買賣合同-范文（通用33篇）

買賣合同-范文 篇1

　　合同編號：

　　簽約時間：

　　簽約地點：

　　供方：

　　需方：

　　本合同是依照《中華人民共和國合同法》訂立的，經雙方簽字蓋章后，即發生法律效力，雙方必須嚴格履行。

　　1. 簽訂雙方商妥訂貨產品總值人民幣 元。其產品名稱的規格、質量、數量、單價、總值等詳如附表：

　　規格

　　質量

　　數量

　　單價

　　總值

　　其他

　　2. 產品及原材料檢驗方法

　　檢驗時間：

　　檢驗地點：

　　檢驗方式：

　　3. 產品價格規定

　　單價：

　　總價：

　　本條款的總價款包含了產品和產品附屬物價款，還包含了所需的稅金、運輸費、保管費、保險費以及供方應計取的其他費用，除非合同另有約定，需方無需再支付其他價款。

　　當市場行情發生較大變化時，供、需雙方均有權提出調整合同金額并重新洽談合同。調整后的價格以《價格確認函》的方式確認。

　　4. 產品的包裝方法及費用負擔

　　(1)供方所交付的貨物要有適合長途運輸和多次搬運、裝卸的堅固包裝，不能造成運輸過程中箱件的破損，設備和零件散失。并按需要分別加上防潮、防霉、防銹、防腐蝕等保護措施，應保證貨物在完好狀態下運送至目的地。

　　(2)供方對包裝箱內的散裝部件均應系加標簽，注明合同號、主機名稱、部件名稱以及該部件在裝配圖中的位號、零件號。備件和工具還需注明“備件”和“工具”字樣。

　　(3)供方應在每件包裝箱的鄰接四個側面上，用不褪色的油漆以明顯的中文或英文字樣印刷以下標記：合同號，目的站/碼頭，收貨人，設備名稱、機組號、圖號，箱號/件號，毛重/凈重(公斤)，體積(長×寬×高，以毫米表示)。

　　(4)對裸裝貨物應以金屬標簽或直接在設備本身上注明上述有關內容。大件貨物應有足夠的支架或包裝墊木。

　　(5)每件包裝箱內應附有包括分件名稱、數量、價格、機組號、圖號的詳細裝箱單、合格證。外購件包裝箱內應有產品出廠質量合格證明書、技術說明(如有)各一份。

　　(6)供方交付的技術資料，應具有適合于長途運輸、多次搬運、防潮和防雨的包裝，每包技術資料的封面上應注明如下內容：合同號，收貨人，目的地，嘜頭標記，毛重/凈重(公斤)，箱號/件號，每一包資料內應附有技術資料的詳細清單一式兩份，標明技術資料的序號、代號、名稱和頁數。

　　(7)凡由于供方包裝或保管不善導致貨物損害或丟失的，不論在何時何地發現，一經證實，供方應負責及時修理、更換或賠償。在運輸中如非供方包裝原因發生貨物損壞和丟失時，需方應立即向承運部門提出異議，索取商務證明，并通知供方天內到達現場調查。供方負責與承運部門及保險公司交涉，需方協助供方及時處理，同時供方應盡快向需方補充貨物以滿足工期需要。

　　5. 產品交貨方法及費用負擔

　　交貨時間：供方應于需方付款后 日內交貨。

　　交貨地點：

　　交貨費用：由 方承擔

　　6. 貨款及費用等結算方法;

　　付款時間：

　　付款方式：

　　7. 補充條款。

　　8. 經濟責任：

　　(1)供方如未能履行合同，須負下列責任：

　　①產品花色、品種、規格、質量不符合同規定：需方同意利用的，按質論價，退還貶值總值價款，不能利用的，應負責保修、保退、保換。由于延誤交貨時間，每天應償付需方千分之的違約金。

　　②產品數量不符合規定：對于供方少交貨物的，需方仍有需要的，應照數補交;因延期而不要的，可以退貨，供方承擔因此而造成的損失;不能交貨的，應償付需方以不能交貨的貨款總值的百分之的違約金。如果供方多交貨物的，需方可以接受，如其接受的，照數交付貨款，若其不接受的，應及時通知供方取回貨物。

　　③產品包裝不符合同規定：應負責返修或重新包裝。并承擔支付的費用;需方不要求返修或重新包裝，應償付不符合同規定包裝價值的千分之 的違約金。

　　(2)需方未能履行合同時，須負以下責任：

　　①中途變更產品花色、品種、規格、質量或包裝的規格，應償付變更部分貨款(或包裝價值)總值百分之 違約金。

　　②中途退貨，由雙方根據實際情況商定，同意退貨的償付退貨部分貨款總值千分之 的違約金。

　　③未按規定的時間和要求交原材料或技術、資金、包裝物，除交貨日期得以順延外，應償付順延交貨產品總值每日千分之的違約金;不能提供時，視同中途退貨處理。

　　④自提產品未按規定日期提貨，每延期一天，應償付供方以延期提貨部分貨款總額千分之 違約金。

　　⑤未按規定日期付款，每延期一天，應償付以延期付款總額千分之 的違約金。

　　⑥實行送貨或代運的產品拒絕接貨，應承擔由此而造成的損失和運輸費用及違約金。

　　(3)產品價格：如需要調整，必須經雙方協商方能變更。

　　(4)任何一方要求全部或部分解除合同，必須提出充分理由，經雙方協商，并報請鑒證機關備案。

　　(5)如因生產原料、生產設備、生產工藝或市場發生重大變化，需要變更產品品種、花色、規格、質量、包裝時，應提前天與對方協商修訂調整，并報鑒證機關備案，任何一方不得擅自變更合同。一方變更合同，對方有權拒絕收購，因此而不能執行合同應償付對方千分之 的罰金。

　　(6)確因自然災害等原因，影響執行合同或延期交貨，需提前 天通知對方，經有關機構證明，可酌情減免罰金。

　　9.執行合同中，發生爭議和糾紛，簽約雙方協商不成，可選擇以下任一方式解決爭議：

　　( )可向 法院提出訴訟;

　　( )向 仲裁委員會申請仲裁 。

　　10.本合同及附件一式 份，供需雙方各執正本 份，副本 份，雙方主管部門和工商行政管理局各一份。

　　供方單位（蓋章）：

　　需方單位（蓋章）：

　　法定代表人簽字：               

　　法定代表人簽字：         

　　代理人簽字：                  

　　代理人簽字：             

　　地址：                  

　　地址：                  

　　電話：                  

　　電話：                  

　　開戶行：               

　　開戶行：               

　　賬號：                  

　　賬戶：             

買賣合同-范文 篇2

　　需方：甘肅潤豐建筑工程有限公司(甲方)編號：ZB-20__-10-2

　　供方：白銀益成散熱器有限公司 (乙方) 簽約日期：20__年10月20日

　　經甲乙雙方協商，遵照《合同法》的相關規定，同意按以下條款達成散熱器購銷合同并共同遵照執行。

　　合同總額：陸拾陸萬壹仟陸佰陸拾元捌角整(含稅) 二.質量標準：

　　1.執行Q/BYC001-20__標準、管材材質：GB 17234 標準。管壁厚度：≥2MM 2.內防腐處理、表面靜電噴涂，乳白色。3.同側進出水(DN15)

　　4.乙方承諾所提供的散熱量等技術參數真實可靠。符合甲方對產品性能及一切技術參數的要求

　　三.交貨時間：20__年11月30 日前全部交清。

　　四.交貨地點、方式：1.供方按樓號整棟樓送貨到皋蘭施工現場，運費、供方承擔。

　　2.塑膜包裝。 3.產品附件：每組散熱器含DN15內絲放汽閥、堵頭各一只，掛件一套。

　　五.檢驗標準、方法，及供方對產品質量負責的條件和期限：

　　1.按合同第二條，系統打壓合格、以及供方對產品質量的承諾。 2.質保期五個采暖期。

　　3.符合本合同確認的產品型號、規格及參數要求。

　　六.付款方式： 合同生效首付30%預付貨款、貨到付總額的30%、安裝打壓驗收合格后供

　　方提供發票付至總額的35%留5%質保金三個采暖期滿付清。

　　七.其它：1.產品三年質保期內乙方執行國家對產品的“三包”服務要求，并在24小時內

　　服務到位。在此期間內因產品自身質量問題引發的泄漏或爆裂造成的使用者損失的應負經濟賠償責任。質保期后終生優惠取酬服務。

　　2.產品安裝由甲方負責、乙方提供安裝說明和標準，技術人員現場負責指導。

　　3.供貨數量以甲方提供的.供貨明細清單為準。

　　八.違約責任：

　　1.甲方責任：按合同約定按時付款。

　　乙方責任：保證產品質量標準及產品設計參數、按時供貨。 2.按《合同法》相關規定處理。 3.違約方向對方賠償經濟損失。

　　4.如有違約事實發生雙方協商解決、協商不成的可向簽約地法院訴訟解決。

　　九.本合同雙方簽字蓋章即生效、合同附件及供方出具的“質量承諾書”與本合同具有同等

　　法律效力。

　　十.本合同一式六份，甲方四份、乙方二份。

　　十一.附明細清單一份(共四頁)。

　　需方： 甘肅潤豐建筑工程有限公司 供方：白銀益成散熱器有限公司 法人代表： 法人代表： 委托代理人： 委托代理人：

　　賬號：開戶行：白銀市城市信用社紡織路營業部 20__年 10 月 日 20__年 10 月 日

買賣合同-范文 篇3

　　合同編號：

　　出賣人：________________________________

　　買受人：________________________________

　　合同編號：______________________________

　　簽定地點：_______________________________

　　簽訂時間：______________________________

　　第一條標的、數量、價款及交（提）貨時間

　　第二條質量標準

　　第三條出賣人對質量負責的條件及期限：

　　第四條包裝標準、包裝物的供應與回收：

　　第五條隨機的必備品、配件、工具數量及供應辦法：

　　第六條合理損耗標準及計算方法：

　　第七條標的物所有權自時起轉移，但買賣人未履行支付價款義務的，標的物屬于所有。

　　第八條交（提）貨方式、地點：

　　第九條運輸方式及到達站（港）和費用負擔：

　　第十條檢驗標準、方法、地點及期限：

　　第十一條成套設備的安裝與調試：

　　第十二條結算方式、時間及地點：

　　第十三條擔保方式（也可另立擔保合同）：

　　第十四條本合同解除的條件：

　　第十五條違約責任：

　　第十六條合同爭議的.解決方式：本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決；也可由當地工商行政管理部門調解；協商或調解不成的，按下列地——種方式解決；

　　（一）提交——仲裁委員會仲裁；

　　（二）依法向人民法院起訴。

　　第十七條本合同子——起生效。

　　第十八條其他約定事項：

　　出賣人： 買受人：

　　鑒（公）證意見：

　　出賣人（章）： 買受人（章）：

　　住所：住所：

　　法定代表人： 法定代表人：

　　委托代理人： 委托代理人：

　　電話：電話：

　　傳真：傳真：

　　開戶銀行：開戶銀行：

　　鑒（公）證機關（章）

　　經辦人：

　　年月日

　　賬號：賬號：

　　郵政編碼：郵政編碼：

買賣合同-范文 篇4

　　合同編號：________________

　　合同簽訂地：________________

　　買方：________________

　　法定代表人：___________

　　聯系人：________________

　　地址：________________

　　電話：________________

　　開戶行：________________

　　帳號：________________

　　稅號：________________

　　賣方：________________

　　法定代表人：________________

　　聯系人：________________

　　地址：________________

　　電話：________________

　　開戶行：________________

　　帳號：________________

　　稅號：________________

　　買、賣雙方依據《中華人民共和國民法典》及有關法律法規規定，就買方向賣方購買相關設備等事宜，經協商一致訂立以下合同條款，供雙方共同遵照執行。

　　1合同設備

　　1.1買方同意從賣方購買設備

　　1.1.1賣方提供設備的詳細清單見本合同技術協議。

　　1.1.2賣方提供的技術資料的具體內容，詳見本合同技術協議。

　　1.1.3賣方提供的全部設備的技術性能和對本合同設備的技術保證，詳見本合同技術協議。

　　1.1.4賣方派遣有經驗的、健康稱職的技術人員到買方工廠對合同設備的施工、安裝、試車、投料試生產與考核進行技術指導。其人數、技術服務范圍和待遇條件等詳見本合同技術協議。

　　1.1.5本合同簽訂后，根據買方的要求，在合同約定以外的全部備品備件賣方有義務以優惠價格提供給買方，詳細備品備件價格表詳見本合同技術協議。

　　1.1.6賣方提供的設備的具體質量標準，詳見本合同技術協議。

　　2合同價格

　　2.1賣方按本合同第一條規定提供合同設備和“技術資料”的總價為：

　　人民幣：________________大寫：________________(小寫￥)。

　　上述合同總價的分項價格如下：

　　2.1.1設備和材料費：________________

　　2.1.2備品備件費：________________

　　2.1.3許可證和專有技術費：________________

　　2.1.4設計和技術資料費：________________

　　2.1.5技術服務費和培訓費：________________

　　2.2上述合同總價中還包括但不限于運輸費、保險費、包裝費、裝車費以及將貨物運到買方指定地點以前的一切費用和技術資料交付以前的一切費用。

　　3結算

　　3.1本合同經雙方授權代表簽字并加蓋公章后立即生效。合同生效之日起5日內，買方應將合同總金額的20%即人民幣元作為預付款支付賣方。

　　3.2賣方發貨前，買方將合同總金額的50%即人民幣元作為第二期貨款支付賣方。同時賣方在收到第二期貨款后七日內開具合同總額的100%增值稅發票郵寄給買方。

　　3.3買方自收到賣方設備按本合同第7.9條驗收合格后，將合同總金額的25%，即人民幣元作為第三期貨款支付賣方。

　　3.4質保期滿后，在賣方履行了質保期義務的前提下，買方支付預留合同總金額的5%，即人民幣元的質保金。

　　3.5買方同意賣方對上述款項開具以下第(a)款規定的發票。

　　a增值稅專用發票b普通銷售發票。

　　3.6賣方需在開具增值稅專用發票前須向買方核實開票信息，以書面資料為準。

　　3.7付款方式：銀行電匯/銀行轉賬/銀行承兌匯票。

　　賣方：________________

　　買方：________________

買賣合同-范文 篇5

　　甲方(出賣人)

　　乙方(買受人)

　　根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國農產品質量安全法》及相關法律法規規定，經甲乙雙方充分協商，訂立本合同。

　　第一條 標的及交(提)貨時間

　　品種、規格等級、單位、數量、單價(元、金額、交(提)貨時間、備注合計人民幣金額(大寫)

　　第二條 質量要求：

　　1、內在質量：茶葉符合各等級茶葉標準、符合《農產品質量安全法》的要求。雙方應將樣品封存保管，用于驗收。

　　2、外觀質量：按樣本提供的外觀包裝和設計。不退色、不沾污染物、光澤干凈，整潔。

　　3、其他要求：________.

　　第三條 交(提)貨地點、方式：

　　(1)甲方送貨到指定地點 并承擔運費;

　　(2)乙方自提;

　　(3)其他方式：___________.

　　第四條 驗收方式：

　　按質量要求抽樣驗收，如有異議，乙方應在 天內書面提出。

　　第五條 結算方式：

　　____________________.

　　第六條 違約責任：

　　1、任何一方遲延交貨或遲延支付購貨款，應當每日按照遲延部分價款的_______%標準向對方支付違約金。

　　2、一方如不履約或部分履約，應支付未履行價值的`_________%作為違約金。

　　3、甲方如茶葉質量有問題，乙方有權拒收或要求補足、換貨或退貨;甲方承擔違約責任，賠償由此而造成的損失。

　　第七條 爭議解決方式：

　　本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決，也可由當地有關部門進行調解;協商或調解不成的，按下列第____________種方式解決。

　　(1)提交___________仲裁委員會仲裁。

　　(2)依法向_________人民法院起訴。

　　第八條 其他約定事項：

　　______________________________.

　　本合同一式_____份，雙方各執_____份，合同自雙方簽字蓋章后生效。合同內容如有變更，應當采用書面形式作為本合同的附件;附件與本合同具有同等法律效力。

　　甲方(簽字) 聯系方式：

　　乙方(簽字) 聯系方式：

　　簽訂地點：

買賣合同-范文 篇6

　　甲方：____________________________　　乙方：____________________________　　經甲、乙雙方協商同意，甲方供乙方_________臺，型號：_________。主要功能：______，各項技術指標以合同內容為準。　　

　　一、甲方應按所簽合同內容，如實提供_________ 給乙方_________臺，并根據乙方要求提供所需的___；____等。　　

　　二、價格：_________元臺，共計_________元。　　

　　三、乙方應按甲方提供的使用說明書，合理操作使用，不要自行改造或不合理操作。　　

　　四、提貨方式：甲方負責辦理托運和托運費。　　

　　五、結算方式：先付款后提貨。　　

　　六、如乙方驗收_____不付合____要求，甲方應按民法典通則執行退款，如發生糾紛應通過當地法院判決處理。　　

　　七、本合同一式兩份（、復印有效），簽字付款后生效。　　甲方：_________________________　　合同簽定人：___________________　　電話：_________________________　　合同簽定時間：_________________　　聯系地址：_____________________　　咨詢電話：_____________________　　傳真電話：_____________________　　乙方：_________________________　　合同簽定人：___________________　　電話：_________________________　　合同簽定時間：_________________　　聯系地址：_____________________　　傳真電話：_____________________設備銷售合同 篇10　　甲方：_____技術有限公司　　乙方：　　為保證_____技術有限公司生產經營的醫療廢棄物集中處理系統，醫療垃圾處理設備，工業廢棄物處理設備，工業區廢棄物集中處理系統，工業危險廢棄物處理系統，____市生活垃圾集中處理系統，各類垃圾前分選系統，建筑廢棄物綜合再利用系統，航空廢棄物處理系統，高危險廢棄物處理系統，化工、制藥工業廢棄物處理系統，特種廢棄物焚化系統，廢液、廢溶劑專用焚化系統，污泥、廢渣專用焚化系統順利推廣、銷售，本著公平、雙贏的原則，經甲、乙雙方友好協商，達成如下協議：　　

　　一、乙方負責代理項目及價格：　　

　　1.代理項目：　　甲方正式授予乙方代理_____技術有限公司項目設備銷售的代理權，負責該項目的銷售工作。　　

　　2.乙方代理的設備型號為________設備價格（大寫）：_____________________　　配置見附件。　　

　　二、設備銷售貨款支付方式：　　1.設備銷售貨款支付方式：　　

　　（1）付款時間：合同簽訂后的三個工作日內支付合同總金額的 60 %，貨到交貨地點三個工作日內支付合同總金額的 30 %，設備安裝調試完畢三個工作日內付清合同總金額的 10 %。　　

　　（2）付款方式：最終用戶需將設備銷售款直接打入甲方指定賬戶。當甲方收到貨款90%后，甲方在一周內按約定價格支付乙方的傭金，乙方提供代理酬金發票。　　

　　（3）甲方開戶行：中國，賬號： 。　　

　　三、甲、乙雙方權利與責任　　

　　1、甲方在技術上全力配合乙方工作，但在項目運作的整個周期內所產生的費用均由乙方負責；　　

　　2、按公司提供的價格出售的設備，項目代理有40%的利益，在公司提供的價格上打折后出售的設備，打折部分由代理商自行承擔。　　

　　3、如甲方沒有按時、足額收到設備銷售款，甲方有權延緩支付乙方相應傭金，乙方有義務負責對購買設備方的銷售款進行追繳。　　

　　4、乙方在負責甲方授權項目銷售、推廣過程中產生的一切債務、債權和一切經濟糾紛均與甲方無關，由乙方獨立承擔其全部相關法律責任；　　

　　5、乙方在負責甲方授權項目銷售過程中，不得有做出不利于正當市場競爭的行為，不得做出不利于甲方對外形象及甲方利益的行為，否則，甲方有權隨時終止協議約定內容。　　

　　6、乙方必須遵守總公司的《技術保密協定》、《知識產權保護合同》及《項目代理協議》等相應協議的所有條款。　　

　　7、本協議所簽內容未經甲方同意，乙方不得轉讓他方；　　

　　四、簽署相關協議　　甲、乙雙方必須簽署;cec商標及知識產權保護協定;和;cec知識產權保護合同;，上述兩協議必須與本協議同時簽署方能生效且與本協議具有同等法律效力。　　

