裝飾合同范文(通用18篇)
裝飾合同范文 篇1
發包方(以下簡稱甲方):_________
委托代理人(姓名):_________單位:_________
住所地址:_________
聯系電話:_________手機號:_________
承包方(以下簡稱乙方):_________
單位名稱:_________資質等級:_________
營業執照號:_________
注冊地址:_________
法定代理人:_________聯系電話:_________
委托代表人:_________聯系電話:_________
本工程設計人:_________聯系電話:_________
施工隊負責人:_________聯系電話:_________ 依照《中華人民共和國合同法》及有關法律、法規的規定,結合本市實際,甲、乙雙方經協商一致,就乙方承包甲方的住宅室內裝飾裝修工程(以下簡稱工程)的.有關事宜,達成如下協議:
第一條 工程概況
1、工程地點:_________
2、施工項目及要求:(見附表一:裝飾裝修工程施工項目確認表、附表二:住宅室內裝飾裝修工程內容和做法一覽表)
3、工程承包方式,雙方商定采取下列第種承包方式:
(1)乙方包工、包全部材料(見附表五:乙方提供裝飾裝修材料明細表);
(2)乙方包工、部分包料,甲方提供部分材料(見附表四:甲方提供裝飾裝修材料明細表,附表五:乙方提供裝飾裝修材料明細表):
(3)乙方包工、甲方包全部材料(見附表四:甲方提供裝飾裝修材料明細表)。
4、工程期限_________天;開工日期_________年_________月_________日;竣工日期_________年_________月_________日;
5、合同價款:本合同工程造價為(人民幣)_________元,金額大寫:_________元(詳見附表三:住宅室內裝飾裝修工程報價單)
第二條 工程監理
若本工程實行工程監理,甲方與監理公司另行簽訂《工程監理合同》,并將監理工程師的姓名、單位、聯系方式及監理工程師的職責等通知乙方。
第三條 施工圖紙
雙方商定施工圖紙采取下列第_________種方式提供:
1、甲方自行設計并提供施工圖紙,圖紙一式三份,甲方、乙方、裝飾主管部門各執一份(見附表六:住宅室內裝飾裝修工程設計圖紙);
2、甲方委托乙方設計施工圖紙,圖紙一式三份,甲方、乙方、裝飾主管部門各執一份(見附表六:住宅室內裝飾裝修工程設計圖紙),設計費元由甲方支付(此費用不在工程價款內)。
第四條 甲方工作
1、開工前_________天,為乙方入場施工創造條件,包括:搬清室內家具、陳設或將室內不易搬動的家具、陳設歸堆、遮蓋,以不影響施工為原則;
2、提供施工期間的水源、電源;
3、負責協調施工隊與鄰里之間的關系;
4、如需拆改原建筑的結構或設備管線,甲方負責到有關部門辦理相應的審批手續;
5、施工期間甲方仍需部分使用該居室的,負責做好施工現場的保衛及消防等項工作;
6、參與工程質量和施工進度的監督,按本合同第七條、第十條約定負責材料及工程竣工驗收。
第五條 乙方工作
1、施工中嚴格執行安全施工操作規范、防火規定、施工規范及質量標準,按期保質完成工程;
2、嚴格執行本市有關施工現場管理的規定,不得擾民及污染環境;
3、保護好原居室室內的家具和陳設,保證居室內上、下水管道的暢通;
4、保證施工現場的整潔,工程完工后負責清掃施工現場,交付前應打掃衛生一次。
第六條 工程變更
工程項目或施工方式如需變更,雙方應協商一致,簽訂書面變更協議,同時調整相關工程費用及工期(見附表七:裝飾裝修工程變更單)。
第七條 材料供應
1、按合同約定由甲方提供的材料、設備(見附表四:甲方提供裝飾裝修材料明細表),甲方應在材料到施工現場前通知乙方,雙方共同驗收并辦理交接手續;
2、按合同約定由乙方提供的材料、設備(見附表五:乙方提供裝飾裝修材料明細表),乙方應在材料到施工現場前通知甲方,雙方共同驗收。
第八條 工期延誤
1、對以下原因造成竣工日期延誤,經甲方確認,工期相應順延:
(1)工程量變化或設計變更;
(2)不可抗力;
(3)甲方同意工期順延的其他情況。
2、因甲方未按合同約定完成其應負責的工作而影響工期的,工期順延:因甲方提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量的,返工費用由甲方承擔,工期順延。
3、甲方未按期支付工程款,合同工期相應順延。
4、因乙方責任不能按期完工,工期不順延,因乙方原因造成工程質量存在問題的,返工費用由乙方承擔,工期不順延。
第九條 質量標準
雙方約定本工程質量按下列標準執行:
1、《岳陽市住宅裝飾裝修驗收標準》。(見附件十一)
2、雙方商定條款:施工過程中雙方對工程。
裝飾合同范文 篇2
建筑裝飾工程施工合同(甲種本)(示范文本)
第一部分、合同條件
一、詞語含義及合同文件
第一條、詞語含義。在本合同中,下列詞語除協議條款另有約定外,應具有本條所賦予的含義:
1.合同:是指為實施工程,發包方和承包方之間達成的明確相互權利和義務關系的協議,包括合同條件、協議條款以及雙方協商同意的與合同有關的全部文件。
2.協議條款:是指結合具體工程,除合同條件外,經發包方和承包方協商達成一致意見的條款。
3.發包方(簡稱甲方):協議條款約定的具有工程發包主體資格和支付工程價款能力的當事人。
甲方的具體身份、發包范圍、權限、性質均需在協議條款內約定。
4.承包方(簡稱乙方):協議條款約定的具有工程承包主體資格并被甲方接受的當事人。
5.甲方駐工地代表(簡稱甲方代表):甲方在協議條款內指定的履行合同的負責人。
6.乙方駐工地代表(簡稱乙方代表):乙方在協議條款內指定的履行合同的負責人。
7.社會監理:甲方委托具備法定資格的工程建設監理單位對工程進行的監理。
8.總監理工程師:工程建設監理單位委派的監理總負責人。
9.設計單位:甲方委托的具備與工程相應資質等級的設計單位。
本合同工程的裝飾或二次及以上的裝飾,甲方委托乙方部分或全部設計,且乙方具備相應設計資質,甲、乙雙方另行簽訂設計合同。
10.工程:是指為使建筑物、構筑物內、外空間達到一定的環境質量要求,使用裝飾裝修材料,對建筑物、構筑物外表和內部進行修飾處理的工程。包括對舊有建筑物及其設施表面的裝飾處理。
11.工程造價管理部門:各級建設行政主管部門或其授權的建設工程造價管理部門。
12.工程質量監督部門:各級建設行政主管部門或其授權的建設工程質量監督機構。
13.合同價款:甲、乙雙方在協議條款內約定的、用以支付乙方按照合同要求完成全部工程內容的價款總額。招標工程的合同價款為中標價格。
14.追加合同價款:在施工中發生的、經甲方確認后按計算合同價款的方法增加的合同價款。
15.費用:甲方在合同價款之外需要直接支付的開支或乙方應承擔的開支。
16.工期:協議條款約定的、按總日歷天數(包括一切法定節假日在內)計算的工期天數。
17.開工日期:協議條款約定的絕對或相對的工程開工日期。
18.竣工日期:協議條款約定的絕對或相對的工程竣工日期。
19.圖紙:由甲方提供或乙方提供經甲方代表批準,乙方用以施工的所有圖紙(包括配套說明和有關資料)。
20.分段或分部工程:協議條款約定構成全部工程的任何分段或分部工程。
21.施工場地:由甲方提供,并在協議條款內約定,供乙方施工、操作、運輸、堆放材料的場地及乙方施工涉及的周圍場地(包括一切通道)。
22.施工設備和設施:按協議條款約定,由甲方提供給乙方施工和管理使用的設備和設施。
23.工程量清單:發包方在招標文件中提供的、按法定的工程量計算方法(規則)計算的全部工程的分部分項工程量明細清單。
24.書面形式:根據合同發生的手寫、打印、復寫、印刷的各種通知、證明、證書、簽證、協議、備忘錄、函件及經過確認的會議紀要、電報、電傳等。
25.不可抗力:指因戰爭、動亂、空中飛行物墜落或其它非甲乙方責任造成的爆炸、火災,以及協議條款約定的自然災害等。
第二條、合同文件及解釋順序。合同文件應能互相解釋,互為說明。除合同另有約定外,其組成和解釋順序如下:
1.協議條款;
2.合同條件;
3.洽商、變更等明確雙方權利、義務的紀要、協議;
4.建設工程施工合同;
5.監理合同;
6.招標發包工程的招標文件、投標書和中標通知書;
7.工程量清單或確定工程造價的工程預算書和圖紙;
8.標準、規范和其它有關的技術經濟資料、要求;
當合同文件出現含糊不清或不一致時,由雙方協商解決,協商不成時,按協議條款第35條約定的辦法解決。
第三條、合同文件使用的語言文字、標準和適用法律。合同文件使用漢語或協議條款約定的少數民族語言書寫、解釋和說明。
施工中必須使用協議條款約定的國家標準、規范。沒有國家標準、規范時,有行業標準、規范的,使用行業標準、規范;沒有國家和行業標準、規范的,使用地方的標準、規范。甲方應按協議條款約定的時間向乙方提供一式兩份約定的標準、規范。
國內沒有相應標準、規范時,乙方應按協議條款約定的時間和要求提出施工工藝,經甲方代表和設計單位批準后執行。甲方要求使用國外標準、規范的,應負責提供中文譯本。本條所發生購買、翻譯和制定標準、規范的費用,均由甲方承擔。
適用于合同文件的法律是國家的法律、法規(含地方法規),及協議條款約定的規章。
第四條、圖紙。甲方在開工日期7天之前按協議條款約定的日期和份數,向乙方提供完整的施工圖紙。乙方需要超過協議條款雙方約定的圖紙份數,甲方應代為復制,復制費用由乙方承擔。
使用國外或境外圖紙,不能滿足施工需要時,雙方在協議條款內約定復制、重新繪制、翻譯、購買標準圖紙等的責任和費用承擔。
二、雙方一般責任
第五條、甲方代表。甲方代表按照以下要求,行使合同約定的權利,履行合同約定的義務:
1.甲方代表可委派有關具體管理人員,行使自己部分權利和職責,并可在任何時候撤回這種委派。委派和撤回均應提前7天通知乙方。
2.甲方代表的指令、通知由其本人簽字后,以書面形式交給乙方代表,乙方代表在回執上簽署姓名和收到時間后生效。確有必要時,甲方代表可發出口頭指令,并在48小時內給予書面確認,乙方對甲方代表的指令應予執行。甲方代表不能及時給予書面確認,乙方應于甲方代表發出口頭指令后7天內提出書面確認要求,甲方代表在乙方提出確認要求24小時后不予答復,視為乙方要求已被確認。乙方認為甲方代表指令不合理,應在收到指令后24小時內提出書面申告,甲方代表在收到乙方申告后24小時內作出修改指令或繼續執行原指令的決定,并以書面形式通知乙方。緊急情況下,甲方代表要求乙方立即執行地的指令或乙方雖有異議,但甲方代表決定仍繼續執行的指令,乙方應予執行。因指令錯誤而發生的追加合同價款和對乙方造成的損失由甲方承擔,延誤的工期相應順延。
裝飾合同范文 篇3
甲方:
乙方:
依照《中華人民共和國經濟合同法》及國家建設部、省市建委對建筑裝飾工程的有關規定,經雙方協商簽定合同如下:
一、工程概況及承包方式
1、工程名稱:
2、工程地點:
3、工程承包方式:包工包料
4、工程概況:建筑面積12272、00平方米。
