關于處理合同范文（通用16篇）

關于處理合同范文 篇1

　　委托方： （以下簡稱甲方）

　　受托方： 青島波斯特集團有限公司 （以下簡稱乙方）

　　為控制水體富營養化，維護生態平衡，保障人體健康，促進沿河地區社會經濟和環境的協調，受甲方委托，乙方對 進行水質處理，甲乙雙方達成如下協議：

　　本協議旨在明確甲乙雙方必須信守的基本原則。按照本協議的原則，乙方為甲方處理景觀水體，在實際處理過程中，雙方在不違背本協議的基礎上，根據實際可另行訂立協議實施執行。

　　第一條：根據甲方劃出的位于 的區域進行治理，實際面積 平方米。甲方提供的河道、湖區水面，化學污染物不能流入該被處理的水區，甲方需把河道閘門關閉，杜絕化學污水流入，除自然災害（上游大洪水）外。乙方應按甲方提供的實際面積給予治理，乙方采用BOT-1型凈水活素與生物酶和其它需用的材料合成予以治理，本產品屬無毒、無色、無味、無刺激、無殘留、環保型新一代生物制劑，絕不影響區域內現有的水生植物和水生動物。

　　第二條：根據甲方給乙方提供的治理區域，水面長約 米，寬 米，平均水深 米，雙方按實際測量確認后方可施工（測量應含淤泥深度。）乙方根據實際地形自行核算，工程價格為 元/平方米，工程總造價 為 元。因水體面積較大，施工比較復雜，難度較大，甲方應提供適當的方便條件，給予配合。

　　第三條：施工日期根據合同要求，乙方需在施工完成十五日后取得明顯效果，二十日后達到最佳效果。施工日期自簽訂合同之日起至 年 月 日，保質期自 年 月 日至 年 月 日。

　　第四條：乙方經取樣化驗，甲方河道水質處理前為 度污染水質，經處理后達到五類水標準，甲方有權在一年內隨機取樣化驗。

　　第五條：日常維護過程中，乙方隨時監測水域水體污染情況，同時根據天氣情況及天氣預報，在水質將發生惡化，水藻將要爆發前，對水體及時進行治理維護，需要時增加產品使用量以保證河水的潔凈和觀賞性。

　　第六條：在保質維護期內，乙方有權監督任何單位或個人禁止向景觀水中投撒有害物體，如養魚用肥水劑，生澡劑，有害藥劑等，治理期間，若遇自然災害破壞造成水質污染或因化學污染所造成的水質污染，不屬于乙方的責任。

　　第七條：工程完工后，乙方提出驗收申請，驗收時間與地點由甲方確定，驗收雙方派人進行，由甲方隨機進行取樣（不少于三處），根據《中華人民共和國和國地表水環境質量標準》V類要求進行驗收，如因甲方原因未在上述期限內驗收，視為驗收合格。

　　第八條：由于甲方行為導致水質惡化時，乙方不承擔責任，但應提出治理方案，有甲方確認并認同價格后有償幫助甲方再次治理，治理費用由甲方承擔。

　　第九條：雙方簽訂合同后，甲方應先付給乙方 % 的預付款，驗收后付給 %，剩余 %作為保證金，自 年 月 日之前沒有大量爆發藍藻應一次性結清保證金。

　　第十條： 雙方未盡事宜，可協商解決。

　　第十一條：本合同未盡事宜由雙方友好協商解決，解決不能滿意，也可通過法律程序解決。約定訴訟法院：青島市城陽區人民法院進行訴訟。

　　第十二條：本協議一式貳份，甲乙雙方各執壹份，具有同等法律效力，自雙方簽字蓋章之日起生效。

　　甲方：（章）

　　乙方：（章）

　　單位名稱：

　　單位名稱：

　　單位地址：

　　單位地址：

　　委托代理人：

　　委托代理人：

　　年 月 日

　　年 月 日

關于處理合同范文 篇2

　　處理方：

　　收購方：

　　甲、乙雙方因生產經營的實際需求，根據《中華人民共和國合同法》等法律相關規定，就乙方收購甲方的廢舊物資（以下簡稱廢品）及相關事宜，經過充分協商一致，達成本協議。

　　第一條各方承諾及保證

　　1.1甲乙方共同承諾在進行本合同交易全過程中不采用財物或其它手段賄賂對方或對方任何人員，也不向對方或對方人員索取或要求任何條件。

　　1.2甲方承諾及保證其具備處理本協議約定廢品的真實意思表示，并將依照本協議的約定及時全面地履行相應義務。

　　1.3乙方承諾及保證其具備收購本協議約定廢品的合法主體資格，及合法進行再處理本協議約定廢品的條件和能力，且乙方承諾提供的相關資質證件、檢驗報告等真實有效，

　　1.4乙方承諾及保證其在收購本協議約定廢品后，確保按照國家法律的相關規定及工作流程進行處置，不造成環境危害及其他對社會公眾的傷害。

　　1.5乙方同意，如發生下述情形即應立即書面通知甲方，否則甲方不承擔因此而產生的任何責任：

　　1.5.1乙方因合并、收購、重組或其他原因導致乙方被解散、清算、歇業、吊銷營業執照等情況時；1.5.2乙方發生更名、地址變更等情形；

　　1.5.3乙方涉入重大訴訟或仲裁案件或乙方因承擔對外的借款、擔保、賠償、承諾或其他責任，被采取訴前保全、財產保全、強制執行等法律措施，以致對企業整體財產產生不良影響和威脅，且此種影響和威脅不能在發生后的30天內圓滿消除的；

　　第二條：廢品名稱及價格

　　廢品名稱，價格按每噸人民幣元計價。

　　乙方同意并知悉：本合同所述的廢品均為甲方日常生產產生的廢料、廢渣等廢舊物資，并不具有一般新商品的特性，本合同標的以其實際產生狀態為準。

　　第三條：廢品的處理

　　3.1廢品的處理的頻率，雙方約定選擇下列第項履行：

　　（1）由甲方通知乙方，乙方在接到甲方通知12小時內將甲方指定的廢品收購處置完畢。（2）乙方每日到甲方處進行廢品的收購處置，乙方應將當日的廢品在當日全部處置完畢。

　　3.2乙方負責廢品的現場收集、清理、裝卸。

　　3.3運輸廢品所需車輛，由乙方自行提供。如需甲方提供車輛，由乙方負擔租車費用。

　　3.4乙方應確保廢品收購時和廢品收購處理完畢后現場的安全及清潔工作，并確保不造成任何污染。

　　第四條：協議期限

　　本協議的期限自年月日至年月日。

　　第五條：款項結算與支付

　　5.1乙方于本協議生效后3日一次性支付萬元預付款，協議結束3日內根據實際發生額度據實結算，多退少補。

　　5.2乙方向甲方支付結算價款，應采用支付。

　　5.3乙方在對甲方的廢品收購處置完畢后，應立即向甲方支付結算價款。

　　5.4乙方在本協議生效后3日內向甲方繳納保證金萬元，甲乙雙方合同期滿后，若乙方不存在任何違約行為，則甲方將履約保證金（不計利息）退還乙方，若乙方存在違約行為，則甲方有權優先從履約保證金中扣除相應得違約金。履約保證金不足的，乙方應在10日內補足；

　　5.5乙方出現如下任一情況的，甲方有權扣除全部履約保證金：a.出現重大安全事故，給工廠造成損失的；b.合同生效后，乙方無正當理由未按約定的頻率處理廢舊物資的；c.乙方處理廢舊物資造成工廠環境污染，給工廠造成損失的；乙方給甲方造成重大安全和環保事故的，甲方有權解除合同，解除合同的書面通知自送達乙方之日本合同自動解除。

　　第六條：安全條款：

　　6.1乙方派往甲方工作人員，有責任了解甲方的入廠需知，遵守甲方有關的安全和環保要求；乙方有關辦事人員或受雇于乙方的人員在甲方廠區內應遵守甲方所有廠規廠紀。

　　6.2乙方運輸工具應清潔衛生，不得裝載過有毒有害或其他對貨物可能造成污染的物品，在甲方廠區內應按甲方規定的限速行使，運輸車罐體、送料管、油箱等密閉安全可靠，無滴漏、廢氣溢出隱患；由于乙方原因，乙方車輛在甲方廠區造成安全、污染事故由乙方負賠償責任。

