有關裝修合同模板（精選17篇）

有關裝修合同模板 篇1

　　發包方（甲方）： 北京米德蘭商貿有限公司

　　承包方（乙方）：

　　合 同 編 號：

　　使用說明

　　1.本市行政區域內的家庭居室裝飾裝修工程適用本合同文本。

　　2.乙方應當具有工商行政管理部門核發的營業執照。

　　3.開工：甲乙雙方通過設計方案、首期工程款到位、工程技術交底等前期工作完成后，材料、施工人員到達工程現場開始施工。

　　4.竣工：本合同約定的工程內容（含室內空氣質量檢測）全部完成，經甲乙雙方、監理單位驗收合格。

　　5.驗收合格：甲乙雙方、監理單位在《工程驗收單》上就驗收事項簽字、蓋章。

　　6.工期順延：是指非因乙方責任導致工程進度受到影響后，工程期限予以相應延展。在工期順延的情況下，乙方不承擔違約責任。

　　7.甲方所付工程款等款項應當交至乙方財務部門，乙方應當為甲方開具發票。

　　8.本合同中除特別標注外，所稱“日”均指“工作日”。

　　北京市家庭居室裝飾裝修工程施工合同協議條款

　　發包方（以下簡稱甲方）： 委托代理人（姓名）： 民族： 住所： 身份證號： 聯系電話： 電子郵箱：

　　承包方（以下簡稱乙方）： 北京米德蘭商貿有限公司 營業執照號： 住所： 北京市朝陽區紅松路一號院東澤園底商119 法定代表人： 馬洪剛 聯系電話： 委托代理人： 李文寶 聯系電話： 工程設計師： 楊增亮 職稱：中級證書號： 聯系電話： 施工負責人： 李文寶 職稱：初級證書號： 聯系電話：

　　依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國消費者權益保護法》等有關法律、法規的規定，結合本市家庭居室裝飾裝修的特點，甲、乙雙方在平等、自愿、公平、誠實信用的基礎上，就乙方承包甲方的家庭居室裝飾裝修工程（以下簡稱工程）有關事宜，達成如下協議：

　　第一條 工程概況

　　1.1工程施工地點：

　　1.2工程裝飾裝修面積：

　　1.3工程戶型：

　　1.4工程內容及做法，見《工程報價單》（附件三）和施工圖紙。

　　1.5工程承包，采取下列第 種方式：

　　（1）乙方包工、包全部材料（附件二）。

　　（2）乙方包工、包部分材料，甲方供應其余部分材料（附件一、二）。

　　（3）乙方只包工。

　　1.6工程期限 60 日（以實際工作日計算）。

　　開工日期： 年 月 日；

　　竣工日期： 年 月 日。

　　1.7 工程款和報價單

　　（1）工程款：本合同工程造價為（人民幣）

　　金額大寫：

　　（2）《工程報價單》（附件三）應當參考建設行政主管部門發布的上一年度建設工程計價依據，由雙方本著優質優價原則約定。

　　第二條 工程監理

　　若本工程實行工程監理制，甲方應當與經建設行政主管部門核批的工程監理公司另行簽訂《監理合同》，并將監理工程師的姓名、單位、職稱、聯系方式及監理工程師的職責等內容以書面形式告知乙方。

　　第三條 施工圖紙

　　3.1施工圖紙采取下列第種方式提供：

　　（1）甲方自行設計的，應當提供施工圖紙一式三份，甲方執一份，乙方執二份。

　　（2）甲方委托乙方設計的，乙方應當提供施工圖紙一式三份，甲方執一份，乙方執二份。

　　3.2開工三日前，甲方應當協助提供施工地點的原結構、水路、電路施工圖。

　　3.3雙方應當對施工圖紙予以簽收確認。

　　3.4對施工圖紙的變更應當以甲方簽字確認為準。

　　3.5 雙方不得將對方提供的施工圖紙、設計方案等資料擅自復制或轉讓給第三方，也不得用于本合同以外的項目。

　　第四條 甲方義務

　　4.1開工三日前為乙方入場施工創造條件，以不影響施工為原則。

　　4.2開工三日前對水電工程量予以確認。

　　4.3無償提供施工期間的水源、電源和冬季供暖。

　　4.4辦理物業部門開工手續并承擔相關費用。

　　4.5遵守物業部門的規章制度，并告知乙方。

　　4.6協調乙方施工人員與鄰里之間的關系。

　　4.7不得強制乙方有下列行為：

　　（1）隨意改動房屋主體和承重結構；

　　（2）在外墻上開窗、門或擴大原有門窗尺寸，拆除連接陽臺門窗的墻體；

　　（3）在室內鋪貼厚度一厘米以上石材、砌筑墻體、增加樓地面荷載；

　　（4）破壞廚房、衛生間地面防水層或拆改熱、暖、燃氣等管道設施；

　　（5）強令乙方違章作業施工的其他行為。

　　4.8凡必須涉及4.7款所列內容的，應當向房屋管理部門提出申請，由原設計單位或具有相應資質等級的設計單位對改動方案的安全性進行審定并出具書面證明，再由房屋管理部門批準。

　　4.9施工期間甲方仍需部分使用該居室的，應當配合乙方做好安全及消防工作。

　　4.10參與工程質量施工進度的監督，參加材料驗收、隱蔽工程驗收、中期工程驗收、竣工驗收。

　　第五條 乙方義務

　　5.1施工中嚴格執行有關法律法規及施工規范、質量標準、安全操作規程、防火規定，安全、保質、按期完成本合同約定的工程內容。

　　5.2嚴格執行建設行政主管部門的施工現場管理規定：

　　（1）無房屋管理部門審批手續和加固圖紙，不得拆改工程內的建筑主體和承重結構，不得加大樓地面荷載，不得改動室內原有熱、暖、燃氣等管道設施；

　　（2）不得擾民及污染環境，每日十二時至十四時、十八時至次日八時之間不得從事敲、鑿、刨、鉆等產生噪聲的裝飾裝修活動；

　　（3）因進行裝飾裝修施工造成相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏、停水、停電、墻體開裂等，由乙方承擔修理和損失賠償責任；

　　（4）負責工程成品、設備和居室留存家具陳設的保護；

　　（5）保證居室內上、下水管道暢通和衛生間清潔；

　　（6）保證施工現場整潔，每日完工后清掃施工現場。

　　5.3通過告知網址、統一公示等方式為甲方提供本合同簽訂及履行過程中涉及的各種標準、規范、計算書、參考價格等書面資料的查閱條件。

　　5.4甲方為少數民族的，乙方在施工過程中應當尊重其民族風俗習慣。

　　5.5遵守物業部門的規章制度并承擔相應責任。

　　5.6未經甲方同意，不得擅自在施工地點做飯、住宿。

　　第六條 工程變更

　　6.1施工期間本合同約定的工程內容如需變更，雙方應當協商一致，共同簽訂書面變更協議，同時調整相關工程費用及工期。工程變更協議，作為竣工結算和順延工期的根據。

　　6.2 甲方對本合同約定的工程內容提出減項時，如該項目已開工，甲方應當承擔由此造成的損失。

　　6.3 工程增項時，甲方應當根據工程量適當延長工期，并在工程變更協議中予以注明。

　　6.4 甲方不得與乙方設計師或施工人員私自確定工程變更內容，否則乙方有權拒絕承擔相應責任。

　　第七條 材料供應

　　7.1按乙方編制的《工程材料、設備明細表》（附件一、二）約定的供應方式、內容提供。

　　（1）由甲方供應的材料、設備，甲方應當在材料、設備送到施工現場前通知乙方。雙方就材料、設備的數量、質量、環保等內容按照約定共同驗收并辦理交接手續。甲方供應的材料、設備在施工使用中的保管和質量控制責任由乙方承擔。

　　（2）由乙方供應的材料、設備，乙方應當在材料、設備送到施工現場前通知甲方。雙方就材料、設備的數量、質量、環保等內容按照約定共同驗收，由甲方確認備案。

　　（3）雙方供應的裝飾裝修材料，應當符合《室內裝飾裝修有害物質限量標準》，并具有由有關行政主

有關裝修合同模板 篇2

　　委托單位(甲方)：___________________

　　承攬單位(乙方)：___________________

　　為規范裝飾裝潢施工，保護甲乙雙方的合法權益，根據《中華人民共和國合同法》、《建筑安裝工程承包合同條例》、《中華人民共和國消費者權益保護法》以及有關法律、法規規定的原則，結合本項目的具體情況，雙方經友好協商同意，就乙方承攬甲方的裝飾裝修工程事宜訂立本合同并共同遵守。

　　一、工程概況

　　1.工程名稱：__________________________________。

　　2.工程地點：__________________________________。

　　3.承包范圍：參見合同附件之預算表。

　　4.工程承包方式：雙方商定采取下列第____________種承包方式：

　　(1)承包人包工、包料;

　　(2)承包人包工、包部分輔料，發包人提供裝修主要材料;

　　(3)承包人包工、發包人包料。

　　5.施工圖紙：雙方施工圖采取下列第____________種方式提供：

　　(1)發包人自行設計并提供施工圖紙，圖紙一式二份，發包人、承包人各一份;

　　(2)發包人委托承包人設計施工圖紙，設計費(大寫)____________元，由發包人支付(此費用不在工程價款內).

　　6.施工圖紙經甲乙雙方確認后，提供方應當負責在約定的開工日期前____________內取得有關部門確認或者批準。

　　施工圖紙一式二份，甲乙雙方各持一份，作為本合同的附件。

　　7.甲方自愿將______________項目委托給乙方施工。工程總造價計______________圓整，大寫金額：_____________________圓整(附報價清單)。

　　二、施工時間

　　工程期限_____日，時間自________年______月______日起至________年______月______日止。如在制作期限內甲方提出變更而造成待工，工程時間順延。

　　三、甲方工作

　　1、開工前_______天，全部騰空或部分騰空房屋，清除障礙物(合同已經包清理的除外)，對未能全部騰空的房屋的家具和陳設采取保護措施，為承包人進場做好準備工作。

　　2、辦理工程施工所需要的各種申請、批件等手續，保證乙方能夠順利進場施工，除法律、法規和規章規定應當由乙方辦理的手續外。

　　3、提供符合施工要求的水源、電源，負責協調鄰里及管理機構之間的關系。

　　4、參與工程質量和施工進度的監督，負責材料進場、竣工驗收確認工作。

　　5、施工期間仍然需要部分使用該房屋的，應當負責做好施工現場的保護等工作，應當注意為施工提供各種便利條件。

　　6、按照約定的期限支付工程費，依據規定交納應由其承擔的各種稅費。

　　四、乙方工作

　　1、參加有關施工圖紙或作法說明會議或現場交底，擬定施工方案和計劃交甲方審定確認。

　　2、施工中嚴格執行安全施工掃做規范、防火規定、施工規范及質量標準，按期保質完成工程。

　　3、未經甲方同意或有關部門批準，不得隨意拆改原建筑物結構及各種設備管線。

　　4、保護好原居室室內的家具、陳設及水電管線的完好，保證居室內上、下水管道的通暢。

　　5、對于施工過程中的有關事項(如材料的進場、隱蔽工程的驗收、竣工驗收等)需要甲方確認的，應當及時并給予其必要的準備時間。

　　6、嚴格執行有關施工現場管理的規定，不得擾民及污染環境;保證施工現場的整潔，工程完工后負責清掃施工現場。

　　7、工程竣工前未移交甲方之前，負責對現場的設施和工程成品進行保護。

　　五、驗收和標準

　　1、按照合同規定的質量要求，圖紙作為驗收標準。

　　2、定作方應當按合同規定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物或項目，應當由雙方協商，在合同中規定保證期限。保證期限內發生問題，除定作方使用或保管不當等原因而造成質量問題的以外，由承攬方負責修復或退換。

　　3、當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發生爭議時，可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。

　　六、違約責任：

　　1、由于甲方原因導致延期開工或中途停工，甲方應補償乙方因停工、窩工所造成的損失，每停工或窩工一天，甲方付乙方_________元;甲方未按合同的約定付款的，每逾期一天，按逾期未付款的_________%支付違約金。

　　2、由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方按甲方已付款的_________%向甲方支付違約金。

　　3、甲方未辦理有關手續，強行要求乙方拆改原有建筑承重結構及共用設備管線，由此發生的損失或事故(包括罰款)由甲方負責并擔責任。

　　4、乙方擅自拆改原有建筑承重結構或共用設備管線，由此發生的損失或事故(包括罰款)，由乙方負責并承擔責任。

　　七、質保期

　　乙方承諾裝修質保期六個月，質保期間出現裝修質量問題，乙方負責維修。

　　八、其他

　　1、本合同一式________份。

　　2、本合同自雙方代表簽字、蓋字后生效，需辦理鑒(公)證的，自辦理鑒(公)證之日起生效，工程竣工驗收符合要求過質量保修期后終止。

　　3、本合同簽訂后，若雙方需要提出修改時，經協商一致后，可簽訂補充協議，作為本合同的補充合同。

　　4、雙方因履行合同發生的爭議，由雙方協商解決，如協商不成，依法向杭州仲裁委員會申請仲裁。

　　委托方(甲方)：___________________

　　承攬單位(乙方)：___________________

　　________年______月______日

有關裝修合同模板 篇3

　　委托方(甲方)：

　　承接方(乙方)：

　　工程項目：

　　甲、乙雙方經友好洽談和協商，甲方決定委托乙方進行居室裝潢。為保證工程順利進行，根據國家有關法律規定，特簽訂本合同(包括本合同附件和所有補充合同)，以便共同遵守。

　　第一條：工程概況

　　1. 工程地址：

　　2. 居室規格：房型 層(式) 室 廳 廚 衛

　　總計：施工面積 平方米;

　　3. 施工內容：詳見本合同附件(一)《家庭裝潢施工內容單》和施工圖。

　　4. 委托方式：

　　5. 工程開工日期： 年 月 日

　　6. 工程竣工日期： 年 月 日

　　工程總天數： 天

　　第二條：工程價款

　　工程價款(金額大寫) 元，詳見本合同附件(二)《家庭裝潢工程材料預算表》。

　　1、材料款 元;2、人工費 元;

　　3、設計費 元;4、施工清運費 元;

　　5、搬卸費 元;6、管理費 元;

　　7、稅金(3.41%) 元;

　　8、其他費用(注明內容) 元;

