
甲方：(蓋章)________________乙方：(蓋章)________________
代表：________________代表：________________
系統(tǒng)工程承攬合同書 篇3
第一部分協(xié)議書
發(fā)包人(全稱)：_______________有限公司
承包人(全稱)：_______________有限責(zé)任公司
依照《_____》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)、遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就本建設(shè)工程施工項協(xié)商一致，訂立本合同。
一、工程概況
工程名稱：_______________
工程地點：_______________
工程內(nèi)容：由建筑設(shè)計院設(shè)計施工圖中確定的工作內(nèi)容：土建工程、安裝工程、消防工程、小區(qū)環(huán)境、市政管網(wǎng)工程
群體工程應(yīng)附承包人承攬工程項目一覽表(附件1)工程立項批準(zhǔn)文號：___________________
資金來源：自籌資金
二、工程承包范圍
承包范圍：設(shè)計圖所列的施工范圍
三、合同工期
開工日期：_______________
竣工日期：_______________
合同工期總?cè)諝v天數(shù)_________________天
四、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)
工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：合格
五、合同價款
金額(大寫)：_____________________________元(人民幣)
�。ぃ篲____________________________元
六、組成合同的文件
組成本合同的文件包括：
1、本合同協(xié)議書
2、中標(biāo)通知書
3、投標(biāo)書及其附件
4、本合同專用條款
5、本合同條款
6、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范及有關(guān)技術(shù)文件
7、圖紙
8、工程量清單
9、工程報價單或預(yù)算書
雙方有關(guān)工程的洽商、變更等書面協(xié)議或文件視為本合同的組成部分。
七、本協(xié)議書中有關(guān)詞語含義本合同第二部分《條款》中分別賦予它們的定義相同。
八、承包人向發(fā)包人承諾按照合同約定進(jìn)行施工、竣工并在質(zhì)量保修期內(nèi)承擔(dān)工程質(zhì)量保修責(zé)任。
九、發(fā)包人向承包人承諾按照合同約定的期限和方式支付合同價款及其他應(yīng)當(dāng)支付的款項。
十、合同生效
合同訂立時間：________年__________月__________日
合同訂立地點：_______________
本合同雙方約定_______________后生效。
發(fā)包人：(公章)_______________承包人：_______________(公章)
住所：_______________住所：_______________
法定代表人：_______________法定代表人：_______________
委托代表人：_______________委托代表人：_______________
電話：_______________電話：_______________
傳真：_______________傳真：_______________
開戶銀行：_______________開戶銀行：_______________
賬號：_______________賬號：_______________
郵政編碼：_______________郵政編碼：_______________
第二部分條款
一、詞語定義及合同文件
1、詞語定義
下列詞語除專用條款另有約定外，應(yīng)具有本條所賦予的定義：
1.1條款：是根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定及建設(shè)工程施工的需要訂立，于建設(shè)工程施工的條款。
1.2專用條款：是發(fā)包人與承包人根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定，結(jié)合具體工程實際，經(jīng)協(xié)商達(dá)成一致意見的條款，是對條款的具體化、補充或修改。
1.3發(fā)包人：指在協(xié)議書中約定，具有工程發(fā)包主體資格和支付工程價款能力的當(dāng)事人以及取得該當(dāng)事人資格的合法繼承人。
1.4承包人：指在協(xié)議書中約定，被發(fā)包人接受的具有工程施工承包主體資格的當(dāng)事人以及取得該當(dāng)事人資格的合法繼承人。
1.5項目經(jīng)理：指承包人在專用條款中指定的負(fù)責(zé)施工管理和合同履行的代表。
1.6設(shè)計單位：指發(fā)包人委托的負(fù)責(zé)本工程設(shè)計并取得相應(yīng)工程設(shè)計資質(zhì)等級證書的單位。
1.7監(jiān)理單位：指發(fā)包人委托的負(fù)責(zé)本工程監(jiān)理并取得相應(yīng)工程監(jiān)理資質(zhì)等級證書的單位。
1.8工程師：指本工程監(jiān)理單位委派的總監(jiān)理工程師或發(fā)包人指定的履行本合同的代表，其具體身份和職權(quán)由發(fā)包人承包人在專用條款中約定。
1.9工程造價管理部門：指_____有關(guān)部門、縣級以上人民政府建設(shè)行政主管部門或其委托的工程造價管理機(jī)構(gòu)。
1.10工程：指發(fā)包人承包人在協(xié)議書中約定的承包范圍內(nèi)的工程。
1.11合同價款：指發(fā)包人承包人在協(xié)議書中約定，發(fā)包人用以支付承包人按照合同約定完成承包范圍內(nèi)全部工程并承擔(dān)質(zhì)量保修責(zé)任的款項。
1.12追加合同價款：指在合同履行中發(fā)生需要增加合同價款的情況，經(jīng)發(fā)包人確認(rèn)后按計算合同價款的方法增加的合同價款。
1.13費用：指不包含在合同價款之內(nèi)的應(yīng)當(dāng)由發(fā)包人或承包人承擔(dān)的經(jīng)濟(jì)支出。
1.14工期：指發(fā)包人承包人在協(xié)議書中約定，按總?cè)諝v天數(shù)(包括法定節(jié)假日)計算的承包天數(shù)。
1.15開工日期：指發(fā)包人承包人在協(xié)議書中約定，承包人開始施工的絕對或相對的日期。
1.16竣工日期：指發(fā)包人承包人在協(xié)議書約定，承包人完成承包范圍內(nèi)工程的絕對或相對的日期。
1.17圖紙：指由發(fā)包人提供或由承包人提供并經(jīng)發(fā)包人批準(zhǔn)，滿足承包人施工需要的所有圖紙(包括配套說明和有關(guān)資料)。
1.18施工場地：指由發(fā)包人提供的用于工程施工的場所以及發(fā)包人在圖紙中具體指定的供施工使用的任何其他場所。1.19書面形式：指合同書、信件和數(shù)據(jù)電文(包括電報、電傳、傳真、電子數(shù)據(jù)交換和電子郵件)等可以有形地表現(xiàn)所載內(nèi)容的形式。
1.20違約責(zé)任：指合同一方不履行合同義務(wù)或履行合同義務(wù)不符合約定所應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任。
1.21索賠：指在合同履行過程中，對于并非自己的過錯，而是應(yīng)由對方承擔(dān)責(zé)任的情況造成的實際損失，向?qū)Ψ教岢鼋?jīng)濟(jì)補償和(或)工期順延的要求。
1.22不可抗力：指不能預(yù)見、不能避免并不能克服的客觀情況。
1.23小時或天：本合同中規(guī)定按小時計算時間的，從事件有效開始時計算(不扣除休息時間);規(guī)定按天計算時間的，開始當(dāng)天不計入，從次日開始計算。時限的最后一天是休息日或者其他法定節(jié)假日的，以節(jié)假日次日為時限的最后一天，但竣工日期除外。時限的最后一天的截止時間為當(dāng)日24時。
2、合同文件及解釋順序
2.1合同文件應(yīng)能相互解釋，互為說明。除專用條款另有約定外，組成本合同的文件及優(yōu)先解釋順序如下：
(1)本合同協(xié)議書
(2)中標(biāo)通知書
(3)投標(biāo)書及其附件(4)本合同專用條款(5)本合同條款(6)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范及有關(guān)技術(shù)文件
(7)圖紙
(8)工程量清單
(9)工程報價單或預(yù)算書
合同履行中，發(fā)包人承包人有關(guān)工程的洽商、變更等書面協(xié)議或文件視為本合同的組成部分。
2.2當(dāng)合同文件內(nèi)容含糊不清或不相一致時，在不影響工程正常進(jìn)行的.情況下，由發(fā)包人承包人協(xié)商解決。雙方也可以提請負(fù)責(zé)監(jiān)理的工程師作出解釋。雙方協(xié)商不成或不同意負(fù)責(zé)監(jiān)理的工程師作出解釋。雙方協(xié)商不成或不同意負(fù)責(zé)監(jiān)理的工程師的解釋時，按本條款第37條關(guān)于爭議的約定處理。
3、語言文字和適用法律、標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范3.1語言文字
本合同文件使用漢語語言文字書寫、解釋和說明。如專用條款約定使用兩種以上(含兩種)語言文字時，漢語應(yīng)為解釋和說明本合同的標(biāo)準(zhǔn)語言文字。
在_____地區(qū)，雙方可以約定使用_____語言文字書寫和解釋、說明本合同。
3.2適用法律和法規(guī)
本合同文件適用國家的法律和行政法規(guī)。需要明示的法律、行政法規(guī)，由雙方在專用條款中約定。
3.3適用標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范
雙方在專用條款內(nèi)約定適用國家標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范的名稱;沒有國家標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范但有行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范的，約定適用行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范的名稱;沒有國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范的，約定適用工程所在地地方標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范的名稱。發(fā)包人應(yīng)按專用條款約定的時間向承包人提供一式兩份約定的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范。