　　6.3因乙方工作人員的過錯造成對人員的人身傷害及財產的損失，由乙方承擔全部法律責任。

　　6.4在甲方的廢品處理現場，乙方工作人員在裝卸、處置、收購廢品工作過程中所發生的任何安全事故，由乙方自行承擔，與甲方無關。（除非乙方能證明甲方有過錯的）。

　　第七條：協議的生效、變更、解除及轉讓

　　7.1本協議自雙方代表簽字及蓋章后即行生效。任何一方不得擅自變更、解除本協議及對外轉讓本協議的權利義務。

　　7.2本協議生效后，乙方未能在約定的時間內履行本協議，且在甲方催告后的12小時內仍未履行的，甲方有權單方解除本協議。甲方單方解除本協議的書面通知自送達乙方之日起生效。乙方繳納的保證金不予退還。

　　第八條違約責任

　　8.1乙方在廢品收購現場及在甲方的工作場所范圍內因收購、處置廢品造成甲方人員或其他人員人身傷害及財物損失的，應承擔相應的賠償責任。

　　8.2乙方工作拖延，致甲方正常工作受到影響的，每出現一次，甲方有權自保證金中扣除1000元違約金，乙方還應當賠償甲方因此所受經濟損失，且甲方有權解除本協議的履行。

　　8.3乙方未按約定及時支付價款的，應承擔延期支付的違約金，每逾期一日按延期付款部分的5%計算。

　　第九條：適用法律及爭議的處理方式

　　9.1本合同及其全部附件的簽訂、履行、解釋及爭議解決等均適用中華人民共和國法律。

　　9.2與本合同有關或履行本合同過程中發生的一切爭議，雙方同意提請甲方住所地人民法院通過訴訟方式解決。

　　第十條：補充條款

　　本協議未盡事宜，雙方可另行協商，簽署補充協議，與本協議同等效力。

　　第十一條：協議份數及填寫要求

　　11.1本協議一式四份，雙方各執兩份。

　　11.2雙方填寫本協議時應字跡清楚、明確，凡有涂改處無效

　　第十二條其他約定

　　12.1

　　（以下無正文）

　　合同簽署：

　　甲方（蓋章）： 乙方（蓋章）：

　　代表人： 代表人：

關于處理合同范文 篇3

　　甲方：青島長城電力工程配套有限公司

　　乙方：

　　為確保甲方廠區環境衛生，甲、乙雙方在平等互利、友好協商的基礎上，就乙方清運甲方廠區內的垃圾事宜，達成如下協議：

　　一、清運地點、頻次和時間

　　1、清運地點：甲方委托乙方清運廠內垃圾的地址為（辦公室門口、車間門口、廚房和宿舍門口）。

　　2、清運頻次：乙方每周清運一次。

　　3、清運時間：每周星期六，節假日順延。

　　二、協議時間

　　本協議有效期為 20xx年 8月 1日至 20xx年 7月31日止。

　　三、費用及付款方式

　　1、費用：依據雙方協商，甲方按 300 元/月的價格支付給乙方垃圾清理費。

　　2、結算方式。20xx年7月31日，合同期滿后，甲方按照合同約定，一次性支付給乙方全年的垃圾清理費用 3600元。

　　四、甲方的權利和義務

　　1、協議期間，在乙方無違約的前提下，甲方確保本協議下的垃圾由乙方清運。

　　2、甲方有權監督檢查乙方的垃圾清運質量。有權對乙方現場清運過程中出現的不符合生產垃圾清運質量的現象要求立即整改。

　　3、甲方的生產垃圾一律投放到指定地點，非指定地點垃圾，甲方可要求乙方給予清理，乙方應予配合。

　　4、甲方如遇檢查等特殊情況，需提前書面或電話通知乙方，乙方須配合甲方適當增加垃圾清運次數。

　　五、乙方的權利和義務

　　1、協議期間，乙方須無條件的接受甲方的監督檢查和整改要求。

　　2、乙方須按本協議要求，保質保量完成甲方委托的生產垃圾清運工作，應做到垃圾每周清理一次，不干擾甲方正常生產。

　　3、乙方進入甲方廠區，不得在清運車內裝載與甲方無關的垃圾，一經發現，甲方有權對乙方進行處罰，標準為1000元/次起扣。

　　4、乙方在垃圾清運工作時應做到安全、有序，自覺遵守管理制度。乙方人員在垃圾

　　清運工作時，發生傷亡或損壞乙方財產、產品等安全事故，其一切責任由乙方自負，承擔相應賠償責任，甲方不承擔任何責任。

　　5、乙方必須合法處理甲方廠內垃圾，凡因乙方亂倒垃圾引起的一切責任和罰款，由乙方負責，與甲方無關。

　　六、協議的終止、續簽與變更：

　　1、乙方如沒有履行日常垃圾清運工作，或日常垃圾清運工作不能按甲方要求保質保量完成的，甲方有權單方終止協議。乙方未按甲方要求清理垃圾，每延遲一周，扣款100元。清理不干凈的，扣款50元/次。延遲超過15天或三次，甲方有權終止協議。

　　2、如乙方提出終止協議，需提前一月通知甲方，經甲方同意后，方可終止協議。

　　3、本協議到期前一個月，由乙方書面提出續簽申請，甲方審查同意后通知乙方續簽。如若甲方未通知乙方，協議有效期順延直至簽訂新協議。如若乙方接到甲方通知7天內未與甲方續簽本協議，視為本協議終止。

　　七、爭議的解決

　　本協議未盡事宜，由甲、乙雙方另行協商解決。協商不成時，雙方同意提交甲方所在地人民法院解決。

　　八、附則

　　1、本協議經甲、乙雙方代表人簽字或加蓋公章生效。

　　2、本協議一式兩份，甲、乙雙方各執一份。

　　甲方：（簽字蓋章）乙方：（簽字蓋章）

　　簽字時間：

　　簽字地點：

關于處理合同范文 篇4

　　甲方：呼倫貝爾市牙星煤業公司露天煤礦

　　乙方：

　　為確保甲方礦區環境衛生，以及生產安全，甲、乙雙方在平等互利、友好協商的基礎上，就乙方清運甲方礦區內的生產、生活垃圾事宜，達成如下協議：

　　一、清運地點、頻次和時間

　　1、清運地點：甲方委托乙方清運生產垃圾的地址為：甲方工業廣場。

　　2、清運頻次：乙方每兩天清運一次。如因甲方生產工作需要加頻次的，提前1天向乙方提出，乙方應予配合。

　　3、清運范圍：乙方負責生產、生活垃圾的清運。嚴禁清運甲方生產、生活垃圾以外的其他物資出廠。

　　4、清運時間：中午（12：00-13：00）或下午（17：00-18：00），不得夜間清運（18：00-次日早上8：00）。乙方應避開甲方正常休息時間，雙休日及節假日不允許入廠。

　　二、協議時間

　　本協議有效期為 年，從 年月日至年月日止。

　　三、費用及付款方式

　　1、費用：依據雙方協商，生產、生活垃圾，乙方按 元/車向甲方繳取垃圾回收費。

　　2、交費時間：每月5日前，甲方將款交給乙方負責人，乙方負責人開具收款收據，不得拖延。

　　四、甲方的權利和義務

　　1、協議期間，在乙方無違約的前提下，甲方確保本協議下的生產、生活垃圾由乙方清運。

　　2、甲方有權監督檢查乙方的生產、生活垃圾清運質量。有權對

　　乙方現場清運過程中出現的不符合生產、生活垃圾清運質量的現象要求立即整改。

　　3、甲方的生產、生活垃圾一律投放到指定地點。

　　4、甲方如遇檢查等特殊情況，需提前書面或電話通知乙方，乙方須配合甲方適當增加垃圾清運次數。

　　五、乙方的權利和義務

　　1、協議期間，乙方須無條件的接受甲方的監督檢查和整改要求。

　　2、乙方須按本協議要求，保質保量完成甲方委托的生產、生活垃圾清運工作，應做到垃圾每兩天清理一次，不干擾甲方正常生產。

　　3、乙方進入甲方礦區，不得在清運車內裝載與甲方無關的垃圾，一經發現，甲方有權對乙方進行處罰。若乙方沒有按時清運生產垃圾的，甲方通知乙方后，乙方應及時派人到現場檢查、督促清運到位。

　　4、乙方每次清運后，須向甲方領取《物料設備出門單》，并有甲方指定管理人員的簽名方能出門。乙方須將此單交與甲方門衛人員，并在接受甲方門衛工作人員或相關管理人員的檢查并通過后，方可將垃圾運離甲方礦區。

　　5、乙方應指派專人檢查、督促甲方現場的生產、生活垃圾清運情況，及時收集甲方的反饋意見。

　　6、乙方在垃圾清運工作時應做到安全、有序，自覺遵守管理制度。乙方人員在垃圾清運工作時，發生傷亡或損壞甲、乙方財產、產品等安全事故，其一切責任由乙方自負，承擔相應賠償責任，甲方不承擔任何責任。

　　7、乙方進入甲方工業廣場必須空車，不應攜帶物資進廠，更不應將不屬于甲方的廢物、垃圾丟棄在甲方廠房，如發現須當天清理完畢，若再次發現類似情景，甲方有權終止合同執行，并不需承擔任何賠償責任。

　　六、協議的終止、續簽與變更：

　　1、乙方如沒有履行日常垃圾清運工作，或日常垃圾清運工作不能按甲方要求保質保量完成的，甲方有權乙方終止協議。

　　2、如乙方提出終止協議，需提前一個月通知甲方，經甲方同意

　　后，方可終止協議。

　　3、本協議到期前一個月，由乙方書面提出續簽申請，甲方審查同意后通知乙方續簽。如若甲方未通知乙方，協議有效期順延直至簽訂新協議。如若乙方接到甲方通知7天內未與甲方續簽本協議，視為本協議終止。

　　七、附則

　　1、本協議經甲、乙雙方代表人簽字并加蓋公章生效。

　　2、本協議一式兩份，甲、乙雙方各執一份。

　　甲方：（簽字蓋章）乙方：（簽字蓋章）

　　簽字時間：

　　簽字地點：

關于處理合同范文 篇5

　　甲方:(以下簡稱甲方)

　　乙方:(以下簡稱乙方)

　　為了廠區內生活垃圾管理及符合環保要求,給員工營造一個潔凈、舒適的生產環境,根據《中華人民共和國合同法》及有關規定,甲、乙雙方在平等互利、友好協商的基礎上,就甲方清運廠區內生活垃圾事宜,達成如下協議:

　　一、清運地點、頻次和時間

　　1、清運地點:甲方委托乙方清運生活垃圾的地址為: 江陰鑫輝太陽能有限公司廠區內所有生活垃圾（不含建筑垃圾），共計5個生活垃圾房；

　　2、清運頻次:乙方必須做到生活垃圾每天清運一至兩次；

　　3、清運時間:上午9:00前完成或下午16:00前完成；

　　二、協議時間

　　本協議有效期為 1年,從20xx年 9月1日至20xx年9月2日止。

　　三、費用及付款方式

　　1、費用:本協議下的生活垃圾清運費為人民幣45元/車 (大寫:肆拾伍元/車)（噸位： 2噸）。

　　2、結算方式:每天出入廠區的車輛由保安負責登記記錄，費用按月度結算,乙方根據甲方要求出具稅務發票，收到發票后10日內，甲方以現金方式向乙方結算。

　　四、甲方的權利和義務

　　1、協議期間,在乙方無違約的前提下,甲方確保本協議下的生活垃圾由乙方清運。

　　2、甲方有權監督檢查乙方的生活垃圾清運質量。有權對乙方現場清運過程中出現的“滿桶、漏桶、落渣、漏渣”等不符合生活垃圾清運質量的現象要求立即整改。

　　3、甲方的生活垃圾一律投放到垃圾房內,并保證送給暢通。

　　4、甲方如遇檢查等特殊情況,可提前書面或電話通知乙方,臨時履行清運義務，收到通知后乙方須配合甲方增加垃圾清運次數。

　　五、乙方的權利和義務

　　1、乙方須按本協議要求,保質保量完成甲方委托的生活垃圾清運工作,應做到垃圾日產日清。委托清運的垃圾必須運送到垃圾場，按照符合環保要求的標準處理，不得未經處理隨意傾倒，違規傾倒一車甲方有權給予乙方1000元罰款。因傾倒行為導致甲方被有關單位處罰、追償的，則罰款和賠償金由乙方承擔。

　　2、乙方每次清運后不得有“滿箱和漏箱”現象,清運完畢后需將垃圾箱歸位至指定位置。若乙方沒有按時清運生活垃圾的,甲方通知乙方后,乙方應及時派人到現場檢查、督促清運到位。

　　3、乙方在清運過程中應采取有效安全措施防止車上垃圾在廠區拋、冒、滴、漏，如發生 “落渣、漏渣” 等現象時,須及時將現場清理干凈。

　　4、乙方在清運過程中有損壞垃圾箱及其他公用設施的,乙方負責照價賠償。

　　5、乙方如遇垃圾場變阻等特殊原因,應及時通知甲方主管人員,告知延遲清運,但最多不得延遲一天。

　　6、協議期間,乙方須無條件的接受甲方的監督檢查和整改要求。

　　7、乙方應指派專人檢查、督促甲方現場的生活垃圾清運情況,及時收集甲方的反饋意見。

　　8、乙方在垃圾清運工作時應做到安全、有序,自覺遵守甲方各項安全管理規章制度，確保安全行車，嚴禁夾帶甲方財務出廠，乙方人員在垃圾清運工作時，發生傷亡等安全事故，應由乙方承擔全部責任，甲方不承擔任何責任。

　　六、違約責任

　　1、乙方如沒有履行日常垃圾清運工作,或日常垃圾清運工作不能按甲方要求保質保量完成的,甲方有權單方終止協議,并相應扣除乙方垃圾清運費。如乙方提出終止協議,需提前一個月通知甲方,經甲方同意后,方可終止協議。

　　2、乙方每天清運生活垃圾沒有達到甲方要求的,甲方有權扣除當天的生活垃圾清運費用(特殊情況除外,但乙方必須事先通知甲方)。

　　七、協議的續簽

　　本協議到期日前一個月,雙方可協商續簽事宜，協商一致可續簽。

　　八、爭議的解決

　　本協議未盡事宜,由甲、乙雙方另行協商解決。協商不成時,雙方

　　同意提交甲方所在地人民法院解決。

　　九、附則

　　1、本協議經甲、乙雙方代表人簽字并加蓋公章生效。

　　2、本協議壹式肆份,甲、乙雙方各執貳份。

　　甲方: 負責人簽字:

　　聯系電話:

　　乙方: 負責人簽字: 聯系電話:

　　簽約地點:

　　簽約時間: 20xx年 9月1日

關于處理合同范文 篇6

　　委托方（下稱甲方）：

　　地 址：

　　電 話：

　　被委托方（下稱乙方）：廣州綠由工業棄置物回收處理有限公司

　　地 址：廣州市南沙開發區橫瀝鎮合興路56號

　　電 話： 傳 真：

　　根據《中華人民共和國固體廢物污染環境防治法》,甲乙雙方就工業廢物的安全處置，本著符合環境保護規范的要求和平等互利的原則，經雙方友好協商，達成協議如下：

　　一、合作內容：

　　1、甲方作為工業廢物的產生單位，特別委托乙方進行工業廢物的處置。乙方作為專業工業廢物的處置單位，必須依據環保規范進行安全處置。乙方根據甲方提供的廢物資料（種類、數量、說明）提出相應的處置方案和處置費用經甲方確認后作為合同必備附件。

　　2、甲方提供的工業廢物必須按廢物的不同性質進行分類包裝貯存、標識清楚，不明廢物不屬本合同范圍；乙方負責到甲方指定的貯存場所提取工業廢物并運輸到乙方處理場進行無害化處置，對暫時無法處置需要封存待處置的工業廢物，由乙方根據實際情況決定封存保管。

　　3、乙方按雙方約定或甲方通知時間收集甲方工業廢物，廢物出廠時，甲乙雙方對數量、種類進行確認，以便跟蹤管理及結算。

　　4、乙方按國家有關規定，對甲方的工業廢物進行安全無害化處置，乙方人員及車輛進入甲方廠區，需遵守甲方廠區規定進行作業。

　　5、甲方指定李建偉先生為甲方工作聯系人（聯系方式：/），負責通知乙方收取工業廢物、核實種類和數量，并負責結算；乙方指定 為乙方項目經理（聯系方式：），負責與甲方的聯絡協調工作。

　　6、自合同生效之日起，乙方即接受甲方通知與安排，進行工業廢物交接及運輸工作。

　　二、結算方式：

　　（根據雙方協定），根據處置方案的處置費用進行結算。收款方開具稅務發票給付款方，付款方審核無誤后，應在10日內將款項支付至收款方公司賬戶。

　　三、雙方約定：

　　1、乙方得到甲方通知的72小時內未到達甲方指定地點提取工業廢物，造成甲方生產上的困擾；乙方未如實按規范要求進行工業廢物處置，以上情況甲方有權終止合同,情節嚴重者，可根據合同法規定，索取相應賠償。甲方應將處置方案內所有廢物全部足額交由乙方處置，不得擅自轉移，否則乙方有權終止合同,情節嚴重者，可根據合同法規定，索取相應賠償。