　　第三條：質量要求

　　1. 工程使用主要材料的品種、規格、名稱、經雙方認可。詳見本合同附件(三)《家庭裝潢工程材料決算清單》。

　　2. 工程驗收標準，雙方同意參照市地方標準DB31/T30-1999《住宅裝飾裝修驗收標準》規定。

　　3. 施工中，甲方如有特殊施工項目或特殊質量要求，雙方應確認，增加的費用，應另簽訂補充合同。

　　4. 質量檢查監督部門：市室內裝飾行業協會家庭裝潢專業委員會。

　　5. 凡由甲方自行采購的材料、設備，產品質量由甲方自負;施工質量由乙方負責。

　　6. 甲方如自聘工程監理，須在工程開工前通知乙方，以便于工作銜接。

　　第四條：材料供應

　　1. 乙 方須嚴格按照國家有關價格條例規定，對本合同中所用材料一律實行明碼標價。詳見本合同附件(二)《家庭裝潢工程材料預算表》。甲方所提供的材料均應用于本 合同規定的裝潢工程，非經甲方同意，不得挪作他用。乙方如挪作他用，應按挪用材料的雙倍價款補償給甲方。

　　2. 乙方提供的材料、設備如不符合質量要求，或規格有差異，應禁止使用。如已使用，對工程造成的損失均由乙方負責。

　　3. 甲 方負責采購供應的材料、設備，詳見本合同附件(四)《甲方提供裝潢材料清單》的內容，應該是符合設計要求的合格產品，并應按時供應到現場。如延期到達，施 工期順延，并按延誤工期處罰。按甲方提供的材料合計金額的10%作為管理費支付給乙方。材料經乙方驗收后，由乙方負責保管，由于保管不當而造成損失，由乙 方負責賠償。

　　第五條： 付款方式

　　1.合同一經簽訂，甲方即應付100%工程材料款和施工工費的50%;當工期進度過半( 年 月 日)，甲方即第二次付施工工費的40%。剩余10%尾款待甲方對工程竣工驗收后結算。(注：施工工費包括人工費)

　　甲方付清工程價款，詳見本合同附件(七)《家庭裝潢工程結算表》，乙方開具統一發票，向甲方辦理移交及發放裝潢工程保修卡，詳見本合同附件(八)《家庭裝潢工程工程質量保修卡》。

　　甲方在應付款日期不付款是違約行為，乙方有權停止施工。驗收合格未結清工程價款時，不得交付使用。

　　2.工程施工中如有項目增減或需要變動，詳見本合同附件(五)《家庭裝潢工程工程項目變更表》，雙方應簽訂補充合同，并由乙方負責開具施工變更令，通知施工工地負責人。增減項目的價款，當場結清。

　　3.甲方未按合同規定期限預付工程價款的，每逾期一天按未付工程價款額的1%支付給乙方。

　　4.甲方在居室裝潢中，如向銀行按揭，須將按揭的憑證及相關文件(復印件)交給乙方。

　　第六條： 工程工期

　　1.如果因乙方原因而延遲完工，每日按工費的1%作為違約金罰款支付給甲方，直至工費扣完為止。如果因甲方原因而延遲完工，每延遲一日，以裝潢工程價款中人工費的1%作為誤工費支付給乙方 元。

　　2.由甲方自行挑選的材料、設備，因質量不合格而影響工程質量和工期，其返工費由甲方承擔，由于乙方施工原因造成質量事故，其返工費用由乙方承擔，工期不變。

　　3.在施工中，因工程質量問題、雙方意見不一而造成停工，均不按誤工或延遲工期論處，雙方應主動要求有關部門調解或仲裁部門協調、處理，盡快解決糾紛，以繼續施工。

　　4.施工中如果因甲方原因要求重新返工的，或因甲方更改施工內容而延誤工期的，均需簽證，甲方須承擔全部施工費用，如因乙方的原因造成返工，由乙方承擔責任，工期不變。

　　5.施工中，甲方未經乙方同意，私自通知施工人員擅自更改施工內容所引起的質量問題和延誤工期，甲方自負責任。

　　第七條： 工程驗收

　　1. 工程質量驗收，詳見本合同附件(六)《家庭裝潢工程質量驗收表》，除隱蔽工程需分段驗收外，待工程全部結束后，乙方組織甲方進行竣工驗收。雙方辦理工程結算和移交手續。

　　2. 乙方通知甲方進行工序驗收及竣工驗收后，甲方應在三天內前來驗收，逾期視為甲方自動放棄權利并視為驗收合格，如有問題，甲方自負責任。甲方自行搬進入住，視為驗收合格。

　　3. 甲方如不能在乙方指定時限內前來驗收，應及時通知乙方。

有關裝修合同模板 篇4

　　案情簡介

　　周某為維思投資公司裝修辦公室，當時因為雙方是朋友，并沒簽合同，口頭承諾周某為維思公司負責裝修事宜，材料費實報實銷，人工費按口頭約定報價支付。后維思公司以桂濱公司（該公司公章在維思公司手里）名義到物管公司處辦理了開工手續。周某隨即聯系了自己從事裝飾的朋友進行了裝修。裝修進行到中途，維思公司單方面提出因質量問題要求工人停工整改。在此過程中，維思公司要求周勇與之簽訂裝飾工程施工合同，并約定了合同價款及明顯對周某不利的違約責任。合同簽訂后，維思公司即將前期所有裝修全部拆除，不允許工人再次進場施工，另找他人重新裝修。后維思公司以周某為被告向法院提起訴訟，以質量不合格為由，要求解除雙方簽訂的裝飾工程合同，并要求周某承擔材料費、人工費及工期延誤損失。

　　辦案思路及心得

　　被告周某委托我應訴答辯。本案經過了兩次開庭審理。庭審中，我主要提出以下幾點代理意見：1、被告周某不是適格被告，原告應以重慶桂濱公司作為本案被告，由桂濱公司承擔相應責任。既然以桂濱公司名義辦理的裝修許可證，桂濱公司就是涉案裝修工程合同的一方當事人（盡管桂濱公司與原告未簽書面合同，不影響雙方實際裝飾工程合同關系），因該裝飾工程產生的糾紛，與被告無關，被告僅作為桂濱公司代理人負責管理協調工作，由此可能產生的相應合同責任根據合同法規定應由委托人桂濱公司承擔；2、周某是自然人，不具有簽訂建筑工程裝飾裝修合同的主體資格，本案合同應屬無效。根據《建筑法》《室內裝飾工程管理辦法》《最高人民法院關于審理建設工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》等法律法規規定，承包人未取得建筑施工企業資質或超越資質等級的，建設工程施工合同無效。原被告簽訂的《裝飾工程施工合同》，周某是自然人，并無相應資質，所簽合同應屬無效合同；3、原告未經施工方同意，擅自拆除全部已做工程，且未經鑒定機構鑒定，應對其擅自拆除工程造成的損失自行承擔責任。原告提交的施工現場圖片及視頻，以及被告簽字的工程存在質量問題的說明，我們認為工程存在的問題僅是裝修施工中普遍存在的小問題，是可以通過返工整改予以解決的。工程是否存在質量問題以及是否嚴重到必須全部拆除的程度，僅僅原告單方聘請的監理的一面之詞是不能作為本案證據采信的，只有雙方確認或法院指定的第三方鑒定機構有權對工程進行質量認定并作為有效證據采用。原告單方擅自拆除已建工程的做法直接違反裝修行業慣例，也與本案裝飾工程合同的約定相違背，同時也違反《合同法》的相關規定。

　　裁判結果

　　通過庭審的答辯和辯論以及庭后與承辦法官就案情從證據和法律兩方面進行反復溝通交流，法院最終判決駁回了原告全部訴訟請求，達到當事人預期，得到當事人肯定。本案得以順利結案。

　　屋東違約怎么辦？

　　簽約合同違約

　　本人和私人屋主租用民用倉庫有5年合約，現用4年，尚有1年才到合同期滿。現屋主要求收回倉庫使用，由于我們是私人簽注合同，有無法律效力，請問我如何追討他的違約金。

　　為您解答：

　　1、你們之間簽訂的租賃合同只要不違反法律的規定雙方自愿的就有法律效力。

　　2、屋主要提前解除合同要求收回倉庫的話，你可以要求其按照合同的約定承擔違約責任。

　　3、如果合同沒有約定違約賠償條款的話，你可以按照你實際的損失要求賠償。

　　違約責任怎么算？

　　違約責任是違反合同的民事責任的簡稱，是指合同當事人一方不履行合同義務或履行合同義務不符合合同約定所應承擔的民事責任。民法通則第111條、合同法第107條對違約責任均做了概括性規定。

　　法律咨詢：

　　今天收到中介電話說我們屋另外兩戶擾民被告了（1套房子分成4戶出租的），然后房主要后天中午收房，讓我們全都搬走；我想問別的住戶違約我有責任么？可否要求違約金？另外提前收房有沒有最短期限？今天通知后天就得搬完？另外時間很緊兩天內不見得一定能找到房子，我可以最多延遲幾天？如果不能延遲，是不是租住旅館的費用可以找中介支付？

　　律師解答：

　　中介要求你們沒有違約的住戶搬走,是違約行為,可以要求其支付違約金,另外應提前告知。

　　相關法律知識：

　　違約行為分類

　　根據不同標準，可將違約行為做以下分類：（1）單方違約與雙方違約。雙方違約，是指雙方當事人分別違反了自己的合同義務。合同法第120條規定：當事人雙方都違反合同的，應當各自承擔相應的.責任。可見，在雙方違約情況下，雙方的違約責任不能相互抵銷。（2）根本違約與非根本違約。以違約行為是否導致另一方訂約目的不能實現為標準，違約行為可作此分類。其主要區別在于，根本違約可構成合同法定解除的理由。（3）不履行、不完全履行與遲延履行。（4）實際違約與預期違約。

有關裝修合同模板 篇5

　　發包人：（甲方）

　　承包人： （乙方 ）

　　依照《中華人民共和國合同法》及有關法律、法規的規定，結合家庭居室裝飾裝修工程施工的特點，雙方在平等、自愿、協商一致的基礎上，就發包人的家庭居室裝飾裝修工程（以下簡稱工程）的有關事宜，達成如下協議：

　　第一條工程概況

　　1.1工程地點：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。

　　1.2工程內容及做法（詳見附表1：家庭居室裝飾裝修工程內容和做法一覽表）。

　　1.3工程承包方式：雙方商定采取清包及部分輔材承包方式。

　　（承包人包工及部分輔材，發包人提供主要材料）

　　1.4工程期限＿＿＿＿天，開工日期＿＿＿＿年＿＿＿＿月＿＿＿＿日，竣工日期＿＿＿＿年＿＿＿

　　＿月＿＿＿＿日。

　　1.5合同價款：本合同工程造價為（大寫）：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿元（

　　第二條施工圖紙

　　雙方商定施工圖紙采取下列方式提供：

　　發包人自行設計并提供施工圖紙，圖紙一式二份，發包人、承包人各一份

　　第三條發包人義務

　　3.1開工前＿＿＿＿天，為承包人入場施工創造條件。包括：搬清室內家具、陳設或將室內不易搬動的家具、陳設歸堆、遮蓋，以不影響施工為原則；

　　3.2提供施工期間的水源、電源；

　　3.3負責協調施工隊與鄰里之間的關系；

　　3.4不拆動室內承重結構，如需拆改原建筑的非承重結構或設備管線，負責到有關部門辦理相應的審批手續；

　　3.5參與工程質量和施工進度的監督，負責材料進場、竣工驗收。

　　第四條承包人義務

　　4.1施工中嚴格執行安全施工操作規范、防火規定、施工規范及質量標準，按期保質完成工程； 4.2嚴格執行有關施工現場管理的規定，不得擾民及污染環境；

　　4.3保護好居室內上、下水管道的暢通；

　　4.4保證施工現場的整潔，工程完工后負責清掃施工現場。

　　第五條工程變更

　　工程項目及施工方式如需變更，雙方應協商一致，簽定書面變更協議，同時調整相關工程費用及工期

　　第六條材料的提供

　　6.1由發包人提供的主要材料、設備應在材料運到施工現場前通知承包人，雙方共同驗收并辦理交接手續；

　　第七條工期延誤

　　7.1對以下原因造成竣工日期延誤，經發包人確認，工期相應順延：

　　（1）工程量變化和設計變更；

　　（2）不可抗力；

　　（3）發包人同意工期順延的其他情況。

　　7.2因發包人未按約定完成其應負責的工作而影響工期的，工期順延；因發包人提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量的，返工費用由發包人承擔，工期順延。

　　7.3發包人未按期支付工程款，合同工期相應順延。

　　7.4因承包人責任不能按期開工或無故中途停工而影響工期的，工期不順延。

　　7.5因承包人原因造成工程質量存在問題的，返工費用由承包人承擔，工期不順延。

　　第八條質量標準

　　雙方約定本工程施工質量標準：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。

　　施工過程中雙方對工程質量發生爭議，由＿＿＿＿＿＿＿＿＿部門對工程質量予以認證，經認證工程質量不符合合同約定的標準，認證過程支出的相關費用由承包人承擔；經認證工程質量符合合同約定的標準，認證過程支出的相關費用由發包人承擔。

　　第九條工程驗收和保修

　　9.1雙方約定在施工過程中分下列幾個階段對工程質量進行驗收：

　　（1）＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿；

　　（2）＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿；

　　（3）＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。

　　承包人應提前兩天通知發包人進行驗收，階段驗收合格后應填寫工程驗收單

　　9.2工程竣工后，承包人應通知發包人驗收，發包人應自接到驗收通知后兩天內組織驗收，填寫工程驗收單。在工程款結清后，辦理移交手續家庭居室裝飾裝修工程結算單

　　9.3本工程自驗收合格雙方簽字之日起保修期為＿＿＿＿月。驗收合格簽字后，填寫工程保修單。

　　第十條工程款支付方式

　　10.1雙方約定按以下方式支付工程款：

　　（1）合同生效后，發包人按下表中的約定直接向承包人支付工程款：

　　工程進度過半指：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　＿＿＿。

　　10.2工程驗收合格后，承包人應向發包人提出工程結算，并將有關資料送交發包人。發包人接到資料后＿＿＿＿日內如未有異議，即視為同意，雙方應填寫工程結算單并簽字，發包人應在簽字時向承包人結清工程尾款。

　　10.3工程款全部結清后，承包人應向發包人開具收據。

　　第十一條違約責任

　　11.1合同雙方當事人中的任何一方因未履行合同約定或違反國家法律、法規及有關政策規定，受到罰款或給對方造成損失的均由責任方承擔責任，并賠償給對方造成的經濟損失。

　　11.2未辦理驗收手續，發包人提前使用或擅自動用工程成品而造成損失的，由發包人負責。

　　11.3因一方原因，造成合同無法繼續履行時，該方應及時通知另一方，辦理合同終止手續，并由責任方賠償對方相應的經濟損失。

　　11.4發包人未按期支付第二（三）次工程款的，每延誤一天向對方支付違約金＿＿＿＿元。 11.5由于承包人原因，工程質量達不到雙方約定的質量標準，承包人負責修理，工期不予順延。 11.6由于承包人原因致使工期延誤，每延誤一天向對方支付違約金＿＿＿＿元。