二、工程裝修內容
綜合樓室內棚面、墻面、地面、電氣等裝飾工程
三、工程造價
工程造價以施工圖紙、甲方的使用要求及設計要求為依據;
工程造價為:¥ 元。(以甲方認定的單價為準,工程量竣工后以審計為準)
四、工程期限
工程開工日期: 年 月 日
工程竣工日期: 年 月 日
五、質量要求
按國家建設部行業標準JGJ73—91《建筑裝飾工程施工驗收規范》規定,及省、市建委、消防部門規定的標準執行,工程質量達到市優。工程竣工后如出現質量問題(竣工后甲方使用,人為造成的質量問題除外),屬于乙方責任的,乙方無償保修,保修期為一年,終身維修。
六、付款方式
1、合同簽定后,甲方即付給乙方工程款總造價的
2、工程進展一半時,甲方即付給乙方工程款總造價的
3、工程竣工驗收合格后,甲方即付給乙方工程款總造價的
4、乙方剩余工程款作為質保金 內付清。
七、雙方責任
1、甲方:負責提供整個工程的使用、設計要求;提供現場使用的水、電位置;提供材料運輸通道、必要的材料堆放場地及原樓的設計圖紙;對裝修工程所涉及的配電系統、管道系統、給排水總閥位置應負責指明;施工場地要平整。
2、乙方:向甲方提供工程裝飾施工設計圖紙及工程報價。
八、其它事宜
經甲乙雙方商定做出如下協議:
1、工程如遇特殊情況或不可抗力造成不能施工的,工期可順延;如發生違約所造成的一切損失,由違約方承擔。
2、本工程報價外的工程或工程項目的材質、工藝發生變化時,需甲方認定綜合單價后,以“現場簽證形式”由甲方現場負責人簽字為準,并列入竣工決算追加當中。( 如本工程報價外的工程已經發生或工程項目的材質、工藝發生變化時,甲方已認可,但甲方沒簽證的,其所發生的費用同樣生效。)
3、工程量發生變化時,按竣工后工程審計的工程量計算為準。
4、如甲方或乙方違約,而沒有按合同執行的,可向上級主管部門或仲裁機構申訴。
5、其它未盡事宜由雙方協商解決。
6、合同一式貳份,雙方簽字生效,各持貳份,并具有同等法律效力。
甲方單位名稱: 乙方單位名稱
。ㄉw公章) (蓋公章)
裝飾合同范文 篇4
發包方:_____(以下簡稱“甲方”)與承包方:_____(以下簡稱“乙方”)為維護雙方的權益,根據現行的法律、法規和規章,結合本工程的具體情況,簽訂本合同,并遵照執行。
第一章 合同背景
第一條 施工地點位于_____市_____區_____路_____弄_____號_____室,(以下簡稱“該房屋”)。該房屋竣工驗收合格,并已交付使用。
第二條 甲方委托乙方施工,使房屋安全、衛生、美觀、適于居住、方便生活、令人心情愉悅。
第二章 施工單位資格
第三條 乙方是經過工商行政管理機關核準登記的企業法人,通過最近一次企業年檢,具有經建設行政主管機關審定的從事民用建筑裝飾裝修工程的資質,資質等級符合本次施工的要求。乙方不具備營業資格或相應資質的,甲方有權終止本合同,乙方應當立即返還甲方已支付的費用,并賠償乙方損失。
第四條 本合同簽訂前,乙方應向甲方出示《營業執照》、《資質證書》原件。
第三章 施工內容
第五條 該房屋屬_____結構,房型為_____房_____廳_____廚_____衛,建筑總面積為_____平方米;施工的是其中的_____房_____廳_____廚_____衛,施工面積為_____平方米。詳見作為本合同附件(一)的《房型圖》中紅線匡定部分。
第六條 施工內容和做法說明如下(不夠可附頁):
。ㄒ唬⿵d:地面部分_____,墻面部分_____,天棚部分_____,門窗部分_____,其他_____;
。ǘ┓浚旱孛娌糠謃____,墻面部分_____,天棚部分_____,門窗部分_____,其他_____;
。ㄈ⿵N:地面部分_____,墻面部分_____,天棚部分_____,門窗部分_____,其他_____;
。ㄋ模┬l:地面部分_____,墻面部分_____,天棚部分_____,門窗部分_____,其他_____;
。ㄎ澹┢渌旱孛娌糠謃____,墻面部分_____,天棚部分_____,門窗部分_____,其他_____;前款沒有說明的,依作為本合同附件(二)的《裝修施工圖》確定。
第四章 材料、設備和價款
第七條 施工使用的材料和設備見作為本合同附件(三)的《主要材料報價單》、作為本合同附件(四)的《輔助材料報價單》,乙方的人工費見作為本合同附件(五)的《人工費報價單》。
第八條至第十三條在乙方提供施工使用的材料、設備以及勞務的情形下適用
第八條 該房屋工程總價款為_____元,其中材料費_____元、人工費_____元、管理費_____元、設計費_____元、垃圾清運費_____元、稅金_____元、其他費用_____元。工程總價款是各分項價款的總和。
前款所述的總價款和分項價款是乙方的預算價格。結算價格超出預算價格的,甲方按預算價格支付工程總價款;結算價格低于預算價格的,甲方按結算價格支付工程總價款。第九條乙方對材料費、人工費、管理費、設計費、垃圾清運費的報價,不得超過本合同簽訂時該費用的市場平均價格。
乙方在本合同中的報價超過市場平均價格的,按市場平均價格結算。
雙方對前款所述的市場平均價格有異議的,可以委托價格評估部門評估,價格評估部門的評估結論,雙方應當接受。
第十條 乙方應在《主要材料報價單》和《輔助材料報價單》中注明材料和設備的名稱、生產廠廠名、廠址、品牌、型號、規格、等級、價格和數量。
乙方提供并已經使用的材料和設備與《主要材料報價單》和《輔助材料報價單》的規定不符的,甲方有權選擇以下列方式之一處理,乙方應當接受:
。1)甲方同意繼續使用的,乙方免收該材料和設備的費用;
。2)甲方不同意繼續使用的,乙方應當根據《主要材料報價單》和《輔助材料報價單》的規定更換和重做,更換后的材料和設備費減半收取,原工期不變。
第十一條 乙方應當提交說明書、保修單、環保說明書和購貨發票復印件,甲方要求與原件核對的,乙方應當同意。發票上應當載明產品名稱、品牌、型號、規格、等級、價格和數量。
第十二條 乙方提供的材料和設備質量必須符合國家標準,有質量檢驗合格證明和有中文標識的產品名稱、規格、型號、生產廠廠名、廠址等,不得使用國家明令淘汰的建筑裝飾裝修材料和設備。
乙方提供的材料和設備必須符合國家環保標準,包括但不限于完工后的室內空氣質量,輻射、照明和噪音強度等指標,使甲方達到安全居住、生活的目的。
乙方違反前兩款規定的,應當立即更換和重做,更換后的材料和設備不再收費,原工期不變。
第十三條 甲方變更施工內容的,乙方應當同意。工期、總價款、《主要材料報價單》和《輔助材料報價單》的內容相應變化的,經甲方書面確認后生效。
第十四條至第十六條在甲方提供施工使用的材料、設備,乙方提供勞務的情形下適用 第十四條 該房屋的工程總價款為_____元,其中人工費_____元、稅金_____、其他費用_____元。
第十五條 甲方提供的材料、設備,應當按時送到現場,乙方應辦理驗收手續。甲方提供的材料、設備不符合國家標準的,乙方應在驗收后以書面形式向甲方提出,甲方仍表示使用,造成損失的,由甲方承擔責任。甲方供應的材料、設備運抵現場,經乙方驗收后發生損壞的,乙方應當賠償。
第十六條 甲方提供的材料和設備,均應用于本工程;未經甲方同意,乙方不得挪作他用。
因乙方原因導致甲方提供的材料和設備短缺或被更換的,乙方應按短缺材料和設備的價款或材料和設備被更換前后差價的10倍賠償甲方。
第五章 付款方式
第十七條 工程款按以下方式支付:
(一)本合同簽訂后,開工前二至五日,甲方支付相當于總價款30%的工程款;
(二)完成50%的工程量之日后的三日內,甲方支付相當于總價款40%的工程款;
。ㄈ┛⒐を炇蘸笕諆龋追街Ц断喈斢诳們r款25%的工程款。
。ㄋ模┛⒐を炇蘸细褚荒旰蠡螂p方約定的保修期滿,甲方支付相當于總價款5%的工程款。
甲方支付工程款,乙方的業務員或施工人員收取的,視為乙方收取。
第十八條 因變更施工內容導致總價款增減的,甲方在竣工驗收合格之日支付或收取增、減部分的款項。
第十九條 雙方款項往來,均應出具收據。施工結束,甲方全額付清應付款項后,乙方應當出具合法發票。
第二十條 竣工驗收合格后,甲方有權留取相當于工程總價款的5%的保修基金。竣工驗收合格后一年內沒有發生工程質量問題的,甲方應將保修基金全額退還乙方。
第六章 結算
第二十一條 工程竣工,甲方驗收后對價款有異議的,可以要求不超過七日的核價期,核價期內,甲方有權暫停向乙方付款,乙方應當同意。甲方若委托第三方進行評估的,核價期至取得評估報告之日屆滿。
甲方委托第三方評估價格的,以《主要材料報價單》和《輔助材料報價單》約定的價格作為計算總價款的依據,按照評估結果結算總價款,乙方應當同意。
第七章 工程進度
第二十二條 本工程于_____年_____月_____日開工,_____年_____月_____日竣工,工期為_____天。每日施工時間為_____時_____分至_____時_____分(_____時_____分至_____時_____分休息)。
工期中施工時間內,乙方未施工的,不論工程是否竣工,未施工的每1日按延誤工期1日處理。不滿1日的按1日處理。
第八章 施工
第二十三條 乙方指派_____為工程駐工地代表,負責本合同的履行,包括根據要求組織施工,協調、處理由乙方負責的各項事宜。乙方對其指派的駐工地代表的行為均予認可。
乙方更換駐工地代表的,應當書面通知甲方;甲方收到更換通知前,乙方對原駐工地代表的行為應當認可。
第二十四條 乙方應當自行施工,未經甲方同意,不得將本工程轉包給任何第三方。 第二十五條 工程執行DBJ08—62—97《住宅建筑工程技術規程》、 DB31/T30—1999《住宅裝飾裝修驗收標準》,以及國家和本市建筑行政主管部門制定的其他標準、質量評定驗收標準和雙方的約定。
第二十六條 施工期間,甲方及其代表有權在現場查看、了解、檢查施工情況,乙方應當配合;但甲方不得因此影響乙方施工。
第二十七條 乙方應當按照工程建設強制性標準和其他技術標準施工,按照甲方認可的設計、施工方案和做法說明完成工程,確保工程質量,不得偷工減料。
第二十八條 施工期間,甲方修改設計方案并相應地變更施工方案、增減施工內容的,應在變更的項目施工前通知乙方,乙方應當根據甲方的要求施工。
甲方變更、增減施工項目的,應當與乙方簽訂作為本合同附件(六)的《工程項目變更單》。
因甲方變更工種項目引起竣工日期和工程總價款變化的,按本合同第十三條的規定處理。
第二十九條 乙方在施工中不得變更建筑主體和承重結構,不得擅自折、改供曖、燃氣管線,或實施其他影響建筑結構,危害使用安全,和超過住宅原設計標準的行為。
甲方要求實施前款規定禁止的行為,乙方可以拒絕,但應當提供修改意見。
第三十條 乙方應當遵守施工安全操作規程,采取必要的安全防護和消防措施,保證作業人員安全,避免甲方房屋和其他財產的損失。
乙方違反前款規定,造成損失的,應當賠償。
第三十一條 施工中,不得侵占公共空間,不得損害公共部位的設施。乙方違反前款的規定,引起相鄰糾紛和與物業公司及任何第三方的糾紛的,應當負責處理,造成甲方損失的,應當賠償。
