房屋漏水（通用19篇）

房屋漏水 篇1

　　本合同由_______________(身份)，所在居住地__________(以下稱甲方)，與_______________(身份)，所在居住地__________(以下稱乙方)于19__________年_____月_____日在__________簽署。

　　茲證明

　　乙方__________原因房屋漏水，造成甲方財產損失。

　　鑒于乙方同意賠償甲方相應損失，茲雙方關于賠償問題達成如下協議

　　定，甲、乙雙方物此立約：

　　支付：_________________(最遲具體賠償支付日)

　　仲裁

　　有關或執行本合同的一切爭議應該友好協商解決。若達不成協議，有關爭議案則提交__________仲裁。仲裁決定為終局的，并對雙方均具有約束力。

　　適用法律

　　本合同的簽訂，解釋和履行以中華人民共和國法律為準。

　　6.正本條款

　　本合同以中文書寫，正本兩份，每方各持一份。

　　7.有效期

　　甲方：_________________乙方：_________________

　　時間：_________________

房屋漏水 篇2

　　甲方：_____________

　　乙方：_____________

　　為保證樓房屋漏水維修質量簽訂如下協議，確保雙方共同遵守執行：

　　第一條維修標準及要求

　　1、乙方自愿選擇房屋維修形式并與甲方簽訂本合同。

　　2、維修地點：廠區木工房室內墻壁及地面漏水狀況維修。

　　3、維修標準：維修必須在保證不影響房屋的安全前提下進行。維修以解決防漏為主。

　　第二條合同金額：合計金額為：_____________元大寫：_____________圓整。

　　3、維修要求：

　　①乙方進行施工，提供人工，材料。

　　②乙方應做好施工現場的安全質量工作，造成的一切事故責任由乙方自行負責。

　　4、維修工期：在正常天氣下3天內必須完成。

　　5、維修后保質：建設工程維修部位的保修期限自最后一次維修完工之日起重新計算。在沒有人為破壞情況下，屋面防水工程的最低保修期限為3年，即維修后應當繼續最低保修3年。且在出現漏水的情況后，在甲方通知后2個工作日內響應。

　　第二條維修工程款的發放

　　乙方維修樓頂漏水工程款不能超出合同金額，若超出，不足部份的由乙方自行解決。

　　第三條其它約定

　　1、乙方因維修而造成的其他責任由乙方負責。

　　2、本合同自雙方簽名蓋章時生效，一式兩份，甲、已方雙方各執一份。

　　甲方：_____________

　　乙方：_____________

　　簽訂日期：____________

房屋漏水 篇3

　　甲方：

　　乙方：

　　因甲方公司樓頂在使用期間出現滲水問題，乙方負責對甲方的房屋屋頂滲水及隔熱以及外墻壁剝落進行維修，經雙方協商，協議如下：

　　1、維修時間： 年 月 日起到 年 月 日止

　　2、維修地點：

　　3、負責維修單位：

　　4、維修方案須甲方確認，并且乙方應在維修之前征得甲方同意。

　　5、維修以及維修質量的監督：對于涉及到該房屋所出現的所有滲水部位都必須進行維修。在維修期間，甲方必定期須派人到現場予以質量監督和協助部分工作。在施工方施工期間，施工方有責任對施工時的人員安全負責。

　　6、房屋維修期的注意事項：甲方有義務協助乙方做好各項施工前的準備，（如垃圾材料的堆放）。

　　7、維修之后的房屋質量的驗收和審核：由雙方事先約定（以解決漏水為主）或者以相關行業標準為驗收標準。

　　8、在維修期間所產生的水電費用都由甲方負責予以負擔。

　　9、根據雙方的協商，本次維修采取乙方包工包料的方式實施。

　　10、本工程維修發生的費用共計人民幣153000元（大寫十五萬叁千元整），關于費用的支付：無論采取以上任何一種合作方式，甲方應在乙方進場之后付本次維修費用的50%，在維修結束后付45%，余下5%保修期滿后甲方在行支付。

