裝飾裝修合同模板(精選19篇)
裝飾裝修合同模板 篇1
建設方(簡稱甲方):______
承建方(簡稱乙方):______
根據《建筑安裝工程承包合同條例》、《中華人民共和國價格法》以及其他有關法律法規規定的原則,為保護雙方的合法權益,結合本工程的具體情況,雙方達成如下協議,共同遵守。
一. 施工地址: ___市湖濱區財政局二樓機房 。
二. 承包方式: 全包 (包工.包料、全包、部分承包)。
三. 總價款:¥ 118038.3 元,大寫(人民幣): 壹拾壹萬捌仟零叁拾捌元叁角其中: 材 料 費: 99966 .63 元,人工費:3654.2元 他費用: 14417.47元 經雙方認可,變更施工內容,變更部分的工程款按實另計。
四. 付款方式:合同一經簽訂,甲方即應付100%工程材料款和施工工費的50%;當工期進度過半(_____年_________月_________日),甲方即第二次付施工工費的40%。剩余10%尾款待甲方對工程竣工驗收后結算。(注:施工工費包括人工費)
五. 合同組成
本合同的組成包括:本合同文本、預算清單。
六. 工期:自 _____年_________月_________日開工,至 _____年_________月_________日竣工,工期 26 天。
七. 本合同一式二份,甲、乙雙方各執一份,具有同等法律效力。合同附件為本合同的組成部分。
甲方(簽章) :
乙方(簽章):
建設方代表(簽字):
承建方代表(簽字):
簽訂日期: 年 月 日
裝飾裝修合同模板 篇2
甲方:
乙方:
根據《中華人民共和國合同法》,《中華人民共和國建筑法》,《建筑工程質量管理條例》及有關的規定,為了明確甲乙雙方責任權利,能確保工程安全,文明,順利施工,結合本工程具體情況,為了明確雙方責任,經雙方在平等,團結的原則下,經雙方協商一致認可下,特簽訂本合同。
一、工程名稱:
_____煤礦建筑室內裝修工程。
二、工程地點:
_____煤礦。
三、承包輕工:
硅酸鈣板吊頂,鋁單板吊頂等。
四、承包價格:
1、更衣間、洗浴室吊頂:
硅酸鈣板吊頂和鋁單板吊頂(其中有平板和異形及鋁格柵方管吊頂),工費:25元/M2,按占地面積計算。
2、走廊吊頂:鋁單板吊頂,木工板做燈槽,木工板加硅酸鈣板。工費:30元/M2按占地面積計算。 ,
3、每間房有窗口的:木工板底加硅酸鈣板,工費:25元/M2,按展開面積計算。
五、甲方負責提供施工材料,電源到位,其它以外,其它一切機械與工具等均由乙方自理負責配備。
六、工期要求:
1、工期:_____年___月___日-_____年___月___日。
2、乙方根據甲方的總、月、日施工進度計劃和施工員下達的施工任務,單所規定的期限內完成。如乙方逾期完成,甲方有權對乙方以相應的處罰,按延誤一天罰500-1000元。
七、質量標準及驗收要求:
1、本工程施工,乙方應嚴格按照現行國家標準與所在地區有關本工程質量驗收評定標準,乙方在完成每項施工部位或工序后,應認真自檢互檢后報甲方復檢驗收,并按國家標準(GB50300-20__)工程質量檢驗評定標準進行實測。
2、按照《建筑工程管理條例》的規定,乙方對承包的工程向甲方承擔質量責任,乙方必須遵照設計院、甲方、監理及有關技術、質量交底,精心組織施工,出現問題必須服從甲方整改意見,限期整改,如逾期整改,甲方有權對乙方照章罰款,因乙方施工質量低劣,且屢催無法履行合同,甲方有權終止合同,并由乙方承擔由本次而造成的一切損失。
3、乙方對現場所有已完工的工程,對成品有保護的義務,如有損壞,乙方須自費修復至原狀。
4、對自承包分項工程中,對成品有保護的義務,凡在保修期內出現吊頂不平、脫落等現象,均由乙方無償修復。
5、施工整體質量必須達到樣板間的質量要求。
6、乙方施工的工程未能達到上述質量標準、安全生產、文明施工、施工進度嚴重滯后等,甲方將對乙方采取罰款處理。
八、付款方式:
乙方在施工中途支付生活費,施工完后支付55%,竣工驗收后支付100%。
九、衛生:
1、每天做好施工現場的工后落手清,打掃宿舍內外環境,確保施工現場文明、整潔和生活區干凈衛生。
2、施工后要清理垃圾。
十、施工期人為造成的安全事故,均由乙方承擔全部責任。
十一、嚴禁打架、斗毆、集體鬧事、如有發生甲方將對乙方每次罰款200-500元。
十二、本合同一式兩份,甲乙雙方各執一份,經雙方共同簽字后生效,保修期滿后,保修條款亦自動失效。
甲方: 乙方:
委托代理人: 委托代理人:
_____年_______月_______日
裝飾裝修合同模板 篇3
委托方(甲方):
承接方(乙方):
工程項目:甲、乙雙方經友好洽談和協商,甲方決定委托乙方進行居室裝潢,為保證工程順利進行,根據國家有關法律規定,特簽訂本合同(包括本合同附件和所有補充合同),以便共同遵守。
第一條:工程概況:
1、工程地址:
2、居室規格:房型 層(式) 室 廳 廚 衛
3、施工內容:詳見《家庭裝潢施工內容單》和施工圖
4、委托方式:裝修房屋合同5、工程開工日期: 年 月 日
6、工程竣工日期: 年 月 日 工程總天數: 天
第二條:工程價款
工程價款(金額大寫 元)詳見《預算表》
1、材料款 元;
2、人工費 元;
3、設計費 元;
4、施工清運費 元;
5、搬卸費 元;
6、管理費 元;
7、稅金(4%) 元;
8、其它費用 元。
第三條:質量要求
1、工程使用主要材料的品種、規格、名稱,經雙方認可。
2、工程驗收標準,雙方同意參照市地方標準DB31/T30-1999《住宅裝飾裝修標準》規定。
3、施工中,甲方如有特殊施工項目或特殊質量要求,雙方應確認增加的費用,應另行計算。
4、質量檢查監督部門:市家居裝飾專業委員會。
5、凡由甲方自行采購的材料、設備、產品質量由甲方自負;施工質量由乙方負責。
第四條:材料供應
1、乙方提供的材料、設備應嚴格按照國家有關部門規定,如不符合質量要求或規格有差異,應禁止使用。如已使用,對工程造成的損失均由乙方負責。
2、甲方負責采購供應的材料、設備,應該是符合設計要求的合格產品,并應按時供應到現場,如延期到達,施工期順延,并按延誤工期處罰,按甲方提供的材料合計金額的10%作為管理費支
付給乙方。材料經乙方驗收后,由乙方負責保管。由保管不當而造成損失,由乙方負責賠償。
第五條:付款方式
1、合同一經簽訂,甲方即應付100%工程材料款和施工工費的50%;當工期進度過半,甲方即第二次付施工工費的40%,剩余10%尾款待甲方對工程竣工驗收后結算(注:施工工費包括人工費)。
首付:材料款100% 元
施工工費50%合計 元
工期過半:施工費40% 元 竣工驗收10%合計 元
如有增減竣工后一次結算。
甲方在應付款日期不付款是違約行為,乙方有權停止施工,驗收合格未結清工程價款時,不得交付使用。
第六條:違約責任:
合同生效后,在合同履行期間,擅自解除合同方,應按合同總金額5%作為違約金付給對方,因擅自解除合同,使對方造成的實際損失超過違約金的,應進行補償。
第七條:爭議解決
1、本合同履行期間,雙方如發生爭議,在不影響工程進度的前提下,雙方應協商解決。
2、當事人不愿通過協商、調解解決的,或協商、調解解決不成
時,可以按照本合同約定向-仲裁委員會申請仲裁;-人民法院提起訴訟。
第八條:合同變更和終止
1、合同經雙方簽字生效后,雙方需嚴格遵守,任何一方需變更合同內容的,應經雙方協商一致后重新簽訂補充協議。如需終止合同提出終止合同的一方要以書面形式提出,應按合同總價款的10%交付違約金,并辦理終止合同手續。
2、施工過程中任何一方提出終止合同,須向另一方以書面形式提出,經雙方同意辦理清算手續,訂立終止合同協議后,可視本合同解除。
第九條:合同生效
1、本合同雙方簽字后生效。
2、補充合同與本合同具有同等的法律效力。
3、本合同一式兩份,甲乙雙方各執壹份。
甲方:
乙方:
年 月 日
裝飾裝修合同模板 篇4
上訴人:_________________,男,漢族,__________年_____月_____日出生,住__________省__________縣__________鎮__________村二組。電話:_________________
被上訴人:_________________,男,漢族,__________年_____月4_____日出生,住__________縣__________街4號,電話:_________________
上訴請求:_________________
1、撤銷__________縣人民法院(_______)_____民初字第__________號民事裁定;
2、責令原審法院依法作出判決。
事實與理由:_________________
一、原審以被上訴人為被告并無不當,符合法律規定。
民事訴訟法解釋五十九條是對有字號的個體工商戶的訴訟主體地位的明確,但該條文并不否認個體工商戶的經營者作為一般自然人的訴訟主體地位。被上訴人可以個體工商戶(字號)的名義進行民事活動,也可以一般自然人的名義進行民事活動。
個體工商戶(字號)為訴訟主體的情況,要看爭議是否在登記經營范圍內產生,要看民事活動是否是以個體工商戶(字號)的名義進行的。
本案裝修施工不是在登記經營范圍內產生,相關證據上又是以一般自然人“___________”的名義簽字的。更重要的是,雙方_____年____月到_______年____月簽訂、履行(口頭)合同時,“__________商務酒店”尚不存在(。因此,相關責任應該由被上訴人以一般自然人的名義承擔。