國內(nèi)沒有相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范的，由發(fā)包人按專用條款約定的時間向承包人提出施工技術(shù)要求，承包人按約定的時間和要求提出施工工藝，經(jīng)發(fā)包人認(rèn)可后執(zhí)行。發(fā)包人要求使用國外標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范的，應(yīng)負(fù)責(zé)提供中文譯本。
本條所發(fā)生的購買、翻譯標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范或制定施工工藝的費用，由發(fā)包人承擔(dān)。
4、圖紙
4.1發(fā)包人應(yīng)按專用條款約定的日期和套數(shù)，向承包人提供圖紙。承包人需要增加圖紙?zhí)讛?shù)的，發(fā)包人應(yīng)代為復(fù)制，復(fù)制費用由承包人承擔(dān)。發(fā)包人對工程有保密要求的，應(yīng)在專用條款中提出保密要求，保密措施費用由發(fā)包人承擔(dān)，承包人在約定保密期限內(nèi)履行保密義務(wù)。
4.2承包人未經(jīng)發(fā)包人同意，不得將本工程圖紙轉(zhuǎn)給第三人。工程質(zhì)量保修期滿后，除承包人存檔需要的圖紙外，應(yīng)將全部圖紙退還給發(fā)包人。
4.3承包人應(yīng)在施工現(xiàn)場保留一套完整圖紙，供工程師及有關(guān)人員進(jìn)行工程檢查時使用。
二、雙方一般權(quán)利和義務(wù)
5、工程師
5.1實行工程監(jiān)理的，發(fā)包人應(yīng)在實施監(jiān)理前將委托的監(jiān)理單位名稱、監(jiān)理內(nèi)容及監(jiān)理權(quán)限以書面形式通知承包人。
5.2監(jiān)理單位委派的總監(jiān)理工程師在本合同中稱工程師，其姓名、職務(wù)、職權(quán)由發(fā)包人承包人在專用條款內(nèi)寫明。工程師按合同約定行使職權(quán)，發(fā)包人在專用條款內(nèi)要求工程師在
行使某些職權(quán)前需要征得發(fā)包人批準(zhǔn)的，工程師應(yīng)征得發(fā)包人批準(zhǔn)。
5.3發(fā)包人派駐施工場地履行合同的代表在本合同中也稱工程師，其姓名、職務(wù)、職權(quán)由發(fā)包人在專用條款內(nèi)寫明，但職權(quán)不得與監(jiān)理單位委派的總監(jiān)理工程師職權(quán)相互交叉。雙方職權(quán)發(fā)生交叉或不明確時，由發(fā)包人予以明確，并以書面形式通知承包人。
5.4合同履行中，發(fā)生影響發(fā)包人承包人雙方權(quán)利或義務(wù)的事件時，負(fù)責(zé)監(jiān)理的工程師應(yīng)依據(jù)合同在其職權(quán)范圍內(nèi)客觀公正地進(jìn)行處理。一方對工程師的處理有異議時，按本條款第37條關(guān)于爭議的約定處理。
5.5除合同內(nèi)有明確約定或經(jīng)發(fā)包人同意外，負(fù)責(zé)監(jiān)理的工程師無權(quán)解除本合同約定的承包人的任何權(quán)利與義務(wù)。
5.6不實行工程監(jiān)理的，本合同中工程師專指發(fā)包人派駐施工場地履行合同的代表，其具體職權(quán)由發(fā)包人在專用條款內(nèi)寫明。
6、工程師的委派和指令
6.1工程師可委派工程師代表，行使合同約定的自己的職權(quán)，并可在認(rèn)為必要時撤回委派。委派和撤回均應(yīng)提前7天以書面形式通知承包人，負(fù)責(zé)監(jiān)理的工程師還應(yīng)將委派和撤回通知發(fā)包人。委派書和撤回通知作為本合同附件。
工程師代表在工程師授權(quán)范圍內(nèi)向承包人發(fā)出的任何書面形式的函件，與工程師發(fā)出的函件具有同等效力。承包人對工程師代表向其發(fā)出的任何書面形式的函件有疑問時，可將此函件提交工程師，工程師應(yīng)進(jìn)行確認(rèn)。工程師代表發(fā)出指令有失誤時，工程師應(yīng)進(jìn)行糾正。除工程師或工程師代表外，發(fā)包人派駐工地的其他人員均無權(quán)向承包人發(fā)出任何指令。
6.2工程師的指令、通知由其本人簽字后，以書面形式交給項目經(jīng)理，項目經(jīng)理在回執(zhí)上簽署姓名和收到時間后生效。確有必要時，工程師可發(fā)出口頭指令，并在48小時內(nèi)給予書面確認(rèn)，承包人對工程師的指令應(yīng)予執(zhí)行。工程師不能及時給予書面確認(rèn)的，承包人應(yīng)于工程師發(fā)出口頭指令后7天內(nèi)提出書面確認(rèn)要求。工程師在承包人提出確認(rèn)要求后48小時內(nèi)不予答復(fù)的，視為口頭指令已被確認(rèn)。
承包人認(rèn)為工程師指令不合理，應(yīng)在收到指令后24小時內(nèi)向工程師提出修改指令的書面報告，工程師在收到承包人報告后24小時內(nèi)作出修改指令或繼續(xù)執(zhí)行原指令的決定，并以書面形式通知承包人。緊急情況下，工程師要求承包人立即執(zhí)行的指令或承包人雖有異議，但工程師決定仍繼續(xù)執(zhí)行的指令，承包人應(yīng)予執(zhí)行。因指令錯誤發(fā)生的追加合同價款和給承包人造成的損失由發(fā)包人承擔(dān)，延誤的工期相應(yīng)順延。
本款規(guī)定同樣適用于由工程師代表發(fā)出的指令、通知。
6.3工程師應(yīng)按合同約定，及時向承包人提供所需指令、批準(zhǔn)并履行約定的其他義務(wù)。由于工程師未能按合同約定履行義務(wù)造成工期延誤，發(fā)包人應(yīng)承擔(dān)延誤造成的追加合同價款，并賠償承包人有關(guān)損失，順延延誤的工期。
6.4如需更換工程師，發(fā)包人應(yīng)至少提前7天以書面形式通知承包人，后任繼續(xù)行使合同文件約定的前任的職權(quán)，履行前任的義務(wù)。
7、項目經(jīng)理
7.1項目經(jīng)理的姓名、職務(wù)在專用條款內(nèi)寫明。
7.2承包人依據(jù)合同發(fā)出的通知，以書面形式由項目經(jīng)理簽字后送交工程師，工程師在回執(zhí)上簽署姓名和收到時間后生效。
7.3項目經(jīng)理按發(fā)包人認(rèn)可的施工組織設(shè)計(施工方案)和工程師依據(jù)合同發(fā)出的指令組織施工。在情況緊急且無法與工程師聯(lián)系時，項目經(jīng)理應(yīng)當(dāng)采取保證人員生命和工程、財產(chǎn)安全的緊急措施，并在采取措施后48小時內(nèi)向工程師提交報告。責(zé)任在發(fā)包人或第三人，由發(fā)包人承擔(dān)由此發(fā)生的追加合同價款，相應(yīng)順延工期;責(zé)任在承包人，由承包人承擔(dān)費用，不順延工期。
系統(tǒng)工程承攬合同書 篇4
建設(shè)單位：
(以下簡稱甲方)
施工單位： 博樂市銀河不銹鋼制作中心 (以下簡稱乙方)
為明確甲乙雙方在施工過程中的權(quán)利義務(wù)，促使雙方互相創(chuàng)造條件，搞好配合協(xié)作，經(jīng)甲乙雙方充分協(xié)商，特簽訂本合同，以便共同遵守。
第一條：總則
一、工程名稱： 精河公路段職工集資住宅樓4#、5#、6#、7#樓
二、工程地點： 精河縣和平小區(qū)
三、工程范圍：本合同全部工程安裝進(jìn)戶門89樘、單元進(jìn)戶門9套，(詳見附表)。
四、工程造價(包含安裝)，本合同全部工程施工造價為人民幣 122175元(壹拾貳萬貳仟壹佰柒拾伍元整 ) 。
第二條：工程期限
本合同簽訂之日起 18 日內(nèi)所有防盜門全部到現(xiàn)場，運輸自 20--年8月 19日至 20-- 年 8 月 28 日;安裝時間十日，從 20-- 年 8月 29 日于 20-- 年 9 月8 日安裝完畢。
在組織施工過程中，如遇下列情況，順延工期，雙方應(yīng)及時進(jìn)行協(xié)商，并通過書面形式確定順延期限：
2.1、因天災(zāi)或人力不能抗拒的原因被迫停工者;
2.2、因甲方提出更變計劃或變更施工圖而不能繼續(xù)施工者;
第三條：工程款結(jié)算
3.1、以實際面積及變更進(jìn)行結(jié)算;
3.2、本合同自簽訂生效之日起，甲方應(yīng)在 日內(nèi)按工程造價總數(shù)元的百分之三十撥給乙方備料及施工費，所有防盜門到現(xiàn)場后，再付百分之五十。待工程竣工驗收合格后付至95%，余5%作工程保修金一年后返還。
3.3、在施工中如遇中途停建，緩建，甲乙雙方對在建工程應(yīng)商定做到安全部位。
3.4、在施工中由于乙方本身原因造成的停工，返工，材料，構(gòu)件的倒運，機(jī)械二次進(jìn)場等損失，均由乙方自行負(fù)擔(dān)。
第四條：完工驗收，結(jié)算與保修
4.1、乙方在單項工程竣工前十日，應(yīng)將驗收日期以書面開展通知甲方屆時驗收，如甲方不能按期參加驗收，須提前通知乙方，并與乙方另行商定驗收日期，但甲方必須承認(rèn)乙方的完工時間。
4.2、完工工程經(jīng)檢驗合格，從驗收之日起十天內(nèi)乙方向甲方移交完畢，如甲方不按期接管，致使已驗收工程發(fā)生損失，應(yīng)由甲方負(fù)擔(dān)。
第五條：獎勵，懲罰與仲裁
5.1、甲方不得借故拖欠各種應(yīng)付款項，如逾期不付，則視同貸款，拖延方應(yīng)增付應(yīng)付而未付款項的利息。
5.2、施工中的經(jīng)濟(jì)糾紛，應(yīng)本著實事求是的原則，協(xié)商解決如雙方協(xié)商不能解決時，根據(jù)一方當(dāng)事人的請求，可以提交當(dāng)?shù)厝嗣穹ㄔ褐俨谩?/p>
第六條：合同份數(shù)及有效期
一、本合同一式叁份，其中甲方兩份，乙方壹份。
二、本合同自雙方簽訂之日生效，在本合同全部工程完工驗收并結(jié)清尾款后失效。
第七條：其他約定
7.1、乙方在進(jìn)行施工時必須對甲方及有關(guān)單位的成品進(jìn)行妥善保護(hù)。若造成損失由乙方負(fù)責(zé)恢復(fù)并賠償損失。
7.2、乙方負(fù)責(zé)提供相關(guān)的資料。
甲方(簽章)： 乙方(簽章)：
法人代表(簽章)： 法人代表(簽章)：
年 月 日 年 月 日
系統(tǒng)工程承攬合同書 篇5
甲方：
乙方：
