關于加工合同范文集錦（精選16篇）
關于加工合同范文集錦 篇1
甲方_________與乙方_________簽訂條款如下：
1.產品名稱、型號及規格、數量、價格及交貨日期等如下表規定
2.交貨辦法
(1)交貨地點：______________________________________________________。
(2)運輸：由甲代辦，但一切運雜費用等由乙負責，甲交運日期即為交貨日期。
3.付款辦法
貨物交貨后，供方隨同提單向乙托收或將單據寄交乙方，乙方根據供方單據電匯供方。
4.驗收辦法
乙應派員到甲倉庫驗收，如不能派員驗收，甲方即按合同規定產品規格數量代為檢驗。
5.附則
(1)合同如有修改須經雙方同意，雙方另行簽訂合同。
(2)在執行合同期間，如遇市場情況變化或其他原因乙方須在____天前通知撤銷加工合同，否則按違約處以____罰金賠償對方損失
(3)本合同須經雙方簽章并鑒證后生效。
(4)本合同正本兩份，雙方各執一份。
(5)貨物運達站__________________________________________。
(6)收貨人______________________________________________。
(7)合同糾紛的處理______________________________________。
甲方(蓋章)：____________ 乙方(蓋章)：____________
代表人(簽字)：__________ 代表人(簽字)：__________
開戶銀行：________________ 開戶銀行：________________
帳號：____________________ 帳號：____________________
電話：____________________ 電話：____________________
_________年____月_______日 _________年____月_______日
簽訂地點：________________ 簽訂地點：________________
關于加工合同范文集錦 篇2
甲方：（以下簡稱甲方）
乙方：（以下簡稱乙方）
甲方委托乙方加工產品，為維護甲乙雙方的利益，經雙方協商，就有關代加工事宜達成如下協議，以供雙方共同遵守。
第一條代加工內容
甲方委托乙方為其加工系列產品，加工數量、款式、圖紙或樣品、標準、質量要求由甲方提供，價格由雙方協商確定，另在訂單上詳述。
第二條甲方責任
1、按計劃分批次委托乙方為其加工甲方產品。
2、向乙方提供加工產品款式、數量、技術要求、交貨時間等。
3、甲方提供的加工毛坯必須符合質量要求并標示清晰。
3、甲方有權對乙方的生產標準、產品質量進行檢查監督，并提出意見和建議。
4、甲方按照甲乙雙方確定的樣板和標準進行驗收貨品。
第三條乙方責任
1、嚴格按照甲方的委托內容及要求從事代加工活動。
2、按甲方確定的款式、數量、質量及生產期限等標準進行生產，不得以任何形式和理由拖欠數量和品種。
3、嚴格管理甲方提供的毛坯、圖紙和資料及樣品，不得將甲方的樣品、技術資料、圖紙等泄漏給第三方，更不得提供給甲方的同行業，否則，應承擔相應法律責任。
4、乙方必須加強質量保證能力，確保加工、運輸過程的質量控制，保證所加工的產品符合質量標準。
第四條付款方式及交提貨地點
每月八號為對帳日，乙方安排財務人員到甲方財務部進行對賬，雙方確認無誤后，甲方列入應付款科目，每季度第一個月的15日付清上季度加工款。交提貨地點為甲方庫房。
第五條驗收標準
甲方在乙方送貨到指定地點之日起3日內必須對產品進行驗收，如發現質量有異，甲方應在收到貨物之日起15日內書面通知甲方處理。驗收標準依據樣品或甲方檢驗標準。
第六條違約責任
1、如乙方未按照雙方約定的時間和數量交貨，每拖延一天，罰款500元。
2、質量與合同約定不符，導致產品報廢的，應賠償甲方此批貨款總價200%違約金。且因此而發生的費用如檢驗、運輸、補貨費用、保險、倉儲、裝卸等直接損失應由乙方負擔。
3、如合格率指標達不到約定要求，甲方有權要求乙方及時安排人員全檢，或由甲方安排專人全檢，由此產生的相關費用由乙方負責。
2、如甲方未按約定時間支付加工款，每推遲一天，罰款500元。
3、如乙方經常不能滿足甲方質量要求和交期要求，除追究違約責任外，甲方有權終止本合同。
4、如一方因故需要終止本合同，必須提前一個月通知甲方，否則，甲方將未結算之加工款作為一方的違約金沒收。
第七條合同有效期限
本委托加工合同期限為，自年月日至年月日止，生產期限以甲方計劃通知單確定為準。
第八條不可抗力
在本合同期內，如因不可抗力因素導致合同無法繼續履行，本合同自然終止，雙方互不承擔責任。如因國家政策和政府規定的調整變化使本合同無法繼續履行，本合同亦自然終止，雙方互不追究對方責任。
第九條爭議解決辦法
甲乙雙方如因履行本合同發生爭議，應協商解決；協商不成，依法交由瑞安市仲裁委員會裁決處理。
第十條其他
1、本合同一式二份，甲乙雙方各一份，自雙方簽字蓋章之日起生效。
2、如有其他未盡事宜，甲乙雙方可另行簽訂合同附件（或補充協議），附件（或補充協議）與本合同具有同等法律效力。
甲方：乙方：
地址：地址：
負責人簽字：
負責人簽字：
日期：日期：
關于加工合同范文集錦 篇3
承攬方(甲方)：_________定作方(乙方)：_________
甲乙雙方為了保證全面地履行各自的義務，簽訂本合同，共同信守執行。
第一條甲方加工定作物的名稱、規格、質量、數量、加工費定作物名稱
型號
規格
質量要求
計量單位
數量
加工費
單位
總價
第二條加工成品的完工時間、檢驗標準與方法、包裝標準與費用承擔定作物名稱
完工時間
檢驗時間地點
檢驗標準與方法
包裝標準
包裝費承擔
第三條加工成品的交付時間、地點、運輸方法與運費承擔定作物名稱
交付時間
交付地點
運輸方法
運輸價款承擔
第四條乙方提供原材料名稱、規格、質量、數量、價款等及圖紙、技術資料材料名稱
型號
規格
質量要求
計量單位
數量
單價
總價
