產品加工承攬合同集錦（精選9篇）

產品加工承攬合同集錦 篇1

　　定做方：（以下簡稱甲方）

　　承攬方：（以下簡稱乙方）

　　根據《中華人民共和國合同法》規定，結合本工程的實際情況，雙方經友好協商簽訂本合同，以共同遵守。

　　一、加工制作內容：

　　1、按甲方提供之圖紙加工，甲方提供圖紙項目全稱為：東風德納車橋有限公司新建齒輪車間

　　2、制作內容：（含稅）

　　（1）、主構件：角鋼桁架

　　材質：Q235B，合同噸位約69噸單價：6100元/噸

　　（2）、主構件：吊車梁、鋼軌吊

　　材質：Q235B，合同噸位約37噸單價：6000元/噸

　　（3）、主構件：鋼柱、鋼梁

　　材質：Q235B，合同噸位約91噸單價：5550元/噸

　　以上單價所有構件均進行拋丸除銹，紅丹防銹底漆一道。

　　二、合同價款及結算方式：

　　1、合同總價暫定為元大寫（以實際決算為準）。

　　2、合同簽訂之日甲方付￥元，大寫給乙方作為合同定金（最后一次提貨時抵沖貨款，）

　　3、結算方式：按照實際工程量結算。（每次發貨前付清當批次貨款）

　　4、發票：增值稅發票。

　　三、質量要求：

　　1、乙方必須按照國家現行鋼結構制作、驗收規范（鋼結構工程施工質量驗收規范GB50205—20xx）認真加工制作，確保構件質量達到鋼構規范要求。

　　2、乙方需向甲方提供制作資料一份，原材料質量保證書、合格證、自檢探傷報告，所有原材料必須是大型鋼廠產品，所有鋼材的厚度應達到國家標準。

　　3、鋼材應滿足設計材質要求。

　　4要求檢測為：自檢探傷報告出廠材料

　　四、交貨地點和時間：

　　1、交貨地點：湖北團風鴻路工廠。

　　2、發貨計劃及順序為：甲方提供詳細的交貨計劃，乙方按照甲方提供計劃認真加工及出貨。

　　五、包裝及運輸：

　　1、甲方負責組織運輸。裝車時應按照規范要求進行裝運，要求車輛使用足夠數量的墊木，盡量避免運輸過程中出現構件變形、油漆損傷，其中工廠裝車費用包含在合同價內。

　　2、甲方負責運輸，運輸標志應按甲方要求實施（具體由甲方在發運前另行交底）。

　　3、運輸費用由甲方承擔，構件到位后甲方負責卸車，甲方需保證構件運輸車輛進場場地要求。

　　六、雙方權利及義務：

　　1、甲方向乙方提供完整的`圖紙一套，并簽字認可。由乙方認真完善后按照甲方圖紙進行加工制作。

　　2、甲方應對乙方加工制作過程中的疑問及時給予解答，并提供修改或變更通知。否則由此引起的工期延誤以順延。

　　3、乙方必須接受甲方的質量監督檢驗，不得擅自外協加工，乙方應按甲方委派的現場質量監理的合理要求制作，發現問題及時糾正。

　　4、甲方如現場發現質量問題及時通知乙方進行整改，乙方接到通知后24小時內趕到現場協助解決。

　　5、乙方加工質量問題導致返工，乙方負責修復，并承擔返工費及直接費用。

　　七、違約責任：按《合同法》相關規定執行。

　　八、合同糾紛處理方式：甲乙雙方在合作過程中，如發生糾紛，應由雙方友好協商解決，協商不成，則提交黃岡仲裁委員會仲裁。

　　九、附則：

　　1、本合同壹式貳份，甲方執壹份，乙方執壹份。

　　2、本合同由甲乙雙方簽字蓋章，甲方定金到賬后生效。此合同有效期至款額結清為止。

　　3、未盡事宜，雙方協商解決或另立補充合同。

　　甲方（蓋章）：乙方（蓋章）：

　　開戶行：

　　委托代理人：賬號：

　　聯系方式：委托代理人：

產品加工承攬合同集錦 篇2

　　委托方：_________紡織器材廠(甲方)

　　承攬方：_____________電鍍廠(乙方)

