裝飾裝修反訴狀（精選20篇）
裝飾裝修反訴狀 篇1
原告：_____________裝飾設計工程有限公司
法定代表人：______________，_____________裝飾設計工程有限公司董事長。
被告：_________________，男，_____年_____月_____日出生，漢族，住__________市__________區__________路27號院1號樓25號。
訴訟請求
一、判令被告支付原告工程款______元，違約金______元;
二、本案訴訟費由被告承擔。
事實與理由
原告于_____年_____月_____日同被告簽訂《建筑裝飾裝修工程施工合同》，合同約定由原告承包被告發包的_____________項目，合同價款為人民幣72萬元，雙方約定合同生效后由被告分四次向原告支付，具體付款方式為：_________________簽訂合同當日支付42萬元;本項目二樓、三樓地下室及一樓后包房完工支付20萬元;項目整體完工后三個月至一百天內支付9萬元，并約定如在一百天后支付每延期一天被告應按照1000元/天的標準向原告支付滯納金(違約金);工程驗收12個月后20天內支付剩余1萬元。合同簽訂后，原告如約履行了合同義務，而被告卻在支付第一筆合同價款和第二筆價款的一半(即1萬元)后以種種理由推拖支付剩余款項。由此給原告造成了巨大的經濟損失，為維護原告的合法權益，特依據《中華人民共和國民事訴訟法》第119條之規定訴至貴院，請依法判決，以維護原告的合法權益。。
此致
__________市__________區人民法院
具狀人：______________裝飾設計工程有限公司
_____年_____月_____日
附：合同副本__________份。
本訴狀副本______份。
其它證明文件_____份。
裝飾裝修反訴狀 篇2
發包方(甲方)：
承包方(乙方)：
為規范家庭室內裝修的施工，保護雙方的合法權益，現根據《中華人民共和國_____》、《建筑安裝工程承包合同條例》、《中華人民共和國消費者權益保護法》、《省保護消費者合法權益條例》，中華人民共和國建設部建建(1997)92號文《家庭居室裝飾裝修管理試行辦法》以及其它有關法律、法規規定的原則，結合本工程的具體情況，雙方達成如下協議，共同遵寧。
一、概況
1.甲方裝修住房系合法居住。
乙方為本省(市)具有建筑裝飾資質、并經工商行政管理機關核準登記的企業法人、其他經濟組織、個體工商戶。
2.裝修施工地點：市區(縣)路(村)巷號樓層室。
3.住房結構：
4.裝修施工內容：
室別部位裝修內容及要求備注
5.承包方式：
6.總價款：元(其中人工費元，材料費元，詳見清單。)
7.工期：自_______年_______月_______日開工，至_______年_______月_______日竣工。工期為日。
二、關于材料供應的約定
1.甲方提供的材料
序號材料或設備名稱規格型號單位數量質量等級抵現場時限
備注
本工程甲方負責采購供應的材料、設備，應為符合設計要求的合格和產品，并應按時供應到現場。如甲方供應的材料、設備發生質量問題或規格差異，乙方應及時向甲方提出，甲方仍表示使用的，由此造成工程損失的，責任由甲方承擔。甲方供應的材料抵現場后，經乙方驗收，由乙方負責保管。由于保管不當造成的損失，由乙方負責賠償。
2.乙方采購的材料
乙方采購的材料、設備，如不符合質量要求或規格有差異，應禁止使用。如已使用，對工程造成的損失由乙方負責。
三、關于工程質量及驗收的約定
1.本工程以施工圖紙、做法說明、設計變更和《建筑裝飾工程施工及驗收規范》、《建筑安裝工程質量檢驗評定統一標準》和省主管部門制定的施工及驗收規范為質量評定驗收標準。
2.本工程質量應達到國家質量評定合格標準。甲方要求部分或全部工程項目達到優良標準時，應向乙方支付由此增加的費用。
3.由于甲方提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量，其返工費用由甲方承擔，工期順延。
4.由于乙方原因造成質量事故，其返工費用由乙方承擔，工期不變。
5.工程竣工后，乙方應通知甲方驗收是，甲方自接到驗收通知日內組織驗收，并辦理驗收、移交手續。如甲方在規定時間內不能組織驗收，需及時通知乙方，另定驗收日期。但甲方應承認竣工日期，并承擔乙方的看管費用和相關費用。
四、有關安全生產和防火的約定
五、關于工程價款及結算的約定
1.合同簽訂后，甲方支付總價款的%，計元;_______年_______月_______日前，甲方支付總價款的%，計元;_______年_______月_______日前，甲方支付部價款的%，計元;_______年_______月_______日前，甲方支付總價款的%，計元;尾款甲方應在本工程竣工驗收后合格后日內一次付清。
2.乙方施工中甲方要求增加工作量或中途改變施工內容、要求，甲方應另行支付費用，工期順延(具體內容雙方另立補充協議，補充協議系本合同組成部分)。
3.雙方款項往來，均應出具發票(或收據)。
六、其它
(一)甲方工作
1.甲方應在開工前天，向乙方提供經房管部門或物業管理部門認可的施工圖紙或做法說明份，并向乙方進行現場交底。全部騰空或部分騰空房屋，清除影響施工的障礙物。對只能部分騰空的房屋中所滯留的家具、陳設等采取保護措施。向乙方提供施工需用的水、電、等必備設備，并說明使用注意事項。
2.做好施工中因臨時性使用公用部位操作以及產生影響鄰里關系等協調工作。
3.如確實需要拆改原建筑物結構或設備管線，負責到所在地房管部門或物業管理部門辦理相應審批手續，并承擔有關費用。
(二)乙方工作
①參加甲方組織的施工圖紙或做法說明的現場交底，擬定施工方案和進度計劃，交甲方審定。
②指派(姓名)為乙方駐工地代表，負責合同履行。按要求組織施工，保質、保量、按期完成施工任務，解決由乙方負責的各項事宜。
③未經甲方同意和所在地房管或物業管理部門批準，不得隨意拆原有建筑結構及各種設備管線。
④乙方在其裝飾施工范圍內承擔保修責任，保修期自本工程竣工甲方驗收合格之日起個月。
七、違約責任
1.由于甲方原因導致延期開工或中途停工，甲方應補償乙方
因停工、窩工所造成的損失，每停工或窩工一天，甲方支付乙方元;甲方未按合同的約定付款的，每逾期一天，按逾期未付款的%支付違約金。
2.由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方按甲方已累計付款額的%支付違約金。逾期天以上的，乙方應將甲方已支付的全部款項如數退還給甲方。
3.乙方應妥善保護甲方提供的設備及現場堆放的家具、陳設和其他物品，如有損壞，應照價賠償。
4.甲方未辦理任何手續，要求乙方拆改原有建筑結構及設備管線，由此發生的損失或事故(包括罰款)由甲方負責并承擔損失。
5.未經甲方同意，乙方擅自拆改原有建筑結構或設備管線，由此發生的損失或事故(包括罰款)，由乙方負責并承擔損失。
八、糾紛處理方式
1.本合同履行期間雙方發生爭議時，在不影響工程進度前提下，雙方可采取協商解決或請裝飾施工住房所在地的建設行政主管部門或消費者協會調解。
2.當事人不愿通過協商、調解解決或協商、調解解決不成時，對本合同在執行中發生的爭議雙方同意由----------_____委員會_____(當事人未約定_____機構，事后又沒有達成書面_____協議的，可向人民法院起訴)。
九、其它約定
十、本協議一式份，甲，乙雙方各執份，具有同等法律效力。
本合同附件有：
甲方(簽章)：
法定代表人：
地址：
電話：
郵編：
乙方(蓋章)
委托代理人：
住址：
電話：
郵編：
開戶銀行
戶名：
帳號：
簽訂日期：_______年_______月_______日
裝飾裝修反訴狀 篇3
合同編號：_____________
發包人：________________
承包人：________________
依據《中華人民共和國民法典》和《遼寧省合同監督條例》以及其他有關法律法規的規定，結合家庭居室裝飾裝修工程施工的特點，甲乙雙方在遵循自愿、平等、公平、誠信原則的基礎上，經雙方協商一致，簽訂本合同。
第一條工程概況和造價
1.甲方裝飾裝修的住房系合法擁有。
甲方的有效證明：________________________________
乙方為經工商行政管理部門注冊登記的企業，企業資質情況：_________
2.裝飾施工地址：_________區_________路_________號_________樓_________室。
3.住房結構：________________房型________房_________廳_________廚________衛________陽臺，套內施工面積_________平方米。
4.裝飾施工內容：。
5.承包方式：________________。
6.工期：
自________年_________月_________日開工，至________年_________月_________日竣工，工期_________天。
7.總價款：￥________元。
人民幣：________________
其中：________________________
材料費：________元，人工費：________元，
拆除費：________元，清潔、搬運、運輸費：_________元，
管理費：_________元，稅金：________元，
其他費用：________________元。
雙方約定，合同簽訂生效后，如變更施工內容、材料，該部分的工程款應當按實計算。
第二條材料供應
1.甲方提供的材料、設備：。
甲方負責供應的林料、設備應是符合設計要求的合格產品，并應按時送到施工現場，甲乙雙方應辦理驗收交接手續。
甲方提供的材料按時送到現場后，由乙方負責保管。
由于保管不當造成的損失，由乙方負責賠償。
施工中如乙方發現甲方提供的材料、設備有質量問題或規格、色調差異，應及時向甲方提出;甲方仍表示使用的，由此造成工程質量問題或影響裝飾設計效果，責任由甲方承擔。
2.乙方提供的材料、設備及報價：。
乙方提供的材料、設備應當符合本合同主材料、設備報價單的規定。
乙方供應的材料、設備，甲方有權到現場驗收，如不符合設計、施工要求或規格、色調、品質有差異，應停止使用。
如已使用，對工程造成的損失由乙方負責。
3.甲方或乙方提供的材料，應當符合國家有關室內裝飾裝修材料有害物質限量10項強制性國家標準。
第三條工程質量及驗收
1.本工程以施工圖紙、做法說明、設計變更和國家現行的《住宅裝飾裝修工程施工規范》及本省現行的《住宅裝飾裝修驗收標準》進行驗收。
2.本工程由_________方設計，提供施工圖紙一式_________份。
設計圖紙費用________元，由________方承擔。
3.甲方提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量，其返工費用由甲方承擔，工期順延。
4.由于乙方原因造成質量事故，其返工費用由乙方承擔，工期不變。
5.甲乙雙方應及時辦理隱蔽工程的檢查與驗收手續。
驗收合格，甲乙雙方共同確認后，乙方才能繼續施工。
6.全部工程竣工后，乙方應及時通知甲方組織驗收。
驗收合格的，辦理驗收移交手續，簽署工程質量驗收單，并由甲方按照約定付清全部工程價款。
裝飾工程未經驗收或驗收不合格的，甲方有權拒付尾款。
7.工程竣工驗收合格，甲方付清工程尾款后，甲乙雙方簽署工程保修單，乙方同時提供管線竣工圖等資料。
憑保修單實行保修，保修期從竣工驗收合格簽字或蓋章之日算起。
第四條安全施工和防火
1.乙方在施工中應采取必要的安全防護和消防措施，保障作業人員及相鄰居民的安全，防止相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏水、停水停電、物品毀壞等事故發生。
如遇上述情況發生，屬甲方責任的，甲方負責修復或賠償;屬于乙方責任的，乙方負責修復或賠償。
2.甲乙雙方共同遵守裝飾裝修和物業管理的有關規定，施工中不得噪聲擾民或擅自改變房屋承重結構，拆、改承重墻。
第五條工程價款及結算
甲乙雙方可以選擇下列付款方式支付工程款。
1.工程款付款可以按下表支付：
工程款付款時間表
付款階段及項目
付款時間
付款比例
付款金額
對預算、設計方案認可
合同簽訂當日元
工期過半年月日元
竣工驗收驗收合格當日元
增加工程項目
簽訂工程項目變更單時元
第七條合同的變更和解除
1.本合同經甲乙雙方簽字生效后，雙方必須嚴格遵守。
工程項目如需變更，需提前與對方聯系。
經雙方協商一致后，簽署工程項目變更單，同時調整相關工程費用及工期。
申方提出變更設計、材料，造成乙方材料積壓，應由甲方負責處理，并承擔全部處理費用。
2.合同簽訂后施工前，任何一方提出終止合同，須向對方以書面形式提出，并按合同總價款_________%支付違約金，辦理終止合同手續。
3.施工過程中，任何一方提出終止合同，須向對方以書面形式提出，經雙方同意辦理清算手續，訂立終止合同協議，并由過錯方按合同總價款_________%支付違約金，解除本合同。
第八條違約責任
1.由于乙方原因致使工程質量不符合約定的，甲方有權要求乙方在合理期限內無償修理或返工。
經過修理或返工后，造成逾期交付的，乙方應當承擔違約責任。
每逾期一天，乙方應向甲方按合同總價款1%支付違約金。
2.乙方未按照合同約定提供材料的，甲方有權要求乙方更換材料或按材料品質計價付款。
女吩乙方故意提供假冒偽劣的材料或設備，應按材料或設備的價款雙倍賠償給甲方。
乙方故意提供不符合國家有關室內裝飾裝修材料有害物質限量的強制性標準的材料，給對方造成人身健康損害的，乙方承擔損害賠償責任。
3.乙方擅自拆改房屋承重結構或共用設備管線，由此發生的損失或事故，由乙方負責并承擔責任。
4.由于甲方原因造成延期開工或中途停工，乙方可以順延工程竣工日期，并有權要求賠償停工、窩工等損失。
每停工、窩工一天，甲方應向乙方按合同總價款1%支付違約金。
5.甲方未按合同約定時間付款的，每逾期一天，甲方應向乙方按合同總價款1%支付違約金，工期順延。
6.工程未辦理驗收、結算手續，甲方提前使用或擅自動用該工程成品或自行人住由此造成無法驗收和損失的，由甲方負責。
第九條糾紛處理方式
1.本合同在履行中或在保修期內發生爭議，由當事人雙方協商解決;也可以向有關部門申請調解。
2.當事人不愿通過協商、調解解決，或協商、調解不成的，可以按照下列第_________種方式解決：
提交_____仲裁委員會仲裁。
依法向人民法院起訴。
第十條其他約定
1.___________________________________________________________________________________
2.___________________________________________________________________________________
3.___________________________________________________________________________________
4.___________________________________________________________________________________
