有關建筑工程的承包合同范文（精選17篇）

有關建筑工程的承包合同范文 篇1

　　本合同經下述雙方簽署:

　　1 ____市衛生局局長____先生(以下簡稱甲方)

　　2 建筑工程承包公司海外工程部經理____先生(19 年 月 日由___建筑工程承包公司授權)(以下簡稱乙方)

　　出生地：____(國家)

　　國籍：_____(國家)

　　總部：_____(國)_____市

　　在a國的通訊地址：______信箱

　　鑒于甲方要興建的____學校10000m2的教學樓，乙方提交報價已于19 年 月 日被_____市衛生局招標委員會接受并已中標。

　　根據a國__部19xx年2月5日第318議，雙方締約于下：

　　(一)合同內容

　　乙方要完全、準確地按照該合同條款、技術規范、設計圖紙、工程量表、價格表及與合同條款有關的書面協議，在____市對___學校10000m2的教學樓(該工程為樓房，包括全套家具、設備、空調)進行施工。

　　乙方承認自己對合同的正文和附件，已有正確的理解，在此基礎上同意締約，按合同施工。

　　所有上述文件、附件，均是本合同不可分割的組成部分。

　　(二)合同金額

　　本合同總金額為_____第納爾。

　　兌換美元比例為70%。

　　這個金額是用單價乘實際工程量的方法計算出來的，這是指"概算工程"而言。

　　至于"分段工程"則根據臨時報表進行支付，臨時報表的書寫方法應是雙方在合同中一致同意的。

　　對乙方的支付要根據合同及其附件的規定。

　　合同價格是固定的，它包括乙方為施工所承擔的所有費用、開支、義務、各種稅款，包括因施工不良而支出的工程維修費及在合同期內規定的保修、保養費。

　　乙方無權以任何理由要求增加合同階格，如市場物價上漲，貨幣價格浮動，生活費用提高，工資的基限提高，調整稅法、關稅及稅務，在a國國內或國外新增加賦稅。

　　(三)工期

　　乙方必須根據本合同第__號附件的說明，在自移交場地之日起的380天之內完成全部合同工程的施工。

　　正式的節假日包括在工期之內。

　　如果乙方由于某些不可抗拒的原因而認為不可能按期完工的話，可書面通知甲方，說明原因，并提出要求增加期限。

　　如果乙方證實這些原因存在，合同期限可以適當延長。

　　(四)移交場地

　　根據甲方向乙方發出的通知，進行工地交接，交接時須簽訂紀要，雙方各持一份。

　　如果乙方或其接收場地的代表在通知中規定的期限內缺席，甲方可照常起草紀要，并將紀要的復印件寄給乙方。

　　起草紀要之日等于乙方接收場地之時。

　　(五)查看工地

　　乙方承認在簽訂合同之前已查看了土地及周圍的環境，掌握了所有與工程施工有關或對施工有影響的情況，如地質土壤情況、水源、當地氣候情況、道路、交通流量、勞動力的提供范圍等。

　　由這些因素產生的后果均由乙方負責。

　　(六)履約保證金

　　乙方應自被通知中標的第2天起的30天內，向甲方寄存履約保證金，金額為該合同總額的20%，或在指定期限內將以前寄存的投標保證金補充到上述比例。

　　該合同只有在寄存保證金之后才對甲方產生義務。

　　有現金、信用支票，或按合同第十條規定的條件提供保函作保均可。

　　按第五十六條規定，保函須在合同整個執行期中都有效，直到最后交付工程為止。

　　該保證金始終都由甲方保存。

　　作為乙方完美施工和履行用方權利的保證。

　　乙方應在甲方發出掛號函件后，最多在一個月內，按可能業經被扣除的金額的相同額度杯足保證金，否則，甲方有權沒收保證金的余額，或者從乙方手中收回工程，由甲方自行施工而由乙方承擔費用。

　　甲方有權索賠，只要用掛號函件通知乙方即可，無須訴諸法院或采取其它措施。

　　甲方有權從乙方在本合同的任何收益中索取其拖欠的債務。

　　(七)圖紙和規范完善無缺

　　甲方提交的任何技術說明、設計、繪圖中的所有錯誤或疏忽，隨時可以更正。

　　乙方應親自審查規范、設計、圖紙的有效程度，并在適當的`時候把自己的意見告訴甲方、在甲方接受這些意見的情況下，甲方就要對這些意見負責，就如同是其自己提出來的一樣。

　　(八)施工進度計劃表

　　乙方自接收工地起，15天內向甲方遞交一份施工計劃，闡明為完成本合同工程所采用的方法、施工進度、施工安排、運進施工現場的設備，以及建立臨時設施等。

　　乙方應根據甲方意見和施工進展情況，對自己的施工計劃進行調整。

　　(九)合同內容的變更

　　甲方有權調整合同內容，但增加或減少的工程量不得超過合同金額的15%。

　　實際工程量的增加或減少在合同金額的15%之內，乙方無權要求任何補償。

　　上述調整金額，要用業已議定的單價計算、如果沒有這種單價，則在責成乙方進行調整時的當地市場價格或世界市場價格的基礎上進行計算。

　　根據本條款的規定，如果乙方認為提出的調整會導致工程不能按期完工或交工，乙方可以自通知進行調整之日起最多兩個星期內向甲方提出延長工期的要求。

　　否則，等于放棄權利。

　　這樣，乙方就要在原工期內完成包括調整部分在內的工程，并交付使用。

　　甲方在收到乙方呈交的延期要求時，可將工期延長到其認為是適當的時候。

　　(+)支付條件

　　1 在乙方接收工地、提交履約保承并辦完合同注冊登記付稅手續之后，甲方根據乙方的要求，向乙方支付合同金額_%的預付款。

　　支付預付款應在乙方提交與預付款等值的保函之后，該保承應該在施工期間始終有效，且應開自一家a國的銀行，或是經過這家銀行認證，同時不許附加任何條件，也不得被作廢。

　　上述銀行須承認有一筆與保函等值的款項由甲方支配，并承認可全部支付甲方，無須提醒，無須訴諸司法部門，也無須辦理其他手

　　續，同時也不管乙方或第三者提出的異議。

　　預付款應從支付給乙方的月工程進度款中按預付款在合同總價中所占的比例扣除，直到扣完為止。

　　保函額度也可以按預付款收回的金額遞減。

　　2 乙方運到工地而又是工程實際需要并被甲方接受的材料， 其費用中的_%應付給乙方。

　　條件是乙方提供的材料應是優質、適用、符合規定，為甲方工程師所接受，并須妥善儲存在倉庫里。

　　上述規定同樣適用于乙方運到工地的機器設備，這些機器設備具工程的組成部分，在安裝時應是完好無損的，但屬乙方所有的機械則不包括在內，因為這些機械并非是工程的組成部分，只不過是為了施工而引進到現場。

　　上述預付款要首先從乙方用庫存材料所完成的工程的進度款中扣除，直到全部收回為止。

　　3 不符合條件與現范而且是實際上完成了的工程，甲方在雙方確定的單價基礎上向乙方支付其造價的__%。

　　這些支付款項的金額應根據本合同第二十五條的規定和每月完成的工程量報表面定。

　　這些款項要在扣除本條第一款所述的預付款比例和先前業已支付的入庫材料費后才能支付，每月支付款金額不少于___第納爾、甲方支付本條規定的月工程進度款，要在工程報表得到甲方認可的45日之內進行。

　　條件是完成的工程應全部符合本合同所規定的條件。

　　承擔支付利息的責任。

　　在這種情況下，可將支付(月進度)款的時限適當推遲，以便對報表進行校正。

　　本文規定的因遲付而享受利息的規定不適用于預付款、合同決算款、過期退回保證金，以及材料款。

　　一言以蔽之，這個規定只適用月工程進度款。

有關建筑工程的承包合同范文 篇2

　　甲方(發包方)：

　　乙方(承包方)：

　　根據《中華人民共和國合同法》及有關法律法規的規定，本著自愿、平等、協商一致的原則，結合工程的實際情況，為確保各方利益，經協商一致達成如下協議：

　　一、工程內容

　　二、工程地點

　　三、工程期限

　　1、本合同總工期為年月日開工，至年月日結束。

　　2、如遇下列情況，工期作相應順延。

　　(1)施工現場不符合安全施工;

　　(2)設計范圍內重大設計變更;

　　(3)人力不可抗拒的自然災害(如臺風、地震及戰爭)而影響工程進度;

　　(4)甲方不能按合同規定支付工程款。

　　乙方在以上情況發生的十天內，就延誤的內容和因此發生的經濟支出向甲方提出報告。甲方代表在收到報告后，在十天內予以確認和答復，逾期不予答中國教育總網文檔頻道復，乙方可視為要求已被確認。

　　四、工程價款工程總價：人民幣元整(￥元)。

　　五、付款方式

　　1、合同生效后，甲方在一周內向乙方支付工程總價50%作為預付款，即人民幣元整(￥元);