　　五、協議期限及簽署地點　　

　　1、協議期限：本協議簽字蓋章之日生效，有效期________年，此前所簽協議作廢；　　

　　2、本協議的簽訂地點：市建內大街7號光華長安XX2座11層。　　

　　六、協議的中止　　

　　1、乙方在代理期間，做出任何違反甲方管理規定或有損甲方形象和利益的行為，甲方有權單方面中止與乙方簽訂的本代理協議；　　

　　2、乙方不得有擅自出售、抵押、許可、泄漏甲方知識產權的行為，否則甲方有權單方面中止與乙方簽訂的本代理協議同時追究乙方的法律責任；　　

　　3、乙方沒有履行本代理協議時，甲方有權單方面中止與乙方簽訂的本代理協議。　　

　　七、協議糾紛的解決　　在本協議執行期間，甲乙雙方如發生爭議，雙方可以協商解決，協商解決未果時，可以向甲方所在地人民法院提請經濟訴訟解決。　　

　　八、協議文本及附件　　

　　1、本協議一式貳份，雙方各執壹份，具有同等法律效力，影印無效；　　

　　2、本協議附件包括：　　乙方營業執照等公司證照及法人代表身份證復印件；　　代理商管理制度　　設備配置　　代理商承諾書　　甲方：_____技術有限公司 乙方：　　代 表 人：代 表 人：____日期：____日期：

買賣合同-范文 篇7

　　合同雙方：

　　買方：______公司

　　賣方：______農場

　　合同簽訂地點：______市

　　一、合同貨物

　　（一）商品名稱：口味良辣椒

　　（二）規格：40 kg/袋

　　（三）數量：5000袋

　　（四）總價：____________元

　　二、質量標準

　　（一）產品質量標準符合國家標準

　　（二）賣方需按合同要求進行檢疫

　　（三）合格商品于裝車時隨貨附帶檢疫證明文件

　　三、價格與結算

　　（一）價格：____________元/袋

　　（二）結算方式：全款到貨后10個工作日內匯款

　　（三）稅費由買方承擔

　　（四）延遲付款則每天加收1%的滯納金

　　四、交貨期限

　　（一）本合同規定的交貨期為____________年______月______日

　　（二）買賣雙方應按照約定的交貨期履行義務

　　（三）買方應按照賣方要求擔負卸貨費用和運輸費用

　　五、違約責任

　　（一）因賣方不履行協議義務導致買方損失的，賣方應承擔相應的違約責任。

　　（二）若買方未按約定支付貨款或未按時收貨，則須承擔相應的違約責任。

　　（三）違約責任的承擔范圍均按照中國現行法律法規的`要求進行。

　　六、爭議解決

　　（一）買賣雙方因本合同發生爭議，應協商解決；協商不成，任何一方均可向所在地仲裁委員會申請仲裁。

　　（二）仲裁裁決是終局性的，對雙方均有約束力。

　　七、執行力

　　（一）本合同自雙方簽字或蓋章之日起生效；合同的附件，補充協議以及合同的修訂均視為本合同的一部分。

　　（二）在本合同有效期內，如無新的協議，本合同自動延續。

　　（三）本合同未盡事宜雙方協商解決。

　　簽約地點和日期：

　　買方：______公司

　　賣方：______農場

　　簽約代表：______________

　　本合同一式兩份，賣方與買方各執一份，自雙方簽字蓋章之日起生效。

買賣合同-范文 篇8

　　甲方 (賣方)姓名：__________

　　乙方 (買方)姓名：__________

　　甲方自愿將其房屋出售給乙方，乙方也愿意購買此房;雙方經協商，訂立本協議，共同遵守，永不反悔，協議內容如下：

　　一、甲方將其位于_________總公司院內，___________小區_____號樓_____單______元_____樓_____戶，建筑面積______________平方米出售給乙方，該房屋包括儲藏室、太陽能、室內水電設施齊全。

　　二、甲乙雙方議定上述房產成交價人民幣(大寫)_________元，(小寫)__________元。

　　三、付款方式為_________，乙方全部付清購房款后，同時甲方將此房交給乙方包括購房發票、鑰匙、物業交接，以及購房時的所有文書資料，該房屋的相關權益隨該房屋一并轉讓給乙方。

　　四、甲方保證對出售的房屋擁有獨立產權，保證該房屋不受他人合法追索; 如以后單位小區要辦理房產權證及其他證件，甲方應積極協助給予辦理相關手續。

　　五、甲方保證此房在交易前沒有任何抵押債務與經濟糾紛;如甲方違約拒絕將房屋出售給乙方，則甲方將原房款退還給乙方，并支付給乙方購房款_____%違約金，并且賠償乙方裝修此房所有的支出。

　　六、如乙方違約退房，甲方將扣罰乙方購房款_____%違約金。

　　七、乙方對所購住房享有所有權，如微山縣XX公司回收該住房所有權，甲方不再主張所有權，乙方享有一切補償。

　　八、本協議經證明人見證，即日起簽字生效，雙方應共同遵守，并具有法律效益，本協議一式_____份。

　　九、甲、乙雙方協議其他事項：________________

　　甲方(簽字)：_________ 身份證號碼：_________

　　住址：_________ 電話：_________

　　乙方(簽字)：_________ 身份證號碼：_________

　　住址：_________ 電話：_________

　　證明人(簽字)：_________

　　簽約日期：_________年_________月_________日

買賣合同-范文 篇9

　　甲方：

　　乙方：

　　第一條房屋的基本情況

　　出賣方房屋（以下簡稱該房屋）坐落于_____幢；位于第十層，房號為_____，建筑面積_____平方米，房屋用途為住宅；房地產權證號為_____房權證_____字第_____號。土地使用權證號為_____國用（_______）字第_____號。（或不動產證編號為_____）

　　第二條室內設施的特殊約定

　　本合同金額包含房屋、室內裝修以及部分家具家電，裝修明細為：地磚、墻磚、墻漆、墻紙、吊頂、實木地板、客廳背景墻、燈具及開關面板、窗簾、壁櫥、不銹鋼水槽、鋁合金陽臺、沐浴房、洗臉臺、五金掛件、套裝門；家具明細為：廚柜、餐桌及六把餐椅、組合沙發一套、二門書櫥、書桌、四門衣柜。

　　第三條關于學區房名額的約定

　　因買受方購置此房屋的核心用途為讓孩子落戶上學，為實現合同目的，出賣方應保證_________ 中學（_________市_________ 路_________號校區）相應的學區指標可以正常使用。

　　第四條價格

　　該房屋售價為（人民幣）_________萬元整（不含稅費）。

　　第五條付款方式及房屋交付期限

　　買受方應于本合同生效之日向出賣方支付定金（人民幣）____萬元整，并應于本合同生效之日起三十日內將該房屋全部價款付給出賣方。出賣方應于買受方交付_________%房款后辦理不動產登記過戶手續，以便于辦理貸款及入學登記等手續，并于全款繳納后一周內交付房屋。

　　第六條買受方逾期付款的違約責任

　　買受方如未按本合同第五條規定的時間付款，出賣方對買受方的逾期應付款有權追究違約利息。自本合同規定的應付款限期之第二天起至實際付款之日止，月利息按銀行現行利率計算。逾期超過_____天后，即視為買受方不履行本合同。屆時，出賣方有權終止合同，并按下述約定，追究買受方的違約責任。

　　買受方按累計應付款的3％向出賣方支付違約金。出賣方實際經濟損失超過買受方支付的違約金時，實際經濟損失與違約金的差額部分由買受方據實賠償。

　　第七條出賣方逾期交付房屋的違約責任

　　除人力不可抗拒的自然災害等特殊情況外，出賣方如未按本合同第五條規定的期限將該房屋交給買受方使用，買受方有權按已交付的房價款向出賣方追究違約利息。逾期超過_________日，則視為出賣方不履行本合同，買受方有權終止合同，并按下列約定，追究出賣方的違約責任。

　　出賣方按買受方累計已付款的_____％向買受方支付違約金。買受方實際經濟損失超過出賣方支付的違約金時，實際經濟損失與違約金的差額部分由出賣方據實賠償。

　　第八條關于學區房名額的約定

　　如因學區資格問題導致買受方小孩無法在_____年_____月_____日前報名入學，買受方有權解除合同，追回房款，并按下列約定，追究出賣方的違約責任。

　　出賣方按買受方已付款的_____％向買受方支付違約金。二次過戶的所有稅、費均由出賣方承擔。

　　第八條關于產權登記的約定。

　　房屋辦理交付手續后一個月內權屬變更登記手續未辦理完成的，買受方有權解除合同。

　　第九條出賣方保證在交易時該房屋沒有產權糾紛，無按揭、抵押債務、稅項及租金及其他債務糾紛。交易后如有上述未清事項，由出賣方承擔全部責任。

　　第十條因本房屋所有權轉移所發生的土地增值稅、契稅及其他房屋交易所發生的費用由買受方向國家交納。除個人所得稅外，出賣方不承擔因房屋交易所發生的稅費。

　　第十一條其他約定：

　　1、出賣方應在買受方支付全部房款前辦好管道煤氣開戶，保證買受方接受房屋時能夠正常使用管道煤氣。

　　2、出賣方在交付房屋時應當保證該房屋中現有家電能夠正常使用。

　　第十二條本合同未盡事項，由雙方另行議定，并簽訂補充協議。

　　第十三條本合同內，空格部分填寫的文字與印刷文字具有同等效力。本合同和補充協議中未規定的事項，均遵照中華人民共和國有關法律、法規和政策執行。

　　第十四條本合同在履行中發生爭議，由出賣方、買受方雙方協商解決。協商不成時，出賣方、買受方雙方同意通過原告所在地人民法院訴訟解決。

　　第十五條本合同（經出賣方、買受方雙方簽字）之日起生效。本合同共3頁，一式4份，雙方各執2份，具有同等效力。

　　甲方：

　　乙方：

買賣合同-范文 篇10

　　商品房買賣合同解除的情形有哪些呢?

　　如遇到以下情景，購房者有權依法解除合同(退房)，并根據實際情況要求開發商承擔退還全部購房款、賠償貸款利息、首付款的存款利息、購房的稅費、違約金、懲罰賠償金等法律責任。

　　1、開發商擅自變更規劃設計：指在商品房預售之后，開發商變更規劃設計，影響房屋結構、戶型、空間尺寸、朝向、整體環境等。開發商應按照批準的規劃、設計建設商品房，商品房銷售后，開發商不得擅自變更。如經規劃部門批準、設計單位同意的設計變更，開發商應當在變更確立之日起10日內，書面通知買受人。買受人有權在通知到達之日起15日內做出是否退房的書面答復，15日內未作書面答復的，視同接受規劃、設計變更及由此引起的房價款的變更。開發商未在規定時限內通知買受人的，買受人有權退房;買受人退房的，由開發商承擔違約責任。

　　2、商品房面積誤差過大：指商品房預售合同中的約定面積與進行產權登記的實際面積產生誤差。如果購房合同中有約定的則按照約定處理，未約定處理方式的，依據《商品房銷售管理辦法》第二十條的規定，面積誤差比絕對值超出3%時，購房者有權選擇退房。購房者選擇退房，開發商應當在購房人提出退房之日起30日內將購房者已付清的房價款退還給購房者，同時支付已付房價款利息。

　　3、商品房套型誤差：指按套(單元)計價的商品房，開發商應當在合同中附所售房屋的平面圖，平面圖應當標明詳細尺寸，并約定誤差范圍。按套(單元)計價的預售商品房，套型與設計圖紙不一致，或者相關尺寸超出約定的誤差范圍，合同中未約定處理方式的，購房者可以退房或者與房產商重新約定總價款，購房者退房的，由開發商承擔違約責任。

　　4、按揭貸款申請未獲批準：指商品房買賣合同約定，買受人以擔保貸款方式付款，因當事人一方原因未能訂立商品房擔保貸款合同并導致商品房買賣合同不能繼續履行的，對方當事人可以請求解除合同和賠償損失。因不可歸責于當事人雙方的事由未能訂立商品房擔保貸款合同并導致商品房買賣合同不能繼續履行的，當事人可以請求解除合同，出賣人應當將收受的購房款本金及其利息或者定金返還買受人。

　　5、開發商遲延交樓：指開發商沒有按照合同約定的交樓時間交付。購房者與開發商應在商品房預售合同中明確約定交樓時間，若開發商未能在約定期限交付，購房者有權要求開發商退房，并依照合同約定的金額支付延期違約金。如果開發商遲延交付房屋，經催告后在三個月的合理期限內仍未履行，購房者有權要求解除合同;法律沒有規定或者當事人沒有約定，經對方當事人催告后，解除權行使的合理期限為三個月;如購房者沒有進行催告的，應當在解除權發生之日起一年內要求解除購房合同，否則，解除權消滅。

　　6、商品房質量問題：指開發商交付的.房屋應當是驗收合格的商品房，如因房屋主體結構質量不合格不能交付使用，或者房屋交付使用后，房屋主體結構質量經核驗確屬不合格，購房者有權要求解除合同和賠償損失。購房者應先向工程質量監督單位申請重新核驗，如果確屬主體結構質量不合格，開發商應當辦理退房手續，返還購房款，并應就房屋主體結構質量不合格給購房者造成的損失進行賠償。另外，如因房屋質量問題嚴重影響正常居住使用，購房者也有權要求解除合同和賠償損失。

　　7、購房者無法取得房屋：指商品房買賣合同訂立后，出賣人未告知買受人又將該房屋抵押或出賣給第三人，導致商品房買賣合同目的不能實現的，無法取得房屋的買受人可以請求解除合同、返還已付購房款及利息、賠償損失，并可以請求出賣人承擔不超過已付購房款一倍的賠償責任;另外，出賣人與第三人惡意串通，另行訂立商品房買賣合同并將房屋交付使用，導致購房者無法取得房屋，購房者也有權解除合同。

　　8、開發商故意隱瞞真相：指開發商故意隱瞞沒有取得商品房預售許可證明的事實或者提供虛假商品房預售許可證明;故意隱瞞所售房屋已經抵押、出賣給第三人或為拆遷補償安置房屋的事實，導致合同無效或被撤銷、解除的，買受人可請求返還已付購房款及利息、賠償損失，并可以請求出賣人承擔不超過已付購房款一倍的賠償責任。

　　9、延遲辦理房產證：指商品房買賣合同約定或者《城市房地產開發經營管理條例》第三十三條規定的辦理房屋所有權登記的期限屆滿后超過一年，由于出賣人的原因，導致買受人無法辦理房屋所有權登記，買受人有權請求解除合同和賠償損失的。

　　10、其他情況：主要指所購買的商品房因違反了法律禁止性規定而無效，如因司法機關依法查封或者以其他形式限制商品房權利的;屬于共有房產，簽訂購買協議未經過其他共有人書面同意的。

買賣合同-范文 篇11

　　甲方：

　　乙方：臺州市金屬有限公司

　　鑒于甲方系環保部門批準允許進口廢舊物資的企業，乙方長期從事廢舊金屬的拆解工作，有良好的業務渠道，甲乙雙方經平等協商，就甲方向乙方出售廢舊金屬以進行拆解事宜，達成如下協議：

　　一、甲方同意優先向乙方出售其進口的廢舊金屬，銷售價格為甲方進口價的 %，且最高不應超過市場均價。具體價格由雙方在每票貨物進口前商定。

　　二、考慮到甲方資金不足，且甲方承諾優先供貨給乙方，乙方同意如甲方需要，乙方可先行代甲方向外方支付進口費用。甲方應出具書面委托手續，委托乙方代為付款，乙方應及時支付。如甲方未出具書面委托書，乙方無須代為付款。乙方應及時支付余款。

　　三、甲方承諾如進口貨物系委托乙方代為付款，甲方在貨物到岸后未依約出售給乙方的，甲方應按每噸 元向乙方支付違約金。

　　四、如乙方在一段時間內不愿購買某批貨物或不愿為甲方代付，必須在甲方該批貨物進口合同簽訂之前或作出付款委托書之前向甲方書面通知。乙方如未及時通知而拒絕購買的，甲方可要求實際履行或要求乙方按每噸 元支付違約金。

　　五、如乙方欲進口的貨物因故未成交的，乙方根據《付款委托書》交納的款項應全額退還甲方。

　　六、在必要時，甲方可委托乙方代為辦理進口過程中的部分事項。

　　七、甲乙雙方應及時對貨款進行結算。

　　八、甲乙雙方應遵循國家對廢舊物品行業的'管理規定。

　　九、本協議有效期 年，期滿可協議延長。

　　十、因履行本協議產生的糾紛，雙方應協商解決，協商不成的，采取以下第 種方式解決：

　　1、 向甲方所在地有管轄權的人民法院起訴。

　　2、提交臺州仲裁委員會按其仲裁規則進行仲裁。

　　十一、本協議一式兩份，雙方各執一份，自簽字蓋章之日起生效。

　　甲方： 乙方：

　　日期： 日期：

買賣合同-范文 篇12

　　供方：

　　需方：

　　根據《中華人民共和國合同法》，供需雙方本著友好、平等、互惠互利的原則，簽訂本合同，以資雙方信守執行。

　　一、本合同所列各種工藝品詳細清單及收費標準如下表。

　　二、合同價款：

　　本合同所列工藝品計人民幣：________元整(￥________元)，明細價款附后。

　　三、包裝及運輸：

　　供方必須采用在運輸過程中不使合同貨物受損的方法進行包裝，并承擔其包裝費，貨物的運輸費用及在運輸過程中的損壞由供方自行承擔。

　　四、驗收方法：

　　按照有關工藝品的行業標準(如無行業標準按廠家工藝標準驗收)，因本合同標的物全部為手工制作，實際所供貨物與樣品難免有差異存在，因此驗收時按實際到場貨物為準。

　　五、貨款的支付：

　　1、合同簽訂后7天內，需方預付供方合同總價款的50%，即人民幣________元整(￥________元)作為預付款。

　　2、本著貨到付款的原則，所有標的物到場驗收合格后，需方在7天內支付余款，即合同價的50%________元整(￥________元)。

　　六、交貨規定：

　　1、交貨地點：供需雙方約定交貨地點為________________。 2、交貨日期：合同簽訂后30天內交貨。

　　3、運輸費：供方承擔。

　　七、雙方責任、義務及權利

　　1、需方如在合同執行中途變更標的物的規格及形狀的，需征得供方同意，在和供方協商確認變更價款后方可變更，否則承擔因此而引起的一切責任。

　　2、供方必須保證按時交貨、如不能在約定時間內交貨的，需經需方同意，未經需方同意擅自延長供貨期的，承擔因此引起的責任。

　　3、因供方原因導致標的物的規格、形狀不符合本合同約定時，供方應進行更換;供方如提供替代產品的，其質量等級應等同或高于合同約定標的物，否則不予認可。

　　4、需方應按時支付合同價款，由于需方原因未能按時支付款項的，供方交貨日期相應順延至付款后第一天起算。

　　5、標的物到現場一經需方驗收合格后，需方不得以任何理由更換，如因需方原因更換標的物，增加更換部分貨款并將更換部分物品的交貨期順延三十天。

　　6、本合同所訂條款任何一方都不得擅自變更或修改，如確需修改的，變更方必須與利益相關方簽訂補充協議，否則造成的一切損失由提出變更方承擔。

　　八、合同爭議的解決方法：合同發生爭議時雙方協商解決，協商不成的向供方所在地法院起訴。

　　九、未盡事宜約定：

　　本合同未盡事宜雙方協商補充，補充條款以附件形式與本合同具有同等法律效力，與本合同沖突的條款以協議條款為準。

　　十、合同份數、生效與終止

　　本合同壹式貳份，雙方各執壹份，雙方簽字蓋章后生效，履行完畢及款項付清后自動失效。

　　出賣方(甲方)：_____________

　　購買方(乙方)__________________

　　____年____月____日

買賣合同-范文 篇13

　　上訴人(一審原告)：林，女，略

　　被上訴人(一審被告)：張，女，略

　　原審第三人：福州市房產代理有限公司，略

　　上訴人因房屋買賣經紀合同糾紛一案，不服臺江區人民法院x1年12月19日做出的(x1)臺民初字第號民事判決，現提起上訴。

　　上訴請求

　　一、一審判決認定事實不清，適用法律錯誤，請求二審法院撤銷一審判決，依法改判;

