工廠加工單位承包合同(精選3篇)
工廠加工單位承包合同 篇1
承攬方:
定作方:
定作方委托承攬方加工,經雙方充分協商,特訂立本合同,以便共同遵守。第一條加工成品:
第二條加工成品質量要求:
(加工定作物品,需要封存樣品的,應當由雙方代表當面封簽,并妥為保存,作為驗收的依據)第三條原材料的提供辦法及規格,數量,質量:(1, 用承攬方原料完成工作的,承攬方必須依照合同規定原材料,并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者使用不符合合同規定的原材料而影響定作物的質量時,定作方有權要求重作,修理.減少價款或退貨。2,用定作方原材料完成工作的,合同應當明確規定原材料的消耗定額。定作方應按合同規定的時間,數量,質量,規格提供原材料。承攬方對定作方提供的原材料要按合同規定及時檢驗,不符合要求的,應立即通知定作方調換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件。3,原材料等物品交(提)日期計算,參照第七條規定執行。)第四條技術資料,圖紙提供辦法:
(1 .承攬方在依照定作方的要求進行工作期間,發現提供的圖紙或技術要求不合理,應當及時通知定作方;定作方應當在規定的時冋內回復,提岀修改意見。承攬方在規定的時冋內未得到答復,有權停止工作,并及時通知定作方,因此造成的損失,由定作方賠償。2,承攬方對于承攬的工作,如果定作
方要求保密,應當嚴格遵守,未經定作方許可不得留存技術資料和復制品。3,定作方應當按規定日期提供技術資料,圖紙等。)
第五條價款或酬金:
(價款或酬金,按照國家或主管部門的規定執行,沒有規定的由當事人雙方商定。)
第六條驗收標準和方法:
1 ,按照合同規定的質量要求,圖紙和樣品作為驗收標準。
2 .定作方應當按合同規定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物或項冃,應當由雙方協商,在合同中規定保證期限。保證期限內發生問題,除定作方使用或保管不當等原因而造成質量問題的以外,由承攬方負責修復或退換。
3.當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發生爭議時,可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。)第七條交(提)貨的時間和地點:
4 ,交(提)定作物期限應當按照合同規定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應當在事先與對方達成協議,并按協議執行
5 ,交(提)定作物日期的計算:承攬方自備運輸工具送交定作物的,以定作方接收的戳記日期為準;委托運輸部1'1運輸的,以發運定作物時承運部門簽發戳記日期為準;自提定作物的,以承攬方通知的提取日期為準,但承攬方在發出提取定作物的通知中,必須留給定作方以必要的途中時間;雙方另有約定的,按約定的方法計算。)
第八條包裝要求及費用負擔:
第九條運輸辦法及費用負擔:
第十條結算方式及期限:
第十一條其他:
1.根據國家有關規定,定作方可向承攬方交付定金。定金數額由雙方協商確定。定作方不履行合同的,無權請求返還定金。承攬方不履行合同的,應當雙倍返還定金。
2.根據國家有關規定,經當事人雙方約定,定作方可向承攬方給付預付款。承攬方不履行合同的,除承擔違約責任外,必須如數返還預付款。定作方不履行合同的,可以把預付款抵作違約金和賠償金;有余款的可以請求返還。
第十二條承攬方的違約責任:
一,未按合同規定的質量交付定作物或完成工作,定作方同意利用的,應當按質論價;不同意利用的,應當負責修整或調換,并承擔逾期交付的責任;經過修整或調換后,仍不符合合同規定的,定作方有權拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。
二,交付定作物或完成工作的數量少于合同規定,定作方仍然需要的,應當照數補齊,補交部分按逾期交付處理;少交部分定作方不再需要的,有權解除合同,因此造成的損失由承攬方賠償。
三,未按合同規定包裝定作物,需返修或重新包裝的,應當負責返修或重新包裝,并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規定造成定作物毀損,滅失的.由承攬方賠償損失。
四,逾期交付定作物,應當向定作方償付違約金元;(合同中無具體規定的,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定,按逾期交付部分的價款總額計算’向定作方償付違約金)以酬金計算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。未經定作方同意,提前交付定作物,定作方有權拒收。
五,不能交付定作物或不能完成工作的,應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的% ( 1 0 %- 3 0%幅度)或酬金總額的% (2 0%-6 0 %幅度)違約金。
六,異地交付的定作物不符合合同規定,暫山定作方代保管時,應當償付定作方實際支付的保管,保養費。
七,實行代運或送貨的定作物,錯發到達地點或接收單位(人),除按合同規定負責運到指定地點或接收單位(人)夕卜,并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。
