搭建施工合同范本（精選4篇）
搭建施工合同范本 篇1
甲方：____________
乙方：____________
依照《中華人民共和國合同法》有關法律、法規遵循、平等、自愿、公平和誠信的原則，雙方就本工程項目協商一致，訂立本合同。
1、工程名稱：____________
2、工程地點：____________
一、本工程為樓宇四周圍墻首層至天面，但東、西、北面三周已經有現成建設排柵。乙方把原有排柵全部按甲方施工隊【外墻施工、空調施工、電梯施工、廣告施工等】要求及時修整好和搭回樓宇南面1軸全面排柵移夠甲方使用。
二、經雙方協商。本工程定價大包干為人民幣20萬元（大寫貳拾萬元整）簽定本協議次日甲方預付工程款30%《合計人民幣陸萬元整》，搭設好樓宇南面1軸全面排柵移夠甲方使用再付工程款40%《合計人民幣捌萬元整》，余下保修維護工程完工待拆當天再支付20%《合計人民幣肆萬元整》，余款10%《合計人民幣貳萬元整》待拆完排柵一次付清。
三、乙方必須按國家建筑安全規定及勞動法規組織施工，在搭建排柵或排柵修整期間施工的一切安全責任由乙方負責，乙方施工的安全責任與甲方無關。但乙方必須保證安裝搭建的排柵安全質量符合施工使用安全標準，甲方的施工隊使用排柵前無質量問題，若使用期間有質量問題由乙方承擔。但若甲方施工隊在使用期間擅自改動乙方排柵位置或施工隊自身安全防范出漏造成外墻排柵發生任何一切事故與乙方無關。
四、甲方在使用排柵期間因工程施工需要局部調整排柵間距甲方在現場決定單價及支付現款移位的，乙方必須及時配合施工調整。
五、使用時間由簽約日起為期160天，（不含春節________年____月____日至____月____日期間）超期每月按每平方米叁元計算給乙方。否則乙方有權將排柵架拆除運走，所有的排柵材料屬乙方，并且有權中途調配，任何單位無權阻止。
六、本合同一式三份，甲方持兩份，乙方持一份，均具同等法律效力，自雙方簽約后即生效，待工程付清后自動實效。
七、發現如有未盡事宜按相關建筑法律法規解決。
甲方（公章）：_________
乙方（公章）：_________
_________年____月____日
搭建施工合同范本 篇2
甲方：_________
地址：_________
乙方：_________
地址：_________
甲方將于______年______月______日在釣魚國賓館，舉行“20______年度中國五金行業十大評選頒獎晚會—20______年中國五金品牌風尚盛典啟動儀式”，現委托乙方完成舞臺及AV搭建等相關承攬工作。經雙方協商一致，簽定以下承攬合同。
一、施工內容：
1、乙方負責活動舞臺、AV設備搭建及其它承攬工作和管理（具體承攬項目見附件一：報價單）；
2、乙方包工包料，乙方必須依照合同規定選用原材料，并接受甲方檢驗。如乙方隱瞞原材料的缺陷或者使用不符合合同規定的原材料而影響定作物的質量時，甲方有權要求重做、修理。
二、質量要求、技術標準：
符合甲方認可的設計效果圖的標準。
三、乙方完成工作的期限、對質量負責的條件期限：
乙方應于20______年______月______日下午17：00前進入活動現場開始搭建，并于20______年______月22：00時前完成上述現場的布置和安裝調試工作并經甲方驗收合格，正式活動和表演期間，乙方現場設備操作人員應按甲方要求處理好上述現揚搭建的舞臺效果，并確保會議和活動的順利進行。
四、技術資料、圖紙提供辦法：
1、由甲方提供設計方案，甲方應在月日前將確認后的設計圖交至乙方；
2、乙方應依技術規范和甲方要求的質量，按期完工。如甲方發現乙方的工作存在質量問題時，乙方應在甲方通知當日內采取有效措施糾正。
五、驗收標準和期限：
1、驗收標準：按照合同及附件的規定作為驗收標準；
2、驗收期限：月22：00點，在活動現場驗收。
六、安裝及撤場：
甲方的活動現場為材料運至甲方指定的上述地點。
七、預付款和結算的方法、期限、押金：
1、合同總價款為人民幣_________（含稅金），所有報價具體項目詳見合同附件一。
2、合同簽訂當個工作日內甲方應向乙方支付預付款_________項目結束后，經甲方驗收合格，甲方應在活動當日內向乙方支付剩余尾款8000元。
3、如果在活動結束后場地方產生扣款項目，由甲方負責以現金形式承擔扣款費用。
八、違約責任：
1、甲方的違約責任
�。�1）甲方無法定與約定的原因在乙方進場搭建前單方提前解除合同，向乙方償付合同總價款的的違約金；如乙方已經開始進場搭建甲方單方提前解除合同，甲方應向乙方償付合同總價款的100%的違約金。
（2）甲方超過合同規定日期付款，每逾期一日按逾期付款金額的1%償付違約金；
�。�3）如甲方未按時向乙方支付預付款項，乙方有權單方終止本合同合作。乙方不屬于違約。
2、乙方的違約責任：
乙方未經甲方同意而變更、解除合同或乙方不能按本合同規定按時按質完成承攬工作，甲方有權扣除相應項目的合同款項，并要求乙方支付相當于合同金額50%的違約金。
九、解決合同糾紛的方式：
協商解決；協商不成，由甲方或乙方住所地的法院管轄。
十、雙方約定的其它條款
1、合同依《中華人民共和國合同法》訂立；
2、違約金、賠償金的支付期限自守約方通知之日起10日內；
3、乙方應按職責負責承攬工作中的安全措施和承攬工作人員的管理，遵守和執行安全、文明承攬工作規定；
4、乙方在交付合同規定的定作物或工作并經甲方驗收合格前，應對一切風險承擔責任。
十一、附則
1、本合同未盡事宜，由雙方共同協商，作出補充合同，補充合同與合同不一致的，以補充合同為準。
2、本合同自雙方簽字和/或蓋章之日起生效。
甲方：__________________
乙方：__________________
簽訂時間：20______年______月______日
搭建施工合同范本 篇3
甲方:_________________（以下簡稱甲方）
乙方:_________________（以下簡稱乙方）
依照《中華人民共和國合同法》及相關法律、法規規定，遵守平等、自愿、公平和誠實信用原則，雙方就舞臺施工搭建工程的有關事項協商達成一致，簽訂本合同。
一.甲方委托乙方設計制作舞臺搭建（詳見圖紙）：
1.1、舞臺地址：__________________________________
1.2、舞臺面積：長：______米,寬：______米,面積：______平米;
1.3、合同價款：金額（大寫）____________元整（人民幣￥____________元）
1.4、工程內容：舞臺的焊接、木地板鋪設、第一層地毯裝飾。
1.5、該價款包括設計費、制作費、材料費、施工管理費、電費、水費、運輸費、裝卸費、人工費、保險費、稅費等乙方完成本合同約定工作所需的一切費用，除此之外，甲方無須再向乙方支付其它任何費用。
二.工程費用支付、方式：
2.1、合同簽訂生效后，甲方即支付乙方80%的工程費用，即人民幣（大寫）____________元（人民幣￥____________元）
2.2、舞臺完成驗收后，
方工程款的20%，即人民（大寫）____________元（人民幣￥______元）
2.3、付款方式：現金、銀行匯款。
三.合同工期
3.1、開工日期______年______月______日
3.2、竣工日期______年______月______日
四.質量要求、責任：
4.1、日完成舞臺的全部制作、安裝。
4.2、乙方必須嚴格按照甲方質量要求進行裝修、裝飾。
五.驗收：
5.1、驗收標準：以雙方確認的效果圖為準。
5.2、甲方根據合同規定的質量要求以及效果圖進行驗收。
5.3、驗收發現尚需整改部分，甲乙雙方分清責任后，經協商予以整改，直至達到雙方約定的要求；其所發生的一切費用由責任方承擔。
六.違約責任：
（一）甲方責任:
1.1、甲方須按時支付工程款,否則乙方有權隨時停止工程,所產生的一切后果由甲方自行承擔,乙方不負任何責任。
1.2、如甲方在制作過程中毀約,乙方不予退還預付款。
1.3、甲方應承擔消防協議的簽署。
1.4、甲方應承擔舞臺的電費。
�。ǘ┮曳截熑�:
2.1、乙方必須按照設計圖紙進行制作、安裝，不得擅自更改設計。
2.2、乙方必須在規定時間完成舞臺的搭建工作,否則應承擔相應的責任。
2.3、乙方負責搭設的舞臺必須安全可靠,但由于非乙方原因或人力不可抗拒的原因導致甲方的。損失,乙方不負責賠償;在甲方未付清工程余額之前,一切貨物所有權仍屬乙方所有。
2.4、乙方的施工和使用的材料必須符合消防安全規定。
2.5、乙方在施工期間嚴格遵守《建筑安裝工程安全技術規程》、《建筑安裝工人安全操作規程》、《中華人民共和國消防條例》和其它相關的法規、規范。
2.6、乙方負責施工現場及其施工人員的安全，由于乙方在施工生產過程中違反有關安全操作規程、消防條例，導致發生安全或火災事故及其它責任事故，乙方應承擔由此引發的一切經濟損失。
七.其他：
本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，本合同未盡事宜由雙方協商解決；達成補充協議的，補充協議與本合同具有同等法律效力，協商不成引起訴訟的，由甲方住所地法院行使管轄權。本合同一式二份，傳真件有效,雙方各執一份，均具有同等法律效力。
甲方簽字：______
乙方簽字：______
日期：20______年______月______日
搭建施工合同范本 篇4
甲方：____________
乙方：____________
�、迥_手架搭建項目名稱：____________，腳手架的總價____________。
�、嫠罱_手架均需按甲方的要求按時安裝到位(特殊情況協調處理)，并且按照國家標準做好防護工作，若被有關部門查處，由乙方承擔全部責任。在整個施工過程中，發生如因腳手架安裝問題引起安全問題及乙方原因造成人員傷害，財產損失(含甲方及第三方)等一切責任由乙方承擔，且相關經濟責任甲方有權從應付的貨款或制作費中扣除，但不以此為限，給甲方造成損失的，乙方應給予全額賠償。
�、缒_手架由乙方提供，乙方作為安裝方有責任承擔起施工現場的消防、安全、垃圾處理等工作，嚴格執行施工規范、安全操作規程、防火安全規定。甲方施工期間若由因乙方搭建腳手架質量問題所造成甲方安全和質量問題所產生損失費用由乙方全額承擔。
�、杓追皆谀_手架進場前替乙方墊付給腳手架出租站元(大寫：)押金，腳手架拆除完畢后甲方在3個工作日內付清總價剩余款項(扣除腳手架出租站出租費用)給乙方。
�、榇钤O腳手架工期自簽訂日期起(含簽訂日期)為日。拆除時間為日(以甲方通知日期為準)，若乙方因搭設和拆除工期延緩造成甲方一切損失全由乙方承擔。(搭建、拆除、運輸費用由乙方自行承擔。)
�、瓯竞贤p方簽字蓋章后即日生效，有效期年月日，本合同未盡事宜，雙方協商解決，若需要可以簽訂附件，附件與本合同具有同等法律效力，本合同一式四份，雙方各執2份。
�、爰滓译p方在履行或解釋本合同過程中發生爭執的，先協商解決，解決不成則提交向南京市白下區人民法院提起訴訟。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日