第三十二條 施工現場發生的水、電、煤氣、電話等公用事業費用由甲方承擔,但日平均支出超過以下限額的,超過的部分由乙方承擔:水費_____元/日,電費_____元/日,煤氣費_____元/日,電話費_____元/日。
前款所述施工現場每日發生的各項公用事業費為施工期間該項費用的總額與施工天數的比值,以公用事業企業的付款通知或收據為認定費用的依據。
第九章 驗收
第三十三條 隱蔽工程完工后,乙方應在完工前三日書面通知甲方驗收,甲方應當按乙方通知的時間參加驗收。甲方不能按時驗收的,應當通知乙方另行安排時間。
甲方無法及時驗收,可能導致乙方延誤工期的,乙方可以組織人員驗收,甲方應當接受驗收結果。甲方事后要求復驗的,乙方應當按要求辦理復驗,復驗合格的,復驗、返工費用由甲方承擔,工期予以順延。
第三十四條 工程竣工后,乙方應在竣工前五日書面通知甲方驗收,甲方應自接到通知后七日內按照工程設計合同約定和相應的質量標準組織驗收,驗收合格的,辦理驗收移交手續,簽署作為本合同附件(七)的《工程質量驗收單》和作為本合同附件(八)的《工程結算單》。乙方應當出具作為本合同附件(九)的《住宅室內裝飾裝修質量保修書》。甲方在規定的時間內不能組織驗收的,應當及時通知乙方另定驗收日期,驗收合格的,甲方承認原竣工日期。
第三十五條 乙方因施工質量問題導致甲方或第三方人身、財產損失的,不得因甲方已經或未按照本合同第三十三條、第三十四條的規定驗收,免除賠償責任。
第十章 保修
第三十六條 工程保修期三年。有防水要求的廚房、衛生間和外墻面的防滲漏為五年。保修期自竣工驗收合格之日起計算。
第十一章 違約責任
第三十七條 甲方違反本合同第十七條第一款的規定,每逾期1日,應按逾期未付款金額的萬分之四向乙方支付違約金。
第三十八條 乙方違反本合同第二十二條的規定,每逾期一日,應當支付對方_____(100元—500元)的違約金;但因甲方的原因或經甲方書面確認的變更施工項目等原因而延長工期的除外。
第三十九條 乙方違反本合同第二十五條、第二十七條的規定,甲方有權解除本合同,并要求乙方賠償損失。
第四十條 乙方違反本合同第二十九條第一款的規定,甲方有權要求乙方重做或解除本合同,原工期不變,造成甲方損失的,乙方應當賠償。
第四十一條 甲方違反第三十四條第二款的規定,造成乙方損失的,甲方應當賠償。 第四十二條 本合同生效后,任何一方要求終止合同的,經結算已完成的工程款,提出終止合同的一方支付另一方相當于工程總價款10%的違約金后,本合同終止。
第十二章 其他
第四十三條 雙方因履行本合同發生爭議,協商不成的,選擇以下第_____種途徑解決:
。ㄒ唬┫騙____仲裁委員會申請仲裁;
。ǘ┫蛉嗣穹ㄔ浩鹪V。
第四十四條 本合同正本一式四份,甲乙雙方各執兩份。
甲 方: 乙 方:
身份證號碼: 法定代表人:
委托代理人 委托代理人:
身份證號碼: 身份證號碼:
地 址: 地址:
電 話: 電話:
郵 編: 郵編:
裝飾合同范文 篇5
委托方(甲方):
承接方(乙方):
本工程設計人:
聯系電話:
施工負責人:
聯系電話:
工程項目:
根據《中華人民共和國合同法》及其它有關法律、法規,結合本市住宅裝飾裝修的特點,甲、乙雙方在平等、自愿的基礎上協商一致,就乙方承包甲方的住宅室內裝飾裝修工程(以下簡稱工程)的有關事宜,達成如下協議(包括本合同附件和所有補充合同):
第一條:工程概況
一、工程地址:___________________________________;
二、居室規格:房型__________層(式)___________室____________廳__________廚_____________衛________陽臺
1、_________室,計__________平方米;
2、_________廳,計__________平方米;
3、_______廚房,計________平方米;
4、_______衛生間,計_________平方米;
5、__________陽臺,計__________平方米;
6、其他(注明部位) ,計 平方米。
總計:施工面積 平方米。
三、施工內容:詳見《家庭裝潢施工內容單》、施工工藝表和施工圖
四、工程承包方式,雙方商定采取下列第__( 2 )_____種承包方式。
(1) 乙方包工、包全部材料(見附表:乙方提供裝飾材料明細表);
(2) 乙方包工、包輔料,甲方提供主材(見附表:甲方提供裝飾材料明細表,見附表:乙方提供裝飾材料明細表);
(3) 乙方包工、甲方提供全部材料(見附表:甲方提供裝飾材料明細表)。
五、工程開工日期:20xx年 月 日
六、工程竣工日期:20xx年 月 日. 工程總天數: 天
第二條:工程價款
工程價款(金額大寫)----整 。(其中包括裝修輔料費、人工費、設計費、裝修垃圾清運費、搬卸費、電梯運貨費、管理費、裝修出入證工本費及押金等。)
第三條:質量要求
一、 工程使用主要材料的品種、規格、名稱,經雙方認可。
二、工程驗收標準,雙方同意參照重慶市《住宅裝飾裝修驗收標準》規定。
三、質量檢查監督部門:重慶市室內裝飾行業協會家庭裝潢專業委員會。
四、凡由甲方自行采購的材料、設備,產品質量由甲方自負;施工質量由乙方負責。
五、甲方如自聘工程監理,須在工程開工前通知乙方,以便于工作銜接。
第四條:材料供應
一、乙方須嚴格按照國家有在價格條例規定,對本合同中所用材料一律實行明碼標價。詳見本合同附件。甲方所提供的材料均應用于本合同規定的裝潢工程,非經甲方同意,不得挪作他用。乙方如挪作他用,應按挪用材料的雙倍價款補償給甲方。
二、按合同約定由乙方提供的材料、設備(見附表:乙方提供裝飾材料明細表),雙方共同驗收,材料進場時要甲方簽字認可方可進行施工;如不符合質量要求或規格有差異,應禁止使用,若已使用,對工程造成損失的由乙方負責。
三、按合同約定由甲方提供的材料、設備應為符合設計要求的合格產品,并應按時供應到現場(見附表:甲方提供裝飾材料明細表),雙方共同驗收并辦理交接手續;由甲方供應的材料、設備發生了質量問題的損失,責任由甲方承擔。甲方供應的材料經乙方驗收后,由乙方負責保管,由于保管不當而造成損失,由乙方負責賠償。
第五條:付款方式
一、 合同一經簽訂甲方即應支付施工費__________(大寫___________); 當工期進度到________________________并經甲方驗收合格時, 甲方第二次支付施工費______________(大寫:___________________) 當工期進度到_____________________并經甲方驗收合格時, 甲方第三次支付施工費____________(大寫:________________)。甲方第四次支付施工費是在裝修工程竣工并經驗收合格后結算, 金額________(大寫:______________)。
二、 剩余尾款___________(大寫:_________)部分,作為裝修風險金,在三個月后無工程隱患再支付(注:施工費包括裝修輔料費、人工費、設計費、施工清運費、搬卸費、管理費等)。
三、甲方付清工程價款,乙方開具統一發票,向甲方辦理移交及發放裝潢工程保修卡,(在工程進行中甲方所付款項,乙方收取需開收據.)
四、甲方在應付款日期不付款是違約行為,乙方有權停止施工。驗收合格未結清約定工程價款時,不得交付使用。
第六條:工程工期
一、 因下列原因造成工期延期,經甲方確認,工期相應順延:
1、 工程量變化或設計變更;
2、 不可抗力;
3、 甲方同意工期順延的其它情況。
4、 甲方要求比合同約定的工期提前竣
裝飾合同范文 篇6
發包人:承包人:
住所:住所:
委托代理人:營業執照號:
電話:法定代表人:電話:
bp機號:委托代理人:電話:
本工程設計人:電話:
施工隊負責人:電話:
依照《中華人民共和國民法典》及有關法律、法規的規定,結合家庭居室裝飾裝修工程施工的特點,雙方在平等、自愿、協商一致的基礎上,就發包人的家庭居室裝飾裝修工程(以下簡稱工程)的有關事宜,達成如下協議:
第一條工程概況
1.1工程地點:___________________。
1.2工程內容及做法(詳見附表1:家庭居室裝飾裝修工程施工項目確認表。附表2:家庭居室裝飾裝修工程內容和做法一覽表)
1.3工程承包方式:雙方商定采取下列第___種承包方式。
。1)承包人包工、包料(詳見附表5:承包人提供裝飾裝修材料明細表);
。2)承包人包工、部分包料,發包人提供部分材料(詳見附表4:發包人提供裝飾裝修材料明細表。附表5:承包人提供裝飾裝修材料明細表);
(3)承包人包工、發包人包料(詳見附表4:發包人提供裝飾裝修材料明細表)
1.4工程期限____天,開工日期____年____月____日,竣工日期____年____月____日。
1.5合同價款:本合同工程造價為(大寫)____________元(詳見附表3:家庭居室裝飾裝修工程報價單)
第二條工程監理
若本工程實行工程監理,發包人與監理公司另行簽訂《工程監理合同》,并將監理工程師的姓名、單位、聯系方式及監理工程師的職責等通知承包人。
第三條施工圖紙
雙方商定施工圖紙采取下列第___種方式提供:
。1)發包人自行設計并提供施工圖紙,圖紙一式二份,發包人、承包人各一份(詳見附表6:家庭居室裝飾裝修工程設計圖紙);
(2)發包人委托承包人設計施工圖紙,圖紙一式二份,發包人、承包人各一份(詳見附表6:家庭居室裝飾裝修工程設計圖紙),設計費(大寫)______元,由發包人支付(此費用不在工程價款內)
第四條發包人義務
4.1開工前____天,為承包人入場施工創造條件。包括:搬清室內家具、陳設或將室內不易搬動的家具、陳設歸堆、遮蓋,以不影響施工為原則;
4.2提供施工期間的水源、電源;
4.3負責協調施工隊與鄰里之間的關系;
4.4不拆動室內承重結構,如需拆改原建筑的非承重結構或設備管線,負責到有關部門辦理相應的審批手續;
4.5施工期間發包人仍需部分使用該居室的,負責做好施工現場的保衛及消防等項工作;
4.6參與工程質量和施工進度的監督,負責材料進場、竣工驗收。
第五條承包人義務
5.1施工中嚴格執行安全施工操作規范、防火規定、施工規范及質量標準,按期保質完成工程;
5.2嚴格執行有關施工現場管理的規定,不得擾民及污染環境;
5.3保護好原居室室內的家具和陳設,保證居室內上、下水管道的暢通;
5.4保證施工現場的整潔,工程完工后負責清掃施工現場。
第六條工程變更
工程項目及施工方式如需變更,雙方應協商一致,簽定書面變更協議,同時調整相關工程費用及工期(見附表7:家庭居室裝飾裝修工程變更單)
第七條材料的提供
7.1由發包人提供的材料、設備(詳見附表4:發包人提供裝飾裝修材料明細表),發包人應在材料運到施工現場前通知承包人,雙方共同驗收并辦理交接手續;
7.2由承包人提供的材料、設備(詳見附表5:承包人提供裝飾裝修材料明細表),承包人應在材料運到施工現場前通知發包人,并接受發包人檢驗。
裝飾合同范文 篇7