　　2、協議在執行過程中，如有未盡事宜，需經合同雙方當事人共同協商，另行簽訂補充協議，補充協議與本協議具有同等法律效力。

　　3、甲方超出本合同核定的廢物，另行個案處理。

　　4、甲、乙雙方對本合同內容和因本合同而知悉對方之任何業務資料，需盡保密之義務，此義務不因本合同終止而失效，保密期限至本合同終止后三年內有效。

　　5、本協議一式兩份，甲乙雙方簽字并加蓋公章后生效，雙方各持一份。

　　6、合同有效期限自 20xx年12月20日至20xx年 12月19日。

　　甲 方：

　　甲方代表人：

　　日 期：

關于處理合同范文 篇7

　　處理方：

　　收購方：

　　甲、乙雙方因生產經營的實際需求，根據《中華人民共和國合同法》等法律相關規定，就乙方收購甲方的廢舊物資（以下簡稱廢品）及相關事宜，經過充分協商一致，達成本協議。

　　第一條各方承諾及保證

　　1.1甲乙方共同承諾在進行本合同交易全過程中不采用財物或其它手段賄賂對方或對方任何人員，也不向對方或對方人員索取或要求任何條件。

　　1.2甲方承諾及保證其具備處理本協議約定廢品的真實意思表示，并將依照本協議的約定及時全面地履行相應義務。

　　1.3乙方承諾及保證其具備收購本協議約定廢品的合法主體資格，及合法進行再處理本協議約定廢品的條件和能力，且乙方承諾提供的相關資質證件、檢驗報告等真實有效，

　　1.4乙方承諾及保證其在收購本協議約定廢品后，確保按照國家法律的相關規定及工作流程進行處置，不造成環境危害及其他對社會公眾的傷害。

　　1.5乙方同意，如發生下述情形即應立即書面通知甲方，否則甲方不承擔因此而產生的任何責任：

　　1.5.1乙方因合并、收購、重組或其他原因導致乙方被解散、清算、歇業、吊銷營業執照等情況時；1.5.2乙方發生更名、地址變更等情形；

　　1.5.3乙方涉入重大訴訟或仲裁案件或乙方因承擔對外的借款、擔保、賠償、承諾或其他責任，被采取訴前保全、財產保全、強制執行等法律措施，以致對企業整體財產產生不良影響和威脅，且此種影響和威脅不能在發生后的30天內圓滿消除的；

　　第二條：廢品名稱及價格

　　廢品名稱，價格按每噸人民幣元計價。

　　乙方同意并知悉：本合同所述的廢品均為甲方日常生產產生的廢料、廢渣等廢舊物資，并不具有一般新商品的特性，本合同標的以其實際產生狀態為準。

　　第三條：廢品的處理

　　3.1廢品的處理的頻率，雙方約定選擇下列第項履行：

　　（1）由甲方通知乙方，乙方在接到甲方通知12小時內將甲方指定的廢品收購處置完畢。（2）乙方每日到甲方處進行廢品的收購處置，乙方應將當日的廢品在當日全部處置完畢。

　　3.2乙方負責廢品的現場收集、清理、裝卸。

　　3.3運輸廢品所需車輛，由乙方自行提供。如需甲方提供車輛，由乙方負擔租車費用。

　　3.4乙方應確保廢品收購時和廢品收購處理完畢后現場的安全及清潔工作，并確保不造成任何污染。

　　第四條：協議期限

　　本協議的期限自年月日至年月日。

　　第五條：款項結算與支付

　　5.1乙方于本協議生效后3日一次性支付萬元預付款，協議結束3日內根據實際發生額度據實結算，多退少補。

　　5.2乙方向甲方支付結算價款，應采用支付。

　　5.3乙方在對甲方的廢品收購處置完畢后，應立即向甲方支付結算價款。

　　5.4乙方在本協議生效后3日內向甲方繳納保證金萬元，甲乙雙方合同期滿后，若乙方不存在任何違約行為，則甲方將履約保證金（不計利息）退還乙方，若乙方存在違約行為，則甲方有權優先從履約保證金中扣除相應得違約金。履約保證金不足的，乙方應在10日內補足；

　　5.5乙方出現如下任一情況的，甲方有權扣除全部履約保證金：a.出現重大安全事故，給工廠造成損失的；b.合同生效后，乙方無正當理由未按約定的頻率處理廢舊物資的；c.乙方處理廢舊物資造成工廠環境污染，給工廠造成損失的；乙方給甲方造成重大安全和環保事故的，甲方有權解除合同，解除合同的書面通知自送達乙方之日本合同自動解除。

　　第六條：安全條款：

　　6.1乙方派往甲方工作人員，有責任了解甲方的入廠需知，遵守甲方有關的安全和環保要求；乙方有關辦事人員或受雇于乙方的人員在甲方廠區內應遵守甲方所有廠規廠紀。

　　6.2乙方運輸工具應清潔衛生，不得裝載過有毒有害或其他對貨物可能造成污染的物品，在甲方廠區內應按甲方規定的限速行使，運輸車罐體、送料管、油箱等密閉安全可靠，無滴漏、廢氣溢出隱患；由于乙方原因，乙方車輛在甲方廠區造成安全、污染事故由乙方負賠償責任。

　　6.3因乙方工作人員的過錯造成對人員的人身傷害及財產的損失，由乙方承擔全部法律責任。

　　6.4在甲方的廢品處理現場，乙方工作人員在裝卸、處置、收購廢品工作過程中所發生的任何安全事故，由乙方自行承擔，與甲方無關。（除非乙方能證明甲方有過錯的）。

　　第七條：協議的生效、變更、解除及轉讓

　　7.1本協議自雙方代表簽字及蓋章后即行生效。任何一方不得擅自變更、解除本協議及對外轉讓本協議的權利義務。

　　7.2本協議生效后，乙方未能在約定的時間內履行本協議，且在甲方催告后的12小時內仍未履行的，甲方有權單方解除本協議。甲方單方解除本協議的書面通知自送達乙方之日起生效。乙方繳納的保證金不予退還。

　　第八條違約責任

　　8.1乙方在廢品收購現場及在甲方的工作場所范圍內因收購、處置廢品造成甲方人員或其他人員人身傷害及財物損失的，應承擔相應的賠償責任。

　　8.2乙方工作拖延，致甲方正常工作受到影響的，每出現一次，甲方有權自保證金中扣除1000元違約金，乙方還應當賠償甲方因此所受經濟損失，且甲方有權解除本協議的履行。

　　8.3乙方未按約定及時支付價款的，應承擔延期支付的違約金，每逾期一日按延期付款部分的5%計算。

　　第九條：適用法律及爭議的處理方式

　　9.1本合同及其全部附件的簽訂、履行、解釋及爭議解決等均適用中華人民共和國法律。

　　9.2與本合同有關或履行本合同過程中發生的一切爭議，雙方同意提請甲方住所地人民法院通過訴訟方式解決。

　　第十條：補充條款

　　本協議未盡事宜，雙方可另行協商，簽署補充協議，與本協議同等效力。

　　第十一條：協議份數及填寫要求

　　11.1本協議一式四份，雙方各執兩份。

　　11.2雙方填寫本協議時應字跡清楚、明確，凡有涂改處無效

　　第十二條其他約定

　　12.1

　　（以下無正文）

　　合同簽署：

　　甲方（蓋章）： 乙方（蓋章）：

　　代表人： 代表人：

　　簽訂時間： 簽訂時間：

關于處理合同范文 篇8

　　乙方:

　　甲乙雙方經平等協商，甲方為提高小區物業管理服務質量，現甲方將該小區的生活垃圾委托給乙方負責清運處理,雙方本著"自愿平等、互利互惠"的原則,經共同友好協商,一致達成以下協議,以資共同遵守執行:

　　一、清運范圍:甲方物業服務范圍內的小區為，該小區內的生活垃圾交由乙方清運。

　　二、工作要求:由乙方對上述范圍的生活垃圾進行清運,每天二次，下午19:00之前清理完畢，并保證不存垃圾。乙方將小區內的生活垃圾從小區內設置的垃圾箱運出，送往垃圾轉運站。乙方不得隨意傾倒及污染環境，乙方違反法律法規的相關規定處理垃圾的由國家行政機關處理，其責任由乙方自負（如罰款及其他行政處罰）與甲方無關。

　　三、合同期限: 年 月 日起至 年 月 日止,期滿雙方愿意再合作則商議續簽事宜。

　　四、清運費用及付款辦法: 甲方每月付給乙方垃圾清算費用人民幣元。甲方于本協議生效后的第二個月與乙方結算第一個月的垃圾清運費，第三個月與乙方結算第二個月的垃圾清運費，以此類推。

　　五、乙方每次清運垃圾應保證小區內垃圾箱周圍干凈，在小區內不得遺撒，對于遺撒、飄落的垃圾應立即清理干凈，保證小區內環境衛生。乙方在清理垃圾的過程中給小區垃圾箱造成損壞的由乙方負責為甲方更新同等質量的垃圾箱；在運輸途中發生的`一切事故與甲方沒有任何經濟關系。

　　六、甲方與乙方不存在雇傭勞動關系。

　　七、如乙方未按照本協議的約定清運垃圾，則每天每個小區一次扣人民幣元。

　　八、本協議在執行過程中如有未盡事宜,雙方應本著"實事求是、友好合作"的原則進行協商解決，其補充合同與本合同具有同等效力。

　　八、本協議一式兩份,甲、乙雙方各執一份,自雙方簽字蓋章后生效。

　　甲方(蓋章)乙方(蓋章)

　　代表簽字: 代表簽字:

　　年 月 日

關于處理合同范文 篇9

　　生活污水處理合同

　　委托單位： （以下簡稱甲方）  承接單位： （以下簡稱乙方）

　　依據《中華人民共和國合同法》，甲、乙雙方就乙方為甲方處理 生活污水達成如下合同條款：

　　一、甲方委托乙方服務內容

　　1、廢水量：全年平均每天9 噸；

　　2、廢水接入方式,甲方通過管道將廢水送至乙方。

　　二、乙方服務形式

　　1、按時按量按質接收甲方生活污水；

　　2、處理受納的污水，并確保達到國家標準與地方環境保護主管部門的要求；

　　3、按政府主管部門指定的位置和方式排放處理達標后的廢水及安全處置廢水處理污泥。

　　三、雙方責任

　　1、乙方對甲方按時按量按質接納的污水的環保達標和排放負完全的責任；

　　2、甲方按本合同及雙方達成的其它補充協議按時足額支付給乙方廢水處理費用；

　　四、服務費用

　　1、甲方按 元/噸水逐月支付廢水處理運行費。每月5號前乙方應將廢水量及綜合服務費總額核算清楚并書面通知甲方，甲方應在10號前將運行費用足額劃到乙方帳戶。

　　2、合約期內物價指數有較大變動（如水、電、其它商品等價格上漲），經雙方協商后可調整廢水處理運行費。

　　五、本合同未盡事宜，由雙方協商另行簽訂更改或補充合同，解決。

　　六、本合同一式四份，雙方各執二份，具有同等效力。

　　七、合同經雙方法人簽字與蓋章后生效。

　　甲方：  乙方：

　　代表人：代表人：

　　年月日  年月日

關于處理合同范文 篇10

　　委托方（下稱甲方）：

　　地 址：

　　電 話：

　　被委托方（下稱乙方）：廣州綠由工業棄置物回收處理有限公司

　　地 址：廣州市南沙開發區橫瀝鎮合興路56號

　　電 話： 傳 真：

　　根據《中華人民共和國固體廢物污染環境防治法》,甲乙雙方就工業廢物的安全處置，本著符合環境保護規范的要求和平等互利的原則，經雙方友好協商，達成協議如下：

　　一、合作內容：

　　1、甲方作為工業廢物的產生單位，特別委托乙方進行工業廢物的處置。乙方作為專業工業廢物的處置單位，必須依據環保規范進行安全處置。乙方根據甲方提供的廢物資料（種類、數量、說明）提出相應的處置方案和處置費用經甲方確認后作為合同必備附件。

　　2、甲方提供的工業廢物必須按廢物的不同性質進行分類包裝貯存、標識清楚，不明廢物不屬本合同范圍；乙方負責到甲方指定的貯存場所提取工業廢物并運輸到乙方處理場進行無害化處置，對暫時無法處置需要封存待處置的工業廢物，由乙方根據實際情況決定封存保管。

　　3、乙方按雙方約定或甲方通知時間收集甲方工業廢物，廢物出廠時，甲乙雙方對數量、種類進行確認，以便跟蹤管理及結算。

　　4、乙方按國家有關規定，對甲方的工業廢物進行安全無害化處置，乙方人員及車輛進入甲方廠區，需遵守甲方廠區規定進行作業。

　　5、甲方指定李建偉先生為甲方工作聯系人（聯系方式：/），負責通知乙方收取工業廢物、核實種類和數量，并負責結算；乙方指定 為乙方項目經理（聯系方式：），負責與甲方的聯絡協調工作。

　　6、自合同生效之日起，乙方即接受甲方通知與安排，進行工業廢物交接及運輸工作。

　　二、結算方式：

　　（根據雙方協定），根據處置方案的處置費用進行結算。收款方開具稅務發票給付款方，付款方審核無誤后，應在10日內將款項支付至收款方公司賬戶。

　　三、雙方約定：

　　1、乙方得到甲方通知的72小時內未到達甲方指定地點提取工業廢物，造成甲方生產上的困擾；乙方未如實按規范要求進行工業廢物處置，以上情況甲方有權終止合同,情節嚴重者，可根據合同法規定，索取相應賠償。甲方應將處置方案內所有廢物全部足額交由乙方處置，不得擅自轉移，否則乙方有權終止合同,情節嚴重者，可根據合同法規定，索取相應賠償。

　　2、協議在執行過程中，如有未盡事宜，需經合同雙方當事人共同協商，另行簽訂補充協議，補充協議與本協議具有同等法律效力。

　　3、甲方超出本合同核定的廢物，另行個案處理。

　　4、甲、乙雙方對本合同內容和因本合同而知悉對方之任何業務資料，需盡保密之義務，此義務不因本合同終止而失效，保密期限至本合同終止后三年內有效。

　　5、本協議一式兩份，甲乙雙方簽字并加蓋公章后生效，雙方各持一份。

　　6、合同有效期限自 20xx年12月20日至20xx年 12月19日。

　　甲 方：

　　甲方代表人：

關于處理合同范文 篇11

　　委托方：蘇州東吳美而高工藝服飾有限公司 （下稱甲方） 受托方：蘇州市湘城區東方污水處理有限公司（下稱乙方）

　　為明確雙方經濟責任，保護甲、乙雙方的合法權益，經雙方協商，就甲方委托乙方外運并處理乙方在生產過程中所產生的生產污水，達成協議并簽訂本合同。

　　一、 甲方委托乙方外運并處理其在生產過程中產生的生產污水，預計污量為0-10噸/天，污水水質情況為：CODcr：≤1000mg/1；SS：≤1000mg/1；色度≤500倍。污水以實際簽收數量計。

　　二、 污水處理單價為150元人民幣每噸污水，甲方除承擔處理費用外，不再承擔其它費用。

　　三、 乙方負責將受托處理的污水運入其污水處理基地。乙方在運輸過程中應防止跑、冒、滴、漏而污染環境，同時確保所處理污水達標排放。

　　四、 污水處理費用于每月25日憑簽單結算，乙方將本月所處理的污水量通知甲方，并在每月30日前開具污水處理費發票給甲方，甲方自接發票之日起半個月內將污水處理費匯入乙方賬戶。甲方違約時，乙方將停止接納甲方的污水，因此所造成的一切后果有甲方自負。

　　五、 本合同常年有效，一式兩份，雙方各執壹份，副本若干份，本合同經雙方代表人簽字鑒章并經環保部門鑒證后生效。

　　甲方（蓋章） 代表（簽字）

　　乙方（蓋章）：蘇州市湘城區東方污水處理有限公司 代表（簽字）

　　鑒證方（蓋章）：

　　簽訂日期：

關于處理合同范文 篇12

　　甲方

　　乙方

　　簽訂日期 年 月 日

　　污 水 處 理 設 計 合 同 書

　　編 號：

　　訂立合同單位：建設單位：（簡稱為甲方） 設計單位：（簡稱為乙方）

　　根據《中華人民共和國合同法》和國家有關法律、法規，為明確雙方經濟關系和職責，分工協作、互相制約、互相促進。經雙方商定，特簽訂此合同雙方共同遵守執行。

　　一、 工程名稱：

　　二、 工程數量質量及主要內容：

　　乙方以甲方提供的相關資料作為設計依據。

　　1。 工程處理規模

　　處理規模：20m3/d 2。進水水質：

　　3。工程內容：

　　4。工程質量：

　　出水達到《中華人民共和國污水綜合排放標準》（GB8978—96）二級標準，即

　　三、 工程地點：

　　四、 承包形式：

　　五、 工程總造價及內容：

　　工程總造價大寫：（人民幣） 整 ￥ 萬元 該造價包括：工藝、施工圖設計費，設備安裝技術指導費。

　　六、 付款辦法：

　　自簽訂此合同即日起，三天內甲方支付乙方工程預付款人民幣： 整（￥萬元），乙方開始組織技術人員進行工程設計，待乙方完成工程設計及圖紙后，將設計資料一次性交付甲方前，甲方再支付乙方人民幣： 整（￥ 萬元）。

　　七、 工程期限：合同簽定一周內完成設計圖紙。

　　八、 工程變更：在施工過程中，如甲方提出工程變更，甲方應提前三日書面通知乙方，經雙方協商，并由原設計人簽字確認后方可進行變更。

　　九、 合同生效與終止：合同生效日期：合同甲、乙雙方簽字蓋章后，合同即生效；合同終止日期：至雙方款項結清后合同失效。

　　十、 合同份數：合同共四份，甲乙雙方各執貳份。

　　十一、 甲乙雙方責任：

　　1、 甲方必須為乙方嚴守技術秘密，未經乙方許可不得將乙方技術資料示于他人。

　　2、 甲方負責承擔環保部門監測及驗收費用。

　　3、 調試期間所發生的運行費用及環保部門厲行監測費用由甲方自理。

　　4、 乙方配合甲方進行設備采購，甲方采購設備需滿足設計要求。

　　5、 乙方需保證滿足設計要求的前提下，污水處理出水達到環保部門的要求。

　　6、甲乙雙方各自指定專人負責施工現場的聯絡工作。

　　7、甲乙雙方一方違反本合同條款均按《中華人民共和國合同法》承擔責任。

　　十四、其他條款：

　　1、解決合同糾紛的方式：協商。

　　2、工期順延條件：不可抗力。

　　3、未盡事宜，可進行協商補充。

　　甲 方（章）

　　負 責 人

　　銀行帳號

　　電 話

　　年 月 日

　　乙 方負 責 人 銀行帳號

　　電 話

　　年 （章） 月 日

關于處理合同范文 篇13

　　盡管《最高人民法院關于審理建設工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》已確定在建設工程施工合同無效但建設工程經竣工驗收合格情況下，應當支付工程價款，但實踐中往往發生諸如工程價款如何確定、鑒定問題、無效帶來的不利后果如何承擔等爭議。本文筆者結合最高人民法院的司法判例，與您分享裁判規則中，工程款如何進行結算。

　　關于建設工程施工合同無效，承包人的工程價款請求能否支持，《最高人民法院關于審理建設工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》（以下簡稱“《解釋》”）

　　第二條“建設工程施工合同無效，但建設工程經竣工驗收合格，承包人請求參照合同約定支付工程價款的，應予支持”及第三條“建設工程施工合同無效，且建設工程經竣工驗收不合格的，按照以下情形分別處理：(一)修復后的建設工程經竣工驗收合格，發包人請求承包人承擔修復費用的，應予支持；(二)修復后的建設工程經竣工驗收不合格，承包人請求支付工程價款的，不予支持”已經明確規定。

　　但工程合同糾紛涉及問題繁雜，即使通過《解釋》能夠得到“建設工程施工合同無效但建設工程經竣工驗收合格情況下，應當支付工程價款”的結論，但工程價款如何確定、鑒定問題、無效帶來的不利后果如何承擔等都是該類案件中應當解決的問題，本文試圖通過最高人民法院案例探析裁判思路。

　　| 案例一 最高人民法院(20xx)民提字第77號民事判決書

　　裁判摘要

　　由于案涉合同僅約定了單價，而在確定單價時沒有工程施工圖，也沒有工程預算，因此對于已完工程無法按照合同約定價格進行工程造價和成本價的核算。應

　　當將該鑒定報告作為確定案涉工程已完工程價款的證據。由于世邦公司與川康西藏分公司對案涉合同無效均有過錯，故不應僅由承包人承擔全部不利后果，而使發包人獲得全部工程利潤并免除部分必要成本。因此，一、二審判決按照鑒定結論中的工程成本費用確定工程款數額不當。

　　雖然規費和利潤在性質上并不相同，但鑒于根據鑒定報告的內容，無法在案涉工程造價和成本費用的差額中具體區分規費和利潤的數額，故只能將其視為案涉合同無效導致的損失。根據《中華人民共和國合同法》第五十八條的規定，合同無效后，雙方都有過錯的，應當各自承擔相應的責任。對本案中合同無效損失的具體分擔比例，根據雙方當事人對合同無效的過錯情況和相關案件事實，本院酌定為川康西藏分公司與世邦公司各自負擔50%。

　　思路探析

　　1.合同雖有約定但無法確定工程價款的，應當進行鑒定。

　　2.以利潤的扣減體現在合同無效情況下，各方在過錯范圍內承擔責任的價值取向。

　　| 案例二 最高人民法院(20xx)民一終字第100號民事判決書

　　裁判摘要

　　一審：《建設工程施工合同》無效，聶綺對其掛靠行為應承擔相應過錯責任，故其主張利息應從20xx年12月31日起算，即宏基公司未按進度支付工程款之日起計付，不予支持。鑒于該

　　項市政工程已于20xx年5月26日由簽訂合同的雙方及滿州里市審計局進行結算，并作出工程造價審定通知書，故實際施工人聶綺的利息損失應當自結算之日起予以保護。

　　最高法二審：一審法院經審理認定，宏基公司尚欠付工程款為17825815.3元及利息正確。

　　思路探析

　　和案例一不同，本案是以“不按合同約定的應支付日為利息起算日、以在后的結算日為利息起算日”來體現承包人對合同無效承擔過錯的價值取向。

　　| 案例三 最高人民法院(20xx)民提字第104號民事判決書

　　裁判摘要

　　盡管當事人簽訂的三份建設工程施工合同無效，但在工程已竣工并交付使用的情況下可以參照合同約定支付工程款。但是，由于本案雙方當事人提供了由相同的委托代理人簽訂的、簽署時間均為同一天、工程價款各不相同的三份合同，在三份合同價款分配沒有規律且無法辨別真偽的情況下，不能確認當事人對合同價款約定的真實意思表示。

　　因此，該三份合同均不能作為工程價款結算的依據。一審法院為解決雙方當事人的訟爭，通過委托鑒定的方式，依據鑒定機構出具的鑒定結論對雙方當事人爭議的工程價款作出司法認定，并無不當。

　　首先建設工程定額標準是各地建設主管部門根據本地建筑市場建筑成本的平均值確定的屬于任意性規范而非強制性規范。在當事人之間沒有作出以定額價作為工程價款的約定時，一般不宜以定額價確定工程價款。再次，定額標準往往跟不上市場價格的變化以市場價鑒定的結論更接近造價成本，更有利于保護當事人的利益。

　　最后，根據《中華人民共和國合同法》第六十二條第(二)項規定，當事人就合同價款或者報酬約定不明確，依照合同法第六十一條的規定仍不能確定的，按照訂立合同時履行地的市場價格履行；依法應當執行政府定價或者政府指導價的'，按照規定履行。本案所涉工程不屬于政府定價，因此，以市場價作為合同履行的依據不僅更符合法律規定，而且對雙方當事人更公平。

　　思路探析

　　1.當不能確定“合同”為各方真實意思表示時，應當通過鑒定確定工程價款，且應當以市場價格作為依據。

　　2.公平原則在本案裁判者進行定價依據判斷時發揮了作用。

　　| 案例四 最高人民法院(20xx)民提字第59號民事判決書

　　一審中，工程處（實際施工人）申請、法院委托對工程造價進行了鑒定，鑒定結論1：依據原合同主要內容每平方米720元建筑面積包死單價，工程造價為每平方米720元×7662.38平方米（含地下室301.4平方米）=5516913.6元。由于未提供合同價中所含甲方供材資料，未扣甲方供材造價。鑒定結論2：依據施工圖紙按實計算、丙級三類取費后，工程造價為7521255.36元。其中含甲方供材756901.2元，總造價中扣減，扣減后造價為6764354.16元。不符合規定的結算資料（例如只有建設單位蓋章，但沒有負責人簽字）造價302468.28元，以上兩條鑒定結論均不含此造價。

　　一審裁判：建安十分公司與開發公司結算的工程造價應為720元/平方米×（7662.38-301.4）平方米+302468.28元=5602373.88元。工程處的最終結算值為5602373.88元×（1-9%）=5098160.23元。建安十分公司已付款4670382.26元，尚欠427777.97元。

　　最高法院裁判摘要

　　本案參照合同約定結算工程價款有法律依據。按照最高人民法院《關于審理建設工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》第二條規定確立了建設工程施工合同無效而建設工程經竣工驗收合格的情形下，可參照合同約定結算工程價款的折價補償原則。如果采取鑒定結論2的結算方式，會造成無效合同比有效合同的工程價款還高，這不僅超出了當事人簽訂合同時的預期，也會導致合同當事人反而因無效合同獲得額外利益。因此，除非雙方當事人另行協商一致達成新的結算合意，否則，均應當參照合同約定進行結算。

　　思路探析

　　1.本案法院以雙方就每平米720元單價、地下室不計算面積的約定為依據得出工程價款。結合上述幾個案例可知，合同約定仍然是裁判優先考慮的工程價款認定

　　依據。

　　2.公平原則始終貫穿裁判，在進行取舍或判斷時是非常重要的衡量標準。

　　綜上，根據司法解釋的規定以及對上述案例的評析，可將司法實踐中建設工程施工合同無效工程款結算的裁判思路歸納如下：

　　1.合同無效但工程驗收合格，當事人主張按照合同約定支付工程款，根據合同能夠確定工程款的，應根據合同的約定結算；

　　2.根據合同約定無法確定工程款或不能確定“合同”為各方真實意思表示時，應通過鑒定確定工程價款；合同對結算單價有約定的以約定為準；沒有約定的，一般以市場價格為鑒定依據；

　　3.因合同無效產生的不利后果，合同各方應根據自身的過錯程度進行分擔；

　　4.公平原則是裁判者進行取舍或判斷的一個重要考量因素。

關于處理合同范文 篇14

　　合同糾紛的處理方式

　　(一)協商

　　當事人自行協商解決合同糾紛，是指合同糾紛的當事人，在自愿互諒的基礎上，按照國家有關法律、政策和合同的約定，通過擺事實、講道理，以達成和解協議，自行解決合同糾紛的一種方式。

　　合同簽訂之后.在履行過程中，由于各種因素的影響容易產生糾紛，有了糾紛怎么辦?應當從有利于維護團結、有利于合同履行的角度出發，懷著互讓、互諒的態度，爭取在較短的時間內，通過協商求得糾紛的解決。對于合同糾紛，盡管可以 用仲裁、訴訟等方法解決。但由于這樣解決不僅費時、費力、費錢財，而且也不利于團結，不利于以后的合作與往來。用協商的方式解決，程序簡便.及時迅速，有利于減輕仲裁和審判機關的壓力，節省仲裁、訴訟費用，有效地防止經濟損失的進 一步擴大.同時也有利于增強糾紛當事人之間的友誼，有利于貢固和加強雙方的協作關系，擴大往來，推動經濟的發展。由于這種處理方法好，在涉外經濟合同糾紛的處理中，也相當盛行。

　　合同雙方當事人之間自行協商解決糾紛.應當遵守以下原則：一是平等自愿原則.不允許任何一方以行政命令手段，強迫對方進行協商，更不能以斷絕供應、終止協作等手段相威脅，迫使對方達成只有對方盡義務，沒有自己負責任的“霸王協議”.二是合法原則。即雙方達成的和解協議，其內容要符合法律和政策規定，不能損害國家利益，社會公共利益和他人的利益。否則.當事人之間為解決糾紛達成的協議無效。

　　(二)調解

　　合同糾紛的調解，是指雙方當事人自愿在第三者(即調解的人)的主持下，在查明事實、分清是非的基礎上，由第三者對糾紛雙方當事人進行說明勸導，促使他們互諒互讓，達成和解協議，從而解決糾紛的活動。

　　(三)仲裁

　　仲裁也稱公斷。合同仲裁，即由第三者依據雙方當事人在合同中訂立的仲裁條款或自愿達成的仲裁協議，按照法律規定對合同爭議事項進行居中裁斷.以解決合 同糾紛的一種方式。仲裁是現代世界各國普遍設立的解決爭議的一種法律制度、合司爭議的仲裁是各國商貿活動中通行的慣例。

　　(四)訴訟

　　合同在履行過程中發生糾紛后.解決爭議的方式有4種：即當事人自行協商解決，調解仲裁和訴訟。其中，仲裁方法由于比較靈活、簡便，解決糾紛比較快，費 用又比較低，所以很受當事人歡迎。但是，如果當事人一方不愿仲裁,則不能采用仲裁的方式、而只能采用訴訟的方式來解決雙方當事人之間的爭議。所以，訴訟是 解決合同糾紛的最終形式。

關于處理合同范文 篇15

　　甲方： 

　　乙方(承包方)：

　　根據<<中華人民共和國民法典>>、《建筑施工安全檢查標準》、《建筑施工現場文明施工衛生基本要求》、《施工現場臨時用電安全技術規范》及其他有關法律、法規、規定、操作規程等，結合工程的具體情況,經雙方協商簽訂本合同。由乙方包質量、包安全、包工期完成承包合同內容工作。

　　一、工程概況

　　1.工程名稱：

　　2.工程地點：

　　二、承包內容：地面、墻面大理石晶面處理等

　　三、承包方式：包工包料，單價包干，包質量、包安全、包工期。

　　四、承包范圍:

　　五、工程承包價格

　　1、承包單價：

　　1)、地面石板清縫、勾縫、調膠補縫、粗磨、精磨、晶面處理、養護等包工包料單價為：——元/平方米。

　　2)、墻面石板清縫、勾縫、調膠補縫、粗磨、精磨、晶面處理、養護等包工包料單價為：—— 元/平方米。

　　3)、所有客房窗臺石晶面處理，合計——元/工日——工日

　　2、單價已包含完成各分部分項工程所有圖紙造型內容的優良產品的所有人工費、所有材料費、垃圾清潔費、差旅費、加班費、生活費、工具用具費、參加公司或項目部安排的安全技術培訓誤時費、社會保險費、意外傷害保險費等一切費用。

　　3、單價包含以下施工工藝內容：班組對原基層質量檢查、驗收;不同材質等交界面貼分格紙保護，所有需保護的成品進行覆蓋保護，與其他不同材質交界面清潔等工作。

　　4、合同造價：本合同造價暫定為 元，實行單價包干，最終造價按工程竣工后驗收符合要求的實際完成工程量進行結算。

　　六、工程工藝、質量要求和檢查驗收

　　1、質量等級：工程質量達到 優良 等級要求。

　　2、工藝要求：

　　1)、按國家相關規范及企業標準進行施工。

　　2)、通過做樣板間確定所施工內容的施工工藝、施工流程、質量標準。

　　3、質量控制及驗收辦法：先做一個樣板間作為樣板。樣板必須通過項目部、施工單位、設計單位、建設單位相關人員驗收。大面積施工前必須先組織所有施工作業人員到樣板間現場，對施工方法、工藝流程、質量標準、技術標準等進行學習交底。大面積施工時必須以樣板為標準進行施工。工程最終質量驗收結果以建設單位、施工單位、監理單位、設計單位、政府相關部門共同驗收結果為準。

　　4、驗收依據：樣板間質量、國家及行業相關的工程施工規范、質量驗收標準、安全文明施工標準，相關法律、法規、規定、操作規程、圖紙、技術交底單等。

　　5、質量檢查標準：

　　項次項 目允許偏差(mm)要求檢驗方法

　　1清理石板縫隙灰塵清除干凈觀察

　　2補縫顏色補縫膠水干透后顏色與石板顏色基本相同，補縫顏色不宜比石板顏色深觀察

　　3補縫寬度0.2游標卡尺

　　4補縫深度4mm以上錐形鐵絲、鋼直尺旁站檢測

　　5補縫直線度縫長1.0米內0.5拉通線鋼直尺檢查

　　縫長2.0米內1

　　縫長2.0米以上1.5

　　6打磨后石板平整度1.52.0米靠尺、塞尺檢查

　　7打磨后相鄰板材板角高低差0.1鋼直尺、錐形鐵絲、游標卡尺

　　8打磨后縫隙亮度與石板亮度基本相同觀察

　　9晶面處理后鏡面效果無明顯的哈哈鏡成像感覺觀察

　　10現場其他成品保護補縫時貼分色紙保護，打磨前對可能受到污染的其他產品包薄膜保護觀察

　　11本產品成品保護晶面處理完成后墻面石板貼膜保護，地面石板貼紙板保護。觀察

　　12材料存放設置獨立的開料處，所有材料及容器不得直接存放在其他材料上觀察

　　七、工期及進度

　　1、施工工期為： 天(日歷天)。進場人員 ___ 人以上。

　　2、施工時間：從 ____ 年 ____月 ___日起至 _____ 年____月 ____ 日止全部承包范圍及內容施工完成，驗收符合要求。

　　八、工程款撥付及結算方法

　　1、工程預付款(或備料款)： 無 。

　　2、付款方式：進度款支付到實際完成工程量的____%支付。

　　3、當施工進度不能按關鍵節點的進度控制時間要求完成時，每次的進度款推遲____天支付。

　　4、當乙方的人員違反第十一條相關條款的任何一項時，每月的進度款推遲___天支付。

　　5、工程竣工驗收符合要求后三個月內，總工程款支付到實際完成工程量的____%。

　　6、如因建設單位不能及時支付施工單位工程款，乙方必須和甲方一起合力做好向業主追討工程款的工作。甲方固此拖欠乙方的工程余款,應按銀行有關規定處理。

　　7、工程量的計算方法執行國家相關定額的計算方法(雙方另行認定的除外)。

　　8、工程量按實際完成、質量符合要求的工程量結算。

　　9、工人進場正常施工7天后，每人每天預支___元作為生活費，支付進度款時扣除。

　　九：質量保修：

　　本工程施工質保年限為： ___年(從竣工驗收符合要求之日開始計算)，扣留的質保金為結算價的__%，扣留的質保金期限為__年(無息)。

　　十、技術資料

　　1.合同簽訂后由甲方提供施工圖紙1份給乙方。

　　2.甲方交付給乙方的設計圖紙、說明書、技術交底和有關技術資料，均為施工的有效依據，圖紙有問題必須及時與甲方直管管理員聯系，乙方不可擅自修改，完工后圖紙和有關資料交還給甲方。

　　十一、雙方職責、權利及違約責任

　　1)、甲方派工地管理員，負責工地現場施工的管理工作，做好技術、安全交底。

　　2)、甲方負責對建設方等各方面協商，對質量和進度的檢查和促進，監督施工質量和安排施工進度。

　　3)、甲方負責施工的用水、用電安排，工程變更等工作。

　　4)、甲方必須按合同規定支付人工工資,如有違返，乙方根據國家有關法律、法規、銀行規定對甲方索款。

　　5)、乙方組織專業持證工人按時按量進場施工，并保證在工程實際進度拖后于施工進度計劃時隨時能夠增加作業人員，按甲方規定的時間完成施工任務，如超期一天,罰款 ____ 元。

　　6)、乙方的特種作業人員上崗證持證率必須達到____%，各技術工種持證率必須達到____%，乙方人員必須為身體健康、無殘疾、無傳染病、無急性病、無犯案人員，年齡在18～55周歲以內。否則因此發生的一切后果、費用及法律責任等均由乙方負責。

　　7)、 乙方人員必須嚴格執行公司安全管理制度、現場管理理制度等，嚴格遵守安全生產規章制度和操作規程,正確佩戴和使用勞動保護用品。否則發現一次，罰款____元。乙方人員違規作業，發生安全事故，全部責任及經濟費用由乙方負責。

　　8)、使用明火必須上報，在用電、用火等方面乙方必須服從管理，采取防火措施。現場材料堆放整潔，施工垃圾及時歸堆。否則，發生火災，乙方負責自方損失并賠償甲方損失。乙方須在甲方指定的地點起火煮飯或燒水。

　　9)、乙方人員必須嚴格按國家及行業相關施工規范、質量標準、圖紙、等進行施工，保證質量達到合同要求,否則需返工造成的一切費用由乙方負責。

　　10)、乙方施工前必須對上一道工序進行檢查并向甲方提出整改意見。如不提出，擅自施工造成質量隱患，造成損失的由乙方負責。

　　11)、乙方必須服從甲方的工作安排與管理,如不服從每次罰款 ____元。并且甲方有權終止乙方的合同，余款不作任何結算。

　　12)、乙方要提前2天，需定貨的提前___天向甲方做好材料使用計劃工作。

　　13)、乙方必須服從甲方各分項工程的工序搭接的安排，如乙方不服從甲方的管理，提出無理的款項增加、無理停工的，甲方有權終止乙方合同，工程余款不作任何結算。

　　14)、乙方所有的工作人員必須嚴格遵守國家的各種法規、法令和城市的各種管理條例。如有違法、違紀現象由相應的單位處理，所有責任及費用由乙方負責。

　　15)、現場所需的水、電由甲方負責，但乙方要節約用水、用電，不能浪費。否則每發現一次罰款200元。

　　16)、每天用剩下的材料、五金乙方必須交回倉庫，由此引起材料被盜或乙方自盜的，甲方有權失一賠一;偷一罰拾，情節嚴重的，交由公安機關處理。

　　17)、乙方或其代表必須每天參加甲方項目部的每天、每周、每月例會，參加必要的專項會議。每違反一次罰款____元，違反三次以上的，甲方有權終止乙方的承包合同，余款不作任何結算。乙方必須將其進場施工人員的身份證復印件提供給甲方項目部。

　　18)、施工現場要求文明施工，嚴禁鬧事、打架斗毆現象，一旦發生，每次處____元罰款，乙方人員禁止帶小孩進入施工現場內,如有違反，每次罰款_____元。由此發生安全事故所引起的費用及其他責任由乙方承擔。

　　19)、 乙方必須組織每個進場工人參加公司或項目部安排的安全、技術標準等培訓，每個進場工人的意外傷害保險費和社會保險費由乙方負責購買，否則由此引起的一切費用及責任由乙方負責。

　　20)、如乙方使用的工人在施工過程中自然死亡、疾病或因病引起致殘等由乙方承擔所引起的一切費用;甲方有義務配合乙方協調好相關工作并盡最大努力減少乙方損失。

　　21)、甲、乙雙方另行簽訂的《安全生產協議書》、《治安、保衛、防火》協議書作為本合同附件。與本合同具有同等的法律效率。

　　22)、以上罰款及損失賠償甲方有權在任何時間任何款項中扣除。

　　本工程甲方委派 許杰 同志為本合同代理人與乙方共同負責履行本合同的各項約定。

　　十一、爭議的解決

　　合同發生爭議時，雙方先通過協商、調解。調解不成的，可向人民法院提請訴訟。

　　十二：合同件數

　　本合同正本一式 貳 份，具有同等法律效力，雙方各執 壹 份。本合同雙方簽字后生效，工程竣工尾款結算后失效。

　　甲方： 乙方(承包方)： 電話：

　　甲方代表： 身份證號：

　　電 話： 銀行及賬號：

　　日 期： 年 月 日 日 期： 年 月 日

關于處理合同范文 篇16

　　受托方(下稱甲方)：

　　被委托方(下稱乙方)：

　　為認真貫徹執行中華人民共和國固體廢物污染環境防治法，防止化工廢物污染環境、保障人民健康、維護社會穩定、促進社會和諧發展。現甲方根據國家法律法規委托乙方對其產生的工業廢物進行處置，雙方就危險廢棄物的安全處置，本著符合環境保護的要求、平等互利的原則，為明確雙方的責任和義務，經雙方友好協商，達成合同如下：

　　一、廢物處理合作內容：

　　1、甲方作為危險廢物的產生單位，特別委托乙方進行危險廢物的處置，乙方作為專業危險廢物的處置單位，必須根據環保規范進行安全處置，甲方必須向乙方提供危險廢棄物資料(種類、數量、說明)作為合同必備附件。

　　2、甲方提供的危險廢物必須按廢物的性質進行分類包裝存放、標識清楚，不明廢棄物不屬于合同范圍;乙方負責到甲方指定的貯存場所提取危險廢物并運輸到甲方處理場所進行無害化焚燒處置。

　　3、 乙方按雙方約定或甲方提前一周通知乙方，手機甲方危險廢物，廢物出廠時，甲乙雙方對數量、種類進行確論，以便跟蹤管理及結算。

　　4、乙方按國家有關規定，對甲方的危險廢物進行安全無害化的處置，乙方負責運輸，甲方負責裝車。危險廢物自甲方場地運出起，運輸、處置過程中的所有風險均由乙方承擔。乙方人員及車輛進入甲方廠區，需遵守甲方廠區規定進行作業。

　　5、 甲方指定工作聯系人，負責通知乙方收取危險廢物、核實種類、數量，并負責結算;乙方指定業務經理，負責乙方與甲方的聯系協調工作。

　　6、 自合同生效之日起，乙方即接受甲方通知與安排，進行危險廢物交接及運輸工作。

　　二、廢物處理標的

　　三、結算方式

　　合同簽訂之日起，甲方預交給乙方處理費預交款在處理費用結算時予以扣除，壹年內，處理費不足 元，按元計算，不再轉入下年。處理費用每月結算壹次，依本合同的處置價格進行結算，乙方開具稅務發票給甲方，甲方審核無誤后，一周內付款。語氣作違約處理。

　　三、雙方約定

　　1、乙方得到甲方通知后未按時到甲方指定地點提取危險廢物;乙方未按規范要求進行廢物處置，以上情況甲方有權終止合同;甲方如不能按合同約定的危險廢物種類進行提供及無特殊原因未如期支付處置費用，乙方有權終止合同。

　　2、 合同在執行過程中，如有未盡事宜，需經合同雙方當事人共同協商，另行簽訂補充合同，補充合同與本合同具有同等法律效力。

　　3、 甲方超過本合同約定的廢棄物，另行協商。

　　4、 本合同一式三份，甲乙雙方簽字并加蓋公章后生效，甲方持一份，乙方持兩份。

　　5、 本合同有效期限：自投產之日起壹年內。

　　甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________　　　　　法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日