二、退一萬步講,原審以被上訴人為被告就算顯屬不當,原審法院也不應該直接駁回上訴人起訴。
從立法本意上講,最高法院將個體工商戶字號列為當事人主要是為了訴訟方便的考慮。就算上訴人以被上訴人為被告顯屬不當,原審法院也可以通過向上訴人進行釋明或者直接予以更改,而沒有必要直接予以駁回起訴來制造訴累,浪費司法資源。
綜上,原審裁定嚴重錯誤,望二審法院依法主持正義,支持上訴人的上訴請求。
此致
______________人民法院
上訴人:_________________
裝飾裝修合同模板 篇5
甲方:
乙方:
依據《中華人民共和國經濟合同法》、《建筑安裝工程承包合同條例》和國家工商行政管理局、建設部頒發的《建筑工程施工合同范文本》(CGF-9-02)就本工程施工有關事項經雙方協商達成如下協議:
第一條、 工程概況
1、 工程名稱: 工程地點: 承包范圍
2 工程質量:以及雙方最終確認的工程材料樣板為準及按圖進入施工。
第二條、 工程期限
開工日期: 竣工日期:
第三條、工程總造價:
人民幣(大寫): 元整( ) 付款方式:手續辦完付款20%,材料進入且開始施工付款30%,竣工驗收后付款40%,余款10%在六十天后無質量問題五天內結清。
第四條、雙方職責
1、 工地開工前甲方負責辦理所有施工現場應有的相關手續。若在施工過程中有執法部出來干涉、均甲方負責。
2、甲方負責提供現場安裝的水、電等作業條件(乙方不承擔該項費用)。 已安裝并經驗收的產品非乙方原因造成污染及損壞,由甲方負責及經濟損失。
3 甲方修改已確定的設計方案或增加工程承包范圍以外的工程項目,工期將根據因此增加的'工作量適當延長,所產生的費用由甲方承擔。此時,甲方需書面通知乙方進行修改,乙方將此文件作為工程結款的依據。
4 乙方在現在施工中遵守甲方及總包方有關施工文明安全、消防、勞動保護的各項規定,因乙方自原因造成的產品損壞,由乙方承擔責任。
5 乙方保證質量按時完工,保證達到工程合格為準,未能按時完工每天扣工程總造價的0.02%。
第六條、保修期限
1、 本工程自驗收合格并取得簽證之日起計算終身保修,在保修期內因產品或施工本身質量問題造成損壞,乙方負責及時免費維修。
2、 凡因甲方管理或用戶使用不當的原因,和不可抗力的自然損壞原因,造成的損壞,乙方負責有償服務。
第七條、合同方式
1、 本合同式二份,甲、乙雙方各執一份,自簽字(蓋章)后即可生效,并具有同等效力。
2、 本合同附件為工程報價單及施工圖。
第八條、爭議解決方法
本合同履行中發生爭議,雙方應及時協商解決,協商不成時,雙方均可向當地人民法院起訴。
甲方簽字(蓋章):
乙方簽字(蓋章):
委托代理人簽字:
委托代理人簽字:
聯系電話:
聯系電話:
____年____月____日
裝飾裝修合同模板 篇6
甲方: 賓館(以下稱甲方)
乙方: 工程有限公司(以下稱乙方)
經甲乙雙方友好協商, 賓館客房、大堂裝修達成協議如下:
1、 甲方責任:甲方負責清理必用品保證乙方能夠順利進行施工,報建手續,外界關系由甲方負責,水電到施工場地費用由甲方負責。
2、 乙方責任:乙方開工之日起負責場地干凈按甲方要求施工,單價按每間客房、廁所計算,客房、廁所按報價單附件為準,所有材料必須由甲方認可后乙方方可施工,甲乙雙方協商認可大堂報價后方可施工。
3、 承包單價每間客房、廁所_/間計算。(另外1—4樓電梯井道土建工程包工包料為 元,本報價不含稅)
4、 安全責任:在施工期間,此項裝修施工過程中,現場由乙方管理,甲方協助,所有大小安全事故一切責任由乙方負責,與甲方無關,甲方不承擔任何經濟責任。
5、 付款方式:在簽合同之日起,甲方付給乙方啟動資金,其余工程款按工程量付款,工期在 日期:開工至 日期:完工,如甲方原因不能施工,工期順延,沒其它原因,乙方沒按期完工每天罰款 元,在工程完工驗收后工程余款一次性付給乙方,在工程款內預留5%作為保證金,如沒有質量問題,余款5%的保證金在乙方,在保修期間,如有質量問題,甲方提前一天通知乙方來人維修,如甲方原因費用由甲方負責。如不是甲方原因一切維修費用由乙方負責。
6、 承包協議書甲乙雙方各式一份簽字生效。
甲方簽字: 乙方簽字:
身份證號碼: 身份證號碼:
電話: 電話:
裝飾裝修合同模板 篇7
甲方(發包方):_________
身份證號碼:_________
電話:_________
乙方(承包方):_________
資質證書號:_________
身份證號碼:_________
電話:_________
第一條工程概況
1.1工程地點:_________市_________區(縣)_________路_________號_________樓_________室。
1.2住房結構:_________房型_________房_________廳_________套,施工面積_________平方米。
1.3工程造價:家庭居室裝飾裝修工程的價格,根據市場競爭、優質優價的原則,約定如下:總價款:_________元,大寫(人民幣):_________。其中:材料費:_________,人工費:_________,管理費:_________,設計費:_________,垃圾清運費:_________,稅金:_________,其他費用:_________。(詳見附表三:家庭居室裝飾裝修工程報價單)。經雙方認可,變更施工內容,變更部分的工程款按實另計。
1.4工程承包方式:雙方商定采取下列第_________種方式。
(1)乙方包工、包全部材料。(見附件
五:乙方提供裝飾裝修材料明細表)
(2)乙方包工、部分包料,甲方提供部分材料(見附件
四:甲方提供裝飾裝修材料明細表,附件
五:乙方提供裝飾裝修材料明細表);
(3)乙方包工、甲方包全部材料(見附件
四:甲方提供裝飾裝修材料明細表)。
1.5工程期限_________天;開工日期________年____月____日,竣工日期________年____月____日
1.6工程內容及做法(見附表
一:裝飾裝修工程施工項目確認表、附表
二:裝飾裝修工程內容和做法一覽表)。
第二條施工單位資格
2.1凡承接家庭居室裝飾裝修工程的單位,應當持有建設行政主管部門頒發的具有建筑裝飾裝修工程承包范圍的《建筑業企業資質證書》。
2.2乙方是經過工商行政管理機關核準登記的企業法人,通過最近一次企業年檢,具有經建設行政主管機關審定的從事民用建筑裝飾裝修工程的資質,資質等級符合本次施工的要求。乙方不具備營業資格或相應資質的,甲方有權終止本合同,乙方應當立即返還甲方已支付的費用,并賠償損失。
2.3對于承接家庭居室裝飾裝修工程的個體裝飾裝修從業者,應當持所在地鄉鎮以上人民政府有關主管部門出具的務工證明、本人身份證、暫時居住證,向工程所在地的建設行政主管部門或者其指定的機構登記備案,實行登記注冊、培訓考核、技能鑒定、持證上崗的制度。具體辦法由省、自治區、____市人民政府建設行政主管部門制訂。
2.4凡沒有《建筑業企業資質證書》或者建設行政主管部門發放的個體裝飾裝修從業者上崗證書的單位和個人,不得承接家庭居室裝飾裝修工程。
第三條工程監理
若本工程實行工程監理,甲方(或乙方)與監理公司另行簽訂《工程監理合同》,并將監理工程師的姓名、單位、聯系方式及監理工程師的職責等通知乙方(或甲方)。
第四條施工圖紙
雙方商定施工圖紙采取下列第_________種方式提供:
4.1甲方自行設計并提供施工圖紙,交圖時間為________年____月____日,圖紙一式三份,甲方、乙方、施工隊各執一份。(見附件六:家庭裝飾裝修工程設計圖紙);
4.2甲方委托乙方設計施工圖紙,圖紙一式三份,甲方、乙方、施工隊各執一份(見附件
六:家庭裝飾裝修工程設計圖紙),設計費由甲方支付(此費用不在工程價款內);
4.3施工圖紙雙方簽字后生效。
第五條甲方權利義務
5.1開工前_________天,為乙方入場施工創造條件。全部或部分房屋,清除影響施工的障礙物;對只能部份房屋中所滯留的家具、陳采取保護措施,以不影響施工為原則。乙方施工人員對甲方施工現場的牲口應認真清點及保護,并且雙方簽訂物品清單;
5.2開工前將原有的電話設備拆除;提供施工期間的水源、電源,并說明使用注意事項;
5.3負責協調施工隊與鄰里之間的關系;
5.4禁止拆動室內承重結構,如需拆、改建筑的承重、非承重結構或遷改廚、衛位置及設備管線,應負責到有關部門辦理相應的審批手續;
5.5參與對工程質量、施工進度的監督及對材料進場、工程竣工的驗收;
5.6工程所在的物業管理部門所收施工押金及各項物業管理費用,由甲方交納(出入證除外),乙方協助提供物業管理所需的相關材料;
5.7未經原設計單位或者具有相應資質等級的設計單位提出設計方案,甲方不得變動建筑主體和承重結構;
5.8甲方無權要求乙方移動或改造暖氣、燃氣管線;
5.9房屋裝飾裝修所產生的廢棄物不得亂倒亂放,甲方應當按照物業管理單位、房屋所在地居民委員會或者單位房屋管理部門規定的地點、方式、時間堆放,并按有關規定清運;
5.10甲方不得拒絕和阻礙物業管理單位依據住宅室內裝飾裝修管理服務協議的約定,對住宅室內裝飾裝修活動的監督檢查;
5.11甲方進行裝修不得損壞房屋原有節能設施,降低節能效果;
5.12未經批準,甲方不得隨意在承重墻上穿洞,拆除連接陽臺門窗的墻體,擴大原有門窗尺寸或者另建門窗;不得隨意增加樓地面靜荷載,在室內砌墻或者超負荷吊頂、安裝大型燈具及吊扇;不得任意刨鑿頂板,不經穿管直接埋設電線或者改線;
