最新加工合同（通用15篇）
最新加工合同 篇1
甲方：黃
乙方：余
原由甲方投資興建的三汊港大理石加工廠，經甲方與合伙人（即乙方）一段時期的艱苦創業，由于社會和事業因素，甲方決定退出她一手創辦的大理石加工廠，由合伙人（即乙方）單獨經營，具體轉讓辦法經甲，乙雙方在共存共榮的基礎上達成以下協議： 1，加工廠所有的機械設備按人民幣一萬四千八百元整，由乙方用現金一次性買斷，但乙方必須在原場地經營，不得轉移場地及機械設備。
2，如三汊港汽車站需要大理石加工廠搬遷，則乙方必須請甲方有償提供經營場地，如甲方無法提供經營場地，則乙方必須遷出以下協議中所規定的七鄉鎮。 3，乙方在經營期間，甲方不可在土塘，杭橋，三汊港，陽峰，大沙，西源，周溪等七鄉鎮再經營大理石加工業務。
4，如乙方在經營一段時間后，想出讓加工廠設備，必須首先征詢甲方意向，如甲方同意接手，則乙方必須按此協議原價無條件轉給甲方，如甲方不想接手，則由乙方自由處理，但乙方出手后，無論接手方是甲方還是其他人，乙方今后均不得在土塘，杭橋，三汊港，陽峰，大沙，西源，周溪等七鄉鎮重操大理石加工業務，否則甲方有權干涉，由此造成的不良后果，均由乙方承擔經濟責任及法律責任。
5，協議自簽訂之日起，乙方必須每年上交人民幣四千元創業費給甲方，此款在協議簽訂之日付幣貳千元，今后乙方必須在每年的公歷二月一號和八月一號各付人民幣貳錢元給甲方。
6，今后乙方在經營期間的場地費，水電費，工商管理費及稅務等一切費用均由乙方自理。
此協議一式二份，甲，乙雙方各執一份，敬請雙方共同遵守執行。
甲方:
乙方：
最新加工合同 篇2
甲方(發包方)：
乙方(承包方)：
家庭住址：身份證號：甲乙雙方依照《中華人民共和國合同法》以及有關法律法規的規定，經平等協商，甲方將本廠的“紅磚生產”承包給乙方，達成以下協議：
第一條：承包方式及要求
1、乙方在承包期間對制坯、碼架、坯架護理、裝窯、出窯、燒窯等半成品與成品的生產人員獨立管理與核算。
2、乙方生產所需要的工人由乙方自主招聘與甲方沒有勞動合同關系，生產期間所發生的輕工傷，花費在壹萬元以內者，由乙方承擔，如發生人身損傷事故，花費在壹萬元以上者，由甲乙雙方共同承擔，各自承擔費用的50%。
第二條：承包定額及費用
1、承包期間所需的煤、電費由甲方承擔，在確保原材料的滿足供應下，乙方_____年必須完成生產合格標磚_____萬塊，計價每萬塊為_____元(大寫_____圓整)，如遇到不可抗拒的自然災害造成的損失由雙方協商共同承擔。
2、乙方要按甲方的要求按時帶隊進廠，甲方應先付給乙方訂金_____萬元(此預定金在乙方進廠正常生產期間分批累計扣除)
第三條：雙方的責任和義務
1、甲方開機之前，要將所有的機械設備進行一次徹底維護保養，移交給乙方使用和管理，確保乙方正常進行生產，如有損壞或丟失，由乙方及時購買補充，不得影響正常生產。
2、甲方對乙方生產的產品質量有權進行監督不合格產品不入庫，但也不能過分挑剔和故意刁難乙方。
3、工資結算，甲方每月分二次對賬結算付給乙方承包費用，不得拖欠。
第四條：違約責任及獎罰制度
1、乙方必須完成年產量_____塊標磚，每超過_____塊獎給乙方_____元獎金，如每少于_____塊則扣除乙方_____萬元的罰款，本合同生效后，雙方必須嚴格執行，不得違約。
2、乙方及其工作無論任何情況下，不得干擾甲方經營，不得阻塞圍堵甲方經營場所，否則，每阻塞一次應由乙方付給甲方_____元損失費，相反如由于甲方與當地群眾或土地糾紛所造成影響乙方正常生產，同樣付給乙方五千元的損失費。
3、合同期間，雙方要坦誠相待，精誠合作，團結一致，做到勤溝通，勤協調，遇到問題和困難及時處理，保證完成年生產任務，做到大家都賺錢，都高興。
4、本合同未盡事宜，雙方協商補充，補充協議與本合同具有同等效力，本合同在執行過程中，如發生爭議，雙方盡量協商解決，如達不成共識，可在當地法院訴訟解決。
5、補充說明：如遇到特殊情況，磚廠確實無法正常生產時，所定產量按當時能生產多少算多少，不計獎罰。
6、甲乙雙方須遵守合同條例，任何一方不得違約，若有一方違約，應一次性賠付對方違約金_____元。
7、本協議一式兩份，甲乙雙方各執一份，雙方自簽字之日起生效。
甲方（蓋章）：________________
乙方（蓋章）：____________________
_______年______月______日
最新加工合同 篇3
委托方：_________(甲方)
承攬方：_____________(乙方)
1、加工的項目、產品名稱、規格________數量________價格、交貨期：________________
項目產品名稱、規格單位數量單價(元)總價(元)交貨日期一季度二季度鍍鋅綜架_________以上只_____萬____________________萬_____萬淬火綜條支_____萬____________________萬_____萬合計
2、質量標準：
乙方根據甲方提供圖紙規定的技術要求和質量標準進行加工。在加工工藝過程及運輸中甲方提供的加工件允許損壞千分之_____，但損壞件必須歸還甲方。
3、原料供應：
加工用鋅塊由甲方供應。
4、交貨方式：
由乙方負責往返運輸，運費由乙方自負。
5、質量驗收方法：
完成加工后由甲方按質量標準驗收。
6、結算方式：
____________________。
7、違約責任：
甲方委托乙方加工鍍鋅、淬火等，乙方應按規定日期完成;逾期由乙方負擔甲方的經濟損失，每天按加工產品總值千分之______交納罰金。甲方未按規定的時間和數量交付乙方加工物品，因而造成乙方停工損失，應按實際損失賠償。
甲方：____________
法定代表人：(蓋章)________
地址：______________________
銀行帳號：__________________
乙方：________________
法定代表人：(蓋章)________
地址：______________________
銀行帳號：____________________
年月日
最新加工合同 篇4
甲方：_____________________________
乙方：_____________________________
一、本合同是依照《中華人民共和國民法典》訂立的，經過雙方簽字蓋章后，即發生法律效力，雙方必須嚴格履行。
二、合同條款：(共12條)
1、合同簽定雙方就以下加工零件簽定加工合同。
序號名稱規格型號數量單價總價(元)備注
1：_____________________________
2：_____________________________
3：_____________________________
4：_____________________________
5：_____________________________
6：_____________________________
7：_____________________________
8：_____________________________
9：_____________________________
2、自合同簽定生效之日起，甲方在5個工作日內按合同總額20%支付乙方加工預付款。
3、乙方完成加工向甲方交貨時，所有加工的產品零件必須符合甲方所提供的圖紙尺寸。
4、所加工的零件經過甲方復檢合格后，甲方可按合同總額的50%支付乙方。
5、所余合同總額的30%在零件裝配調試完成，乙方開具稅率為17%的全額增值稅發票后，15日內甲方酌情付清余款。
6、合同的交貨日期根據雙方要求確定，若乙方推遲交貨，違約金每天合同總額的1%從總額中扣除。
7、加工件所需材料有乙方負責，加工完畢后，乙方負責加工件運送至甲方所在地的運費。
8、甲方復檢時，出現加工見不符合圖紙要求、不合格的現象，甲方通知乙方后，乙方負責及時修復或補件;如甲方通知后，乙方未做出補救工作，甲方代替乙方修復或補加工時，所產生的一切費用從合同總額中扣除。
9、若乙方在一次性完成另部件不合格率在5%以上時，不合格件處理方法除按合同條款的`第六項、第八項執行外，再處以合同總額10%的扣款。
10、本合同附件：甲方外協加工檢驗格式書及加工圖紙，一式兩份，甲乙各執一份，與合同具有同等的法律效力。