　　2、工程施工結束后，甲方在一周內向乙方支付工程總價40%的款項，即人民幣元整(￥元);

　　3、工程驗收結束后，甲方在一周內向乙方付清全部余款，即人民幣元整(￥元)。

　　六、工程驗收

　　1、當該工程完工后，由乙方向甲方提出書面竣工驗收申請。甲方應在7天內安排驗收工作，并告知乙方參加驗收。乙方自提出申請驗收報告7天后，因甲方原因未安排驗收的，則視為該工程符合設計和施工方案要求，運行正常，通過驗收。

　　2、工程未經驗收，甲方若需啟用，須與乙方協商，經同意方可使用。若未經乙方同意啟用，將視為通過驗收。

　　3、整個工程驗收合格，則通過竣工驗收的當天即為竣工日期。

　　4、工程未通過驗收，引起爭議時，請求第三方驗收。

　　七、驗收標準

　　本工程以相關設計方案、圖紙為依據，按照國家標準進行驗收;沒有國家標準的，則按照行業標準進行驗收。

　　八、雙方權利和義務

　　1、甲方權利和義務指派為工地代表，負責協調甲方的相關事宜。在工程履行過程中此指派人員的所有簽名視為甲方行為。

　　(1)負責本工程的監督，積極協調施工配合關系。

　　(2)負責對乙方進度、安裝質量、安全保護、綜合管理的監督。

　　(3)提供有利施工的現場條件。

　　(4)審核工程計劃進度表。

　　(5)負責對圖紙、方案的審核、確認，負責對工程進度、工程質量、隱蔽工程、配套工程和合同執行情況進行監督檢查及設計圖紙變更簽證，工程中間驗收和其他必要的簽證。

　　(6)負責竣工驗收工作，在收到乙方提交所有竣工資料后一周內組織驗收。

　　(7)按合同向乙方支付本合同規定的價款。

　　2、乙方權利和義務

　　(1)嚴格按設計圖施工，質量技術指標符合工程的各類標準和規范的要求。

　　(2)施工中發現問題及時向甲方報告并提出解決方案。

　　(3)編制施工組織方案，施工總進度計劃，材料進場計劃，開竣工通知書等，及時送甲方。

　　(4)提供竣工驗收技術資料，并準備竣工技術圖紙，辦理工程竣工結算，參加竣工驗收。竣工資料應滿足甲方要求。

　　(5)組織有技術水平的施工隊伍，明確現場技術及施工負責人、主要管理人員，技術人員不得隨意變動。

　　九、服務條款無。

　　十、違約責任

　　1、由于甲方原因，使工程延期完成，則視甲方違約，甲方向乙方支付違約金。違約金按合同總價0.5%延期天數計算，違約金總數不超過合同總價的10%。

　　2、由于乙方原因，使工程延期完成，則視中國教育總網文檔頻道乙方違約，乙方向甲方支付違約金。違約金按合同總價0.5%延期天數計算，違約金總數不超過合同總價的10%。

　　3、由于甲方未按合同約定向乙方付款，則視甲方違約，甲方向乙方支付違約金。違約金按合同總價0.5%延期天數計算，違約金總數不超過合同總價的10%。

　　4、執行過程中，任何一方無故單方面終止合同，則視為違約，違約方需向守約方支付合同總價10%的違約金。

　　十一、合同的變更及解除

　　1、合同簽訂生效后，除不可抗力外(指戰爭、嚴重水災、火災、臺風和地震以及經雙方同意屬不可抗力的事故)，甲乙雙方不得無故變更或解除。

　　2、在履行合同過程中，因遇不可抗力事故，甲乙雙方均應采取有效措施盡力減少損失并阻止損失的擴大。若確需變更或解除合同時，要求變更一方應及時通知對方，對方在接到通知3天內給予答復，逾期未答復視為同意。

　　3、如果甲方未按合同付款，且延期支付任何一筆款項的期限達到60日的，乙方有權中止本合同項下義務的履行;甲方延期付款期限達到120日的，乙方有權解除本合同，并且有權請求甲方給予相應的賠償。

　　4、如果乙方未能如期完成工程，且延期的期限達到60日的，甲方有權中止本合同項下義務的履行;整個工程延期的期限達到120日的，甲方有權解除本合同，并且有權請求乙方給予相應的賠償。

　　5、變更或解除合同，所造成的損失由雙方協商解決。

　　十二、爭議解決方式

　　凡因本合同的簽訂、履行、解除、終止引起的或與本合同有關的任何爭議，甲、乙雙方應通過友好協商解決，協商不成時雙方同意向合同簽定地人民法院訴訟解決。

　　十三、其他條款

　　在合同履行過程中，雙方可以根據實際情況，對合同未盡事宜協商確定。

　　合同簽定地：

　　十四、合同文本和效力

　　本合同壹式貳份，甲乙雙方各執壹份，經雙方代表簽字蓋章后生效。附件為本合同不可分割的組成部分，與合同正文具有同等法律效力。

　　本頁無正文甲方：

　　地址：

　　郵編：

　　聯系電話：

　　開戶銀行：

　　帳號：

有關建筑工程的承包合同范文 篇3

　　甲方：

　　乙方：

　　根據《中華人民共和國合同法》及相關法律法規等的規定，為明確甲乙雙方在本工程承包中的權利、義務和責任，確保工程任務按設計質量要求全面完成，在自愿、平等、互利的原則下，經甲乙雙方協商同意，簽訂本合同。

　　第一條 工程概況

　　(一) 工程名稱：

　　(二) 工程地點：

　　(三) 工程范圍：

　　(四)工程承包金額：按甲乙雙方約定單價收方計算金額，不能計量的工程按記日工結算。(漿砌片石單價：元/M3 、混凝土單價： /M3)

　　第二條 工程期限 根據雙方協商，工程期限自20_年 4月 20日起至220_年 5月30日止，沒按期完成工程任務扣取20_元。

　　第三條 工程質量 乙方根據甲方提供的圖紙及相關國家質量標準進行施工，確保工程質量。工程驗收時，按圖紙和驗收標準執行。

　　第四條 工程款結算工程進場后，按完成工程量的施工進度支付工程款的60%;工程完畢時，乙方開具建安發票支付工程款總額的90%;剩余的10%作為工程質量保證金，在工

　　程交付并經驗收合格后，一次性付清余款。

　　第五條 雙方責任

　　(一) 甲方責任

　　1、甲方提供施工圖紙等資料，乙方必須嚴格按照設計圖紙進行施工。

　　2、甲方提供材料需在乙方塔機施工范圍內，如需二次轉運，費用由甲方承擔。

　　3、甲方派駐代表現場進行技術指導、質量監督、檢查及質量送檢。

　　4、工程完畢后，甲方應組織專門人員在 30 日進行驗收。

　　5、工程范圍 由甲方承擔。

　　(二)乙方責任

　　1、乙方所有進場人員必須聽從甲方的管理、安排，嚴格按安全施工規范及質量驗收規范進行施工操作，并做好相關資料。

　　2、乙方施工過程中須制定安全措施，加強對現場施工人員的安全教育和管理。如發生安全事故，由乙方承擔全部責任。

　　3、砼、砂漿配合比由甲方提供，達不到強度乙方不承擔責任，因施工造成的質量事故由乙方負責。乙方應在保證質量的前提下節約材料，如發現乙方有故意浪費材料的情況，甲方有權視情節輕重處以3—5倍的罰款(如擅自調整配合比、地上散落的材料收撿等)。

　　第六條 違約責任

　　1、達不到質量要求的除承擔返工損失外，還要承擔由此給甲方造成的停工費用及水、電、建筑材料費用。(做資料費用由甲方承擔)

　　2、不按安全操作規范施工且拒不聽從現場管理人員指揮的，視情節輕重甲方有權處以200—20_元的罰款。

　　3、不能按合同工期及甲方下達的工程進度計劃完成施工任務的，除賠償由此給甲方造成的直接損失外(管理人員工資、設備及周轉材料租金)，根據情節輕重甲方有權按每誤工一天處以200—20_元的罰款。

　　4、乙方在施工過程中如因管理不善造成材料浪費，例：發現100Kg以上的砼或砂漿塊等，甲方有權處以200—20_元的罰款。

　　第七條 乙方擅自轉包合同的，一經查證落實乙方所完成工程量中無條件扣出壹萬元付甲方違約金，另外還要承擔由此給甲方造成的經濟損失，并解除合同。

　　第八條 其它未盡事宜甲乙雙方另行協商，對本合同如有爭議可申請仲裁。

　　第九條 本合同經甲乙雙方簽字后生效，至本工程竣工驗收合格，結清工程尾款，保修期滿后自動失效。本合同一式二份，甲乙雙方各執一份。

　　甲方代表： 乙方代表：

　　公司稅號： 公司稅號：

　　開 戶 行： 開 戶 行：

　　帳 號： 帳 號：

　　電話傳真： 電話傳真：

　　二〇一〇年四月二十日

有關建筑工程的承包合同范文 篇4

　　合同編號：________

　　工程名稱：__________

　　工程編號：__________

　　工程類別：__________

　　發包方(簡稱甲方)：_________

　　承包方(簡稱乙方)：_________

　　簽訂時間：______________

　　簽訂地點：______________

　　根據《中華人民共和國經濟合同法》、《建筑安裝工程承包合同條例》和煤炭部有關規定，結合本工程具體情況，經雙方協商同意簽訂本合同。

　　第一、工程名稱與地點

　　該工程為長沙某學校教學實驗樓工程，地點在長沙市體育新城。

　　第二、承包方式與要求

　　該工程甲方采取分工種，單價組合成總價的形式，以包稅、包工、包食宿方式承包給乙方。要求承包隊伍具備勞務承包資質，主要工種要有上崗證書，并且編制人員花名冊交甲方存檔備查。