5.13未經批準,甲方不得損壞給排水、供電、供氣、消防、通訊等公共設施,不得損壞他人的房屋及物品。
5.14因進行家庭居室裝飾裝修而造成相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏水、停電、物品毀壞等,應由甲方負責修復和賠償;如屬乙方的責任,由甲方找被乙方負責修復和賠償。
第六條乙方權利義務
6.1施工中嚴格執行國家《住宅裝飾裝修工程施工規范》,保證工程質量,按期完成工程;
6.2安承接家庭居室裝飾裝修工程的單位和個人,應當采取必要的.安全防護和消防措施,保障作業人員和相鄰居民的安全;
6.、3保護好原居室室內的家具和陳設,保證居室內上、下管道的暢通;
6.4家庭居室裝飾裝修所形成的各種廢棄物,應當按照有關部門指定的位置、方式和時間進行堆放及清運。嚴禁從樓上向地面或由垃圾道、下水道拋棄因裝飾裝修居室而產生的廢棄物及其他物品;
6.5乙方設計師負責對甲方提供咨詢、設計、報價等相關服務。合同簽訂后,乙方執行工程施工的代表人為乙方派出的項目經理。甲方關于工程的相關事宜均應與乙方項目經理聯系,以確保工程中的統一指揮和管理;
6.6乙方自行采購或者向甲方推薦使用不符合國家標準的裝飾裝修材料,造成空氣污染超標的,造成損失的,依法承擔賠償責任;
6.7乙方采用的裝飾材料不得以次充好、弄虛作假。
6.8乙方施工應符合有關規范要求,不得偷工減料、粗制濫造;
6.9乙方不得野蠻施工,危及建筑物自身的安全;
6.10乙方不得欺行霸市、強迫交易;
6.11乙方不得冒用其他企業名稱和商標;
6.12乙方不得損害居民和其他經營者權益;
6.13在居民居住的地域,十二時三十分至十四時三十分、十九時至次日七時之間,乙方不得從事產生噪聲的房屋裝飾裝修活動。
第七條工程變更
7.1為確保甲方工程質量、工期及保修服務,合同簽訂后如有工程項目或施工方式的變更,須由雙方協商后簽署書面協議《裝飾裝修工程變更單》(見附件七:家庭裝飾裝修工程變更單),同時調整相關工程費用及工期,口頭承諾或口頭協議均視為無效;凡甲方直接與乙方現場工作人員商定更改施工內容所引起的一切后果,均由甲方承擔;
7.2合同簽訂后,甲方工程減項超過總工程款5%以上時,須向乙方支付減項總額8%的變更費。若甲方減項所用的材料乙方已定購或運到現場,甲方需另外支付材料來回托運、損耗及退貨費用;若甲方要求減少的施工項目已施工,甲方需支付乙方該項目的施工費、材料費、管理費及拆除費;
7.3甲方
第二次支付工程款后增加的施工,乙方需在收到甲方該增加項目100%的工程款后方予以施工。
第八條材料的提供
8.1由甲方提供的材料、設備,其規格、質量應符合設計要求(見附件
四:甲方提供裝飾裝修材料明細表)。甲方應按時將材料、設備運到施工現場并通知乙方,雙方共同驗收并辦理交接手續;若甲方未按時提供材料或材料的規格、質量不符合設計要求,由此而延誤工期或影響工程質量,責任由甲方承擔;
8.2由乙方提供的材料、設備的(見附件五:乙方提供裝飾裝修材料明細表),乙方應在材料、設備運到施工現場的時間提前通知甲方,雙方共同驗收;若乙方所供材料的品牌、規格、質量與報價單不符,甲方有權拒絕使用,由此而延誤工期或影響工程質量,責任由乙方承提;
8.3甲方確定材料品牌、規格、型號或價位標準,由乙方負責為甲方代購的(見附件四:甲方提供裝飾裝修材料明細表。應備注乙方代購),在材料運至施工現場并經甲方驗收認定后方可使用。乙方收取甲方的材料代購費為材料采管費(材料款的_________%)材料運輸費(根據實際情況確定);若施工過程中因材料質量問題造成的退貨、換貨,以及因此延誤工期,均由甲方承擔任;
8.4除合同注明外,五金(門鎖、拉手、水龍頭等)、石材、瓷磚、設備、潔具、燈具等,均由甲方購買并按時運到現場;若需要乙方代購,加收所購材料款_________%的采購費及運輸費。
第九條合同的解釋
本合同未盡事宜或條款內容不明確,合同雙方當事人可以根據本合同的原則、合同的目的、交易習慣及關聯條款的內容,按照通常理解對本合同作出合理解釋。該解釋具有約束力,除非解釋與法律或本合同相抵觸。
甲方(簽字):_________________
乙方(簽字):_________________
簽訂地點:_________
________年____月____日
裝飾裝修合同模板 篇8
發包方(以下簡稱甲方):
委托代理人(或甲方代表): 身份證號碼:
聯系地址: 聯系電話:
承包方(以下簡稱乙方):
營業執照號:
建筑業企業資質證書號:
注冊地址(或辦公地址):
法定代表人或負責人: 聯系電話:
工程設計人: 聯系電話:
施工負責人: 聯系電話:
依照《中華人民共和國合同法》、《住宅室內裝飾裝修管理辦法》及其他有關法律、法規的規定,甲、乙雙方在平等、自愿的基礎上協商一致,達成如下協議:
一、工程概況
(一)工程地點:
(二)工程內容(見附表一和四)
(三)工程承包方式,采取下列第 種方式:
1、乙方包工、包全部材料(見附表三)。
2、乙方包工、包部分材料,甲方提供其余材料(見附表二和三)。
3、乙方包工、甲方提供全部材料(見附表二)。
(六)工程期限 日。
開工日期: 年 月 日;
竣工日期: 年 月 日。
(七)工程價款(見附表一):
本合同工程造價為(人民幣) 元;
金額大寫: 。
其中:材料費: 元,人工費: 元,
設計費: 元, 垃圾清運費: 元,
管理費: 元,其他費用: 元。
(八)合同簽訂生效后,若要變更施工內容、材料或實際工程量增減,工程價款按實結算。
(九)乙方提出的工程報價,不得故意漏項、缺項。在甲方未對施工項目進行變更的前提下,竣工結算價的增幅不超過第一條(七)款所約定工程價款的5%,超出5%的部分,由乙方承擔。
二、工程設計
(一)見重慶市住宅裝飾設計合同,其設計方應提供施工圖紙或作法說明,應付的設計費由甲方另行結算。
(二)設計施工圖紙應符合國家有關設計規范要求,經雙方簽字認可,將會審意見記載于附表四內。
(三)施工圖紙所標示項目與工程報價表所列項目有差異或抵觸時,以工程報價表為準。
三、工程監理
若本工程實行工程監理,由甲方與具備相應資質的監理公司另行簽訂《工程監理合同》,并將監理工程師的姓名、單位、聯系方式及監理工程師的職責范圍等書面通知乙方。
四、甲方義務
(一)對所裝飾裝修的住房擁有合法的所有權或使用權,或已取得了合法所有權或使用權人的委托,有權對該房屋進行裝飾裝修。
(二)甲方委派代表全權負責合同履行及與乙方接洽,對工程質量、進度進行監督檢查,辦理施工所涉及的各種申請批件及工程驗收、變更登記手續和其它事宜。甲方其他家庭成員對工程的意見均需通過甲方代表與乙方接洽。若需更換甲方代表,甲方應提前三日以書面方式告知乙方。
(三) 施工前,向工程所在地物業管理單位申報登記。
(四)開工日前 天,若非乙方設計,甲方負責督促設計人向乙方提供符合國家有關設計規范要求的施工圖紙或作法說明,并向乙方進行現場交底。
(五)為乙方入場施工創造條件,包括:搬清室內家具、陳設,或將室內不易搬動的家具、陳設歸堆、遮蓋,以不影響施工為原則。
(六)負責提供水源、電源為乙方施工使用,并承擔其費用。
(七)負責協調裝飾公司與鄰里之間的關系,協助乙方做好現場保衛、消防、垃圾處理等工作。
(八)如確需拆改原建筑物結構或設備管線,負責到有關部門辦理相應的審批手續,并承擔有關費用。
(九)施工期間甲方仍需部分使用該居室的,負責做好施工現場的保衛及消防工作。
(十)施工期內,將進戶門鑰匙交給乙方代表負責保管。工程竣工驗收合格移交時,甲方啟用正式鑰匙或提供新鎖,當場由乙方安裝后交付甲方。
五、乙方義務
(一)應當具備工商行政管理部門核發的營業執照,和建設行政主管部門頒發的具有建筑裝飾裝修工程承包范圍的《建筑業企業資質證書》,并不得超越其資質證書許可的范圍承攬工程。
(二)乙方委派代表,全權負責合同履行,按設計要求組織施工,保質、保量、按期完成施工任務,解決由乙方負責處理的各項事宜,其簽訂的文件視為乙方對有關事宜的確認。若需更換乙方代表,乙方應提前三日以書面方式告知甲方。
(三)嚴格執行《住宅裝飾裝修工程施工規范》(GB50327—2019),確保工程質量。嚴格執行國家及地方有關防火、安全、環境保護的規定,做好施工現場管理,施工現場應配備干粉滅火器。
(四)保護好原居室內的家具和陳設,保證居室內上、下水管道的暢通,處理好由于施工帶來的擾民問題及與周圍住戶(單位)的關系。
(五)保證施工現場的清潔,做好施工現場保衛、垃圾處理工作。
(六)合理使用甲方提供的水、電等條件和設施,不得浪費。
(七)工程竣工但未移交甲方之前,負責對現場的一切設施和工程成品進行保護。
(八)若因乙方在施工中違反國家法律、法規或物業管理等有關規定而受到罰款和引起的賠償責任,均由乙方承擔。
(九)施工工人及管理人員應持有相關資格證或上崗證,甲方有權查驗。
(十)負責施工人員的管理及施工安全。
六、工程變更
(一)工程項目及做法的變動,必須經雙方協商一致,以甲方代表與乙方簽定書面變更單為準(見附件五),確定增減項目及價差后再施工,同時調整相關工程費用及工期。
(二)若甲方私自與乙方工人商定更改施工內容所引起的一切后果,由甲方承擔;給乙方造成損失的,甲方應予賠償。
七、材料供應
(一) 按合同約定由甲方提供的材料、設備(見附表二)應為符合設計要求和合同約定的合格產品,并應按時供應到施工現場,雙方共同驗收并辦理交接手續,由乙方負責保管。由甲方供應的材料、設備發生了質量問題的損失,責任由甲方承擔。
