關于承攬加工合同范文合集(精選15篇)
關于承攬加工合同范文合集 篇1
訂立條約兩邊:
承攬方:__________________
定作方:__________________
定作方托付承攬方加工________________,經兩邊充沛商議,特訂立本條約,以便配合遵照。
第一條加工制品:
品
名規
格單
位數
量備
注
第二條加工制品品質請求:
加工定作物品,需求封存樣品的,應該由兩邊代表背后封簽,并妥為保管,作為驗收的根據
第三條原材料的供應設施及規格,數目,品質:
1,用承攬方質料實現事情的,承攬方必需按照條約劃定原材料,并接收定作方檢討。承攬方瞞哄原材料的缺點或許應用不符合條約劃定的原材料而影響定作物的品質時,定作方有權請求重作,修繕,縮小價款或退貨。
2,用定作方原材料實現事情的,條約應該明確劃定原材料的損耗定額。定作方應按條約劃定的時候,數目,品質,規格供應原材料。承攬方對定作方供應的原材料要按條約劃定實時檢討,不符合請求的,應立即關照定作方更調或補齊。承攬方對定作方供應的原材料不得私自改換,對修繕的物品不得掉包零部件。
3,原材料等物品交(提)日期計較,參照第七條劃定施行。
第四條手藝材料,圖紙供應設施:
1,承攬方在按照定作方的請求舉行事情時期,發明供應的圖紙或手藝請求不合理,應該實時關照定作方;定作方應當在劃定的時間內答復,提出修正看法。承攬方在劃定的時間內未失掉回覆,有權休止事情,并實時關照定作方,是以造成的喪失,由定作方補償。
2,承攬方關于承攬的事情,假如定作方請求失密,應該嚴峻遵照,未經定作方許可不得留存手藝材料和復制品。
3,定作方應該按劃定日期供應手藝材料,圖紙等。
第五條價款或酬金:
價款或酬金,根據國度或主管部分的劃定施行,沒有劃定的由當事人兩邊約定。
第六條驗收規范和要領:
1,根據條約劃定的品質請求,圖紙和樣品作為驗收規范。
2.定作方應該按條約劃定的刻日驗收承攬方所實現的事情。驗收前承攬方應該向定作方提交必須的手藝材料和無關品質證實。對短時間檢討難以發明品質缺點的定作物或項目,應該由兩邊商議,在條約中劃定保障刻日。保障期限內產生題目,除定作方應用或保存欠妥等原于是造成品質題目的之外,由承攬方擔任修復或退換。
3,當事人兩邊對承攬的定作物和項目品質在檢討中產生爭議時,可由法定品質監視檢討機構供應檢討證實。
第七條交(提)貨的時候和地址:
1,交(提)定作物刻日應該根據條約劃定執行。任何一方請求提早或延期交(提)定作物,應當在事前與對方殺青和談,并按和談施行。
2,交(提)定作物日期的計較:承攬方自備運輸對象送交定作物的,以定作方接受的戳記日期為準;托付運輸部分運輸的,以發運定作物時承運部分簽發戳記日期為準;自提定作物的,以承攬方關照的提取日期為準,但承攬方在收回提取定作物的關照中,必需留給定作方以需要的途中時候;兩邊還有商定的,按商定的要領計較。
第八條包裝請求及用度擔負:____________________________________________________
第九條運輸設施及用度擔負:____________________________________________________
第十條結算體式格局及刻日:____________________________________________________
第十一條其余:
如:
1.依據國度無關劃定,定作方可向承攬方托付定金。定金數額由兩邊商議肯定。定作方不執行條約的,無權要求返還定金。承攬方不執行條約的,應該雙倍返還定金。
2.依據國度無關劃定,經當事人兩邊商定,定作方可向承攬方給付預付款。承攬方不執行條約的,除負擔守約義務外,必需如數返還預付款。定作方不執行條約的,能夠把預付款抵作守約金和賠償金;有余款的能夠要求返還。等等。
第十二條承攬方的守約義務:
一,未按條約劃定的品質托付定作物或實現事情,定作方批準應用的,應該按質講價;不同意應用的,應該擔任修整或更調,并負擔過期托付的義務;經由修整或更調后,仍不吻合條約劃定的,定作方有權拒收,由此造成的喪失由承攬方補償。
二,托付定作物或實現事情的數目少于條約劃定,定作方依然需求的,應該照數補齊,補交部份按過期托付處置;少交部份定作方再也不需求的,有權解除條約,是以造成的喪失由承攬方補償。
三,未按條約劃定包裝定作物,需返修或從新包裝的,應該擔任返修或從新包裝,并負擔因此而領取的用度。定作方不請求返修或從新包裝而請求補償喪失的,承攬方應該償付定作方該不合格包裝物低于及格包裝物的代價部份。因包裝不符條約劃定造成定作物毀損,滅失的,由承攬方補償喪失。
四,過期托付定作物,應該向定作方償付違約金________元;(條約中無詳細劃定的,應該對比國民銀行無關延期付款的劃定,按過期托付部份的價款總額計較,向定作方償付違約金)以酬金計較的,每過期一天,按過期托付部份的酬金總額的千分之一償付違約金。
未經定作方批準,提早托付定作物,定作方有權拒收。
五,不克不及托付定作物或不克不及實現事情的,應該償付不克不及托付定作物或不克不及實現事情部份價款總值的_____%(10%--30%幅度)或酬金總額的_____%(20%--60%幅度)違約金。
六,異地托付的定作物不符合條約劃定,暫由定作方代保存時,應該償付定作方實踐領取的保存,保養費。
七,實施代運或送貨的定作物,錯發抵達地址或接受單元(人),除按條約劃定擔任運到指定地址或接受單元(人)外,并負擔是以多付的運雜費和過期托付定作物的義務。
八,因為保存不善以致定作方供應的原材料、設置裝備擺設、包裝物及別的物品毀損、滅失的、應該償付定作方是以造成的喪失。
九,未按條約劃定的設施和刻日對定作方供應的原材料舉行檢討,或經檢討發明原材料不符合請求而未按條約劃定的刻日關照定作方更調,補齊的,由承攬方對事情品質,數目負擔義務。
十,私自更調定作方供應的原材料或修繕物的零部件,定作方有權拒收,承攬方應補償定作方是以造成的喪失。如定作方請求重作或從新修繕,應該按定作方請求辦理,并負擔過期托付的義務。
第十三條定作方的守約義務:
一,半途變更定作物的數目、規格、品質或設想等,應該補償承攬方是以造成的'喪失。
二,半途廢除條約,屬承攬方供應原材料的,償付承攬方的未執行部份價款總值的____%(10%--30%幅度)的違約金;不屬承攬方供應原材料的,償付承攬方以未執行部份酬金總額的__________%(20%---60%的幅度)違約金。
三,未按條約劃定的時候和請求向承攬方供應原材料、手藝材料、包裝物等或未完成需要的輔佐工作和預備事情,承攬方有權解除條約,定作方應該補償承攬方因此而造成的喪失;承攬方不要求解除條約的,除托付定作物的日期得以順延外,定作方應該償付承攬方歇工待料的喪失。
四,跨越條約劃定刻日支付定作物的,除按本條第五款劃定償付違約金外,還應該負擔承攬方實踐領取的保存、保養費。定作方跨越支付刻日六個月不支付定作物的,承攬方有權將定作物變賣,所得價款在扣除待遇、保存、保養費后,退還給定作方;變賣定作物所得少于待遇、保存、頤養費時,定作方還應賠償缺乏部份;如定作物不克不及變賣,應該補償承攬方的喪失。
五,跨越條約劃定日期付款,應該對比國民銀行無關延期付款的規定向承攬方償付違約金;以酬金計較的,每過期一天,按酬金總額的千分之一償付違約金。
六,無端謝絕接受定作物,應該補償承攬方是以造成的喪失及運輸部分的罰款。
七,變換托付定作物地址或接受單元(人),負擔因此而多付出的用度。
第十四條弗成抗力:在條約劃定的執行期限內,因為弗成抗力以致定作物或原材料毀損、滅失的,承攬方在獲得正當證明后,可免予負擔守約義務,但應該采用踴躍步伐,盡可能縮小喪失,如在條約劃定的執行刻日之外產生的,不得罷黜義務;在定作方拖延接收或無端拒收時期產生應該負擔義務補償承攬方由此造成喪失。
第十五膠葛處置:加工承攬條約產生膠葛時,當事人兩邊商議解決商議不成時任何一方可向條約治理構造請求調處,仲裁能夠間接向人民法院告狀。
本合同見效條約執行終了生效。本合同施行時期兩邊不得隨便變換和解除條約條約若有未盡事宜,應由兩邊配合商議,作出增補劃定增補劃定與本合同擁有一致效能。
本合同本來一式二份,定作方和承攬方各執一條約正本一式____份,交_______(如經簽證或公證,則應送簽證構造或公證構造)各留存一份蓋印)
甲方:
乙方:
日期:
關于承攬加工合同范文合集 篇2
服裝加工承攬合同:
承攬方:_________ 地址:_______ 郵編:__________ 電話:_________ 法定代表人:____________ 職務:____________
定作方:_________ 地址:_______ 郵編:__________ 電話:_________ 法定代表人:____________ 職務:____________
定作方委托承攬方加工_________,經雙方充分協商,特訂立本合同,以便共同遵守。
第一條 加工成品:
┌─────┬─────┬──────┬───────┬──────┐
│品名 │規格 │單位 │數量 │備注 │
├─────┼─────┼──────┼───────┼──────┤
│ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼──────┼───────┼──────┤
│ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴──────┴───────┴──────┘
第二條 加工成品質量要求:________________________________________________
第三條 原材料的提供辦法及規格、數量、質量:
1.用承攬方原料完成工作的,承攬方必須依照合同規定選用原材料,并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者使用不符合合同規定的原材料而影響定作物的質量時,定作方有權要求重作,修理,減少價款或退貨。
2.用定作方原材料完成工作的,合同應當明確規定原材料的消耗定額。定作方應按合同規定的時間、數量、質量、規格提供原材料。承攬方對定作方提供的原材料要按合同規定及時檢驗,不符合要求的,應立即通知定作方調換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件。
3.原材料等物品交(提)日期計算,參照第七條規定執行。)
第四條 技術資料,圖紙提供辦法:
1.承攬方在依照定作方的要求進行工作期間,發現提供的圖紙或技術要求不合理,應當及時通知定作方;定作方應當在規定的時間內回復,提出修改意見。承攬方在規定的時間內未得到答復,有權停止工作,并及時通知定作方,因此造成的損失,由定作方賠償。
2.承攬方對于承攬的工作,如果定作方要求保密,應當嚴格遵守,未經定作方許可不得留存技術資料和復制品。
3.定作方應當按規定日期提供技術資料,圖紙等。)
第五條 價款或酬金:
價款或酬金,按照國家或主管部門的規定執行,沒有規定的由當事人雙方商定。
第六條 驗收標準和方法:
1.按照合同規定的質量要求,圖紙和樣品作為驗收標準。
2.定作方應當按合同規定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物或項目,應當由雙方協商,在合同中規定保證期限。保證期限內發生問題,除定作方使用或保管不當等原因而造成質量問題的以外,由承攬方負責修復或退換。
3.當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發生爭議時,可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。
第七條 交(提)貨的時間和地點:
1.交(提)定作物期限應當按照合同規定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應當在事先與對方達成協議,并按協議執行。
2.交(提)定作物日期的計算:承攬方自備運輸工具送交定作物的,以定作方接收的戳記日期為準;委托運輸部門運輸的,以發運定作物時承運部門簽發戳記日期為準;自提定作物的,以承攬方通知的提取日期為準,但承攬方在發出提取定作物的通知中,必須留給定作方以必要的途中時間;雙方另有約定的,按約定的方法計算。
第八條 包裝要求及費用負擔:_____________________________________
第九條 運輸辦法及費用負擔:_____________________________________
第十條 結算方式及期限:_________________________________________
第十一條 其他:
1.根據國家有關規定,定作方可向承攬方交付定金。定金數額由雙方協商確定。定作方不履行合同的,無權請求返還定金。承攬方不履行合同的,應當雙倍返還定金。
2.根據國家有關規定,經當事人雙方約定,定作方可向承攬方給付預付款。承攬方不履行合同的,除承擔違約責任外,必須如數返還預付款。定作方不履行合同的,可以把預付款抵作違約金和賠償金;有余款的可以請求返還。
第十二條 承攬方的違約責任:
1、未按合同規定的質量交付定作物或完成工作,定作方同意利用的,應當按質論價;不同意利用的,應當負責修整或調換,并承擔逾期交付的責任;經過修整或調換后,仍不符合合同規定的,定作方有權拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。
2、交付定作物或完成工作的數量少于合同規定,定作方仍然需要的,應當照數補齊,補交部分按逾期交付處理;少交部分定作方不再需要的,有權解除合同,因此造成的損失由承攬方賠償。
3、未按合同規定包裝定作物,需返修或重新包裝的,應當負責返修或重新包裝,并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規定造成定作物毀損,滅失的,由承攬方賠償損失。
4、逾期交付定作物,應當向定作方償付違約金_________元;(合同中無具體規定的,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定,按逾期交付部分的價款總額計算,向定作方償付違約金)以酬金計算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。未經定作方同意,提前交付定作物,定作方有權拒收。6、異地交付的定作物不符合合同規定,暫由定作方代保管時,應當償付定作方實際支付的保管,保養費。
7、實行代運或送貨的定作物,錯發到達地點或接收單位(人),除按合同規定負責運到指定地點或接收單位(人)外,并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。
8、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應當償付定作方因此造成的損失。
9、未按合同規定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗,或經檢驗發現原材料不符合要求而未按合同規定的'期限通知定作方調換,補齊的,由承攬方對工作質量,數量承擔責任。
10、擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件,定作方有權拒收,承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理,應當按定作方要求辦理,并承擔逾期交付的責任。
第十三條 定作方的違約責任:
1、中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等,應當賠償承攬方因此造成的損失。3、未按合同規定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作,承攬方有權解除合同,定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,定作方應當償付承攬方停工待料的損失。
4、超過合同規定期限領取定作物的,除按本條第五款規定償付違約金外,還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養費。定作方超過領取期限六個月不領取定作物的,承攬方有權將定作物變賣,所得價款在扣除報酬、保管、保養費后,退還給定作方;變賣定作物所得少于報酬、保管、保養費時,定作方還應補償不足部分;如定作物不能變賣,應當賠償承攬方的損失。
5、超過合同規定日期付款,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定向承攬方償付違約金;以酬金計算的,每逾期一天,按酬金總額的千分之一償付違約金。
6、無故拒絕接收定作物,應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。
7、變更交付定作物地點或接收單位(人),承擔因此而多支出的費用。
第十四條 不可抗力
在合同規定的履行期限內,由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,承攬方在取得合法證明后,可免予承擔違約責任,但應當采取積極措施,盡量減少損失,如在合同規定的履行期限以外發生的,不得免除責任;在定作方遲延接受或無故拒收期間發生的,定作方應當承擔責任,并賠償承攬方由此造成的損失。
第十五條 糾紛的處理:
加工承攬合同發生糾紛時,當事人雙方應協商解決;協商不成時任何一方可向合同管理機關申請調解,仲裁,也可以直接向人民法院起訴。
第十六條 本合同自_________年_________月_________日起生效,合同履行完畢即失效。本合同執行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,應由雙方共同協商,作出補充規定,補充規定與本合同具有同等效力。本合同正本一式二份,定作方和承攬方各執一份;合同副本一式_________份,交_________(如經簽證或公證,則應送簽證機關或公證機關)各留存一份。
定作方(蓋章):_________ 承攬方(蓋章):_________
代表人(簽字):_________ 代表人(簽字):_________
地址:_________ 地址:_________
電話:_________ 電話:_________
開戶銀行:_________ 開戶銀行:_________
帳號:_________ 帳號:_________
_________年____月____日 _________年____月____日
關于承攬加工合同范文合集 篇3
甲方:
乙方:
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他相關法律、法規,在自愿、平等、公正的原則下,雙方就本建設工程施工事項協商一致,達成一致,特訂立本合同。
一、程概況
1、工程名稱:輕型鋼架棚
2、工程地點:鎮平工業園區,華宇塑料制品有限公司
二、工程承包范圍
1、面積:61.3×44.3=2715.59平方,附工程詳單,見-3
2、承包方式:甲方出資,乙方承包工、料(本鋼架棚所有材料允許誤差±0.3mm)含土建。
3、工程造價165元/㎡,總造價448072.35元。
4、付款方式:合同簽訂后甲方預付總造價30%,柱子立起再付40%,驗收后再付25%,剩余5%工程完成后一年內全部付清。
5、土建工程結束后開始施工, 天交工。(備注:除不可抗拒外因素)。 年內保證維護正常使用。
6、在施工期間,乙方施工人員應由乙方全部投入保險,如發生工傷事故等事宜,由乙方從保險金中解決,不足部分由乙方承擔,甲方概不負責。
7、甲方負責水、路兩通及其費用,負責外圍治安秩序,乙方負責按施工圖施工和保證工程質量、工期與施工安全,乙方在施工期間,電費由乙方承擔,甲方負責協調。甲乙雙方應履行合同義務,如一方違約,應向對方支付三萬元的違約金。
本合同一式兩份,甲乙雙方各持一份,合同自簽訂之日起,即可生效。
甲方(蓋章):_______________ 乙方(蓋章):___________________
甲方代表簽名:_______________ 乙方代表簽名:___________________
地址:_______________________ 地址:___________________________
電話:_______________________ 電話:___________________________
傳真:_______________________ 傳真:___________________________
日期:______年______月_____日 日期:_______年_______月_______日
關于承攬加工合同范文合集 篇4
委托方:______________
簽訂地點:______________
承接方:________________
日期:_______年_______月_______日
依照《_____》、《加工承攬合同條例》、《廣告法》等有關法律法規的規定,經雙方協商,簽訂本合同,共同信守。
第一條:廣告承攬要求。
1.1項目(制作)
1.2廣告及活動內容及有關證件的名稱、編號
1.3發布地點或形式:______________
1.4顏色:______________
1.5規格或材料:______________
1.6刊播次數、起止日期及時間:
第二條:費用及支付方法
2.1費用
本次活動總金額為______________,(大寫圓整)
2.2結算方式和期限:
____________________________
第三條:驗收方式及時間:
______________
第四條:違約責任
4.1委托方中途廢止合同,向承攬方償付未履行部分廣告費10%的違約金;逾期支付廣告費用,每逾期一天,按所欠款項的1%償付違約金。
4.2承攬方不能完成合同規定的`工作,向委托方償付未履行部分廣告費10%的違約金;不能按期履行合同義務的,每逾期一天,按所欠款項的1%償付違約金。
4.3其他違約責任,按《加工承攬合同條例》執行。
第五條:糾紛解決方式
發生合同糾紛,雙方協商不成,按下列第(2)項規定辦理。
1.向地經濟合同_____機關申請_____;
2.向連云港市當地人民法院起訴。
第六條:雙方商定的其他事項:
第七條:附則
本合同有效期自_____年_____月_____日生效至_____年_____月_____日終止。
委托方:連云港之星汽車銷售有限公司承攬方:
單位名稱(蓋章)單位名稱(蓋章)
地址:______________地址:______________
委托代理人:______________委托代理人:______________
電話:______________電話:______________
關于承攬加工合同范文合集 篇5
訂做方(以下簡稱需方):
承攬方(以下簡稱供方):
訂做方委托承攬方加工 25米箱梁芯模 模板,根據《中華人民共和國合同法》規定,經雙方充分協商,特訂立本合同,以便共同遵守。
一、 標的物名稱、規格、數量、單價、金額:(此合同單價為稅前價)
品名 規格 數量 單位 重量(噸) 單價元/噸 價款(元) 備注
箱梁芯模 25米正交 2 套 11 7000 77000 約計重量
總計
總金額(大寫) 柒萬柒仟元整
二、 技術資料提供方法:需方提供標的物所需施工圖,按需方確認的標的物圖紙加工;
三、 質量要求:供方嚴格按圖紙加工,產品質量符合行業相關規范要求,并配合甲方的監督檢查;
四、 交貨地點:供方廠內驗收交貨;
五、 交貨時間:合同簽訂生效后, 第一套芯模10月8日交貨,第二套芯模10月13日 交貨。
六、 計量方式:需方以標的物加工過磅重量進行結算;
七、 結算方式:合同簽訂后需方預付材料款 貳萬伍仟_____ 元,需方在提取標的物時結清所提取標的物的剩余款項(以實際加工產品數量、品種為準)。
八、 標的物所有權自交付全部貨款時起轉移,但需方未履行支付價款全部貨款義務的,標的物仍屬于供方所有。
九、 運輸方式及到達站和費用負擔:汽運,施工現場,供方幫助配貨,供方承擔運輸費用.工地卸車及其它費用由需方承擔。
十、 本合同解除的條件:合同執行完畢或未付材料預付款。
十一、 違約責任:由違約方負責;
十二、 解決合同糾紛的方式:協商方式,如協商不成,提交仲裁委員會解決,或依法向人民法院起訴;
十三、 本合同自雙方簽字且預付材料款到帳之日起生效。本合同傳真件同樣有效。
十四、 本合同一式兩份,如有未盡事宜可另立合同附加件,與本合同具有同等法律效應。
訂 做 方 :
承 攬 方 :
簽訂時間:
關于承攬加工合同范文合集 篇6
甲方:_________國________公司,地址:________電話:________電傳:________法定代表人:________職務:________國籍:________
乙方:__________國________公司,地址:________電話:________電傳:________法定代表人:________職務:________國籍:________
雙方為開展來料加工業務,經友好協商,特訂立本合同。
第一條 加工內容
乙方向甲方提供加工________________套所需的原材料,甲方將乙方提供的原材料加工成產品后交付乙方。
第二條 交貨
乙方在合同期間,每個月向甲方提供________原材料,并負責運至________車站交付甲方;甲方在收到原材料后的________個月內將加工后的成品________套負責運至________港口交付乙方。
第三條 來料數量與質量
乙方提供的原材料須含____%的備損率;多供部分不計加工數量。乙方提供給甲方的材料應符合本合同附件一和規格標準。如乙方未能按時、按質、按量提供給甲方應交付的原材料,甲方除對無法履行本合同不負責外,還得向乙方索取停工待料的損失;乙方特此同意確認。
第四條 加工數量與質量
甲方如未能按時、按質、按量交付加工產品,在乙方提出后,甲方應賠償乙方所受的損失。
第五條 加工費
甲方為乙方進行加工的加工費,在本合同訂立時的________年為每套________幣________元;合同訂立第二年起的加工費雙方另議,但不得低于每套____幣____元;該加工費是依據合同訂立時中國國內和國外勞務費用而確定的,故在中國國內勞務費用水平有變化時,雙方將另行議定。
第六條 付款方式
乙方將不作價的原材料運交甲方;在甲方向乙方交付本合同產品前_______個月,由乙方向甲方開立即期信用證,支付加工費。
第七條 運輸與保險
乙方將原材料運交甲方的運費和保險費由乙方負責;甲方將本合同產品送交乙方的運費和保險費由甲方負責。
第八條 不可抗力
由于戰爭和嚴重的自然災害以及雙方同意的其他不可抗力引起的事故,致使一方不能履約時,該方應盡快將事故通知對方,并與對方協商延長履行合同的期限。由此而引起的損失,對方不得提出賠償要求。
第九條 仲裁
本合同在執行期間,如發生爭議,雙方應本著友好方式協商解決。如未能協商解決,提請中國________仲裁機構進行仲裁。仲裁適用法律為:
1.中華人民共和國加入的國際公約、條約;
2.中華人民共和國法律;
3.在中國法律無明文規定時,適用國際通行的慣例。
仲裁裁決為終局裁決,仲裁費用由敗訴一方承擔。
第十條 合同有效期
本合同自簽字日起生效。有效期到本合同規定的________套由甲方加工的成品交付乙方,并收到乙方含加工費在內的全部應付費用時終止。
第十一條 合同的續訂
本合同有效期屆滿之前________月,如一方需續訂合同,可以向對方提請協商。
第十二條 合同文本與文字
本合同正本一式____份,甲乙雙方各執一份。
本合同以中、____兩國文字書就,兩國文字具有同等效力。
第十三條 其他
1.甲方為交付乙方產品而耗用的包裝、輔料、運輸及保險等項開支,在加工費以外收取,但這些費用不超過每套合同產品的____%.
2.甲方收到原材料后,應按乙方提供的技術標準,對其規格、品質進行驗收。如乙方提供的原材料不符合標準,或數量不足,在甲方向乙方提出檢驗報告后,乙方負責退換或補足。
第十四條 合同條款的變更
本合同如有未盡事宜,或遇特殊情況需要補充、變更內容,須經雙方協商一致。
甲方:________________乙方:________________
代表:________________代表:________________
____年____月____日____年____月____日
關于承攬加工合同范文合集 篇7
甲方: (委托方)
乙方: (承攬方)
經甲乙雙方協議,就有關承攬加工事宜,擬結本合同,以茲雙方信守。
一、產品名稱及加工數量。
名稱:不銹鋼水泥焊接軌道板。數量:附加工圖紙36份,按圖紙數量要求加工。以上產品由甲方委托乙方才承攬加工。
二、相關事宜:
1、由甲方提供相應產品的原材料至乙方指定加工場所。乙方按產品圖紙規定要求進行加工,其產品質量必須符合技術文件規定要求。
2、甲方委派質檢代表跟蹤乙方加工過程及時解決質疑問題。乙方加工過程的切削余料由甲方回收。產品出廠的運輸費用由乙方承擔,(甲方提供適當的運輸車輛及司機,乙方承擔油料耗費及搬運事宜)
3、產品出廠前由甲方委派代表按圖紙規定要求全面驗收,其不合格損失由乙方承擔。
4、加工后的'變形度由乙方按圖紙要求校正。
三、時間要求:
自甲方提供原材料之后起,乙方在30天內全部按數完成該批產品加工合同,如甲已雙方各自遇到不可抗拒的事件而影響到材料提供及加工阻力時,必須提前通知對方,協商解決。
四、加工費用:
該項目合同總體加工費用20萬元,由甲方承擔增值稅務,甲乙雙方不得中途變更。
五、付款方式:
乙方交付產品后,甲方一次性付款,剩余作為質量保證金至業主最終驗收合格后,甲方在一個月內全部付清余額,如甲方違約,則按日向乙方支付2%的違約金。
六、其他事宜:
本合同在履行過程中發生爭議時,由甲方協商解決,如雙方達不成協議,可提交仲裁機構解決。
在合同中的未盡事宜,雙方可共同協商補充。本合同自雙方簽定之日起生效,一式兩份,甲乙雙方各執一份。
甲方:蓋章:
簽約人:職務:電話號碼:
已方:蓋章:
簽約人:職務:電話號碼:
關于承攬加工合同范文合集 篇8
訂立合同雙方:
定作人:________(以下簡稱甲方)定作人法定代表(負責)人:________簽約人:________定作人承辦單位:________聯絡人:________聯系電話:________定作人機構地址:________傳真電話:________
承攬人:________(以下簡稱乙方)承攬人法定代表(負責)人:________簽約人:________定作人承辦單位:________聯絡人:________聯系電話:________定作人機構地址:________傳真電話:________
根據《中華人民共和國合同法》以及我國現行的有關法律、法規,按省局要求,雙方議定乙方承攬甲方報刊亭的加工與安裝,此項承攬合同雙方本著平等、公平、互惠的原則,訂立如下合同條款:
第一條標的
乙方承攬甲方所需報刊亭的加工與安裝合同標的額為:_____萬元。
第二條制作報刊亭的數量、規格、價格(價款單位:每個/人民幣萬元)
注:整個承攬加工合同按每個報刊亭的單價為結算價,該結算價格含:包工、包料、包裝運輸、安裝費、及其他相關的稅費。
第三條加工、制作與安裝、要求
1、報刊亭安裝后穩定、可靠,空間利用充分,使用面積不小于_____平米。
2、使用材料:所有外表面使用大于_____mm厚不銹鋼板,結構采用不銹鋼柱、不銹鋼方鋼骨架,透明部分不少于_____%,使用_____mm弧型熱彎加強度有機玻璃,頂部硬塑料玻璃鋼壓模一次成型,內設圖書報刊架。附件包括:推拉窗、電源接線板、電表一塊,藍色陽光板封頂,并有通風口一處。
第四條驗收標準和方法
①、乙方將報刊亭樣品(按照甲方要求的規格、材質)制作成品后,交甲方進行初驗,初驗合格后方可生產。
②、甲方驗收采用樣品驗收與成品交付驗收相對比,也可采取隨機抽驗。
第五條交貨時間和地點及包裝運輸要求
①、交貨時間:乙方必須保證在_____年_____月_____日前全部交貨。
②、交貨地點:乙方負責送到甲方指定的安裝位置,并安裝完畢。
③、包裝運輸:乙方在交貨時,應對成品進行包裝,并保證信報箱在運輸過程中不被損壞,如有損壞或變型、劃漆等由乙方負責保修。
第六條報刊亭安裝及驗收與售后服務
①、乙方對制作的報刊亭進行安裝;
②、經乙方安裝的報刊亭,必須經甲方驗收,遇有驗收不合格的,乙方應在_____日內予以整改,不予整改、或兩次整改不合格的甲方按該報刊亭價值扣除_____%做為另行維修費用,并不返還乙方(按雙方預定的標準和技術要求驗收);
③、乙方承諾為甲方制作的報刊亭因質量出現問題,_____年內免費進行保修,超過_____年或屬甲方原因損壞進行維修的,需付工本費;
④、乙方承諾對甲方使用的報刊亭進行終身維護。
第七條結算方式、期限及安裝費用
①、甲、乙雙方簽訂的合同生效后15日內,甲方應向乙方指定的帳戶撥付合同標的額30%的預付款。
②、乙方交貨后15日內,甲方再向乙方帳戶撥付合同標的額30%的價款,累積達到合同標的額的60%。
③、乙方按期安裝完畢,并經甲方驗收合格后15日內,甲方再向乙方指定的帳戶撥付合同標的'額35%的價款,累積達到合同標的額的95%。
④、剩余的合同標的額5%(_____元)價款,作為乙方向甲方預留的質量保證金,一年后經甲方正常使用確無質量問題,甲方主動將乙方剩余的質量保證金,一次性撥付乙方。
第八條甲方違約責任
①、甲方在乙方為其制作報刊亭期間隨意改變數量或到貨無故拒收,甲方支付乙方合同的標的額_____‰的違約金;
②、甲方未按合同規定時限向乙方撥付貨款,每逾期一天,除補交貨款外,應向乙方支付_____‰的違約金。
第九條乙方違約責任
①、乙方未按甲方的質量要求,隱瞞原材料的缺陷、使用不符合合同規定的原材料、偷工減料、以次充好等,甲方除按質論價外,甲方從應撥付乙方合同貨款中扣除_____‰違約金;
②、乙方不得以任何方式轉包或分包,如發現轉包或分包,甲方有權終止合同,由此造成的經濟損失由乙方承擔;
③、乙方未按合同要求的時間交付報刊亭,每逾期一天,甲方從應撥付乙方合同貨款中扣除_____‰的違約金。
第十條糾紛的處理
當事人從下列兩種方式中選擇第_____種方式,作為本合同爭議的解決方式。
①、因履行本合同發生的爭議,由當事人協商解決,協商不成的,提交邯鄲仲裁委員會仲裁;
②、因履行本合同發生的爭議,由當事人協商解決,協商不成的,依法向人民法院起訴。
第十一條附則
①、本合同一式四份,甲、乙雙方各執兩份,自雙方簽字蓋章之日起生效。合同履行期間,甲、乙任何一方不得隨意變更和解除合同。
②、合同執行過程中甲、乙雙方對具體制作報刊亭數量有變更的以書面文字通知為準,口頭通知無效,報刊亭規格的變動以雙方共同協商后,作出補充條款為準,補充條款與本合同具有同等效力。
甲方:________乙方:________
簽約人:________簽約人:________
簽約地點:________
簽約日期:年月日
關于承攬加工合同范文合集 篇9
定作方:____________________
承攬方:____________________
簽訂地點:____________________
簽訂時間:____________________
一、加工標的
貨物名稱:____________________型號:____________________
面料:____________________顏色:____________________
單位數量:____________________單價:____________________
總金額:____________________交貨地點及期限:____________________
交期:____________________ 出口國:____________________
合計人民幣____________________,(大寫)____________________,按實際金額結算( 單價含線、稅 、封箱帶)
二、定作方提供材料(若定作方提供材料,則必須填寫)
材料質量:____________________數量:____________________
提供 日期:____________________定額:____________________ (面料,里料一律按定單數量到位。)
三、承攬方應當在收到定做人提供的材料后應立即組織人員依據行業標準進行檢驗,提出異議期限為7天;定作方委托承攬方采購面料、里料、輔料的,承攬方對所采購物品的質量負責,應該得到定作方的書面確認方可開裁。
四、加工物品的技術標準及質量以定作方指示書、確認樣的要求為準。物品加工其他特別質量要求:按相應的出口產品的檢驗標準和SN/T1649 的標準驗收。
五、承攬方發現定作方提供的圖紙、技術要求不合理的,應在3 日內向定作方提出書面異議,否則由此造成的損失由承攬方負責,定作方應在收到書面異議后的7 日內答復。
六、加工物品的包裝按定作方的要求。
七、未經定作方書面同意,承攬方不得擅自將合同所約定的`定作任務或部分定作任務轉移給第三方完成,否則將構成違約,定作方有權隨時解除合同,給定作方造成的損失由承攬方賠償。
八、承攬方負責將定作物品送至定作方指定的地點。(定做方自提)
九、承攬方應該在貨物生產完成后、出運前組織進行驗收,驗收標準為客戶最終確認樣及確認意見標準。由于承攬方逾期交貨、貨物的質量問題等原因引起的索賠和其他責任由承攬方承擔(包括但不限于:客戶索賠、因交貨期推遲而引起的空運費等)。
十一、付款方式:內部結算。
十二、其他約定事項:
1、在加工制作期間,定做方有權隨時進入承攬方的工作現場進行必要的監督檢查,
2、雙方對質量標準確認以封樣為準,雙方各保留封樣,由承攬方無償提供。
3、若由定作方提供原材料的,加工任務完成后,承攬方必須將剩余面料、二等衣服等送達到定作方指定地點。
4、用料按定作方要求,超出不允許裁剪,按最省的排料。
5、最終產品質量必須通過定作方驗收,由于承攬方原因造成定作方二次加工、二次出運和退貨索賠等一切損失均由承攬方承擔。
十三、違約責任:任何一方違約的應承擔違約責任,除應承擔因違約給非違約方造成的一切損失外還應賠付合同價款30 %的違約金。
十四、合同一式兩份,雙方各執一份,自簽訂之 日起立即生效,如有糾紛,雙方協商解決,協商不成,任何一方均可向定做方所在地法院起訴。
十五、未盡事項雙方協議解決。
定做方:____________________
______年____月____ 日
承攬方 :____________________
______年____月____ 日
關于承攬加工合同范文合集 篇10
訂做方(以下簡稱需方):_________________
承攬方(以下簡稱供方):_________________
訂做方委托承攬方加工25米箱梁芯模模板,根據《_____________》規定,經雙方充分協商,特訂立本合同,以便共同遵守。
一、標的物名稱、規格、數量、單價、金額:(此合同單價為稅前價)
二、技術資料提供方法:需方提供標的物所需施工圖,按需方確認的標的物圖紙加工;
三、質量要求:供方嚴格按圖紙加工,產品質量符合行業相關規范要求,并配合甲方的監督檢查;
四、交貨地點:供方廠內驗收交貨;
五、交貨時間:合同簽訂生效后,第一套芯模________月________日交貨,第二套芯模________月________日交貨。
六、計量方式:需方以標的物加工過磅重量進行結算;
七、結算方式:合同簽訂后需方預付材料款________元,需方在提取標的物時結清所提取標的物的剩余款項(以實際加工產品數量、品種為準)。
八、標的物所有權自交付全部貨款時起轉移,但需方未履行支付價款全部貨款義務的,標的物仍屬于供方所有。
九、運輸方式及到達站和費用負擔:汽運,施工現場,供方幫助配貨,供方承擔運輸費用.工地卸車及其它費用由需方承擔。
十、本合同解除的條件:合同執行完畢或未付材料預付款。
十一、違約責任:由違約方負責;
十二、解決合同糾紛的方式:協商方式,如協商不成,提交_____委員會解決,或依法向人民法院起訴;
十三、本合同自雙方簽字且預付材料款到帳之日起生效。本合同傳真件同樣有效。
十四、本合同一式兩份,如有未盡事宜可另立合同附加件,與本合同具有同等法律效應。
訂做方:________________承攬方:________________
單位:________________單位:________________
法定代理人:________________法定代理人:________________
委托代理人:________________委托代理人:________________
電話:________________電話:________________
開戶行:________________戶名:________________
帳號:________________卡號:________________
郵編:________________郵編:________________
簽訂時間:________________
關于承攬加工合同范文合集 篇11
機械零件承攬加工合同
甲方: (定作方)
地址:___工業城
法定代表人:
營業執照證號:
乙方: (承攬方)
地址:
法定代表人:
營業執照證號:
合同編號: 合同簽訂地:____工業城內
乙方是為甲方加工 _____________所需零部件的生產廠家,雙方本著互惠互利,友好合作的原則,為明確雙方權利和義務,特訂立本合同。
一、 本合同所指加工行為是:
甲方向乙方下達加工訂單,由乙方按照甲方提供之加工圖紙、技術指標、質量標準、驗收標準及其它約定條件,加工產品并送貨至甲方指定地點,經甲方驗收合格后,甲方支付加工費給乙方的行為。
二、 本合同所指加工之零部件見下表:
甲方企業物料代碼 產品品名 、規格 單位 單價 備 注
1. 根據生產實際情況,增加上表以外的同類型零部件加工,雙方可簽訂補充協議。
2. 本合同所指加工之零部件以下簡稱“加工零部件”
三、 加工零部件的技術標準(包括質量要求):
甲方企業物料代碼 產品品名 規格 技術標準或要求
備 注
四、 加工零部件價格及加工費的確定:
1. 乙方加工零部件的價格,由雙方依據《報價核算表》確認,該價格自確認之日起生效。因市場價格的變動或其它原因,需要調整價格的,按該程序重新確認,之前仍按原價格執行。
2. 為確保甲乙雙方長期有效的合作關系,乙方提供給甲方的加工零部件必須最具市場競爭力。如乙方銷售與加工零部件類似的產品給其它客戶,則乙方必須保證加工零部件與這些類似產品相比價格最低;在其它廠家能以比乙方更低的價格提供相同質量的加工零部件時,甲方有權要求乙方在保證質量的前提下,將價格調整到與其它廠家相同或更低。乙方在甲方提出要求之日起15天內不予調整價格也不能合理說明原因的,甲方可以終止本合同的履行。
3. 加工費計算方法:
(1) 對甲方提供的原材料、零部件,應在核定加工零部件價格基礎上,扣除甲方提供之原材料、零部件價格,余額為乙方的加工費。
(2) 由甲方提供原材料、零部件的,乙方必須按照甲方規定的程序到甲方指定倉庫辦理領料手續,領取物料并按照甲方規定之原材料、零部件損耗標準進行加工,超過規定標準,造成甲方原材料、零部件損失的,甲方有權直接從乙方加工費中扣除。
五、 加工訂貨:
1. 甲方向乙方下達訂單,乙方接受:
(1) 甲方以傳真或電腦下單(下同)的形式向乙方發出《委外加工生產通知單》訂貨,乙方確認訂單的具體要求后回傳,該訂單作為甲方向乙方訂貨的依據。
(2) 電話通知訂貨。但訂購的貨值或甲方提供給乙方加工的材料貨值必須在5000元人民幣以下,同時,甲方必須填寫《電話通知訂貨記錄》,作為電話訂貨或更改訂單的原始記錄憑證。
2. 因甲方的生產計劃變動,要求更改訂貨時,乙方接受:
(1) 甲方向乙方發出《加工訂單更改通知單》或取消原《委外加工生產通知單》從新發出《委外加工生產通知單》,乙方確認后回傳。
(2) 電話通知更改。但更改的貨值必須在______元人民幣以下。
3. 如甲方通知取消訂單:
(1) 訂貨當天通知取消的,訂單取消。
(2) 在一個貨期段內(非訂貨當天)通知取消的,乙方在接到通知時應立刻停止該訂單的生產,并將己生產數量如實反映甲方,經核實是在乙方生產力范圍內的數量,甲方僅負責安排此數量已生產的加工零部件的使用,協助乙方消化為該訂單生產的正常備料。
4. 乙方需領用甲方提供的原材料、零部件,于訂單下達之日,憑甲方訂單按本合同第三條規定辦理領料手續。
六、 加工零部件的包裝、運輸與交貨:
1. 加工零部件的包裝,按甲方企業技術規定執行:_______________________________;
2. 包裝物標識規定:_________________________________________________________;
3. 如某加工零部件沒有甲方的企業技術規定則按國家有關規定或采用適宜運輸與保證質量的包裝。
4. 乙方必須按合同及訂貨單的要求將加工零部件送至甲方指定倉庫,運輸、裝卸費用自負。送貨時應包裝完整,標識明確,規格統一,并在送貨單上注明甲方制訂的物料碼、名稱規格、數量、單位及生產廠的合格證。
5. 甲方收到乙方的加工零部件時,經檢驗合格開具合格檢驗報告后,開具《收料單》。
6. 甲方負責乙方要求回收的加工零部件包裝物的保護并統一地點存放。乙方應在七(7)天內將加工零部件的包裝物運走,否則,對包裝物的任何問題甲方不負責。
七、 雙方就合同產品所需模具,約定如下:
1. 圖紙的設計與提供:乙方進行圖紙的設計開發,圖紙及技術資料需經甲方確認,費用由乙方承擔。
2. 模具的制造及其費用承擔:由乙方承擔;
3. 模具的驗收及其標準:由甲方或甲方確認的圖紙及零件檢驗標準確定。
4. 模具的使用、維修、保養及費用承擔:由乙方承擔;
5. 模具的知識產權:甲方所有;
6. 模具的所有權:甲方所有。
八、 知識產權保護
1. 按照雙方簽訂的《知識產權保護協議》規定執行,有商標許可的,還須簽訂《商標使用許可合同》。
九、 產品技術、質量標準與控制
1. 合同生效后 日內,甲方應向乙方提供相關圖紙、檢驗標準及下列文件、資料:
(1)
(2)
(3)
2. 產品質量控制:
(1) 乙方須先按甲方提供的相關資料、首樣等要求,制作樣品,并經甲方檢驗合格后,進行小批量生產。小批量產品質量經甲方檢測合格確認后,才能進入批量生產。
(2) 甲方有權向乙方派駐技術管理人員并對乙方的產品、材料、零部件及生產裝配過程隨時進行抽檢;乙方應予配合,并免費安排住宿。甲方及時將每次抽檢、驗收結果通報乙方,以幫助乙方解決質量問題。
(3) 甲方原則上每年一次派具內審資格人員對乙方的質保體系進行檢查評審,并出具由甲方管理者代表簽發的審廠報告,乙方有責任按照質保體系要求配合甲方進行工廠審查,并對甲方提出的不合格項目及時進行整改。甲方針對乙方質保體系中的不合格項進行二次評審,如仍未達到要求,則可中止或終止本合同。
(4) 乙方同意將加工零部件之主要原材料及關鍵零配件供應商名單及價格之詳細書面資料送甲方備案,乙方更改零配件及其供應商前必須經甲方書面確認并報甲方備案。乙方已通過3C認證的產品品種,零部件不得更改。
(5) 一般情況下,乙方可在甲方推薦的供應商范圍內選擇,也可選擇符合甲方質量要求的其它供應商,但應向甲方提供該供應商生產的關鍵零配件足夠檢驗數量的樣品,經甲方檢測合格并書面確認、封樣交甲方后,方可采購并投入生產。
(6) 雖然甲方根據經驗或樣品檢測結果向乙方推薦供應商,或者同意了乙方選定的供應商,或者借甲方名義采購原材料、零配件后向乙方提供,或對加工零部件進行了檢驗。但是甲方的認可或受托購買行為并不代表乙方進貨質量控制責任的免除,由乙方對所采購零配部件的質量承擔責任。雖然甲方進行了上述質量檢驗與控制活動,但甲方不對加工零部件的質量承擔任何責任,由乙方承擔全部的產品質量責任。
3. 質量整改
(1) 同一型號的加工零部件,乙方若連續出現二次不合格,甲方可發出整改通知書,并可應乙方要求,派出技術檢驗人員予以幫助,但其費用由乙方支出,經整改仍不合格的,甲方有權終止與乙方之間的合同履行。
4. 產品技術、質量與控制,不合格品與產品質量事故的處理適用雙方簽訂的《質量保證協議書》。
十、 加工費的結算
1. 加工費的結算方式為:每月二十五(25)日前結清截止上月二十五(25)日檢驗合格的加工零部件之加工費,扣除加工費__________作為質量保證金,乙方根據余額開具發票,甲方以三(3)個月承兌匯票的.方式支付加工費(乙方如要求將承兌方式改為現匯支付,由乙方不低于月息0.28%貼息給甲方)。
2. 質量保證金于雙方終止業務來往的 年內結清。第一年結算_______%,第二年結算________%,第三年結算____________%。
十一、 驗收方法
1. 甲方自合同物料入庫之日起七個工作日內完成驗收,驗收標準與手段按照本合同第三條的規定或行業通行標準或國家標準執行。雙方如對質量問題產生爭議的,按甲方所在地質量監督檢查機關檢測結果為準。
十二、 對加工零部件提出異議的時間和辦法
1. 甲方在驗收過程中,如果發現加工零部件的品種、型號、規格、花色和質量不符合規定,應妥為保管并在 天內向乙方提出書面異議。書面異議中,應說明合同號、運單號、車或船只、發貨和到貨日期;不符合規定的加工零部件的名稱、型號、規格、花色、標志、牌號、批號、合格證或質量保證書號、數量、包裝、檢驗方法和檢驗情況;提出不符合規定的加工零部件的處理意見。在付款期內,甲方有權拒付不符合合同規定部分的貨款。
2. 乙方在接到需方書面異議后,應在___________天內負責處理,否則即視為默認甲方提出的異議和處理意見。
3. 加工零部件在用于甲方生產的過程中出現質量問題,乙方應對此負全部責任,甲方負責協助。造成甲方無法正常使用的加工零部件,乙方應負責退、換。由此引起所涉及之加工費無法按時付款的,甲方不承擔任何責任,但由此造成甲方不能生產或延誤的,其損失由乙方承擔賠償責任。
4. 加工零部件出現售后質量問題的,由甲方將存在問題的產品提交甲方所在地質量監督檢查機關檢測,報告確認屬乙方責任的,由乙方承擔全部責任。
十三、 乙方違約責任:
1. 乙方不能按時、按質、按量交貨的,根據不同情況進行處理,具體如下:
(1) 因質量問題批次檢驗不合格退貨的,扣罰當批貨值的5%,但不低于_____元,不高于____元;在甲方通知乙方后,乙方做出返工、挑選、重新生產或其它手段在原訂單要求的交貨期內重新提交合格之加工零部件;不能在原訂單要求的交貨期內重新提交合格之加工零部件品的,應及時知會甲方,并按第(4)條接受扣罰。
(2) 因質量問題批次檢驗不合格讓步接收的,扣除當批貨值的10%;
(3) 因批次或零星不合格(料廢)造成停工、返工或全檢的,按未能按期按量交貨造成停工處理,按50元/工時累計扣罰,物料損失由乙方負責;
(4) 未能按期、按量交貨或不合格造成計劃調整的,扣罰違約金_____元/次;
(5) 未能按期、按量交貨或不合格造成出貨延誤,批次或零星不合格(料廢)造成出貨延誤的,扣罰違約金_______元/次,損失另計;
(6) 故意將不合格的加工零部件混放在合格品中,或明知是不合格品卻冒充合格品的,扣罰_______元以上的違約金,情節嚴重的除罰款外取消供應商資格;
(7) 未經確認,私自更換、更改原材料、零部件規格型號或供應廠家,扣罰____元以上的違約金,情節嚴重的除罰款外取消供應商資格;
(8) 送貨實物數量或重量不足,扣除欠貨價值10~100倍的違約金;
2. 乙方所交的加工零部件品種、型號、規格、花色、質量不符合合同規定的,除按以上進行扣罰,乙方還必須負責包換或包修,并承擔修理、調換或退貨而支付的實際費用。乙方不能修理或者不能調換的按不能交貨處理。
3. 乙方因加工零部件的包裝不符合合同規定,除按以上進行扣罰,乙方必須返修或重新包裝的,乙方應負責返修或重新包裝,并承擔支付的費用。甲方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,乙方應當償付甲方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合規定造成加工零部件損壞或滅失的,乙方應當負責賠償。
4. 乙方提前交貨的、多交的和品種、型號、規格、花色、質量不符合合同規定的加工零部件,甲方在代保管期內實際支付的保管、保養等費用以及非因甲方保管不善而發生的損失,由乙方承擔。
5. 乙方提前交貨的,甲方接貨后,仍可按合同規定的交貨時間付款;合同規定自提的,甲方可拒絕提貨。乙方逾期交貨的,乙方應在發貨前與甲方協商的,甲方仍需要的,乙方應照數補交,并負逾期交貨責任;甲方不再需要的,應當在接到乙方通知后15天內通知乙方,并自動解除乙方未按時完成部份的訂購計劃。
6. 加工零部件錯發到貨地點或接貨人的,乙方除負責應運交合同規定的到貨地點或接貨人外,還應承擔甲方因此多支付的一切實際費用和逾期交貨的違約金,并承擔由此增加的費用。
十四、 甲方的違約責任
1. 甲方逾期付款的,應按照中國人民銀行有關延期付款的規定向乙方償付逾期付款的利息。
2. 甲方無正當理由拒絕接貨的,應當承擔由此造成的損失;甲方如錯填到貨地點或接貨人,應當承擔乙方因此所受的損失。
十五、 合同的變更、解除:
1. 合同期內,甲乙任何一方經協商一致均可變更或解除本合同。如有《民法典》解除合同條件的情況出現,均可解除合同。
2. 乙方連續或累計二個月未能按時交貨的,或生產的合同產品發生重大質量事故的,甲方有權解除本合同,并有權要求乙方賠償由此給甲方造成的損失。
3. 合同因任何原因而解除,乙方應在30天內將甲方所有為履行本合同而提供乙方使用的物品和材料,包括但不限于模具、商標標識、技術資料、供應商名單等,歸還甲方。
十六、 不可抗力
1. 甲乙雙方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同時,應及時向對方通報不能履行或不能完全履行的理由,在取得有關主管機關證明以后,允許延期履行、部分履行或者不履行合同,并根據情況可部分或全部免予承擔違約責任。
十七、 其他
1. 按本合同規定應該償付的違約金、賠償金、保管保養費和各種經濟損失,應當在明確責任后十天內,按銀行規定的結算辦法付清,否則按逾期付款處理。但任何一方不得自行扣發加工零部件或其他貨物來充抵。
2. 本合同一式叁份,甲方二份,乙方一份。經雙方簽字并加蓋合同專用章后生效,有效期自______年____月____日到____年____月____日,或終止于合同完全履行或其他解除事由出現時。
3. 執行本合同發生爭議,由雙方協商解決。協商不成,雙方同意由甲方所在地人民法院管轄。
4. 雙方簽訂的《質量保證協議》、《業務交往若干問題備忘錄》、《商標使用管理合同》、《知識產權保護協議》為本合同的附件。
十八、 其他需約定事項:
1. ____________________________________________________________________________
2. ____________________________________________________________________________
3. ____________________________________________________________________________
4. ____________________________________________________________________________
5. ____________________________________________________________________________
甲方: 乙方:
授權代表: 授權代表:
日期:____年____月____日 日期:_____年_____月____日
關于承攬加工合同范文合集 篇12
定做方:__________(稱甲方)
承攬方:__________(稱乙方)
根據《_____》規定,結合本工程的實際情況,雙方經友好協商簽訂本合同,以共同遵守。
一、加工制作內容:
1.制作內容:
主鋼構:鋼梁.H(400~800)_________200_________6_________9.35。材質為Q235。鋼構必須進行除銹。刷中灰面添一道、中灰底漆(防銹漆)一道。
二、合同價格及結算方式:
1.合同造價按_____/噸。合同總價款為_____,以實際決算為準。(貨款可以用現金或承兌付給。)
2.合同簽訂三日內甲方付款
3.提貨:
(1).第一次送齊二十八架鋼架,甲方不付貨款,提第二次貨時付清前次貨款,依次類推,至此全部提清,最后一次提貨時甲方全部付清貨款。
4.結算方式:按合同規定及甲方圖紙制作,成品按理論重量進行決算。
三、質量要求:
乙方必須按照國家現行鋼結構制作、驗收規范(鋼結構工程施工質量驗收規范GB50205-20_________)認真加工制作,確保構件質量達到鋼結構規范要求。
四、交貨地點和時間:
1.交貨地點:甲方在乙方廠房內提貨;運費由甲方負責,裝車由乙方負責。
2.交貨時間:
五、包裝及運輸:
1.乙方負責裝車。裝車時應按照規范要求進行裝運,要求運輸公司使用足夠數量的墊木,盡量避免運輸過程中出現構件變形、油漆損傷,裝車費含在合同價內。
2.甲方負責運輸,運輸標志應按甲方要求實施(具體由甲方再出發運前另行交底)。
3.運輸費用由甲方承擔,構件到位后甲方負責卸車。
六、雙方權利及義務:
1.甲方向乙方提供完整的構建加工圖紙一套,并簽字認可。由乙方認真完善后按照甲方圖紙進行加工制作。
2.甲方應對乙方加工制作過程中的疑問及時給予解答,并提供修改和變更通知。否則由此引起的工期延誤以順延。
3.乙方必須接受甲方的質量監督檢驗,不得擅自外協加工,乙方應按甲方委派的現場質量監理的合理要求制作,發現問題及時糾正。
4.甲方如現場發現質量問題及時通知乙方進行整改,乙方接到通知后24小時內趕到現場協助解決。
5.乙方質量問題導致返工,乙方負責修復,并承擔返工費及直接費用。
七、違約責任:
按《_____》相關規定執行。
八、合同糾紛處理方式:
甲乙雙方在合作過程中,如發生糾紛,應由雙方友好協商解決,協商不成,則由提交當地_____委員會_____。
九、附則:
1.本合同
2.本合同由甲乙雙方簽字蓋章,甲方定金到賬后生效。此合同有效期為_____年_____月_____日至_____年_____月_____日。
3.未盡事宜,雙方協商解決或另立補充合同。
甲方(蓋章):乙方(蓋章):
委托代理人:__________委托代理人:__________聯系方式:__________聯系方式:__________
開戶行:__________開戶行:__________
賬號:__________賬號:__________
關于承攬加工合同范文合集 篇13
承攬方:____________________________________
定作方:____________________________________
定作方委托承攬方加工____________,經雙方充分協商,特訂立本合同,以便共同遵守。
第一條加工成品__________________________________________
第二條加工成品質量要求________________________________________________
第三條原材料的提供辦法及規格、數量、質量
1、(用承攬方原料完成工作的),承攬方必須依照合同規定選用原材料,并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規定的原材料而影響定作質量時,定作方有權要求重作、修理、減少價款或退貨。
2、(用定作方原材料完成工作的,應當明確規定原材料的消耗定額)。定作方應按合同規定的時間、數量、質量、規格提供原材料,承攬方對定作方提供的原材料要按合同規定及時檢驗,不符合要求的,應立即通知定作方調換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件。
3、交(提)原材料等物品日期計算,參照第七條規定執行。
第四條技術資料、圖紙提供辦法
1.承攬方在依照定作方的要求進行工作期間,發現提供的圖紙或技術要求不合理,應當及時通知定作方;定作方應當在規定的時間內回復,提出修改意見。承攬方在規定的時間內未得到答復,有權停止工作,并及時通知定作方,因此造成的損失,由定作方賠償。
2.承攬方對于承攬的工作,如果定作方要求保密,應當嚴格遵守,未經定作方許可不得留存技術資料的復制品。
3.定作方應當按規定日期提供技術資料、圖紙等。
第五條價款或酬金 價款或酬金,按照國家或主管部門的規定執行,沒有規定的由當事人雙方商定。
第六條驗收標準和方法
1、按照合同規定的質量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。
2、定作方應當按合同規定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物或項目,應當由雙方協商,在合同中規定保證期限。保證期限內發生問題,除定作方使用、保管不當等原因而造成質量問題的以外,由承攬方負責修復或退換。
3、當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發生爭議時,可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。
第七條交貨的時間和地點
1、交(提)定作物期限應當按照合同規定履行。任何一方要求提提前或延期交(提)定作物,應當在事先與對方達成協議,并按協議執行。
2、交(提)定作物日期計算:承攬方自備運輸工具送交定作物的以定作方接收的戳記日期為準;委托運輸部門運輸的.,以發運定作物時承運部門簽發戳記日期為準;自提定作物的,以承攬方通知的提取日期為準,但承攬方在發出提取定作物通知中,必須留給定作方以必要的途中時間;雙方另有約定的,按約定的方法計算。
第八條包裝要求及費用負擔__________________________________________________________
第九條運輸辦法及費用負擔__________________________________________________________
第十條結算方式及期限__________________________________________________________
第十一條其他約定__________________________________________________________
第十二條承攬方的違約責任
1、未按合同規定的質量交付定作物或完成工作,定作方同意利用的,應當按質論價,酌減酬金或價款;不同意利用的,應當負責修整或調換,并承擔逾期交付的責任;經過修整或調換后,仍不符合合同規定的,定作方有權拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。
2、交付定作物或完成工作的數量少于合同規定,定作方仍然需要的,應當照數補齊,補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定作方不再需要的,承攬方應賠償定作方因此造成的損失。
3、未按合同規包裝定作物,需返修或重新包裝的,應當負責返修或重新包裝,并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規定造成定作物毀損、滅失的,由承攬方賠償損失。
4、逾期交付定作物(包括返修、更換、補交等),應當向定作方償付違約金____元;(合同中無具體規定的,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定,按逾期交付部分的價款總額計算,向定作方償付違約金)以酬金計算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。未經定作方同意,提前交付定作物,定作方有權拒收。
5、不能交付定作物或不能完成工作的,應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的____%(10%~30%)或酬金總額的____%(20%~60%)的違約金。
6、異地交付的定作物不符合合同規定,暫由定作方代保管時,應當償付定作方實際支付的保管、保養費。
7、實行代運或送貨的定作物,錯發到達地點或接收單位(人),除按合同規定負責運到指定地點或接收單位(人)外,并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。
8、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其他物品毀損、滅失的,應當償付定作方因此造成的損失。
9、未按合同規定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗,或經檢驗發現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知定作方調換、補齊的,由承攬方對工作質量、數量承擔責任。
10、擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件,定作方有權拒收,承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理,應當按定作方要求辦理,并承擔逾期交付的責任。
第十三條定作方的違約責任
1、中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等,應當賠償承攬方因此造成的損失。
2、中途廢止合同,屬承攬方提供原村料的,償付承攬方的未履行部分價款總值的____%(10%~30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的,償付承攬方以未履行部分酬金總額的____%(20%~60%的幅度)違約金。
3、未按合同規定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作,承攬方有權解除合同,定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,定作方應當償付承攬方停工待料的損失。
4、超過合同規定期限領取定作物的,除按本條第五款規定償付違約金外,還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養費。定作方超過領取期限6個月不領取定作物的,承攬方有權將定作物變賣,所得價款在扣除報酬、保管、保養費后,退還給定作方;變賣定作物所得少于報酬、保管、保養費時,定作方還應補償不足部分;如定作物不能變賣,應當賠償承攬方的損失。
5、超過合同規定日期付款,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定向承攬方償付違約金;以酬金計算的,每逾期一天,按酬金總額的千分之一償付違約金。
6、無故拒絕接收定作物,應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。
7、變更交付定作物地點或接收單位(人),承擔因此而多支出的費用。
第十四條不可抗力 在合同規定的履行期限內,由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,承攬方在取得合法證明后,可免予承擔違約責任,在定作方遲延接受或無故拒收期間發生的,定作方應當承擔責任,并賠償承攬方由此造成的損失。
第十五條糾紛的處理 加工承攬合同發生糾紛時,當事人雙方應協商解決;協商不成按項處理:
1.向仲裁機關申請仲裁;
2.向人民法院起訴。
本合同自____年____月____日起生效,合同履行完畢即失效,本合同執行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,由雙方共同協商,作出補充規定,補充規定與本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份,定作方和承攬方各執一份;合同副本一式____份,交____________(如經鑒證或公證,則應送鑒證機關或公證機關)各留存一份。
定作方:________________________承攬方:________________________
代表人:________________________代表人:________________________
____年____月____日____年____月____日
關于承攬加工合同范文合集 篇14
定作方:____________________
合同編號:____________________
簽訂地點:____________________
承攬方:____________________
簽訂時間:____________________
一、加工標的
貨物名稱:___________型號:___________面料:___________顏色:___________單位數量:___________單價:___________總金額:___________
交貨地點及期限
交期:___________
出口國:___________
___________合計人民幣(大寫)按實際金額結算單價含線稅封箱帶
二、定作方提供材料(若定作方提供材料,則必須填寫)
材料:___________質量:___________數量:___________提供日期消耗定額:___________
面料.里料一等按定單數量到位按實際排單耗
三、承攬方應當在收到定做人提供的材料后應立即組織人員依據行業標準進行檢驗,提出異議期限為7天;定作方委托承攬方采購面料、里料、輔料的,承攬方對所采購物品的質量負責,應該得到定作方的書面確認方可開裁。
四、加工物品的技術標準及質量以定作方指示書、確認樣的要求為準。物品加工其他特別質量要求:按相應的出口產品的檢驗標準和SN/T1649的標準驗收。
五、承攬方發現定作方提供的圖紙、技術要求不合理的,應在3日內向定作方提出書面異議,否則由此造成的損失由承攬方負責,定作方應在收到書面異議后的7日內答復。
六、加工物品的包裝按定作方的要求。
七、未經定作方書面同意,承攬方不得擅自將合同所約定的定作任務或部分定作任務轉移給第三方完成,否則將構成違約,定作方有權隨時解除合同,給定作方造成的損失由承攬方賠償。
八、承攬方負責將定作物品送至定作方指定的地點。(定做方自提)。
九、承攬方應該在貨物生產完成后、出運前組織進行驗收,驗收標準為客戶最終確認樣及確認意見標準。由于承攬方逾期交貨、貨物的質量問題等原因引起的索賠和其他責任由承攬方承擔(包括但不限于:客戶索賠、因交貨期推遲而引起的空運費等)。
十一、付款方式:內部結算。
十二、其他約定事項:
1、在加工制作期間,定做方有權隨時進入承攬方的工作現場進行必要的監督檢查,
2、雙方對質量標準確認以封樣為準,雙方各保留封樣,由承攬方無償提供。
3、若由定作方提供原材料的,加工任務完成后,承攬方必須將剩余面料、二等衣服等送達到定作方指定地點。
4、用料按定作方要求,超出不允許裁剪,按最省的排料。
5、最終產品質量必須通過定作方驗收,由于承攬方原因造成定作方二次加工、二次出運和退貨索賠等一切損失均由承攬方承擔。
十三、違約責任:任何一方違約的應承擔違約責任,除應承擔因違約給非違約方造成的一切損失外還應賠付合同價款30%的違約金。
十四、如有糾紛,雙方協商解決,協商不成,任何一方均可向定做方所在地法院起訴。
十五、未盡事項雙方協議解決。
定做方:____________________
代表人:____________________
承攬方:____________________
代表人:____________________
_____年_____月_____日
關于承攬加工合同范文合集 篇15
供方: 合同編號:
需方: 簽訂地點:
產品名稱、型號、廠家、數量、金額 簽訂時間:
產品名稱
商標
規格型號
備注
計量單位
數量
價款
單價
總價
攪拌澆灌機
混凝土發泡砌塊技術及發泡劑制作技術
混凝土物理發泡技術及發泡劑制作技術
首付定金( )
合計人民幣金額(大寫):
第一條 設備部分
1、供方負責提供免蒸養砌塊全套設備(攪拌機、儲料倉等設備)
2、供方負責設備的安裝、試運營,必須達到需方的要求(需方只提供水泥罐和管道)。
3、供方收到定金在15個工作日內交貨。
第二條 技術部分
1、供方負責提供免蒸養砌塊化學發泡技術物理植物發泡技術,保溫磚砌塊填充物的發泡技術。
2、供方負責提供以上兩種成形材料的發泡劑制作技術,保證達到客戶的'要求。
3、供方負責需方的要求至達到檢測合格(泡沫混凝土標準)。
4、供方提供的技術做出來得產品容重每立方不能超過140公斤,每立方價格不能超過90元。
第三條 付款方式
定設備時首付10%定金,設備制作成形運到需方目的地,設備到達需方要求付40%,余額50%至發泡技術發泡劑的制作技術完成后付清。(注:付款后配方的原料及制作技術全部提供給對方)
第四條 違約責任
本合同一經簽字,雙方必須無條件遵守,如有一方違約,付給受害方總價款60%違約金。
1、合同爭議的解決方式:本合同發生爭議,由雙方人當事人協商解決,協商不了的向供方人民法院提起訴訟。
2、本合同自簽字之日起生效。
第五條在供方沒有營業執照等因素,需方委托武漢半島磚機設備有限公司監督,督促配合半島公司完成需方的要求。
供方 需方
單位名稱: 單位名稱:
單位地址: 單位地址:
委托代理人: 委托代理人:
電話: 電話:
傳真: 傳真:
開戶銀行: 開戶銀行:
賬號: 賬號:
此合同有效期二年