房屋買賣合同(分期付款)(精選17篇)
房屋買賣合同(分期付款) 篇1
甲方:______身份證號:____________地址:____________________
乙方:______身份證號:____________地址:____________________
根據(jù)《中華人民共和國城市房地產(chǎn)管理法》、《中華人民共和國民法典》等有關(guān)政策法規(guī)之規(guī)定,經(jīng)充分協(xié)商,甲乙雙方現(xiàn)就房屋買賣事宜訂條約如下:
第一條:房屋基本情況
一、甲方售賣房屋座落:________幢________號________室________號,建筑結(jié)構(gòu)總層________,建筑面積房屋用途為________________,房屋建成年份:________________________________年。
二、房屋登記簿記載所有權(quán)證編號:_________________________。
第二條,房屋的其他情況
一、該房屋其它所有權(quán)證狀況為下列第_____項。
1、出賣方保證該房屋沒有其它所有權(quán)證。
2、該房屋登記簿記載其它所有權(quán)證號為_______________,出賣方保證已就該房屋出賣事由征得其他各位所有權(quán)人的同意。
二、房屋抵押狀況為下列第_____項。
1、出賣方保證該房屋在本合同生效之前并未設(shè)定抵押權(quán)。
2、該房屋在本合同生效之前已經(jīng)設(shè)定抵押權(quán)。出賣方承諾在申請辦理房屋權(quán)屬轉(zhuǎn)移登記前解除該抵押,并注銷相應(yīng)的抵押登記,相關(guān)費用由出賣方承擔(dān)。
三、房屋租賃狀況為下列第_____項。
1、出賣方保證該房屋在本合同生效之前并未租賃給他人。
2、該房屋在本合同生效之前已經(jīng)租賃給他人。出賣方保證相關(guān)承租人已經(jīng)明確放棄優(yōu)先購買權(quán)。出賣方承諾在房屋交付前解除所有租賃關(guān)系,并注銷相應(yīng)的租賃登記,相關(guān)費用由出賣方承擔(dān)。
四、房屋物業(yè)管理狀況為下列第_____項。
1、該房屋目前由__________________負(fù)責(zé)物業(yè)管理。
2、該房屋目前尚未納入物業(yè)管理范圍。
3、隨同該房屋同時轉(zhuǎn)讓給買受方的房屋附屬物品詳見本合同附件一。
第三條價格與費用
一、按實得建筑面積計算,該房屋單位為每平方米______元,總金額為______元整。
除上述房價款外,甲方依據(jù)有關(guān)規(guī)定代政府收取下列稅費:
1.代收____,計____元整;
2.代收____,計____元整;
上述代收稅費合計______元整。
二、房屋價款具體支付方式約定為下列第____款。
1、一次性付款:
買受方于______年____月____日前,按本合同第三條約定房屋價款,一次性支付人民幣________________________元整。
2、分期付款:
買受方于______年____月____日前,按本合同第三條約定房屋價款的___%,支付人民幣_______________________元整;
買受方于______年____月____日前,按本合同第三條約定房屋價款的___%,支付人民幣_______________________元整;
買受方于______年____月____日前,按本合同第三條約定房屋價款的___%,支付人民幣_______________________元整。
3、貸款支付:
4、其它方式:
第四條乙方逾期付款的違約責(zé)任
乙方如未按本協(xié)議第八條規(guī)定的時間付款,甲方對乙方的逾期應(yīng)付款有權(quán)追究違約利息。自本協(xié)議規(guī)定的應(yīng)付款限期之第二天起至實際付款之日止,月利息按____計算。逾期超過___幾天,即視為乙方不履行本協(xié)議。屆時,甲方有權(quán)按下述第_____種約定,追究乙方的違約責(zé)任:
1.終止協(xié)議,乙方按累計應(yīng)付款的___%向甲方支付違約金。甲方實際經(jīng)濟損失超過乙方支付的違約金時,實際經(jīng)濟損失和與違約金的差額部分由乙方據(jù)實賠償。
2.乙方按累計應(yīng)付款的___%向甲方支付違約金,協(xié)議繼續(xù)履行。
3._____________________________________________________
第五條上述房地產(chǎn)辦理過戶手續(xù)所需繳納的契稅由方承擔(dān),營業(yè)稅由方承擔(dān),印花稅由方承擔(dān),個人所得稅由方承擔(dān),向房產(chǎn)交易部門交納的手續(xù)費由方承擔(dān).其它稅費約定情況:.
第六條本合同在履行中若發(fā)生爭議,雙方應(yīng)采取協(xié)商辦法解決.協(xié)商不成,任何一方均可向有管轄權(quán)的人民法院起訴.
第七條本合同經(jīng)雙方簽章即生效,須共同遵守.本合同未盡事項,可另行議定,其補充協(xié)議經(jīng)雙方簽章后與本契約具有同等效力.
第八條本合同一式叁份,甲,乙雙方各執(zhí)一份,市房地產(chǎn)交易管理部門一份.
第九條甲乙雙方約定隨之轉(zhuǎn)讓的附屬裝修設(shè)施為
第十條其它約定事項:
出賣方:________________________買受方:________________________
本人:________________本人:________________
法定代表人:___________法定代表人:________
法定代理人:________法定代理人:________
委托代理人:________委托代理人:________
簽署日期:______年___月___日簽署日期:______年___月___日
簽于:______________________________
打印人:__________________打印日期:______年___月___日
房屋買賣合同(分期付款) 篇2
甲方(賣方):
乙方(買方):
甲乙雙方就下列房屋的買賣訂立如下補充協(xié)議,以資雙方共同遵守。
一、買賣的標(biāo)的及價款:
甲方向乙方出售位于 商業(yè)用房,建筑面積 ㎡,每平方米 元,共計 (人民幣) 元整。(比價格包含辦理房產(chǎn)手續(xù)時,乙方應(yīng)承擔(dān)的各項稅、費和公共維修基金)
二、雙方責(zé)任與權(quán)利
1、甲方須具備該房屋所有相關(guān)法律認(rèn)可文件。
2甲方負(fù)責(zé)辦理本合同項下的產(chǎn)權(quán)過戶,由此所產(chǎn)生相關(guān)稅費、公共維修基金全部由甲方承擔(dān)。
3、甲方應(yīng)在簽訂本合同后 日內(nèi)辦理完畢過戶手續(xù),將合法齊全的房產(chǎn)證交于乙方。
4、乙方提供過戶所用的各種身份證明及法律認(rèn)可文件。
三、違約條款
甲、乙任何一方不按上述條款執(zhí)行既視為違約,違約方須向?qū)Τ袚?dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。在執(zhí)行本合同的過程中,如遇雙方發(fā)生糾紛,先行通過雙方協(xié)商;協(xié)商不成時可向有管轄權(quán)的人民法院起訴。
四、其他事宜
本補充協(xié)議與原購房合同具有同等法律效力,本補充協(xié)議與原購房合同有不一致的地方以本補充協(xié)議為準(zhǔn)。
本協(xié)議自簽定之日起生效,一式二份;甲、乙雙方各執(zhí)壹份。
甲方:
乙方:
簽約時間:
———————
賣方:深圳市中鐵諾德投資有限公司 售樓電話:
地址:深圳市福田區(qū)福中路三號1006號諾德金融中心26c
買方:
姓名: 性別 身份證/護(hù)照號碼:
通訊地址:
買賣雙方于 年 月 日 就購買諾德假日花園一期 棟 座 層 號房簽訂了《深圳市房地產(chǎn)認(rèn)購書》(以下簡稱“認(rèn)購書”),現(xiàn)雙方就認(rèn)購書做如下補充約定,以資共同遵照執(zhí)行:
1 買賣雙方約定采取下述第2種付款方式:
(1)一次性付款方式:買方須于7日內(nèi)支付首期房款30%,余款70%于簽定本認(rèn)購書之日起一個月內(nèi)付清。
(2)向銀行借款方式:
若買方選擇銀行按揭,買方須于7日內(nèi)支付不低于20%的首期房款,即人民幣 元(含定金)。按揭金額、按揭年限以銀行最后批復(fù)為準(zhǔn),如銀行貸款金額減少,首期款將相應(yīng)增加。
2如買方采用銀行按揭借款方式付款,由于買方原因(包括但不限于未按賣方或銀行要求提供完整的相關(guān)按揭資料或不簽署相關(guān)文件)導(dǎo)致未能成功辦理銀行按揭借款,賣方有權(quán)沒收買方已付定金,其余款項不計利息退回買方;由于銀行原因(包括但不限于政策發(fā)生巨大變化等)導(dǎo)致未能成功辦理銀行按揭借款,買方已付款項不計利息全額退還回買方。
無論何種原因買方未能成功辦理按揭,但同意繼續(xù)認(rèn)購本房地產(chǎn)的,買方應(yīng)在賣方發(fā)出書面通知之日起一個月內(nèi)付清首期款外的余款。
3 買方須按雙方約定的付款時間支付房款,若買方未按期支付任何一筆款項,每逾期1日,買方應(yīng)按逾期金額的萬分之五向賣方支付滯納金。
4 買方應(yīng)在付清定金后,自簽訂認(rèn)購書之日起2日內(nèi)按賣方和相關(guān)按揭銀行要求提供完整的相關(guān)按揭資料,接到賣方書面通知之日起5日內(nèi)與按揭銀行辦理按揭相關(guān)手續(xù)并與賣方簽訂《深圳市房地產(chǎn)買賣合同》(下稱“買賣合同”)
5 認(rèn)購書中所稱的第五條所述“買方原因”包括但不限于:
(1)買方逾期付款超過3日;
(2)買方逾期未與賣方簽訂買賣合同或買方單方解除認(rèn)購書或本補充協(xié)議;
(3)導(dǎo)致買賣合同無法在約定時間內(nèi)簽訂的其他“買方原因”。
若發(fā)生上述事由之一,賣方有權(quán)終止認(rèn)購書及本補充協(xié)議,有權(quán)將標(biāo)的房地產(chǎn)另行出售,且無須通知買方,并有權(quán)追究買方違約責(zé)任,買方所交定金不予退回;且買方授權(quán)賣方單獨向相關(guān)政府部門辦理認(rèn)購書解鎖手續(xù)。如主管部門要求買方前去辦理解鎖手續(xù)的,買方應(yīng)按賣方通知時間辦理完畢,否則每延遲1日,應(yīng)按購房全款向賣方支付每日千分之五的違約金并賠償因延誤給賣方造成的全部損失。
