裝飾裝修工程造價鑒定意見書之異議書（精選3篇）

裝飾裝修工程造價鑒定意見書之異議書 篇1

　　_____________________區(qū)人民法院：

　　______________工程管理咨詢有限公司：

　　我方與____________________二手車經(jīng)銷有限公司、______________裝飾裝修工程施工合同糾紛一案，因雙方對工程造價不予認可，我方申請對______________某二手車行裝修工程造價進行鑒定。貴院委托______________工程管理咨詢有限公司作出____________________________號工程造價鑒定意見書(以下簡稱“意見書”)，該意見書中認定工程總造價為______________元，另涉及______________元造價暫未計入工程總造價，交由法官裁定。現(xiàn)我方對該意見書提出以下異議：

　　一、根據(jù)現(xiàn)場實際發(fā)生的工程量，鑒定機構應認定工程總造價為_____________________元(______________元+______________元)，意見書中“四、需要說明的問題”中認定的______________元均應直接計入工程總價。

　　1、鑒定機構根據(jù)實際工程量鑒定出墻、地面貼磚工程造價______________元，廣播系統(tǒng)工程造價為______________元，監(jiān)控系統(tǒng)、全部燈具工程造價為______________元，上述三項內(nèi)容工程造價合計______________元，該費用應計入工程總造價內(nèi)，不應交由法官裁定。因為原報價費用單______________元明確說明“不含項目”為：______________墻、地面墻磚;廣播系統(tǒng);監(jiān)控系統(tǒng)、全部燈具，但三項工程確屬我方實際完成工程量，應當據(jù)實計入工程總造價;

　　2、鑒定機構根據(jù)實際工程量鑒定無現(xiàn)場資料確認的土建工程部分增項內(nèi)容造價為______________元，安裝工程部分增項內(nèi)容造價為______________元，合計工程造價為______________元。上述工程確屬我方施工完成，鑒定機構應當據(jù)實將該筆費用直接計入工程總造價內(nèi)，不應交由法院裁定;

　　3、衛(wèi)生間蹲位隔斷原清單報價為不銹鋼五金件，雙飾面板，在實際施工過程中，我方應被告要求，將雙飾面板更換為仿實木隔斷，現(xiàn)場實際為仿實木隔斷，價差______________元，也應當據(jù)實計入工程總造價;

　　4、衛(wèi)生潔具原報價清單中規(guī)定品牌為______________、______________、______________、______________，在實際施工過程中，我方應被告要求更換為______________品牌，現(xiàn)場實際品牌為______________，產(chǎn)生價差______________元，鑒定機構應當據(jù)實計入工程總造價。

　　因此，上述涉及的墻、地面貼磚，廣播系統(tǒng)，監(jiān)控系統(tǒng)、全部燈具土建工程部分增項內(nèi)容，安裝工程部分增項內(nèi)容，衛(wèi)生間蹲位隔斷差價，衛(wèi)生器具差價，均屬我方實際完成的工程量，鑒定機構應當將上述所涉______________元費用直接計入工程總造價。

　　二、除了鑒定的______________元費用外，該意見書仍存在漏項和計算不合理問題，應增加工程造價______________元。

　　(一)漏項部分

　　1、工程腳手架費用未計算，該筆費用為______________元。由于該工程建筑層高為9米，需搭設滿堂腳手架，雙方前期就腳手架費用約定按實際發(fā)生為準，因此在預算報價書未將此項列入其中(該預算報價清單為被告提供給我方及其他報價單位，并非我方自主報價漏項)，但該筆費用確屬我方實際支出，應當屬于工程總造價范圍;

　　2、工程地面找平未計算，該筆費用為______________元(計算標準為工程量套定額，面積為______________平方米，每平方米______________元)。我方進場時地面為原混凝土地面，未做找平處理(以照片為證)。由于該工程為二手車銷售店，車輛進出、停放頻繁，對地面強度要求高，我方在地面貼磚時應對方要求將找平層做加厚處理，厚度為______________px(可以現(xiàn)場實際勘察厚度為準)，該筆費用應當納入工程總造價范圍;