　　第十二條合同爭議的解決方式

　　本合同在履行過程中發生的爭議，由當事人雙方協商解決；也可由有關部門調解；協商或調解不成的，按下列第＿＿＿＿種方式解決：

　　（一）提交＿＿＿＿＿＿＿＿仲裁委員會仲裁；

　　（二）依法向人民法院提起訴訟。

　　第十三條幾項具體規定

　　13.1因工程施工而產生的垃圾，由承包人負責運出施工現場，并負責將垃圾運到指定的地點，發包人負責支付垃圾清運費用（大寫）＿＿＿＿＿＿＿＿元（此費用不在工程價款內）。

　　13.2施工期間，發包人將外屋鑰匙＿＿＿＿把，交給承包人保管。工程竣工驗收后，發包人負責提供新鎖＿＿＿＿把，由承包人當場負責安裝交付使用。

　　13.3施工期間，承包人每天的工作時間為：上午＿＿＿＿點＿＿＿分至＿＿＿點＿＿＿分；下午＿＿＿點＿＿＿分至＿＿＿點＿＿＿分。

　　第十四條其他約定事項

　　＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。

　　第十五條附則

　　15.1本合同經雙方簽字（蓋章）后生效，合同履行完畢后終止。

　　15.2本合同簽訂后工程不得轉包。

　　15.3本合同一式＿＿＿＿份，雙方各執＿＿＿＿份，＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿部門＿＿＿＿份。 15.4合同附件為本合同的組成部分，與本合同具有同等法律效力。

有關裝修合同模板 篇6

　　按照《中華人民共和國合同法》和國務院《建設工程勘察設計管理條例》的規定，結合本工程具體情況，雙方簽訂此施工合同。

　　1、工程名稱：x酒店改造工程

　　2、工程內容：x酒店改造及檢修

　　3、承包范圍：兩臺電梯改造，包括更換電梯控制柜、廳門傳動系統、轎門電子感應光幕、對重緩沖器、鋼絲繩，電梯轎廂裝潢，電梯導靴襯，電梯門滑輪等。兩臺電梯整體檢修。

　　4、承包方式：包工包料

　　5、工 期：年—月—日-----年—月—日

　　第一條、 工程價款與支付

　　1、合同價款的確定依據現行國家、省、市有關文件及“工程預算書”定額執行。

　　2、本工程價款計算確定為人民幣24.5萬元。決算金額不得超過本金額，超支部分甲方不予支付。

　　3、工程款的撥付：合同簽訂后付工程造價25%的工程預付款，工程完工支付25%，其余的50%為質量保證金，保修期滿無質量問題后支付。

　　第二條、 工程質量

　　1、工程質量必須達到現行國家或專業的質量檢驗評定標準的合格條件，經協商本工程的質量等級約定為合格。工程質量必須符合市技術監督局的要求。

　　2、工程施工必須按照施工圖來進行，必須達到效果圖的標準，完工后達到甲方及有關部門驗收合格標準。

　　3、工程質量達不到上述要求時，乙方負責無償返修，直至達到要求，同時承擔由此造成的各種相關費用損失，并按法定違約金標準(1%)按日支付違約金。

　　第三條：雙方的責任

　　1、甲方責任：

　　1.1、會審施工圖紙。

　　1.2、提供具備施工條件的施工場地。

　　1.3、因甲方原因影響施工工期將相應順延，由此發生的費用由甲方承擔。

　　2、乙方責任：

　　2.1、乙方于開工前一周提供施工圖紙、施工組織設計、資質證明及工程進度、材料設備計劃等施工必備手續。

　　2.2、施工過程使用的水、電、汽費用由乙方承擔。

　　2.3、乙方必須使用符合國家質量標準的原材料，如因使用原材料不合格造成工程質量問題，無論是否超過保修期，乙方均負責賠償直接和間接損失。

　　2.4、乙方負責施工安全，施工期間因乙方造成的一切事故，乙方負全部責任。

　　2.5、合同生效一周內乙方必須進入現場施工，如逾期未進入現場施工，甲方有權單方終止合同，乙方返還預付款并按法定標準(1%)支付違約金。

　　2.6、因乙方原因未能按期完工所造成的損失，經甲方確定直接損失和間接損失后，由乙方承擔。

　　第四條：竣工驗收與保修

　　1、工程竣工一周后，乙方向甲方提供竣工資料和竣工驗收報告。

　　甲方收到竣工資料10天內組織有關部門進行驗收。

　　2、工程竣工驗收后，按照國家有關保修條例要求在乙方所承包的范圍內，工程保修期為一年。

　　第五條：爭議的處理

　　雙方因合同發生爭議，首先請工程所在地建設行政主管部門調

　　解，經調解后如雙方未達成協議，由甲方所在地人民法院訴訟解決。

　　第六條：未盡事宜及補充條款如下：

　　1、甲方派出人員及監理人員有權對工程進行總體監督，包括工程質量、材料質量與使用、工程進度等與x酒店電梯改造工程有關事宜。對違反合同的施工以及施工質量等問題有權提出修改，乙方必須無條件執行，對于修改期間造成的直接損失和間接損失，由乙方承擔。

　　2、隨著工程進度情況，乙方應及時整理相應的內業資料并及時向甲方及有關部門報驗，待驗收合格后，方可進入下道工序施工。

　　3、工程竣工驗收時，必須經市技術監督局驗收合格，并由乙方辦理驗收合格手續。

　　4、未盡事宜由雙方共同協商解決。

　　第七條：本合同一式兩份，自簽訂之日起生效。

　　發包方(章)： 承包方(章)：

　　地 址： 地 址：

　　法定代表人 ： 法定代表人 ：

　　委托代理人 ： 委托代理人 ：

　　電 話： 電 話：

　　電 掛： 電 掛：

　　開 戶 銀 行： 開 戶 銀 行：

　　帳 號： 帳 號：

　　郵 政 編 碼： 郵 政 編 碼：

　　合同訂立時間： 年 月 日

　　發包人(甲方)：

　　承包人(乙方)：

　　依照《中華人民共和國合同法》及有關法律、法規的規定，雙方在平等、自愿、協商一致的基礎上，就乙方承包甲方飯店裝修工程(以下簡稱工程)的有關事宜，達成如下協議：

　　第一條 工程概況

　　1、工程地點：

　　2、總施工面積：____________平方米。

　　3、施工內容：詳見附件1：《飯店裝修施工內容單》和施工圖。

　　4、工程承包方式：

　　乙方包工，甲方包料，原材料和輔料由甲方提供(詳見附件2：《發包人提供裝修材料明細表》)。

　　5、工程期限____天，開工日期為____年____月____日，竣工日期為____年____月____日。

　　第二條 工程價款

　　本合同工程價款(大寫)___________________元，詳見附件3：《飯店裝修工程報價表》。

　　第三條 施工圖紙

　　雙方商定施工圖紙采取下列第___種方式提供：

　　(1)甲方自行設計并提供施工圖紙，圖紙一式二份，甲方、乙方各一份(詳見附件4：《飯店裝修工程設計圖》);

　　(2)甲方委托乙方設計施工圖紙，圖紙一式二份，甲方、乙方各一份(詳見詳見附件4《飯店裝修工程設計圖》)，設計費(大寫)______元，由甲方支付。

　　第四條 發包人的義務

　　1、開工前____天為乙方入場施工創造條件;

　　2、提供施工期間的水源、電源;

　　3、負責協調施工隊與鄰里之間的關系;

　　4 、不拆動室內承重結構，如需拆改原建筑的非承重結構或設備管線，負責到有關部門辦理相應的審批手續;

　　5 、施工期間甲方仍需部分使用該場地的，負責做好施工現場的保衛及消防等項工作;

　　6 、參與工程質量和施工進度的監督，負責材料進場，竣工驗收。

　　第五條 承包人的義務

　　1、 施工中嚴格執行安全施工操作規范、防火規定、施工規范及質量標準，按期保質完成工程;

　　2、 嚴格執行有關施工現場管理的規定，不得擾民及污染環境;

　　3、 保護好原室內物品，保證室內上、下水管道的暢通;

　　4、 保證施工現場的整潔，工程完工后負責清掃施工現常

　　第六條 工程變更

　　工程項目及施工方式如需變更，雙方應協商一致，簽定書面變更協議，同時調整相關工程費用及工期(見附件5：《飯店裝修工程變更單》)。

　　第七條 工期延誤

　　1、 對以下原因造成竣工日期延誤，經甲方確認，工期相應順延：

　　(1)工程量變化和設計變更;

　　(2)不可抗力;

　　(3)甲方同意工期順延的其他情況。

　　2、甲方未按期支付工程款，合同工期相應順延。

　　3、 因乙方責任不能按期開工或無故中途停工而影響工期的，工期不順延;因乙方原因造成工程質量存在問題的，返工費用由乙方承擔，工期不順延。

　　第八條 質量標準

　　雙方約定本工程施工質量標準詳見附件6：《飯店裝修工程質量要求表》。

　　第九條 工程驗收和保修

　　1、 工程質量驗收，除隱蔽工程需分段驗收外，待工程全部結束后，乙方組織甲方進行竣工驗收。

　　2、 工程竣工后，乙方應通知甲方驗收，甲方應自接到驗收通知后兩天內組織驗收，填寫工程驗收單(見附件7：《飯店裝修工程驗收單》)，在工程款結清后，辦理移交手續(詳見附件8：《飯店裝修工程移交單》)

　　3 、本工程自驗收合格雙方簽字之日起保修期為____月。驗收合格簽字后，填寫工程保修單(見附件9：《飯店裝修工程保修單》)

　　第十條 工程款支付方式

　　1、雙方約定按以下方式支付工程款：

　　第一次：開工前三日支付 元;

　　第二次：工程進度過半支付 元;

　　第三次：雙方驗收合格 支付 元 。

　　工程進度過半是指： 。

　　2、 工程驗收合格后，乙方應向甲方提出工程結算，并將有關資料送交甲方。甲方審核同意后，雙方填寫工程結算單(見附件10：《飯店裝修工程結算單》)并簽字，甲方與乙方結清工程尾款。

　　3 、工程款全部結清后，乙方應向甲方開具正式統一發票。

　　第十一條 違約責任

　　1 、合同雙方當事人中的任何一方因未履行合同約定或違反國家法律、法規及有關政策規定，受到罰款或給對方造成損失的均由責任方承擔責任，并賠償給對方造成的經濟損失;

　　2 、 因一方原因，造成合同無法繼續履行時，該方應及時通知另一方，辦理合同終止手續，并由責任方賠償對方相應的經濟損失;

　　3、由于乙方原因，工程質量達不到雙方約定的質量標準，乙方負責修理，工期不予順延;

　　4、 由于乙方原因致使工期延誤，每延誤一天向對方支付違約金____元。

　　第十二條 合同爭議的解決方式

　　本合同在履行過程中發生的爭議，由當事人雙方協商解決;也可由有關部門調解;協商或調解不成的，按下列第____種方式解決：

　　(一)提交石家莊仲裁委員會仲裁;

　　(二)依法向人民法院提起訴訟。

　　第十三條 其他規定

　　1、 因工程施工而產生的垃圾，由乙方負責運出施工現場，并負責將垃圾運到指定的地點;

　　2 、施工期間，乙方每天的工作時間為：上午____點___分至___點___分;下午___點___分至___點___分。

　　第十四條 附則

　　1 、本合同經雙方簽字(蓋章)后生效，合同履行完畢后終止。

　　2 、本合同簽訂后工程不得轉包。

　　3 、本合同一式____份，雙方各執____份，均具有同等效力。

　　4、 合同附件為本合同的組成部分，與本合同具有同等法律效力。

　　甲方(蓋章)： 乙方(蓋章)：

　　法定代表人： 法定代表人：

　　委托代理人： 委托代理人

　　年 月 日 年 月 日

　　委托方（甲方）：

　　承接方（乙方）：

　　工程項目：

　　甲、乙雙方經友好洽談和協商，甲方決定委托乙方進行居室裝潢。為保證工程順利進行，根據國家有關法律規定，特簽訂本合同（包括本合同附件和所有補充合同），以便共同遵守。

　　第一條：工程概況

　　1.工程地址：___________________________________

　　2.居室規格：房型______層（式）______室______廳______廚______衛

　　1、______室，計______平方米；

　　2、______廳，計______平方米；

　　3、______廚房，計______平方米；

　　4、______衛生間，計______平方米；

　　5、______陽臺，計______平方米；

　　6、________過道，計______平方米；

　　7、其他（注明部位）____________，計________平方米。

　　總計：施工面積____________平方米。

　　3.施工內容：詳見本合同附件（一）《家庭裝潢施工內容單》和施工圖。

　　4.委托方式：____________________________________________

　　5.工程開工日期：______年______月______日

　　6.工程竣工日期：______年______月______日

　　工程總天數：________天

　　第二條：工程價款

　　工程價款（金額大寫）___________________元，詳見本合同附件（二）《家庭裝潢工程材料預算表》。

　　1、材料款__________元；2、人工費__________元；

　　3、設計費__________元；4、施工清運費__________元；

　　5、搬卸費__________元；6、管理費__________元；

　　7、稅金（3.41%）___________元；

　　8、其他費用（注明內容）______________元。

　　第三條：質量要求

　　1.工程使用主要材料的品種、規格、名稱，經雙方認可。詳見本合同附件（三）《家庭裝潢工程材料決算清單》。

　　2.工程驗收標準，雙方同意參照XX市地方標準db31/t30－1999《住宅裝飾裝修驗收標準》規定。

　　3.施工中，甲方如有特殊施工項目或特殊質量要求，雙方應確認，增加的費用，應另簽訂補充合同。

　　4.質量檢查監督部門：XX市室內裝飾行業協會家庭裝潢專業委員會。

　　5.凡由甲方自行采購的材料、設備，產品質量由甲方自負；施工質量由乙方負責。

　　6.甲方如自聘工程監理，須在工程開工前通知乙方，以便于工作銜接。

　　第四條：材料供應

　　1.乙方須嚴格按照國家有關價格條例規定，對本合同中所用材料一律實行明碼標價。詳見本合同附件（二）《家庭裝潢工程材料預算表》。甲方所提供的材料均應用于本合同規定的裝潢工程，非經甲方同意，不得挪作他用。乙方如挪作他用，應按挪用材料的雙倍價款補償給甲方。

　　2.乙方提供的材料、設備如不符合質量要求，或規格有差異，應禁止使用。如已使用，對工程造成的損失均由乙方負責。

　　3.甲方負責采購供應的材料、設備，詳見本合同附件（四）《甲方提供裝潢材料清單》的內容，應該是符合設計要求的合格產品，并應按時供應到現場。如延期到達，施工期順延，并按延誤工期處罰。按甲方提供的材料合計金額的10％作為管理費支付給乙方。材料經乙方驗收后，由乙方負責保管，由于保管不當而造成損失，由乙方負責賠償。