6 賣方已向買方出示《深圳市房地產(chǎn)買賣合同(預(yù)售)》示范文本及其補充協(xié)議、《業(yè)主臨時公約》(即《臨時管理規(guī)約》)及《前期物業(yè)服務(wù)合同》等相關(guān)購房信息,買方確認(rèn)已詳細(xì)閱讀并理解上述文件,且無異議,承諾按賣方的通知簽署上述文件并遵守執(zhí)行。
7 買賣雙方的通知以認(rèn)購書所載明的電話、傳真、地址等為準(zhǔn),任何一方均應(yīng)確保其聯(lián)絡(luò)方式的真實性、準(zhǔn)確性。若有變更,應(yīng)在變更后2日內(nèi)以書面形式通知另一方,否則,因未通知所產(chǎn)生的后果由未通知方承擔(dān)。如賣方向買方所發(fā)函件傳真出現(xiàn)錯發(fā)等錯誤,買方應(yīng)本誠實信用原則即時告知賣方,避免延誤和不必要的損失。
8 若雙方簽訂的買賣合同與認(rèn)購書及本補充協(xié)議有抵觸的地方,以雙方簽訂的買賣合同為準(zhǔn)。
9 本補充協(xié)議一式二份,買賣雙方各執(zhí)一份,經(jīng)雙方簽字蓋章后即時生效。本補充協(xié)議為認(rèn)購書的補充約定,當(dāng)二者內(nèi)容沖突時,以本補充協(xié)議條款為準(zhǔn)。
買方提別聲明:對認(rèn)購書及本補充協(xié)議等法律文件之各項條款約定,特別是其中有可能限制買方權(quán)利、減輕或免除賣方義務(wù)和責(zé)任不封,以及違約責(zé)任部分,賣方已采取合理的方式逐字逐句提請買方注意并作充分說明,買方已逐字逐句仔細(xì)閱讀并已充分了解其全部內(nèi)容和含義以及各方的權(quán)利、義務(wù)和責(zé)任,并予接受。
賣方:深圳市中鐵諾德投資有限公司 買方:
房屋買賣合同(分期付款) 篇3
賣方:_______________(簡稱甲方) 買方:_______________(簡稱乙方)
身份證號碼:_____________________ 身份證號碼:_____________________
根據(jù)《中華人民共和國民法典》《中華人民共和國城市房地產(chǎn)管理法》及其他有關(guān) 、 法律、法規(guī)之規(guī)定,甲、乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上,就乙方向甲方購買房產(chǎn) 簽訂本合同,以資共同信守執(zhí)行。
第一條 乙方同意購買甲方擁有的座落在______市_____區(qū)________________________ 擁有的房產(chǎn)(別墅、寫字樓、公寓、住宅、廠房、店面),建筑面積為_____平方米。 (詳見土 地房屋權(quán)證第_______________號) 。
第二條 上述房產(chǎn)的交易價格為:單價:人民幣________元/平方米,總價:人民幣______ _____元整(大寫:____佰____拾____萬____仟____佰____拾____元整) 。本合同簽定之 日,乙方向甲方支付人民幣 __________元整,作為購房定金。
第三條 付款時間與辦法:
1、甲乙雙方同意以銀行按揭方式付款,并約定在房地產(chǎn)交易中心繳交稅費當(dāng)日支付 首付款(含定金)人民幣____拾____萬____仟____佰____拾____元整給甲方,剩余房款 人民幣____________元整申請銀行按揭(如銀行實際審批數(shù)額不足前述申請額度,乙方應(yīng) 在繳交稅費當(dāng)日將差額一并支付給甲方) ,并于銀行放款當(dāng)日付給甲方。
2、甲乙雙方同意以一次性付款方式付款,并約定在房地產(chǎn)交易中心繳交稅費當(dāng)日支 付首付款(含定金)人民幣____拾____萬____仟____佰____拾____元整給甲方,剩余房 款人民幣____________元整于產(chǎn)權(quán)交割完畢當(dāng)日付給甲方。
第四條 甲方應(yīng)于收到乙方全額房款之日起____天內(nèi)將交易的房產(chǎn)全部交付給乙方使用,并 應(yīng)在交房當(dāng)日將_________等費用結(jié)清。
第五條 第五條 稅費分擔(dān) 甲乙雙方應(yīng)遵守國家房地產(chǎn)政策、法規(guī),并按規(guī)定繳納辦理房地 產(chǎn)過戶手續(xù)所需繳納的稅費。經(jīng)雙方協(xié)商,交易稅費由_______方承擔(dān),中介費及代辦產(chǎn)權(quán) 過戶手續(xù)費由______方承擔(dān)。
第六條 違約責(zé)任 甲、乙雙方合同簽定后,若乙方中途違約,應(yīng)書面通知甲方,甲方應(yīng)在_ ___日內(nèi)將乙方的已付款不記利息) 返還給乙方, 但購房定金歸甲方所有。 若甲方中途違約, 應(yīng)書面通知乙方,并自違約之日起____日內(nèi)應(yīng)以乙方所付定金的雙倍及已付款返還給乙方。
第七條 本合同主體 1.甲方是____________共______人,委托代理人________即甲方代表人。 2.乙方是____________,代表人是____________。
第八條 本合同如需辦理公證,經(jīng)國家公證機關(guān)____ 公證處公證。
第九條 本合同一式 份。甲方產(chǎn)權(quán)人一份,甲方委托代理人一份,乙方一份,廈門市房地產(chǎn) 交易中心一份、________ 公證處各一份。
第十條 本合同發(fā)生爭議的解決方式:在履約過程中發(fā)生的爭議,雙方可通過協(xié)商、訴訟方 式解決。 第十一條 本合同未盡事宜,甲乙雙方可另行約定,其補充約定經(jīng)雙方簽章與本合同同具法 律效力。 第十二條 雙方約定的其他事項:
出賣方(甲方):_________________
身份證號碼: __________________
身份證號碼:___________________
購買方(乙方):__________________
身份證號碼: __________________
代理人(乙方): __________________
身份證號碼: __________________
見 證 方:_____________________
鑒證機關(guān):____________________
法人代表:_____________________
代表:_____________________
經(jīng) 辦 人:____________________
房屋買賣合同(分期付款) 篇4
出讓方(簡稱甲方):許某某,男,漢族,1970年3月4日出生,住四川省大竹縣月華鄉(xiāng)00000組,身份證號:電話:
受讓方(簡稱乙方):繞某某,男,漢族,1970年9月9日出生,住四川省大竹縣月華000000組,身份證號:x電話:000000
甲方將自己擁有的竹陽鎮(zhèn)某某門市(面積為45.99平方米)出賣給乙方。為明確雙方的權(quán)利、義務(wù)及法律責(zé)任,根據(jù)?中華人民共和國合同法?和?中華人民共和國物權(quán)法?有關(guān)法律、法規(guī)之規(guī)定,雙方在平等、自愿、等價有償、誠實信用的'基礎(chǔ)上就該房屋的轉(zhuǎn)讓,達(dá)成如下協(xié)議:
一、物權(quán)依據(jù)
該房屋為四川省大竹縣某某門市。20xx年00月00日大竹縣國土資源局頒發(fā)土地使用證號為大竹縣國用(20xx)第000000號,房產(chǎn)證號為大竹縣房權(quán)證竹陽鎮(zhèn)字第000000000號。
二、房屋價款
甲方與乙方約定出售稅后總價款人民幣265080元(大寫:貳拾陸萬伍千零捌拾元整)。
三、付款方式及期限
乙方采用一次性付款方式,本協(xié)議簽定之日后,乙方向甲方付清總購房款,收款詳見收款收據(jù)或銀行轉(zhuǎn)賬憑證。
四、交房時間:20xx年12月30日(該房屋為普通裝修房,有水電戶頭各一個,乙方接房后水電戶頭不過戶到自己名下)。
五、甲方把房屋交付給乙方后,乙方在裝修過程中,不能擅自改變房屋的主體承重結(jié)構(gòu),否則出現(xiàn)質(zhì)量問題一概由乙方負(fù)責(zé)。(包括經(jīng)濟責(zé)任、法律責(zé)任)
六、特別約定
甲方保證該房屋無抵押、出售、租賃等現(xiàn)象存在,也無任何債權(quán)債務(wù)糾紛。
七、房屋過戶
甲乙雙方約定在20xx年12月30日前,甲方將房屋產(chǎn)權(quán)過戶到乙方名字下,一切稅費由乙方承擔(dān)。
八、違約責(zé)任
合同生效后,雙方不得反悔,任何一方反悔,違約方一次性支付給守約方違約金人民幣伍萬元整。
九、本合同自雙方簽訂之日起生效,合同壹式二份,甲乙雙方各執(zhí)壹份,具有同等法律效力。
甲方(簽章):乙方(簽章):
聯(lián)系電話:聯(lián)系電話:
年月日年月日
房屋買賣合同(分期付款) 篇5
甲方:__________ 乙方:__________
身份證號碼:__________ 身份證號碼:__________
鑒于甲方已經(jīng)于年月日與_____有限公司簽訂編號為的《商品房買賣合同》,該合同約定標(biāo)的房屋為_______房,建筑面積為_______平方米,按建筑面積計算,單價為人民幣_______元,總價為人民幣_______元。
經(jīng)雙方友好協(xié)商,甲方愿意償還完標(biāo)的房屋的按揭貸款后將前述編號為《商品房買賣合同》中買方(既本協(xié)議中的甲方)的權(quán)利義務(wù)概括轉(zhuǎn)讓給乙方。為明確雙方權(quán)利義務(wù),特做以下約定,由雙方遵守。
一、轉(zhuǎn)讓價款、支付方式
1、編號為《商品房買賣合同》中買方的權(quán)利義務(wù)概括轉(zhuǎn)讓價格為人民幣_______萬元;
2、簽訂本協(xié)議之日起_______個工作日內(nèi),甲乙雙方去銀行支行設(shè)立共管賬戶;
3、乙方在設(shè)立共管賬戶之日起三個工作日內(nèi)將人民幣_______萬轉(zhuǎn)讓甲乙雙方設(shè)立的`共管賬戶;
4、甲方償還完畢標(biāo)的房屋銀行貸款,并辦理完結(jié)與解除與___________有限公司簽訂的編號為《商品房買賣合同》,并撤銷基于該合同產(chǎn)生的商品房合同備案及房屋預(yù)告登記手續(xù)及時短信通知乙方,乙方收到甲方短信通知之日起_______個工作日向甲乙雙方共管賬戶中轉(zhuǎn)讓人民幣_______萬元;