　　(二)計算方式不合理。

　　1、序號14魚池開挖：___________________㎡，______________元，我方認為費用過低，計算方式不合理。鑒定機構按土建定額計價，由于該項目工程量非常小，且為混凝土地面，開挖深度為1米，面積僅為______________㎡。在無機械設備的情況下，施工難度大，費用較高，實際支出為______________元。

　　2、序號19石材門窗套-一二層洗手間：_________________㎡，______________元，我方認為計算方式不合理。該石材門套工藝為側面0.3m寬大理石平板，雙面0.12m寬大理石歐式造型線條，鑒定機構將石材側板及線條全部折合為面積統(tǒng)一計算，由于造型線條用三層大理石加工及磨邊處理，工藝復雜，損耗較大，我方認為造型線條應按復雜程度考慮單獨計算，我方實際支出費用為______________元。

　　綜上所述，我方認為，意見書不僅應當將據(jù)實鑒定出的______________元費用直接計入工程總造價內(nèi)，還應將遺漏的工程腳手架和工程找平費用______________元計入工程總造價內(nèi)，并將計算方式不合理部分予以調(diào)整。我方認為工程總造價為______________元，請求鑒定機構依據(jù)事實和法律，作出公正、合理的鑒定意見!

　　異議人：___________裝飾工程有限公司

　　_______年_______月_______日

裝飾裝修工程造價鑒定意見書之異議書 篇2

　　發(fā)包方：委托代理人：聯(lián)系電話：承包方：委托代理人：聯(lián)系電話：

　　根據(jù)法律規(guī)定發(fā)包人應辦理法律規(guī)定由其辦理的許可、批準或備案，包括但不限于建設用地規(guī)劃許可證、建設工程規(guī)劃許可證、建設工程施工許可證、施工所需臨時用水、臨時用電、中斷道路交通、臨時占用土地等許可和批準。且發(fā)包人應協(xié)助承包人辦理法律規(guī)定的有關施工證件和批件。

　　若發(fā)包人因未能及時辦理完畢前述許可、批準或備案，由發(fā)包人承擔由此增加的費用和延誤的工期，并支付承包人合理的利潤。依照《中華人民共和國民法典》及有關法律、法規(guī)的規(guī)定，結合本市實際，甲、乙雙方經(jīng)協(xié)商一致，就乙方承包甲方的室內(nèi)親子主題樂園裝飾裝修工程的有關事宜，達成如下協(xié)議：

　　第一條 工程概況

　　1、工程地點：_______________。

　　2、施工項目及要求：________________________。

　　3、工程承包方式，雙方商定采取下列第______種承包方式：

　　乙方包工、包全部材料;

　　乙方包工、部分包料，甲方提供部分材料;

　　乙方包工、甲方包全部材料。

　　當因實際竣工日期的確認發(fā)生糾紛時，可以以相關規(guī)定參照具體情形：

　　工程經(jīng)竣工驗收合格的，以承包人提交竣工驗收申請報告之日為實際竣工日期，并在工程接收證書中載明;因發(fā)包人原因，未在監(jiān)理人收到承包人提交的竣工驗收申請報告42天內(nèi)完成竣工驗收，或完成竣工驗收不予簽發(fā)工程接收證書的，以提交竣工驗收申請報告的日期為實際竣工日期;工程未經(jīng)竣工驗收，發(fā)包人擅自使用的，以轉移占有工程之日為實際竣工日期。

　　4、工程期限_________天;開工日期________年____月____日;竣工日期________年____月____日;

　　5、合同價款：本合同工程造價為_________元，金額大寫：_________元。

　　第二條 工程監(jiān)理若本工程實行工程監(jiān)理，甲方與監(jiān)理公司另行簽訂《工程監(jiān)理合同》，并將監(jiān)理工程師的姓名、單位、聯(lián)系方式及監(jiān)理工程師的職責等通知乙方。

　　第三條 施工圖紙雙方商定施工圖紙采取下列第_________種方式提供：

　　1、甲方自行設計并提供施工圖紙，圖紙一式三份，甲方、乙方、裝飾主管部門各執(zhí)一份;