　　第五條：付款方式

　　1.合同一經簽訂，甲方即應付100％工程材料款和施工工費的50％；當工期進度過半（年月日），甲方即第二次付施工工費的40％。剩余10％尾款待甲方對工程竣工驗收后結算。（注：施工工費包括人工費）

　　付款百分比

　　按付款方式表進行（略）

　　甲方付清工程價款，詳見本合同附件（七）《家庭裝潢工程工程結算表》，乙方開具統一發票，向甲方辦理移交及發放裝潢工程保修卡，詳見本合同附件（八）《家庭裝潢工程工程質量保修卡》。

　　甲方在應付款日期不付款是違約行為，乙方有權停止施工。驗收合格未結清工程價款時，不得交付使用。

　　2.工程施工中如有項目增減或需要變動，詳見本合同附件（五）《家庭裝潢工程工程項目變更表》，雙方應簽訂補充合同，并由乙方負責開具施工變更令，通知施工工地負責人。增減項目的價款，當場結清。

　　3.甲方未按本合同規定期限預付工程價款的，每逾期一天按未付工程價款額的1％支付給乙方。

　　4.甲方在居室裝潢中，如向銀行按揭，須將按揭的憑證及相關文件（復印件）交給乙方。

　　第六條：工程工期

　　1.如果因乙方原因而延遲完工，每日按工費的1％作為違約金罰款支付給甲方，直至工費扣完為止。如果因甲方原因而延遲完工，每延遲一日，以裝潢工程價款中人工費的1％作為誤工費支付給乙方元。

　　2.由甲方自行挑選的材料、設備，因質量不合格而影響工程質量和工期，其返工費由甲方承擔，由于乙方施工原因造成質量事故，其返工費用由乙方承擔，工期不變。

　　3.在施工中，因工程質量問題、雙方意見不一而造成停工，均不按誤工或延遲工期論處，雙方應主動要求有關部門調解或仲裁部門協調、處理，盡快解決糾紛，以繼續施工。

　　4.施工中如果因甲方原因要求重新返工的，或因甲方更改施工內容而延誤工期的，均需簽證，甲方須承擔全部施工費用，如因乙方的原因造成返工，由乙方承擔責任，工期不變。

　　5.施工中，甲方未經乙方同意，私自通知施工人員擅自更改施工內容所引起的質量問題和延誤工期，甲方自負責任。

有關裝修合同模板 篇7

　　甲方：普定縣馬場鎮黨固小學 （以下簡稱甲方） 乙方：馬場鎮黨固村村民 何有佳（以下簡稱乙方）

　　為了全校教師有一個良好的學習、辦公環境，經學校校委會會議決定，把學校辦公室進行重新裝修。甲乙雙方在平等、公開的原則上通過商議，達成以下學校辦公室裝修的合同，具體內容如下：

　　一、工程采取包工包料的形式承包給乙方，甲方負責提供工程所需的水、電，其余所需材料全部由乙方負責。

　　二、工程要求

　　1、辦公室地面要求貼磁磚，磁磚規格為60cm×60cm，墻面貼墻磚，墻磚規格為25cm×33cm，墻磚頂部貼腰線。

　　2、凡是要求貼磚的地方，都不能出現空洞，如果出現，則要求乙方返工，返工造成的一切損失由乙方負責。

　　三、地面貼磁磚的面積為6平方米，單價為每平方米59元；墻磚（連同腰線）面積為32平方米，單價為每平方米36元。兩樣合計為人民幣1506元。在乙方完工，甲方驗收合格后，一次性付給乙方。

　　四、本工程于20 年3月2日開工，至20 年3月20日完工。

　　五、本合同一式兩份，甲乙雙方各持一份。自簽字之日起生效。

　　甲方簽字：黨固小學法人代表

　　乙方簽字：

　　20xx年3月1日

有關裝修合同模板 篇8

　　甲方：_________

　　代表人：_________

　　乙方：_________

　　代表人：_________

　　依照《中華人民共和國合同法》及相關法律、法規的規定，結合住宅裝飾工程施工的特點，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方經友好洽談和協商，就雙方的住宅裝飾工程的有關事宜，達成如下協議：

　　一、工程概況

　　1、工程地點_________。

　　2、工程內容及做法：詳見雙方確認的工程預算表、施工圖和工程內容。

　　3、承包方式：雙方商定采取下列_________種方式。

　　（1）包工包料；

　　（2）包工、包部分材料；

　　（3）包工不包料。

　　4、工程期限及保修期：工程期限_________天。自_________年_________月_________日起至_________年_________月_________日止。保修期：_________月。自工程竣工經甲方驗收合格，雙方簽字之日起計算，并由乙方開具工程保修單。

　　5、合同價款及付款方式：

　　本合同總價為（大寫）：_________（小寫）_________元，合同生效后，甲方按下表中的約定向乙方支付工程款：

　　┌─────────┬────────────────────┐

　　│支付時間 │支付金額 │

　　├─────────┼────────────────────┤

　　│開工前三天 │支付（合同總價60%） 元 │

　　├─────────┼────────────────────┤

　　│ 年 月 日 │支付（合同總價35%） 元 │

　　├─────────┼────────────────────┤

　　│雙方驗收合格 │支付（合同總價5% ） 元 │

　　└─────────┴────────────────────┘

　　工程驗收合格后，乙方應向甲方提出工程結算單，并將有關資料送交甲方，由甲方在五天內審核完畢如無異議視為同意，并在簽字同時結清工程余款，工程發票（合同總價）中所應繳納的稅金由甲方承擔。

　　二、雙方應盡的責任及義務

　　甲方：

　　1、開工前_________天，為乙方入場施工創造條件，騰空房間，清除影響施工的障礙物，對只能騰空的部分房屋而滯留的家具、陳設應歸堆，遮蓋，采取保護措施；

　　2、提供施工期間的水源、電源，并承擔相應費用；

　　3、負責協調施工隊和鄰里之間的關系；

　　4、不得變動建筑主體或者承重結構，如確需折改原建筑結構、設備管線，負責到有關部門辦理相應的審批手續；

　　5、協調有關部門做好現場保衛、消防、垃圾處理等工作，并承擔相應費用；

　　6、對工程質量、施工進度進行檢查和監督；

　　7、甲方家庭成員對工程的意見，均需經過甲方代表與乙方接觸。

　　乙方：

　　1、根據施工圖紙，提供施工方案和進度計劃，交甲方備案認可；

　　2、施工中嚴格執行安全施工操作規范、防火規定、施工規范及質量標準，按期保質完成工程；

　　3、負責對現場設施和工程成品的保護，防止因施工造成的管道堵塞、滲漏水、停電、物品損害等事故發生，如有發生，應盡快負責修復；

　　4、文明施工，佩證上崗，保證施工現場的整潔，盡量減少噪音，不擾民及污染環境，工程完工后負責清掃施工現場。

　　三、工程變更

　　1、工程施工過程中，甲方提出修改意見及增減工程項目時，須提前與乙方聯系，并簽訂書面變更協議后，方能進行該項目的施工。

　　2、甲方私自與工地施工人員商定更改施工內容所引起的一切后果，由甲方自負，給乙方造成損失，延誤工期的，還應賠償。

　　四、材料、設備的供應

　　1、由甲方提供的材料設備，應為附合設計和國家標準要求的合格產品，并應按施工進度計劃及時供應到現場，并事先通知乙方，雙方對所供應材料的數量及外觀進行共同驗收，辦理交接手續后由乙方負責保管，并收取一定的保管費用，如造成損失，由乙方負責賠償。

　　2、甲供材料未經甲方同意不得挪作他用，乙方如挪用，按挪用材料的雙倍價格補償給甲方。

　　3、由乙方提供的材料、設備，必須與所供的材料明細表中的品種、規格、型號、品種、等級、質量、計量標準及數量相符，經甲方簽字認可后再行使用。

　　4、乙方提供的材料設備如不符合國家標準質量要求或規格有差異時，禁止使用；如已使用，其后果和損失均由乙方承擔。

　　五、質量標準及驗收

　　1、本工程質量標準按20xx年1月10日發布的江蘇省《住宅裝飾質量標準》執行。

　　2、工程驗收分隱蔽工程驗收、中間驗收和竣工驗收三部分，其中對隱蔽工程和中間驗收應由甲、乙雙方及時辦理，以便進入下道工序施工，甲方如不能按通知時間到現場視作同意。工程全部結束后，乙方應通知甲方在5天內組織驗收，填寫工程驗收單。如甲方因故不能在5天內參加驗收，應及時以書面形式通知乙方，另定驗收日期，甲方應承認竣工日期，并承擔乙方的看管費和相關費用，驗收合格簽字后，結清工程余款，工程保修單即行生效

　　3、如未經驗收，甲方自行搬入家具或居住，則視為驗收合格。

　　4、施工過程中雙方對工程質量發生爭議，由質檢部門對工程質量予以驗證，經驗證工程質量不符合合同約定及質量標準的，驗證過程支出的相關費用由乙方承擔，如符合合同約定和質量標準的，驗證過程支出的相關費用由甲方承擔。

　　5、室內環境質量。乙方與甲方共同做到使用符合國家標準（國家質量檢驗檢疫總局20xx年1月1日發布實施）的建筑裝飾材料。工程完工后，乙方應根據國家質量檢驗檢疫總局和建設部20xx年1月1日聯合發布實施的"民用建筑工程室內環境污染控制規范"，進行室內環境的檢測，并提供檢測報告。檢測費用根據建設部建辦質（20xx）17號文件精神，室內環境質量檢測屬裝修裝飾工程最后一個環節，應列入工程預算中，檢測結果不合格，雙方應分析原因，明確責任，責任方應承擔由此產生的治理費用。

　　6、甲方如有特殊施工項目和特殊質量要求，雙方應確認，并另簽補充合同。

　　六、工期延誤

　　1、對以下原因造成竣工日期延誤，經甲方確認簽字，工期相應順延：

　　（1）工程量變化和設計變更；

　　（2）不可抗力；

　　（3）甲方同意工期順延的其他情況。

　　2、因甲方未按約定完成其應負責的工作而影響工期的，工期順延，因甲方提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量的，返工費用由甲方承擔，工期順延。

　　3、甲方不按期支付工程款，合同工期相應順延。

　　4、因乙方責任未按期開工或無故中途停工而影響工期的，工期不順延，因乙方所提供的材料、設備質量不合格或造成的工程質量存在問題的，返工費用由乙方承擔，工期不順延。

　　七、工程監理

　　若本工程實行工程監理，甲方與監理公司另行簽訂《工程監理合同》，并將監理單位、監理工程師的姓名、聯系電話及其職責等通知乙方。

　　八、違約責任

　　1、合同雙方中的任何一方因未履行合同約定或違反國家法律、法規及有關政策規定，受到罰款或給對方造成損失的均由責任方承擔責任，并賠給對方造成的直接經濟損失。

　　2、合同生效后，在合同履行期間，任何一方在雙方未取得一致意見并辦理合同終止手續的情況下擅自解除合同，應按合同總造價的5%作為違約金，會付給對方，因一方擅自解除合同，使對方造成的實際損失超過違約金時，應進行補償。如一方因故無法履行合同時，應及時通過另一方法辦理合同終止手續，并由責任方賠償對方相應的經濟損失。

　　3、甲方責任：

　　（1）未按合同規定的時間、要求提供材料、設備，應償付乙方因此造成的停工、誤工機械臺班的實際損失。

　　由于甲方提供的材料、設備質量的規格差異，乙方向甲方提出，甲方仍表示使用而影響工程質量，其返工費用由甲方承擔。

　　（3）工程未經驗收，甲方提前使用造成質量問題或損壞，由甲方承擔責任。

　　（4）甲方未按約定期支付工程款的`，每延誤一天向乙方支付合同價款1‰的滯納金。

　　（5）甲方未辦理有關手續，要求乙方拆除原有建筑結構設備管線，乙方有權拒絕施工。

有關裝修合同模板 篇9

　　合同編號：_________

　　發包人(簡稱甲方)：_________

　　承包人(簡稱乙方)：_________

　　依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國消費者權益保護法》以及其他有關法律法規的規定，結合本工程的具體情況，甲、乙雙方在遵循自愿、平等、公平、誠信的原則基礎上，經雙方協商一致，簽訂本合同。

　　第一條 工程概況和造價

　　1、甲方裝飾裝修(以下簡稱裝飾)的住房系合法擁有。甲方的有效證明：_________。乙方為本市經工商行政管理部門核準登記的企業，企業資質情況：_________。

　　2、裝飾施工地址：______區(縣)______路_____弄(村)______號______樓______室。

　　3、住房結構：______房型____房____廳____廚____衛_____陽臺，套內施工面積______平方米。

　　5、裝飾施工內容：見附件一《裝飾施工內容表》。

　　6、承包方式：_________(包工包料、清包工、部分承包)。

　　7、總價款：￥____元，人民幣(大寫)：___元。其中：材料費：____元，人工費：___元，拆除費：___元，清潔、搬運、運輸費：___元，管理費：___元，稅金(3.41%)：____元，利潤：______元，其他費用______元。

　　“總價款”是甲、乙雙方對設計方案、工程報價確認后的金額，在一般情況下竣工結算時上下增減的幅度在沒有項目變更的情況下不超過結算價的5%。雙方約定，合同簽訂生效后，如變更施工內容、變更材料，這部份的工程款應當按實計算。

　　8、工期：自____年_____月____日開工，至____年_____月____日竣工，工期____天。

　　第二條 材料供應

　　1、甲方提供的材料、設備：見附件二《甲方提供材料、設備表》。甲方負責采購供應的材料、設備應是符合設計要求的合格產品，并應按時供應到現場，甲、乙雙方應辦理驗收交接手續。甲方提供的材料按時抵達現場后，由乙方負責保管，保管費由雙方約定。由于保管不當造成的損失，由乙方負責賠償。

　　2、甲方采購供應的裝飾材料、設備均應用于本合同規定的住宅裝飾，非經甲方同意，乙方不得挪作他用。如乙方違反此規定，按挪用材料、設備價款的雙倍補償給甲方。

　　3、乙方提供的材料、設備：見附件三《工程主材料報價單》。乙方供應的材料、設備，甲方有權到現場驗收，如不符合設計、施工要求或規格有差異，應禁止使用。如已使用，對工程造成的損失由乙方負責。