11、乙方必須妥善保存甲方所提供的圖紙，不得外泄，同零件一同交還甲方。
12、合同未盡事宜，甲乙雙方本著互敬互諒的原則協商解決。
甲方代表：(簽字蓋章)_____________________________
乙方代表：(簽字蓋章)_____________________________
_________年________月________日
最新加工合同 篇5
甲方：
乙方：
原由加工廠，經甲方與合伙人（即乙方）一段時期的艱苦創業，由于社會和事業因素，甲方決定退出她一手創辦的大理石加工廠，由合伙人（即乙方）單獨經營，具體轉讓辦法經甲，乙雙方在共存共榮的基礎上達成以下協議：
1，加工廠所有的機械設備按人民幣一萬四千八百元整，由乙方用現金一次性買斷，但乙方必須在原場地經營，不得轉移場地及機械設備。
2，如三汊港汽車站需要大理石加工廠搬遷，則乙方必須請甲方有償提供經營場地，如甲方無法提供經營場地，則乙方必須遷出以下協議中所規定的七鄉鎮。
3，乙方在經營期間，甲方不可在土塘，杭橋，三汊港，陽峰，大沙，西源，周溪等七鄉鎮再經營大理石加工業務。
4，如乙方在經營一段時間后，想出讓加工廠設備，必須首先征詢甲方意向，如甲方同意接手，則乙方必須按此協議原價無條件轉給甲方，如甲方不想接手，則由乙方自由處理，但乙方出手后，無論接手方是甲方還是其他人，乙方今后均不得在土塘，杭橋，三汊港，陽峰，大沙，西源，周溪等七鄉鎮重操大理石加工業務，否則甲方有權干涉，由此造成的不良后果，均由乙方承擔經濟責任及法律責任。
5，協議自簽訂之日起，乙方必須每年上交人民幣四千元創業費給甲方，此款在協議簽訂之日付幣貳千元，今后乙方必須在每年的公歷二月一號和八月一號各付人民幣貳錢元給甲方。
6，今后乙方在經營期間的場地費，水電費，工商管理費及稅務等一切費用均由乙方自理。
此協議一式二份，甲，乙雙方各執一份，敬請雙方共同遵守執行。
甲方: 乙方： 經場人：
最新加工合同 篇6
甲方：
乙方：
甲方問乙方訂制家具(仿古沙發)一批，為明確雙方責任及權益，根據《合同法》有關規定，經雙方協商制定合同如下：
一、訂制內容：
沙發白坯半成品和油漆成品
加工，以雙方認定的樣品為準。
二、合作形式：
甲方向乙方訂制加工沙發一批，甲方提供原生態板材，約計五十個立方米，乙方負責白坯半成品及油漆成品加工。
三、乙方根據甲方提供的沙發樣品及件數核算實際用料方數。
_________________________________________________________________
四、甲方加工件數：
五套沙發(1+2+3)+2
五、合同加工單價：
壹套單價12000元，總價60000元，含油漆輔料，大寫陸萬元整。
六、付款方式：
甲方在合同簽定之日起向乙方支付加工費總額的50%作為之前開支費用，余款在提貨之前付清。
七、交貨方式：
㈠、乙方在收到甲方款之日起開始計算，四十五日伍套全部交貨。乙方在收到通知之日，一日不提貨，甲方收取乙方倉庫存放費，按每天百元計算，依此類推，到提貨日期止，算清現金。㈡付清加工費余額，一次性提貨。
八、交貨地點：
甲方自提。
九、雙方發生爭議：
雙方的協商，協商不成的則可向有管轄權的人民法院訴訟。
十、本合同一式貳份
甲乙雙方各執一份，一經簽訂具有法律效力，雙方必須共遵守，合同條款至雙方完成后自行終止。甲方(簽章)：乙方(簽章)：
代表(簽章)：
代表(簽章)：
電話：
電話：
日期：
日期：
最新加工合同 篇7
甲方：
乙方：
根據《中華人民共和國合同法》及相關法律、法規的規定，經甲、乙雙方本著平等互利、友好協商的原則協商一致，就甲、乙雙方合作事宜達成如下協議：
一、甲方以《訂單》形式
確定委托乙方加工的產品名稱_____飼料、規格_____、數量_____、包裝要求_____、交貨時間_____及提貨方式_____，乙方收到甲方訂單后，三個工作日內未提出書面異議的，視為接受甲方訂單。
二、產品生產及質量要求：
乙方應按照甲、乙雙方確定的產品質量標準及甲方提供的產品配方組織生產。產品生產完成后，乙方應向甲方出具產品化驗分析報告，甲方產品質量管理部有權檢查監督化驗分析過程，經甲方產品質量管理部確認并監督檢驗合格后，方可視為乙方產品生產完成。如甲方在銷售上述產品過程中出現產品質量問題及客戶投訴問題，經查證核實后屬于乙方原因造成的，應由乙方承擔相關賠償責任。產品質量標準及飼料產品質量認證標準由甲乙雙方另行確定。
三、產品加工費：
（一）經甲、乙雙方協商一致，產品的加工費為人民幣 元/噸（以生產產出量為準）。上述加工費包括原材料采購費、原材料裝卸費、成品及原材料存儲費、原料及成品的化驗費、成品出庫費、成品裝卸費等費用及原材料、成品場內移動存放費。因市場行情及人工費的變化，需要調整上述加工費的，經甲、乙雙方的協商一致后，可在上述加工費的基礎上上浮或下降5%。
（二）加工費結算方式為月末結算。
四、市場銷售：
乙方同意甲方在產品包裝及標簽中無償使用乙方的生產批準文號、企業標準及委托生產等字樣。雙方在制定產品市場銷售價格及開發市場時，應考慮不影響對方利益，同時加強雙方資源共享，互惠互利，真誠合作。
五、甲方原材料采購方式為自主采購。
原材料貨款由乙方墊付，貨款償還方式為月末結算。甲方與乙方需共同采購原材料時，必須嚴格按照甲方采購原材料的標準采購。原材料到廠后，由甲方采購人員和品管人員進行抽樣檢驗，并送交乙方進行化驗分析，原材料經甲方品管人員監督檢驗合格后方可使用。如不符合甲方采購標準的，應退貨處理。乙方應配合甲方安排好原材料的卸車及保存。甲方與乙方應相互共享原材料采購信息，并共同制定采購標準。原材料的使用應按照互惠互利的原則，相互幫助和協助。
六、甲方的生產、品管人員有權監督乙方的所有生產流程并指導工作。乙方必須按照甲方人員的要求投放原材料、操作生產。生產完成后，由甲方品管人員對成品進行檢驗，檢驗合格后方能出庫。
七、原料及成品的儲存倉庫。乙方應按照甲方要求向甲方提供原材料及成品的儲存倉庫。倉庫必須通風良好且無漏雨、漏水、火災等隱患。若儲存倉庫及及生產管理問題（經雙方損耗查證、盤點造成的損失）給甲方造成的損失的，應由乙方承擔相應的賠償責任。
八、甲方應提前一天向乙方報送生產計劃或訂單，以便乙方合理安排生產計劃。如需增加新產品的，應提前叁日與乙方協調解決。乙方應于接到甲方訂單后48小時內交付甲方符合甲方產品質量標準的產品；若因未按時交貨給甲方造成經濟損失的，由乙方承擔賠償責任。
九、甲方有義務給予乙方技術和管理方面的指導及信息共享。（甲方擁有的核心技術除外）。
十、本協議甲乙雙方均有對在履行協議過程中知悉的有關對方的商業秘密、技術資料、客戶信息及其他信息保守秘密的義務。
本協議履行期間內及本協議屆滿或中止履行后三年內，乙方不得以任何形式使用或允許第三人使用甲方獨有的產品配方、生產工藝及客戶信息。
十一、本協議未盡事宜或對本協議的變更，應經甲乙雙方協商一致后，簽訂補充協議，補充協議與本協議具有同等的法律效力。
十二、執行時間：自簽訂協議日起生效，有效期二年。到期后經雙方協商可續簽。
十三、本協議一式貳份，甲、乙雙方各一份，自甲、乙雙方簽字或蓋章之日起發生法律效力。
甲方:_________ 乙方_________
時間：20______年___月___日 時間：20______年___月___日
簽署地：________________________
最新加工合同 篇8
全文
合同編號：＿＿＿＿＿＿＿＿＿
定作人：＿＿＿＿＿＿ 簽訂地點：＿＿＿＿＿＿＿＿＿
承攬人：＿＿＿＿＿＿ 簽訂時間：＿＿年＿＿月＿＿日
第一條 加工物、數量、報酬、交貨期限
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
｜加工物｜規格｜計量｜ ｜ 報酬 ｜ 交貨期限及數量 ｜
｜ ｜ ｜ ｜數量｜－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜名稱 ｜型號｜單位｜ ｜單價｜金額｜合計｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－｜－｜－｜－｜－｜－｜－｜－｜－｜－｜－｜－｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－｜－｜－｜－｜－｜－｜－｜－｜－｜－｜－｜－｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－｜－｜－｜－｜－｜－｜－｜－｜－｜－｜－｜－｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜ 合計人民幣金額（大寫）： ｜
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
（注：空格如不夠用，可以另接）
第二條 定作人提供的材料
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
｜材料｜規格｜計量｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ ｜ ｜ ｜數量｜質量｜ 提供日期 ｜ 消耗定額 ｜
｜名稱｜型號｜單位｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－－－－－－－｜－－－－－－－－｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－－－－－－－｜－－－－－－－－｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－－－－－－－｜－－－－－－－－｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
（注：空格如不夠用，可以另接）
第三條 承攬人對定作人提供的材料的檢驗標準、時間及提出異議的期限：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
第四條 加工物的技術標準、質量要求：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
第五條 承攬人對定作物質量負責的期限及條件：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
第六條 加工物的包裝要求及費用負擔：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
第七條 定作人提供技術資料、圖紙的時間、辦法及保密要求：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
第八條 承攬人發現定作人提供的圖紙、技術要求不合理的，在＿＿＿＿日內向定作人提出書面異議。定作人應在收到書面異議后的＿＿＿＿日內答復。
第九條 定作人（是/否）允許第三人完成加工物的主要工作。
第十條 加工物的交付方式及地點：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
第十一條 加工物的檢驗標準、方法、地點及期限：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
第十二條 報酬的結算方式及期限：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
第十三條 定作人在＿＿＿＿年＿＿＿＿月＿＿＿＿日前交定金（大寫）＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿元。
第十四條 本合同解除的條件：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
第十五條 定作人未向承攬人支付報酬的，承攬人（是/否）可以留置加工物。
第十六條 違約責任：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
第十七條 合同爭議的解決方式：本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決；也可由當地工商行政管理部門調解；協商或調解不成的，按下列第＿＿＿＿種方式解決：
（一）提交＿＿＿＿＿＿＿＿仲裁委員會仲裁；
（二）依法向人民法院起訴。
第十八條 其他約定事項：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
｜ 定 作 人 ｜ 承 攬 人 ｜ 鑒（公）證意見： ｜
｜ ｜ ｜ ｜
｜定作人（章）： ｜承攬人（章）： ｜ ｜
｜ ｜ ｜ ｜
｜住所： ｜住所： ｜ ｜
｜ ｜ ｜ ｜
｜法定代表人： ｜法定代表人： ｜ ｜
｜ ｜ ｜ ｜
｜居民身份證號碼： ｜居民身份證號碼： ｜ ｜
｜ ｜ ｜ ｜
｜委托代理人： ｜委托代理人： ｜ ｜
｜ ｜ ｜ ｜
｜電話： ｜電話： ｜ ｜
｜ ｜ ｜ ｜
｜開戶銀行： ｜開戶銀行： ｜鑒（公）證機關（章） ｜
｜ ｜ ｜ ｜
｜賬號： ｜賬號： ｜經辦人： ｜
｜ ｜ ｜ ｜
｜郵政編碼： ｜郵政編碼： ｜ 年 月 日 ｜
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
監制部門： 印制單位：
最新加工合同 篇9
合同編號：
簽定地點：
甲方（委托方）：
乙方（受托方）：
節目名稱：
母盤刻字號：
經協商，甲乙雙方就上述節目光盤的加工復制及相關事宜達成協議，簽定合同如下：
一、甲方委托乙方：圖像壓縮 制作母盤復制 切割 包裝保存母盤、菲林 發貨
二、 甲方須向乙方提供以下資料：
1、正式《電子出版物復制委托書》或《錄音錄像制品復制委托書》和其它相關證明材料。
2、委托單位營業執照副本復印件以及甲方授權委托代理人身份證復印件。甲方委托乙方加工復制的音像制品和cd-rom內容出現侵權時，均由甲方承擔侵權責任，乙方不承擔任何法律責任。
三、甲方于 ____年____月____日前向乙方提供以下文件材料cd-r/子盤____張彩噴稿____張圖擋____套；
四、復制類型 ：cdvcdcd-rom dvd5 8厘米盤 卡片盤 異型盤
五、印刷要求：絲印 膠印
六、包裝及其他要求：簡包（1000張/件） 精包
七、驗收：以cd-r及本合同第五款要求為標準進行驗收。如有疑義，甲方必須在收貨當日起，7日內向乙方提出書面報告。
八、交貨日期及條件：XX年月日發貨。若甲方不能按時提供本合同第二三款所列文件及材料，則交貨期順延；因母盤、菲林不合格或設備故障不能按期交貨的，雙方協商后另定交貨日期。
九、發貨方式：1、甲方自提；2、乙方代理發貨；收貨地址：______________________________；
十、費用標準及合同金額：
費用名稱數量單價 小計（元）
審批費 盤 元/盤
母盤制作費 張 元/張
cd-r＋印刷費張 元/張
包裝材料費 個 元/個
包裝費 個 元/個
代出菲林費 套 元/套
合同金額：___元（人民幣大寫 ：___萬___仟___佰___拾___元 整）
十一、結算方式：預付___%貨款，余款貨到付清。
十二、本公司的開戶行：
帳號：
十三、以上各條款雙方須嚴格執行，不得違約；若甲方延遲給付貨款，每延遲一天，按延遲付款部分貨款的___‰向乙方支付滯納金。若乙方延遲交貨，每延遲一天，應按未履行部分貨款的___‰向甲方支付違約金。
十四、甲乙任何一方如遇不可抗拒的原因而造成無法履行合同時，根據不可抗拒影響，按規定免除部分或全部責任，當事人一方應當在發生不可抗拒之日起___個工作日內將事實通知對方，盡可能減輕因此給對方造成的損失，并在不可抗拒結束之日起___個工作日內提供事故的書面報告等文件給對方。
十五、本合同一式兩份，雙方各執一份，具有同等法律效力。
十六、由于履行本協議而產生的糾紛，由雙方協商解決，協商不成可向合同生效地人民法院提起訴訟。
十七、本合同履行地為乙方所在地。
十八、未盡事宜，雙方協商解決；
十九、本合同自雙方代表簽字并加蓋公章之日起生效，有效期___個月。
甲方代表人： 乙方代表人：
年 月 日 年月 日
最新加工合同 篇10
合同編號：______________