　　2、甲方委托乙方設計施工圖紙，圖紙一式三份，甲方、乙方、裝飾主管部門各執(zhí)一份，設計費元由甲方支付。

　　第四條 甲方工作

　　1、開工前_________天，為乙方入場施工創(chuàng)造條件，包括：搬清室內(nèi)家具、陳設或將室內(nèi)不易搬動的家具、陳設歸堆、遮蓋，以不影響施工為原則;

　　2、提供施工期間的水源、電源;

　　3、負責協(xié)調(diào)施工隊與鄰里之間的關系;

　　4、如需拆改原建筑的結構或設備管線，甲方負責到有關部門辦理相應的審批手續(xù);

　　5、施工期間甲方仍需部分使用該居室的，負責做好施工現(xiàn)場的保衛(wèi)及消防等項工作;

　　6、參與工程質(zhì)量和施工進度的監(jiān)督，按本合同第七條、第十條約定負責材料及工程竣工驗收。

　　第五條 乙方工作

　　1、施工中嚴格執(zhí)行安全施工操作規(guī)范、防火規(guī)定、施工規(guī)范及質(zhì)量標準，按期保質(zhì)完成工程;

　　2、嚴格執(zhí)行本市有關施工現(xiàn)場管理的規(guī)定，不得擾民及污染環(huán)境;

　　3、保護好原居室室內(nèi)的家具和陳設，保證居室內(nèi)上、下水管道的暢通;

　　4、保證施工現(xiàn)場的整潔，工程完工后負責清掃施工現(xiàn)場，交付前應打掃衛(wèi)生一次。

　　第六條 工程變更工程項目或施工方式如需變更，雙方應協(xié)商一致，簽訂書面變更協(xié)議，同時調(diào)整相關工程費用及工期。

　　第七條 材料供應：對于采購材料和工程設備的義務與責REN;承包人采購的材料和工程設備不符合設計或有關標準要求時，承包人應在監(jiān)理人要求的合理期限內(nèi)將不符合設計或有關標準要求的材料、工程設備運出施工現(xiàn)場，并重新采購符合要求的材料、工程設備，由此增加的費用和延誤的工期，由承包人承擔。發(fā)包人提供的材料和工程設備的規(guī)格、數(shù)量或質(zhì)量不符合合同約定的，或因發(fā)包人原因導致交貨日期延誤或交貨地點變更等情況的，按照發(fā)包人違約的約定辦理。

　　1、按合同約定由甲方提供的材料、設備，甲方應在材料到施工現(xiàn)場前通知乙方，雙方共同驗收并辦理交接手續(xù);

　　2、按合同約定由乙方提供的材料、設備，乙方應在材料到施工現(xiàn)場前通知甲方，雙方共同驗收。

　　第八條 工期延誤

　　1、對以下原因造成竣工日期延誤，經(jīng)甲方確認，工期相應順延：工程量變化或設計變更;不可抗力;甲方同意工期順延的其他情況。

　　2、因甲方未按合同約定完成其應負責的工作而影響工期的，工期順延：因甲方提供的材料、設備質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量的，返工費用由甲方承擔，工期順延。

　　3、甲方未按期支付工程款，合同工期相應順延。

　　4、因乙方責任不能按期完工，工期不順延，因乙方原因造成工程質(zhì)量存在問題的，返工費用由乙方承擔，工期不順延。

　　第九條 質(zhì)量標準：工程質(zhì)量未符合標準的歸責;因發(fā)包人原因造成工程質(zhì)量未達到合同約定標準的，由發(fā)包人承擔由此增加的費用和延誤的工期，并支付承包人合理的利潤。因承包人原因造成工程質(zhì)量未達到合同約定標準的，發(fā)包人有權要求承包人返工直至工程質(zhì)量達到合同約定的標準為止，并由承包人承擔由此增加的費用和延誤的工期。雙方約定本工程質(zhì)量按下列標準執(zhí)行：

　　1、《____市住宅裝飾裝修驗收標準》。

　　2、雙方商定條款：施工過程中雙方對工程質(zhì)量發(fā)生爭議，申請由_________部門對工程質(zhì)量予以鑒定，經(jīng)鑒定工程質(zhì)量不符合合同約定的標準，鑒定過程支出的相關費用由乙方負責，經(jīng)鑒定工程質(zhì)量符合約定的標準，鑒定過程支出的相關費用由甲方負責。