　　二、一二審訴訟費用全部由被上訴人承擔。

　　事實和理由

　　一、(x1)臺民初字第號民事一審判決認定“原告不得轉讓訴爭訴爭房屋”是錯誤的，與事實不符，適用法律錯誤。

　　一審法院依據國務院x5年5月11日轉發的建設部等七部委《關于穩定住房價格工作意見》第七條“禁止商品房預購人將購買的未竣工的預售商品房再行轉讓。在預售商品房竣工交付、預購人取得房屋所有權證之前，房地產主管部門不得為其辦理轉讓等手續;房屋所有權申請人與登記備案的預售合同載明的預購人不一致的，房屋權屬登記機關不得為其辦理房屋權屬登記手續”的規定，認定原告不得轉讓訴爭房屋，該法律適用錯誤。

　　庭審中已查明x0年10月8日，上訴人申請按揭貸款30萬元，付清了訴爭屋全部購房款， x1年4月15日上訴人與開發商福州x房地產開發有限公司辦理了訴爭房的交房手續，，說明上訴人已付清該房屋全部購房款，該訴爭屋已竣工交房，只是尚未辦理房屋產權證書，上訴人的情形并不完全適用七部委的工作意見。

　　即使適用七部委《關于穩定住房價格工作意見》第七條之規定也只說明上訴人在取得房屋所有權證之前，房地產主管部門不得為其辦理轉讓等手續，并未違反法律的強制性規定不能說明原告不得轉讓訴爭房屋更不會因此而影響合同效力。

　　二、(x1)臺民初字第號民事一審判決認定“原被告雙方約定于訴爭屋“甲方名下的《房屋所有權證》辦出后再辦理交易過戶手續，該條款屬附生效條件的條款，且所附條件符合法律規定，因此，應當認定原被告雙方之間的房屋買賣合同時附生效條件的。目前，原告尚未取得訴爭屋的房屋所有權證，條件尚未成就，故雙方之間房屋買賣合同尚未生效。”與法律規定及事實不相符。

　　所謂附條件生效的合同，是指合同雙方當事人在合同中約定某種事實，并以其將來發生或不發生作為合同生效或不生效的限制條件的合同。而結合該條款全部文字內容可以看出該條款只是對于雙方的履行手續和工作日做相應的補充約定,并未對該條件成就與否的法律后果做說明，即沒有約定所附條件如果成就或不成就對協議效力有何影響，因此不能認定是附條件生效的合同。 另外，從房屋買賣合同整體內容來評判，該條款作為補充條款只是就雙方合同的履行責任做進一步具體明確的約定，買賣雙方對于房屋產權及交房責任在第三章違約責任當中已做具體約定，不需再另設限制性條款。

　　即使該房屋買賣經紀合同依照一審法院所認定的.為附生效條件的合同，依照合同法第四十五條之規定當事人為自己的利益不正當地阻止條件成就的，視為條件已成就;不正當地促成條件成就的，視為條件不成就。被上訴人在房屋買賣經紀合同簽訂當天交納定金1萬元以后未按合同約定的x1年6月21日18：00前再履行付款義務，第三人遂于x1年7月2日、7月11日、7月19日發函通知被上訴人履行義務，但被上訴人沒有支付定金，該事實已得到一審法院確認。合同不履行屬于被上訴人的過錯，屬于為自己的利益不正當地阻止條件成就，因此，應認定合同條件成就、合同有效，被上訴人應當承擔違約責任。

　　該房屋買賣經紀合同符合物權法第十五條之規定當事人之間訂立有關設立、變更、轉讓和消滅不動產物權的合同，除法律另有規定或者合同另有約定外，自合同成立時生效;未辦理物權登記的，不影響合同效力。雙方之間的房屋買賣經紀合同依法成立有效。

　　三、(x1)臺民初字第號民事判決一審判決認為“認定被告構成違約，要求被告承擔違約責任，則于法無據。”與法律規定及事實不相符。

　　上訴人與被上訴人雙方在房屋買賣經紀合同第十八條中明確約定，本合同簽訂后乙方擅自變更或解除合同的，應支付甲方等同于定金數額的違約金，甲方擅自變更或解除合同的應支付給乙方等同于定金數額的違約金。被上訴人在交付1萬元定金后不再履行付款義務，說明被上訴人擅自變更合同，應當承擔合同約定的違約責任。雙方簽訂的合同中約定定金數額為51萬元，違約金的數額等于定金數額也應為51萬元。定金數額僅作為雙方確認違約金額的一種計算方式應適用合同約定的定金數額而非適用定金有關法律規定所確認的實際定金數額1萬元。

　　依據合同法第一百一十三條之規定當事人一方不履行合同義務或者履行合同義務不符合約定，給對方造成損失的，損失賠償額應當相當于因違約所造成的損失，包括合同履行后可以獲得的利益，但不得超過違反合同一方訂立合同時預見到或者應當預見到的因違反合同可能造成的損失。即使按照一審法院認定的違約金數額按照實際交付定金數額1萬元來賠償也是無法補償給上訴人造成的實際損失。

　　一審法院即沒有考慮上訴人合同履行后可以獲得的利益也未考慮因被上訴人遲延不履行合同近半年的時間福州房價打折降價而給上訴人造成的房價下跌損失。被上訴人在明知上訴人預期獲利情況下仍拒絕履行合同，給原告造成巨大經濟損失，因此上訴人要求被上訴人按照購房總價103萬元的20%支付206000元的違約金完全符合法律的規定及給當事人造成的實際損失。

　　依照雙方買賣經紀合同中二十條之規定，被上訴人自x1年6月22日起逾期未付款直至上訴人x1年9月19日書面通知被上訴人解除合同時止應按成交價款每日萬分之三向上訴人支付滯納金27810元。

　　為維護上訴人的合法權益，根據國家法律法規和事實，特上訴來貴院，請依法裁判。

　　上訴人：

　　x1年 月 日

買賣合同-范文 篇14

　　甲方(賣方)：

　　乙方(買方)：

　　依據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其相關法律、法規，遵照平等、自愿、公平和誠實信用原則，經甲、乙雙方友好協商，訂立合同如下：

　　第一條家具基本情況：

　　第二條付款方式：

　　簽定合同時甲方收取貨款總額(20%)的定金，余款提貨或送貨時付清。

　　第三條自提貨物:

　　乙方自行提貨，現場驗收，繳清全款方可提貨，提貨時視為當日驗收合格。

　　第四條甲方送貨:

　　運費由甲方承擔，乙方繳清貨款，經乙方驗貨簽收，賣方應在交貨時督促買方對家具的商標、數量及款式等進行驗收，買方發現問題應當場提出，并由雙方協商達成解決方案。

　　第六條違約責任：

　　若甲方未能按約定時間交貨，每延誤一天，按合同總額的0.5%向乙方支付違約金。

　　第七條

　　購買家具在保修期內出現質量問題的，乙方告知甲方后，甲方在7天內修理或更換，修理不好或不能更換的，予以退貨。乙方在使用中發現家具質量與質量保證書明顯不符提出更換或退貨要求的，甲方應予以更換或退貨。

　　第八條合同爭議的解決方式：

　　本合同在履行過程中發生的爭議，由甲乙雙方當事人協商解決;也可由當地工商行政管理部門調解;協商或調解不成的，按下列兩種方式解決：

　　(一)提交仲裁委員會仲裁;

　　(二)依法向人民法院起訴。

　　第九條本合同一式兩份，雙方各執一份，自雙方簽章之日起生效。合同執行期間，如有未盡事宜，甲乙雙方協商另訂附則，所有附則均與本合同有同等法律效力。

　　甲方(簽章)：

買賣合同-范文 篇15

　　甲方(廢品供貨單位)：__________有限公司 乙方(廢品采購單位)：__________

　　甲乙雙方根據《中華人民共和國民法典》及有關法律法規，雙方遵循平等、自愿、公平和誠信的原則就廢品收購項目協商一致，訂立本合同并共同遵照執行。

　　經雙方協商所購廢品價格為：

　　1、 甲方的責任：

　　① 甲方向乙方出售的廢品主要有拉伸膜、粘膜、紙筒、紙箱、木頭等，其他待定。

　　② 在履行協議期間，甲方不得將廢品賣給他人。

　　③ 廢品外運時必須由甲方負責監管，并由甲方記錄廢品每次外運的品種、數量和金額，乙方必須給予配合，嚴禁私自外運。

　　2、 乙方的責任：

　　① 乙方車輛經甲方總務人員批準后方可進入甲方廠區棚內，如有違反，甲方可立即解除合同。

　　② 乙方有償收購甲方廢品，拉伸膜、粘膜、紙箱、紙筒、木 頭等廢品。

　　③ 乙方無償為甲方清理垃圾，每月次數不限。

　　④ 乙方無償將自己的貨車借給甲方使用，但載重量不超過本車核定載重量，且使用范圍為，使用次數不得超過 次，使用時間最好在下午，但需提前預約。

　　⑤ 乙方應誠實守信、合法經營，收購甲方廢品的價格必須符合市場收購價，否則甲方有權追償差額價款。

　　⑥ 乙方進入廠區時，應注意自己的言行舉止、行為規范，需文明開展回收業務，服從甲方的管理，聽從甲方的指揮，支持配合甲方的工作。

　　⑦ 乙方在甲方經營場地時，應遵紀守法，有違法行為，除追究法律責任外，甲方有權終止本合同。

　　⑧ 廢品的收購及外運工作由乙方負責并承擔由此產生的費用。

　　3、 貨款的結算方式為預付擔保式，如下：

　　① 乙方必須在合同簽定后向甲方一次性支付預付款人民幣__________元。

　　② 每次買賣完成時，在預付款中扣除，當剩余金額不足__________元時，繼續補充預付款__________元。

　　③ 待合同結束經雙方協商不再續訂合同時，將剩余費用結算清楚。

　　4、 不可抗力

　　甲乙雙方任何一方由于不可抗力原因不能履行合同，應及時向對方通報不能履行或不能完全履行的理由，以減輕可能給對方造成的損失，在取得有關機構的證明后，允許近期履行部分或不履行合同，并根據情況可部分或全部免予承擔違約責任。

　　5、 爭議的解決

　　執行本合同發生糾紛，當事人雙方應當及時協商解決，協商不成時，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。

　　6、 無效合同

　　甲乙雙方如因違反法律法規的規定，被宣告合同無效的，一切責任有過錯方自行承擔。

　　7、 附則

　　① 本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份。

　　② 本合同自簽訂之日起生效。

　　廢品供貨單位(甲方)：__________ 廢品采購單位(乙方)：__________

　　簽約時間：__________

　　簽約地址：__________

買賣合同-范文 篇16

　　甲 方： 地 址： 法定代表人：

　　乙 方： 地 址： 法定代表人：

　　1、方是東莞康特爾云終端系統有限公司 (以下簡稱康特爾)指定供貨商;乙方受康特爾公司的委托，以自己的名義代表康特爾公司與甲方簽署本《購銷合同》(以下簡稱“本合同”)及采購本合同約定的貨物。

　　2、乙雙方經平等協商，依據相關法律法規達成本合同，以資共同遵守。

　　3、 交貨時間、地點、方式：甲方應于20xx年5月1日前，在乙方指定的地點將貨物交付給乙方指定收貨人。甲方未按本合同規定時間交貨，每延期一天，應按延期交貨部份貨款總值 的標準向乙方支付違約金。 交貨地址RM1 1/F BLK A,GOOD VIEW BLDG,NO.11，KIN FAT STREET,TUEN MUM. 收貨聯系人：阿瑩/JENNIFER MS LAMTel:+00852-24712339/3605758 FAX:+00852-24714563

　　4、 運輸方式和費用負擔：運輸方式：由甲方自行確定;運輸費用由甲方負擔。

　　5、 驗收辦法：貨物原廠外包裝完好，乙方予以簽收，否則乙方有權拒收。乙方對貨物的簽收不代表對貨物質量的認可，貨物質量由康特爾公司確認。

　　6、 貨物質量：按產品說明書的`技術標準，由康特爾公司予以驗收確認。若甲方貨物存在質量問題，按國家三包規定執行。(請酌情增加)

　　7、 結算方式、期限：乙方以遠期90天L/C方式付款，甲方應提前向乙方開具發票。

　　8、 因本《采購框架合同》發生任何爭議的，雙方應及時協商解決，協商不成的，雙方一致同意將爭議提交乙方或乙方分支機構所在地法院解決。

　　9、 本《采購框架合同》一式兩份，雙方各執一份，自雙方加蓋有效章后生效。傳真件為有效文件。

　　10、本協議任何一方的商業秘密，對方均有義務保守，未經許可，不得向第三方披露，亦不得用于履行本協議約定之外的事務。保密義務的有效期限為本協議簽署之日起五年。

　　11、如因甲方原因對乙方造成損失的，甲方有賠償乙方全部損失的義務。如因乙方原因對甲方造成損失的，乙方有賠償乙方全部損失的義務。如因甲乙雙方原因造成的，需雙方界定、協商各自應承擔的責任，如由于不可抗力事件原因造成的損失各方自行承擔。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

買賣合同-范文 篇17

　　一、買方在簽訂和履行買賣合同時應注意的問題：

　　1、確定賣方提供的標的物有無權利瑕疵

　　買賣合同標的物的權利瑕疵，是指第三人得對標的物主張權利，買方不能取得所有權或不能取得完全的所有權。為保證買方能夠取得不受爭議的財產，買方必須要求賣方在訂立合同時提前說明，該出賣物是其擁有所有權和合法處分權的財產，如果賣方未將標的物上存有第三人的權利的情形預先告知買方，則買方有權請求降低價格、或解除合同和要求賠償損失。

　　2、確定標的物有無質量缺陷

　　賣方出賣的標的物必須符合法律的規定和當事人的約不定期，如果標的物有表面缺陷(以通常方法檢查即可發現的缺陷)，買方應于接受標的物的當時提出;如果標的物有隱蔽缺陷(即需要經過技術鑒定或在物的使用過程中才能發現的缺陷)，買方應于規定的期限內提出。賣方交付的標的物有缺陷，買方有權拒收。買方已接受的，賣方應根據情況承擔降價、修理、更換、退貨、支付違約金、賠償損失等責任。但是，如果賣方在訂立買賣合同時已對標的物的缺陷作了聲明，或買方知道標的物的缺陷而愿意購買，則賣方對標的物的缺陷不負責任。

　　3、敦促賣方按約定和法律規定的時間、地點和方式，完整地交付標的物和辦理有關手續。例如對于房產、機動車輛、船舶必須辦理登記手續。

　　4、對對方當事人簽約資格進行審查

　　簽訂合同的雙方當事人應具有簽約資格，否則，即使簽訂了合同，也是無效的。所以，在簽約時，應調查對方的資信情況。首先，可以通過有關機關和銀行等單位進行了解，確定對方的主體資格。其次，應當要求對方出示有關法律文件，證明其合法資格，如執照等等。具體到簽約的身份問題，應要求其出具有效的授權證明，如委托書等，以了解對方的合法身份和權限范圍。

　　審查對方當事人的.簽約資格，要嚴肅認真的了解對方的企業信譽及其行為能力和責任能力，切不可草率行事，以免上當受騙。

　　5、欺詐防范

　　有些簽約人不僅在身份上有可能進行欺詐，還有可能在合同中故意設置陷井，進行詐騙。所以，談判者在最后審查合同時.應結合談判原始文件，看是否有遺漏、不一致，相抵觸或真實確認談判原意之處.并且要審查合同的文字.看它是否準確，明了地表達了意思。對那些重要項目談判所訂的合同，不僅談判人員應反復審查，還應交由有關專家審查.加法律專家、語言專家、相關專家等，從各個角度嚴格把合同關，減少不必要的損失。

　　6、適用法律是否正確

　　這也就是對合同的合法性進行審查。可以從下面幾個角度進行考慮。首先，此次的談判活動是否完備。其次，合同的內容是否合法、有無與法律、法規或國際慣例相悖之處。

　　如果此次談判活動或程序上有問題應立即糾正，手續不全的應立即補辦，否則合同即使簽署也是無效的，有的還會產生不應有的法律后果。如果合同內容上與相關法律法規或國際慣例相違背，應立即刪改、否則合同也難以成立。

　　7、條款是否完備

　　合同中的條款應該具體詳細，并具備合同能夠成立的主要條款，如標的、價格、數量、合同的期限、履行地點和方式以及違約責任等等。另外，合同的普通條款也很重要，只有在合同具備起碼的條文后，才能明確雙方當事人的權利、義務和責任.對于合同的履行，避免爭議的發生均有十分重要的意義。

　　8、合同是否有效

　　對合同簽訂是否有效進行審查，有兩個角度，一是談判者的主體資格是否合格，是否經過合法授權，以及權力范圍如何、這在前面已經講過。二是合同本身的內容有無前后矛盾，相互沖突的部分，如有，必須及時修改、調整、否則便會影響條文的效力。

　　二、賣方在簽訂和履行買賣合時應注意以下幾點：

　　1、主動明確價格條款。價格是買賣合同的一項重要條款。如果價格條款沒有或不明確，買方付款就沒有標準，沒有依據，很容易發生糾紛。

　　2、敦促買方按合同規定的時間和方式支付價款。在即時清結的買賣合同中，買方應按規定支付價款，否則，可要求買方承擔違約責任。

　　3、敦促買方接受標的物。一般來說，買方訂立合同的目的就是取得標的物，買方會按約定接合同的約定及時接受標的物這會給賣方造成不利。賣方若遇買方無故拒不接受標的物或由于買方的原因無法交付的情況，為終結買賣關系也可將標的物交公證機關或有關單位提存。

　　三、簽訂買賣合同的常見問題

　　常見問題：買賣合同主體如何明確?