(二)按合同約定由乙方提供的材料、設備(見附表三)應按時供應到施工現場,雙方共同驗收,由乙方負責保管。如未經甲方驗收或不符合附表三要求的,應禁止使用;若已使用,對工程造成的損失,責任由乙方承擔。
(三)甲、乙雙方采購供應的裝飾材料、設備均應用于本合同規定的室內裝飾裝修,非經甲方同意,乙方不得挪作它用或替換為價廉質劣的裝飾材料、設備。如乙方違反此約定,應按挪用或替換材料、設備價款的雙倍金額賠償給甲方。
(四)乙方提供的材料、設備是假冒偽劣產品的,應按材料、設備價款的雙倍金額賠償給甲方。
(五)甲方和乙方提供的材料和設備應當符合《室內裝飾裝修材料有害物質限量》10項強制性國家標準,禁止使用國家明令淘汰的建筑裝飾裝修材料和設備。如甲方供應的材料、設備不符合有關國家標準或規定的,乙方應及時向甲方書面提出,甲方堅持使用的,由此造成的損失,由甲方承擔。
(六)若發生材料、設備質量爭議,可委托有關法定機構鑒定,鑒定費用的墊付由雙方協商解決,如不能協商一致,采取“誰提出誰墊付”的原則處理。經鑒定,質量不符合合同約定標準的,鑒定費用由責任方承擔;質量符合合同約定標準的,鑒定費用由質量問題提出方承擔。
八、工期
(一)因下列原因造成工期延誤,經甲方確認,工期相應順延:
1、工程量變化或設計變更;
2、不可抗力;
3、甲方同意工期順延的其它情況。
(二)甲方要求比合同約定的工期提前竣工時,應征得乙方同意,支付乙方趕工費并簽訂工期變更協議。
(三)因甲方未按合同完成其應負責的工作和未按期支付工程進度款而影響工期的,工期相應順延。
(四)因乙方責任不能按期開工或無故中途停工而影響工期的,工期不順延;因乙方原因造成工程質量存在問題的,返工費由乙方承擔,工期不順延。
九、質量標準
(一)本工程施工質量按下列第 項標準執行
1、《建筑裝飾裝修工程質量驗收規范》(GB50210—2019)
2、《重慶市住宅裝飾裝修工程驗收規程》(DBJ/T50-053-2019)
3、雙方約定: 。
(二)工程施工室內環境污染控制,按照《民用建筑工程室內環境污染控制規范》(GB50325-2019)的標準執行。
(三)施工過程中雙方對施工質量、室內空氣質量發生爭議,可委托有關法定機構鑒定,鑒定費用的墊付由雙方協商解決,如不能達成協議,采取“誰提出誰墊付”的原則處理。經鑒定,質量不符合合同約定標準的,鑒定費用由責任方承擔;質量符合合同約定標準的,鑒定費用由質量問題提出方承擔。
(四)木材、石材為天然物品,允許有自然色差與紋理,乙方有義務提醒甲方。
十、工程驗收、工程價款結算及保修
(一)乙方應提前二日通知甲方辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續,如果甲方在約定時間內不能參加驗收,需及時通知乙方,另定驗收日期,由此造成停工的,工期順延。若甲方既不及時通知乙方,也不按時參加驗收,乙方可自行驗收,甲方應予承認。若甲方要求復驗,乙方應按要求辦理復驗。若復驗合格,甲方應承擔復驗費用,若造成停工,工期順延;若復驗不合格,其復驗、返工費用由乙方承擔,工期不予順延。
(二) 雙方約定在施工過程中分為下列幾個階段對工程質量進行驗收,驗收合格后填寫工程驗收單(見附表六):
1、
2、
3、
(三)工程按時竣工后,乙方應通知甲方驗收,甲方自接到驗收通知之日起三日內組織驗收,驗收合格后辦理移交手續。如果甲方在規定時間內不能組織驗收,需及時通知乙方,另定驗收日期,但甲方應承認竣工日期,并承擔乙方的看管費用和其他相關費用。若在工程竣工驗收中,存在須由乙方整改返工的部分工程項目,乙方應在五日內完成(特殊項目可由雙方在第十六條中另行商定),并及時通知甲方對其復驗。因乙方責任返工造成的工程延期交付視同工期延誤。
(四)工程竣工后,雙方約定由 對本工程進行室內空氣質量檢測,費用由 方承擔。
(五)驗收不合格,乙方負責在約定的期限內返工,甲方不得使用,否則由此造成的損失由甲方承擔。
(六)竣工驗收在工程質量、室內空氣質量以及經濟方面存在個別的不涉及較大問題時經雙方協商一致簽訂“解決竣工驗收遺留問題協議”(作為工程驗收單的附件)后亦可先行入住。
(七)工程竣工驗收合格后,乙方應提交工程結算單(見附表七),并將施工部分的水電改造等涉及隱蔽工程的走向圖等有關資料提交給甲方。乙方負責提供材料的,還應向甲方提交所提供材料的說明書、保修單和環保說明書等資料;甲方在收齊資料之日起三日內對工程結算單進行審核,若到期未提出異議,視為同意。
(八)驗收合格后,雙方辦理移交手續,結清應付款項,填寫工程保修單(見附件八)。
(九)本工程自竣工驗收合格雙方簽字之日起,在正常使用條件下,保修期按下列第 項執行:
1、除有防水要求的廚房、衛生間和因裝修施工引起的外墻面的防滲漏保修為五年外,其余項目的保修期為二年。
2、
(注:第2項所約定的保修標準不得低于第1項所約定的保修標準)
(十)因甲方購買的材料未達到國家標準而導致的工程質量問題,乙方不負責保修。
十一、安全施工和防火
(一)甲方或乙方提供的施工圖或作法說明,應符合《中華人民共和國消防條例》和有關防火設計規范,主要包括電氣線路、管道、自來水和其它線路管道暢通、合格。若乙方發現甲方提供的施工圖或作法說明,違反有關安全操作規程、消防條例和防火設計規范,應及時向甲方指出,乙方有權并且應當拒絕施工,由此造成的停工等損失由甲方自行承擔。
(二)甲方未辦理有關手續,不得擅自要求乙方變動建筑主體、承重結構或拆改燃氣管道、設施,乙方有權并且應當拒絕施工,由此造成的停工等損失由甲方自行承擔。
(三)乙方擅自變動建筑主體、承重結構或拆改燃氣管道、設施,由此造成的損失和責任,由乙方負責賠償和承擔。
(四)乙方在施工期內應嚴格遵守《建筑安裝工程安全技術規程》和《建筑安裝工人安全技術操作規程》,注意施工安全。
(五)由于乙方在施工過程中違反有關操作規程、消防條例等規定,導致發生安全或火災事故,由此產生的一切責任和損失,由乙方承擔和賠償。
十二、工程價款支付方式
(一)雙方約定按下表中第 種方式支付工程款:
1、一次性付款:于簽訂合同時一次性支付工程款 元(大寫 )。
2、根據工工程進度分期付款:
合同簽定時第一次支付工程款的40%: ;
于吊頂工程,廚、衛墻磚工程,水管、線管布線完工第一次支付工程款的40%: ;于木工和泥工基本完工、漆工進場第三次支付工程款的15%: ;于竣工驗收合格之日起一周之內支付工程款的5%: ;
3、雙方約定的其他付款方式:
(二)甲方應按第十二條(一)款的約定向乙方支付工程款,乙方應向甲方開具有效的收款憑據。
(三)乙方施工質量不合格,甲方有權拒付工程款,直至乙方整改合格后為止。
十三、違約責任
(一)本合同生效后,甲乙雙方應嚴格履行合同所約定的各項條款。若任何一方需變更合同內容的,應雙方協商一致后,簽定補充協議。合同簽定后施工前,一方無法定事由要求終止合同的,應以書面形式提出,并按合同總價款的 %支付違約金,辦理終止合同手續。
(二)施工過程中任何一方無法定事由要求終止合同的,須向另一方以書面形式提出,經雙方同意后辦理清算手續,訂立終止合同協議,并由責任方按合同總價款的 %賠償,解除本合同。
(三)因施工質量不合格,乙方不予整改、未在約定期限內整改,或經整改后仍不合格的,甲方可另請他人整改,與整改有關的一切費用由乙方承擔。
(四)任何一方因違反法律、法規等規定而受到罰款或給對方造成損失的,由責任方承擔責任,并賠償對方損失。
(五)甲方責任
1、未按規定的時間和要求提供材料、場地、技術資料以及由甲方引起的其它原因,造成乙方停工、誤工的,除工期順延外,每停工或誤工一天,由甲方向乙方支付工程款 ‰的違約金。
2、甲方未按期支付或未按期完全支付合同約定款項,每逾期一天,由甲方向乙方支付遲延部分工程款 ‰的違約金。
3、工程未經驗收,甲方提前使用,由此造成無法驗收和損失的,由甲方自行承擔。
(六)乙方責任
1、應妥善保護甲方提供的設備及現場堆放的家具、陳設和其它物品,如有損壞,應照價賠償。
2、經專業部門檢測,室內空氣質量不達標且屬于乙方責任的,乙方應進行綜合治理。因治理造成工程延期交付的視同工期延誤。若乙方不予治理或未在約定期限內治理,甲方有權另請他人治理,與治理有關的一切費用由乙方承擔,若治理后仍不達標的,乙方應賠償由此給甲方造成的損失。若甲方對不達標也負有責任的,雙方應根據責任大小合理分擔有關費用和損失。
3、由于乙方原因,工程質量達不到約定的質量標準,乙方負責返工,工期不得順延。
4、由于乙方原因致使工期延誤,每延誤一天,由乙方向甲方支付工程款 ‰的違約金。
十四、爭議解決方式
本合同在履行過程中發生的爭議,由雙方當事人協商解決或向有關部門申請調解。不愿協商、調解或者協商、調解不成的,當事人也可按下列第 種方式解決:
1、提交重慶仲裁委員會仲裁;
2、依法向人民法院起訴。
十五、附則
1、本合同經甲、乙雙方簽字或蓋章后生效。
2、合同簽定后工程不得轉包,否則甲方有權拒付工程款。
3、本合同正本一式兩份,甲乙雙方各執一份。
4、合同附表為本合同組成部分,與本合同具有同等法律效力。
十六、其它約定條款:
合同附件:
附表一:住宅裝飾裝修工程報價表(見詳細預算表)
附表二:甲方提供裝飾裝修材料明細表 (見預算表的主材表)
附表三:乙方提供裝飾裝修材料明細表(見預算表的基材表)
附表四:住宅裝飾裝修工程設計圖紙(見預算表的附件)
甲方: 乙方:
年 月 日 年 月 日
裝飾裝修合同模板 篇9
甲方:
乙方:
依據《中華人民共和國經濟合同法》、《建筑安裝工程承包合同條例》和國家工商行政管理局、建設部頒發的《建筑工程施工合同范文本》(CGF-9-02)就本工程施工有關事項經雙方協商達成如下協議:
第一條、 工程概況
1、 工程名稱: 工程地點: 承包范圍
2 工程質量:以及雙方最終確認的工程材料樣板為準及按圖進
入施工。
第二條、 工程期限
開工日期: 竣工日期:
第三條、工程總造價:人民幣(大寫): 元整(¥ ) 付款方式:手續辦完付款20%,材料進入且開始施工付款30%,竣工驗收后付款40%,余款10%在六十天后無質量問題五天內結清。
第四條、雙方職責
1、 工地開工前甲方負責辦理所有施工現場應有的相關手續。若在施工過程中有執法部出來干涉、均甲方負責。
2、甲方負責提供現場安裝的水、電等作業條件(乙方不承擔該項費用)。 已安裝并經驗收的產品非乙方原因造成污染及損壞,由甲方負責及經濟損失。
3 甲方修改已確定的設計方案或增加工程承包范圍以外的工程項目,工期將根據因此增加的工作量適當延長,所產生的費用由甲方承擔。此時,甲方需書面通知乙方進行修改,乙方將此文件作為工程結款的依據。
4 乙方在現在施工中遵守甲方及總包方有關施工文明安全、消防、勞動保護的各項規定,因乙方自原因造成的產品損壞,由乙方承擔責任。
5 乙方保證質量按時完工,保證達到工程合格為準,未能按時完工每天扣工程總造價的0.02%。
第六條、保修期限
1、 本工程自驗收合格并取得簽證之日起計算終身保修,在保修期內因產品或施工本身質量問題造成損壞,乙方負責及時免費維修。
2、 凡因甲方管理或用戶使用不當的原因,和不可抗力的自然損壞原因,造成的損壞,乙方負責有償服務。
第七條、合同方式
1、 本合同式二份,甲、乙雙方各執一份,自簽字(蓋章)后即可生效,并具有同等效力。
2、 本合同附件為工程報價單及施工圖。
第八條、爭議解決方法
本合同履行中發生爭議,雙方應及時協商解決,協商不成時,雙方均可向當地人民法院起訴。
甲方簽字(蓋章): 乙方簽字(蓋章):
委托代理人簽字: 委托代理人簽字:
聯系電話: 聯系電話:
年 月 日 年 月 日
裝飾裝修合同模板 篇10
合同文本包括正本和附件,要求完整、齊全。
基礎文件資料如工程設計圖紙、工程預算表等必須事先完成。
對雙方達成的約定內容要詢問、審核清楚后再落筆。
對補充條款應該明確的事項一定要闡述清楚。
對消費者來說,補充條款往往是最關鍵的部分。
裝修合同補充條款應該明確的事項應當包括以下幾個方面: 工程委托的方式。
委托的方式一般有全包、半包和清包這三種方式。
全包是指工程所需的材料全部委托裝修公司承辦。
半包是指部分材料由裝潢公司承擔,其余部分由裝修業主自己提供,施工由裝修公司承擔。
清包是指裝修公司承擔工程的施工,材料全部由業主提供,即通常所說的包工不包料。
這三種委托方式對裝修公司和業主來說,權利和義務各不相同,應該在合同中明確材料出現質量問題,誰提供材料誰負責的原則。
合同履行方式。
一般有開口和閉口兩種方式。
開口方式是指雙方約定根據設計圖紙編造工程預算,然后報價,雙方確認后簽約履行,在履約后期按實做實算進行結算。
應按原工程設計圖紙和預算的內容,對裝修中所進行的施工項目、材料、人工等雙方認可的憑證進行必要的確認后,再最后結算。
閉口方式是指雙方根據設計圖紙和編制的工程預算進行核價,雙方確認后簽約履行。
除非在裝修過程中對原設計的施工內容和預算內容有變動或項目有增減的情況發生,雙方就按原編制的工程預算約定進行結算。
這兩種履約方式各有利弊。
開口合同對雙方來說自由度更大,而閉口合同則小一些,但約定的精確度也要高一些。
對消費者來說,簽了閉口合同不等于不可改變,通常來說,裝修過程中變動的情況肯定會發生,如果確實需要變動裝修項目、材料等,只要及時辦理手續就可以避免矛盾的發生。
!~~
裝飾裝修合同模板 篇11
發包方(甲方) 身份證號碼:
承包方(乙方) 身份證號碼:
根據《中華人民共和國合同法》以及其他有關法律法規的規定,甲乙雙方在平等、自愿協商一致的基礎上,就乙方承包的家庭居室裝修工程(以下簡稱工程)的有關事宜達成如下協議:
一、工程概況
1、工程名稱:
2、承包范圍:整套房子的裝飾裝修及水電改造。
3、承包方式:
4、開工日期:本工程從年月日至年月
5、工程質量:按甲方施工項目施工,按相關裝修標準驗收。
二、甲方工程項目清單
1、泥工部分:餐廳、客廳、主臥、次臥、復合地板、廚房衛生間陽臺墻面300×600墻面磚、地面磚300×300地磚、衛生間大便器安裝。
3、木制作部分:客廳做電視柜、空中花園做書柜、客廳過道、空中花園、陽臺部分吊石膏板、客廳和空中花園做包門門套。
4、油工部分:客廳、餐廳、電視機背景墻貼石膏線、全房內888處理打磨、木制作做清面油漆4遍。
5、水電部分:全房水電改造,聯線移位空調走專線,客廳餐廳
三、乙方用材品牌
1、木工制作用福湘、龍牌石膏板、雪嶺乳膠,全杉木木方,面板木線封口線采用全天然標準厚度。
2、水電:金杯、電線2.5-4㎡,天力PPR,熱水家裝管西蒙開關面板。
3、油漆:華潤油漆、墻漆。
四、甲方義務及職責
1、開工前為乙方施工進場提供水源、電源。
2、甲方參與工程質量施工進度的監督,參加材料的驗收,隱蔽工程驗收,單一項目驗收。
五、乙方義務及職責
1、施工中嚴格執行施工規范、質量標準、安全操作規程、防火規定,保證質量完成合同約定工程內容。
2、乙方施工過程中保證材料、工程質量現場整潔及垃圾清運。
3、本工程保質期為二年。
六、工程造價
本工程經甲乙雙方協定采取人民幣(大寫) 萬元整包干形式支付,除此之外甲方無義務再支付任何費用。
七、款項支付
本工程分三次付款,第一次付總工程50%,第二次付總工程25%,
第三次工程竣工后甲方驗收合格后余款結清。
八、本合同一式兩份,甲、乙雙方各執一份。
甲方:
乙方:
日期:
裝飾裝修合同模板 篇12
發包方:______________承包方:______________甲乙雙方經友好協商,甲方決定委托乙方進行住房裝修,為保護雙方的合法權益,結合本工程的具體情況,雙方達成如下協議,共同遵守,
一、工程概況
1、裝飾施工地點:
2、住房結構:_________房型房廳套,施工面積__________平方米。
3、裝飾施工內容:詳見附件一《裝飾施工內容表》。
4、承包方式:_________________。
5、工期:_________自________年________月________日開工,至________年________月________日竣工,________工期________天。
二、工程價款及結算的約定
1、工程總價款:¥_________元,大寫:_________________________詳見本合同裝修工程報價單。
2、工程款付款方式按下列方式支付:第一次,對預算設計認可簽訂合同之日。支付__________元訂金,第二次付款時扣除第二次合同簽定后開工前支付工程總造價_____%合計_________元第三次施工過程中工期進度過半支付工程總造價_____%合計_________元第四次竣工驗收當天支付工程總造價_____%合計_________元工程保修期兩年。工程款全部結清后,甲、乙雙方簽訂《工程保修單》,保修期從竣工驗收簽章之日起算。
三、關于材料供應的約定
1、甲方提供的材料:詳見合同裝修工程報價單。本工程甲方負責采購供應的材料、設備,應為符合設計要求的合格產品,并應按時供應到現場,乙方應.辦-理.驗收手續。如甲方供應的材料、設備發生質量問題或規格差異,乙方應及時向甲方書面提出,甲方仍表示使用的,由此造成工程損失的,責任由甲方承擔。甲方供應的材料抵現場后,經乙方驗收,由乙方負責保管,乙方可收取甲方提供材料價款保管費,費率由雙方約定,由于保管不當造成的損失,由乙方負責賠償。
2、乙方對甲方采購的裝飾材料、設備,均應用于本合同規定的住宅裝飾,非經甲方同意,不得挪作他用。如乙方違反此規定,應按挪用材料、設備價款的雙倍補償給甲方。
3、乙方供應的材料、設備,如不符合質量要求或規格有差異,應禁止使用。如已使用,對工程造成的損失由乙方負責。如乙方提供的材料、設備系為偽劣商品,應按材料、設備價款的雙倍補償給甲方。
四、其它事項1、甲方應在開工前,向乙方提供經物業管理部門認可的施工圖紙,并向乙方進行現場炕底。并向乙方提供施工需用的水、電等必備條件,并說明使用注意事項。做好施工中臨時性使用公用部位操作以及產生鄰里關系等的協調工作。
2、乙方參加甲方組織的施工圖紙或做法說明的現場炕底。按要求組織施工,保質保量、按期完成施工任務,解決由乙方負責的各項事宜,對其行為乙方應予認可。未經甲方同意和所在地房管或物業管理部門批準,不得隨意拆改原有建筑承重結構及各種共用設備管線。
五、違約責任
1、由于甲方原因導致延期開工或中途停工,甲方應補償乙方因停工、窩工所造成的損失,每停工一天,甲方付乙方________元;甲方未按合同的約定付款的,每逾期一天,支付_______元違約金。
2、由于乙方原因逾期竣工的,每逾期一天,乙方按甲方已付款的________%向甲方支付違約金。
六、糾紛處理方式雙方如對合同執行發生爭議,應通過友好協商解決,如協商無效的,可以提交人民法院訴訟。
七、合同的變更和解除合同經雙方簽字生效后,雙方必須嚴格遵守。
八、本合同一式份,甲、乙雙方各執一份,具有同等法律效力合同附件為本合同的組成部分。
甲方:_________電話:_________乙方:_________電話:_________