　　4、施工中如乙方發現甲方提供的材料、設備有質量問題或規格差異，應及時向甲方提出;甲方仍表示使用的，由此造成工程質量問題，責任由甲方承擔。

　　5、乙方提供的材料、設備應當符合本合同工程主材料報價單的規定。如果乙方使用的材料、設備是假冒偽劣產品，應按材料和設備價款的雙倍賠償給甲方。

　　6、甲方或者乙方提供的材料應當符合《室內裝飾裝修材料有害物質限量10項強制性國家標準》。

　　第三條 工程質量及驗收

　　1、本工程執行國家現行的《住宅裝飾裝修工程施工規范》和本市現行的《住宅裝飾裝修驗收標準》。

　　2、本工程由_________方設計，提供施工圖紙一式_________份。

　　3、甲方提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量，其返工費用由甲方承擔，工期順延。

　　4、由于乙方原因造成質量事故，其返工費用由乙方承擔，工期不變。

　　5、在施工過程中，甲方提出變更修改設計、增減工程項目或者變更材料設備，須提前與乙方聯系，在簽訂《工程項目變更單》(見附件四《工程項目變更單》)后，方能進行該項目的施工，因此影響竣工日期的，由甲、乙雙方商定。凡甲方私自與施工人員或其它管理人員商定更改施工內容、增加施工項目所引起的一切后果，由甲方自負;給乙方造成損失的，甲方應予賠償。

　　6、甲、乙雙方應及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續，甲方不能按預約日期參加驗收，由乙方組織人員進行驗收，甲方應予承認。事后，若甲方要求復驗，乙方應按要求辦理復驗。若復驗合格，其復驗及返工費用由甲方承擔，工期也予順延。

　　7、工程竣工后，乙方應及時通知甲方在七日內組織驗收。驗收合格的，辦理驗收移交手續(見附件五《工程質量驗收單》)，并由甲方按照約定付清全部價款。如果甲方在規定時間內不能組織驗收，須及時通知乙方，另定驗收日期。如通過竣工驗收，甲方應承認原竣工日期，并承擔乙方的看管費用和其他相關費用。裝飾工程未經驗收或驗收不合格的，甲方有權拒收。

　　8、工程竣工驗收合格，甲方付清工程尾款后，甲、乙雙方簽署《工程保修單》(見附件七《工程保修單》)。工程保修期由甲、乙雙方協商議定，乙方同時提供管線竣工圖等資料。憑保修單實行保修，保修期從竣工驗收合格簽字或蓋章之日算起。

　　第四條 安全生產和防火

　　1、甲方提供的施工圖紙或施工說明

有關裝修合同模板 篇10

　　合同編號：＿＿＿20 ＿＿＿ 發包方（甲方）:北京萬榮餐飲有限公司

　　法定代表人： 電話：

　　承包方（乙方）：北京龍藝府裝飾工程設計有限公司

　　營業執照號：

　　法定代表人： 電話：

　　委托代理人： 電話：

　　工程設計人： 電話：

　　施工隊負責人：電話：

　　依照《中華人民共和國合同法》及有關法律、法規的規定，結合裝飾裝修工程施工的特點，雙方在平等、自愿、協商一致的基礎上，就發包人的裝飾裝修工程（以下簡稱工程）的有關事宜，達成如下協議：

　　第一條 工程概況

　　1.1 工程地點：北京市豐臺區角門北路東口。

　　1.2 工程內容以本工程裝修工程預算書內容為準。

　　1.3 工程承包方式：雙方商定采取下列第（1）種承包方式。

　　（1）承包人包工、包料；

　　（2）承包人包工、部分包料，發包人提供部分材料；

　　（3）承包人包工、發包人包料。

　　1.4 工程期限＿＿＿＿天，開工日期＿＿＿＿年＿＿＿＿月＿＿＿＿日，竣工日期＿ ＿＿＿年＿＿＿＿月＿＿＿＿日（含拆除工程時間）。

　　1.5 合同價款：本合同工程費用為＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（元）人民幣， （大寫）：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿元（詳見本項目裝修工程預算書）。

　　第二條 工程監理

　　若本工程實行工程監理，發包人與監理公司另行簽訂《工程監理合同》，并將監理工程師的姓名、單位、聯系方式及監理工程師的職責等通知承包人。

　　第三條 施工圖紙

　　雙方商定施工圖紙采取下列第 （2） 種方式提供：

　　（1）發包人自行設計并提供施工圖紙，圖紙一式二份，發包人、承包人各一份；

　　（2）發包人委托承包人設計施工圖紙，圖紙一式二份，發包人、承包人各一份，設計 費由發包人支付。

　　第四條 發包人義務

　　4.1 開工前3天，為承包人入場施工創造條件。包括：搬清室內家具、陳設或將室內不易搬動的家具、陳設歸堆、遮蓋，以不影響施工為原則；

　　4.2 提供施工期間的水源、電源及費用；

　　4.3 負責協調施工隊與鄰里之間的關系；

　　4.4 不拆動室內承重結構，如需拆改原建筑的非承重結構或設備管線，負責到有關部門辦理相應的審批手續；

　　4.5 施工期間發包人仍需部分使用該居室的，負責做好施工現場的保衛及消防等項工作；

　　4.6 參與工程質量和施工進度的監督，負責材料進場、竣工驗收。

　　第五條 承包人義務

　　5.1 施工中嚴格執行安全施工操作規范、防火規定、施工規范及質量標準，按期保質完成工程；

　　5.2 嚴格執行有關施工現場管理的規定，不得擾民及污染環境；

　　5.3 保護好原居室室內的家具和陳設，保證居室內上、下水管道的暢通；

　　5.4 保證施工現場的整潔，工程完工后負責清掃施工現場。

　　第六條 工程變更

　　工程項目及施工方式如需變更，雙方應協商一致，簽定書面變更協議，同時調整相關工程費用及工期。

　　第七條 材料的提供

　　7.1 由發包人提供的材料、設備，發包人應在材料運到施工現場前通知承包人，雙方共同驗收并辦理交接手續；

　　7.2 由承包人提供的材料、設備，承包人應在材料運到施工現場前通知發包人，并接受發包人檢驗。

　　第八條 工期延誤

　　8.1 對以下原因造成竣工日期延誤，經發包人確認，工期相應順延：

　　（1）工程量變化和設計變更；

　　（2）不可抗拒的原因；

　　（3）發包人同意工期順延的其他情況。

　　8.2 因發包人未按約定完成其應負責的工作而影響工期的，工期順延；因發包人提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量的，返工費用由發包人承擔，工期順延。

　　8.3 發包人未按期支付工程款，合同工期相應順延。

　　8.4 因承包人責任不能按期開工或無故中途停工而影響工期的，工期不順延；因承包人原因造成工程質量存在問題的，返工費用由承包人承擔，工期不順延。

　　第九條 質量標準

　　雙方約定本工程施工質量標準： 國標裝飾行業標準 。

　　施工過程中雙方對工程質量發生爭議，由相關部門對工程質量予以認證，經認證工程質量不符合合同約定的標準，認證過程支出的相關費用由承包人承擔；經認證工程質量符合合同約定的標準，認證過程支出的相關費用由發包人承擔。

　　第十條 工程驗收和保修

　　10.1 雙方約定在施工過程中分下列幾個階段對工程質量進行驗收：

　　（1）隱蔽工程完工；

　　（2）主體工程完工（天花墻體封板） ；

　　（3）竣工驗收 。

　　承包人應提前兩天通知發包人進行驗收，三天內如甲方沒有進行驗收，則默認通過，階段驗收合格后應填寫工程驗收單。

　　10.2 工程竣工后，承包人應通知發包人驗收，發包人應自接到驗收通知后兩天內組織驗收，填寫工程驗收單。在工程款結清后，辦理移交手續。

　　10.3 本工程自驗收合格雙方簽字之日起保修期為1年。驗收合格簽字后，填寫工程保修單。

　　第十一條 工程款支付方式

　　11.1 雙方約定按以下第

　　（1） 種方式支付工程款：

　　（1） 合同生效后，發包人按下表中的約定直接向承包人支付工程款：

　　（2）其他支付方式：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。 11.2 工程驗收合格后，承包人應向發包人提出工程結算，并將有關資料送交發包人。發包人接到資料后七日內如未有異議，即視為同意，雙方應填寫工程結算單并簽字，發包人應在簽字時向承包人結清工程尾款。

　　11.3 工程款全部結清后，承包人向發包人開具正式統一發票（稅費另計）。

　　第十二條 違約責任

　　12.1 合同雙方當事人中的任何一方因未履行合同約定或違反國家法律、法規及有關政策規定，受到罰款或給對方造成損失的均由責任方承擔責任，并賠償給對方造成的經濟損失。

　　12.2 未辦理驗收手續，發包人提前使用或擅自動用工程成品而造成損失的，由發包人負責。

　　12.3 因一方原因，造成合同無法繼續履行時，該方應及時通知另一方，辦理合同終止手續，并由責任方賠償對方相應的經濟損失。

　　12.4 發包人未按期支付第二（三）次工程款的，每延誤一天向對方支付工程款項的千分之一作為違約金，工期順延。

　　12.5 由于承包人原因，工程質量達不到雙方約定的質量標準，承包人負責修理，工期不予順延。

　　12.6 由于承包人原因致使工期延誤，每延誤一天向對方支付工程款項的千分之一作為違約金。

　　第十三條 合同爭議的解決方式

　　本合同在履行過程中發生的爭議，由當事人雙方協商解決；也可由有關部門調解；協商或調解不成的，按下列第 （1） 種方式解決：

　　（一）提交北京市仲裁委員會仲裁；

　　（二）依法向人民法院提起訴訟。

　　第十四條 幾項具體規定

　　14.1 在保證工程質量及效果的前提下，乙方應盡可能為甲方節約費用，適當利用已有的設備設施。

　　第十五條 其他約定事項：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ＿＿。

　　第十六條 附則

　　16.1 本合同經雙方簽字（蓋章）后生效，合同履行完畢后終止。

　　16.2 本合同簽訂后工程不得轉包。

　　16.3 本合同一式 肆 份，雙方各執 貳 份。

　　16.4 合同附件為本合同的組成部分，與本合同具有同等法律效力。

　　合同附件：

　　附表1：裝修工程預算書

　　發包方（簽字蓋章）： 承包方（簽字蓋章）：

　　法定代表人： 法定代表人：

　　委托代理人：

　　年 月 日年 月 日

有關裝修合同模板 篇11

　　業主 (以下簡稱甲方)： 聯系電話：

　　施工隊(以下簡稱乙方)： 聯系電話：

　　甲乙雙方本著友好合作的態度，按照《合同法》等相關法律，在平等公正的情況下簽定如下合同

　　一、 工程概況

　　工程地址：

　　二、 價格

　　清包工費： ￥5200元，大寫：伍仟貳佰元整

　　其中 水電工 元

　　木工 元

　　瓦工 元

　　油漆工 元

　　垃圾清運費 元

　　三、 付款方式

　　1、施工隊進場，預支生活費： 1000元

　　2、木工完成，付1000 元

　　3、瓦工完成，付1000元

　　4、工程竣工，付1800 元

　　5、保修金 400元，從竣工之日起1年后支付

　　四、 設計

　　1、 甲方若有圖紙須向乙方提供圖紙一套，并負責交底工作.

　　2、 甲方若無圖紙，須向乙方交代清楚要求，乙方施工前須畫草圖讓甲方認可.

　　五、 材料

　　1、 乙方應提前3天向甲方提供需購材料清單，甲方應在4天內及時采購材料供施工隊使用，雙方應各自承擔各自拖延工期的責任和經濟損失.

　　2、 未經甲方同意，乙方不得自行采購材料，若已采購，甲方有權無條件拒絕使用并可拒絕支付該材料的費用.

　　3、 乙方應在甲方指定的建材供應點購買材料，并開具正式發票.

　　4、 乙方應驗收甲方所購建材的質量，發現質量問題應向甲方及時提出并有權拒絕使用。若甲方堅持使用，應書面要求乙方，并承擔因材料質量引起的損失.

　　5、 乙方應幫甲方收貨，核對數量和配件的準確性.

　　6、 乙方應做好材料的保管工作，禁止閑雜人等進入工地現場.

　　7、 乙方應保證在本小區內沒有雙包和半包的工程.

　　8、 乙方應做好對施工完成的成品保護工作.

　　9、 未經甲方許可，乙方不得攜帶任何建材出門，若發現此類現象，按材料價格加倍從人工費中扣除。

　　六、 工期

　　從 20xx年 月 日起至 20xx年 月 日止，工期為 天，因甲方因素拖延，工期順延，因乙方因素拖延工期，甲方可扣除乙方人工費50元/天

　　七、 材料搬運

　　甲方材料送至工程所在地的樓下，乙方任何施工人員應無條件搬運。

　　八、 垃圾清運

　　1、 垃圾袋裝化

　　2、 垃圾應日日清

　　3、 垃圾應由乙方清運至物業指定的垃圾堆放場所

　　九、 勞動力管理

　　1、 開工前乙方應向甲方提供所有施工人員的身份證復印件。

　　2、 未經甲方許可，非工地施工人員不得在工地過夜。

　　3、 甲方應及時替乙方辦理小區出入證件并支付相關費用。

　　4、 乙方應具備在上海市暫住的一切證件，因證件不全引起的相關損失由乙方自行承擔。

　　5、 乙方指定由 為工地現場負責人， 為替補負責人。

　　6、 在合同價內，乙方應提供 人次跟隨甲方挑選材料。

　　7、 乙方未經甲方同意不得任意調換施工人員，每天工地現場必須保持2(1人)人以上的施工人員。

　　8、 未經甲方同意，任何情況下乙方不得停工或殆工。

　　十、 施工機具

　　1、 乙方自帶施工所需工具，并保證工具的安全性和良好使用性，乙方自行承擔工具維修費。

　　2、 因工具所產生的易耗品(如鉆頭、鋸片等)由甲乙雙方各自承擔一半，甲方代購，在工程完工后結算。

　　十一、工地現場管理

　　1、 現場禁止使用明火。

　　2、 現場禁止吸煙。

　　3、 油漆材料必須和其他材料分開放置。

　　十二、維修

　　1、 因乙方施工原因導致的質量問題，乙方應在兩年內無償維修。

　　2、 普通維修乙方應在甲方通知乙方后三天內及時維修，特殊情況(水、電問題)乙方必須在24小時內趕到并維修。

　　3、 若因乙方未能按合同及時完成維修，甲方可以安排其他施工隊進行維修工作，所發生的人工費用按實從保修金中扣除。

　　十三、合同附件

　　1、 施工項目清單。

　　2、 雙方認可的報價單。

　　3、 乙方開出的材料采購清單。

　　十四、合同爭議

　　1、 出現爭議甲乙雙方先協商。

　　2、 協商不成可向爭議所在地法院提起訴訟。

　　十五、裝修要求

　　A.裝修工藝

　　“電路安裝工藝要求：

　　1、 電路安裝時，必須用有合格證書的產品材料。

　　2、 三線制安裝必須用三種不同色標。原則上，紅色、黃色、蘭色、為火線色標。蘭色、綠色、白色為零線色標，黑色，黃綠彩線為接地色標。

　　3、 所有導線安裝時，必須用相應的pvc管子穿起來，埋在事先鑿好的深寬為4×3cm的槽子里，如遇并排線路槽子鑿寬時，不能影響其他工種施工，必要時可和木、瓦工協商解決施工中的難題，不得有只顧自己，而不顧大局的施工作風。

　　4、 所有線路必須按橫平豎直的方向分布，嚴禁蛛網式分布。pvc管一頭要穿進總開關箱約3cm左右，然后沿墻壁，順地面 垂直分布，轉彎處用90度彎頭或軟管聯接好，并用管卡固定好。所有導線在pvc管子里不能有接頭。

　　5、 預埋導線的線徑大小是按電器的功率來測算的，空調，浴霸，電熱水器，冰箱的線路必須從開關箱單放到位。

　　6、 所有預埋導線留在接線盒處的長度為20cm，按線盒必須用水泥砂漿封裝牢固，并使其保持端正，不得歪斜，其合口要略低于墻面0.5cm左右。總開關箱大小可視客戶用電線多少來確定。

　　7、 所有導線分布到位確認無誤后，可通電試驗，方法為：將所有用電接頭接上燈頭套上15w燈泡，接通電源如全亮說明該戶電路安裝基本合格，這時可填寫工程交接單。請其它工種負責人簽字驗收，電氣隱蔽工程初步結束。

　　8、 安裝各種燈具和開關面板，需在油漆快要撤場前三天或漆最后一遍油時進場，大型吊燈頂部必須事先用膨脹羅絲固定4×3cm木方，然后將吊燈固定羅絲切在木方上。所有開關的面板安裝必須平整端正，不得歪斜。扣板吸頂燈安裝時，必須將固定羅絲切在木楞子上，嚴禁切在扣板上(此木楞可事先請木工安裝好)。

　　9、 電話線和有線電視線不得和電線同在一根pvc管內必須各行其道。”

　　“水路工藝安裝要求：

　　1、 使用的6分水管或鋁塑復合管，必須是經過檢驗出廠的合格產品。

　　2、 在施工過程中，必須將所有的管路連接接頭的羅牙用麻絲和白漆裹起來，上緊，按照橫平豎直分布到位，如遇有地面管路發生交叉時，次路管必須安裝過橋在主管道下面，使整體水管分布保持在一個水平線上。

　　3、 通陽臺的水管，必須埋在原毛坯房的地面或墻面鑿深4cm的槽內，然后用水泥砂漿將槽口封平。

　　4、 管道分布到位后，必須用管卡在轉彎處或有站椿龍頭的地方卡緊管子，不使松動。

　　5、 所有通水的地方必須安裝下水管和地漏，其pvc管的管子聯接時必須用專用pvc膠水涂滿均勻套好。并注意水平落差連接到原毛坯房預埋的主下水管時，應保持6小時靜止凝固。

　　6、 如遇原毛坯房預埋的主下水管不夠用或不理想(不就位)時也可按實際情況在樓板上重新開洞鋪設下水管道，重新用帶防火膠的砂漿封好管子四周，新封好的地方處用水泥砂漿圍一個高10mm的圈子，待凝固58小時后，將圈子里放滿水，經過24小時滲透到樓下看看新裝下水管四周有無滲水現象。如：沒有就證明新裝管道合格，反之則需重新處理，再做滲水試驗直至合格。”

　　刷墻1 刷墻以前要刮掉墻面及頂篷的部分水膩子，做貼布處理

　　2一遍108膠 兩遍膩子 一遍底漆 兩遍面漆 天花板一樣

　　3 注意乳膠漆要求的對水量

　　4墻面每刷遍漆都需要戶主驗收一下。

　　包門套1. 拆除原門框，大芯板襯底，櫸木板飾面，櫸木實木門套線。門套線寬不大于55mm，厚不大于10mm。

　　2. 油漆：聚酯清漆3遍。

　　3 墻體和門套之間要用繃帶或牛皮紙包

　　包門套、啞口的驗收標準

　　1要求橫平豎直，2米內±1mm，每工件外露部分倒角1×45°，所有陰陽角都要靠角尺 2 鉛垂貼在門套上檢查垂直度

　　包門1. 多層板壓制，封邊，平板有造型(門尺寸不大于1000mm╳20xxmm)。

　　2. 油漆：聚酯清漆3遍。

　　3.門套包好后，會有好多釘眼，應該是先把木器刷一遍清漆后再讓油工補上釘眼，再刮膩子，膩子要刮至少兩遍，直到表面光滑平整為止。刮完用砂紙打磨平后才能噴漆。

　　門驗收標準

　　1.做門要開木門防裂槽

　　2.門鎖挖孔應用專業工具，上合葉應注意正反

　　3.注意所有的門要等高等寬

　　儲物柜數量： 大芯板底架，櫸木板飾面，櫸木實木線收口，外開門有木線造型，內部有隔斷。油漆：外部聚酯清漆3遍(含面漆2遍)；內部清漆2遍。

　　壁柜驗收要求 l 要求橫平豎直，2米內±1mm，每工件外露部分倒角1×45°，所有陰陽角都要靠角尺

　　鋪墻磚(大陽臺、櫥房、衛生間)

　　1.對原基層進行處理。

　　2.水泥+沙子+界面劑粘貼。瓷磚磨邊碰角。

　　3.貼墻磚驗收標準 貼裝石材及磁磚不平整度要求為±1mm、空鼓率為百分之0.5，所有陰陽角都要靠角尺

　　鋪地磚

　　1. 對原基層進行處理。

　　2. 水泥+沙子+界面劑粘貼。瓷磚磨邊碰角。

　　3.鋪地磚驗收標準

　　貼裝石材及磁磚不平整度要求為線條平整、劃一，空鼓率為百分之0.5，所有陰陽角都要靠角尺，磚縫細小，地磚鋪后12小時應一塊塊敲，一塊磚有3/4空鼓以上，必須返工。

有關裝修合同模板 篇12

　　甲方：

　　乙方：

　　根據《中華人民共和國合同法》、《建筑安裝工程承包合同條例》、《中華人民共和國消費者權益保護法》、《中華人民共和國價格法》，中華人民共和國建設部110號令《住宅室內裝飾裝修管理辦法》及其他有關規定，為明確雙方在施工過程中的權利、義務和經濟責任，雙方在認真閱讀本協議書后，本著公平自愿的原則，同意簽定本協議，以便共同遵守：

　　一、工程名稱：

　　二、工程地點：

　　三、工程性質：

　　四、工程范圍：各單項工程詳見工程項目一覽表（即概算書）。

　　五、工程造價：￥_______元（大寫人民幣_______元整）。

　　六、工程價款結算：簽定協議時付定金500元，木工開工前需預付工程款的60%即元，木工完工后再付30%即_______元，聚脂漆驗收后付7%即_______元，全部竣工驗收除留保修金_______元后結清協議約定所有尾款，保修期滿后付清保修金。保修期為1年（自竣工驗收之日算起）。跑水及使用不當不在保修范圍內。施工或結帳發生糾紛，協商不成時，到勞動、工商仲裁部門仲裁（或到法院裁決）解決，工期順延。

　　七、施工與設計變更：根據工程項目一覽表及施工圖紙進行施工。

　　如遇設計變更，另做調整，超出原來設計范圍的發生費用由甲方承擔，變更圖由甲乙雙方商定。實際發生費用超過概算書定額部分由甲方承擔。如已經施工，甲方仍要求變更的，不要找任何借口，必須補償給乙方已經施工的損失，如拒付，乙方有權停止施工。

　　八、竣工驗收：竣工后即進行驗收，驗收標準按照甲乙雙方商定的協議附件——《工程驗收約定》進行驗收（在建筑質量達標合格的情況下按此驗收），如當時未提出異議，或乙方交鑰匙、或甲方入住（不論什么原因）即視為驗收合格，并在三日內無條件結清全部款項。如當時確因不可抗力因素而不能驗收（但不能無故或借故拖延），另定日期，若驗收合格，甲方應承認原竣工日期，并承擔由此造成的乙方的看管費用（50元～100元/天）。對于驗收不合格的，乙方應在工程約定的時間內修復完畢，若屢次修復達不到《工程驗收約定》的質量要求（在甲方不拖欠各種分期應付款的情況下），選擇下面其中一種方式來解決：

　　1、乙方應賠償需修復項目造價50‰的賠償金。

　　2、但最后實驗證明屬異常或建筑問題的，不論工期，修復好為止，費用由甲乙雙方各承擔一半。

　　九、工程期限：自__________年__________月________日起至__________年__________月________日止，工期：天。最后交工日期不得超過工程期限的10天（因故順延工期的，最后交工日期也順延），如超，則按照第十條約定支付違約金。

　　十、經濟責任：

　　1、因乙方工程質量原因而延誤超過最后交工日期的，每延期1周期（10天為一周期），乙方向甲方支付已付款2‰的違約金，但不支付

　　此因之外的任何違約金或補償金，乙方不需墊付資金，特此說明。如墊付，甲方除應付墊付的資金外，還需支付此款項10‰/天的周轉金利息和20‰/天的違約金。

　　2、因甲方原因導致延期或中途停工，甲方應補償給乙方因此造成的.損失80元/天的補償金。如甲方未及時付款，則乙方就此停工，甲方付款后再繼續進行施工，工期順延（停幾天，順延幾天）。如甲方要求提前交工，每提前一天，應向乙方支付200元加速施工補貼金。

　　3、本經濟責任項甲乙雙方必須認可通過了才能簽訂本協議書。

　　十一、在施工中，因雙方意見不一致而造成停工，均不計為誤工，工期可以順延。凡甲方私自與工人商定更改施工內容所引起的一切后果由甲方自負，給乙方造成的損失，甲方應予雙倍的賠償。在施工過程中，甲方提出設計修改意見及增減工程項目時須提前與乙方聯系，商定后方能進行該項目的施工，簽字后或口頭答應都可以進行施工，施工了，就說明雙方都同意了，如果未能通過則停止施工，停幾天，工期就順延幾天，由此影響竣工日期，順延工期。《變更單》所列費用應在木工工程進行前一次性付給乙方（不得借任何理由拖欠變更款，如拖欠，按第十項第二款規定的逾期違約金的2倍支付此違約金），以便后面的其它工程繼續進行。甲方因故未簽變更單，但已付或未付變更單所列費用，都可以在工程竣工之后結算。

　　十二、協議的變更、解除和延期開工：協議經雙方簽字生效后，雙方必須嚴格遵守，任何一方需變更協議內容，應經協商一致后，簽訂《變更單》。如要終止協議，提出終止協議一方，要以書面形式提出，應按協議總價款的20‰支付違約金，并辦理終止協議手續。甲方如要延期開工，須交納500元延期開工違約保證金，并簽訂《工程延期開工協議》。

　　十三、甲方應保障水、電、暖的充足正常供應。如因此而影響乙方施工及施工進度，除工期順延外，還應補償乙方因此而造成的損失，甲乙雙方商定。不可抗力因素除外。

　　十四、本協議一式兩份，甲乙雙方各執一份，具有同等法律效力。本協議依法簽訂，認定簽字，簽字生效。協議附件為本協議的組成部分。

　　甲方：

　　電話：

　　簽訂地點：

　　乙方：

　　電話：

有關裝修合同模板 篇13

　　發包方(以下簡稱甲 方)：

　　身份證號： 住 所：

　　聯系電話： 手機號：

　　承包方(以下簡稱乙 方)：

　　身份證號： 住 所：

　　聯系電話： 手機號：

　　依照《中華人民共和國合同法》及其他有關法律、法規的規定，結 合重慶市家庭居室裝修的特點，甲、乙雙方在平等、自愿、協商一致的基礎上，就乙方承包甲方的家庭居室裝飾裝修工程(以 下簡稱工程)的有關事宜，達成如下協議：

　　一、工程概況

　　1、工程地點：

　　2、工程裝飾裝修建 筑面積：

　　3、工程戶型：

　　4、工程承包：采取 乙方包工包料的方式。

　　5、工程期限

　　開工日期： 竣工日期：

　　6、合同價款：

　　本合同工程造價為(人 民幣： 元(金額大寫： 元整)

　　二、甲方工作

　　1、開工三日前為乙 方入場施工創造條件，以不影響施工為原則。

　　2、無償提供施工期 間的水源、電源。

　　3、負責協調現場施 工隊與鄰里之間的關系。

　　4、參與工程質量施 工進度的監督，參加工程材料驗收、隱蔽工程驗收及竣工驗收。

　　三、乙方工作

　　1、施工中應嚴格執 行安全施工操作規范、防火規定、施工規范及質量標準，按期保質完成本合同工程。

　　2、不得擾民及污染 環境，每日二十一時至次日七時之間不得從事敲、鑿、創、鉆等產生噪音的裝飾裝修活動。

　　3、因進行裝飾裝修 施工造成相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏、停水、停電等，由乙方承擔修理和損失賠償責任。

　　4、負責工程成品、 設備和居室留存家具陳設的保護。

　　5、保證居室內上、 下水管道暢通和衛生間的清潔。每日完工后清掃施工現場，清運垃圾至物業指定地點，相應出渣費由乙方支付。

　　6、乙方必須保證施工質量，發生施工質量問題，乙方應及時予以改 正。如竣工驗收時如發現質量問題，乙方應立即予以改正，在未達到甲方的整改要求前甲方有權拒付人工費。

　　7、施工人員應文明 施工，禁止野蠻施工。甲方對表現不好的施工人員有權要求掉換，承包人不得拖延。8、乙方應加強對現場施工人員防火防盜安全教育，施工人員不得在施工現場 違法亂紀，一旦發生問題，后果自負。施 工和保修期間乙方工程施工人員所發生的所有民事、刑事責任由乙方承擔。

　　四、材料購買

　　乙方購買材料時，應按甲方指定品牌購買，否則甲方有權要求更換。甲方 指定材料品牌如下：菲斯特水管、鴿牌電線、得億管件、秋葉源弱電線(網線、閉路線)、宏漆膩子膠水、勞亞爾防水涂料等，其他未指明品牌的材料應符合環保要 求，有品質保證。

　　蹲便器不能選購三無產品，釉面光潔，易于擦洗，帶沉水彎，能防臭。

　　水龍頭、淋浴龍頭應是不銹鋼材 質。

　　燈具為吸頂燈座，燈泡為節能 燈。

　　五、工期延誤

　　1、對因以下原因造 成竣工的日期延誤，經甲方確認，工期可順延：

　　工程量變化;不可抗力;甲方同意工期順延的其他情況。

　　2、因乙方責任不能 按期完工，工期不順延;因乙方原因造成工程質量存在問題的返工費用由乙方承擔，工期不順延。

　　3、因乙方原因造成 工期延誤，每延誤一天，按總工程款的3‰賠償甲方損失。

　　六、工程驗收和保修

　　1、在施工過程中分 下列階段對工程質量進行聯合驗收：

　　(1)材料驗收;

　　(2)隱蔽工程驗 收;