　　在簽訂買賣合同中，應先審查買賣雙方的名稱、地址、身份信息等資料是否真實，合同雙方是否具有簽約的權限。首先，簽訂主體只有真實存在，在發生糾紛時才具有訴訟主體資格。如果當事人提供的是虛假信息，如虛假的公司名稱、虛假的身份信息等，則可能有發生糾紛時無法向一方主張權利等法律風險。其次，如果當事人無權簽約，則所簽合同的效力則存在不被承認的風險，這里主要針對的是作為買賣合同的賣方，如合同中的賣方對所出賣的標的物，不具有所有權或者處分權，則其與買方所簽訂的合同屬無效的合同或效力待定的合同，一旦出現這種情況，作為買方，則喪失了按照

買賣合同-范文 篇18

　　合同編號：_________

　　交貨日期：_________年_________月_________日

　　甲方：_________

　　乙方：_________

　　由甲方向乙方訂購軟件_________系統，_________套，合同總金額人民幣_________元經雙方友好協商簽訂合同如下：

　　一、雙方的權利義務

　　1.甲方保證不對乙方所開發的軟件進行拷貝、復制、泄露給第三方使用，且不能解剖、匯編與反匯編，否則乙方將追究甲方法律責任。

　　2.服務和升級：

　　(1)一年內免費升級服務(從軟件安裝日起，但甲方需承擔差旅費的_________%，按次數計算)。

　　(2)服務響應時，外省客戶5天內。

　　(3)軟件安裝后、乙方有義務對甲方操作員進行集中培訓，電話、e-mail指導。

　　(4)乙方軟件是通用軟件，甲方需要改動并進行二次開發，工作量過大需另訂協議，作為合同的附件，另收開發費用。

　　二、服務期滿后的收費標準：

　　1.升級時收取服務工本費。

　　2.服務費每年按合同總金額_________%收取。乙方則通過良好服務體系，保證軟件質量確保甲方正常運行，服務方式同上述服務與升級的(2)、(3)款。

　　三、驗收標準

　　乙方軟件能使甲方正常運轉即為合格。

　　四、結算方式

　　1.甲乙雙方確定后當日預付定金_________%(人民幣_________元整)。

　　2.甲方軟件安裝當日，甲方付給乙方_________%(人民幣_________元整)。

　　五、其它

　　1.本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份，甲方提供技術資料必須經雙方簽字或加蓋公章。

　　2.本合同未盡事宜，由雙方協商。

　　3.本合同經雙方加蓋公章及負責人簽字后方能生效，具有法律效力。

　　甲方(蓋章)：_________　　　　　　　　乙方(蓋章)：_________

　　代表(簽字)：_________　　　　　　　　代表(簽字)：_________

　　地址：_________　　　　　　　　　　　　地址：_________

　　電話：_________　　　　　　　　　　　　電話：_________

　　_________年____月____日　　　　　　　　_________年____月____日

　　簽訂地點：_________　　　　　　　　　　簽訂地點：_________

買賣合同-范文 篇19

　　買方：____________________________________

　　地址：____________郵碼：___蛋皮很癢_________電話：____________

　　法定代表人：____________職務：____________

　　賣方：____________________________________

　　地址：____________郵碼：___蛋皮很癢_________電話：____________

　　法定代表人：____________職務：____________

　　買賣雙方遵循平等、自愿、互利、互惠原則協商并達成如下協議，共同信守。

　　第一條品名、規格、數量及單位

　　____________________________________________________________

　　____________________________________________________________

　　____________________________________________________________

　　____________________________________________________________

　　第二條合同總值

　　第三條原產國別及制造廠商

　　第四條裝運港

　　第五條目的港

　　第六條裝運期

　　________分運：

　　________轉運：

　　第七條包裝

　　所供貨物必須由賣方妥善包裝，適合遠洋和長途陸路運輸，防潮、防濕、防震、防銹、耐野蠻裝卸。任何由于賣方包裝不善而造成的損失由賣方負擔。

　　第八條嘜頭

　　賣方須用不褪色油漆于每件包裝上印刷包裝編號、尺碼、凈重、提吊位置及“此端向上”、“小心輕放”、“切勿受潮”等字樣及下列嘜頭：

　　第九條保險

　　裝運后由買方投保。

　　第十條付款條件

　　1、買方在收到備貨電傳通知后及裝運期前30天，蛋皮很癢開立以賣方為受益人的不可撤銷信用證，其金額為合同總值的____%，計___________。____________行收到下列單證經核對無誤后，承付信用證款項：

　　a、全套可議付已裝船清潔海運提單，外加兩套蛋皮很癢副本，注明“運費待收”，空白抬頭，空白背書，已通知到貨口岸________運輸公司。

　　b、商業發票一式五份，注明合同號，信用證號和嘜頭。

　　c、裝箱單一式四份，注明每包裝物數量，毛重和凈重。

　　d、由制造廠家出具并由賣方簽署的品質證明書一式三份。

　　e、提供全套技術文件的確認書一式兩份。

　　2、賣方在裝船后10天內，須掛號航空郵寄三套上述文件，一份寄買方，兩份寄目的港________運輸公司。

　　3、____銀行收到合同中規定的，經雙方簽署的驗收證明后，承付合同總值的____%，金額為________。

　　4、買方在付款時，有權按合同第十五、十八條規定扣除應由賣方支付的延期罰款金額。

　　5、一切在中國境內的銀行費用均由____方承擔，一切在中國境外的銀行費用均由____方承擔。

　　第十一條裝運條款

　　1、賣方必須在裝運期前45天，用電報/電傳向買方通知合同號、貨物品名、數量、發票金額、件數、毛重、尺碼及備貨日期，以便買方安排訂倉。

　　2、如果貨物任一包裝達到或超過重____噸，長____米，寬____米，高____米，賣方應在裝船前50天，向買方提供五份包裝圖紙，說明詳細尺碼和每件重量，以便買方安排運輸。

　　3、買方須在預計船抵達裝運港日期前10天，通知賣方船名，預計裝船日期，合同號和裝運港船方代理，以便賣方安排裝船。如果需要更改載裝船只，提前或推后船期，買方或船方代理應及時通知賣方。如果貨船未能在買方通知的抵達日期后30天內到達裝運港，從第31天起，在裝運港所發生的一切倉儲和保險費由買方承擔。

　　4、船按期抵達裝運港后，如果賣方未能備貨待裝，一切空倉費和滯期費由賣方承擔。

　　5、在貨物越過船舷脫離吊鉤前，一切風險及費用由賣方承擔。在貨物越過船舷脫離吊鉤后，一切風險及費用由買方承擔。

　　6、賣方在貨物全部裝運完畢后48小時內，須以電報/電傳通知買方合同號、貨物品名、數量、毛重、發票金額、載貨船名和啟運日期。如果由于賣方未及時電告買方，以致貨物未及時保險而發生的一切損失由賣方承擔。

　　第十二條技術文件

　　1、下述全套英文本技術文件應隨貨物發運：

　　a、基礎設計圖。

　　b、接線說明書、電路圖和氣/液壓連接圖。

　　c、易磨損件制造圖紙和說明書。

　　d、零備件目錄。

　　e、安裝、操作和維修說明書。

　　2、賣方應在簽訂合同后60天內，向買方或用戶掛號航空郵寄本條第1款規定的技術文件，否則買方有權拒開信用證或拒付貨款。

　　第十三條保質條款

　　賣方保證貨物系用上等的材料和一流工藝制成、嶄新、未曾使用，并在各方面與合同規定的質量、規格和性能相一致，在貨物正確安裝、正常操作和維修情況下，賣方對合同貨物的正常使用給予____天的保證期，此保證期從貨物到達____起開始計算。

　　第十四條檢驗條款

　　1、賣方/制造廠必須在交貨前全面、準確地檢驗貨物的質量、規格和數量，簽發質量證書，證明所交貨物與合同中有關條款規定相符，但此證明書不作為貨物的質量、規格、性能和數量的最后依據，賣方或制造廠商應將記載檢驗細節和結果的書面報告附在質量證明書內。

　　2、在貨物抵達目的港之后，買方須申請____國商品檢驗局就貨物質量、規格和數量進行初步檢驗并簽發檢驗證明書，如果商檢局的檢驗發現到貨的質量、規格或數量與合同不符，除應由保險公司或船方負責者外，買方在貨物到港____天內有權拒收貨物，向賣方提出索賠。

　　3、如果發現貨物質量和規格與合同規定不符，或貨物在合同第十三條所規定的保證期內證明有缺陷，包括內在的缺陷或使用不良的原材料，買方將安排商檢局檢驗，并有權依據商檢證書向賣方索賠。

　　4、如果由于某種不能預料的原因，在合同有效期內檢驗證書不及辦妥，買方須電告賣方延長商檢期限____天。

　　第十五條索賠

　　1、賣方對貨物不符合本合同規定負有責任且買方按照本合同第十三條和第十四條規定，在檢驗和質量保證期內提出索賠時，賣方在征得買方同意后，可按下列方法之一種或幾種理賠：

　　a、同意買方退貨，并將所退貨物金額用合同規定的貨幣償還買方，并承擔買方因退貨而蒙受的一切直接損失和費用，包括利息、銀行費用、運費、保險費、檢驗費、倉儲、碼頭裝卸及監管保護所退貨物的一切其他必要的費用。

　　b、按照貨物的質量低劣程度、損失程度和買方蒙受損失的金額將貨物貶值。

　　c、用符合合同規定、質量和性能的部件替換有瑕疵部件，并承擔買方所蒙受的一切直接損失和費用，新替換部件的保質期須相應延長。

　　2、賣方在收到買方索賠書后一個月之內不予答復，則視為賣方接受索賠。

　　第十六條不可抗力

　　1、簽約雙方中任何一方受不可抗力所阻無法履約，履約期限則應按不可抗力影響履約的期限相應延長。

　　2、受阻方應在不可抗力發生或終止時盡快電告另一方，并在事故發生后14天內將有關當局出具的事故證明書掛號航空郵寄給另一方認可。

　　3、如果不可抗力事故持續超過120天，另一方有權用掛號航空郵寄書面通知，通知受阻方終止合同，通知立即生效。

　　第十七條仲裁

　　雙方對執行合同時發生的一切爭執均應通過友好協商解決，如果不能解決，按項仲裁。

　　提交中國國際經濟貿易仲裁委員會，根據該會的仲裁程序進行仲裁。

　　提交雙方同意的第三國仲裁機構仲裁。

　　仲裁機構的裁決具有最終效力，雙方必須遵照執行，仲裁費用由敗訴方承擔，除非仲裁機構另有裁定。

　　仲裁期間，雙方須繼續執行合同中除爭議部分之外的其他條款。

　　第十八條延期和罰款

　　如果賣方不能按合同規定及時交貨，除因不可抗力者外，若賣方同意支付延期罰款，買方應同意延期交貨。罰款通過在議付行付款時扣除，但罰款總額不超過延期貨物總值的5%，罰款率按每星期0、5%計算，少于7天者按7天計。如果賣方交貨延期超過合同規定船期10個星期時，買方有權取消合同。盡管取消了合同，但賣方仍須立即向買方交付上述規定罰款。

　　第十九條附加條款

　　________________________________________________________________。

　　________________________________________________________________。

　　________________________________________________________________。

　　________________________________________________________________。

　　本合同由雙方于____年__月__日在____市用____文簽署。正本一式____份，買賣雙方各執__份。本合同以下述第款方式生效。

　　1、立即生效。

　　2、合同簽署后____天內，由雙方確認生效。

　　買方：____________簽名：____________

　　賣方：____________簽名：____________

　　簽署日期：____年__月__日

買賣合同-范文 篇20

　　買方：____________ (下稱甲方)

　　地址：___________郵編：_____

　　電話：____________傳真：_____

　　電子郵箱：__________

　　賣方：____________ (下稱乙方)

　　地址：____________郵編：_____

　　電話：____________傳真：_____

　　電子郵箱：__________

　　甲乙雙方經充分協商，本著自愿及平等互利的原則，訂立本合同。

　　第一條 名稱、品種、規格和質量

　　1.名稱、品種、規格：

　　____________ (應注明產品的牌號或商標)。

　　2.質量，按下列第( )項執行：

　　(1)按照_______標準執行(須注明按國家標準或部頒或企業具體標準，如標準代號、編號和標準名稱等)。

　　(2)按樣本，樣本作為合同的附件(應注明樣本封存及保管方式)。

　　(3)按雙方商定要求執行，具體為：

　　_____________(應具體約定產品質量要求)。

　　第二條 數量和計量單位、計量方法

　　1.數量：________ 。

　　2.計量單位和方法：__________。

　　3.交貨數量的正負尾差、合理磅差和在途自然增(減)量規定及計算方法：__ __________。

　　第三條 包裝方式和包裝品的處理：

　　_________(應盡可能注明所采用的包裝標準是否國家或主管部門標準，自行約定包裝標準應具體可行，包裝材料由誰供應，包裝費用的負擔。)。

　　第四條 交貨方式：

　　1.交貨時間：_______。

　　2.交貨地點：_______。

　　3.運輸方式：_______(注明由誰負責代辦運輸)。

　　4.保險：_______(按情況約定由誰負責投保并具體規定投保金額和投保險種)。

　　5.與買賣相關的單證的轉移：___________。

　　第五條 驗收：

　　1.驗收時間：_______。

　　2.驗收方式：

　　______(如采用抽樣檢驗，應注明抽樣標準或方法和比例)。

　　3.驗收如發生爭議，由___檢驗機構按___檢驗標準和方法，對產品進行檢驗。

　　第六條 價格與貨款支付：

　　1.單價：____; 總價：_________(明確幣種及大寫)。

　　2.貨款支付：

　　貨款的支付時間：____________;

　　貨款的支付方式：____________;

　　運雜費和其它費用的支付時間及方式：__________。

　　3.預付貨款：________(根據需要決定是否需要預付貨款及金額、預付時間)。

　　第七條 提出異議的時間和方法：

　　1.甲方在驗收中如發現貨物的品種、型號、規格、花色和質量不合規定或約定，應在妥為保管貨物的同時，自收到貨物后____日內向乙方提出書面異議;在托收承付期間，甲方有權拒付不符合合同規定部分的貨款。甲方未及時提出異議或者自收到貨物之日起___日內未通知乙方的，視為貨物合乎規定。

　　2.甲方因使用、保管、保養不善等造成產品質量下降的，不得提出異議。

　　3.乙方在接到甲方書面異議后，應在_____日內負責處理并通知甲方處理情況，否則，即視為默認甲方提出的異議和處理意見。

　　第八條 甲方違約責任：

　　1.甲方中途退貨的，應向乙方賠償退貨部分貨款的___%違約金。

　　2.甲方未按合同約定的時間和要求提供有關技術資料、包裝物的，除交貨日期得以順延外，應按順延交貨部分貨款金額每日萬分之___計算，向乙方支付違約金;如____日內仍不能提供的，按中途退貨處理。

　　3.甲方自提產品未按乙方通知的日期或合同約定日期提貨的，應按逾期提貨部分貨款金額每日萬分之____計算，向乙方支付逾期提貨的違約金，并承擔乙方實際支付的代為保管、保養的費用。

　　4.甲方逾期付款的，應按逾期貨款金額每日萬分之____計算，向乙方支付逾期付款的違約金。

　　5.甲方違反合同規定拒絕接受貨物的，應承擔因此給乙方造成的損失。

　　6.甲方如錯填到貨的地點、接貨人，或對乙方提出錯誤異議，應承擔乙方因此所受到的實際損失。

　　7.其它約定：_____________。

　　第九條 乙方的違約責任：

　　1.乙方不能交貨的，向甲方償付不能交貨部分貨款___%的違約金。

　　2.乙方所交貨物品種、型號、規格、花色、質量不符合同規定的，如甲方同意利用，應按質論價;甲方不能利用的，應根據具體情況，由乙方負責包換或包修，并承擔修理、調換或退貨而支付的實際費用。

　　3.乙方因貨物包裝不符合合同規定，須返修或重新包裝的，乙方負責返修或重新包裝，并承擔因此支出的費用。甲方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，乙方應賠償甲方該不合格包裝物低于合格物的差價部分。因包裝不當造成貨物損壞或滅失的，由乙方負責賠償。

　　4.乙方逾期交貨的，應按照逾期交貨金額每日萬分之____計算，向甲方支付逾期交貨的違約金，并賠償甲方因此所遭受的損失。如逾期超過___日。

　　甲方：

　　乙方：

　　日期：

買賣合同-范文 篇21

　　甲方：重慶中科建設（集團）有限公司

　　乙方：

　　甲乙雙方在平等自愿、協商一致的基礎上，依法就甲方 項目部購買乙方 并由乙方負責安裝的相關事宜達成本合同條款，供雙方遵守。

　　第一條 產品的品名、規格型號、單價、技術參數、數量、單價、金額及相關約定：

　　1.1 本合同價款包括產品、配件、輔材、包裝、運輸、設計、安裝、調試、配合、保險費、安全責任、驗收等完成工作所需一切費用、合理利潤及相關稅費。

　　1.2 產品的質量按國家相關質量標準執行，乙方保證產品符合環保標準及產品說明要求和設計要求，并符合國家有關有害物質排放的相關標準、規范，同時應符合甲方對該產品的特殊要求。乙方對產品質量及安裝質量負完全責任，保證安裝、使用后能夠通過驗收。

　　1.3 乙方對產品的保修期限為：年，自安裝完成并驗收合格交付甲方之日起開始計算。

　　1.4 質保期內如出現質量問題，乙方應在甲方通知后日內到現場進行免費維修或更換處理，逾期按每次每天 元累計計算違約金。

　　1.5 質保期內如出現質量問題，若乙方超過7天未到現場維修、更換或一個月內累計出現三次質量問題或乙方超過10天仍未修復、更換的或一個月內因質量問題造成產品無法使用累計超過20天的，甲方有權要求乙方退貨，由乙方自行拆除產品，產生的損失由乙方承擔，甲方已付的款項由乙方在甲方通知退貨后月內歸還給甲方，同時由乙方支付合同總款 %的違約金。未按時退款和支付違約金的，按逾期付款承擔責任。

　　第二條 計量方法

　　按產品實際配置標準及要求為準，安裝完成后由雙方現場簽字確認。 第三條 產品的包裝標準和包裝物的供應與回收

　　由乙方按國家規定標準或雙方約定的有利于保護產品的方式進行包裝，包裝物由乙方負責供應，不回收。因包裝不符合規定造成貨物損壞或滅失的，乙方應當負責賠償。

　　第四條 履行及安裝地點

　　甲方指定地點，即：，甲方有權根據實際情況更換指定地點，但甲方應在交貨前 日內以自己的名義蓋章后書面通知乙方。

　　第五條 交付期限

　　雙方約定乙方在 年 月 日前完成安裝并將驗收合格的工程交付甲方。 第六條 結算和付款時間及方式

　　6.1 本合同生效后，甲方分, 并以乙方到甲方辦理完所有審批手續為應付款的起算日。

　　6.2乙方要求甲方支付工程款時，必須同時具備以下經甲方相關負責人簽字認可且未經涂改的結算憑證，即：結帳單申請單、工程驗收單、工單、結帳單、工程款結算明細表、內部結算付款憑證等（見附件）。

　　6.3乙方委托 （身份證號碼： ）作為結算憑證的經辦人，受托人在結算憑證上的簽字行為，視為乙方確認。

　　6.4甲方根據乙方每月實際完成的工程量進行驗收，在驗收合格后5日內由乙方向甲方開具經雙方認可的結帳申請單，并由乙方委托代理人在結帳申請單結帳聯上簽字確認，再由該項目施工員根據結帳申請單開具工單、結帳單，開票人員根據上述結算憑證開具內部結算付款憑證。若乙方在結帳申請單開具之日起90日內未完善甲方的審批及財務掛賬手續，則視為乙方放棄收取相應工程款項的權利，由此產生的后果由乙方自行承擔。若甲方有關人員故意拖延相關結算單據的簽字時間，乙方可及時函告甲方，甲方應予以及時處理。

　　6.5乙方明確地知道，甲方任何工作人員 (包括但不限于施管人員、項目經理、處長、庫管員等)任何時候以甲方或甲方相關項目部的名義向乙方出具的欠據、收據、承諾及其他任何經濟