　　第十條 工程驗收和保修

　　1、雙方約定在施工過程中分下列幾個階段對工程質(zhì)量進行驗收：_________，乙方應提前二天通知甲方驗收，階段驗收合格后應填寫工程驗收單;

　　2、工程竣工后，乙方應通知甲方驗收，甲方應自接到驗收通知后兩天內(nèi)組織驗收，填寫工程驗收單。工程保修期從工程竣工驗收合格之日起算，具體分部分項工程的保修期由合同當事人在專用合同條款中約定，但不得低于法定最低保修年限。在工程保修期內(nèi)，承包人應當根據(jù)有關法律規(guī)定以及合同約定承擔保修責任。發(fā)包人未經(jīng)竣工驗收擅自使用工程的，保修期自轉移占有之日起算。

　　3、本工程自驗收合格雙方簽字之日起保修期為________年，有防水要求的廚房，衛(wèi)生間等保修期為________年。驗收合格簽字后，填寫工程保修單。

　　第十一條 工程款支付方式

　　1、雙方約定按下列第_________種方式支付工程款：

　　此合同簽訂地為：本市_________住宅裝飾裝修市場，工程款分兩次支付：

　　第一次開工前____日，甲方向乙方支付合同總金額的 %，即_________元;

　　第二次于工程進度過半，將剩余工程款的 %，即_________元，由市場的有關管理部門負責代收。

　　合同生效后，甲方按下表中的約定直接向乙方支付工程款：支付次數(shù)支付時間支付金額

　　第一次開工前____日

　　第二次工程進度過半

　　第三次雙方驗收合格

　　其它支付方式：____________。

　　2、工程驗收合格后，乙方應向甲方提出工程結算，并將有關資料送交甲方。甲方接到資料后____日后如未有異議，即視為同意，雙方應填寫工程結算單、并簽字，甲方應在簽字時間向乙方結清工程尾款。

　　3、工程款全部結清后，乙方應向甲方開具正式統(tǒng)一發(fā)票。

　　第十二條 違約責任：在簽訂合同時，雙方就要想到可能產(chǎn)生的違反合同的行為，并在合同中規(guī)定相應的懲罰辦法，通過明確違約時需要承擔的責任，來督促各方真正履行應承擔的義務，一旦違約情況發(fā)生，也有據(jù)可依。

　　1、合同雙方當事人中的任一方因未履行合同的約定或違反國家法律、法規(guī)及有關政策規(guī)定，受到罰款或給對方造成經(jīng)濟損失均由責任方承擔責任，并賠償對方因此造成的經(jīng)濟損失;

　　2、未辦理驗收手續(xù)，甲方提前使用或擅自動用工程成品而造成損失的，由甲方負責;

　　3、因一方原因，造成合同無法繼續(xù)履行時，該方應及時通知另一方，辦理合同終止手續(xù)，并由責任方賠償對方相應的經(jīng)濟損失;

　　4、甲方未按期支付第二次工程款的，每延誤一天向對方支付違約金_________元;

　　5、由于乙方原因，工程質(zhì)量達不到雙方約定的質(zhì)量標準，乙方負責修理，工期不予順延;

　　6、由于乙方原因致使工程延誤，每延誤一天向對方支付違約金_________元。

　　第十三條 合同爭議的解決方式雙方發(fā)生爭議協(xié)商解決不成時，按下列第_________種方式解決：

　　1、向_________仲裁委員會申請仲裁;

　　2、向_________人民法院起訴。

　　第十四條 幾項具體規(guī)定

　　1、因工程施工而產(chǎn)生的垃圾，由乙方負責運出施工現(xiàn)場，并負責將垃圾運到指定的_________地點，甲方負責支付垃圾清運費用_________元;

　　2、施工期間，甲方將外屋門鑰匙_________把，交給乙方施工隊負責人_________負責保管。工程竣工驗收后，甲方負責提供新鎖_________把，由乙方當場負責安裝交付使用。