　　(3)竣工驗收。

　　2、工程竣工后后，乙 方通知甲方驗收。

　　3、雙方進行竣工驗 收前，乙方負責保護工程成品和工程現場的全部安全。

　　4、本工程自竣工驗 收合格雙方簽字之日起，在正常使用條件下室內裝飾裝修工程保修期限為壹年。保修期內如發現有嚴重變形或修復后影響整體美觀的乙方應承擔更換責任。

　　七、工程款支付方式

　　合同簽字生效后，甲方按下列表中的約定向乙方支付工程款：

　　表一 支付工程款的比率及金額

　　八、違約責任

　　1、一方當事人未按 約定履行合同義務給對方造成損失的，應承擔賠償責任;因違反有關法律規定受到處罰的，最終責任由責任方承擔。

　　2、一方當事人無法 繼續履行合同的，應及時通知另一方，并由責任方承擔因合同解除而造成的損失。

　　3、甲方無正當理由 未按合同約定期限支付第三、四次工程款，每延誤一日向乙方支付本合同造價金額2‰的違約金。

　　4、由于乙方責任導 致工程質量和室內空氣質量不合格，乙方按下列約定進行返工修理、綜合治理和賠付：

　　(1)對工程質量不 合格的部位，乙方必須進行徹底返工修理。因返工造成工程的延期支付視同工程延誤，每延誤一日，乙方支付甲方本合同工程造價金額2‰的違約金。

　　(2)對室內空氣質 量不合格，乙方必須進行綜合治理。因治理造成工程延期交付視同工程延誤。每延誤一日，乙方支付甲方本合同工程造價金額2‰的違約金。

　　(3)室內空氣質量 經治理仍不達標的，乙方退回甲方合同的工程全部價款。

　　九、爭議解決方式

　　本合同項下發生的爭議，雙方應協商或向消費者協會申請調解解 決，協商或調解解決不成時，向工程所在地人民法院起訴，請人民法院裁決。

　　十、勞動力管理

　　1、未經甲方許可， 非工地施工人員不得在工地過夜。

　　2、乙方應辦理小區 出入證件并支付相關費用。

　　3、未經甲方同意，任何情況下乙方不得停工或怠工。

　　十一、施工機具

　　1、乙方自帶施工所 需工具，并保證工具的安全性和良好使用性，乙方自行承擔工具維修費。

　　2、因工具所產生的 易耗品(如鉆頭、鋸片等)由乙方承擔。

　　十二、裝修要求

　　A、裝修要求

　　電路(強電、弱電)：明裝，網絡、電視進入每個房間。

　　水路：暗裝。

　　墻面處理：

　　1、裂縫必須做貼布處理;

　　2、叁遍膩子，一面 底漆、兩面涂料。

　　3、墻面每刷遍漆都 需要戶主驗收一下。

　　地磚

　　1、對原基層進行處 理。

　　2、水泥 沙子 界 面劑粘貼。瓷磚磨邊碰角。

　　3、線條平整、劃 一，所有陰陽角都要靠角尺，磚縫細小，地磚空鼓率不超過5%，否則必須返工。

　　防水：廚衛涂兩次防水涂料，衛生間墻面防水涂料應刷1.8米高。蓄水檢查無誤后方可進入下道工序。

　　B、裝修內容

　　1、客廳：整個客廳 分隔成兩間小屋，每間有門窗各一扇。里屋的門窗都開在過道墻面，外屋門窗都面向陽臺。鋪地磚，墻面和頂面刷涂料。照明、燈具(含燈)、網線和電視插座，安 裝窗簾桿和踢腳線。

　　2、主臥：鋪地磚，墻面和頂面刷涂 料。照明、燈具(含燈)、網線和電視插座，安窗簾桿和踢腳線。

　　3、次臥：鋪地磚， 墻面和頂面刷涂料。照明、燈具(含燈)、網線和電視插座，安窗簾桿和踢腳線。

　　4、廚房 生活陽 臺：鋪地磚，墻面和頂面刷涂料，照明、燈具(含燈)、用水泥和瓷磚砌灶臺和儲物柜。

　　5、衛生間：鋪地 磚，墻面和頂面刷涂料，照明、燈具(含燈)、潔具安裝，排氣扇安裝。地漏安裝，上下水管道預埋。

　　6、過道：強電箱1個、弱電箱1 個。客廳過道寬1.2米，離陽臺滑門1米，雙聯雙控照明、燈具(含燈)。

　　7、陽臺：墻面及頂面刷涂料，地面做防水處理，燈具(含燈)和晾衣桿的安裝。

　　十三、其他約定事項

　　1、工程中非甲方意 愿增加項目或屬設計計算失誤或有意漏項的不增加工程款。

　　2、施工期間甲方認 為乙方施工人員因工藝水平、工作態度、品格等原因，不能勝任本項裝飾工作時，有權要求乙方更換施工人員。

　　3、保修期間甲方通 知施工方需要維修的，施工方必須在24小時內到達現場，如果由于乙方施工或提供的材料質量問題而導致報修，在甲方報修以后48小時內仍未能提出解決方案 的，甲方可自行解決，并且甲方支出的所有費用均由乙方承擔。如在保修期內，因工程質量問題引發涉及水、電、燃氣等危及人身安全或其他財產安全的事故，甲方 可以先行處理，并由乙方事后支付甲方所花費的所有合理費用。保修期內如發現有嚴重變形或修復后影響整體美觀的乙方應承擔更換責任。

　　十四、附則

　　1、本合同一式兩 份，經甲乙雙方簽字后生效。

　　2、本合同簽訂后工 程不得轉包。

　　3、雙方可以書面形 式對本合同進行變更或補充，但變更或補充不合理地減輕或免除本合同規定應由乙方承擔的責任的，仍應以本合同為準。

　　4、因不可歸責與雙 方的原因影響了合同履行或造成損失的，雙方應本著公平原則協商解決。

　　5、本合同履行完畢后自動終止。

　　十五、附加條款

　　甲 方： 乙 方：

　　簽約日期： 簽約日期：

有關裝修合同模板 篇14

　　合同編號：______

　　甲方________（加工裝配方）：

　　乙方________（來料、來件方）：

　　雙方在遵守中華人民共和國法律、法規的前提下，本著平等互利的原則，就來料加工____進行了充分協商，一致達成如下合同條款：

　　一、雙方責任

　　1.甲方責任：

　　（1）提供有上蓋之廠房____平方米，無上蓋場地____平方米，工廠管理人員____名，生產工人____名，開業后____月增至____名。在合同期內代乙方加工生產上述產品，加工成品后交回乙方付出。

　　（2）提供現有水、電設備供加工生產之用，如需新安裝水、電設施，其費用由乙方支付。

　　（3）辦理來料加工、裝配有關業務的進出口手續及對工廠實行行政、財務等管理，不得把工作以任何形式承包給任何單位和個人經營。

　　2.乙方責任：

　　（1）不作價提供加工上述產品及裝修廠房和建造____平方米簡易廠房所需的設備材料（詳見清單），分多批運抵甲方工廠，設備總值約____元。

　　（2）不作價提供加工上述產品所需的原料、輔料和包裝物料，具體數量、規格在各份具體生產加工合同中訂明。

　　（3）工人如因工作不力（含工廠管理人員），經教育無效者，乙方有權向甲方提出調換，但禁止非法搜查甲方工廠工人的身體。

　　二、加工數量

　　第一年加工上述產品，加工費約____元，從第二年開始的產量，應在前一年的基礎上有所增加，具體數量應在生產合同中訂明。

　　三、作價原則和工繳費

　　1.試產（培訓）期為二個月，在試產期內，工人每人每月工繳費暫定為____元，每月工作____日，每天____小時。

　　2.試產期滿后，采取按件計算方式，在堅持互利原則的基礎上，雙方應根據加工的品種、規格、款式和工藝繁簡不同進行定價，并在生產加工合同中訂明為確保工人的合理收入，工繳費平均每人每月不低于____元。需要加班時，加班費另計，但每個工人每天加班時間最長不得超過____小時。

　　3.甲方工人生產消耗的水、電費由乙方負責。

　　4.每月乙方支付甲方____元，作為工作管理費。

　　四、損耗率

　　1.試產期內的消耗率，實報實銷。

　　2.試產期后的損耗率，由雙方商定，并在生產加工合同中訂明。

　　五、來料和交貨期

　　1.乙方按生產合同的加工量，按月提供足夠數量的原輔材料和包裝物料。為使甲方工廠能正常生產，乙方必須在每批產品開始加工前____天，將所需的原材料和包裝物料運抵甲方工廠。除因人力不可抗拒之原因外，乙方來料不足，造成甲方工廠每月生產不足____天，停工天數累計不得超過四天，否則，乙方應按在廠工人以停工天數計，每人每天補助生活費____元，支付給甲方工廠。

　　2.為使乙方能開展正常的業務活動，甲方應向乙方按商定的交貨期，按時、按質、按量交貨。如非人力不可抗拒原因，甲方不按時、按質、按量交貨，造成乙方的經濟損失，甲方應負賠償之責任，賠償數額可在具體的生產加工合同中訂明。

　　3.由乙方提供的機械、通風、照明等設備及原輔材料、包裝物料，在甲方工廠由雙方進行交收登記，建立賬冊。甲方工廠加工后的成品，在甲方工廠經乙方驗收起運后，甲方不負產品規格、質量、短缺等任何責任。

　　六、結匯形式

　　工繳費及工人管理費每月結算一次，以d/p即期結匯或支票方式結匯，由甲方工廠會同（____政府授權的處理來料加工事務并具有外貿經營權的）____貿易公司（下稱授權貿易公司）開具發票后，通過____銀行（____分行）向乙方在____開戶的銀行（____銀行；賬號____）辦理。乙方超過____天仍未付款給甲方，則按逾期天數，以當時香港銀行利息一并付給甲方。乙方連續個____月不結匯，甲方有權采取停止出貨或其他措施。

　　七、勞動保護及運輸與保險

　　1.工廠應做好勞動保護及安全工作，完善防塵、防煙、防毒設施，廠房保持通風光亮，內外環境衛生整潔，對有污染性項目，須經市環保部門批準，方能立項經營。

　　2.乙方提供的機械、通風、照明設備、原輔材料、包裝物料及甲方工廠加工后的成品運輸費用，均由乙方負責。

　　3.原輔材料、包裝物料的運進，成品運出及加工期間存放的機械設備、原料和包裝物料及操作機械的工人，均由乙方向____保險公司投保。

　　八、技術交流

　　在設備運抵甲方工廠后，乙方應盡快派出人員進行安裝，甲方派出人員進行協助。從試產期開始，乙方應派出技術人員到甲方工廠進行技術培訓，直到工人能基本掌握生產技術，進行正常生產時為止。乙方技術人員的工資及一切費用由乙方負責，甲方提供生活上的方便。

　　九、合同期限

　　本合同經批準簽訂后，乙方須將商業登記及銀行資信證明書交甲方辦理營業執照經海關備案生效。有效期為年，即從____年____月____日至____年____月____日。如要提前終止或延長本合同，須在三個月前通知對方，并經雙方協商處理終止或延長合同事宜。某方單獨提前終止合同，要負責補償對方的經濟損失。補償的辦法，根據終止合同前半年內的每月平均工繳費為準，補償兩個月的工繳費總額給對方。

　　合同期滿后，不動資產（如廠房、宿舍）歸甲方所有，由乙方不作價提供的可動產（如機械、車輛、通風設備）歸乙方所有，并按海關和有關規定及時辦理核銷手續。

　　雙方同意，在本合同經批準簽訂后____天內，乙方向甲方預付____元，作為履約保證金，從甲方收到履約金之日起____個月內，乙方仍不投產開業，履約保證金即無條件歸甲方所有，同時，甲方有權廢約。如乙方能按時投產開業，該履約保證金可作工繳費抵付給甲方。

　　十、仲裁

　　凡因本合同引起的或與本合同有關（包括任一生產加工合同）的任何爭議，應通過友好協商解決，協商不能解決，均應提交____仲裁委員會，按照申請仲裁時該會施行有效的仲裁規則進行仲裁。仲裁裁決是終局的，對雙方均有約束力。

　　十一、語言

　　本合同以英文和中文書就，兩種文本具有同等效力。但在對其解釋產生異議時，以中文文本為準。

　　十二、合同的份數和修訂

　　本合同正本一式五份，甲、乙雙方、海關、車管所、政府授權的處理來料加工事務并有外貿經營權的________公司各一份，副本若干份，均具有同等效力。

　　本合同如有未盡事宜，雙方可隨時補充或修改，并報政府有關部門批準實施。

　　甲方（蓋章）：________乙方（蓋章）：________

　　授權代表（簽字）：________授權代表（簽字）：________

　　____年____月____日____年____月____日

　　簽訂地點：簽訂地點：

有關裝修合同模板 篇15

　　_________（以下簡稱甲方）

　　協議人____為裝修____房屋（四小區10—2—12），經________（以下簡稱乙方）

　　雙方協商，訂立本協議，以共同恪守。在雙方同意的狀況下，本協議由____起草。

　　一、工程項目：

　　1、三個房間（兩臥室、一客廳，以下簡稱三個房間）打地角線，包暖氣及管線（客廳要對稱），房頂四周打石膏線，包三個房間的門、窗;客廳、臥室鋪強化木地板;清除所有房間原有涂料，客廳、臥室打膩子，刷立邦漆兩次。

　　2、通陽臺的門窗處打一吧臺，上方根據甲方要求（圖紙）做一置物架;陽臺東側打一多用途柜（底下放鞋、上面書柜）、西側打一吊柜，包陽臺、鋪磁磚、吊PVC板。

　　3、衛生間、洗臉間、廚房鋪磁磚到頂，屋頂吊PVC板;廚房地面鋪磁磚，打一灶臺。

　　4、房間電源線路根據甲方要求適當調整，客廳門后一多用途柜（底下放鞋，上面掛衣服）。

　　5、未盡細節的之處，由甲方提出方案，商量確定。

　　二、承包方式：

　　甲方按乙方要求務必保證裝修期間的所需材料（乙方需提前通知甲方），乙方負責施工。個人房屋裝修合同樣本三、質量標準：施工質量要貼合安全要求，裝修質量不得低于同一施工類型的裝修標準，雙方認可。

　　四、施工期限：

　　二○xx年八月二十日至二○xx年十月十日，如不能按期完成，每一天將處罰金五十圓。

　　五、工程造價：

　　材料由甲方帶給，甲方只支付乙方裝修人工費伍仟陸佰圓人民幣。

　　六、付款方式：

　　工程完工后，經甲方驗收，如貼合以上施工項目和設計要求，三天內一次將裝修人工費付清。

　　七、其它問題：

　　裝修項目的具體要求，由甲方提出，乙方實施。本協議未盡事宜，由雙方協商解決。本協議自雙方簽字之日起生效。

　　八、本協議一式兩份，甲乙方各執一份，具有相同效應。

　　甲方：乙方：

　　簽字（蓋章）：簽字（蓋章）：

　　年月日年月日

有關裝修合同模板 篇16

　　發包方(以下簡稱甲方)：

　　身份證號：

　　住所：

　　聯系電話：

　　手機號：

　　承包方(以下簡稱乙方)：

　　身份證號：

　　住所：

　　聯系電話：

　　手機號：

　　依照《中華人民共和國合同法》及其他有關法律、法規的規定，結合北京市家庭居室裝修的特點，甲、乙雙方在平等、自愿、協商一致的基礎上，就乙方承包甲方的家庭居室裝飾裝修工程(以下簡稱工程)的有關事宜，達成如下協議：