　　1.加工的項目、產品名稱、規格________數量________價格、交貨期：

　　2.質量標準：乙方根據甲方提供圖紙規定的技術要求和質量標準進行加工。在加工工藝過程及運輸中甲方提供的加工件允許損壞千分之_____，但損壞件必須歸還甲方。

　　3.原料供應：加工用鋅塊由甲方供應。

　　4.交貨方式：由乙方負責往返運輸，運費由乙方自負。

　　5.質量驗收方法：完成加工后由甲方按質量標準驗收。

　　6.結算方式：通過銀行托收。

　　7.違約責任：甲方委托乙方加工鍍鋅、淬火等，乙方應按規定日期完成;逾期由乙方負擔甲方的經濟損失，每天按加工產品總值千分之______交納罰金。甲方未按規定的時間和數量交付乙方加工物品，因而造成乙方停工損失，應按實際損失賠償。

　　甲方：____________紡織器材廠

　　法定代表人：(蓋章)________

　　地址：______________________

　　銀行帳號：__________________

　　乙方：________________電鍍廠

　　法定代表人：(蓋章)________

　　地址：______________________

　　銀行帳號：__________________

　　________年________月______日

產品加工承攬合同集錦 篇3

　　甲方：（定做方）乙方 （承攬方）附加身份證復印件加工，雙方本著互惠互利，協商一致的原則，達成合同條款如下：

　　一、甲方權利和義務

　　1、合同簽定后，甲方為乙方提供產品樣本圖案。天然彩沙、鍍金線及專用工具，乙方自購。如在本廠購買材料，由于乙方個人原因，不能繼續做畫，為保證本廠產品質量，材料不退。

　　2、甲方對乙方產品負責回收并以現金支付加工費（550元2），拒收任何原因的半成品和不合格產品。

　　二、乙方的權利和義務

　　1、通過考察同意后，自愿購買材料。如產品質量問題，乙方自己負責。

　　2、乙方需按甲方提供的樣本、限本人制作，如私自組織人員加工，技術轉讓，需經廠方同意方可進行，否則按違約處理。

　　二、違約條款

　　1、甲方違背合同第一條（2款）時以（550元2）的1倍支付乙方違約金。

　　2、乙方外購材料摻雜使假，私自技術轉讓時，按每平方米550元的1倍支付甲方違約金。

　　四、本合同有效期____月，200________年月____日起至200________年月____日止。本合同期瞞后，乙方申請，甲方有權依據生產定單續簽或終止合同。

　　五、本合同一式兩份，并有驗收標準為合同附件，甲、乙雙方各執一份，自簽字蓋章之日起生效。甲方 乙方：________年____月____日

　　返

產品加工承攬合同集錦 篇4

　　甲方：_______________（定做方）

　　乙方：_______________（承攬方）附加身份證復印件。

　　加工_______，雙方本著互惠互利，協商一致的原則，達成合同條款如下：

　　一、甲方權利和義務

　　1、甲方對乙方產品負責回收并以現金支付加工費（550元/?O），拒收任何原因的半成品和不合格產品。

　　二、乙方的權利和義務

　　1、通過考察同意后，自愿購買材料。如產品質量問題，乙方自己負責。

　　2、乙方需按甲方提供的樣本、限本人制作，如私自組織人員加工，技術轉讓，需經廠方同意方可進行，否則按違約處理。

　　三、違約條款

　　1、甲方違背合同第一條（2款）時以（550元/?O）的1倍支付乙方違約金。

　　2、乙方外購材料摻雜使假，私自技術轉讓時，按每平方米550元的1倍支付甲方違約金。

　　四、本合同有效期_______月，______年_______月_______日起至_______年_______月_______日止。

　　本合同期瞞后，乙方申請，甲方有權依據生產定單續簽或終止合同。

　　五、本合同一式兩份，并有驗收標準為合同附件，甲、乙雙方各執一份，自簽字蓋章之日起生效。

　　甲方_______

　　乙方：_______

　　_______年_______月_______日

產品加工承攬合同集錦 篇5

　　承攬方：____________________________________

　　定作方：____________________________________

　　定作方委托承攬方加工____________，經雙方充分協商，特訂立本合同，以便共同遵守。

　　第一條加工成品

　　第二條加工成品質量要求

　　第三條原材料的提供辦法及規格、數量、質量

　　1.（用承攬方原料完成工作的），承攬方必須依照合同規定選用原材料，并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規定的原材料而影響定作質量時，定作方有權要求重作、修理、減少價款或退貨。