簽約地點：
簽約日期：
一、總則
1、甲、乙雙方依據(jù)《中華人民共和國合同法》，并經(jīng)充分協(xié)商，就泗陽縣人民路桃園公園戶外全彩電子顯示屏采購及安裝項目相關(guān)事宜達(dá)成協(xié)議。
2、甲方提出本合同電子顯示屏項目的具體要求，乙方據(jù)此合同規(guī)定負(fù)責(zé)該顯示系統(tǒng)項目的設(shè)計、制作、安裝、調(diào)試、培訓(xùn)、維護(hù)等工作。甲方負(fù)責(zé)項目的總費用。
二、項目類型、費用構(gòu)成
顯示屏項目總費用為：578138.00元。大寫：伍拾柒萬捌仟壹佰叁拾捌元
具體構(gòu)成如下：
1、顯示屏體部分
P10戶外全彩電子顯示屏，8.88mx4.88m=43.33平方米，單價8800，合價381304.00元
小計：￥381304.00元，大寫：叁拾捌萬壹仟叁佰零肆元
注：紅管為中國臺灣光磊，綠管、籃管為杭州士藍(lán)，亮度需滿足標(biāo)書中的要求。
2、屏體鋼結(jié)構(gòu)、外設(shè)、控制系統(tǒng)等費用
包括：鋼結(jié)構(gòu)（框架結(jié)構(gòu)、立柱）、控制系統(tǒng)（接收卡，發(fā)送卡、DVI顯卡、PCTV卡）、外接設(shè)備（音響功放、空調(diào)、視頻處理器、電腦）、布線及線材、基礎(chǔ)、監(jiān)控系統(tǒng)、避雷針、電源箱、運輸、安裝、調(diào)試等。
小計：￥196834元，大寫：拾玖萬陸仟捌佰叁拾肆元
3、若甲方中途變更承攬要求，造成乙方增加費用或遭受損失，則甲方相應(yīng)提高項目總費用。
4、乙方報價應(yīng)是招標(biāo)文件所確定的招標(biāo)范圍內(nèi)的全部項目內(nèi)容的價格體現(xiàn)，投標(biāo)報價應(yīng)包括全部費用，任何漏報、少報的費用均視為已包含在報價中，以后不得追加任何費用。
三、運輸、安裝、調(diào)試及培訓(xùn)
1、乙方負(fù)責(zé)顯示屏的運輸、安裝、調(diào)試及甲方操作人員的培訓(xùn)。
2、乙方承擔(dān)的具體工作。
（1）顯示屏由乙方所在地至甲方所在地的運輸。
（2）顯示屏的現(xiàn)場安裝、調(diào)試。
（3）對甲方操作人員的培訓(xùn)。
3、甲方承擔(dān)的具體工作。
�。�1）及時提供顯示屏安裝的具體要求、安裝場地的施工條件說明及通訊距離。
�。�2）甲方責(zé)施工用電和顯示屏及其控制設(shè)備用交流電源的協(xié)調(diào)。
（3）負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場的有關(guān)辦證、與有關(guān)部門的聯(lián)絡(luò)、消防等所有協(xié)調(diào)工作及相關(guān)費用。
�。�4）在顯示屏安裝、調(diào)試開始時，即派出熟悉計算機(jī)應(yīng)用的操作人員，以掌握顯示屏整體情況并接收現(xiàn)場培訓(xùn)。
四、項目維護(hù)
1、乙方負(fù)責(zé)對顯示屏進(jìn)行終身維護(hù)、屏體免費維修兩年（自顯示屏安裝并驗收合格后三日算起），質(zhì)保期之后乙方只收取維修成本費；顯示屏外圍設(shè)備的`質(zhì)保期執(zhí)行供應(yīng)商的相應(yīng)規(guī)定。
2、若顯示屏本身出現(xiàn)問題，乙方在接到甲方通知后24小時趕到甲方所在地進(jìn)行解決。
五、項目進(jìn)度及驗收
1、顯示屏系統(tǒng)項目期總計30工作日，從乙方收到甲方預(yù)付款之日起到乙方安裝調(diào)試完畢止。
2、顯示屏現(xiàn)場安裝、調(diào)試完畢后的三天內(nèi)，甲方應(yīng)對整個顯示屏項目進(jìn)行驗收，驗收標(biāo)準(zhǔn)依據(jù)本合同各項條款及顯示屏技術(shù)規(guī)范，乙方需提供整個項目各個部分的質(zhì)量檢測報告，以保證項目整體的質(zhì)量問題。
3、驗收合格后應(yīng)填寫顯示屏采購及安裝項目驗收報告，并由雙方代表在驗收報告上簽字蓋章。
4、項目完工后，乙方需向甲方提供整個采購安裝項目的走線分布、框架結(jié)構(gòu)等相關(guān)圖紙，供甲方備用存檔。
六、項目費用結(jié)算方式
1、甲、乙雙方簽字蓋章之日起五個工作日內(nèi)，甲方預(yù)付乙方項目款20%，計：￥115627元，大寫：拾壹萬伍仟陸佰貳拾柒元，合同生效。
2、項目驗收合格后，甲方在五個工作日內(nèi)將工程總價50%付給乙方，計：￥289069元。大寫：貳拾捌萬玖仟零陸拾玖元。
3、一年內(nèi)無質(zhì)量問題，甲方再付乙方工程總價20%，計：￥115627元，大寫：拾壹萬伍仟陸佰貳拾柒元。
4、項目總價余款10%作為質(zhì)保金，在質(zhì)保期到期后十個工作日付清，計：￥57813元，大寫：伍萬柒仟捌佰壹拾叁元。
甲方：
乙方：
系統(tǒng)工程承攬合同書 篇6
委托方：_____________(以下稱甲方)
承接方：_____________(以下稱乙方)
簽約地點：________________________
施工地點：________________________
簽約時間：________________________
1、合同內(nèi)容
本合同項所指的項目是：___________________________
(系統(tǒng)配件參考“附件一：物料清單”)
2、合同金額
2、1 合同總金額為人民幣：_______________(rmb：__________)
2、2 合同總價已包括執(zhí)行本合同內(nèi)工程全部內(nèi)容之費用。
3、付款方式
3、1 付款
合同簽訂后兩天內(nèi)，由甲方向乙方支付合同總價的____________%，即人民幣__________(rmb___________)。
3、2 設(shè)備進(jìn)度款
當(dāng)乙方進(jìn)場并系統(tǒng)布線完畢后，甲方向乙方支付合同總價的____________%，即人民幣_____________(rmb________)。
3、3 工程結(jié)算付款
本合同項下系統(tǒng)設(shè)備安裝完成，由甲方人員驗收合格之日起后兩天內(nèi)，甲方向乙方支付合同總價的_______%，即人民幣___________(rmb______)。
3、4 最終驗收付款
經(jīng)甲方代表正式驗收合格之后的____________個工作日后，甲方向乙方支付合同總價的____________%，即人民幣________________(rmb________________)。
3、5 其它事項
________________________________________________
4、合同雙方責(zé)任
4、1 甲方責(zé)任
4、1、1 按本合同第3條款規(guī)定及時向乙方支付合同款。
4、1、2 提供好施工現(xiàn)場的土建、水、電等條件。
4、1、3 安排好貨物在工地的倉儲設(shè)施。
4、1、4 協(xié)調(diào)各施工單位的關(guān)系，避免直接影響乙方施工進(jìn)度。
4、1、5 工程安裝調(diào)試完畢后，甲方應(yīng)在乙方提出驗收申請之時起____________個工作日內(nèi)安排驗收。
4、2 乙方責(zé)任
4、2、1 按合同規(guī)定負(fù)責(zé)進(jìn)行施工設(shè)計、供貨、安裝、測試及完成整個工程。
4、2、2 負(fù)責(zé)安排對甲方技術(shù)人員進(jìn)行免費培訓(xùn)。
4、2、3 確保所提供的設(shè)備材料與 附件一 質(zhì)量相符。
4、2、4 向甲方提供及時的售后服務(wù)支持。(響應(yīng)時間為全天24小時)
5、安裝及調(diào)試
5、1 安裝及調(diào)試責(zé)任
乙方根據(jù)合同規(guī)定對設(shè)備的安裝、調(diào)試負(fù)全部責(zé)任。
5、2 在整個安裝調(diào)試期內(nèi)，乙方應(yīng)按照甲方指定人員的督導(dǎo)及指引進(jìn)行施工。
6、其它
本合同中一切未盡事宜，由甲、乙雙方另行協(xié)商處理。
甲方：________________ 乙方：___________________
地址：________________ 地址：___________________
電話：________________ 電話：___________________
傳真：________________ 傳真：___________________
簽約代表：____________ 簽約代表：_______________
指定聯(lián)絡(luò)人員：________ 指定聯(lián)絡(luò)人員：___________
系統(tǒng)工程承攬合同書 篇7
浙江五洲工程項目管理有限公司 (甲方)
建德市龍源電力有限公司 (乙方)
依照《中華人民共和國合同法》有關(guān)規(guī)定，結(jié)合本工程具體實際情況，經(jīng)雙方協(xié)商一致，簽訂本合同，共同遵守。
乙方受甲方委托, 承擔(dān)甲方新上建德市檔案館遷建250KVA變配電受電工程, 具體事宜雙方明確如下：
一、甲方委托給乙方的工程項目和內(nèi)容：
1、250KVA變受電工程的設(shè)計、設(shè)備購置、安裝調(diào)試
二、有關(guān)技術(shù)及服務(wù)要求：
1、乙方應(yīng)根據(jù)甲方的要求做好開工和竣工等有關(guān)技術(shù)工作，協(xié)助并配
合線路驗收、接入系統(tǒng)及并網(wǎng)工作 。及時提供竣工資料。
2、乙方采購所有電氣設(shè)備和原料， 應(yīng)從國家定點廠家采購， 并符合國家有
關(guān)質(zhì)量、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。
3、變配電及線路安裝工程應(yīng)根據(jù)電力安裝標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行，符合質(zhì)量要求。
4、甲方負(fù)責(zé)做好青苗賠償?shù)扔嘘P(guān)政策處理。
三、工程款項及費用的結(jié)算：
1、工程款結(jié)算按<浙江省建設(shè)安裝定額20--版、預(yù)算管理制度及規(guī)定>執(zhí)行。
2、工程預(yù)算款總計：102496元;
(高壓電纜、10KV線路部分按實際耗材在決算中計收)
3、本工程款分 2次結(jié)清，其中：
(1) 、合同簽訂3天內(nèi)應(yīng)付工程款的70%
(計70000元)
(2) 、工程竣工驗收合格決算審核后，送電前工程款全部付清。
4、工程款的結(jié)算以審計決算為依據(jù)。
四、施工及竣工驗收：