　　一、工程概況

　　1.工程地點：

　　2.工程裝飾裝修面積：

　　3.工程戶型：

　　4.工程內容及做法：見工程內容與預算單(附件一)、裝修工藝要求(附件三)。

　　5.工程承包，采取乙方包工、包施工工具、設備，甲方提供施工材料的方式。

　　6.工程期限

　　開工日期：

　　竣工日期：

　　7.合同價款：

　　本合同工程造價為(人民幣)：元

　　金額大寫：

　　編制報價單以《北京市家庭裝飾工程參考價格》為參考依據，根據時常經濟運作規則，本著優質優價的原則由雙方在合同中約定。合同報價單應與材料質量標準、制安工藝配套編制為工程價款的根據。

　　二、工程監理

　　若本工程實行工程監理，甲方與具有經建設行政部門核批的工程監理公司另行簽訂《工程監理合同》，并將監理工程師的姓名、單位、聯系方式及工程監理工程師的職責等通知乙方。

　　三、施工圖紙

　　施工圖紙由甲方委托乙方設計并提供施工圖紙，一式三份，甲方執一份，乙方執二份。

　　四、甲方工作

　　1.開工三日前要為乙方入場施工創造條件，以不影響施工為原則。

　　2.無償提供施工期間的水源、電源和冬季供暖。

　　3.負責辦理房屋物業部門開工手續和應由業主支付的有關費用。

　　4.遵守物業管理部門的各項規章制度。

　　5.負責協調現場施工隊與鄰里之間的關系。

　　6.參與工程質量施工進度的監督，參加工程材料驗收、隱蔽工程驗收、竣工驗收。

　　五、乙方工作

　　1.施工中嚴格執行安全施工操作規范、防火規定、施工規范及質量標準，按期保質完成本合同工程。

　　2.不得擾民及污染環境，每日十二時至十四時、十八時至次日八時之間不得從事敲、鑿、創、鉆等產生噪音的裝飾裝修活動。

　　3.因進行裝飾裝修施工造成相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏、停水、停電等，由乙方承擔修理和損失賠償責任。

　　4.負責工程成品、設備和居室留存家具陳設的保護。

　　5.保證居室內上、下水管道暢通和衛生間的清潔。

　　6.保證施工現場的整潔，每日完工后清掃施工現場，清運垃圾至物業指定地點。

　　7.為甲方提供本合同簽訂及履行過程中涉及的`各種標準、規范、計算書、參考價格等書面資料。

　　六、工程變更

　　在施工期間對合同約定的工程內容如需變更，雙方應協商一致。由合同雙方共同簽訂書面變更協議，同時調整相關工程費及周期。工程變更單，作為竣工結算和順延工期的依據。

　　七、材料供應

　　1.乙方應提前5天向甲方提供需購材料清單，甲方應在4天內及時采購材料供施工隊使用，雙方應各自承擔各自拖延工期的責任和經濟損失。

　　2.未經甲方同意，乙方不得自行采購材料，若已采購，甲方有權無條件拒絕使用并可拒絕支付該材料的費用。

　　3.乙方應在甲方指定的建材供應點購買材料，并開具正式發票。

　　4. 乙方應驗收甲方所購建材的質量，發現質量問題應向甲方及時提出并有權拒絕使用。若甲方堅持使用，應書面要求乙方，并承擔因材料質量引起的損失。

　　5.乙方應幫甲方收貨，核對數量和配件的準確性。

　　6.乙方應做好材料的保管工作，禁止閑雜人等進入工地現場。

　　7.未經甲方許可，乙方不得攜帶任何建材出門，若發現此類現象，按材料價格加倍從人工費中扣除。

　　8.甲方材料送至工程所在地的樓下，乙方任何施工人員應無條件搬運。

　　八、工期延誤

　　1.對因以下原因造成竣工的日期延誤，經甲方確認，工期應順延：工程量變化;不可抗力;甲方同意工期順延的其他情況。

　　2.因乙方責任不能按期完工，工期不順延，因乙方原因造成工程質量存在問題的返工費用由乙方承擔，工期不順延。

　　3.因乙方原因造成工期延誤，每延誤一天，按總工程款的2‰賠償甲方損失。

　　九、質量標準

　　1.裝修室內環境污染控制方面，應嚴格按照《民用建筑工程室內環境污染控制規范》(GB50325-20xx)的標準執行。

　　2.本工程施工質量按《北京市家庭居室裝飾工程質量驗收標準》(DBJ/T01-43-20xx)執行。

　　3.在竣工驗收時雙方對工程質量、室內空氣質量發生爭議，申請由具有北京市建設行政主管部門、質量技術監督部門認可的專業檢測單位，對工程質量、室內空氣質量予以認證。認證過程支出的相關費用由責任方承擔。

　　十、工程驗收和保修

　　1.在施工過程中分下列階段對工程質量進行聯合驗收：

　　(1)材料驗收;

　　(2)隱蔽工程驗收;

　　(3)竣工驗收。

　　2.工程竣工后，乙方通知甲方驗收。

　　3.雙方進行竣工驗收前，乙方負責保護工程成品和工程現場的全部安全。

　　4.本工程自竣工驗收合格之日起，在正常使用條件下室內裝飾裝修工程保修期限為二年，有防水要求的廚房、衛生間防滲漏工程保修期限為五年。

　　十一、工程款支付方式

　　1.合同簽字生效后，甲方按下列表中的約定向乙方支付工程款：

　　支付次數 支付時間 按工程款支付比率 應支付金額

　　第一次 工人、材料進場

　　第二次 工程進度過半

　　第三次 竣工驗收合格

　　第四次 竣工驗收合格一年后

　　2.工程進度過半，是指：木工制作結束;墻、地磚、吊頂結束;墻面找平結束;水電改造結束。

　　3.工程款以工程實際發生量據實結算。

　　4.工程款全部結清后，乙方向甲方開具正式發票為工程主要憑證。

　　十二、違約責任

　　1.一方當事人未按約定履行合同義務給對方造成損失的，應承擔賠償責任;因違反有關法律規定受到處罰的，最終責任由責任方承擔。

　　2.一方當事人無法繼續履行合同的，應及時通知另一方，并由責任方承擔因合同解除而造成的損失。

　　3.甲方無正當理由未按合同約定期限支付第三、四次工程款，每延誤一日向乙方支付本合同造價金額2‰的違約金。

　　4.由于乙方責任導致工程質量和室內空氣質量不合格，乙方按下列約定進行返工修理、綜合治理和賠付：

　　(1)對工程質量不合格的部位，乙方必須進行徹底返工修理。因返工造成工程的延期支付視同工程延誤，每延誤一日，乙方支付甲方本合同工程造價金額2‰的違約金。

　　(2)對室內空氣質量不合格，乙方必須進行綜合治理。因治理造成工程延期交付視同工程延誤。每延誤一日，乙方支付甲方本合同工程造價金額2‰的違約金。

　　(3)室內空氣質量經治理仍不達標的，乙方退回甲方合同的工程全部價款。

　　十三、爭議解決方式

　　本合同項下發生的爭議，雙方應協商或向消費者協會申請調解解決，協商或調解解決不成時，向工程所在地人民法院起訴，請人民法院裁決。

　　十四、勞動力管理

　　1.開工前乙方應向甲方提供所有施工人員的身份證復印件。

　　2.未經甲方許可，非工地施工人員不得在工地過夜。

　　3.甲方應及時替乙方辦理小區出入證件并支付相關費用。

　　4.乙方應具備在北京市暫住的一切證件，因證件不全引起的相關損失由乙方自行承擔。5.乙方指定由 為工地現場負責人， 為替補負責人。

　　6.乙方未經甲方同意不得任意調換施工人員。

　　7.未經甲方同意，任何情況下乙方不得停工或怠工。

　　十五、施工機具

　　1.乙方自帶施工所需工具，并保證工具的安全性和良好使用性，乙方自行承擔工具維修費。

　　2.因工具所產生的易耗品(如鉆頭、鋸片等)由甲、乙雙方各承擔50%。

　　十六、工地現場管理

　　1.現場禁止使用明火。

　　2.現場禁止吸煙。

　　3.油漆材料必須和其他材料分開放置。

　　十七、附則

　　1.本合同一式兩份，經甲乙雙方簽字后生效。

　　2.本合同簽訂后工程不得轉包。

　　3.雙方可以書面形式對本合同進行變更或補充，但變更或補充不合理地減輕或免除本合同規定應由乙方承擔的責任的，仍應以本合同為準。

　　4.因不可歸責與雙方的原因影響了合同履行或造成損失的，雙方應本著公平原則協商解決。

　　5.本合同履行完畢后自動終止。

　　十八、其他約定事項

　　1.乙方須對工地材料質量、施工質量把關;甲方提供的材料，乙方應檢驗后方可使用。

　　2.乙方須在下列關鍵工序完成后提前48小時通知甲方進行驗收，驗收合格后方可進行下一道工序施工：

　　A、材料進場

　　B、隱蔽工程

　　C、水路、電路改造

　　D、防水工程及蔽水實驗

　　E、細木工襯底工程

　　F、面板、木線、實木收口

　　G、底漆、面漆

　　H、墻、頂面基礎處理

　　I、吊頂工程龍骨面板

　　J、各部位板塊鋪貼

　　K、工程中期驗收

　　L、工程總體竣工驗收。

　　以上分項工程未經甲方驗收，乙方擅自進行下一道工序施工，由此造成工料損失的由乙方負責。

　　3.乙方所供主材及數量(包括各種板材、龍骨、水電材料、油漆、水泥、膠類、涂料、膩子粉、石膏線等)必須與本合同所附材料清單上注明的材質品牌相符，并在進場時通知甲方進行核實。乙方應該向甲方出示材料的購買憑證(發票或者購物票據或公司統一供貨證明)、環保證明、保修證明、材料來源等相關材料，甲方有權向廠商或者經銷商核實材料的真實性，如果發現乙方提供的材料屬假冒偽劣產品或不符合國家、地方、相關部委標準、規定的產品，乙方必須及時更換為合同中約定的產品或其他甲方認可的同等價位的合格產品，并按照合同約定材料市場價的雙倍價格對甲方進行賠償;如果乙方能提出法律上認可的證據充分證明是由于供應商的責任，甲方可以根據具體情況適當降低要求賠償的額度，乙方可以向材料供應商追究相應的責任。已經施工使用的部分，甲方有權要求乙方拆除、重做，由此引發的費用由乙方承擔。

　　4.特殊工種如電工、水暖工須持相關上崗證書并經查驗后方可上崗施工。

　　5.項目變更須有文字約定，詳細注明變更數量及價格并經甲乙雙方簽字認可方可作為結算依據。

　　6.施工工藝標準執行工程驗收標準執行環保標準執行未達到此標準的施工方承擔不達標項目的賠償。

　　7.甲方提供的裝飾材料到達現場，乙方經品質、數量驗收后方可使用，一經使用即視為合格，由此造成的施工質量問題由乙方方承擔全部責任。如果乙方能在事后證明該質量問題確實是由于甲方提供的材料不合格引起的，且該質量問題不能通過觀察、手摸、尺量等工地條件允許的常規手段發現，則甲乙雙方各承擔50%的責任。

　　8.乙方有義務對甲方提供的材料進行妥善保管，如發生損壞、丟失等問題，由乙方負責賠償。乙方必須將裝修過程中產生的垃圾每日清理收集并運送堆放在物業部門指定的場所。

　　9.施工過程中，乙方應當遵守施工安全操作規程，負責施工現場的安全管理，采取必要的安全防護和消防措施，保證人員安全，避免甲方房屋和其他財產的損失。乙方在施工中不得侵占公共空間，不得損害公共部位的設施。施工和保修期間乙方工程施工人員所發生的所有民事、刑事責任由乙方承擔。

　　10.工程中非甲方意愿增加項目或屬設計計算失誤或有意漏項的不增加工程款，甲方需增加項目的價格參照合同單項報價執行。

　　11.施工期間甲方認為乙方施工人員因工藝水平、工作態度、品格等原因，不能勝任本項裝飾工作時，有權要求乙方更換施工人員。

　　12.保修期間業主通知施工方需要維修的，施工方必須在24小時內到達現場，如果由于乙方施工或提供的材料質量問題而導致報修，在甲方報修以后48小時內仍未能提出解決方案的，甲方可自行解決，并且甲方支出的所有費用均由乙方承擔。如在保修期內，因工程質量問題引發涉及水、電、燃氣等危及人身安全或其他財產安全的事故，甲方可以先行處理，并由乙方事后支付甲方所花費的所有合理費用。保修期內如發現有嚴重變形或修復后影響整體美觀的乙方應承擔更換責任。

　　簽署包清工合同是，現場管理和垃圾清運是包清工合同中比較容易忽視的兩個點。通常我們要求施工人員不在施工現場吸煙、做飯及住宿，另外，工程垃圾也要求一日一清，這些也是簽署包清工合同時應該注意的。

　　甲方代表：_____________ 乙方代表：_____________

　　簽章：_____________ 簽 章：_____________

　　聯系電話：_____________ 聯系電話：_____________

　　簽約日期：_____________ 簽約日期：_____________

有關裝修合同模板 篇17

　　甲方(章)：

　　乙方(章)：

　　為統一和提高的店面和公司產品形象。為乙方營造更好的銷售環境，經雙方協商，本著自愿、平等、互惠、互利的原則，達成如下協議：

　　1、自協議簽定之日，甲方負責為乙方提供店面及門頭設計與裝修。裝修內容包括：

　　門頭廣告招牌和店面形象的設計、制作、安裝。

　　2、本次裝修嚴格按照裝修公司設計風格施工裝修，預計裝修費用

　　3、自協議簽訂之日起，乙方需一年內向甲方進貨陶醉系列產品 件。價格按進貨市場實際價格結算。

　　4、乙方在協議簽訂之日起必須在店中顯眼位置做好陶醉系列產品的陳列。不得在店中陳列和擺放與本公司相竟的產品。

　　5、乙方在店面裝修好后需向裝修公司墊付裝修費用，甲方按乙方進貨量進行裝修費用的現金返還。

　　6、本協議一式叁份，一份沱牌舍得公司歸檔，甲方、乙方雙方各執一份。

　　7、本協議自雙方蓋章之日起生效。

　　甲方(章)：_乙方(章)：

　　年月 日