　　2.（用定作方原材料完成工作的，應當明確規定原材料的消耗定額）。定作方應按合同規定的時間、數量、質量、規格提供原材料，承攬方對定作方提供的原材料要按合同規定及時檢驗，不符合要求的，應立即通知定作方調換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。

　　3.交（提）原材料等物品日期計算，參照第七條規定執行。

　　第四條技術資料、圖紙提供辦法

　　1.承攬方在依照定作方的要求進行工作期間，發現提供的圖紙或技術要求不合理，應當及時通知定作方；定作方應當在規定的時間內回復，提出修改意見。承攬方在規定的時間內未得到答復，有權停止工作，并及時通知定作方，因此造成的損失，由定作方賠償。

　　2.承攬方對于承攬的工作，如果定作方要求保密，應當嚴格遵守，未經定作方許可不得留存技術資料的復制品。

　　3.定作方應當按規定日期提供技術資料、圖紙等。

　　第五條價款或酬金

　　價款或酬金，按照國家或主管部門的規定執行，沒有規定的由當事人雙方商定。

　　第六條驗收標準和方法

　　1.按照合同規定的質量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。

　　2.定作方應當按合同規定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物或項目，應當由雙方協商，在合同中規定保證期限。保證期限內發生問題，除定作方使用、保管不當等原因而造成質量問題的以外，由承攬方負責修復或退換。

　　3.當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發生爭議時，可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。

　　第七條交貨的時間和地點

　　1.交（提）定作物期限應當按照合同規定履行。任何一方要求提前或延期交（提）定作物，應當在事先與對方達成協議，并按協議執行。

　　2.交（提）定作物日期計算：承攬方自備運輸工具送交定作物的以定作方接收的戳記日期為準；委托運輸部門運輸的，以發運定作物時承運部門簽發戳記日期為準；自提定作物的，以承攬方通知的提取日期為準，但承攬方在發出提取定作物通知中，必須留給定作方以必要的途中時間；雙方另有約定的，按約定的方法計算。

　　第八條包裝要求及費用負擔

　　第九條運輸辦法及費用負擔

　　第十條結算方式及期限

　　第十一條其他約定

　　第十二條承攬方的違約責任

　　一、未按合同規定的質量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應當按質論價，酌減酬金或價款；不同意利用的，應當負責修整或調換，并承擔逾期交付的責任；經過修整或調換后，仍不符合合同規定的，定作方有權拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。

　　二、交付定作物或完成工作的數量少于合同規定，定作方仍然需要的，應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理；少交、遲交部分定作方不再需要的，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。

　　三、未按合同規包裝定作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規定造成定作物毀損、滅失的，由承攬方賠償損失。

　　四、逾期交付定作物（包括返修、更換、補交等），應當向定作方償付違約金____元；（合同中無具體規定的，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定，按逾期交付部分的價款總額計算，向定作方償付違約金）以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。

　　未經定作方同意，提前交付定作物，定作方有權拒收。

　　五、不能交付定作物或不能完成工作的，應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的____%（10%～30%）或酬金總額的____%（20%～60%）的違約金。

　　六、異地交付的定作物不符合合同規定，暫由定作方代保管時，應當償付定作方實際支付的保管、保養費。

　　七、實行代運或送貨的定作物，錯發到達地點或接收單位（人），除按合同規定負責運到指定地點或接收單位（人）外，并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。

　　八、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其他物品毀損、滅失的，應當償付定作方因此造成的損失。

　　九、未按合同規定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗，或經檢驗發現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知定作方調換、補齊的，由承攬方對工作質量、數量承擔責任。

　　十、擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權拒收，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應當按定作方要求辦理，并承擔逾期交付的責任。

　　第十三條定作方的違約責任

　　一、中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償承攬方因此造成的損失。

　　二、中途廢止合同，屬承攬方提供原村料的，償付承攬方的未履行部分價款總值的____%（10%～30%幅度）的違約金；不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金總額的____%（20%～60%的幅度）違約金。