1、根據(jù)工程施工要求，甲方應(yīng)于施工前具備土建驗收條件(包括完成破路申請手續(xù)，設(shè)備進(jìn)場道路暢通等)，并確保自建附屬工程質(zhì)量為乙方進(jìn)場創(chuàng)造施工條件。
2、乙方應(yīng)在20--年 月 日工程竣工，遇特殊情況雙方另行協(xié)商，時間順延。
3、施工期間, 甲方應(yīng)派員到現(xiàn)場協(xié)助解決安裝施工期間所發(fā)生的特殊情況。
4、乙方在施工期間應(yīng)注意安全, 做到文明施工，如發(fā)生違章和野蠻施工所
造成意外事故和損失，由乙方自負(fù)。
5、乙方在工程結(jié)束時，甲方應(yīng)會同供電局有關(guān)部門進(jìn)行竣工驗收。
五、合同未盡事宜，雙方協(xié)商解決。
六、合同雙方代表簽字蓋章后生效。
七、合同一式4份，甲方執(zhí)2份，乙方執(zhí)2份。
甲方： (蓋章) 乙方： (蓋章)
代表： 代表：
系統(tǒng)工程承攬合同書 篇8
建設(shè)單位：(以下簡稱甲方)
施工單位：(以下簡稱乙方)
根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，為明確雙方在承攬制作、安裝過程中的權(quán)利、義務(wù)，經(jīng)雙方協(xié)商同意后簽訂本合同。
第一條工程概況及承包范圍
一、工程名稱：
二、工程地點：
三、工程范圍和內(nèi)容：
1、承包范圍：
2、工程建筑面積：
3、結(jié)構(gòu)：----------------------------------
4、層數(shù)、建筑高度：詳見經(jīng)甲方單位審核通過的施工圖
5、其他：本合同價包括土建、鋼結(jié)構(gòu)，圍墻，地坪，
第二條合同價款及調(diào)整
一、工程合同價款采用固定合同，
總造價為(大寫):人民幣: 萬元 ， (大寫)
二、雙方約定合同價款的其他調(diào)整因素：
1、調(diào)整方式：
(1)遇業(yè)主方要求或設(shè)計規(guī)范要求比原業(yè)主方認(rèn)可方案增加的工程內(nèi)容。
(2)遇業(yè)主方要求施工圖范圍以外增加的工程內(nèi)容。
(3)遇業(yè)主方要求因圖紙變更而增加的工程內(nèi)容。以上各項經(jīng)業(yè)主或監(jiān)理簽證后予以調(diào)整。
2、調(diào)整原則：
(1)合同報價書已有相同項目的，按該項目的單價同比例下浮后執(zhí)行。
(2)合同報價書中無相同項目的，以市場信息價為基礎(chǔ)或參照本合同報價書而確定該項目的單價。
(3)工程量增減的計算方法按國家現(xiàn)行規(guī)定執(zhí)行。
(4)增加的工程量務(wù)必確定增加價款。
三、本工程最終結(jié)算價款為：固定合同價+追加合同價款+現(xiàn)場簽證與圖紙變更(補充協(xié)議或工程聯(lián)系單)。
第三條合同價款的支付與結(jié)算
一、工程款支付：
1、合同簽訂之日進(jìn)入施工現(xiàn)場3日內(nèi)，甲方支付合同總價的%預(yù)付款，場平基礎(chǔ)完工后3日內(nèi)，甲方支付該工程合同總價的%進(jìn)度款。
2、乙方土建完工甲方支付土建已完工程量的%，甲方在接到乙方遞交結(jié)算文件當(dāng)日起7日內(nèi)審核完畢，如未審核代表甲方已確認(rèn)并在14日內(nèi)付清余款(即工程竣工結(jié)算經(jīng)甲乙雙方簽字確認(rèn)并移交資料后支付至竣工結(jié)算價的97%)，剩余3%作為工程質(zhì)保金，質(zhì)保金在工程竣工后滿1年內(nèi)付清，以竣工通知書日期為準(zhǔn)。
3、前述合同總價系指合同簽訂時確定的工程總造價，如工程總造價在合同履行中按約定作增減時，支付金額作相應(yīng)增減。
二、結(jié)算：
1、乙方在工程竣工報告經(jīng)甲方認(rèn)可后的7日內(nèi)向甲方提交工程結(jié)算報告及資料。
2、工程最終造價按本合同第二條關(guān)于造價的約定和其他相關(guān)條款約定的方式、方法結(jié)算。遇本合同無約定的，按國家合同法有關(guān)規(guī)定實施。
3、甲方自收到乙方的結(jié)算報告及結(jié)算資料后7日內(nèi)給予確認(rèn)或提出修改意見。
4、甲方與乙方對變更部分工程款結(jié)算發(fā)生爭議時應(yīng)協(xié)商解決;協(xié)商不成的可委托雙方都認(rèn)可的審價機(jī)構(gòu)審價確定。
第四條工程期限
一、根據(jù)工程實際情況，約定工程總工期為天，其中安裝工期為工作日，工期起點以甲方向乙方下達(dá)開工報告為準(zhǔn)。計劃進(jìn)場日期年月日，具體進(jìn)場日期甲方應(yīng)提前5天書面通知乙方，特殊狀況需要延期，甲方也應(yīng)提前5天通知乙方。
二、如遇下列情況，經(jīng)甲方現(xiàn)場代表簽證后，工期相應(yīng)順延：
1、按施工準(zhǔn)備規(guī)定要求，不能提供壓實平整的施工場地，水源、電源、道路未能接通，障礙物未能清除，影響進(jìn)場施工時;
2、工程量變化、設(shè)計變更或提供的工程地質(zhì)資料不準(zhǔn)而影響進(jìn)度時;
3、在施工中因連續(xù)停電、停水8小時以上或連續(xù)間歇性停水、停電每周累計超過24小時，影響正常施工時;
4、人力不可抗拒的因素而延誤工期;
5、其它因甲方不可預(yù)見原因造成的中途停工。
第五條施工準(zhǔn)備
甲方：
1、--年--月--日前做好建筑紅線以外的“三通一平”，負(fù)責(zé)紅線外進(jìn)場道路的維修，并接到施工現(xiàn)場。
2、--年--月--日前，負(fù)責(zé)接通施工現(xiàn)場的施工用水源、電源、變壓器，要求滿足施工用水、用電量的需要。(水電由乙方單獨設(shè)立分表，從土建單位指定的位置接出水電源)。做好紅線以內(nèi)的場地平整及壓實、拆遷障礙物等工作，并提供相應(yīng)的資料。
3、甲方負(fù)責(zé)設(shè)計時，合同簽訂后3天內(nèi)(以收簽最后一張圖紙為準(zhǔn))提供完整的建筑安裝施工圖及有關(guān)施工技術(shù)資料。
4、組織甲、乙方和設(shè)計單位及有關(guān)部門參加施工圖交底，并做好三方簽署的交底會審紀(jì)要，在7日內(nèi)分送有關(guān)單位，并在7日內(nèi)提供會審紀(jì)要和修改后的施工圖(甲方供圖時)。
5、提供本工程前期施工資料，辦妥土建交驗手續(xù);協(xié)助乙方辦理現(xiàn)場施工人員暫住證等及其它甲方應(yīng)該辦理的手續(xù)。
6、甲方應(yīng)在施工準(zhǔn)備期屆滿前完成前述工作，并向乙方發(fā)出進(jìn)場施工的書面通知。
乙方：
1、在由乙方提供設(shè)計時，本合同簽訂之日起3 日內(nèi)，甲方應(yīng)向乙方提供有關(guān)技術(shù)資料，并保證資料數(shù)據(jù)真實、準(zhǔn)確。
2、由乙方提供設(shè)計時，在本合同簽訂之日起3 日內(nèi)，通知甲方出面組織施工圖會審和交底會議，會后3日內(nèi)，由甲方書面提出會審紀(jì)要和修改決定交乙方修改設(shè)計并報原設(shè)計單位審核。
3、編制施工組織設(shè)計或施工方案，組織施工管理人員和材料、施工機(jī)械進(jìn)場。
4、提供辦理建筑施工許可證的有關(guān)資料，配合甲方代表的現(xiàn)場管理。
5、構(gòu)件已制作，具備發(fā)運安裝條件時，乙方應(yīng)書面通知甲方，準(zhǔn)備進(jìn)場安裝。
第六條雙方的職責(zé)
甲方的職責(zé)
1、甲方委派同志為駐工地代表，具體行使下列權(quán)力、職責(zé)：
(1)下達(dá)的指令、通知由其本人簽字后，以書面形式交給乙方代表，乙方代表在回執(zhí)上簽署姓名和收到時間后生效;
(2)有權(quán)對乙方工程量的增減核實確認(rèn);
(3)有權(quán)代表甲方確認(rèn)設(shè)計變更或工程洽商;
(4)有權(quán)代表甲方對乙方施工的工程進(jìn)行驗收。
(5)檢查和監(jiān)督乙方和監(jiān)理單位執(zhí)行合同;
(6)乙方項目負(fù)責(zé)人及有關(guān)人員的調(diào)換需事先經(jīng)其同意;
2、甲方應(yīng)保證乙方進(jìn)場施工能順利進(jìn)行，若在乙方進(jìn)場施工后，因甲方原因?qū)е乱曳讲荒苷Ｊ┕ぃ磺胸?zé)任由甲方承擔(dān)。施工場地具備“三通一平”等條件，并在開工后繼續(xù)負(fù)責(zé)解決以上事項的遺留問題。
3、組織乙方和設(shè)計單位進(jìn)行圖紙會審，向乙方進(jìn)行設(shè)計交底。該圖紙會審紀(jì)要經(jīng)甲方或甲方代表確認(rèn)后，作為乙方預(yù)算、施工、決算的依據(jù)。
乙方的職責(zé)
1、乙方委派同志為駐工地代表，具體行使下列權(quán)力、職責(zé)：
(1)乙方的要求、請求和通知，以書面形式由乙方代表簽字后送交甲方代表，甲方代表在回執(zhí)上簽署姓名和收到時間后生效。
(2)乙方代表按甲方或甲方代表批準(zhǔn)的施工方案，和依據(jù)合同發(fā)出的指令，組織施工。
2、乙方根據(jù)圖紙合同的要求進(jìn)行施工。
3、遵守地方政府和有關(guān)部門的相關(guān)規(guī)定。
4、乙方按有關(guān)規(guī)定，采取嚴(yán)格的安全防護(hù)措施，承擔(dān)由于自身安全措施不力造成事故的責(zé)任和因此發(fā)生的費用，非乙方責(zé)任造成安全事故，由責(zé)任方承擔(dān)有關(guān)責(zé)任和費用。
第七條施工與設(shè)計變更
正式的施工設(shè)計圖紙、說明和有關(guān)技術(shù)資料，作為制作施工的有效依據(jù)，開工前由甲方組織設(shè)計交底和三方會審作紀(jì)要，作為施工與結(jié)算的補充依據(jù)，甲、乙雙方均不得擅自修改，圖紙會審紀(jì)要在圖紙會審后7天內(nèi)各方予以簽字蓋章。
甲方如需設(shè)計變更，須在制作前15天由原設(shè)計單位作正式修改通知書或修改圖紙，并且費用已經(jīng)業(yè)主確認(rèn)后，乙方予以實施。重大修改或增加造價時，必須另行協(xié)商，簽訂補充協(xié)議。如構(gòu)件已經(jīng)制作后提出修改，甲方應(yīng)賠償相應(yīng)經(jīng)濟(jì)損失。造成工期延誤的，工期順延。
如由乙方提供設(shè)計圖紙及有關(guān)技術(shù)資料的，如甲方需變更設(shè)計時，應(yīng)由甲方正式以書面通知乙方進(jìn)行設(shè)計變更，辦法與上款相同。
經(jīng)甲方認(rèn)可的設(shè)計變更，發(fā)生工程費用變動，工程款按實結(jié)算。
第八條安全施工
一、乙方應(yīng)遵守工程建設(shè)安全生產(chǎn)有關(guān)管理規(guī)定，嚴(yán)格按安全標(biāo)準(zhǔn)組織施工，并隨時接受行業(yè)安全檢查人員依法實施的監(jiān)督檢查，采取必要的安全防護(hù)措施，消除事故隱患。由于乙方安全措施不力造成事故的責(zé)任和因此發(fā)生的費用由乙方承擔(dān)。
二、甲方應(yīng)對其派駐在施工場地的工作人員進(jìn)行安全教育，并對他們的安全負(fù)責(zé)。因甲方原因?qū)е碌陌踩鹿�，由甲方承�?dān)責(zé)任及發(fā)生的費用。
三、在乙方進(jìn)場施工至交付工程的整個期間，甲方人員除工程師和其他指定的工作人員外，未經(jīng)乙方現(xiàn)場管理人員許可，不得擅自進(jìn)入施工現(xiàn)場，否則發(fā)生人身事故均由甲方負(fù)責(zé)并承擔(dān)費用。
四、甲方應(yīng)在其認(rèn)為必要的處所設(shè)立安全警告牌或安全公告欄。
五、乙方在進(jìn)場施工前應(yīng)組織全體施工人員進(jìn)行安全培訓(xùn)和教育。未經(jīng)教育培訓(xùn)，不得上崗作業(yè)。
六、發(fā)生重大傷亡事故及其他安全事故，乙方應(yīng)按有關(guān)規(guī)定立即報告有關(guān)部門并通知項目經(jīng)理，同時按有關(guān)部門要求進(jìn)行處理，費用由事故責(zé)任方承擔(dān)。
第九條工程質(zhì)量
一、工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：合格。
二、對工程的施工安裝質(zhì)量和其所提供的材料、制作的構(gòu)件質(zhì)量負(fù)責(zé)。
三、乙方必須嚴(yán)格按施工圖設(shè)計和說明文件及國家有關(guān)規(guī)范、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)的要求施工。
四、乙方在施工中應(yīng)自覺接受監(jiān)理工程師的質(zhì)量監(jiān)督，隨時接受監(jiān)理工程師的檢查。發(fā)現(xiàn)工程質(zhì)量達(dá)不到合同約定的標(biāo)準(zhǔn)的應(yīng)及時整改，包括修理或返工，直至達(dá)到約定標(biāo)準(zhǔn)。
五、監(jiān)理工程師的檢查、檢測不應(yīng)違反國家或行業(yè)規(guī)定影響施工正常進(jìn)行。如違反國家或行業(yè)規(guī)定檢查、檢測影響乙方施工，影響施工的費用和損失由甲方承擔(dān)，并順延工期。
六、乙方應(yīng)按鋼結(jié)構(gòu)工程質(zhì)量驗收規(guī)范對分項、分部工程質(zhì)量進(jìn)行評定。鋼結(jié)構(gòu)工程主構(gòu)件安裝完工時，應(yīng)通知監(jiān)理工程師進(jìn)行中間結(jié)構(gòu)驗收。驗收合格后進(jìn)入下一道工序。
七、如乙方在施工中發(fā)生質(zhì)量事故，應(yīng)及時書面報告監(jiān)理工程師。一般質(zhì)量事故的處理結(jié)果由監(jiān)理工程師報質(zhì)檢部門備案;重大質(zhì)量事故的處理方案應(yīng)經(jīng)設(shè)計單位、甲方、質(zhì)檢部門共同研究決定。
八、自工程竣工驗收合格或視為合格日起，乙方對工程承擔(dān)保修責(zé)任，質(zhì)保金為合同總價的5%，保修期為一年。
第十條工程驗收
1、驗收合格的，由甲、乙雙方、監(jiān)理方等簽字確認(rèn)。實際竣工日期為乙方向甲方提交竣工驗收報告之日。
2、驗收不合格，由甲方、乙方和監(jiān)理工程師形成驗收紀(jì)要，明確存在的問題和修改意見及期限。乙方在修改期限完成修改后通知甲方再次驗收，并承擔(dān)因此而造成的甲方的損失，工期不予順延，甲方原因由甲方全部承擔(dān)，工期順延。
四、特殊原因，在該工程承攬合同中，若幾個單體前后進(jìn)場或完工時間相隔三個月以上的，甲、乙雙方都可視具體情況書面要求部分單體工程甩項竣工驗收，甲、乙雙方也可另行簽訂甩項竣工協(xié)議。
第十一條違約責(zé)任
乙方的違約責(zé)任
1、主結(jié)構(gòu)工程質(zhì)量不符合合同和設(shè)計要求的，應(yīng)予返工或修理，承擔(dān)其費用。
2、由乙方設(shè)計時，因設(shè)計錯誤造成返工時，發(fā)生的各種費用由乙方自行承擔(dān)。
3、乙方的其它違約行為導(dǎo)致甲方損失的，應(yīng)按《中華人民共和國合同法》等相關(guān)法律規(guī)定賠償損失。
4、工程竣工結(jié)算經(jīng)甲乙雙方簽字確認(rèn)并移交資料后，甲方未按合同約定支付工程尾款，經(jīng)催告超過28日仍未支付的，欠付工程款自催告之日起按照中國人民銀行發(fā)布的同期同類貸款利率4倍計息。
第十二條解決合同糾紛方式
合同發(fā)生爭執(zhí)，雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成的，向乙方所在地人民法院起訴。
第十三條附則
一、本合同一式陸份，甲方執(zhí)肆份、乙方執(zhí)貳份。
二、本合同自雙方代表簽字，加蓋雙方公章或合同專用章即生效。
三、本合同簽訂后，甲、乙雙方如需提出修改時，經(jīng)雙方協(xié)商一致，可以簽訂補充協(xié)議，
作為本合同的補充合同。
第十四條附件
1、屋面的顏色：
2、墻面的顏色：
3、外門顏色：
4、內(nèi)門顏色
建設(shè)單位：承攬單位：
法定代表人： 法定代表人：
委托代理人： 委托代理人：
經(jīng)辦人： 經(jīng)辦人：
電話： 開戶銀行：
賬號：
電話：
身份證號：
系統(tǒng)工程承攬合同書 篇9
甲方;______乙方：______
根據(jù)《中華人民共和國民法典》和《建筑安裝工程承包合同條例》以及國家有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商，就加工承攬下列工程，明確雙方權(quán)利、義務(wù)及經(jīng)濟(jì)責(zé)任。為加強雙方的相互配合，保證甲方郵政生產(chǎn)樓裝飾工程順利竣工。雙方達(dá)成以下合同條款：
第一條標(biāo)的
本合同甲方委托乙方制做的裝飾件及安裝工程標(biāo)的額約為：元。
第二條制作裝飾件規(guī)格、單價
序號裝飾件名稱規(guī)格數(shù)量單價合計
注：以上每平方米裝飾件固定結(jié)算價，包含：包工、包料、包一切稅費，裝飾件的總平方米及合同總金額以最后交工實際測量平方米為準(zhǔn)。
第三條工程概況及承包范圍
1、工程名稱：郵政局生產(chǎn)業(yè)務(wù)樓歐式外觀裝飾工程
2、工程地點郵政局生產(chǎn)業(yè)務(wù)樓施工現(xiàn)場
3、承包范圍：裝飾件安裝，藝術(shù)修形、刮膩子、修磨、涂料粉刷;
4、承包方式：包工包料;
5、工程造價：本工程總造價按乙方于年日上午參加組織的工程招標(biāo)會上中標(biāo)單價，竣工按中標(biāo)單價及實際工程量決算。
第四條工程期限與保障責(zé)任
1、本工程施工期限為自甲、乙雙方在本合同簽章生效之日起計天;
2、甲方要求變更方案或增加工程內(nèi)容所涉及的時間在原定工期外順延;
3、因現(xiàn)場停水、停電、運輸進(jìn)場障礙或出現(xiàn)不可抗拒因素造成工期順延，乙方不承擔(dān)責(zé)任。
第五條甲方責(zé)任
1、提供現(xiàn)場施工用水、電、堆放材料場地及施工人員食、宿臨時用房;
2、提供施工用雙排腳手架;
3、負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場各施工單位間的協(xié)調(diào)工作;
4、嚴(yán)格監(jiān)督施工質(zhì)量，組織工程驗收。
第六條乙方責(zé)任
1、負(fù)責(zé)安裝中所有有材料供應(yīng)。施工主要材料必須有合格證明資料，如：材質(zhì)單、合格證等;
2、認(rèn)真組織施工，嚴(yán)格按《外裝飾工程施工驗收標(biāo)準(zhǔn)》施工。
3、施工中因乙方責(zé)任造成的人身、設(shè)備事故，乙方負(fù)全部責(zé)任;
4、負(fù)責(zé)安裝所涉及部位已完成工程的成品保護(hù)工作;
5、因乙方責(zé)任工程質(zhì)量不符合合同要求，乙方應(yīng)無償修理或返工，由此造成的一切損失由乙方承擔(dān)。
第七條工程付款及結(jié)算方式
1、本工程全部工程造價及結(jié)算方式按下列方式辦理：本工程已經(jīng)招標(biāo)認(rèn)價、原預(yù)算單價甲方不再審計。應(yīng)甲方要求工程變更增減，其費用依據(jù)預(yù)算明細(xì)的單價計算工程量，據(jù)實計算匯總工程總價款;
2、乙方帶料進(jìn)場開始施工15日內(nèi)，甲方撥付工程總價50%的工程款;
3、乙方安裝完成，驗收報告簽字之日起15日內(nèi)，再撥付工程總價45%;
4、工程質(zhì)保金為工程總價5%，質(zhì)保期兩年。質(zhì)保金在壹年后無工程質(zhì)量問題時，于年日付清。
第八條施工及竣工驗收
1、安裝要符合歐式裝修風(fēng)格，線條明暢、凹凸對正，尺寸標(biāo)準(zhǔn)及形位誤差應(yīng)服從于實際藝術(shù)效果;
2、如施工中甲方要求變更施內(nèi)容、范圍、應(yīng)征得乙方同意并辦理補充條款，并經(jīng)甲、乙雙方現(xiàn)場代表簽字作為合同附件進(jìn)入決算，否則乙方有權(quán)拒絕施工。
3、甲方應(yīng)在收到乙方工程竣工通知后五日內(nèi)，組織驗收。超過七日未予答復(fù)時，乙方有權(quán)視為已驗收合格并要求甲方支付工程款。
第九條乙方服務(wù)承諾
1、乙方承諾為甲方制作的裝飾件保修兩年，使用壽命不少于50年，如出現(xiàn)質(zhì)量問題，乙方一年內(nèi)免費為甲方更換裝飾件，兩年內(nèi)免費維修，超過兩年維修只收取材料費，維修保證24小時趕到現(xiàn)場;
2、乙方承諾對本單位安裝的裝飾件工程，進(jìn)行終身維護(hù);
3、因甲方原因造成的裝飾件損壞，乙方保證進(jìn)行維修，但要收取材料費。
第十條雙方違約責(zé)任
1、乙方未按甲方的質(zhì)量要求施工，隱瞞原材料的缺陷、使用不符合合同規(guī)定的'原材料、偷工減料、以次充好等，甲方除按質(zhì)論價扣減合同價款外，甲方還應(yīng)從乙方合同貨款中扣除‰違約金。
2、甲方未按合同規(guī)定時限向乙方撥付貨款，每逾期一天，除補交貨款外，應(yīng)向乙方支付元的違約金。
3、乙方未按合同要求的時間完工，每逾期一天，甲方從應(yīng)撥付乙方合同貨款中扣除元違約金。
4、甲方未能按合同規(guī)定條件撥付工程款，乙方有權(quán)停止施工，工期順延，乙方按每日元在甲方支付工程款時加罰違約金。
第十一條糾紛的
處理當(dāng)事人從下列兩種方式中選擇第種方式，作為本合同爭議的解決方式。
�、�、因履行本合同發(fā)生的爭議，由當(dāng)事人協(xié)商解決，協(xié)商不成的，提交邯鄲仲裁委員會仲裁;
�、�、因履行本合同發(fā)生的爭議，由當(dāng)事人協(xié)商解決，協(xié)商不成的，依法向人民法院起訴。
第十二條附則
1、本合同一式四份，甲、乙雙方各執(zhí)兩份，自雙方簽字蓋章之日起生效。
2、合同履行期間，甲、乙任何一方不得隨意變更和解除合同。合同如有未盡事宜，雙方共同協(xié)商，作出補充條款，補充條款與本合同具有同等效力。
甲方：______乙方：______
簽約人：______簽約人：______
簽約地點：______簽約日期：______
系統(tǒng)工程承攬合同書 篇10
訂立合同雙方：
承攬方： 以下簡稱甲方;
定作主： 以下簡稱乙方。
甲乙雙方為了保證全面地履行各自的義務(wù)，簽訂本合同，共同信守執(zhí)行。
第一條 甲方加工定作物的名稱、規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量、加工費等。
品名
規(guī)格
單位
數(shù)量
加工費
單價
金額
第二條 加工成品的完工時間、檢驗標(biāo)準(zhǔn)與方法、包裝標(biāo)準(zhǔn)與費用承擔(dān)等。
定作物名稱
完工時間
檢驗時間地點
檢驗標(biāo)準(zhǔn)
與方法
包裝標(biāo)準(zhǔn)
包裝費承擔(dān)
(加工定作物樣品需要封存的，由雙方代表當(dāng)面封簽，并妥當(dāng)保存，作為檢驗的根據(jù))
第三條 加工成品的交付時間、地點、運輸方法與運費承擔(dān)等。
定作物名稱
交付時間
交付地點
運輸方法
運輸價款承擔(dān)
第四條 乙方提供原材料名稱、規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量、價款等及圖紙、技術(shù)資料。
材料名稱
型號
規(guī)格
質(zhì)量要求
計量單位
數(shù)量
單價
總價
圖紙、技術(shù)資料及交付時間
第五條 原材料交付時間、地點、包裝、檢驗方法、運輸?shù)取?/p>
材料名稱
交付時間
交付地點
交付數(shù)量
包裝要求
檢驗方法
運輸方法和運費承擔(dān)
第六條 加工費結(jié)算辦法與時間 。
第七條 乙方應(yīng)于 年 月 日前向甲方交付定金 元;乙方應(yīng)于 年 月 日前向甲方交付預(yù)付款 元。乙方不履行合同的，無權(quán)請求返還定金。甲方不履行合同的，除承擔(dān)違約責(zé)任外，必須如數(shù)返還預(yù)付款。乙方不履行合同的，可以把預(yù)付款抵作違約金和賠償金，有余款可以請求返還。
第八條 甲方的違約責(zé)任
1.甲方如未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物，乙方同意利用的，應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價;不同意利用的，甲方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理或調(diào)換，并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任;經(jīng)過修整或調(diào)整后，仍不符合合同規(guī)定的有權(quán)拒收，由此造成的損失由甲方賠償。
2.甲方交付定作物的數(shù)量少于合同規(guī)定的，乙方仍然需要的，甲方應(yīng)當(dāng)照數(shù)補齊，補交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的，有權(quán)解除合同，因此造成的損失由甲方賠償。
3.因甲方包裝不善造成定作物毀損的，由甲方賠償損失。
4.甲方逾期交付定作物，應(yīng)當(dāng)向乙方償付違約金，每逾期一天，按逾期交付部分的價款總額的 ‰償付違約金。
5.甲方不能交付定作物的，應(yīng)向乙方償付不能交付定作物部分價款總值 %的違約金。
6.由甲方負(fù)責(zé)送貨的，如運輸中造成定作物損壞，甲方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理，達(dá)到合同規(guī)定的質(zhì)量要求，否則乙方有權(quán)拒收。
第九條 乙方的違約責(zé)任
1.乙方如中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等，應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此造成的損失。
2.乙方如中途廢止合同，應(yīng)償付甲方未履行部分定作物價款總值 %的`違約金。
3.乙方如未按合同規(guī)定的時間向甲方提供圖紙和其它技術(shù)資料，除交付定作物的日期得以順延外，乙方應(yīng)當(dāng)償付甲方因停工待料的損失。
4.乙方如超過合同規(guī)定日期付款，應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定，向甲方償付違約金。
5.乙方如無故拒絕接收定作物，應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此造成的損失。
6.乙方如變更交付定作物地點，應(yīng)承擔(dān)因此而多支出的費用。
第十條 不可抗力
在合同規(guī)定的履行期內(nèi)，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，甲方在經(jīng)有關(guān)部門證明后，可免予承擔(dān)違約責(zé)任。但甲方應(yīng)當(dāng)采取積極措施，盡量減少損失，如不可抗力的損失是在合同規(guī)定的履行期以外發(fā)生的，不得免除甲方責(zé)任;在乙方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的，乙方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任，并賠償甲方因此造成的損失。
第十一條 本合同發(fā)生糾紛時，雙方協(xié)商解決;協(xié)商不成時，可以向人民法院起訴。
本合同于 年 月 日生效，合同履行完畢即失效。
本合同一式 份，甲乙雙方各執(zhí)一份，公證處、物價局、建設(shè)銀行各存一份。
承攬方： 定作方：
地址：地址：
法定代表人：法定代表人：
簽約日期： 年 月 日
系統(tǒng)工程承攬合同書 篇11
甲方：_________
乙方：_________
根據(jù)《中華人民共和國經(jīng)濟(jì)合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》的原則，結(jié)合本工程具體情況，雙方達(dá)成如下協(xié)議：
第一條工程名稱：三合村15#、16#樓鋁百葉窗安裝制作工程。
第二條承包范圍：加工、制作、安裝、售后服務(wù)。
第三條工期要求：根據(jù)甲方需求進(jìn)行，乙方配合甲方施工進(jìn)度不得耽誤工期。
第四條承包方式：包工包料。
第五條甲方提供：現(xiàn)場機(jī)械設(shè)備，技術(shù)人員配合指導(dǎo)、水電。
第六條質(zhì)量要求：鋁百葉窗的顏色(白色)鋁型材壁厚為1.0mm按乙方提供給甲方的樣品為準(zhǔn)。
第七條使用標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范：根據(jù)國家有關(guān)百葉窗戶標(biāo)準(zhǔn)及組裝有關(guān)規(guī)范
第八條計價原則：雙方根據(jù)窗戶圖紙和實際制作面積結(jié)算，鋁百葉窗安裝費、加工費合計每平米單價382元，工程量約15#樓673平米、 16#樓約540平米，工程造價約人民幣46萬元。具體以實際數(shù)量結(jié)算，多退少補。
第九條付款方式：
1.乙方進(jìn)場安裝甲方付乙方50%工程款。
2.安裝完成甲方付乙方30%的'工程款。
3.驗收合格后甲方付清乙方工程余款。
4.以上價款以含稅金。
第十條保修：保修期為一年。
第十一條竣工驗收：竣工驗收時由乙方通知甲方，甲方負(fù)責(zé)通知有關(guān)人員進(jìn)行驗收。
第十二條結(jié)算方式：現(xiàn)金結(jié)算。
第十三條索賠：乙方如不按甲方要求按時完工造成的一切損失由乙方負(fù)
責(zé)。乙方施工造成的質(zhì)量事故、返工費用由乙方負(fù)責(zé)。乙方在施工工程中發(fā)生一切傷亡事故和相關(guān)后果責(zé)任都由乙方自行承擔(dān)，甲方概不負(fù)責(zé)。因甲方原因未按所定合同付款造成的工程進(jìn)度延誤工期或停工的相關(guān)后果由甲方付全責(zé)。
第十四條備注：以上價款已包含保險金，乙方自行給自己的施工人員購買人身意外保險。
第十五條附則：1.本合同未盡事宜，經(jīng)雙方協(xié)商解決，如不能協(xié)商解決，由法院裁決。
2.本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，均有同等法律效益。
甲方(蓋章)：_________
乙方(蓋章)：_________
負(fù)責(zé)人簽字：_________
負(fù)責(zé)人簽字：_________
___年___月___日
___年___月___日
系統(tǒng)工程承攬合同書 篇12
_______公司(甲方)
_______公司(乙方)
依照《中華人民共和國民法典》有關(guān)規(guī)定，結(jié)合本工程具體實際情況，經(jīng)雙方協(xié)商一致，簽訂本合同，共同遵守。
乙方受甲方委托,承擔(dān)甲方新上建德市檔案館遷建250KVA變配電受電工程,具體事宜雙方明確如下：
一、甲方委托給乙方的工程項目和內(nèi)容：
1、250KVA變受電工程的.設(shè)計、設(shè)備購置、安裝調(diào)試
二、有關(guān)技術(shù)及服務(wù)要求：
1、乙方應(yīng)根據(jù)甲方的要求做好開工和竣工等有關(guān)技術(shù)工作，協(xié)助并配合線路驗收、接入系統(tǒng)及并網(wǎng)工作。及時提供竣工資料。
2、乙方采購所有電氣設(shè)備和原料，應(yīng)從國家定點廠家采購，并符合國家有關(guān)質(zhì)量、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。
3、變配電及線路安裝工程應(yīng)根據(jù)電力安裝標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行，符合質(zhì)量要求。
4、甲方負(fù)責(zé)做好青苗賠償?shù)扔嘘P(guān)政策處理。
三、工程款項及費用的結(jié)算：
1、工程款結(jié)算按執(zhí)行。
2、工程預(yù)算款總計：102496元;
(高壓電纜、10KV線路部分按實際耗材在決算中計收)
3、本工程款分2次結(jié)清，其中：
(1) 、合同簽訂3天內(nèi)應(yīng)付工程款的70%(計70000元)
(2) 、工程竣工驗收合格決算審核后，送電前工程款全部付清。
4、工程款的結(jié)算以審計決算為依據(jù)。
四、施工及竣工驗收：
1、根據(jù)工程施工要求，甲方應(yīng)于施工前具備土建驗收條件(包括完成破路申請手續(xù)，設(shè)備進(jìn)場道路暢通等)，并確保自建附屬工程質(zhì)量為乙方進(jìn)場創(chuàng)造施工條件。
2、乙方應(yīng)在__年__月__日工程竣工，遇特殊情況雙方另行協(xié)商，時間順延。
3、施工期間,甲方應(yīng)派員到現(xiàn)場協(xié)助解決安裝施工期間所發(fā)生的特殊情況。
4、乙方在施工期間應(yīng)注意安全,做到文明施工，如發(fā)生違章和野蠻施工所造成意外事故和損失，由乙方自負(fù)。
5、乙方在工程結(jié)束時，甲方應(yīng)會同供電局有關(guān)部門進(jìn)行竣工驗收。
五、合同未盡事宜，雙方協(xié)商解決。
六、合同雙方代表簽字蓋章后生效。
七、合同一式4份，甲方執(zhí)2份，乙方執(zhí)2份。
甲方：(蓋章)
乙方：(蓋章)
代表：代表：
__年__月__日__年__月__日
系統(tǒng)工程承攬合同書 篇13
甲方：_______________
乙方：_______________
根據(jù)〈_____〉及其它有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合本工程具體情況，甲乙雙方充分協(xié)商，一致同意，特簽訂以下條款，共同遵守。
第一條工程概況
1、工程地址：_______________。
2、承包方式：采取包工包料的方式。
3、工期：_______________天(日歷_______________天)。在甲乙雙方認(rèn)同可以開工、材料進(jìn)場的第二天計算工期,開工日期為_______________年_______________月_______________日。
第二條甲方責(zé)任，權(quán)利和義務(wù)
1、甲方提出設(shè)計思路、項目功能及使用要求。
2、甲方需做好施工前的通水、通電等工作，使之達(dá)到乙方裝飾施工要求。
3、做好乙方開工現(xiàn)場準(zhǔn)備工作，清除影響施工的障礙物，安排好乙方施工所需水、電，并承擔(dān)相關(guān)費用。
4、根據(jù)乙方要求及時做好工程驗收工作。
第三條乙方責(zé)任、權(quán)利和義務(wù)
1、指派項目責(zé)任人，按合同及規(guī)范要求組織施工，保質(zhì)、保量，按期完成施工任務(wù)。
2、嚴(yán)格執(zhí)行施工規(guī)范、安全操作規(guī)程、防火安全規(guī)定、環(huán)境保護(hù)規(guī)定;嚴(yán)格按甲方認(rèn)定的圖紙或按照圖紙變更通知和做法說明進(jìn)行施工，做好各項質(zhì)量檢查記錄;參加竣工驗收，編制工程結(jié)算。
第四條工程項目
1、振升平開窗，雙層鋼化中空玻璃，單價_______________
2、玻璃幕墻，博克蘭玻璃，單層貼膜，_______________的鋁材做骨架，單價_____________
3、上海雙雄銅門廠，單價_______________
4、隱形防盜網(wǎng)，單價_______________
5、推拉門：單價_______________
6、陽光房，_______________方管做骨架，_______________mm厚鋼化玻璃，單價_______________
7、衛(wèi)浴門，_______________元/條
8、室內(nèi)門，_______________元/條
9、美步樓梯，甲方指定樣式，單價_______________元/m
第五條工程質(zhì)量及驗收
1、由于乙方原因造成質(zhì)量事故，其返工費用由乙方承擔(dān)，工期不順延。
2、工程竣工后，乙方通知甲方驗收，甲方自接到驗收通知三日內(nèi)組織驗收，并辦理驗收、移交手續(xù)。如甲方在規(guī)定時間內(nèi)未能組織驗收，須通知乙方，另約定驗收日期，但甲方應(yīng)承認(rèn)竣工日期。如甲方在約定時間內(nèi)未能組織驗收，則視為驗收認(rèn)可。
3、在成品或半成品未辦理驗收移交手續(xù)前，甲方不得提前使用，如提前使用可視同該部分驗收認(rèn)可合格。
4、如因驗收不合格的工程而須返工的，乙方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任和造成的一切損失。
第六條付款方式
合同總金額：(大寫)_______________元
(小寫)
1、乙方完成1.2.3項的工程時，由甲方支付80%的工程款。
2、乙方完成所有的工程經(jīng)甲方驗收合格后，由甲方向乙方支付總工程款的95%，
余下5%作為保證金6個月后再支付。
第七條本合同一式二份，甲方執(zhí)一份，乙方執(zhí)一份，經(jīng)雙方簽字之日起生效;
甲方：_______________乙方：_______________
簽訂日期：_______________年_______________月_______________日簽訂日期：_______________年_______________月_______________日
系統(tǒng)工程承攬合同書 篇14
甲方： (簽字)
乙方： (簽字)
根據(jù)《中華人民共和國建筑法》、《合同法》、《勞動法》、《建設(shè)工程施工合同》、及有關(guān)法規(guī)、行政法規(guī)，遵循平等自愿，公平和誠實，信用的原則，經(jīng)雙方就建設(shè)施工之事協(xié)商一致，特簽訂此合同，望共同遵照執(zhí)行。
一、工程名稱：名門尚居11#8#樓
二、工程概況：框剪結(jié)構(gòu)
三、承攬方式：攬工不攬料
1.承攬范圍及內(nèi)容圖紙所示前期主體所有一次結(jié)構(gòu)模板安裝工程。
2.乙方承攬該主體一次結(jié)構(gòu)工程模板施工，具體內(nèi)容為圖紙所示主體一次結(jié)構(gòu)的所有內(nèi)容。
(1) 乙方在施工中所需機(jī)械工具，木工圓盤鋸、撬杠等均由甲方復(fù)制提供。手工電鋸，起釘錘等小機(jī)械由乙方承擔(dān)。(含電線)
(2) 木工上下料臺(搭拆由乙方負(fù)責(zé))。
四、結(jié)算價格：
基礎(chǔ)地下室，按圖紙展模面積22/m2元。一層至十八層，按照圖紙展模面積22/m2元。
五、付款方式：
(1) 基礎(chǔ)地下室模板拆模完畢，驗收合格后付基材層80%。
(2) 一層至四層模板拆模完畢，驗收合格后付三層木板的80%。
(3) 四層至十八層木板拆模完畢，驗收合格后，每完成四層付三層90%，其中押一層。
(4) 待主體驗收合格，模板方木，拆模完成，按照甲方指定的地方堆放完成，付工程量的90%
(5) 剩余10%，待內(nèi)、外粉刷結(jié)束后一次付清。
六、雙方責(zé)任：
A、甲 方 責(zé) 任：
1、 甲方全面負(fù)責(zé)對該工程主軸線定位、放線、標(biāo)高操作，乙方安排人配合，并對質(zhì)量控制檢查，驗收，報驗。
2、 甲方確保乙方在施工中的材料，機(jī)械設(shè)備及維修和小型工具及時供給，乙方施工中所用的材料進(jìn)場由乙方負(fù)責(zé)卸車，裝車由甲方負(fù)責(zé)。
3、 甲方管理人員、電工、機(jī)械維修工、塔吊工應(yīng)及時配合乙方施工，協(xié)調(diào)施工現(xiàn)場的一起有關(guān)工程事宜，為乙方創(chuàng)造良好的施工環(huán)境。
4、 甲方管理人員在施工中不允許故意刁難乙方。
B、乙 方 責(zé) 任：
1、 乙方必須在公司的領(lǐng)導(dǎo)下嚴(yán)格遵守公司的各種管理規(guī)定，做好合同范圍內(nèi)的各項工作，嚴(yán)格按照甲方要求進(jìn)行規(guī)范施工。工程質(zhì)量達(dá)到甲方要求合格，爭取優(yōu)質(zhì)結(jié)構(gòu)工程。
2、 施工人員定期組織學(xué)習(xí)新技術(shù)及規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)，學(xué)習(xí)安全有關(guān)法律及各項規(guī)章制度，遵守工地各項規(guī)章制度。
3、 所需各種材料必須提前2天報送項目部，施工過程中不得浪費材料，嚴(yán)禁大材小用，做到工完場清。因乙方操作失誤，不聽甲方指揮造成材料浪費，由乙方按市場價格，雙倍賠償，并直接從工程款中扣除。
4、 乙方施工隊要配合技術(shù)人員配合甲方施工。保證工程順利施工，因乙方造成返工現(xiàn)象由己方負(fù)責(zé)所有損失。
1、 乙方應(yīng)按時完成本合同所簽署的施工任務(wù)，保質(zhì)保量保安全。質(zhì)量合格工程，按圖施工，符合現(xiàn)行規(guī)范要求。
2、 安全方面，因乙方操作不當(dāng)造成的安全問題由乙方承擔(dān)全部損失。
3、 進(jìn)度按照就愛房指定進(jìn)度要求，進(jìn)行施工，每超過1天，罰款3000元。
4、 施工現(xiàn)場原材料堆放及清理、方木、模板清理均由己方負(fù)責(zé)。
七、文明施工
1、 實現(xiàn)施工現(xiàn)場文明、整潔、安全、杜絕野蠻施工，杜絕不文明語言和行為， 嚴(yán)懲破壞環(huán)境行為，嚴(yán)懲違章作業(yè)，達(dá)到文明施工保證措施。
2、 樹立良好管理形象，做到文明施工，創(chuàng)造良好是個環(huán)境，凡進(jìn)入現(xiàn)場的施 工人員，必須嚴(yán)格遵守甲方紀(jì)律及各項規(guī)章制度。
3、 施工人員進(jìn)入施工現(xiàn)場加強道德教育，樹立文明施工思想，使人人遵守職 業(yè)道德，遵守建設(shè)程序，說實話，辦實事，不弄虛作假。
4、 施工人員聽從甲方正確布置和安排，遵守項目部的各項制度，推行先進(jìn)技 術(shù)，科學(xué)管理，有計劃，有步驟，杜絕盲目性，隨意性。
5、 在工地不得辱罵，毆打技術(shù)管理人員。不得在施工現(xiàn)場隨意大小便。發(fā)現(xiàn)辱罵毆打技術(shù)管理人員，一切后果由乙方承擔(dān)。
6、 在工地不得出現(xiàn)打架斗毆，如出現(xiàn)打架斗毆將對該人每人每次罰款3000元，由該攬包人承擔(dān)，如后果嚴(yán)重，該該人應(yīng)承擔(dān)一切法律及刑事責(zé)任。
本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份，起律作用，未盡事宜，按《勞動法》、《合同法》協(xié)商解決，雙方簽字之日生效.
甲 方： (簽 字) 乙 方： (簽 字)
身份證： 身份證：
電 話： 電 話：
年 月 日 年 月 日
系統(tǒng)工程承攬合同書 篇15
甲方：
乙方：
依照《中華人民共和國合同法》有關(guān)規(guī)定，結(jié)合本工程具體實際情況，經(jīng)雙方協(xié)商一致，簽訂本合同，共同遵守。
乙方受甲方委托,承擔(dān)甲方新上建德市檔案館遷建250KVA變配電受電工程,具體事宜雙方明確如下：
一、甲方委托給乙方的工程項目和內(nèi)容：
1、250KVA變受電工程的`設(shè)計、設(shè)備購置、安裝調(diào)試
二、有關(guān)技術(shù)及服務(wù)要求：
1、乙方應(yīng)根據(jù)甲方的要求做好開工和竣工等有關(guān)技術(shù)工作，協(xié)助并配
合線路驗收、接入系統(tǒng)及并網(wǎng)工作。及時提供竣工資料。
2、乙方采購所有電氣設(shè)備和原料，應(yīng)從國家定點廠家采購，并符合國家有
關(guān)質(zhì)量、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。
3、變配電及線路安裝工程應(yīng)根據(jù)電力安裝標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行，符合質(zhì)量要求。
4、甲方負(fù)責(zé)做好青苗賠償?shù)扔嘘P(guān)政策處理。
三、工程款項及費用的結(jié)算：
1、工程款結(jié)算按執(zhí)行。
2、工程預(yù)算款總計：102496元；
�。ǜ邏弘娎|、10KV線路部分按實際耗材在決算中計收）
3、本工程款分2次結(jié)清，其中：(1) 、合同簽訂3天內(nèi)應(yīng)付工程款的70%
(計70000元) (2) 、工程竣工驗收合格決算審核后，送電前工程款全部付清。
4、工程款的結(jié)算以審計決算為依據(jù)。
四、施工及竣工驗收：
1、根據(jù)工程施工要求，甲方應(yīng)于施工前具備土建驗收條件(包括完成破路申請手續(xù)，設(shè)備進(jìn)場道路暢通等)，并確保自建附屬工程質(zhì)量為乙方進(jìn)場創(chuàng)造施工條件。
2、乙方應(yīng)在______年______月______日工程竣工，遇特殊情況雙方另行協(xié)商，時間順延。
3、施工期間,甲方應(yīng)派員到現(xiàn)場協(xié)助解決安裝施工期間所發(fā)生的特殊情況。
4、乙方在施工期間應(yīng)注意安全,做到文明施工，如發(fā)生違章和野蠻施工所
造成意外事故和損失，由乙方自負(fù)。
5、乙方在工程結(jié)束時，甲方應(yīng)會同供電局有關(guān)部門進(jìn)行竣工驗收。
合同未盡事宜，雙方協(xié)商解決。
合同雙方代表簽字蓋章后生效。
合同一式4份，甲方執(zhí)2份，乙方執(zhí)2份。
甲方：(蓋章)乙方：(蓋章)
代表：代表：
開戶行：
帳號：
簽訂日期：______年______月______日
系統(tǒng)工程承攬合同書 篇16
發(fā)包方：（以下簡稱甲方）
承攬方：（以下簡稱乙方）
經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商，乙方自愿承攬基工程，本工程是機(jī)械鉆孔灌注樁，為單包工程。為明確雙方責(zé)、權(quán)利，經(jīng)協(xié)商簽訂本合同，雙方共同遵守執(zhí)行。
一、甲方須做下列準(zhǔn)備工作并承擔(dān)其費用
1、場地“三通一平”（水、電、路通，施工場地平整）。
2、提供紅線定位圖，基礎(chǔ)設(shè)計圖各一份。
3、提供排污地點。
4、施工“三大材”和用水、電費。
二、乙方承擔(dān)下列任務(wù)并負(fù)責(zé)其費用
1、施工中所有人工費、機(jī)械費、安全措施費。
2、鉆孔樁砼澆灌和鋼筋籠制作以設(shè)計標(biāo)高為準(zhǔn)。
3、按設(shè)計要求完成鉆孔、鋼筋籠、砼澆注工作，并符合設(shè)計要求。
4、乙方所制作的鉆孔樁需達(dá)到檢測合格，樁檢測不合格，由乙方承擔(dān)返工的一切人工及材料費用。
5、乙方負(fù)責(zé)施工過程中的各種檢測、檢驗、取樣、送樣和檢驗。收集完善工程資料。
三、雙方責(zé)、權(quán)、利
1、甲、乙雙方必須照圖施工，嚴(yán)格按照鉆孔樁施工規(guī)范施工，做到保質(zhì)，萬無一失。
2、甲方應(yīng)負(fù)責(zé)“三大材”檢測、試壓、樁身檢測費。
3、施工中因乙方原因，造成損失由乙方自理，甲方不承擔(dān)其費用。
四、鉆孔樁規(guī)格及費用支付方法
1、鉆孔樁規(guī)格為φ600mm，按90.00元/米包干價（包人工、包機(jī)械、包安全費、包進(jìn)出場費）計算。所有樁按實際深度計算以甲、乙雙方現(xiàn)場簽證為準(zhǔn)。
2、每月按完成工程量撥付50%工程進(jìn)度款，完工后撥付至工程總價款的70%，余款待基礎(chǔ)竣工驗收后支付。
五、施工安全
乙方應(yīng)具備工程施工的相關(guān)資質(zhì)，施工應(yīng)符合國家法定要求。
乙方應(yīng)遵守工程建設(shè)安全生產(chǎn)有關(guān)管理規(guī)定，嚴(yán)格按安全標(biāo)準(zhǔn)組織施工，乙方應(yīng)對其在施工場地的工作人員進(jìn)行安全教育，并對他們的安全負(fù)責(zé)，由于乙方安全措施不力造成的事故及違反安全管理規(guī)定進(jìn)行施工而造成的'安全事故，由乙方承擔(dān)因此而發(fā)生的費用及相關(guān)責(zé)任，甲方不承擔(dān)任何費用和責(zé)任。
六、本工程工期為30天，如果特殊情況（設(shè)計變更、工程量變化、停電、停水，下雨等情況）時，工期順延。
七、如在履約的過程中發(fā)生爭議，雙方協(xié)商解決，如協(xié)商無效時，按照相關(guān)法律法規(guī)向當(dāng)?shù)厝嗣穹ㄔ禾崞鹪V訟，費用由敗訴方承擔(dān)。
八、本合同壹式肆份，雙方各執(zhí)貳分，本合同自簽字之日起生效。
甲方：
乙方：
____年____月____日____年____月____日
系統(tǒng)工程承攬合同書 篇17
甲方：__________________有限責(zé)任公司
乙方：__________________
乙方承攬甲方位于__________________過街廣告位廣告布安裝工程，為了保證工程質(zhì)量、安全和工期，經(jīng)雙方友好協(xié)商達(dá)成如下協(xié)議：
一、工程內(nèi)容
乙方承攬的工程項目：過街廣告位寬14米，高4米的廣告位廣告布安裝，時間為__________________年__________________月__________________日。
二、甲乙雙方義務(wù)與責(zé)任
1、甲方提供工程結(jié)構(gòu)中所需的材料(廣告噴繪布)，乙方按甲方要求進(jìn)行安裝。
2、由于此工程涉及高空作業(yè)，存在一定安全風(fēng)險，乙方必須做好必要的安全措施，保證安全作業(yè)，如在施工中發(fā)生任何安全事故，乙方將承擔(dān)一切法律及經(jīng)濟(jì)責(zé)任，與甲方無關(guān)。
三、工程造價及付款方式
1、乙方承包單價：__________________元(人民幣)/平方米
2、乙方完工后經(jīng)甲方驗收后付款。
四、其他未盡事宜經(jīng)雙方友好協(xié)商后可另立補充合同，補充合同與本同同具法律效力。
五、本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，自簽訂之日起生效。
甲方：__________________乙方：__________________
簽字(蓋章)：__________________簽字(蓋章)：__________________
__________________年__________________月__________________日