裝潢施工承攬合同（精選3篇）

裝潢施工承攬合同 篇1

　　委托單位(甲方)___________________________

　　承攬單位(乙方)___________________________

　　為規范裝飾裝潢施工，保護甲乙雙方的合法權益，根據《________________》、《建筑安裝工程承包合同條例》、《中華人民共和國消費者權益保護法》以及有關法律、法規規定的原則，結合本項目的具體情況，雙方經友好協商同意，就乙方承攬甲方的裝飾裝修工程事宜訂立本合同并共同遵守。

　　一、工程概況

　　1.工程名稱：__________________________________

　　2.工程地點：__________________________________

　　3.承包范圍：參見合同附件之預算表。

　　4.工程承包方式：雙方商定采取下列第____________種承包方式：

　　(1)承包人包工、包料;

　　(2)承包人包工、包部分輔料，發包人提供裝修主要材料;

　　(3)承包人包工、發包人包料。

　　5.施工圖紙：雙方施工圖采取下列第____________種方式提供：

　　(1)發包人自行設計并提供施工圖紙，圖紙一式二份，發包人、承包人各一份;

　　(2)發包人委托承包人設計施工圖紙，設計費(大寫)____________元，由發包人支付(此費用不在工程價款內)

　　6.施工圖紙經甲乙雙方確認后，提供方應當負責在約定的開工日期前____________內取得有關部門確認或者批準。

　　施工圖紙一式二份，甲乙雙方各持一份，作為本合同的附件。

　　7.甲方自愿將項目委托給乙方施工。工程總造價計________________元整，大寫金額：________________元整。(附報價清單)

　　二、施工時間

　　工程期限________日，時間自________年________月________日起至________年________月________日止。如在制作期限內甲方提出變更而造成待工，工程時間順延。

　　三、甲方工作

　　1、開工前_______天，全部騰空或部分騰空房屋，清除障礙物(合同已經包清理的除外)，對未能全部騰空的房屋的家具和陳設采取保護措施，為承包人進場做好準備工作。

　　2、辦理工程施工所需要的各種申請、批件等手續，保證乙方能夠順利進場施工，除法律、法規和規章規定應當由乙方辦理的手續外。

　　3、提供符合施工要求的水源、電源，負責協調鄰里及管理機構之間的關系。

　　4、參與工程質量和施工進度的監督，負責材料進場、竣工驗收確認工作。

　　5、施工期間仍然需要部分使用該房屋的，應當負責做好施工現場的保護等工作，應當注意為施工提供各種便利條件。

　　6、按照約定的期限支付工程費，依據規定交納應由其承擔的各種稅費。

　　四、乙方工作

　　1.參加有關施工圖紙或作法說明會議或現場交底，擬定施工方案和計劃交甲方審定確認。

　　2.施工中嚴格執行安全施工掃做規范、防火規定、施工規范及質量標準，按期保質完成工程。

　　3.未經甲方同意或有關部門批準，不得隨意拆改原建筑物結構及各種設備管線。

　　4.保護好原居室室內的家具、陳設及水電管線的完好，保證居室內上、下水管道的通暢。

　　5.對于施工過程中的有關事項(如材料的進場、隱蔽工程的驗收、竣工驗收等)需要甲方確認的，應當及時并給予其必要的準備時間。

　　6.嚴格執行有關施工現場管理的規定，不得擾民及污染環境;保證施工現場的整潔，工程完工后負責清掃施工現場。

　　7.工程竣工前未移交甲方之前，負責對現場的設施和工程成品進行保護。

　　五、驗收和標準

　　1.按照合同規定的質量要求，圖紙作為驗收標準。

　　2.定作方應當按合同規定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物或項目，應當由雙方協商，在合同中規定保證期限。保證期限內發生問題，除定作方使用或保管不當等原因而造成質量問題的以外，由承攬方負責修復或退換。

　　3.當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發生爭議時，可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。

　　六、工程款付款方式如下：

　　付款時間：________________

　　付款百分比：________________

　　金額：________________

　　七、違約責任：

　　1、由于甲方原因導致延期開工或中途停工，甲方應補償乙方因停工、窩工所造成的損失，每停工或窩工一天，甲方付乙方_________元;甲方未按合同的約定付款的，每逾期一天，按逾期未付款的_________%支付違約金。

　　2、由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方按甲方已付款的_________%向甲方支付違約金。