承攬人：_______________________________
法定住址：_____________________________
法定代表人：___________________________
職務：_________________________________
委托代理人：___________________________
身份證號碼：___________________________
通訊地址：_____________________________
郵政編碼：_____________________________
聯系人：_______________________________
電話：_________________________________
傳真：_________________________________
帳號：_________________________________
電子信箱：_____________________________
定作人：_______________________________
法定住址：_____________________________
法定代表人：___________________________
職務：_________________________________
委托代理人：___________________________
身份證號碼：___________________________
通訊地址：_____________________________
郵政編碼：_____________________________
聯系人：_______________________________
電話：_________________________________
傳真：_________________________________
帳號：_________________________________
電子信箱：_____________________________
雙方為了保證全面地履行各自的義務，簽訂本合同，共同信守執行。
第一條 承攬人加工定作物的名稱、規格、質量、數量、加工費
定作物名稱型號規格質量要求計量單位數量加工費
單位總價
第二條 加工成品的完工時間、檢驗標準與方法、包裝標準與費用承擔
定作物名稱完工時間檢驗時間和地點檢驗標準及方法包裝標準包裝費承擔
第三條 加工成品的交付時間、地點、運輸方法與運費承擔
定作物名稱交付時間交付地點運輸方法運輸價款承擔
第四條 定作人提供原材料名稱、規格、質量、數量、價款等及圖紙、技術資料
材料名稱型號規格質量要求計量單位數量單價總價圖紙、技術資料及交付時間
第五條 原材料交付時間、地點、包裝、檢驗方法、運輸
材料名稱交付時間交付地點交付數量包裝要求檢驗方法運輸方法和運費承擔
第六條 圖紙提供
承攬人發現定作人提供的圖紙、技術要求不合理的，在____日內向定作人提出書面異議。定作人應在收到書面異議后的____日內答復
第七條 轉包
1.定作人(是/否)同意將定作物的主要工作交由第三人完成;可以交由第三人完成的工作包括：_________。
2.承攬人將其承攬的主要工作交由第三人完成的，應當就該第三人完成的工作成果向定作人負責。
3.承攬人未經定作人同意將主要工作交由第三人的，定作人有權解除合同。
4.承攬人可以將其承攬的輔助工作交由第三人完成。承攬人將其承攬的輔助工作交由第三人完成的，應當就該第三人完成的工作成果向定作人負責。
第八條 保密
承攬人應當就以下方面保守秘密：________________，未經定作人許可，不得留存復制品或者技術資料。
第九條 變更的損失
定作人中途變更承攬工作的要求，造成承攬人損失的，應當賠償損失。
第十條 協助
1.承攬工作中定作人應對承攬人提供以下協助：______________________________。
2.定作人不履行協助義務致使承攬工作不能完成的，承攬人可以催告定作人在______天內履行協助義務，并可以順延履行期限。
3.定作人逾期不履行協助義務的，承攬人可以解除合同。
第十一條 監督
承攬人在工作期間，應當接受定作人必要的監督檢驗，但定作人不得因監督檢驗妨礙承攬人的正常工作。
第十二條 保管
承攬人應當妥善保管定作人提供的材料以及完成的工作成果。因保管不善造成毀損、滅失的，承攬人應當承擔損害賠償責任。
第十三條 加工費結算辦法與時間
_____________________________________。
第十四條 付款
定作人應于_________年_________月_________日前向承攬人交付定金_________元;定作人應于_________年_________月_________日前向承攬人交付預付款_________元。定作人不履行合同的，無權請求返還定金。承攬人不履行合同的，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款。定作人不履行合同的，可以把預付款抵作違約金和賠償金，有余款可以請求返還。
第十五條 留置
定作人未向承攬人支付報酬的，承攬人(是/否)可以留置定作物。
第十六條 本合同解除的條件：
1.定作人可以隨時解除合同，但應及時書面通知承攬人，并承擔由此給承攬人造成的損失。
2.合同期限屆滿，雙方不再續簽本合同;
3.雙方通過書面協議解除本合同;
4.因不可抗力致使合同目的不能實現的;
5.在合同期限屆滿之前，當事人一方明確表示或以自己的行為表明不履行合同主要義務的;
6.當事人有其他違約或違法行為致使合同目的不能實現的;
第十七條 質量保證
承攬人對定作物的質量負責的期限為：_________。其保證質量的前提條件為：_______________________。
第十八條 違約責任
1.承攬人的違約責任
(1)承攬人如未按合同規定的質量交付定作物，定作人同意利用的，應當按質論價;不同意利用的，承攬人應當負責修理或調換，并承擔逾期交付的責任;經過修整或調整后，仍不符合合同規定的有權拒收，由此造成的損失由承攬人賠償。
(2)承攬人交付定作物的數量少于合同規定的，定作人仍然需要的，承攬人應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理;定作人不再需要的，有權解除合同，因此造成的損失由承攬人賠償。
(3)因承攬人包裝不善造成定作物毀損的，由承攬人賠償損失。
(4)承攬人逾期交付定作物，應當向定作人償付違約金，每逾期一天，按逾期交付部分的價款總額的_________‰償付違約金。
(5)承攬人不能交付定作物的，應向定作人償付不能交付定作物部分價款總值_________%的違約金。
(6)由承攬人負責送貨的，如運輸中造成定作物損壞，承攬人應當負責修理，達到合同規定的質量要求，否則定作人有權拒收。
2.定作人的違約責任
(1)定作人如中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償承攬人因此造成的損失。
(2)定作人如中途廢止合同，應償付承攬人未履行部分定作物價款總值_________%的違約金。
(3)定作人如未按合同規定的時間向承攬人提供圖紙和其它技術資料，除交付定作物的日期得以順延外，定作人應當償付承攬人因停工待料的損失。
(4)定作人如超過合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定，向承攬人償付違約金。
(5)定作人如無故拒絕接收定作物，應當賠償承攬人因此造成的損失。
(6)定作人如變更交付定作物地點，應承擔因此而多支出的費用。
第十九條 聲明及保證
承攬人：
1.承攬人有權簽署并有能力履行本合同。
2.承攬人簽署和履行本合同所需的一切手續(________________)均已辦妥并合法有效。
3.在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對承攬人履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