　　3、施工期間，乙方每天的工作時間為：上午_________點_________分至_________點_________分;下午_________點_________分至_________點_________分。

　　第十五條 其它約定條款________________。

　　第十六條 附則

　　1、本合同經(jīng)甲、乙雙方簽字后，經(jīng)房地產(chǎn)管理部門鑒證之日起生效。

　　2、本合同簽訂后工程不得轉包。

　　3、凡在本市住宅裝飾裝修市場內(nèi)簽訂合同的，本合同一式______份，甲、乙雙方及市場有關管理部門各執(zhí)_____份。

　　4、合同履行完后自動終止。

　　甲方：委托代理人：________年____月____日乙方：委托代理人：________年____月____日

裝飾裝修工程造價鑒定意見書之異議書 篇3

　　發(fā)包方（甲方）：

　　法定代表人：

　　承包方（乙方）：

　　法定代表人：

　　依照《中華人民共和國民法典》及其他有關法律、法規(guī)的規(guī)定，甲、乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎上，就乙方承包甲方裝飾裝修工程（以下簡稱工程）的有關事宜，達成如下協(xié)議：

　　第一條 工程概況

　　一、工程地點：

　　二、工程裝飾裝修面積：

　　三、工程范圍：

　　1、承包范圍：室內(nèi)各廳房的天、地、墻裝潢、門及門鎖等；約定的由乙方設計的室內(nèi)各種柜、臺面、潔具、燈具等。

　　2、非承包范圍：

　　2-1、電器類：全場空調(diào)、電視、電腦、音箱、點歌系統(tǒng)、控制面板、頻閃、花燈、臺燈、落地燈；

　　2-2、家具類：沙發(fā)、軟包凳、KTV茶幾等可移動家具類；

　　2-3、裝飾類：全場裝飾畫、油畫、裝飾物、花草、紗幔、窗簾、擺件臺、裝飾柜、珠簾、雕像、字牌、臺牌、門牌、指示牌、消防指示牌等；

　　2-4、弱電系統(tǒng)類：全場呼叫系統(tǒng)、錄像監(jiān)控系統(tǒng)、程控電話系統(tǒng)、網(wǎng)絡系統(tǒng)等；

　　2-5、現(xiàn)代消防系統(tǒng)及普消設施、清風系統(tǒng)、強排煙系統(tǒng)等；

　　2-6、強弱電布線類：主電源布線、中央空調(diào)電源布線、強排煙布線、清風布線、呼叫系統(tǒng)、監(jiān)控系統(tǒng)、程控電話系統(tǒng)、閉路電視系統(tǒng)、網(wǎng)絡系統(tǒng)布線；

　　2-7、廚房設備設施及煙道；

　　2-8、用品類：酒店用品及設施設備、酒具果盤、煙缸等；

　　2-9、所有行政職能部門的報建、報檢及費用；

　　2-10、施工期間的用水、用電及費用；

　　2-11、其它約定項目：如防盜門、卷簾門、防護欄、防火門、電梯（電梯基礎設施）。

　　四、承包方式：乙方包工、包料。

　　五、工程期限及保修期：

　　1、開工日期______年_____月____日。竣工日期_______年____月____日。總日歷工期天數(shù)________天。

　　2、甲方要求乙方提前竣工的，應征得乙方同意，并支付乙方因趕工采取措施的費用，同時每提前一天支付乙方趕工費_______元。

　　六、工程款和報價單

　　工程價款：本合同工程造價為（人民幣）_________元。

　　第二條 工程監(jiān)理

　　若本工程實行工程監(jiān)理，甲方應當與具有經(jīng)建設行政主管部門核批的工程監(jiān)理公司另行簽訂《工程監(jiān)理合同》，并將監(jiān)理工程師的姓名、單位、聯(lián)系方式及監(jiān)理工程師的職責等通知乙方。