　　3、甲方未辦理有關手續，強行要求乙方拆改原有建筑承重結構及共用設備管線，由此發生的損失或事故(包括罰款)由甲方負責并擔責任。

　　4、乙方擅自拆改原有建筑承重結構或共用設備管線，由此發生的損失或事故(包括罰款)，由乙方負責并承擔責任。

　　八、質保期

　　乙方承諾裝修質保期六個月，質保期間出現裝修質量問題，乙方負責維修。

　　九、其他：

　　1、本合同一式____份，

　　2、本合同自雙方代表簽、蓋后生效，需辦理鑒(公)證的，自辦理鑒(公)證之日起生效，工程竣工驗收符合要求過質量保修期后終止。

　　3、本合同簽訂后，若雙方需要提出修改時，經協商一致后，可簽訂補充協議，作為本合同的補充合同。

　　4、雙方因履行合同發生的爭議，由雙方協商解決，如協商不成，依法向________________委員會申請_____。

　　委托方(甲方)：________________承攬單位(乙方)：________________

　　代表人：_________________代表人：_________________

　　簽約日期：_______________簽約日期：______________

裝潢施工承攬合同 篇2

　　委托單位(甲方)：__________________

　　承攬單位(乙方)：__________________

　　為規范裝飾裝潢施工，保護甲乙雙方的合法權益，根據《_____》、《建筑安裝工程承包合同條例》、《中華人民共和國消費者權益保護法》以及有關法律、法規規定的原則，結合本項目的具體情況，雙方經友好協商同意，就乙方承攬甲方的裝飾裝修工程事宜訂立本合同并共同遵守。

　　一、工程概況

　　1.工程名稱：__________________________________。

　　2.工程地點：__________________________________。

　　3.承包范圍：參見合同附件之預算表。

　　4.工程承包方式：雙方商定采取下列第____________種承包方式：

　　(1)承包人包工、包料;

　　(2)承包人包工、包部分輔料，發包人提供裝修主要材料;

　　(3)承包人包工、發包人包料。

　　5.施工圖紙：雙方施工圖采取下列第____________種方式提供：

　　(1)發包人自行設計并提供施工圖紙，圖紙一式二份，發包人、承包人各一份;

　　(2)發包人委托承包人設計施工圖紙，設計費(大寫)____________元，由發包人支付(此費用不在工程價款內).

　　6.施工圖紙經甲乙雙方確認后，提供方應當負責在約定的開工日期前____________內取得有關部門確認或者批準。

　　施工圖紙一式二份，甲乙雙方各持一份，作為本合同的附件。

　　7.甲方自愿將項目委托給乙方施工。工程總造價計圓整，大寫金額：圓整(附報價清單)。

　　二、施工時間

　　工程期限日，時間自起至日止。如在制作期限內甲方提出變更而造成待工，工程時間順延。

　　三、甲方工作

　　1、開工前_______天，全部騰空或部分騰空房屋，清除障礙物(合同已經包清理的除外)，對未能全部騰空的房屋的家具和陳設采取保護措施，為承包人進場做好準備工作。

　　2、辦理工程施工所需要的各種申請、批件等手續，保證乙方能夠順利進場施工，除法律、法規和規章規定應當由乙方辦理的手續外。

　　3、提供符合施工要求的水源、電源，負責協調鄰里及管理機構之間的關系。

　　4、參與工程質量和施工進度的監督，負責材料進場、竣工驗收確認工作。

　　5、施工期間仍然需要部分使用該房屋的，應當負責做好施工現場的保護等工作，應當注意為施工提供各種便利條件。

　　6、按照約定的期限支付工程費，依據規定交納應由其承擔的各種稅費。

　　四、乙方工作

　　1.參加有關施工圖紙或作法說明會議或現場交底，擬定施工方案和計劃交甲方審定確認。

　　2.施工中嚴格執行安全施工掃做規范、防火規定、施工規范及質量標準，按期保質完成工程。

　　3.未經甲方同意或有關部門批準，不得隨意拆改原建筑物結構及各種設備管線。

　　4.保護好原居室室內的家具、陳設及水電管線的完好，保證居室內上、下水管道的通暢。

　　5.對于施工過程中的有關事項(如材料的進場、隱蔽工程的驗收、竣工驗收等)需要甲方確認的，應當及時并給予其必要的準備時間。

　　6.嚴格執行有關施工現場管理的規定，不得擾民及污染環境;保證施工現場的整潔，工程完工后負責清掃施工現場。

　　7.工程竣工前未移交甲方之前，負責對現場的設施和工程成品進行保護。

　　五、驗收和標準

　　1.按照合同規定的質量要求，圖紙作為驗收標準。

　　2.定作方應當按合同規定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物或項目，應當由雙方協商，在合同中規定保證期限。保證期限內發生問題，除定作方使用或保管不當等原因而造成質量問題的以外，由承攬方負責修復或退換。