委托方(甲方):
承接方(乙方):
工程項目:甲、乙雙方經友好洽談和協商,甲方決定委托乙方進行居室裝潢。為保證工程順利進行,根據國家有關法律規定,特簽訂本合同(包括本合同附件和所有補充合同),以
第一條:工程概況
1.工程地址:_______________________________
2.居室規格:______________________________
1、五室,計__平方米;
2、二廳,計__平方米;
3、一廚房,計__平方米;
4、二衛生間,計__平方米;
5、一陽臺,計__平方米;
6、一過道,計___平方米;
7、其他:衛生間水管改道,房頂及墻面處理,書房及廚房柜子計___平方米;總計:施工面積___平方米;
3.施工內容:詳見本合同附件(一)《家庭裝潢施工內容單》和施工圖。
4.委托方式:主料由甲方采購(合同附件四《甲方提供裝潢材料清單》),其它包工包料。
5.工程開工日期:__________年____9___月_____3___日
6.工程竣工日期:______年____9___月____20___日工程總天數:_______________天
第二條:工程價款
工程價款(金額大寫)________元整(小寫¥______.00元),詳見本合同附件(二)《家庭裝潢工程材料預算表》。
1、材料款_____元;
2、人工費____________元;
3、設計費__________元;
4、施工清運費_____元;
5、搬卸費_______元;
6、管理費_________元;
7、其他費用稅收及其它___________元;
第三條:質量要求及安全責任
1.工程使用主要材料的品種、規格、名稱、經雙方認可。詳見本合同附件(三)《家庭裝潢工程材料決算清單》。
2.工程驗收標準,雙方同意參照市地方標準DB31/T30-1999《住宅裝飾裝修驗收標準》規定。
3.施工中,甲方如有特殊施工項目或特殊質量要求,雙方應確認,增加的費用,應另簽訂補充合同。
4.質量檢查監督部門:市室內裝飾行業協會家庭裝潢專業委員會。
5.凡由甲方自行采購的材料、設備,產品質量由甲方自負;施工質量由乙方負責。
6.甲方如自聘工程監理,須在工程開工前通知乙方,以便于工作銜接。
7.甲方應派出有資質有工作人員進入裝修場地,并對施工現場安全付完全責任。
第四條:材料供應
1.乙方須嚴格按照國家有關價格條例規定,對本合同中所用材料一律實行明碼標價。詳見
本合同附件(二)《家庭裝潢工程材料預算表》。甲方所提供的材料均應用于本合同規定的裝潢工程,非經甲方同意,不得挪作他用。乙方如挪作他用,應按挪用材料的雙倍價款補償給甲方。
2.乙方提供的材料、設備如不符合質量要求,或規格有差異,應禁止使用。如已使用,對工程造成的損失均由乙方負責。
3.甲方負責采購供應的材料、設備,詳見本合同附件(四)《甲方提供裝潢材料清單》的內容,應是符合設計要求的合格產品,并應按時供應到現場。材料經乙方驗收后,由乙方負責保管,由于保管不當而造成損失,由乙方負責賠償。
第五條:付款方式
1.合同一經簽訂,甲方即應付工程材料款和施工工費的50%;當工期進度過半( 20__年9月11日),甲方即第二次付工程材料款和施工工費的40%。剩余10%尾款待甲方對工程竣工驗收后結算。(注:施工工費包括人工費)
2.甲方應向乙方指定人員和指定賬號付款,每次甲方付款后乙方應出具收受憑證。
第六條:違約責任
1.施工過程中由于甲方原因造成分部、分項工程質量不合格的,由施工方按照不合格分部、分項工程造價的5%向乙方支付違約金;同時進行返工,直至質量合格;該違約金下一階段工程款時直接抵扣。
2.工程因甲方原因延誤(重大社會、自然不可抗拒原因除外),每天按合同總價1%處罰,在工程結算時扣除。
3.乙方不按時付款,施工期順并每天按合同總價1%處罰,付款期超過30日,甲方有權解除本合同并要求相應賠償。
4.乙方準備的材料若不能按時到達,施工期順延,并按延誤工期處罰。按甲方提供的材料合計金額的10%作為管理費支付給乙方。
委托方(甲方):__________承接方(乙方):__________
法人或授權代表:
二〇__年__月__日
裝飾合同范文 篇8
經甲乙雙方協商,達成如下協議:
一、甲方:乙方:
二、工程名稱:
三、工程范圍及工程量:
四、甲方要求:
五、承包方式:包工包料
六、工程總造價:(詳見預算表)
七、工期:由20xx年 月 日始至20xx年 月 日竣工。若開工日期延誤,以此順延。
八、雙方責任:
1.乙方按設計要求按期保質完成工程,切實按國家規定的標準施工。
2.甲方應按雙方協議范圍支持乙方施工,保證水、電、通道、場地暢通穩定。
九、工程延期:
1.由于不可抗拒力造成的無法施工,工期順延。
2.由于甲方原因造成工期延期,工期順延。
十、工程驗收:
1. 甲方發現工程質量問題,應在24小時內通知乙方,并限期令其改正,但不得以此終止合同。
2.以有關國家標準做為驗收依據。
十一、工程結算:
1.乙方進場前甲方預付工程款為工程總造價的%。
2.乙方隱蔽工程驗收后支付進度款為工程總造價的%。
3.工程竣工后付工程總造價的。
十二、工程維修:
1. 工程保修期2年,在保修期內,確因乙方施工不當或在正常使情況下發生的質量問題,乙方應馬上維修。
2. 由于不正常使用造成的損壞,不屬保修范圍,采用有償維修方式。
十三、違約責任:
1.由于乙方原因造成的工期延誤,乙方應付甲方日千分之二的罰款。
2.由于甲方原因造成工程或工程結算延誤,甲方應向乙方付日千分之二的罰款。
十四、未盡事宜,雙方協商而定。
十五、本合同一式兩份,甲方持一份,乙方持一份,簽字后生效,至工程結算后失效。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
裝飾合同范文 篇9
發包方(甲方):
發包方(乙方):
按照《中華人民共和國經濟合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》的規定,結合本工程具體情況雙方達成如下協議:
一、合同主要內容
1、甲方將的室內裝飾工程交給乙方承做。
2、工期 天,自 年 月 日起至 年 月
3、工程款總價為:¥
大寫:4、工程付款方式:
首期付款:¥
中期付款:¥
完工付款:¥ 元
5、本合同簽訂生效后,甲乙雙方應嚴格履行合同所規定的各項條款,不得擅自變更或解除合同,否則違約方將付給對方工程預算總價的 10 %的違約金,并承擔因此造成的其它經濟損失。
二、合同細節說明
1、甲方工作
(1)開工前向乙方進行現場交底(即裝飾裝修要求、標準)。并向乙方提供施工所需的水電氣等,并說明其使用注意事項。
(2)負責協調各方面關系,保證乙方施工時間。
2、乙方工作
(1)組織施工交底,擬定施工方案和進度計劃。
(2)嚴格執行施工規范、安全操作規程,做好各質量檢查記錄,做好間斷和竣工驗收。
(3)施工中未經甲方同意或有關部門批準,不得隨意拆改原建筑結構及設備管線。
(4)工程竣工未移交甲方之前,負責對現場的一切設施和工程成品進行保護。
3、工期
(1)因甲方未按約定完成工作,影響工期,工期順延。
(2)因乙方原因,不能按期開工或中途無故停工,影響工期,工期不得順延。
(3)如停水停電,工期甲乙雙方自行協商。
4、工程質量驗收
本工程以施工圖紙、做法說明、設計變更的內容為質量檢查及驗收的依據。
5、變更
如在工程施工過程中甲方提出設計修改意見及增減工程項目時,須提前與乙方聯系,在簽訂變更單后方能進行該工程項目施工。凡私自與工人商定更改施工內容所引起的一切后果,甲方自負,給乙方造成損失的,甲方還應賠償。
6、結算
工程竣工驗收后,乙方提出工程結算,2天內審查完畢,到期未提出異議,視為同意。并在2天內,結清尾款。
7、材料供應
本工程中所有裝飾材料設備由乙方提供。
8、違約責任
(1)由于甲方原因導致延期開工或中途停工,甲方應補償乙方停工、誤工所造成的損失,每停工或誤工一天,甲方支付乙方100元。甲方不按合同的約定撥付款,每拖期一天,按每天100元支付滯納金。
(2)由于乙方原因,逾期竣工,每逾期一天,乙方支付甲方100元違約金。
(3)在工程驗收中,若發現乙方違反使用甲方指定以外的材料和設備,從而形成質量、規格和價格差異,對工程造成的所有損失由乙方承擔。
(4)未經甲方同意,乙方擅自拆改原建筑物結構或設備管線,由此發生的損失或事故(包括罰款),由乙方負責
(5)未辦理驗收手續,甲方提前使用或擅自動用,造成損失由甲方負責。
(6)因一方原因,合同無法繼續履行時,應通知對方,終止合同協議,并由責任方賠償對方造成的經濟損失。
9、爭議或糾紛處理
(1)本合同在履行期間,雙方發生爭議時,在不影響工程進度的前提下,雙方可采取協商解決或請有關部門進行調解。
(2)當事人不愿通過協商,或者協商、調解不成時,可到工程所在地建設行政主管部門進行仲裁。
10、附則
(1)本合同一式兩份,由甲、乙方各執一份。
(2)本合同履行完成后自動終止。簽字生效。
甲方: 乙方:
電話: 電話:
簽訂合同時間: 年 月 日
裝飾合同范文 篇10
甲方:
乙方:
甲乙雙方經友好協商,甲方決定將佳誠國際大廈辦公室裝修工程項目委托乙方負責承擔施工,為保證工作順利進行,根據合同法雙方訂立以下協議:
一、 工程概況:
1、 工程名稱:無錫嘉寶置業有限公司辦公室
2、 工程范圍:該工程參考甲乙雙方編制工程預算為合同附件,施工內容包含在預算內。
二、承包形式:
本工程采取包工包料,設計制作安裝由乙方總包。
三、合同金額:
工程總金額人民幣¥90400元,大寫:玖萬零肆佰圓整;若工程量發生變化則按實際工程量乘預算項目單價據實結算。
四、施工工期:
工程合同工期為22天,計劃從20xx年3月13日開工,至20xx年4月3日完工。如有人力不可抗拒或甲方原因造成工程無法按期完成,工期按實際影響時間順延。
五、工程質量與驗收:
1、 乙方按照甲方認可的設計施工圖紙施工,如有與施工圖紙不符的情況,乙方必須事先征求甲方的同意方可進行施工。
2、 乙方對隱蔽工程的施工,必須報請甲方人員進行查看并確認合格后,才可以繼續施工。
3、 本工程采用裝飾材料和施工方案必須符合國家各類建筑裝飾要求與規范,并經甲方確認。
4、 乙方所用裝飾材料必須無毒無味滿足環保要求。
5、 強弱電項目中的材料(電線、線管及配件、格柵燈、面板)由甲方提供。
6、 施工過程中甲方如對施工方案提出變更與修改,乙方應予積極配合協助施工。變更與修改發生的費用雙方協商解決。
7、 施工過程中乙方如有違反雙方約定與要求的行為,甲方有權暫停施工直至符合規定要求,因此產生的停工時間不作工期順延理由。
六、付款方式:
工程開工3天后支付工程款壹萬圓作為預付款,工程竣工驗收合格,憑乙方工程發票支付柒萬伍仟肆佰圓,余伍仟圓作為質量保證金,一年后無質量問題全部付清。
七、雙方義務與責任:
1、 甲方向乙方提供臨時工程施工用電。
2、 乙方在工程施工其間嚴格遵守甲方各項公司管理制度。
