材料加工協議（精選17篇）

材料加工協議 篇1

　　合同編號： ______

　　簽訂日期：______簽訂地點：______

　　甲方：______ 地址：______ 電話：______ 電報：______ 電傳：______

　　乙方：______ 地址：______ 電話：______ 電報：______ 電傳：______

　　甲乙雙方同意按照下述條款簽訂本合同。

　　一、乙方提供以下原料輔料及包裝物料數量及金額不計價提供)

　　二、付款方式：預付30% 元，提貨付清全款70% 元

　　來料加工合同

　　1、 乙方如不按本合同規定日期向甲方發運原料物件或發來的料與本合同條款不符合時，應向甲方賠償因此發生的誤工損失按加工費總額 %×誤工天數)。甲方如逾期交貨，則按同等條件，賠償給乙方。

　　2、 甲方如在生產過程中造成的廢次品，超過本合同規定部分，甲方負責按原輔料價值賠償給乙方。

　　3、 因自然災害，意外事故或人力不可抗拒的事故，致使一方不能履行合同時，事故的一方應盡快將事故情況通知對

　　方，共同商議，由此而產生的損失，不得提出賠償要求。

　　三、仲裁：本合同在執行過程中，如發生異議，雙方應本著友好方式進行協商解決，如未能解決時，提請中國貿促會

　　的有關部門仲裁。該會之裁決作為最后裁決，雙方均有約束，仲裁費由敗方負責。

　　四、本合同經甲方審批機關批準后，甲方乙方簽字生效。

　　本合同有效期______至______。

　　甲方：______ 乙方：______

材料加工協議 篇2

　　甲方：__________

　　乙方：__________

　　一、加工標的

　　貨物名稱型號面料顏色單位數量單價總金額交貨地點及期限

　　交期：__________

　　出口國：__________

　　合計人民幣(大寫)按實際金額結算__________單價含線稅封箱帶

　　二、定作方提供材料(若定作方提供材料，則必須填寫)

　　材料質量數量提供日期消耗定額

　　面料.里料一等按定單數量到位按實際排版單耗

　　三、承攬方應當在收到定做人提供的材料后應立即組織人員依據行業標準進行檢驗，提出異議期限為7天;定作方委托承攬方采購面料、里料、輔料的，承攬方對所采購物品的質量負責，應該得到定作方的書面確認方可開裁。

　　四、加工物品的技術標準及質量以定作方指示書、確認樣的要求為準。物品加工其他特別質量要求：按相應的出口產品的檢驗標準和SN/T1649 的標準驗收。

　　五、承攬方發現定作方提供的圖紙、技術要求不合理的，應在3日內向定作方提出書面異議，否則由此造成的損失由承攬方負責，定作方應在收到書面異議后的7日內答復。

　　六、加工物品的包裝按定作方的要求。

　　七、未經定作方書面同意，承攬方不得擅自將合同所約定的定作任務或部分定作任務轉移給第三方完成，否則將構成違約，定作方有權隨時解除合同，給定作方造成的損失由承攬方賠償。

　　八、承攬方負責將定作物品送至定作方指定的地點。(定做方自提)。

　　九、承攬方應該在貨物生產完成后、出運前組織進行驗收，驗收標準為客戶最終確認樣及確認意見標準。由于承攬方逾期交貨、貨物的質量問題等原因引起的索賠和其他責任由承攬方承擔(包括但不限于：客戶索賠、因交貨期推遲而引起的空運費等)。

　　十一、付款方式：內部結算。

　　十二、其他約定事項：

　　1、在加工制作期間，定做方有權隨時進入承攬方的工作現場進行必要的監督檢查，

　　2、雙方對質量標準確認以封樣為準，雙方各保留封樣，由承攬方無償提供。

　　3、若由定作方提供原材料的，加工任務完成后，承攬方必須將剩余面料、二等衣服等送達到定作方指定地點。

　　4、用料按定作方要求，超出不允許裁剪，按最省的排料。

　　5、最終產品質量必須通過定作方驗收，由于承攬方原因造成定作方二次加工、二次出運和退貨索賠等一切損失均由承攬方承擔。

　　十三、違約責任：任何一方違約的應承擔違約責任，除應承擔因違約給非違約方造成的一切損失外還應賠付合同價款30%的違約金。

　　十四、如有糾紛，雙方協商解決，協商不成，任何一方均可向定做方所在地法院起訴。

　　十五、未盡事項雙方協議解決。

　　定做方：__________

　　代表人：__________

　　時間：__________

材料加工協議 篇3

　　合同編號：________________

　　委托加工協議

　　委托方(甲方)： 合同編號：________________

　　委托加工協議

　　委托方(甲方)： 合同編號：________________

　　委托加工協議

　　委托方(甲方)： ________________

　　加工方(乙方)： ________________

　　委托方(以下簡稱甲方)和加工方(以下簡稱乙方)合稱為“雙方”。 甲乙雙方在平等、自愿基礎上，經友好協商簽訂此協議。

　　一、委托加工項目

　　1、委托加工產品： ________________

　　2、加工產品數量： ________________

　　3、產品交貨期限：按乙方接單起 個工作日內交貨。

　　二、委托加工方式

　　1、乙方包工包料，乙方須按照甲方要求選用原材料。

　　2、乙方對原材料的質量保修期為________年。

　　三、質量要求及技術標準

　　1、乙方嚴格按照甲方提出的質量要求進行加工。

　　2、技術標準參照國家標準執行。

　　四、包裝要求及交貨地點

　　1、乙方按甲方要求進行包裝;對于甲方無特殊要求之零件由乙方自行選擇包裝方式。

　　2、甲方指定地點交貨，地點限________________之內。

　　五、費用結算

　　1、此次加工費用總額為人民幣(大寫)________________，(小寫) ________________元整，此價不含稅。具體明細見附件。

　　2、甲方首先支付乙方_________%總額貨款作為押金。乙方交貨經甲方驗收確定后，由乙方開具發票交與甲方。甲方收到發票后_________個工作日內支付_________%總額貨款，交貨當日起_________個工作日內支付余下_________%總額貨款。

　　3、甲方以____________方式與乙方結算。

　　六、違約責任

　　1、乙方必須嚴格按照雙方規定時間交貨，如逾期交貨，乙方應向甲方支付貨款5 %的違約金。

　　2、乙方隱瞞原材料的缺陷或使用不符合規定的原材料而影響產品質量時。甲方有權要求乙方重做，減少價款或賠償損失等違約責任。

　　3、乙方不得擅自生產甲方的專利產品或侵犯甲方專利權的產品，不得傳播甲方提供的圖紙給任何第三方，否則由此引起的侵權行為由乙方承擔，甲方保留追究乙方法律責任權利。

　　七、解決合同糾紛的方式

　　1、本協議雙方簽字蓋章即生效，執行過程中出現異議，雙方應友好協商解決，協商不成則按《民法典》有關規定執行。

　　八、其他約定事項

　　1、本協議如有未盡事宜，雙方可另行協商，在意見達成一致的基礎上進行補充修改。

　　2、本協議一式四份，雙方各持二份，具有同等法律效力。

　　委托方(甲方)：________________(蓋章)

　　代表人簽字(或印章)：

　　年 月 日

　　加工方(乙方)：________________

　　代表人簽字(或印章)：

　　年 月 日

　　附：乙方開戶銀行名稱、賬戶名稱、賬號及行號如下:

　　開戶銀行：________________

　　X

　　賬戶名稱：________________

　　賬 號：________________

　　行 號：________________

　　附件一：________________

　　附件二：________________

　　使用此合同請提前詢問________________;聯系方式________________

　　加工方(乙方)： ________________

　　委托方(以下簡稱甲方)和加工方(以下簡稱乙方)合稱為“雙方”。 甲乙雙方在平等、自愿基礎上，經友好協商簽訂此協議。

　　一、委托加工項目

　　1、委托加工產品： ________________

　　2、加工產品數量：________________

　　3、產品交貨期限：按乙方接單起 ________________個工作日內交貨。

　　二、委托加工方式

　　1、乙方包工包料，乙方須按照甲方要求選用原材料。

　　2、乙方對原材料的質量保修期為________年。

　　三、質量要求及技術標準

　　1、乙方嚴格按照甲方提出的質量要求進行加工。

　　2、技術標準參照國家標準執行。

　　四、包裝要求及交貨地點

　　1、乙方按甲方要求進行包裝;對于甲方無特殊要求之零件由乙方自行選擇包裝方式。

　　2、甲方指定地點交貨，地點限________________之內。

　　五、費用結算

　　1、此次加工費用總額為人民幣(大寫)________________(小寫) ________________元整，此價不含稅。具體明細見附件。

　　2、甲方首先支付乙方_________%總額貨款作為押金。乙方交貨經甲方驗收確定后，由乙方開具發票交與甲方。甲方收到發票后_________個工作日內支付_________%總額貨款，交貨當日起_________個工作日內支付余下_________%總額貨款。

　　3、甲方以____________方式與乙方結算。

　　六、違約責任

　　1、乙方必須嚴格按照雙方規定時間交貨，如逾期交貨，乙方應向甲方支付貨款5 %的違約金。

　　2、乙方隱瞞原材料的缺陷或使用不符合規定的原材料而影響產品質量時。甲方有權要求乙方重做，減少價款或賠償損失等違約責任。

　　3、乙方不得擅自生產甲方的專利產品或侵犯甲方專利權的產品，不得傳播甲方提供的圖紙給任何第三方，否則由此引起的侵權行為由乙方承擔，甲方保留追究乙方法律責任權利。

　　七、解決合同糾紛的方式

　　1、本協議雙方簽字蓋章即生效，執行過程中出現異議，雙方應友好協商解決，協商不成則按《民法典》有關規定執行。

　　八、其他約定事項

　　1、本協議如有未盡事宜，雙方可另行協商，在意見達成一致的基礎上進行補充修改。

　　2、本協議一式四份，雙方各持二份，具有同等法律效力。

　　委托方(甲方)：________________(蓋章)

　　代表人簽字(或印章)：

　　年 月 日

　　加工方(乙方)：________________

　　代表人簽字(或印章)：

　　年 月 日

　　附：乙方開戶銀行名稱、賬戶名稱、賬號及行號如下:

　　開戶銀行：________________

　　賬戶名稱：________________

　　賬 號：________________

　　行 號：________________

　　附件一：________________

　　附件二：________________

　　使用此合同請提前詢問________________;聯系方式________________

　　。

　　加工方(乙方)： ________________

材料加工協議 篇4

　　定作方：____________

　　承攬方：____________

　　一、品名或項目、規格型號、數量、單價、金額、交貨期限

　　定作物品 價款或酬金 交貨數量及交貨期限

　　規格型號計量單位數 量

　　名或項目 單價總金額合計

　　二、定作方帶料

　　·服裝加工合同 ·鋼筋加工合同 ·加工貿易合同 ·進料加工合同

　　材料名稱規格型號計量單位數 量質 量提供日期消耗定額單 價總金額

　　三、質量要求、技術標準

　　四、承攬方對質量負責的條件及期限

　　五、技術資料、圖紙提供辦法及保密要求

　　六、驗收標準、方法和期限

　　七、包裝要求及費用負擔

　　八、交（提）貨方式及地點

　　九、交付定金預付款數額及時間

　　十、結算方式及期限

　　十一、違約責任

　　十二、如需提供擔保，另立合同擔保書，作為本合同附件

　　十三、解決合同糾紛的方式：執行本合同發生爭議，由當事人雙方協商解決。協商不成，可向人民法院起訴

　　十四、雙方協商的其它條款

　　定作方

　　承攬方

　　日期：

材料加工協議 篇5

　　訂立合同雙方:

　　承攬方:以下簡稱甲方

　　定作方:以下簡稱乙方

　　甲方為乙方加工柜臺、貨架，經雙方協商，簽訂本合同，共同遵守。

　　第一條加工成品品名規格(長、寬、高c)單位數量備注

　　第二條加工成品質量要求

　　一、材種:柜臺、貨架一律采用___________________________。

　　二、用材尺寸:按圖紙所標尺寸做。

　　三、嚴格掌握木制品的木材干燥程度，榫縫、肩角結構務必嚴密，堅固、表面務必平整光滑，木材無形變、翹曲、撥縫、松榫;塑料面要求平直、整齊、四周不得有翹起、脫膠現象;玻璃位置以圖紙標示為準，保證方正、平直、安裝方便。加工合同范本。

　　四、甲方按乙方質量要求和圖紙，先做規格樣品，由縣物價局核定價格后，雙方代表當面封存樣品，作為驗收的依據。

　　第三條原材料由甲方帶給

　　圖紙由乙方于________年____月____日前送交甲方。甲方在依照乙方的要求進行工作期間，發現帶給的圖紙不合理，應當及時通知乙方;乙方應當在規定的時間內回復，提出修改意見。甲方在規定的時間內未得到答復，有權停止工作，并通知乙方。因此造成的損失，由乙方賠償。

　　第五條工程價款按核定價格單計算款_________元。

　　第六條驗收標準和方法本加工成品全部完工后，甲方通知乙方到廠驗收，乙方接到通知三天內務必到廠驗收。加工合同范本。驗收標準以合同規定的質量要求圖紙和樣品為標準，數量以合同規定為標準。雙方在檢驗中發生爭議時，由_______物價局帶給檢驗證明。

　　第七條交貨的時間和地點________年____月____日至____月____日全部交貨。任何一方如要求提前或延期交(提)貨，務必在事先與對方達成協議，并按協議執行。交貨地點在_________，由_________收貨，驗收合格，辦理交接手續。

　　第八條包裝要求及費用負擔由甲方負責包裝，以定作物不受損壞為準;每件包裝費均按_________元計算，共計_________元，全部費用由乙方負擔。

　　第九條運輸辦法及費用負擔由甲方負責運輸，每件運輸費用均按________元計算，共計________元，全部費用由乙方負擔。運輸造成的損失，由甲方負責。

　　第十條本合同簽字之日，乙方向甲方給付預付款_________元(大寫_________元)。甲方不履行合同時，除承擔違約職責外，務必如數返還預付款。乙方不履行合同的，把預付款抵作違約金和賠償金，有余款的應返還。

　　第十一條結算方式及期限乙方收到全部定作物，驗收合格后，即辦理移交手續，據以結帳，并在收貨后十五天內透過銀行付款。

　　第十二條甲方的違約職責

　　一、甲方如未按合同規定的質量交付定作物，乙方同意利用的，應當按質論價;不同意利用的，甲方應當負責修理或調換，并承擔逾期交付的職責;經過修整或調換后，仍不貼合合同規定的，乙方有權拒收，由此造成的損失由甲方賠償。

　　二、甲方交付定作物的數量少于合同規定的，乙方仍然需要的，甲方應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的，有權解除合同，因此造成的損失由甲方賠償。

　　三、因甲方包裝不善造成定作物毀損的，由甲方賠償損失。

　　四、甲方逾期交付定作物的，應當向乙方償付違約金，每逾期一天，按逾期交付部分的價款總額的千分之一償付違約金。

　　五、甲方不能交付定作物的，應向乙方償付不能交付定作物部分價款總值20%的違約金。

　　六、由甲方負責送貨的，如運輸中造成定作物損壞，甲方應當負責修理，到達合同規定的質量要求，否則乙方有權拒收。

　　第十三條乙方的違約職責

　　一、乙方如中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償甲方因此造成的損失。

　　二、乙方如中途廢止合同，應償付甲方未履行部分定作物價款總值30%的違約金。

　　三、乙方如未按合同規定的時間向甲方帶給圖紙和其他技術資料，除交付定作物的日期得以順延外，乙方應當償付甲方因停工待料的損失。

　　四、乙方如超過合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定，向甲方償付違約金。

　　五、乙方如無故拒絕接收定作物，應當賠償甲方因此造成的損失。

　　六、乙方如變更交付定作物的地點，應承擔因此而多支出的費用。

　　第十四條不可抗力在合同規定的履行期限內，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，甲方在經有關部門證明后，可免予承擔違約職責。但甲方應當采取用心措施，盡量減少損失，如不可抗力的損失是在合同規定的履行期限以外發生的，不得免除甲方職責;在乙方遲延理解或無故拒收期間發生的，乙方應當承擔職責，并賠償甲方因此造成的損失。

　　第十五條其他

　　一、本合同發生糾紛時，雙方協商解決;協商不成時任何一方可向辦理本合同公證的公證機關申請調解，或向合同管理機關申請調解，仲裁，也能夠直接向人民法院起訴。

　　二、本合同于________年____月____日經公證生效，合同履行完畢即失效。

　　三、本合同一式_________份，甲乙雙方各執一份，_________公證處、_________物價局、_________銀行各存一份。

　　甲方(蓋章):_________

　　代表人(簽字):_______

　　________年____月____日

　　乙方(蓋章):_________

　　代表人(簽字):_______

　　________年____月____日

材料加工協議 篇6

　　甲方：（需方）

　　乙方：（供方）

　　在經國家《合同法》以及其他法律的基礎上，甲方委托乙方代加工定臨公路路面工程1標的各種規格材料，經甲乙雙方友好協商，特制訂本合同，具體條款如下：

　　一、總量(規格（mm）、數量（萬m3）)

　　1、水溫：

　　（1）4.79—19 1.25萬m3（以實際用量為準）。

　　（2）19—37.5 1.25萬m3（以實際用量為準） 。

　　2、路面：

　　（1）0.075—4.750.9萬m3 （以實際用量為準）。

　　（2）4.75—10 1.9萬m3 （以實際用量為準）。

　　（3）10—15 1.9萬m3 （以實際用量為準）。

　　（4）15—201.2萬m3 （以實際用量為準）。

　　二、質量要求，技術標準及驗收方法：

　　1、乙方加工的材料規格標準必須符合甲方的要求，若乙方提供的材料不符合甲方要求，甲方有權終止合同，并凍結乙方不合格的費用的支付，給甲方所造成的一切損失，均有乙方承擔。

　　2、驗收標準及驗收方法。

　　乙方提供的碎石，機制砂質量標準要求：符合《公路瀝青路面施工技術規范》。需方隨時對供方的供貨進行抽檢，檢驗方法按國家規定的方法進行。

　　三、供貨方式（分兩次）：

　　1、備料階段:供貨起始時間：20xx年xx月xx日開始供貨，20xx年xx月xx日完成8900立方機制砂和2.5萬立方的碎石量。

　　2、施工階段:從20xx年xx月xx日起至工程完工，按照工程的實際需要，乙方應確保供貨的數量、質量及各種規格。

　　3、交貨地點：內官黑山昌盛石料廠。

　　4、碎石生產后堆放的料場由甲方提供。

　　5、運輸方式：由乙方負責。（運費為每方每公里1元，車輛和人員安全均由乙方負責，甲方不承擔任何責任，此價格不含稅。

　　6、付款方式：甲方按簽收的碎石和機制砂數量的貨款，在20xx年xx月xx日前付90％料款，剩余的10％在供貨階段付清。供貨階段的貨款分月計量付款。結算時甲乙雙方憑第三方簽認的收料單進行結算。

　　7、若甲方在20xx年再需要增加碎石數量時，乙方必須保證甲方總共7萬立方的碎石供應量，并且乙方每立方米要價不得超過38元。

　　四、材料價格：

　　1、0.075—4.75（機制砂）28.00元/m3（不含稅費價）。

　　2、庫存料15000立方價格：(4.75—19、19—37.5 ) 36.00元/m3（不含稅費價）。

　　3、其他各種規格石料價格，38.00元/m3（不含稅費價）。

　　4、以上價格均為出廠價。

　　五、材料計量：

　　由供需雙方認可的第三方收貨方簽字認可，一車一票，具體認可方法由供需雙方加第三方共同協商。

　　六、雙方責任：

　　甲方根據工程施工要求，分備料階段和供貨階段，甲方按協議條款付款給乙方，乙方必須按協議條款約定內容，按甲方要求生產出合格產品，并按甲方規定的時間，及時保證供應量，不得晚供或欠供，不得影響甲方工程正常需求（人力不可抗拒因素除外）因乙方造成的甲方停工待料，所造成的損失由乙方負責賠償。

　　七、糾紛的解決方式：

　　甲乙雙方出現合同糾紛時，應首先通過充分協商解決，協商不成的，交乙方所在地的仲裁部門仲裁解決。

　　本合同一式兩份，經雙方法定代表人或授權的委托代理人簽字后生效。

　　需方：

　　供方：

材料加工協議 篇7

　　甲方：（需方）

　　乙方：（供方）

　　在經國家《合同法》以及其他法律的基礎上，甲方委托乙方代加工定臨公路路面工程1標的各種規格材料，經甲乙雙方友好協商，特制訂本合同，具體條款如下：

　　一、總量(規格（mm）、數量（萬m3）)

　　1、水溫：

　　（1）4.79—19 1.25萬m3（以實際用量為準）。

　　（2）19—37.5 1.25萬m3（以實際用量為準） 。

　　2、路面：

　　（1）0.075—4.750.9萬m3 （以實際用量為準）。

　　（2）4.75—10 1.9萬m3 （以實際用量為準）。

　　（3）10—15 1.9萬m3 （以實際用量為準）。

　　（4）15—201.2萬m3 （以實際用量為準）。

　　二、質量要求，技術標準及驗收方法：

　　1、乙方加工的材料規格標準必須符合甲方的要求，若乙方提供的材料不符合甲方要求，甲方有權終止合同，并凍結乙方不合格的費用的支付，給甲方所造成的一切損失，均有乙方承擔。

　　2、驗收標準及驗收方法。

　　乙方提供的碎石，機制砂質量標準要求：符合《公路瀝青路面施工技術規范》。需方隨時對供方的供貨進行抽檢，檢驗方法按國家規定的方法進行。

　　三、供貨方式（分兩次）：

　　1、備料階段:供貨起始時間：20xx年xx月xx日開始供貨，20xx年xx月xx日完成8900立方機制砂和2.5萬立方的碎石量。

　　2、施工階段:從20xx年xx月xx日起至工程完工，按照工程的實際需要，乙方應確保供貨的數量、質量及各種規格。

　　3、交貨地點：內官黑山昌盛石料廠。

　　4、碎石生產后堆放的料場由甲方提供。

　　5、運輸方式：由乙方負責。（運費為每方每公里1元，車輛和人員安全均由乙方負責，甲方不承擔任何責任，此價格不含稅。

　　6、付款方式：甲方按簽收的碎石和機制砂數量的貨款，在20xx年xx月xx日前付90％料款，剩余的10％在供貨階段付清。供貨階段的貨款分月計量付款。結算時甲乙雙方憑第三方簽認的收料單進行結算。

　　7、若甲方在20xx年再需要增加碎石數量時，乙方必須保證甲方總共7萬立方的碎石供應量，并且乙方每立方米要價不得超過38元。

　　四、材料價格：

　　1、0.075—4.75（機制砂）28.00元/m3（不含稅費價）。

　　2、庫存料15000立方價格：(4.75—19、19—37.5 ) 36.00元/m3（不含稅費價）。

　　3、其他各種規格石料價格，38.00元/m3（不含稅費價）。

　　4、以上價格均為出廠價。

　　五、材料計量：

　　由供需雙方認可的第三方收貨方簽字認可，一車一票，具體認可方法由供需雙方加第三方共同協商。

　　六、雙方責任：

　　甲方根據工程施工要求，分備料階段和供貨階段，甲方按協議條款付款給乙方，乙方必須按協議條款約定內容，按甲方要求生產出合格產品，并按甲方規定的時間，及時保證供應量，不得晚供或欠供，不得影響甲方工程正常需求（人力不可抗拒因素除外）因乙方造成的甲方停工待料，所造成的損失由乙方負責賠償。

　　七、糾紛的解決方式：

　　甲乙雙方出現合同糾紛時，應首先通過充分協商解決，協商不成的，交乙方所在地的仲裁部門仲裁解決。

　　本合同一式兩份，經雙方法定代表人或授權的委托代理人簽字后生效。

　　需方： 供方：

　　身份證號： 身份證號：

　　電話： 電話：

　　簽訂日期：xx年xx月xx日 簽訂日期：xx年xx月xx日

材料加工協議 篇8

　　承攬方:____________________________________

　　定作方:____________________________________

　　定作方委托承攬方加工____________，經雙方充分協商，特訂立本合同，以便共同遵守。

　　第一條加工成品

　　編號名稱規格單位數量備注

　　第二條加工成品質量要求

　　第三條原材料的帶給辦法及規格、數量、質量

　　1、(用承攬方原料完成工作的)，承攬方務必依照合同規定選用原材料，并理解定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不貼合合同規定的原材料而影響定作質量時，定作方有權要求重作、修理、減少價款或退貨。

　　2、(用定作方原材料完成工作的，應當明確規定原材料的消耗定額)。定作方應按合同規定的時間、數量、質量、規格帶給原材料，承攬方對定作方帶給的原材料要按合同規定及時檢驗，不貼合要求的，應立即通知定作方調換或補齊。承攬方對定作方帶給的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。

　　3、交(提)原材料等物品日期計算，參照

　　第七條規定執行。

　　第四條技術資料、圖紙帶給辦法

　　1、承攬方在依照定作方的要求進行工作期間，發現帶給的圖紙或技術要求不合理，應當及時通知定作方;定作方應當在規定的時間內回復，提出修改意見。承攬方在規定的時間內未得到答復，有權停止工作，并及時通知定作方，因此造成的損失，由定作方賠償。

　　2、承攬方對于承攬的工作，如果定作方要求保密，應當嚴格遵守，未經定作方許可不得留存技術資料的復制品。

　　3、定作方應當按規定日期帶給技術資料、圖紙等。

　　第五條價款或酬金

　　價款或酬金，按照國家或主管部門的規定執行，沒有規定的由當事人雙方商定。

　　第六條驗收標準和方法

　　1、按照合同規定的質量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。

　　2、定作方應當按合同規定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物或項目，應當由雙方協商，在合同中規定保證期限。保證期限內發生問題，除定作方使用、保管不當等原因而造成質量問題的以外，由承攬方負責修復或退換。

　　3、當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發生爭議時，可由法定質量監督檢驗機構帶給檢驗證明。

　　第七條交貨的時間和地點

　　1、交(提)定作物期限應當按照合同規定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物，應當在事先與對方達成協議，并按協議執行。

　　2、交(提)定作物日期計算:承攬方自備運輸工具送交定作物的以定作方接收的戳記日期為準;委托運輸部門運輸的，以發運定作物時承運部門簽發戳記日期為準;自提定作物的，以承攬方通知的提取日期為準，但承攬方在發出提取定作物通知中，務必留給定作方以必要的途中時間;雙方另有約定的，按約定的方法計算。

　　第八條包裝要求及費用負擔

　　第九條運輸辦法及費用負擔

　　第十條結算方式及期限

　　第十一條其他約定

　　第十二條承攬方的違約職責

　　一、未按合同規定的質量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應當按質論價，酌減酬金或價款;不同意利用的，應當負責修整或調換，并承擔逾期交付的職責;經過修整或調換后，仍不貼合合同規定的，定作方有權拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。

　　二、交付定作物或完成工作的數量少于合同規定，定作方仍然需要的，應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定作方不再需要的，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。

　　三、未按合同規包裝定作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不貼合同規定造成定作物毀損、滅失的，由承攬方賠償損失。

　　四、逾期交付定作物(包括返修、更換、補交等)，應當向定作方償付違約金____元;(合同中無具體規定的，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定，按逾期交付部分的價款總額計算，向定作方償付違約金)以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。

　　未經定作方同意，提前交付定作物，定作方有權拒收。

　　五、不能交付定作物或不能完成工作的，應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的____%(10%-30%)或酬金總額的____%(20%-60%)的違約金。

　　六、異地交付的定作物不貼合合同規定，暫由定作方代保管時，應當償付定作方實際支付的保管、保養費。

　　七、實行代運或送貨的定作物，錯發到達地點或接收單位(人)，除按合同規定負責運到指定地點或接收單位(人)外，并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的職責。

　　八、由于保管不善致使定作方帶給的原材料、設備、包裝物及其他物品毀損、滅失的，應當償付定作方因此造成的損失。

　　九、未按合同規定的辦法和期限對定作方帶給的原材料進行檢驗，或經檢驗發現原材料不貼合要求而未按合同規定的期限通知定作方調換、補齊的，由承攬方對工作質量、數量承擔職責。

　　十、擅自調換定作方帶給的原材料或修理物的零部件，定作方有權拒收，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應當按定作方要求辦理，并承擔逾期交付的職責。

　　第十三條定作方的違約職責

　　一、中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償承攬方因此造成的損失。

　　二、中途廢止合同，屬承攬方帶給原村料的`，償付承攬方的未履行部分價款總值的____%(10%-30%幅度)的違約金;不屬承攬方帶給原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金總額的____%(20%-60%的幅度)違約金。

　　三、未按合同規定的時間和要求向承攬方帶給原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作，承攬方有權解除合同，定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應當償付承攬方停工待料的損失。

　　四、超過合同規定期限領取定作物的，除按本條

　　第五款規定償付違約金外，還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養費。定作方超過領取期限6個月不領取定作物的，承攬方有權將定作物變賣，所得價款在扣除報酬、保管、保養費后，退還給定作方;變賣定作物所得少于報酬、保管、保養費時，定作方還應補償不足部分;如定作物不能變賣，應當賠償承攬方的損失。

　　五、超過合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定向承攬方償付違約金;以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。

　　六、無故拒絕接收定作物，應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。

　　七、變更交付定作物地點或接收單位(人)，承擔因此而多支出的費用。

　　第十四條不可抗力

　　在合同規定的履行期限內，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，承攬方在取得合法證明后，可免予承擔違約職責，在定作方遲延理解或無故拒收期間發生的，定作方應當承擔職責，并賠償承攬方由此造成的損失。

　　第十五條糾紛的處理

　　加工承攬合同發生糾紛時，當事人雙方應協商解決;協商不成按(______)項處理:

　　1、向仲裁機關申請仲裁;

　　2、向人民法院起訴。

　　本合同自________年____月____日起生效，合同履行完畢即失效，本合同執行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，由雙方共同協商，作出補充規定，補充規定與本合同具有同等效力。

　　本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執一份;合同副本一式____份，交____________(如經鑒證或公證，則應送鑒證機關或公證機關)各留存一份。

　　定作方:________________________

　　承攬方:________________________

　　日期：

材料加工協議 篇9

　　承攬方（全稱）：

　　定做方（全稱）：

　　簽訂日期：xx年xx月xx日

　　合同簽訂地點：

　　依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》、《建設工程質量管理條例》等相關法律法規的規定，遵循平等自愿、誠實信用原則，就 工程中定做方委托承攬方加工 事宜，經雙方協商，特訂立本合同。

　　第一條定做產品

　　第二條定做成品質量要求

　　加工定做物品，需要封存樣品的，應當由雙方代表當面封簽，并妥為保存，作為驗收的依據。

　　第三條 原材料的提供辦法及規格、數量、質量

　　1、用承攬方原料完成工作的，承攬方必須依照合同規定選用原材料，并接受定做方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者使用不符合合同規定的原材料而影響定做物的質量時，定做方有權要求重作、修理、減少價款或退貨。

　　2、用定做方原材料完成工作的，合同應當明確規定原材料的消耗定額。定做方應按合同規定及時檢驗，不符合要求的，應立即通知定做方調換或補齊。承攬方對定做方提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。

　　3、原材料等物品交提日期計算，參照第七條規定執行。

　　第四條技術資料，圖紙提供辦法

　　1、承攬方在依照定做方的`要求進行工作期間，發現提供的圖紙或技術要求不合理，應當及時通知定做方；定做方應當在 （時間）內回復，提出修改意見。承攬方在 （時間）內未得到答復，有權停止工作，并及時通知定做方，因此造成的損失，由定做方賠償。

　　2、承攬方對于承攬的工作，如果定做方要求保密，應當嚴格遵守，未經定做方許可不得留存技術資料和復制品。

　　3、定做方應當在協議簽訂后 天內提供技術資料、圖紙等。

　　第五條 價款或酬金

　　第六條 驗收標準和方法

　　1、按照合同規定的質量要求，圖紙和樣品作為驗收標準。

　　2、定做方應當在接到承攬方書面通知后 天內驗收承攬方所完成的工作。

　　驗收前承攬方應當向定做方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發現質量缺陷的定做物或項目，雙方協商，質量保證期為天。保證期限內發生問題，除定做方使用或保管不當等原因而造成質量問題的以外，由承攬方負責修復或退換。

　　3、當事人雙方對承攬的定做物和項目質量在檢驗中發生爭議時，可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。

　　第七條 交（提）貨的時間和地點

　　第八條 包裝要求及費用負擔：

　　第九條 運輸辦法及費用負擔：

　　第十條 結算方式及期限：

　　第十一條 其他：

　　第十二條 承攬方的違約責任：

　　1、未按合同規定的質量交付定做物或完成工作，定做方同意利用的，應當按質論價；不同意利用的，應當負責修整或調換，并承擔逾期交付的責任；經過修整或調換后，仍不符合合同規定的，定做方有權拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。

　　2、交付定做物或完成工作的數量少于合同規定，定做方仍然需要的，應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理；少交部分定做方不再需要的，定做方有權解除合同，因此造成的損失由承攬方賠償。

　　3、未按合同規定包裝定做物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用。定做方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應當償付定做方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合合同規定造成定做物毀損，丟失的，由承攬方賠償損失。

　　4、逾期交付定做物，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之五償付違約金。逾期15天不能交付，視為承攬方不能完成。未經定做方同意，提前交付定做物，定做方有權拒收。

　　5、不能交付定做物或不能完成工作的，應當償付不能交付定做物或不能完成工作部分價款總值的_____％（10％—30％幅度）或酬金總額的_____％（20％—60％幅度）違約金。

　　6、異地交付的定做物不符合合同規定，暫由定做方代保管時，應當償付定做方實際支付的保管、保養費。

　　7、實行代運或送貨的定做物，錯發到達地點或接收單位（人），除按合同規定負責運到指定地點或接收單位（人）外，并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定做物的責任。

　　8、由于保管不善致使定做方提供的原材料、設備、包裝物及其它物品毀損、丟失的、應當償付定做方因此造成的損失。

　　9、未按合同規定的辦法和期限對定做方提供的原材料進行檢驗，或經檢驗發現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知定做方調換、補齊的，由承攬方對工作質量、數量承擔責任。

　　10、擅自調換定做方提供的原材料或修理物的零部件，定做方有權拒收，承攬方應賠償定做方因此造成的損失。如定做方要求重作或重新修理，應當按定做方要求辦理，并承擔逾期交付的責任。

　　第十三條 定做方的違約責任

　　1、中途變更定做物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償承攬方因此造成的損失。

　　2、中途廢止合同，屬承攬方提供原材料的，償付承攬方的未履行部分價款總值的____％（10％—30％幅度）的違約金。

　　3、未按合同規定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作，承攬方有權解除合同，定做方應當賠償承攬方因此而造成的損失。

　　4、超過合同規定期限領取定做物的，除按本條第五款規定償付違約金外，還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養費。

　　5、超過合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定向承攬方償付違約金；以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。

　　6、無故拒絕接收定做物，應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。

　　7、變更交付定做物地點或接收單位（人），承擔因此而多支出的費用。

　　第十四條 不可抗力

　　在合同規定的履行期限內，由于不可抗力致使定做物或原材料毀損、滅失的，承攬方在取得合法證明后，可免予承擔違約責任，但應當采取積極措施，盡量減少損失，如在合同規定的履行期限以外發生的，不得免除責任；在定做方遲延接受或無故拒收期間發生的，定做方應當承擔責任，并賠償承攬方由此造成的損失。

　　第十五條 糾紛的處理

　　雙方發生爭議時，可以通過協商解決。協商不成，可以采取下列一種方式解決：

　　第一種爭議解決方式：向仲裁委員會申請仲裁。

　　第二種爭議解決方式：向人民法院起訴。

　　雙方約定按第____ 種爭議方式解決。

　　第十六條 本合同自年___月___日起生效，合同履行完畢即失效。本合同執行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，應由雙方共同協商，做出補充規定，補充規定與本合同具有同等效力。

　　第十七條 本合同正本一式二份，定做方和承攬方各執一份；合同副本一式四份，雙方各執兩份。

　　第十八條 補充條款

　　承攬方和定作方確定的債權不得轉讓給其他任何第三方。

　　承攬方： 定作方：

　　法定代表人： 法定代表人：

　　委托代理人： 委托代理人：

　　地址： 地址：

　　電話： 電話：

　　開戶行： 開戶行：

　　帳號： 帳號：

材料加工協議 篇10

　　發包方：xx有限公司 （以下簡稱為甲方）

　　加工方： （以下簡稱為乙方）

　　經甲乙雙方友好協商，本著平等對待、自愿、誠實、信用的原則，就甲方向乙方采購下列產品，簽訂本合同，共同遵照執行。

　　一、標的名稱、規格、數量及價格：

　　二、質量、技術、包裝和運輸標準：

　　1、加工工期：開工時間以甲方材料到工廠開始計算，XX日內全部加工完成并發運，乙方嚴格確保交貨周期。

　　2、加工質量標準：膜材料及裁剪加工圖由甲方提供，裁剪加工圖作為合同附件，膜材料加工質量由乙方負責。

　　3、乙方嚴格按以下要求進行膜材料加工：

　　（1）、進行裁剪前驗證膜材的生產批號、出廠合格證明及有關的復驗合格報告，同一單體膜材料的主體宜使用同一批號生產的膜材。

　　（2）、在裁剪作業中，不得發生折疊彎曲現象。

　　（3）、在裁剪操作中嚴格按照甲方提供的加工圖進行裁剪，對切割子膜片和拼接后的組合膜片分別進行檢驗和編號，與加工圖紙相符。

　　（4）、膜片的拼接應保證接縫的強度、防水、顏色一致。

　　（5）、在熱融合加工時，沒有塵埃、垃圾等污物沾附在膜材料上。

　　（6）、在熱融合拼接時要根據不同膜材類型，調試好加工設備的溫度，避免過熱燙傷，并嚴格控制熱融合中產生的收縮變形，確保膜片、膜面平整，不得出現厚薄不均的現象。

　　（7）、縫制應做到縫制寬度、針幅等均一，嚴禁發生跳縫、脫線等現象，同時應避免縫制中引起膜片的扭曲、皺紋等現象。

　　（8）、開孔采用開孔夾具，不得有卷曲、歪斜等現象，打扣眼時，不得有脫落，裂紋。

　　（9）、在加工過程中，因乙方失誤所造成破損、補丁、劃傷，均由乙方負責（每10mm膜材破損、補丁、劃傷按人民幣三千元計算賠償給甲方或乙方負責直接更換整塊破損同規格型號膜材）。 加工后的膜材包裝和運輸：

　　①經過加工檢查合格后的膜材，在包裝前膜面應清潔干凈。包裝時不得污染和損壞，且做好編號。

　　②在對加工后的膜材料打包時，膜材料采用蕊棍，以卷的方式打包，蕊棍的直徑應大于等于150mm，對于無法卷成滾筒狀的膜材，在各折疊處充填緩沖材料后，才能進行打包。

　　③在運輸中為防止附屬品和小型零件丟失，宜將其整理成包裝袋，安放在硬紙箱內固定于運輸工具上。

　　④加工后的膜材在堆放、裝卸、運輸過程中用防塵布進行遮蓋，底部應輔設隔離墊層。

　　⑤驗收時按甲方圖紙質量要求進行驗收，乙方加工后的膜材要符合《膜結構技術規程》CECS158:20__ 。甲方在驗收過程中，發現加工后的膜材質量不符合約定，甲方應在90天內向乙方提出書面異議。乙方在接到甲方書面異議后，應在3日內負責處理；如乙方逾期不予處理，則視為認可甲方提出的異議和處理意見，包括但不限于補償甲方采購同類物品的費用及其他相關費用。

　　三、運輸方式及費用：

　　1、交貨地點及相關費用：

　　號，現場收貨人：，聯系電話。運輸、裝卸費用由（視實際情況，如：供方）負責，供方發貨時隨附兩聯送貨清單至現場負責人簽收。

　　2、乙方交由承運人運輸的在途貨物，毀損滅失的風險由乙方承擔。

　　四、結算方式及期限：

　　□ 付清貨款后發貨，乙方發貨時隨附全額增稅發票。

　　□ 貨到驗收合格后，n個月內付清貨款，乙方收款時隨附增稅發票及收款收據。

　　□ 甲方預付x％貨款后發貨，乙方收款時隨附全額增稅發票。余款y％作為質保金，n個月后如無質量問題一次性付清。

　　□ 合同生效后甲方預付x％，貨到驗收合格后n個月內付y%，乙方收款時隨附全額增稅發票。余款z％作為質保金，n個月后如無質量問題一次性付清。 五、貨物驗收：

　　甲方簽收貨物時，按本合同第一、二條的約定驗收，如有不符者，即退貨；如安裝過程中發現質量問題，乙方予以更換。因此造成甲方工期延誤及其所有直接和間接損失，全部由乙方負責賠償。

　　六、乙方應提交的資料：

　　1、產品合格證，其內容應包括: 產品編號、型號和名稱、制造廠商標和名稱、檢驗結論、檢驗負責人簽章及日期。

　　2、產品檢測報告。

　　3、乙方隨貨提供上述所有資料，交貨驗收合格時交付給甲方。

　　七、違約責任:

　　1、乙方未能按期交貨，每拖延一天，須向甲方支付合同總金額的1%違約金、總計不超過合同總金額10%的違約金。如逾期超過二十天，甲方有權單方面終止合同，并視乙方單方面違約，乙方應返還已收取的所有費用，并賠償雙倍預付款給甲方，甲方對此保留索賠乙方造成甲方一切損失的權利。

　　2、乙方承擔違約責任后，仍然要賠償由此造成甲方的所有直接和間接損失。 八、其它事項：

　　在履行合同過程中發生爭議時，雙方本著友好協商的原則協商解決，協商不能達成共識的，任何一方可向廣州市人民法院起訴。

　　九、合同生效：

　　本合同正本一式四份，甲、乙雙方各持兩份(傳真件、掃描件同等有效) 。

　　□ 雙方簽字蓋章后后生效。

　　□ 雙方簽字蓋章且供方收到預付款后生效。

　　□ 雙方簽字蓋章且供方收到貨款后生效。（以下無正文）

　　甲方：

　　乙方：

　　日期：

材料加工協議 篇11

　　甲方（承攬人）： 乙方（定做人）：

　　簽訂地點： 簽訂時間：

　　依據《中華人民共和國合同法》，經甲、乙雙方充分友好協商，簽訂此材料加工合同，達成以下協議內容：

　　第一條 成品原料及加工內容

　　注：1、有無附圖紙；

　　2、如有甲乙雙方簽字認可的生產加工圖紙，圖紙作為本合同內容的附件一并執行（圖紙需蓋章或簽字確認）。

　　第二條 加工期限和質量要求

　　1、材料選定：材料的選定根據乙方自行選擇的方式：

　　①甲方根據乙方的制定選購。

　　②由乙方自行選購后交付甲方制作。

　　2、在合同簽訂后，乙方向甲方交付所需材料，加工期限在甲方接收到所需材料后開始計算，甲方應向乙方提供具有可行性地具體加工期限，該加工期限的確定，應由甲方根據自身的設備、技術、人員等情況謹慎確定，本合同確定的加工期限為： 天。

　　3、成品的質量要求，有相關技術圖紙規范的，應符合圖紙要求，沒有圖紙或者只提供成品規格、型號規范的，應符合相應的規格型號要求。

　　第三條 交貨時間、地點、結算方式

　　1、交貨時間：甲乙雙方協商一致，甲方在合同簽訂后 日內交貨，即 年 月 日前。

　　2、交貨地點：

　　3、乙方自提：甲方按照約定的加工期限完成加工任務后，應及時通知乙方提貨，乙方自行到甲方工廠內提貨；乙方收到通知后未按時提貨的，甲方不承擔任何違約責任。

　　4、乙方應在接收成品時，組織人員對成品進行驗收，雙方應辦理驗收手續并確認；乙方對成品質量提出異議，應在交貨時書面提出，否則視為甲方交付的成品合格。

　　5、甲方將成品交付乙方后，仍應對成品的品質與數量向乙方負責。

　　第四條 違約責任

　　發生下列情況之一時，甲乙雙方應承擔違約責任：

　　1、甲方未在加工期限內完成加工任務，則應與乙方協商順延相應期限，每逾期一天，按照合同款的 %賠付乙方；如造成乙方其他相應連帶損失的（如：供貨合同、施工合同、其他與本次加工相關聯的合同），甲方應賠償乙方損失。

　　2、甲方交付的貨物不符合質量標準的，應承擔修理、更換、無償補充的責任，給乙方造成嚴重損失的，應承擔賠償責任。

　　3、乙方未按合同約定期限支付合同價款的，乙方應承擔總價款千分之五的違約金。

　　第五條 合同爭議及解決方式

　　因本合同所發生的爭議，甲乙雙方應協商解決；協商不成的，則通過乙方所在地人民法院提起訴訟解決。

　　第六條 補充條款

　　如有以上內容未盡條款，甲乙雙方可以達成補充協議，補充內容作為附件形式附于合同之后，與本合同同樣具有法律效力。

　　甲方（蓋章）： 乙方（蓋章）：

　　經辦人（簽字）： 經辦人（簽字）：

　　聯系電話： 聯系電話：

　　日期： 日期：

材料加工協議 篇12

　　委托方：（以下簡稱甲方）_______________

　　受委托方：（以下簡稱乙方）_______________

　　甲方委托乙方加工，根據《中華人民共和國合同法》規定，經雙方充分協商，特訂立本合同，以便共同遵守。

　　第一條加工成品：

　　第二條加工成品質量要求：

　　（加工訂作物品，需要封存樣品的，應當由雙方代表當面封簽，并妥為保存，作為驗收的依據）

　　第三條原材料的提供辦法、規格、數量和質量：

　　由甲方提供塑料模具給乙方，原材料由乙方提供。乙方隱瞞原材料的缺陷或者使用不符合合同規定的原材料而影響訂作物的質量時，甲方有權要求重作，減少價款或退貨。

　　第四條技術資料，圖紙提供辦法：

　　1、乙方在依照甲方的要求進行工作期間，發現提供的圖紙或技術要求不合理，應當及時通知甲方；甲方應當在規定的時間內回復，提出修改意見。乙方在規定的時間內未得到答復，有權停止工作，并及時通知甲方，因此造成的損失，由甲方賠償。

　　2、乙方對于承攬的工作，如果甲方要求保密，應當嚴格遵守，未經甲方許可不得留存技術資料和復制品。

　　3、甲方應當按規定日期提供技術資料、圖紙等。

　　第五條價款或酬金：

　　價款或酬金，按照國家或主管部門的規定執行，沒有規定的由當事人雙方商定。

　　第六條驗收標準和方法：

　　1、按照合同規定的質量要求，圖紙和樣品作為驗收標準。

　　2、甲方應當按合同規定的期限驗收乙方所完成的工作。驗收前乙方應當向甲方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發現質量缺陷的訂作物或項目，應當由雙方協商，在合同中規定保證期限。保證期限內發生問題，除甲方使用或保管不當等原因而造成質量問題的以外，由乙方負責修復或退換。

　　3、當事人雙方對承攬的訂作物和項目質量在檢驗中發生爭議時，可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。

　　第七條交（提）貨的時間：

　　乙方每月在20日前交8000.00—10000.00個塑料箱給甲方。任何一方要求提前或延期交（提）訂作物，應當在事先與對方達成協議，并按協議執行。

　　第八條包裝要求及費用負擔：由乙方負責。

　　第九條運輸及費用負擔：由乙方負責。

　　第十條結算方式及期限：每月25日結清上月貨款。

　　第十一條其他：

　　1、根據國家有關規定，甲方應向乙方交付定金合同，無權請求返還定金。乙方不履行合同的，應當雙倍返還定金。

　　2、根據國家有關規定，經當事人雙方約定，甲方可向乙方給付預付款。乙方不履行合同的，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款。甲方不履行合同的，可以把預付款抵作違約金和賠償金；有余款的可以請求返還。

　　第十二條乙方的違約責任：

　　1、未按合同規定的質量交付訂作物或完成工作，甲方同意利用的，應當按質論價；不同意利用的，應當負責調換，并承擔逾期交付的責任；經過調換后，仍不符合合同規定的，甲方有權拒收，由此造成的損失由乙方賠償。

　　2、交付訂作物或完成工作的數量少于合同規定，甲方仍然需要的，應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理；少交部分甲方不再需要的，有權解除合同，因此造成的損失由乙方賠償。

　　3、甲方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，乙方應當償付甲方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規定造成訂作物毀損，滅失的，由乙方賠償損失。

　　4、逾期交付訂作物，應當向甲方償付違約金_____元；（合同中無具體規定的.，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定，按逾期交付部分的價款總額計算，向甲方償付違約金）以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。未經甲方同意，提前交付訂作物，甲方有權拒收。

　　第十三條甲方的違約責任：

　　1、中途變更訂作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償乙方因此造成的損失。

　　2、超過合同規定期限領取訂作物的，甲方超過領取期限六個月不領取訂作物的，乙方有權將訂作物變賣，所得價款在扣除報酬、保管、保養費后，退還給甲方；變賣訂作物所得少于報酬、保管、保養費時，甲方還應補償不足部分；如訂作物不能變賣，應當賠償乙方的損失。

　　3、超過合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定向乙方償付違約金；以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。

　　4、無故拒絕接收訂作物，應當賠償乙方因此造成的損失。

　　5、變更交付訂作物地點或接收單位（人），承擔因此而多支出的費用。

　　第十四條不可抗力：

　　在合同規定的履行期限內，由于不可抗力致使訂作物或原材料毀損、滅失的，乙方在取得合法證明后，可免予承擔違約責任，但應當采取積極措施，盡量減少損失，如在合同規定的履行期限以外發生的，不得免除責任；在甲方遲延接受或無故拒收期間發生的，甲方應當承擔責任，并賠償乙方由此造成的損失。

　　第十五條糾紛的處理：

　　加工承攬合同發生糾紛時，當事人雙方應協商解決；協商不成時任何一方可向合同管理機關申請調解，仲裁，也可以直接向人民法院起訴。

　　本合同自雙方簽字或蓋章生效，合同履行完畢即失效。本合同執行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，應由雙方共同協商，做出補充規定，補充規定與本合同具有同等效力。

　　本合同一式二份，甲方和乙方各執一份，同具法律效力。

　　甲方（公章）：_________

　　法定代表人（簽字）：_________

　　_________年____月____日

　　乙方（公章）：_________

　　法定代表人（簽字）：_________

　　_________年____月____日

材料加工協議 篇13

　　甲方（承攬人）：

　　乙方（定做人）：

　　依據《中華人民共和國合同法》，經甲、乙雙方充分友好協商，簽訂此材料加工合同，達成以下協議內容：

　　第一條 成品原料及加工內容

　　注：1、有無附圖紙；

　　2、如有甲乙雙方簽字認可的生產加工圖紙，圖紙作為本合同內容的附件一并執行（圖紙需蓋章或簽字確認）。

　　第二條 加工期限和質量要求

　　1、材料選定：材料的選定根據乙方自行選擇的方式：

　　①甲方根據乙方的制定選購。

　　②由乙方自行選購后交付甲方制作。

　　2、在合同簽訂后，乙方向甲方交付所需材料，加工期限在甲方接收到所需材料后開始計算，甲方應向乙方提供具有可行性地具體加工期限，該加工期限的確定，應由甲方根據自身的設備、技術、人員等情況謹慎確定，本合同確定的加工期限為： 天。

　　3、成品的質量要求，有相關技術圖紙規范的，應符合圖紙要求，沒有圖紙或者只提供成品規格、型號規范的，應符合相應的規格型號要求。

　　第三條 交貨時間、地點、結算方式

　　1、交貨時間：甲乙雙方協商一致，甲方在合同簽訂后 日內交貨，即 年 月 日前。

　　2、交貨地點：

　　3、乙方自提：甲方按照約定的加工期限完成加工任務后，應及時通知乙方提貨，乙方自行到甲方工廠內提貨；乙方收到通知后未按時提貨的，甲方不承擔任何違約責任。

　　4、乙方應在接收成品時，組織人員對成品進行驗收，雙方應辦理驗收手續并確認；乙方對成品質量提出異議，應在交貨時書面提出，否則視為甲方交付的成品合格。

　　5、甲方將成品交付乙方后，仍應對成品的品質與數量向乙方負責。

　　第四條 違約責任

　　發生下列情況之一時，甲乙雙方應承擔違約責任：

　　1、甲方未在加工期限內完成加工任務，則應與乙方協商順延相應期限，每逾期一天，按照合同款的 %賠付乙方；如造成乙方其他相應連帶損失的（如：供貨合同、施工合同、其他與本次加工相關聯的合同），甲方應賠償乙方損失。

　　2、甲方交付的貨物不符合質量標準的，應承擔修理、更換、無償補充的責任，給乙方造成嚴重損失的，應承擔賠償責任。

　　3、乙方未按合同約定期限支付合同價款的，乙方應承擔總價款千分之五的違約金。

　　第五條 合同爭議及解決方式

　　因本合同所發生的爭議，甲乙雙方應協商解決；協商不成的，則通過乙方所在地人民法院提起訴訟解決。

　　第六條 補充條款

　　如有以上內容未盡條款，甲乙雙方可以達成補充協議，補充內容作為附件形式附于合同之后，與本合同同樣具有法律效力。

　　甲方（蓋章）：

　　乙方（蓋章）：

　　日期：

材料加工協議 篇14

　　甲方（承攬人）：

　　乙方（定做人）：

　　簽訂地點：

　　簽訂時間：

　　依據《中華人民共和國合同法》，經甲、乙雙方充分友好協商，簽訂此材料加工合同，達成以下協議內容：

　　第一條 成品原料及加工內容

　　1、有無附圖紙。

　　2、如有甲乙雙方簽字認可的生產加工圖紙，圖紙作為本合同內容的附件一并執行（圖紙需蓋章或簽字確認）。

　　第二條 加工期限和質量要求

　　1、材料選定：材料的選定根據乙方自行選擇第___項方式：

　　（1）、甲方根據乙方的制定選購。

　　（2）、由乙方自行選購后交付甲方制作。

　　2、在合同簽訂后，乙方向甲方交付所需材料，加工期限在甲方接收到所需材料后開始計算，甲方應向乙方提供具有可行性地具體加工期限，該加工期限的確定，應由甲方根據自身的設備、技術、人員等情況謹慎確定，本合同確定的加工期限為： ___天。

　　3、成品的質量要求，有相關技術圖紙規范的，應符合圖紙要求，沒有圖紙或者只提供成品規格、型號規范的，應符合相應的規格型號要求。

　　第三條 交貨時間、地點、結算方式

　　1、交貨時間：甲乙雙方協商一致，甲方在合同簽訂后__日內交貨，即__ 年 __月 __日前。

　　2、交貨地點：

　　（1）、乙方在甲方工廠內自提。

　　（2）、或乙方指定交貨地點，即_______ 。

　　3、結算方式：合同簽訂時乙方首付加工費用總價款的_____ %作為訂金，即人民幣（大寫）：______ 元，合同生效；交貨時，結清剩余合同款____ %，即人民幣（大寫）________ 元。

　　第四條 成品驗收及交付：

　　1、乙方自提：甲方按照約定的加工期限完成加工任務后，應及時通知乙方提貨，乙方自行到甲方工廠內提貨；乙方收到通知后未按時提貨的，甲方不承擔任何違約責任。

　　2、乙方應在接收成品時，組織人員對成品進行驗收，雙方應辦理驗收手續并確認；乙方對成品質量提出異議，應在交貨時書面提出，否則視為甲方交付的成品合格。

　　3、甲方將成品交付乙方后，仍應對成品的品質與數量向乙方負責。

　　第五條 違約責任

　　發生下列情況之一時，甲乙雙方應承擔違約責任：

　　1、甲方未在加工期限內完成加工任務，則應與乙方協商順延相應期限，每逾期一天，按照合同款的 %賠付乙方；如造成乙方其他相應連帶損失的（如：供貨合同、施工合同、其他與本次加工相關聯的合同），甲方應賠償乙方損失。

　　2、甲方交付的貨物不符合質量標準的，應承擔修理、更換、無償補充的責任，給乙方造成嚴重損失的，應承擔賠償責任。

　　3、乙方未按合同約定期限支付合同價款的，乙方應承擔總價款千分之五的違約金。

　　第六條 合同爭議及解決方式

　　因本合同所發生的爭議，甲乙雙方應協商解決；協商不成的，則通過乙方所在地人民法院提起訴訟解決。

　　第七條 補充條款

　　如有以上內容未盡條款，甲乙雙方可以達成補充協議，補充內容作為附件形式附于合同之后，與本合同同樣具有法律效力。

　　甲方：

　　乙方：

　　日期：

材料加工協議 篇15

　　甲方：

　　乙方：

　　根據《中華人民共和國合同法》和有關規定經甲乙雙方共同協商一致，本著誠實守信，互利互惠，平等自愿的原則，訂立本合同。

　　一、加工材料名稱：水泥空心砌塊及其配套的墻體材料。

　　二、 規格型號：

　　1、19型水泥空心砌塊：

　　390×190×190(長×寬×高)雙排孔，強度等級MU10，密度<=800kg/m3

　　2、12型水泥空心砌塊：

　　390×120×190（長×寬×高）單排孔，強度等級MU，7.5，密度<=800kg/m3

　　3、實心磚：

　　200×90×50（長×寬×高），強度等級MU7.5

　　三、加工地點：

　　乙方自定，在不影響甲方施工的前提下，經甲方同意可以在現場加工。

　　四、加工方式：

　　由乙方自購設備，材料，加工成型，養護，運輸。甲方按市場價格向乙方購買加工產品。

　　五、材料單價：

　　1、材料現價：

　　水泥315元/噸，粉沙56元/立方。如市場水泥粉沙價格有變動按市場價計算，每包水泥按40塊磚核定計算。

　　2、19型水泥空心砌塊：

　　每塊單價人民幣1.80元。大寫人民幣壹元捌角整。

　　3、12型水泥空心砌塊：

　　每塊單價人民幣1.60元。大寫人民幣壹元陸角整。

　　4、實心磚：

　　每塊單價人民幣0.33元，大寫人民幣叁角叁分整。

　　注：單價內包括材料費用，機械費，人工費，運輸費，管理費，檢測費，稅金，利潤等。

　　六、加工數量：

　　根據甲方需求，甲方在王家灣修建大約28萬平方米（建筑面積）的房屋。一期開發面積18萬平方米，用磚量約450萬塊。材料費用總額約810萬元。

　　七、質量要求：

　　進場砌塊質量等級為合格品，并能經得起現場抽樣檢測的合格品。抽檢費用由乙方負責。

　　八、付款方式：

　　乙方須墊資一個月。實行按月結算方式。每月28日前辦理結算手續，支付比例為實際完成數量的80%。余下20%在每年的年底，甲方再支付總額的17%，余款3%待合同履行結束后付清。

　　九、安全責任：

　　乙方在加工和運輸產品的工程中發生的一切安全事故，一律由乙方負責。甲方屬于產品購買方。不負任何安全責任。

　　十、雙方義務：

　　1、乙方義務：按時向甲方抽檢合格后，當場清點數量提供合格產品，確保甲方的需求量。根據甲方要求把材料運至指定地點，辦理交接手續。

　　2、甲方義務：

　　保證工地內的道路暢通。按時辦理結算手續和支付款項。

　　十一、違約責任:

　　1、乙方必須保質保量向甲方提供合格產品，如果乙方提供的產品在乙方交貨時經甲方抽檢產品質量不合格的，甲方拒絕收該產品，已經進場的產品乙方應及時清運出場，如乙方清運出場不及時，由此給甲方造成的損失乙方賠償全部責任。

　　2.、乙方提供不上或無貨可供，又沒有提前30日書面報告通知甲方。由此給甲方造成損失的，乙方應承擔全部賠償責任。

　　3、由于甲方不能按時辦理結算，支付磚款，造成乙方資金周轉不靈，無法按時提供磚。由此造成的損失，由甲方自行承擔全部責任。同時，乙方有權向甲方賠償。

　　4、若因乙方工地進場運輸造成乙方不能正常生產和不能運輸至乙方指定位置，由甲方負責二次轉運費用，乙方不承擔任何賠償責任。

　　十二、未盡事宜，雙方共同協商解決：

　　十三、本合同一式四份。甲乙雙方各二份，簽字蓋章生效，產生同等法律效力。

　　十四、甲方必須為乙方生產提供水電，費用由乙方負責，并及時為乙方生產提供生產場地。

　　甲方：

　　乙方：

材料加工協議 篇16

　　定做方（全稱）：

　　合同簽訂地點：

　　依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》、《建設工程質量管理條例》等相關法律法規的規定，遵循平等自愿、誠實信用原則，就 工程中定做方委托承攬方加工 事宜，經雙方協商，特訂立本合同。

　　第一條 定做產品

　　第二條 定做成品質量要求

　　加工定做物品，需要封存樣品的，應當由雙方代表當面封簽，并妥為保存，作為驗收的依據。

　　第三條 原材料的提供辦法及規格、數量、質量

　　1、用承攬方原料完成工作的，承攬方必須依照合同規定選用原材料，并接受定做方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者使用不符合合同規定的原材料而影響定做物的質量時，定做方有權要求重作、修理、減少價款或退貨。

　　2、用定做方原材料完成工作的，合同應當明確規定原材料的消耗定額。定做方應按合同規定及時檢驗，不符合要求的，應立即通知定做方調換或補齊。承攬方對定做方提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。

　　3、原材料等物品交提日期計算，參照第七條規定執行。

　　第四條技術資料，圖紙提供辦法

　　1、承攬方在依照定做方的'要求進行工作期間，發現提供的圖紙或技術要求不合理，應當及時通知定做方；定做方應當在 （時間）內回復，提出修改意見。承攬方在 （時間）內未得到答復，有權停止工作，并及時通知定做方，因此造成的損失，由定做方賠償。

　　2、承攬方對于承攬的工作，如果定做方要求保密，應當嚴格遵守，未經定做方許可不得留存技術資料和復制品。

　　3、定做方應當在協議簽訂后 天內提供技術資料、圖紙等。

　　第五條 價款或酬金

　　第六條 驗收標準和方法

　　1、按照合同規定的質量要求，圖紙和樣品作為驗收標準。

　　2、定做方應當在接到承攬方書面通知后 天內驗收承攬方所完成的工作。

　　驗收前承攬方應當向定做方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發現質量缺陷的定做物或項目，雙方協商，質量保證期為天。保證期限內發生問題，除定做方使用或保管不當等原因而造成質量問題的以外，由承攬方負責修復或退換。

　　3、當事人雙方對承攬的定做物和項目質量在檢驗中發生爭議時，可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。

　　第七條 交（提）貨的時間和地點

　　第八條 包裝要求及費用負擔：

　　第九條 運輸辦法及費用負擔：

　　第十條 結算方式及期限：

　　第十一條 其他：

　　第十二條 承攬方的違約責任：

　　1、未按合同規定的質量交付定做物或完成工作，定做方同意利用的，應當按質論價；不同意利用的，應當負責修整或調換，并承擔逾期交付的責任；經過修整或調換后，仍不符合合同規定的，定做方有權拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。

　　2、交付定做物或完成工作的數量少于合同規定，定做方仍然需要的，應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理；少交部分定做方不再需要的，定做方有權解除合同，因此造成的損失由承攬方賠償。

　　3、未按合同規定包裝定做物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用。定做方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應當償付定做方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合合同規定造成定做物毀損，丟失的，由承攬方賠償損失。

　　4、逾期交付定做物，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之五償付違約金。逾期15天不能交付，視為承攬方不能完成。未經定做方同意，提前交付定做物，定做方有權拒收。

　　5、不能交付定做物或不能完成工作的，應當償付不能交付定做物或不能完成工作部分價款總值的_____％（10％—30％幅度）或酬金總額的_____％（20％—60％幅度）違約金。

　　6、異地交付的定做物不符合合同規定，暫由定做方代保管時，應當償付定做方實際支付的保管、保養費。

　　7、實行代運或送貨的定做物，錯發到達地點或接收單位（人），除按合同規定負責運到指定地點或接收單位（人）外，并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定做物的責任。

　　8、由于保管不善致使定做方提供的原材料、設備、包裝物及其它物品毀損、丟失的、應當償付定做方因此造成的損失。

　　9、未按合同規定的辦法和期限對定做方提供的原材料進行檢驗，或經檢驗發現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知定做方調換、補齊的，由承攬方對工作質量、數量承擔責任。

　　10、擅自調換定做方提供的原材料或修理物的零部件，定做方有權拒收，承攬方應賠償定做方因此造成的損失。如定做方要求重作或重新修理，應當按定做方要求辦理，并承擔逾期交付的責任。

　　第十三條 定做方的違約責任

　　1、中途變更定做物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償承攬方因此造成的損失。

　　2、中途廢止合同，屬承攬方提供原材料的，償付承攬方的未履行部分價款總值的____％（10％—30％幅度）的違約金。

　　3、未按合同規定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作，承攬方有權解除合同，定做方應當賠償承攬方因此而造成的損失。

　　4、超過合同規定期限領取定做物的，除按本條第五款規定償付違約金外，還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養費。

　　5、超過合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定向承攬方償付違約金；以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。

　　6、無故拒絕接收定做物，應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。

　　7、變更交付定做物地點或接收單位（人），承擔因此而多支出的費用。

　　第十四條 不可抗力

　　在合同規定的履行期限內，由于不可抗力致使定做物或原材料毀損、滅失的，承攬方在取得合法證明后，可免予承擔違約責任，但應當采取積極措施，盡量減少損失，如在合同規定的履行期限以外發生的，不得免除責任；在定做方遲延接受或無故拒收期間發生的，定做方應當承擔責任，并賠償承攬方由此造成的損失。

　　第十五條 糾紛的處理

　　雙方發生爭議時，可以通過協商解決。協商不成，可以采取下列一種方式解決：

　　第一種爭議解決方式：向仲裁委員會申請仲裁。

　　第二種爭議解決方式：向人民法院起訴。

　　雙方約定按第____ 種爭議方式解決。

　　第十六條 本合同自年___月___日起生效，合同履行完畢即失效。本合同執行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，應由雙方共同協商，做出補充規定，補充規定與本合同具有同等效力。

　　第十七條 本合同正本一式二份，定做方和承攬方各執一份；合同副本一式四份，雙方各執兩份。

　　第十八條 補充條款

　　承攬方和定作方確定的債權不得轉讓給其他任何第三方。

　　承攬方：

　　定作方：

　　日期：

材料加工協議 篇17

　　合同編號：

　　簽約地址：

　　發包方：（以下簡稱為甲方）

　　加工方：（以下簡稱為乙方）

　　經甲乙雙方友好協商，本著平等對待、自愿、誠實、信用的原則，就甲方向乙方采購下列產品，簽訂本合同，共同遵照執行。

　　一、標的名稱、規格、數量及價格：

　　二、質量、技術、包裝和運輸標準：

　　1、加工工期：開工時間以甲方材料到工廠開始計算，xx日內全部加工完成并發運，乙方嚴格確保交貨周期。

　　2、加工質量標準：膜材料及裁剪加工圖由甲方提供，裁剪加工圖作為合同附件，膜材料加工質量由乙方負責。

　　3、乙方嚴格按以下要求進行膜材料加工：

　　（1）、進行裁剪前驗證膜材的生產批號、出廠合格證明及有關的復驗合格報告，同一單體膜材料的主體宜使用同一批號生產的'膜材。

　　（2）、在裁剪作業中，不得發生折疊彎曲現象。

　　（3）、在裁剪操作中嚴格按照甲方提供的加工圖進行裁剪，對切割子膜片和拼接后的組合膜片分別進行檢驗和編號，與加工圖紙相符。

　　（4）、膜片的拼接應保證接縫的強度、防水、顏色一致。

　　（5）、在熱融合加工時，沒有塵埃、垃圾等污物沾附在膜材料上。

　　（6）、在熱融合拼接時要根據不同膜材類型，調試好加工設備的溫度，避免過熱燙傷，并嚴格控制熱融合中產生的收縮變形，確保膜片、膜面平整，不得出現厚薄不均的現象。

　　（7）、縫制應做到縫制寬度、針幅等均一，嚴禁發生跳縫、脫線等現象，同時應避免縫制中引起膜片的扭曲、皺紋等現象。

　　（8）、開孔采用開孔夾具，不得有卷曲、歪斜等現象，打扣眼時，不得有脫落，裂紋。

　　（9）、在加工過程中，因乙方失誤所造成破損、補丁、劃傷，均由乙方負責（每10mm膜材破損、補丁、劃傷按人民幣三千元計算賠償給甲方或乙方負責直接更換整塊破損同規格型號膜材）。 加工后的膜材包裝和運輸：

　　①經過加工檢查合格后的膜材，在包裝前膜面應清潔干凈。包裝時不得污染和損壞，且做好編號。

　　②在對加工后的膜材料打包時，膜材料采用蕊棍，以卷的方式打包，蕊棍的直徑應大于等于150mm，對于無法卷成滾筒狀的膜材，在各折疊處充填緩沖材料后，才能進行打包。

　　③在運輸中為防止附屬品和小型零件丟失，宜將其整理成包裝袋，安放在硬紙箱內固定于運輸工具上。

　　④加工后的膜材在堆放、裝卸、運輸過程中用防塵布進行遮蓋，底部應輔設隔離墊層。

　　⑤驗收時按甲方圖紙質量要求進行驗收，乙方加工后的膜材要符合《膜結構技術規程》CECS158：20__ 。甲方在驗收過程中，發現加工后的膜材質量不符合約定，甲方應在90天內向乙方提出書面異議。乙方在接到甲方書面異議后，應在3日內負責處理；如乙方逾期不予處理，則視為認可甲方提出的異議和處理意見，包括但不限于補償甲方采購同類物品的費用及其他相關費用。

　　三、運輸方式及費用：

　　1、交貨地點及相關費用：

　　號，現場收貨人：，聯系電話。運輸、裝卸費用由（視實際情況，如：供方）負責，供方發貨時隨附兩聯送貨清單至現場負責人簽收。

　　2、乙方交由承運人運輸的在途貨物，毀損滅失的風險由乙方承擔。

　　四、結算方式及期限：

　　□ 付清貨款后發貨，乙方發貨時隨附全額增稅發票。

　　□ 貨到驗收合格后，n個月內付清貨款，乙方收款時隨附增稅發票及收款收據。

　　□ 甲方預付x％貨款后發貨，乙方收款時隨附全額增稅發票。余款y％作為質保金，n個月后如無質量問題一次性付清。

　　□ 合同生效后甲方預付x％，貨到驗收合格后n個月內付y%，乙方收款時隨附全額增稅發票。余款z％作為質保金，n個月后如無質量問題一次性付清。

　　五、貨物驗收：

　　甲方簽收貨物時，按本合同第一、二條的約定驗收，如有不符者，即退貨；如安裝過程中發現質量問題，乙方予以更換。因此造成甲方工期延誤及其所有直接和間接損失，全部由乙方負責賠償。

　　六、乙方應提交的資料：

　　1、產品合格證，其內容應包括： 產品編號、型號和名稱、制造廠商標和名稱、檢驗結論、檢驗負責人簽章及日期。

　　2、產品檢測報告。

　　3、乙方隨貨提供上述所有資料，交貨驗收合格時交付給甲方。

　　七、違約責任：

　　1、乙方未能按期交貨，每拖延一天，須向甲方支付合同總金額的1%違約金、總計不超過合同總金額10%的違約金。如逾期超過二十天，甲方有權單方面終止合同，并視乙方單方面違約，乙方應返還已收取的所有費用，并賠償雙倍預付款給甲方，甲方對此保留索賠乙方造成甲方一切損失的權利。

　　2、乙方承擔違約責任后，仍然要賠償由此造成甲方的所有直接和間接損失。

　　八、其它事項：

　　在履行合同過程中發生爭議時，雙方本著友好協商的原則協商解決，協商不能達成共識的，任何一方可向廣州市人民法院起訴。

　　九、合同生效：

　　本合同正本一式四份，甲、乙雙方各持兩份(傳真件、掃描件同等有效) 。

　　□ 雙方簽字蓋章后后生效。

　　□ 雙方簽字蓋章且供方收到預付款后生效。

　　□ 雙方簽字蓋章且供方收到貨款后生效。（以下無正文）

　　甲方(章)： 乙方(章)：

　　地址： 地址：

　　電話： 電話：

　　傳真： 傳真：

　　開戶銀行： 開戶銀行：

　　銀行賬號： 銀行賬號：

　　法定代表： 法人代表：

　　簽約代表： 簽約代表：

　　簽約日期： 簽約日期：