簽訂地點:_________簽訂日期:_________
裝飾裝修合同模板 篇13
甲方:
乙方(業主):
乙方所購買房屋的房號為:
為規范房屋的裝飾裝修行為,保持房屋的整體質量和使用安全,保障全體業主和使用人的合法權益,根據《前期物業管理服務協議》、《臨時管理規約》中的相關約定和國家、省、市的有關規定,經甲、乙雙方充分協商達成如下協議:
第一條裝飾裝修管理細則
一、乙方保證裝修施工時間為每日8:00-12:00、14:00-18:00。其他時間一律不
得施工;19:00點后施工人員必須撤離施工現場,以確保小區安全;在國家法定節假日、高考和中考期間等其他特殊時間段,甲方有權調整施工時間。
二、裝修期間,施工人員服從甲方的監督管理;乙方對裝修施工人員的行為
及其后果承擔連帶責任。
三、裝修期間,甲方將派人員按本協議對裝修工程進行監督管理,乙方、施
工人員必須服從監督管理。如發現違規裝修,甲方人員有權責令停工或恢復原狀;造成損失的,由乙方負責賠償并承擔相應法律責任;妨礙他人正常使用物業的而造成他人損失或損害的,由乙方承擔賠償及其他一切責任。
第二條裝飾裝修乙方必須遵守的規定
一、禁止一樓住戶下挖地面。
二、禁止拆改梁、板、柱、承重墻等房屋承重結構構件;不得挖槽、切割、
砍鑿承重墻和柱,不得鑿穿陽臺隔斷板,以及毗鄰房屋共用之隔墻。
三、禁止隨意增加房屋荷載,尤其是樓面裝修不得使用超重材料等,總體負
荷不超過住宅使用中的約定。
四、禁止不經批準拆改水電管線、采暖管線、煤氣管線、有線電視線路等附
屬設施,如確需改動,須向機房及相關部門提出書面申請;經書面同意后,乙方拆改以上附屬設施時,應保證線路及管道暢通,不得影響原有設施的
整體功能及相鄰住戶的正常生活;如因違規裝修造成的滲水、漏電、斷電
等事故,由乙方承擔全部的維修責任及費用損失。
五、衛生間、廚房均已做好地面防水層,裝修中禁止在地面防水層上打孔,
以免破壞防水層,導致毗連層滲漏,如有破損需重做防水處理,并需進行
24小時閉水實驗,不得將沒有防水要求的廚房設為衛生間、廚房間。
六、除空調外掛機等必要設備,防盜網等不得在外墻懸掛。
七、禁止違反消防規定進行裝修,否則引起的一切后果由乙方承擔;施工現
場禁止有明火源。
八、禁止高空拋物、裝修垃圾嚴禁亂扔亂倒。
九、所有材料、工具及廢物等在任何時候都必須放置在所屬房屋內,不得阻
塞公共走廊或任何公共場所。
十、因裝修施工或搬運裝修材料、器具等造成下水管道堵塞、滲漏、停電
損壞共用部位、共用設施設備或造成他人財物損失和人身傷害等,由乙方負責修復和賠償,并承擔相應法律責任。
十一、因搬運、裝飾裝修原因確需合理使用共用部位、共用設施設備的,必須事先通知甲方,并在約定的期限內恢復原狀,按約定交納費用。造成損失的,責任人必須給予賠償。
十二、乙方必須確保施工人員在裝修中不損壞小區公共設備、設施,如有任何損壞,當事人必須賠償損失。
十三、無論什么時候,不準在公共場地內進行施工;公共場所、公共配套設施的裝修應經過市、縣有關部門的審批后方可施工。
第三條裝飾裝修注意事項
一、裝修必須嚴格按照以書面審批的圖紙及說明進行。
二、所有電器的安裝必須遵守低壓用電規程和管理公司有關規定,電線必須
要保護在阻燃塑料套管內。
三、為了保證小區的整體美觀和相鄰業主的安全,乙方安裝防盜網須到甲方
處登記,由甲方指定統一樣式的防盜網,并且要符合甲方安裝規定。
四、乙方應按設計預留的位置安裝空調,未預留設計位置的,應按甲方指定
的位置安裝,并按要求做好噪音及冷凝水的處理,外立面冷凝管、線必須規范安裝,以保持物業外立面整齊美觀。
五、樓房外墻面已做保溫處理,乙方如需安裝空調,必須在固定處做好防水
處理,以防發生滲水現象,由此造成的損失由業主自己承擔。
六、所有外墻、房頂、陽臺不許安裝招牌及廣告以免影響建筑物外觀,室內
裝修不能伸出公共走廊、窗臺、陽臺。
七、所有內部隔墻應使用重量較輕和干式結構的材料,列如:空心板、GRC 隔板,如果是木框架或板墻,必須要涂上防火漆;所有木制吊頂必須涂上防火漆(或防火涂料)。
八、任何施工程序,包括鑿刻、鉆洞等均不許危及墻壁及地板的結構;鋪裝地板時應保護好暗敷的水、暖管道及配電線路。
九、所有發出的噪音、震動聲的工程,必須在指定時間內進行,其他時間不得擾及其他業主。
十、室內給排水管道安裝完畢后,必須作閉水滲漏實驗,確認無滲水后進行下一步工作。
十一、甲方保留以上有關內容的修改和補充的權利;乙方如對上述任何一項有疑問,請向甲方管理處咨詢。
第四條防火責任明細
一、消防工作重于泰山,本物業執行“誰裝修,誰負責”的消防工作原則和
“預防為主,防消結合”的消防工作方針,積極落實消防崗位責任制。二、乙方防火職責范圍為:一切因乙方裝飾裝修工程,所能引起事故的防火
消防區域及隱患。
三、乙方防火職責為:
1、協助小區防火責任人搞好消防工作,共同維護小區防火安全。
2、負責本區域范圍內的防火工作,確保本區域安全。
3、認真貫徹、宣傳、執行《中華人民共和國消防法》以及其他消防規定。
4、協助甲方保護好本小區公共場所的消防設施、設備,愛護消防器材。
5、協助小區防火責任人定期組織消防檢查,改善消防安全條件,完善消防設施,
把火災事故消滅在萌芽狀態。
6、檢查、上報本區域裝修工程,糾正處理本區域的違反消防法規的現象和行為。第五條竣工驗收
裝修完成后,乙方須提前書面通知甲方約定竣工驗收時間,甲方自接到乙方正式驗收申請五個工作日內,由工程、業主、裝修公司負責人及裝修施工相關技術人員共同驗收,驗收不合格項目由施工單位限期整改,因整改造成的各項損失費用,均有施工方承擔。
第六條裝修保證金
一、為保證業主的利益和樓宇結構及配套設備的安全,甲方收取乙方保證金
每戶20__元。
二、裝修完畢經甲方驗收合格后,扣除實際發生的費用(以甲方驗收合格之
日停止計費),3個月未發生質量問題,按規定退還尾款。如驗收不合格,甲方繼續收取乙方整改期間的相關費用。
第七條其它事項
一、因裝修所造成的房屋損害及非法拆改附屬設施造成的損失,由乙方連帶
承擔一切責任。
二、本協議一式二份,甲、乙雙方各執一份,自簽訂之日起生效。
甲方簽章:
代表人:年月日
乙方簽章:
代表人:年月日
裝飾裝修合同模板 篇14
甲方(業主):_______________
乙方:_____________
依照《中華人民共和國合同法》及有關法律、法規的規定,結合家庭居室裝飾裝修工程施工的特點,雙方在協商一致的基礎上,就發包人的家庭居室裝修工程(以下簡稱工程)的有關事宜,達成如下協議:
第一條 工程概況
1.1 工程地點:
1.2 工程內容及做法(見附件清單)。
1.3 工程承包方式:雙方商定采取下列第______種承包方式。
(1)承包人包工、包料;
(2)承包人包工、部分包料(承包人提供裝飾裝修材料表),發包人提供部分材料(發包人提供裝飾裝修材料表);
(3)承包人包工、發包人包料(發包人提供裝飾裝修材料明細表)。
1.4 工程期限30天,開工日期20xx年____月____日,竣工日期______ 年____月____日。
1.5 合同價款:本合同工程造價為(大寫):________________________元,小寫:______________元(《家庭居室裝飾裝修工程報價單》)。
第二條 工程監理 若本工程實行工程監理,發包人與監理公司另行簽訂《工程監理合同》,并將監理工程師的姓名、單位、聯系方式及監理工程師的職責等通知承包人。
第三條 施工圖紙 雙方商定施工圖紙采取下列第______種方式提供:
(1)發包人自行設計并提供施工圖紙,圖紙一式二份,發包人、承包人各一份(詳見家庭居室裝飾裝修工程設計圖紙);
(2)發包人委托承包人設計施工圖紙,圖紙一式二份,發包人、承包人各一份(詳見家庭居室裝飾裝修工程設計圖紙),設計費(大寫)____________元,由發包人支付(此費用不在工程價款內)。
第四條 發包人義務
4.1 開工前為承包人入場施工創造條件。包括:搬清室內家具、陳設或將室內不易搬動的家具、陳設歸堆、遮蓋,以不影響施工為原則;
4.2 提供施工期間的水源、電源;
4.3 參與工程質量和施工進度的監督,負責材料進場、竣工驗收。
第五條 承包人義務
5.1 施工中嚴格執行安全施工操作規范、防火規定、施工規范及質量標準,按期保質完成工程;
5.2 嚴格執行有關施工現場管理的規定,不得擾民及污染環境;
5.3 保護好原居室室內的家具和陳設,保證居室內上、下水管道的暢通;
5.4 保證施工現場的整潔,工程完工后負責清掃施工現場。
第六條: 付款條件和付款方式
6.1付款條件:裝修完畢后檢驗合格付款;
6.2 付款方式:支票或電匯
第七條: 工程驗收
7.1.工程質量驗收:待工程全部結束后,乙方組織甲方進行竣工驗收。雙方辦理工程結算和移交手續。
7.2.乙方通知甲方進行工序驗收及竣工驗收后,甲方應在三天內前來驗收。
第八條: 其他事項
8.1.甲方
(1)必須提供經物業管理部門認可的房屋平面圖及水、電、氣線路圖,或由甲方提供房屋平面圖及水、電、氣線路圖,并向乙方進行現場交底。
(2)二次裝飾工程,應全部騰空或部分騰空房屋,清除影響施工的障礙物。對只能部分騰空的房屋中所滯留的家具、陳設物等,須采取必要的 保護措施,均需與乙方辦理手續和承擔費用。
(3)如確實需要拆、改原建筑物結構或設備、管線,應向所在地房管部門辦理手續,并承擔有關費用。施工中如需臨時使用公用部位,應事先打好招呼。