5、乙方與開發(fā)商________有限公司簽訂《商品房買賣合同》(該合同與編號為的《商品房買賣合同》相比除編號及買方由甲方變?yōu)橐曳酵猓渌麠l款完全一致),并取得由開發(fā)商________有限公司出具正式的與該《商品房買賣合同》匹配的正式不動產(chǎn)發(fā)票后_______個工作日內(nèi)短信通知甲方,甲方收到乙方通知后提前三天短信通知乙方具體時間配合甲方向銀行支行申請解付甲乙共管賬戶中共計人民幣_______萬元給甲方。
二、雙方保證與承諾
1、甲方保證在本協(xié)議簽訂后_______個工作日內(nèi),償還完畢標(biāo)的房屋銀行貸款后,并辦理完結(jié)與解除與___________有限公司簽訂的編號為《商品房買賣合同》,并撤銷基于該合同產(chǎn)生的商品房合同備案及房屋預(yù)告登記手續(xù);
2、甲方保證在簽訂本協(xié)議后_______個工作日內(nèi),乙方可以與開發(fā)商_有限公司簽訂《商品房買賣合同》(該合同與編號為的《商品房買賣合同》相比除買方由甲方變?yōu)橐曳酵猓渌麠l款完全一致),并取得與該《商品房買賣合同》匹配的正式不動產(chǎn)發(fā)票;
3、乙方保證按照本協(xié)議規(guī)定的時間向甲乙雙方的共管賬戶轉(zhuǎn)賬。
三、違約責(zé)任
1、乙方違反本協(xié)議第一條第3款約定的,按逾期時間,每日按應(yīng)轉(zhuǎn)金額日萬分之一承擔(dān)違約金,逾期超過一個月的,甲方有權(quán)解除合同;
2、乙方違反本協(xié)議第一條第4款約定的,按逾期時間,每日按應(yīng)轉(zhuǎn)金額日萬分之一承擔(dān)違約金,逾期超過一個月的,甲方有權(quán)解除合同,并要求乙方承擔(dān)違約金人民幣_______萬元;
3、乙方違反本協(xié)議第一條第5款約定,逾期通知的,按本協(xié)議總價款的的日萬分之一承擔(dān)違約金,收到甲方通知后不協(xié)助辦理解付款手續(xù)的,每次承擔(dān)違約金人民幣_______萬元;
4、甲方逾期辦理本協(xié)議第二條第1、2款的,按逾期時間,每日按本協(xié)議總價款的日萬分之一承擔(dān)違約金,逾期超過一個月的,甲方有權(quán)解除合同,并要求甲方承擔(dān)違約金人民幣_______萬元;
5、甲方辦完所有應(yīng)辦手續(xù)后,因乙方自身原因不與開發(fā)商_有限公司簽訂《商品房買賣合同》的,則乙方須賠償甲方違約金人民幣_______萬元;
6、開發(fā)商___________有限公司提供給乙方簽訂的《商品房買賣合同》與編號為的《商品房買賣合同》除編號及買方由甲方變?yōu)橐曳酵猓渌麠l款不一致的,乙方可以選擇拒絕簽訂該買賣合同,不屬于本協(xié)議第三條第4款約定的情形,且甲方須賠償乙方違約金人民幣_______萬元。
四、爭議處理
1、履行本協(xié)議過程中,如有爭議雙方因協(xié)商解決,協(xié)商無果的雙方一致同意交由海南仲裁委員會仲裁解決。
五、其他
1、無論雙方任何一方依據(jù)本協(xié)議約定單方解除合同、或雙方協(xié)議解除合同的,都必須以書面形式通知對方或者雙方形成書面約定,乙方可以憑借書面通知及書面約定單方解付甲乙雙方在銀行支行共管的資金
2、雙方法定聯(lián)系方式為以下列明,致函、短信、電郵以下聯(lián)系地址均視為已經(jīng)履行完畢通知義務(wù)。
甲方:_______ 乙方:_______
聯(lián)系人:_______ 聯(lián)系人:_______
地址:_______ 地址:_______
電話:_______ 電話:_______
電郵:_______ 電郵:_______
3、本協(xié)議一式四份,雙方各執(zhí)兩份,雙方簽名后生效。
4、甲方于年月日與_有限公司簽訂編號為的《商品房買賣合同》為本協(xié)議書附件。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_____
_________年____月____日 _________年____月____日
房屋買賣合同(分期付款) 篇6
出賣人(甲方):
身份證號碼:
買受人(乙方):
身份證號碼:
甲、乙雙方就房屋買賣事項在平等自愿,協(xié)商一致前提下訂立本合同條款如下,以資共同遵守。在簽訂合同時,雙方享有平等知情權(quán)。
一、甲方自愿將位于山西省大寧縣______________的自建房屋(建筑面積________平方米)以人民幣______拾_______萬_______仟_______佰_______拾_______元整(¥________元)的價款出售給乙方。
二、乙方支付甲方合同定金壹萬元,如甲方反悔本合同,雙倍賠償;如乙方反悔本合同,定金不退。
三、由于系自建房屋,沒有房屋產(chǎn)權(quán)證書。故本合同簽定時,甲乙雙方都不具備過戶條件。將來如果過戶條件成熟時,甲方應(yīng)該協(xié)助乙方辦理房屋產(chǎn)權(quán)手續(xù)。所發(fā)生的一切費用由乙方負(fù)擔(dān)。
四、本合同簽訂后,甲方對 的'房屋使用、收益、出租、擔(dān)保、抵押、買賣、占有等權(quán)利一并轉(zhuǎn)讓給乙方,乙方承擔(dān)房屋購買后的一切義務(wù)。
五、本合同簽訂后,甲方保證乙方享有同甲方相同的居住權(quán)利,乙方保證按期繳納相關(guān)費用。本合同簽訂后,甲方不得就該房屋與他人訂立《買賣合同》;
六、違約責(zé)任
1、甲方應(yīng)當(dāng)于20 年 月 日交付乙方房屋,甲方如不按合同規(guī)定的日期交付房屋,每逾期1天按房價總額千分之一計算違約金支付給乙方。逾期超過___個月時,乙方有權(quán)解除本合同。解約時,甲方除將已收的房價款全部退還乙方外,并應(yīng)賠償乙方經(jīng)濟損失人民幣_________元。
2、乙方全部或部分不履行本合同規(guī)定的付款日期及方式的。其逾期部分乙方應(yīng)加付按日千分之一計算的違約金給甲方。逾期超過________個月時,甲方有權(quán)解除合同。解約時,乙方已付房價款的_________作為甲方的損失賠償金。
3、本合同簽訂后,任何一方不得擅自變更或解除合同。
七、本合同自雙方簽字或蓋章之日起生效。本合同未盡事宜雙方可以簽定補充協(xié)議,補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。
八、本合同一式2份,甲乙方各執(zhí)一份。
甲方(蓋章):_______________ 乙方(蓋章):___________________
甲方代表簽名:_______________ 乙方代表簽名:___________________
地址:_______________________ 地址:___________________________
電話:_______________________ 電話:___________________________
傳真:_______________________ 傳真:___________________________
日期:______年______月_____日 日期:_______年_______月_______日
房屋買賣合同(分期付款) 篇7
甲方:
乙方:
根據(jù)《中華人民共和國民法典》及其他有關(guān)法律、法規(guī)之規(guī)定,經(jīng)甲、乙雙方友好協(xié)商,現(xiàn)就次新房房屋買賣事宜達(dá)成一致,訂立本合同。
第一條甲方確認(rèn)
一、甲方出售的房屋坐落于____市______區(qū)。建筑面積為平方米。
二、房屋權(quán)屬性質(zhì)為下列選項中第____種:
、商品房
、已購公有住房
、中央在京單位已購公有住房
、經(jīng)濟適用房
、其他類型房屋。
三、甲方確認(rèn)房屋所有權(quán)證登記的房屋所有權(quán)人姓名:共有權(quán)人姓名:。該房屋狀態(tài)為現(xiàn)房《房屋所有權(quán)證》未取得正在辦理之中。注:如上述房屋有共有權(quán)人的,共有權(quán)人需提供出售該房屋的同意書。
四、房屋抵押貸款情況為下列選項中的第種:
.該房屋未設(shè)定抵押:
.該房屋已經(jīng)設(shè)定抵押,抵押權(quán)人為:銀行,抵押登記日期:,他項權(quán)利證證號為:至今未還貸款余額約人民幣元整。
五、房屋現(xiàn)狀為下列選項中第種:
.空房.自用.已出租。甲方保證該房屋無查封、無糾紛,保證所提供的資料真實、有效,甲方對所售房屋權(quán)屬的合法性、真實性及有效性負(fù)責(zé)。
第二條乙方確認(rèn)
乙方對該房屋產(chǎn)權(quán)現(xiàn)狀及其它有關(guān)房屋的使用情況已充分了解并認(rèn)同。乙方同意購買本合同
第一條所述房屋,履行本合同約定的義務(wù),承擔(dān)違反本合同義務(wù)的法律責(zé)任。
第三條房屋買賣成交價格
經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商一致,同意該房屋成交價款為人民幣元整。乙方同意在簽訂本合同的同時支付甲方定金人民幣元整。
上述成交價款包括:房款、現(xiàn)有的公共維修基金、室內(nèi)不可移動之裝修裝飾、附屬設(shè)及。
第四條付款方式:
一、甲方同意乙方采取以下第種付款方式:
1.全款一次性支付
2.需要銀行貸款
二、甲乙雙方約定:
1.乙方在簽訂本合同個工作日內(nèi)交付甲方部分購房款元整,其中包括購房定金,首付款剩余房款元整于該房產(chǎn)辦理轉(zhuǎn)移登記手續(xù)時交付。
2.甲方□同意□不同意乙方在交付上述款項后辦理先期入住。
第五條關(guān)于產(chǎn)權(quán)登記的約定:
一、甲、乙雙方應(yīng)相互配合向房屋所在區(qū)房地產(chǎn)交易所申請辦理上市批準(zhǔn)及房屋買賣權(quán)屬過戶相關(guān)手續(xù),并按照有關(guān)規(guī)定申請領(lǐng)取《房屋所有權(quán)證》。
二、嚴(yán)格遵守國家的稅收政策,按照實際成交價格申報房產(chǎn)權(quán)證過戶,所發(fā)生的稅費由甲、乙雙方各自依照國家規(guī)定繳納。
三、待《房屋所有權(quán)證》下發(fā)后甲乙雙方□同意□不同意共同至房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)公司辦理合同網(wǎng)簽事宜。
第六條房屋交付:
甲、乙雙方就房屋交付達(dá)成以下細(xì)目:
一、房屋交驗前房屋所產(chǎn)生的水、電、燃?xì)狻⑽飿I(yè)、供暖等各項費用由甲方承擔(dān)房屋交驗后房屋所產(chǎn)生的水、電、燃?xì)狻⒐┡⑽飿I(yè)等各項費用由乙方自行承擔(dān)。房屋交付時甲方須提供上述費用交納的憑證。
二、如房屋原產(chǎn)權(quán)單位要求權(quán)屬過戶前簽訂物業(yè)、供暖協(xié)議,提前預(yù)付物業(yè)、供暖費用的,乙方應(yīng)按照原產(chǎn)權(quán)單位要求辦理。
第七條違約責(zé)任
一、乙方交付甲方購房定金后,雙方依據(jù)《民法典》定金罰則的規(guī)定承擔(dān)違約責(zé)任,甲方違約應(yīng)當(dāng)雙倍返還乙方定金,乙方違約甲方收取的定金不予返還。
二、乙方如未按照本合同
第四條規(guī)定付款方式付款,甲方對乙方逾期付款行為有權(quán)追究違約責(zé)任。每逾期____日,乙方應(yīng)支付甲方逾期款項的千分之三作為延期付款的違約金。逾期超過十個工作日,甲方有權(quán)解除本合同,乙方所付定金不予返還。
三、甲、乙任何一方不按照本合同辦理手續(xù)或不提供相關(guān)證件、資料等,致使本合同無法按期順利履行的,每延誤____日應(yīng)向?qū)Ψ街Ц斗績r款千分之三的違約金,逾期超過十個工作日,守約方有權(quán)解除合同。
第八條爭議的解決辦法
因履行本合同所產(chǎn)生的爭議,雙方應(yīng)協(xié)商解決。協(xié)商不成的,任何一方均可以依法向房屋買賣所在地的人民法院提起訴訟。
第九條生效及其它
一、本合同自雙方簽字或蓋章之日起生效。
二、本合同未盡事宜,雙方可簽訂補充條款。補充條款為本合同不可分割的組成部分,具有同等法律效力,補充條款與本合同格式條款不一致的以補充條款為準(zhǔn)。
三、本合同一式三份,甲、乙雙方各執(zhí)一份,備用一份
第十條補充條款
甲方:乙方:
身份證號:身份證號:
通訊地址:通訊地址:
__編碼:__編碼:
聯(lián)系電話:聯(lián)系電話:
委托代理人:委托代理人:
聯(lián)系電話:聯(lián)系電話:
次新房買賣合同樣本二
甲方:身份證號:乙方:身份證號:丙方:北京__公司經(jīng)甲、乙雙方友好協(xié)商,雙方在平等、自愿、互利的基礎(chǔ)上,就甲方將其合法擁有的房屋轉(zhuǎn)讓給乙方一事達(dá)成一致,特簽訂如下協(xié)議丙方對甲乙雙方的約定進(jìn)行見證,甲乙雙方承諾按本協(xié)議之約定履行各自之義務(wù):
一、房屋交易概況:
房屋坐落:,
使用面積:平方米。
甲方轉(zhuǎn)讓該房屋的凈得出售款為萬元
二、房屋現(xiàn)狀確認(rèn)如下:
1、
2、
三、甲乙雙方權(quán)利義務(wù):
1、因上述房產(chǎn)尚未辦理產(chǎn)權(quán)登記,最終物業(yè)地址、建筑面積等相關(guān)內(nèi)容以《房屋所有權(quán)證》記載為準(zhǔn)。因辦理上述房產(chǎn)產(chǎn)權(quán)過戶、入住等相關(guān)手續(xù)所產(chǎn)生的一切費用由乙方承擔(dān)
2、房屋所有權(quán)證下發(fā)時,甲乙雙方必須親自到場配合丙方辦理此房產(chǎn)相關(guān)過戶手續(xù)
3、甲乙雙方簽訂協(xié)議時,甲方應(yīng)出示《商品房買賣合同》原件及相關(guān)交費憑據(jù)原件,并將《商品房買賣合同》復(fù)印件、交費單據(jù)復(fù)印件、身份證、戶口簿等相關(guān)證件復(fù)印件交與乙方留存一份
4、甲方、乙方承諾在交房當(dāng)日進(jìn)行所售房屋的物業(yè)交驗手續(xù)。物業(yè)交驗前所售房屋的相關(guān)水、煤、電、物業(yè)、供暖等費用由甲方承擔(dān)物業(yè)交驗后所售房屋的相關(guān)水、煤、電、物業(yè)、供暖等費用由乙方承擔(dān)
5、乙方應(yīng)保證按本協(xié)議約定之價款及時、足額支付甲方房款甲方應(yīng)保證在交房當(dāng)天結(jié)算清物業(yè)交驗前所售房的相關(guān)費用
四、丙方權(quán)利義務(wù)
丙方在本協(xié)議項下的唯一責(zé)任即是為甲、乙雙方提供媒介居間信息及見證甲、乙雙方簽署本協(xié)議。丙方的服務(wù)費由乙方承擔(dān),共計:元,于簽訂本協(xié)議當(dāng)天支付丙方。如因支付方未按上述約定按時足額支付丙方服務(wù)費,丙方有權(quán)拒絕履行相關(guān)義務(wù),并有權(quán)要求違約方承擔(dān)違約責(zé)任。
五、共同聲明:
1、由于房屋不可抗力因素導(dǎo)致交易之房產(chǎn)不能過戶,甲、乙雙方同意免責(zé)解除本協(xié)議,但丙方服務(wù)費用無需退還。
2、由于該房屋過戶的具體方式由甲、乙、丙三方辦理,甲、乙雙方全力配合丙方辦理此房屋的過戶及相關(guān)手續(xù)。
六、生效及其它:
本協(xié)議自甲、乙、丙三方簽字蓋章之日起生效,一式四份,甲、乙雙方各執(zhí)一份,丙方執(zhí)兩份,如本協(xié)議與《____市存量房買賣合同》和《居間服務(wù)合同》發(fā)生沖突,以本協(xié)議為準(zhǔn),補充協(xié)議具備同等法律效力。
七、本協(xié)議如有未盡事宜,應(yīng)依照相關(guān)法令、習(xí)慣及誠信原則公平解決。本協(xié)議手寫修改無效。
八、甲方保證此交易的房屋為甲方獨有,沒有產(chǎn)權(quán)糾紛。因出售方造成不能辦理產(chǎn)權(quán)登記或產(chǎn)權(quán)糾紛的甲方退還乙方全部房款,并向乙方支付違約金《房款的200%》,如乙方因自身原因不能履行本合同甲方不退房款,并收回房屋。
次新房買賣合同樣本三
賣方:___________,身份證號碼:____________________
身份證地址:_____________________________________________
現(xiàn)住址:_________________________________________________________
家庭電話:______________手機:______________
買方:___________,身份證號碼:____________________
身份證地址:_____________________________________________
現(xiàn)住址:_________________________________________________________家庭電話:______________手機:______________
根據(jù)《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國____市房地產(chǎn)管理法》、及其他有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,在平等、自愿、公平、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上,就房屋買賣事宜達(dá)成如下協(xié)議:
第一條房屋基本情況
賣方所售房屋坐落為:____________【區(qū)】
__________________________【小區(qū)】________【幢】【座】【號】_________單元_________號。該房屋所在樓層為_________層,建筑面積共___________平方米。
隨該房屋同時轉(zhuǎn)讓的房屋附屬設(shè)施設(shè)備、裝飾裝修、相關(guān)物品清單等具體情況見附件一。
第二條房屋權(quán)屬情況
該房屋所有權(quán)證證號為:________________________。
土地使用狀況
該房屋占用的國有土地使用權(quán)以________方式獲得。土地使用權(quán)證號為:________________________,土地使用權(quán)年限自________年______
____月____日至________年該房屋性質(zhì)為商品房。
該房屋的抵押情況為未設(shè)定抵押。
該房屋的租賃情況為賣方未將該房屋出租。
第三條買賣雙方通過___________公司居間介紹達(dá)成本交易。中介費用為本合同房屋總價的3%,買賣雙方各承擔(dān)一半中介費,中介費在房屋所有權(quán)證過戶到買方名下之日支付。無論任何原因?qū)е卤窘灰孜醋詈笸瓿桑阎Ц兜闹薪橘M應(yīng)該全部退還。
第四條成交價格和付款方式
經(jīng)買賣雙方協(xié)商一致,該房屋成交價格為:人民幣___________元,________________________________元整。
上述房屋價格包括了該房屋附屬設(shè)施設(shè)備、裝飾裝修、相關(guān)物品和其他與該房屋相關(guān)的所有權(quán)利。
買方付款方式如下:
1、本合同簽訂后,買方向賣方支付全部購房款___________________圓整,。賣方收到購房款以后,必須按照買方要求的時間、地點配合買方辦理更名過戶手續(xù),不得以任何理由推脫,否則買方有權(quán)退房,賣方承擔(dān)全部損失和價款支付之日起每天_____的利息。
第五條權(quán)屬轉(zhuǎn)移登記和戶口遷出
雙方同意,自本合同簽訂之日起________內(nèi),雙方共同向房屋權(quán)屬登記部門申請辦理房屋權(quán)屬轉(zhuǎn)移登記手續(xù)。
如買方未能在房屋權(quán)屬登記部門規(guī)定的辦理房屋權(quán)屬轉(zhuǎn)移登記手續(xù)的期限內(nèi)取得房屋所有權(quán)證書的,買方有權(quán)退房,賣方應(yīng)當(dāng)自收到退房通知之日起____日內(nèi)退還買方全部已付款,并支付每天______利息作為補償。
賣方應(yīng)當(dāng)在該房屋所有權(quán)轉(zhuǎn)移之日起____日內(nèi),向房屋所在地的戶籍管理機關(guān)辦理完成原有戶口遷出手續(xù)。如賣方未按期將與本房屋相關(guān)的戶口遷出的,每逾期____日,賣方應(yīng)向買方支付全部已付款萬分之五的違約金。如逾期超過____日,買方有權(quán)解除本合同,賣方應(yīng)收到解除通知之日起____日內(nèi)退還買方全部已付款,并按照銀行中國人民銀行同期貸款利率付給利息。
第六條房屋產(chǎn)權(quán)及具體狀況的承諾
賣方保證該房屋沒有產(chǎn)權(quán)糾紛,因賣方原因造成該房屋不能辦理產(chǎn)權(quán)登記或發(fā)生債權(quán)債務(wù)糾紛的,賣方應(yīng)支付房價總款10%的違約金,并承擔(dān)其他賠償責(zé)任。賣方保證已如實陳述該房屋權(quán)屬狀況、附屬設(shè)施設(shè)備、裝飾裝修情況和相關(guān)關(guān)系,附件一所列的該房屋附屬設(shè)施設(shè)備及其裝飾裝修隨同該房屋一并轉(zhuǎn)讓給買方。
賣方保證自本合同簽訂之日起至該房屋驗收交接完成,對已納入附件一的各項房屋附屬設(shè)施設(shè)備及其裝飾裝修保持良好的狀況。在房屋交付日以前發(fā)生的【物業(yè)管理費】【供暖】【水】【電】【燃?xì)狻俊居芯電視】【電信】:___________________________費用由賣方承擔(dān),交付日以后發(fā)生的費用由買方承擔(dān)。賣方同意將其繳納的該房屋專項維修資金的賬面余額在房屋過戶后____日轉(zhuǎn)移給買方。如賣方未按期完成專項維修資金過戶的,每逾期____日,賣方應(yīng)支付已交付房價款萬分之五的違約金。
第七條房屋的交付和驗收
賣方應(yīng)當(dāng)在房屋過戶到買方名下后____日內(nèi)將該房屋交付給買方。該房屋交付時,應(yīng)當(dāng)履行下列各項手續(xù):
1、賣方與買方共同對該房屋附屬設(shè)施設(shè)備、裝飾裝修、相關(guān)物品清單等具體情況進(jìn)行驗收,記錄水、電、氣表的讀數(shù),并交接附件一中所列物品
2、買賣雙方在房屋附屬設(shè)施設(shè)備、裝飾裝修、相關(guān)物品清單上簽字
3、移交該房屋房門鑰匙
4、按本合同規(guī)定辦理戶口遷出手續(xù)
5、本合同規(guī)定的相關(guān)費用的支付和房屋專項維修資金的過戶
6、本合同規(guī)定的其他應(yīng)完成的事項。
本條規(guī)定的各項手續(xù)均完成后,才視為該房屋驗收交接完成。
第八條本合同簽訂后,賣方再將該房屋出賣給
第三人,導(dǎo)致買方不能取得房屋所有權(quán)證的,買受人有權(quán)解除本合同,賣方應(yīng)當(dāng)自收到解除通知之日起____日內(nèi)退還買方全部已付款,并按買方累計已付房價款的一倍支付違約金。
第九條稅、費相關(guān)規(guī)定
本合同履行過程中,買賣雙方應(yīng)按照國家及地方相關(guān)規(guī)定繳納各項稅、費,買賣雙方承擔(dān)稅費的具體約定如下:
1、賣方需付稅費:
營業(yè)稅
____市建設(shè)維護(hù)稅
教育費附加
印花稅
個人所得稅
土地增值稅
房地產(chǎn)交易服務(wù)費
土地使用費。
提前還款短期貸款利息
提前還款罰息。
2、買方需付稅費:
印花稅
契稅
產(chǎn)權(quán)登記費
房地產(chǎn)交易服務(wù)費
《房地產(chǎn)證》貼花
3、其他稅費由買賣雙方各承擔(dān)一半:
權(quán)籍調(diào)查費
房地產(chǎn)買賣合同公證費
評估費
保險費
其他因一方不按法律、法規(guī)規(guī)定繳納相關(guān)稅費導(dǎo)致交易不能繼續(xù)進(jìn)行的,其應(yīng)當(dāng)向?qū)Ψ街Ц断喈?dāng)于房價總款5%的違約金。
第十條違約責(zé)任
一、逾期交房責(zé)任
除不可抗力外,賣方未按本合同
第七條約定的期限和條件將該房屋交付買方的,按照如下規(guī)定處理。
1、逾期在____日之內(nèi),自
第七條約定的交付期限屆滿之次日起至實際交付之日止,賣方應(yīng)按日計算向買方支付已交付房價款萬分之五的違約金,并于該房屋實際交付之日起____日內(nèi)向買方支付違約金,合同繼續(xù)履行
逾期超過____日后,買方有權(quán)退房。買方退房的,賣方應(yīng)當(dāng)自收到退房通知之日起____日內(nèi)退還全部已付款,并按照買方全部已付款的5%向買方支付違約金。
二、逾期付款責(zé)任
買方未按照
第四條約定的時間付款的,按照以下規(guī)定處理:
1、逾期在____日之內(nèi),自約定的應(yīng)付款期限屆滿之次日起至實際支付應(yīng)付款之日止,買方按日計算向賣方支付逾期應(yīng)付款萬分之五的違約金,并于實際支付應(yīng)付款之日起____日內(nèi)向賣方支付違約金,合同繼續(xù)履行
逾期超過____日后,賣方有權(quán)解除合同。賣方解除合同的,買方應(yīng)當(dāng)自解除合同通知送達(dá)之日起____日內(nèi)按照逾期應(yīng)付款的5%向賣方支付違約金,并由賣方退還買方全部已付款。
第十一條不可抗力
因不可抗力不能按照約定履行本合同的,根據(jù)不可抗力的影響,部分或全部免除責(zé)任,但因不可抗力不能按照約定履行合同的一方當(dāng)事人應(yīng)當(dāng)及時告知另一方當(dāng)事人,并自不可抗力事件結(jié)束之日起____日內(nèi)向另一方當(dāng)事人提供證明。上述房屋風(fēng)險責(zé)任自該房屋驗收交接完成之日起轉(zhuǎn)移給買方。
第十二條爭議解決方式
本合同項下發(fā)生的爭議,由雙方協(xié)商解決協(xié)商不成的,依法向房屋所在地人民法院起訴
第十三條本合同自雙方簽字之日起生效。雙方可以根據(jù)具體情況對本合同中未約定、約定不明或不適用的內(nèi)容簽訂書面補充協(xié)議進(jìn)行變更或補充。對本合同的解除,應(yīng)當(dāng)采用書面形式。本合同附件及補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。本合同附件為本合同的一部分,與本合同具有同等法律效力。
賣方:
買方:
合同簽訂日期:________年____月____日
房屋買賣合同(分期付款) 篇8
本人與________年____月____日與貴公司簽訂了一份商品房買賣合同,合同號/所購房號為_________________.該合同第x條明確規(guī)定:交房期限為________年____月____日前,交房條件符合國家和政府的有關(guān)規(guī)定,且合同中也注明應(yīng)具備“該商品房經(jīng)綜合驗收合格”這一條件,但貴司未能按期交房。
________年____月下旬貴司在明知該商品房未經(jīng)綜合驗收的情況下,向業(yè)主發(fā)出了收房通知。依據(jù)合同第x條規(guī)定,貴司的行為已構(gòu)成違約,須承擔(dān)違約責(zé)任。到目前為止,距該商品房的合同約定交房期限已超過90天,依照合同規(guī)定,本人要求解除此商品房買賣合同,請貴司依照合同盡快辦理相關(guān)事宜。
本申明一式兩份,雙方各執(zhí)一份,經(jīng)雙方簽字后具同等法律效力。
業(yè)主簽名:_____
公司簽收:_____
日期:_____
日期:_____
房屋買賣合同(分期付款) 篇9
賣 方(甲方)_______________________ 買 方(乙方)_______________________
依照有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,經(jīng)雙方協(xié)商一致,訂立本合同。
第一條 標(biāo)的(可另附表格)名稱 品種 養(yǎng)殖地____日齡 數(shù)量 單位 單價 金額 交貨時間 合計金額:大寫: 小寫:
第二條 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)
1.交付的肉禽應(yīng)符合以下標(biāo)準(zhǔn):__________________________ 。
2.甲方應(yīng)提供縣級以上動物衛(wèi)生監(jiān)督部門出具的動物檢疫合格證明。
3._____________________________________________________ 。
第三條 價款支付 按下列第_________項支付價款。
1.即時結(jié)清。
2.乙方應(yīng)于肉禽交付之日起____日內(nèi)付清。
3.合同簽訂后,乙方支付甲方定金_______元;肉禽交付后____日內(nèi)付清價款,定金抵作價款或返還。
4.__________________________________________________ 。
第四條 交貨時間、地點、方式
1.交貨時間:________年____月____日。
2.交貨地點:_______________________________ 。
3.交貨方式:以下列第_______方式交貨。
(1)由甲方送貨到__________________________________ 。
(2)由乙方自行到_______________________________提貨。
(3)其他:________________________________________ 。
4.運費承擔(dān):_____________________________________ 。
第五條 驗收
1.以下列第________項方式驗收。
(1)交貨時在交貨地驗收:由乙方抽檢______%肉禽,并開具驗收單據(jù)。
(2)________________________________________________________ 。
2.途損約定:_______________________________________________ 。
3._________________________________________________________ 。
第六條 提出異議的時間和方式
1.乙方在驗收中,如果發(fā)現(xiàn)肉禽的品種、數(shù)量、質(zhì)量、日齡不符合本合同約定的,應(yīng)在_____天內(nèi)向甲方提出異議。
2.甲方在接到乙方異議后,應(yīng)在_______天內(nèi)負(fù)責(zé)處理。
3.____________________________________________ 。
第七條 違約責(zé)任
1.甲方交付的肉禽品種、日齡、質(zhì)量不符合合同約定的,乙方有權(quán)要求甲方繼續(xù)履行,并承擔(dān)因此造成的損失。
2.甲方逾期交貨,按逾期交付肉禽價款的每日______%向乙方支付違約金;逾期超過______天,致使乙方不能實現(xiàn)合同目的的,乙方可解除合同。
3.乙方未按合同約定期限支付價款的,按逾期支付部分價款每日_______%支付違約金。
4.其他違約責(zé)任:_______________________________ 。
第八條 其他約定事項
第九條 合同爭議解決方式 本合同在履行過程中發(fā)生的爭議,由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決,或按下列第______種方式解決。
1.提交上海仲裁委員會仲裁。
2.依法向人民法院起訴。
第十條 本合同正本一式_______份,雙方各執(zhí)_______份。
甲 方__________________________ 乙 方________________________
住 所__________________________ 住 所________________________
法定代表人(負(fù)責(zé)人)________________ 法定代表人(負(fù)責(zé)人)______________
委托代理人__________________________ 委托代理人________________________
銀行帳號____________________________ 銀行帳號__________________________
聯(lián)系方式____________________________ 聯(lián)系方式__________________________
簽約地點____________________________ 簽約地點__________________________
簽約時間____________________________ 簽約時間__________________________
房屋買賣合同(分期付款) 篇10
甲方:__________________________
乙方:__________________________
丙方:__________________________
甲、乙、丙三方經(jīng)協(xié)商一致,就乙方向甲方購買房屋一事,達(dá)成如下協(xié)議:
一、房屋概況
出賣房屋坐落于_______市_______路_______號,建筑面積約_______平方米,該房屋未辦理房產(chǎn)證、契證、土地證。甲方以該房屋為抵押,在______________銀行______________支行辦理了按揭貸款。
二、甲方現(xiàn)同意將該房屋賣給乙方,轉(zhuǎn)讓價格暫定為_______萬元,在甲方做出房產(chǎn)證和契證后,在乙方總出價_______萬元(包括轉(zhuǎn)讓價和所有其他費用)的范圍內(nèi)對轉(zhuǎn)讓價作適當(dāng)調(diào)整。
三、甲、乙雙方委托丙方代為辦理房屋買賣。雙方各向丙方支付買賣定金_______萬元。
四、在甲方辦好產(chǎn)權(quán)證和契證后,三方與工行之江支行簽定監(jiān)督支付協(xié)議書,乙方按該協(xié)議書的約定,將相應(yīng)款項支付給銀行。
五、甲方保證在_______年_______月_______日之前辦好土地證。
六、在甲方辦好土地證后,丙方代為辦理房屋過戶手續(xù),乙方到工行之江之行辦理房屋轉(zhuǎn)按揭貸款手續(xù)。
七、在甲方辦好契證和產(chǎn)權(quán)證后,( 年 月 日前交付乙方《房屋所有權(quán)證》,土地證在領(lǐng)取房屋所有權(quán)證、契證_______個工作日后交付乙方。
十一、違約責(zé)任
1.乙方違約,已交付的定金不予退還。該定金在扣除代理費_______元后歸甲方所有。如甲方違約,甲方應(yīng)賠償乙方_______元,賠償代理方代理費
元。乙方已交付的定金 元由代理方負(fù)責(zé)退還乙方。
2.在簽訂《杭州市房屋轉(zhuǎn)讓合同》后出現(xiàn)的違約責(zé)任由違約方承擔(dān)。
十二、本協(xié)議一式三份,甲乙雙方和代理方各執(zhí)一份。
甲方:__________________ 聯(lián)系電話:______________
乙方:__________________ 聯(lián)系電話:______________
丙方:__________________ 聯(lián)系電話:______________
簽訂日期:_____________
房屋買賣合同(分期付款) 篇11
[案情]
原告:顧連群。
被告:杜濤。
1993中7、8月間,原告顧連群與被告杜濤口頭商議,由原告將自己擁有產(chǎn)權(quán)的座落于本市閔行區(qū)莘莊鎮(zhèn)莘凌路的平房二間(建筑面積為151平方米)以58萬元的價格出售給被告。同年8月12日,原、被告出于少繳稅費等原因,在簽訂由房地產(chǎn)交易管理部門印制的《房屋買賣契約》時,將上述房屋的買賣價格議定為人民幣30萬元。該契約還載明:被告向原告預(yù)付購房定金15萬元,本契約經(jīng)房地產(chǎn)交易主管部門批準(zhǔn)后,該定金可抵作購房價款。
同年8月23日,原、被告又簽訂了一份《房屋買賣契約》明確莘凌路197號平房二間的買賣價格為58萬元,被告應(yīng)在1993年8月31日前向原告預(yù)付購房款30萬元,原告在收到預(yù)付款后2日內(nèi)交房屋鑰匙給被告,其余28萬元房款在1994中3月底前付清。該契約還載明:交至房地產(chǎn)交易主管部門、房屋總價為30萬元的買賣契約只是為了應(yīng)付辦理房屋產(chǎn)權(quán)證過戶之用,不作為雙方買賣房屋的正式契約,無任何法律效力。
1993年8月31日,被告向原告支付了購房款30萬元,原告也將上述房屋交付被告。1994年1月15日,原、被告前往閔行區(qū)房產(chǎn)交易所辦理有關(guān)房屋買賣過戶手續(xù),雙方按房價為30萬元的買賣契約,繳納了有關(guān)產(chǎn)權(quán)移轉(zhuǎn)手續(xù)費、契稅、超標(biāo)費等費用。1994年4月11日,被告又開出了金額為28萬元的轉(zhuǎn)帳支票一張,用來支付原告剩余房款,后因存款不足,遭信用社退票。同年5月30日及6月2日,被告又分別支付給原告房款4萬元及8萬元。1994年9月
12日被告領(lǐng)取了上述房屋的《房屋所有權(quán)證》并在該處開設(shè)了酒家。同年9月30日,被告又開出了二張轉(zhuǎn)帳支票,金額分別為14。399萬元及2萬元,其中3990元為利息,因支票大寫不規(guī)范及過期支票,又遭信用社退票。原告多次向被告催付其余房款,被告于1994年l1月5日,向原告出具了欠條,言明欠顧連群人民幣16萬元。1995年1月24日,被告又支付給原告3萬元。尚欠的13萬元,原告多次催討未果,逐訴至法院。
原告顧連群訴稱:其為了將平房二間出賣給被告,雙方于1993年8月先后訂立了二份房屋買賣契約,其中12日訂立的契約將房價定為30萬元,23日訂立的契約,將房價定為58萬元。雙方還約定,房價為30萬元的契約只是為了應(yīng)付辦理房屋產(chǎn)權(quán)過戶,不作為雙方正式的房屋買賣契約。后雙方為了少繳稅費,去房產(chǎn)交易所辦理了30萬元房契之交易過戶手續(xù)。被告在辦理過戶手續(xù)前后,共向原告支付45萬元房款,尚欠的13萬元房款,以種種理由拖欠不討。故請求法院判令被告立即給付13萬元。
被告杜濤辯稱:其為了向原告購房,確與原告訂立二份房屋買賣契約。但雙方去房產(chǎn)交易所辦理房屋買賣過戶手續(xù),是按房價為30萬元的契約申報的,該契約應(yīng)受到法律保護(hù)。而房價為58萬元的房屋買賣契約,未獲有關(guān)部門批準(zhǔn),是無效的,現(xiàn)原告已得到45萬元,其中15萬元屬不當(dāng)?shù)美瑧?yīng)予返還。對于原告之訴訟請求要求駁回。
該案在審理期間,杜濤對其提出的多支付的15萬元房款,應(yīng)由原告返還之說,明確表示不作反訴請求。
[審判]
一審法院經(jīng)審理認(rèn)為:當(dāng)事人的民事行嗚須符合法律規(guī)定,不得損害國家、集體或者第三人的利益。原、被告為達(dá)到少繳稅費等目的,惡意串通,故意將雙方談妥的房屋買賣價58萬元,
以30萬元的價格向閔行區(qū)房產(chǎn)交易所申報并辦理有關(guān)產(chǎn)權(quán)過戶手續(xù)。現(xiàn)房價為30萬元的房屋買賣契約雖經(jīng)房產(chǎn)交易所審核批準(zhǔn),但該契約乃當(dāng)事人瞞報房價所致,其偷逃國稅的行為損害了國家利益。故該契約當(dāng)屬無效。然房價為58萬元的契約系雙方當(dāng)事人真實意思表示,雙方也確實是在按此協(xié)議履行,只因被告未付清房款而引發(fā)訴訟。鑒于本案的實際情況,本院責(zé)令當(dāng)事人按58萬元的房屋買賣契約補辦有關(guān)手續(xù)。對于原告的訴訟請求應(yīng)予以支持。據(jù)此依照《中華人民共和國民法通則》第58條第l款第(4)項、第(7)項、第84條、第l08條之規(guī)定,判決被告杜濤給付原告房屋買賣欠款13萬元。案件受理費人民幣4110元,由原、被告各半負(fù)擔(dān)。被告不服一審判決,提起上訴。上訴理由仍是一審時所持的理由,并認(rèn)為原審法院判決錯誤,二審法院應(yīng)予改判,駁回顧連群的訴訟請求。原告則要求維持原判。
二審法院經(jīng)審理認(rèn)為:顧連群與杜濤為達(dá)到少繳稅費等目的,故意將雙方談妥的房屋買賣價格人民幣58萬元,以人民幣30萬元的價格向閔行區(qū)房產(chǎn)交易所申報并辦理房屋產(chǎn)權(quán)過戶手續(xù)的行為是錯誤的,應(yīng)予批評教育。一審法院責(zé)令雙方當(dāng)事人按人民幣58萬元的房屋買賣契約補辦有關(guān)手續(xù)是正確的。一審法院根據(jù)房屋買賣價格人民幣58萬元的契約系雙方當(dāng)事人的真實意思表示,杜濤已付給顧連群房款人民幣45萬元,尚欠人民幣13萬元的事實,依法判決杜濤給付顧連群房屋買賣欠款人民幣13萬元是正確的。一審沈院判決認(rèn)定事實清楚,證據(jù)充分,審判程序合法,適用法律正確。杜濤的上訴理由不能成立。并據(jù)此依照《中華人民共和國民事訴訟法》第153條第l款第(1)項的'規(guī)定,判決駁回杜濤的上訴,維持原審判決。二審案件受理費人民幣4110元由杜濤負(fù)擔(dān)。
[評析]
解決本案的關(guān)鍵,在于如何看待雙方簽訂的房價為30萬元及58萬元的二份房屋買賣契約的效力。
關(guān)于房屋買賣價格為30萬元的買賣契約效力問題。眾所周知,房屋的買賣,當(dāng)事人須辦理產(chǎn)權(quán)過戶手續(xù)。雙方之所以簽訂該契約,也正是為了去房產(chǎn)交易部門辦理房屋產(chǎn)權(quán)過戶。國家向當(dāng)事人征收各種稅費是按房價的一定比率收取的。當(dāng)事人繳納費用的多少直接與他們申報的交易價格相關(guān)。故本案原、被告出于少繳稅費的目的,經(jīng)合謀故意將早已談妥的58萬元買賣價格,以30萬元向房產(chǎn)交易部門申報并辦理有關(guān)手續(xù),其惡意顯而易見。該契約雖經(jīng)房產(chǎn)交易所審核,被告也已領(lǐng)取了房屋產(chǎn)權(quán)證,但該行為是雙方當(dāng)事人用合法形式掩蓋非法目的,其性質(zhì)是瞞報房價,偷逃國稅,嚴(yán)重?fù)p害了國家利益。根據(jù)《中華人民共和國民法通則》的有關(guān)規(guī)定,惡意串通,損害國家、集體或者第三人利益的行為或以合法形式掩蓋非法目的的行為均是無效的民事法律行為,從行為開始時就沒有法律約束力。故30萬元房價的房屋買賣契約當(dāng)屬無效。如何看待房屋買賣價格為58萬元的買賣契約。該契約所確定的58萬元房價,先由雙方口頭談妥,后又以書面形式確立。在契約中除明確房價外,還規(guī)定房款的支付期限和交房的辦法。并特別載明雙方交到房產(chǎn)交易部門房價為30萬元的契約不是正式契約,只是為了應(yīng)付產(chǎn)權(quán)過戶之用。可見雙方的房屋交易價為58萬元才是雙方當(dāng)事人真實意思表示。縱觀被告支付房款的情況,也不難看出當(dāng)事人是在按58萬元的契約履行,被告對未給付的款額,也向原告出具了欠條。由于被告對13萬元欠款拖欠不付,才引發(fā)原告訴訟。由于58萬元房價的買賣契約未經(jīng)房產(chǎn)交易部門審核,故該契約尚未生效。法院在審理中發(fā)現(xiàn)當(dāng)事人的錯誤行為除進(jìn)行批評教育外還應(yīng)責(zé)令當(dāng)事人按58萬元的房屋買賣契約補辦有關(guān)手續(xù),補繳有關(guān)稅費的差價。使當(dāng)事人少繳稅費的目的不能得逞,國家利益得以維護(hù)。
只要正確把握上述二份房屋買賣契約的性質(zhì),法院處理案件也就游刃有余了。據(jù)此,一審法院判決杜濤給付顧連群欠款人民幣13萬元是正確的,對雙方當(dāng)事人的錯誤行為,以訴訟費各半負(fù)擔(dān)予以體現(xiàn),也是妥當(dāng)?shù)摹9识䦟彿ㄔ厚g回杜濤的上訴請求,維持原判,是正確的。
房屋買賣合同(分期付款) 篇12
賣方:___________________________
買方:___________________________
根據(jù)《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國____市房地產(chǎn)管理法》等有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定,甲、乙雙方本著平等、自愿、協(xié)商一致的原則,就下列房屋買賣,訂立本合同,共同信守,____市存量房買賣合同。
第一條甲方所有房屋,座落于武漢___________________________,為_____________結(jié)構(gòu),建筑面積_________平方米,用地面積_______平方米。“房屋所有權(quán)證”號為“武房權(quán)證____________字第____________號”,“土地使用權(quán)證”號為“____________字第___________號”。房屋附屬設(shè)施見附件。
第二條經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致,上述房屋買賣成交價格為人民幣_____________________________________。
第三條本合同簽定之日,乙方應(yīng)付人民幣_______________給甲方,余款人民幣__________________________________在辦理完轉(zhuǎn)移過戶手續(xù)時付清。具體付款方式由雙方另行約定。
第四條甲方應(yīng)在收到乙方全部房款____日內(nèi),將房屋交付給乙方,甲方保證上述房屋權(quán)屬清楚,如甲方有設(shè)定抵押、按揭等行為應(yīng)告知乙方,并自行約定解決。交易房屋如發(fā)生產(chǎn)權(quán)糾紛或債權(quán)債務(wù)時,由甲方承擔(dān)全部責(zé)任,合同范本《____市存量房買賣合同》。
第五條甲方逾期不交付房屋給乙方,乙方不解除合同的,甲方每逾期____日,按照全部房款的______%向乙方哪個支付違約金;乙方解除合同的,甲方應(yīng)退還乙方所付房款,并按全部房款的_______%向乙方支付違約金。
第六條乙方逾期不支付全部房款給甲方,視為不履行合同,甲方不解除合同的,每逾期____日按全部房款的______%向甲方支付違約金;甲方解除合同的,由乙方承擔(dān)房屋轉(zhuǎn)移過戶中甲、乙雙方繳納的全部稅費,并按全部房款的_______%向甲方支付違約金。
第七條甲、乙雙方在本合同生效之日起____日內(nèi),攜帶“房屋所有權(quán)證”和“土地使用權(quán)證”到相關(guān)部門辦理房地產(chǎn)轉(zhuǎn)移過戶手續(xù)。辦理轉(zhuǎn)移過戶手續(xù)應(yīng)繳納的有關(guān)稅費,按國家、施市政策規(guī)定由甲、乙雙方各自承擔(dān),或由雙方另行約定。
第八條因不可抗力造成違約的,甲乙雙方友好協(xié)商解決。
第九條本合同未盡事宜,由甲乙雙方另行商議,并簽定補充協(xié)議,補充協(xié)議和本合同具有同等法律效率力。
第十條本合同履行中若發(fā)生爭議,由甲乙雙方友好協(xié)商解決,協(xié)商不成時,可以向____市仲裁委員會申請仲裁或向該房屋所在地人民法院起訴。
第十一條本合同自雙方簽字之日起生效。
第十二條本合同一式四份,雙方各執(zhí)一份,其他兩份交有關(guān)部門存檔。
第十三條補充協(xié)議、附件:
立合同人
賣方:___________________聯(lián)系地址:___________________
身份證號碼:___________________
代理人:___________________聯(lián)系地址:___________________
身份證號碼:___________________法定代表人:___________________
聯(lián)系地址:___________________身份證號碼:___________________
買方:___________________聯(lián)系地址:___________________
身份證號碼:___________________
代理人:___________________聯(lián)系地址:___________________
身份證號碼:___________________法定代表人:___________________
聯(lián)系地址:___________________身份證號碼:___________________
簽訂時間:________年____月____日
房屋買賣合同(分期付款) 篇13
售房方:身份證號:地址:聯(lián)系方式:
購房方:身份證號:地址:聯(lián)系方式:
根據(jù)《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國____市房地產(chǎn)管理法》及其他有關(guān)法律、法規(guī)之規(guī)定,甲、乙兩方在平等、自愿、誠實信用原則的基礎(chǔ)上,同意就乙方向甲方購買房屋事項達(dá)成如下協(xié)議:現(xiàn)一致同意訂立合同條款如下,以資共同遵守。
第一條甲方愿將自有座落于____市東____區(qū)小區(qū)單元室,建筑面積為㎡的還建房出賣給乙方,包含附屬設(shè)施見附件一。上述房屋、房屋占有范圍內(nèi)的土地使用權(quán)及附件一所列附屬設(shè)施、設(shè)備狀況等房屋附屬設(shè)施、設(shè)備、在本合同中均簡稱為“該房屋”。
第二條本合同第一條所列該房屋的買賣價款元,本合同生效后,乙方一次性向甲方支付人民幣元。
第三條甲方按下列方式向乙方交付房屋:
1、甲方應(yīng)將該房屋的入住手續(xù)及房屋鑰匙等該房屋的全部手續(xù)交付乙方,并配合乙方實際接收該房屋;
2、本合同生效當(dāng)日,甲方將附件一所列《房屋拆遷補償協(xié)議》等相關(guān)資料憑證簽名的復(fù)印件交付乙方;
第四條甲方保證,其與開發(fā)商____市東____區(qū)簽訂的《房屋拆遷補償協(xié)議》中約定應(yīng)由甲方承擔(dān)的義務(wù),甲方已全部履行完畢,甲方享有的該房屋的全部權(quán)益一并轉(zhuǎn)讓給乙方。
第五條甲方保證其出賣給乙方的該房屋產(chǎn)權(quán)清楚,無任何擔(dān)保等他項權(quán)利設(shè)置、查封、債務(wù)或其他糾紛。乙方買受該房屋后,因該房屋存在產(chǎn)權(quán)糾紛或第三方對該房屋主張權(quán)利,致使乙方不能正常使用該房屋,或者不能取得該房屋的所有權(quán),或者給乙方造成其他損失的,由甲方承擔(dān)全部的賠償責(zé)任。第六條該房屋出賣給乙方后,如因房屋存在質(zhì)量問題或其他問題,需以甲方名義向該房屋開發(fā)商____市東____區(qū)小區(qū)主張權(quán)利的,甲方應(yīng)配合向開發(fā)商主張權(quán)利。
第七條鑒于該房屋的房屋所有權(quán)證及土地使用權(quán)證須先辦至甲方名下后再過戶給乙方,甲方應(yīng)在取得該房屋的兩證后____日內(nèi)將該房屋的兩證交付乙方。并保證在該房屋能辦理產(chǎn)權(quán)過戶手續(xù)時,按乙方的要求甲方配合辦理該房屋過戶至乙方名下的產(chǎn)權(quán)變更登記手續(xù),辦理產(chǎn)權(quán)過戶手續(xù)的費用由乙方承擔(dān)。
第八條違約責(zé)任
1、除甲乙雙方協(xié)商,凡任何乙方未能全面履行本合同約定之義務(wù),即構(gòu)成對本合同的違約,應(yīng)當(dāng)向違約方承擔(dān)違約責(zé)任;
2、甲方未按本協(xié)議約定配合乙方辦理該房屋的過戶手續(xù)的,甲方應(yīng)賠償乙方一切損失。損失的計算方式為該房屋的總價的50%,如該房屋的市場價值上漲的,甲方還應(yīng)賠償該房屋當(dāng)時的市場加工與簽訂本合同時的市場價格之間的差額。
第九條本合同在履行中發(fā)生爭議,由甲、乙兩方協(xié)商解決。協(xié)商不成的,兩方均可向有管轄權(quán)的人民法院起訴。
第十條本合同附件是本合同的組成部分,與本合同具有同等法律效力。
第十一條本合同共2頁一式三份,甲、乙兩方各執(zhí)一份,公證人一份。本合同自甲、乙兩方簽章之日起生效。
甲方:共有權(quán)人:________年____月日
乙方:________年____月 日
公證人:________年____月 日
房屋買賣合同(分期付款) 篇14
1、當(dāng)事人的基本情況;
2、房屋的坐落、種類、間數(shù)、結(jié)構(gòu)、質(zhì)量、面積、附屬設(shè)備等;
3、房屋價款數(shù)額、計價標(biāo)準(zhǔn)等,有國家統(tǒng)一價格的,應(yīng)執(zhí)行國家法定價格,沒有統(tǒng)一價格的,由買賣雙方參照評估價格自行議定;
4、付款的時間方式等;
5、房屋騰清及交付的日期;
6、辦理房屋產(chǎn)權(quán)過戶、登記及其他手續(xù)的有關(guān)規(guī)定;
7、違約責(zé)任;
8、其他當(dāng)事人約定的事宜,如合同生效的.條件,對不可抗拒事件的處理等;
9、合同的簽訂日期、地點、簽字人等。
房屋買賣合同(分期付款) 篇15
最新的房屋買賣合同范本
出賣方(甲方):________________身份證號碼:________________
買受方(乙方):________________身份證號碼:________________
甲、乙雙方就房屋買賣事項在平等、真實、自愿、協(xié)商一致前提下訂立本合同,以昭信守。
一、甲方自愿將其________村證房位于________________________的房屋(建筑面積________平方米)以人民幣________萬元整(¥________________元)的價款出售給乙方。(含地下室________號________平方米)
二、乙方于該合同簽訂之日起________日內(nèi)一次性將房款支付給甲方。
三、本合同簽定時,甲、乙雙方都不具備過戶條件,甲方提供建造本房屋的相關(guān)證明資料,作為交易依據(jù)。乙方如果交易該房屋,若有需要,甲方無條件配合。等具備過戶條件時,甲方應(yīng)無條件協(xié)助乙方辦理房屋產(chǎn)權(quán)手續(xù),界時發(fā)生的契稅、土地出讓金等由乙方負(fù)擔(dān)。其他稅費按有關(guān)法律規(guī)定負(fù)擔(dān)。
四、本合同簽訂后,甲方對該房屋的使用、收益、出租、擔(dān)保、抵押、買賣、占有等權(quán)利一并轉(zhuǎn)讓給乙方。甲方不得就該房屋再與他人訂立協(xié)議、合同或其它任何方式的處分。
五、該房屋正式交付時,物業(yè)管理、水、點、燃?xì)狻⒂芯電視、通訊等相關(guān)雜費,甲方結(jié)清已發(fā)生的費用,甲方已經(jīng)預(yù)繳的費用,其權(quán)益由乙方享有,雙方不再另行結(jié)算。
六、違約責(zé)任
1、甲方應(yīng)當(dāng)于乙方付清房款同時交付乙方該房屋。甲方未按時交付房屋,應(yīng)支付按日計算的房價千分之一的違約金給乙方。逾期超過兩個月,乙方有權(quán)解除本合同。解約時,甲方需將已收的房款即時全額退還、支付________萬元違約金作為乙方損失賠償。
2、乙方未按本合同規(guī)定的付款日期及方式付款的。其逾期部分應(yīng)加付按日千分之一計算的違約金給甲方。逾期超過兩個月時,甲方有權(quán)解除合同。解約時,甲方將已收房款即時全額退還乙方,扣除________萬元作為甲方損失賠償。
3、甲方保證本房屋無查封、交易、抵押、通知拆除等現(xiàn)象、保證無隱瞞房屋歷史或其它非善意行為。若有所列情形之一,影響到乙方權(quán)利的行使,甲方則放棄先訴抗辯權(quán),并按所收款項雙倍返還給乙方,以為違約處罰,若有其它損害仍得賠償。
4、本合同簽訂、房款付清后,任何一方不得擅自變更或解除合同,否則提出變更或解除方需按本房屋屆時市場評估價的雙倍支付給對方。如因重大或不可抗力的客觀原因?qū)е卤竞贤慕獬追綉?yīng)按本房屋屆時市場評估價返還乙方房屋價款,并賠償乙方的房屋裝修費用。
5、如因政府規(guī)劃部門、設(shè)計部門的原因?qū)е路课莶鸪蚴褂霉δ茏兏模追綉?yīng)當(dāng)通知乙方。如有本房屋的補償款發(fā)放,甲方應(yīng)即時全額支付給乙方。否則應(yīng)支付按日計算的補償款千分之一的違約金給乙方,直至全額支付給乙方日止。
七、甲方應(yīng)及時將可能影響本合同或該房屋價值的任何事件(包括但不限于公司、法人、通訊方式發(fā)生改變,該房屋的查封、扣押、訴訟、仲裁或其它爭議事件)通知乙方,由于甲方的過錯造成房屋價值減少的,甲方應(yīng)立即采取措施防止損失擴大,并賠償乙方損失。
八、本合同自各方簽字或蓋章之日起生效,并對雙方都具有約束力,應(yīng)嚴(yán)格履行。本房屋屬企業(yè)用房,國家政策限制,乙方是實際產(chǎn)權(quán)人和實際所有人,而非合法產(chǎn)權(quán)人,故本房屋不滅失,該合同永久有效。
九、合同履行過程中發(fā)生爭議,由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決,協(xié)商不成的依法向合同簽署地人民法院起訴。
十、附件:甲乙雙方身份證復(fù)印件、該房屋平面設(shè)計圖。
甲方:________________ 乙方:________________
聯(lián)系地址:________________ 聯(lián)系地址:________________
聯(lián)系電話:________________ 聯(lián)系電話:________________
________年________月________日 ________年________月________日
房屋買賣合同(分期付款) 篇16
房屋買賣合同最新模板
甲方(出售人):____________________________________
地址:_______________________ 電話:____________
乙方(認(rèn)購人):____________________________________
身份證件號碼/公司注冊號:_________________________
地址:_______________________ 電話:____________
丙方(經(jīng)紀(jì)機構(gòu)):__________________________________
地址:_______________________ 電話:____________
乙方經(jīng)過了解,有意向購買甲方開發(fā)建設(shè)的____________________________________________________物業(yè)(以下簡稱“該物業(yè)”)。其建筑面積___________平方米,套內(nèi)建筑面積____________平方米,認(rèn)購價¥____________(大寫:______________________)。《商品房預(yù)售許可證》號:________________。經(jīng)與甲方協(xié)商,達(dá)成以下協(xié)議:
1、甲乙雙方在簽訂本認(rèn)購書時,乙方愿意支付¥__________ (大寫:____________________)給甲方作為認(rèn)購該物業(yè)的訂金。
2、乙方應(yīng)于本認(rèn)購書簽訂后______日內(nèi)(即____年____月____日起,至____年____月____日止)到_______________________________簽訂《商品房買賣合同》。并帶上如下證件和資料:
(1)本認(rèn)購書;
(2)身份證明原件和復(fù)印件;
3、訂金退還與不退還的約定。如甲乙雙方在約定的時間內(nèi)簽訂《商品房買賣合同》,訂金抵作購房價款;如甲乙雙方在約定簽訂《商品房買賣合同》的時間內(nèi),甲方已將物業(yè)另售他人,甲方應(yīng)雙倍返還乙方已付訂金;如乙方在約定的時間內(nèi)不前來協(xié)商簽訂《商品房買賣合同》,訂金不予退還,甲方可將該物業(yè)另售他人;如甲乙雙方在約定的時間內(nèi),對《商品房買賣合同》的條文未能協(xié)商一致的,甲方應(yīng)將訂金退還乙方,甲方可將該物業(yè)另售他人。
4、甲乙雙方如需變更本協(xié)議內(nèi)容,應(yīng)協(xié)商一致,并簽訂書面補充協(xié)議。
5、乙方如對所購物業(yè)了解清楚,有購買意向,甲方或乙方均可要求與對方直接簽訂《商品房買賣合同》。
6、甲方如委托房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)機構(gòu)銷售的,經(jīng)紀(jì)機構(gòu)應(yīng)作為丙方在本認(rèn)購書上簽章。
本認(rèn)購書一式____份,具有同等法律效力。其中甲方持____份,乙方持____份,丙方持____份。
甲方(簽章):________________ 乙方(簽章): ________________
丙方(簽章):________________銷售代表(簽名):________________
簽訂日期:________年____月____日
房屋買賣合同(分期付款) 篇17
賣方:(以下簡稱甲方)
買方:(以下簡稱乙方)
賣方將自己購買的樓房一套一次性轉(zhuǎn)讓,現(xiàn)賣方自愿出售該樓房,買方自愿購買,為預(yù)防糾紛、明確雙方的權(quán)利義務(wù),根據(jù)平等、自愿、公平和誠信原則,經(jīng)雙方共同協(xié)商一致根據(jù)《中華人民共和國合同法》等有關(guān)法律法規(guī),簽訂如下合同,供雙方遵守執(zhí)行。
一、賣方自愿將自己購買的座落在縣小區(qū)號樓單元樓房一套及儲藏室,國有土地使用證(國用字第號),房屋使用權(quán)證(房字第號),一次性賣給買方。
二、該房屋交易價款為元整,買方自愿購買,買方于年月日一次性交清購房款,買賣雙方出具收據(jù)。
三、賣方于年月日前搬出該樓房交買方使用和享有,公證、過戶,稅費等所需費用由乙方承擔(dān),買方熟知該樓房相關(guān)情況,如以后能辦理過戶和協(xié)調(diào)該小區(qū)及所屬單位有關(guān)事宜時賣方有協(xié)助義務(wù),應(yīng)積極配合,房屋買賣生效后,與賣方無任何關(guān)系。
四、買方所購房屋今后如遇國家政策規(guī)劃,改擴建或征用時,相關(guān)補償由買方享受,與賣方無關(guān)。
五、賣方保證該房產(chǎn)權(quán)無任何爭議,并不涉及抵押擔(dān)保、查封等他項權(quán)利。簽訂本合同后,買賣雙方應(yīng)該履行,不得違約,否則承擔(dān)違約責(zé)任。
六、該房屋所有權(quán)轉(zhuǎn)移后,買方應(yīng)遵守該小區(qū)的.物業(yè)管理,水、電、取暖等費用均由買方承擔(dān)。
七、本合同一式三份,買賣雙方各執(zhí)一份。買、賣方簽字、捺手印后生效。
賣方:買方:
年月日