　　第三、工程承包單價與內容

　　經雙方協商，該_______工程按 _______元/(m2、m3、t)的承包單價由乙方進行承包，其承包單價包括以下內容：完成建設方提供的全套施工圖紙、交底紀要、變更的有關施工的全部內容;現場規整與清理;200米范圍內地面水平運輸;制作設備的維護、保養;材料的節約;與其他隊伍配合等內容。

　　第四、工程質量與安全

　　根據業主要求，該工程質量要求達到優良，因此單項承包必須確保優良，如本工程質量被評定為優良工程，甲方適當給予獎勵，如承包單項評定為不合格，由乙方進行返工修理直至合格，其返工的一切經濟損失由乙方承擔，并從乙方勞務結算中扣回。

　　乙方施工人員必須服從甲方管理人員的安排，必須嚴格遵守《安全操作規程》，為使工人增強安全意識，帶隊及班組負責人每天安排工作量，要進行安全交底教育，強調安全操作，帶好安全帽，裝好安全網系好安全帶，做好各項安全防護工作，杜絕安全事故的發生。凡因乙方原因造成的安全事故均由乙方負責，甲方不承擔任何經濟、法律責任。

　　第五、文明施工與獎罰

　　乙方進入施工現場人員必須遵守文明施工手冊，在自己承包的范圍內做到工完料盡場地清，嚴格把好材料節約關，不準亂鋸、亂丟、浪費材料，如發現在分清責任后給予罰款。同時，乙方負責人必須管好自己的隊伍，長沙市以外的人員，進入現場前，辦好“暫住證”，嚴禁有“非典”疑似病人進入施工現場，嚴格遵守治安管理條例，違者予以罰款，乙方人員必須服從管理人員指揮，遵守工地一切規章制度。將身份證、計劃生育證報甲方。未滿法定年齡，不得來工地做工。如所有違反規定者，參照項目部相關規定處罰。

　　第六、付款方式與工期：

　　該工程乙方隊伍進場后，其先期費用由乙方負責，甲方根據工程進展情況借給乙方一定數量的生活費，主體封頂付至勞務費的50%。工程竣工付至勞務費的 70%。辦完工程結算付至勞務費的90%。留10%待保修期滿后一個月內付清。由于該工程工期緊，而且業主獎罰嚴勵，為確保工程按工期竣工竣工，故乙方進場須交納工期保證金_______萬元。乙方在施工現場必須按照甲方確定的工期控制點，認真組織，精心施工，保證工期目標的實現，如因乙方原因造成工期延誤。除扣工期保證金外，將根據甲方與業主簽訂的合同給予處罰。

　　第七、雙方權力與義務

　　(一)甲方

　　1、甲方有權對乙方進行資格審查，對乙方違反合同條款內容實施處罰，經濟賠償及辭退的權力。

　　2、甲方根據工程要求，安排乙方實施工程承包內容，乙方應無條件遵照執行。

　　3、甲方提供給乙方盡可能方便的施工條件，并按勞務合同約定和業主付款情況支付勞務費。

　　4、甲方對乙方提供來的施工作業人員實行實名制，建立健康狀況檔案，對有殘疾及智力障礙的作業人員一律清退，不得入場施工。

　　(二)乙方

　　1、乙方必須向甲方提交符合承包資質并有權對甲方提出合法要求，主動承擔合同內容的全部工作，確保工程質量。

　　2、乙主必須按甲方的要求進行安全生產、乙方不得擅自違反安全操作規程，對于違反安全操作規程出現的人身傷害及死亡事故，乙方必須承擔全部責任，甲方概不負責。

　　3、乙方有權拒絕甲方不符合安全生產要求的指令，并提出自己的見解，供甲方參考。

　　4、乙方不得使用殘疾及智力障礙的作業人員，不得瞞報，私自使用。同時乙方應提供人員名單、身份證。

　　5、乙方要管好自己的隊伍，不得在工地及之外進行違法犯罪活動，如賭博、賣淫、嫖娼等。一旦造成的犯罪的后果，甲方概不負責。

　　6、為確保工期，乙方必須按甲方要求，保證工程足夠的勞動力，不得消極怠工。

　　第八、違約責任與其他

　　1、以上條款雙方必須嚴格遵守，任何一方違反或造成工程停工，必須追究違約方責任。

　　2、如因乙方原因損害公司信譽、現場設備及對工程造成一定經濟損失，甲方有權要求乙方賠償全部損失，并從承包勞務費中扣除。

　　3、屬于乙方自備設備，自帶工具用具等，乙方必須自己保管，不得因此對甲方提出其他要求，更不得找借口影響開程質量和進度，由此造成的損失由乙方承擔。

　　4、本合同一式叁份，甲方二份，乙方一份，經雙方簽字后生效。

　　本協議一式二份，雙方各執一份，具有同等法律效益。

　　甲方：______________ 乙方：______________

　　代表：______________ 代表：______________

　　_____年_____月____日 _____年_____月____日

　　二、勞務分包合同的注意事項

　　嚴格審查勞務分包單位是否是具有相應資質的企業。

　　嚴格審查勞務分包企業提供的相關營業執照、安全資質證書等證件。

　　嚴格審查分包人委托代理人的授權情況。

　　三、工程勞務分包合同的主要內容

　　1、勞務分包人資質情況。

　　2、勞務分包工作對象及提供勞務內容。

　　3、分包工作期限。

　　4、質量標準。

　　5、合同文件及解釋順序。

　　6、標準規范。

　　7、總(分)包合同。總分包合同應供勞務分包人查閱，但有關承包工程的價格細節除外。勞務分包人要求可得到復印件。

　　8、圖紙，工程承包人應按合同約定向勞務分包人提供圖紙。

　　9、項目經理。要求工程承包人及勞務分包人都要委派駐工地現場履行合同的項目經理。

　　10、工程承包人義務。

　　11、勞務分包人義務。

　　12、安全施工與檢查。本范本約定的安全責任是過錯責任。

　　13、安全防護。這款指特定施工條件下，如：易燃、易爆地段、放射毒性環境中工作，所采取的防護措施及費用，該費用應由工程承包人承擔，安全保護用品由工程承包人負責提供。

　　14、事故處理。規定發生重大事項的處理程序及責任認定。

　　15、保險。指雙方約定，施工現場內的工程承包人方的人員，設備、材料等由項目承包人自費辦理投保工作。勞務分包方的人員及自帶設備(少量的、輔助的)由其自己投保。

　　16、材料、設備供應，本條款體現著勞務分包合同的主要特征。工程承包人應按照工程勞務分包人根據圖紙的要求提供，分包人要妥善保管。

　　17、勞務報酬：有三種計價方法：(1)固定勞務報酬;(2)約定不同工程勞務的計時單價，根據確認的工程量計算;(3)約定不同工作成果的計件單價，按確認的工程量計算，在訂合同時任選其一。還可以約定固定勞務報酬或單價調整的條件。

　　18、工時及工程量的確認：采取固定勞務報酬的，不計算工時和工程量，根據工時或工作成果計算單價的，工程承包人應定時對勞務分包人的工時及工作成果及時進行確認。

　　19、勞務報酬的中間支付。

　　20、施工機具周轉材料供應。

　　21、施工變更。

　　22、施工驗收。

　　23、施工配合。

　　24、勞務報酬最終支付。

　　25、違約責任。

有關建筑工程的承包合同范文 篇5

　　甲方：三原縣博康機械有限公司

　　乙方：

　　依照《中華人民共和國合同法》《中華人民共和國建筑法》及其它有關法律、法規遵循平等、自愿、公平和誠信的原則，雙方協商一致就博康機械有限公司辦公樓工程承包施工有關事項達成以下協議。

　　一、工程概況

　　1、工程名稱：三原縣博康機械有限公司辦公樓;

　　2、工程地點：三原縣渠岸鎮東100米處;

　　3、工程內容：本工程設為地上五層，前部六層，現實際地上四層，局部五層，框架結構，建筑面積約3323㎡，內容包括有土建、給排水、用氣等。

　　二、承包內容：

　　1、施工圖中除甩項部分外的土建，給排水、電氣等工程。

　　2、對于弱電部分只做埋管、按圖紙設預埋到位。

　　3、對于所有門窗、二次裝修瓷磚，大理石洗漱臺，衛生瓷片均未切 ，不在承包范圍內，不含所有涂料工程。

　　4、埋設標準說明

　　⑴給水災本工程內全部接通;