　　法律文書等，必須經甲方分管、主管領導審核確認后，并在5日內到甲方加蓋公章方為有效，否則無效，由此產生一切后果由乙方自行承擔，甲方不承擔任何法律責任。

　　第七條 驗收內容

　　7.1 需隱蔽的安裝內容，乙方在隱蔽前必須提前甲方在接到通知后 小時內進行驗收，驗收合格后方可隱蔽；驗收不合格，由乙方整改至合格，由此延誤的工期不順延；若甲方在接到乙方的通知后 小時內未進行驗收的，乙方可以隱蔽，但甲方有權要求重新驗收，如重新驗收不合格，由此造成的損失由乙方承擔，工期不順延；如重新驗收合格，由此延誤的工期相應順延。乙方應對隱蔽的安裝內容制作隱蔽資料。

　　7.2 安裝完成后，雙方按國家規定的方法及本合同約定的標準及要求驗收，驗收合格（以甲方、監理驗收合格為準），交付給甲方；驗收不合格，由乙方返工、整改至合格后交付，因此逾期的，按相關約定承擔責任。

　　第八條 對產品提出異議的時間和方法

　　8.1 甲方發現產品質量和安裝質量有問題后，甲方有權隨時提出異議。

　　8.2 乙方在接到甲方書面異議后，應在天內回復并負責處理；逾期，即視為默認甲方提出的異議和處理意見。

　　第九條 違約責任

　　9.1 乙方不能交付工程或完成安裝的，按甲方已付款項的'%承擔違約金。 9.2 乙方產品品種、型號、規格、花色、質量不符合約定的，由乙方按甲方的要求進行退貨、更換；如甲方要求更換的，從本合同約定交付工程之日起至更換后產品符合約定之日起按本條9. 3款承擔違約責任；如甲方要求退貨的，由乙方自行將產品拆除（所產生的費用及損失由乙方承擔），乙方除按甲方通知的時間退還已經支付的貨款外，還應按甲方已付款項的20%支付違約金，乙方未能按時退還貨款的，還應按逾期付款承擔違約責任。

　　9.3 乙方逾期交付工程或完成安裝的，按每逾期一天期交貨的違約金，并承擔甲方因此所受的損失費用（含購房業主/住戶索賠等損失）。

　　9.4 乙方對產品質量負責，如因產品質量或安裝質量原因造成他人人身或財產損失的，由乙方承擔責任并賠償由此造成的一切損失。

　　9.5 乙方保證所交產品為全新產品，不得以假充真，以次充好，以不合格冒充合格產品，甲方在任何時候發現上述情況，有權隨時要求乙方退貨、更換，并按本條9. 9款承擔違約責任。若已經安裝或使用的，乙方還應賠償由此造成的損失（包括返工、購房業主/住戶索賠等損失）。

　　9.6 乙方應妥善保

　　護甲方提供的設備及現場堆放的物品和工程成品，如造成損失，應照價賠償

　　9.7 未經甲方同意，乙方擅自拆改原有建筑結構或設計管線，由此發生的損失或事故（包括罰款），由乙方負責并承擔損失。

　　9.8 因一方原因，合同無法繼續履行時，應通知對方，并由責任方賠償對方由此造成經濟損失。

　　9.9 工程移交使用后，如甲方發現工程質量不符合約定或者不能滿足設計要求或者所用材料、設備不符合約定要求或者乙方使用的材料設備屬以假充真、以次充好，則甲方有權隨時要求乙方返工、更換、重作，并按每發現一次由乙方承擔違約金元，累計計算：同時由乙方承擔由此造成的損失（包括返工、購房業主/住戶索賠等損失）。

　　9.10 工程移交后，甲方發現有未完成的安裝工作的，由乙方負責完成或者由乙方退還該部分貨款。

　　9.11 本合同約定應由乙方承擔的違約金、賠償金、損失等相關費用（含購房業主/住戶索賠費用、甲方名譽損失等費用），甲方可不經裁決直接按約定條款執行，并可在貨款和質保金中扣除，不足抵扣的，由乙方在甲方發出通知后 日內支付給甲方，逾期按逾期付款承擔違約責任。乙方對承擔的違約金、賠償金、補充損失等相關費用有異議的，可依法解決。但因甲方行使本條款約定而減少支付給乙方的貨款，甲方不承擔違約責任。本合同約定應由甲方承擔的違約金、賠償金、損失等相關費用，由乙方書面提出具體事實及要求后，由雙方協商解決，未協商一致的，依法解決。

　　9.12 乙方完成的工程不符合質量要求的或者未能通過消防部門和國家相關職能部門的驗收合格或者材料、設備不符合約定的，應負責返工、維修、更換，如返工、維修、更換后完工時間超過合同約定的完工時間的，按9. 3條款承擔違約責任。

　　9.13甲方逾期付款的，按到期未付額的同期存款利息向乙方償付逾期付款的違約金。 9.14 若乙方違約，必須承擔由此而產生的律師費以及追溯債務所產生的業務費、交通費、差旅費等所有費用。

　　9.15 甲、乙雙方任何一方違反本合同其他約定的，違約方按本合同價款的支付給對方違約金，造成損失的，還應承擔賠償責任。

　　第十條 廉政合作

　　10.1乙方不得宴請甲方工作人員，不得以任何形式贈送實物、現金或禮券。

　　10.2乙方在履行本合同期間發現乙方工作人員有任何向甲方工作人員行為均應及時采取措施予以制止，并及時通報甲方。

　　10.3乙方有責任接受甲方對乙方在履行本合同期間廉潔合作管理執行情況的監督。 10.4乙方工作人員有義務就甲方工作人員任何形式的索賄或行為及時向甲方舉報；如乙方向甲方工作人員，或甲方工作人員向乙方索賄，乙方滿足其要求且并未向甲方舉報的，一經查實，除追回由此給甲方造成的損失外，乙方同意在結算本合同價款的基礎上減少 %后減輕甲方應付款項，并由乙方對知情不報人員進行相應處罰。

　　10.5如因乙方及工作人員在履行本合同期間賄賂甲方工作人員，被司法相關立案查處的，

　　甲方有權取消或終止本合同的履行，并由乙方按合同總價款的30％向甲方支付違約金。

　　第十一條 不可抗力

　　甲乙雙方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同時，應及時向對方通報不能履行或不能完全履行的理由，以減輕可能給對方造成的損失。

　　第十二條安全責任

　　施工及維修保修過程中的安全由乙方負責，如因此發生安全事故責任由乙方負責并承擔費用，甲方對施工及維修保修過程中的安全事故不承擔任何責任和費用。

　　第十三條 其它約定條款

　　13.1 完工前3日內，乙方應提供產品質量證明文件及相關使用和完整竣工資料、隱蔽工程資料等給甲方，否則，視乙方未交付工程。

　　13.2 按本合同規定應該償付的違約金、賠償金、保管、保養費和各種經濟損失的應當在明確責任后5天內付清，否則按逾期付款處理。本合同所約定的損失包括因產品原因引起的購房業主/住戶索賠等損失。

　　13.3、乙方收款時，應當出據合法有效并符合稅務機關要求的發票，否則甲方有權暫停付款。

　　13.4 本合同履行過程中，乙方不得有損甲方或者建設單位品牌的行為，若仍發生被相關媒體作有損甲方或建設單位品牌的報道，每出現一次，由乙方承擔違約損失10萬元；出現二次，由乙方承擔違約損失20萬元，以此類推。

　　13.5 本工程施工過程中和工程竣工后，如需乙方配合完成其他相關工作或者需由乙方提供、出具相關資料、文件以及蓋章的（含預售和其他許可證、備案證等所需的應由乙方出具、提供的資料、文件等）乙方應按甲方要求及時完成，否則，由此造成的責任及損失由乙方承擔和賠償。并從甲方要求完成之時起至乙方實際完成之日止按每天元累計計算違約金。

　　13.6 本工程交付前乙方必須撤除所有的機械設備、臨時設施及工作人員，做到完工場清，不得以任何理由強占施工場地。否則，視乙方未完成工程。

　　13.7 因甲方設計變更和其他責任造成停工、窩工的，由乙方自行調劑，乙方不收取停窩工費。

　　13.8 乙方在施工過程中，不得損壞甲方設立的廣告宣傳畫面及相關設施，否則乙方應賠償由此產生的損失（包括所需的人工、材料費用）。

　　13.9 擔保人同意用其所有的位于（以下統稱擔保財產）為乙方履行本合同提供擔保，如乙方未按本合同約定履行義務，由擔保人用擔保財產承擔責任，并由擔保人與乙方共同承擔無限連帶責任，擔保財產由擔保人依法辦理擔保登記手續。

　　13.10 本合同所有條款內容，甲方、乙方完全理解并知道其真實意思。

買賣合同-范文 篇22

　　買方：___________(下稱甲方)賣方：___________(下稱乙方)

　　地址：____________地址：____________ 

　　甲乙雙方經充分協商，本著自愿及平等互利的原則，訂立本合同。

　　第一條 名稱、品種、規格和質量

　　1.名稱、品種、規格：____________ (應注明產品的牌號或商標)。

　　2.質量，按下列第( )項執行：

　　(1) 按照_______標準執行(須注明按國家標準或部頒或企業具體標準，如標準代號、編號和標準名稱等)。

　　(2) 按樣本，樣本作為合同的附件(應注明樣本封存及保管方式)。

　　(3) 按雙方商定要求執行，具體為：_____________(應具體約定產品質量要求)。

　　第二條 數量和計量單位、計量方法1.數量：________

　　2.計量單位和方法：__________

　　3.交貨數量的正負尾差、合理磅差和在途自然增(減)量規定及計算方法：____________.

　　第三條 包裝方式和包裝品的處理：_________(應盡可能注明所采用的包裝標準是否國家或主管部門標準，自行約定包裝標準應具體可行，包裝材料由誰供應，包裝費用的負擔。)

　　第四條 交貨方式：

　　1.交貨時間：_______.

　　2.交貨地點：_______.

　　3.運輸方式：_______(注明由誰負責代辦運輸)。

　　4.保 險：_______(按情況約定由誰負責投保并具體規定投保金額和投保險種)。

　　5.與買賣相關的單證的轉移：___________

　　第五條 驗收：

　　1.驗收時間：_______

　　2.驗收方式：______(如采用抽樣檢驗，應注明抽樣標準或方法和比例)。

　　3.驗收如發生爭議，由___檢驗機構按___檢驗標準和方法，對產品進行檢驗。

　　第六條 價格與貨款支付：

　　1.單價：____;總價：_________(明確幣種及大寫)。

　　2.貨款支付：貨款的支付時間：____________;貨款的支付方式：____________;運雜費和其它費用的支付時間及方式：__________.

　　3.預付貨款：________(根據需要決定是否需要預付貨款及金額、預付時間)。

　　第七條 提出異議的時間和方法：

　　1.甲方在驗收中如發現貨物的品種、型號、規格、花色和質量不合規定或約定，應在妥為保管貨物的同時，自收到貨物后____日內向乙方提出書面異議;在托收承付期間，甲方有權拒付不符合合同規定部分的貨款。甲方未及時提出異議或者自收到貨物之日起___日內未通知乙方的，視為貨物合乎規定。

　　2.甲方因使用、保管、保養不善等造成產品質量下降的，不得提出異議。

　　3.乙方在接到甲方書面異議后，應在_____日內負責處理并通知甲方處理情況，否則，即視為默認甲方提出的異議和處理意見。

　　第八條 甲方違約責任：

　　1.甲方中途退貨的，應向乙方賠償退貨部分貨款的___%違約金。

　　2.甲方未按合同約定的時間和要求提供有關技術資料、包裝物的，除交貨日期得以順延外，應按順延交貨部分貨款金額每日萬分之___計算，向乙方支付違約金;如____日內仍不能提供的，按中途退貨處理。

　　3.甲方自提產品未按乙方通知的日期或合同約定日期提貨的，應按逾期提貨部分貨款金額每日萬分之____計算，向乙方支付逾期提貨的違約金，并承擔乙方實際支付的代為保管、保養的費用。

　　4.甲方逾期付款的，應按逾期貨款金額每日萬分之____計算，向乙方支付逾期付款的違約金。

　　5.甲方違反合同規定拒絕接受貨物的，應承擔因此給乙方造成的損失。

　　6.甲方如錯填到貨的地點、接貨人，或對乙方提出錯誤異議，應承擔乙方因此所受到的實際損失。

　　7.其它約定：_____________.

　　第九條 乙方的違約責任：

　　1.乙方不能交貨的，向甲方償付不能交貨部分貨款___%的違約金。

　　2.乙方所交貨物品種、型號、規格、花色、質量不符合同規定的，如甲方同意利用，應按質論價;甲方不能利用的，應根據具體情況，由乙方負責包換或包修，并承擔修理、調換或退貨而支付的實際費用。

　　3.乙方因貨物包裝不符合合同規定，須返修或重新包裝的，乙方負責返修或重新包裝，并承擔因此支出的費用。甲方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，乙方應賠償甲方該不合格包裝物低于合格物的差價部分。因包裝不當造成貨物損壞或滅失的，由乙方負責賠償。

　　4.乙方逾期交貨的，應按照逾期交貨金額每日萬分之____計算，向甲方支付逾期交貨的違約金，并賠償甲方因此所遭受的損失。如逾期超過___日，甲方有權終止合同并可就遭受的損失向乙方索賠。

　　5.乙方提前交的貨物、多交的貨物，如其品種、型號、規格、花色、質量不符合約定，甲方在代保管期間實際支付的保管、保養等費用以及非因甲方保管不善而發生的損失，均應由乙方承擔。

　　6.貨物錯發到貨地點或接貨人的，乙方除應負責運到合同規定的到貨地點或接貨人外，還應承擔甲方因此多支付的實際合理費用和逾期交貨的違約金。

　　7.乙方提前交貨的，甲方接到貨物后，仍可按合同約定的付款時間付款;合同約定自提的，甲方可拒絕提貨。乙方逾期交貨的，乙方應在發貨前與甲方協商，甲方仍需要貨物的，乙方應按數補交，并承擔逾期交貨責任;甲方不再需要貨物的，應在接到乙方通知后__日內通知乙方，辦理解除合同手續，逾期不答復的，視為同意乙方發貨。

　　8.其它：_______________.

　　第十條 不可抗力：任何一方由于不可抗力原因不能履行合同時，應在不可抗力事件結束后___日內向對方通報，以減輕可能給對方造成的損失，在取得有關機構的不可抗力證明后，允許延期履行、部分履行或者不履行合同，并根據情況可部分或全部免予承擔違約責任。

　　第十一條 爭議解決：凡因本合同引起的或與本合同有關的任何爭議，如雙方不能通過友好協商解決，均應提交中國國際經濟貿易仲裁委員會深圳分會，按照申請仲裁時該會實行的仲裁規則進行仲裁。仲裁裁決是終局的，對雙方均有約束力。

　　第十二條 附加條款：1.__________________. 2.__________________. 3.__________________.

　　第十三條 其它事項：1.按本合同規定應付的違約金、賠償金、保管保養費和各種經濟損失，應當在明確責任后__日內，按銀行規定的結算辦法付清，否則按逾期付款處理。

　　2.約定的違約金，視為違約的損失賠償。雙方沒有約定違約金或預先賠償額的計算方法的，損失賠償額應當相當于違約所造成的損失，包括合同履行后可獲得的利益，但不得超過違反合同一方訂立合同時應當預見到的因違反合同可能造成的損失。

　　3.本合同自___年__月__日起生效，合同有效期內，除非經過對方同意，或者另有法定理由，任何一方不得變更或解除合同。

　　4.合同如有未盡事宜，須經雙方共同協商，作出補充規定，補充規定與本合同具有同等效力。

　　5.雙方來往函件，按照合同規定的地址或傳真號碼以___方式送達對方。如一方地址、電話、傳真號碼有變更，應在變更后的___日內書面通知對方，否則，應承擔相應責任。

　　6.本合同正本一式___份，雙方各執___份;合同副本一式__份，分送______等單位。

　　甲方：____________ 乙方：____________

　　受權代表：(簽字)______受權代表：(簽字)_______

　　委托代理人：(簽字)_____

　　本合同于____年____月____日訂立于____(地點)。

買賣合同-范文 篇23

　　合同簽訂前應注意事項

　　在簽訂二手房買賣合同前，購房者需要對售房者有較為全面的了解:

　　首先查看產權所有人的身份證件;房屋產權證上的產權所有人是一位還是幾位共有?如果是幾位共有，則共有人是否全部同意?出售房產時，房屋的產權共有人一定要全部同意。在簽訂房產買賣合同時，也要全部到場。如有特殊情況不能到場，需出具經過公證的委托書及代理人身份證件，由委托代理人替其簽章。

　　第二，購房者要對即將進行交易的房產進行必要的了解。這主要包括售房提供的房屋產權證是否屬實;房產面積多大;該房產用途是什么;是辦公還是居住，或是其他;該房產有沒有被司法機關和行政機關依法裁定、決定查封或以其他形式限制房地產權利;該房產是否已設定抵押?根據《中華人民共和國擔保法》的規定:抵押期間，抵押人轉讓已辦理登記的抵押物的，應當通知抵押權人并告知受讓人轉讓物已經抵押的情況;抵押人未通知抵押權人或者未告知受讓人的，轉讓行為無效。在這里，如果該房產已設定抵押，那么抵押方即為售房者，抵押權人就是售房者將該房產抵押的第三方即某人、某公司或某銀行;受讓人就是購房者。這個規定的意思也就是售房者已將該房產抵押給第三方，在轉讓該房產時，并未通知第三方或未告知購房者此房已設定抵押，那么轉讓行為無效。只有在抵押登記注銷或抵押權人同意的情況下，此房產方可進行買賣。

　　另外，還要注意該房產是否已設定租賃?如果該房產已經出租，則需要售房者提供該房產的承租方出具的`在同等條件下放棄優先購買權的聲明。同時購房者還要查詢售房者與該房產的承租方所簽訂的租賃合同是否登記備案?