　　3.當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發生爭議時，可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。

　　六、工程款付款方式如下表：

　　付款時間

　　付款百分比

　　金額

　　合同簽訂后開工前二至五天

　　50%

　　施工完成交付驗收后兩日內

　　40%

　　竣工驗收一個月后

　　10%

　　七、違約責任：

　　1、由于甲方原因導致延期開工或中途停工，甲方應補償乙方因停工、窩工所造成的損失，每停工或窩工一天，甲方付乙方_________元;甲方未按合同的約定付款的，每逾期一天，按逾期未付款的_________%支付違約金。

　　2、由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方按甲方已付款的_________%向甲方支付違約金。

　　3、甲方未辦理有關手續，強行要求乙方拆改原有建筑承重結構及共用設備管線，由此發生的損失或事故(包括罰款)由甲方負責并擔責任。

　　4、乙方擅自拆改原有建筑承重結構或共用設備管線，由此發生的損失或事故(包括罰款)，由

　　乙方負責并承擔責任。

　　八、質保期

　　乙方承諾裝修質保期六個月，質保期間出現裝修質量問題，乙方負責維修。

　　九、其他：

　　1、本合同一式份，

　　2、本合同自雙方代表簽字、蓋字后生效，需辦理鑒(公)證的，自辦理鑒(公)證之日起生效，工程竣工驗收符合要求過質量保修期后終止。

　　3、本合同簽訂后，若雙方需要提出修改時，經協商一致后，可簽訂補充協議，作為本合同的補充合同。

　　4、雙方因履行合同發生的爭議，由雙方協商解決，如協商不成，依法向杭州_____委員會申請_____。

　　甲方： ___________

　　乙方 ：___________

　　____ 年 _____ 月 _____ 日

裝潢施工承攬合同 篇3

　　業主(以下簡稱甲方)：聯系電話：

　　施工隊(以下簡稱乙方)：聯系電話：

　　甲、乙雙方經過多次友好洽談和協商，現甲方決定將居室裝潢權委托給乙方。為了保證工程順利的進行，根據國家有關法律規定，特簽訂本合同(包括本合同附件和所有補充合同)，以便共同遵守。

　　一、工程概況

　　1、工程地址：

　　2、居室規格：房型層(式)室廳廚衛總計：施工面積平方米;

　　3、施工內容：

　　4、委托方式：

　　二、工程價款清包工費：元，大寫：

　　三、付款方式

　　1、施工隊進場，預支生活費：元，

　　2、水電工完工，付元

　　3、木工完成，付元，

　　4、泥工完成，付元，

　　5、工程竣工，付元，

　　6、工程施工中如有項目增減或需要變動，增減項目的價款甲乙雙方協商后，待增減項目完工時一并結清。

　　7、工程質量保修金元，從竣工之日起1年后支付。

　　8、若工程竣工時所有驗收項目均達到甲方驗收標準且驗收滿意，甲方將多支付乙方額外的工程獎勵基金元。

　　四、設計

　　1、甲方若有圖紙須向乙方提供圖紙一套，并負責交底工作;

　　2、甲方若無圖紙，須向乙方交代清楚要求，乙方施工前須畫草圖讓甲方認可。

　　五、材料

　　1、乙方應提前3天向甲方提供需購材料清單，甲方應在4天內及時采購材料供施工隊使用，雙方應各自承擔各自拖延工期的責任和經濟損失。

　　2、凡由甲方所提供的所有建筑材料，經由乙方驗收后并給予保管，非經甲方同意，不得挪作他用;乙方如挪作他用或保管不當造成遺失的，應按材料的實際價格的2倍補償給甲方。

　　3、未經甲方同意，乙方不得自行采購材料;若已采購，甲方有權無條件拒絕使用并可拒絕支付該材料的費用。

　　4、若需乙方代購部分材料，乙方應在甲方指定的建材供應點購買材料，并開具正式發票。

　　5、乙方應驗收甲方所購建材的質量，發現質量問題應向甲方及時提出并有權拒絕使用。若甲方堅持使用，應書面要求乙方，并承擔因材料質量引起的損失。

　　6、乙方應幫甲方收貨，核對數量和配件的準確性。

　　7、乙方應做好材料的保管工作，禁止閑雜人等進入工地現場。

　　8、未經甲方許可，乙方不得攜帶任何建材出門，若發現此類現象，按材料價格加倍從人工費中扣除。

　　六、工期及工程質量檢查與驗收

　　1、從年月日起至年月日止，工期為天，因甲方因素拖延，工期順延;因乙方因素拖延工期，甲方可扣除乙方人工費50元/天。

　　2、施工期間，乙方每天的工作時間為：上午_________點_______分至____點_______分;下午_________點_______分至______點_______分。

　　3、工程質量檢查及驗收、本工程質量評定驗收標準的依據：

　　①施工圖紙、作法說明、設計變更;

　　②《住宅裝飾裝修工程施工規范

　　③《市家庭居室裝飾工程質量驗收標準》、過程驗收項目：基礎改造工程、水電線路改造工程(封閉前)，防水工程(鋪設瓷片前)，吊頂工程(封石膏板涂料前)，門窗工程、細木工程、墻漆工程;、驗收合格項目雙方確認;不合格項目限期整改，另行驗收，直至合格為止。

　　七、材料搬運甲方材料送至工程所在地的樓下，乙方任何施工人員應無條件搬運。

　　八、垃圾清運

　　1、垃圾袋裝化;

　　2、垃圾應日日清;

　　3、垃圾應由乙方清運至物業指定的垃圾堆放場所。

　　九、勞動力管理

　　1、開工前乙方應向甲方提供所有施工人員的身份證復印件;

　　2、未經甲方許可，非工地施工人員不得在工地過夜;

　　3、乙方應具備在長沙市暫住的一切證件，因證件不全引起的相關損失由乙方自行承擔;

　　4、乙方未經甲方同意不得任意調換施工人員;

　　5、未經甲方同意，任何情況下乙方不得停工或怠工。

　　十、施工機具乙方自帶施工所需工具，并保證工具的安全性和良好使用性，乙方自行承擔工具維修費。

　　十一、工地現場管理

　　1、現場禁止使用明火;

　　2、油漆材料必須和其他材料分開放置。

　　十二、維修

　　1、因乙方施工原因導致的質量問題，乙方應在兩年內無償維修。

　　2、普通維修乙方應在甲方通知乙方后三天內及時維修，特殊情況(水、電問題)乙方必須在24小時內趕到并維修。

　　3、若因乙方未能按合同及時完成維修，甲方可以安排其他施工隊進行維修工作，所發生的人工費用按實從工程保修金中扣除。

　　十三、合同附件

　　1、施工內容項目及造價明細。

　　十四、合同爭議

　　1、出現爭議甲乙雙方先協商。

　　2、協商不成可向爭議所在地法院提起訴訟。

　　十五、其它說明和要求：

　　1、須隱蔽的管線應在甲方驗收合格后再進行隱蔽作業，竣工交驗前應向甲方提供室內水電管線的竣工圖。

　　2、除上述裝潢要求外，如有增加工作，雙方另行協商，施工費不得高于同類平均水平。

　　3、工程為清包，甲方只提供材料。施工工具等設備由乙方施工承包人自備自理。

　　4、乙方施工單位必須保證施工質量，發生施工質量問題，施工單位應及時予以改正。如竣工驗收時如發現質量問題，施工單位應立即予以改正，在未達到甲方的整改要求前甲方有權拒付人工費。

　　5、乙方應指派(姓名)為乙方工地代表，負責合同履行，并按合同要求組織施工，保質保量地按期完成施工任務。

　　6、施工人員要文明施工，禁止野蠻施工。

　　7、施工單位負責及時清理建筑垃圾至規定位置，工程施工結束后，施工人員負責場內建筑垃圾清運，完畢后方可立離場。

　　8、乙方應加強對現場施工人員防火防盜安全教育，施工人員不得在施工現場違法亂紀，一旦發生問題，后果自負。

　　9、附則

　　①本合同由甲、乙雙方直拉簽訂，合同一式兩份，甲、乙雙方各執一份。本合同經甲、乙雙方簽字(蓋章)后生效。

　　②本合同簽訂后工程不得轉包。

　　③工程竣工完結后合同履行完后自動終止。

　　④本合同的附件為本合同不可分割的一部分，與本合同具有同等法律效力。

　　甲方：乙方：

　　簽章：簽章：

　　簽約日期：簽約日期：