樣品合同（精選6篇）
樣品合同 篇1
承攬方(全稱)：_________________________________________
定作方(全稱)：_________________________________________
合同編號:______________簽訂地點:______________________
承攬方和定作方經(jīng)雙方友好協(xié)商，現(xiàn)簽訂本合同，以資共同信守。
一、定作物品名、規(guī)格、數(shù)量、價格、交提貨日期：
品_名規(guī)格
單位
數(shù)量
單價
金額
分期交(收)貨數(shù)量
備注
月
月
月
月
月
總金額(大寫)__佰___拾__萬__仟___佰___拾___元____角___分￥_______
定作款共計人民幣(大寫):___________
二、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：
1、定作方應(yīng)該于本合同簽訂之日起____天內(nèi),向承攬方提供定作物的樣品,承攬方應(yīng)保證所加工的定作物與雙方確認(rèn)的樣品質(zhì)量相符.
2、承攬方應(yīng)該根據(jù)定作方提供的相關(guān)工藝單進(jìn)行定作物的加工。
三、質(zhì)量檢驗及驗收辦法：
定作方應(yīng)自收到定作物之日起二天內(nèi)對定作物的數(shù)量、質(zhì)量等相關(guān)事項進(jìn)行確認(rèn)驗收。如果對承攬方交付的定作物有任何異議，應(yīng)于收貨之日起三天內(nèi)書面向定作方提出。如逾期，則視為承攬方交付的定作物完全符合定作要求。定作物因定作方使用、保管不當(dāng)?shù)仍蛞鸬馁|(zhì)量問題，定作方不得要求承攬方修復(fù)或者退換或者主張其他任何責(zé)任。
四、包裝要求及費用負(fù)擔(dān)：定作物由承攬方負(fù)責(zé)包裝，以定作物不受損壞為準(zhǔn)，具體包裝要求是___________________________________________。
五、交貨(運輸)時間、辦法及地點要求：
1、定作物交由定作方指定的_____________________________(承運人)承運，由承攬方代辦相關(guān)的托運手續(xù)，運費由定作方自行承擔(dān)。 承攬方將定作物交付承運人后，則視為承攬方已將定作物交付于定作方，定作物所有風(fēng)險由定作方承擔(dān)。
2、時間要求：交定作物期限應(yīng)按照合同規(guī)定履行，任何一方要求提前或者延期交定作物的，應(yīng)該至少在約定的交貨日期到來前7天書面向?qū)Ψ教岢觯⑶胰〉脤Ψ酵狻?/p>
委托承運人運輸?shù)模越欢ㄗ魑飼r承運人簽發(fā)的戳記日期為準(zhǔn)。
六、預(yù)付款要求：定作方應(yīng)于本合同簽訂之日，向承攬方支付人民幣__________元預(yù)付款(按照定作款總額的百分之___計算)，該預(yù)付款在末批定作物交付時沖抵定作款。
七、定作款結(jié)算辦法及期限：
1、___________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
2、如定作方未按約定付清定作款項，未付清定作款的定作物所有權(quán)由承攬方所有。承攬方可對定作物行使留置、處分等權(quán)利。
八、違約責(zé)任：
第一點：定作方的違約責(zé)任
(1)中途變更定作物產(chǎn)品品種、數(shù)量、設(shè)計、質(zhì)量或包裝的規(guī)格給承攬方造成損失時，應(yīng)償付承攬方因此造成的損失，如果損失難以確定，則至少為____元人民幣。
(2)中途解除合同的，定作方應(yīng)該向承攬方支付合同未履行部分價款總值百分之30的違約金。
(3)未按合同規(guī)定日期付款的，除應(yīng)該繼續(xù)付清全部定作款外，每延期一天，還應(yīng)償付承攬方以延期付款總值千分之一的違約金。
(4)無故拒絕接收定作物的，應(yīng)賠償承攬方因而造成的損失，
(5)錯填到貨地點或接貨人的，或者變更交付定作物地點或者接收人的，應(yīng)該承擔(dān)因此多支出的費用并賠償承攬方因此造成的損失。
第二點：承攬方的違約責(zé)任
(1)違反本合同第一條和第十一條規(guī)定的數(shù)量而少交的，承攬方應(yīng)照數(shù)補交，否則應(yīng)償付定作方以少交的的價款總值百分之30的違約金。
(2)包裝不符合合同規(guī)定的，應(yīng)重新包裝，并承擔(dān)因此而支付的費用;
(3)承攬方無故提前交定作物的，除非取得定作方同意，否則定作方有權(quán)拒收。
(4)因為承攬方原因?qū)е露ㄗ魑镥e發(fā)到貨地點或接貨人的，除按合同規(guī)定負(fù)責(zé)運到指定的到貨地點或接貨人外，并承擔(dān)因此多付的運雜費和造成的延期交貨責(zé)任。
九、爭議解決方式
本合同履行過程中的任何爭議，由雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成，任何一方均可向桐鄉(xiāng)市人民法院起訴。
十、如需提供擔(dān)保，雙方應(yīng)另行簽訂合同擔(dān)保書，作為本合同附件。
十一、因生產(chǎn)特殊性，定作方允許承攬方在供應(yīng)定作物數(shù)量上有±10%的浮動，在交付時間上有±__天的浮動。
十二、本合同履行過程中，雙方來往的傳真、信函等均視為本合同的重要組成部分，與本合同具有同等法律效力。·服裝加工合同·鋼筋加工合同·加工貿(mào)易合同·進(jìn)料加工合同
十三、雙方需約定的其它事項：
__________________________________________________________________________________
本合同一式二份，雙方各執(zhí)一份，合同自雙方簽字蓋章之日起生效。
承攬方(蓋章)：______________定作方(蓋章)：
法定代表人：_______ 法定代表人：_____
電話：________ 電話：_______
地址：________ 地址：_______
開戶銀行：______ 開戶銀行：_____
帳號：________ 帳號：_______
日期：______年____月____日
樣品合同 篇2
甲方（賣方）：
乙方（買方）：
第一條紅木家具基本情況（請逐項填寫，勿寫“同樣品”；“驗收說明”等內(nèi)容請在驗收后填寫）簽訂時間：________年____月____日
第二條質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：每件紅木家具應(yīng)符合B2385-20新版《中國深色名貴硬木家具標(biāo)準(zhǔn)》規(guī)定的樹木名稱，產(chǎn)品標(biāo)識和實際用材符合，且不低于樣品同等質(zhì)量。
第三條付款方式：簽訂合同后，乙方于____日內(nèi)付清全額貨款，甲方將于收到貨款3天內(nèi)發(fā)貨。
第四條甲方送貨，運費由甲方承擔(dān)。乙方繳清貨款，經(jīng)乙方驗貨簽收，甲方應(yīng)在交貨時督促乙方對家具的商標(biāo)、數(shù)量及款式等外觀特征及有無《產(chǎn)品質(zhì)量承諾書》進(jìn)行驗收，乙方發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)當(dāng)場提出，并由雙方協(xié)商達(dá)成解決方案。
第五條違約責(zé)任：若甲方未能按約定時間交貨，每延誤一天，按合同總額的10%向乙方支付違約金。
第六條購買家具在保修期內(nèi)出現(xiàn)質(zhì)量問題的，乙方告知甲方后，甲方在7天內(nèi)修理或更換，修理不好或不能更換的，予以退貨。乙方在使用中發(fā)現(xiàn)家具質(zhì)量與質(zhì)量保證書明顯不符提出更換或退貨要求的，甲方應(yīng)予以更換或退貨。
第七條合同爭議的解決方式：本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，由甲乙雙方當(dāng)事人協(xié)商解決；也可由當(dāng)?shù)毓ど绦姓芾聿块T調(diào)解；協(xié)商或調(diào)解不成的，按下列第二種方式解決：
（一）提交當(dāng)?shù)刂俨梦瘑T會仲裁；
（二）依法向人民法院起訴。
第八條本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份，自雙方簽章之日起生效。合同執(zhí)行期間，如有未盡事宜，甲乙雙方協(xié)商另訂附則，所有附則均與本合同有同等法律效力。
甲方（簽章）：乙方（簽章）：
開戶銀行： 開戶銀行：
賬號：賬號：
聯(lián)系方式： 聯(lián)系方式
樣品合同 篇3
甲方：
乙方：
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》、《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》、《建筑工程安全生產(chǎn)管理條理》及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，參照《建筑工程施工合同》文本，根據(jù)甲方施工生產(chǎn)需要，為確保工程質(zhì)量，加快工程進(jìn)度，在安全生產(chǎn)、文明施工得到落實的同時，降低工程成本，提高企業(yè)的綜合經(jīng)濟效益。為明確甲、乙雙方在施工過程中的責(zé)任和義務(wù)，經(jīng)雙方在平等互利、協(xié)商一致的前提下，共同擬定以下條文，供雙方共同遵守。
一、 工程概況：
二、承包形式、內(nèi)容、結(jié)算單價：
1、承包形式：本工程采用建筑面積包干形式結(jié)算，建筑面積計算規(guī)則按[GB/T50353—20__]規(guī)范執(zhí)行。
2、承包合同和承包單價包干范圍：
（1）工程所需周轉(zhuǎn)材料（鋼管、扣件、架板、各種型號的模板、密目網(wǎng)、兜網(wǎng)、U型卡、蝴蝶卡等）的租賃、運輸以及損耗，木板、木枋、層板等所有模板的費用。具體詳見《項目材料管理協(xié)議》。
（2）現(xiàn)場所有發(fā)生的安全文明施工（包括所有臨邊洞口防護(hù)、防砸棚、圍墻內(nèi)地坪硬化、綠化以及達(dá)到省標(biāo)準(zhǔn)化文明工地的其他工作人工費）；因現(xiàn)場需要臨時設(shè)施的多次搭拆，根據(jù)規(guī)劃和甲方要求乙方負(fù)責(zé)搭建的臨時用房人工費。
（3）安全文明施工：施工現(xiàn)場及辦公區(qū)、生活區(qū)及施工場地周邊環(huán)境設(shè)專職保潔員不得少于3人，負(fù)責(zé)清潔衛(wèi)生、車輛進(jìn)出沖洗，并設(shè)置保衛(wèi)。安全帽、床上用品服飾同一。每車次設(shè)6-8名工人負(fù)責(zé)材料進(jìn)出場上下車、轉(zhuǎn)運、堆碼整齊、標(biāo)化工地的創(chuàng)建等全部工作，所發(fā)生的.一切費用由乙方支付。甲、乙雙方每天專人檢查文明施工，達(dá)不到工完場清、工完料盡的處200元—20__元/次的處罰。
（4）凡需文明施工用工性質(zhì)，均包括在文明施工費內(nèi)，不另計算。
（5）乙方所有人員的住宿包括食堂由乙方自行負(fù)責(zé)解決（包括修建臨設(shè)的所有材料費和人工費）。其宿舍和食堂管理必須符合國家法律法規(guī)的規(guī)定以及符合公司、項目的宿舍管理制度。
（6）除塔吊、施工電梯整體提升架以外的所有小型機械（包括門字架、攪拌機、澆砼用布料機等所有小型機械）。
（7）所有進(jìn)出場材料的裝卸費用，如鋼材用汽車吊卸料，汽車吊費用甲、乙雙方各承擔(dān)50％。
（8）所有工護(hù)具及低值易耗材料（凡不構(gòu)成工程實體的所有易耗材料，包括塑料導(dǎo)管、拉片、對拉螺桿、鋼絲網(wǎng)、鋼板網(wǎng)）。
（9）二級配電箱以外的所有用電線路及照明設(shè)施由乙方承擔(dān)。用電線路均采用膠導(dǎo)線或電纜，地下室采用36V以下的低壓線路，采用三相五線制。 （10）自然災(zāi)害、政府行為造成的停工損失，由乙方自行負(fù)責(zé)。因甲方原因造成施工現(xiàn)場整體停工（無任何工作面），周材（包括架管、扣件、架板）按實際租賃數(shù)量×租賃單價×停工天數(shù)計算賠償，其它損失由乙方自行解決。甲乙雙方必須盡全力處理停工后的各種工作，盡量減少損失。
（11）構(gòu)造柱、墻拉筋植筋，以及所有的工程措施植筋，植筋費用包括在合同內(nèi)。
3、結(jié)算單價：
按建筑面積包干單價執(zhí)行，總價：x元/m2。
4、付款方式：
三、勞務(wù)公司每次收取費用應(yīng)出具正規(guī)發(fā)票（材料費可開材料發(fā)票、機械費可開機械發(fā)票）。
四、其它事項詳《住宅樓勞務(wù)承包合同》和《材料管理協(xié)議書》。
甲方：
乙方：
樣品合同 篇4
甲方（需求）：_____________________
乙方（供方）：_____________________
為了保護(hù)甲乙雙方的合法權(quán)益，根據(jù)《中華人民共和國合同法》、政府采購有關(guān)規(guī)定以及本次采購項目的相關(guān)文件，按照甲方的要求和乙方的承諾，在平等互利、友好協(xié)商的基礎(chǔ)上達(dá)成一致意見，同意簽定本合同，共同信守。
一、有關(guān)事項約定如下：
二、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：
1、乙方提供符合上述品牌、規(guī)格型號、數(shù)量要求的合格、正規(guī)渠道的全新貨物，并符合國家規(guī)定的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和要求；
2、所有貨物質(zhì)量應(yīng)符合國家質(zhì)檢部門及生產(chǎn)廠商的質(zhì)量要求，乙方必須提供完整的'質(zhì)量合格證、說明書、維修保養(yǎng)手冊及其它配套的技術(shù)資料。
三、質(zhì)量保證
1、所有貨物參照國家《消費者權(quán)益保護(hù)法》、《產(chǎn)品質(zhì)量法》及相關(guān)規(guī)定執(zhí)行；
2、乙方所供貨物的數(shù)量、質(zhì)量或規(guī)格與相關(guān)文件要求不符或證實有缺陷，包括潛在的缺陷或使用不符合要求的材料等，乙方必須免費更換有缺陷的全部貨物或部件。
四、服務(wù)要求
1、項目驗收合格后，所有貨物實行三包，并執(zhí)行業(yè)相關(guān)規(guī)定；
2、對每位用戶提供優(yōu)質(zhì)的售后服務(wù)，定期上門維護(hù)所供貨物。內(nèi)容包括免費檢修、保養(yǎng)、設(shè)計、安裝，及時掌握其所供貨物使用情況，以便進(jìn)行有效的服務(wù)和管理；
3、乙方提供每天8小時的電話服務(wù)；貨物出現(xiàn)問題乙方需6個小時之內(nèi)趕到現(xiàn)場維修。
4、售后服務(wù)聯(lián)系人：______________聯(lián)系電話：______________
五、貨物安裝及運輸：
乙方負(fù)責(zé)在 年 月 日前將所有康復(fù)理療及康復(fù)醫(yī)療設(shè)備安裝到位，并承擔(dān)所有設(shè)備及材料的運輸、裝卸、安裝。
六、驗收方式：
乙方安裝調(diào)試正常后，由甲方組織專家人員進(jìn)行驗收。
七、驗收標(biāo)準(zhǔn)：
按相關(guān)文件要求及本合同規(guī)定的貨物型號、數(shù)量、技術(shù)參數(shù)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、廠家質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗收。
八、貨款支付：
甲方對設(shè)備安裝調(diào)試驗收合格后，在30個工作日內(nèi)一次性支付總貨款的95%，金額元，剩余的5%，金額元，半年內(nèi)一次性付清。
九、履約保證金：
乙方的合同保證金在本合同簽定后自動全額轉(zhuǎn)為乙方的履約保證金。
十、違約責(zé)任：
1、合同簽定后，乙方未能按時交貨并達(dá)到驗收標(biāo)準(zhǔn)，須向甲方交納違約金（違約金=合同總金額×1%×逾期天數(shù)），逾期交貨超過30天，則視為乙方單反違約解除合同；
2、在質(zhì)保期內(nèi)，乙方未按合同規(guī)定履行質(zhì)量保證或售后服務(wù)承諾，則視為乙方違約；
3、違約方承擔(dān)合同金額5%以內(nèi)的經(jīng)濟責(zé)任。
十一、合同條款的變更
