加工合同（六）（通用20篇）

加工合同（六） 篇1

　　承攬方(甲方)：_________

　　定作方(乙方)：_________

　　甲乙雙方為了保證全面地履行各自的義務，簽訂本合同，共同信守執行。

　　第一條甲方加工定作物的名稱、規格、質量、數量、加工費

　　第二條加工成品的完工時間、檢驗標準與方法、包裝標準與費用承擔

　　第三條加工成品的交付時間、地點、運輸方法與運費承擔

　　第四條乙方提供原材料名稱、規格、質量、數量、價款等及圖紙、技術資料

　　第五條原材料交付時間、地點、包裝、檢驗方法、運輸

　　第六條加工費結算辦法與時間

　　______________________________。

　　第七條乙方應于_________年_________月_________日前向甲方交付定金_________元;乙方應于_________年_________月_______日前向甲方交付預付款_________元。乙方不履行合同的，無權請求返還定金。甲方不履行合同的，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款。乙方不履行合同的，可以把預付款抵作違約金和賠償金，有余款可以請求返還。

　　第八條甲方的違約責任

　　1.甲方如未按合同規定的質量交付定作物，乙方同意利用的，應當按質論價;不同意利用的，甲方應當負責修理或調換，并承擔逾期交付的責任;經過修整或調整后，仍不符合合同規定的有權拒收，由此造成的損失由甲方賠償。

　　2.甲方交付定作物的數量少于合同規定的，乙方仍然需要的，甲方應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的，有權解除合同，因此造成的損失由甲方賠償。

　　3.因甲方包裝不善造成定作物毀損的，由甲方賠償損失。

　　4.甲方逾期交付定作物，應當向乙方償付違約金，每逾期一天，按逾期交付部分的價款總額的_________‰償付違約金。

　　5.甲方不能交付定作物的，應向乙方償付不能交付定作物部分價款總值_________%的違約金。

　　6.由甲方負責送貨的，如運輸中造成定作物損壞，甲方應當負責修理，達到合同規定的質量要求，否則乙方有權拒收。

　　第九條乙方的違約責任

　　1.乙方如中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償甲方因此造成的損失。

　　2.乙方如中途廢止合同，應償付甲方未履行部分定作物價款總值_________%的違約金。

　　3.乙方如未按合同規定的時間向甲方提供圖紙和其它技術資料，除交付定作物的日期得以順延外，乙方應當償付甲方因停工待料的損失。

　　4.乙方如超過合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定，向甲方償付違約金。

　　5.乙方如無故拒絕接收定作物，應當賠償甲方因此造成的損失。

　　6.乙方如變更交付定作物地點，應承擔因此而多支出的費用。

　　第十條聲明及保證

　　(一)甲方：

　　1.甲方為一家依法設立并合法存續的企業，有權簽署并有能力履行本合同。

　　2.甲方簽署和履行本合同所需的一切手續均已辦妥并合法有效。

　　3.在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對甲方履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。

　　4.甲方為簽署本合同所需的內部授權程序均已完成，本合同的簽署人是甲方的法定代表人或授權代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。

　　(二)乙方：

　　1.乙方為一家依法設立并合法存續的企業，有權簽署并有能力履行本合同。

　　2.乙方簽署和履行本合同所需的一切手續均已辦妥并合法有效。

　　3.在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對乙方履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。

　　4.乙方為簽署本合同所需的內部授權程序均已完成，本合同的簽署人是乙方的法定代表人或授權代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。

　　第十一條保密

　　雙方保證對從另一方取得且無法自公開渠道獲得的商業秘密(技術信息、經營信息及其他商業秘密)予以保密。未經該商業秘密的原提供方同意，一方不得向任何第三方泄露該商業秘密的全部或部分內容。但法律、法規另有規定或雙方另有約定的除外。保密期限為___年

　　一方違反上述保密義務的，應承擔相應的違約責任并賠償由此造成的損失。

　　第十二條不可抗力

　　本合同所稱不可抗力是指不能預見、不能克服、不能避免并對一方當事人造成重大影響的客觀事件，包括但不限于自然災害如洪水、地震、火災和風暴等以及社會事件如戰爭、動亂、政府行為等。

　　如因不可抗力事件的發生導致合同無法履行時，遇不可抗力的一方應立即將事故情況書面告知另一方，并應在_________天內，提供事故詳情及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料，雙方認可后協商終止合同或暫時延遲合同的履行。

　　第十三條通知

　　1.根據本合同需要發出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關的通知和要求等，必須用書面形式，可采用_________(書信、傳真、電報、當面送交等方式)傳遞。以上方式無法送達的，方可采取公告送達的方式。

　　2.各方通訊地址如下：_____________________________________。

　　3.一方變更通知或通訊地址，應自變更之日起_____日內，以書面形式通知對方;否則，由未通知方承擔由此而引起的相應責任。

　　第十四條爭議的處理

　　1.本合同受_________國法律管轄并按其進行解釋。

　　2.本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決，也可由有關部門調解;協商或調解不成的，按下列第____種方式解決

　　(1)提交_________仲裁委員會仲裁;

　　(2)依法向人民法院起訴。

　　第十五條解釋

　　本合同的.理解與解釋應依據合同目的和文本原義進行，本合同的標題僅是為了閱讀方便而設，不應影響本合同的解釋。

　　第十六條補充與附件

　　本合同未盡事宜，依照有關法律、法規執行，法律、法規未作規定的，甲乙雙方可以達成書面補充協議。本合同的附件和補充協議均為本合同不可分割的組成部分，與本合同具有同等的法律效力。

　　第十七條合同效力

　　本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權代表人簽字并加蓋公章之日起生效。有效期為_________年，自_______年______月______日至_________年_________月_________日。本合同正本一式_________份，雙方各執_________份，具有同等法律效力;合同副本_____份，送_________留存一份。

　　承攬方(蓋章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_____

　　地址：__________________

　　__________年______月____日

　　簽訂地點：_______________

　　定作方(蓋章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_____

　　地址：___________________

　　_________年______月____日

　　簽訂地點：_______________

加工合同（六） 篇2

　　甲方：

　　乙方：

　　加工，雙方本著互惠互利，協商一致的原則，達成合同條款如下：

　　一、甲方權利和義務

　　1、合同簽定后，甲方為乙方免費提供產品樣本圖案。天然彩沙、鍍金線及專用工具，乙方自購。如在本廠購買材料，由于乙方個人原因，不能繼續做畫，為保證本廠產品質量，材料不退。

　　2、甲方對乙方產品負責回收并以現金支付加工費（550元/㎡），拒收任何原因的半成品和不合格產品。

　　二、乙方的權利和義務

　　1、通過考察同意后，自愿購買材料。如產品質量問題，乙方自己負責。

　　2、乙方需按甲方提供的樣本、限本人制作，如私自組織人員加工，技術轉讓，需經廠方同意方可進行，否則按違約處理。

　　三、違約條款

　　1、甲方違背合同第一條時以（550元/㎡）的1倍支付乙方違約金。

　　2、乙方外購材料摻雜使假，私自技術轉讓時，按每平方米550元的1倍支付甲方違約金。

　　四、本合同有效期x月，20xx年x月x日起至20xx年x月x日止。

　　本合同期瞞后，乙方申請，甲方有權依據生產定單續簽或終止合同。

　　五、本合同一式兩份，并有驗收標準為合同附件，甲、乙雙方各執一份，自簽字蓋章之日起生效。

　　甲方（蓋章）：________________

　　乙方（蓋章）：____________________

　　_______年______月______日

加工合同（六） 篇3

　　被委托方：（以下稱乙方）

　　甲方委托乙方加工印花產品，為維護甲乙雙方的利益，經雙方協商，就有關代加工事宜達成如下協議，以供雙方共同遵守。

　　第一條 、代加工內容。

　　甲方委托乙方為其加工印花，加工數量，花版圖稿，標準，質量要求由甲方提供，價格由雙方協商確定，另作報價單。

　　第二條 、甲方責任。

　　1、 按計劃分季度委托乙方為其加工甲方印花產品。

　　2、 向乙方提供甲方生產授權委托手續、商標注冊證、授權書以及對商業秘密的專有合法證明等相關法律文件。

　　3、 向乙方提供加工圖稿、面料、數量、技術要求、交貨時間等。

　　4、 甲方有權對乙方的生產標準、產品質量進行檢查監督，并提出意見建議，確認的樣品驗收貨品。

　　5、 甲方按照甲乙雙方確定的樣板和標準進行驗收貨品。

　　6、 甲乙雙方嚴守商業秘密。

　　·本協議所簽訂的上述加工品的商標及圖案文字為甲方所有，乙方不得為他人生產或提供。

　　·甲方不得交乙方設計生產的樣板提供給其他生產商。

　　第三條 、乙方責任。

　　1、 加工產品交貨期：

　　甲方按面料到達的計劃提前知會印花廠：貨期根據雙方協定為 5 天，自由甲方正式通知乙方提布之日起開始計算貨期。

　　2、 請加工廠按足我司印花辦要求做貨。

　　3、 加工產品的質量技術標準及要求：

　　1） 大貨生產前乙方必須要做產前板給甲方確認尺寸工藝等，經甲方核準確認簽字為驗

　　貨標準。如乙方未能及時提供產前板確認，引起的一切后果均由乙方承擔。

　　2） 乙方須采用環保漿料，確保印花產品符合F/73025-20xx的標準。

　　第四條、 交貨數量及交貨期違約。

　　1、 合格產品按加工費結算，次品回收不計算加工費。

　　2、 因乙方未按甲方要求的時間交貨，乙方應每天承擔此批貨總價2%的違約金。

　　3、 凡違反本合同之其他各項條款的，甲方有權對乙方處5000元以下罰款。

　　第五條、本協議發生糾紛時，應本著友好協商的態度解決，在協商不成時，任何一方可以向所在地人民法院提出訴訟。

　　本協議一式兩份，雙方各執一份，經甲乙雙方加蓋公章或合同專用章后即具法律效益。以上條款經雙方協商同意后，簽字確認即日生效。

　　甲方： 乙方：

　　代表人： 代表人：

加工合同（六） 篇4

　　合同編號：_____________

　　簽訂日期：_____________                  

　　簽訂合同單位：____________________（以下簡稱定作方承攬方）

　　經雙方協商同意，訂立合同如下：

　　承攬人按下表完成定作人要求的任務：

　　產品名稱

　　型號規格

　　單位

　　數量

　　加工費

　　單價

　　金額

　　定作人按下表供應原材料：(略)

　　定作方：

　　單位名稱（章）

　　單位地址

加工合同（六） 篇5

　　合同簽訂地：

　　甲方：?地址：?郵編：?電話：?傳真：

　　法定代表人：?乙方：?地址：?郵編：?電話：?傳真：

　　法定代表人：

　　甲方委托乙方加工本合同中成品，經雙方充分協商，特訂立本合同，以便共同遵守。

　　注：以上費用含17%增值稅。?第二條?加工成品質量要求?符合甲方的圖紙要求。

　　第三條?技術資料、圖紙保密原則?未經甲方書面同意，乙方不得向第三方提供和透露本項目的圖紙及技術資料，其中模具廠及機加工協作廠除外。乙方在未經甲方許可的情況下，不得使用甲方模具向第三方提供鑄件。任何情況下，甲方不得將乙方的生產工藝及技術透漏給第三方。?第四條?貨款支付

　　合同簽訂日起三天內，甲方支付乙方50%產品預付款，產品生產完畢發至甲方之前需支付40%貨款；余下10%作為質量保證金，發貨30天內，甲方支付10%貨款，乙方給甲方開具增值稅發票。因鑄造或加工產品報廢，造成成品不足時，乙方需在40天內補齊。?第五條?驗收標準和方法

　　按照附件、雙方簽署的圖紙、資料、技術規范與行業標準進行驗收。每批零件乙方需提供如下檢驗報告：

　　1.?鑄件化檢驗報告；

　　2.成品尺寸抽檢報告（每批產品每個規格抽檢3件）；

　　3.硬度檢驗報告。?第六條?交貨地點、包裝及運輸方式

　　交貨地點為乙方北京工廠。乙方只能對零件做簡單的防磕碰包裝（鐵桶+泡沫）。如因運輸和包裝造成零件損傷，乙方不負責。如需單獨包裝，甲方需另外支付包裝費用。乙方可應甲方要求協助安排運輸，但風險及費用歸甲方承擔。?第七條?不可抗力

　　合同雙方由于不可抗力的災害或確非一方本身造成的原因而不能履行合同時，可免予承擔經濟責任。

　　第八條?違約責任

　　雙方應嚴格履行合同條款，如有違約，違約方應賠償雙方相應經濟損失。?第九條?糾紛的處理

　　合同雙方發生糾紛時，當事人雙方應協商解決；協商不成向合同簽訂地_____機構申請_____；該_____為終局裁決，對雙方均有約束力。_____費用由敗訴一方負擔。?第十條?其它條款

　　1.本合同自乙方收到甲方預付款起生效。

　　2.合同如有未盡事宜，由雙方共同協商，作出補充規定，補充規定與本合同具有同等效力。

　　3.本合同正本一式二份，甲方和乙方各執一份；具有同等法律效力。

　　4.合同雙方工作往來文件，經雙方認可的傳真件有效。

　　甲方：?開戶銀行：?帳號：?代表簽字：?蓋章：?簽訂日期：

　　乙方：?開戶銀行：?帳號：?代表簽字：?蓋章：?簽訂日期：

加工合同（六） 篇6

　　甲方：武漢魯邦建材有限公司 合同號：

　　乙方： 簽訂日期：

　　經甲、乙雙方協商一致，簽訂本加工合同。

　　一、品名、規格、數量、金額、交貨日期。

　　品名規格加工數量單位單價（元/件）金額（元）交期備注

　　粘結劑20公斤/袋

　　填縫劑

　　合計人民幣金額（大寫）按實際數量結算

　　二、質量要求，技術標準：乙方嚴格按照甲方提供的配方及工藝要求加工，乙方在加工過程中必須采用甲方提供的核心料并不折不扣的按甲方要求的數量加入。并要保證攪拌時間，以達到均勻一致，如果是乙方加工原因（加料，攪拌時間，配方）造成的質量問題由乙方全部承擔責任。乙方不得私自印刷甲方的包裝袋。

　　三、交（提）貨地點和方式：乙方工廠交貨，運費由甲方承擔。

　　四、甲方提供主料（核心料）及包裝材料。乙方提供42.5水泥，40-70目河砂，重鈣等甲方需要的地材。

　　五、包裝標準及要求： 甲方提供包裝 。

　　六、結算方式及期限： 現款現貨 。

　　七、解決合同的糾紛方式：如果雙方發生合同糾紛，應協商解決。協商不成

　　可以（1）提交仲裁委員會仲裁。（2）向甲方所在地人民法院處理。

　　八、其它約定各項：此合同雙方簽字蓋章傳真件生效。如果貨物質量達不到

　　合同約定的標準，造成甲方客戶索賠的損失由乙方承擔。

　　單位名稱（章）： 單位名稱（章）：

　　委托代理人： 委托代理人：

加工合同（六） 篇7

　　廣告制作合同

　　甲方：

　　法定代表人：

　　地址：

　　乙方：

　　法定代表人：電話：

　　銀行帳號：

　　根據《中華人民共和國合同法》的有關規定，甲乙雙方本著平等自愿的原則，協商一致，特就甲方向乙方訂做廣告牌事項訂立以下協議。

　　第一條 合同標的為 木吊牌、科室牌、制度牌等

　　第二條質量標準： 乙方保證質量符合甲方要求的標準，只要不是人為破壞，終身保修。

　　第三條數量與價格： 示范村木吊牌、科室牌、制度牌、刮墻等總價款肆仟柒佰伍拾捌元

　　柒角正（4758.70）。

　　第四條交貨地點：由乙方送貨到甲方，并負責安裝完畢。

　　第五條交貨時間：20xx年9月24日前安裝完畢即交貨。

　　第六條 付款方式及期限：安裝完畢后經甲方驗收合格，憑乙方開具的正規發票付款。

　　第七條 違約責任：乙方必須按協議約定的時間、地點、質量標準進行制作或安裝，雙方

　　交接清楚，付清約定的款項，如任何一方違約，應按總價款的10%支付給對方違約金。

　　第八條合同未盡事宜，雙方可以協商訂立補充協議，補充協議與本協議具有同等效力。

　　第九條合同爭議的解決方式：本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決；協商或調解不成的，提交當地法院裁決。

　　第十條合同生效時間為最后一方簽字或蓋章之日。

　　甲方：蓋章 乙方： 蓋章

加工合同（六） 篇8

　　甲方：

　　乙方：

　　經甲、乙雙方協商一致，簽訂本加工合同。

　　一、品名、規格、數量、金額、交貨日期。

　　品名規格加工數量單位單價（元/件）金額（元）交期備注

　　粘結劑20公斤/袋

　　填縫劑

　　合計人民幣金額（大寫）按實際數量結算

　　二、質量要求，技術標準：乙方嚴格按照甲方提供的配方及工藝要求加工，乙方在加工過程中必須采用甲方提供的核心料并不折不扣的按甲方要求的數量加入。并要保證攪拌時間，以達到均勻一致，如果是乙方加工原因（加料，攪拌時間，配方）造成的質量問題由乙方全部承擔責任。乙方不得私自印刷甲方的包裝袋。

　　三、交（提）貨地點和方式：乙方工廠交貨，運費由甲方承擔。

　　四、甲方提供主料（核心料）及包裝材料。乙方提供42.5水泥，40-70目河砂，重鈣等甲方需要的地材。

　　五、包裝標準及要求：甲方提供包裝。

　　六、結算方式及期限：現款現貨。

　　七、解決合同的糾紛方式：如果雙方發生合同糾紛，應協商解決。協商不成

　　可以（1）提交仲裁委員會仲裁。（2）向甲方所在地人民法院處理。

　　八、其它約定各項：此合同雙方簽字蓋章傳真件生效。如果貨物質量達不到

　　合同約定的標準，造成甲方客戶索賠的損失由乙方承擔。

　　單位名稱（章）：單位名稱（章）：

　　委托代理人：委托代理人：

加工合同（六） 篇9

　　甲方：

　　乙方：

　　原由加工廠，經甲方與合伙人（即乙方）一段時期的艱苦創業，由于社會和事業因素，甲方決定退出她一手創辦的大理石加工廠，由合伙人（即乙方）單獨經營，具體轉讓辦法經甲，乙雙方在共存共榮的基礎上達成以下協議：

　　1，加工廠所有的機械設備按人民幣一萬四千八百元整，由乙方用現金一次性買斷，但乙方必須在原場地經營，不得轉移場地及機械設備。

　　2，如三汊港汽車站需要大理石加工廠搬遷，則乙方必須請甲方有償提供經營場地，如甲方無法提供經營場地，則乙方必須遷出以下協議中所規定的七鄉鎮。

　　3，乙方在經營期間，甲方不可在土塘，杭橋，三汊港，陽峰，大沙，西源，周溪等七鄉鎮再經營大理石加工業務。

　　4，如乙方在經營一段時間后，想出讓加工廠設備，必須首先征詢甲方意向，如甲方同意接手，則乙方必須按此協議原價無條件轉給甲方，如甲方不想接手，則由乙方自由處理，但乙方出手后，無論接手方是甲方還是其他人，乙方今后均不得在土塘，杭橋，三汊港，陽峰，大沙，西源，周溪等七鄉鎮重操大理石加工業務，否則甲方有權干涉，由此造成的不良后果，均由乙方承擔經濟責任及法律責任。

　　5，協議自簽訂之日起，乙方必須每年上交人民幣四千元創業費給甲方，此款在協議簽訂之日付幣貳千元，今后乙方必須在每年的公歷二月一號和八月一號各付人民幣貳錢元給甲方。

　　6，今后乙方在經營期間的場地費，水電費，工商管理費及稅務等一切費用均由乙方自理。

　　此協議一式二份，甲，乙雙方各執一份，敬請雙方共同遵守執行。

　　甲方: 乙方： 經場人：

加工合同（六） 篇10

　　定作人：

　　簽訂地點：

　　承攬人：

　　簽訂時間：年月日

　　第一條 加工物、數量、報酬、交貨期限

　　加工物規格計量、報酬、交貨期限及數量

　　數量

　　名稱、型號單位、單價金額合計

　　合計人民幣金額（大寫）：

　　（注：空格如不夠用，可以另接）

　　第二條 定作人提供的材料

　　材料規格

　　計量

　　數量質量

　　提供日期

　　消耗定額

　　名稱型號單位

　　（注：空格如不夠用，可以另接）

　　第三條 承攬人對定作人提供的材料的檢驗標準、時間及提出異議的期限：

　　第四條 加工物的技術標準、質量要求：

　　第五條 承攬人對定作物質量負責的期限及條件：

　　第六條 加工物的包裝要求及費用負擔：

　　第七條 定作人提供技術資料、圖紙的時間、辦法及保密要求：

　　第八條 承攬人發現定作人提供的圖紙、技術要求不合理的，在日內向定作人提出書面異議。定作人應在收到書面異議后的日內答復。

　　第九條 定作人（是/否）允許第三人完成加工物的主要工作。

　　第十條 加工物的交付方式及地點：

　　第十一條 加工物的檢驗標準、方法、地點及期限：

　　第十二條 報酬的結算方式及期限：

　　第十三條 定作人在年月日前交定金（大寫）元。

　　第十四條 本合同解除的`條件：

　　第十五條 定作人未向承攬人支付報酬的，承攬人（是/否）可以留置加工物。

　　第十六條 違約責任：

　　第十七條 合同爭議的解決方式：本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決；也可由當地工商行政管理部門調解；協商或調解不成的，按下列第種方式解決：

　　（一）提交仲裁委員會仲裁；

　　（二）依法向人民法院起訴。

　　第十八條 其他約定事項：

　　定作人（章）：

　　承攬人（章）：

　　住所：

　　住所：

　　法定代表人：

　　法定代表人：

　　居民身份證號碼：

　　居民身份證號碼：

　　委托代理人：

　　委托代理人：

　　電話：

　　電話：

　　開戶銀行：

　　開戶銀行：鑒（公）證機關（章）

　　賬號：

　　賬號：

　　經辦人：

　　郵政編碼：

　　郵政編碼：

　　監制部門：

加工合同（六） 篇11

　　甲方：________________________

　　乙方：________________________

　　第一條 乙方加工事項，以甲方所交付的外包加工單為憑。

　　第二條 乙方須按照外包加工單所列的各項規定，如加工說明、數量、交貨日期等確實履行，準時交貨。

　　第三條 乙方所交的加工品應保證為合格品，并不得有短缺或不合規格及瑕疵等情況，且經甲方驗收后，始認為合格。

　　第四條 材料由_________方負責。

　　第五條 若材料由甲方負責供應時，廢料率為_________。

　　第六條 驗收時的檢驗方法是采用_________，正常檢驗，二級檢驗水準。一次抽樣計劃，alq為_________，或正常檢驗，四級檢驗水準。一邊規格界限，形式_________，alq為_________。

　　第七條 乙方必須確實遵守外包加工單所規定的交貨期，或甲方外協管理員電話或書面通知調整的交貨期，若有延誤的情況以及因規格不合，質量不良，致驗收不合格而遭退貨時，乙方應依下列辦法計算違約金付予甲方，但因天災或人力不可抗拒的事故，經甲方認為屬實者，則不在此限。

　　(一)過期5日內，每逾1天，按未交部分總價，處_________違約金。

　　(二)繼續逾期5天以上至10天以內者，每逾一天按未交部分總價，處_________違約金。

　　(三)繼續逾期10天以上至20天以內者，每逾一天按未交部分總價處_________違約金。

　　(四)繼續逾期20天以上，依違約論，不論未交部分數量，違約金以價款的一倍計算。

　　第八條 通過驗收的貨品在甲方再加工時，若發現有不良品時(明顯為甲方再加工后的磨損品除外)，則甲方可向乙方要求賠償或退回乙方重新加工。

　　第九條 乙方送交加工品，因不良導致甲方生產線停工，其工時損失要由乙方負責，如果甲方發生非常嚴重不良后果，則甲方有權取消外包加工單。

　　第十條 按期交足定貨而合格率為100%，給予總價_________獎勵金。按期交足定貨而合格率為95%，給予總價_________獎勵金。

　　第十一條 試用廠商的試用期間為三個月，每月接受甲方外包質量管理檢查一次，試用期滿，視其考核評分到達_________分以上者，才能正式成為甲方的加工廠商。

　　第十二條 加工廠商每月接受甲方外包質量管理檢查一次，每月考核質量，交貨期，價格這三項，每年總考核一次，劃分等級。

　　第十三條 付款條件：乙方交來的貨品經甲方驗收合格后，甲方_________。

　　第十四條 乙方應找(乙方資本額二倍)殷實鋪保連帶保證乙方履行本約。

　　甲方(簽章)：________________

　　_________年________月_______日

　　乙方(簽章)：________________

　　_________年________月_______日

加工合同（六） 篇12

　　承攬方(甲方)：_________

　　定作方(乙方)：_________

　　甲乙雙方為了保證全面地履行各自的義務，簽訂本合同，共同信守執行。

　　第一條　甲方加工定作物的名稱、規格、質量、數量、加工費

　　第二條　加工成品的完工時間、檢驗標準與方法、包裝標準與費用承擔

　　第三條　加工成品的交付時間、地點、運輸方法與運費承擔

　　第四條　乙方提供原材料名稱、規格、質量、數量、價款等及圖紙、技術資料

　　第五條　原材料交付時間、地點、包裝、檢驗方法、運輸

　　第六條　加工費結算辦法與時間

　　______________________________。

　　第七條　乙方應于_________年_________月_________日前向甲方交付定金_________元;乙方應于_________年_________月_______日前向甲方交付預付款_________元。乙方不履行合同的，無權請求返還定金。甲方不履行合同的，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款。乙方不履行合同的，可以把預付款抵作違約金和賠償金，有余款可以請求返還。

　　第八條　甲方的違約責任

　　1.甲方如未按合同規定的質量交付定作物，乙方同意利用的，應當按質論價;不同意利用的，甲方應當負責修理或調換，并承擔逾期交付的責任;經過修整或調整后，仍不符合合同規定的有權拒收，由此造成的損失由甲方賠償。

　　2.甲方交付定作物的數量少于合同規定的，乙方仍然需要的，甲方應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的，有權解除合同，因此造成的損失由甲方賠償。

　　3.因甲方包裝不善造成定作物毀損的，由甲方賠償損失。

　　4.甲方逾期交付定作物，應當向乙方償付違約金，每逾期一天，按逾期交付部分的價款總額的_________‰償付違約金。

　　5.甲方不能交付定作物的，應向乙方償付不能交付定作物部分價款總值_________%的違約金。

　　6.由甲方負責送貨的，如運輸中造成定作物損壞，甲方應當負責修理，達到合同規定的質量要求，否則乙方有權拒收。

　　第九條　乙方的違約責任

　　1.乙方如中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償甲方因此造成的損失。

　　2.乙方如中途廢止合同，應償付甲方未履行部分定作物價款總值_________%的違約金。

　　3.乙方如未按合同規定的時間向甲方提供圖紙和其它技術資料，除交付定作物的日期得以順延外，乙方應當償付甲方因停工待料的損失。

　　4.乙方如超過合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定，向甲方償付違約金。

　　5.乙方如無故拒絕接收定作物，應當賠償甲方因此造成的損失。

　　6.乙方如變更交付定作物地點，應承擔因此而多支出的費用。

　　第十條　聲明及保證

　　(一)甲方：

　　1.甲方為一家依法設立并合法存續的企業，有權簽署并有能力履行本合同。

　　2.甲方簽署和履行本合同所需的一切手續均已辦妥并合法有效。

　　3.在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對甲方履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。

　　4.甲方為簽署本合同所需的內部授權程序均已完成，本合同的簽署人是甲方的法定代表人或授權代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。

　　(二)乙方：

　　1.乙方為一家依法設立并合法存續的企業，有權簽署并有能力履行本合同。

　　2.乙方簽署和履行本合同所需的一切手續均已辦妥并合法有效。

　　3.在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對乙方履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。

　　4.乙方為簽署本合同所需的內部授權程序均已完成，本合同的簽署人是乙方的法定代表人或授權代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。

　　第十一條　保密

　　雙方保證對從另一方取得且無法自公開渠道獲得的商業秘密(技術信息、經營信息及其他商業秘密)予以保密。未經該商業秘密的原提供方同意，一方不得向任何第三方泄露該商業秘密的全部或部分內容。但法律、法規另有規定或雙方另有約定的除外。保密期限為___年

　　一方違反上述保密義務的，應承擔相應的違約責任并賠償由此造成的損失。

　　第十二條　不可抗力

　　本合同所稱不可抗力是指不能預見、不能克服、不能避免并對一方當事人造成重大影響的客觀事件，包括但不限于自然災害如洪水、地震、火災和風暴等以及社會事件如戰爭、動亂、政府行為等。

　　如因不可抗力事件的發生導致合同無法履行時，遇不可抗力的一方應立即將事故情況書面告知另一方，并應在_________天內，提供事故詳情及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料，雙方認可后協商終止合同或暫時延遲合同的履行。

　　第十三條　通知

　　1.根據本合同需要發出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關的通知和要求等，必須用書面形式，可采用_________(書信、傳真、電報、當面送交等方式)傳遞。以上方式無法送達的，方可采取公告送達的方式。

　　2.各方通訊地址如下：_____________________________________。

　　3.一方變更通知或通訊地址，應自變更之日起_____日內，以書面形式通知對方;否則，由未通知方承擔由此而引起的相應責任。

　　第十四條　爭議的處理

　　1.本合同受_________國法律管轄并按其進行解釋。

　　2.本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決，也可由有關部門調解;協商或調解不成的，按下列第____種方式解決

　　(1)提交_________仲裁委員會仲裁;

　　(2)依法向人民法院起訴。

　　第十五條　解釋

　　本合同的理解與解釋應依據合同目的和文本原義進行，本合同的標題僅是為了閱讀方便而設，不應影響本合同的解釋。

　　第十六條　補充與附件

　　本合同未盡事宜，依照有關法律、法規執行，法律、法規未作規定的，甲乙雙方可以達成書面補充協議。本合同的附件和補充協議均為本合同不可分割的組成部分，與本合同具有同等的法律效力。

　　第十七條　合同效力

　　本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權代表人簽字并加蓋公章之日起生效。有效期為_________年，自_______年______月______日至_________年_________月_________日。本合同正本一式_________份，雙方各執_________份，具有同等法律效力;合同副本_____份，送_________留存一份。

　　承攬方(蓋章)：_________　　定作方(蓋章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_____　　法定代表人(簽字)：_____

　　地址：___________________　　地址：___________________

　　_________年______月____日　　_________年______月____日

　　簽訂地點：_______________　　簽訂地點：_______________

加工合同（六） 篇13

　　甲方：_____________（以下簡稱甲方）

　　乙方：_____________（以下簡稱乙方）

　　根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及有關法律、法規精神，甲、乙雙方遵循平等、自愿、互利的原則，經友好協商一致同意簽訂本合同。

　　第一條加工不銹鋼欄桿

　　1、不銹鋼欄桿扶手材料規格Ф51×1.2。

　　2、不銹鋼立柱規格為Ф51×1.2。

　　3、不銹鋼欄桿橫管規格Ф35×1.0。

　　4、不銹鋼欄桿豎管規格Ф25×1.0。

　　第二條制作要求

　　1、要求橫平豎直，拋光打磨。

　　2、要求高度為70cm。

　　3、要求長度為4m為單位，立柱3支。

　　4、按所提供的“不銹鋼樣品”及樣圖加工。

　　第三條合同金額

　　1、單價為150元/米（含稅收）。

　　2、合同數量約100米，總金額約15000元整，以實做實收為準。

　　第四條驗收及付款：

　　1、不銹鋼欄桿全部運至甲方指定地點即為交貨，交貨后及時辦理驗收手續，經甲方驗收合格后3日內付清乙方貨款。

　　2、所加工的不銹鋼欄桿、維修保質期為一年。

　　第五條本合同未盡事宜由雙方本著友好合作精神協商簽訂補充協議，本合同所列附件（即圖紙）是本合同的.組成部分，與本合同具有同等效力。

　　第六條本合同自簽訂之日起生效，本合同在履行中如發生爭議，雙方應協商解決，協商不成時，應提交重慶市九龍坡區人民法院訴訟。

　　第七條本合同一式肆份，甲方叁份，乙方壹份。

　　附：加工不銹鋼欄桿《報價表》及制作樣圖一份。

　　甲方（蓋章）：_______________

　　乙方（蓋章）：___________________

　　甲方代表簽名：_______________

　　乙方代表簽名：___________________

　　地址：_______________________

　　地址：___________________________

　　電話：_______________________

　　電話：___________________________

　　傳真：_______________________

　　傳真：___________________________

　　日期：______年______月_____日

　　日期：_______年_______月_______日

加工合同（六） 篇14

　　合同編號：______________

　　定作方：_______________________

　　承攬方：_______________________

　　簽訂地點：_____________________

　　簽訂時間：_____年_____月_____日

　　一、品名或項目、規格型號、數量、單價、金額、交貨期限

　　（注：空格如不夠用，可以另接。）

　　二、定作方帶料

　　（注：空格如不夠用，可以另接。）

　　三、質量要求、技術標準

　　────────────────────

　　四、承攬方對質量負責的條件及期限

　　────────────────────

　　五、技術資料、圖紙提供辦法及保密要求　

　　────────────────────　

　　六、驗收標準、方法和期限

　　────────────────────

　　七、包裝要求及費用負擔

　　────────────────────

　　八、交（提）貨方式及地點

　　────────────────────

　　九、交付定金預付款數額及時間

　　────────────────────

　　十、結算方式及期限

　　────────────────────

　　十一、違約責任

　　────────────────────

　　十二、如需提供擔保，另立合同擔保書，作為本合同附件

　　────────────────────

　　十三、解決合同糾紛的方式

　　────────────────────

　　十四、雙方協商的其它條款

　　────────────────────

　　有效期限：_____年_____月_____日至_____年_____月_____日

　　監制部門：__________ 印制單位：____________________

加工合同（六） 篇15

　　合同編號:_____

　　乙方必須使用甲方提供規定的原材料，乙方應在_________年_________月_________日將服飾成品交甲方檢驗合格完成，甲方提供乙方使用的原材料與實際單耗為標準。

　　甲方：_________乙方：_________

　　一、委托加工項目

　　1、委托加工產品：_________ 2、數量：以甲方下單為準3、單價：_________ 4、交貨期限：按乙方接單日起( )天內交貨。具體時間以訂單為準。 5、甲方提供、商標、吊牌、防偽標識。

　　二、質量要求及技術標準：

　　1、乙方嚴格按照甲方提出的質量要求進行加工，參照【生產通知單、樣衣、工藝制單】為標準，于_________年_________月_________日制作出大貨樣衣，經甲方確認后封樣，該樣品由甲方保存，方可大貨生產。 2、技術標準按照《企業質量問題細則》見附件及國家標準。如企業質量細則標準中有低于國家標準或者與國家標準不符的，按國家標準執行。

　　三、乙方對質量負責的范圍及局限;

　　1、顏色、尺碼規格的確認2、繡花、印花、其他特殊工藝的確認3、裁剪工藝、縫紉工藝、的`確認4、其他質量問題的確認、 5、回修率不能超過8總生產量，如有超過范圍按每件扣款五元。

　　四、技術資料、圖紙提供辦法及保密要求1、甲方提供服裝款式、標志圖案等紙樣的技術資料2、乙方必須對甲方提供的服裝款式、紙樣等技術資料進行保密，不得向任何人泄漏任何相關資料，也不得在甲方訂單之外利用甲方提供的資料自行加工、銷售。 3、未經甲方許可，乙方不得留存服裝樣品及相關的技術資料五.包裝要求及交貨地點、運輸方式

　　1、乙方嚴格按照甲方的要求進行內、外包裝及發運包裝2、甲方指定交貨地點_________ 3、運輸方式為_________運費由_________負擔。

　　六.結算方式：

　　1、在乙方檢驗合格交貨后，三十天后由乙方提供領料單、合同書、交貨清單交給甲方。 2、甲方以銀行劃轉方式與乙方結算。乙方銀行帳戶為：銀行戶名：_________

　　七、違約責任：

　　1、乙方必須嚴格按照雙方規定的時間交貨，如逾期交貨，乙方應向甲方支付價款總值20的違約金2、乙方若制造假冒產品，給甲方造成損害的，應當承擔損害賠償責任，賠償金額為人民幣___壹___萬元，甲方有權通知相關監督檢查部門對其進行處罰

　　3、乙方由于保管不善，致使甲方提供的原材料及其他物品毀損、滅失的，應當賠償甲方因此而造成的損失4、乙方若違反甲方的保密要求，甲方有權要求乙方返還相關資料，并視實際情況要求乙方承擔賠償責任5、乙方必須嚴格遵照合同規定的質量要求及技術指標，未達到質量要求、技術指標，乙方向甲方支付產品報次賠償金200成本價，6、乙方無權銷售本合同中涉及的加工產品，如乙方私自銷售本合同簽訂的加工產品，甲方有權解除合同，乙方應當按該批產品總金額的500支付違約金

　　7、乙方不得以任何方式或途徑與甲方客戶直接聯系，乙方若有此行為，甲方有權終止加工合同，若由此造成甲方損失，甲方有權追究其違約法律責任。

　　甲方：____________乙方：____________

　　代表人：__________代表人：__________

　　日期：____________日期：____________

加工合同（六） 篇16

　　加工合同（示范文本）

　　合同編號：＿＿＿＿＿＿＿＿＿定作人：＿＿＿＿＿＿簽訂地點：＿＿＿＿＿＿＿＿＿承攬人：＿＿＿＿＿＿簽訂時間：＿＿年＿＿月＿＿日第一條加工物、數量、報酬、交貨期限－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜加工物｜規格｜計量｜｜報酬｜交貨期限及數量｜｜｜｜｜數量｜－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜｜名稱｜型號｜單位｜｜單價｜金額｜合計｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜－－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－｜－｜－｜－｜－｜－｜－｜－｜－｜－｜－｜－｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜－－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－｜－｜－｜－｜－｜－｜－｜－｜－｜－｜－｜－｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜－－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－｜－｜－｜－｜－｜－｜－｜－｜－｜－｜－｜－｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜｜合計人民幣金額（大寫）：｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－（注：空格如不夠用，可以另接）第二條定作人提供的材料－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜材料｜規格｜計量｜｜｜｜｜｜｜｜｜數量｜質量｜提供日期｜消耗定額｜｜名稱｜型號｜單位｜｜｜｜｜｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－－－－－－－｜－－－－－－－－｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－－－－－－－｜－－－－－－－－｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－－－－－－－｜－－－－－－－－｜｜｜｜｜｜｜｜｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－（注：空格如不夠用，可以另接）第三條承攬人對定作人提供的材料的檢驗標準、時間及提出異議的期限：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿第四條加工物的技術標準、質量要求：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿第五條承攬人對定作物質量負責的期限及條件：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿第六條加工物的包裝要求及費用負擔：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿第七條定作人提供技術資料、圖紙的時間、辦法及保密要求：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿第八條承攬人發現定作人提供的圖紙、技術要求不合理的，在＿＿＿＿日內向定作人提出書面異議。定作人應在收到書面異議后的＿＿＿＿日內答復。第九條定作人（是/否）允許第三人完成加工物的主要工作。第十條加工物的交付方式及地點：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿第十一條加工物的檢驗標準、方法、地點及期限：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿第十二條報酬的結算方式及期限：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿第十三條定作人在＿＿＿＿年＿＿＿＿月＿＿＿＿日前交定金（大寫）＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿元。第十四條本合同解除的條件：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿第十五條定作人未向承攬人支付報酬的，承攬人（是/否）可以留置加工物。第十六條違約責任：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿第十七條合同爭議的解決方式：本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決；也可由當地工商行政管理部門調解；協商或調解不成的，按下列第＿＿＿＿種方式解決：（一）提交＿＿＿＿＿＿＿＿仲裁委員會仲裁；（二）依法向人民法院起訴。第十八條其他約定事項：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜定作人｜承攬人｜鑒（公）證意見：｜｜｜｜｜｜定作人（章）：｜承攬人（章）：｜｜｜｜｜｜｜住所：｜住所：｜｜｜｜｜｜｜法定代表人：｜法定代表人：｜｜｜｜｜｜｜居民身份證號碼：｜居民身份證號碼：｜｜｜｜｜｜｜委托代理人：｜委托代理人：｜｜｜｜｜｜｜電話：｜電話：｜｜｜｜｜｜｜開戶銀行：｜開戶銀行：｜鑒（公）證機關（章）｜｜｜｜｜｜賬號：｜賬號：｜經辦人：｜｜｜｜｜｜郵政編碼：｜郵政編碼：｜年月日｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－監制部門：印制單位：

加工合同（六） 篇17

　　甲方：____________________（定做方）

　　乙方：____________________（承攬方）

　　雙方本著互惠互利，協商一致的原則，達成合同條款如下：

　　一、甲方權利和義務

　　2.甲方對乙方產品負責回收并以現金支付加工費（____元/㎡），拒收任何原因的半成品和不合格產品。

　　二、乙方的權利和義務

　　1.通過考察同意后，自愿購買材料。如產品質量問題，乙方自己負責。

　　2.乙方需按甲方提供的樣本、限本人制作，如私自組織人員加工，技術轉讓，需經廠方同意方可進行，否則按違約處理。

　　三、違約條款

　　1.甲方違背合同第一條（2款）時以（____元/㎡）的1倍支付乙方違約金。

　　2.乙方外購材料摻雜使假，私自技術轉讓時，按每平方米____元的1倍支付甲方違約金。

　　四、本合同有效期____月，____年____月____日起至____年____月____日止。

　　本合同期瞞后，乙方申請，甲方有權依據生產定單續簽或終止合同。

　　五、本合同一式兩份，并有驗收標準為合同附件，甲、乙雙方各執一份，自簽字蓋章之日起生效。

　　甲方：________________________

　　乙方：________________________

　　________年________月________日

加工合同（六） 篇18

　　加承合字第號

　　定作方：_______________(簡稱甲方)

　　營業執照號碼：_____________________

　　承攬方：_______________(簡稱乙方)

　　營業執照號碼：_____________________

　　根據《加工承攬合同條例》有關規定，經雙方協商一致，訂立下列條款，共同信守：

　　品名或項目

　　規格、型號

　　單位

　　數量

　　單價

　　價款或酬金元

　　金額：仟佰拾萬仟佰拾元角分

　　一、產品的質量、包裝、加工方法：________________________

　　二、原材料的提供以及規格、數量、質量：________________________

　　三、履行的期限、地點和方式：_________________________

　　四、驗收標準和方法：_________________________

　　五、結算方式：_________________________

　　六、違約責任：除不可抗力的原因外，任何一方不履行合同，都要承擔違約責任。

　　1.承攬方的違約責任：不能交付定作物或完不成工作，償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值___%或酬金總額____%的違約金。

　　其余違約行為按《加工承攬合同條例》第二十一條的有關規定執行。

　　2.定作方的違約責任：中途變更定作物的數量、規格、質量和設計等，賠償承攬方因此造成的損失，中途廢止合同，屬承攬方提供原材料的，償付未履行部份價款總值_____%的違約金;不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金_____%的違約金。

　　其余違約行為按《加工承攬合同條例》第二十二條的有關規定執行。

　　七、雙方約定的其它條款：________________

　　八、以上條款如有未盡事宜，應以書面協議，作為附件。

　　九、本合同執行中發生糾紛，雙方應及時協商解決，協商不成時，任何一方都可以向合同管理機關申請調解、仲裁，也可以直接向人民法院起訴。

　　十、本合同一式________份，正本雙方各執___________份，副本送工商行政管理局所存查。

　　十一、本合同有效期限：從雙方簽章之日起到________年________月________日止。

　　十二、本合同簽訂日期：________年________月________日

　　定作方：________________

　　代表：__________________

　　開戶銀行：______________

　　帳號：__________________

　　承攬方：________________

　　代表：__________________

　　開戶銀行：______________

　　帳號：__________________

加工合同（六） 篇19

　　甲方：

　　乙方：

　　根據《中華人民共和國合同法》及相關法律、法規的規定，經甲、乙雙方本著平等互利、友好協商的原則協商一致，就甲、乙雙方合作事宜達成如下協議：

　　一、甲方以《訂單》形式

　　確定委托乙方加工的產品名稱_____飼料、規格_____、數量_____、包裝要求_____、交貨時間_____及提貨方式_____，乙方收到甲方訂單后，三個工作日內未提出書面異議的，視為接受甲方訂單。

　　二、產品生產及質量要求：

　　乙方應按照甲、乙雙方確定的產品質量標準及甲方提供的產品配方組織生產。產品生產完成后，乙方應向甲方出具產品化驗分析報告，甲方產品質量管理部有權檢查監督化驗分析過程，經甲方產品質量管理部確認并監督檢驗合格后，方可視為乙方產品生產完成。如甲方在銷售上述產品過程中出現產品質量問題及客戶投訴問題，經查證核實后屬于乙方原因造成的，應由乙方承擔相關賠償責任。產品質量標準及飼料產品質量認證標準由甲乙雙方另行確定。

　　三、產品加工費：

　　（一）經甲、乙雙方協商一致，產品的加工費為人民幣 元/噸（以生產產出量為準）。上述加工費包括原材料采購費、原材料裝卸費、成品及原材料存儲費、原料及成品的化驗費、成品出庫費、成品裝卸費等費用及原材料、成品場內移動存放費。因市場行情及人工費的變化，需要調整上述加工費的，經甲、乙雙方的協商一致后，可在上述加工費的基礎上上浮或下降5%。

　　（二）加工費結算方式為月末結算。

　　四、市場銷售：

　　乙方同意甲方在產品包裝及標簽中無償使用乙方的生產批準文號、企業標準及委托生產等字樣。雙方在制定產品市場銷售價格及開發市場時，應考慮不影響對方利益，同時加強雙方資源共享，互惠互利，真誠合作。

　　五、甲方原材料采購方式為自主采購。

　　原材料貨款由乙方墊付，貨款償還方式為月末結算。甲方與乙方需共同采購原材料時，必須嚴格按照甲方采購原材料的標準采購。原材料到廠后，由甲方采購人員和品管人員進行抽樣檢驗，并送交乙方進行化驗分析，原材料經甲方品管人員監督檢驗合格后方可使用。如不符合甲方采購標準的，應退貨處理。乙方應配合甲方安排好原材料的卸車及保存。甲方與乙方應相互共享原材料采購信息，并共同制定采購標準。原材料的使用應按照互惠互利的原則，相互幫助和協助。

　　六、甲方的生產、品管人員有權監督乙方的所有生產流程并指導工作。乙方必須按照甲方人員的要求投放原材料、操作生產。生產完成后，由甲方品管人員對成品進行檢驗，檢驗合格后方能出庫。

　　七、原料及成品的儲存倉庫。乙方應按照甲方要求向甲方提供原材料及成品的儲存倉庫。倉庫必須通風良好且無漏雨、漏水、火災等隱患。若儲存倉庫及及生產管理問題（經雙方損耗查證、盤點造成的損失）給甲方造成的損失的，應由乙方承擔相應的賠償責任。

　　八、甲方應提前一天向乙方報送生產計劃或訂單，以便乙方合理安排生產計劃。如需增加新產品的，應提前叁日與乙方協調解決。乙方應于接到甲方訂單后48小時內交付甲方符合甲方產品質量標準的產品；若因未按時交貨給甲方造成經濟損失的，由乙方承擔賠償責任。

　　九、甲方有義務給予乙方技術和管理方面的指導及信息共享。（甲方擁有的核心技術除外）。

　　十、本協議甲乙雙方均有對在履行協議過程中知悉的有關對方的商業秘密、技術資料、客戶信息及其他信息保守秘密的義務。

　　本協議履行期間內及本協議屆滿或中止履行后三年內，乙方不得以任何形式使用或允許第三人使用甲方獨有的產品配方、生產工藝及客戶信息。

　　十一、本協議未盡事宜或對本協議的變更，應經甲乙雙方協商一致后，簽訂補充協議，補充協議與本協議具有同等的法律效力。

　　十二、執行時間：自簽訂協議日起生效，有效期二年。到期后經雙方協商可續簽。

　　十三、本協議一式貳份，甲、乙雙方各一份，自甲、乙雙方簽字或蓋章之日起發生法律效力。

　　甲方:_________ 乙方_________

　　時間：20______年___月___日 時間：20______年___月___日

　　簽署地：________________________

加工合同（六） 篇20

　　定做方：(簡稱甲方)

　　承攬方：______________鋼構有限責任公司(簡稱乙方)

　　根據《中華人民共和國合同法》規定，結合本工程實際情況，雙方友好協商簽訂本合同，以共同遵守。

　　一、加工制作內容：

　　1、按甲方提供之圖紙加工，甲方提供圖紙項目全稱為_____________________。

　　2、制作內容：_______________________________________________________。

　　1)主鋼構：由定做方提供鋼板材質：___________;系列___________;噸位：___________;單價約___________;

　　2)次鋼構材質：___________;噸位：___________;單價約___________;

　　3)其他：以上單價主構件進行拋丸除銹，由定做方提供油漆，刷______面漆____道，____底漆____道。

　　二、合同價款及結算方式：

　　1、合同總價暫定為___________，(大寫)______________________(以實際決算為準)。

　　2、合同簽訂當日甲方付___________，(大寫)______________________給乙方作為合同定金(最后一次提貨時抵充貨款，如甲方定金當日未到乙方公司賬戶，本合同不予生效)。

　　3、結算方式：按合同規定及甲方圖紙制作，成品按理論重量進行決算(以現金或轉賬)。最后一次提貨前將所剩價款一次性付清，否則不得提貨。

　　三、質量要求：

　　1、乙方必須按照國家現行鋼結構制作、驗收規范(鋼結構工程施工質量驗收規范GB5025-20__)認真加工制作，確保構件質量達到鋼結構規范要求。

　　2、乙方需向甲方提供原材料質量保證書、合格證，且質量、厚度偏差均符合國家相關質量要求。

　　3、要求第三方檢測單位為：

　　1)檢測內容：抗滑移系數實驗□超聲波探傷檢測□鋼材力學性能復驗□

　　2)其他檢測項目：

　　3)試驗檢測費用：合同價格□甲方自理□

　　四、交貨地點和時間：

　　1、交貨地點：甲方在乙方廠房內提貨。

　　2、交貨時間：_______年___月___日開始提貨。

　　五、包裝及運輸：

　　1、乙方負責裝車，裝車時應按照規定要求進行裝運。要求運輸公司使用足夠數量的墊木，盡量避免運輸工程中出現構件變形、油漆損傷，裝車費含在合同價內。

　　2、甲方負責運輸，運輸標志應該按要求實施(具體要求由甲方在發運前另行交底)。

　　3、運輸費用由甲方承擔，構件到位后甲方負責卸車。

　　六、雙方權利及義務：

　　1、甲方向乙方提供完整的構件圖紙兩套，并簽字認可。由乙方按照甲方圖紙進行加工制作。

　　2、甲方應對乙方加工制作過程中的疑問及時給予解答，并提供修改變更通知。否則由此引起的工期延誤以順延。

　　3、甲方如現場發現嚴重質量問題及時通知乙方進行整改，乙方接到通知后24小時內趕到現場協助解決。

　　4、乙方質量問題導致返工，乙方負責修復，并承擔返工費及直接費用。

　　七、違約責任：按《合同法》相關規定執行。

　　八、合同糾紛處理方式：甲乙雙方在合作過程中，如發生糾紛，應由雙方友好協商解決，協商不成依法向銅陵市人民法院起訴。

　　九、附則：

　　1、本合同_____式_____份，雙方各執_____份。

　　2、本合同由甲乙雙方簽字蓋章，此合同有效期為_______年___月___日至_______年___月___日。

　　3、未盡事宜，雙方協商解決另補充合同。

　　甲方(蓋章)：

　　委托代理人：

　　聯系方式：

　　開戶行：

　　賬號：

　　_______年___月___日

　　乙方(蓋章)：__________鋼構有限責任公司

　　委托代理人：

　　聯系方式：

　　開戶行：

　　賬號：