八,由于保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應當償付定作方因此造成的損失。
九,未按合同規定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢臉,或經檢驗發現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知定作方調換.補齊的,由承攬方對工作質量,數量承擔責任。
十,擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件,定作方有權拒收,承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理’應當按定作方要求辦理,并承擔逾期交付的責任。
第十三條定作方的違約責任:
一,中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等,應當賠償承攬方因此造成的損失。
二,中途廢止合同,屬承攬方提供原材料的,償付承攬方的未履行部分價款總值的—%(1 0 %- 3。%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的,償付承攬方以未履行部分酬金總額的% (2 0%—6 0 %的幅度)違約金。
三,未按合同規定的吋冋和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作,承攬方有權解除合同,定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,定作方應當償付承攬方停工待料的損失。
四,超過合同規定期限領取定作物的,除按本條第五款規定償付違約金外,還應當承擔承攬方實際支付的保
管、保養費。定作方超過領取期限六個月不領取定作物的,承攬方有權將定作物變賣,所得價款在扣除報酬、保管、保養費后,退還給定作方;變賣定作物所得少于報酬、保管、保養費時,定作方還應補償不足部分;如定作物不能變賣,應當賠償承攬方的損失。
五,超過合同規定日期付款.應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定向承攬方償付違約金;以酬金計算的,每逾期一天,按酬金總額的千分之一償付違約金。
六,無故拒絕接收定作物,應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。
七,變更交付定作物地點或接收單位(人),承擔因此而多支出的費用。
第十四條不可抗力:在合同規定的履行期限內,由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,承攬方在取得合法證明后,可免予承擔違約責任,但應當采取積極措施,盡量減少損失,如在合同規定的履行期限以外發生的,不得免除責任;在定作方退延接受或無故拒收期間發生的,定作方應當承擔責任, 并賠償承攬方由此造成的損失。
第十五條糾紛的處理:加工承攬合同發生糾紛時,當事人雙方應協商解決;協商不成時任何一方可向合同管理機關申請調解,仲裁,也可以直接向人民法院起訴。
本合同自一九—年—月—日起生效,合同履行完畢即失效。本合同執行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,應由雙方共同協商,作岀補充規定,補充規定與本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份,定作方和承攬方各執一份;合同副本一式—份,交(如經簽證或公證,則應送簽證機關或公證機關)各留存一份。
定作方:(蓋章)
代表人:(蓋章)
地址:
電話:
開戶銀行:
帳號:
承攬方:(蓋章)
代表人:(蓋章)
地址:
電話:
開戶銀行:
帳號:
工廠加工單位承包合同 篇2
合同編號:__________________
定作方:(以下簡稱甲方)____________________________
承攬方:(以下簡稱乙方)____________________________
根據《中華人民共和國合同法》及相關法律法規的規定,甲乙雙方本著誠信、互利、公平、公開的原則,經友好協商達成如下合同條款,共同遵守執行。
第一條加工成品
品名:__西服套裝、襯衫、床上三件套_______
面料:__純羊毛精紡面料、100%純棉面料、100%全棉面料
顏色:___西服藍黑色、襯衫白色、床上三件套按樣品執行
尺碼:___西服量身定做_
第二條服裝數量
1、計量單位:套(上衣、褲子)件(襯衫)套(床單、被罩、枕套)。
2、數量:__560_套西服(每個尺碼兩件);560件襯衫(每個尺碼兩件);(1.2*2)500套;(1.5*2)500套;(1.8*2)500套。
第三條原材料的提供
由乙方提供原材料,甲方確認,具體見下:
材料名稱:純羊毛精紡面料、100%純棉面料、100%全棉面料
第四條服裝質量
加工成品質量按樣衣或工藝單執行,樣衣由甲方保管,作為驗收的依據。樣衣、工藝單作為合同的附件。
第五條服裝款式和規格
1、乙方根據甲方要求提供服裝款式及面料樣品,經雙方確認后,再進行批量生產。.