圖紙、技術資料及交付時間
第五條原材料交付時間、地點、包裝、檢驗方法、運輸材料名稱
交付時間
交付地點
交付數量
包裝要求
檢驗方法
運輸方法和運費承擔
第六條加工費結算辦法與時間
_________。
第七條乙方應于_________年_________月_________日前向甲方交付定金_________元;乙方應于_________年_________月_________日前向甲方交付預付款_________元。乙方不履行合同的，無權請求返還定金。甲方不履行合同的，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款。乙方不履行合同的，可以把預付款抵作違約金和賠償金，有余款可以請求返還。
第八條甲方的違約責任
1.甲方如未按合同規定的質量交付定作物，乙方同意利用的，應當按質論價;不同意利用的，甲方應當負責修理或調換，并承擔逾期交付的責任;經過修整或調整后，仍不符合合同規定的有權拒收，由此造成的損失由甲方賠償。
2.甲方交付定作物的數量少于合同規定的，乙方仍然需要的，甲方應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的，有權解除合同，因此造成的損失由甲方賠償。
3.因甲方包裝不善造成定作物毀損的，由甲方賠償損失。
4.甲方逾期交付定作物，應當向乙方償付違約金，每逾期一天，按逾期交付部分的價款總額的_________‰償付違約金。
5.甲方不能交付定作物的，應向乙方償付不能交付定作物部分價款總值_________%的違約金。
6.由甲方負責送貨的，如運輸中造成定作物損壞，甲方應當負責修理，達到合同規定的質量要求，否則乙方有權拒收。
第九條乙方的違約責任
1.乙方如中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償甲方因此造成的損失。
2.乙方如中途廢止合同，應償付甲方未履行部分定作物價款總值_________%的違約金。
3.乙方如未按合同規定的時間向甲方提供圖紙和其它技術資料，除交付定作物的日期得以順延外，乙方應當償付甲方因停工待料的損失。
4.乙方如超過合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定，向甲方償付違約金。
5.乙方如無故拒絕接收定作物，應當賠償甲方因此造成的損失。
6.乙方如變更交付定作物地點，應承擔因此而多支出的費用。
第十條聲明及保證
(一)甲方：
1.甲方為一家依法設立并合法存續的企業，有權簽署并有能力履行本合同。
2.甲方簽署和履行本合同所需的一切手續均已辦妥并合法有效。
3.在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對甲方履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
4.甲方為簽署本合同所需的內部授權程序均已完成，本合同的簽署人是甲方的法定代表人或授權代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。
(二)乙方：
1.乙方為一家依法設立并合法存續的企業，有權簽署并有能力履行本合同。
2.乙方簽署和履行本合同所需的一切手續均已辦妥并合法有效。
3.在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對乙方履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
4.乙方為簽署本合同所需的內部授權程序均已完成，本合同的簽署人是乙方的法定代表人或授權代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。
第十一條保密
雙方保證對從另一方取得且無法自公開渠道獲得的商業秘密(技術信息、經營信息及其他商業秘密)予以保密。未經該商業秘密的原提供方同意，一方不得向任何第三方泄露該商業秘密的全部或部分內容。但法律、法規另有規定或雙方另有約定的除外。保密期限為_________年。
一方違反上述保密義務的，應承擔相應的違約責任并賠償由此造成的損失。
第十二條不可抗力
本合同所稱不可抗力是指不能預見、不能克服、不能避免并對一方當事人造成重大影響的客觀事件，包括但不限于自然災害如洪水、地震、火災和風暴等以及社會事件如戰爭、動亂、政府行為等。
如因不可抗力事件的發生導致合同無法履行時，遇不可抗力的一方應立即將事故情況書面告知另一方，并應在_________天內，提供事故詳情及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料，雙方認可后協商終止合同或暫時延遲合同的履行。
第十三條通知
1.根據本合同需要發出的`全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關的通知和要求等，必須用書面形式，可采用_________(書信、傳真、電報、當面送交等方式)傳遞。以上方式無法送達的，方可采取公告送達的方式。
2.各方通訊地址如下：_________。
3.一方變更通知或通訊地址，應自變更之日起_________日內，以書面形式通知對方;否則，由未通知方承擔由此而引起的相應責任。
第十四條爭議的處理
1.本合同受_________國法律管轄并按其進行解釋。
2.本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決，也可由有關部門調解;協商或調解不成的，按下列第_________種方式解決：
(1)提交_________仲裁委員會仲裁;
(2)依法向人民法院起訴。
第十五條解釋
本合同的理解與解釋應依據合同目的和文本原義進行，本合同的標題僅是為了閱讀方便而設，不應影響本合同的解釋。
第十六條補充與附件
本合同未盡事宜，依照有關法律、法規執行，法律、法規未作規定的，甲乙雙方可以達成書面補充協議。本合同的附件和補充協議均為本合同不可分割的組成部分，與本合同具有同等的法律效力。
第十七條合同效力
本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權代表人簽字并加蓋公章之日起生效。有效期為_________年，自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。本合同正本一式_________份，雙方各執_________份，具有同等法律效力;合同副本_________份，送_________留存一份。
承攬方(蓋章)：_____________定作方(蓋章)：_____________
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________
地址：_______________________地址：_______________________
_________年____月____日_________年____月____日
簽訂地點：___________________簽訂地點：___________________
關于加工合同范文集錦 篇4
簽約地點：
簽訂日期：
甲方（買方）：
乙方（賣方）：
經協商，甲乙雙方就 事項，達成以下協議，并同意按《民法典》及相關法律法規恪守履行。
一、按甲方要求，乙方為甲方生產：
序名 稱圖 號數量備 注
二、合同總價款（含稅票）
人民幣 （RMB￥）
三、付款方式
合同簽定日內付總價款%，即RMB￥元；
產品交付后日內付總價款%，即RMB￥元。
四、交收方式
1、乙方交付前，應按規定對產品進行檢驗，并開具合格證明；甲方在收到產品后按同樣標準對產品進行驗收或確認，并應在 日內（難以驗收的隱蔽瑕疵除外）予以反擴甲方享有向乙方提出質量異議的權利，乙方應承擔修復、退換及賠償責任。
2、包裝及運送
2.1 產品的包裝及運輸，應符合國家或行業標準，由乙方負責在 年 月
日前送達。（聯系人：電話： ）；
2.2 包裝和運輸費用已在產品價格中包含。如乙方需回收包裝物時，甲方將免費提供保管、儲存條件，但運輸費用由乙方負責。
五、售后服務
在質量保證期內出現的產品質量問題，乙方應在接到通知后小時內做出響應，并予以解決。
六、保密約定
1、甲方承諾對乙方的產品制造過程及企業秘密不得向第三方泄漏（業務推介和廣告宣傳除外）；
2、乙方保證合同規定的甲方產品（含技術資料及專用工、模具）的擁有權，不經甲方同意不得向第三方提供。
七、違約責任
1、甲方按合同規定期限付款。如果延期，參照中國人民銀行關于金融機構計收貸款利息標準支付違約金；
2、乙方延期交付時，應按合同總額的%乘以逾期天數向甲方支付違約金，逾期超過 天的，甲方有權解除合同并要求乙方賠償損失，賠償額為本合同總額的%。
八、附加說明
1、本合同一式兩份，雙方各執一份，雙方簽字、蓋章有效。合同執行中的附加或更改，應以補充協議或說明的形式，并由雙方授權代表簽字、加蓋公章。
2、本合同附件 ，與本合同具有同等效力。
3、發生合同爭執，應通過協商加以解決；協商不成，可向合同簽字地人民法院提出起訴。
甲方：
住所：
郵編：
委托代理人：
電話：
傳真：
開戶行：
賬號：
稅號：
乙方：
住所：
郵編：
委托代理人：
電話：
傳真：
開戶行：
賬號：
稅號：
關于加工合同范文集錦 篇5
委托方：_________(甲方)
承攬方：_____________(乙方)
1、加工的項目、產品名稱、規格________數量________價格、交貨期：________________
項目產品名稱、規格單位數量單價(元)總價(元)交貨日期一季度二季度鍍鋅綜架_________以上只_____萬____________________萬_____萬淬火綜條支_____萬____________________萬_____萬合計
2、質量標準：
乙方根據甲方提供圖紙規定的技術要求和質量標準進行加工。在加工工藝過程及運輸中甲方提供的加工件允許損壞千分之_____，但損壞件必須歸還甲方。
3、原料供應：
加工用鋅塊由甲方供應。
4、交貨方式：
由乙方負責往返運輸，運費由乙方自負。
5、質量驗收方法：
完成加工后由甲方按質量標準驗收。
6、結算方式：
____________________。
7、違約責任：
甲方委托乙方加工鍍鋅、淬火等，乙方應按規定日期完成;逾期由乙方負擔甲方的經濟損失，每天按加工產品總值千分之______交納罰金。甲方未按規定的時間和數量交付乙方加工物品，因而造成乙方停工損失，應按實際損失賠償。
甲方：____________
法定代表人：(蓋章)________
地址：______________________
銀行帳號：__________________
乙方：________________
法定代表人：(蓋章)________
地址：______________________
銀行帳號：____________________
年月日
關于加工合同范文集錦 篇6
甲方：武漢魯邦建材有限公司 合同號：
乙方： 簽訂日期：
經甲、乙雙方協商一致，簽訂本加工合同。
一、品名、規格、數量、金額、交貨日期。
品名規格加工數量單位單價（元/件）金額（元）交期備注
粘結劑20公斤/袋
填縫劑
合計人民幣金額（大寫）按實際數量結算
二、質量要求，技術標準：乙方嚴格按照甲方提供的配方及工藝要求加工，乙方在加工過程中必須采用甲方提供的核心料并不折不扣的按甲方要求的數量加入。并要保證攪拌時間，以達到均勻一致，如果是乙方加工原因（加料，攪拌時間，配方）造成的質量問題由乙方全部承擔責任。乙方不得私自印刷甲方的包裝袋。
三、交（提）貨地點和方式：乙方工廠交貨，運費由甲方承擔。
四、甲方提供主料（核心料）及包裝材料。乙方提供42.5水泥，40-70目河砂，重鈣等甲方需要的地材。
五、包裝標準及要求： 甲方提供包裝 。
六、結算方式及期限： 現款現貨 。
七、解決合同的糾紛方式：如果雙方發生合同糾紛，應協商解決。協商不成
可以（1）提交仲裁委員會仲裁。（2）向甲方所在地人民法院處理。
八、其它約定各項：此合同雙方簽字蓋章傳真件生效。如果貨物質量達不到
合同約定的標準，造成甲方客戶索賠的損失由乙方承擔。
單位名稱（章）： 單位名稱（章）：
委托代理人： 委托代理人：
關于加工合同范文集錦 篇7
協議號：
甲方：
地址：
電話：
傳真：
乙方：
電話：
傳真：
甲乙雙方經友好協商，就甲方委托乙方代理進口鹽漬牛皮及輔料業務達成以下協議：
一、甲方委托乙方代理進口鹽漬牛皮及輔料，乙方接受甲方的委托。詳細條款參見合同(編號)。
二、雙方責任義務：
(一)甲方責任：
1.負責與外方商定所有合同條款，并對合同的全部內容及交貨內容負責。
2.及時向乙方支付定金及貨款。定金為合同總金額的25％，于雙方協議簽訂三日內支付，其余75％貨款由甲方提供工廠擔保，并于信用證開出后十天內付清，擔保函是本協議不可分割的一部分。
3.按時支付乙方代理手續費，比例為合同金額的.3％，于協議簽訂三日內支付。
4.預付港口一切費用(報關、接貨、滯報、滯箱費等)，預計為元(根據實際費用結算金額，多退少補)。支付銀行利息(二個月，金額為)及銀行費用。
5.保證該票貨物進口加工后以得利公司名義再出口，詳見雙方出口代理協議。
(二)乙方責任
1.根據甲方提供的外銷合同條款對外簽約，祥見合同(編號)。
2.負責辦理進料加工手冊及其它相關手續。
3.負責代甲方辦理報關、接貨等手續。
4.及時將有關單據轉交甲方。
5.如發生索賠等經濟糾紛，乙方可在甲方委托下，代辦有關涉外手續。
三、甲乙雙方應各自履行職責義務，如在各自職責范圍內出現問題或發生損失由各自承擔責任。
四、本協議未盡事宜，雙方另行協商解決。
五、本協議與甲方出具的擔保函同時生效。
六、本協議一式兩份，雙方各執一份，自雙方簽字蓋章之日起生效。
甲方：
乙方：
年 月 日
年 月 日
關于加工合同范文集錦 篇8
甲方(定作方)：
法定代表人：
住所：
聯系電話：
傳真：
統一社會信用代碼：
乙方(承攬方)：
法定代表人：
住所：
聯系電話：
傳真：
統一社會信用代碼：
經甲乙雙方友好協商，依據我國《中華人民共和國民法典》的有關規定以及其他相關法律規定，就甲方向乙方采購相關 等小商品事宜約定如下：
一、采購產品情況
1、品名 ，規格 ，數量 ，單價 ;
2、品名 ，規格 ，數量 ，單價 ;
3、品名 ，規格 ，數量 ，單價 ;
總金額(含稅價)：人民幣 元整(小寫￥ )。
二、樣品約定時間
自本合同生效之日起 個工作日內，乙方負責按甲方要求制作
樣品，經甲方確認后的樣品將作為乙方最終交貨的標準。
三、交貨時間、地點及運費
合同生效時甲方應當支付 %預付款到乙方賬戶，確認本協議第一條中各品名的尺碼數量后 天內交貨(具體數量由雙方以書面傳真或者電子郵件方式確認)，運費由 承擔。
四、質量要求及技術標準
按照甲乙雙方事先確認的樣品為標準，貨物主要技術指標按國家或行業標準。
五、驗收方法、標準和期限
以甲乙雙方確認的樣品為準，如甲方發現貨物的品種、面料、數量、顏色、規格與裝箱單不符，應在收到貨物后 個工作日內以書面形式通知乙方;經乙方核實后，盡快做出相應的處理。若乙方交付的貨物不符合本合同標準，乙方應當負責更換或者退貨，因此產生的所有費用應當由乙方承擔。
六、包裝要求及費用負擔
乙方按其企業或行業標準提供包裝，費用由乙方承擔。
七、結算方式和期限
合同生效且收到乙方發票后 日內甲方支付總價款 %作為預付款，計人民幣 元整(小寫￥ )，雙方約定匯款方式為甲方電匯，乙方收款賬戶為：
收款人：
開戶行：
賬號：
最終結算金額以實際定作、雙方簽字確認的數量和金額為準，自甲方驗收合格之日起 日內，甲方一次性支付其余貨款。
八、違約責任
1、合同生效后合同一方單方解除合同的，合同另一方有權要求違約一方支付合同總金額的 %作為違約金。
2、因甲方的原因造成乙方不能按約定時間制作樣品的，不能按時交貨的，由甲方承擔責任。
3、若乙方提交的`樣品和甲方定作的 小商品存在較大差異，甲方有權拒絕付款。
九、合同爭議的解決方式
本合同在履行期間發生的爭議，由雙方當事人協商解決;協調或者調解不成的，雙方當事人同意向 人民法院起訴。
十、本合同一式二份，甲方乙方各執一份，自雙方簽字蓋章之日起生效。合同未盡之事宜，由甲乙雙方另行簽訂補充協議。
甲方(簽章)：
______年______月______日
乙方(簽章)：
______年______月______日
關于加工合同范文集錦 篇9
甲方：
乙方：
甲乙雙方為攜手合作，促進發展，滿足利益，明確責任，依據《中華人民共和國合同法》有關法律之相關規定，本著誠實信用，互惠互利原則，結合雙方實際，協商一致，特簽訂本合同，以求共同恪守：
第一條：甲方委托乙方生產加工制作________________模具。
第二條：質量標準和要求、驗收方法(標準)及地點：
1、質量標準和要求：模具生產的質量標準按甲方的質量要求執行。
(1)乙方必須按甲方提供的模具技術要求設計、制造模具。
(2)合格模具定義：
①模具必須符合經甲方確認后的模具結構圖;
②模具必須生產出符合甲方提供的正式零件圖紙要求;
③模具壽命必須符合本合同第六條之規定。
2、驗收方法(標準)：
①按甲方的圖紙和技術要求執行。
②模具結構必須符合模具結構圖紙。
3、驗收地點：在甲方指定地點________________進行。每次驗收必須有雙方簽署的驗收報告，如驗收不合格，必須在驗收報告上注明下次驗收期限。
第三條：原材料來源
1、原材料來源：模具制造生產所需的材料由乙方承擔。乙方必須保證按甲方提供的技術要求采購原材料，以確保產品質量的穩定性，若乙方偷工減料或以次充好，甲方可單方面終止合同
第四條：交(收)貨方法、地點及運雜費負擔：
1、交貨方法及驗收：本合同模具在乙方按甲方提供的圖紙技術要求進行試模、送樣，并經雙方確認簽板后視為模具驗收合格。