8.2.乙方
(1) 應主動出示企業營業執照、會員證書或施工資質;如是下屬分支機構,也須有上級公司出具的證明;經辦業務員必需有法人代表的委托證書。
(2) 負責施工現場的安全,嚴防火災、佩證上崗、文明施工,并防止施工造成的管道堵塞、滲漏水、停電、物品損壞等事故發生而影響他人。萬一發生,必需盡快負責修復或賠償。
(3) 嚴格履行合同,實行信譽工期,如果因延遲完工,如脫料、窩工或借故誘使甲方墊資,舉查后均按違約處。
(4) 在裝潢施工范圍內承擔保修責任,保修期自工程竣工甲方驗收入合格之日算起,為12個月。
第九條: 違約責任
合同生效后,在合同履行期間,擅自解除合同方,應按合同總金額____ %作為違約金付給對方。因擅自解除合同,使對方造成的實際損失超過違約金的,應進行補償。
第十條: 爭議解決
10.1、本合同履行期間,雙方如發生爭議,在不影響工程進度的前提下,雙方應協商解決。或憑本合同和乙方開具的統一發票向市室內裝飾行業協會家庭裝潢專業委員會投訴,請求解決。
10.2、當事人不愿通過協商、調解解決,或協商、調解解決不成時,可以按照本合同約定向—仲裁委員會申請仲裁;--人民法院提起訴訟。
第十一條: 合同的變更和終止
11.1.合同經雙方簽字生效后,雙方必需嚴格遵守。任何一方需變更合同的內容,應經雙方協商一致后重新簽訂補充協議。如需終止合同,提出終止合同的一方要以書面形式提出,應按合同總價款的___ %交付違約金,并辦理終止合同手續。
11.2.施工過程中任何一方提出終止合同,須向另一方以書面形式提出,經雙方同意辦理清算手續,訂立終止合同協議后,可視為本合同解除。 第十二條: 合同生效
12.1.本合同和合同附件向雙方蓋章,簽字后生效。
12.2.補充合同與本合同具有同等的法律效力。
12.3.本合同(包括合同附件、補充合同)一式兩份,甲乙雙方各執壹份。
甲方(業主):_______________(簽章)
乙方:_____________ (簽章)
住所地址:_______________________
企業地址:_______________________
郵政編碼:_______________________
郵政編碼:_______________________
法人代表:_______________________
法人代表:_______________________
裝飾裝修合同模板 篇15
甲方:___________聯系電話:_____________________
乙方:___________聯系電話:_____________________
為維護雙方的權益,根據現行的法律、法規和規章,結合本工程的具體情況,簽訂本合同,并遵照執行。
一、合同背景
1、施工地點位于:________________________________________;
2、甲方委托乙方施工,使裝修后的店鋪符合設計要求。
二、合同內容
甲方委托乙方對甲方所租賃的店鋪進行裝修,用于開設茶樓。
三、承包方式
該裝修工程實行全承包(包工、包料)的方式承包給乙方。
四、甲方的權利和義務
1、有權對不符合甲方設計意圖的地方要求整改。
2、有權按設計要求監督其工程質量和工期。
3、對乙方裝修過程中有質量問題,甲方除有權讓乙方整改。
4、有義務為乙方施工提供水、電保障。
5、有義務按合同約定的付款方式撥付工程款項。
五、乙方的權利和義務
l、有權按合同約定獲取工程費用。
2、必項按甲方確認的設計方案進行施工(包括平面圖、水電圖、施工布置圖、附件施工要求及施工工藝流程等)。
3、所購材料必須符合設計標準(以施工清單為準)。
4、應做到安全文明施工,如有違法被罰則與甲方無關由乙方自負;施工人發生的一切安全事故與甲方無關由乙方自負。
5、施工,乙方應將店鋪清掃干凈(包括清除建筑垃圾等)后方可交與甲方。
六、合同金額及付款方式
本合同裝修預算金額為人民幣: _____萬元,大寫:_________________________。
付款方式為:合同簽訂后即付_____元( 萬元)作為啟動資金,后按工程進度協商付款,工程結束經驗收合格后十日內一次性付清工程余款。
七、工程期限
本工程施工期限為_____天(從合同簽訂之日算起)。
八、特別說明
1、施工中若需更改設計方案,須經雙方協商。
2、施工中若市面上無設計要求的材料,雙方協商可用同質、同價的材料更換。
3、施工項目以施工清單為準;清單未涉及到的甲乙雙方協商予以增加工程量及工程款。
九、違約責任
任何一方違約,按合同金額的_____%處違約金。
十、附則
l、本合同未盡事宣,雙方依照有關規定協商解決;
2、本協議自簽字之日起生效;
3、本協議一式_____份,甲方_____份乙方_____份,均具有同等法律效力
甲方(簽章):_____________乙方(簽章):_____________
_________年______月______日_________年______月______日
裝飾裝修合同模板 篇16
甲方:________
乙方:________
使用說明
一、本合同文本是依據《中華人民共和國合同法》和《遼寧省合同監督條例》及有關法律法規規定制定的示范文本,供雙方當事人約定采用,簽訂合同前請仔細閱讀。
二、為維護雙方當事人的合法權益,雙方簽訂合同時應慎重,力求內容具體、全面、嚴密,正確選擇示范文本所提供的選擇項條款。家庭裝飾裝修企業應當格守誠實信用,負有對合同條款正確說明的義務。
三、本合同文本所稱家庭居室裝飾裝修是指居民為改善自己的居住環境,委托他人對居住的房屋,進行修繕處理的工程建設活動。本合同文本由使用說明、12項協議條款和7個附件組成,對雙方當事人均有約束力。文本共25頁,每頁右上角蓋有防偽的“遼寧省工商行政管理局合同示范文本監制”章。
四、簽訂合同前發包人(業主、甲方)要驗看承包人(裝飾裝修企業、乙方)的《企業法人營業執照》和企業資質證書。與分公司(分部)簽訂合同,除驗看其《營業執照》及企業資質證書外,合同應加蓋該分公司(分部)上級公司(具有法人資格單位)的合同專用章。
五、本合同第一條第5款包工包料是指將購買裝飾材料的工作委托乙方并由乙方施工裝修;包清工是指甲方自己購買裝飾材料,委托乙方施工裝修。第6款開、竣工日期必須明確,該條款關系到違約責任的認定。
六、本合同第五條第1款工程款付款方式原則上按工程進度分階段付款,甲乙雙方如另有協商約定,可在合同中寫明。
七、家庭居室裝飾裝修每個隱蔽工程(指隱蔽在裝飾表面內部的電器回路、上下水、煤氣、地熱等管線工程)結束都需進行驗收,并須在驗收單上簽字確認。竣工總驗收,甲乙雙方均需在驗收單上簽字后方能交付使用。如某項工程不能達標,乙方應予整改,直到達標為止。
八、工程竣工通過驗收交付塑時,乙方應同甲方簽署工程保修單,保修期從竣工驗收合格之日算起,保修期限不低于二年。包工包料的工程對整個工程實行保修,部分包工包料的工程對相關部分實行保修,包清工的工程僅對施工質量實行保修。
九、本合同第十條其他約定以及本合同以外的補充約定,不得含有不合理減輕或免除乙方應當承擔責任的內容;與本合同的其他條款不一致的,以本合同的其他條款為準。
十、本合同文本條款由遼寧省工商行政管理局負責解釋。
甲方:________
乙方:________
裝飾裝修合同模板 篇17
發包人:
營業執照號:
聯系方式:
住所:
承包人:
本工程設計人:
施工隊負責人:
聯系方式:
住所:
依照《_____》及有關法律、法規的規定,結合餐廳裝飾裝修工程施工的特點,雙方在平等、自愿、協商一致的基礎上,就發包人的家庭居室裝飾裝修工程(以下簡稱工程)的有關事宜,達成如下協議:
第一條?工程概況
1、工程地點:___________________________________________________________________。
2、工程內容及做法:
。1)餐廳裝飾裝修工程施工項目確認表。
。2)餐廳裝飾裝修工程內容和做法一覽表。
3、工程承包方式:雙方商定采取下列第___種承包方式。
。1)承包人包工,包料:承包人提供裝飾裝修材料明細表。
(2)承包人包工,部分包料,發包人提供部分材料:發包人提供裝飾裝修材料明細表、承包人提供裝飾裝修材料明細表。
(3)承包人包工,發包人包料:發包人提供裝飾裝修材料明細表。
4、工程期限____天,開工日期____年____月____日,竣工日期____年____月____日。
5、合同價款:本合同工程造價為(大寫):____________元。
第二條?工程監理
若本工程實行工程監理,發包人與監理公司另行簽訂《工程監理合同》,并將監理工程師的,單位,聯系方式及監理工程師的職責等通知承包人。
第三條?施工圖紙
雙方商定施工圖紙采取下列第___種方式提供:
(1)發包人自行設計并提供施工圖紙,圖紙一式____份,發包人,承包人各____份。
。2)發包人委托承包人設計施工圖紙,圖紙一式____份,發包人,承包人各一份,設計費(大寫)______元,由發包人支付(此費用不在工程價款內)。
第四條?材料的提供
1、由發包人提供的材料,設備,發包人應在材料運到施工現場前通知承包人,雙方共同驗收并辦理交接手續。
2、由承包人提供的材料,設備,承包人應在材料運到施工現場前通知發包人,并接受發包人檢驗。
第五條?工程款支付方式
1、雙方約定支付工程款:
開戶銀行:
戶名:
賬號:
2、工程驗收合格后,承包人應向發包人提出工程結算,并將有關資料送交發包人。發包人接到資料后____日內如未有異議,即視為同意,雙方應填寫工程結算單并簽字,發包人應在簽字時向承包人結清工程尾款。
3、工程款全部結清后,承包人應向發包人開具正式發票。
第六條?發包人義務
1、開工前____天,為承包人入場施工創造條件。包括:搬清室內家具,陳設或將室內不易搬動的家具,陳設歸堆,遮蓋,以不影響施工為原則。
2、提供施工期間的水源,電源。
3、負責協調施工隊與鄰里之間的關系。
4、不拆動室內承重結構,如需拆改原建筑的非承重結構或設備管線,負責到有關部門辦理相應的審批手續。
5、施工期間發包人仍需部分使用該居室的,負責做好施工現場的保衛及消防等項工作。
6、參與工程質量和施工進度的監督,負責材料進場,竣工驗收。
第七條?承包人義務
1、施工中嚴格執行安全施工作規范,防火規定,施工規范及質量標準,按期保質完成工程。
2、嚴格執行有關施工現場管理的規定,不得擾民及污染環境。
3、保護好原餐廳內的陳設,保證餐廳內上,下水管道的暢通。
4、保證施工現場的整潔,工程完工后負責清掃施工現場。
第八條?工程變更
工程項目及施工方式如需變更,雙方應協商一致,簽訂書面變更協議,同時調整相關工程費用及工期。
第九條?工期延誤
1、對以下原因造成竣工日期延誤,經發包人確認,工期相應順延:
(1)工程量變化和設計變更。
。2)不可抗力。
。3)發包人同意工期順延的其他情況。
2、因發包人未按約定完成其應負責的工作而影響工期的,工期順延;因發包人提供的材料,設備質量不合格而影響工程質量的,返工費用由發包人承擔,工期順延。
3、發包人未按期支付工程款,合同工期相應順延。
4、因承包人責任不能按期開工或無故中途停工而影響工期的,工期不順延;因承包人原因造成工程質量存在問題的,返工費用由承包人承擔,工期不順延。
第十條?質量標準
雙方約定本工程施工質量標準:___________________________________________。
施工過程中雙方對工程質量發生爭議,由_________部門對工程質量予以認證,經認證工程質量不符合合同約定的標準,認證過程支出的相關費用由承包人承擔;經認證工程質量符合合同約定的標準,認證過程支出的相關費用由發包人承擔。
第十一條?工程驗收和保修
1、承包人應提前兩天通知發包人進行驗收,階段驗收合格后應填寫工程驗收單。
2、工程竣工后,承包人應通知發包人驗收,發包人應自接到驗收通知后兩天內組織驗收,填寫工程驗收單。在工程款結清后,辦理移交手續。
3、本工程自驗收合格雙方簽字之日起保修期為____月。驗收合格簽字后,填寫工程保修單。
第十二條?違約責任
1、合同雙方當事人中的任何一方因未履行合同約定或違反國家法律,法規及有關政策規定,受到罰款或給對方造成損失的均由責任方承擔責任,并賠償給對方造成的經濟損失。
2、未辦理驗收手續,發包人提前使用或擅自動用工程成品而造成損失的,由發包人負責。
3、因一方原因,造成合同無法繼續履行時,該方應及時通知另一方,辦理合同終止手續,并由責任方賠償對方相應的經濟損失。
4、發包人未按期支付工程款的,每延誤一天向對方支付違約金____元。
5、由于承包人原因,工程質量達不到雙方約定的質量標準,承包人負責修理,工期不予順延。
6、由于承包人原因致使工期延誤,每延誤一天向對方支付違約金____元。
第十三條?合同爭議的解決方式
本合同在履行過程中發生的爭議,由當事人雙方協商解決;也可由有關部門調解;協商或調解不成的,?則依法向____________人民法院提起訴訟。
第十四條?具體規定
1、因工程施工而產生的垃圾,由承包人負責運出施工現場,并負責將垃圾運到指定的地點,發包人負責支付垃圾清運費用(大寫)________元(此費用不在工程價款內)。
2、施工期間,發包人將外屋鑰匙____把,交給承包人保管。工程竣工驗收后,發包人負責提供新鎖____把,由承包人當場負責安裝交付使用。
3、施工期間,承包人每天的工作時間為:上午____點___分至___點___分;下午___點___分至___點___分。
第十五條?其他約定事項:
________________________________________________________________。
第十六條?其他
1、本合同經雙方簽字(蓋章)后生效,合同履行完畢后終止。
2、本合同簽訂后工程不得轉包。
3、本合同一式____份,雙方各執____份。
發包人(簽字):
經辦人:
簽訂日期:
簽訂地點:
承包人(蓋章):
經辦人:
簽訂日期:
簽訂地點:
裝飾裝修合同模板 篇18
發包方(甲方):
承包方(乙方):
鑒于裝飾裝修工程的實際情況需要,按照《中華人民共和國合同法》及建設部《建筑裝飾裝修管理規定》結合本工程具體情況,經甲乙雙方協商,現達成以下合同條款,雙方自覺遵守。
一、工程概況
工程名稱:匯金廣場改造 工程地點:滸關鎮興賢路 工程內容:扶手電梯上、下口及電梯井道開挖、基礎澆筑
二、工程承包范圍
承包范圍:包工、包料
三、合同工期:
開工日期: 竣工日期: 合同工期總日歷天數 天。遇不可抗因素影響,工期須延。
四、質量標準:
工程質量標準:按照圖紙要求、達標
五、合同價款
金額(大寫):伍萬元整 (人民幣)¥: 50000 元
六、付款方式:
1、工程完成后天內,一次性付清全部合同價款。
七、驗收交付
1、按照圖紙施工要求完成后驗收,驗收合格后即交付。
八、附則
1、本合同條款未盡事宜,雙方協商解決并簽訂補充協議作為附件,附件與本合同具同等效力,雙方簽定之日起生效。
2、本合同一式二份,雙方各執一份,自雙方簽訂之日起生效。工程價款付清后即失效。
3、附件: (1)施工圖紙 (2)工程報價清單 (3)其他 發包人:(公章) 住所: 法定代表人: 委托代表人: 電話: 傳真: 開戶銀行: 賬號: 郵政編碼: 承包人:(公章)住所: 法定代表人: 委托代表人:
電話: 傳真: 開戶銀行: 賬號:
郵政編碼:
裝飾裝修合同模板 篇19
委托方(甲方):
承接方(乙方):
工程項目:甲、乙雙方經友好洽談和協商,甲方決定委托乙方進行居室裝潢,為保證工程順利進行,根據國家有關法律規定,特簽訂本合同(包括本合同附件和所有補充合同),以便共同遵守。
第一條:工程概況:
1、工程地址:
2、居室規格:房型 層(式) 室 廳 廚 衛
3、施工內容:詳見《家庭裝潢施工內容單》和施工圖
4、委托方式:
5、工程開工日期: 年 月 日
6、工程竣工日期: 年 月 日 工程總天數: 天
第二條:工程價款
工程價款(金額大寫 元)詳見《預算表》
1、材料款 元;
2、人工費 元;
3、設計費 元;
4、施工清運費 元;
5、搬卸費 元;
6、管理費 元;
7、稅金(4%) 元;
8、其它費用 元。
第三條:質量要求
1、工程使用主要材料的品種、規格、名稱,經雙方認可。
2、工程驗收標準,雙方同意參照市地方標準DB31/T30-1999《住宅裝飾裝修標準》規定。
3、施工中,甲方如有特殊施工項目或特殊質量要求,雙方應確認增加的費用,應另行計算。
4、質量檢查監督部門:市家居裝飾專業委員會。
5、凡由甲方自行采購的材料、設備、產品質量由甲方自負;施工質量由乙方負責。
第四條:材料供應
1、乙方提供的材料、設備應嚴格按照國家有關部門規定,如不符合質量要求或規格有差異,應禁止使用。如已使用,對工程造成的損失均由乙方負責。
2、甲方負責采購供應的材料、設備,應該是符合設計要求的.合格產品,并應按時供應到現場,如延期到達,施工期順延,并按延誤工期處罰,按甲方提供的材料合計金額的10%作為管理費支付給乙方。材料經乙方驗收后,由乙方負責保管。由保管不當而造成損失,由乙方負責賠償。
第五條:付款方式
1、合同一經簽訂,甲方即應付100%工程材料款和施工工費的50%;當工期進度過半,甲方即第二次付施工工費的40%,剩余10%尾款待甲方對工程竣工驗收后結算(注:施工工費包括人工費)。
首付:材料款100% 元
施工工費50%合計 元
工期過半:施工費40% 元 竣工驗收10%合計 元
如有增減竣工后一次結算。
甲方在應付款日期不付款是違約行為,乙方有權停止施工,驗收合格未結清工程價款時,不得交付使用。
第六條:違約責任:
合同生效后,在合同履行期間,擅自解除合同方,應按合同總金額5%作為違約金付給對方,因擅自解除合同,使對方造成的實際損失超過違約金的,應進行補償。
第七條:爭議解決
1、本合同履行期間,雙方如發生爭議,在不影響工程進度的前提下,雙方應協商解決。
2、當事人不愿通過協商、調解解決的,或協商、調解解決不成時,可以按照本合同約定向-仲裁委員會申請仲裁;-人民法院提起訴訟。
第八條:合同變更和終止
1、合同經雙方簽字生效后,雙方需嚴格遵守,任何一方需變更合同內容的,應經雙方協商一致后重新簽訂補充協議。如需終止合同提出終止合同的一方要以書面形式提出,應按合同總價款的10%交付違約金,并辦理終止合同手續。
2、施工過程中任何一方提出終止合同,須向另一方以書面形式提出,經雙方同意辦理清算手續,訂立終止合同協議后,可視本合同解除。
第九條:合同生效
1、本合同雙方簽字后生效。
2、補充合同與本合同具有同等的法律效力。
3、本合同一式兩份,甲乙雙方各執壹份。
甲方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日
乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日