3、 施工期間的一切安全生產責任由乙方自行負責。
4、 乙方必須做到工程完場地清,并將垃圾運至物業指定地點。
八、協議未盡事宜,甲乙雙方應通過友好協商解決。
九、本合同一式三份,乙方一份甲方二份,雙方簽字蓋章后生效,合同履行完失效。
甲方: 乙方:
代表: 代表:
日期: 年 月 日
裝飾合同范文 篇11
江蘇省xx市人民法院
民事判決書
(20xx)儀民初字第號
原告:段
委托代理人:,律師事務所律師。
被告:裝飾工程有限公司。
法定代表人:王,總經理。
被告:王
被告李
被告李某女
原告段與被告裝飾工程有限公司、李、李某女、王裝飾裝修合同糾紛一案,本院于20xx年6月5日立案受理后,依法組成合議庭公開開庭進行了審理。原告段及其委托代理人、被告xx公司、王共同委托代理人、李委托代理人到庭參加訴訟,被告李某女經本庭合法傳喚,未到庭參加訴訟。本案現已審理終結。
原告段訴稱,自20xx年起被告x公司及其揚州分公司曾在花樣年華等小區承接多起房屋裝修工程,并將之轉包給原告施工,但工程款一直拖欠,截止目前尚欠原告裝修款58 446.92元。被告李、李某女、王三人為公司股東,20xx年至20xx年期間,三人采用營業收不入帳的方法,將公司約463萬余元的收入據為股東個人所有或轉入李任法定代表人的江蘇裝飾工程有限公司賬戶,導致x公司成為空殼公司;被告王、李某女在公司被吊銷后怠于履行清算義務。三人的行為侵害了債權人利益,故訴請法院判令被告x公司給付工程款58 466.92元,被告李、李某女、王承擔連帶責任。
提供主要證據:
1、原告與x公司工程結算表,x公司揚州分公司結算憑證,證明被告x公司欠原告工程款的事實;
2、x公司工商登記查詢表一份;
3、現金會計證言,主要內容為20xx年4月至20xx年4月間,x公司正常經營,但營業收不入公司賬戶,客戶交現金就由李某女拿走,刷卡就入x公司賬戶,公司帳冊在李某女處,現在下落不明;
4、揚州分公司建行帳戶和農行賬戶對賬單,顯示x公司分公司在20xx年3月至20xx年1月基本無營業收入;
5、代理人調查筆錄,主要內容為帳冊在李某女處。
證據4-5證明被告x公司被吊銷營業執照,但被告王、李某女怠于履行清算義務的事實及被告李、李某女、王采用營業收不入帳的方法,將公司收入個人所有或轉入關聯公司從而侵害原告債權的事實。
被告x公司辯稱,原告證據不能證明我公司欠他的裝修款,原告的訴訟請求應予以駁回。未提供證據。
被告王辯稱,原告稱我將x公司財產混同個人財產不屬實,公司債務與我無關,我不應承擔連帶責任。未提供證據。
被告李辯稱,原告所稱我將x公司財產混同個人財產不屬實,公司債務應由公司在其財產范圍內償還,與我個人無關;且原告對我的訴訟請求與對訴訟請求是兩個不同案由,應分案處理。未提供證據。
被告李某女書面辯稱,是李利用公司法定代表人身份挪用公司資金,拒絕歸還,我僅是業務總監,原告所稱我將x公司財產混同個人財產不屬實,為維持公司經營,我還從自家借了幾十萬給公司,原告對我的訴訟請求沒有事實依據,應予以駁回。未提供證據。
經審理查明,自20xx年起,被告x公司及其揚州分公司曾在花樣年華等小區承接多起房屋裝修工程,并將之轉包給原告施工,但工程款一直拖欠,截止目前尚欠原告裝修款58 446.92元。x公司成立于20xx年12月5日,公司注冊資本為人民幣10萬元,原股東/發起人為李某女、李,認繳出資額分別為4萬元、6萬元,實際出資4萬元、6萬元。20xx年5月25日,公司股東變更為李某女、王,認繳出資4萬元、6萬元,實際出資4萬元、6萬元,法定代表人也變更為王。20xx年6月21日,被告王曾以x公司和李某女為被告向本院起訴,要求解散x公司,本院立案受理后,王申請保全公司帳冊,但本院在其提供的地點未能找到,20xx年9月19日本院以證據不足為由判決駁回王訴訟請求。20xx年12月5日至20xx年3月31日被吊銷營業執照之前,x公司正常營業,但自20xx年3月31日至今一直未進行清算。
上述事實,有原告與x公司工程結算表、x公司工商登記查詢表、現金會計證言、揚州分公司建行賬戶和農行賬戶對賬單、代理人張木洋調查筆錄以及原、被告雙方當庭一致陳述等證據予以證實。
本院認為,對被告李所持原告對訴訟請求與對被告李、王、李某女的訴訟請求為兩個不同的案由,應分案處理的主張,本院認為被告李主張沒有法律依據,同時從減少原告訟累、節約司法資源的角度考慮,對該主張不予以支持。對原告的訴訟請求,本院認為,首先,債務應當清償,原告提供的工程結算表及本院對x公司現金會計調查等證據足以證明被告x公司欠原告段工程款58 446.92元的事實,被告x公司負有清償義務,原告要求被告x公司給付工程款的訴訟請求符合法律規定,應該予以支持。其次,被告王、李某女作為股東,應在公司被吊銷營業執照后及時進行清算,但二人怠于履行清算義務,致使原告債權無法實現,違反了公司法及其司法解釋的相關規定,故應對該筆債務承擔連帶責任。第三,原告提供的現金會計證言、揚州分公司建行賬戶和農行賬戶對帳單、原告本人和丁等人的結算單等證據已能證明有營業收,但公司帳冊掌握在被告李、李某女手中,現因二被告的原因,公司帳冊下落不明,應推定原告主張的被告李、李某女將經營收入混同于個人財產或關聯公司財產的,濫用公司法人獨立地位和股東有限責任,逃避公司債務的事實成立,被告李、李某女的行為已嚴重損害了原告的利益,因此二人應對該筆債務承擔連帶責任。對原告所持被告王將公司財產混同于個人財產,要求其承擔連帶責任的訴訟請求,因原告的債權產生于王接受李股份成為股東之前,與其不能實現債權之間無因果關系,故不予支持。綜上,依照《中華人民共和國民法通則》第八十四條、《中華人民共和國公司法》第二十條、第一百八十四條、《中華人民共和國民事訴訟法》第一百四十四條、《最高人民法院關于民事訴訟證據的若干規定》第七十五條的規定,判決如下:
被告裝飾工程有限公司于本判決生效之日起10日內給付原告段工程款58 446.92元,被告李、李某女、王承擔連帶給付責任。
如果未按本判決指定的期間履行給付金錢義務,應當按照《中華人民共和國民事訴訟法》第二百五十三條之規定,加倍支付遲延履行期間的債務利息。
案件受理費1261元,公告費300元、保全費620元,合計2181元由被告裝飾工程有限公司負擔;此款原告已墊付,則被告裝飾工程有限公司于本判決生效之日起10日內償付給原告,被告李、李某女、王對此承擔連帶給付責任。
如不服本判決,可在判決書送達之日起十五日內向本院遞交上訴狀,并按對方當事人的人數提出副本,同時預交上訴費1261元,上訴于江蘇省揚州市中級人民法院。
審 判 長
代理審判員
人民陪審員
二零XX年四月十二日
書 記 員
裝飾合同范文 篇12
發包人:
承包人:
依照《中華人民共和國合同法》及有關法律、法規的規定,結合家庭居室裝飾裝修工程施工的特點,雙方在平等、自愿、協商一致的基礎上,就發包人家庭居室裝飾裝修工程(以下簡稱工程)的有關事宜,達成如下協議:
第一條:
1、工程地點:九龍坡區聯發家園7幢6樓6-3
2、工程內容及要求:內容:整體裝修
3、工程承包方式:雙發商定采取,承包人包工、包料(除抽油煙機、天然氣灶、熱水器、浴缸由發包方提供外)
4、工程期限:開工日期:20xx年1月14日
竣工日期:20xx年4月10日
5、合同價款:本合同工程造價為:玖萬元整
第二條:材料的提供
由承包人提供材料、設備,承包人應在材料運到施工現場前通知發包人,并接受發包人檢驗。
第三條:質量要求
1、工程使用主要材料為國內一線品牌,其品種、規格、名稱經雙方認可。
2、施工中,發包方如有特殊要求或特殊質量要求,雙方應確認,增加的費用,應另簽訂補充合同。
3、凡工程質量問題造成返工,所發生的費用由承包方承擔。
第四條:工程變更
工程項目及施工方式如需變更,雙方應協商一致,簽定書面變更協議,同時調整相關工程費用及工期。
第五條:款項支付方式
經雙方約定按項目進度付款。
第六條:附則
1、本合同經雙方簽字后生效,合同履行完畢后終止。
2、本合同一式兩份,雙方各執一份。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
裝飾合同范文 篇13
發包方(以下簡稱甲方):
委托代理人(或甲方代表): 身份證號碼:
聯系地址: 聯系電話:
承包方(以下簡稱乙方):
營業執照號:
建筑業企業資質證書號:
注冊地址(或辦公地址):
法定代表人或負責人: 聯系電話:
工程設計人: 聯系電話:
施工負責人: 聯系電話:
依照《中華人民共和國合同法》、《住宅室內裝飾裝修管理辦法》及其他有關法律、法規的規定,甲、乙雙方在平等、自愿的基礎上協商一致,達成如下協議:
一、工程概況
(一)工程地點:
(二)工程內容(見附表一和四)
(三)工程承包方式,采取下列第 種方式:
1、乙方包工、包全部材料(見附表三)。
2、乙方包工、包部分材料,甲方提供其余材料(見附表二和三)。
3、乙方包工、甲方提供全部材料(見附表二)。
(六)工程期限 日。
開工日期: 年 月 日;
竣工日期: 年 月 日。
(七)工程價款(見附表一):
本合同工程造價為(人民幣) 元;
金額大寫: 。
其中:材料費: 元,人工費: 元,
設計費: 元, 垃圾清運費: 元,
管理費: 元,其他費用: 元。
(八)合同簽訂生效后,若要變更施工內容、材料或實際工程量增減,工程價款按實結算。
(九)乙方提出的工程報價,不得故意漏項、缺項。在甲方未對施工項目進行變更的前提下,竣工結算價的增幅不超過第一條(七)款所約定工程價款的5%,超出5%的部分,由乙方承擔。
二、工程設計
(一)見重慶市住宅裝飾設計合同,其設計方應提供施工圖紙或作法說明,應付的設計費由甲方另行結算。
(二)設計施工圖紙應符合國家有關設計規范要求,經雙方簽字認可,將會審意見記載于附表四內。
(三)施工圖紙所標示項目與工程報價表所列項目有差異或抵觸時,以工程報價表為準。
三、工程監理
若本工程實行工程監理,由甲方與具備相應資質的監理公司另行簽訂《工程監理合同》,并將監理工程師的姓名、單位、聯系方式及監理工程師的職責范圍等書面通知乙方。
四、甲方義務
(一)對所裝飾裝修的住房擁有合法的所有權或使用權,或已取得了合法所有權或使用權人的委托,有權對該房屋進行裝飾裝修。
(二)甲方委派代表全權負責合同履行及與乙方接洽,對工程質量、進度進行監督檢查,辦理施工所涉及的各種申請批件及工程驗收、變更登記手續和其它事宜。甲方其他家庭成員對工程的意見均需通過甲方代表與乙方接洽。若需更換甲方代表,甲方應提前三日以書面方式告知乙方。
(三) 施工前,向工程所在地物業管理單位申報登記。
(四)開工日前 天,若非乙方設計,甲方負責督促設計人向乙方提供符合國家有關設計規范要求的施工圖紙或作法說明,并向乙方進行現場交底。
(五)為乙方入場施工創造條件,包括:搬清室內家具、陳設,或將室內不易搬動的家具、陳設歸堆、遮蓋,以不影響施工為原則。
(六)負責提供水源、電源為乙方施工使用,并承擔其費用。