　　⑵室內為毛地墻(墻體為拋光)衛生間愛你做志貼瓷，梯間地面壓光，天棚水泥 頂，電梯間外不作裝修。

　　⑶樓梯欄木扶手用 按依據圖紙;

　　⑷戶內燈具為圖紙設計要求;

　　⑸外購土方未入，如需要外購則由甲方

　　⑹鋼材主要以龍鋼為主，按圖紙設計尺寸使用(禹龍牌)

　　三、工期

　　1、計劃開工：

　　計劃竣工：

　　工程總天數 天。

　　2、工期每退后一天，按1000元對等獎罰。

　　四、工程質量： 合格

　　五、合同價款：

　　1、工程承包范圍內的工程按建筑面積1084元㎡，承包施工。

　　2、發生圖紙變更，以及其他因素要變更，變更部分按雙方協商的市場價增減后結算。

　　六、雙方駐工地代表：

　　甲方：

　　乙方：

　　七、雙方工作及責任：

　　1、甲方工作：

　　⑴乙方進入施工現場前，甲方負責辦理場地平整等工作，確保施工現場達到“三通一平”提供地下各種管道、帥線、通用線路，在開工協助解決協調施工周圍工作。

　　⑵開工前甲方應以規劃部門確定的水準點及紅線為準，向乙方現場交驗。

　　⑶開工前向乙方提供施工藍圖六套。

　　⑷工程施工中，甲方向乙方及時準確地發出施工指令，如期組織工程中間驗收，若因甲方指令不及時、失誤、工程進度不能按期如數支付等原因造成的停工等一切損失費用，由甲方承擔同時延誤的工期相對順延。

　　⑸甲方有權對工程施工中存在安全隱患，質量問題，隨時發出停工指令、整頓，所造成的損失由乙方承擔，工期不順延。

　　2、乙方工作

　　⑴乙方按照甲方提供給的施工圖，國家現行驗收標準，施工規范及相應圖集，甲方指令組織施工，完成雙方約定的承包范圍內的工程內容。

　　⑵在施工過程中，乙方按照甲方的要求提供施工計劃，進度報表等。

　　⑶乙方遵守政府相關主管部門對施工場地交通、施工噪音以及環保等管理規定，按相關規定內有關手續，應由發包人員以書面通知發包人，認可后發包人承擔由此發生的費用。

　　⑷乙方交工前將現場建筑垃圾全部清理進場，達到現場垃圾建筑均無污染。

　　⑸乙方應遵守工程建設安全生產有關管理規定，嚴格按照安全標準施工，并積極采取必要的安全、防護措施，消除事故隱患，本工程所有安全在成事故由乙方負責。

　　⑹已設工程未交付甲方前，乙方工程保護，甲方不及時驗收工程應承擔費用，因乙方過錯造成工程損失由乙方負責在規定期限內予以修復，若甲方提前使用造成工程損害的責任由甲方承擔。

　　八、材料預購

　　本工程所需材料均由乙方預購，乙方確保預購材料的質量符合國家質量規定標準，工程主要材料雙方共同認可。

　　九、付款方法

　　本合同按形象進度支付工程款，分別為：基礎、主體2層、肢體完、內外粉刷完、安裝完、工程竣工。在雙方確認工程量后5日內，甲方將進度跨匯入乙方指定賬戶，每次支付工程量價款的80%,剩余價款在工程驗收完畢至工程造價的90%，其余款項在決算認可后付至97%(除扣留3%為保修金)保修金兩年內支付。

　　十、工程驗收、結算

　　1、工程驗收

　　⑴工程完工具備驗收條件后，乙方按照國家竣工驗收有關規定向甲方提交認可的驗收報告，甲方應在收到竣工驗收報告后28天內組織相關單位驗收，并在驗收后14天內給予認可或提出意見，否則就認為竣工驗收報告已被認可，即可辦理工程結算手續。

　　⑵加甲方收到承包人竣工驗收報告后28天內組織驗收，從第29天起承擔工程保管及一切意外責任。

　　2、工程結算

　　⑴依據合同確定的平方米造價指標，在施工圖紙設定的建筑面積的基礎上依據設計變更，現場實際發生的進行可觀調息作為工程量終結決算依據。

　　⑵工程驗收后28天內，乙方向甲方遞交結算報告及完工的結算資料。甲方在接到報告14天內，進行核實并確認，結算報告經雙方確認后除甲方留2%的工程保修金，其余款項一次付清。

　　十一、其他事項

　　1、此協議作為甲、乙最終決算的依據，其他儀標文件，、往來文件、設計變更、現場簽證單均為附件有效。

　　2、后有經來工作均以書面形式出現，有甲乙雙方帶白哦簽字生效，其它均無效。

　　3、其他事宜，執行GF-20_-0201建設工程施工合同，未盡事宜雙方協商解決。

　　4、本合同執行過程中，若出現不可預見問題，雙方協商解決。

　　5、本合同一式四份，雙方各執一份，雙方簽字后生效，合同約定內容完成后自動失效。

　　甲方： 乙方：

　　法人代表簽字： 法人代表簽字：

　　簽訂日期： 簽訂日期：

有關建筑工程的承包合同范文 篇6

　　甲方：__________________

　　乙方：__________________

　　由于工程施工需要，甲方把以下工程承包給乙方進行施工。依據《中華人民共和國經濟合法》暨《中華人民共和國建筑法》以及建筑施工管理條例、施工規范，經過甲乙雙方充分協商，達成以下條款，雙方必須嚴格遵守。

　　一、工程地點及名稱

　　1、工程地點：______________________________

　　2、工程名稱：______________________________

　　二、承包內容價款以及工期

　　1、承包內容污水站全部土建工程。

　　2、工程造價______一次性包死。

　　3、工程工期：自開工______內完成承包全部承包內容。

　　三、付款及質量

　　1、污水地底板驗收合格后付30%，主體驗收合格后付至70%，發包方進行竣工驗收合格后付至95%，其余工程款待工程保修期滿一次性付清。

　　2、工程質量：合格

　　四、甲方責任：

　　幫助乙方解決水源電源，協助乙方解決施工現場出現的問題，給乙方提供施工圖紙并交底。

　　五、乙方責任

　　嚴格按照施工圖及相關規范進行施工，必須遵守安全文明施工相關規定，承擔因為安全和質量造成的`責任和費用。

　　六、保修期及質保金

　　1、保修期：發包方竣工驗收后日歷天共計六個月。

　　2、質保金：承包總價的10%為保修金，保修期滿后付清全部承包價款。

　　4、合同生效日期：合同生效日期雙方簽字后立即生效，保修期滿質保金付清自行失效。

　　甲方：______________________

　　乙方：__________________________

　　簽字：______________________

　　身份證號：______________________

　　日期：______年______月______日

有關建筑工程的承包合同范文 篇7

　　甲方：　　姓名，性別月 身份證號　　乙方：　　姓名 ，性別，出身_月____日，住址身份證號　　甲乙雙方本著平等互惠互利、協調與合作、誠信友好的原則，就____市彭家灣二期工程土石方平基項目，經雙方商討達成以下條件及承諾并簽訂本協議：　　

　　一、甲方義務與責任　　

　　1、本著對____市彭家灣二期工程土石方平基項目的人脈及項目充分了解，為乙方提供真實的信息，協助乙方對____市彭家灣二期工程土石方平基項目的合同簽訂給予配合把關。　　

　　2、確保項目的真實性，并協調中隧道南方建設股份有限公司貴州分公司與乙方簽訂項目的施工合同。　　

　　二、乙方義務與責任　　

　　1、乙方積極配合甲方跟蹤業主對此項目的進度動向。　　

　　2、本著甲方對____市彭家灣二期工程土石方平基項目工程發包了解及拿到施工承包權的信任及信心，為甲方負責提供真實有效的資料及施工中資金和施工實力，勞動酬金及支付方式。指定甲方為唯一協調負責人，不能指定第三方（指另外的接洽人）為協調負責人。　　

　　三、報酬支付　　

　　1、在甲方幫助乙方取得這一項____市彭家灣二期工程土石方平基項目工程施工承包權后，乙方向甲方支付勞動報酬總工程費 %　　

　　2、本項目施工合同簽訂后三天內，甲方所得報酬由乙方一次性支付給甲方。　　

　　四、違約責任　　

　　（一）甲方違約責任　　

　　1、本合同簽訂后，在乙方未違約的情況下，甲方不得以本項目再接受任何的第三方服務（施工隊伍）。　　

　　2、本協議簽訂后，若甲方就此項目給予另外的施工隊伍施工，視甲方違約賠償乙方違約金5萬元。　　

　　3、若乙方拒絕配合甲方的工作，甲方有權另行尋求其他合作者。　　

　　（二）乙方違約責任　　

　　1、在本合同簽訂后，乙方越過甲方與中介方完成交易（包括直接或間接），視為甲方完成工作，乙方需支付甲方本合同的第三條的　　第1款所約定的勞務報酬，甲方對該勞務報酬有無限期追償權和向法院提起訴訟的權力。　　

　　2、本協議簽訂后，若乙方就此項目與第三方（另外的接洽人）接洽，視乙方違約賠償甲方違約金50萬元。　　

　　五、保密　　在本次服務項目中，甲、乙雙方對知悉的對方的任何商業秘密及個人隱私負有永久保密義務，未經許可不得擅自披露或使用。　　本合同一式三份，甲、乙雙方、見證人各執一份。　　如甲方提出的協議合同乙方沒有意見，雙方簽字當日生效。　　乙方： 身份證號：_月____日 甲方：見證人

有關建筑工程的承包合同范文 篇8

　　甲方：______________________　　乙方：______________________　　此合同本著公平、公正的原則，經雙方商量而訂立。　　

　　第一條 合同目的　　經雙方商量，一致同意乙方掛靠在甲方企業之下，從事甲方經營許可證范圍內的經營項目。同時，甲乙雙方訂立本合同，明確雙方的權利與義務及其掛靠期內的注意事項。　　

　　第二條 甲方的基本權利和義務 權利：　　

　　（1）甲方每年向乙方收取人民幣_____萬元整，作為管理服務費。　　

　　（2）乙方利用甲方名義所開發票，則乙方需向甲方繳納面值金額的百分之___。　　

　　（3）如乙方作出有損甲方信譽和形象之行為，甲方有權單方面停止本協議，本年度管理服務費不予歸還。 義務：　　

　　（1）甲方在本協議生效之后，只向乙方提供相關經營業務所需的手續證件和經營許可。　　

　　（2）對乙方提出的合理要求盡可能提供良好的服務。　　

　　第三條 乙方的基本權利和義務 權利：　　

　　（1）乙方可以獲取甲方對其二條義務的承諾和兌現，若有問題可以隨時向甲方提出意見。　　

　　（2）享受甲方所提供的經營所需資質及經營許可。　　

　　（3）充分甲方資質，完全自主的開展相關產品經營業務。　　

　　（4）經營上實行內部獨立核算，自負盈虧。　　

　　（5）一切正常利潤歸乙方所有，不受干涉。　　義務：　　

　　（1）在經營活動中嚴格遵守國家法律法規和甲方規章制度。　　

　　（2）負責解決經營事件，相關經營條件自主負責解決。　　

　　（3）認真負責進行經營事件的合法性，對發生的產品問題和違法事件乙方負完全責任。　　

　　（4）維護甲方的信譽和形象，不做任何假冒、欺詐、侵權、損譽的事情，若發生此類事件，則甲方有權追究乙方的法律責任，并要求進行相關經濟賠償和處罰。　　

　　（5）按時足額向甲方繳納管理服務費。　　

　　（6）乙方經營項目不得超過甲方經營許可證所規定的范圍，如超出甲方經營許可證范圍的項目，乙方需自己提供相關手續證件。　　

　　第四條 乙方經營項目，其合同、保險、稅務、財務、銀行、統計等事項由乙方自主辦理。　　

　　第五條 乙方在經營活動中，若出現安全事故等重大意外，均有乙方獨立承擔，甲方不承擔一切責任， 特此提出免責聲明。　　

　　第六條 乙方應當在合同簽訂時付清管理服務費。　　本合同以簽訂日期為生效日，有效期________年，一式肆份，甲、乙雙方各貳份。　　本協議未盡事宜雙方另行商量解決。　　甲方（蓋章）：_________________ 乙方（簽字）：________________　　法定代表人（簽字）：___________ 身份證號碼：_______________　　________年____月____日 ________年____月____日

有關建筑工程的承包合同范文 篇9

　　甲方： ___________

　　乙方： ___________

　　甲方建設皮戶劉村步行街工程，其泥工部分施工實行清工形式承包，現由乙方根據本工程的施工圖紙和甲方意愿要求的內容，自愿承擔本工程中的泥工部分的施工任務。為了明確責任，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，經雙方共同協商，特簽訂如下合同：

　　一、工程概況：

　　1、工程名稱：______

　　2、工程地點：______

　　3、工程內容：框架結構樓房二層，鋼筋混凝土結構平房，房頂為樓板結構。

　　二、承建范圍：

　　(備注：自北向南依次為1#樓、2#平房、3#平房、4#樓、5#樓、6#平房、7#平房、8#樓、9#樓)的施工圖紙泥工有關的內容，從基礎開始至房頂裝修為止(即基礎、砌磚、上下圈梁、墻內外抹灰、房頂、地面等工程內容)。面積為______ ㎡。

　　三、承建方式： 包清工、分期付款。

　　四、承建價款：

　　______ 元人民幣(平房______元/㎡，樓房______元/㎡。含基礎、砌磚、上下圈梁、墻內外抹灰、房頂、地面等工程內容)。基礎深度超過1.5米以外部分由甲方負責。

　　五、質量要求：

　　1、乙方必須按照施工圖紙和甲乙雙方協商要求施工，按照國家質量驗收規

　　范進行自驗，自驗合格后，報甲方驗收。

　　2、乙方施工的工程質量必須達到合格標準，若質量達不到要求必須無條件返工符合要求為止，返工費用由乙方自負。

　　3、乙方除按照國家規范標準執行外，還必須遵守甲方現場管理人員合理的質量技術要求。

　　4、甲方負責原材料準備，乙方提供人工、施工工具和附屬設備。工程建成后，若出現材料質量問題，有甲方負責，若出現施工質量問題，則有乙方負責。

　　六、工程款支付：

　　工程款分三期支付制，支付方式為現金。第一期為底梁完工日支付 ______ 元，第二期為一層樓板完工日支付 ______ 元，第三期為工程竣工交接甲方后______日內全部付清余款。

　　七、安全生產管理;

　　1、乙方在施工期間必須達到甲方所規定的安全生產標化管理要求，聽從甲方現場管理。

　　4、乙方必須做好本班組的安全教育和安全防范工作，協助甲方做好治安工作，嚴禁把小孩等閑雜人員帶入施工現場。

　　八、工期要求：

　　按照甲方合理的施工進度計劃要求進行，每施工層必須在規定時間內完成。乙方必須密切配合其它施工隊及時合理組織技工進行操作，不得無故延誤工期。按照甲方的施工計劃，每一#工程期限為四十工作日，工期每延遲一日則扣罰10元/ ㎡。

　　在組織施工過程中，如遇下列情況，得順延工期，雙方應及時進行協商確定順延期限

　　1、因天災或人力不能抗拒的原因被迫停工者;

　　2、因甲方提出變更計劃或變更施工圖而不能繼續施工者;

　　3、因甲方不能按期供圖、供料或其所供材料不合規格要求，被迫停工或不能順利施工者。

　　九、其他有關事項：

　　1、乙方使用的各類機械及防護設施，應驗收、確認符合安全標準后，方可使用。

　　2、乙方應雇請有經驗的技術人員及熟練工人上崗。自覺接受甲方及主管部門的檢查，嚴格按文明施工，安全標準化現場管理，施工驗收規范和技術質量要求組織施工。若乙方在施工中質量和進度實在難以達甲方要求，甲方有權終止本協議。

　　3、甲方有權要求乙方調離不守紀律、不稱職、雇用不恰當人員。 4、乙方不得將工程再分包給他人，一經甲方發現，將有權終止合同;若乙方在整個工程完成前，無理停工或未能嚴格執行協議，或嚴重違反甲方的規章制度，則甲方有權解除本協議，乙方須補償甲方因終止雇用乙方所造成的損失。工程余款待工程全部完成驗收后按______%結算。

　　5、乙方模板、施工工具等應按工地要求堆放整齊，自行安排專人看管。工程竣工后及時清理完施工現場。一星期后仍無法全部清理，甲方有權派人員清理，并按發生費用的______倍從乙方承包費中扣除。

　　6、乙方必須按項目要求協調意見，與其它工種密切配合，不得扯皮或自行其是，以免造成工期損失，如在工作中出現矛盾，應先行協商，協商不成，報甲方協商，如不報甲方，后果由乙方負責。

　　十、開工時間：____年 ______ 月 ______ 日;竣工交付時間：____年 ______ 月______ 日。

　　十一、以上合同條款自簽字時起生效，雙方必須遵守，本合同一式兩份，雙方各執一份。

　　甲方(簽字):______

　　乙方(簽字)：______

　　____ 年 _____ 月 _____ 日

有關建筑工程的承包合同范文 篇10

　　反訴人(本訴被告)：_________________有限公司

　　法定代表人：_________________。

　　聯系電話：_________________被反訴人(本訴原告)：_________________有限公司。

　　法定代表人：_________________。

　　住所：_________________。

　　聯系電話：_________________

　　反訴人就被反訴人混凝土買賣合同糾紛一案，對被反訴人提起反訴。

　　反訴請求

　　1、請求判令被反訴人賠償反訴人機械租賃、工期延誤、人員誤工等損失共____________元;