定作人：
1.定作人有權簽署并有能力履行本合同。
2.定作人簽署和履行本合同所需的一切手續(________________)均已辦妥并合法有效。
3.在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對定作人履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
第二十條 通知
1.根據本合同需要一方向另一方發出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關的通知和要求等，必須用書面形式，可采用_________(書信、傳真、電報、當面送交等)方式傳遞。以上方式無法送達的，方可采取公告送達的方式。
2.各方通訊地址如下：______________________________。
3.一方變更通知或通訊地址，應自變更之日起____日內，以書面形式通知對方;否則，由未通知方承擔由此而引起的相關責任。
第二十一條 合同的變更
本合同履行期間，發生特殊情況時，任何一方需變更本合同的，要求變更一方應及時書面通知對方，征得對方同意后，雙方在規定的時限內(書面通知發出_________天內)簽訂書面變更協議，該協議將成為合同不可分割的部分。未經雙方簽署書面文件，任何一方無權變更本合同，否則，由此造成對方的經濟損失，由責任方承擔。
第二十二條 合同的轉讓
除合同中另有規定外或經雙方協商同意外，本合同所規定雙方的任何權利和義務，任何一方在未經征得另一方書面同意之前，不得轉讓給第三者。任何轉讓，未經另一方書面明確同意，均屬無效。
第二十三條 爭議的處理
1.本合同受中華人民共和國法律管轄并按其進行解釋。
2.本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決，也可由有關部門調解;協商或調解不成的，按下列第____種方式解決
(1)提交_________仲裁委員會仲裁;
(2)依法向人民法院起訴。
第二十四條 不可抗力
1.如果本合同任何一方因受不可抗力事件影響而未能履行其在本合同下的全部或部分義務，該義務的履行在不可抗力事件妨礙其履行期間應予中止。
2.聲稱受到不可抗力事件影響的一方應盡可能在最短的時間內通過書面形式將不可抗力事件的發生通知另一方，并在該不可抗力事件發生后_________日內向另一方提供關于此種不可抗力事件及其持續時間的適當證據及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料。聲稱不可抗力事件導致其對本合同的履行在客觀上成為不可能或不實際的一方，有責任盡一切合理的努力消除或減輕此等不可抗力事件的影響。
3.不可抗力事件發生時，雙方應立即通過友好協商決定如何執行本合同。不可抗力事件或其影響終止或消除后，雙方須立即恢復履行各自在本合同項下的各項義務。如不可抗力及其影響無法終止或消除而致使合同任何一方喪失繼續履行合同的能力，則雙方可協商解除合同或暫時延遲合同的履行，且遭遇不可抗力一方無須為此承擔責任。當事人遲延履行后發生不可抗力的，不能免除責任。
4.本合同所稱“不可抗力”是指受影響一方不能合理控制的，無法預料或即使可預料到也不可避免且無法克服，并于本合同簽訂日之后出現的，使該方對本合同全部或部分的履行在客觀上成為不可能或不實際的任何事件。此等事件包括但不限于自然災害如水災、火災、旱災、臺風、地震，以及社會事件如戰爭(不論曾否宣戰)、動亂、罷工，政府行為或法律規定等。
第二十五條 合同的解釋
本合同未盡事宜或條款內容不明確，合同雙方當事人可以根據本合同的原則、合同的目的、交易習慣及關聯條款的內容，按照通常理解對本合同作出合理解釋。該解釋具有約束力，除非解釋與法律或本合同相抵觸。
第二十六條 補充與附件
本合同未盡事宜，依照有關法律、法規執行，法律、法規未作規定的，雙方可以達成書面補充合同。本合同的附件和補充合同均為本合同不可分割的組成部分，與本合同具有同等的法律效力。
第二十七條 合同的效力
1.本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權代表人簽字并加蓋單位公章或合同專用章之日起生效。
2.有效期為_________年，自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。
3.本合同正本一式_________份，雙方各執_________份，具有同等法律效力。
承攬人(蓋章)：_________ 定作人(蓋章)：__________
法定代表人(簽字)：_____ 法定代表人(簽字)：______
委托代理人(簽字)：_____ 委托代理人(簽字)：______
簽訂地點：_______________ 簽訂地點：________________
_________年_____月_____日 _________年______月_____日
最新加工合同 篇11
甲方：
乙方：
甲乙雙方為攜手合作，促進發展，滿足利益，明確責任，依據《中華人民共和國合同法》有關法律之相關規定，本著誠實信用，互惠互利原則，結合雙方實際，協商一致，特簽訂本合同，以求共同恪守：
第一條：甲方委托乙方生產加工制作________________模具。
第二條：質量標準和要求、驗收方法(標準)及地點：
1、質量標準和要求：模具生產的質量標準按甲方的質量要求執行。
(1)乙方必須按甲方提供的模具技術要求設計、制造模具。
(2)合格模具定義：
①模具必須符合經甲方確認后的模具結構圖;
②模具必須生產出符合甲方提供的正式零件圖紙要求;
③模具壽命必須符合本合同第六條之規定。
2、驗收方法(標準)：
①按甲方的圖紙和技術要求執行。
②模具結構必須符合模具結構圖紙。
3、驗收地點：在甲方指定地點________________進行。每次驗收必須有雙方簽署的驗收報告，如驗收不合格，必須在驗收報告上注明下次驗收期限。
第三條：原材料來源
1、原材料來源：模具制造生產所需的材料由乙方承擔。乙方必須保證按甲方提供的技術要求采購原材料，以確保產品質量的穩定性，若乙方偷工減料或以次充好，甲方可單方面終止合同
第四條：交(收)貨方法、地點及運雜費負擔：
1、交貨方法及驗收：本合同模具在乙方按甲方提供的圖紙技術要求進行試模、送樣，并經雙方確認簽板后視為模具驗收合格。
2、交貨地點：甲方指定場所________________________。
3、交貨時間：乙方模具生產自付款之日起______天前交付本合同模具。否則，乙方必須承擔延期交貨給甲方造成的損失(每遲交1日，罰款200元)。如是甲方原因造成不能如期交貨的，經甲方書面形式確認后，交付時間可以按延誤時間順延。
4、運雜費用承擔：由乙方送貨到甲方指定地點，運費由乙方承擔。
第五條：本合同模具總金額為_______萬元，共_______套模具。
貨款結算時間及方法：_____________________。
付款方式：簽訂合同預付_______%，試模合格交付使用_______個月內付_______%。
第六條：技術資料提供及保管：
1、甲方負責提供本合同約定的模具的圖紙、技術要求及有關標準。
2、涉及到資料中技術秘密的保管和有關約定按雙方簽署的《技術秘密協議》執行。
第七條：質量異議/違約責任：
1、對于乙方供應的產品如存在質量問題，甲方必須以書面的形式將質量事故狀況通知乙方，并對乙方供應的產品進行妥善保管;乙方在接到甲方書面通知24小時內出具解決方案并趕甲方現場進行處理。
2、如甲方未按上款要求向乙方提出異議，則視為乙方供應之產品為合格品;如乙方未按上款要求保證進行售后服務，則視為接受甲方的處理意見。
3、其他涉及到產品質量問題的處理按雙方簽訂的供方產品質量技術協議執行。
第八條：其他：
1、本合同約定的模具自甲方支付定金開始，所有權為甲方所有。
2、雙方簽訂的技術協議、甲方提供的技術圖紙資料、乙方物料清單以及經后生產合作過程中的文件資料為本合同的附件。
3、在本合同約定模具項目交貨時，乙方必須交還甲方在合同簽定以及履行過程中交付的文件技術資料，具體的資料給還按雙方簽定的《技術保密協議》I中第9條規定及本合同第四條第1款(3)規定執行。
4、本合同約定模具項目的變更按雙方簽署的《模具委托加工制造合作意向書》中“工程變更條款”執行。
5、涉及到非公平競爭性約定按《模具委托加工制造合作意向書》第11條規定執行。
6、本合同委托項目，乙方不得轉發包給第三者，否則，甲方將取消其供應商資格，如因此引發了甲方損失，甲方將依法追究乙方相關責任。
第九條：雙方由于不可抗力的災害和確非一方本身造成的原因而不能履行合同時，經雙方協商并由___________市經濟合同鑒定機關查實證明，可免予承擔民事責任。
第十條：合同生效、附件
2、本合同自簽訂之日起，雙方蓋章簽字之后生效。
3、任何一方不得擅自修改或終止，如需修改或終止時，應經雙方協商同意，另立協議方可有效。本合同權利不可轉讓。
4、本合同附件資料具有同等法律效力。
第十一條：本合同在有效期內任何一方違約，雙方都有權按《中華人民共和國合同法》有關規定，由雙方進行協商調解。協商未果的，均向甲方所在地人民法院訴訟解決。
第十二條：本合同一式兩份，雙方各執一份。
甲方：
委托代理人：
地址：
電話：
開戶銀行：
賬號：
_________年____月____日
乙方：
委托代理人：
地址：
電話：
開戶銀行：
賬號：
_________年____月____日
最新加工合同 篇12
承攬方（甲方）：____________________________
地址：____________電話：____________
法定代表人：____________
定作方（乙方）：____________________________
地址：____________電話：____________
法定代表人：____________
定作方委托承攬方加工____________，經雙方充分協商，特訂立本合同，以便共同遵守。
第一條 加工成品
第二條 加工成品質量要求
第三條原材料的提供辦法及規格、數量、質量
1、（用承攬方原料完成工作的）承攬方必須依照合同規定選用原材料，并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規定的原材料而影響定作質量時，定作方有權要求重作、修理、減少價款或退貨。
2、（用定作方原材料完成工作的，應當明確規定原材料的消耗定額）定作方應按合同規定的時間、數量、質量、規格提供原材料，承攬方對定作方提供的原材料要按合同規定及時檢驗，不符合要求的，應立即通知定作方調換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。
3、交（提）原材料等物品日期計算，參照第七條規定執行。
第四條技術資料、圖紙提供辦法
1、承攬方在依照定作方的要求進行工作期間，發現提供的圖紙或技術要求不合理，應當及時通知定作方；定作方應當在規定的時間內回復，提出修改意見。承攬方在規定的時間內未得到答復，有權停止工作，并及時通知定作方，因此造成的損失，由定作方賠償。
2、承攬方對于承攬的工作，如果定作方要求保密，應當嚴格遵守，未經定作方許可不得留存技術資料的復制品。
3、定作方應當按規定日期提供技術資料、圖紙等。
第五條價款或酬金
價款或酬金，按照國家或主管部門的規定執行，沒有規定的由當事人雙方商定。
第六條驗收標準和方法
1、按照合同規定的質量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。
2、定作方應當按合同規定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物或項目，應當由雙方協商，在合同中規定保證期限。保證期限內發生問題，除定作方使用、保管不當等原因而造成質量問題的以外，由承攬方負責修復或退換。
3、當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發生爭議時，可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。
第七條 交貨的時間和地點
1、交（提）定作物期限應當按照合同規定履行。任何一方要求提前或延期交（提）定作物，應當在事先與對方達成協議，并按協議執行。
2、交（提）定作物日期計算：承攬方自備運輸工具送交定作物的以定作方接收的戳記日期為準；委托運輸部門運輸的，以發運定作物時承運部門簽發戳記日期為準；自提定作物的，以承攬方通知的提取日期為準，但承攬方在發出提取定作物通知中，必須留給定作方以必要的途中時間；雙方另有約定的，按約定的方法計算。
第八條包裝要求及費用負擔
第九條 運輸辦法及費用負擔
第十條 轉包
1、乙方（同意或不同意）將定作物的主要工作交由第三人完成；
2、乙方同意甲方將定作物的主要工作交由第三人完成的：
（1）乙方可以交由第三人完成的工作包括：
（2）乙方應當就該第三人完成的工作成果向甲方負責。
3、乙方未經甲方同意將主要工作交由第三人的，甲方有權解除合同。
4、乙方可以將其承攬的輔助工作交由第三人完成。乙方將其承攬的輔助工作交由第三人完成的，應當就該第三人完成的工作成果向甲方負責。
第十一條 其他約定
第十二條 承攬方的違約責任
1、未按合同規定的質量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應當按質論價，酌減酬金或價款；不同意利用的，應當負責修整或調換，并承擔逾期交付的責任；經過修整或調換后，仍不符合合同規定的，定作方有權拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。
2、交付定作物或完成工作的數量少于合同規定，定作方仍然需要的，應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理；少交、遲交部分定作方不再需要的，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。
3、未按合同規包裝定作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規定造成定作物毀損、滅失的，由承攬方賠償損失。
4、逾期交付定作物（包括返修、更換、補交等），應當向定作方償付違約金____ 元；（合同中無具體規定的，應當比照 中國人民銀行有關延期付款的規定，按逾期交付部分的價款總額計算，向定作方償付違約金）以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。
未經定作方同意，提前交付定作物，定作方有權拒收。
5、不能交付定作物或不能完成工作的，應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的____%（10%～30%）或酬金總額的____%（20%～60%）的違約金。
6、異地交付的定作物不符合合同規定，暫由定作方代保管時，應當償付定作方實際支付的保管、保養費。
7、實行代運或送貨的定作物，錯發到達地點或接收單位（人），除按合同規定負責運到指定地點或接收單位（人）外，并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。
8、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其他物品毀損、滅失的，應當償付定作方因此造成的損失。
9、未按合同規定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗，或經檢驗發現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知定作方調換、補齊的，由承攬方對工作質量、數量承擔責任。
10、擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權拒收，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應當按定作方要求辦理，并承擔逾期交付的責任。
第十三條 定作方的違約責任
1、中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償承攬方因此造成的損失。
2、中途廢止合同，屬承攬方提供原村料的，償付承攬方的未履行部分價款總值的____%（10%～30%幅度）的違約金；不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金總額的____%（20%～60%的幅度）違約金。
3、未按合同規定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作，承攬方有權解除合同，定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失；承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應當償付承攬方停工待料的損失。
4、超過合同規定期限領取定作物的，除按本條第五款規定償付違約金外，還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養費。定作方超過領取期限6個月不領取定作物的，承攬方有權將定作物變賣，所得價款在扣除報酬、保管、保養費后，退還給定作方；變賣定作物所得少于報酬、保管、保養費時，定作方還應補償不足部分；如定作物不能變賣，應當賠償承攬方的損失。
5、超過合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定向承攬方償付違約金；以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。
6、無故拒絕接收定作物，應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。
7、變更交付定作物地點或接收單位（人），承擔因此而多支出的費用。
第十四條 不可抗力
在合同規定的履行期限內，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，承攬方在取得合法證明后，可免予承擔違約責任，在定作方遲延接受或無故拒收期間發生的，定作方應當承擔責任，并賠償承攬方由此造成的損失。
第十五條 糾紛的處理
加工承攬合同發生糾紛時，當事人雙方應協商解決；協商不成按（ ）項處理：
1、向仲裁機關申請仲裁；
2、向人民法院起訴。
本合同自____ 年____ 月____ 日起生效，合同履行完畢即失效，本合同執行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，由雙方共同協商，做出補充規定，補充規定與本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執一份；合同副本一式____份，交____________（如經鑒證或公證，則應送鑒證機關或公證機關）各留存一份，正副本具有同等法律效力。
定作方：
代表人：
______年____月____日
承攬方：
代表人：
_______年____月____日
最新加工合同 篇13
為發展市場經濟，提高加盟者經濟收入，甲乙雙方兩者公平、合理的原則，依據《民法典》經雙方協商一致，就加工安裝打火機事宜，達成以下協議：
甲方：________________________
乙方：________________________
一、甲方權利、義務
1.向乙方提供______，回收產品，現金支付加工費。
2.向乙方提供合格的充氣設備，組裝工具。
3.有權要求乙方按市場需求加工_____數量、式樣、時間等。
4.向乙方及時供應全套散件。
二、乙方權利、義務
1.向甲方支付充氣設備、組裝工具等費用款____元。
2.按甲方要求加工合格______。
3.及時支付散件價款。
4.可以自行銷售成品______，但應及時告知甲方。
5.乙方自行選擇生產場所，保證安全生產。在生產中如出現一切事故由乙方自負。
三、生產標準（依培訓標準）
1.氣體飽滿無氣泡，外貌干凈。
2.火焰均勻，火苗調火高度2-3cm無斷頭。
四、未盡事宜協商解決，協商不成由甲方所在地人民法院仲裁。
五、本協議一式兩份，甲乙雙方各執一份，甲方已做充分解釋，乙方理解無誤，簽字生效。
六、本合同有效期自____年____月____日至____年____月____日止。
七、可享受免費用設備的優惠條件，具體如下：
1.乙方在甲方批發____散件累計達八萬者，若乙方終止合同，乙方可以將設備交還甲方，甲方退給乙方設備壓金款的二分之一。
2.乙方在甲方批發____散件累計達十萬者，若乙方終止合同，乙方可以將設備交還甲方，甲方退給乙方設備款。
3.乙方在甲方批發____散件累計達十二萬者，若乙方終止合同，設備、工具歸乙方所有。
甲方：______________
地址：______________
電話：______________
乙方：______________
地址：______________
電話：______________
簽定日期：__________
最新加工合同 篇14
甲方：
乙方：
為維護甲乙雙方合法權益，根據《_____》，《中華人民共和國產品質量法》規定，雙方協商一致，簽訂以下合同：
一、 工程名稱：_________?黃金國際
二、 工程地點：_________縣孤山街原勞動局地段
三、 工程內容：_________?黃金國際小區2#、5#、6#、7#、8#五棟住宅樓（5#，6#一二層為商鋪），塑鋼窗，紗窗制作和安裝。
四、 承包方式：包工包料，塑鋼窗中標價格包括合同范圍內的材料費、機械費、人工費、檢測試驗費、運輸費、稅費、水電使用費、風險費等全部費用。
五、 合同綜合價格：本合同為含稅等費用固定價格合同，綜合價格不隨市場材料價格變化升高或降低，以中標價格為本工程的價格。
六、 合同工期:合同簽訂后乙方要及時與項目部聯系，根據施工進度控制好加工制作的時間，乙方接到通知后迅速組織人員進場施工，自開工之日起15天內完成窗框和固定玻璃的安裝，窗扇按照甲方確定的截止時間之前安裝完畢。
七、 付款條件及方式：
1、 向甲方出具的貨物稅務發票必須正式合法，且應保證甲方在使用時不受第三方的指控，結算工程數額以雙方簽字認可的實測數量為準，本工程款全部抵頂房子（南沿街一套，住房一套）多退少補。
2、 辦理完按揭手續，加工制作單位開出當地地稅局的稅務發票。
八、 質量標準
1、 乙方所施工的項目必須完全達到國家檢測標準及合同規定的質量規格和性能要求。如因乙方私自使用不合格材料，造成建設單位損失，由乙方承擔建設單位的損失。
2、 乙方在對塑鋼窗加工制作過程中，要按_________縣質監站對塑鋼窗有關規定和要求辦理，并承諾保證在工程竣工驗收時一次驗收合格。
3、 乙方在施工準備，窗口安裝、玻璃安裝、施工工藝要按本合同附件“塑鋼窗制作技術去做，達到門窗安裝質量要求。
4、 塑鋼窗各種材料參數達到節能65%標準的相關要求。 乙方承擔全部檢測試驗費用，并保證檢測試驗合格，無合格的檢測實驗報告，不予結算，并承擔給甲方帶來的全部損失。
5、 推拉窗安裝推拉紗窗，保證牢固不掉落。 窗框四周縫隙用聚氨酯發泡密封，填滿充實，牢固可靠。 合同簽訂后，塑鋼窗招標時“推拉窗型圖”再對照設計圖紙和項目部，工程部進行審核，雙方認為無問題，經甲方項目部經理在窗型圖上簽字后進行制作和安裝。
九、 驗收方式：甲方或者甲方委托的單位負責對乙方所使用的材料、品牌、規格及施工質量進行驗收，工程竣工驗收完畢后，由監理公司，甲方和總承包單位對工程質量進行共同驗收，并對乙方提供的工程量進行核實，確定最終工程量，以該工程量進行結算。如所用材料被證明存在缺陷，包括潛在的缺陷或檢查實驗確定的缺陷，甲方有權憑有關證明文件向乙方提出索賠。甲方抽查（進行破壞性試驗），不符合國標要求和合同規定的材料，堅決進行退場處理，不得使用否則造成損失由乙方全部承擔。
十、 塑鋼窗所用甲方指定的材料由乙方擇機訂購，避免漲價風險
十一、甲乙雙方權利與義務
1、 甲方承諾
① 為乙方提供良好的工作環境，及時協調處理乙方在現場遇到的各種問題。
② 為乙方提供圖紙，并審查乙方提供的施工資質等。
③ 在乙方生產塑鋼窗過程中，甲方要加強現場檢查與監督，發現問題及時糾正。
④ 甲方承諾自覺遵守物資采購招標文件內容。
2、 乙方承諾
① 接到甲方通知后，未按照約定時間進行施工，或者因工程質量達不到協議要求，甲方有權單方面解除合同，更換施工隊伍，所發生的一切損失費由乙方承擔，不合格工程不予結算，若返工乙方承擔因乙方責任帶來的所有經濟損失。
② 供應貨物不符合本合同要求，甲方有權拒收，因此給甲方造成的經濟損失由乙方承擔。
③ 不得將承攬的塑鋼窗工程轉讓給第三方施工。
④ 進入施工現場所需的水、電、住等問題，由乙方自行處理，甲方幫助協調。
⑤ 不能按照合同約定準時進行施工而影響工期，甲方有權要求賠償，因此造成的經濟損失由乙方承擔。
⑥ 竣工驗收時負責所施工項目的竣工驗收，承擔期間所發生的一切費用，保證一次驗收合格，未達到合格工程的除了承擔返工整改費用外，并承擔合同工程款5%的違約金，并扣除履約保證金。
⑦ 按甲方要求向甲方提供合法有效的質量證明文件及施工過程中的技術資料。
⑧ 必須按照雙方約定的工期完成約定工程項目，每拖延一天支付甲方壹仟元違約金。
⑨ 進場施工前需要與甲方簽訂“安全施工措施保證書”若乙方在施工過程中不加強對施工人員進行安全教育，遵守安全規范，制定安全方案，采取安全管理措施，確保每個職工在保證安全的情況下進行施工。若不重視安全，違章作業，乙方同意為發生的一切傷亡事故承擔全部責任并賠償一切經濟損失。
⑩ 自行協調與政府部門的塑鋼窗合同業務，甲方可以協調配合，但是所有費用由乙方承擔。
11）不按本合同約定提交貨物所發生的任何費用由乙方負責，甲方對此所引起的變動不予確認。
12）不能按照國家規范，圖紙及合同約定進行加工制作與施工，導致產品質量差，工期時間長，甲方有權要求賠償因此造成的經濟損失。
甲方_________乙方_________
_________年_________月_________日
最新加工合同 篇15
協議書編號：______________
甲方：____________________乙方：____________________
地址：____________________地址：____________________
郵編：____________________郵編：____________________
電話：____________________電話：____________________
傳真：____________________傳真：____________________
電子郵箱：________________電子郵箱：________________
簽約日期：________________
簽約地點：________________
經甲，乙雙方商定，甲方同意代乙方向乙方指定的（境外料件供應商全稱）（以下稱“料件商”）購進本協議項下的料件交乙方加工裝配成本協議項下的整機，并代乙方出口銷售給乙方指定的（境外整機收購商全稱）（以下稱“整機商”）。對此，甲，乙雙方達成如下協議：
一、進口料件品名、規格、數量、單價、總價
品名：____________________
數量：____________________
規格：____________________
單價：____________________
總價：____________________
二、出口整機品名、規格、數量、單價、總價
品名：____________________
數量：____________________
規格：____________________
單價：____________________
總價：____________________
三、包裝要求及費用分擔：出口整機包裝由乙方根據其指定的整機商的要求辦理并承擔相關費用。
四、交貨及運輸
1、甲方向乙方交付料件：
交貨地點：____________________
運輸方式：____________________
費用承擔：________至________的運費由乙方承擔。
2、乙方向甲方交付整機：
交貨地點：____________________
運輸方式：____________________
費用承擔：由_______至_______的運費由乙方承擔。
五、單證
1、乙方每次交付一批整機后，應于相應整機出口報關后_______日內將相應的增值稅發票及《稅收（出口專用）繳款書》交給甲方。
2、甲方在收到乙方開來整機的增值稅發票及《稅收（出口專用）繳款書》后，即開出相應的進料抵扣發票給乙方。
3、如乙方未能在交付每一批整機并出口報關后_______日內向甲方提交相對應的增值稅發票及《稅收（出口專用）繳款書》，則甲方無義務向乙方支付相應整機貨款中的退稅部分。
六、驗收標準，方法及提出異議期限
_________________________________________________________________________
七、付款條件
1、進料款：甲方代乙方購進料件并對外付匯，相應進料款由甲方在收到的整機出口貨款中扣除；付款金額按照實際收貨數量及在海關備案的進料合同中規定的價格計算。
2、整機款：甲方代乙方出口整機并對外收匯，對應的人民幣按照美元對人民幣1：_______折算，由甲方在收到乙方整機商開來的金額為出口發貨總價的正本信用證（遠期信用證的，信用證已經開證行承兌）、貨物出口報關、收到乙方開具的足額增值稅發票后3天內，在扣除進料款及甲方手續費后付給乙方。
3、代理手續費：代理手續費為進口料件總價的_______ %，以人民幣支付，按美元兌人民幣1：_______折算，由甲方在收到的整機出口貨款中扣除。
八、甲乙雙方的責任
1、上述進口料件由甲方進口并交給乙方后，若出現質量，規格，數量問題，乙方必須在五天內（逾期視為接受）向甲方提出有關清單，證據與說明，由甲方負責對外交涉，乙方有義務協助處理。
2、甲乙雙方必須嚴格遵守海關的關于進料加工復出口業務的有關規定，甲方或甲方指定的委托單位專門負責上述貨物的進出口報關及合同核銷工作，乙方必須指定專人負責上述貨物帳冊的登記，進口貨物的統計，有關單證的追還和保管，隨時準備接受海關的檢查，并隨時協助甲方報關人員辦理有關海關報關手續。如果由于乙方未能及時向甲方提供有關單證以供甲方辦理報關手續或由于甲方不及時辦理報關手續而被海關處罰的，責任由違者承擔。
3、上述貨物按海關規定辦理有關海關手續前，甲乙雙方均不得私自出售，轉讓，虛報、如有逃稅和違章行為，責任由違者承擔。
4、按照海關規定，協議期滿必須及時向海關核銷、因此，本協議期滿前15天內，乙方應當持有關資料協助甲方辦理本協議的延期、終止或核銷手續，且該手續只能辦理一次，逾期不辦而受海關處罰的，責任由違者承擔。
5、因整機產品質量不符、數量短缺及不能及時交貨等問題而導致甲方不能如期全部復出口的，由乙方根據中國法律及海關的有關規定承擔甲方由此而受到的全部處罰責任并賠償甲方相應的損失。
6、乙方保證其委托甲方從境外購進的料件及其按照本協議加工裝配后所形成的整機，不侵犯任何第三方所擁有的專利及/或專有技術及/或其它知識產權；同時，乙方保證整機的產品質量符合整機商的要求；否則，乙方應賠償甲方因此而遭受的一切損失、
九、爭議處理
凡因執行本協議發生糾紛時，雙方應及時協商解決，如協商不成，任何一方可直接向本合同簽訂地人民法院起訴。
十、不可抗力
凡協議的任何一方在執行本協議時，如發生不可抗力事件，須在兩天以內以傳真或電報方式通知對方，經雙方協商同意，并在取得有關機構的合法有效證明后。允許延期履行，部分履行或不履行協議，并根據情況部分或全部免于承擔違約責任。
十一、協議生效
經雙方簽字并加蓋公章或合同專用章后生效。
十二、協議修改
本協議的任何變更，解除，均須雙方協商并簽訂書面協議。
十三、協議文本
本協議正本一式三份，甲乙雙方及海關各持一份，效力均等；本協議附表一，附表二，附表三，附表四與本協議具有同等效力。
十四、特別條款
________________________________________（與本條款不符的協議其他條款自動失效）
甲方（章）________________
乙方（章）________________