　　第三條 雙方指派人員

　　1、甲方指派______為甲方駐工地代表，負責合同履行。對工程質(zhì)量、進度進行監(jiān)督，辦理驗收、變更、登記手續(xù)和甲方授權的其他事宜。

　　2、乙方指派_____為乙方駐工地代表，負責合同履行。按要求組織施工，在乙方授權范圍內(nèi)處理本工程相關事宜。

　　3、任何乙方更換指派代表，應當以書面方式通知對方。

　　第四條 甲方工作

　　1、開工三日前，向乙方提供經(jīng)確認的施工圖紙或作法說明份，并向乙方進行現(xiàn)場交底。

　　2、開工三日前，要為乙方入場施工創(chuàng)造條件騰空房間，清除影響施工的障礙物，以不影響施工為原則。

　　對只能部分騰空房屋所滯留的家具、陳設等采取保護措施。

　　3、向乙方提供施工期間的水、電、氣及電訊設備，說明注意事項并承擔相應費用。

　　4、辦理施工所涉及的消防、環(huán)保、建委、稅收等各種申請、批準等手續(xù)，并承擔相關費用及稅費。

　　5、遵守物業(yè)管理部門的各項規(guī)章制定，負責處理因施工帶來的擾民問題及鄰里關系。

　　6、負責保護好周圍的建筑物及裝修、設備管線、古樹名木、綠地等不受損壞，并承擔相應費用。

　　7、不得有下列行為：

　　（1）隨意改動房屋主體和承重結構，如確需折改原建筑結構、設備管線，負責到有關部門辦理相應的審批手續(xù)。

　　（2）在外墻上開窗、門或擴大原有門窗尺寸，拆除連接陽臺門窗的墻體。

　　（3）在室內(nèi)鋪貼一厘米以上石材、砌筑墻體、增加樓地面荷載。

　　（4）破壞廚房、廁所地面防水層和拆改熱、暖、燃氣等管道設施。

　　（5）強令乙方違章作業(yè)施工的其他行為。

　　第五條 工程變更

　　1、在施工期間對合同約定的工程內(nèi)容如需變更，雙方應當協(xié)商一致。由合同雙方共同簽訂書面變更協(xié)議，同時調(diào)整相關工程費及工期。工程變更協(xié)議，作為竣工結算和順延工期的根據(jù)。

　　2、甲方私自與工地施工人員商定更改施工內(nèi)容所引起的一切后果，由甲方自負，給乙方造成損失，延誤工期的，并應賠償乙方損失。

　　第六條 材料供應

　　1、按照合同附表，由甲方提供的材料設備，應為符合設計和國家標準要求的合格產(chǎn)品，并應按施工進度計劃及時供應到現(xiàn)場，并事先通知乙方，雙方對所供應材料的數(shù)量及外觀進行共同驗收合格后使用。

　　2、由乙方提供的材料、設備，必須與所供的材料明細表中的品種、規(guī)格、型號、品種、等級、質(zhì)量、計量標準及數(shù)量相符，經(jīng)甲方簽字認可后再行使用。

　　3、材料驗收合格的標準：

　　4、材料驗收質(zhì)量異議：

　　如一方對對方提供的材料持有異議需要進行復檢的，檢測費用由其先行墊付；材料經(jīng)檢測確實不合格的，檢測費用則最終由對方承擔。

　　第七條 工期延誤

　　對以下原因造成竣工的日期延誤，工期應當順延：

　　（1）甲方未按合同約定完成其應當負責的工作而影響工期的；

　　（2）甲方未按合同約定支付工程款影響正常施工的；

　　（3）因甲方提供的材料、設備質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量的，返工費用由甲方承擔，工期順延。

　　（4）因甲方責任造成工期延誤的其他情況。

　　第八條 質(zhì)量標準

　　1、本工程執(zhí)行的質(zhì)量標準：施工圖紙、作法說明、設計變更和《建筑裝飾公共場合施工及驗收規(guī)范》、《建筑安裝工程質(zhì)量檢驗評定統(tǒng)一標準》等國家制定的施工及驗收規(guī)范為質(zhì)量評定驗收標準。

　　2、在竣工驗收時雙方對工程質(zhì)量發(fā)生爭議時，應當申請由相關行政主管部門認可的專業(yè)機構予以認定；認證過程支出的相關費用由申請方墊付，并最終由責任方承擔。

　　第九條 工程驗收及質(zhì)量保修期

　　1、工程驗收分隱蔽工程驗收、中間驗收和竣工驗收三部分：

　　（1）隱蔽工程和中間驗收：應由甲、乙雙方及時辦理，以便進入下道工序施工，甲方如不能按通知時間到現(xiàn)場視為驗收合格。

　　（2）竣工驗收：工程全部結束后，乙方應書面通知甲方驗收，甲方自接到驗收通知后3日內(nèi)組織驗收，并辦理驗收移交手續(xù)。如甲方因故不能驗收，應在收到驗收通知后當日內(nèi)以書面形式通知乙方，另定驗收日期，甲方應承認竣工日期，并承擔乙方的看管費和相關費用，驗收合格簽字后，結清工程余款，工程保修單即行生效。甲方另定的驗收時間不得超過竣工后7個工作日，否則視為承認工程產(chǎn)品竣工驗收合格。

　　2、雙方進行竣工驗收前，乙方負責保護工程成品和工程現(xiàn)場的全部安全。

　　3、雙方未辦理驗收手續(xù)，甲方不得入住或經(jīng)營使用，如甲方擅自使用視同驗收合格，甲方不得以未在驗收資料上簽字認可為由拒絕乙方后期工程款項的收取，否則由此而造成的損失由甲方承擔。

　　第十條 工程款支付方式

　　1、合同簽字生效后，甲方按下列表中的約定向乙方支付工程款：

　　（1）工程驗收合格后，乙方應向甲方提出工程結算單，并將有關資料送交甲方，甲方在收到資料三天內(nèi)審核完畢，如無異議視為同意并支付工程尾款。甲方應在審核完畢2日內(nèi)付清合同約定的款項，否則乙方有權采取措施以甲方財產(chǎn)抵扣相應工程款。

　　（2）在工程價格（合同總價）中對應繳納的稅費，甲方從合同總價款中已扣除，由乙方委托甲方繳納稅費，（由甲方代扣、代辦稅費）乙方不再承擔任何稅費，由此產(chǎn)生的稅費以及相關責任由甲方承擔。

　　第十一條 違約責任

　　1、一方當事人未按約定履行合同義務或違反國家法律、法規(guī)及有關政策規(guī)定，受到罰款或給對方造成損失的均由責任方承擔責任，并賠給對方造成的直接經(jīng)濟損失。

　　2、甲方責任

　　（1）因甲方原因造成乙方不能進場施工，乙方有權單方解除合同。甲方應在收到乙方解除合同通知書之日起3日內(nèi)，做出答復，并承擔經(jīng)濟損失。

　　（2）因甲方未按規(guī)定的時間、要求提供材料、設備及安裝（如空調(diào)預埋、消防管道預埋），造成延期開工或中途停工，甲方應賠償乙方停窩工損失。按照每日_____元計算。

　　（3）由于甲方提供的材料、設備質(zhì)量的規(guī)格差異、安裝差異，乙方向甲方提出，甲方仍表示使用而影響工程質(zhì)量或造成損失，其返工費用由甲方承擔。

　　（4）甲方未按合同約定期限支付每期工程款，每延誤一日，應當向乙方支付遲延部分工程款的違約金。若因此造成工程停工、窩工等延誤工期和損失，由甲方承擔責任。

　　（5）工程未經(jīng)驗收，甲方提前使用造成質(zhì)量問題或損壞，由甲方承擔責任。

　　第十二條 爭議解決方式

　　本合同在履行過程中產(chǎn)生的爭議，由當事人雙方協(xié)商解決，如協(xié)商不成的，按以下第_____種方式解決爭議。

　　1、提交_____仲裁委員會仲裁。

　　2、向原告方住所地人民法院提起訴訟。

　　第十三條 其他

　　1、本合同和補充合同具有同等法律效力。

　　2、因不可歸責于雙方的原因影響了合同履行或造成損失的，雙方應當本著公平原則協(xié)商解決。

　　3、本合同一式_______份，雙方各執(zhí)______份。

　　甲方：

　　法定代表人：

　　_____年____月____日

　　乙方：

　　法定代表人：

　　_____年____月____日