甲乙雙方在合同執(zhí)行過程中需要對合同條款進(jìn)行變更，由甲乙雙方共同協(xié)商并達(dá)成一致意見，報送區(qū)財政局、區(qū)醫(yī)療器械管理中心審定后，再簽定補充合同。
十二、解決合同糾紛的方式：
協(xié)商—調(diào)解—仲裁。
十三、其他約定事項：
無。
十四、甲乙雙方按本合同格式簽訂，具體條款內(nèi)容可按貨物種類、性質(zhì)、特點進(jìn)一步約定和具體化。
十五、本合同一式三份經(jīng)甲方、乙方雙方簽字蓋章之日起生效，均具有同等法律效力。甲方、乙方、衛(wèi)生局醫(yī)療器械監(jiān)管科各存一份。
甲方：_____________________乙方：_____________________
_______年_______月_______日_______年_______月_______日
樣品合同 篇5
甲方：_________
乙方：_________
甲乙雙方經(jīng)協(xié)商一致，就甲方購買 一事達(dá)成如下協(xié)議：
一、貨物相關(guān)情況：
_________。
二、交貨地點及時間：
收到貨款。
三、付款方式：
采購合同簽訂后，甲方在 年 月 日前付100%貨款給乙方此價格均為有效，此價格是只是，僅此一次，價格不含增值稅發(fā)票。
四、交貨期限及方式：
乙方將貨送到甲方指定地點。
五、乙方隨機提供全套技術(shù)資料及產(chǎn)品使用說明書，安排專業(yè)工程師到現(xiàn)場免費進(jìn)行儀器安裝調(diào)試及操作培訓(xùn)。
六、售后服務(wù)：
乙方按乙方提供的《售后服務(wù)承諾書》，提供售后服務(wù)，整機保修期自驗收合格之日起1年內(nèi)有效。
七、乙方需提供所有驗收需要的相關(guān)單證，包括儀器報關(guān)單及相關(guān)證明文件。
八、違約責(zé)任：
1.甲、乙雙方簽訂協(xié)議后，乙方不得以任何方式參加院名稱)該儀器投標(biāo)活動及簽訂銷售合同，同時也不得開具授權(quán)書給甲方以外的其他公司進(jìn)行該儀器投標(biāo)或相關(guān)銷售事宜(如甲方有特殊要求除外)
2.乙方不能按時交付設(shè)備，由此造成的責(zé)任由乙方自行承擔(dān)。
九、本協(xié)議內(nèi)容供甲乙雙方后，甲乙雙方均對其嚴(yán)格保密，若有任何第三方公司及個人知道此協(xié)議任何內(nèi)容或若該項目的招標(biāo)參數(shù)并非以上所列儀器的主要技術(shù)參數(shù)，此協(xié)議書將失效。
十、本協(xié)議一式二份，甲乙雙方各執(zhí)一份，經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。未盡事宜，雙方協(xié)商解決。
甲方：_________
乙方：_________
日期：_________
樣品合同 篇6
甲方：
乙方：
依據(jù)《中華人民共和國合同法》的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)甲乙雙方平等友好協(xié)商，達(dá)成如下協(xié)議，以供雙方共同遵守。
一. 產(chǎn)品規(guī)格型號及價格
二. 產(chǎn)品要求
乙方必須保證產(chǎn)品質(zhì)量符合國家規(guī)定三證齊全的無任何質(zhì)量問題供給甲方，否則要承擔(dān)相應(yīng)的違約費用即合同金額的20%，并賠償甲方因此受到的其他損失。
三. 交貨期限
乙方保證于本合同簽署之日起，在10天內(nèi)，將甲方采購的物品全部送達(dá)指定地： 不能拖延，否則乙方應(yīng)從最遲交貨日的次日起，每日向甲方支付。延遲交貨部分貨款的百分之三的違約金，并賠償因此給甲方造成的其他損失，此項違約金額以逾期移交物品部分貨款總值的百分之三十為限度。
四. 交貨及付款方式
甲乙雙方簽訂合同后，甲方向乙方交付貳萬元作為定金，乙方交貨經(jīng)甲方驗收合格后，一次性付清尾款。
五. 其他事項
本合同未盡事宜，雙方友好協(xié)商。本合同一式二份，經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。甲、乙雙方各持一份，具同等法律效力。
甲方：醫(yī)院
乙方：