(七)負責協調裝飾公司與鄰里之間的關系,協助乙方做好現場保衛、消防、垃圾處理等工作。
(八)如確需拆改原建筑物結構或設備管線,負責到有關部門辦理相應的審批手續,并承擔有關費用。
(九)施工期間甲方仍需部分使用該居室的,負責做好施工現場的保衛及消防工作。
(十)施工期內,將進戶門鑰匙交給乙方代表負責保管。工程竣工驗收合格移交時,甲方啟用正式鑰匙或提供新鎖,當場由乙方安裝后交付甲方。
五、乙方義務
(一)應當具備工商行政管理部門核發的營業執照,和建設行政主管部門頒發的具有建筑裝飾裝修工程承包范圍的《建筑業企業資質證書》,并不得超越其資質證書許可的范圍承攬工程。
(二)乙方委派代表,全權負責合同履行,按設計要求組織施工,保質、保量、按期完成施工任務,解決由乙方負責處理的各項事宜,其簽訂的文件視為乙方對有關事宜的確認。若需更換乙方代表,乙方應提前三日以書面方式告知甲方。
(三)嚴格執行《住宅裝飾裝修工程施工規范》(GB50327—20xx),確保工程質量。嚴格執行國家及地方有關防火、安全、環境保護的規定,做好施工現場管理,施工現場應配備干粉滅火器。
(四)保護好原居室內的家具和陳設,保證居室內上、下水管道的暢通,處理好由于施工帶來的擾民問題及與周圍住戶(單位)的關系。
(五)保證施工現場的清潔,做好施工現場保衛、垃圾處理工作。
(六)合理使用甲方提供的水、電等條件和設施,不得浪費。
(七)工程竣工但未移交甲方之前,負責對現場的一切設施和工程成品進行保護。
(八)若因乙方在施工中違反國家法律、法規或物業管理等有關規定而受到罰款和引起的賠償責任,均由乙方承擔。
(九)施工工人及管理人員應持有相關資格證或上崗證,甲方有權查驗。
(十)負責施工人員的管理及施工安全。
裝飾合同范文 篇14
甲方:
乙方:
1、施工過程中,乙方施工人員應按照《住宅裝飾裝修工程施工規范》施工。
2、在進行設施、設備安裝時,應經過甲方確認安裝位置后方可進行。
3、乙方無權擅自更換甲方提供的材料,乙方對甲方提供的材料有義務妥善保管,如有損壞,應照價賠償,乙方應文明施工,工人不得在現場做飯及居住。
4、如乙方已確認并使用了甲方提供的材料,工程質量出現爭議時,乙方不得以甲方提供的材料不合理為理由,拒絕修理或賠償,對于乙方提供的材料,應經甲方及委托代理人進行檢驗確認后方可使用。
5、乙方在進行水、電路施工時,施工人員必須持證上崗,應合理布線,經過相同位置的線路應采用同質管材或護套包裹,施工長度按單條管線計算,不分別計算。
6、甲方應按合同約定的付款方式支付工程款,如支付工程款時工程量發生變化,應按照變更后的金額重新確定付款額,由甲方提供的材料應及時到位。
7、乙方承諾在工程驗收20日后,由甲方邀請國家環保檢測機構對甲方標的居室進行室內空氣質量檢測,并提交由該單位出具的檢測報告,如檢測結果不合格,由乙方負責改善不合格項目直至達到合格標準,所涉及的費用由乙方承擔。
8、在工程驗收后,如因乙方的原因發生質量問題,乙方應負責完全修復,不能完全修復的,根據質量檢驗證明由乙方負責賠償損失。
9、按實際發生工程量結算,施工過程中如有項目變更,工期順延,需甲乙雙方簽字認可,方可作為結算依據。
10、乙方應在工程竣工驗收時提供居室的水、電路布置圖及完整施工資料。
備注:雙方應認真遵守本協議約定,未盡事宜,甲乙雙方友好協商。
甲方:
乙方:
年月日
年月日
裝飾合同范文 篇15
甲方(委托方):_________________ 簽約時間:___________________ 乙方(受托方):_________________ 簽約時間:___________________
一、工程概況
1、裝飾施工地點______________________路(小區)_______幢_____號(單元)_______室。
2、住宅結構:__________室_______廳,建筑面積_______平方米。
3、承包方式:(包工包料、包清工、部分承包)____________________________。
4、裝飾施工內容:詳見附表(施工內容表)。
5、工期,裝飾工程工期_______天,從_______年____月____日開工,至_______年____月____日竣工。
二、工程價款及結算方式
1、總價款:(大寫)____________________________元,經雙方認可變更施工內容,變更部分工程款按實另計。
2、合同簽訂后,甲方支付總價款的_______%,計______________元
泥工進場前,甲方支付總價款的_______%,計______________元
木工進場前,甲方支付總價款的_______%,計______________元
油漆進場前,甲方支付總價款的_______%,計______________元
尾款甲方應在本工程竣工驗收合格一次付清。
三、施工準備及雙方的義務
(一)、甲方工作
1、甲方在開工前,應向物業管理單位或產權單位登記備案,確需改變房屋結構和使用性質的,經房產部門核準后,領取住宅裝修許可證。
2、甲方應在開工前______天,向乙方進行現場交底,騰空房屋,清除影響施工的障礙物,對部分騰空的房屋所滯留的家具、陳設等采用保護措施,向乙方提供施工需要的水、電,并說明使用注意事項。
3、做好施工中臨時使用公用部分操作以及產生影響鄰里關系等行為的協調工作。
(二)、乙方工作
1、未經甲方同意和所在地房產管理部門批準,不得隨意改變房屋結構和使用性質。
2、嚴格執行有關施工現場管理的規定,不得擾民及污染環境。
3、對甲方進施工圖或做法說明現場交底,擬定方案和時度計劃。
四、施工內容和工期變更
在施工過程中,甲方提出設計修改意見及增減工程項目時須提前與乙方聯系,在簽訂(工程項目變更單)后,方能進行項目施工,由此造成的費用增減或工期改變,由甲乙雙方商定,凡是甲方私自與工人商定更改施工內容所引起的一切后果,由甲方自負。
五、工程質量及竣工驗收
1、裝修工程竣工后,工程質量按甲乙雙方在合同約定的標準驗收。
2、由于甲方原因造成的工程質量問題,其返工費用由甲方承擔,工期順延。
3、由于乙方原因造成的工程質量事故,其返工費用由乙方承擔,工期不變。
4、乙主應及時通知甲方辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續,甲方不能按規定的日期參加驗收,由乙方組織人員進行驗收,甲方應給予書面承認。
六、違約責任
本合同簽訂生效后,甲乙雙方應履行合同所規定的各項條款,不得擅自變更或解除,否則違約方將付給對方工程預算造價的10%的違約金,并承擔因此造成的其他經濟損失。
七、本合同一式兩份,雙方各執一份,簽字后生效。
甲方代表:(簽字)乙方代表:(簽字)
蓋章: 蓋章:
聯系電話: 聯系電話:
年月日:
裝飾合同范文 篇16
發包單位(甲方):
承包單位(乙方): (全稱)
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國招標投標法》及其他有關規定,遵循平等、自愿、公平、誠實信用的原則,甲乙雙方就廣州市越秀區冠城大廈裝修工程施工的發包與承包事項經協商一致,簽訂本合同。
第一條 工程概況
1.1 工程名稱:
1.2 工程地點:路
1.3 工程內容:施工圖紙內的室內裝修工程及配套附屬工程(機電類除外,以甲乙雙方簽字確定的預算書為準。
1.4 承包范圍:包工包料,設計費用另計。
1.5 承包方式:□乙方包工、包料□乙方包工、包部分料(見附件)□乙方只包工。
1.6 工程結構:框架
1.7 裝飾裝修施工總面積:約為25,000 平方米。
1.8 總工期:暫定10個月(為日歷工期,并包括法定節假日)。
。影宸垦b修時間除外,以樣板房驗收后進場時間為準)
1.9 開工日期:甲方開出進場施工通知書為準。
第二條 工程價款
非招標工程以審定的工程預(概)算書為準。按照《廣東省建筑裝飾工程綜合定額》(20xx)、《廣州市建筑裝飾工程消耗量標準》、《廣州市安裝工程消耗量標準》及20xx年相關費用及結算當期市場信息價。
2.1 本工程價根據甲方提供的材料明細表及工程量清單的預算報價,作為本項目的結算單價(甲方蓋章確認),涉及到設計變更的,以現場簽證為準。
2.2 預結算編制依據:按業主提供的施工圖紙、承包范圍、設計變更、現場簽證、圖紙會審記錄、工程聯系單等相關附件及相應施工標準圖集和施工規范。
2.3 本合同價款暫約定為人民幣:(大寫) 約柒仟伍佰萬元整。 (小寫) ¥75,000,000.00萬元。
2.31本合同的造價為稅前造價,如甲方需要開具相關稅票,所產生的費用由甲方承擔。
第三條 工程進度款
3.1樣板房驗收合格后,乙方全面施工的五個工作日內甲方支付工程總造價的5%(¥3,750,000)給乙方作為原材料備料款,以后按工程形象進度付款,
每月25日前乙方提交已完工工程量報告給甲方,次月5日前甲方按監理工程師核實的已完成工程量的85%支付工程款,工程竣工驗收合格后,三十個工作日內付至合同價的97%,留3%作為質量保修金,質量保修金一年內付清(不計息)。主材采購由甲乙雙方共同認定品牌、等級,由乙方統一采購。
3.2 樣板房的材料按施工圖,經雙方認定品牌、等級、質量等,由乙方自行采購,封樣,作為后續施工材料參照。樣板房施工完工,經甲方驗
收合格后,在五個工作日內甲方付樣板房總工程款的85%,余款在下次工程進度款中結清。
3.3 工程進度款的.撥付包括洽商款項(如設計變更、工程量增加等)。
3.4 乙方未經甲方監理同意超出設計圖自行增加的工程量和因乙方原因返工增加的工程量不予計量。
3.5 經乙方書面同意并明確延期付款日期后,甲方可延期付款;如果甲方延期付款超過乙方的預期,甲方則按同期銀行貸款利率四倍計算利息,從應付未付之日(每月的5號)算起。
3.6合同簽訂三日內,乙方向甲方支付叁佰萬元現金的合同履約保證金,當乙方完成施工工程量30%時甲方退回給乙方。
3.7如乙方同意,可將該項目商品房以銷售價的70﹪轉給乙方,作為工程結算款支付給乙方(銷售價上限價為30000元/㎡)。
第四條 雙方權利及義務
4.1 甲方派駐本工程項目的代表為 ,職務:,職稱:。
4.2 本工程項目甲方委托公司依法對工程施工實施監理。監理工程師:_________,職務:_________,職稱:______,注冊證書號:________。
4.3 乙方派駐本工程的項目經理為_________,是乙方在本工程項目中的代表。
4.4 雙方派駐本工程施工場地的代表,按照本合同約定行使各自派出方的權利,履行派出方的義務。
4.5 甲方代表在授權范圍內向乙方項目經理發出的合理書面條件和指令,乙方項目經理應予配合執行。
4.6 甲方權利
4.6.1 有權根據工程需要撤換派駐施工場地的代表和監理工程師,但應提前7日書面通知乙方。撤換后代表或監理工程師的權責不變。
4.6.2 有權監督乙方履行各項合同義務。
4.6.3 有權審批乙方編制的施工進度計劃。
4.6.4 有權對工程質量、施工進度進行監督,參加材料、設備驗收、隱蔽工程驗收、竣工驗收。