　　合同簽訂時應注意事項

　　購買二手房時，除了在簽訂二手房合同前，要對該房產有一個大體的了解外，在簽訂二手房合同時也需要注意以下問題:第一，需要準備的證明材料。購置房地產，購房者可能是一人，也可能是數人。無論哪種情況，都需要購房者準備好如下材料:1、身份證原件或護照原件及復印件;2、未成年人的戶口簿或出生證明;3、有委托代理人，須提供經公證的委托書及代理人身份證。購房者如是境外人士，所提供的公證材料是外文的需到翻譯公司翻譯。境外人士提供的有些材料如委托書、同意書等必須經下列境內、外機構公證、認證后方為有效。

　　另外，要看清楚合同中的約定內容。這主要包括以下內容:當事人的名稱或姓名、住所。這里主要是搞清當事人的具體情況、地址、聯系辦法等，以免出現欺詐情況;雙方應向對方做詳細清楚的介紹或調查;應寫明是否共有財產、是否夫妻共同財產或家庭共同財產。

　　標的。這里應寫明房屋位置、性質、面積、結構、格局、裝修、設施設備等情況;同時還要寫明房屋產權歸屬(要與第一條銜接)，房屋轉賣是否有約束條件;是否存在房屋抵押或其他權利瑕疵;是否有私搭亂建部分;房屋的物業管理費用及其他交費狀況;房屋相關文書資料的移交過程。

　　價款。這里也是很主要的內容，主要寫明款;付款方式;付款條件;如何申請按揭貸款;定金;尾款等。

　　履行期限、地點、方式。這里主要寫明交房時間;條件;辦理相關手續的過程;配合與協調問題;雙方應如何尋求中介公司、律師、評估機構等服務;各種稅費、其他費用如何分攤;遇有上漲、下跌時如何處理。

　　違約責任。這里主要說明哪些系違約情形;如何承擔違約責任;違約金、定金、賠償金的計算與給付;在什么情況下可以免責;擔保的形式;對違約金或定金的選擇適用問題。

　　解決爭議的方式。這里主要約定解決爭議是采用仲裁方式還是訴訟方式，需要注意的是，如果雙方同意采用仲裁的形式解決糾紛，應按照我國《仲裁法》的規定寫清明確的條款。

　　合同生效條款。雙方在此約定合同生效時間;生效或失效條件;當事人不能為自己的利益不正當地阻撓條件成就或不成就;生效或失效期限;致使合同無效的情形;幾種無效的免責條款;當事人要求變更或撤消合同的條件;合同無效或被撤消后，財產如何進行返還。

　　合同中止、終止或解除條款。按照《合同法》第六十八條、第九十一條、第九十四條之規定，合同當事人可以中止、終止或解除房屋買賣合同。有必要在此明確約定合同中止、終止或解除的條件;上述情形中應履行的通知、協助、保密等義務;解除權的行使期限;補救措施;合同中止、終止或解除后，財產如何進行返還。

　　合同的變更與轉讓。在此約定合同的變更與轉讓的條件或不能進行變更、轉讓的禁止條款。

買賣合同-范文 篇24

　　供貨方： （以下簡稱甲方）

　　需貨方： （以下簡稱乙方）

　　根據《中華人民共和國合同法》之規定，甲乙雙方本著平等自愿、誠實守信的原則，就甲方向乙方供貨事宜達成一致，特簽訂本合同，共同遵守執行。

　　一、供貨內容：

　　乙方為滿足本公司工程建筑的進度所以需要于20xx年02月12日起向甲方購買PE給水管件、PVC排水管件PVC電線管及配件。

　　訂價方式：

　　每批管材的價格均以廠家報價書下浮30%。

　　質量標準：

　　甲方須按國家質量要求提供給排水用管材：

　　工程需要有特殊要求時，由乙方另行提出后，按甲乙雙方在合同商定的技術條件、樣品或補充的技術要求執行。

　　二、供貨方式：

　　1、在合同訂立天內乙方需提供甲方工程管材使用計劃有關材料作為甲方擬定管材供貨計劃依據。

　　2、乙方指定為乙方貨物接收人，負責于甲方的所有到場管材交接工作。管材進場前，乙方需將指定的貨物接收人的身份證復印件（加蓋乙方公章）、貨物接收人簽名樣本和相應的'乙方委托書（加蓋乙方公章）交于甲方。

　　3、在施工期間，乙方將實際施工所需要的產品名稱、規格、品種和數量詳細給列出需求清單，發貨前 天將需求清單（加蓋乙方公章）以書面形式通知甲方。

　　4、所供材料到達乙方指定工地現場后2小時內，乙方貨物接收人按需求清單和送貨清單對所到管材的單價、規格、數量和重量子力學進行清點核對，乙方貨物接收人核對時認為有差錯時，應立即通知甲方，甲方派人員現場重新清點核對。

　　5、所供材料乙方核對無誤后，乙方貨物接收人應當場在甲方的送貨清單上簽字接收，并開該批貨物的出入庫單，入庫單與送貨單作為雙方結算的依據。

　　三、驗收方法：

　　1、甲方應按批次管材提供提供相應廠家質量證明有關原件或復印件。

　　2、管材到場24小時內，乙方必須對到場管材按質量監督有關規定進行抽樣檢測，結果以二次復檢為準；初檢時發現問題應在24小時內通知甲方參與復檢，并對現場管材妥為保管；接到通知后24小時內，甲方未參與復檢，則視為默許乙方提出的異議和正理意見。

　　3、檢測期限為管材進場后七天；管材進場超過七天且乙方無有效檢測結果和向甲方書面反映質量問題時，該批管材甲方有權視為質量合格。到場管材檢測合格時，乙方應將檢測結果通知甲方。有關檢測費用由乙方自理。檢測不合格時，該次檢測費用由甲方承擔。

　　4、甲方對于乙方使用、保管、保養管材不善造成的所有質量問題都不承擔任何責任。

　　四、付款責任：如有銀行承現匯票按市場貼息為準。

　　每月25日前結清當月所有貨款。乙方中途不得向其他供貨商要貨，如有此行為乙方必須支付工程總貨款的百分之十做為違約金給甲方。

　　五、有關責任：

　　1、乙方非質量問題中途退貨和拒絕接貨。則乙方應向甲方償付該批次管材貨款10%的違約金，甲方有權終止合同停止供貨。非質量問題中途退貨或拒絕接貨處理。

　　2、變更到貨地點時，乙方應在交貨前7天通知甲方，并征得甲方同意。

　　3、變更接貨人，乙方應在交貨前7天書面通知甲方，交貨前乙方應將新的接貨人的身份證復印件和乙方授權書交于甲方。

　　4、甲方在合同規定的期限內不能交貨時，應向乙方償付不能交貨部分的貨款總值5%的違約金。

　　5、對于復檢不合格的管材，乙方應在檢測期限內將結果通報甲方，如果乙方同意使用則按質論價。

　　6、乙方逾期付款視為乙方違約，甲方有權終止合同停止供貨。乙方應向甲方償付所欠貨款千分之五的日違約金。

　　六、不可抗力：

　　任何一方由于不可抗力的影響造成合同無法履行時，應及時向合同另一方通報不能履行或不能完全履行的理由，在取得有關主管機關證明后，允許延期履行、部分履行或不履行合同，并根據情況可部分或完全免予承擔違約責任。

　　七、解決合同糾紛的方式：

　　雙方約定，本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決，若雙方確實無法協商一致，可依法向人民法院起訴。

　　八、按本合同同規定應該償付的貨款、違約金、賠償金、保管保養費和各種經濟損失，應當在明確責任或終止合同后3天內按銀行規定的結算方法付清，否則按逾期付款處理。

　　九、其它條款：

　　用管材大約 萬元。

　　本合同自簽訂之日起生效，合同執行期間內，任何一方均不得隨意變更解除合同。合同如未盡事宜，需經合同雙方共同協商，作出補充規定，補充規定與本合同具有同等效力。

　　本合同正本和副本為一式兩份，雙方各執一份。

　　供貨方：（章） 需貨方：（章）

　　甲方： 乙方：

　　代表人： 代表人：

　　簽訂日期：20xx年xx月xx日

買賣合同-范文 篇25

　　賣方（以下簡稱甲方）： ___________

　　買方（以下簡稱乙方）： ___________

　　根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國城市房地產管理法》及其他有關法律、法規之規定，甲、乙雙方在平等、自愿、協商一致的基礎上，就乙方購買甲方出售的房產事宜，簽訂本合同，以資共同遵守執行。

　　第一條 甲方同意出售甲方所有的`位于_······路__··_號···樓··_單元··戶的房產(住宅)給乙方。房屋 □建筑面積_···平方米，使用面積 為__________平方米。房地產權證號為______________。

　　甲方保證此房產一切情況介紹屬實，承諾和保證此房產無任何權屬或經濟糾紛，權屬無任何瑕疵，同戶籍、相關親屬及房產共有、所有權人同意出售，其書面同意文件作為本合同附件，與本合同具有同等法律效力(附：書面同意文件)。同時物業交接前需付清甲方產生的物業管理費、水電、有線、通訊費及________費用。

　　乙方對甲方所出售的房屋已充分了解，愿意購買上述房屋。

　　第二條 甲、乙雙方同意上述房產的成交價格為：單價：人民幣________元/平方米，總價：人民幣··萬元（大寫：···萬元整）。

　　本合同簽定之日，乙方向甲方支付人民幣 ···萬元（大寫：··萬元整）作為購房預付款。

　　購房付款將在最后一次付款時沖抵房價。

　　第三條 付款時間及方式（設立第三方監管賬戶的，可由甲乙雙方與第三方另行簽訂協議，明確三方權利義務，該協議為本合同附件，與本合同具有同等法律效力）

　　甲、乙雙方同意，按照第_1_種方式付房款：

　　1、甲、乙雙方同意以一次性付款方式付款

　　甲、乙雙方約定在本合同簽定之日起_15日內支付首付款（不含定金/預付款）人民幣_··萬元（大寫：··萬元整）給甲方，剩余房款人民幣··萬元（大寫：··萬元整）于房屋交付當日辦結房屋過戶手續當日付給甲方。

　　甲、乙雙方約定由__________（律師事務所）設立第三方監管賬戶，自本合同簽定之日起_______日內，由乙方將購房總價款人民幣____________元（大寫：____佰____拾____萬____仟____佰____拾____元整）匯入第三方監管帳戶，甲方將房產證交給第三方代為保管。第三方在收到購房款當日/______日內，通知甲、乙雙方辦理過戶手續，并于 □房屋交付當日 □辦結房屋過戶手續當日，根據乙方出具的書面付款確認通知將房款匯入甲方賬戶。

　　2、甲乙雙方同意以銀行按揭方式付款，并約定在合同簽訂之日起____日內支付首付款，即人民幣________元（大寫： __元整）給甲方，剩余房款人民幣____元整（大寫： ____元整）申請銀行按揭（如銀行實際審批數額不足前述申請額度，乙方應在辦結銀行按揭手續當日將差額一并支付給甲方），并于銀行放款當日直接付給甲方。

　　甲方應協助乙方辦理銀行按揭手續，并各自準備好辦理按揭手續所需資料。

買賣合同-范文 篇26

　　甲方：__________________

　　乙方：__________________

　　甲、乙雙方在平等、自愿、協商一致的基礎上，就乙方向甲方購買房產簽訂本合同，以資共同信守執行。

　　第一條甲方將自有座落于淄博市張店區美食街西首南側房屋出售給乙方，乙方對甲方出售房屋已作了解并愿意購買。

　　第二條甲方出售房屋屬私有產權房，用途商業，結構鋼混，總層數4層，間數____間，房屋建筑面積____平方米，土地使用權面積____平方米。（見附件1：房產證及房產證平面圖復印件）房產證號：____土地證號：____甲方確保該房屋的合法性、真實性、可靠性，未在該房產上設置任何抵押、質押，未有任何債務糾紛。乙方有權在交易前查檔，驗證該房屋權屬。

　　第三條房屋固定裝修應保持原狀，房屋內附屬設備等祥見屋內設備清單隨房屋一并轉讓給乙方。

　　第四條依據國家法律、法規、政策，甲方取得該房屋時繳納的公共維修基金隨房屋一并轉讓給乙方。

　　第五條甲乙雙方議定上述房產買賣總價款（含裝修、屋內設備和公共維修基金）為人民幣（大寫）____萬元整工作日內，甲乙雙方共同到市房屋交易管理部門對甲方的房產證查檔驗證。查檔驗證通過之日，乙方通過銀行轉帳方式向甲方支付售房款總額％首付款，即____元人民幣；

　　3、甲方在收到首付款當日，將房產證原件以及辦理權屬轉移所需的買賣合同、稅票、身份證復印件等交給乙方并協助乙方到市房屋交易管理部門辦理房屋交易過戶手續。

　　4、乙方取得市房屋交易管理部門頒發的房屋權屬證書和土地權屬證書之日起工作日內，乙方通過銀行轉帳方式向甲方支付第二期售房款總額____％，即____元人民幣

　　5、房屋尾款元人民幣，乙方承諾于20____年____月____日之前付清。乙方根據付款進度將售房款打入甲方賬戶，甲方收款后給乙方出具收條。

　　第八條違約責任若甲方房屋產權有問題不能過戶，甲方退回乙方支付購房款，并賠償乙方同期貸款利息，若乙方延期付款按對等原則承擔違約責任。

　　第九條本合同一式三份，甲乙雙方簽字生效。甲、乙雙方各執一份，第三份交房屋交易管理部門。

　　第十條本合同發生爭議的解決方式：在履約過程中發生的爭議，雙方可通過協商、訴訟方式解決。

　　第十一條本合同未盡事宜，甲乙雙方可另行約定，其補充約定經雙方簽章與本合同同具法律效力。

　　出賣方(甲方)：_____________

　　購買方(乙方)__________________

　　____年____月____日

買賣合同-范文 篇27

　　答辯人(本案第二被告)WZL針對原告Wb的起訴，提出書面答辯意見如下。 一、關于舉證期限。 我(答辯人)收到原告的訴狀時，沒有收到原告的任何證據。在開庭時原告突然出示證據，使我無法做到充分的辨認和答辯。直到今日，法院仍然沒有轉給我原告的任何證據副本。原告的行為

　　答辯人(本案第二被告)WZL針對原告Wb的起訴，提出書面答辯意見如下。

　　一、關于舉證期限。

　　我(答辯人)收到原告的訴狀時，沒有收到原告的任何證據。在開庭時原告突然出示證據，使我無法做到充分的辨認和答辯。直到今日，法院仍然沒有轉給我原告的任何證據副本。原告的行為違反了法律的規定，影響了我正常行使答辯權。我認為，法院在立案時沒有要求原告必須提供證據、并按照被告的數量提供證據的副本，有程序上的過錯。這一過錯也影響了答辯人的訴權。

　　雖然依照法律規定，原告可以在開庭時遞交新證據(《中華人民共和國民事訴訟法》第一百二十五條)，但是，原告遞交的、在當庭請求質證的不是法律規定的“新證據”，而是在起訴書中應該附錄的證據。因此，我認為，要求我倉促質證，是不公平的。

　　我認為，在開庭時原告遞交證據，法院完全可以依照《最高人民法院關于民事訴訟證據的若干規定》，以原告逾期舉證為由，不接受原告的證據、不進行質證。現在我也知道我有權利拒絕進行質證。但是，因為我的法律知識很欠缺，接受了質證。這是很遺憾的。當然，在這種情況下，我的質證和答辯質量，受到了嚴重的影響。

　　現在，按照公平的原則，我請求：

　　(一)、請求法庭依照《中華人民共和國民事訴訟法》第一百一十條的規定，責令原告將提交給法庭的全部證據(復本)同時遞交給答辯人一份。

　　(二)、按照《最高人民法院關于民事訴訟證據的若干規定》第三十三條，給予舉證期30日。

　　(三)、請求在答辯期內允許答辯人補充證據。

　　(四)、在答辯期內，如果答辯人(本案被告)認為需要提起反訴，請求法庭考慮反訴請求。

　　二、協議有效。

　　答辯人(本案第二被告)認為，答辯人和第一被告(Wy)之間在20xx年4月3日簽訂的《房屋買賣協議》(以下簡稱協議)是一個合法有效的合同。

　　(一)、合同是否有效，應該依照《中華人民共和國合同法》進行判斷。

　　合同法第五十二條規定了五種合同無效的.情形。本協議沒有上述的情形，因此是一個有效的協議(合同)。這里需要特別強調指出：法律規定的第五項是“違反法律、行政法規的強制性規定”。這個規定排除了部門規章和其他低階位規范性文件的規定。

　　(二)、從一般的民事行為來看，行為是否有效，由《中華人民共和國民法通則》規定。

　　民法通則第五十八條規定了七種無效民事行為。本協議不屬于這些無效行為，因此，本協議是一個合法的民事行為。

　　所以，答辯人認為，合同是合法的合同、是合法的民事行為，應該受到法律的保護。

　　原告訴請“確認二被告簽訂的房屋買賣合同無效”，但在原告的訴狀中提到“國務院的相關法規”，沒有具體所指。答辯人認為，這也說明根本就沒有這樣的規定。所以，原告的訴求沒有任何法律依據。

　　答辯人請求人民法院依法駁回原告的全部訴訟請求，并承擔本案的訴訟費。

　　三、對原告逾期遞交第000000號房產證的意見。

　　(一)、房產證的填發日期是20xx年6月19日。也就是說，這個房產證可以證明，從20xx年6月19日起，原告取得了協議房屋的產權。這正說明，原告在20xx年6月19日之前沒有產權證明。

　　(二)、既然原告提交的房產證已經證明了20xx年6月19日之前原告沒有產權證明，就應該作出結論，原告對協議的合法性沒有訴權。

　　(三)、通俗的解釋。

　　購買二手房過戶以后，購買人會拿到一個新的房產證。顯然，這時購買人以新的房產證主張：“這個房子從古來就是自己的”，并且要求出賣人退款，不會得到法律的支持。假如購買人提出這樣的請求，社會公眾會認為購買人的精神是不正常的。

　　現在本案的情況是類似的。原告沒有證據證明協議簽訂時，對房屋具有所有權;原告自己的證據證明，后來，也就是在20xx年6月19日，才取得了一個所謂的房產證，想以此證明其以前也是房屋所有權人，這不是很可笑的嗎?

　　我希望法庭對違反常識的請求依法駁回。

　　在這里我鄭重告知原告和第一被告：對以欺騙的方式獲取00000號房產證的行為，我們必將采取必要的法律措施予以糾正。

　　四、原告應該知道第一被告和第二被告簽訂協議、履行協議的事實。

　　原告訴稱：“WZL是在明知被告Wy沒有房產證且未經實際產權人同意的情況下”購買該處房屋的。但是，原告對這個事實，沒有舉出任何證據給予證明。無法說明答辯人是怎樣“明知”的。

　　相反，原告和第一被告(Wy)是父子關系。從原告遞交的《民事起訴狀》中也可以看出，原告和第一被告(Wy)的居住地是相同的，都是“北京市××區HLG三區5 號樓2 門402號”。若說第一被告“未經實際產權人同意”，從常識上看，是不可能的。另外，房屋交付長達四年，接近五年，長期在一起居住的原告對第一被告(Wy)的行為沒有任何察覺，也是不可能的。原告在這么長的時間內，特別是在交付房屋這個重大的事實發生時，從未作出任何反對的表示，對答辯人也從沒有主張過任何權利，這就說明原告的訴稱，是無稽之談。

　　在第一次開庭中，審判員曾經詢問Wb在哪里居住、在哪里工作、哪一年結的婚，等等。我認為，審判員是從公正、公平的角度出發，探求原告是否是否存在“應該知道”的事實。

　　眾所周知，法律上的“應該知道”，是一種推定的“知道”。因為，很常見的一種情況就是，一方當事人沒有證據卻堅稱對法律事實“不知道”，以此來推卸自己應該承擔的法律責任。法律上規定了“知道”。這個“知道”是一種主觀上的表示。這種“知道”是自己承認的，屬于法律上的“自認”。所說的“應該知道”、或者是“不應該知道”，是社會公眾的判斷。如果是社會公眾按照正常的思維認為，當事人應該知道，盡管當事人斷然自稱“不知道”，那么法律仍然以其“應該知道”處理。這就是“推定”其“知道”。在這種情況下，法官代表的是社會公眾的判斷力。設置“推定的知道”，目的就是為了制裁 “瞪著眼睛說瞎話”、“揣著明白裝糊涂”的人。所以，法官在這種情況下是社會公眾判斷力的代表，是公眾良心的代表。

買賣合同-范文 篇28

　　風險轉移是貨物買賣合同中最實際的一個問題，直接關系到當事人的利益平衡。我國《合同法》對貨物買賣合同的風險轉移作出較為詳盡的規定，彌補了我國原《經濟合同法》和《涉外經濟合同法》的一大缺陷，解決了我國國內合同立法與我國加入的《聯合國國際貨物銷售合同公約》的銜接，完善了我國貨物買賣合同法律制度。

　　一、風險的含義

　　風險，在不同的范疇有著不同的含義。在法學范疇，我國學者通常認為，風險是一個法律術語，是指貨物可能遭受的各種意外損失，如盜竊、火災、沉船、破碎、滲漏、扣押及不屬于正常損耗的腐爛變質等等。我國《合同法》和一些國際公約所涉及的風險，是指貨物的毀損、滅失的危險，即貨物發生毀壞、滅失的可能。

　　但是，法律規定，并不是對風險作詮釋，而是用來確定買賣當事人對這些可能發生的貨物毀損、滅失承擔責任。《聯合國國際貨物銷售合同公約》第66條作了這樣的表述：“貨物在風險轉移到買方承擔后遺失或損壞，買方支付價款的義務并不因此解除。”這實際上是規定貨物發生損壞或滅失時買方是否有支付價金的義務。這個問題在德國法上被稱為價格風險。把風險視為價格風險，并沒有揭示出風險這一法律概念的真正含義。如果買方未能及時領受合同項下的貨物或賣方出賣標的物質量不符合同要求，風險則由違約方承擔，許多國際公約和貿易規則以及國內立法都是這樣規定。在這種存在違約的情況下，風險應當由違約方承擔。我國《合同法》第148條規定：“因標的物質量不符合質量要求，致使不能實現合同目的的，買受人可以拒絕接受標的物或者解除合同。買受人拒絕接受標的物或者解除合同的，標的物毀損、滅失的風險由出賣人承擔。”合同履行不存在違約時，風險似乎就是價格風險，但在這種存在違約的情況下，風險不僅僅指價格風險。風險轉移與價格風險是兩個不同的概念。因此，風險的真正含義應是僅指承擔風險責任的一方當事人必須承擔貨物損壞或滅失的責任，而不得要求另一方當事人對此承擔責任。我國《合同法》也是在這個意義上規定風險，不是將風險規定為價格風險。《合同法》第142條規定：“標的物毀損、滅失的風險，在標的物交付之前由出賣人承擔，交付之后由買受人承擔。”從國際民間習慣發展起來的貿易規則和許多國家國內立法如《經互會交貨共同條件》、《法國民法典》等都是從廣義上看待風險這一概念的。

　　二、風險轉移的時間

　　風險轉移的主要問題是風險在何時由賣方轉移給買方。這個問題是一個最有實踐價值的問題，也是一個頗有爭議的理論問題。有的學者將風險轉移與合同訂立結合在一起，即訂立主義;有的學者則將風險轉移與貨物所有權轉移結合在一起，即所有權主義;還有的學者將風險轉移與貨物交付結合在一起，即交付主義。每一種理論都影響著立法和司法實踐，如現代瑞士法和羅馬法采用訂立主義，英國法和法國法以所謂“物主承擔風險”的原則采用所有權主義;美國、德國、奧地利以及我國的《合同法》以貨物交付時間來決定風險轉移的時間，采用交付主義。相比較而言，以貨物交付時間來決定風險轉移時間與以貨物所有權轉移來決定風險轉移時間更為合理和明智。因為，所有權的移轉是一個抽象的不可捉摸的甚至是難以證明的問題。而且，所有權的移轉與貨物的實際占有控制并不一致。在所有權未發生轉移貨物卻已實際交付的情況下，要對貨物已失去實際占有、控制的一方對貨物的毀損和滅失風險來承擔責任，不僅是不合理，也是不公平的，不利于交易的發展。因此，現代貨物買賣規則以及多數學者們的看法，都是以交貨時間來決定風險移轉時間，不采用貨物所有權轉移這一瞬間來決定風險轉移時間。我國《合同法》也采用交付主義原則，第142條規定“標的物毀損、滅失的風險，在標的物交付之前由出賣人承擔，交付之后由買受人承擔”。

　　三、風險轉移的條件

　　風險轉移以貨物交付為標準，這是風險轉移的基本條件。那么，什么是貨物交付就成為至關重要的問題。貨物交付，通常情況下是賣方將貨物的占有和實際控制權移交給買方。在貨交承運人這種情況下，賣方將貨物交付第一承運人就履行了交付貨物的義務。承運人領受貨物視同買方之代理行為，風險也隨之轉移給買方。因此，貨物風險移轉的基本條件是貨物的交付。值得注意和具有研究價值的是貨物風險轉移基本條件之上的貨物風險轉移的前提條件問題。

　　(一)貨物的特定化條件。

　　賣方交付貨物的前提條件之一，是將貨物特定化。所謂貨物特定化就是把處于可交貨狀態的貨物無條件地劃撥于合同項下的行為。雖然貨物特定化是貨物所有權轉移的前提，但在貨物風險轉移的問題上同樣具有重要意義。同一賣方把交付給不同買方的貨物存放于一起發生貨物部分毀損或滅失，而這些不同的買方都是逾期未領受貨物，在這種情況下，就涉及不同買方的風險責任承擔的劃分問題。應當認為，貨物特定化也應是風險轉移的前提條件。在賣方實際交付貨物的情況下，貨物實際上已是特定化。但在貨物未實際交付給買方或承運人的情況下，貨物未特定化，就不發生風險的轉移。如賣方將貨物存放于倉庫由買方提貨，按通常的認為，貨物的風險自約定的買方提貨時間來決定風險轉移的.時間。如果在約定的提貨時間后，賣方倉庫的貨物發生部分毀損或滅失，那么，到底是賣方自己的貨物還是交付給買方的貨物發生毀損或滅失?到底由誰來承擔貨物毀損或滅失的風險?這就涉及到貨物特定化問題。貨物特定化不僅有利于防止賣方將自己毀損、滅失的貨物稱作交付給買方的貨物而進行的欺詐，而且，有利于促使買方注意風險的轉移，適時履行合同。貨物特定化是風險轉移的前提條件，這就要求賣方在貨物交付時間到來以前，將貨物的數量、存放地點等書面通知買方，并在準備交付的貨物上打上標志如買方的單位名稱等，將貨物特定化，即將貨物劃撥到合同項下。特定化的貨物的風險在貨物交付時間時就轉移給買方。

　　一些國際公約或貿易規則對貨物特定化是風險轉移的前提條件也作規定，如《聯合國國際貨物銷售合同公約》第67條第二款對貨物特定化條件作了這樣規定，“但是，在貨物以貨物上加標記，或以裝運單據，或向買方發出通知或其它方式清楚地注明有關合同以前，風險不移轉到買方承擔。”但我國《合同法》對貨物特定化作為風險轉移的前提條件并沒有作出規定。我國《合同法》第104條規定：“出賣人按照約定或者依照本法第141條第二款第二項的規定將標的物置于交付地點，買受人違反約定沒有收取的標的物毀損、滅失的風險自違反約定之日起由買受人承擔。”這里的置于交付地點，是否可以看作是對貨物特定化是風險轉移前提條件所作的規定?置于交付地點實際上是賣方履行合同約定的交貨地點條款所規定的義務，不應認為是對貨物特定化所作的規定。如果合同約定在賣方倉庫交貨，賣方倉庫的庫存商品有可能是合同訂立之前生產，也可能是合同訂立之后生產，在賣方尚未將貨物特定化之前，庫存商品并沒有劃撥到與買方訂立的合同項下，仍是賣方的待售商品而不是已確定買方的待發運商品。因此，置于交付地點的意義不是將貨物特定化。在司法實踐中，強調貨物特定化就成為很有必要很有意義的問題。因此，貨物特定化應當是風險轉移的前提條件。在這里，賣方負有將貨物特定化，書面通知買方已將貨物劃撥到合同項下的義務。

　　(二)貨物的品質擔保條件。

　　如果貨物的品質不符合合同要求，貨物的風險是否發生轉移。我國《合同法》第148條規定：“因標的物質量不符合要求，致使不能實現合同的目的，買受人可以拒絕接受標的物或者解除合同。買受人拒絕接受標的物或者解除合同的，標的物毀損、滅失的風險由出賣人承擔。”這條規定的含義，應是標的物的質量不符合合同約定的質量要求的情況下，由出賣人承擔標的物毀損滅失的風險的前提條件是買受人拒絕接受標的物或者解除合同。如果買受人沒有拒絕接受標的物或解除合同，風險是否應無條件地由買受人承擔呢?

　　品質擔保是賣方的一項重要義務。賣方應當保證交付貨物的品質符合合同要求。因為，貨物的品質直接關系到買方訂立合同的目的能否實現。因此，賣方的品質擔保應是無條件的。只要貨物的品質不符合合同的要求，貨物毀損、滅失的風險，無論買方是否拒絕接受或者解除合同，一概由賣方承擔。對于不符合合同品質要求的貨物，買方接受，實際上是合同雙方變更了合同的品質條款，而不是履行原合同條款。因此，不涉及到原合同標的物的風險轉移問題。因貨物的品質問題而拒絕接受貨物或者解除合同，前提是買方對貨物的驗收確認。沒有驗收確認品質不符合合同要求，拒絕接受貨物或解除合同無疑可能會是一種違約。因此，解除合同是否提出不應是由買方承擔貨物毀損、滅失風險的條件。特別是在貨交承運人等情況下買方實際占有、控制貨物并對貨物品質檢驗確認以前，發生貨物毀損滅失，這些風險由買方來承擔是極不公平和合理。

　　我們認為，賣方始終對品質不符合合同要求的貨物的風險承擔責任，直到買方同意變更合同的品質條款接受賣方提供的這些品質不符合原合同品質條款的貨物。這樣，有利于促使賣方誠實地提供符合品質要求的貨物，促進交易的公平和安全，防止賣方將不符品質要求的貨物風險轉移到買方，取得符合品質要求的貨物相等對價的商業欺詐行為。而且，從交易公平來說，賣方不能因為提供品質不符合合同要求的貨物，而取得品質符合合同要求貨物的同等價值的對價。因此，我們認為，貨物符合約定品質要求是貨物風險轉移的前提條件。

　　采用風險應于交貨時轉移這一基本原則，就應當認為賣方品質擔保是風險轉移的一個前提條件。如果賣方沒有提供符合合同品質要求的具有商業適銷品質的貨物，不能認為賣方已履行合同約定的交貨義務。雖然交貨義務與貨物交付是不同的兩個概念。但從有利于交易的公平與安全，避免商業欺詐的原則出發，可以這樣認為，賣方交付貨物所發生的風險轉移是符合合同品質要求的貨物的風險轉移，這些貨物的風險在賣方交付時轉移給買方。也就是說，賣方提供符合合同品質要求的貨物風險與不符合合同品質要求的貨物風險，是兩類不同貨物的風險。賣方履行合同所交付貨物的風險轉移，只能是符合合同品質要求的貨物所能發生。不符合合同品質要求的貨物即使在形式上是賣方交付了貨物，但仍不能認為賣方按合同要求交付了貨物。既然賣方未交付約定貨物，約定貨物的風險就不能隨著不符合合同品質要求的貨物的交付，轉移到這個合同的另一方當事人即買方。因此，就雙方已訂立的合同來看，貨物的風險轉移，雙方的意思表示是明確的、確定的，那就是符合合同品質要求的貨物的風險轉移，只有這些符合合同品質要求的貨物的風險，才能轉移到買方。至于買方同意賣方提供不符合合同品質要求的貨物，前面已述，那是雙方變更了合同的品質條款。這與我們要討論的貨物風險轉移，不是基于這樣一個確定的明確的合同的前提，不是同一回事。

　　再說我國《合同法》第148條的規定，品質問題對貨物風險轉移的影響，前提條件是買方拒絕接受貨物或解除合同。《合同法》明確規定合同當事人能夠行使合同解除權的情形只有兩種：即預期違約和根本違約。在貨物買賣合同中對貨物風險轉移有關的只有根本違約。在這種因品質問題而構成的根本違約情況下，在買方檢驗確認貨物品質同意接受貨物之前，貨物的風險實質仍由賣方承擔。因為一旦發生貨物毀損、滅失，任何一個理性的買方都會以根本違約解除合同或拒絕接受貨物。這樣，貨物的品質問題構成貨物風險轉移的障礙。但是，雖然第148條也是把賣方的品質擔保作為貨物風險轉移的一個前提條件，我們仍以為這樣的表述是不妥當的。品質保證始終是賣方的一項義務。第148條規定最好能表述為：“因標的物質量不符合要求，買受人同意接受標的物之前，標的物毀損、滅失的風險由出賣人承擔。”我們這里強調的是同意而不是實際占有、控制。強調品質保證是貨物風險轉移的前提條件，有利于促使賣方誠實、謹慎履行合同，交付符合合同品質要求的貨物，促進交易的安全與公平，而且，從貨物風險轉移這方面來保障合同的誠實信用原則。

　　(三)關于單證交付的條件問題。

　　賣方交付貨物，沒有按照約定交付有關單證或資料，貨物的風險是否發生轉移，要看單證或資料的性質而定。對于資料，不構成買方實際占有控制貨物的障礙，應當認為不是貨物風險轉移的條件。即使賣方沒有交付資料，不影響貨物風險在賣方交付貨物時轉移。

　　對于單證來說，單證可分為兩類：一類是買方實際占有、控制貨物所不必需的單證，如空運單、保險單證等;另一類是買方實際占有、控制貨物所必需的單證，如提單;對于前者來說，與賣方交付貨物所附的資料一樣，不是貨物風險轉移的前提條件，因為是否隨貨物交付不影響買方實際占有、控制貨物。對于后者來說，應該認為是貨物風險轉移的前提條件。如果賣方交付貨物給承運人而未交付提單給買方，仍對貨物保留形式意義上的所有權和占有權，買方就不能實際取得對貨物的占有、控制權。因為，提單是貨物運輸的證明，更是貨物所有權的憑證。誰擁有提單，誰就擁有提單所載明的貨物所有權，誰就有權取得實際占有、控制貨物的權利。我們把代表所有權憑證的提單交付，作為貨物風險轉移的條件之一，并不意味著我們在貨物風險轉移上采用所有權主義。提單交付之所以成為貨物風險轉移的條件，是因為提單是否交付，關系到買方能否實際占有、控制貨物，關系到賣方是否自愿轉移實際占有的貨物給買方，即賣方是否向買方交付貨物。在不需要憑單證提貨的貨物運輸中，買方向承運人提取貨物不存在任何障礙，賣方自愿轉移實際占有的貨物給買方，賣方已向買方交付貨物，風險當然發生轉移。因此，賣方沒有交付提單，占有權不發生轉移。對貨物風險轉移來說，沒有交付提單，買方始終不能實際占有、控制貨物。買方投有提單，承運人不可能無單放貨給買方自找麻煩。在這種情況下，取得提單是買方取得貨物實際占有控制的前提條件。一般都認為，交貨應定義為自愿轉移實際占有的貨物。賣方沒有交付提單，就不能認為賣方已交貨。因為沒有交付提單，實質上沒有自愿轉移實際占有的貨物。賣方可以持提單提取自己交運的貨物或者將提單轉讓給第三人，如果賣方原意對買方承擔違約責任。因此，無論貨物是否仍在運輸途中或是在承運人處買方逾期未提取貨物，只要賣方未實際交付提單類單證，貨物的風險不發生轉移，仍由賣方承擔。提單類單證的物權憑證性質，決定這類單證應是貨物風險轉移的前提條件。

　　我國《合同法》第147條規定：“出賣人按照約定未交付有關標的物的單證和資料的，不影響標的物毀損、滅失風險的轉移”，從條文的含義來[[看，只規定了按約定未交付單證和資料的情況下貨物風險的轉移情況。對于交付單證和資料沒有約定，貨物的風險轉移又將如何呢?實際上，《合同法》將賣方交付單證和資料的情況分為按約定或沒有約定是沒有實質的意義。對于單證和資料對貨物風險轉移的影響力來說，應當是從單證和資料的性質來說。不影響買方實際占有、控制貨物的單證和資料，無論是否按約定有否交付都不影響貨物的風險轉移。賣方自愿轉移實際占有的貨物，買方能夠實際占有、控制貨物，賣方交付貨物的行為已經完成，貨物的風險隨交貨而轉移。這些不影響買方實際占有、控制貨物的單證和資料，是否按約定有否交付，只是賣方在交付這些單證和資料上是否構成違約。對于那些構成買方實際占有、控制貨物障礙的單證如提單，無論是否按約定未交付，都影響貨物的風險轉移。賣方即使是按照約定未交付這些單證，由于這些單證代表貨物的占有權，表明了賣方未自愿移轉實際的貨物，買方不能實際占有、控制貨物。這說明賣方未交付貨物。對于采用交付主義的立法和司法來說，賣方未交付貨物，貨物的風險自然不發生轉移，因此，這些單證是否交付，無論賣方是按約定還是未按約定，都影響到貨物風險的轉移。我國《合同法》的這一條規定很有加以完善的必要。

　　(四)關于海上路貨的條件問題。

　　海上路貨是一種特殊的貨物交易，貨物的風險轉移有其特殊性。

　　所謂海上路貨，是指這樣一種貨物買賣，當賣方先把貨物裝上開往某個目的地的船舶，然后再尋找適當的買主訂立買賣合同，這種交易就是運輸途中進行的貨物買賣，在外貿業務中稱之為海上路貨。一般認為，海上路貨，簡單說就是出賣運輸途中的貨物。對這類貨物交易的風險轉移，我國《合同法》第144條也作了規定：“出賣人出賣交由承運人運輸的在途標的物，除當事人另有約定的以外，毀損、滅失的風險自合同成立時起由買受人承擔。”

　　一般認為，海上路貨的風險轉移自合同成立時發生。但這種風險轉移仍是有前提條件的。首先，賣方必須將海上路貨的貨物特定化，即在訂立合同時，必須明確是全部貨物或者是哪一部分貨物劃撥到合同項下。實際上從某種意義來說，特定化是將哪些貨物的風險轉移給買方，由買方來承擔風險責任。

　　其次，賣方對海上路貨的貨物品質擔保義務是有限度的。這考慮到海上路貨特殊的交易流轉。因為賣方買受的可能是正在海運中的貨物，后來又把仍在海運中的貨物轉賣給買方。因此，貨物的風險自貨物交給承運人時就轉移給潛在的買方。上述這樣的賣方，無法對貨物品質進行檢驗確認，而存在的品質問題又不是這樣的賣方所應承擔的。因此，從有利于海上路貨的正常流轉，促進交易和公平，賣方對海上路貨的貨物品質擔保義務是有限度的。這個限度就是一般情況下賣方不承擔品質擔保義務。即使貨物存在品質問題，貨物的風險自貨物交付時就發生轉移，貨物交付的標志是合同的訂立。但如果賣方在訂立合同時已知道或理應知道貨物存在品質問題而又不將這一事實告知買方，則貨物的風險不發生轉移。《聯合國國際貨物銷售合同公約》沒有明確這類貨物買賣的品質問題對貨物風險轉移的影響，但第68條仍規定了賣方所應承擔的責任：“盡管如此，如果賣方在訂立合同時已知道或理應知道貨物已經遺失或損壞，而他又不將這一事實告知買方，則這種遺失或損壞應由賣方負責。”在買賣運輸途中貨物時，賣方的品質擔保的有限度，對買方來說也是公平的。買方是在明知在途貨物的風險存在的情況仍接受賣方的要約或給賣方以要約，表明買方自愿承擔在途貨物包括品質風險在內的風險。這種貨物買賣合同的標的物，是可能存在品質問題的貨物。即使標的物的確存在品質問題或遺失，也不違反雙方訂立的合同條款。但是，如果賣方明知貨物存在品質問題或已經遺失，仍不將這一事實告知買方而與買方訂立合同，這已是商業欺詐行為，違背合同最基本的誠實信用原則，合同無效，貨物的風險責任也由賣方來承擔。

　　第三，合同成立是這種交易的貨物風險轉移的前提條件。但這并不意味著對于海上路貨的風險轉移采用訂立主義。合同未成立前，貨物的風險自然不發生轉移。合同訂立意味著賣方將在承運人實際占有、控制的在途貨物劃到合同項下，完成貨物的交付。這與貨物需要運輸，賣方將貨物交給承運人就完成貨物交付在本質上并沒有區別。合同訂立，特別是通過合同訂立將承運人實際占有控制的在途貨物劃到合同項下，由買方享有在途貨物的所有權，標志著賣方完成了交付貨物給買方的行為，貨物的風險隨著這一交貨過程發生轉移。這一交貨過程形式上以合同訂立為標志或者說以合同訂立為載體。因此，我們說，海上路貨的風險轉移在合同訂立時發生。我國《合同法》規定買賣在途貨物，風險自合同成立時轉移，仍是采用交付主義而不是采用訂立主義。所以說，貨物的特定化仍是海上路貨風險轉移的前提條件。

買賣合同-范文 篇29

　　甲方(出賣人)：

　　乙方(買受人)：

　　甲、乙、兩方依據自愿、誠信原則，經友好協商，達成如下一致意見：

　　第一條 各方承諾及保證

　　甲方承諾并保證：擁有座落于伊金霍洛旗西苑小區K座 2單元901房屋的所有權，該項所有權是存在共有權、抵押權。誠信履行本合同書的項下的合同義務。

　　乙方承諾并保證：誠信履行本合同書的項下的合同義務。

　　第二條標的物二手房買賣合同甲方自愿轉讓的房屋座落于伊金霍洛旗西苑小區K座 2單元901室。

　　房屋內現有裝修及物品全部隨房屋轉讓并不再另外計價。

　　第三條 價款

　　本合同書第二條項下標的物全部計價478000元大寫：肆拾柒萬捌仟元整。

　　各方確認：在甲方及時履行本合同書第六條義務的前提下，本條第一款的價款為甲方轉讓標的物的凈價，即本合同書履行過程中產生的稅費由乙方承擔。

　　第四條 交付與支付

　　1、本合同書簽訂時，甲方向乙方交付房屋所有權、土地使用權證書和全部門鎖鑰匙、電費、自來水費、有線電視、電話等交費證件。

　　2、本合同書簽訂(并由雙方履行了第1款義務)后當天內，乙方向甲方支付所有房款的銀行貸款230000元大寫：貳拾叁萬元整_，剩余款項：248000元(大寫：貳拾肆萬捌仟元整)等乙方辦完過戶手續一次性付清。

　　第五條 所有權轉移特別約定

　　各方確認：本合同書項下標的物自交付后轉移至乙方。

　　第六條協助義務

　　在乙方確定的時間，甲方應配合乙方辦理房屋所有權證和土地使用權證的過戶手續至乙方名下，包括但不僅限于根據登記部門的要求另行簽訂合同文書、提供身份證明等。甲方不得因此要求乙方另行向甲方支付任何費用。

　　第七條、違約責任

　　1、因甲方違反本合同書第一條所有權瑕疵擔保責任而導致乙方主動或被動參與訴訟(仲裁)等爭議解決程序，甲方須承擔乙方由此產生的全部損失并承擔違約責任。

　　2、甲方如不能及時履行本合同書第六條協助義務，應繼續履行該項義務并承擔違約責任。

　　3、乙方不能依約承擔本合同書第三條義務時，應承擔違約責任。

　　4、甲方雙方違反本合同書其他約定的，依法承擔相應的違約責任。

　　5、如有一方違約并承擔總房款50%的違約金。

　　第八條、爭議解決辦法

　　本合同書履行過程中產生的一切糾紛，應提交伊旗仲裁委員會仲裁，其裁決對雙方具有約束力。

　　第九條、雜項規定

　　1、本合同書未竟事項，由雙方依誠信、公平原則另行商定。

　　2、本合同書一式兩份，由甲、乙、各執一份，

　　3、本合同書在各方簽字后生效。

　　甲方：

　　乙方：

買賣合同-范文 篇30

　　一、訂立合同前應盡可能了解對方當事人的有關信息。

　　訂立合同前應對對方的法律地位、經營范圍、資信狀況以及近期的經營業績、商業信譽進行必要的考察，如當事人自己進行了解有困難，可以向對方當事人所在地的工商部門進行查詢，并且可以通過對方同行業或相關企業進行了解。

　　二、對代理人簽訂合同應對其代理權進行了解。

　　對于對方業務員或經營管理人員代表其單位訂立的合同，應注意了解對方的授權情況，包括授權范圍、授權期限、所開立介紹信的真實性，對非法定代表人的高級管理人員，如副總經理、副董事長等，應了解其是否具有代表權。

　　三、注意提高具體業務人員及領導人的素質

　　在合同訂立過程中許多漏洞的出現是由于經辦人員對業務不熟悉，對相關法律法規不了解所致，因此應注意提高業務人員及領導人員的業務能力及素質，熟悉本行業的業務情況切實反映和保護自己的利益。掌握本行業相關法律法規，了解法律是否對該交易行為有禁止或限制性規定。對專業性較強的`合同可以讓律師等法律專業人員提供幫助。

　　四、合同訂立應采取書面形式并使用比較標準的合同范本。

　　我國《合同法》雖然允許采用書面形式、口頭形式和其他形式，但因為非書面形式在發生糾紛時不好確定責任，也為避免被人利用進行欺詐，訂立合同應盡量采用書面形式。同時訂立合同時應盡量參照合同范本，并結合具體情況訂立。內容應盡量詳盡、明確。我國工商行政管理機關頒布有標準的合同范本可以進行參照。若有條件可以由工商行政管理機關對合同進行鑒證。一方面可以對內容進行把關，另一方面也可以增強合同的嚴肅性和可信度。

　　五、對惡意履行的防范。

　　對合同進行惡意履行的情況非常復雜，但在訂立合同時如能進行積極的事前防范將極大的減少合同風險。如，對對方當事人的資信有所懷疑，應盡可能要求對方提供擔保。另外在合同履行中出現問題，應積極主張自己的權利，并保留相關證據。積極行使訴權通過人民法院保護自己的權利，以免因超過訴訟時效而蒙受損失。

　　六、對用支票進行支付應按規定程序檢查以免被套走標的物。

　　防止虛開支票的欺詐有兩個方法較有效，一種是款到交貨，根據支票轉賬所需時間，要求買方款到賣方賬面后才交貨，但這種方法一般很難使買方接受除非貨物較為緊俏。另一種方法是直接到出票人開戶銀行去持票入賬，馬上就能知道支票能否兌現，如能兌現可以即行轉賬，如被拒付可以立即停止發貨，從而避免損失。

買賣合同-范文 篇31

　　甲方(簽章)_________

　　乙方(簽章)_________

　　本買賣合同由買方和賣方共同簽訂，買方同意買入和賣方同意售出以下商品，并遵照以下條款和條件執行。

　　1、商品名稱、數量、型號和價格：

　　1.1商品名稱： 電梯;

　　1.2商品數量、型號和單價：共 部電梯，具體型號與單價見附件一《居住小區電梯統計表》;

　　1.3合同總價：共 部電梯，總價為b (大寫：人民幣 元整)(含進口關稅和中國國內增值稅)。此價格不含安裝、維修費。

　　2、商品規格：

　　2.1詳細規格見附件二《電梯參考規格表》，如《電梯參考規格表》與買方認定的電梯施工圖不一致時，以買方認定的施工圖為準;

　　2.2如經買方同意電梯規格變更，費用和交貨期另議。

　　3、制造者和部件原產國家：

　　3.1本合同所指的全部電梯的制造商為 。

　　3.2電梯主要進口部件產地見附件三《電梯進口部件清單》。

　　4、包裝：

　　4.1賣方提供的全部貨物，均應采用國家或專業標準保護措施進行包裝。電梯設備均由木箱包裝，使用長途公路或鐵路運輸，并有良好的防濕、防潮、防震、防腐蝕的能力，電梯設備的導軌為可以妥善保護的軟包裝，若由于包裝不妥引起的貨物銹蝕、損壞和損失均由賣方承擔。

　　4.2在每個包裝箱表面，應印明有關訂貨合同號、裝箱號、商品名稱、體積、毛重、凈重和勿倒放、小心輕放、避免潮濕的字樣。若單個的木箱重量為2噸或2噸以上，在箱面上須標明重心和起重點，以便裝卸和搬運。

　　5、電梯設備的交貨、貨物保管：

　　5.1交貨方式以及地點：賣方將本合同項下設備運到買方指定地點交貨，交貨地點： 。電梯設備的運輸、裝卸等費用，均由賣方負責。

　　5.2交貨期限：

　　2.1本合同項下 部電梯的交貨，為分期交貨。

　　2.2本合同簽訂之后，賣方根據買方建筑圖制作電梯施工圖、裝潢式樣圖于________年____月____日之前交付買方，買方應在收到該電梯施工圖、裝潢式樣圖后____日內予以書面確認或提出書面異議;賣方在收到買方書面確認通知后，最遲在 個月內將全部運到買方指定地點交貨( 部電梯因屬分期交貨，具體交貨、安裝期限與數量待買方、賣方在賣方提交電梯施工圖、裝潢式樣圖之日起 個工作日內予以書面確認，形成《住宅小區電梯分期交付進度表》以便執行)。

　　2.3若買方需要延遲收貨，應提前 天通知賣方，但延期不得超過 天。

　　5.3貨物保管：買方和賣方共同對運抵的所有貨物進行拆箱驗收后，由賣方自行負責保管直至貨物安裝驗收完畢。貨物保管期間，貨物的滅失、受損等后果均由賣方負擔。買方在賣方通知交付前，將協助賣方尋求合適的貨物堆放場地。

　　5.4本合同項下所有設備運輸途中、保管期間、安裝階段的保險事宜由賣方負責。

　　6、電梯設備的貨到驗收、安裝、安裝驗收：

　　6.1貨到驗收：在本合同第

　　2.2款規定的交貨時間內，在每一期設備到達交付地點后 個工作日內，買方和賣方共同對運抵的所有貨物進行拆箱驗收(數量、規格)。賣方必須保證貨物與裝箱清單數目、規格一致，若發現貨物與裝箱清單數目、規格不符合時，應由賣方無條件補齊或調換;在交貨日期以后發現貨物與裝箱清單數目、規格不一致的，也不能排除賣方對此的保證責任。

　　6.2賣方應提供進口部件的相關海關證明文件。

　　6.3安裝：貨物經開箱驗收合格后，由賣方指定的有資質的、合格安裝人員依據本合同附件五《電梯設備安裝合同書》進行安裝。賣方應派出技術人員負責監督安裝、調試。

　　6.4安裝驗收：在電梯安裝完畢后____日內必須報請官方驗收。賣方應按照設備安裝地電梯質檢部門的有關規定，對安裝調試完畢的電梯設備進行報檢，買方應積極配合賣方。若安裝驗收沒有通過的，賣方有義務在該結論被出具之日起____日內完成整改并報請第二次官方驗收。若因賣方原因導致安裝驗收沒有通過而給買方造成交房延誤等責任的，由此產生的買方損失由賣方承擔。

　　6.5有關開工申報，電梯質檢主管部門及其他有關部門所進行的與電梯有關的檢驗、驗收手續及費用均由賣方承擔。

　　6.6電梯產品未經驗收合格并發放準運證之前，買方不可擅自使用，否則由此產生的一切后果由買方負責。同時，電梯安裝驗收通過、交付買方并不排除賣方對電梯及其部件的質量、規格等潛在缺陷的全面保證責任。

　　6.7電梯經驗收合格并發放準運證后，買賣雙方辦理電梯移交手續。電梯保修期從電梯移交給買方之日起算。

　　7、本合同總價款的支付方式：

　　7.1本合同簽訂后____日內買方向賣方支付合同價款總額的 %作為定金，即b (大寫：人民幣 元整)。

　　8、技術文件：

　　每臺電梯應具備以下整套技術文件并經妥善包裝隨貨物一同發運，若有任何文件遺失，賣方須在15天內將這些資料郵寄給買方：

　　8.1裝箱清單;

　　8.2一整套操作和維修手冊(包括電路圖);

　　8.3品質證書。

　　9、質量保證：

　　9.1賣方保證其提供的貨物是在本合同簽署以后開始專門制造的、全新的、未使用過的，是用一流工藝和最佳材料制成的。賣方保證所出售的商品在賣方安裝、用戶正常使用和賣方的維護下，有令人滿意的性能和使用效果，且符合本合同規定的質量標準。

　　9.2賣方保證賣方提供的電梯均按 電梯技術規范(見附件四)、中國的電梯制造及安裝安全規范的國家標準、以及雙方約定的其他標準(包括賣方的單方承諾)設計制造。設計壽命為________年。

　　9.3電梯保修期自電梯經驗收合格、移交給買方之日起 個月(起始日按照電梯移交批次計算)。在電梯保修期內，賣方將對除由于買方使用不當或人為損壞之外的原因引起的任何損壞部件負責維修、更換。經賣方維修、更換以后還是不能符合質量標準以及安全運行需要的，賣方還應當作出賠償。

　　9.4如雙方對質量問題的認定有爭議，由設備安裝地技術監督局或質量監督站等電梯質檢權威機構檢驗并裁定。

　　9.5電梯保修期滿后，賣方仍對所供電梯具有永久維修服務的責任，具體約定見本合同附件六《永久維修服務承諾書》。

　　9.6電梯保修期滿后，賣方保證仍對所供電梯持續提供維修必需的備品、備件。

　　本合同附件七《備品、備件清單及費用》中的報價在電梯保修期結束后________年內有效。

　　10、違約責任：

　　10.1買方因其過錯若沒有按照本合同第

　　7.1款第

　　7.5款之規定支付合同價款，則交貨期限相應推遲。同時，買方因其過錯若沒有按照本合同的規定延期支付任何一筆合同價款，均應每延期____日按應付而未付的款項金額的39;千分之五向賣方支付違約金。

　　10.2賣方因其過錯若未能在本合同以及其附件約定的期限內交付貨物或交付的貨物經拆箱驗收后發現不符合本合同約定的，則應每延期____日按延期交貨貨物價款總額的千分之五向買方支付違約金。同時，買方對下一期的付款期限可以相應推遲。

　　10.3若因賣方(包括賣方指定的安裝方)原因導致貨物無法通過安裝驗收或者安裝驗收拖延的，則應每延期____日按延期通過驗收貨物價款總額的千分之五向買方支付違約金。

　　10.4若因賣方未能及時安裝、調試、維修、調換而造成買方工期延誤或對買方造成其它損失的，則賣方應承擔由此產生的全部責任。

　　10.5在保修期內，賣方在收到買方通知的合理期限內未能提供維修、調換服務的，買方有權委托第三方進行維修，維修費用由賣方承擔，直接從賣方的質量保證金中扣除。

　　10.6本合同生效后，任何一方若不符合本合同約定或者合同法律的約定單方面解除合同，均應按照本合同價款總額的百分之五向另一方支付違約金，并賠償給另一方造成的實際損失。

　　10.7不可抗力：凡因發生地震、臺風、暴雨、火災等其它不能預見、不能避免也不能克服的原因導致合同不能按照約定履行時，則遭遇不可抗力的一方，應在該不可抗力事件發生后15天內以書面形式通知另一方，并提供不可抗力的證明事件的證明。因遭遇不可抗力而不能按照合同約定履行的一方，可免除違約責任，但該方仍有責任采取必要措施以盡可能履行自己的義務。

　　1、附加條款：

　　1.1本合同自甲方、乙方簽章之日起生效。

　　1.2賣方負責良好的安裝、售后服務。

　　1.3本合同附件是本合同的有效組成部分，對于雙方具備同等的效力。賣方、買方的任何書面單方義務承諾，一經對方接受，也構成合同的有效部分。

　　1.4本合同及附件生效后，合同的任何修改均必須得到雙方的確認。

　　1.5未經買方同意，賣方不得對本合同的義務進行全部、部分的分包或將本合同權利、義務的全部或部分讓與他人。

　　1.6合同爭議的解決：如雙方在本合同履行過程中產生爭議，應通過友好協商方式解決。如協商解決不成，可向電梯安裝地人民法院提起訴訟，訴訟費用及勝訴方為此而支出的律師費用由敗訴方承擔。

　　1.7本合同未盡事宜，經雙方協商可另行簽訂補充協議。

　　1.8本合同正本一式 份，買方 份，賣方 份，各合同文本具同等法律效力。

　　甲方(簽章)_________

　　乙方(簽章)_________

　　_________年____月____日

　　_________年____月____日

買賣合同-范文 篇32

　　甲方(賣方)

　　乙方(買方)：

　　根據《中華人民共和國合同法》及相關法律的規定，甲、乙雙方協商簽訂如下合同：

　　第一章 合同標的

　　第一條 合同標的要求：

　　1、設備名稱、品牌、型號： 。

　　2、產地、生產廠家、生產日期： 。

　　3、質量標準：

　　按原廠質量標準，即以說明書為準。說明書所載明的質量標準應當符合國家標準、行業標準、通常標準或者符合合同目的的特定標準。

　　第二章 合同價款及支付方式

　　第二條 合同價款：

　　1、本合同所列 設備 臺的合同總價款為人民幣： 。

　　2、該合同價格包括：設備主機價(含200米管件)。

　　第三條 支付方式：

　　第一期付款：合同簽訂后 20個工作日內支付合同總價款的 100 %。

　　第三章 設備驗收

　　第四條 設備的驗收程序：

　　1、設備進場后，在20個工作日內使用正常，乙方付清全部款項。

　　2、設備進場后，在20個工作日內由于各種原因，使用不正常，乙方按2.3萬每月付甲方一個月租金，設備進場費由乙方負責，設備出場費由甲方負責。

　　第四章 其他

　　第五條 本合同自雙方授權代表簽字并加蓋公章之日起生效。

　　第六條 本合同一式四份，甲方二份，乙方二份。

　　出賣方(甲方)：_____________

　　購買方(乙方)__________________

　　____年____月____日

買賣合同-范文 篇33

　　賣方(甲方)：_____

　　合同編號：_____

　　買方(乙方)：_____

　　簽訂地點及履行地：_____

　　簽訂時間：_____

　　第一條：標的物名稱、規格、數量、單價、金額：_________

　　第二條：質量技術要求：_____

　　第三： 標的物價格：_____按合同標的物鎖定單價，不受市場和國家政策波動影響，甲方不得拒供貨物，若甲方不能按期交貨造成延誤乙方使用，甲方應雙倍退還乙方已付款和賠償乙方所有經濟損失。

　　第四條：質保書提供方式：_____甲方應向乙方提供每批貨物的產品質保書，質保書隨車到廠。 第五條 合理損耗標準及計算方法：_____(國標)過磅結算。

　　第六條：交付標的物的方式、時間、地點：_____甲方包運送，合同生效后甲方須在7天內交清所有合同標的物。送貨地點為公司工地。

　　第七條：運輸方式和費用承擔：_____出庫費、運費均由甲方承擔，貨物運輸途中如發生事情，由甲方負責。

　　第八條：驗收標準、方法、地點及期限：_________按第二條、第五條、第六條執行。

　　第九條：標的物質量負責的條件及期限：標的物在驗收和使用過程中出現質量問題，_________日內以書面形式或電話形式向對方提出異議，乙方可暫扣相應貨款待處理。甲方應在7天內處理或調換及負責所有相關費用。

　　第十條 付款方式：_____合同簽訂后乙方一次性向甲方支付______元人民幣作為定_________。定_________做為最后一批貨物結算款，最后一批貨物的金額應大于定_________金額。

　　第十一條：結算方式、時間及地點：_________;貨到付款(貨到乙方指定地點經乙方驗收合格后3日內付當批貨款)，總貨款金額以實際供貨數量結算為準，實際供貨量允許按總訂貨量的_________%上下浮動。

　　第十二條：本合同解除的條件：_________

　　履約結束，本合同自行解除。

　　第十三條：違約責任：按《民法典》及相關法律法規執行，乙方無故拒絕收貨、甲方因產品質量影響發貨，以上情況發生其中之一的，應付對方合同總額_________%的違約金。若有逾期付款或發貨的則每逾期一天按交貨總額的千分之三再向對方支付補償金。

　　第十四條：合同爭議的解決方式：_本合同在履行中發生爭議，由雙方當事人協商解決，協商不成的可向合同簽訂所在地的人民法院提起訴訟。

　　第十五條;本合同自合同雙方簽字蓋章后生效。

　　甲方(公章)：__________ 乙方(公章)：___________

　　授權代表(簽字)：__________ 授權代表(簽字)：_______

　　日期________年__________月_________日