　　11、本房屋漏水維修合同一式兩份，雙方各持一份。

　　12、關于保修：保修期60天，自維修結束之日起算，保修期內發生問題時乙方應立即派工作人員前往查看，并采取其他相關措施。

　　13、其他未盡事宜，雙方友好協商解決。

　　甲方公章

　　已方公章

　　年 月 日

房屋漏水 篇4

　　甲方：

　　乙方：

　　甲方在業務及住房房頂因嚴重漏水需維修，乙方自愿承包，經甲乙雙方協商，本著公平合理的原則，協商簽訂維修合同如下：

　　一、維修地點：龍溪衛生院業務用房及住房房頂。維修面積以實際驗收測量為準。

　　二、維修要求：采用806橡膠材料，三油兩布。

　　三、保質時間：

　　四、承包方式和價格：乙方房屋維修實行承包負責制，勞動力由乙方自行聘用和發放勞資，價格： 元/平方，垃圾清理 元/平方（含各項稅收）。

　　五、付款方式：驗收合格后支付工程總金額的90%，其余10%作為保證金，1年后無工程質量問題發生予付清。

　　五、維修質量要求及其他約定事項。

　　1、保證十年以內不得出現漏水現象，如有發生由乙方負責維修。

　　2、乙方自簽訂之日起10天內必須按甲方要求開工。

　　六、勞動管理和安全生產：

　　1、乙方所聘勞力與乙方發生勞務關系，與甲方不存在關系。

　　2、乙方必須嚴格遵守生產安全操作規程，如出現大、小安全事故，乙方自行承擔，概與甲方無關。

　　七、此合同任務必須在20__年11月1日以內完成。

　　八、本合同一式三份，甲乙雙方各持一份，市衛生局持一份共同遵守執行。

　　甲方：

　　乙方：

　　簽署日期：

房屋漏水 篇5

　　甲方：

　　乙方：

　　為保證樓房屋漏水維修質量簽訂如下協議，確保雙方共同遵守執行：

　　第一條維修標準及要求

　　1、乙方自愿選擇房屋維修形式并與甲方簽訂本合同。

　　2、維修地點：廠區木工房室內墻壁及地面漏水狀況維修。

　　3、維修標準：維修必須在保證不影響房屋的安全前提下進行。維修以解決防漏為主。

　　第二條合同金額：

　　合計金額為：￥760、00元大寫：人民幣染佰陸拾圓整。

　　3、維修要求：

　　①乙方進行施工，提供人工，材料。

　　②乙方應做好施工現場的安全質量工作，造成的一切事故責任由乙方自行負責。

　　4、維修工期：在正常天氣下3天內必須完成。

　　5、維修后保質：建設工程維修部位的保修期限自最后一次維修完工之日起重新計算。在沒有人為破壞情況下，屋面防水工程的最低保修期限為3年，即維修后應當繼續最低保修3年。且在出現漏水的情況后，在甲方通知后2個工作日內響應。

　　第二條維修工程款的發放

　　乙方維修樓頂漏水工程款不能超出合同金額，若超出，不足部份的由

　　乙方自行解決。

　　第三條其它約定

　　1、乙方因維修而造成的其他責任由乙方負責。

　　2、本合同自雙方簽名蓋章時生效，一式兩份，甲、已方雙方各執一份。

　　甲方（蓋章）：

　　乙方：

　　簽訂日期：x月x 日

房屋漏水 篇6

　　甲方：

　　乙方：

　　為保證房屋漏水維修質量，戶主維修方雙方根據《中華人民共和國建筑法》、《建設工程質量管理條例》和《房屋建筑工程質量保修辦法》，本著平等、自愿的原則簽訂如下協議，確保雙方共同遵守執行：

　　一、維修地點：監獄醫院門診樓及住院部維修。

　　二、承包方式：包工包料保質量

　　三、合同金額：

　　合計金額為：￥8.76萬元大寫：人民幣捌萬染仟陸佰圓整。

　　四、維修標準。

　　1、維修必須在保證不影響房屋安全的前提下進行。維修以解決防漏為主。

　　2、防水材料要求：采用sbs防水卷材，厚度為4mm。

　　五、維修要求：

　　1、維修方方提供相關的施工方案進行施工，提供人工，材料。

　　2、維修方方按建筑規范進行施工管理，嚴格按已定方案及施工操作規范施工，確保工程質量。

　　3、維修方方應抓好安全生產，嚴防事故發生，因安全事故或責任事故所造成的損失和影響均由維修方方負責。

　　4、維修工期：在正常天氣下天內必須完成。

　　5、完工后必須把施工中產生的廢物清理干凈，否則視為驗收不合格。

　　6、工程質量及驗收：各種防水材料應符合規范的要求，并有產品質量證明文件(合格證)。按國家現行質量驗收規范達到合格標準。驗收達不到合同約定標準，維修方方無償返修，直到合格為止。

　　7、維修后保質：門診樓及住院部維修部位的保修期限自最后一次維修完工之日起重新計算。在沒有人為破壞情況下，屋面防水工程的最低保修期限為五年，即維修后應當繼續最低保修五年。且在出現漏水的情況后，在戶主方通知后2個工作日內響應。

　　六、維修工程款的發放

　　維修方方維修樓頂漏水工程款不能超出合同金額，若超出，不足部份的由維修方方自行解決。工程款的結算待各部位防水維修工程全部完工，經戶主方驗收合格后，扣除工程價款的5%作為質保金，其余工程款戶主方在一周內付清。

　　七、其它約定

　　1、維修方方因維修而造成的其他責任由維修方方負責。

　　2、本合同一式三份，戶主方二份，維修方方一份，戶主維修方雙方簽字或蓋章生效。

　　甲方：

　　乙方：

　　簽署日期：

房屋漏水 篇7

　　甲方：

　　乙方：

　　(以下簡稱甲方)和 以下簡稱乙方就甲方的房屋所出現的滲水問題及隔熱制作達成如下維修協議協議:因甲方宿舍樓在使用期間出現滲水問題，乙方負責對甲方的房屋屋頂滲水及隔熱以及外墻壁剝落進行維修經雙方協商，協議如下:

　　1. 維修時間： 年 7 月 日起到 年月 日止.

　　2. 維修地點：

　　3. 負責維修單位：

　　4. 維修方案須甲方確認，并且乙方應在維修之前征得甲方同意.

　　5. 維修以及維修質量的監督：對于涉及到該房屋所出現的所有滲水部位都必須進行維修。在維修期間，甲方定期必須派人在現場予以質量監督和協助部分工作. . 家居用品的保管和損壞滅失的賠償:在維修之前，甲方和乙方對于甲方家里面的大件物品(家具和家電)進行清點并簽字確認，基于維修期間，甲方的家具和家電都已經安裝到位。在施工方施工期間，施工方有責任對于施工時的人員安全負責，同時在施工時避免對于甲方的家具和家電造成不必要的損壞(另對于甲方地板在施工時盡量鋪設厚點材料以避免在施工期間對于地板的損害).在維修期完畢對于大件物品進行再一次的確認。對于在維修期間因乙方施工原因造成的乙方的任何一件物品的損毀或者滅失，乙方必須按照原價進行賠償。

　　8. 房屋維修期的注意事項：甲方有義務協助乙方做好各項施工前的準備包括協助鄰居之間及小區里面的其他事情如垃圾材料的堆放. 9. 維修之后的房屋質量的驗收和審核:由雙方事先約定以解決漏水為主或者以相關行業標準為驗收標準.