2、交貨地點：甲方指定場所________________________。
3、交貨時間：乙方模具生產自付款之日起______天前交付本合同模具。否則，乙方必須承擔延期交貨給甲方造成的損失(每遲交1日，罰款200元)。如是甲方原因造成不能如期交貨的，經甲方書面形式確認后，交付時間可以按延誤時間順延。
4、運雜費用承擔：由乙方送貨到甲方指定地點，運費由乙方承擔。
第五條：本合同模具總金額為_______萬元，共_______套模具。
貨款結算時間及方法：_____________________。
付款方式：簽訂合同預付_______%，試模合格交付使用_______個月內付_______%。
第六條：技術資料提供及保管：
1、甲方負責提供本合同約定的模具的圖紙、技術要求及有關標準。
2、涉及到資料中技術秘密的保管和有關約定按雙方簽署的《技術秘密協議》執行。
第七條：質量異議/違約責任：
1、對于乙方供應的產品如存在質量問題，甲方必須以書面的形式將質量事故狀況通知乙方，并對乙方供應的產品進行妥善保管;乙方在接到甲方書面通知24小時內出具解決方案并趕甲方現場進行處理。
2、如甲方未按上款要求向乙方提出異議，則視為乙方供應之產品為合格品;如乙方未按上款要求保證進行售后服務，則視為接受甲方的處理意見。
3、其他涉及到產品質量問題的處理按雙方簽訂的供方產品質量技術協議執行。
第八條：其他：
1、本合同約定的模具自甲方支付定金開始，所有權為甲方所有。
2、雙方簽訂的技術協議、甲方提供的技術圖紙資料、乙方物料清單以及經后生產合作過程中的文件資料為本合同的附件。
3、在本合同約定模具項目交貨時，乙方必須交還甲方在合同簽定以及履行過程中交付的文件技術資料，具體的資料給還按雙方簽定的《技術保密協議》I中第9條規定及本合同第四條第1款(3)規定執行。
4、本合同約定模具項目的變更按雙方簽署的《模具委托加工制造合作意向書》中“工程變更條款”執行。
5、涉及到非公平競爭性約定按《模具委托加工制造合作意向書》第11條規定執行。
6、本合同委托項目，乙方不得轉發包給第三者，否則，甲方將取消其供應商資格，如因此引發了甲方損失，甲方將依法追究乙方相關責任。
第九條：雙方由于不可抗力的災害和確非一方本身造成的原因而不能履行合同時，經雙方協商并由___________市經濟合同鑒定機關查實證明，可免予承擔民事責任。
第十條：合同生效、附件
2、本合同自簽訂之日起，雙方蓋章簽字之后生效。
3、任何一方不得擅自修改或終止，如需修改或終止時，應經雙方協商同意，另立協議方可有效。本合同權利不可轉讓。
4、本合同附件資料具有同等法律效力。
第十一條：本合同在有效期內任何一方違約，雙方都有權按《中華人民共和國合同法》有關規定，由雙方進行協商調解。協商未果的，均向甲方所在地人民法院訴訟解決。
第十二條：本合同一式兩份，雙方各執一份。
甲方：
委托代理人：
地址：
電話：
開戶銀行：
賬號：
_________年____月____日
乙方：
委托代理人：
地址：
電話：
開戶銀行：
賬號：
_________年____月____日
關于加工合同范文集錦 篇10
甲方：
乙方：
原由加工廠，經甲方與合伙人（即乙方）一段時期的艱苦創業，由于社會和事業因素，甲方決定退出她一手創辦的大理石加工廠，由合伙人（即乙方）單獨經營，具體轉讓辦法經甲，乙雙方在共存共榮的基礎上達成以下協議：
1，加工廠所有的機械設備按人民幣一萬四千八百元整，由乙方用現金一次性買斷，但乙方必須在原場地經營，不得轉移場地及機械設備。
2，如三汊港汽車站需要大理石加工廠搬遷，則乙方必須請甲方有償提供經營場地，如甲方無法提供經營場地，則乙方必須遷出以下協議中所規定的七鄉鎮。
3，乙方在經營期間，甲方不可在土塘，杭橋，三汊港，陽峰，大沙，西源，周溪等七鄉鎮再經營大理石加工業務。
4，如乙方在經營一段時間后，想出讓加工廠設備，必須首先征詢甲方意向，如甲方同意接手，則乙方必須按此協議原價無條件轉給甲方，如甲方不想接手，則由乙方自由處理，但乙方出手后，無論接手方是甲方還是其他人，乙方今后均不得在土塘，杭橋，三汊港，陽峰，大沙，西源，周溪等七鄉鎮重操大理石加工業務，否則甲方有權干涉，由此造成的不良后果，均由乙方承擔經濟責任及法律責任。
5，協議自簽訂之日起，乙方必須每年上交人民幣四千元創業費給甲方，此款在協議簽訂之日付幣貳千元，今后乙方必須在每年的公歷二月一號和八月一號各付人民幣貳錢元給甲方。
6，今后乙方在經營期間的場地費，水電費，工商管理費及稅務等一切費用均由乙方自理。
此協議一式二份，甲，乙雙方各執一份，敬請雙方共同遵守執行。
甲方: 乙方： 經場人：
關于加工合同范文集錦 篇11
合同號：
甲方： 乙方：
一，制作內容：
乙方根據甲方提供的泡沫實型及材質要求制造鑄鐵件或鑄鋼件（以下統稱鑄件）。具體內容請參看甲方提供的各項目的清單。
二，技術要求：
1，請參看甲乙雙方簽訂的《鑄件技術協議》。
2，如甲方有特殊技術要求，甲方提前以電子郵件或傳真的方式通知乙方，作為本合同 的附件，乙方應根據甲方要求進行制作，以確保甲方所需品質。
三，鑄造費用及結算：
1， FC300： 元/噸
2， FCD600： 元/噸
3， ICD-5： 元/噸
4， MoCr： 元/噸
5， G50CRMO4： 元/噸
6， FGS600-3A： 元/噸
7， 以上價格含17%的增值稅，含乙方運至甲方的費用。
8， 付款方式：以月結方式支付。甲方在收到乙方的鑄件后，通知乙方，乙方開具17% 的增值稅發票，甲方在收到增值稅發票后的三個月內以銀行承兌或現金付清款項。
四，交貨周期：
1， 乙方在收到甲方泡沫實型后，15個工作日內將鑄件分批次送至甲方公司。甲方在甲方現場驗收，甲方可來人到乙方公司內驗收(因自然災害或人無可抗拒造成鑄件延期甲乙雙方另議,不含運輸日期)。
2， 由于乙方的原因造成交貨延誤，以每遲交貨一天罰該批鑄件總額的3‰的款項
五，品質保證：