　　三、未按合同規定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作，承攬方有權解除合同，定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失；承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應當償付承攬方停工待料的損失。

　　四、超過合同規定期限領取定作物的，除按本條第五款規定償付違約金外，還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養費。定作方超過領取期限6個月不領取定作物的，承攬方有權將定作物變賣，所得價款在扣除報酬、保管、保養費后，退還給定作方；變賣定作物所得少于報酬、保管、保養費時，定作方還應補償不足部分；如定作物不能變賣，應當賠償承攬方的損失。

　　五、超過合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定向承攬方償付違約金；以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。

　　六、無故拒絕接收定作物，應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。

　　七、變更交付定作物地點或接收單位（人），承擔因此而多支出的費用。

　　第十四條不可抗力

　　在合同規定的履行期限內，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，承攬方在取得合法證明后，可免予承擔違約責任，在定作方遲延接受或無故拒收期間發生的，定作方應當承擔責任，并賠償承攬方由此造成的損失。

　　第十五條糾紛的處理

　　加工承攬合同發生糾紛時，當事人雙方應協商解決；協商不成按項處理：

　　1.向仲裁機關申請仲裁；

　　2.向人民法院起訴。

　　本合同自____年____月____日起生效，合同履行完畢即失效，本合同執行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，由雙方共同協商，作出補充規定，補充規定與本合同具有同等效力。

　　本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執一份；合同副本一式____份，交____________（如經鑒證或公證，則應送鑒證機關或公證機關）各留存一份。

　　定作方：________________________承攬方：________________________

　　日期：________________________日期：________________________

產品加工承攬合同集錦 篇6

　　甲方：____________(定做方)

　　乙方(承攬方)____________附加身份證復印件

　　加工_________，雙方本著互惠互利，協商一致的原則，達成合同條款如下：

　　一、甲方權利和義務

　　2、甲方對乙方產品負責回收并以現金支付加工費(550元/m2)，拒收任何原因的半成品和不合格產品。

　　二、乙方的權利和義務

　　1、通過考察同意后，自愿購買材料。如產品質量問題，乙方自己負責。

　　2、乙方需按甲方提供的樣本、限本人制作，如私自組織人員加工，技術轉讓，需經廠方同意方可進行，否則按違約處理。

　　二、違約條款

　　1、甲方違背合同第一條(2款)時以(550元/m2)的1倍支付乙方違約金。

　　2、乙方外購材料摻雜使假，私自技術轉讓時，按每平方米550元的1倍支付甲方違約金。

　　四、本合同有效期月，20___年___月___日起至20___年___月___日止。

　　本合同期瞞后，乙方申請，甲方有權依據生產定單續簽或終止合同。

　　五、本合同一式兩份，并有驗收標準為合同附件，甲、乙雙方各執一份，自簽字蓋章之日起生效。

　　甲方乙方：

　　_______年_______月_______日

　　供方(全稱)：____________________________________

　　地址：____________郵碼：____________電話：____________

　　法定代表人：____________職務：____________

　　需方(全稱)：____________________________________

　　地址：____________郵碼：____________電話：____________

　　法定代表人：____________職務：____________

　　根據《_____》規定，經雙方協商，簽訂本合同，以資共同信守。

　　一、品名、規格、數量、價格、交提貨日期

　　二、質量標準、驗收方法及地點：

　　三、原材料來源及互利方法：

　　四、交(收)貨方法、地點及運雜費負擔：

　　五、貨款結算時間及方法：

　　六、包裝要求及包裝物回收辦法、費用負擔：

　　七、經濟責任：

　　八、其他：

　　九、供需雙方由于不可抗力的災害和確非一方本身造成的原因而不能履行合同時，經雙方協商由合同鑒證機關查實證明，可免予承擔經濟責任。

　　十、本合同自簽訂之日起，雙方蓋章簽字后生效。任何一方不得擅自修改或終止，如需修改或終止時，應經雙方協商同意，另立協議方可有效，并報雙方業務主管部門備案。

　　十一、本合同在有效期內任何一方違約，雙方都有權按《_____》有關規定，向合同_____機關提出書面申訴，要求調解、_____處理。

　　十二、本合同正本兩份，雙方各執一份，副本____份，送雙方業務主管部門、銀行各一份，工商行政管理機關二份。

　　十三、本合同有效期自____年____月____日至____年____月____日止。

　　供方：________________________

　　代表人：_____________________

　　____年____月____日

　　需方：________________________

　　代表人：______________________

　　____年____月____日

　　承攬方(全稱)：_________________________________________

　　定作方(全稱)：_________________________________________

　　合同編號:______________簽訂地點:______________________

　　承攬方和定作方經雙方友好協商，現簽訂本合同，以資共同信守。

　　一、定作物品名、規格、數量、價格、交提貨日期：

　　品_名___

　　規格___

　　單位___

　　數量___

　　單價___

　　金額___

　　分期交(收)貨數量___

　　總金額(大寫)__佰___拾__萬__仟___佰___拾___元____角___分￥_______

　　定作款共計人民幣(大寫):___________

　　二、質量標準：

　　1、定作方應該于本合同簽訂之日起____天內，向承攬方提供定作物的樣品，承攬方應保證所加工的定作物與雙方確認的樣品質量相符.

　　2、承攬方應該根據定作方提供的相關工藝單進行定作物的加工。

　　三、質量檢驗及驗收辦法：

　　定作方應自收到定作物之日起二天內對定作物的數量、質量等相關事項進行確認驗收。如果對承攬方交付的定作物有任何異議，應于收貨之日起三天內書面向定作方提出。如逾期，則視為承攬方交付的定作物完全符合定作要求。定作物因定作方使用、保管不當等原因引起的質量問題，定作方不得要求承攬方修復或者退換或者主張其他任何責任。

　　四、包裝要求及費用負擔：定作物由承攬方負責包裝，以定作物不受損壞為準，具體包裝要求是___________________________________________。

　　五、交貨(運輸)時間、辦法及地點要求：

　　1、定作物交由定作方指定的_____________________________(承運人)承運，由承攬方代辦相關的托運手續，運費由定作方自行承擔。承攬方將定作物交付承運人后，則視為承攬方已將定作物交付于定作方，定作物所有風險由定作方承擔。

　　2、時間要求：交定作物期限應按照合同規定履行，任何一方要求提前或者延期交定作物的，應該至少在約定的交貨日期到來前7天書面向對方提出，并且取得對方同意。

　　委托承運人運輸的，以交定作物時承運人簽發的戳記日期為準。

　　六、預付款要求：定作方應于本合同簽訂之日，向承攬方支付人民幣__________元預付款(按照定作款總額的百分之___計算)，該預付款在末批定作物交付時沖抵定作款。

　　七、定作款結算辦法及期限：

　　1、___________________________________________________________________________________

　　_______________________________________________________________________

　　2、如定作方未按約定付清定作款項，未付清定作款的定作物所有權由承攬方所有。承攬方可對定作物行使留置、處分等權利。

　　八、違約責任：

　　第一點：定作方的違約責任

　　(1)中途變更定作物產品品種、數量、設計、質量或包裝的規格給承攬方造成損失時，應償付承攬方因此造成的損失，如果損失難以確定，則至少為____元人民幣。

　　(2)中途解除合同的，定作方應該向承攬方支付合同未履行部分價款總值百分之30的違約金。

　　(3)未按合同規定日期付款的，除應該繼續付清全部定作款外，每延期一天，還應償付承攬方以延期付款總值千分之一的違約金。

　　(4)無故拒絕接收定作物的，應賠償承攬方因而造成的損失，

　　(5)錯填到貨地點或接貨人的，或者變更交付定作物地點或者接收人的，應該承擔因此多支出的費用并賠償承攬方因此造成的損失。

　　第二點：承攬方的違約責任

　　(1)違反本合同第一條和第十一條規定的數量而少交的，承攬方應照數補交，否則應償付定作方以少交的的價款總值百分之30的違約金。

　　(2)包裝不符合合同規定的，應重新包裝，并承擔因此而支付的費用;

　　(3)承攬方無故提前交定作物的，除非取得定作方同意，否則定作方有權拒收。

　　(4)因為承攬方原因導致定作物錯發到貨地點或接貨人的，除按合同規定負責運到指定的到貨地點或接貨人外，并承擔因此多付的運雜費和造成的延期交貨責任。

　　九、爭議解決方式

　　本合同履行過程當中的任何爭議，由雙方協商解決，協商不成，任何一方均可向_________市人民法院起訴。

　　十、如需提供擔保，雙方應另行簽訂合同擔保書，作為本合同附件。

　　十一、因生產特殊性，定作方允許承攬方在供應定作物數量上有±10%的浮動，在交付時間上有±__天的浮動。

　　十二、本合同履行過程當中，雙方來往的傳真、信函等均視為本合同的重要組成部分，與本合同具有同等法律效力。

　　十三、雙方需約定的其它事項：

　　__________________________________________________________________________________

　　本合同一式二份，雙方各執一份，合同自雙方簽字蓋章之日起生效。

　　承攬方(蓋章)：______________定作方(蓋章)：

　　法定代表人：_______法定代表人：_____

　　電話：________電話：_______

　　地址：________地址：_______

　　開戶銀行：______開戶銀行：_____

　　帳號：________帳號：_______

　　日期：______年____月____日

產品加工承攬合同集錦 篇7

　　供方（全稱）：____________________________________

　　地 址：____________ 郵碼：____________ 電話：____________

　　法定代表人：____________ 職務：____________

　　需方（全稱）：____________________________________

　　地 址：____________ 郵碼：____________ 電話：____________

　　法定代表人：____________ 職務：____________

　　根據《中華人民共和國合同法》規定，經雙方協商，簽訂本合同，以資共同信守。

　　一、品名、規格、數量、價格、交提貨日期

　　二、質量標準、驗收方法及地點：

　　三、原材料來源及互利方法：

　　四、交（收）貨方法、地點及運雜費負擔：

　　五、貨款結算時間及方法：

　　六、包裝要求及包裝物回收辦法、費用負擔：

　　七、經濟責任：

　　八、其他：

　　九、供需雙方由于不可抗力的災害和確非一方本身造成的'原因而不能履行合同時，經雙方協商由合同鑒證機關查實證明，可免予承擔經濟責任。

　　十、本合同自簽訂之日起，雙方蓋章簽字后生效。任何一方不得擅自修改或終止，如需修改或終止時，應經雙方協商同意，另立協議方可有效，并報雙方業務主管部門備案。

　　十一、本合同在有效期內任何一方違約，雙方都有權按《中華人民共和國合同法》有關規定，向合同仲裁機關提出書面申訴，要求調解、仲裁處理。

　　十二、本合同正本兩份，雙方各執一份，副本____份，送雙方業務主管部門、銀行各一份，工商行政管理機關二份。

　　十三、本合同有效期自____年____月____日至____年____月____日止。

　　供方：________________________

　　代表人：_____________________

　　____年____月____日

　　需方：________________________

　　代表人：______________________

　　____年____月____日

　　承攬方（全稱）： _________________________________________

　　定作方（全稱）：_________________________________________

產品加工承攬合同集錦 篇8

　　定作人：______簽訂地點：______

　　承攬人：______簽訂時間：______

　　第一條 加工物、數量、報酬、交貨期限

　　加工物規格計量、報酬、交貨期限及數量

　　合計人民幣金額(大寫)：______

　　第二條 定作人提供的材料

　　材料規格

　　第三條 承攬人對定作人提供的材料的檢驗標準、時間及提出異議的期限：______

　　第四條 加工物的技術標準、質量要求：______

　　第五條 承攬人對定作物質量負責的期限及條件：______

　　第六條 加工物的包裝要求及費用負擔：______

　　第七條 定作人提供技術資料、圖紙的時間、辦法及保密要求：

　　第八條 承攬人發現定作人提供的圖紙、技術要求不合理的，在日內向定作人提出書面異議。定作人應在收到書面異議后的日內答復。

　　第九條 定作人(是/否)允許第三人完成加工物的主要工作。

　　第十條 加工物的交付方式及地點：______

　　第十一條 加工物的檢驗標準、方法、地點及期限：

　　第十二條 報酬的結算方式及期限：______

　　第十三條 定作人在年月日前交定金(大寫)元。

　　第十四條 本合同解除的條件：______

　　第十五條 定作人未向承攬人支付報酬的，承攬人(是/否)可以留置加工物。

　　第十六條 違約責任：______

　　第十七條 合同爭議的解決方式：本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決;也可由當地工商行政管理部門調解;協商或調解不成的，按下列第種方式解決：

　　(一)提交仲裁委員會仲裁;

　　(二)依法向人民法院起訴。

　　第十八條 其他約定事項：______

　　定作人(章)：______承攬人(章)：______

　　住所：______住所：______

　　法定代表人：______法定代表人：______

　　居民身份證號碼：______居民身份證號碼：______

　　委托代理人：______委托代理人：______

　　電話：______電話：______

　　開戶銀行：______開戶銀行：______

　　賬號：______賬號：______

　　郵政編碼：______郵政編碼：______

　　監制部門：______印制單位：______

產品加工承攬合同集錦 篇9

　　定作方(甲方)：

　　法定代表人：

　　住所：

　　聯系電話：

　　傳真：

　　統一社會信用代碼：

　　承攬方(乙方)：

　　法定代表人：

　　住所：

　　聯系電話：

　　傳真：

　　統一社會信用代碼：

　　定作方委托承攬方加工 ，經雙方充分協商，特訂立本合同，以便共同遵守。

　　第一條　加工成品

　　品名規格單位數量備注

　　第二條　加工成品質量要求

　　加工定作物品，需要封存樣品的，應當由雙方代表當面封簽，并妥為保存，作為驗收的依據。

　　第三條　原材料的提供辦法及規格、數量、質量

　　1.用承攬方原料完成工作的，承攬方必須依照合同規定選用原材料，并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者使用不符合合同規定的原材料而影響定作物的質量時，定作方有權要求重作、修理、減少價款或退貨。

　　2.用定作方原材料完成工作的，合同應當明確規定原材料的消耗定額。定作方應按合同規定的時間、數量、質量和規格提供原材料。承攬方對定作方提供的原材料要按合同規定及時檢驗，不符合要求的，應立即通知定作方調換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。

　　3.原材料等物品交貨日期的計算，參照第七條規定執行。

　　第四條　技術資料和圖紙提供辦法

　　1.承攬方在依照定作方的要求進行工作期間，發現提供的圖紙或技術要求不合理，應當及時通知定作方;定作方應當在規定的時間內回復，提出修改意見。承攬方在規定的時間內未得到答復，有權停止工作，并及時通知定作方，因此造成的損失，由定作方賠償。

　　2.承攬方對于承攬的工作，如果定作方要求保密，應當嚴格遵守，未經定作方許可不得留存技術資料和復制品。

　　3.定作方應當按規定日期提供技術資料，圖紙等。

　　第五條　價款或酬金

　　價款或酬金，按照國家或主管部門的規定執行，沒有規定的由當事人雙方商定。

　　第六條　驗收標準和方法

　　1.按照合同規定的質量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。

　　2.定作方應當按合同規定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物或項目，應當由雙方協商，在合同中規定保證期限。保證期限內發生問題，除定作方使用或保管不當等原因而造成質量問題的以外，由承攬方負責修復或退換。

　　3.當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發生爭議時，可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。

　　第七條　交(提)貨的時間和地點

　　1.交(提)定作物期限應當按照合同規定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物，應當在事先與對方達成協議，并按協議執行。

　　2.交(提)定作物日期的計算：承攬方自備運輸工具送交定作物的，以定作方接收的戳記日期為準;委托運輸部門運輸的，以發運定作物時承運部門簽發戳記日期為準;自提定作物的，以承攬方通知的提取日期為準，但承攬方在發出提取定作物的通知中，必須留給定作方以必要的途中時間;雙方另有約定的，按約定的方法計算。

　　第八條　包裝要求及費用負擔

　　___________________________________________________________。

　　第九條　運輸辦法及費用負擔

　　___________________________________________________________。

　　第十條　結算方式及期限

　　___________________________________________________________。

　　第十一條　其他

　　1.根據國家有關規定，定作方可向承攬方交付定金。定金數額由雙方協商確定。定作方不履行合同的，無權請求返還定金。承攬方不履行合同的，應當雙倍返還定金。

　　2.根據國家有關規定，經當事人雙方約定，定作方可向承攬方給付預付款。承攬方不履行合同的，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款。定作方不履行合同的，可以把預付款抵作違約金和賠償金;有余款的可以請求返還。

　　第十二條　承攬方的違約責任

　　1.未按合同規定的質量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應當按質論價;不同意利用的，承攬方應當負責修整或調換，并承擔逾期交付的責任;經過修整或調換后，仍不符合合同規定的，定作方有權拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。

　　2.交付定作物或完成工作的數量少于合同規定，定作方仍然需要的，應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理;少交部分定作方不再需要的，有權解除合同，因此造成的損失由承攬方賠償。

　　3.承攬方未按合同規定包裝定作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規定造成定作物毀損，滅失的，由承攬方賠償損失。

　　4.逾期交付定作物，應當向定作方償付違約金 元(大寫： );(合同中無具體規定的，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定，按逾期交付部分的價款總額計算，向定作方償付違約金)以酬金計算的，每逾期 天，按逾期交付部分的酬金總額的 %償付違約金。

　　未經定作方同意，提前交付定作物，定作方有權拒收。

　　5.不能交付定作物或不能完成工作的，應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的 %( %-- %幅度)或酬金總額的 %( %-- %幅度)違約金。

　　6.異地交付的定作物不符合合同規定，暫由定作方代保管時，應當償付定作方實際支付的保管、保養費。

　　7.實行代運或送貨的定作物，錯發到達地點或接收單位(人)，除按合同規定負責運到指定地點或接收單位(人)外，并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。

　　8.由于保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其它物品毀損、滅失的，應當償付定作方因此造成的損失。

　　9.未按合同規定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗，或經檢驗發現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知定作方調換、補齊的，由承攬方對工作質量和數量承擔責任。

　　10.擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權拒收，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應當按定作方要求辦理，并承擔逾期交付的責任。

　　第十三條　定作方的違約責任

　　1.中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償承攬方因此造成的損失。

　　2.中途無正當理由解除合同，屬承攬方提供原材料的，償付承攬方的未履行部分價款總值的 %( %-- %幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金總額的 %( %-- %幅度)的違約金。

　　3.未按合同規定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作，承攬方有權解除合同，定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應當償付承攬方停工待料的損失。

　　4.超過合同規定期限領取定作物的，除按本條第5款規定償付違約金外，還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養費。定作方超過領取期限 個月不領取定作物的，承攬方有權將定作物變賣，所得價款在扣除報酬、保管、保養費后，退還給定作方;變賣定作物所得少于報酬、保管、保養費時，定作方還應補償不足部分;如定作物不能變賣，應當賠償承攬方的損失。

　　5.超過合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定向承攬方償付違約金;以酬金計算的，每逾期 天，按酬金總額的 %償付違約金。

　　6.無故拒絕接收定作物，應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。

　　7.變更交付定作物地點或接收單位(人)，應當承擔因此而多支出的費用。

　　第十四條　不可抗力

　　在合同規定的履行期限內，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，承攬方在取得合法證明后，可免予承擔違約責任，但應當采取積極措施，盡量減少損失，如在合同規定的履行期限以外發生的，不得免除責任;在定作方遲延接受或無故拒收期間發生的，定作方應當承擔責任，并賠償承攬方由此造成的損失。

　　第十五條　糾紛的處理

　　加工承攬合同發生糾紛時，當事人雙方應協商解決，或向合同管理機關申請調解;協商或調解不成的，依法向有管轄權的人民法院起訴。

　　本合同自 年 月 日起生效，合同履行完畢即失效。本合同執行期間，雙方不得隨意變更和解除合同。合同如有未盡事宜，應由雙方共同協商，作出補充規定，補充規定與本合同具有同等效力。

　　本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執一份;合同副本一式 份，各交 留存一份。

　　(以下無正文，合同簽署頁)

　　定作方(簽章)： 承攬方(簽章)：

　　法定代表人： 法定代表人：

　　委托代理人：

　　開戶銀行：

　　賬號： 委托代理人：

　　開戶銀行：

　　賬號：

　　年 月 日 年 月 日

　　簽于： 簽于：