　　2、本案的訴訟費、簽定費及相關費用由被反訴人承擔

　　事實和理由

　　此致

　　________人民法院

　　反訴人：_________________

　　日期：_________________

有關建筑工程的承包合同范文 篇11

　　發包方： (以下稱甲方) 承包方： (以下稱乙方)　　根據《民法典》和《建筑安裝工程承包合同條例》，遵循平等、自愿、公平和誠實互信的原則，為明確雙方在工程承包施工過程中的權利、義務和經濟責任和法律關系，現經雙方協商同意以下條款并簽訂本合同。　　

　　一、工程概況　　

　　1.工程名稱： 棚戶區改造項目　　

　　2.項目命名：　　

　　3.工程地點：　　

　　4.工程內容：本項目

　　1、

　　2、

　　3、4樓共四棟，八層，框混結構，建筑面積約 平方米。由乙方完成甲方所提供的設計施工圖的全部工程量。如有設計變更另行按實結算增、減工程造價。　　

　　5.工程總造價：約 萬元左右。　　

　　二、承包方式及單價　　甲方以包工包料大包干的方式承包給乙方。單價為 元平方米，工程竣工驗收合格后按房地局測給的實際面積進行結算。大包干的施工內容為：　　

　　1.地基、基礎、臨時道路和土方回填;主體工程;內外裝飾工程、陽臺鋁合金窗、公共部位墻面刮膠、樓梯不銹鋼扶手、水電、水溝、下水道、化糞池、四周散水等和施工圖所標示的設計內容。　　

　　2.所承建工程建安稅。　　

　　3.進戶門采購安裝價格在 元條左右的新防盜門。　　

　　4.層面隔熱及防水工程。四周硬化乙方負責0.5內。　　

　　三、工程款支付方式　　

　　1.經甲、乙雙方友好協商，本項目乙方自愿墊資從基礎到 層主體完工。乙方安裝 層預制樓面板完工時，甲方開始按主體工程造價分層撥付乙方主體工程款。每完成一層甲方撥付當層完成主體工程量款的 %。主體工程竣工驗收“合格”后。甲方付給乙方主體工程總造價款 %。　　

　　2.內外裝飾工程進度甲方分期分批撥付給乙方。　　

　　3.墊資款在乙方做完二層，甲方把乙方墊資款一次性付清給乙方。　　

　　4.該項目全部竣工，經甲、乙雙方會同相關部門驗收“合格”后，按實際結算額在 個月內甲方付給乙方工程總結算造價的 %，剩余的 %作質保金，在 個月內無質量事故甲方將質保金付清給乙方。　　

　　5.為確保本項目保質、保量按期完工，乙方應交給甲方 萬元保證金，該保證金在本承包工程項目基礎全部完工時一資性退還給乙方。(保證金不計息)。　　

　　6.甲方與乙方結算定案時起，在 個月內甲方付給乙方剩余工程款，如果因特殊原因未曾支付工程余款給乙方時，甲方以本項目門面或住房按市場現行銷售價低于 %抵給乙方作工程尾款。　　

　　四、甲、乙雙方職責　　

　　1.甲方責任　　

　　(1).負責做好拆遷、立項、規劃、報建、三通一平(即水通、電通、路通，原則上不影響工程進度)　　

　　(2).提供完整的建筑安裝施工圖(土建4份、水電安裝圖2份)　　

　　(3)協助乙方處理施工中的疑難問題，乙方不負責處理周邊關系，如需乙方處理周邊關系，一切費用由甲方承擔。　　

　　(4)甲方派駐工地代表 同志負責全面總施工管理，并搞好技術交底。　　

　　2.乙方責任　　

　　(1)負責施工區域的臨時道路、臨時設施、水電管線的鋪設使用和維修工作。(甲方不再計付給乙方臨時設施費)　　

　　(2)編制施工組織設計和施工方案、施工預算、施工總進度計劃、材料設備、成品、半成品等進場計劃(包括月計劃)報送給甲方。　　

　　(3)乙方派駐工地代表人 同志。　　

　　五、工程工期　　

　　1.根據國家工期定額和實際需要，雙方決定工程有效工期為300 天(公歷日)自________年____月____日開工，至________年____月____日工程竣工驗收“合格”交付給甲方使用。　　

　　2.如遇下列情況，經發包方駐工地代表簽證后，工期相應順延：　　

　　(1)按施工準備規定障礙物未能清除影響進場施工;　　

　　(2)人力不可抗拒的因素而延誤工期。　　

　　六、工程質量　　

　　1.本工程質量必須保證“合格”工程，爭創優良工程。　　

　　2.乙方必須嚴格按照施工圖紙，說明文件和國家頒發的建筑工程規范、規定的標準進行和施工，并接受甲方派駐工地代表的指導與監督，必須服從監理方的監管。　　

　　3.乙方在施工過程中必須遵守下列規定：　　

　　(1)由乙方提供的主要原材料、設備、構配件、成品、半成品必須按有關規定提供質量“合格”證，未進場之前要經甲方派駐工地代表簽證同意后方可進入，否則視為論虛作假不“合格”產品。　　

　　(2)乙方對材料改變或代用時必須經原設計單位同意并書面報告甲方派駐工地代表簽證后方可使用。　　

　　(3)隱蔽工程必須經甲方派駐工地代表同相關部門檢查、驗收簽章后方可進行下一道工序施工。基礎超升的部分，甲方必須按實際結算給乙方。　　

　　(4)乙方按質量驗證標準對工程進行分項、分部和單位工程質量進行評定，并及時將單位工程質量評定結果送給甲方和質量監督站。　　

　　(5)乙方在施工中發生抽量事件，應及時報告甲方派駐代表和當地建筑工程質量監督站，一般質量事故的處理結果應送甲方和質量監督站備案，重大質量事故的處理方案經設計單位、質量監督站、甲　　方等部門共同磋商處理。　　

　　七、施工與設計變更　　

　　1、甲方交付的設計圖紙，作為施工中的有效依據，開工前由乙方組織相關部門交底、核審、做出核審紀要。　　

　　2、甲方如需設計變更必須由原設計單位出具正式修改通知書和修改圖紙，乙方才予以實施。圖紙增加的項目，甲房另外按________年取費標準計取給乙方。　　

　　八、工程驗收　　

　　1.工程竣工驗收以國家頒發的《關于基本建設項目竣工驗收暫行規定》、《工程施工及驗收規范》、《建筑安裝工程檢驗評定標準》和國務院有關部門制定的竣工驗收規定，施工圖紙及說明書、施工技術文件為依據。　　

　　2.工程施工地下基礎隱蔽工程必須有驗收簽證，工程竣工質量經當地質量監督部門檢驗“合格”后，甲、乙雙方及時辦理驗收簽證手續。　　

　　3.工程竣工驗收“合格”后甲方方可使用，在規定的保修期內凡因施工造成的質量事故由乙方無償保修，其保修范圍和期限按國家現行法律、法規、規范、參照本合同及有關文件規定執行。　　

　　九、雙方違約責任　　甲方　　

　　1.未能按照合同通知規定的開工期限，拖延一個月尚未能開工，甲方應付乙方10萬元補償金。　　

　　2.因甲方報建等各項手續未到位，被有關部門責令停工所造成乙方停工的損失由甲方負責，并按停工時間延遲施工工期。包括乙方租的機械設備、鋼管腳手架、民工工資等由甲方負責。　　

　　3.工程未經驗收提前使用，由此而發生的質量和其它問題由使用方承擔責任。　　乙方　　

　　1.在簽訂本合同三天內必須與甲方辦理好交接手續，正式開工，如推遲10天處乙方10萬元罰款給甲方，以此類推。　　

　　2.施工途中因乙方資金未到位造成工程停工、緩建，甲方有權終止合同，乙方自愿放棄未付的工程款清算權力。　　

　　3.工程質量不符合規定的，負責無償整改或返工。　　

　　4.教育好工程施工隊伍所有人員，決不準在施工現場、鬧事，每出現一次罰款1000元，依此類推。　　

　　5.乙方要抓好施工安全管理，有違反施工安全的人和事，甲房每發現一次處罰乙方100元次(當場兌現)。　　

　　6.所有進入施工現場 的人員未帶安全帽，每人每次罰款50元。　　

　　7.未按合同工期交房給甲方時，每延誤一天罰款5000元，依此類推。　　

　　十、糾紛解決方法　　

　　1.乙方在施工中必須與甲方統一思想和具體布局安排施工程序有條理、順利進行。　　

　　2.乙方在施工過程中要嚴格遵守工程建設的操作規程，不能違章作業，注意人身和財產的安全。在施工期間發生的安全和人身傷亡事故全部由乙方承擔，重大安全傷亡事故乙方承擔98%，甲方按人道主義承擔2%的責任。(人力不可抗拒的自然災害除外)　　

　　3. 費用分攤：甲方承擔工程報建費、環保費、渣土承運費等相關稅費;乙方承擔工程檢測費。按相關部門規定屬于乙方負責的費用均由乙方承擔，屬于甲方負責的費用均由甲方承擔。　　十

　　一、附則　　

　　1.本合同一式陸份，甲、乙雙方各持二份，其余由甲方報送相關部門備案存檔。　　

　　2.本合同自甲、乙雙方法定代表人或委托代理人簽字，加蓋公章即生法律效力。　　

　　3.本合同未盡事宜，經甲、乙雙方協商一致后，可以簽訂補充協議，補充協議一樣具有法律效力。本合同在該項目結算付清余款________年內失效。　　甲方(發包方)蓋章： 乙方(承包方)蓋章：　　法定代表人： 法定代表人：　　委托代理人： 委托代理人：　　開戶賬號： 開戶賬號：　　聯系電話： 聯系電話：________年____月____日________年____月____日

有關建筑工程的承包合同范文 篇12

　　甲方(采購方):________聯系電話:________

　　乙方(供貨安裝方):________聯系電話:________　　

　　根據《中華人民共和國民法典》等有關法律、法規的規定，在平等、自愿的基礎上，甲乙雙方就乙方安裝中央空調設備達成如下協議:

　　第一條 甲方訂購及設備規格型號及數量，以及工程概況:

　　1、設備情況(詳見報價表):

　　2、 安裝工程概況:　　工程地點:　　開工日期:年____月____日　　竣工日期:年____月____日

　　第二條 乙方工程材料進場時，由甲方確認并指定貨物堆放地點(甲方指定的地點必須是具有安全保證的)，工程材料的安全由甲乙方共同負責。

　　第三條 產品的安裝、調試、驗收:

　　1、 乙方負責中央空調設備的安裝、調試。

　　2、安裝質量標準按國家規范及行業要求，以及乙方和廠家提供的工程安裝設計說明。乙方于工程竣工當天通知甲方驗收，甲方在接到驗收通知三天內組織人員對工程進行驗收，認定工程質量和工程內容符合要求的，雙方代表在工程驗收單(表)上簽字蓋章。產品安裝方案以乙方提出并經甲方同意的設計圖、選型方案為準;需更改設計方案的，須經雙方協商同意;涉及機型調整的，須經雙方洽商加以確認。

　　第四條 付款方式:

　　1、本合同價款為雙方合同工程款洽商價款 ;

　　2、本合同工程總價款為人民幣 元(大寫: 圓整 )

　　3、合同簽定時,甲方支付乙方工程定金計人民幣 元;　　大寫: 圓整(計工程總價款的30%);

　　4、乙方工程材料及設備進場，甲方驗收簽字后支付乙方二期工程款人民幣　　 元，大寫: 圓(計工程總價款的60%);

　　5、其余款項于設備調試完畢,工程竣工驗收合格后付清余款(以驗收報告日期為準)，甲方未付清全款以前，材料及空調設備權屬為乙方;乙方通知甲方驗收，一周內甲方無故不參加驗收，視作驗收合格。

　　6、以上價款不含小區物管費、含專用鉆孔機器鉆孔費用、含設備吊裝費。

　　第五條 雙方責任

　　一、乙方責任:

　　1、工程現場乙方負責人全面負責安裝施工現場的工作;

　　2、 除洽商外，如乙方延期交工，應向甲方支付違約金，但違約金總額不得超過價款總額的20%。如乙方在達到此限額后仍不能交工，甲方可考慮終止合同，因此造成甲方的損失由乙方承擔。甲方簽字認可的除外。

　　3、 乙方無故拖延工期的，每拖延一天，應向甲方支付價款的1‰的違約金，但因甲方原因造成的除外。

　　二、甲方責任:

　　1、工程現場甲方負責人 全面負責安裝施工現場的協調配合工作;

　　2、甲方負責空調內外機電源的鋪設及室外機基座的建設。

　　3、甲方負責施工期間的水電開支并協助辦理乙方施工人員的出入證明。

　　4、甲方中途終止工程，應向乙方償付合同款的50%的違約金。

　　5、甲方未能按合同規定時間支付工程款的，每遲一天，甲方應向乙方支付合同款總額的1‰的違約金，但違約金總額不超過合同款總額的20%。如甲方在達到此限額后仍不能付款，一個月內，乙方有權終止合同，并追回中央空調設備及附屬材料，且甲方應承擔乙方的經濟損失，乙方也可追究甲方有關的法律責任。

　　5、 甲方如需調整產品型號，應及時通知乙方，并承擔乙方重復運輸、保管、設備差價、材料損失等有關費用。

　　6、 對以下原因造成的竣工日期延誤，經甲乙雙方確認,工期相應順延:

　　(1) 工程量變化或設計變更;

　　(2) 不可抗力;　　

　　(3) 甲方未按時支付款項和未按時參加階段驗收而造成的停工;　　

　　(4) 甲方同意工期順延的其他情況。

　　第六條 產品質量責任和售后服務條款

　　1. 自驗收之日起,工程保修期為________年半(即18個月)。　　在質量保證期外由于產品質量問題，則乙方收取基本維修費用，更換損壞零部件的，按所更換零部件出廠價格收取費用。

　　2. 質保期結束后，乙方為空調使用方提供終身有償維護服務。服務內容與方式，由使用方和乙方另行自愿簽定合同予以確定。

　　第七條 因發生不可抗力因素致使合同不能正常履行的，由雙方友好協商解決。

　　第八條 解決合同糾紛的方式：執行本合同發生的爭執，由雙方友好協商解決。協商不能解決的，任何一方均可依法向原告所在地人民法院提起訴訟。

　　第九條 本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。

　　第十條 由乙方提交并經甲方確認的本工程的設計圖及報價方案說明書及其他文本為本合同附件。

　　第十一條 本合同如有其他未盡事宜，可由雙方共同協商，作出補充規定，補充規定與本合同具有同等效力。

　　第十二條 本合同正本一式二份，甲乙雙方各執一份。

　　第十三條 合同附件為合同的組成部分，與本合同具有同等法律效力。　　

　　甲 方：________乙 方：________　　

　　代理人：_______代理人：________　　

　　電 話：________電 話：________

　　日 期：________日 期：________

有關建筑工程的承包合同范文 篇13

　　甲方：(寫明名稱、法定代表人和住所)(發包方)

　　乙方：(寫明名稱、法定代表人和住所)(承包方)

　　甲乙雙方按照中華人民共和國民法典和規定的原則，結合工程的實際情況，達成如下協議。

　　第一條　承包工程概況(包括工程名稱、地點、內容、承包的范圍、開工和竣工日期、質量等級等內容)

　　第二條　合同文件使用的語言文字、標準和適用的法律(本條主要是用于涉外方面的)

　　第三條　圖紙(寫明圖紙提供的日期、套數、保密要求以及圖紙的解釋等)

　　第四條　甲乙雙方駐工地代表(寫明姓名、性別、年齡、在單位中的職務)

　　第五條　甲乙雙方的基礎工作

　　第六條　工程進度計劃

　　第七條　工程監督(包括隱蔽工程的中間驗收等)

　　第八條　人事同價款及其調整

　　第九條　工程預付款及工程價的支付方式和時間

　　第十條　工程驗收第

　　十一條　決算第

　　十二條　保修第

　　十三條　爭議處理

　　第十四條　違約責任

　　第十五條　雙方約定的其他內容

　　第十六條　本合同一式__份，當事人各執__份。

　　本合同自__年__月__日(寫明生效的時間或者條件)之日起生效。

　　本合同未盡事宜，雙方可以協商訂立補充協議。

　　補充協議與本合同具有同等的效力。

　　發　包　方:　　　　承　包　方:

　　法定代表人：　　　　　法定代表人：

　　年　　月　　日　　　　年　　月　　日

有關建筑工程的承包合同范文 篇14

　　甲方：（以下簡稱甲方）

　　乙方：（以下簡稱乙方）

　　按照《中華人民共和國合同法》和《電力安裝工程承包合同條例》的原則，結合本工程具體情況，為明確雙方經濟責任，保質、保量、保工期、安全順利完成工程任務，甲、乙雙方經相互協商，特簽定以下合同，以便共同遵守執行。

　　一、工程名稱：

　　二、工程地點：

　　三、承包范圍：設計以甲方圖紙為準，甲方配電工程線路架設施工（米）。

　　四、開竣工時間：________年____月____日至年____月____日。

　　五、配電工程線路架設總造價為人民幣元整（元），經甲、乙方雙方協商，本工程承包方式為包干制，乙方負責本工程所需材料及施工。

　　六、工程款支付方式：甲方于________年____月____日一次性支付乙方前期施工材料款： 元，乙方收到款后，日內組織施工，施工完畢驗收合格后付全部工程款。

　　七、技術資料：

　　凡是乙方施工承擔工程，必須做到資料齊全，手續完備。

　　八、損失責任：工程開工后，乙方嚴格按圖施工，工程項目變更影響結構的必須經甲方同意，凡擅自變更項目或質量事故不合格項目均由乙方承擔全部經濟損失。

　　九、安全生產：

　　工程開工前，乙方必須接受甲方的安全教育并做好隊、組二級安全教育。施工中做好每道工序的安全交底工作，乙方必須嚴格實行安全操作規程，安全崗、安全帽、安全標牌、警牌、安全施工日記等不許齊。本工程的安全事故均由乙方承擔，包含國家強制規范要求、人身傷害保險費用，甲方不負責。

　　十、違約責任：

　　按《電力工程施工合同》示范文本通用條款的有關規定執行。

　　十一、保修條款：

　　以國家電力部門出臺的保修周期________年為準，因施工質量造成的一切損失均由乙方承擔，不可抗拒的因素除外。

　　十二、合同以雙方簽字之日起生效。

　　本合同一式兩份，甲、乙雙方各執壹份，自雙方簽字蓋章之日起生效，工程驗收決算完畢________年后失效。

　　甲方(蓋章)：

　　乙方(蓋章)：

　　簽約日期：

有關建筑工程的承包合同范文 篇15

　　建筑工程保險協議

　　1、建筑工程保險一般條款

　　建筑工程一切險投保單保單號本投保單由投保人如實地、盡可能詳細地填寫并簽章后作為向本公司投建筑工程一切險的依據。本投保單為該工程保險單的組成部分。工程關系方的名稱和地址工程所有人承包人工程分包人其他關系方。

　　2.被保險人名稱和地址：

　　3.被保險工程名稱

　　4.被保險工程地點

　　5.被保險項目、保險金額/賠償限額及每次事故免賠額

　　5.1物質損失項目投保金額每次事故免賠額

　　建筑工程(包括永久和臨時工程及所用材料)

　　(1)工程承包價

　　(2)工程所有人提供的材料或設備安裝項目

　　每次事故指不論一次事故或一個事件引起的一系列事故施工用機具及設備(詳見所附清單)：清除殘骸費用，滅火費用，專業費用，其他費用，總保險金額

　　5.2特種危險賠償限額

　　危險種類賠償限額(不超過保額___%)

　　地震、海嘯、洪水、風暴、暴雨每次事故免賠額(不低于損失的___%)

　　5.3費率

　　5.4總保險費

　　6.保險期限

　　6.1建筑期：______個月，自____年__月__日起至____年__月__日止，其中包括__天的試用期

　　6.2有限責任保證期：個月，自年月日起至年月日止(須與工程合同規定的保證期一致)

　　7.否投保第三者責任?如是，請列明：___________

　　7.1每次事故賠償限額

　　7.2累計賠償限額

　　7.3每次事故物質損失免賠額

　　7.4費率及保險費

　　8.工程詳細情況

　　8.1建筑面積、高度、地下施工深度、跨度、層數、建筑結構、建筑材料施工用機具及設備(詳見所附清單)：清除殘骸費用、滅火費用、專業費用、其他費用、總保險金額

　　9.工程關系方中的任何一方是否已向其他保險公司投保與本工程有關的保險

　　保險公司____________保險種類____________保險金額____________

　　10.特別條款

　　11.備注

　　請隨同本投保單提供下列文件

　　(1)工程合同

　　(2)承保金額明細表

　　(3)工程設計書

　　(4)工程進度表

　　(5)工程地質報告

　　(6)工地概圖

　　投保人及被保險人茲聲明所填上述內容屬實，對貴公司就安裝工程一切險條款及附加內容(包括責任免除部分)的說明已經了解，同意按照該條款和附加內容投保安裝工程一切險。

　　投保人及被保險人(簽章)______________

　　電話______________

　　地址______________

　　日期___________________

　　以下內容由保險公司填寫：

　　經辦人及日期___________________

　　核保人及日期____________________

有關建筑工程的承包合同范文 篇16

　　甲方（全稱）：中國人民銀行涼山州中心支行　　乙方（全稱）：四川XX公司　　根據《民法典》、《建筑安裝工程承包合同條例》、《公路工程施工招標管理辦法》的有關規定，為明確雙方在施工過程中的權利和義務，經雙方就協商一致，簽訂本合同，以茲共同遵守。　　

　　一、工程內容　　

　　1、拆除磚體圍墻4

　　1、拆除廢舊欄桿19

　　7.072拆除文化石46

　　3.72

　　2.

　　2、新砌筑圍墻10

　　6.22

　　3、抹灰75

　　8.92

　　2、外墻漆35

　　9.48

　　2、新建欄桿11

　　7.55

　　2、新貼文化石23

　　8.84

　　2、防盜刺網44

　　1.4圍墻燈18盞、更換電線240、更換線管80。　　

　　二、以下文件是本協議書的組成部分，其優先次序如下：　　

　　1、中標通知書；

　　2、合同協議書；

　　3、合同條件；

　　4、施工規范；

　　5、圖紙（或施工說明書），以上各文件是作為說明的，若出現含糊或異議，則由業主作出解釋或校正。　　

　　三、工程期限　　

　　1、本合同工程的施工期為90天；　　

　　2、如遇下列情況，經雙方簽訂補充協議，工期作相應順延；

　　3、遇到人力不可抗拒的自然災害而影響工期；

　　4、因重大設計變更而增加工程項目；　　

　　四、工程合同造價　　

　　1、工程總造價為：210000.00元人民幣（大寫：貳拾壹萬元整

　　；

　　2、如遇下列情況，經雙方簽訂補充協議，合同總價應作相應調整：

　　A、因設計變更；

　　B、如增加工程項目另行計算。　　

　　五、材料　　工程所用材料應符合國家相關規范規定。　　

　　六、工程質量和檢查驗收　　

　　1、乙方必須嚴格按照施工圖紙、說明文件和國家頒發的有關規范、規程進行作業及驗收。　　

　　2、工程竣工后，乙方應發出竣工通知書，經雙方協商確定驗收日期，組織有關人員進行質量驗收。　　

　　3、工程質量要求達到合格工程，　　

　　七、雙方的負責事項　　

　　1、甲方：　　

　　（1）甲方提供臨時用水用電,　　

　　（2）按本合同規定向承包方支付工程款；

　　（3）協助乙方調解在施工過程中與界外的糾紛。

　　2、乙方：　　

　　（1）應嚴格執行工程施工規范以及安全操作規程，加強易燃易爆物品管理，嚴禁違章作業或冒險蠻干。施工期間的安全事故一切責任由乙方負責。　　

　　（2）嚴格按照施工圖（施工說明）與規范進行施工，確保工程質量；按合同規定的工程期限如期竣工，并按投標書確定的施工計劃實施，如未按計劃實施則甲方有權終止合同，其損失概由乙方負責；　　

　　（3）嚴禁轉包給任何單位或個人，一旦發現轉包，立即終止本合同，其損失概由乙方負責。　　

　　（4）在合同規定的保修期內，對屬乙方責任的質量問題，負責無償返工修復。　　

　　八、工程價款的支付　　簽訂合同后甲方向乙方支付預付款 %；工程竣工驗收合格后甲方在一個月內支付剩余的尾款。　　

　　九、爭議的解決方式　　在本合同執行過程中，如雙方發生爭議或糾紛不能協商一致時，應由上級行政管理部門調解。調解不成時。可向甲方所在地人民法院起訴。　　

　　十、本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。　　十

　　一、本合同正本四份，雙方各執二份。　　發

　　包

　　方：

　　承

　　包

　　方：代

　　理

　　人：

　　代

　　理

　　人： 開

　　戶

　　行：

　　開

　　戶

　　行： 戶名：

　　戶名： 帳號：

　　帳號：________年____月____日

有關建筑工程的承包合同范文 篇17

　　你好，建筑工程發生糾紛難以避免，想要提起上訴的話，這時候就需要上訴狀了，以下就是建筑工程上訴狀范文，供您參考：_________________

　　上訴人：_________________

　　被上訴人：_________________(刑事上訴狀無被上訴人)

　　上訴人因一案，不服人民法院年月日字第號，現提出上訴。

　　上訴請求：_________________

　　上訴理由：_________________

　　此致

　　人民法院

　　附：_________________本上訴狀副本份

　　上訴人：_________________

　　___ 年 ___ 月 ___ 日

　　[填寫說明]

　　1、上訴請求。首先要綜合敘述案情全貌，接著寫明原審裁判結果。其次指明是對原判全部或哪一部分不服。最后寫明具體訴訟請求，是要撤銷原判、全部改變原判還是部分變更原判。

　　2、上訴理由。主要是針對原審裁判而言，而不是針對對方當事人。針對原審判決、裁定論證不服的理由，主要是以下方面：_________________(1)認定事實不清，主要證據不足;(2)原審確定性質不當;(3)適用實體法不當;(4)違反了法定程序。

　　[注意事項]

　　1、上訴只能采用書面形式。如果當事人僅在一審判決、裁定送達時口頭表示上訴而未在法定期間內遞交上訴狀，則視為未提出上訴。

　　2、上訴是當事人享有訴權，一審原、被告及被判決承擔責任的第三人均有權上訴。