　　10. 在維修期間所產生的水電費用都有甲方負責監督施工方予以負擔。

　　11.如此次維修沒有達到預期的修復效果，再次出現滲水，則乙方必須承擔再次維修的責任，不能因超過房屋保質期而拒絕維修再次發生的維修費用由乙方全部負責.

　　12.根據雙方的協商，本次維修雙方采取以下第 種方式進行:

　　1) 甲方負責全部材料乙方負責施工對于因為甲方購買的材料質量而引發的質量問題乙方不負責因此而產生的二次翻工費用和工期的延誤由甲方負責:由于乙方施工工藝錯誤或者其他的乙方的原因而發生的質量問題則乙方負責全部材料的費用甲方不再另外付費用給乙方且工期不得延長

　　2)甲方負責主要材料乙方負責部分材料乙方負責施工其他的由雙方協商

　　3)乙方負責全部的材料乙方負責施工對于因此出現的問題乙方負全部責任.

　　13 . 本 工 程 維 修 發 生 的 費 用 共 計 人 民 幣元大寫 關于費用的支付:無論采取以上任何一種合作方式甲方應在乙方進場之后付本次維修費用的 50在維修結束后付 45余下的 5待保修期滿后甲方在行支付.

　　14. 本協議一式兩份雙方各持一份.

　　15.關于保修:保修期 60 天自維修結束之日起算保修期內發生問題時乙方應立即派工作人員前往查看并采取其他相關措施

　　16. 其他未盡事宜，雙方友好協商解決。

　　甲 方公章 經辦人(簽名)

　　乙方：年 月. 日

房屋漏水 篇8

　　發包人(全稱)(以下簡稱甲方)

　　承包人(全稱)：(以下簡稱乙方)

　　甲乙雙方根據《中華人民共和國合同法》、《建設工程質量管理條例》等法律法規，將甲方房屋的維修承包給乙方并達成如下幾點協議：

　　一、維修工程內容及時間

　　1、維修房屋地址為：，維修內容為：。

　　2、維修時間：乙方在本合同簽署后10天之內組織人員或設備進行維修，維修完畢邀請甲方和物業公司共同驗收，并形成驗收文件用于結算。

　　3、承包人不在約定期限內派人維修的，發包人可以單方解除本協議。

　　二、工程質量保修范圍和內容

　　乙方按相關規定對已維修工程進行保修，在質量保修期內，按照有關法律、法規、規章的管理規定和雙方約定，承擔已維修工程質量保修責任，按建設部《房屋建筑工程質量保修辦法》執行并約定已維修工程(同一位置)的質量保修期如下：

　　1、屋面防水工程、有防水要求的衛生間、房屋和外墻面的防滲漏為5年;

　　2、裝修工程為2年;

　　3、電氣管線、給排水管道、設備安裝工程為2年;

　　4、供熱與供冷系統為2個采暖期、供冷期;

　　5、其它項目保修期限約定如下：

　　質量保修期自工程驗收合格之日起計算。

　　三、甲乙雙方的權利與義務

　　(一)甲方的權利與義務

　　1、由甲方工程師共同配合乙方施工，行使合同約定的職權，向乙方發出指令及其簽證，確保工程的順利進行。

　　2、現場確定施工范圍核實工程量。

　　3、組織相關單位進行驗收，評定質量標準。

　　4、按合同約定的期限支付工程款。

　　5、負責各部門的關系協調。

　　(二)乙方的權利與義務

　　1、提供相關的施工方案。

　　2、按建筑規范進行施工管理，嚴格按已定方案及施工操作規范施工，確保工程質量。

　　3、抓好安全生產，嚴防事故發生，因安全事故或責任事故所造成的損失和影響由乙方負責。

　　4、每日完工后必須保證環境整潔、干凈。

　　四、維修計價及費用支付

　　維修按每處單獨計價，費用由甲方會同物業參考市場行情進行共同定價，每月匯總后進行結算，預留5%作為質保金，驗收合格一個月復查合格后支付。

　　五、違約責任

　　甲乙雙方務必嚴格履行合同的所有條款，不得違約，否則，另一方有權利追求其違約責任，并處以工程總價款的10%作為違約賠償。

　　下列情況為違約：

　　1、不按規定的方案和質量標準施工，造成質量低劣。

　　2、不能在規定的期限內完成工程任務。

　　3、現場管理混亂，受到有關職能部門的批評處罰。

　　六、本合同一式三份，甲方二份，乙方一份，甲乙雙方簽字或蓋章生效，本項工程全面竣工驗收合格并結清工程款帳目后自行終止。

　　發包人(公章)：承包人(簽字)：

　　法定代表人(簽字)：身份證號碼：

　　委托代理人(簽字)：

　　日期：

房屋漏水 篇9

　　律師函

　　女士：

　　XX事務所依法接受女士的委托，指派律師就您的房屋漏水所涉侵權有關事宜現致函如下：

　　X年XX月XX日，我的委托人與您簽訂了房屋租賃合同，房屋地址位于，租賃期間于X年XX月XX日至X年XX月XX日。X年XX月XX日，早上6點左右，樓下住戶敲門，聲稱我委托人所承租的房間漏水，導致樓下墻壁全部侵濕。經檢查發現是洗衣機的水管破裂所致。現因漏水導致住戶地板被泡以及墻面被侵蝕，其聲稱該侵害造成損失共計人民幣X元。

　　依據您與我委托人簽訂的房屋租賃合同第六條約定“租賃期間甲方（王美玲女士）提供房屋內所有功能正常的固定設備設施給乙方（吳嬌女士）使用”。現調查，我委托人搬入X室時，破裂的水管是用透明膠暫時固定起來，入住時您也未提醒任何關于水管質量的問題，且事發時已至半夜，水管的突然破裂明顯與入住人員人為使用無關。依據《中華人民共和國民法典》第二章第六條之規定“行為人因過錯侵害他人民事權益，應當承擔侵權責任”，據此，此筆費用應由您一人承擔。

　　事發之后，您拒不承擔此筆費用，并攜人大吵大鬧，經與您多次溝通無果后，我的委托人為維護鄰里關系，不得已先行墊付了X元。我委托人所墊付的款項您已構成不當得利，依據《民法典》第92條之規定“沒有合法根據，取得不當利益，造成他人損失的，應當將取得的不當利益返還受損失的人”，故而，請您于收悉本函后XX日內向女士清償以上款項。

　　否則，女士將授權本所依據《民事訴訟法》第119條之規定，訴請人民法院追究您的不當得利責任。

　　專此函告。

　　X事務所

　　律  師：                          

　　X年XX月XX日  

房屋漏水 篇10

　　甲方：

　　乙方：

　　甲乙雙方根據《中華人民共和國建筑法》、《建設工程質量管理條例》和《房屋建筑工程質量保修辦法》，將寧鄉經濟開發區怡寧新村商住樓及水平安置房的維修承包給乙方并達成如下幾點：

　　一、維修工程內容及要求

　　1、乙方接到甲方或小區物業公司的維修聯系單后，在條件容許的情況下，1天之內組織人員或設備進行維修，維修完畢邀請甲方和物業公司共同驗收，并形成驗收文件用于結算。

　　2、對已入住的客戶維修，要求維修完畢后客戶簽字認定。

　　3、承包人不在約定期限內派人維修的，發包人可以委托他人修理。

　　4、發生緊急搶修事故的，承包人在接到事故通知后，應當立即到達事故現場搶修。

　　二、工程質量保修范圍和內容

　　承包人按相關規定對已維修工程進行保修，在質量保修期內，按照有關法律、法規、規章的管理規定和雙方約定，承擔已維修工程質量保修責任，按建設部《房屋建筑工程質量保修辦法》執行并約定已維修工程（同一位置）的質量保修期如下：

　　1、屋面防水工程、有防水要求的衛生間、房屋和外墻面的防滲漏為5年；

　　3、裝修工程為2年；

　　4、電氣管線、給排水管道、設備安裝工程為2年；

　　5、供熱與供冷系統為2個采暖期、供冷期；

　　6、住宅小區內的給排水設施、道路等配套工程為2年；

　　7、其它項目保修期限約定如下：

　　質量保修期自工程驗收合格之日起計算。

　　三、甲乙雙方的權利與義務

　　（一）甲方的權利與義務

　　1、由甲方工程師共同配合乙方施工，行使合同約定的職權，向乙方發出指令及其簽證，確保工程的順利進行。

　　2、現場確定施工范圍核實工程量。

　　3、組織相關單位進行驗收，評定質量標準。

　　4、按合同約定的期限支付工程款。

　　5、負責各部門的關系協調。

　　（二）乙方的權利與義務

　　1、提供相關的施工方案。

　　2、按建筑規范進行施工管理，嚴格按已定方案及施工操作規范施工，確保工程質量。

　　3、抓好安全生產，嚴防事故發生，因安全事故或責任事故所造成的損失和影響由乙方負責。

　　4每日完工后必須保證環境整潔、干凈。

　　四、維修計價及費用支付

　　維修按每處單獨計價，費用由甲方會同物業參考市場行情進行共同定價，每月匯總后進行結算，預留5%作為質保金，驗收合格一個月復查合格后支付。

　　五、維修費用

　　維修費用由造成質量缺陷的責任方承擔。

　　六、違約責任

　　甲乙雙方務必嚴格履行合同的所有條款，不得違約，否則，另一方有權利追求其違約責任，并處以工程總價款的10%作為違約賠償。

　　下列情況為違約：

　　1、不按規定的方案和質量標準施工，造成質量低劣。

　　2、不能在規定的期限內完成工程任務。

　　3、現場管理混亂，受到有關職能部門的批評處罰。

　　七、本合同一式三份，甲方二份，乙方一份，甲乙雙方簽字或蓋章生效，本項工程全面竣工驗收合格并結清工程款帳目后自行終止。

　　甲方：

　　乙方：

　　簽署日期：

房屋漏水 篇11

　　甲方：xx縣站

　　乙方：xx縣站

　　（以下簡稱甲方）和 以下簡稱乙方就甲方的房屋所出現的滲水問題及隔熱制作達成如下維修協議協議:因甲方宿舍樓在使用期間出現滲水問題，乙方負責對甲方的房屋屋頂滲水及隔熱以及外墻壁剝落進行維修經雙方協商，協議如下:

　　1.維修時間： 年 7 月 日起到 年x月x 日止。

　　2.維修地點：

　　3.負責維修單位：

　　4.維修方案須甲方確認，并且乙方應在維修之前征得甲方同意。

　　5.維修以及維修質量的監督：對于涉及到該房屋所出現的所有滲水部位都必須進行維修。在維修期間，甲方定期必須派人在現場予以質量監督和協助部分工作。家居用品的保管和損壞滅失的賠償:在維修之前，甲方和乙方對于甲方家里面的大件物品（家具和家電）進行清點并簽字確認，基于維修期間，甲方的家具和家電都已經安裝到位。在施工方施工期間，施工方有責任對于施工時的人員安全負責，同時在施工時避免對于甲方的家具和家電造成不必要的損壞（另對于甲方地板在施工時盡量鋪設厚點材料以避免在施工期間對于地板的損害）。在維修期完畢對于大件物品進行再一次的確認。對于在維修期間因乙方施工原因造成的乙方的任何一件物品的損毀或者滅失，乙方必須按照原價進行賠償。

　　8.房屋維修期的注意事項：甲方有義務協助乙方做好各項施工前的準備包括協助鄰居之間及小區里面的其他事情如垃圾材料的堆放。

　　9.維修之后的房屋質量的驗收和審核:由雙方事先約定以解決漏水為主或者以相關行業標準為驗收標準。

　　10.在維修期間所產生的水電費用都有甲方負責監督施工方予以負擔。

　　11.如此次維修沒有達到預期的修復效果，再次出現滲水，則乙方必須承擔再次維修的責任，不能因超過房屋保質期而拒絕維修再次發生的維修費用由乙方全部負責。

　　12.根據雙方的協商，本次維修雙方采取以下第x種方式

　　進行:

　　1.甲方負責全部材料乙方負責施工對于因為甲方購買的材料質量而引發的質量問題乙方不負責因此而產生的二次翻工費用和工期的延誤由甲方負責:由于乙方施工工藝錯誤或者其他的乙方的原因而發生的質量問題則乙方負責全部材料的費用甲方不再另外付費用給乙方且工期不得延長

　　2.甲方負責主要材料乙方負責部分材料乙方負責施工其他的由雙方協商

　　3.乙方負責全部的材料乙方負責施工對于因此出現的問題乙方負全部責任。

　　4.本 工 程 維 修 發 生 的 費 用 共 計 人 民 幣元大寫 關于費用的支付:無論采取以上任何一種合作方式甲方應在乙方進場之后付本次維修費用的 50在維修結束后付 45余下的 5待保修期滿后甲方在行支付。

　　5. 本協議一式兩份雙方各持一份。

　　6.關于保修:保修期 60 天自維修結束之日起算保修期內發生問題時乙方應立即派工作人員前往查看并采取其他相關措施

　　7.其他未盡事宜，雙方友好協商解決。

　　甲 方公章 經辦人（簽名）

　　乙方：年 月 日

房屋漏水 篇12

　　甲方：__________

　　乙方：__________

　　為保證房屋漏水維修質量，甲乙雙方根據《中華人民共和國建筑法》、《建設工程質量管理條例》和《房屋建筑工程質量保修辦法》，本著平等、自愿的原則簽訂如下協議，確保雙方共同遵守執行：

　　一、維修地點：監獄醫院門診樓及住院部維修。

　　二、承包方式：包工包料保質量

　　三、合同金額：__________

　　合計金額為：8.76萬元 大寫：人民幣捌萬染仟陸佰圓整。

　　四、維修標準。

　　1、維修必須在保證不影響房屋安全的前提下進行。維修以解決防漏為主。

　　2、防水材料要求：采用b防水卷材，厚度為4。

　　五、維修要求：

　　1、乙方提供相關的施工方案進行施工，提供人工，材料。

　　2、乙方按建筑規范進行施工管理，嚴格按已定方案及施工操作規范施工，確保工程質量。

　　3、乙方應抓好安全生產，嚴防事故發生，因安全事故或責任事故所造成的損失和影響均由乙方負責。

　　4、維修工期：在正常天氣下天內必須完成。

　　5、完工后必須把施工中產生的廢物清理干凈，否則視為驗收不合格。

　　6、工程質量及驗收：各種防水材料應符合規范的要求，并有產品質量證明文件(合格證)。按國家現行質量驗收規范達到合格標準。驗收達不到合同約定標準，乙方無償返修，直到合格為止。

　　7、維修后保質：門診樓及住院部維修部位的保修期限自最后一次維修完工之日起重新計算。在沒有人為破壞情況下，屋面防水工程的最低保修期限為________年，即維修后應當繼續最低保修________年。且在出現漏水的情況后，在甲方通知后2個工作日內響應。

　　六、維修工程款的發放

　　乙方維修樓頂漏水工程款不能超出合同金額，若超出，不足部份的由乙方自行解決。工程款的結算待各部位防水維修工程全部完工，經甲方驗收合格后，扣除工程價款的5%作為質保金，其余工程款甲方在一周內付清。

　　七、其它約定

　　1、乙方因維修而造成的其他責任由乙方負責。

　　2、本合同一式三份，甲方二份，乙方一份，甲乙雙方簽字或蓋章生效。

　　甲方(蓋章)：__________乙方(蓋章)：__________

　　法定代表人(簽名)：__________法定代表人(簽名)：__________

　　________年________月________日

房屋漏水 篇13

　　甲方：

　　乙方：

　　甲、乙雙方在平等、自愿、協商一致的基礎上，就漏水修補承包給乙方修補一事，達成如下協議：

　　一、費用及付款方式：

　　甲方委托乙方修補，乙方以包干價的形式承包，包干費用xx元，大寫，待乙方修補完工后，由甲方委派工作人員驗收合格為準。付款方式：。

　　二、施工責任：

　　乙方自行負責工程所需材料費(注：主材為js防水材料)和人工費和運輸費及轉運費，并全權負責施工現場工作人員的施工安全，保證在施工期間不影響小區業主的正常生活秩序，并承擔違規施工所產生的一切民事法律責任。

　　三、工期及保質期：

　　自本合同簽訂之日起5日內，乙方需安排施工人員進場施工，工程施工期限為xx日。修補完工后在質保期以內有任何質量問題均由乙方負責修補，并承擔因質量問題而產生的各種費用，質保期為xx年。

　　四、人員管理：

　　乙方人員必須遵守甲方小區內的規章制度，服從甲方管理人員的安排，無條件配合甲方對小區進行管理，乙方人員不得損壞小區內公共設施設備，若有損害則須按市場價照價賠償給甲方。

　　五、施工垃圾：

　　施工過程中所產生的施工垃圾，均由乙方負責清理，并堆放在甲方指定的堆放點，乙方在施工完工后負責清理運走。

　　六、違約責任：

　　甲乙雙方中若有一方違反上述約定則視其違約，違約方將向守約方支付x元的違約金，并賠償因違約造成的一切經濟損失。

　　七、本協議一式兩份，甲乙雙方各執一份，甲乙雙方簽字蓋章后生效，均具有同等法律效力。

　　甲方：

　　乙方：

　　簽署日期：

房屋漏水 篇14

　　原告________，男，________年____月____日出生，漢族，住所地_____________________________________。被告________，男，________年____月____日出生，漢族，住所地_____________________________________。風險提示：

　　訴訟請求必須具體﹑明確，該寫的一定要寫，因為其事關法院審查的范圍。但千萬不可不加思考地亂要求，如果無相應的證據來支持你的主張，勢必遭到敗訴的后果，通常還會因此而向法院支付相應的訴訟費。

　　另外，訴訟請求應提出具體的數額，不能籠統地說賠償原告的一切損失之類。雖然這是沒有爭議的，但并不等于在提出訴訟請求時多多益善，比較切合實際的請求數額，不僅可以減收訴訟成本，降低訴訟風險，而且有利于法院的調解和雙方當事人的和解，減少訟累。 訴訟請求

　　一、判令被告排除對原告房屋衛生間漏水的妨害；

　　二、判令被告向原告賠償損失________元；

　　三、判令被告承擔本案的訴訟費及合理費用。風險提示：

　　訴狀是個利劍，挑起戰爭。如果沒有寫好，那么勢必倒過來傷到自己。因此，要擺事實，講明道理，引用有關法律和政策規定，為訴訟請求的合法性提供充足的依據。擺事實，是要把雙方當事人的法律關系，發生糾紛的原因、經過和現狀，特別是雙方爭議的焦點，實事求是地寫清楚。講道理，是要進行分析，分清是非曲直，明確責任，并援引有關法律條款和政策規定。 事實與理由原告為_______市_______區_______花園____棟___單元___層___室的業主，被告是其正樓上的鄰居。________年____月份，原告發現其房屋衛生間的塑膠板上出現了漏水情況造成原告及其家人如廁不便且墻上開始滲水，隨即原告便告知小區物業公司上門查看，經過物業公司工作人員的檢查發現原告房屋衛生間的塑膠板上漏水的原因是被告房屋衛生間里蹲便器問題造成的。原告多次找到被告交涉要求及時解決衛生間漏水的問題，但被告每次均予以其他理由搪塞，小區物業公司與社區也從中協調多次但無果。為此，原告特向貴院起訴，請求依法保護其合法權益。此致__________區人民法院具狀人：________年____月____日風險提示：

　　提起民事訴訟的原告負有舉證責任，要能夠舉出證明案情事實，支持自己訴訟主張的各種證據等等。

　　注意，列書證，要附上原件或復制件，如系摘錄或抄件，要如實反映原件本意，切忌斷章取義、并應注明材料的出處；列舉物證，要寫明什么樣的物品，在什么地方由誰保存著；列舉證人，要寫明證人的姓名、住址，他能證明什么問題等。

　　另外，證據和證據來源，雖然法律規定必須提交，但提交時的說明應能簡就簡，盡可能在法律許可的范圍內保留自己的殺手锏，在庭審辯論中占據主動。

房屋漏水 篇15

　　甲方：

　　乙方：

　　因甲方商品房在使用期間出現滲雨水現象，經雙方協商一致，乙方負責對甲方的房屋進行維修,根據《中華人民共和國合同法》及國家相關規定，同意簽定本協議，有以下條款悉共同遵守執行。

　　一、項目內容

　　甲方委托乙方：

　　二、維修時間

　　20xx年xx月xx日-20xx年xx月xx日

　　三、維修費用及支付方式

　　1.項目維修費用為人民幣xx元（壹仟伍佰元整）。

　　2.甲方分期支付乙方維修費用；乙方維修完畢，經甲方認可后支付維修費用的一半，人民幣750元（柒佰伍拾元）。

　　3.在維修完畢一年期限后，甲方室內墻面未出現滲水現象，甲方負責將剩余維修費支付給乙方；如果維修后再次出現滲水痕跡時，乙方繼續承擔維修的責任，由此發生的`維修費用乙方負責，維修至室內墻面不再出現滲水后，甲方再支付剩余750元（柒佰伍拾元）。

　　4.甲方支付費用的同時乙方給甲方開具合法的發票或收據。

　　五、維修要求

　　1.乙方負責全部的維修材料、維修過程中涉及的設備（包括維修人員的.防護設備）和組織施工,對于因此出現的任何質量問題乙方負全部責任。

　　2.乙方在維修時不得損壞甲方及涉及的其他住戶的外墻窗戶及防盜設備設施，如有損壞將負責將損壞部位進行恢復，為之造成的費用損失有乙方負責。

　　3.乙方負責清理施工過程中產生的施工垃圾，并滿足小區物業管理要求。

　　4.乙方在維修時，必須執行國家有關安全管理規定，文明施工，維修過程中如造成人身傷害或經濟損失事故時由乙方承擔全部責任。

　　5.維修必須經凱瑞社區物業管理部門同意認可，維修盡量不影響居民的正常休息。

　　6.本次維修保質期為 年。

　　六、違約責任

　　1.甲方違約時，賠償因其違約給乙方造成的經濟損失。

　　2.乙方違約時，賠償因其違約給甲方造成的經濟損失。

　　3.竣工日期比合同規定工期每拖一天，按合同價款的百分之十扣除。

　　七、爭議解決方式：如雙方發生歧異時，由 物業管理負責人進行調解。

　　八、本合同一式貳份，甲方壹份，乙方壹份。

　　九、其他未盡事宜，雙方友好協商解決。

　　甲方：

　　乙方：

　　簽署日期：

房屋漏水 篇16

　　甲方：

　　乙方：

　　甲、乙雙方在平等、自愿、協商一致的基礎上，就 漏水修補承包給乙方修補一事，達成如下協議：

　　一、費用及付款方式：

　　甲方委托乙方修補 ，乙方以包干價的形式承包，包干費用 元，大寫 ，待乙方修補完工后，由甲方委派工作人員驗收合格為準。付款方式： 。

　　二、施工責任：

　　乙方自行負責工程所需材料費（注：主材為js防水材料）和人工費和運輸費及轉運費，并全權負責施工現場工作人員的施工安全，保證在施工期間不影響小區業主的正常生活秩序，并承擔違規施工所產生的一切民事法律責任。

　　三、工期及保質期：

　　自本合同簽訂之日起5日內，乙方需安排施工人員進場施工，工程施工期限為 日。修補完工后在質保期以內有任何質量問題均由乙方負責修補，并承擔因質量問題而產生的各種費用，質保期為 年。

　　四、人員管理：

　　乙方人員必須遵守甲方小區內的規章制度，服從甲方管理人員的安排，無條件配合甲方對小區進行管理，乙方人員不得損壞小區內公共設施設備，若有損害則須按市場價照價賠償給甲方；

　　五、施工垃圾：

　　施工過程中所產生的施工垃圾，均由乙方負責清理，并堆放在甲方指定的堆放點，乙方在施工完工后負責清理運走。

　　六、違約責任：

　　甲乙雙方中若有一方違反上述約定則視其違約，違約方將向守約方支付 元的違約金，并賠償因違約造成的.一切經濟損失。

　　七、本協議一式兩份，甲乙雙方各執一份，甲乙雙方簽字蓋章后生效，均具有同等法律效力。

　　甲方（蓋章）：

　　乙方（蓋章）：

　　簽字日期： 年 月 日

房屋漏水 篇17

　　原告________，男，_______年___月___日出生，漢族，住所地_____________________________________。

　　被告________，男，_______年___月___日出生，漢族，住所地_____________________________________。

　　風險提示：訴訟請求必須具體﹑明確，該寫的一定要寫，因為其事關法院審查的范圍。

　　但千萬不可不加思考地亂要求，如果無相應的證據來支持你的主張，勢必遭到敗訴的后果，通常還會因此而向法院支付相應的。

　　另外，訴訟請求應提出具體的數額，不能籠統地說“賠償原告的一切損失”之類。

　　雖然這是沒有爭議的，但并不等于在提出訴訟請求時多多益善，比較切合實際的請求數額，不僅可以減收訴訟成本，降低訴訟風險，而且有利于法院的調解和雙方當事人的和解，減少訟累。

　　訴訟請求

　　一、判令被告排除對原告房屋衛生間漏水的妨害；

　　二、判令被告向原告賠償損失________元；

　　三、判令被告承擔本案的訴訟費及合理費用。

　　風險提示：訴狀是個利劍，挑起戰爭。

　　如果沒有寫好，那么勢必倒過來傷到自己。

　　因此，要擺事實，講明道理，引用有關法律和政策規定，為訴訟請求的合法性提供充足的依據。

　　擺事實，是要把雙方當事人的法律關系，發生糾紛的原因、經過和現狀，特別是雙方爭議的焦點，實事求是地寫清楚。

　　講道理，是要進行分析，分清是非曲直，明確責任，并援引有關法律條款和政策規定。

　　事實與理由原告為_______市_______區_______花園____棟___單元___層___室的業主，被告是其正樓上的鄰居。

　　_______年___月份，原告發現其房屋衛生間的塑膠板上出現了漏水情況造成原告及其家人如廁不便且墻上開始滲水，隨即原告便告知小區物業公司上門查看，經過物業公司工作人員的檢查發現原告房屋衛生間的塑膠板上漏水的原因是被告房屋衛生間里蹲便器問題造成的。

　　原告多次找到被告交涉要求及時解決衛生間漏水的問題，但被告每次均予以其他理由搪塞，小區物業公司與社區也從中協調多次但無果。

　　為此，原告特向貴院起訴，請求依法保護其合法權益。

　　此致__________區人民法院具狀人：__________________年___月___日風險提示：提起民事訴訟的原告負有舉證責任，要能夠舉出證明案情事實，支持自己訴訟主張的各種證據等等。

　　注意，列書證，要附上原件或復制件，如系摘錄或抄件，要如實反映原件本意，切忌斷章取義、并應注明材料的出處；

　　列舉物證，要寫明什么樣的物品，在什么地方由誰保存著；

　　列舉，要寫明證人的姓名、住址，他能證明什么問題等。

　　另外，證據和證據來源，雖然法律規定必須提交，但提交時的說明應能簡就簡，盡可能在法律許可的范圍內保留自己的殺手锏，在庭審辯論中占據主動。

　　！~~原告________，男，_______年___月___日出生，漢族，住所地_____________________________________。

　　被告________，男，_______年___月___日出生，漢族，住所地_____________________________________。

　　風險提示：訴訟請求必須具體﹑明確，該寫的一定要寫，因為其事關法院審查的范圍。

　　但千萬不可不加思考地亂要求，如果無相應的證據來支持你的主張，勢必遭到敗訴的后果，通常還會因此而向法院支付相應的。

　　另外，訴訟請求應提出具體的數額，不能籠統地說“賠償原告的一切損失”之類。

　　雖然這是沒有爭議的，但并不等于在提出訴訟請求時多多益善，比較切合實際的請求數額，不僅可以減收訴訟成本，降低訴訟風險，而且有利于法院的調解和雙方當事人的和解，減少訟累。

　　訴訟請求

　　一、判令被告排除對原告房屋衛生間漏水的妨害；

　　二、判令被告向原告賠償損失________元；

　　三、判令被告承擔本案的訴訟費及合理費用。

　　風險提示：訴狀是個利劍，挑起戰爭。

　　如果沒有寫好，那么勢必倒過來傷到自己。

　　因此，要擺事實，講明道理，引用有關法律和政策規定，為訴訟請求的合法性提供充足的依據。

　　擺事實，是要把雙方當事人的法律關系，發生糾紛的原因、經過和現狀，特別是雙方爭議的焦點，實事求是地寫清楚。

　　講道理，是要進行分析，分清是非曲直，明確責任，并援引有關法律條款和政策規定。

　　事實與理由原告為_______市_______區_______花園____棟___單元___層___室的業主，被告是其正樓上的鄰居。

　　_______年___月份，原告發現其房屋衛生間的塑膠板上出現了漏水情況造成原告及其家人如廁不便且墻上開始滲水，隨即原告便告知小區物業公司上門查看，經過物業公司工作人員的檢查發現原告房屋衛生間的塑膠板上漏水的原因是被告房屋衛生間里蹲便器問題造成的。

　　原告多次找到被告交涉要求及時解決衛生間漏水的問題，但被告每次均予以其他理由搪塞，小區物業公司與社區也從中協調多次但無果。

　　為此，原告特向貴院起訴，請求依法保護其合法權益。

　　此致__________區人民法院具狀人：__________________年___月___日風險提示：提起民事訴訟的原告負有舉證責任，要能夠舉出證明案情事實，支持自己訴訟主張的各種證據等等。

　　注意，列書證，要附上原件或復制件，如系摘錄或抄件，要如實反映原件本意，切忌斷章取義、并應注明材料的出處；

　　列舉物證，要寫明什么樣的物品，在什么地方由誰保存著；

　　列舉，要寫明證人的姓名、住址，他能證明什么問題等。

　　另外，證據和證據來源，雖然法律規定必須提交，但提交時的說明應能簡就簡，盡可能在法律許可的范圍內保留自己的殺手锏，在庭審辯論中占據主動。

房屋漏水 篇18

　　甲方：

　　乙方：

　　為保證樓房屋漏水維修質量簽訂如下協議，確保雙方共同遵守執行：

　　第一條維修標準及要求

　　1、乙方自愿選擇房屋維修形式并與甲方簽訂本合同。

　　2、維修地點：廠區木工房室內墻壁及地面漏水狀況維修。

　　3、維修標準：維修必須在保證不影響房屋的安全前提下進行。維修以解決防漏為主。

　　第二條合同金額：合計金額為：￥760。00元大寫：人民幣染佰陸拾圓整。

　　3、維修要求：

　　①乙方進行施工，提供人工，材料。

　　②乙方應做好施工現場的安全質量工作，造成的一切事故責任由乙方自行負責。

　　4、維修工期：在正常天氣下3天內必須完成。

　　5、維修后保質：建設工程維修部位的保修期限自最后一次維修完工之日起重新計算。在沒有人為破壞情況下，屋面防水工程的最低保修期限為3年，即維修后應當繼續最低保修3年。且在出現漏水的情況后，在甲方通知后2個工作日內響應。

　　第二條維修工程款的發放

　　乙方維修樓頂漏水工程款不能超出合同金額，若超出，不足部份的由乙方自行解決。

　　第三條其它約定

　　1、乙方因維修而造成的其他責任由乙方負責。

　　2、本合同自雙方簽名蓋章時生效，一式兩份，甲、已方雙方各執一份。

　　甲方(蓋章)：

　　簽訂日期：

　　乙方：

　　年月日

房屋漏水 篇19

　　甲方：___________

　　乙方：___________

　　為保證房屋漏水維修質量，甲乙雙方根據《中華人民共和國建筑法》、《建設工程質量管理條例》和《房屋建筑工程質量保修辦法》，本著平等、自愿的原則簽訂如下協議，確保雙方共同遵守執行：

　　一、維修地點：監獄醫院門診樓及住院部維修。

　　二、承包方式：包工包料保質量

　　三、合同金額：

　　合計金額為：￥___________萬元

　　大寫：人民幣___________圓整。

　　四、維修標準。

　　1、維修必須在保證不影響房屋安全的前提下進行。維修以解決防漏為主。

　　2、防水材料要求：采用sbs防水卷材，厚度為4mm。

　　五、維修要求：

　　1、乙方提供相關的施工方案進行施工，提供人工，材料。

　　2、乙方按建筑規范進行施工管理，嚴格按已定方案及施工操作規范施工，確保工程質量。

　　3、乙方應抓好安全生產，嚴防事故發生，因安全事故或責任事故所造成的損失和影響均由乙方負責。

　　4、維修工期：在正常天氣下天內必須完成。

　　5、完工后必須把施工中產生的廢物清理干凈，否則視為驗收不合格。

　　6、工程質量及驗收：各種防水材料應符合規范的要求，并有產品質量證明文件(合格證)。按國家現行質量驗收規范達到合格標準。驗收達不到合同約定標準，乙方無償返修，直到合格為止。

　　7、維修后保質：門診樓及住院部維修部位的保修期限自最后一次維修完工之日起重新計算。在沒有人為破壞情況下，屋面防水工程的最低保修期限為五年，即維修后應當繼續最低保修五年。且在出現漏水的情況后，在甲方通知后2個工作日內響應。

　　六、維修工程款的發放

　　乙方維修樓頂漏水工程款不能超出合同金額，若超出，不足部份的由乙方自行解決。工程款的結算待各部位防水維修工程全部完工，經甲方驗收合格后，扣除工程價款的5%作為質保金，其余工程款甲方在一周內付清。

　　七、其它約定

　　1、乙方因維修而造成的其他責任由乙方負責。

　　2、本合同一式三份，甲方二份，乙方一份，甲乙雙方簽字或蓋章生效。

　　甲方(蓋章)：___________乙方：___________(蓋章)

　　法定代表人(簽名)：___________法定代表人(簽名)：___________

　　簽訂日期：___________