乙方鑄件如在品質上有問題，甲方應以照片形式通知乙方，乙方應立即派人員進行處理。如因乙方鑄件品質不良造成甲方損失，乙方應對甲方的損失進行賠償，賠償金額由甲乙雙方協商決定。
六，重量：
雙方執行：稱重誤差千分之三為正常范圍
七，合同有效期：
1、自雙方簽章后，本合同生效，有效期至 年 月 日。
2、本合同生效后，雙方之前所簽訂的《鑄件制造合同》均作廢，雙方之前所簽訂《鑄件技術協議》及其它關于質量要求的協議同樣有法律效力。
3、今后合作中，甲方如對價格作出調整必須在保麗龍模型送出前通知乙方，否則視為同意此合同價格；乙方如對價格作出調整必須在保麗龍模型到達乙方工廠前通知甲方。否則視為同意此合同價格；
八，其它事項
雙方友好協商執行合同執行中出現的問題，必要時雙方可嚴格按《合同法》處理本 合同本合同糾紛由甲方所在地人民法院管轄，
九，本合同經雙方簽署蓋章后生效。合同雙方各持一份正本。
甲方: X有限公司 乙方：X有限公司
甲方代表人（簽章）： 乙方代表人（簽章）：
簽署日期： 簽署日期：
關于加工合同范文集錦 篇12
甲方：
乙方：
加工，雙方本著互惠互利，協商一致的原則，達成合同條款如下：
一、甲方權利和義務
1、合同簽定后，甲方為乙方免費提供產品樣本圖案。天然彩沙、鍍金線及專用工具，乙方自購。如在本廠購買材料，由于乙方個人原因，不能繼續做畫，為保證本廠產品質量，材料不退。
2、甲方對乙方產品負責回收并以現金支付加工費（550元/㎡），拒收任何原因的半成品和不合格產品。
二、乙方的權利和義務
1、通過考察同意后，自愿購買材料。如產品質量問題，乙方自己負責。
2、乙方需按甲方提供的樣本、限本人制作，如私自組織人員加工，技術轉讓，需經廠方同意方可進行，否則按違約處理。
三、違約條款
1、甲方違背合同第一條時以（550元/㎡）的1倍支付乙方違約金。
2、乙方外購材料摻雜使假，私自技術轉讓時，按每平方米550元的1倍支付甲方違約金。
四、本合同有效期x月，20xx年x月x日起至20xx年x月x日止。
本合同期瞞后，乙方申請，甲方有權依據生產定單續簽或終止合同。
五、本合同一式兩份，并有驗收標準為合同附件，甲、乙雙方各執一份，自簽字蓋章之日起生效。
甲方（蓋章）：________________
乙方（蓋章）：____________________
_______年______月______日
關于加工合同范文集錦 篇13
合同編號：
簽定地點：
甲方（委托方）：
乙方（受托方）：
節目名稱：
母盤刻字號：
經協商，甲乙雙方就上述節目光盤的加工復制及相關事宜達成協議，簽定合同如下：
一、甲方委托乙方：圖像壓縮 制作母盤復制 切割 包裝保存母盤、菲林 發貨
二、 甲方須向乙方提供以下資料：
1、正式《電子出版物復制委托書》或《錄音錄像制品復制委托書》和其它相關證明材料。
2、委托單位營業執照副本復印件以及甲方授權委托代理人身份證復印件。甲方委托乙方加工復制的音像制品和cd-rom內容出現侵權時，均由甲方承擔侵權責任，乙方不承擔任何法律責任。
三、甲方于 ____年____月____日前向乙方提供以下文件材料cd-r/子盤____張彩噴稿____張圖擋____套；
四、復制類型 ：cdvcdcd-rom dvd5 8厘米盤 卡片盤 異型盤
五、印刷要求：絲印 膠印
六、包裝及其他要求：簡包（1000張/件） 精包
七、驗收：以cd-r及本合同第五款要求為標準進行驗收。如有疑義，甲方必須在收貨當日起，7日內向乙方提出書面報告。
八、交貨日期及條件：XX年月日發貨。若甲方不能按時提供本合同第二三款所列文件及材料，則交貨期順延；因母盤、菲林不合格或設備故障不能按期交貨的，雙方協商后另定交貨日期。
九、發貨方式：1、甲方自提；2、乙方代理發貨；收貨地址：______________________________；
十、費用標準及合同金額：
費用名稱數量單價 小計（元）
審批費 盤 元/盤
母盤制作費 張 元/張
cd-r＋印刷費張 元/張
包裝材料費 個 元/個
包裝費 個 元/個
代出菲林費 套 元/套
合同金額：___元（人民幣大寫 ：___萬___仟___佰___拾___元 整）
十一、結算方式：預付___%貨款，余款貨到付清。
十二、本公司的開戶行：
帳號：
十三、以上各條款雙方須嚴格執行，不得違約；若甲方延遲給付貨款，每延遲一天，按延遲付款部分貨款的___‰向乙方支付滯納金。若乙方延遲交貨，每延遲一天，應按未履行部分貨款的___‰向甲方支付違約金。
十四、甲乙任何一方如遇不可抗拒的原因而造成無法履行合同時，根據不可抗拒影響，按規定免除部分或全部責任，當事人一方應當在發生不可抗拒之日起___個工作日內將事實通知對方，盡可能減輕因此給對方造成的損失，并在不可抗拒結束之日起___個工作日內提供事故的書面報告等文件給對方。
十五、本合同一式兩份，雙方各執一份，具有同等法律效力。
十六、由于履行本協議而產生的糾紛，由雙方協商解決，協商不成可向合同生效地人民法院提起訴訟。
十七、本合同履行地為乙方所在地。
十八、未盡事宜，雙方協商解決；
十九、本合同自雙方代表簽字并加蓋公章之日起生效，有效期___個月。
甲方代表人： 乙方代表人：
年 月 日 年月 日
關于加工合同范文集錦 篇14
甲方：____________________（定做方）
乙方：____________________（承攬方）
雙方本著互惠互利，協商一致的原則，達成合同條款如下：
一、甲方權利和義務
2.甲方對乙方產品負責回收并以現金支付加工費（____元/㎡），拒收任何原因的半成品和不合格產品。
二、乙方的權利和義務
1.通過考察同意后，自愿購買材料。如產品質量問題，乙方自己負責。
2.乙方需按甲方提供的樣本、限本人制作，如私自組織人員加工，技術轉讓，需經廠方同意方可進行，否則按違約處理。
三、違約條款
1.甲方違背合同第一條（2款）時以（____元/㎡）的1倍支付乙方違約金。
2.乙方外購材料摻雜使假，私自技術轉讓時，按每平方米____元的1倍支付甲方違約金。
四、本合同有效期____月，____年____月____日起至____年____月____日止。
本合同期瞞后，乙方申請，甲方有權依據生產定單續簽或終止合同。
五、本合同一式兩份，并有驗收標準為合同附件，甲、乙雙方各執一份，自簽字蓋章之日起生效。
甲方：________________________
乙方：________________________
________年________月________日
關于加工合同范文集錦 篇15
甲方：
乙方：
根據《中華人民共和國合同法》和有關規定經甲乙雙方共同協商一致，本著誠實守信，互利互惠，平等自愿的原則，訂立本合同。
一、加工材料名稱：水泥空心砌塊及其配套的墻體材料。
二、 規格型號：
1、19型水泥空心砌塊：
390×190×190(長×寬×高)雙排孔，強度等級MU10，密度進行約定。
3.如果因為賣方的原因造成賣方提供給買方的產品的品質和進度達不到買方的要求，使買方及其客戶錯過了產品上市的最佳時機，或者買方被迫因此取消此項目，從而使買方及其客戶遭受嚴重的研發損失和備料損失，則賣方除退還所有前期買方所支付的貨款外，視實際情況賣方另外承擔買方直接及間接的經濟損失。
4.如賣方因為不可抗拒力(包括戰爭、火災、罷工和中國法律規定的其他不可抗拒力造成的供貨延遲，買方允許買方免責。賣方應在不可抗拒力發生后24小時內以)書面形式通知買方，并且賣方仍有義務采取一切必要措施盡快交貨。若不可抗拒力持續2周以上，買方有權取消本合同。
5.其它未盡事宜：按《經濟合同法》執行。
九、糾紛解決
對于實施本合同而發生的任何爭議，雙方首先通過友好協商解決，如在30天內協商不成，任何一方均可將爭議提交市法院處理。
本合同雙方須嚴格執行，如一方因故不能履行合同，必須提前兩周征得對方同意，方可終止本合同。
買方： 賣方：
代表： 代表：
簽訂地點：_____________ 簽訂地點：____________
_________年____月____日 _________年____月____日
關于加工合同范文集錦 篇16
承攬方（甲方）：____________________________
地址：____________電話：____________
法定代表人：____________
定作方（乙方）：____________________________
地址：____________電話：____________
法定代表人：____________
定作方委托承攬方加工____________，經雙方充分協商，特訂立本合同，以便共同遵守。
第一條 加工成品
第二條 加工成品質量要求
第三條原材料的提供辦法及規格、數量、質量
1、（用承攬方原料完成工作的）承攬方必須依照合同規定選用原材料，并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規定的原材料而影響定作質量時，定作方有權要求重作、修理、減少價款或退貨。
2、（用定作方原材料完成工作的，應當明確規定原材料的消耗定額）定作方應按合同規定的時間、數量、質量、規格提供原材料，承攬方對定作方提供的原材料要按合同規定及時檢驗，不符合要求的，應立即通知定作方調換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。
3、交（提）原材料等物品日期計算，參照第七條規定執行。
第四條技術資料、圖紙提供辦法
1、承攬方在依照定作方的要求進行工作期間，發現提供的圖紙或技術要求不合理，應當及時通知定作方；定作方應當在規定的時間內回復，提出修改意見。承攬方在規定的時間內未得到答復，有權停止工作，并及時通知定作方，因此造成的損失，由定作方賠償。
2、承攬方對于承攬的工作，如果定作方要求保密，應當嚴格遵守，未經定作方許可不得留存技術資料的復制品。
3、定作方應當按規定日期提供技術資料、圖紙等。
第五條價款或酬金
價款或酬金，按照國家或主管部門的規定執行，沒有規定的由當事人雙方商定。
第六條驗收標準和方法
1、按照合同規定的質量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。
2、定作方應當按合同規定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物或項目，應當由雙方協商，在合同中規定保證期限。保證期限內發生問題，除定作方使用、保管不當等原因而造成質量問題的以外，由承攬方負責修復或退換。
3、當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發生爭議時，可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。
第七條 交貨的時間和地點
1、交（提）定作物期限應當按照合同規定履行。任何一方要求提前或延期交（提）定作物，應當在事先與對方達成協議，并按協議執行。
2、交（提）定作物日期計算：承攬方自備運輸工具送交定作物的以定作方接收的戳記日期為準；委托運輸部門運輸的，以發運定作物時承運部門簽發戳記日期為準；自提定作物的，以承攬方通知的提取日期為準，但承攬方在發出提取定作物通知中，必須留給定作方以必要的途中時間；雙方另有約定的，按約定的方法計算。
第八條包裝要求及費用負擔
第九條 運輸辦法及費用負擔
第十條 轉包
1、乙方（同意或不同意）將定作物的主要工作交由第三人完成；
2、乙方同意甲方將定作物的主要工作交由第三人完成的：
（1）乙方可以交由第三人完成的工作包括：
（2）乙方應當就該第三人完成的工作成果向甲方負責。
3、乙方未經甲方同意將主要工作交由第三人的，甲方有權解除合同。
4、乙方可以將其承攬的輔助工作交由第三人完成。乙方將其承攬的輔助工作交由第三人完成的，應當就該第三人完成的工作成果向甲方負責。
第十一條 其他約定
第十二條 承攬方的違約責任
1、未按合同規定的質量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應當按質論價，酌減酬金或價款；不同意利用的，應當負責修整或調換，并承擔逾期交付的責任；經過修整或調換后，仍不符合合同規定的，定作方有權拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。
2、交付定作物或完成工作的數量少于合同規定，定作方仍然需要的，應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理；少交、遲交部分定作方不再需要的，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。
3、未按合同規包裝定作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規定造成定作物毀損、滅失的，由承攬方賠償損失。
4、逾期交付定作物（包括返修、更換、補交等），應當向定作方償付違約金____ 元；（合同中無具體規定的，應當比照 中國人民銀行有關延期付款的規定，按逾期交付部分的價款總額計算，向定作方償付違約金）以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。
未經定作方同意，提前交付定作物，定作方有權拒收。
5、不能交付定作物或不能完成工作的，應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的____%（10%～30%）或酬金總額的____%（20%～60%）的違約金。
6、異地交付的定作物不符合合同規定，暫由定作方代保管時，應當償付定作方實際支付的保管、保養費。
7、實行代運或送貨的定作物，錯發到達地點或接收單位（人），除按合同規定負責運到指定地點或接收單位（人）外，并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。
8、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其他物品毀損、滅失的，應當償付定作方因此造成的損失。
9、未按合同規定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗，或經檢驗發現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知定作方調換、補齊的，由承攬方對工作質量、數量承擔責任。
10、擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權拒收，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應當按定作方要求辦理，并承擔逾期交付的責任。
第十三條 定作方的違約責任
1、中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償承攬方因此造成的損失。
2、中途廢止合同，屬承攬方提供原村料的，償付承攬方的未履行部分價款總值的____%（10%～30%幅度）的違約金；不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金總額的____%（20%～60%的幅度）違約金。
3、未按合同規定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作，承攬方有權解除合同，定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失；承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應當償付承攬方停工待料的損失。
4、超過合同規定期限領取定作物的，除按本條第五款規定償付違約金外，還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養費。定作方超過領取期限6個月不領取定作物的，承攬方有權將定作物變賣，所得價款在扣除報酬、保管、保養費后，退還給定作方；變賣定作物所得少于報酬、保管、保養費時，定作方還應補償不足部分；如定作物不能變賣，應當賠償承攬方的損失。
5、超過合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定向承攬方償付違約金；以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。
6、無故拒絕接收定作物，應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。
7、變更交付定作物地點或接收單位（人），承擔因此而多支出的費用。
第十四條 不可抗力
在合同規定的履行期限內，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，承攬方在取得合法證明后，可免予承擔違約責任，在定作方遲延接受或無故拒收期間發生的，定作方應當承擔責任，并賠償承攬方由此造成的損失。
第十五條 糾紛的處理
加工承攬合同發生糾紛時，當事人雙方應協商解決；協商不成按（ ）項處理：
1、向仲裁機關申請仲裁；
2、向人民法院起訴。
本合同自____ 年____ 月____ 日起生效，合同履行完畢即失效，本合同執行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，由雙方共同協商，做出補充規定，補充規定與本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執一份；合同副本一式____份，交____________（如經鑒證或公證，則應送鑒證機關或公證機關）各留存一份，正副本具有同等法律效力。
定作方：
代表人：
______年____月____日
承攬方：
代表人：
_______年____月____日