5.___________________________________________________________________________________
6.___________________________________________________________________________________
7.___________________________________________________________________________________
第十一條附則
1.本合同由甲乙雙方簽字、蓋章后生效。
2.本合同簽訂后，裝飾工程不得轉包。
3.本合同一式______份，甲乙雙方各執一份。
第十二條合同附件
合同附件為本合同的組成部分，具有同等的法律效力。
合同附件上均應有甲乙雙方的簽名及具體簽署日期。
甲方：
委托代理人：
地址：
電話：
郵編：
乙方：
法定代表人：
委托代理人：
地址：
電話：
郵編：
簽訂日期：年月日
簽訂地點：
裝飾裝修反訴狀 篇4
定作方(以下簡稱“甲方”)：____________住所地址：______________________________聯系方式：______________________________手機號：______________________
承攬方(以下簡稱“乙方”)：____________單位地址：______________________________法定代表人：____________________________監理人及電話：______________________
依照《中華人民共和國民法典》及有關法律、法規的規定，結合居室裝飾裝修工程施工的特點，雙方在平等、自愿、協商一致的基礎上，就甲方的友誼超市店裝飾裝修工程(以下簡稱工程)的有關事宜，達成如下條款：
第一條工程概況
1、工程地點及面積：_________________________________
2、工程造價：￥_____________元，大寫(人民幣)：_______
3、工程承包方式：雙方商定采取下列第_____種承包方式。
(1)乙方包工、包全部材料。(見附件五：乙方提供裝飾裝修材料明細表)
(2)乙方包工、部分包料，甲方提供部分材料(見附件四：甲方提供裝飾裝修材料明細表，附件五：乙方提供裝飾裝修材料明細表);
(3)乙方包工、甲方包全部材料(見附件四：甲方提供裝飾裝修材料明細表)。
4、工程期限________天;
開工日期_____年_____月_____日
竣工日期_____年_____月_____日
第二條工程監理
若本工程實行工程監理，甲方(或乙方)與監理公司另行簽訂《工程監理合同》，并將監理工程師的姓名、單位、聯系方式及監理工程師的職責等通知乙方(或甲方)。
第三條施工圖紙
雙方商定施工圖紙采取下列第_____種方式提供：
1、甲方自行設計并提供施工圖紙，交圖時間為_____月_____日，圖紙一式三份，甲方、乙方、施工隊各執一份。(見附件六：家庭裝飾裝修工程設計圖紙);
2、甲方委托乙方設計施工圖紙，圖紙一式三份，甲方、乙方、施工隊各執一份(見附件六：家庭裝飾裝修工程設計圖紙)，設計費由甲方支付(此費用不在工程價款內);
3、施工圖紙雙方簽字后生效。
第四條甲方義務
1、開工前____天，為乙方入場施工創造條件。全部騰空或部份騰空房屋，清除影響施工的障礙物;對只能部份騰空的房屋中所滯留的家具、陳設應采取保護措施，以不影響施工為原則。乙方施工人員對甲方施工現場的牲口應認真清點及保護，并且雙方簽訂“物品清單”;
2、開工前將原有的電話設備拆除;提供施工期間的水源、電源，并說明使用注意事項;
3、負責協調施工隊與鄰里之間的關系;
4、禁止拆動室內承重結構，如需拆、改建筑的承重、非承重結構或遷改廚、衛位置及設備管線，應負責到有關部門辦理相應的審批手續;根據有關部門規定，甲方無權要求乙方移動或改造暖氣、燃氣管線;
5、參與對工程質量、施工進度的監督及對材料進場、工程竣工的驗收;
6、工程所在的物業管理部門所收施工押金及各項物業管理費用，由甲方交納(出入證除外)，乙方協助提供物管所需相關材料。
第五條乙方義務
1、施工中嚴格執行國家《住宅裝飾裝修工程施工規范》，保證工程質量，按期完成工程;
2、在甲方未正式提供有關部門的審批文件前，嚴禁改動建筑主體、承重結構、暖氣及燃氣管線等，否則應承攬相應責任;
3、嚴格執行本市有關施工現場管理的’規定，不得擾民及污染環境;
4、保護好原居室室內的家具和陳設，保證居室內上、下管道的暢通;
5、保證施工現場的整潔，工程完工后負責清掃施工現場;
6、因乙方在施工中違反物業管理規定而引起的罰款及賠償責任由乙方負責承擔;
7、乙方設計師負責對甲方提供咨詢、設計、報價等相關服務。合同簽訂后，乙方執行工程施工的代表人為乙方派出的項目經理。甲方關于工程的相關事宜均應與乙方項目經理聯系，以確保工程中的統一指揮和管理。
第六條工程變更
1、為確保甲方工程質量、工期及保修服務，合同簽訂后如有工程項目或施工方式的變更，須由雙方協商后簽署書面協議《裝飾裝修工程變更單》(見附件七：家庭裝飾裝修工程變更單)，同時調整相關工程費用及工期，口頭承諾或口頭協議均視為無效;凡甲方直接與乙方現場工作人員商定更改施工內容所引起的一切后果，均由甲方承擔;
2、合同簽訂后，甲方工程減項超過總工程款5%以上時，須向乙方支付減項總額8%的變更費。若甲方減項所用的材料乙方已定購或運到現場，甲方需另外支付材料來回托運、損耗及退貨費用;若甲方要求減少的施工項目已施工，甲方需支付乙方該項目的施工費、材料費、管理費及拆除費;
3、甲方第二次支付工程款后增加的施工，乙方需在收到甲方該增加項目100%的工程款后方予以施工。
第七條材料的提供
1、由甲方提供的材料、設備，其規格、質量應符合設計要求(見附件四：甲方提供裝飾裝修材料明細表)。甲方應按時將材料、設備運到施工現場并通知乙方，雙方共同驗收并辦理交接手續;若甲方未按時提供材料或材料的規格、質量不符合設計要求，由此而延誤工期或影響工程質量，責任由甲方承擔;
2、由乙方提供的材料、設備的(見附件五：乙方提供裝飾裝修材料明細表)，乙方應在料、設備運到施工現場的時間提前通知甲方，雙方共同驗收;若乙方所供材料的品牌、規格、質量與報價單不符，甲方有權拒絕使用，由此而延誤工期或影響工程質量，責任由乙方承提;
3、甲方確定材料品牌、規格、型號或價位標準，由乙方負責為甲方代購的(見附件四：甲方提供裝飾裝修材料明細表。應備注乙方代購)，在材料運至施工現場并經甲方驗收認定后方可使用。乙方收取甲方的材料代購費為材料采管費(材料款的____%)+材料運輸費(根據實際情況確定);若施工過程中因材料質量問題造成的退貨、換貨，以及因此延誤工期，均由甲方承擔任;
4、除合同注明外，五金(門鎖、拉手、水龍頭等)、石材、瓷磚、設備、潔具、燈具等，均由甲方購買并按時運到現場;若需要乙方代購，加收所購材料款____%的采購費及運輸費。
第八條工期延誤
1、對以下原因造成竣工日期延誤，經甲方確認，工期相應順延：
(1)工程量變化和設計變更;
(2)不可抗力;
(3)甲方未按時參加階段驗收而造成的停工;
(4)甲方同意工期順延的其他情況。
2、因甲方未按約定完成其應負責的工作而影響工期的，工期順延;因甲方提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量的，返工費用由甲方承擔，工期順延;
3、甲方未按期支付工程款，合同工期相應順延;
4、因乙方供材或施工等原因不能按期完工的，工期不順延;因乙方原因造成工程質量存在問題的，返工費用由乙方承提，工期不順延。
第九條質量標準
1、雙方約定本工程施工質量按下列第______項標準驗收：
(1)《GB50210—20xx建筑裝飾裝修工程質理驗收規范》
(2)《安徽省家庭房屋裝飾裝修工程質量驗收規定》
(3)其它驗收標準：
2、施工過程中雙方對工程質量發生爭議時：
(1)甲乙雙方協商解決;
(2)如協商達成一致意見，由雙方同意的工程質量檢測機構鑒定，所需費用及因此造成的損失，由責任方承擔。雙方均有責任，由雙方根據其責任分別承擔。
第十條工程驗收和保修
1、雙方約定在施工過程中分下列三個階段對工程質量進行驗收：
(1)水、電管線，防水層及吊頂基層等隱蔽工程驗收;(2)油漆、面層涂料施工前驗收;(3)竣工驗收。
乙方應提前二天通知甲方進行各階段驗收，各階段驗收合格后應填寫工程驗收單(見附件八：工程驗收單)。若甲方接到通知后，未按時參加驗收，乙方有權停工等待，由此給乙方造成的工期延誤及其它損失均由甲方承擔;
2、工程竣工驗收合格并結清工程余款后，乙方向甲方辦理移交手續(見附件九：工程結算單)，并填寫工程保修單(保修期為貳年)(見附件十：工程保修單)
第十一條工程款支付方式
1、雙方約定按以下第_____種方式支付工程款：(1)合同生效后，甲方按下表中的約定直接向乙方財務支付工程款：
(2)______________________________________支付次數支付時間付款比例支付金額第一次合同簽訂之日
第二次隱蔽工程驗收后3日內第三次竣工驗收合格后4日內
(3)其他支付方式：___________________________________
2、工程驗收合格后2日內，乙方應在向甲方提出工程結算，并將有關資料送交甲方。甲方接到資料后2日內如未有異議，雙方應在工程結算單(見附件九：工程結算單)上簽字，甲方并同時向乙方結清工程尾款。
3、甲方應將工程款直接交乙方財務部。工程款全部結清后，乙方應穨甲方開具正式統一發票。若因甲方將工程款直接交給乙方施工人員而造成損失，責任由甲方自負。
第十二條違約責任
1、合同簽訂后，合同任何一方提出解除合同或無論因何原因違約造成合同無法履行的，應及時通知另一方，經雙方協商同意后，可辦理終止或延期履行合同手續，違約方應向守約方支付工程造價______%的違約金;若因此造成損失的，違約方應予以賠償;
2、工程未驗收合格或未結清尾款而未移交，甲方使用或擅自動用工程成品的，工程視為合格，由此而造成損失的由甲方負責，并視為甲方自動放棄保修及維修權利且乙方仍有追收尾款的權利;
3、甲方未按期支付第二(三)次工程款的，乙方有權停工，每延誤一日向乙方支付工程總造價2‰的違約金;
4、由于乙方原因，工程質量達不到雙方約定的質量標準，乙方負責修理，所需修理費用由乙方承擔，工期不予順延。
5、由于甲方或乙方原因致使工期延誤，每延誤一日由責任方向對方支付工程總造價的2‰作為違約金。第十三條合同爭議的解決方式
雙方發生爭議協商解決不成時，按下列第______種方式解決：
(1)向_____________________________仲裁委員會申請仲裁;
(2)向____________________________________人員法院起訴。
第十三條合同爭議的解決方式
雙方發生爭議協商解決不成時，按下列第______種方式解決：
(1)向_____________________________仲裁委員會申請仲裁;
(2)向____________________________________人員法院起訴。
第十四條幾項具體規定
1、工程地在市區以外的裝飾工程，乙方加收工程總造價的3%—10%的遠程施工費;
2、因工程施工而產生的垃圾，由乙方負責清運到政府規定的垃圾堆放點，甲方應支付垃圾清運費用(人民幣)_____________元，(此費用不在工程款內);
3、施工期間，甲方將外屋門鑰匙________把，交給乙方施工負責人____________負責保管工程竣工移交后，甲方負責提供新鎖__________把，由乙方當場負責安裝好交付甲方使用;
4、施工期間，乙方每天的工作時間為：
上午_________點_________分至_________點_________分;
下午_________點_________分至_________點_________分。
第十五條附則
1、本合同簽訂后工程不得轉包;
2、甲、乙雙方直接簽訂合同的，本合同一式兩份，雙方簽字(蓋章)后生效，甲、乙雙方各持一份;
3、凡在本市各家庭裝飾裝修市場內簽訂合同的，本合同一式三份，甲、乙雙方及市場有關部門簽字(蓋章)后生效，三方各持一份;
4、合同履行完后自動終止;
5、本合同實行當事人自愿鑒證，以保護合同當事人的合法權益。
6、合同附件為本合同的組成部份，與本合同具有同等法律效力。合同附件：
附件一：家庭裝飾裝修工程施工項目確認表
附件二：家庭裝飾裝修工程內容和做法一覽表
附件三：家庭裝飾裝修工程報價表
附件四：甲方提供裝修裝修材料明細表
附件五：乙方提供裝飾裝修材料明細表
附件六：家庭裝飾裝修工程設計圖紙
附件七：裝飾裝修工程變更單
附件八：工程驗收單
附件九：工程結算單
附件十：工程保修單
第十六條其它約定條款
_________________________________________________
甲方(簽字)：_____________乙方(蓋章)：_____________
委托代理人(簽字)：_______法定代表人(簽字)：_______
________年_______月______日________年_______月______日
家庭裝飾裝修市場合同認證意見(商場合同認證章)：____________
委托代理人(簽字)：_______聯系電話：_________________
________年_______月______日
裝飾裝修反訴狀 篇5
委托方(甲方)：
承接方(乙方)：
工程項目：甲、乙雙方經友好洽談和協商，甲方決定委托乙方進行居室裝潢，為保證工程順利進行，根據國家有關法律規定，特簽訂本合同(包括本合同附件和所有補充合同)，以便共同遵守。
第一條：工程概況：
1、工程地址：
2、居室規格：房型 層(式) 室 廳 廚 衛
3、施工內容：詳見《家庭裝潢施工內容單》和施工圖
4、委托方式：裝修房屋合同5、工程開工日期： 年 月 日
6、工程竣工日期： 年 月 日 工程總天數： 天
第二條：工程價款
工程價款(金額大寫 元)詳見《預算表》
1、材料款 元;
2、人工費 元;
3、設計費 元;
4、施工清運費 元;
5、搬卸費 元;
6、管理費 元;
7、稅金(4%) 元;
8、其它費用 元。
第三條：質量要求
1、工程使用主要材料的品種、規格、名稱，經雙方認可。
2、工程驗收標準，雙方同意參照市地方標準DB31/T30-1999《住宅裝飾裝修標準》規定。
3、施工中，甲方如有特殊施工項目或特殊質量要求，雙方應確認增加的費用，應另行計算。
4、質量檢查監督部門：市家居裝飾專業委員會。
5、凡由甲方自行采購的材料、設備、產品質量由甲方自負;施工質量由乙方負責。
第四條：材料供應
1、乙方提供的材料、設備應嚴格按照國家有關部門規定，如不符合質量要求或規格有差異，應禁止使用。如已使用，對工程造成的損失均由乙方負責。
2、甲方負責采購供應的材料、設備，應該是符合設計要求的合格產品，并應按時供應到現場，如延期到達，施工期順延，并按延誤工期處罰，按甲方提供的材料合計金額的10%作為管理費支
付給乙方。材料經乙方驗收后，由乙方負責保管。由保管不當而造成損失，由乙方負責賠償。
第五條：付款方式
1、合同一經簽訂，甲方即應付100%工程材料款和施工工費的50%;當工期進度過半，甲方即第二次付施工工費的40%，剩余10%尾款待甲方對工程竣工驗收后結算(注：施工工費包括人工費)。
首付：材料款100% 元
施工工費50%合計 元
工期過半：施工費40% 元 竣工驗收10%合計 元
如有增減竣工后一次結算。
甲方在應付款日期不付款是違約行為，乙方有權停止施工，驗收合格未結清工程價款時，不得交付使用。
第六條：違約責任：
合同生效后，在合同履行期間，擅自解除合同方，應按合同總金額5%作為違約金付給對方，因擅自解除合同，使對方造成的實際損失超過違約金的，應進行補償。
第七條：爭議解決
1、本合同履行期間，雙方如發生爭議，在不影響工程進度的前提下，雙方應協商解決。
2、當事人不愿通過協商、調解解決的，或協商、調解解決不成
時，可以按照本合同約定向-仲裁委員會申請仲裁;-人民法院提起訴訟。
第八條：合同變更和終止
1、合同經雙方簽字生效后，雙方需嚴格遵守，任何一方需變更合同內容的，應經雙方協商一致后重新簽訂補充協議。如需終止合同提出終止合同的一方要以書面形式提出，應按合同總價款的10%交付違約金，并辦理終止合同手續。
2、施工過程中任何一方提出終止合同，須向另一方以書面形式提出，經雙方同意辦理清算手續，訂立終止合同協議后，可視本合同解除。
第九條：合同生效
1、本合同雙方簽字后生效。
2、補充合同與本合同具有同等的法律效力。
3、本合同一式兩份，甲乙雙方各執壹份。
甲方：
乙方：
年 月 日
裝飾裝修反訴狀 篇6
甲方(發包方)：
聯系電話：
乙方(承包方)：
聯系電話： _______
根據《中華人民共和國民法典》和建設部《住宅室內裝飾裝修管理辦法》，結合本工程實際情況，遵守平等、自愿、公平和誠實信用原則，就甲方委托乙方負責房屋設計及裝修施工等事宜，經雙方協商達成如下協議：
第1條 工程概況
1.1工程施工地址:
預算面積： 戶型： 室 廳 衛
1.2工程預算為人民幣(大寫)： 整，￥ 元整，(工程預算項目及報價詳見《預算表》)。工程內容為雙方認可的施工圖紙和預算表中注明的項目。
1.3工程期限： 日。開工日期： 年 月 日;竣工日期： 年 月 日。但若因甲方原因(如延遲付款、未在施工前選定材料型號)、或自然不可抗力限制(如停水停電等)造成工程延遲，竣工日期順延，國家法定節假日施工工期自動順延。
第2條 甲乙雙方權利與義務
本合同簽訂生效后，甲乙雙方應嚴格履行合同所規定的各項條款，如有變動,應經雙方友好協商確定后執行,協商不成按原合同執行。
2.1甲方的權利與義務：
2.1.1甲方保證對所裝修的房屋具有所有權或已取得了所有權人的合法委托，有權對本合同房屋進行裝修。甲方指定 為己方的全權代表，全權負責合同履行及與乙方接洽，對工程質量、進度進行監督檢查，辦理施工所涉及的各種申請批件及工程驗收、變更登記手續和其它事宜。施工過程中乙方只認可甲方或甲方代表的意見，如有工程變更，須有甲方或甲方委托人的簽字確認。
2.1.2甲方有權對裝飾工程的設計圖紙、預(結)算表進行審核，經甲方簽字認可后，雙方各持一份，作為工程驗收、結算的依據。
2.1.3乙方進場施工前，由甲方負責協調物業管理部門關系，并承擔物業管理部門收取的裝修物業管理費用，包括物業單位規定的強制裝飾公司交納的裝修押金、裝修管理費、垃圾外運費用、施工期間的水電費用等。
2.1.4簽訂裝飾施工合同后，其裝飾業務牽涉到須在物業部門或政府有關職能部門辦理相關手續的，由甲方負責辦理，所發生的費用由甲方負責，包含但不限于物業裝修押金、消防、城管、渣土等管理部門收取的行政及相關費用。
2.1.5如因乙方施工人員擅自違反物業合理規定造成的扣款，由乙方承擔相關責任或相關費用。
2.1.6甲方有義務將乙方施工所需的水、電開通入戶，并承擔水電費用。
2.1.7乙方采購的材料如不符合質量要求，致使室內甲醛等有害物質濃度含量超標，造成環境污染，甲方有權請求乙方承擔其責任并賠償其相應損失,但乙方按甲方要求采購的除外。
2.1.8甲方或與甲方相關的第三方人為的原因造成工地停工、怠工，給乙方造成的經濟損失由甲方全額承擔;由于乙方自身管理原因造成的工程虧損，甲方不負任何責任。
2.1.9甲方有權外請工人協助裝修，但由此產生的權利義務乙方不承擔任何責任。甲方若要改動煤氣管道、智能網絡線等，應由甲方聘請具有相關資質的專業公司負責施工，乙方不承擔相應義務。
2.1.10 甲方負責協調鄰里關系，協助乙方做好現場保衛、消防、垃圾清理等工作。
2.1.11 甲方根據乙方施工進度及通知，及時到場對階段工程進行驗收;若有工程變更，甲方及時按乙方流程要求辦理現場簽證。
2.2乙方的權利與義務：
2.2.1在甲方向物業管理部門辦理相關手續時，乙方有義務配合甲方工作的開展。
2.2.2若由甲方提出變更設計方案，經雙方協商達成一致意見后，甲方應簽署《變更單》，并經乙方相關人員簽字后方可實施，否則乙方有權按原設計施工。甲方與項目經理私自達成的變更協議對乙方無任何約束力，乙方不負有任何法律責任。
2.2.3乙方有義務協助甲方辦理物業方面相關手續，因本公司施工人員違反物業合理規定造成的扣款或罰款，由乙方承擔費用。
2.2.4如甲方未開通入戶的水源、電源，需乙方從戶外接入戶內，產生的費用由甲方承擔。
2.2.5由乙方負責提供的材料，乙方有義務按照合同及預算的規定送達施工現場并通知甲方確認簽收。甲方應在接到通知后24小時內簽字確認，否則由此導致乙方無法正常施工的，甲方應承擔乙方因此增加的施工費用，施工期限做相應延長。甲方無法在24小時內確認簽收的，為了保證工程進度，乙方有權在確認主材與甲方選材一致時，代為簽收。
2.2.6乙方必須確保房屋結構牢固，如要改動結構，敲墻必須征求甲方和物業管理部門的書面批準，否則，乙方不得動工。如甲方經乙方告知改動結構后的嚴重影響后，仍強制要求乙方改動結構，乙方可拒絕施工。甲方如擅自改動結構，乙方不負任何責任。
2.2.7甲方的裝飾垃圾，乙方負責清運到小區內物業指定位置,垃圾外運由業主與物業公司負責。如小區物業在本小區內不準傾倒裝飾垃圾的，由此產生的外運費用由甲方承擔。
2.2.8甲方應知會鄰里在施工期間產生的灰塵和噪音可能對其生活和工作環境造成的影響，協調關系獲得理解并承擔相應的責任。
2.2.9甲方有義務事先告知乙方未知的與本工程質量相關的事項，如甲方知道或根據經驗應該知道的有關質量問題而未告知乙方，則造成的損失由甲方承擔。
2.2.10乙方在施工中應妥善保管甲方堆放在現場的家俬、陳設以及工程成品;工程竣工未移交甲方之前，負責對現場的一切設施和工程成品進行保護。
第3條 工程變更
3.1簽訂合同后，甲方未與乙方協商,不得擅自單方修改、變更設計，若有修改意見雙方應該協商一致，簽訂乙方提供的《中期施工增(減)項目變更申請單》(以下簡稱《變更單》)，并經甲方、設計師、項目經理、監理、預算員、物料員簽字認可后方能生效。如甲方修改原設計方案造成工程延期，則有義務簽訂工程延期單，工期相應順延。
3.2如乙方在施工過程中遇到設計與現場情況相沖突的時候，在保證工程質量和美觀的前提下，經與甲方共同協商，可以變更解決。
3.3簽訂施工合同三日后乙方開始采購、定制相關主材及輔料，如果甲方在合同簽訂三日之后要求減少工程項目，須經甲乙雙方協商并取得一致后方可實施變更程序。
3.4乙方根據現場實際情況提出合理建議涉及到變更設計和對原定材料的變更，以及增加工程量，必須經甲方或甲方代表批準，并簽字確認。未經甲方批準簽字，乙方擅自變更設計或對原定材料更換，甲方有權不認可，發生的全部費用由乙方承擔，且工期不順延。
3.5對于甲方提出的不可行的設計變更，乙方有義務事先告甲方將由此產生的質量問題及后果。若甲方強行進行設計變更，從而造成工程質量問題，由甲方承擔。
3.6乙方按照甲方簽字認可的設計方案予以施工的項目，甲方不得以不美觀或不滿意為由要求更改設計。若甲方強行更改設計與材料，其返工費，材料損耗費等損失由甲方承擔。
第4條 付款方式及結算的約定
4.1本合同簽訂后，甲方應在當日向乙方支付本合同總金額的65%，即人民幣￥ 元(大寫 )。在泥作工程、木制作基本完工、漆工進場前，甲方向乙方支付二期工程款，合同總金額的30%，即人民幣￥ 元(大寫： )。余款5% 即人民幣￥ 元(大寫： )在雙方制安驗收合格的三日內付清。
4.2甲方如沒有按時付款，本工程工期自然順延，乙方有權拒絕向甲方交付主材及進行后續項目施工，并且無須承擔甲方房屋裝飾的保修義務。甲方拖欠工程款的，按30元/天向乙方支付違約金。甲方在交付二期工程款前進行變更導致工程款增加的，應在交納二期款時向乙方繳清;二期款后進行施工項目變更導致工程款增加的，應在增項項目開工前全額交納增加款項，否則乙方有權停止施工，相應責任由甲方承擔。
4.3工程結算由乙方根據實際工程量做出《裝修工程業主繳款結算單》，經甲方確認后按實結算，多退少補。
4.4甲方支付乙方的款項，只能交付給乙方公司，并開具乙方財務收據。如甲方將現金交付給其他人代繳而造成損失，責任由甲方承擔。
第5條 工程工期
5.1因甲方未按合同約定完成工作，甲方自購的材料不能按時送達現場或因甲方提供的材料用品不合格造成返工而影響工程工期，原定工期順延，并由甲方承擔因此造成的一切費用。
5.2由于乙方原因不能按期開工、中途停工或因乙方原因造成工程質量存在問題而返工，影響工程工期損失由乙方自行承擔，原定工期不順延。
5.3由于變更或非乙方原因造成的停水、停電及其它不可抗拒的因素而影響工期的，工期相應順延。
5.4部分工作和部分制作需在施工過程中由甲方配合、確認，而甲方遲遲不予表態確認也不予以配合，則視作甲方有意拖延工期，其工期順延。
第6條 驗收結算
6.1本工程質量評定驗收標準的依據
(1)施工圖紙
(2)預算表中所載明的主材說明及工藝備注
(3)中期變更單;
6.2工程驗收項目：基礎改造工程、水電線路改造工程(封閉前)、防水工程(鋪設瓷片前)、吊頂工程(涂料前)、細木工程(油漆前)，泥作工程、油漆工程。
6.3甲乙雙方應及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續。當工程具備覆蓋、遮蓋條件或達到中間驗收標準(如水管及電線管的鑿槽暗敷恢復工作)，乙方自檢，并于48小時前通知甲方參加，驗收合格，甲方或甲方代表在驗收記錄上簽字后，方可進行隱蔽和繼續施工;工程質量符合規范要求，甲方或甲方代表不在驗收記錄上簽字，可視為甲方批準，乙方可進行隱蔽和繼續施工;甲方或甲方代表不參加隱蔽工程和中間工程驗收，乙方可自行驗收，視為甲方已同意。因甲方不正確糾正或其他非乙方原因引起的經濟支出，由甲方承擔。若甲方要求復驗時，乙方應按要求辦理復驗;若復驗合格，甲方應承擔復驗費用，由此造成停工，工期順延;若復驗不合格，其復驗及返工費用由乙方承擔，且工期不順延。
6.4由于乙方施工質量問題造成材料、設備的損壞，其返工費用由乙方承擔。
6.5甲方直接發包的工程遇交叉作業時，乙方和甲方直接發包的施工方應對各自的工程質量負責，若發生質量問題，由責任方承擔。
6.6工程竣工后，乙方可口頭、電話、短信、郵件等方式通知甲方驗收，甲方自接到驗收通知三日內組織驗收，并辦理驗收、移交手續。如甲方在規定時間內不能組織驗收，需及時通知乙方，另定驗收日期。若甲方既不另行通知乙方延期驗收時間，又不按約定時間驗收，視為默認驗收合格。
6.7工程竣工后，甲方未經驗收擅自使用，視為甲方驗收合格。
6.8驗收合格項目，雙方簽字確認;不合格項目限期整改，另行驗收，直至合格為止。
第7條 工程保修
7.1本工程保修責任期以公司完工后發放的《保修單》所載明的期限為準：
1)屋內防水工程、防漏工程保修期為5年，水電工程保修期為5年，木工、泥工、油漆工程保修期為2年;
2)基礎裝修施工項目非人為及自然不可抗力原因造成損壞公司提供終身維護;
3)公司所代購的主材保修期為1年;
4) 家具、燈管保修期為3個月;
5)家電保修期以家電保修卡規定的期限為準，保修義務由電器供應商履行;
7.2保修范圍為乙方施工的工程項目。甲方在交納尾款后，乙方為甲方開具工程保修卡。
7.3施工質量問題和乙方提供材料原因造成的損壞，由乙方保修。
7.4由于甲方提供的材料質量問題、人為造成的損壞和不可避免因素造成的損壞不在保修范圍之內。
7.5在保修期間內，乙方工程質量原因造成的直接損失，由乙方按當時市場價格全額賠償。
7.6乙方驗收交房后，甲方如在使用過程中發現電路短路及其他問題，應及時通知乙方派專業人員檢修，不得擅自請其他行外人員進行維修，否則因此導致的次生災害事故等由甲方承擔。
7.7未辦理工程驗收手續并開具工程質量保修單，甲方提前入住使用視為默認驗收，造成的一切損失由甲方負責，乙方有權拒絕保修。
第8條 爭 議
8.1本合同在履行期間，雙方發生爭議時，在不影響工程進度的前提下，雙方應積極協商解決，否則由責任方承擔由此發生的損失。
8.2協商不成可通過廣西建筑裝飾協會進行調解;調解不成，任何一方均可向工程所在地有管轄權的人民法院起訴解決。
第9條 合同解除和終止
9.1由下列情形之一的，可以解除合同。
(1)甲乙雙方協商一致;
(2)不可抗力致使合同無法履行;
(3)因一方違約致使合同無法履行。
(4)客戶原因要求解除合同的，開工前，材料未進場，客戶需要承擔相應的`違約金;材料進場后，客戶需要承擔相應的違約金。
9.2甲乙方履行完本合同全部義務，工程竣工，結算款項支付完畢后，本合同即告終止(但本合同保修及爭議解決條款除外)。
第10條 其他約定事項
第11條 合同附件：
11.1、工程預算書一份
11.2、A3紙CAD黑白設計施工圖一份
第12條 本合同一式兩份，甲乙雙方各持一份，雙方簽字(蓋章)后生效。
甲方(簽名)：
___年____月____日
乙方：(蓋章)
___年____月____日
裝飾裝修反訴狀 篇7
委托方(甲方)：
承接方(乙方)：
甲、乙雙方經友好洽談和協商，甲方決定委托乙方進行居室裝潢。為保證工程順利進行，根據國家有關法律規定，特簽訂本合同，以便共同遵守。
第一條：工程概況
1、工程地點：
2、工程承包方式，雙方商定采取下列第(1)種承包方式：
(1)乙方包工、包全部材料;
(2)乙方包工、部分包料，甲方提供部分材料。
(3)乙方包工、甲方包全部材料。裝修房屋合同3、總價款：
4、開工日期 年 月 日
第二條：質量要求
1、工程使用主要材料的品種、規格、名稱，經雙方認可。
2、工程驗收標準，雙方同意參照國家的相關規定執行。
3、施工中，甲方如有特殊施工項目或特殊質量要求，雙方應確認，增加的費用，應另簽訂補充合同。
4、凡由甲方自行采購的`材料、設備，產品質量由甲方自負，施工質量由乙方負責。
5、甲方如自聘工程監理，須在工程開工前通知乙方，以便于工作銜接。
第三條：材料供應
1、乙方須嚴格按照國家有關價格條例規定，對本合同中所用材料一律實行明碼標價。甲方所提供的材料均應用于本合同規定的裝潢工程，非經甲方同意，不得挪作他用。乙方如挪作他用，應按挪用材料的雙倍價款補償給甲方。
2、乙方提供的材料、設備如不符合質量要求，或規格有差異，應禁止使用。如已使用，對工程造成的損失均由乙方負責。
3、甲方負責采購供應的材料、設備，應該是符合設計要求的合格產品，并應按時供應到現場。如延期到達，施工期順延，并按延誤工期處罰。按甲方提供的材料合計金額的10%作為管理費支付給乙方。材料經乙方驗收后，由乙方負責保管，由于保管不當而造成損失，由乙方負責賠償。
第四條：付款方式
1、合同一經簽訂，甲方即應付30%工程款;剩余70%尾款待甲方對工程竣工驗收后結算。
甲方在應付款日期不付款是違約行為，乙方有權停止施工。驗收合格未結清工程價款時，不得交付使用。
2、工程施工中如有項目增減或需要變動，雙方應簽訂補充合同，并由乙方負責并且施工變更令，通知施工工地負責人。增減項目的價款，當場結清。
3、甲方未按本合同規定期限預付工程價款的，每逾期一天按未付工程價款額的1%支付給乙方。
第五條：違約責任
合同生效后，在合同履行期間，擅自解除合同方，應按合同總金額的5%作為違約金付給對方。因擅自解除合同，使對方造成的實際損失超過違約金的，應進行補償。
第六條：合同生效
1、本合同和合同附件向雙方蓋章，簽字后生效。未盡事宜雙方協商解決。
2、補充合同與本合同具有同等的法律效力。
3、本合同一式貳份，甲乙雙方各執壹份。
甲方(業主)：
_________年____月____日
乙方：
_________年____月____日
裝飾裝修反訴狀 篇8
建設方(簡稱甲方)：______
承建方(簡稱乙方)：______
根據《建筑安裝工程承包合同條例》、《中華人民共和國價格法》以及其他有關法律法規規定的原則，為保護雙方的合法權益，結合本工程的具體情況，雙方達成如下協議，共同遵守。
一. 施工地址： ___市湖濱區財政局二樓機房 。
二. 承包方式： 全包 (包工.包料、全包、部分承包)。
三. 總價款：￥ 118038.3 元，大寫(人民幣)： 壹拾壹萬捌仟零叁拾捌元叁角其中： 材 料 費： 99966 .63 元，人工費：3654.2元 他費用： 14417.47元 經雙方認可，變更施工內容，變更部分的工程款按實另計。
四. 付款方式：合同一經簽訂，甲方即應付100%工程材料款和施工工費的50%;當工期進度過半(_____年_________月_________日)，甲方即第二次付施工工費的40%。剩余10%尾款待甲方對工程竣工驗收后結算。(注：施工工費包括人工費)
五. 合同組成
本合同的組成包括：本合同文本、預算清單。
六. 工期：自 _____年_________月_________日開工，至 _____年_________月_________日竣工，工期 26 天。
七. 本合同一式二份，甲、乙雙方各執一份，具有同等法律效力。合同附件為本合同的組成部分。
甲方(簽章) ：
乙方(簽章)：
建設方代表(簽字)：
承建方代表(簽字)：
簽訂日期： 年 月 日
裝飾裝修反訴狀 篇9
甲方：
乙方：
依照《中華人民共和國民法典》及國家建設部、省市建委對裝飾工程的有關規定，經雙方協商簽定合同如下：
一、工程項目
1、工程名稱：
2、工程地點：內蒙古自治區人民醫院
3、工程承包方式：包工包料
二、工程裝修內容
三、工程造價
工程造價以甲方的使用要求及設計要求為依據;
工程造價為：￥ 元。
四、工程期限
工程開工日期：
工程竣工日期： 年 月 日
五、質量要求
按國家建設部行業標準JGJ73—91《建筑裝飾工程施工驗收規范》規定，及省、市建委、消防部門規定的標準執行，工程質量達到市優。工程竣工后如出現質量問題(竣工后甲方使用，人為造成的質量問題除外)，屬于乙方責任的，乙方無償保修，保修期為一年，終身維修。
六、付款方式
1、合同簽定后。
2、工程進展一半時，甲方即付給乙方工程款總造價的。
3、工程竣工驗收合格后，甲方即付給乙方全部工程款。
七、雙方責任
1、甲方：負責提供整個工程的使用、設計要求;提供現場使用的水、電位置;提供材料運輸通道、必要的材料堆放場地及原樓的設計圖紙;對裝修工程所涉及的配電系統、管道系統、給排水總閥位置應負責指明;施工場地要平整。
2、乙方：向甲方提供工程裝飾施工設計圖紙及工程報價。
八、其它事宜
經甲乙雙方商定做出如下協議：
1、工程如遇特殊情況或不可抗力造成不能施工的，工期可順延;如發生違約所造成的一切損失，由違約方承擔。
2、本工程報價外的工程或工程項目的材質、工藝放生變化時，需甲方認定綜合單價后，以“現場簽證”形式由甲方現場負責人簽字為準，并列入竣工結算追加當中。(如本工程報價外的工程已經發生或工程項目材質、工藝發生變化時，甲方已認可，但甲方沒簽證的，其所發生的費用同樣有效。)
3、如甲方或乙方違約，而沒有按合同執行的，可向上級主管部門或仲裁機構申訴。
4、其它未盡事宜由雙方協商解決。
5、合同一式貳份，雙方簽字生效，各持壹份，并具有同等法律效力。
甲方單位名稱：
(蓋公章)
年 月 日
乙方單位名稱：
(蓋公章)
年 月 日
裝飾裝修反訴狀 篇10
委托方(甲方)：
承接方(乙方)：
工程項目：
甲、乙雙方經友好洽談和協商，甲方決定委托乙方進行居室裝潢。為保證工程順利進行，根據國家有關法律規定，特簽訂本合同，以便共同遵守。
第一條：工程概況
1.工程地址：___________________________________
2.居室規格：房型______層(式)______室______廳______廚______衛，總計施工面積____________平方米。
3.施工內容：詳見本合同附件(一)《家庭裝潢施工內容單》和施工圖。
4.委托方式：____________________________________________
5.工程開工日期：______年______月______日
6.工程竣工日期：______年______月______日
工程總天數：________天
第二條：工程價款
工程價款(金額大寫)___________________元《家庭裝潢工程材料預算表》。
1、材料款__________元;
2、人工費__________元;
3、設計費__________元;
4、施工清運費__________元;
5、搬卸費__________元;
6、管理費__________元;
7、其他費用(注明內容)______________元。
第三條：質量要求
1.工程使用主要材料的品種、規格、名稱，經雙方認可。
2.工程驗收標準，雙方同意參照國家的相關規定執行。
3.施工中，甲方如有特殊施工項目或特殊質量要求，雙方應確認，增加的費用，應另簽訂補充合同。
4.凡由甲方自行采購的材料、設備，產品質量由甲方自負;施工質量由乙方負責。
5.甲方如自聘工程監理，須在工程開工前通知乙方，以便于工作銜接。
第四條：材料供應
1.乙方須嚴格按照國家有關價格條例規定，對本合同中所用材料一律實行明碼標價。甲方所提供的材料均應用于本合同規定的裝潢工程，非經甲方同意，不得挪作他用。乙方如挪作他用，應按挪用材料的雙倍價款補償給甲方。
2.乙方提供的材料、設備如不符合質量要求，或規格有差異，應禁止使用。如已使用，對工程造成的損失均由乙方負責。
3.甲方負責采購供應的材料、設備，應該是符合設計要求的合格產品，并應按時供應到現場。如延期到達，施工期順延，并按延誤工期處罰。按甲方提供的.材料合計金額的10%作為管理費支付給乙方。材料經乙方驗收后，由乙方負責保管，由于保管不當而造成損失，由乙方負責賠償。
第五條：付款方式
1.合同一經簽訂，甲方即應付100%工程材料款和施工工費的50%;當工期進度過半(_______年_______月_______日)，甲方即第二次付施工工費的40%.剩余10%尾款待甲方對工程竣工驗收后結算。(注：施工工費包括人工費)。
甲方在應付款日期不付款是違約行為，乙方有權停止施工。驗收合格未結清工程價款時，不得交付使用。
2.工程施工中如有項目增減或需要變動，雙方應簽訂補充合同，并由乙方負責開具施工變更令，通知施工工地負責人。增減項目的價款，當場結清。
3.甲方未按本合同規定期限預付工程價款的，每逾期一天按未付工程價款額的1%支付給乙方。
4.甲方在居室裝潢中，如向銀行按揭，須將按揭的憑證及相關文件(復印件)交給乙方。
第六條：工程工期
1.如果因乙方原因而延遲完工，每日按工費的1%作為違約金罰款支付給甲方，直至工費扣完為止。如果因甲方原因而延遲完工，每延遲一日，以裝潢工程價款中人工費的1%作為誤工費支付給乙方元。
2.由甲方自行挑選的材料、設備，因質量不合格而影響工程質量和工期，其返工費由甲方承擔，由于乙方施工原因造成質量事故，其返工費用由乙方承擔，工期不變。
3.在施工中，因工程質量問題、雙方意見不一而造成停工，均不按誤工或延遲工期論處，雙方應主動要求有關部門調解或_____部門協調、處理，盡快解決糾紛，以繼續施工。
4.施工中如果因甲方原因要求重新返工的，或因甲方更改施工內容而延誤工期的，均需簽證，甲方須承擔全部施工費用，如因乙方的原因造成返工，由乙方承擔責任，工期不變。
5.施工中，甲方未經乙方同意，私自通知施工人員擅自更改施工內容所引起的質量問題和延誤工期，甲方自負責任。
第七條：工程驗收
1.工程質量驗收，除隱蔽工程需分段驗收外，待工程全部結束后，乙方組織甲方進行竣工驗收。雙方辦理工程結算和移交手續。
2.乙方通知甲方進
行工序驗收及竣工驗收后，甲方應在三天內前來驗收，逾期視為甲方自動放棄權利并視為驗收合格，如有問題，甲方自負責任。甲方自行搬進入住，視為驗收合格。
3.甲方如不能在乙方指定時限內前來驗收，應及時通知乙方，另定日期。但甲方應承認工序或工程的竣工日期，并承擔乙方的看管費和相關費用。
第八條：其他事項
1.甲方責任
1)必須提供經物業管理部門認可的房屋平面圖及水、電、氣線路圖，或由甲方提供房屋平面圖及水、電、氣線路圖，并向乙方進行現場交底。
2)二次裝飾工程，應全部騰空或部分騰空房屋，清除影響施工的障礙物。對只能部分騰空的房屋中所滯留的家具、陳設物等，須采取必要的保護措施，均需與乙方辦理手續和承擔費用。
3)如確實需要拆、改原建筑物結構或設備、管線，應向所在地房管部門辦理手續，并承擔有關費用。施工中如需臨時使用公用部位，應向鄰里打好招呼。
2.乙方責任
1)應主動出示企業營業執照、會員證書或施工資質;經辦業務員必需有法人代表的委托證書。
2)指派一名工作人員為乙方工地代表，負責合同履行，并按合同要求組織施工，保質保量地按期完成施工任務。
3)負責施工現場的安全，嚴防火災、佩證上崗、文明施工，并防止因施工造成的管道堵塞、滲漏水、停電、物品損壞等事故發生而影響他人。萬一發生，必需盡快負責修復或賠償。
4)嚴格履行合同，實行信譽工期，如果因延遲完工，如脫料、窩工或借故誘使甲方墊資，舉查后均按違約論處。
5)在裝潢施工范圍內承擔保修責任，保修期自工程竣工甲方驗收入合格之日算起，為12個月。
第九條：違約責任
合同生效后，在合同履行期間，擅自解除合同方，應按合同總金額的5%作為違約金付給對方。因擅自解除合同，使對方造成的實際損失超過違約金的，應進行補償。
第十條：爭議解決
本合同履行期間，雙方如發生爭議，在不影響工程進度的前提下，雙方應協商解決。當事人不愿通過協商解決，或協商解決不成時，可以按照本合同約定向人民法院提起訴訟。
第十一條：合同的變更和終止
1.合同經雙方簽字生效后，雙方必需嚴格遵守。任何一方需變更合同的內容，應經雙方協商一致后重新簽訂補充協議。如需終止合同，提出終止合同的一方要以書面形式提出，應按合同總價款的10%交付違約金，并辦理終止合同手續。
2.施工過程中任何一方提出終止合同，須向另一方以書面形式提出，經雙方同意辦理清算手續，訂立終止合同協議后，可視為本合同解除。
第十二條：合同生效
1.本合同和合同附件向雙方蓋章，簽字后生效。
2.補充合同與本合同具有同等的法律效力。
3.本合同(包括合同附件、補充合同)一式份，甲乙雙方各執份。
甲方(業主)：(簽章)
法人代表：
編碼：
委托代理人：
電話：
簽約日期：
乙方：(簽章)
企業地址：
編碼：
工作單位：
委托代理人：
電話：
簽約地址：
裝飾裝修反訴狀 篇11
上訴人：_________________曹某某，男，漢族，19__________年_____月_____日出生，住__________省__________縣__________鎮__________村二組。電話：_________________
被上訴人：_________________李某某，男，漢族,19__________年_____月4_____日出生，住__________縣__________街4號,電話：_________________
上訴請求：_________________
1、撤銷__________縣人民法院(20__)_____民初字第__________號民事裁定;
2、責令原審法院依法作出判決。
事實與理由：_________________
一、原審以被上訴人為被告并無不當，符合法律規定。
民事訴訟法解釋五十九條是對有字號的個體工商戶的訴訟主體地位的明確，但該條文并不否認個體工商戶的經營者作為一般自然人的訴訟主體地位。被上訴人可以個體工商戶(字號)的名義進行民事活動，也可以一般自然人的名義進行民事活動。
個體工商戶(字號)為訴訟主體的情況，要看爭議是否在登記經營范圍內產生，要看民事活動是否是以個體工商戶(字號)的名義進行的。
本案裝修施工不是在登記經營范圍內產生，相關證據上又是以一般自然人“李某某”的名義簽字的。更重要的是，雙方20__年10月到20__年2月簽訂、履行(口頭)合同時，“__________商務酒店”尚不存在(酒店核準日期20__年5月28日)。因此，相關責任應該由被上訴人以一般自然人的名義承擔。
二、退一萬步講，原審以被上訴人為被告就算顯屬不當，原審法院也不應該直接駁回上訴人起訴。
從立法本意上講，最高法院將個體工商戶字號列為當事人主要是為了訴訟方便的考慮。就算上訴人以被上訴人為被告顯屬不當，原審法院也可以通過向上訴人進行釋明或者直接予以更改，而沒有必要直接予以駁回起訴來制造訴累，浪費司法資源。
綜上，原審裁定嚴重錯誤，望二審法院依法主持正義，支持上訴人的上訴請求。
此致
___________人民法院
具狀人： ___________
____ 年 _____ 月 _____ 日
裝飾裝修反訴狀 篇12
發包人：________________ 承包人：________________
住所：__________________ 住所：__________________
委托代理人： ____________營業執照號：____________
電話： __________________ 電話：__________________
本工程設計人： __________電話：___________________
施工隊負責人：___________ 電話：__________________
依照《中華人民共和國合同法 》及有關法律，法規的規定，結合家庭居室裝飾裝修工程施工的特點，雙方在平等，自愿，協商一致的基礎上，就發包人的家庭居室裝飾裝修工程（以下簡稱工程）的有關事宜，達成如下協議：
第一條 工程概況
1.1 工程地點：___________________.
1.2 工程內容及做法（詳見附表1:家庭居室裝飾裝修工程施工項目確認表。附表2:家庭居室裝飾裝修工程內容和做法一覽表）。
1.3 工程承包方式：雙方商定采取下列第___種承包方式。
（1）承包人包工，包料（詳見附表5:承包人提供裝飾裝修材料明細表）；
（2）承包人包工，部分包料，發包人提供部分材料（詳見附表4:發包人提供裝飾裝修材料明細表。附表5:承包人提供裝飾裝修材料明細表）；
（3）承包人包工，發包人包料（詳見附表4:發包人提供裝飾裝修材料明細表）。
1.4 工程期限____天，開工日期____年____月____日，竣工日期____年____月____日。
1.5 合同價款：本合同工程造價為（大寫）：____________元（詳見附表3:家庭居室裝飾裝修工程報價單）。
第二條 工程監理
若本工程實行工程監理，發包人與監理公司另行簽訂《工程監理合同》，并將監理工程師的姓名，單位，聯系方式及監理工程師的職責等通知承包人。
第三條 施工圖紙
雙方商定施工圖紙采取下列第___種方式提供：
（1）發包人自行設計并提供施工圖紙，圖紙一式二份，發包人，承包人各一份（詳見附表6:家庭居室裝飾裝修工程設計圖紙）；
（2）發包人委托承包人設計施工圖紙，圖紙一式二份，發包人，承包人各一份（詳見附表6:家庭居室裝飾裝修工程設計圖紙），設計費（大寫）______元，由發包人支付（此費用不在工程價款內）。
第四條 發包人義務
4.1 開工前____天，為承包人入場施工創造條件。包括：搬清室內家具，陳設或將室內不易搬動的家具，陳設歸堆，遮蓋，以不影響施工為原則；
4.2 提供施工期間的水源，電源；
4.3 負責協調施工隊與鄰里之間的關系；
4.4 不拆動室內承重結構，如需拆改原建筑的非承重結構或設備管線，負責到有關部門辦理相應的審批手續；
4.5 施工期間發包人仍需部分使用該居室的，負責做好施工現場的保衛及消防等項工作；
4.6 參與工程質量和施工進度的監督，負責材料進場，竣工驗收。
第五條 承包人義務
5.1 施工中嚴格執行安全施工操作規范，防火規定，施工規范及質量標準，按期保質完成工程；
5.2 嚴格執行有關施工現場管理的規定，不得擾民及污染環境；
5.3 保護好原居室室內的家具和陳設，保證居室內上，下水管道的暢通；
5.4 保證施工現場的整潔，工程完工后負責清掃施工現場。
第六條 工程變更
工程項目及施工方式如需變更，雙方應協商一致，簽定書面變更協議，同時調整相關工程費用及工期（見附表7:家庭居室裝飾裝修工程變更單）。
第七條 材料的提供
7.1 由發包人提供的材料，設備（詳見附表4:發包人提供裝飾裝修材料明細表），發包人應在材料運到施工現場前通知承包人，雙方共同驗收并辦理交接手續；
7.2 由承包人提供的材料，設備（詳見附表5:承包人提供裝飾裝修材料明細表），承包人應在材料運到施工現場前通知發包人，并接受發包人檢驗。
第八條 工期延誤
8.1 對以下原因造成竣工日期延誤，經發包人確認，工期相應順延：
（1）工程量變化和設計變更；
（2）不可抗力；
（3）發包人同意工期順延的其他情況。
8.2 因發包人未按約定完成其應負責的工作而影響工期的，工期順延；因發包人提供的材料，設備質量不合格而影響工程質量的，返工費用由發包人承擔，工期順延。
8.3 發包人未按期支付工程款，合同工期相應順延。
8.4 因承包人責任不能按期開工或無故中途停工而影響工期的，工期不順延；因承包人原因造成工程質量存在問題的，返工費用由承包人承擔，工期不順延。
第九條 質量標準
雙方約定本工程施工質量標準：___________________________________________.
施工過程中雙方對工程質量發生爭議，由_________部門對工程質量予以認證，經認證工程質量不符合合同約定的標準，認證過程支出的相關費用由承包人承擔；經認證工程質量符合合同約定的標準，認證過程支出的相關費用由發包人承擔。
裝飾裝修反訴狀 篇13
編號:_____________
定作方(以下簡稱“甲方”)：____________住所地址：______________________________
聯系方式：______________________________手機號：______________________
承攬方(以下簡稱“乙方”)：____________單位地址：______________________________
法定代表人：____________________________監理人及電話：______________________
依照《中華人民共和國合同法》及有關法律、法規的規定，結合居室裝飾裝修工程施工的特點，雙方在平等、自愿、協商一致的基礎上，就甲方的友誼超市 店裝飾裝修工程(以下簡稱工程)的有關事宜，達成如下條款：
第一條 工程概況
1.1 工程地點及面積：_________________________________
1.2 工程造價：￥_____________元，大寫(人民幣)：_______
1.3 工程承包方式：雙方商定采取下列第_____種承包方式。
(1)乙方包工、包全部材料。
(2)乙方包工、部分包料，甲方提供部分材料;
(3) 乙方包工、甲方包全部材料。
1.4工程期限________天;
開工日期_____年_____月_____日
竣工日期_____年_____月_____日
第二條 工程監理
若本工程實行工程監理，甲方(或乙方)與監理公司另行簽訂《工程監理合同》，并將監理工程師的姓名、單位、聯系方式及監理工程師的職責等通知乙方(或甲方)。
第三條 施工圖紙
雙方商定施工圖紙采取下列第_____種方式提供：
3.1甲方自行設計并提供施工圖紙，交圖時間為_____月_____日，圖紙一式三份，甲方、乙方、施工隊各執一份;
3.2甲方委托乙方設計施工圖紙，圖紙一式三份，甲方、乙方、施工隊各執一份，設計費由甲方支付(此費用不在工程價款內);
3.3施工圖紙雙方簽字后生效。
第四條 甲方義務
4.1開工前____天，為乙方入場施工創造條件。全部騰空或部份騰空房屋，清除影響施工的障礙物;對只能部份騰空的房屋中所滯留的家具、陳設應采取保護措施，以不影響施工為原則。乙方施工人員對甲方施工現場的牲口應認真清點及保護，并且雙方簽訂“物品清單”;
4.2 開工前將原有的電話設備拆除;提供施工期間的水源、電源，并說明使用注意事項;
4.3 負責協調施工隊與鄰里之間的關系;
4.4 禁止拆動室內承重結構，如需拆、改建筑的承重、非承重結構或遷改廚、衛位置及設備管線，應負責到有關部門辦理相應的審批手續;根據有關部門規定，甲方無權要求乙方移動或改造暖氣、燃氣管線;
4.5參與對工程質量、施工進度的監督及對材料進場、工程竣工的驗收;
4.6工程所在的物業管理部門所收施工押金及各項物業管理費用，由甲方交納(出入證除外)，乙方協助提供物管所需相關材料。
第五條 乙方義務
5.1 施工中嚴格執行國家《住宅裝飾裝修工程施工規范》，保證工程質量，按期完成工程;
5.2 在甲方未正式提供有關部門的審批文件前，嚴禁改動建筑主體、承重結構、暖氣及燃氣管線等，否則應承攬相應責任;
5.3嚴格執行本市有關施工現場管理的規定，不得擾民及污染環境;
5.4保護好原居室室內的家具和陳設，保證居室內上、下管道的暢通;
5.5保證施工現場的整潔，工程完工后負責清掃施工現場;
5.6因乙方在施工中違反物業管理規定而引起的罰款及賠償責任由乙方負責承擔;
5.7乙方設計師負責對甲方提供咨詢、設計、報價等相關服務。合同簽訂后，乙方執行工程施工的代表人為乙方派出的項目經理。甲方關于工程的相關事宜均應與乙方項目經理聯系，以確保工程中的統一指揮和管理。
第六條 工程變更
6.1為確保甲方工程質量、工期及保修服務，合同簽訂后如有工程項目或施工方式的變更，須由雙方協商后簽署書面協議《裝飾裝修工程變更單》，同時調整相關工程費用及工期，口頭承諾或口頭協議均視為無效;凡甲方直接與乙方現場工作人員商定更改施工內容所引起的一切后果，均由甲方承擔;
6.2合同簽訂后，甲方工程減項超過總工程款5%以上時，須向乙方支付減項總額8%的變更費。若甲方減項所用的材料乙方已定購或運到現場，甲方需另外支付材料來回托運、損耗及退貨費用;若甲方要求減少的施工項目已施工，甲方需支付乙方該項目的施工費、材料費、管理費及拆除費;
6.3 甲方第二次支付工程款后增加的施工，乙方需在收到甲方該增加項目100%的工程款后方予以施工。
第七條 材料的提供
7.1 由甲方提供的材料、設備，其規格、質量應符合設計要求。甲方應按時將材料、設備運到施工現場并通知乙方，雙方共同驗收并辦理交接手續;若甲方未按時提供材料或材料的規格、質量不符合設計要求，由此而延誤工期或影響工程質量，責任由甲方承擔;
7.2 由乙方提供的材料、設備的，乙方應在料、設備運到施工現場的時間提前通知甲方，雙方共同驗收;若乙方所供材料的品牌、規格、質量與報價單不符，甲方有權拒絕使用，由此而延誤工期或影響工程質量，責任由乙方承提;
7.3 甲方確定材料品牌、規格、型號或價位標準，由乙方負責為甲方代購的，在材料運至施工現場并經甲方驗收認定后方可使用。乙方收取甲方的材料代購費為材料采管費(材料款的____%)+材料運輸費(根據實際情況確定);若施工過程中因材料質量問題造成的退貨、換貨，以及因此延誤工期，均由甲方承擔任;
7.4 除合同注明外，五金(門鎖、拉手、水龍頭等)、石材、瓷磚、設備、潔具、燈具等，均由甲方購買并按時運到現場;若需要乙方代購，加收所購材料款____%的采購費及運輸費。
第八條工期延誤
8.1對以下原因造成竣工日期延誤，經甲方確認，工期相應順延：
(1)工程量變化和設計變更;
(2)不可抗力;
(3)甲方未按時參加階段驗收而造成的停工;
(4)甲方同意工期順延的其他情況。
8.2因甲方未按約定完成其應負責的工作而影響工期的，工期順延;因甲方提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量的，返工費用由甲方承擔，工期順延;
8.3甲方未按期支付工程款，合同工期相應順延;
8.4因乙方供材或施工等原因不能按期完工的，工期不順延;因乙方原因造成工程質量存在問題的，返工費用由乙方承提，工期不順延。
第九條 質量標準
9.1 雙方約定本工程施工質量按下列第______項標準驗收：
(1)《GB50210—20xx建筑裝飾裝修工程質理驗收規范》
(2)《安徽省家庭房屋裝飾裝修工程質量驗收規定》
(3)其它驗收標準：
9.2 施工過程中雙方對工程質量發生爭議時：
(1)甲乙雙方協商解決;
(2)如協商達成一致意見，由雙方同意的工程質量檢測機構鑒定，所需費用及因此造成的損失，由責任方承擔。雙方均有責任，由雙方根據其責任分別承擔。
第十條 工程驗收和保修
10.1 雙方約定在施工過程中分下列三個階段對工程質量進行驗收：
(1)水、電管線，防水層及吊頂基層等隱蔽工程驗收;
(2)油漆、面層涂料施工前驗收;
(3)竣工驗收。
乙方應提前二天通知甲方進行各階段驗收，各階段驗收合格后應填寫工程驗收單。若甲方接到通知后，未按時參加驗收，乙方有權停工等待，由此給乙方造成的工期延誤及其它損失均由甲方承擔;
10.2 工程竣工驗收合格并結清工程余款后，乙方向甲方辦理移交手續，并填寫工程保修單(保修期為貳年)
第十一條 工程款支付方式
11.1 雙方約定按以下第_____種方式支付工程款：
(1)合同生效后，甲方按下表中的約定直接向乙方財務支付工程款：
(2)第一次 合同簽訂之日，第二次 隱蔽工程驗收后3日內， 第三次 竣工驗收合格后4日內
(3)其他支付方式：___________________________________
11.2工程驗收合格后2日內，乙方應在向甲方提出工程結算，并將有關資料送交甲方。甲方接到資料后2日內如未有異議，雙方應在工程結算單上簽字，甲方并同時向乙方結清工程尾款。
11.3甲方應將工程款直接交乙方財務部。工程款全部結清后，乙方應穨甲方開具正式統一發票。若因甲方將工程款直接交給乙方施工人員而造成損失，責任由甲方自負。
第十二條 違約責任
12.1合同簽訂后，合同任何一方提出解除合同或無論因何原因違約造成合同無法履行的，應及時通知另一方，經雙方協商同意后，可辦理終止或延期履行合同手續，違約方應向守約方支付工程造價______%的違約金;若因此造成損失的，違約方應予以賠償;
12.2工程未驗收合格或未結清尾款而未移交，甲方使用或擅自動用工程成品的，工程視為合格，由此而造成損失的由甲方負責，并視為甲方自動放棄保修及維修權利且乙方仍有追收尾款的權利;
12.3甲方未按期支付第二(三)次工程款的，乙方有權停工，每延誤一日向乙方支付工程總造價2‰的違約金;
12.4由于乙方原因，工程質量達不到雙方約定的質量標準，乙方負責修理，所需修理費用由乙方承擔，工期不予順延。
12.5由于甲方或乙方原因致使工期延誤，每延誤一日由責任方向對方支付工程總造價的2‰作為違約金。
第十三條 合同爭議的解決方式
雙方發生爭議協商解決不成時，按下列第______種方式解決：
(1)向_____________________________仲裁委員會申請仲裁;
(2)向____________________________________人員法院起訴。
第十四條 具體規定
14.1工程地在市區以外的裝飾工程，乙方加收工程總造價的3%-10%的遠程施工費;
14.2因工程施工而產生的垃圾，由乙方負責清運到政府規定的垃圾堆放點，甲方應支付垃圾清運費用(人民幣)_____________元，(此費用不在工程款內);
14.3施工期間，甲方將外屋門鑰匙________把，交給乙方施工負責人____________負責保管工程竣工移交后，甲方負責提供新鎖__________把，由乙方當場負責安裝好交付甲方使用;
14.4施工期間，乙方每天的工作時間為：
上午_________點_________分至_________點_________分;
下午_________點_________分至_________點_________分。
第十五條 附則
15.1本合同簽訂后工程不得轉包;
15.2甲、乙雙方直接簽訂合同的，本合同一式兩份，雙方簽字(蓋章)后生效，甲、乙雙方各持一份;
15.3凡在本市各家庭裝飾裝修市場內簽訂合同的，本合同一式三份，甲、乙雙方及市場有關部門簽字(蓋章)后生效，三方各持一份;
15.4合同履行完后自動終止;
15.5本合同實行當事人自愿鑒證，以保護合同當事人的合法權益。
15.6合同附件為本合同的組成部份，與本合同具有同等法律效力。
甲方(簽字)：_____________ 乙方(蓋章)：_____________
委托代理人(簽字)：_______ 法定代表人(簽字)：_______
________年_______月______日 ________年_______月______日
裝飾裝修反訴狀 篇14
發包方(甲方)：
承包方(乙方)：
鑒于裝飾裝修工程的實際情況需要，按照《中華人民共和國合同法》及建設部《建筑裝飾裝修管理規定》結合本工程具體情況，經甲乙雙方協商，現達成以下合同條款，雙方自覺遵守。
一、工程概況
工程名稱：匯金廣場改造 工程地點：滸關鎮興賢路 工程內容：扶手電梯上、下口及電梯井道開挖、基礎澆筑
二、工程承包范圍
承包范圍：包工、包料
三、合同工期：
開工日期： 竣工日期： 合同工期總日歷天數 天。遇不可抗因素影響，工期須延。
四、質量標準：
工程質量標準：按照圖紙要求、達標
五、合同價款
金額(大寫)：伍萬元整 (人民幣)￥： 50000 元
六、付款方式：
1、工程完成后天內，一次性付清全部合同價款。
七、驗收交付
1、按照圖紙施工要求完成后驗收，驗收合格后即交付。
八、附則
1、本合同條款未盡事宜，雙方協商解決并簽訂補充協議作為附件，附件與本合同具同等效力，雙方簽定之日起生效。
2、本合同一式二份，雙方各執一份，自雙方簽訂之日起生效。工程價款付清后即失效。
3、附件： (1)施工圖紙 (2)工程報價清單 (3)其他 發包人：(公章) 住所： 法定代表人： 委托代表人： 電話： 傳真： 開戶銀行： 賬號： 郵政編碼： 承包人：(公章)住所： 法定代表人： 委托代表人：
電話： 傳真： 開戶銀行： 賬號：
郵政編碼：
裝飾裝修反訴狀 篇15
甲方：_________代表人：_________
乙方：_________代表人：_________
依照《中華人民共和國民法典》及相關法律、法規的規定，結合住宅裝飾工程施工的特點，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方經友好洽談和協商，就雙方的住宅裝飾工程的有關事宜，達成如下協議：
一、工程概況
1、工程地點_________。
2、工程內容及做法：詳見雙方確認的工程預算表、施工圖和工程內容。
3、承包方式：雙方商定采取下列_________種方式。
(1)包工包料;
(2)包工、包部分材料;
(3)包工不包料。
4、工程期限及保修期：工程期限_________天。自_________年______月______日起至_________年______月______日止。保修期：______月。自工程竣工經甲方驗收合格，雙方簽字之日起計算，并由乙方開具工程保修單。
5、合同價款及付款方式：
本合同總價為(大寫)：_________(小寫)_________元，合同生效后，甲方按下表中的約定向乙方支付工程款：
工程驗收合格后，乙方應向甲方提出工程結算單，并將有關資料送交甲方，由甲方在五天內審核完畢如無異議視為同意，并在簽字同時結清工程余款，工程發票(合同總價)中所應繳納的稅金由甲方承擔。
二、雙方應盡的責任及義務
甲方：
1、開工前_________天，為乙方入場施工創造條件，騰空房間，清除影響施工的障礙物，對只能騰空的部分房屋而滯留的家具、陳設應歸堆，遮蓋，采取保護措施;
2、提供施工期間的水源、電源，并承擔相應費用;
3、負責協調施工隊和鄰里之間的關系;
4、不得變動建筑主體或者承重結構，如確需折改原建筑結構、設備管線，負責到有關部門辦理相應的審批手續;
5、協調有關部門做好現場保衛、消防、垃圾處理等工作，并承擔相應費用;
6、對工程質量、施工進度進行檢查和監督;
7、甲方家庭成員對工程的意見，均需經過甲方代表與乙方接觸。
乙方：
1、根據施工圖紙，提供施工方案和進度計劃，交甲方備案認可;
2、施工中嚴格執行安全施工操作規范、防火規定、施工規范及質量標準，按期保質完成工程;
3、負責對現場設施和工程成品的保護，防止因施工造成的管道堵塞、滲漏水、停電、物品損害等事故發生，如有發生，應盡快負責修復;
4、文明施工，佩證上崗，保證施工現場的整潔，盡量減少噪音，不擾民及污染環境，工程完工后負責清掃施工現場。
三、工程變更
1、工程施工過程中，甲方提出修改意見及增減工程項目時，須提前與乙方聯系，并簽訂書面變更協議后，方能進行該項目的施工。
2、甲方私自與工地施工人員商定更改施工內容所引起的一切后果，由甲方自負，給乙方造成損失，延誤工期的，還應賠償。
四、材料、設備的供應
1、由甲方提供的材料設備，應為附合設計和國家標準要求的合格產品，并應按施工進度計劃及時供應到現場，并事先通知乙方，雙方對所供應材料的數量及外觀進行共同驗收，辦理交接手續后由乙方負責保管，并收取一定的保管費用，如造成損失，由乙方負責賠償。
2、甲供材料未經甲方同意不得挪作他用，乙方如挪用，按挪用材料的雙倍價格補償給甲方。
3、由乙方提供的材料、設備，必須與所供的材料明細表中的品種、規格、型號、品種、等級、質量、計量標準及數量相符，經甲方簽字認可后再行使用。
4、乙方提供的材料設備如不符合國家標準質量要求或規格有差異時，禁止使用;如已使用，其后果和損失均由乙方承擔。
五、質量標準及驗收
1、本工程質量標準按______年______月______日發布的______省《住宅裝飾質量標準》執行。
2、工程驗收分隱蔽工程驗收、中間驗收和竣工驗收三部分，其中對隱蔽工程和中間驗收應由甲、乙雙方及時辦理，以便進入下道工序施工，甲方如不能按通知時間到現場視作同意。工程全部結束后，乙方應通知甲方在5天內組織驗收，填寫工程驗收單。如甲方因故不能在5天內參加驗收，應及時以書面形式通知乙方，另定驗收日期，甲方應承認竣工日期，并承擔乙方的看管費和相關費用，驗收合格簽字后，結清工程余款，工程保修單即行生效。
3、如未經驗收，甲方自行搬入家具或居住，則視為驗收合格。
4、施工過程中雙方對工程質量發生爭議，由質檢部門對工程質量予以驗證，經驗證工程質量不符合合同約定及質量標準的，驗證過程支出的相關費用由乙方承擔，如符合合同約定和質量標準的，驗證過程支出的相關費用由甲方承擔。
5、室內環境質量。乙方與甲方共同做到使用符合國家標準(國家質量檢驗檢疫總局______年______月______日發布實施)的建筑裝飾材料。
工程完工后，乙方應根據國家質量檢驗檢疫總局和建設部______年______月______日聯合發布實施的"民用建筑工程室內環境污染控制規范"，進行室內環境的檢測，并提供檢測報告。檢測費用根據建設部建辦質()17號文件精神，室內環境質量檢測屬裝修裝飾工程最后一個環節，應列入工程預算中，檢測結果不合格，雙方應分析原因，明確責任，責任方應承擔由此產生的治理費用。
6、甲方如有特殊施工項目和特殊質量要求，雙方應確認，并另簽補充合同。
六、工期延誤
1、對以下原因造成竣工日期延誤，經甲方確認簽字，工期相應順延：
(1)工程量變化和設計變更;
(2)不可抗力;
(3)甲方同意工期順延的其他情況。
2、因甲方未按約定完成其應負責的工作而影響工期的，工期順延，因甲方提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量的，返工費用由甲方承擔，工期順延。
3、甲方不按期支付工程款，合同工期相應順延。
4、因乙方責任未按期開工或無故中途停工而影響工期的，工期不順延，因乙方所提供的材料、設備質量不合格或造成的工程質量存在問題的，返工費用由乙方承擔，工期不順延。
七、工程監理
若本工程實行工程監理，甲方與監理公司另行簽訂《工程監理合同》，并將監理單位、監理工程師的姓名、聯系電話及其職責等通知乙方。
八、違約責任
1、合同雙方中的任何一方因未履行合同約定或違反國家法律、法規及有關政策規定，受到罰款或給對方造成損失的均由責任方承擔責任，并賠給對方造成的直接經濟損失。
2、合同生效后，在合同履行期間，任何一方在雙方未取得一致意見并辦理合同終止手續的情況下擅自解除合同，應按合同總造價的5%作為違約金，會付給對方，因一方擅自解除合同，使對方造成的實際損失超過違約金時，應進行補償。如一方因故無法履行合同時，應及時通過另一方法辦理合同終止手續，并由責任方賠償對方相應的經濟損失。
3、甲方責任：
(1)未按合同規定的時間、要求提供材料、設備，應償付乙方因此造成的停工、誤工機械臺班的實際損失。
(2)由于甲方提供的材料、設備質量的規格差異，乙方向甲方提出，甲方仍表示使用而影響工程質量，其返工費用由甲方承擔。
(3)工程未經驗收，甲方提前使用造成質量問題或損壞，由甲方承擔責任。
(4)甲方未按約定期支付工程款的，每延誤一天向乙方支付合同價款1‰的滯納金。
(5)甲方未辦理有關手續，要求乙方拆除原有建筑結構設備管線，乙方有權拒絕施工。
4、乙方責任
(1)工程質量不符合合同規定，甲方有權要求無償修理或返工，造成的損失由乙方負責。
(2)乙方擅自折改原有建筑結構或設備管線，由此造成的損失或事故(包括罰款)由乙方承擔。
(3)乙方應妥善保護甲方提供的材料和設備等，如有損壞，應予賠償。
(4)由于乙方原因，致使工期延誤的，每延誤一天向對方支付合同價款1‰的滯納金。
九、合同爭議的解決方式
本合同在履行過程中產生的爭議，由當事人雙方協商解決，也可由有關部門進行調解，如調解不成的，可提交______仲裁委員會仲裁。
十、其它約定事項
1、因施工而產生的垃圾清除和材料搬運，甲方可委托乙方負責，其費用由甲方負責。
2、施工期間，甲方將外屋鑰匙各1把，交乙方保箮，工程竣工驗收后，甲方負責提供新鎖，由乙方當場安裝好后交付甲方使用。
十一、附則
1、雙方另有約定，可簽訂補充合同。
2、本合同(包括附表)經雙方簽字(蓋章)后生效，合同履行完畢后終止。
3、本合同和補充合同具有同等法律效力。
4、本合同簽訂后工程不得非法轉包。
5、本合同一式_________份，雙方各執___________份。
甲方(蓋章)：___________乙方(蓋章)：______________
代表人(簽章)：_________法定代表人(蓋章)：_______
電話或手機：__________電話或手機：______________
_________年____月____日_________年____月____
裝飾裝修反訴狀 篇16
發包方(簡稱甲方)：X身份證號：
承包方(簡稱乙方)：X身份證號：
甲乙雙方經友好協商，甲方決定委托乙方進行住房裝修，為保護雙方的合法權益，結合本工程的具體情況，雙方達成如下協議，共同遵守。
一、工程概況
1.裝飾施工地點：。
2.住房結構：房型房X廳套，施工面積X平方米。
3.裝飾施工內容：X。
4.承包方式：X(包工包料、清包工、部分承包)。
5.工期：自X年X月X日開工，至X年X月X日竣工，工期天。
二、工程價款及結算的約定
1.工程總價款：￥X元，大寫(人民幣)：詳見本合同裝修工程報價單。
2.工程款付款方式按下列方式支付：
(1)第一次，對預算設計認可簽訂合同之日。支付X元訂金，第二次付款時扣除
(2)第二次合同簽定后開工前支付工程總造價%合計X元
(3)第三次施工過程中工期進度過半支付工程總造價%合計X元
(4)第四次竣工驗收當天支付工程總造價%合計X元
(5)工程保修期X年。工程款全部結清后，甲、乙雙方簽訂《工程保修單》，保修期從竣工驗收簽章之日起算。
三、關于材料供應的約定
1.甲方提供的材料：詳見合同裝修工程報價單。本工程甲方負責采購供應的材料、設備，應為符合設計要求的合格產品，并應按時供應到現場，乙方應辦理驗收手續。如甲方供應的材料、設備發生質量問題或規格差異，乙方應及時向甲方書面提出，甲方仍表示使用的，由此造成工程損失的，責任由甲方承擔。甲方供應的材料抵現場后，經乙方驗收，由乙方負責保管，乙方可收取甲方提供材料價款保管費，費率由雙方約定，由于保管不當造成的損失，由乙方負責賠償。
2.乙方對甲方采購的裝飾材料、設備，均應用于本合同規定的住宅裝飾，非經甲方同意，不得挪作他用。如乙方違反此規定，應按挪用材料、設備價款的雙倍補償給甲方。
3.乙方供應的材料、設備，如不符合質量要求或規格有差異，應禁止使用。如已使用，對工程造成的損失由乙方負責。如乙方提供的材料、設備系為偽劣商品，應按材料、設備價款的.雙倍補償給甲方。
四、關于工程質量及驗收的約定
1.本工程執行DBJ08 – 62 – 97《住宅建筑裝飾工程技術規程》、DB31/T30 –1999《住宅裝飾裝修驗收標準》和市建設行政主管部門制定的其它地方標準、質量評定驗收標準。
2.本工程由方設計施工方案。
3.甲方提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量，其返工費由甲方承擔，工期順延。由于乙方原因造成質量事故，其返工費用由乙方承擔，工期不變。
4.在施工過程中，甲方提出設計修改意見及增減工程項目時須提前與乙方聯系，雙方同意后，方能進行該項目的施工.由此影響竣工日期，甲、乙雙方商定。
5.工程驗收甲、乙雙方應及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續，甲方不能按預約規定日期參加驗收，由乙方組織人員進行驗收，甲方應予承認。事后，若甲方要求復驗，乙方應按要求辦理復驗。若復驗合格，其復驗及返工費用由甲方承擔，工期也予順延。
6.工程竣工：乙方應提前三天通知甲方驗收，甲方應自接到通知三日內組織驗收。如甲方在規定時間內不能組織驗收須及時通知乙方，另定驗收日期。
五、有關安全生產和防火的約定
甲方提供的施工圖紙或做法說明及施工場地應符合防火、防事故的要求，主要包括電氣線路、煤氣管道、自來水和其它管道暢通、合格。乙方在施工中應采取必要的安全防護和消防措施，保障作業人員及相鄰居民的安全，防止相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏水、停電、物品毀壞等事故發生。如遇上述情況發生，屬甲方責任，甲方負責和賠償;屬于乙方責任的，乙方負責修復和賠償。
六、其它事項
1.甲方應在開工前，向乙方提供經物業管理部門認可的施工圖紙，并向乙方進行現場交底。并向乙方提供施工需用的水、電等必備條件，并說明使用注意事項。做好施工中臨時性使用公用部位操作以及產生鄰里關系等的協調工作。
2.乙方參加甲方組織的施工圖紙或做法說明的現場交底。按要求組織施工，保質保量、按期完成施工任務，解決由乙方負責的各項事宜，對其行為乙方應予認可。未經甲方同意和所在地房管或物業管理部門批準，不得隨意拆改原有建筑承重結構及各種共用設備管線。
七、違約責任
1.由于甲方原因導致延期開工或中途停工，甲方應補償乙方因停工、窩工所造成的損失，每停工一天，甲方付乙方XX元;甲方未按合同的約定付款的，每逾期一天，支付XX元違約金。
2.由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方按甲方已付款的 %向甲方支付違約金。
八、糾紛處理方式
雙方如對合同執行發生爭議，應通過友好協商解決，如協商無效的，可以提交人民法院訴訟。
九、合同的變更和解除
合同經雙方簽字生效后，雙方必須嚴格遵守。
十、本合同一式份，甲、乙雙方各執份，具有同等法律效力。
甲方(簽字/蓋章)：乙方(簽字/蓋章)：
聯系電話：聯系電話：
X年X月X日X年X月X日
裝飾裝修反訴狀 篇17
甲方(業主)：_______________
乙方：_____________
依照《中華人民共和國合同法》及有關法律、法規的規定，結合家庭居室裝飾裝修工程施工的特點，雙方在協商一致的基礎上，就發包人的家庭居室裝修工程(以下簡稱工程)的有關事宜，達成如下協議：
第一條 工程概況
1.1 工程地點：
1.2 工程內容及做法(見附件清單)。
1.3 工程承包方式：雙方商定采取下列第______種承包方式。
(1)承包人包工、包料;
(2)承包人包工、部分包料(承包人提供裝飾裝修材料表)，發包人提供部分材料(發包人提供裝飾裝修材料表);
(3)承包人包工、發包人包料(發包人提供裝飾裝修材料明細表)。
1.4 工程期限30天，開工日期20xx年____月____日，竣工日期______ 年____月____日。
1.5 合同價款：本合同工程造價為(大寫)：________________________元，小寫：______________元(《家庭居室裝飾裝修工程報價單》)。
第二條 工程監理 若本工程實行工程監理，發包人與監理公司另行簽訂《工程監理合同》，并將監理工程師的姓名、單位、聯系方式及監理工程師的職責等通知承包人。
第三條 施工圖紙 雙方商定施工圖紙采取下列第______種方式提供：
(1)發包人自行設計并提供施工圖紙，圖紙一式二份，發包人、承包人各一份(詳見家庭居室裝飾裝修工程設計圖紙);
(2)發包人委托承包人設計施工圖紙，圖紙一式二份，發包人、承包人各一份(詳見家庭居室裝飾裝修工程設計圖紙)，設計費(大寫)____________元，由發包人支付(此費用不在工程價款內)。
第四條 發包人義務
4.1 開工前為承包人入場施工創造條件。包括：搬清室內家具、陳設或將室內不易搬動的家具、陳設歸堆、遮蓋，以不影響施工為原則;
4.2 提供施工期間的水源、電源;
4.3 參與工程質量和施工進度的監督，負責材料進場、竣工驗收。
第五條 承包人義務
5.1 施工中嚴格執行安全施工操作規范、防火規定、施工規范及質量標準，按期保質完成工程;
5.2 嚴格執行有關施工現場管理的規定，不得擾民及污染環境;
5.3 保護好原居室室內的家具和陳設，保證居室內上、下水管道的暢通;
5.4 保證施工現場的整潔，工程完工后負責清掃施工現場。
第六條： 付款條件和付款方式
6.1付款條件：裝修完畢后檢驗合格付款;
6.2 付款方式：支票或電匯
第七條： 工程驗收
7.1.工程質量驗收：待工程全部結束后，乙方組織甲方進行竣工驗收。雙方辦理工程結算和移交手續。
7.2.乙方通知甲方進行工序驗收及竣工驗收后，甲方應在三天內前來驗收。
第八條： 其他事項
8.1.甲方
(1)必須提供經物業管理部門認可的房屋平面圖及水、電、氣線路圖，或由甲方提供房屋平面圖及水、電、氣線路圖，并向乙方進行現場交底。
(2)二次裝飾工程，應全部騰空或部分騰空房屋，清除影響施工的障礙物。對只能部分騰空的房屋中所滯留的家具、陳設物等，須采取必要的 保護措施，均需與乙方辦理手續和承擔費用。
(3)如確實需要拆、改原建筑物結構或設備、管線，應向所在地房管部門辦理手續，并承擔有關費用。施工中如需臨時使用公用部位，應事先打好招呼。
8.2.乙方
(1) 應主動出示企業營業執照、會員證書或施工資質;如是下屬分支機構，也須有上級公司出具的證明;經辦業務員必需有法人代表的委托證書。
(2) 負責施工現場的安全，嚴防火災、佩證上崗、文明施工，并防止施工造成的管道堵塞、滲漏水、停電、物品損壞等事故發生而影響他人。萬一發生，必需盡快負責修復或賠償。
(3) 嚴格履行合同，實行信譽工期，如果因延遲完工，如脫料、窩工或借故誘使甲方墊資，舉查后均按違約處。
(4) 在裝潢施工范圍內承擔保修責任，保修期自工程竣工甲方驗收入合格之日算起，為12個月。
第九條： 違約責任
合同生效后，在合同履行期間，擅自解除合同方，應按合同總金額____ %作為違約金付給對方。因擅自解除合同，使對方造成的實際損失超過違約金的，應進行補償。
第十條： 爭議解決
10.1、本合同履行期間，雙方如發生爭議，在不影響工程進度的前提下，雙方應協商解決。或憑本合同和乙方開具的統一發票向市室內裝飾行業協會家庭裝潢專業委員會投訴，請求解決。
10.2、當事人不愿通過協商、調解解決，或協商、調解解決不成時，可以按照本合同約定向—仲裁委員會申請仲裁;--人民法院提起訴訟。
第十一條： 合同的變更和終止
11.1.合同經雙方簽字生效后，雙方必需嚴格遵守。任何一方需變更合同的內容，應經雙方協商一致后重新簽訂補充協議。如需終止合同，提出終止合同的一方要以書面形式提出，應按合同總價款的___ %交付違約金，并辦理終止合同手續。
11.2.施工過程中任何一方提出終止合同，須向另一方以書面形式提出，經雙方同意辦理清算手續，訂立終止合同協議后，可視為本合同解除。 第十二條： 合同生效
12.1.本合同和合同附件向雙方蓋章，簽字后生效。
12.2.補充合同與本合同具有同等的法律效力。
12.3.本合同(包括合同附件、補充合同)一式兩份，甲乙雙方各執壹份。
甲方(業主)：_______________(簽章)
乙方：_____________ (簽章)
住所地址：_______________________
企業地址：_______________________
郵政編碼：_______________________
郵政編碼：_______________________
法人代表：_______________________
法人代表：_______________________
裝飾裝修反訴狀 篇18
委托方(甲方)：
承接方(乙方)：
甲、乙雙方經友好洽談和協商，甲方決定委托乙方進行居室裝潢。為保證工程順利進行，根據國家有關法律規定，特簽訂本合同，以便共同遵守。
第一條：工程概況
1、工程地點：
2、工程承包方式，雙方商定采取下列第(1)種承包方式：
(1)乙方包工、包全部材料;
(2)乙方包工、部分包料，甲方提供部分材料。
(3)乙方包工、甲方包全部材料。裝修房屋合同3、總價款：
4、開工日期 月年
第二條：質量要求
1、工程使用主要材料的品種、規格、名稱，經雙方認可。
2、工程驗收標準，雙方同意參照國家的相關規定執行。
3、施工中，甲方如有特殊施工項目或特殊質量要求，雙方應確認，增加的費用，應另簽訂補充合同。
4、凡由甲方自行采購的材料、設備，產品質量由甲方自負，施工質量由乙方負責。
5、甲方如自聘工程監理，須在工程開工前通知乙方，以便于工作銜接。
第三條：材料供應
1、乙方須嚴格按照國家有關價格條例規定，對本合同中所用材料一律實行明碼標價。甲方所提供的材料均應用于本合同規定的裝潢工程，非經甲方同意，不得挪作他用。乙方如挪作他用，應按挪用材料的雙倍價款補償給甲方。
2、乙方提供的材料、設備如不符合質量要求，或規格有差異，應禁止使用。如已使用，對工程造成的損失均由乙方負責。
3、甲方負責采購供應的材料、設備，應該是符合設計要求的合格產品，并應按時供應到現場。如延期到達，施工期順延，并按延誤工期處罰。按甲方提供的材料合計金額的10%作為管理費支付給乙方。材料經乙方驗收后，由乙方負責保管，由于保管不當而造成損失，由乙方負責賠償。
第四條：付款方式
1、合同一經簽訂，甲方即應付30%工程款;剩余70%尾款待甲方對工程竣工驗收后結算。
甲方在應付款日期不付款是違約行為，乙方有權停止施工。驗收合格未結清工程價款時，不得交付使用。
2、工程施工中如有項目增減或需要變動，雙方應簽訂補充合同，并由乙方負責并且施工變更令，通知施工工地負責人。增減項目的價款，當場結清。
3、甲方未按本合同規定期限預付工程價款的，每逾期一天按未付工程價款額的1%支付給乙方。
第五條：違約責任
合同生效后，在合同履行期間，擅自解除合同方，應按合同總金額的5%作為違約金付給對方。因擅自解除合同，使對方造成的實際損失超過違約金的，應進行補償。
第六條：合同生效
1、本合同和合同附件向雙方蓋章，簽字后生效。未盡事宜雙方協商解決。
2、補充合同與本合同具有同等的法律效力。
3、本合同一式貳份，甲乙雙方各執壹份。
甲方(業主)： 乙方：
銀行賬號：
裝飾裝修反訴狀 篇19
甲方(發包方)：
乙方(承包方)：
第一條 工程概況
1.1 工程地點： ，住房結構： ，施工面積 平方米。
1.2 工程造價：總價款： 元，大寫( 整)(詳見附表：裝修工程報價單)。經雙方認可，變更施工內容，變更部分的工程款按實另計。
1.3 本著雙方誠信、公開原則，同時為避免欺騙、隱瞞性行為發生，乙方鄭重承諾,乙方提供的標的物的價格為同期同質最低價格,否則乙方自愿補償雙方合作總額價格差異的兩倍及甲方因此產生的全部損失。
1.4 工程期限 天;開工日期 年___月__日，竣工日期 年__月__日。
1.5 工程內容及做法(見附件：裝飾裝修工程施工項目確認表、裝飾裝修工程內容和做法一覽表)。
第二條 施工單位資格
2.1 乙方應當持有建設行政主管部門頒發的具有建筑裝飾裝修工程承包范圍的《建筑業企業資質證書》。
2.2 乙方是經過工商行政管理機關核準登記的企業法人，通過最近一次企業年檢，具有經建設行政主管機關審定的從事民用建筑裝飾裝修工程的資質，資質等級符合本次施工的要求。乙方不具備營業資格或相應資質的，甲方有權終止本合同，乙方應當立即返還甲方已支付的費用，并賠償損失。
第三條 工程監理
若本工程實行工程監理，甲方與監理公司另行簽訂《工程監理合同》，并將監理工程師的姓名、單位、聯系方式及監理工程師的職責等通知乙方。
第四條 施工圖紙
4.1雙方商定施工圖紙采取下列第 種方式提供：
(1)甲方自行設計并提供施工圖紙，交圖時間為 年___月___日，圖紙一式 份，甲方、乙方、施工隊各執 份。
(2)甲方委托乙方設計施工圖紙，圖紙一式 份交甲方，設計費由甲方支付(此費用包含在工程價款內)。
4.2 雙方提供的施工圖紙和室內環境污染控制預評價計算書必須符合相應國家標準。
4.3 雙方應當對施工圖紙和室內環境污染控制預評價計算書予以簽收確認。4.4 施工圖紙經雙方蓋章有效。
第五條 保密
5.1 甲、乙雙方同意對履行協議中的一切相關資料僅限于甲、乙雙方為履行本協議所使用，雙方及其雇員應對其所知悉的雙方商業秘密承擔保密義務，并承諾無論本協議因任何原因而解除，本保密義務繼續有效。
第六條 甲方權利義務
6.1 開工前 天，為乙方入場施工創造條件。全部騰空或部分騰空房屋，清除影響施工的障礙物;對只能部分騰空的房屋中所滯留的家具、陳設應采取保護措施，以不影響施工為原則。乙方施工人員對甲方施工現場的物品應認真清點及保護，并且雙方簽訂“物品清單”。
6.2 提供施工期間的水源、電源，并說明使用注意事項。
6.3 負責協調施工隊與鄰里之間的關系。
6.4 禁止拆動室內承重結構，如需拆、改建筑的承重、非承重結構或遷改廚、衛位置及設備管線，應負責到有關部門辦理相應的審批手續。
6.5 參與對工程質量、施工進度的監督及對材料進場、工程竣工的驗收。
6.6 工程所在的物業管理部門所收施工押金及各項物業管理費用及施工期間水電費，由甲方交納(出入證除外)，乙方協助提供物業管理所需的相關材料。
6.7 未經原設計單位或者具有相應資質等級的設計單位提出設計方案，甲方不得變動建筑主體和承重結構。
6.8 房屋裝飾裝修所產生的廢棄物不得亂倒亂放，甲方應當按照物業管理單位、房屋所在地居民委員會或者單位房屋管理部門規定的地點堆放。
第七條 乙方權利義務
7.1 施工中嚴格執行國家《住宅裝飾裝修工程施工規范》，保證工程質量，按期完成工程。
7.2 采取必要的安全防護和消防措施，保障作業人員和相鄰居民的安全，并承擔由此產生的所有責任。
7.3 保護好原居室室內的家具和陳設，保證居室內上、下管道的暢通。
7.4 家庭居室裝飾裝修所形成的各種廢棄物，應當按照有關部門指定的位置、方式和時間進行堆放及清運。嚴禁從樓上向地面或由垃圾道、下水道拋棄因裝飾裝修居室而產生的廢棄物及其他物品。
7.5 乙方設計師負責對甲方提供咨詢、設計、報價等相關服務。合同簽訂后，乙方執行工程施工的代表人為乙方派出的項目經理。甲方關于工程的相關事宜均應與乙方項目經理聯系，以確保工程中的統一指揮和管理。
7.6 乙方自行采購或者向甲方推薦使用不符合國家標準的裝飾裝修材料，造成空氣污染超標的，造成損失的，依法承擔賠償責任。
7.7 因進行裝飾裝修施工造成相鄰房屋的管道堵塞、滲漏、停水、停電等，由乙方承擔修理和損失賠償的責任。
7.8 在居民居住的地域，十二時三十分至十四時三十分、十九時至次日七時之間，乙方不得從事產生噪聲的房屋裝飾裝修活動。
第八條 工程變更
8.1 為確保甲方工程質量、工期及保修服務，合同簽訂后如有工程項目或施工方式的變更，須由雙方協商后簽署書面協議《裝飾裝修工程變更單》，同時調整相關工程費用及工期。
第九條 工程承包方式
9.1 雙方商定采取下列 方式承包工程：
(1)乙方包工、包全部材料(見附件：乙方提供裝飾裝修材料明細表);
(2)乙方包工、部分包料，甲方提供部分材料(見附件：甲方提供裝飾裝修材料明細表，乙方提供裝飾裝修材料明細表);
(3)乙方包工、甲方包全部材料(見附件：甲方提供裝飾裝修材料明細表)。
第十條 材料的提供
10.1 由甲方提供的材料、設備，其規格、質量應符合設計要求。甲方應按時將材料、設備運到施工現場并通知乙方，雙方共同驗收并辦理交接手續;若甲方未按時提供材料或材料的規格、質量不符合設計要求，由此而延誤工期或影響工程質量，責任由甲方承擔。
10.2 由乙方提供的材料、設備的，乙方應在材料、設備運到施工現場的時間提前通知甲方，雙方共同驗收;若乙方所供材料的品牌、規格、質量與報價單不符，甲方有權選擇以下列方式之一處理，由此而延誤工期或影響工程質量，責任由乙方承擔：
(1)甲方同意繼續使用的，乙方免收該材料和設備的費用;
(2)甲方不同意繼續使用的，乙方應當更換和重做，更換后的材料和設備費減半收取，原工期不變。
10.3 甲方確定材料品牌、規格、型號或價位標準，由乙方負責為甲方代購的，在材料運至施工現場并經甲方驗收認定后方可使用。
10.4 乙方提供的材料和設備必須符合國家環保標準，包括但不限于完工后的室內空氣質量，輻射、照明和噪音強度等指標，使甲方達到安全居住、生活的目的。
10.5 乙方違反本條規定的，應當立即更換和重做，更換后的材料和設備不再收費，原工期不變。
第十一條 工期延誤
11.1 對以下原因造成竣工日期延誤，經甲方確認，工期相應順延：
(1)工程量變化和設計變更;
(2)不可抗力;
(3)甲方未按時參加階段驗收而造成的停工;
(4)甲方同意工期順延的其他情況。
11.2 因甲方未按約定完成其應負責的工作而影響工期的，工期順延;因甲方提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量的，返工費用由甲方承擔，工期順延。
11.3 甲方未按期支付工程款，合同工期相應順延。
11.4 因乙方供材或施工等原因不能按期完工的，工期不順延;因乙方原因造成工程質量存在問題的，返工費用由乙方承擔，工期不順延。
第十二條 質量標準
12.1 工程質量
(1)乙方必須按照設計文件和國家現行的技術標準、規范進行施工;
(2)乙方所承包的工程，必須全部達到國家現行的工程質量驗收標準，工程驗收合格率達到100%;凡因乙方原因造成的施工質量不合格的工程，乙方應在甲方規定的時間內無償返工，達到工程質量驗收標準。返工后仍達不到的，由乙方承擔違約責任。
12.2 施工過程中雙方對工程質量發生爭議時，由雙方同意向房屋所在地的工程質量檢測機構鑒定，所需費用及因此造成的損失，由責任方承擔。雙方均有責任，由雙方根據其責任分別承擔。
第十三條 工程驗收
13.1 雙方約定在施工過程中分下列四個階段對工程質量進行驗收：
(1)材料驗收;
(2)水、電管線，防水層及吊頂基層等隱蔽工程驗收;
(3)油漆、面層涂料施工前驗收;
(4)竣工驗收。
13.2 工程質量驗收
(1)本工程以施工圖紙、做法說明、設計變更的內容進行質量檢查及驗收為依據;
(2)甲、乙雙方應及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續。甲方不按時參加隱蔽工程和中間工程驗收，乙方可自行驗收，甲方應予以承認。若甲方要求復驗時，乙方應按要求辦理復驗。若復驗合格，甲方應承擔復驗費用，若復驗不合格，其復驗費用及返工費用由乙方承擔，工期也予順延;
(4)由于甲方提供的材料，設備質量不合格而影響工程質量，其返工費用由甲方承擔，工期順延;
(5)乙方應提前 天通知甲方進行各階段驗收，各階段驗收合格后應填寫工程驗收單;
(6)若甲方接到通知后，未按時參加驗收，乙方有權停工等待，由此給乙方造成的工期延誤及其它損失均由甲方承擔。
第十四條 保修
14.1 工程竣工驗收合格并結清工程余款后，乙方向甲方辦理移交手續，并填寫工程保修單。
14.2 工程的最低保修期限為二年，有防水要求的廚房、衛生間和外墻面的防滲漏為五年。保修期自室內裝飾裝修工程竣工驗收合格之日起計算。
第十五條 工程款支付方式
15.1 雙方約定按下列第 種方式支付工程款：
(1)本合同簽訂后，開工前 日，甲方支付相當于總價款 %的工程款;
(2)完成 %的工程量之日后的 日內，甲方支付總價款 %的工程款;
(3)竣工驗收后 日內，甲方支付總價款 %的工程款;
(4)竣工驗收合格后，甲方有權留取相當于工程總價款的 %的保修基金。竣工驗收合格后 年內沒有發生工程質量問題的，甲方應將保修基金全額退還乙方。
15.2 因變更施工內容導致總價款增減的，甲方在竣工驗收合格之日支付或收取增、減部分的款項。
第十六條 違約責任
16.1 合同簽訂后，合同任何一方解除合同或違約造成合同無法履行的，應及時通知另一方，經雙方協商同意后，可辦理終止或延期履行合同手續，違約方應向守約方支付工程造價 %的違約金;若因此造成損失的，違約方應予以賠償。
16.2 工程未驗收合格或未結清尾款而未移交，甲方使用或擅自動用工程成品的，工程視為合格。
16.3 甲方未按期支付工程款的，乙方有權停工，每延誤一日向乙方支付工程總造價 ‰的違約金。
16.4 由于乙方原因，工程質量達不到雙方約定的質量標準，乙方負責修理，所需修理費用由乙方承擔，工期不予順延。
16.5 因不可抗力導致本合同無法繼續履行時，雙方協調一致可終止本合同。不可抗力是指不能預見、不能克服、不可避免的情況。發生不可抗力，雙方互不承擔違約責任。
第十七條 附則
17.1 本合同簽訂后工程不得轉包。
17.2 本合同一式兩份，雙方各執一份，具有同等的法律效力。經雙方蓋章有效。
17.3 雙方在履行本合同中產生的糾紛，應友好協商解決，不能協商解決的，提交房屋所在地法院裁決。
17.4 本合同除要求手寫項外，手工涂改，增減條款均視為無效。
甲方(蓋章)： 乙方(蓋章)：
委托代理人： 委托代理人(簽字)：
裝飾裝修反訴狀 篇20
今天為大家推薦的是商場裝飾裝修合同范本標準版，希望能滿足各位的閱讀需求，看完后對您有參考價值。發包方(簡稱甲方)：_____________承包方(簡稱乙方)：_____________根據《民法典》、《裝飾裝修管理試行辦法》以及其他有關法律法規規定的原則，為保護雙方的合法權益，結合本工程的具體情況，雙方達成如下協議，共同遵守。
一、 概況及要求
1、裝飾施工地點：
2、裝飾施工內容：
3、承包方式：_____
4、總價款：____元，大寫(人民幣)：_____經雙方認可，變更施工內容，變更部分的工程款按實另計。
5、工期：自________年____月____日開工，至________年____月____日竣工，工期___天。甲方要求：
1、裝修要求以商場為準，且必須通過商場的驗收合格;
2、以裝修效果圖為準;
3、材料必須使用甲方所提供的材料報表執行;
4、按照商場所規定的裝修時間完工并順利通過驗收;
二、關于材料供應的約定：
1、乙方提供的材料：詳見附件《主材料報價單》。
2、乙方供應的材料、設備，如不符合質量要求或規格有差異，應禁止使用。如已使用，對工程造成的損失由乙方負責。如乙方提供的材料、設備系偽劣商品，應按材料、設備價款的雙倍補償給甲方。
三、關于工程質量及驗收的約定：
1、本工程執行DB08-62-97《建筑裝飾工程技術規程》、DB3130-1999《裝飾裝修驗收標準》____市建設行政主管部門制定的其它地方標準、質量評定驗收標準。
2、本工程由___方設計施工方案。
3、由于乙方原因造成質量事故，其返工費用由乙方承擔，工期不變。
4、在施工過程中，甲方提出設計修改意見及增減工程項目時須提前與乙方聯系，在簽訂《工程項目變更單》后，方能進行該項目的施工，由此影響竣工日期甲、乙雙方商定。凡甲方私自與工人商定更改施工內容所引起的一切后果，甲方自負，給乙方造成損失的，甲方應予賠償。
5、工程驗收。工程驗收以商場及甲方驗收為準，驗收合格后付款。
四、關于工程價款及結算的約定：工程款付款方式列下表： 付款時間 ：合同簽定后
第一次付款： 金額 ： 大寫：
第二次付款工期進度過半付： 元竣工驗收合格后 付其余款 ： 元
五、違約責任：
1、由于甲方原因導致延期開工或中途停工，工期順延。
2、由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方按甲方已付款的___%向甲方支付違約金。
3、如未按甲方質量進行施工制作，一切損失由乙方承擔，并賠付甲方相應違約金為加工費的20%。且甲方有權不支付后續工程款。
4、如乙方中途違約除退還甲方預付款,并賠償條款20%的相應違約金
六、糾紛處理方式：
1、因工程質量雙方發生爭議時，憑本合同文本，可向建筑裝飾協會裝飾委員會商請調解，也可向所在區、縣建設行政主管部門或消費者協會投拆。
2、當事人不愿通過協商、調解解決，或協商、調解解決不成時，可以按照本合同約定向―――市仲裁委員會申請仲裁―――人民法院提起訴訟。(將不選定的解決方式劃出)
七、合同的變更和解除：
1、合同經雙方簽字生效后，雙方必須嚴格遵守。任何一方需變更合同內容，應經協商一致后，重新簽訂補充協議。如要終止合同，提出終止合同一方，要以書面形式提出，應按合同總價款___%支付違約金，并辦理終止合同手續。
2、施工過程中任何一方提出終止合同，須向另一方以書面形式提出，經雙方同意辦理清算手續，訂立終止合同協議，可視為本合同解除。
八、其它約定：
九、本合同一式_____份，甲、乙雙方各執一份，具有同等法律效力。合同附件為本合同的組成部分。甲方(簽章)： 乙方(簽章)：法定代表人： 委托代理人：住 址： 地 址：電 話： 電 話：郵 編： 郵 編：簽訂日期：________年____月____日簽訂地點：
返