4.7 乙方權利
4.7.1 有權根據工程需要撤換派駐本工程施工場地的代表,但應提前7日書面通知甲方,撤換后代表的權責不變。
4.7.2 有權監督甲方履行各項合同義務。
4.7.3 乙方代表認為甲方代表的指令不合理時,有權在收到甲方代表指令后24小時內向甲方代表提出修改指令的書面報告,如甲方代表堅持執行原指令的決定,乙方代表應予執行,但由于指令錯誤而發生的費用和給乙方造成的損失全部由甲方承擔。
4.8 甲方義務
4.8.1 按合同約定向乙方支付工程款。
4.8.2 辦理施工許可證及其他施工所需的審批證件。向乙方提供項目真實有效的規劃許可證、建設用地使用證 、 施工許可證、國有土地使用證、商品房銷售許可證,驗原件,復印件加蓋公章。
4.8.3 組織乙方和設計單位進行圖紙會審和技術交底工作。
4.8.4 提供施工場地,并清除影響施工的障礙物及承擔乙方在不騰空場地條件下施工的相應措施費用。
4.8.5 提供房屋主體結構,水、電、暖風機電設備的技術資料。
4.8.6 提供施工所需水、電設備,保證施工期間的需要。
4.8.7 協調施工場地進行交叉作業的各專業施工單位間的關系,保證工程有序進行。
4.8.8 嚴格執行國家安全生產和環境保護的有關規定。
4.8.9 在原有建筑物中進行裝飾裝修工程,要保證建筑結構的安全,并不得有下列行為:
。1)隨意改動房屋主體和承重結構;
。2)在外墻上開窗、門或擴大原有門窗尺寸,拆除連接陽臺門窗的墻體;
(3)增加樓、地面荷載;
(4)強令乙方違章作業施工的其他行為;
凡必須涉及以上所列內容的,應有涉及改動方案的設計圖紙,并對安全使用性出具書面說明。
4.9 乙方義務
4.9.1 制定并組織落實施工進度計劃。
4.9.2 遵守政府有關主管部門對施工場地交通、施工噪音、環境保護和安全生產等管理規定。
4.9.3 安全施工。
4.9.4 應按有關規定,嚴格執行安全防護和防火措施,并承擔由于管理不善造成的人員及財產損失;非乙方責任造成的損失,由相應責任人承擔。不得由乙方承擔。
4.9.5 發生傷亡事故,應在第一時間報有關部門及通知甲方,并按政府有關部門的要求處理;甲方應提供搶救搶險的必要條件,協助處理事故。事故引發的費用由責任方承擔。
4.9.6 按工程及安全需要提供看守和警衛、維修施工使用的照明、圍欄,在動力設備、高壓線路、地下管線、易燃易爆、有毒有害地段以及臨時交通要道附近施工時,應與甲方協商安全防護措施,經甲方同意后實施,防護措施費用由甲方承擔。
4.9.7 在未騰空和繼續使用的建筑物內施工的,應制定專用安全和防火措施,以確保建筑物內財產和人身安全;以上措施應報甲方同意,并由甲方承擔相關費用。
4.9.8 已竣工工程在未正式交付甲方之前,乙方應負責工程成品保護工作。非乙方原因造成的損失,由相應責任人承擔,不得由乙方承擔。
4.9.9 負責施工場地的清潔,符合環境衛生管理的有關規定。
第五條 關于工程價款和相關費用的約定
5.1 雙方商定本合同價款采用( (1) )種
(1) 本工程價款根據甲方提供的材料明細表、工程量清單及預算單價,經雙方確認后,作為本工程項目的施工造價。暫定價為:¥3000/M2根據增刪項確定最終價。
5.2 工程竣工驗收后,乙方提供工程結算并將有關資料(不報建的資料)送交甲方。甲方自接到上述資料15天內審查完畢,到期未提出異議,視為同意。并在10天內,結清尾款。
第六條 關于工程質量及驗收的約定
6.1 本工程以施工圖紙、做法說明、設計變更和《建筑工程施工質量驗收統一標準》(GB50300-20xx)、《建筑裝飾裝修工程質量驗收規范》(GB5021-20xx)、《建筑內部裝修設計防火規范》(GB50222-95)、《建設工程質量管理條例》、《住宅室內裝飾裝修管理辦法》等國家制定的施工及驗收規范、規章為質量平定驗收標準。
6.2 本工程質量應達到國家質量評定合格標準。甲方要求部分或全部工程項目達到優良標準時,影響乙方支付由此增加的費用,約定按合同價款的 1 %計付 人民幣: 750,000.00 元。
6.3 甲、乙雙方應及時辦理隱蔽工程的中間工程的檢查與驗收手續。甲方不按時參加隱蔽工程和中間工程驗收,乙方自約定工程驗收時間內未接到甲方另定驗收日期通知的情況下可自行驗收,甲方應予以承認。若甲方要求復驗時,乙方應按要求辦理復驗。若復驗合格,甲方應承擔復驗費用,由此造成停工,工期順延;若復驗不合格,其復驗及返工費用由乙方承擔,但工期也予順延。
6.4 甲方提供的材料必須保證質量并承擔其相應的質量檢測費,因設備質量不合格而影響工程質量,返工費由甲方承擔,工期順延。有關質量、安全、環保需要的檢驗、檢測,參照國家有關規定,甲乙雙方各自負責自身該承擔的相關費用。
6.5 由于乙方原因造成質量事故,其返工費用由乙方承擔,工期不順延。
6.6 工程竣工后,乙方應通知甲方驗收,甲方自接到驗收通知書七日內組織驗收,并辦理驗收、移交手續。如甲方在規定時間內不能組織驗收,需及時通知乙方,另定驗收日期。但甲方應承認竣工日期,并承擔乙方的看管費用和相關費用。
第七條 材料設備供應
7.1 本工程由甲方供應主要材料設備的,雙方約定編制甲方供應《裝飾工程主材確認表》作為本合同附件,一覽表中應準確寫明材料設備的品種、品牌、規格、型號,且甲方應在規定時間內按質按量運至施工現場等。
7.2 本工程由乙方采購材料設備的,應按照設計說明、施工圖紙和有關技術資料標準要求進行采購,提供材料設備產品的品牌、型號、等級質量、環保合
裝飾合同范文 篇17
發包方(以下簡稱甲方):_________
委托處理人(姓名):_________
單位:_________
住所地址:_________
聯系電話:_________
機號:_________
承包方(以下簡稱乙方):_________
單位名稱:_________
營業執照號:_________
注冊地址:_________
法定代表人:_________
委托代表人:_________
本工程設計人:_________
施工隊負責人:_________
依照《中華人民共和國民法典》及其它有關法律、法規的規定,結合本市家庭居室裝飾裝修的特點,甲、乙雙方在平等、自愿、協商一致的基礎上,就乙方承包甲方的家庭居室裝飾裝修工程(以下簡稱工程)的有關事宜,達成如下協議:
第一條工程概況
1.1工程地點:_________
1.2工程內容及做法(見附表一:裝飾裝修工程施工項目確認表、附表二:家庭居室裝飾裝修工程內容和做法一覽表)
1.3工程承包方式,雙方商定采取下列第_________種承包方式:
(1)乙方包工、包全部材料(見附表五:乙方提供裝飾裝修材料明細表);
(2)乙方包工、部分包料,甲方提供部分材料(見附表四:甲方提供裝飾裝修材料明細表,附表五:乙方提供裝飾裝修材料明細表);
(3)乙方包工、甲方包全部材料(見附表四:甲方提供裝飾裝修材料明細表)。
1.4工程期限_________天;
開工日期_________天_________月_________日;
竣工日期_________天_________月_________日;
1.5合同價款:本合同工程造價為(人民幣)_________元
金額大寫:_________
(詳見附表三:家庭居室裝飾裝修工程報價單)
第二條工程監理
若本工程實行工程監理,甲方與監理公司另行簽訂《工程監理合同》,并將監理工程師的姓名、單位、聯系方式及監理工程師的職責等通知乙方。
第三條施工圖紙
雙方商定施工圖紙采取下列第_________種方式提供:
1、甲方自行設計并提供施工圖紙,圖紙一式三份,甲方、乙方、施工隊各執一份(見附表六:家庭居室裝飾裝修工程設計圖紙);
2、甲方委托乙方設計施工圖紙,圖紙一式三份,甲方、乙方、施工隊各執一份(見附表六:家庭居室裝飾裝修工程設計圖紙),設計費_________元由甲方支付(此費用不在工程價款內)。
第四條甲方工作
4.1開工前_________天,為乙方入場施工創造條件,包括:搬清室內家具、陳設或將室內不易搬動的家具、陳設歸堆、遮蓋,以不影響施工為原則;
4.2提供施工期間的水源、電源;
4.3負責協調施工隊與鄰里之間的關系;
4.4不拆動室內承重結構,如需拆改原建筑的非承重結構或設備管線,負責到有關部門辦理相應的審批手續;
4.5施工期間甲方仍需部分使用該居室的,負責做好施工現場的保衛及消防等項工作;
4.6參與工程質量和施工進度的監督,負責材料進場、工程竣工驗收。
第五條乙方工作
5.1施工中嚴格執行安全施工操作規范、防火規定、施工規范及質量標準,按期保質完成工程;
5.2嚴格執行本市有關施工現場管理的規定,不得擾民及污染環境;
5.3保護好原居室室內的家具和陳設,保證居室內上、下水管道的暢通;
5.4保證施工現場的整潔,工程完工后負責清掃施工現場。
第六條工程變更
工程項目或施工方式如需變更,雙方應協商一致,簽訂書面變更協議,同時調整相關工程費用及工期(見附表七:裝飾裝修工程變更單)。
第七條材料供應
7.1按合同約定由甲方提供的材料、設備(見附表四:甲方提供裝飾裝修材料明細表),甲方應在材料到施工現場前通知乙方,雙方共同驗收并辦理交接手續;
7.2按合同約定由乙方提供的材料、設備(見附表五:乙方提供裝飾裝修材料明細表),乙方應在材料到施工現場前通知甲方,雙方共同驗收。
第八條工期延誤
8.1對以下原因造成竣工日期延誤,經甲方確認,工期相應順延:
1、工程量變化或設計變更;
2、不可抗力;
3、甲方同意工期順延的其他情況。
8.2因甲方未按合同約定完成其應負責的工作而影響工期的,工期順延;因甲方提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量的,返工費用由甲方承擔,工期順延。
8.3甲方未按期支付工程款,合同工期相應順延。
8.4因乙方責任不能按期完工,工期不順延;因乙方原因造成工程質量存在問題的,返工費用由乙方承擔,工期不順延。
第九條質量標準
雙方約定本工程質量按下列第_________項標準執行:
(1)《北京市家庭裝飾工程質量驗收規定》
(2)其它規定:_________
施工過程中雙方對工程質量發生爭議,申請由_________部門對工程質量予以認證,經認證工程質量不符合合同約定的標準,認證過程支出的相關費用由乙方負責,經認證工程質量符合合同約定的標準,認證過程支出的相關費用由甲方負責。
第十條工程驗收和保修
10.1雙方約定在施工過程中分下列幾個階段對工程質量進行驗收:
1、_________
2、_________
3、_________
乙方應提前二天通知甲方參加驗收,階段驗收合格后應填寫工程驗收單(見附表八:工程驗收單);
10.2工程竣工后,乙方應通知甲方驗收,甲方應自接到驗收通知后兩天內組織驗收,填寫工程驗收單(見附表八:工程驗收單)。在工程款結清后,辦理移手續(見附表九:工程結算單);
10.3本工程自驗收合格雙方簽之日起保修期為壹年。驗收合格簽后,填寫工程保修單(見附表十:工程保修單)。
第十一條工程款支付方式
11.1雙方約定按下列第_________種方式支付工程款:
支付次數支付時間支付金額(元)
第一次開工前三日
第二次工程進度過半
第三次雙方驗收合格
1、此合同簽訂地為:本市_________家庭裝飾裝修市場,工程款分兩次支付:第一次于開工前三日,甲方向乙方支付合同總金額的60%,即_________元;第二次于工程進度過半,將剩余工程款的40%,即__________元,由市場的有關管理部門負責代收。(注:此種工程款支付方式僅限于在市場內簽訂的合同使用,合同需經市場有關管理部門認證)
2、合同生效后,甲方按下表中的約定直接向乙方支付工程款;
3、其它支付方式:_________;
11.2工程驗收合格后,乙方應向甲方提出工程結算,并將有關資料送交甲方。甲方接到資料后_________日后如未有異議,即視為同意,雙方應填寫工程結算單(見附表九:工程結算單)并簽,甲方應在簽時向乙方結清工程尾款。
11.4工程款全部結清后,乙方應向甲方開具正式統一發票。
第十二條違約責任;
12.1合同雙方當事人中的任一方因未履行合同的約定或違反國家法律、法規及有關政策規定,受到罰款或給對方造成經濟損失均由責任方承擔責任,并賠償給對方造成的經濟損失;
12.2未辦理驗收手續,甲方提前使用或擅自動用工程成品而造成損失的,由甲方負責;
12.3因一方原因,造成合同無法繼續履行時,該方應及時通知另一方,辦理合同終止手續,并由責任方賠償對方相應的經濟損失;
12.4甲方未按期支付第二(三)次工程款的,每延誤一天向對方支付違約金_________元;
12.5由于乙方原因,工程質量達不到雙方約定的質量標準,乙方負責修理,工期不予順延;
12.6由于乙方原因致使工期延誤,每延誤一天向對方支付違約金_________元;
第十三條合同爭議的解決方式;
雙方發生爭議協商解決不成時,按下列第_________種方式解決;
1、向_________仲裁委員會申請仲裁;
2、向_________人民法院起訴。
第十四條幾項具體規定;14.1因工程施工而產生的垃圾,由乙方負責運出施工現場,并負責將垃圾運到指定的_________地點,甲方負責支付垃圾清運費用(人民幣)_________元(此費用不在工程價款內);
14.2施工期間,甲方將外屋門鑰匙__________把,交給乙方施工隊負責人__________負責保管。工程竣工驗收后,甲方負責提供新鎖_________把,由乙方當場負責安裝交付使用。
14.3施工期間,乙方每天的工作時間為:
上午_________點_________分至_________點_________分;
下午_________點_________分至_________點_________分。
第十五條附則;
15.1本合同經甲、乙雙方簽(蓋章)后生效。
15.2本合同簽訂后工程不得轉包。
15.3甲、乙雙方直拉簽訂合同的,本合同一式兩份,甲、乙雙方各執一份。
15.4凡在本市各家庭裝飾裝修市場內簽訂合同的,本合同一式三份,甲、乙雙方及市場有關管理部門各執一份。
15.5合同履行完后自動終止。
15.6本合同實行當事人自愿鑒證原則,可將合同文本提交所在區(縣)的工商行政管理分局進行合同鑒證,以保護合同雙方當事人的合法權益。
合同附件:
附件一:裝飾裝修工程施工項目確認表。
附件二:家庭居室裝飾裝修工程內容和做法一覽表。
附件三:家庭居室裝飾裝修工程報價表。
附件四:甲方提供裝飾裝修材料明細表。
附件五:乙方提供裝飾裝修材料明細表。
附件六:家庭居室裝飾裝修工程設計圖紙。
附件七:裝飾裝修工程變更單。
附件八:工程驗收單。
附件九:工程結算單。
附件十:工程保修單。
第十六條其它約定條款_________。
甲方(蓋章):_________乙方(蓋章):_________
法定代表人(簽):_________法定代表人(簽):_________
委托代理人(簽):_________委托代理人(簽):_________
簽訂地點:_________簽訂地點:_________
_________年____月____日_________年____月____日
裝飾合同范文 篇18
發包方:
承包方:
根據《民法典》、《建筑安裝工程承包合同條例》、以及其他有關法律法規規定的原則,為保護雙方的合法權益,結合本工程的具體情況,雙方達成如下協議,共同遵守。
一、概況
1、承包方為經工商行政管理機關核準登記并有關機關審定具有裝飾資質證書的企業法人。
2、裝飾施工地點3、住房結構:_____房型____房___廳___套,施工面積___平方米。
4、裝飾施工內容:詳見附件一《裝飾施工內容表》。
5、承包方式:_____。
6、總價款:¥____元,大寫:_____其中:
材料費:______,人工費:______
管理費:______,設計費:______垃圾清運費:______,稅金:____其他費用:______經雙方認可,變更施工內容,變更部分的工程款按實另計。
7、工期:自___年___月___日開工,至___年___月___日竣工,工期___天。
二、材料供應
1、發包方提供的材料:詳見附件二《發包方提供材料、設備表》。本工程發包方負責采購供應的材料、設備,應為符合設計要求的合格產品,并應按時供應到現場,承包方應辦理驗收手續。如發包方供應的材料、設備發生質量問題或規格差異,承包方應及時向發包方書面提出,發包方仍表示使用的,由此造成工程損失的,責任由發包方承擔。發包方供應的材料抵現場后,經承包方驗收,由承包方負責保管,承包方可收取發包方提供材料價款保管費,費率由雙方約定,由于保管不當造成的損失,由承包方負責賠償。
2、承包方提供的材料:詳見附件三《主材料報價單》。
3、承包方對發包方采購的裝飾材料、設備,均應用于本合同規定的裝飾,非經發包方同意,不得挪作他用。如承包方違反此規定,應按挪用材料、設備價款的雙倍補償給發包方。
4、承包方供應的材料、設備,如不符合質量要求或規格有差異,應禁止使用。如已使用,對工程造成的損失由承包方負責。如承包方提供的材料、設備系偽劣商品,應按材料、設備價款的雙倍補償給發包方。
三、關于工程質量及驗收的約定:
1、本工程執行08-62-97《住宅建筑裝飾工程技術規程》、31/30-1999《住宅裝飾裝修驗收標準》和市建設行政主管部門制定的其它地方標準、質量評定驗收標準。
2、本工程由___方設計施工方案。
3、發包方提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量,其返工費用由發包方承擔,工期順延。
4、由于承包方原因造成質量事故,其返工費用由承包方承擔,工期不變。
5、在施工過程中,發包方提出設計修改意見及增減工程項目時須提前與承包方聯系,在簽訂《工程項目變更單》后,方能進行該項目的施工,由此影響竣工日期雙方商定。凡發包方私自與工人商定更改施工內容所引起的一切后果,發包方自負,給承包方造成損失的,發包方應予賠償。
6、工程驗收。甲、乙雙方應及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續,發包方不能按預約規定日期參加驗收,由承包方組織人員進行驗收,發包方應予承認。事后,若發包方要求復驗,承包方應按要求辦理復驗。若復驗合格,其復驗及返工費用由發包方承擔,工期也予順延。
7、工程竣工:承包方應提前三天通知發包方驗收,發包方應自接到通知三日內組織驗收,并辦理驗收移交手續。如發包方在規定時間內不能組織驗收須及時通知承包方,另定驗收日期。如通過竣工驗收,發包方應承認原竣工日期,并承擔承包方的看管費用和其他相關費用。
四、安全生產:
發包方提供的施工圖紙做法說明及施工場地應符合防火、防事故的要求,主要包括電氣線路、煤氣管道、自來水和其它管道暢通、合格。承包方在施工中應采取必要的安全防護和消防措施,保障作業人員及相鄰居民的安全,防止相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏水、停電、物品毀壞等事故發生。如遇上述情況發生,屬發包方責任的',發包方負責和賠償屬于承包方責任的,承包方負責修復和賠償。
五、工程價款
1、工程款付款方式列下表:
2、工程結算:詳見《工程結算單》。
3、工程保修期壹年。雙方簽訂《工程保修單》,保修期從竣工驗收簽章之日起算。
4、雙方款項往來,均應出具收據,施工結束須開具發票。
六、其它事項
1、發包方工作:
發包方應在開工前一天,向承包方提供經物業管理部門認可的施工圖紙或做法說明____份,并向承包方進行現場交底。全部騰空或部分騰空房屋,清除影響施工的障礙物。對只能部分騰空的房屋中所滯留的家具、陳設等應采取保護措施。向承包方提供施工需用的水、電等必備條件,并說明使用注意事項。
做好施工中因臨時性使用公用部位操作以及產生影響鄰里關系等的協調工作。
如確實需要拆改原建筑結構或設計管線,負責到所在地房管部門或物業管理部門辦理相應審批手續,并承擔承擔有關費用。
2、承包方工作:
參加發包方組織的施工圖紙或做法說明現場交底。
指派____為承包方駐工地代表,負責合同履行。按要求組織施工,保質、保量、按期完成施工任務,解決由承包方負責的各項事宜,對其行為承包方應予認可。如更換人員,承包方應及時書面通知發包方。
未經發包方同意和所在地房管或物業管理部門批準,不得隨意拆改原有建筑承重結構及各種共用設備管線。
七、違約責任:
1、由于發包方原因導致延期開工或中途停工,發包方應補償承包方因停工、窩工所造成的損失,每停工或窩工一天,發包方付承包方__元發包方未按合同的約定付款的,每逾期一天,按逾期未付款的__%支付違約金。
2、由于承包方原因逾期竣工的,每逾期一天,承包方按發包方已付款的___%向發包方支付違約金。
3、發包方未辦理有關手續,強行要求承包方拆改原有建筑承重結構及共用設備管線,由此發生的損失或事故由發包方負責并擔責任。
4、承包方擅自拆改原有建筑承重結構或共用設備管線,由此發生的損失或事故,由承包方負責并承擔責任。
八、爭議解決雙方約定,在履行本設計協議過程中產生爭議時,雙方協商解決,如在30日內無法協商解決,任何一方均可向發包方所在地人民法院提起訴訟。在爭議協商或訴訟期間,承包方應繼續按約定履行義務。如果承包方停工視為違約,按本合同承擔違約責任。
九、變更和解除:
合同經雙方簽章生效后,雙方必須嚴格遵守。任何一方需變更合同內容,應經協商一致后,重新簽訂補充協議。如要終止合同,提出終止合同一方,要以書面形式提出,應按合同總價款___%支付違約金,并辦理終止合同手續。施工過程中任何一方提出終止合同,須向另一方以書面形式提出,經雙方同意辦理清算手續,訂立終止合同協議,可視為本合同解除。
十、其它約定本合同一式_____份,甲、乙雙方各執一份,具有同等法律效力。合同附件為本合同的組成部分。
發包方: 承包方:
委托代理人: 法定代表人:
發包方:
承包方: