關于承攬加工合同錦集(精選19篇)
關于承攬加工合同錦集 篇1
甲方:
乙方:
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他相關法律、法規,在自愿、平等、公正的原則下,雙方就本建設工程施工事項協商一致,達成一致,特訂立本合同。
一、程概況
1、工程名稱:輕型鋼架棚
2、工程地點:鎮平工業園區,華宇塑料制品有限公司
二、工程承包范圍
1、面積:61.3×44.3=2715.59平方,附工程詳單,見-3
2、承包方式:甲方出資,乙方承包工、料(本鋼架棚所有材料允許誤差±0.3mm)含土建。
3、工程造價165元/㎡,總造價448072.35元。
4、付款方式:合同簽訂后甲方預付總造價30%,柱子立起再付40%,驗收后再付25%,剩余5%工程完成后一年內全部付清。
5、土建工程結束后開始施工, 天交工。(備注:除不可抗拒外因素)。 年內保證維護正常使用。
6、在施工期間,乙方施工人員應由乙方全部投入保險,如發生工傷事故等事宜,由乙方從保險金中解決,不足部分由乙方承擔,甲方概不負責。
7、甲方負責水、路兩通及其費用,負責外圍治安秩序,乙方負責按施工圖施工和保證工程質量、工期與施工安全,乙方在施工期間,電費由乙方承擔,甲方負責協調。甲乙雙方應履行合同義務,如一方違約,應向對方支付三萬元的違約金。
本合同一式兩份,甲乙雙方各持一份,合同自簽訂之日起,即可生效。
甲方:
乙方:
年 月 日
關于承攬加工合同錦集 篇2
定作方(甲方):______
承攬方(乙方):______
按照《中華人民共和國合同法》的有關規定,本著平等互利、協商一致的原則,經雙方友好協商,達成如下協議:
一、項目概況
1、項目名稱:
2、項目地點:
二、設備名稱、規格型號、單位、數量、單價、總價
序號貨物名稱規格數量單價:元/m2備注
1鋼質防火門甲級
2乙級
3丙級
合計:(樘)______㎡×______元/㎡=______元。
114樘/363.06㎡
金額(大寫):(不含稅)
注:防火門:框板1.2mm、扇板0.8mm,內填充珍珠巖模壓板;表面處理為靜電噴涂;顏色;門板為平板;按實際發生數量結算。
三、交貨日期:
根據現場進度交貨。
四、交貨地點:
工地現場。
五、技術質量要求:
1、產品執行防火門國家標準。
2、產品保證通過消防部門驗收。
六、承包方式:
含運輸及安裝。
七、付款方式:
1、合同簽訂后,預付總貨款的%,貨物全部進場,再付總貨款的.%,安裝完畢再付總價的%,剩余%為質保,質保期結束結清。
八、售后服務承諾
1、該產品質保期自合同簽訂之日起計算,質保十二個月。在質保期內,出現質量問題,乙方負責免費維修。質保期過后,所有產品實行終身售后服務,只收取材料成本費用。
九、違約責任
1、按《合同法》的相關規定執行。
十、爭議的解決方式
本合同在履行過程中發生爭議,雙方應協商解決,協商不成,可向人民法院起訴。
十一、附則
本合同一式四份,甲方執二份,乙方執二份,自簽字蓋章之日起生效。
甲方:______乙方:______
法定代表人:______法定代表人:______
代理人:______代理人:______
電話:______電話:______
______年______月______日______年______月______日
關于承攬加工合同錦集 篇3
合同編號:_________
定作人:______
簽訂地點:_________
承攬人:______
簽訂時間:__年__月__日
第一條加工物、數量、報酬、交貨期限
加工物|規格|計量||報酬|交貨期限及數量
數量
名稱|型號|單位||單價|金額|合計
合計人民幣金額(大寫):
(注:空格如不夠用,可以另接)
第二條定作人提供的材料
材料|規格|計量
數量|質量|提供日期|消耗定額
名稱|型號|單位
(注:空格如不夠用,可以另接)
第三條承攬人對定作人提供的材料的檢驗標準、時間及提出異議的期限:
第四條加工物的技術標準、質量要求:
第五條承攬人對定作物質量負責的期限及條件:
第六條加工物的包裝要求及費用負擔:
第七條定作人提供技術資料、圖紙的時間、辦法及保密要求:
第八條承攬人發現定作人提供的圖紙、技術要求不合理的,在____日內向定作人提出書面異議。定作人應在收到書面異議后的____日內答復。
第九條定作人(是/否)允許第三人完成加工物的主要工作。
第十條加工物的交付方式及地點:
第十一條加工物的檢驗標準、方法、地點及期限:
第十二條報酬的結算方式及期限:
第十三條定作人在____年____月____日前交定金(大寫)_______________元。
第十四條本合同解除的條件:
第十五條定作人未向承攬人支付報酬的,承攬人(是/否)可以留置加工物。
第十六條違約責任:
第十七條合同爭議的解決方式:本合同在履行過程中發生的爭議,由雙方當事人協商解決;也可由當地工商行政管理部門調解;協商或調解不成的,按下列第____種方式解決:
(一)提交________仲裁委員會仲裁;
(二)依法向人民法院起訴。
第十八條其他約定事項:
定作人(章):承攬人(章):
住所:住所:
法定代表人:法定代表人:
居民身份證號碼:居民身份證號碼:
委托代理人:委托代理人:
電話:電話:
開戶銀行:開戶銀行:
賬號:賬號:
郵政編碼:郵政編碼:
年月日
關于承攬加工合同錦集 篇4
合同編號:_____________
簽訂日期:_____________
定作方:(以下簡稱甲方)_____________
承攬方:(以下簡稱乙方(yifang))_____________
根據《中華人民共和國合同法》及相關法律法規的規定,甲乙雙方本著誠信、互利、公平、公開的原則,經友好協商達成如下合同條款,共同遵守執行。
第一條加工成品
品名:_____________貨號:_____________面料:_____________
顏色:_____________尺碼:_____________
第二條服裝數量
1、計量單位:_____________
2、數量:_____________
第三條原材料的提供
由甲方提供原材料,具體見下:
材料名稱數量質量:
提供日期:_____________單價:_____________總金額:_____________
第四條服裝質量
加工成品質量按甲方提供的樣衣或工藝單執行,樣衣由甲方保管,作為驗收的依據。樣衣、工藝單作為合同的附件。
第五條技術資料、圖紙提供
1、甲方提供服裝款式(樣衣或圖片)、標志圖案等圖樣的技術資料。
2、乙方(yifang)在生產過程中,發現甲方提供的圖紙和技術要求不合理,應當及時通知甲方,甲方應當在__2_天時間內回復,提出修改意見。甲方在規定的時間內沒有答復,乙方有權停止工作,并在__2__內通知甲方,因此造成的損失由甲方賠償。
3、乙方必須對甲方提供的服裝款式、圖紙等技術資料進行保密,不得向任何人泄漏任何相關資料,也不得在甲方訂單之外利用甲方提供的資料自行加工、銷售。
4、未經甲方許可,乙方不得留存服裝樣品及相關的技術資料。
第六條報酬
1、加工單價:______________
2、總金額(元):______________
第七條包裝方式
內用______________,外用______________包裝,包裝費由_______________方承擔。
第八條服裝交付
1、交貨地:_____________
2、產品的交(提)貨期限:______________。
第九條服裝驗收
1.驗收期間:______________。
2、認真核對貨物的品名、款號、數量、嘜頭,準確無誤后方可抽樣。
3.驗收方式:產品按30%抽檢,抽樣標準為:隨機。
4、驗收標準:與樣衣款式、做工一致
驗收包括:商品的外觀質量、規格、數量、包裝、內在質量、標識等項目進行檢驗和檢測。根據貨物實際情況,以驗收標準為依據判定合格與否。
6、經首次檢驗不合格的加工成品,甲方在2天內通知乙方并有權要求乙方返修。
7、對于乙方返修后的加工成品由甲方依照上面的'驗收標準再次檢驗,對于再次檢驗,不合格的加工成品交由甲方處理,并從甲方支付給乙方的加工費用中扣除不合格產品的成本價格。
第十條定金/預付貨款
(1)甲方應于_年_月_日前向乙方交付定金_元;甲方不履行合同的,無權請求返還定金,乙方不履行合同的,除承擔違約責任外,必須雙倍返還定金。
(2)甲方應于_年_月_日前向乙方交付預付款_元;甲方不履行合同的,可以把預付款抵作違約金和賠償金,有余款可以請求返還;乙方不履行合同的,除承擔違約責任外,必須如數返還預付款。
第十一條報酬結算
1、付款期限:甲方應于驗收無誤收貨之日起_日內,一次付清合同約定的全部款項;
第十二條留置權
如甲方未支付價款,在雙方沒有例外約定時,乙方對完成的服裝享有留置權。
第十三條違約責任
1、甲方的違約責任
(1)制作中途未經過雙發同意,私自變更定作物的數量、規格、質量或設計等,應當賠償乙方因此造成的損失。
(2)中途廢止合同,償付甲方的未履行部分價款總值的50%的違約金。
(3)未按合同規定的時間和要求向乙方提供原材料、技術資料等或未完成必要的輔助工作和準備工作,乙方有權解除合同,甲方應當賠償乙方因此而造成的損失;乙方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,甲方應當償付乙方停工待料的損失。
(4)超過合同規定期限領取定作物的,除按本條第五款規定償付違約金外,還應當承擔乙方實際支付的保管、保養費。甲方超過領取期限15日不領取定作物的,乙方有權將定作物變賣,所得價款在扣除報酬、保管、保養費后,退還給甲方;變賣定作物所得少于報酬、保管、保養費時時,乙甲方還應補償不足部分;如定作物不能變賣,應當賠償乙方的損失。
2、乙方的違約責任
(1)未按合同規定的質量交付定作物或完成工作,甲方同意利用的,應當按質論價;不同意利用的,應當負責修整或調換,并承擔逾期交付的責任;經過修整或調換后,仍不符合合同規定的,甲方有權拒收,由此造成的損失由乙方賠償。
(2)交付定作物或完成工作的數量少于合同規定,甲方仍然需要的,應當照數補齊,補交部分按逾期交付處理;少交部分甲方不再需要的,有權解除合同,因此造成的損失由乙方賠償。
(3)未按合同規定包裝定作物,需返修或重新包裝的,應當負責返修或重新包裝,并承擔因此而支付的費用。甲方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,乙方應當償付甲方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規定造成定作物毀損,滅失的,由乙方賠償損失。
(4)逾期交付定作物,應當向甲方償付違約金為外發加工總費用的10%/天。
未經甲方同意,提前交付定作物,甲方有權拒收。
(5)不能交付定作物或不能完成工作的,應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的10%。
(6)由于保管不善致使甲方提供的原材料、設備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應當償付甲方因此造成的損失。
(7)未按合同規定的辦法和期限對甲方提供的原材料進行檢驗,或經檢驗發現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知甲方調換,補齊的,由乙方對工作質量,數量承擔責任。
(9)擅自調換甲方提供的原材料,甲方有權拒收,乙方應賠償甲方因此造成的損失。如甲方要求重作或重新修理,應當按甲方要求辦理,并承擔逾期交付的責任。
第十七條爭議解決
凡因本合同引起的或與本合同有關的任何爭議,如雙方不能通過友好協商解決,協商不成的,按依法向人民法院起訴。
第十八條其他約定
本合同經雙方簽字后于_年_月_日起生效。合同執行期內,甲乙雙方均不得隨意變更或解除合同。合同如有未盡事宜,須經雙方共同協商,作出補充規定,補充規定與合同具有同等效力。
甲方:______________
乙方:______________
法定代表人:___________
法定代表人:___________
___年___月___日
關于承攬加工合同錦集 篇5
訂立合同雙方:
承攬方: 木具廠 以下簡稱甲方 定作方: 百貨公司 以下簡稱乙方
甲方為乙方加工柜臺,貨架,經雙方協商,簽訂本合同,共同遵守.
第一條 加工成品
第二條 加工成品質量要求:
一,材種:柜臺,貨架一律采用水曲柳.
二,用材尺寸:按圖紙所標尺寸做.
三,嚴格掌握木制品的木材干燥程度,榫縫、肩角結構必須嚴密,堅固、表面必須平整光滑,木材無形變,翹曲,撥縫,松榫;塑料面要求平直,整齊,四周不得有翹起,脫膠現象;玻璃位置以圖紙標示為準,保證方正,平直,安裝方便.
四,甲方按乙方質量要求和圖紙,先做規格樣品,由縣物價局核定價格后,雙方代表當面封存樣品,作為驗收的依據.
第三條 原材料由甲方提供.
第四條 圖紙由乙方于一九八五年二月一日前送交甲方.甲方在依照乙方的要求進行工作期間,發現提供的圖紙不合理,應當及時通知乙方;乙方應當在規定的時間內回復,提出修改意見.甲方在規定的時間內未得到答復,有權停止工作,并通知乙方.因此造成的損失,由乙方賠償.
第五條 工程價款:按核定價格單計算款25000元.
第六條 驗收標準和方法:本加工成品全部完工后,甲方通知乙方到廠驗收,乙方接到通知三天內必須到廠驗收.驗收標準以合同規定的質量要求圖紙和樣品為標準,數量以合同規定為標準.雙方在檢驗中發生爭議時,由縣物價局提供檢驗證明.
第七條 交貨的時間和地點:一九八五年六月十日至六月二十五日全部交貨.任何一方如要求提前或延期交(提)貨,必須在事先與對方達成協議,并按協議執行.交貨地點在乙方百貨大樓,由百貨公司供銷科收貨,驗收合格,辦理交接手續.
第八條 包裝要求及費用負擔:由甲方負責包裝,以定作物不受損壞為準;每件包裝費均按4元計算,共計980元,全部費用由乙方負擔.
第九條 運輸辦法及費用負擔:由甲方負責運輸,每件運輸費用均按2元計算,共計490元,全部費用由乙方負擔.運輸造成的損失,由甲方負責.
第十條 本合同簽字之日,乙方向甲方給付預付款 元(大寫 元).甲方不履行合同時,除承擔違約責任外,必須如數返還預付款.乙方不履行合同的,把預付款抵作違約金和賠償金,有余款的應返還.
第十一條 結算方式及期限:乙方收到全部定作物,驗收合格后,即辦理移交手續,據以結帳,并在收貨后十五天內通過銀行付款.
第十二條 甲方的違約責任
一,甲方如未按合同規定的質量交付定作物,乙方同意利用的,應當按質論價;不同意利用的,甲方應當負責修理或調換,并承擔逾期交付的責任;經過修整或調換后,仍不符合合同規定的,乙方有權拒收,由此造成的損失由甲方賠償.
二,甲方交付定作物的數量少于合同規定的,乙方仍然需要的,甲方應當照數補齊,補交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的,有權解除合同,因此造成的損失由甲方賠償.
三,因甲方包裝不善造成定作物毀損的,由甲方賠償損失.
四,甲方逾期交付定作物的,應當向乙方償付違約金,每逾期一天,按逾期交付部分的價款總額的千分之一償付違約金.
五,甲方不能交付定作物的,應向乙方償付不能交付定作物部分價款總值20%的違約金.
六,由甲方負責送貨的,如運輸中造成定作物損壞,甲方應當負責修理,達到合同規定的質量要求,否則乙方有權拒收.
第十三條 乙方的違約責任
一,乙方如中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等,應當賠償甲方因此造成的損失.
二,乙方如中途廢止合同,應償付甲方未履行部分定作物價款總值30%的違約金.
三,乙方如未按合同規定的時間向甲方提供圖紙和其他技術資料,除交付定作物的日期得以順延外,乙方應當償付甲方因停工待料的損失.
四,乙方如超過合同規定日期付款,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定,向甲方償付違約金.
五,乙方如無故拒絕接收定作物,應當賠償甲方因此造成的損失.
六,乙方如變更交付定作物的地點,應承擔因此而多支出的費用.
第十四條 不可抗力:在合同規定的履行期限內,由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,甲方在經有關部門證明后,可免予承擔違約責任.但甲方應當采取積極措施,盡量減少損失,如不可抗力的損失是在合同規定的履行期限以外生的,不得免除甲方責任;在乙方遲延接受或無故拒收期間發生的,乙方應當承擔責任,并賠償甲方因此造成的損失.
第十五條 本合同發生糾紛時,雙方協商解決;協商不成時任何一方可向辦理本合同公證的公證機關申請調解,或向合同管理機關申請調解,仲裁,也可以直接向人民法院起訴.
本合同于 年 月 日經公證生效,合同履行完畢即失效.
本合同一式 份,甲乙雙方各執一份,縣公證處,縣物價局,縣建設銀行各存一份.
甲方: (蓋章)
代表人:
地址:
電話:
開戶銀行:
帳號:
乙方:
代表人:
地址:
電話:
開戶銀行:
帳號:
年 月 日
關于承攬加工合同錦集 篇6
甲方:__________
乙方:__________
標的、數量、價款:__________
1. 驗收標準:按雙方確定的樣品驗收。受托方須將送貨單隨貨同行,并將送貨單及物流單一起交給委托方收貨人員,內容包括商品名稱、單品規格、單品件數及單品數量,按委托方提供原樣驗收,如果由于質量問題造成損失由受托方負責賠償,并執行相關行業標準。
2.質量要求:應提供蓋有鮮章的出廠檢驗報告單(包括質材、檢驗依據、執行標準等),特殊產品須有檢驗資質的檢驗機構出具的檢驗報告(隨貨同行或提前送達)。
3.結算方式:委托方支付30 %預付款,收到貨驗收合格入庫后再支付60 %,余10 %作為質量保 證金留待下次合同履行時支付,但時間不超過45天下單,如未下單即付清上筆合同10 %尾款。
4.包裝標準:貨物外包裝必須在外包裝的醒目位置整齊標注,內容包括商品名稱、單品規格、 單品數量(每層數量_數/每排數量_數)。
5.(交)提貨方式及地點:委托方廠房內。
6.運輸方式及到站(港)和費用承擔:受托方承擔。
7.交貨地點、 日期及方式:合同簽訂之 日起10個工作 日發貨,逾期按合同總額1 %支付違約金。
8.保密條款:雙方應當對本協議內容、因履行本協議或在本協議期間獲得的或收到的對方的商務、財務、技術、產品的信息、用戶資料或其他標明保密的文件或信息的.內容(簡稱“保密資料”)保守秘密,未經信息披露方書面事先同意,不得向本協議以外的任何第三方披露。本保密義務應在本協議期滿、解除或終止后仍然有效。因商業秘密泄露給委托方造成的損失由受托 方承擔,同時委托方有終止一切合作的權力。
9.本合同履行過程中發生糾紛協商解決,協商不成任何一方可向被告方地法院提起訴訟。
10.本合同根據《中華人民共和國民法典》及有關法律法規,雙方經過友好協商后制定,本合同一式兩份,經雙方蓋章簽字后生效。(傳真或掃描件有效)
委托方:__________
______年____月____ 日
受托方:__________
______年____月____ 日
關于承攬加工合同錦集 篇7
合同編號:_____________
承攬方:________________
簽訂日期:________年____月____日
簽訂地點:______________________
經充分協商,簽訂本合同,共同信守。
1.品名、數量及價款
加工定作物品名稱或項目
型號、規格
計量單位
數量
價款或酬金
交定作物或完成工作日期
單價
金額
合計金額佰 拾 萬 仟 佰 拾 元 角 分
2.使用原材料及主要輔料規定
甲方向乙方提供部分:
品名
型號、規格
計量單位
數量
單價
金額
提供日期
消耗定額
質量要求:________________________
檢驗及提供方法:__________________
價款處理方法:____________________
乙方提供部分:
品名及產地
型號、規格
質量要求
允許使用代用品名稱及規定
3.加工方法及質量、技術標準和負責期限:_________________
4.包裝要求及費用負擔:______________________
5.交定作物辦法、地點:______________________
6.驗收標準、方法和期限:_____________________
7.給付定金數額、時間、方法:_________________
8.結算方式和期限:___________________
9.違約責任:__________________________
10.其他:____________________________
未盡事宜由雙方另行協商。
定作方
承攬方
年月日
關于承攬加工合同錦集 篇8
合同編號:_____________
甲方:_____________(定作方)地址:_____________工業城法定代表人:_____________營業執照證號:_____________
乙方:_____________(承攬方)地址:_____________法定代表人:_____________營業執照證號:_____________
合同簽訂地:_____________
乙方是為甲方加工_____________所需零部件的生產廠家,雙方本著互惠互利,友好合作的原則,為明確雙方權利和義務,特訂立本合同。
一、本合同所指加工行為是:
甲方向乙方下達加工訂單,由乙方按照甲方提供之加工圖紙、技術指標、質量標準、驗收標準及其它約定條件,加工產品并送貨至甲方指定地點,經甲方驗收合格后,甲方支付加工費給乙方的行為。
二、本合同所指加工之零部件見下表:
甲方企業物料代碼_____________產品品名_____________規格_____________單位_____________單價_____________備注_____________
1.根據生產實際情況,增加上表以外的同類型零部件加工,雙方可簽訂補充協議。
2.本合同所指加工之零部件以下簡稱“加工零部件”
三、加工零部件的技術標準(包括質量要求):
甲方企業物料代碼_____________產品品名_____________規格_____________技術標準_____________備注__________________________
四、加工零部件價格及加工費的確定:
1.乙方加工零部件的價格,由雙方依據《報價核算表》確認,該價格自確認之日起生效。因市場價格的變動或其它原因,需要調整價格的,按該程序重新確認,之前仍按原價格執行。
2.為確保甲乙雙方長期有效的合作關系,乙方提供給甲方的加工零部件必須最具市場競爭力。如乙方銷售與加工零部件類似的產品給其它客戶,則乙方必須保證加工零部件與這些類似產品相比價格最低;在其它廠家能以比乙方更低的價格提供相同質量的加工零部件時,甲方有權要求乙方在保證質量的前提下,將價格調整到與其它廠家相同或更低。乙方在甲方提出要求之日起15天內不予調整價格也不能合理說明原因的,甲方可以終止本合同的履行。
3.加工費計算方法:
(1)對甲方提供的原材料、零部件,應在核定加工零部件價格基礎上,扣除甲方提供之原材料、零部件價格,余額為乙方的加工費。
(2)由甲方提供原材料、零部件的,乙方必須按照甲方規定的程序到甲方指定倉庫辦理領料手續,領取物料并按照甲方規定之原材料、零部件損耗標準進行加工,超過規定標準,造成甲方原材料、零部件損失的,甲方有權直接從乙方加工費中扣除。
五、加工訂貨:
1.甲方向乙方下達訂單,乙方接受:
(1)甲方以傳真或電腦下單(下同)的形式向乙方發出《委外加工生產通知單》訂貨,乙方確認訂單的具體要求后回傳,該訂單作為甲方向乙方訂貨的依據。
(2)電話通知訂貨。但訂購的貨值或甲方提供給乙方加工的材料貨值必須在5000元人民幣以下,同時,甲方必須填寫《電話通知訂貨記錄》,作為電話訂貨或更改訂單的原始記錄憑證。
2.因甲方的生產計劃變動,要求更改訂貨時,乙方接受:
(1)甲方向乙方發出《加工訂單更改通知單》或取消原《委外加工生產通知單》從新發出《委外加工生產通知單》,乙方確認后回傳。
(2)電話通知更改。但更改的貨值必須在_____________元人民幣以下。
3.如甲方通知取消訂單:
(1)訂貨當天通知取消的,訂單取消。
(2)在一個貨期段內(非訂貨當天)通知取消的,乙方在接到通知時應立刻停止該訂單的生產,并將己生產數量如實反映甲方,經核實是在乙方生產力范圍內的數量,甲方僅負責安排此數量已生產的加工零部件的使用,協助乙方消化為該訂單生產的正常備料。
4.乙方需領用甲方提供的原材料、零部件,于訂單下達之日,憑甲方訂單按本合同第三條規定辦理領料手續。
六、加工零部件的包裝、運輸與交貨:
1.加工零部件的包裝,按甲方企業技術規定執行:_______________________________;
2.包裝物標識規定:_________________________________________________________;
3.如某加工零部件沒有甲方的企業技術規定則按國家有關規定或采用適宜運輸與保證質量的包裝。
4.乙方必須按合同及訂貨單的要求將加工零部件送至甲方指定倉庫,運輸、裝卸費用自負。送貨時應包裝完整,標識明確,規格統一,并在送貨單上注明甲方制訂的物料碼、名稱規格、數量、單位及生產廠的合格證。
5.甲方收到乙方的加工零部件時,經檢驗合格開具合格檢驗報告后,開具《收料單》。
6.甲方負責乙方要求回收的.加工零部件包裝物的保護并統一地點存放。乙方應在七(7)天內將加工零部件的包裝物運走,否則,對包裝物的任何問題甲方不負責。
七、雙方就合同產品所需模具,約定如下:
1.圖紙的設計與提供:乙方進行圖紙的設計開發,圖紙及技術資料需經甲方確認,費用由乙方承擔。
2.模具的制造及其費用承擔:由乙方承擔;
3.模具的驗收及其標準:由甲方或甲方確認的圖紙及零件檢驗標準確定。
4.模具的使用、維修、保養及費用承擔:由乙方承擔;
5.模具的知識產權:甲方所有;
6.模具的所有權:甲方所有。
八、知識產權保護
1.按照雙方簽訂的《知識產權保護協議》規定執行,有商標許可的,還須簽訂《商標使用許可合同》。
九、產品技術、質量標準與控制
1.合同生效后_____________日內,甲方應向乙方提供相關圖紙、檢驗標準及下列文件、資料:
(1)_____________
(2)_____________
(3)_____________
2.產品質量控制:
(1)乙方須先按甲方提供的相關資料、首樣等要求,制作樣品,并經甲方檢驗合格后,進行小批量生產。小批量產品質量經甲方檢測合格確認后,才能進入批量生產。
(2)甲方有權向乙方派駐技術管理人員并對乙方的產品、材料、零部件及生產裝配過程隨時進行抽檢;乙方應予配合,并免費安排住宿。甲方及時將每次抽檢、驗收結果通報乙方,以幫助乙方解決質量問題。
(3)甲方原則上每年一次派具內審資格人員對乙方的質保體系進行檢查評審,并出具由甲方管理者代表簽發的審廠報告,乙方有責任按照質保體系要求配合甲方進行工廠審查,并對甲方提出的不合格項目及時進行整改。甲方針對乙方質保體系中的不合格項進行二次評審,如仍未達到要求,則可中止或終止本合同。
(4)乙方同意將加工零部件之主要原材料及關鍵零配件供應商名單及價格之詳細書面資料送甲方備案,乙方更改零配件及其供應商前必須經甲方書面確認并報甲方備案。乙方已通過3C認證的產品品種,零部件不得更改。
(5)一般情況下,乙方可在甲方推薦的供應商范圍內選擇,也可選擇符合甲方質量要求的其它供應商,但應向甲方提供該供應商生產的關鍵零配件足夠檢驗數量的樣品,經甲方檢測合格并書面確認、封樣交甲方后,方可采購并投入生產。
(6)雖然甲方根據經驗或樣品檢測結果向乙方推薦供應商,或者同意了乙方選定的供應商,或者借甲方名義采購原材料、零配件后向乙方提供,或對加工零部件進行了檢驗。但是甲方的認可或受托購買行為并不代表乙方進貨質量控制責任的免除,由乙方對所采購零配部件的質量承擔責任。雖然甲方進行了上述質量檢驗與控制活動,但甲方不對加工零部件的質量承擔任何責任,由乙方承擔全部的產品質量責任。
3.質量整改
(1)同一型號的加工零部件,乙方若連續出現二次不合格,甲方可發出整改通知書,并可應乙方要求,派出技術檢驗人員予以幫助,但其費用由乙方支出,經整改仍不合格的,甲方有權終止與乙方之間的合同履行。
4.產品技術、質量與控制,不合格品與產品質量事故的處理適用雙方簽訂的《質量保證協議書》。
十、加工費的結算
1.加工費的結算方式為:每月二十五(25)日前結清截止上月二十五(25)日檢驗合格的加工零部件之加工費,扣除加工費__________作為質量保證金,乙方根據余額開具發票,甲方以三(3)個月承兌匯票的方式支付加工費(乙方如要求將承兌方式改為現匯支付,由乙方不低于月息0.28%貼息給甲方)。
2.質量保證金于雙方終止業務來往的_____________年內結清。第一年結算_______%,第二年結算________%,第三年結算____________%。
十一、驗收方法
1.甲方自合同物料入庫之日起七個工作日內完成驗收,驗收標準與手段按照本合同第三條的規定或行業通行標準或國家標準執行。雙方如對質量問題產生爭議的,按甲方所在地質量監督檢查機關檢測結果為準。
十二、對加工零部件提出異議的時間和辦法
1.甲方在驗收過程中,如果發現加工零部件的品種、型號、規格、花色和質量不符合規定,應妥為保管并在_____________天內向乙方提出書面異議。書面異議中,應說明合同號、運單號、車或船只、發貨和到貨日期;不符合規定的加工零部件的名稱、型號、規格、花色、標志、牌號、批號、合格證或質量保證書號、數量、包裝、檢驗方法和檢驗情況;提出不符合規定的加工零部件的處理意見。在付款期內,甲方有權拒付不符合合同規定部分的貨款。
2.乙方在接到需方書面異議后,應在___________天內負責處理,否則即視為默認甲方提出的異議和處理意見。
3.加工零部件在用于甲方生產的過程中出現質量問題,乙方應對此負全部責任,甲方負責協助。造成甲方無法正常使用的加工零部件,乙方應負責退、換。由此引起所涉及之加工費無法按時付款的,甲方不承擔任何責任,但由此造成甲方不能生產或延誤的,其損失由乙方承擔賠償責任。
4.加工零部件出現售后質量問題的,由甲方將存在問題的產品提交甲方所在地質量監督檢查機關檢測,報告確認屬乙方責任的,由乙方承擔全部責任。
十三、乙方違約責任:
1.乙方不能按時、按質、按量交貨的,根據不同情況進行處理,具體如下:
(1)因質量問題批次檢驗不合格退貨的,扣罰當批貨值的5%,但不低于500元,不高于5000元;在甲方通知乙方后,乙方做出返工、挑選、重新生產或其它手段在原訂單要求的交貨期內重新提交合格之加工零部件;不能在原訂單要求的交貨期內重新提交合格之加工零部件品的,應及時知會甲方,并按第(4)條接受扣罰。
(2)因質量問題批次檢驗不合格讓步接收的,扣除當批貨值的10%;
(3)因批次或零星不合格(料廢)造成停工、返工或全檢的,按未能按期按量交貨造成停工處理,按50元/工時累計扣罰,物料損失由乙方負責;
(4)未能按期、按量交貨或不合格造成計劃調整的,扣罰違約金3000元/次;
(5)未能按期、按量交貨或不合格造成出貨延誤,批次或零星不合格(料廢)造成出貨延誤的,扣罰違約金5000元/次,損失另計;
(6)故意將不合格的加工零部件混放在合格品中,或明知是不合格品卻冒充合格品的,扣罰20000元以上的違約金,情節嚴重的除罰款外取消供應商資格;
(7)未經確認,私自更換、更改原材料、零部件規格型號或供應廠家,扣罰20000元以上的違約金,情節嚴重的除罰款外取消供應商資格;
(8)送貨實物數量或重量不足,扣除欠貨價值10~100倍的違約金;
2.乙方所交的加工零部件品種、型號、規格、花色、質量不符合合同規定的,除按以上進行扣罰,乙方還必須負責包換或包修,并承擔修理、調換或退貨而支付的實際費用。乙方不能修理或者不能調換的按不能交貨處理。
3.乙方因加工零部件的包裝不符合合同規定,除按以上進行扣罰,乙方必須返修或重新包裝的,乙方應負責返修或重新包裝,并承擔支付的費用。甲方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,乙方應當償付甲方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合規定造成加工零部件損壞或滅失的,乙方應當負責賠償。
4.乙方提前交貨的、多交的和品種、型號、規格、花色、質量不符合合同規定的加工零部件,甲方在代保管期內實際支付的保管、保養等費用以及非因甲方保管不善而發生的損失,由乙方承擔。
5.乙方提前交貨的,甲方接貨后,仍可按合同規定的交貨時間付款;合同規定自提的,甲方可拒絕提貨。乙方逾期交貨的,乙方應在發貨前與甲方協商的,甲方仍需要的,乙方應照數補交,并負逾期交貨責任;甲方不再需要的,應當在接到乙方通知后15天內通知乙方,并自動解除乙方未按時完成部份的訂購計劃。
6.加工零部件錯發到貨地點或接貨人的,乙方除負責應運交合同規定的到貨地點或接貨人外,還應承擔甲方因此多支付的一切實際費用和逾期交貨的違約金,并承擔由此增加的費用。
十四、甲方的違約責任
1.甲方逾期付款的,應按照中國人民銀行有關延期付款的規定向乙方償付逾期付款的利息。
2.甲方無正當理由拒絕接貨的,應當承擔由此造成的損失;甲方如錯填到貨地點或接貨人,應當承擔乙方因此所受的損失。
十五、合同的變更、解除:
1.合同期內,甲乙任何一方經協商一致均可變更或解除本合同。如有《民法典》第94條規定的解除合同條件的情況出現,均可解除合同。
2.乙方連續或累計二個月未能按時交貨的,或生產的合同產品發生重大質量事故的,甲方有權解除本合同,并有權要求乙方賠償由此給甲方造成的損失。
3.合同因任何原因而解除,乙方應在30天內將甲方所有為履行本合同而提供乙方使用的物品和材料,包括但不限于模具、商標標識、技術資料、供應商名單等,歸還甲方。
十六、不可抗力
1.甲乙雙方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同時,應及時向對方通報不能履行或不能完全履行的理由,在取得有關主管機關證明以后,允許延期履行、部分履行或者不履行合同,并根據情況可部分或全部免予承擔違約責任。
十七、其他
1.按本合同規定應該償付的違約金、賠償金、保管保養費和各種經濟損失,應當在明確責任后十天內,按銀行規定的結算辦法付清,否則按逾期付款處理。但任何一方不得自行扣發加工零部件或其他貨物來充抵。
2.本合同一式叁份,甲方二份,乙方一份。經雙方簽字并加蓋合同專用章后生效,有效期自______年____月____日到____年____月____日,或終止于合同完全履行或其他解除事由出現時。
3.執行本合同發生爭議,由雙方協商解決。協商不成,雙方同意由甲方所在地人民法院管轄。
4.雙方簽訂的《質量保證協議》、《業務交往若干問題備忘錄》、《商標使用管理合同》、《知識產權保護協議》為本合同的附件。
十八、其他需約定事項:
1.____________________________________________________________________________
2.____________________________________________________________________________
3.____________________________________________________________________________
4.____________________________________________________________________________
5.____________________________________________________________________________
甲方:_____________乙方:_____________
授權代表:_____________授權代表:_____________
日期:____年____月____日日期:_____年_____月____日
關于承攬加工合同錦集 篇9
定作人:____________ 合同編號: ____________
承攬人:____________ 簽訂地點: ____________
第一條 加工物、數量、報酬、交貨期限 簽訂時間: 年月 日
加工物名稱規格
型號計量
單位數 量報 酬交 貨 期 限 及 數 量
單 價金 額合 計
合計人民幣金額(大寫):
(注:空格如不夠用,可以另接)
第二條 定作人提供的材料
材料名稱規格型號計量單位數 量質 量提供日期消耗定額
(注:空格如不夠用,可以另接)
第三條 承攬人對定作人提供的材料的檢驗標準、時間及提出異議的期限: ____________
____________
____________
第四條 加工物的技術標準、質量要求:____________
____________
第五條 承攬人對定作物質量負責的期限及條件:____________
____________
第六條 加工物的包裝要求及費用負擔:____________
____________
第七條 定作人提供技術資料、圖紙的時間、辦法及保密要求:
____________
____________
第八條 承攬人發現定作人提供的圖紙、技術要求不合理的,在 日內向定作人提出書面異議。定作人應在收到書面異議后的 日內答復。
第九條 定作人(是/否)允許第三人完成加工物的主要工作。
第十條 加工物的交付方式及地點: ____________
____________
第十一條 加工物的檢驗標準、方法、地點及期限:____________
____________
第十二條 報酬的結算方式及期限: ____________
____________
第十三條 定作人在 年 月 日前交定金(大寫) ____________ 元。
第十四條 本合同解除的條件: ____________
____________
第十五條 定作人未向承攬人支付報酬的,承攬人(是/否)可以留置加工物。
第十六條 違約責任: ____________
____________
第十七條 合同爭議的解決方式:本合同在履行過程中發生的爭議,由雙方當事人協商解決;也可由當地工商行政管理部門調解;協商或調解不成的,按下列第 種方式解決:
(一)提交 ____________ 仲裁委員會仲裁;
(二)依法向人民法院起訴。
第十八條 其他約定事項: ____________
____________
定 作 人
定作人(章):
住 所:
法定代表人:
居民身份證號碼:
委托代理人:
電 話:
開戶銀行:
帳 號:
郵政編碼:承 攬 人
承攬人(章):
住 所:
法定代表人:
居民身份證號碼:
委托代理人:
電 話:
開戶銀行:
帳 號:
郵政編碼:鑒(公)證意見:
鑒(公)證機關(章)
經辦人:
年 月 日
關于承攬加工合同錦集 篇10
(以下簡稱甲方)
(以下簡稱乙方)
就原物料及成品委托承攬加工事項,通過友好協商,于_________年___月___日雙方同意訂立合約條款如下,以為雙方共同遵守:
第一章合同組成及內容
1.1本合同規范由乙方供料并委托甲方承攬加工后,將全數加工制成品交付乙方之一切相關法律行為。
1.2乙方提供原材料清單如下:
甲方在約定期限內按約定要求將以上膠料注塑成形送返乙方指定倉庫。
第二章合同價格及結算方式
2.1委托加工原物料、成品等所涉費用,由雙方協商決定并注明于發票/采購單。
2.2加工費、運雜費、保險費等款項的結算,應遵守結算紀律,堅持“錢貨兩清”原則,付款采每月結算形式并在乙方采購單及甲方發票上注明,亦可采用信用證結算方式。
第三章質量要求及運輸方式
3.1各類物料及加工制成品質量標準按經甲方確認之乙方采購單、式樣書、圖紙、規格之約定,就有關標準之任何變更,應經雙方同意始生效力。
3.2發貨方應確保其供料或加工制成品包裝牢固,并保障運輸過程安全。
3.3發貨方應按收貨方確定的運輸路線、運輸方式、送貨地點委托承運單位發運,力求裝足容量或噸位,以節約費用。
3.4乙方對甲方供料及甲方對乙方運送加工制成品之運輸,由乙方負擔。
第四章成品驗收標準和方法
4.1甲方將加工制成品送達雙方約定交付地后,乙方應于三日內驗收,倘甲方未于此約定期間內接乙方驗收結果之通知,即于送達后第四日起視為加工制成品已通過驗收。
第五章違約責任
甲方違約責任
5.1甲方未按約定質量交付加工制成品,應當負責修整或調換。
5.2甲方交付加工制成品數量少于約定,應當照數補齊。
第六章合同解除
6.1本合同簽訂后,雙方不得擅自變更和解除。如遇不可抗拒的原因,確實無法履行合同,經雙方協商同意后,可予變更或解除合同。但提出方應于該原因發生起二十四小時內通知對方,辦理變更或解除合同的手續。
第七章知識產權保護及守秘義務
7.1雙方應信守職業道德,未經對方書面同意,不得將任何于業務過程中知悉對方包括但不限于生產工藝、技術、商業秘密及其它各類信息,泄露于包括對方員工在內之任何第三人,違者守約方保留一切法律追訴權利。
第八章特別條款
10.1乙方提供給甲方的是海關監管保稅料件,因此甲方在生產加工中所產生的邊角料等需全部返還至乙方。如雙方違反此條款所產生的一切后果由違約方承擔。
10.2本合同一式兩份,甲、乙雙方各執一份為憑。
甲方:
乙方:
公章:_______________________
公章:_________________________
法定代表人:___________________
法定代表人:___________
關于承攬加工合同錦集 篇11
甲方:__________
乙方:__________
標的、數量、價款:__________
1. 驗收標準:按雙方確定的樣品驗收。受托方須將送貨單隨貨同行,并將送貨單及物流單一起交給委托方收貨人員,內容包括商品名稱、單品規格、單品件數及單品數量,按委托方提供原樣驗收,如果由于質量問題造成損失由受托方負責賠償,并執行相關行業標準。
2.質量要求:應提供蓋有鮮章的出廠檢驗報告單(包括質材、檢驗依據、執行標準等),特殊產品須有檢驗資質的檢驗機構出具的檢驗報告(隨貨同行或提前送達)。
3.結算方式:委托方支付30%預付款,收到貨驗收合格入庫后再支付60%,余10%作為質量保 證金留待下次合同履行時支付,但時間不超過45天下單,如未下單即付清上筆合同10%尾款。
4.包裝標準:貨物外包裝必須在外包裝的醒目位置整齊標注,內容包括商品名稱、單品規格、 單品數量(每層數量_數/每排數量_數)。
5.(交)提貨方式及地點:委托方廠房內。
6.運輸方式及到站(港)和費用承擔:受托方承擔。
7.交貨地點、日期及方式:合同簽訂之日起10個工作日發貨,逾期按合同總額1%支付違約金。
8.保密條款:雙方應當對本協議內容、因履行本協議或在本協議期間獲得的或收到的對方的商務、財務、技術、產品的信息、用戶資料或其他標明保密的文件或信息的內容(簡稱“保密資料”)保守秘密,未經信息披露方書面事先同意,不得向本協議以外的任何第三方披露。本保密義務應在本協議期滿、解除或終止后仍然有效。因商業秘密泄露給委托方造成的損失由受托 方承擔,同時委托方有終止一切合作的權力。
9.本合同履行過程中發生糾紛協商解決,協商不成任何一方可向被告方地法院提起訴訟。
10.本合同根據《中華人民共和國民法典》及有關法律法規,雙方經過友好協商后制定,本合同一式兩份,經雙方蓋章簽字后生效。(傳真或掃描件有效)
委托方:__________ 受托方:__________
法人代表:__________ 法人代表:__________
委托代表:__________ 委托代表:__________
傳 真:__________
電 話:__________
開戶銀行:__________
帳 號:__________
時間:__________
關于承攬加工合同錦集 篇12
訂立合同雙方:
承攬方:____縣木具廠以下簡稱甲方
定作方:____縣百貨公司以下簡稱乙方
甲方為乙方加工柜臺,貨架,經雙方協商,簽訂本合同,共同遵守。
第一條加工成品
第二條加工成品質量要求:
一,材種:柜臺,貨架一律采用水曲柳。
二,用材尺寸:按圖紙所標尺寸做。
三,嚴格掌握木制品的木材干燥程度,榫縫、肩角結構必須嚴密,堅固、表面必須平整光滑,木材無形變,翹曲,撥縫,松榫;塑料面要求平直,整齊,四周不得有翹起,脫膠現象;玻璃位置以圖紙標示為準,保證方正,平直,安裝方便。
四,甲方按乙方質量要求和圖紙,先做規格樣品,由縣物價局核定價格后,雙方代表當面封存樣品,作為驗收的依據。
第三條原材料由甲方提供。
第四條圖紙由乙方于___前送交甲方。甲方在依照乙方的要求進行工作期間,發現提供的圖紙不合理,應當及時通知乙方;乙方應當在規定的時間內回復,提出修改意見。甲方在規定的時間內未得到答復,有權停止工作,并通知乙方。因此造成的損失,由乙方賠償。
第五條工程價款:按核定價格單計算款________元。
第六條驗收標準和方法:本加工成品全部完工后,甲方通知乙方到廠驗收,乙方接到通知三天內必須到廠驗收。驗收標準以合同規定的質量要求圖紙和樣品為標準,數量以合同規定為標準。雙方在檢驗中發生爭議時,由縣物價局提供檢驗證明。
第七條交貨的時間和地點:____至____全部交貨。任何一方如要求提前或延期交貨,必須在事先與對方達成協議,并按協議執行。交貨地點在乙方百貨大樓,由百貨公司供銷科收貨,驗收合格,辦理交接手續。
第八條包裝要求及費用負擔:由甲方負責包裝,以定作物不受損壞為準;每件包裝費均按____元計算,共計____元,全部費用由乙方負擔。
第九條運輸辦法及費用負擔:由甲方負責運輸,每件運輸費用均按____元計算,共計____元,全部費用由乙方負擔。運輸造成的損失,由甲方負責。
第十條本合同簽字之日,乙方向甲方給付預付款____元。甲方不履行合同時,除承擔違約責任外,必須如數返還預付款。乙方不履行合同的,把預付款抵作違約金和賠償金,有余款的應返還。
第十一條結算方式及期限:乙方收到全部定作物,驗收合格后,即辦理移交手續,據以結帳,并在收貨后十五天內通過銀行付款。
第十二條甲方的違約責任
一,甲方如未按合同規定的'質量交付定作物,乙方同意利用的,應當按質論價;不同意利用的,甲方應當負責修理或調換,并承擔逾期交付的責任;經過修整或調換后,仍不符合合同規定的,乙方有權拒收,由此造成的損失由甲方賠償。
二,甲方交付定作物的數量少于合同規定的,乙方仍然需要的,甲方應當照數補齊,補交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的,有權解除合同,因此造成的損失由甲方賠償。
三,因甲方包裝不善造成定作物毀損的,由甲方賠償損失。
四,甲方逾期交付定作物的,應當向乙方償付違約金,每逾期一天,按逾期交付部分的價款總額的償付違約金。
五,甲方不能交付定作物的,應向乙方償付不能交付定作物部分價款總值%的違約金。
六,由甲方負責送貨的,如運輸中造成定作物損壞,甲方應當負責修理,達到合同規定的質量要求,否則乙方有權拒收。
第十三條乙方的違約責任
一,乙方如中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等,應當賠償甲方因此造成的損失。
二,乙方如中途廢止合同,應償付甲方未履行部分定作物價款總值____%的違約金。
三,乙方如未按合同規定的時間向甲方提供圖紙和其他技術資料,除交付定作物的日期得以順延外,乙方應當償付甲方因停工待料的損失。
四,乙方如超過合同規定日期付款,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定,向甲方償付違約金。
五,乙方如無故拒絕接收定作物,應當賠償甲方因此造成的損失。
六,乙方如變更交付定作物的地點,應承擔因此而多支出的費用。
第十四條不可抗力:在合同規定的履行期限內,由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,甲方在經有關部門證明后,可免予承擔違約責任。但甲方應當采取積極措施,盡量減少損失,如不可抗力的損失是在合同規定的履行期限以外生的,不得免除甲方責任;在乙方遲延接受或無故拒收期間發生的,乙方應當承擔責任,并賠償甲方因此造成的損失。
第十五條本合同發生糾紛時,雙方協商解決;協商不成時任何一方可向辦理本合同公證的公證機關申請調解,或向合同管理機關申請調解,仲裁,也可以直接向人民法院起訴。
本合同于___經公證生效,合同履行完畢即失效。
本合同一式五份,甲乙雙方各執一份,縣公證處,縣物價局,縣建設銀行各存一份。
甲方:____縣木具廠
代表人:________________
地址:________________
電話:________________
開戶銀行:____縣支行營業所
賬號:________________
乙方:____縣百貨公司
代表人:
地址:________________
電話:________________
開戶銀行:____縣支行
賬號:________________
日期:_______________年_______________月_______________日
關于承攬加工合同錦集 篇13
甲方: (定作方)______________ 地址: _______工業城 法定代表人:_______營業執照證號:_______
乙方: (承攬方)______________ 地址:_______ 法定代表人:______________營業執照證號:_______
合同編號:_______
合同簽訂地:_______工業城內
乙方是為甲方加工 _____________所需零部件的生產廠家,雙方本著互惠互利,友好合作的原則,為明確雙方權利和義務,特訂立本合同。
一、 本合同所指加工行為是: 甲方向乙方下達加工訂單,由乙方按照甲方提供之加工圖紙、技術指標、質量標準、驗收標準及其它約定條件,加工產品并送貨至甲方指定地點,經甲方驗收合格后,甲方支付加工費給乙方的行為。
二、 本合同所指加工之零部件見下表: 甲方企業物料代碼 產品品名 、規格 單位 單價 備 注
1. 根據生產實際情況,增加上表以外的同類型零部件加工,雙方可簽訂補充協議。
2. 本合同所指加工之零部件以下簡稱“加工零部件”
三、 加工零部件的技術標準(包括質量要求):甲方企業物料代碼 產品品名 規格 技術標準或要求 備 注
四、 加工零部件價格及加工費的確定:
1. 乙方加工零部件的價格,由雙方依據《報價核算表》確認,該價格自確認之日起生效。因市場價格的變動或其它原因,需要調整價格的,按該程序重新確認,之前仍按原價格執行。
2. 為確保甲乙雙方長期有效的合作關系,乙方提供給甲方的加工零部件必須最具市場競爭力。如乙方銷售與加工零部件類似的產品給其它客戶,則乙方必須保證加工零部件與這些類似產品相比價格最低;在其它廠家能以比乙方更低的價格提供相同質量的加工零部件時,甲方有權要求乙方在保證質量的前提下,將價格調整到與其它廠家相同或更低。乙方在甲方提出要求之日起15天內不予調整價格也不能合理說明原因的,甲方可以終止本合同的履行。
3. 加工費計算方法:
(1) 對甲方提供的原材料、零部件,應在核定加工零部件價格基礎上,扣除甲方提供之原材料、零部件價格,余額為乙方的加工費。
(2) 由甲方提供原材料、零部件的,乙方必須按照甲方規定的程序到甲方指定倉庫辦理領料手續,領取物料并按照甲方規定之原材料、零部件損耗標準進行加工,超過規定標準,造成甲方原材料、零部件損失的,甲方有權直接從乙方加工費中扣除。
五、 加工訂貨:
1. 甲方向乙方下達訂單,乙方接受:
(1) 甲方以傳真或電腦下單(下同)的形式向乙方發出《委外加工生產通知單》訂貨,乙方確認訂單的具體要求后回傳,該訂單作為甲方向乙方訂貨的依據。
(2) 電話通知訂貨。但訂購的貨值或甲方提供給乙方加工的材料貨值必須在5000元人民幣以下,同時,甲方必須填寫《電話通知訂貨記錄》,作為電話訂貨或更改訂單的原始記錄憑證。
2. 因甲方的生產計劃變動,要求更改訂貨時,乙方接受:
(1) 甲方向乙方發出《加工訂單更改通知單》或取消原《委外加工生產通知單》從新發出《委外加工生產通知單》,乙方確認后回傳。
(2) 電話通知更改。但更改的貨值必須在5000元人民幣以下。
3. 如甲方通知取消訂單:
(1) 訂貨當天通知取消的,訂單取消。
(2) 在一個貨期段內(非訂貨當天)通知取消的,乙方在接到通知時應立刻停止該訂單的生產,并將己生產數量如實反映甲方,經核實是在乙方生產力范圍內的數量,甲方僅負責安排此數量已生產的加工零部件的使用,協助乙方消化為該訂單生產的正常備料。
4. 乙方需領用甲方提供的原材料、零部件,于訂單下達之日,憑甲方訂單按本合同第三條規定辦理領料手續。
六、 加工零部件的包裝、運輸與交貨:
1. 加工零部件的包裝,按甲方企業技術規定執行:_______________________________;
2. 包裝物標識規定:_________________________________________________________;
3. 如某加工零部件沒有甲方的企業技術規定則按國家有關規定或采用適宜運輸與保證質量的包裝。
4. 乙方必須按合同及訂貨單的要求將加工零部件送至甲方指定倉庫,運輸、裝卸費用自負。送貨時應包裝完整,標識明確,規格統一,并在送貨單上注明甲方制訂的物料碼、名稱規格、數量、單位及生產廠的合格證。
5. 甲方收到乙方的加工零部件時,經檢驗合格開具合格檢驗報告后,開具《收料單》。
6. 甲方負責乙方要求回收的加工零部件包裝物的保護并統一地點存放。乙方應在七(7)天內將加工零部件的包裝物運走,否則,對包裝物的任何問題甲方不負責。
七、 雙方就合同產品所需模具,約定如下:
1. 圖紙的設計與提供:乙方進行圖紙的設計開發,圖紙及技術資料需經甲方確認,費用由乙方承擔。
2. 模具的制造及其費用承擔:由乙方承擔;
3. 模具的驗收及其標準:由甲方或甲方確認的圖紙及零件檢驗標準確定。
4. 模具的使用、維修、保養及費用承擔:由乙方承擔;
5. 模具的知識產權:甲方所有;
6. 模具的所有權:甲方所有。
八、 知識產權保護
1. 按照雙方簽訂的《知識產權保護協議》規定執行,有商標許可的,還須簽訂《商標使用許可合同》。
九、 產品技術、質量標準與控制
1. 合同生效后____日內,甲方應向乙方提供相關圖紙、檢驗標準及下列文件、資料:
(1)
(2)
(3)
2. 產品質量控制:
(1) 乙方須先按甲方提供的相關資料、首樣等要求,制作樣品,并經甲方檢驗合格后,進行小批量生產。小批量產品質量經甲方檢測合格確認后,才能進入批量生產。
(2) 甲方有權向乙方派駐技術管理人員并對乙方的產品、材料、零部件及生產裝配過程隨時進行抽檢;乙方應予配合,并安排住宿。甲方及時將每次抽檢、驗收結果通報乙方,以幫助乙方解決質量問題。
(3) 甲方原則上每年一次派具內審資格人員對乙方的質保體系進行檢查評審,并出具由甲方管理者代表簽發的審廠報告,乙方有責任按照質保體系要求配合甲方進行工廠審查,并對甲方提出的不合格項目及時進行整改。甲方針對乙方質保體系中的不合格項進行二次評審,如仍未達到要求,則可中止或終止本合同。
(4) 乙方同意將加工零部件之主要原材料及關鍵零配件供應商名單及價格之詳細書面資料送甲方備案,乙方更改零配件及其供應商前必須經甲方書面確認并報甲方備案。乙方已通過認證的產品品種,零部件不得更改。
(5) 一般情況下,乙方可在甲方推薦的供應商范圍內選擇,也可選擇符合甲方質量要求的其它供應商,但應向甲方提供該供應商生產的關鍵零配件足夠檢驗數量的樣品,經甲方檢測合格并書面確認、封樣交甲方后,方可采購并投入生產。
(6) 雖然甲方根據經驗或樣品檢測結果向乙方推薦供應商,或者同意了乙方選定的供應商,或者借甲方名義采購原材料、零配件后向乙方提供,或對加工零部件進行了檢驗。但是甲方的認可或受托購買行為并不代表乙方進貨質量控制責任的免除,由乙方對所采購零配部件的質量承擔責任。雖然甲方進行了上述質量檢驗與控制活動,但甲方不對加工零部件的質量承擔任何責任,由乙方承擔全部的產品質量責任。
3. 質量整改
(1) 同一型號的加工零部件,乙方若連續出現二次不合格,甲方可發出整改通知書,并可應乙方要求,派出技術檢驗人員予以幫助,但其費用由乙方支出,經整改仍不合格的,甲方有權終止與乙方之間的合同履行。
4. 產品技術、質量與控制,不合格品與產品質量事故的處理適用雙方簽訂的《質量保證協議書》。
十、 加工費的結算
1. 加工費的結算方式為:每月二十五(25)日前結清截止上月二十五(25)日檢驗合格的加工零部件之加工費,扣除加工費__________作為質量保證金,乙方根據余額開具發票,甲方以三(3)個月承兌匯票的方式支付加工費(乙方如要求將承兌方式改為現匯支付,由乙方不低于月息0.28%貼息給甲方)。
2. 質量保證金于雙方終止業務來往的________年內結清。第________年結算_______%,第________年結算________%,第________年結算____________%!
十一、 驗收方法
1. 甲方自合同物料入庫之日起七個工作日內完成驗收,驗收標準與手段按照本合同第三條的規定或行業通行標準或國家標準執行。雙方如對質量問題產生爭議的,按甲方所在地質量監督檢查機關檢測結果為準!
十二、 對加工零部件提出異議的時間和辦法
1. 甲方在驗收過程中,如果發現加工零部件的品種、型號、規格、花色和質量不符合規定,應妥為保管并在 天內向乙方提出書面異議。書面異議中,應說明合同號、運單號、車或船只、發貨和到貨日期;不符合規定的加工零部件的名稱、型號、規格、花色、標志、牌號、批號、合格證或質量保證書號、數量、包裝、檢驗方法和檢驗情況;提出不符合規定的加工零部件的處理意見。在付款期內,甲方有權拒付不符合合同規定部分的貨款。
2. 乙方在接到需方書面異議后,應在___________天內負責處理,否則即視為默認甲方提出的異議和處理意見。
3. 加工零部件在用于甲方生產的過程中出現質量問題,乙方應對此負全部責任,甲方負責協助。造成甲方無法正常使用的加工零部件,乙方應負責退、換。由此引起所涉及之加工費無法按時付款的,甲方不承擔任何責任,但由此造成甲方不能生產或延誤的,其損失由乙方承擔賠償責任。
4. 加工零部件出現售后質量問題的,由甲方將存在問題的產品提交甲方所在地質量監督檢查機關檢測,報告確認屬乙方責任的,由乙方承擔全部責任。
十三、 乙方違約責任:
1. 乙方不能按時、按質、按量交貨的,根據不同情況進行處理,具體如下:
(1) 因質量問題批次檢驗不合格退貨的,扣罰當批貨值的5%,但不低于500元,不高于5000元;在甲方通知乙方后,乙方做出返工、挑選、重新生產或其它手段在原訂單要求的交貨期內重新提交合格之加工零部件;不能在原訂單要求的交貨期內重新提交合格之加工零部件品的,應及時知會甲方,并按第(4)條接受扣罰。
(2) 因質量問題批次檢驗不合格讓步接收的,扣除當批貨值的10%;
(3) 因批次或零星不合格(料廢)造成停工、返工或全檢的,按未能按期按量交貨造成停工處理,按50元工時累計扣罰,物料損失由乙方負責;
(4) 未能按期、按量交貨或不合格造成計劃調整的,扣罰違約金3000元次;
(5) 未能按期、按量交貨或不合格造成出貨延誤,批次或零星不合格(料廢)造成出貨延誤的,扣罰違約金5000元次,損失另計;
(6) 故意將不合格的加工零部件混放在合格品中,或明知是不合格品卻冒充合格品的,扣罰0元以上的違約金,情節嚴重的除罰款外取消供應商資格;
(7) 未經確認,私自更換、更改原材料、零部件規格型號或供應廠家,扣罰0元以上的違約金,情節嚴重的除罰款外取消供應商資格;
(8) 送貨實物數量或重量不足,扣除欠貨價值10~100倍的違約金;
2. 乙方所交的加工零部件品種、型號、規格、花色、質量不符合合同規定的,除按以上進行扣罰,乙方還必須負責包換或包修,并承擔修理、調換或退貨而支付的實際費用。乙方不能修理或者不能調換的按不能交貨處理。
3. 乙方因加工零部件的包裝不符合合同規定,除按以上進行扣罰,乙方必須返修或重新包裝的,乙方應負責返修或重新包裝,并承擔支付的費用。甲方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,乙方應當償付甲方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合規定造成加工零部件損壞或滅失的,乙方應當負責賠償。
4. 乙方提前交貨的、多交的和品種、型號、規格、花色、質量不符合合同規定的加工零部件,甲方在代保管期內實際支付的保管、保養等費用以及非因甲方保管不善而發生的損失,由乙方承擔。
5. 乙方提前交貨的,甲方接貨后,仍可按合同規定的交貨時間付款;合同規定自提的,甲方可拒絕提貨。乙方逾期交貨的,乙方應在發貨前與甲方協商的,甲方仍需要的,乙方應照數補交,并負逾期交貨責任;甲方不再需要的,應當在接到乙方通知后15天內通知乙方,并自動解除乙方未按時完成部份的訂購計劃。
6. 加工零部件錯發到貨地點或接貨人的,乙方除負責應運交合同規定的到貨地點或接貨人外,還應承擔甲方因此多支付的一切實際費用和逾期交貨的違約金,并承擔由此增加的費用!
十四、 甲方的違約責任
1. 甲方逾期付款的,應按照中國人民銀行有關延期付款的規定向乙方償付逾期付款的利息。
2. 甲方無正當理由拒絕接貨的`,應當承擔由此造成的損失;甲方如錯填到貨地點或接貨人,應當承擔乙方因此所受的損失!
十五、 合同的變更、解除:
1. 合同期內,甲乙任何一方經協商一致均可變更或解除本合同。如有《民法典》第94條規定的解除合同條件的情況出現,均可解除合同。
2. 乙方連續或累計二個月未能按時交貨的,或生產的合同產品發生重大質量事故的,甲方有權解除本合同,并有權要求乙方賠償由此給甲方造成的損失。
3. 合同因任何原因而解除,乙方應在30天內將甲方所有為履行本合同而提供乙方使用的物品和材料,包括但不限于模具、商標標識、技術資料、供應商名單等,歸還甲方!
十六、 不可抗力
1. 甲乙雙方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同時,應及時向對方通報不能履行或不能完全履行的理由,在取得有關主管機關證明以后,允許延期履行、部分履行或者不履行合同,并根據情況可部分或全部免予承擔違約責任。
十七、 其他
1. 按本合同規定應該償付的違約金、賠償金、保管保養費和各種經濟損失,應當在明確責任后十天內,按銀行規定的結算辦法付清,否則按逾期付款處理。但任何一方不得自行扣發加工零部件或其他貨物來充抵。
2. 本合同一式叁份,甲方二份,乙方一份。經雙方簽字并加蓋合同專用章后生效,有效期自________年____月____日到________年____月____日,或終止于合同完全履行或其他解除事由出現時。
3. 執行本合同發生爭議,由雙方協商解決。協商不成,雙方同意由甲方所在地人民法院管轄。
4. 雙方簽訂的《質量保證協議》、《業務交往若干問題備忘錄》、《商標使用管理合同》、《知識產權保護協議》為本合同的附件。
十八、 其他需約定事項:
1. ____________________________________________________________________________
2. ____________________________________________________________________________
3. ____________________________________________________________________________
4. ____________________________________________________________________________
5. ____________________________________________________________________________
甲方:__________乙方:__________
授權代表:_______授權代表:_________
日期:______年____月____日____
關于承攬加工合同錦集 篇14
原告:某塑料廠
被告:某塑料模具廠
某塑料廠與某塑料模具廠于1985年1月20日簽訂加工承攬合同一份,由塑料模具廠為塑料廠加工多層塑化模具一套,材料加工費21000元,同年2月底完成。塑料廠并允諾另付塑料模具廠帳外“加快費”3000元。
加工承攬合同履行中,塑料廠分別于1985年2月2日和2月13日,將材料加工費21000元全部匯付塑料模具廠。但塑料模具廠4月15日才加工完畢,經驗收,因模具有裂痕,由塑料模具廠另行加工一臺同型模具,5月5日交貨驗收。5月3日塑料廠驗收時,發現塑料模具廠并未做同型模具,僅對原模具進行了部分修補,質量仍不合格。5月13日,雙方再次商訂,由塑料模具廠繼續修理模具,5月底完工驗收,質量為正常使用不低于一年時間,并退還塑料廠加工費4000元。塑料模具廠除按約定退還4000元外,再次誤期于10月7日將模具送至塑料廠。經雙方試車檢驗,模具跑料嚴重,無法正常使用。12月7日雙方商定,由于模具不符合質量要求,塑料模具廠只收取9000元材料費,其余8000元加工費于1986年1月15日前,分兩次退還塑料廠,但至1986年3月26日塑料模具廠尚未退還余款。塑料廠向某區人民法院起訴,要求塑料模具廠退還全部材料及加工費17000元,并給付違約金和經濟損失費35300元。
法院審理中認為:塑料模具廠為塑料廠加工制作模具,既未按期完成,又不符合質量要求,已經違約。爾后,雙方雖幾經變更協議,但塑料模具廠終未履行,導致糾紛應負完全責任。另,雙方商議收受帳外“加快費”,違反國家財經紀律,實屬錯誤,應予批評。塑料廠向塑料模具廠索賠應得利潤欠妥當。
根據《中華人民共和國經濟合同法》第41條第1款規定,進行調解,達成協議如下:
1、塑料模具廠為塑料廠加工多層塑化模具,因質量不合格,作退貨處理,報廢模具由塑料廠自行處理;
2、塑料模具廠退還塑料廠材料、加工費17000元;
3、塑料模具廠賠償塑料廠運輸、旅差費用1000元;
4、上述二、三兩項合計18000元,由塑料模具廠分4次給付塑料廠:1986年5月給付3000元,1986年6至8月,每月給付5000元。
5、塑料廠放棄其它要求。
1、本案糾紛發生的責任,完全在于塑料模具廠!吨腥A人民共和國經濟合同法》第41條第1款規定:“未按合同規定的質量、數量完成定作方交付的工作,應無償進行修理、補足數量或者酌減報酬”。所以,承攬方塑料模具廠必須退還定作方塑料廠的全部材料、加工費,并且賠償塑料廠的'全部運輸、旅差費。
2、簽訂經濟合同時,按照《中華人民共和國經濟合同法》第14條規定,一方可以向對方給付定金,合同履行后可以收回或抵作價款。但是,象本案塑料廠在合同簽訂后不久,即付了全部材料、加工費是不妥的。以致造成事后償還時發生了困難。
3、塑料廠為了急于求成,允許另付帳外“加快費”3000元,這是違法的。由于雙方只是口頭協議,事后由于加工質量發生糾紛,并未形成事實。故法院給予批評是完全正確的。
關于承攬加工合同錦集 篇15
定作方:
承攬方:
供料方:
甲方委托乙方加工______________,丙方為甲方____________加工原材料的指定供料方,乙方在甲方處所承攬的加工成品所需原材料須在丙方處采購。
經三方充分協商,特訂立本合同,以便共同遵守。
一、工程項目名稱:
二、施工地點:
三、工程量:
四、工程總額及付款方式:
1、工程總額:
2、付款方式:
3、甲方支付完畢工程款項,擁有制品所有權。
五、工程期限:
1、合同簽定次日起核算,7個工作日。
風險提示:
加工承攬業務切忌質量約定不清或口頭約定質量,目的在于避免發生糾紛。
質量條款要約定明確仔細。
如果質量是以樣品為準,除了雙方封存樣品外,還應有樣品質量描述的書面材料。
以免樣品滅失或自然毀損或對樣品內部質量有異議而發生糾紛。
六、乙方工作:
1、保證在工程期限內完成工程的制作.安裝工作。
2、施工所有材料嚴格執行工程項目預算書所規定的規格、品型。
七、甲方工作:
1、保證如合同約定支付乙方工程款項。
2、乙方進入現場施工時,施工場地應具備施工條件。
3、施工過程中協同乙方進行物業管理或相關管理單位的協調工作。
4、負責合同約定門面標識的所有審批工作。
八、丙方工作
風險提示:
原材料可以由定作人或承攬人提供。
不管哪方提供,均要約定對原材料的質量要求。
特別是定作方提供原材料的情況下,承攬方更要注意對原材料的質量驗收,經驗收合格后方可入庫。
根據合同法的規定,承攬方因保管不善而造成定作方提供的原材料及完成的成果毀損、滅失的,承攬方應該負損害賠償責任。
為此,承攬方應該提高保管材料的風險意識。
1、丙方應當提交產品品種、型號、規格、質量符合同規定的,如果不符合規定,甲方聲明同意利用的,應當按質論價,甲乙丙三方再次協商定價。
2、丙方交貨質量有瑕疵丙方還應承擔返工返修、產品本身、物料或產品報廢的費用、質量問題所造成的乙方交貨不及時承擔責任等。
九、驗收:
1、材料以工程預算書中所標明規格、品型驗收。
2、廣告制作的規格、尺寸按施工圖紙及說明驗收。
3、項目施工完畢由乙方工程監理先行自檢,自檢合格后上交工程驗收單,由甲乙雙方進行驗收。
4、甲方在驗收過程中對質量如有意見,須在驗收單中說明,經雙方現場勘察,確有質量問題的,乙方進行后期整改。
5、工程驗收單支付甲方時,甲方應在接收單手續上簽字或蓋章,收到工程驗收單三日內,甲方無意見說明或無任何書面意見,視為驗收合格。
十、保修:
1、甲方如發現制品損壞應及時通知乙方,乙方在12小時內到達現場進行制品檢修,通報維修情況。
24小時內保證制品的正常使用。
十一、安全責任:
1、乙方施工戶外廣告制品機構安全責任1年。
2、施工過程中,乙方由于自身原因造成員工或第三者人身傷害及財產損失,乙方承擔完全責任。
3、因使用不當、擅自改造、災害及不可抗力造成制品損壞,乙方免除安全責任。
十二、合同變更:
1、合同內容及條款的變更,需雙方代理另立合同附件,簽章有效。
2、因合同變更造成與本合同相關內容不符時,以合同變更后的附件為依準。
十三、違約責任:
1、乙方因自身原因,不能在施工期內完成工程,逾期一天扣罰工程總額1%。
2、甲方如不能如期支付工程款項,逾期一天扣罰工程總額1%。
3、因審批手續造成工程延期或罰款甲方承擔所有責任。
4、在甲方逾期未付應付款項時,乙方擁有制品所有權。
5、如一方未經對方同意而違反約定,另一方可不再履行合同,造成的損失由違約方賠償。
6、在雙方發生糾紛時協商解決,協商不成時可向朝陽法院提起訴訟。
十四、附件:
1、雙方公司經營執照
2、工程項目預算,施工圖及效果圖。
十五、合同成立和生效
1、本合同訂立、執行和解釋及爭議和解決均適應中國法律。
2、附件及補充協議具有同等法律效力。
3、本合同一式2份,雙方各持1份。
十六、其他
本合同若有未盡事宜的,經甲乙雙方或甲乙丙三方協商后可另行簽訂補充協議,經有關方蓋章簽字后作為本合同的組成部分,具有同等效力。
若補充協議與本合同有沖突的,以后補充協議為準。
若協商不成的,則適用其解釋的規定。
甲方:
委托代理人:
地址:
電話:
開戶銀行:
賬號:
_________年____月____日
乙方:
委托代理人:
地址:
電話:
開戶銀行:
賬號:
_________年____月____日
丙方:
委托代理人:
地址:
電話:
開戶銀行:
賬號:
_________年____月____日
關于承攬加工合同錦集 篇16
定作方:_______________(簡稱甲方)
承攬方:_______________(簡稱乙方)
根據《加工承攬合同條例》有關規定,經雙方協商一致,訂立下列條款,共同信守:
品名或項目
規格、型號單位數量單價價款或酬金元金額:________________________元。
一、產品的質量、包裝、加工方法:________________________
二、原材料的提供以及規格、數量、質量:________________________
三、履行的期限、地點和方式:_________________________
四、驗收標準和方法:_________________________
五、結算方式:_________________________
六、違約責任:除不可抗力的原因外,任何一方不履行合同,都要承擔違約責任。
1.承攬方的違約責任:不能交付定作物或完不成工作,償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值___%或酬金總額____%的違約金。
其余違約行為按《加工承攬合同條例》第二十一條的有關規定執行。
2.定作方的違約責任:中途變更定作物的數量、規格、質量和設計等,賠償承攬方因此造成的損失,中途廢止合同,屬承攬方提供原材料的,償付未履行部份價款總值_____%的`違約金;不屬承攬方提供原材料的,償付承攬方以未履行部分酬金_____%的違約金。其余違約行為按《加工承攬合同條例》第二十二條的有關規定執行。
七、雙方約定的其它條款:________________
八、以上條款如有未盡事宜,應以書面協議,作為附件。
九、本合同執行中發生糾紛,雙方應及時協商解決,協商不成時,任何一方都可以向合同管理機關申請調解、仲裁,也可以直接向人民法院起訴。
十、本合同一式________份,正本雙方各執___________份,副本送工商行政管理局所存查。
十一、本合同有效期限:從雙方簽章之日起到________年________月________日止。
十二、本合同簽訂日期:________年________月________日
定作方:________________
代表:__________________
開戶銀行:______________
帳號:__________________
_______年______月_____日
承攬方:________________
代表:__________________
開戶銀行:______________
帳號:__________________
_______年______月_____日
關于承攬加工合同錦集 篇17
甲方:________________乙方:________________
地址:________________地址:________________
郵編:________________郵編:________________
電話:________________電話:________________
法定代表人(委托代理人):________________法定代表人(委托代理人):________________
開戶行:________________開戶行:________________
賬戶:________________賬戶:________________
甲乙雙方為攜手合作,促進發展,滿足利益,明確責任,依據中華人民共和國有關法律之相關規定,本著誠實信用,互惠互利原則,結合雙方實際,協商一致,特簽訂本合同,以求共同恪守:
第一條:品種或項目、規格型號、數量、單價、金額、交貨期限
定作物品名或項目規格
型號計量
單位數量價款或酬金交貨數量及交貨期限
單價總金額
甲方:____________________乙方:____________________
代表:____________________代表:____________________
________年____月____日________年____月____日甲方:中國________公司,地址:________電話:________電傳:________
法定代表人:________職務:________國籍:________
乙方:____國________公司,地址:________電話:________電傳:________
法定代表人:________職務:________國籍:________
雙方為開展來料加工業務,經友好協商,特訂立本合同。
第一條加工內容
乙方向甲方提供加工________(產品)________套所需的原材料,甲方將乙方提供的原材料加工成產品后交付乙方。
第二條交貨
乙方在合同期間,每個月向甲方提供________原材料,并負責運至________車站(經________港口)交付甲方;甲方在收到原材料后的________個月內將加工后的成品________套負責運至________港_____付乙方。
第三條來料數量與質量
乙方提供的原材料須含____%的備損率;多供部分不計加工數量。乙方提供給甲方的材料應符合本合同附件一(略)和規格標準。如乙方未能按時、按質、按量提供給甲方應交付的原材料,甲方除對無法履行本合同不負責外,還得向乙方索取停工待料的損失;乙方特此同意確認。
第四條加工數量與質量
甲方如未能按時、按質、按量交付加工產品,在乙方提出后,甲方應賠償乙方所受的損失。
第五條加工費
甲方為乙方進行加工的加工費,在本合同訂立時的________年為每套________幣________元;合同訂立第________年起的加工費雙方另議,但不得低于每套____幣____元;該加工費是依據合同訂立時中國國內和國外勞務費用而確定的,故在中國國內勞務費用水平有變化時,雙方將另行議定。
第六條付款方式
乙方將不作價的原材料運交甲方;在甲方向乙方交付本合同產品前1個月,由乙方向甲方開立即期信用證,支付加工費。
第七條運輸與_____
乙方將原材料運交甲方的運費和_____費由乙方負責;甲方將本合同產品送交乙方的運費和_____費由甲方負責。
第八條不可抗力
由于戰爭和嚴重的自然災害以及雙方同意的其他不可抗力引起的事故,致使一方不能履約時,該方應盡快將事故通知對方,并與對方協商延長履行合同的期限。由此而引起的損失,對方不得提出賠償要求。
第九條_____
本合同在執行期間,如發生爭議,雙方應本著友好方式協商解決。如未能協商解決,提請中國_____________機構進行_____。_____適用法律為:
1.中華人民共和國加入的國際公約、條約;
2.中華人民共和國法律;
3.在中國法律無明文規定時,適用國際通行的慣例。
_____裁決為終局裁決,_____費用由敗訴一方承擔。
第十條合同有效期
本合同自簽字日起生效。有效期到本合同規定的________套由甲方加工的成品交付乙方,并收到乙方含加工費在內的全部應付費用時終止。
第十一條合同的續訂
本合同有效期屆滿之前____月,如一方需續訂合同,可以向對方提請協商。
第十二條合同文本與文字
本合同正本一式____份,甲乙雙方各執一份。
本合同以中、____兩國文字書就,兩國文字具有同等效力。
第十三條其他
1.甲方為交付乙方產品而耗用的包裝、輔料、運輸及_____等項開支,在加工費以外收取,但這些費用不超過每套合同產品的____%.
2.甲方收到原材料后,應按乙方提供的技術標準,對其規格、品質進行驗收。如乙方提供的原材料不符合標準,或數量不足,在甲方向乙方提出檢驗報告后,乙方負責退換或補足。
第十四條合同條款的變更
本合同如有未盡事宜,或遇特殊情況需要補充、變更內容,須經雙方協商一致。
甲方:________________(蓋章)乙方:________________(蓋章)
代表:________________代表:________________
________年____月____日
________年____月____日
關于承攬加工合同錦集 篇18
訂立合同雙方:
承攬方:縣木具廠 以下簡稱甲方
定作方:縣百貨公司 以下簡稱乙方
甲方為乙方加工柜臺,貨架,經雙方協商,簽訂本合同,共同遵守.
第一條 加工成品
第二條 加工成品質量要求:
一,材種:柜臺,貨架一律采用水曲柳.
二,用材尺寸:按圖紙所標尺寸做.
三,嚴格掌握木制品的木材干燥程度,榫縫、肩角結構必須嚴密,堅固、表面必須 平整光滑,木材無形變,翹曲,撥縫,松榫;塑料面要求平直,整齊,四周不得有 翹起,脫膠現象;玻璃位置以圖紙標示為準,保證方正,平直,安裝方便. 四,甲方按乙方質量要求和圖紙,先做規格樣品,由縣物價局核定價格后,雙方代 表當面封存樣品,作為驗收的依據.
第三條 原材料由甲方提供.
第四條 圖紙由乙方于一九八五年二月一日前送交甲方.甲方在依照乙方的要 求進行工作期間,發現提供的圖紙不合理,應當及時通知乙方;乙方應當在規定的 時間內回復,提出修改意見.甲方在規定的時間內未得到答復,有權停止工作,并 通知乙方.因此造成的損失,由乙方賠償.
第五條 工程價款:按核定價格單計算款25000元.
第六條 驗收標準和方法:本加工成品全部完工后,甲方通知乙方到廠驗收, 乙方接到通知三天內必須到廠驗收.驗收標準以合同規定的質量要求圖紙和樣品為 標準,數量以合同規定為標準.雙方在檢驗中發生爭議時,由縣物價局提供檢驗證 明.
第七條 交貨的時間和地點:一九八五年六月十日至六月二十五日全部交貨. 任何一方如要求提前或延期交(提)貨,必須在事先與對方達成協議,并按協議執行.交貨地點在乙方百貨大樓,由百貨公司供銷科收貨,驗收合格,辦理交接手續 .
第八條 包裝要求及費用負擔:由甲方負責包裝,以定作物不受損壞為準;每 件包裝費均按4元計算,共計980元,全部費用由乙方負擔.
第九條 運輸辦法及費用負擔:由甲方負責運輸,每件運輸費用均按2元計算, 共計490元,全部費用由乙方負擔.運輸造成的損失,由甲方負責.
第十條 本合同簽字之日,乙方向甲方給付預付款20xx0元(貳萬元). 甲方不履行合同時,除承擔違約責任外,必須如數返還預付款.乙方不履行合同的, 把預付款抵作違約金和賠償金,有余款的應返還.
第十一條 結算方式及期限:乙方收到全部定作物,驗收合格后,即辦理移交 手續,據以結帳,并在收貨后十五天內通過銀行付款. 第十二條 甲方的違約責任
一,甲方如未按合同規定的質量交付定作物,乙方同意利用的,應當按質論價;不 同意利用的,甲方應當負責修理或調換,并承擔逾期交付的責任;經過修整或調換 后,仍不符合合同規定的,乙方有權拒收,由此造成的損失由甲方賠償.
二,甲方交付定作物的數量少于合同規定的,乙方仍然需要的,甲方應當照數補齊, 補交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的,有權解除合同,因此造成的損失由 甲方賠償. 三,因甲方包裝不善造成定作物毀損的,由甲方賠償損失.
四,甲方逾期交付定作物的,應當向乙方償付違約金,每逾期一天,按逾期交付部 分的價款總額的千分之一償付違約金.
五,甲方不能交付定作物的,應向乙方償付不能交付定作物部分價款總值20%的 違約金.
六,由甲方負責送貨的,如運輸中造成定作物損壞,甲方應當負責修理,達到合同 規定的質量要求,否則乙方有權拒收.
第十三條 乙方的違約責任
一,乙方如中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等,應當賠償甲方因此造成 的損失.
二,乙方如中途廢止合同,應償付甲方未履行部分定作物價款總值30%的違約金 .
三,乙方如未按合同規定的時間向甲方提供圖紙和其他技術資料,除交付定作物的 日期得以順延外,乙方應當償付甲方因停工待料的損失.
四,乙方如超過合同規定日期付款,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定, 向甲方償付違約金.
五,乙方如無故拒絕接收定作物,應當賠償甲方因此造成的損失. 六,乙方如變更交付定作物的地點,應承擔因此而多支出的費用.
第十四條 不可抗力:在合同規定的履行期限內,由于不可抗力致使定作物或 原材料毀損、滅失的,甲方在經有關部門證明后,可免予承擔違約責任.但甲方應 當采取積極措施,盡量減少損失,如不可抗力的損失是在合同規定的履行期限以外 發生的,不得免除甲方責任;在乙方遲延接受或無故拒收期間發生的,乙方應當承 擔責任,并賠償甲方因此造成的損失.
第十五條 本合同發生糾紛時,雙方協商解決;協商不成時任何一方可向辦理 本合同公證的公證機關申請調解,或向合同管理機關申請調解,仲裁,也可以直接 向人民法院起訴.本合同于一九八五年一月二十五日經公證生效,合同履行完畢即失效. 本合同一式五份,甲乙雙方各執一份,縣公證處,縣物價局,縣建設銀行各存 一份.
甲方:縣木具廠(蓋章) 代表人:黃華新(簽名) 地址:七都鎮 電話:66.8971
開戶銀行:縣支行七都鎮營業所 帳號:104750 乙方:縣百貨公司 代表人:王新法 地址:城關中山街5號 電話:33.7347 開戶銀行:縣支行
帳號:003485
一九八五年一月二十五日
關于承攬加工合同錦集 篇19
定作人:______________________ 合同編號:______________________
承攬人:______________________ 簽訂地點:______________________
第一條 承攬項目、數量、報酬及交付期限 簽訂時間:
項 目 名 稱 及 內 容計量單位數量工作量(工時)報 酬交付期限
單價總金額
合計人民幣金額(大寫): ¥:
(注:空格如不夠用,可以另接。)
第二條 技術標準、質量要求:
第三條 承攬人對質量負責的期限及條件:
第四條 定作人提供技術資料、圖紙等的時間、辦法及保密要求:
第五條 承攬人使用的材料由 提供。材料的檢驗方法:
第六條 定作人(是/否)允許承攬項目中的主要工作由第三人來完成。可以交由第三人完成的工作是:
第七條 工作成果檢驗標準、方法和期限:
第八條 結算方式及期限:
第九條 定作人在 年 月 日前交定金(大寫): 元。
第十條 定作人解除承攬合同應及時書面通知承攬人。
第十一條 定作人未向承攬人支付報酬或材料費的,承攬人(是/否)可以留置工作成果:
第十二條 違約責任:
第十三條 合同爭議的解決方式:本合同在履行過程中發生的爭議,由雙方當事人協商解決;也可由當地工商行政管理部門調解;協商或調解不成的,提交廣州仲裁委員會仲裁; 。
第十四條 其他約定事項:
廣州市工商行政管理局監印
定作人(章):______________________
住 所:______________________
法定代表人:______________________
居民身份證號碼:______________________
委托代理人:______________________
電 話:______________________
開戶銀行:______________________
賬 號:______________________
郵政編碼: ______________________承攬人(章):______________________
住 所:______________________
法定代表人:______________________
居民身份證號碼:______________________
委托代理人:______________________
電 話:______________________
開戶銀行:______________________
賬 號:______________________
郵政編碼:______________________
鑒(公)證意見:______________________
經辦人:_______________________
鑒(公)證機關(章)______________________
年 月 日