2、采取乙方包工包料并提供全部輔料的方式
第六條報酬
1、加工單價:_3580_元/套(西服);468元/件(襯衫);(1.2*2)363元/套;(1.5*2)520元/套;(1.8*2)628元/套。
2、優惠后的總金額(元):小寫_3020000元_(大寫)_叁佰零貳萬元整。
第七條包裝方式
內用__防塵罩、塑料包裝袋_包裝,外用__紙箱_包裝,包裝費由__乙方承擔。
第八條服裝交付
1、交貨地:甲方公司
2:運輸費用由乙方負擔。
3:產品的交(提)貨期限:___年___月___日。
第九條服裝驗收
1.驗收期間:__20_____年_5___月__6__日之前。
2、驗收地點:__甲方公司______________________。
2、認真核對貨物的品名、款號、數量、嘜頭,準確無誤后方可抽樣。
3.驗收方式:產品按30%抽檢,抽樣標準為:隨機。
4、驗收標準:與樣衣款式、做工一致
5、驗收包括:商品的外觀質量、規格、數量、包裝、內在質量、標識等項目進行檢驗和檢測。根據貨物實際情況,以驗收標準為依據判定合格與否。
6、經首次檢驗不合格的加工成品,甲方在2天內通知乙方并有權要求乙方返修。
第十條定金/預付貨款
(1)甲方應于___年___月___日前向乙方交付定金___貳拾萬_____元(大寫);甲方不履行合同的,無權請求返還定金,乙方不履行合同的,除承擔違約責任外,必須返還定金。
(2)甲方應于________年____月____日前向乙方交付預付款________元(大寫);甲方不履行合同的,可以把預付款抵作違約金和賠償金,有余款可以請求返還;乙方不履行合同的,除承擔違約責任外,必須如數返還預付款。
第十一條報酬結算
1、轉賬結算。此合同簽訂后三日內,甲方須預付百分之五十的貨款給乙方。
2、終結付款額,依據實際制衣件數,經雙方認可后的款額支付。
3、甲方收到乙方全部貨物并驗收合格后,須在當日內付清乙方全部貨款。
第十二條留置權
如甲方未支付價款,在雙方沒有例外約定時,乙方對完成的服裝享有留置權。
第十三條違約責任
1、甲方的違約責任
(1)制作中途未經過雙發同意,私自變更定作物的數量、規格、質量或設計等,應當賠償乙方因此造成的損失。
(2)中途廢止合同,償付甲方的未履行部分價款總值的50%的違約金。
(3)超過合同規定期限領取定作物的,除按本條第二款規定償付違約金外,還應當承擔乙方實際支付的保管、保養費。甲方超過領取期限15日不領取定作物的,乙方有權將定作物變賣,所得價款在扣除報酬、保管、保養費后,退還給甲方;變賣定作物所得少于報酬、保管、保養費時,甲方還應補償不足部分;如定作物不能變賣,應當賠償乙方的損失。
2、乙方的`違約責任
(1)、乙方須保證產品質量,如有制作問題,乙方須負責修改。
(2)、按此合同交貨日期,按時交貨。如未按時交貨,甲方將扣除乙方每日2%的貨款作為違約金。
(3)未按合同規定包裝定作物,需返修或重新包裝的,應當負責返修或重新包裝,并承擔因此而支付的費用。
(4)未經甲方同意,提前交付定作物,甲方有權拒收。
第十七條爭議解決
凡因本合同引起的或與本合同有關的任何爭議,如雙方不能通過友好協商解決,協商不成的,按依法向人民法院起訴。
第十八條其他約定
本合同經雙方簽字后于___年___月___日起生效,到全部貨款結清之日為止。合同執行期內,甲乙雙方均不得隨意變更或解除合同。合同如有未盡事宜,須經雙方共同協商,作出補充規定,補充規定與合同具有同等效力。
本合同正本一式二份,乙方和甲方各執一份;
甲方(章):________________乙方(章):______________
授權代表(簽字):______授權代表(簽字):________
電話:____________________電話:____________________
簽訂日期________年____月____日簽訂日期________年____月____日
簽訂地點:_____________簽訂地點:_____________
工廠加工單位承包合同 篇3
甲方(發包人):
乙方(承包人):
根據《中華人民共和國合同法》及其相關的法律、法規。為保障租賃雙方的合法權益,在平等、自愿的基礎上,經甲、乙雙方協商一致,就乙方向甲方租賃廠房訂立本合同如下:
一、甲方自愿將坐落在: ,廠房使用面積 平方米出租給乙方使用,廠房包括機器設備及部分附屬房間。乙方已對甲方所要承租的廠房做了充分了解,愿意承包該廠房。
二、租賃用途為石材加工與銷售,不得用于其他用途。租賃期間內乙方不得以甲方的名義對外經營。
三、租賃期限為 年 月 日起至 年 月 日止。
四、前五年租金每年為人民幣 萬,此后五年每年人民幣 萬,付款方式:一年一付、為每年的正月一次性付清。(實價不含水、電、暖、煤氣、設備等費用、不含稅,其一切稅費由承租方承擔)。
五、乙方在租賃合同簽訂之日起應支付甲方人民幣15萬元作為租賃押金。合同期滿后,如乙方無違約行為,甲方應無息退還給乙方。如乙方有違約行為,甲方不返還乙方已經支付的租賃押金,以15萬元作為違約金賠償給甲方。
六、乙方應當履行下列義務:
1、乙方應當自行承擔租賃期間產生的水電費、稅收、員工招聘、工資、設備維修、廠房維修,變壓器維修等一切因生產經營過程中產生的所有費用。乙方自負營虧,獨立核算,因此產生的責任與甲方無關。
2、甲方提供變壓器給乙方使用,乙方應當按照甲方每月提供的電表度數(電費單)將產生的電費按月及時支付給甲方。稅收(含國稅、地稅)與石粉處置粉、污染治理費等一切政府收費均由甲方代繳,乙方應當將款項在產生后七天內及時支付給甲方。
3、乙方在生產過程中產生的勞動爭議、工傷責任事故應當由乙方自行承擔,如因乙方的工傷事故給甲方造成損失的,甲方有權向乙方全部追償。并且要求乙方承擔給甲方造成的其他損失,包括:律師費、公證費、取證費、訴訟費等等。
4、不得對所承包的廠房進行影響使用安全的履行,如確有需要改造,必須得甲方面同意,費用自理,權屬歸甲方所有,租賃期滿后或者解除合同時,就無償移交給甲方。
5、不得在租賃的廠房周圍堆入石料及雜物,以免影響車輛及人員通行。
6、未經甲方書面同意,不得擅自將所承租的廠房分租、轉借、轉租給他人使用或與他人互換使用,不得抵押承租廠房。也不得以合伙、合資入股的方式將廠房轉由他人承租。不得用承租的廠房用作工商登記使用。
7、不得擅自改變租賃用途,不得利用所承租的廠房從事黃、堵、毒以及、販私、制毒、售假等違法活動,不得生產加工和存放易燃爆物品,不得在所承租的廠房和場地上存放、生產、銷售對周邊環境和房地產及附屬設施設備有腐蝕、污染、和破壞的有害物品,生產經營必須符合城鎮管理和環保要求。
8、自覺遵守國家的有關規定,服從甲方管理,接受當地人民政府有關部門的監督檢查。
9、廠房內應當公告設備安全操作指示,如乙方違反操作規定,所造成的安全事故或隱患,由乙方承擔全部責任,甲方對乙方承租期間內的消防、用電、生產加工、工人及其家屬和相關人員等甲方不承擔責任及連帶責任。
10、租賃期間,如遇到天災、戰爭、政府征地需要及其他人力不可抗拒的因素,造成本合同不能履行的,由此造成直接經濟損失成的各項損失,甲、乙雙方各自承擔。在合同未到期間內甲方不可用任何形式收回廠房場地使用。在合同期間內購置增加的機械設備,乙在租期滿后有權拆走,甲方只是提供空廠房。甲方需為乙方提供變壓器和水電到廠內,及工廠經常所需的有關證件。
11、乙方租賃后,應當以自行注冊的公司或個體名義對外經營,不得以甲方的名義對外經營,“輝祺”商標屬于甲方所有,乙方無權使用。
12、租賃期滿后,乙方應當將廠房及設備完整移交給甲方,廠房內新增加或者安裝的機器設備全部歸屬甲方所有。乙方不得破壞任何廠房機器設備。
七、違約責任:
1、乙方違反本合同任一條款的,應當向甲方支付違約金,違約金為人民幣壹拾伍萬元整。甲方有權直接扣押乙方支付的租賃押金,作為部分違約金。
2、乙方違約的,甲方有權用乙方支付的押金作為損害賠償使用。
七、本合同若未盡事宜,由甲、乙雙方協商解決,另擬定補充協議。協商不成時可向人民法庭提起訴訟。
八、本合同一式貳份,甲、乙雙方各執壹份為據,具有同等法律效力。本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。
甲方(蓋章):
乙方(蓋章)
簽訂日期: