關于工程居間合同范文合集(精選15篇)
關于工程居間合同范文合集 篇1
聯系地址:______________聯系電話:______________
乙方(居間人):______________聯系地址:______________聯系電話:
______________證件號碼:
乙方(居間人):______________聯系地址:______________聯系電話:
______________證件號碼:
乙方(居間人):______________聯系地址:______________聯系電話:
______________證件號碼:
甲乙方為了發揮雙方的優勢,根據《中華人民共和國合同法》,經雙方充分
協商,依平等自愿、等價有償的原則,達成如下協議:
一、委托事項
1、乙方接受甲方委托,負責就_______省_______市(縣)工程項目(以下稱該工程項目),引薦甲方和該項目的建設單位直接洽談,向甲
方提供關于該工程項目的重要信息,并最終促成甲方與_______簽訂該工程項目的專業承包施工合同。
2、“居間成功”是指完成本條所列全部委托事項。甲方與建設單位未簽訂書面的工程施工合同,乙方僅為甲方提供信息,或為甲方提供的聯絡、協助、撮合等服務的,均視為委托事項未完成。
二、乙方的義務
1、乙方必須向甲方提供有關該工程項目的信息,乙方有義務協助甲方對該工程項目進行實地考察。
2、乙方在甲方與建設單位進行合同談判期間,應盡到作為居間人的慎謹和誠實義務。如果能夠達成施工合同,那么在甲方的工程施工過程中,乙方仍有義務負責協調好甲方與建設單位的關系。
三、甲方義務
1、甲方負責提供資質證書、營業執照等相關資料;負責和建設單位進行合同談判。
2、如果居間成功,則由甲方全面履行和建設單位所簽訂的專業施工合同。甲方因履行施工合同而產生的權利和義務,與乙方無關。
3、如果居間成功,則甲方應按本合同約定,向乙方支付居間報酬。如果未及時支付,則按未按時支付金額的(10)%向乙方承擔違約金。
四、居間報酬的計算方法、支付時間和支付方式
1、本項目居間費用為合同額的3%(三個居間人共計),即萬元
2、居間成功后,在甲方與建設單位簽定合同后支付萬元;
在施工隊伍入場后甲方必須向乙方支付萬支付%即萬元;
3、甲方可以轉帳的方式支付,并且按照不同比例分別轉入三個居間人賬戶,(共計合同額的3%)
居間人居間費用的%;
居間人居間費用的%;
居間人居間費用的`%.
五、居間費用的承擔
居間費用是指乙方為完成委托事項實際支出的必要費用。乙方無論是否完成本合同所包含的委托事項,乙方同意全部自行承擔居間活動費用(或甲方同意承擔費用)。
六、保密事項
1、甲乙雙方均應充分保守本協議所涉及的商業秘密。
七、合同終止
1、本合同簽字生效后,如果至年月日,乙方仍未完成居間任務的,本合同自動終止。
2、如果居間成功,本合同完全履行完畢后終止。
八、爭議解決方式
如發生合同爭議,雙方協商解決;協商不成,雙方同意提交合同簽訂地仲裁委員會仲裁。
九、其他事項
1、乙方不得將本合同委托事項進行轉委托。
2、本合同一式肆份,甲方壹份,居間人各持壹份,雙方簽字蓋章后生效。
甲方:(蓋章):_______乙方(簽字):_______
(居間人共同簽字)
法定代表人或委托代理人:_______法定代表人或委托代理人:_______
合同簽訂地:_____________________
合同簽訂日:____年____月_____日
如果居間成功,則由委托人全面履行和建設單位所簽訂的專業施工合同。委托人因履行施工合同而產生的權利和義務。雙方簽字蓋章后生效。
關于工程居間合同范文合集 篇2
甲方(委托人):
住所地:
甲方法定代表人:職務:
甲方法定代表人身份證號碼:
聯系電話:
乙方(居間人):
住所地:
聯系電話:
甲乙方為了發揮雙方的優勢,根據《中華人民共和國合同法》,經雙方充分協商,依平等自愿、等價有償的原則,達成如下協議:
一、委托事項
1、乙方接受甲方委托,負責就甘肅省高樓山隧道工程項目(以下稱該工程項目),引薦甲方和該項目的建設單位直接洽談,向甲方提供關于該工程項目的重要信息,并最終促成甲方與建設單位簽訂該工程項目的專業承包施工合同。
2、“居間成功”是指完成本條所列的委托事項。甲方與建設單位未簽訂書面的工程施工合同,乙方僅為甲方提供信息,或為甲方提供的聯絡、協助、撮合等服務的,均視為委托事項未完成。
二、乙方的'義務
1、乙方必須向甲方提供有關該工程項目的信息。
2、乙方承諾向甲方提供的關于該工程項目的信息真實可靠。
三、甲方義務
1、甲方負責提供資質證書、營業執照等相關資料;負責和建設單位進行合同談判。
2、如果居間成功,則由甲方全面履行和建設單位所簽訂的專業施工合同。甲方因履行施工合同而產生的權利和義務,與乙方無關。
四、居間報酬的計算方法、支付時間和支付方式
1、本項目高樓山隧道總長約伍千多米,每米捌萬壹仟元,項目居間費用甲方支付乙方金總壹仟陸佰萬元整。甲方施工時碰到金礦甲方得20%,剩余的與甲方無關由乙方支配。
2、居間成功后,甲方簽訂合約成功首付壹佰萬元整,設備進場支付捌佰萬元整,開工支付叁佰萬元整,剩下的開工兩個月內付清。
3、甲方可以轉帳或現金的方式支付居間報酬。
五、居間費用的承擔
居間費用是指乙方為完成委托事項實際支出的必要費用。
六、保密事項
1、甲乙雙方均應充分保守本協議所涉及的商業秘密。
七、違約責任
居間成功后,如果甲方未按本合同第四條的約定及時全額向乙方支付居間報酬,則甲方除應立即全額付清該居間報酬外,還應從逾期之日起每日按拖欠金額的5%向乙方支付逾期付款違約金。
八、合同終止
1、如果居間成功,本合同完全履行完畢后終止。
2、甲乙雙方協議解除合同或有其他法定事項時,本合同終止。
九、爭議解決方式
凡因執行本合同所發生的或與本合同有關的一切爭議,各方應友好協商解決;協商不能解決的,乙方所在地法院,即甘肅人民法院起訴(或任何一方可向有管轄權的人民法院起訴)。
十、其他事項
1、本合同經甲、乙雙方簽字或者蓋章后生效。
2、本合同一式兩份,甲、乙雙方各執一份,具有同等的法律效力。
合同簽訂地:
合同簽訂日:
甲方:(蓋章):乙方:
法定代表人或委托代理人:
關于工程居間合同范文合集 篇3
甲方(委托人):
法定代表人:
地址:
聯系方式:
乙方(居間人):
法定代表人:
地址:
聯系方式:
上述各方經平等自愿協商,簽訂本合同以共同遵守。
一、委托事項
1、乙方接受甲方委托,負責就___省___市___區裝修工程項目(以下稱該工程項目),引薦甲方和該項目的建設單位直接洽談,向甲方提供關于該工程項目的重要信息,并最終促成甲方與建設單位簽訂該裝修工程項目的專業承包施工合同。
2、“居間成功”是指完成本條所列全部委托事項。甲方與建設單位未簽訂書面的裝修工程合同,乙方僅為甲方提供信息,或僅為甲方提供的聯絡、協助、撮合等服務的,均視為委托事項未完成。
二、乙方的義務
1、乙方必須向甲方提供有關該工程項目的信息,內容包括但不限于中標通知書、合同條件、工程量清單總價、工程量子目單價、建設單位供應材料品種及單價等。乙方有義務協助甲方對該工程項目進行實地考察。
2、乙方承諾向甲方提供的關于該工程項目的上述信息真實可靠。如果乙方提供的信息不真實,乙方無權取得居間報酬,并同意向甲方支付違約金人民幣___元。
3、乙方向甲方提供的圖紙、工程量清單,業主提供的'各種材料單價,必須完全能夠成為甲方與建設單位所簽訂裝修合同的組成部分。否則視為乙方沒有完成委托事項,無權取得居間報酬,并且賠償甲方因此而遭受的損失。
4、乙方應保證該工程項目真實可靠、資金到位、各種施工手續齊全,并能夠正常施工。否則,視為乙方提供信息不真實,按照本合同第二條第2款執行。
5、乙方在甲方與建設單位進行合同談判期間,應盡到作為居間人的慎謹和誠實義務。如果能夠達成裝修工程合同,那么在甲方的裝修工程施工過程中,乙方仍有義務負責協調好甲方與建設單位的關系。
6、乙方領取本合同報酬時,須向甲方開具有效的稅務發票,相關的所得稅由乙方自承擔。
三、甲方義務
1、甲方負責提供資質證書、營業執照等相關資料;負責和建設單位進行合同談判。
2、如果居間成功,則由甲方全面履行和建設單位所簽訂的專業裝修工程合同。甲方因履行裝修工程合同而產生的權利和義務,與乙方無關。
3、如果居間成功,則甲方應按本合同約定,向乙方支付居間報酬。如果未及時支付,則按未按時支付金額的___%向乙方承擔違約金。
四、居間報酬的計算方法、支付時間和支付方式
1、本項目居間費用為裝修工程合同金額的___%。
2、乙方幫甲方成功介紹客戶,簽約裝修合同后。建設單位首付定金___%時,甲方將支付乙方全部裝修工程___%傭金。
3、甲方可以轉帳或現金的方式支付。
五、居間費用的承擔
居間費用是指乙方為完成委托事項實際支出的必要費用。乙方無論是否完成本合同所包含的委托事項,乙方同意全部自行承擔居間活動費用(或甲方同意承擔___費用)。
六、保密事項
1、甲乙雙方均應充分保守本協議所涉及的商業秘密。
2、乙方不得以其在居間過程中獲取的甲方商業秘密而作出不利甲方的任何行為,否則甲方有權拒絕支付乙方的居間報酬。
3、乙方違反保密義務的,應向甲方支付人民幣___元違約金;如果違約金不足以補償甲因此而遭受的損失,乙方應負責賠償。
七、合同終止
1、本合同簽字生效后,如果至___年___月___日,乙方仍未完成居間任務的,本合同自動終止。
2、如果居間成功,本合同完全履行完畢后終止。
3、甲乙雙方協議解除合同或有其他法定事項時,本合同終止。
八、爭議解決方式
因本合同引起的或與本合同有關的任何爭議,由合同各方協商解決,也可由有關部門調解。協商或調解不成的,按下列第___種方式解決:
(1)提交位于___(地點)的___仲裁委員會仲裁。仲裁裁決是終局的,對各方均有約束力;
(2)依法向___所在地有管轄權的人民法院起訴。
九、其他事項
1、乙方不得將本合同委托事項進行轉委托。
2、本協議一式二份,協議各方各執一份。各份協議文本具有同等法律效力。
3、本協議經各方簽署后生效。
甲方(簽字或蓋章):
簽訂時間:___年___月___日
乙方(簽字或蓋章):
簽訂時間:___年___月___日
關于工程居間合同范文合集 篇4
甲方(委托人):
法定代表人:
住所地:
聯系電話:
乙方(居間人):
聯系電話:
住址:
丙方(保證人一):
聯系電話:
聯系地址:
本著優勢互補、互惠互利的合作宗旨,根據《中華人民共和國合同法》,經三方充分協商,依據平等自愿、等價有償的原則,達成如下協議:
一、委托事項
乙方接受丙方委托,負責就江華縣水口移民工程一事(以下稱該工程項目),引薦丙方參加該項目的公開招投標,向丙方提供關于該工程項目的重要信息。若最終促成丙方中標并與該項目的建設單位簽訂該工程項目的專業承包建筑工程合同,則視為乙方完成了委托事項。
二、甲方義務
2.1 甲方負責提供施工圖、場地、付款、邀標程序和編制相關資料;負責標書的編制。
2.2 甲方負責籌備所有資金、工程監管等各項要求。
2.3 如果居間成功,則由丙方全面履行和建設單位所簽訂的專業施工合同。
2.4 如果居間成功,則丙方應按本合同約定,向乙方支付居間報酬。
三、乙方的義務
3.1 乙方向甲方提供有關該工程項目招投標的信息,并有義務協助甲方對該工程項目進行實地考察。
3.2 乙方在甲方參與招投標期間,應盡到作為居間人的慎謹和誠實義務。
3.3 丙方中標后,在丙方工程施工過程中,乙方應該協調好甲方施工中非因丙方過錯而發生的與建設單位之間經濟糾紛,促進工程順利進行。
3.4 該工程項目結算審計后,乙方應該配合丙方共同追回工程余款。
四、丙方的義務
4.1 乙方對甲方的債權提供連帶責任和義務追討。
4.2 丙方未按時足額支付全部或部分居間報酬及利息、違約金、損害賠償金和實現債權的費用(包括但不限于訴訟費用、律師費用、公證費用、執行費、評估費、拍賣費、公告費用等)時,丙方應無條件地向乙方立即支付債務人甲方的全部到期應付款項。丙方與甲方、建設方的合同必須復印一份給乙方。
五、居間報酬的計算方法、支付時間和支付方式
5.1 本項目首期居間報酬為:丙方中標后十日內一次性付給乙方居間報酬,按工程量提取1.5,第二次甲方撥款再付0.5%。
5.2 剩余居間報酬為:發包方與丙方簽訂建筑工程承包合同后,待工程結算未有增加工程再按比例提取。工程量以審計結果的工程量為準,剩余居間報酬為工程結算造價總金額的百分之一(1%);丙方應隨著項目建設單位撥付工程款的進度向乙方支付居間報酬(除首期居間報酬外)。丙方應該無條件從建設單位每次撥付工程款金額中抽付百分之一(1%)作為居間費付給乙方,并在建設單位撥款到施工單位后五日內必須轉付到乙方賬上。
5.3 丙方應將居間費支付至乙方以下指定賬戶:
乙方賬戶名:
開戶行:
帳號:
六、違約責任
6.1 依據5.1條,如丙方逾期支付首期居間報酬,則丙方應按逾期天數每天向乙方支付人民幣壹萬元(¥10000)的違約金。
6.2 若乙方未按前述約定做好各項工作落實,應承擔丙方及施工方造成的全部損失。
七、合同終止
乙丙雙方協議解除合同或本合同履行完畢時,本合同終止。
八、丙方保證責任
8.1 丙方的保證為連帶責任保證
8.2 保證的范圍為本合同項下的居間費、利息、損害賠償金、違約金和實現債權的費用。實現債權的費用包括但不限于催收費用、訴訟費用(或仲裁費用)、保全費、公告費、執行費、律師費、差旅費及其他與實現債權有關的費用。
8.3 保證期間為本合同約定的債務履行期限屆滿之日起兩年。
九、爭議解決方式
如發生合同爭議,雙方協商解決;協商不成,雙方同意向合同簽訂地人民法院起訴。
十、其他事項
10.1 乙方不得將本合同委托事項進行轉委托。
10.2 本合同一式四份,三方各持一份,自甲、乙及丙方(保證人一)共同簽字或蓋章后生效。
甲方(簽章):
法定代表人或委托代理人:
乙方(簽字):
丙方(保證人一簽字):
合同簽訂地:
合同簽訂日期:
關于工程居間合同范文合集 篇5
甲方(委托人):
乙方(居間人):
本著優勢互補、互惠互利的合作宗旨,根據《中華人民共和國合同法》,經三方充分協商,依據平等自愿、等價有償的原則,達成如下協議:
一、委托事項
乙方接受丙方委托,負責就江華縣水口移民工程一事(以下稱該工程項目),引薦丙方參加該項目的公開招投標,向丙方提供關于該工程項目的重要信息。若最終促成丙方中標并與該項目的建設單位簽訂該工程項目的專業承包建筑工程合同,則視為乙方完成了委托事項。
二、甲方義務
2.1 甲方負責提供施工圖、場地、付款、邀標程序和編制相關資料;負責標書的編制。
2.2 甲方負責籌備所有資金、工程監管等各項要求。
2.3 如果居間成功,則由丙方全面履行和建設單位所簽訂的專業施工合同。
2.4 如果居間成功,則丙方應按本合同約定,向乙方支付居間報酬。
三、乙方的'義務
3.1 乙方向甲方提供有關該工程項目招投標的信息,并有義務協助甲方對該工程項目進行實地考察。
3.2 乙方在甲方參與招投標期間,應盡到作為居間人的慎謹和誠實義務。
3.3 丙方中標后,在丙方工程施工過程中,乙方應該協調好甲方施工中非因丙方過錯而發生的與建設單位之間經濟糾紛,促進工程順利進行。
3.4 該工程項目結算審計后,乙方應該配合丙方共同追回工程余款。
四、丙方的義務
4.1 乙方對甲方的債權提供連帶責任和義務追討。
4.2 丙方未按時足額支付全部或部分居間報酬及利息、違約金、損害賠償金和實現債權的費用(包括但不限于訴訟費用、律師費用、公證費用、執行費、評估費、拍賣費、公告費用等)時,丙方應無條件地向乙方立即支付債務人甲方的全部到期應付款項。丙方與甲方、建設方的合同必須復印一份給乙方。
五、居間報酬的計算方法、支付時間和支付方式
5.1 本項目首期居間報酬為:丙方中標后十日內一次性付給乙方居間報酬,按工程量提取1.5,第二次甲方撥款再付0.5%。
5.2 剩余居間報酬為:發包方與丙方簽訂建筑工程承包合同后,待工程結算未有增加工程再按比例提取。工程量以審計結果的工程量為準,剩余居間報酬為工程結算造價總金額的百分之一(1%);丙方應隨著項目建設單位撥付工程款的進度向乙方支付居間報酬(除首期居間報酬外)。丙方應該無條件從建設單位每次撥付工程款金額中抽付百分之一(1%)作為居間費付給乙方,并在建設單位撥款到施工單位后五日內必須轉付到乙方賬上。
5.3 丙方應將居間費支付至乙方以下指定賬戶:
乙方賬戶名:
開戶行:
帳號:
六、違約責任
6.1 依據5.1條,如丙方逾期支付首期居間報酬,則丙方應按逾期天數每天向乙方支付人民幣壹萬元(¥10000)的違約金。
6.2 若乙方未按前述約定做好各項工作落實,應承擔丙方及施工方造成的全部損失。
七、合同終止
乙丙雙方協議解除合同或本合同履行完畢時,本合同終止。
八、丙方保證責任
8.1 丙方的保證為連帶責任保證
8.2 保證的范圍為本合同項下的居間費、利息、損害賠償金、違約金和實現債權的費用。實現債權的費用包括但不限于催收費用、訴訟費用(或仲裁費用)、保全費、公告費、執行費、律師費、差旅費及其他與實現債權有關的費用。
8.3 保證期間為本合同約定的債務履行期限屆滿之日起兩年。
九、爭議解決方式
如發生合同爭議,雙方協商解決;協商不成,雙方同意向合同簽訂地人民法院起訴。
十、其他事項
10.1 乙方不得將本合同委托事項進行轉委托。
10.2 本合同一式四份,三方各持一份,自甲、乙及丙方(保證人一)共同簽字或蓋章后生效。
甲方(簽章):
乙方(簽字):
丙方(保證人一簽字):
合同簽訂日期:
關于工程居間合同范文合集 篇6
委托人:
居間人:
合同編號:
北京市工商行政管理局北京市建設委員會________制定
北京市房屋承租居間合同
委托人(甲方):_________________________________
居間人(乙方):_________________________________
依據《中華人民共和國合同法》及相關法規、規章的規定,承租人與房地產經紀機構在平等、自愿的基礎上,就房屋承租居間的有關事宜達成協議如下:
第一條 委托事項
甲方委托乙方為其居間尋找符合以下條件的房屋(必備條件請在方格內劃鉤,參考條件請劃圈,未選條件請劃斜線),并協助其與出租人簽訂房屋租賃合同:__________坐落_________________________________ ;樓房為___室 ________廳 ________衛;平房為 ________間;無裝修;一般裝修;精裝修;防盜門;有線電視接口;空調;天然氣;煤氣;集中供暖;土暖氣;熱水器;電話;電視機;電冰箱;洗衣機;上下水;家具: ________;樓層: ________;朝向 ________ ;建筑面積: ________平方米;月租金標準: ________ 元;大致租期: ________ ;房屋用途: ________ ;其他條件: ________。 乙方還應提供以下服務 ________。
第二條 委托期限
自 年 月 日至 年 月 日
第三條 現場看房
本合同簽訂后乙方應陪同甲方到房屋現場看房。 ________陪同看房后,乙方(是/否)可向甲方收取合理的看房成本費,每次不得超過 ________元。乙方為甲方尋找的房屋不滿足甲方提出的必備條件的,甲方有權拒絕支付看房成本費。
第四條 甲方義務
(一)應出示身份證、營業執照、 ________等真實的身份資格證明;
(二)應對乙方的居間活動提供必要的協助與配合;
(三)應對乙方提供的房屋資料保密;
(四)不得在委托期限內及期限屆滿后 ________日內與乙方介紹的出租人進行私下交易; 。
第五條 乙方義務
(一)應出示營業執照、房地產經紀機構備案證明等合法的經營資格證明;
(二)應認真完成甲方的委托事項,按照本合同第一條甲方提出的條件為甲方尋找房屋,將處理情況及時向甲方如實匯報,并為甲方看房和與出租人簽訂房屋租賃合同提供聯絡、協助、撮合等服務;
(三)應保證為甲方提供的房屋資料已經事先核實,并且甲方滿足出租人提出的特別條件要求;
(四)不得提供虛假信息、隱瞞重要事實或與他人惡意串通,損害甲方利益;
(五)應保證為甲方介紹的出租人具有房屋所有權證書或對出租房屋依法享有出租權利的其他證明及身份證、營業執照等身份資格證明;
(六)收取看房成本費、必要費用、傭金的,應向甲方開具合法、規范的收費票據;
(七)本合同簽訂后,乙方不得以任何形式向甲方收取任何名目的預收費用; ________。
第六條 傭金
委托事項完成后,甲方應按照實際月租金的 ________%(此比例不得超過100%)向乙方支付傭金。
傭金應在甲方與出租人簽訂房屋租賃合同后(即時/ ________ 日內)支付。 傭金的支付方式:現金;支票; ________ 。
委托事項未完成的,乙方不得要求支付傭金。
第七條 費用
委托事項完成的,居間活動的費用由乙方承擔,甲方支付的看房成本費抵作傭金。
非因乙方過失導致委托事項未完成的,甲方應向乙方支付必要費用如下(必要費用包含已收取的看房成本費): ________ 。
第八條 轉委托
甲方(是/否)允許乙方將委托事項轉委托給第三人處理。
第九條 本合同解除的條件 ________。
第十條 違約責任
(一)甲方未如約支付傭金、看房成本費、必要費用的,應按照 ________的標準支付違約金;
(二)甲方與乙方介紹的出租人進行私下交易的,應按照 ________ 的標準支付違約金,甲方與出租人私下成交的,乙方還有權取得約定的傭金;
(三)甲方違反保密義務的,應按照 ________ 的標準支付違約金;
(四)乙方提供虛假信息、隱瞞重要事實或有惡意串通行為的,除退還已收取的傭金外,還應賠償甲方因此受到的損失;
(五)乙方為甲方介紹的出租人不具有房屋所有權證書或對出租房屋依法享有出租權利的其他證明或身份資格證明的,由此造成的甲方一切損失,均由乙方承擔; 。
第十一條 合同爭議的解決辦法
本合同項下發生的爭議,由雙方當事人協商或申請調解解決;協商或調解解決不成的,按下列第 ________種方式解決(以下兩種方式只能選擇一種):
(一)提交 ________仲裁委員會仲裁;
(二)依法向有管轄權的人民法院起訴。
第十二條 其他約定事項 。
本合同在雙方簽字蓋章后生效。合同生效后,雙方對合同內容的變更或補充應采取書面形式,作為本合同的附件。附件與本合同具有同等的法律效力。
委托人(章:) 居間人(章):
住所: 住所:
身份證號: 法定代表人:
營業執照號碼: 營業執照號碼:
法定代表人: 委托代理人:
委托代理人: 房地產經紀資格證書號碼:
電話: 電話:
傳真: 傳真:
郵政編碼: 郵政編碼:
房地產經紀機構備案證明號碼:
合同簽訂時間: 合同簽訂地點:
關于工程居間合同范文合集 篇7
甲方(委托人):
聯系地址:
乙方(居間人):
聯系地址:
聯系電話:
甲乙方為了發揮雙方的優勢,根據《中華人民共和國合同法》,經雙方充分協商,依平等自愿、等價有償的原則,達成如下協議:
一、委托事項
乙方接受甲方委托,負責就**省工程項目(以下稱該工程項目),引薦甲方和該項目的建設單位直接洽談,向甲方提供關于該工程項目的重要信息,并最終促成甲方與建設單位簽訂該工程項目的專業承包施工合同。
二、乙方的義務
1、乙方必須向甲方提供有關該工程項目的信息,內容包括但不限于中標通知書、合同條件、工程量清單總價、工程量子目單價、建設單位供應材料品種及單價、棄渣運距等。乙方有義務協助甲方對該工程項目進行實地考察,
2、乙方承諾向甲方提供的關于該工程項目的上述信息真實可靠。如果乙方提供的信息不真實,乙方無權取得居間報酬,并同意向甲方支付違約金壹百萬元。
3、乙方向甲方提供的圖紙、工程量清單,業主提供的各種材料單價,必須完全能夠成為甲方與建設單位所簽訂施工合同的組成部分。否則視為乙方沒有完成委托事項,無權取得居間報酬,并且賠償甲方因此而遭受的損失。
4、乙方應保證該工程項目真實可靠、資金到位、各種施工手續齊全,并能夠正常施工。否則,視為乙方提供信息不真實,按照本合同第二條第2款執行。
5、乙方在甲方與建設單位進行合同談判期間,應盡到作為居間人的慎謹和誠實義務。如果能夠達成施工合同,那么在甲方的工程施工過程中,乙方仍有義務負責協調好甲方與建設單位的關系。 6、乙方領取本合同報酬時,須向甲方開具有效的稅務發票,相關的所得稅由乙方自承擔。
三、甲方義務
1、甲方負責提供資質證書、營業執照等相關資料;負責和建設單位進行合同談判。
2、如果居間成功,則由甲方全面履行和建設單位所簽訂的專業施工合同。甲方因履行施工合同而產生的權利和義務,與乙方無關。
3、如果居間成功,則甲方應按本合同約定,向乙方支付居間報酬。如果未及時支付,則按未按時支付金額的1%向乙方承擔違約金。
推薦閱讀:20xx年工程居間合同范本20xx工程居間合同范本工程居間合同范本工程居間合同范本工程居間合同范本工程居間合同范本20xx
四、居間報酬的計算方法、支付時間和支付方式
1、本項目居間費用為工程施工合同金額的%。
2、居間成功后,在甲方正常施工的一個月內,應向乙方支付*元整;在正常施工的兩個月內,應支付;剩余施工合同金額從正常施工的.第三個月開始,根據甲方每月取得的驗工計價款,按%的比例支付;竣工結算完畢,甲方取得全部工程款后五日內全部結清。 3、甲方可以轉帳或現金的方式支付。
五、居間費用的承擔
居間費用是指乙方為完成委托事項實際支出的必要費用。乙方無論是否完成本合同所包含的委托事項,乙方同意全部自行承擔居間活動費用(或甲方同意承擔差*等費用)。
六、保密事項
1、甲乙雙方均應充分保守本協議所涉及的商業秘密。
2、乙方不得以其在居間過程中獲取的甲方商業秘密而作出不利甲方的任何行為,否則甲方有權拒絕支付乙方的居間報酬。
3、乙方違反保密義務的,應向甲支支付 元違約金;如果違約金不足以補償甲因此而遭受的損失,乙方應負責賠償。
七、合同終止
1、本合同簽字生效后,如果至 年 月 日,乙方仍未完成居間任務的,本合同自動終止。
2、如果居間成功,本合同完全履行完畢后終止。
3、甲乙雙方協議解除合同或有其他法定事項時,本合同終止。
八、爭議解決方式
如發生合同爭議,雙方協商解決;協商不成,雙方同意提交合同簽訂地仲裁委員會仲裁。
九、其他事項
1、乙方不得將本合同委托事項進行轉委托。
2、本合同一式貳份,雙方各持一份,雙方簽字蓋章后生效。
合同簽訂地:
合同簽訂日:
甲方:(蓋章):
法定代表人或委托代理人:
乙方(蓋章):
法定代表人或委托代理人:
工程居間合同范文篇四
委托方(承建方):
委托方(法人):
依據《中華人民共和國合同法》第二十三章居間合同第四百二十四條、第四百二十六條、第四百二四七條之規定,經當事人雙方一致同意訂立如下合同條款,并共同遵守執行。
一、工程概況
1、工程名稱:
2、業主單位:
3、工程內容:
4、工程價量:
二、委托方與業主正式簽訂工程施工合同(含勞務承包合同,協議書等)之后,委托方同意支付居間人居間費用等,其居間費用按以上工程量總額 提取。居間費所有稅費由委托方承擔支付,支付方式按工程進度比例走。
三、居間人的居間費在委托方與業主方簽訂工程施工合同當日支付 .后續款支付方式按工程進度撥付比例按季度支付。(先期支付款項在居間費中扣除)
四、若居間從中促成委托方與業主方簽訂合同或協議成立,居間人的任務完成,委托方(承建方)簽訂施工合同后,在進場過程中,無論發生任何事故,如資金問題、安全問題等均與居間人無關。委托方應當按照約定支付其居間費用,如委托方在與相關方簽約的前后變更人員或推薦其他人接手該項工程,委托方亦應按其約定履行支付居間費用。
五、如委托方不按時或不支付居間費給居間人(受托方),居間人(受托方)有權直接扣押和處理委托方(承建方)在施工現場所有設備,并且特此合同項人民法院起訴申請支付、委托方(承建方)放棄進行抗辨,另按每日5‰的費率賠償。居間人(受托方)也有權委托業主方或總承包方(相關方)在委托方(承建方)承建項目的工程預付款、進度款內代扣給居間人(受托方)。
六、本合同與施工合同(含勞務承包合同,協議書等)同時履行,如委托方與總承包方未簽訂上述工程施工合同(含勞務承包合同、協議書等),本工程居間合同自然失效。本合同空格內手填寫部份與其它部份與打印字體具有同等法律效力。
七、居間人只給委托方出據居間費用收條,不出據發票。
八、本合同一式四份,委托方、居間人各執二份,經雙方負責人、代表簽字或蓋章生效,居間費用支付完畢后失效。
委托方簽字(蓋章): 居間人(受托人)簽字:
法人代表:
簽約日期、地點:20xx年xx月xx日
關于工程居間合同范文合集 篇8
甲方(委托人):
乙方(居間人):
甲乙方為了發揮雙方的優勢,根據《中華人民共和國合同法》,經雙方充分協商,依平等自愿、等價有償的原則,達成如下協議:
一、委托事項
1、乙方接受甲方委托,負責就**省工程項目(以下稱該工程項目),引薦甲方和該項目的建設單位直接洽談,向甲方提供關于該工程項目的重要信息,并最終促成甲方與建設單位簽訂該工程項目的專業承包施工合同。
2、“居間成功”是指完成本條所列全部委托事項。甲方與建設單位未簽訂書面的工程施工合同,乙方僅為甲方提供信息,或為甲方提供的聯絡、協助、撮合等服務的,均視為委托事項未完成。
二、乙方的義務
1、 乙方必須向甲方提供有關該工程項目的信息,內容包括但不限于中標通知書、合同條件、工程量清單總價、工程量子目單價、建設單位供應材料品種及單價、棄渣運距等。乙方有義務協助甲方對該工程項目進行實地考察,
2、 乙方承諾向甲方提供的關于該工程項目的上述信息真實可靠。如果乙方提供的信息不真實,乙方無權取得居間報酬,并同意向甲方支付違約金壹百萬元。
3、 乙方向甲方提供的圖紙、工程量清單,業主提供的各種材料單價,必須完全能夠成為甲方與建設單位所簽訂施工合同的組成部分。否則視為乙方沒有完成委托事項,無權取得居間報酬,并且賠償甲方因此而遭受的損失。
4、 乙方應保證該工程項目真實可靠、資金到位、各種施工手續齊全,并能夠正常施工。否則,視為乙方提供信息不真實,按照本合同第二條第2款執行。
5、 乙方在甲方與建設單位進行合同談判期間,應盡到作為居間人的慎謹和誠實義務。如果能夠達成施工合同,那么在甲方的.工程施工過程中,乙方仍有義務負責協調好甲方與建設單位的關系。
6、 乙方領取本合同報酬時,須向甲方開具有效的稅務發票,相關的所得稅由乙方自承擔。
三、甲方義務
1、甲方負責提供資質證書、營業執照等相關資料;負責和建設單位進行合同談判。
2、如果居間成功,則由甲方全面履行和建設單位所簽訂的專業施工合同。甲方因履行施工合同而產生的權利和義務,與乙方無關。
3、如果居間成功,則甲方應按本合同約定,向乙方支付居間報酬。如果未及時支付,則按未按時支付金額的1%向乙方承擔違約金。
四、居間報酬的計算方法、支付時間和支付方式
1、本項目居間費用為工程施工合同金額的%。
2、居間成功后,在甲方正常施工的一個月內,應向乙方支付*元整;在正常施工的兩個月內,應支付;剩余施工合同金額從正常施工的第三個月開始,根據甲方每月取得的驗工計價款,按%的比例支付;竣工結算完畢,甲方取得全部工程款后五日內全部結清。
3、甲方可以轉帳或現金的方式支付。
五、居間費用的承擔
居間費用是指乙方為完成委托事項實際支出的必要費用。乙方無論是否完成本合同所包含的委托事項,乙方同意全部自行承擔居間活動費用(或甲方同意承擔差*等費用)。
六、保密事項
1、甲乙雙方均應充分保守本協議所涉及的商業秘密。
2、乙方不得以其在居間過程中獲取的甲方商業秘密而作出不利甲方的任何行為,否則甲方有權拒絕支付乙方的居間報酬。
3、乙方違反保密義務的,應向甲支支付 元違約金;如果違約金不足以補償甲因此而遭受的損失,乙方應負責賠償。
七、合同終止
1、本合同簽字生效后,如果至 年 月 日,乙方仍未完成居間任務的,本合同自動終止。
2、如果居間成功,本合同完全履行完畢后終止。
3、甲乙雙方協議解除合同或有其他法定事項時,本合同終止。
八、爭議解決方式
如發生合同爭議,雙方協商解決;協商不成,雙方同意提交合同簽訂地仲裁委員會仲裁。
九、其他事項
1、乙方不得將本合同委托事項進行轉委托。
2、本合同一式貳份,雙方各持一份,雙方簽字蓋章后生效。
甲方:(蓋章):
乙方(蓋章):
日期:
關于工程居間合同范文合集 篇9
甲方:
身份證:
乙方:
身份證:
鑒于:甲方為隧道項目需要乙方引進業主方;乙方接受甲方委托,為甲方項目引進操作過程中提供財務居間服務,并依約定收取居間服務費用,甲、乙雙方本著平等自愿、互惠互利的原則,依據《中華人民共和國合同法》等相關法律法規的規定簽訂本協議,并共同遵守執行:
一、合作內容
乙方擔任甲方的財務顧問,為甲方介紹項目,并針對甲方項目與業主進行前期的溝通與交流;促成業主與甲方的項目順利簽約,甲方向乙方支付相應的居間服務費用。
二、甲方項目
項目名稱:
三、乙方責任
1、為甲方介紹隧道項目業主,并針對甲方項目與業主方進行前期的溝通與交流;促成業主方與甲方順利簽約。
2、在引進業主方過程中提供顧問建議;
3、保證對所有知曉的涉及甲方項目自身商業機密的文件、資料、數據、計劃、商業意向等不得向項目意向業主方以外的無關第三方公開。
四、甲方責任
1、甲方承諾其所提供的所有數據和信息均客觀、真實、有效;
2、在乙方對甲方的項目進行前期運作的過程中,應給予乙方積極的配合;
3、甲方應按照本協議的約定向甲方支付財務顧問費和相關費用并積極履行本協議中的'相關條款;
4、甲方及其工作人員對乙方提供的專業意見、建議方案、各項分析資料以及在咨詢過程中了解的乙方資料和信息等商業秘密負有保密義務,未經乙方書面許可,甲方不得向第三方披露;
5、未經乙方書面同意,甲方不得在乙方不在場的情況下擅自與乙方介紹的業主方進行會晤。
五、居間服務費用
1、雙方確認 項目,總造價 元。甲方總數下浮 個點給乙方。(最終以甲方跟業主方結算的總價為準)。甲方不得以任何理由克扣、逾期付款。
2、居間服務費用支付時間為甲方跟業主方簽好合同,甲方順利拿到預付款三個工作日內付總造價的50%。正式開工三個工作日內付清余款50%服務費。(逾期付款按1‰每日支付違約金),以此類推。
3、甲方的財務章先由乙方暫時保管。等乙方結清顧問費后財務章無條件交回給甲方。
六、協議的解除與終止
1、甲乙雙方經協商一致同意可以解除本協議。
2、本協議履行完畢后終止。
3、乙方促成了業主方與甲方的投資談判,如果甲方擅自私下與業主方簽署投資合作合同,將視乙方顧問責任完成,甲方就必須支付雙倍的財務顧問費給乙方。
七、不可抗力
1、在協議履行期間,一方或雙方由于不可抗力原因導致不能履行或不能完全履行本合同的,不承擔責任,但遇到不可抗力的一方或雙方應于不可抗力發生后十五個工作日內,以書面的形式或法律規定的方式將情況告知對方,并提供有關證明。
2、不可抗力原因消失后,一方或雙方應當繼續履行本協議。
八、爭議解決與適用法律
1、凡因履行本合同所發生的一切爭議,雙方應協商解決,協商不成的,應提交乙方所在地基層人民法院審理。
2、本協議的訂立、執行和解釋及爭議的解決均應適用中國法律。
九、其他
1、本協議的補充協議、附件、說明、解釋與本協議具有同等的法律效力。協議本身及其附件的修改、補充等未盡事宜,必須經甲乙雙方協商一致,并簽署書面協議。
2、本協議一式兩份,雙方各執一份。
甲方:
乙方:
日期:
關于工程居間合同范文合集 篇10
甲方(居間人):
地址:
聯系方式:
乙方(委托人):
地址:
聯系方式:
甲、乙雙方根據《_____》,依平等、自愿、等價有償的原則,經過充分協商達成如下協議:
一、委托事項
1、甲方接受乙方的委托,負責就X項目(以下簡稱“該工程項目”),向乙方提供關于該工程項目的重要信息,引薦乙方和該項目的招標單位洽談,協助乙方投標,并最終促成乙方與招標單位簽訂該。
2、“居間成功”是指完成本條所列全部委托事項
乙方與招標單位未簽訂書面的工程施工合同,甲方僅為乙方提供的信息,或為乙方提供的聯絡、協助、撮合等服務的,均視為委托事項未完成。
二、居間期限
從X年X月X日至X年X月X日。
三、居間報酬的計算方法、支付時間和支付方式
1、本項目居間報酬為X項目簽訂的工程施工合同(以下簡稱“施工合同”)金額的5%。
2、居間成功后,乙方應在收到第一筆工程預付款三日內,向甲方支付居間報酬的50%,并在收到第二筆工程預付款三日內,向甲方支付剩余50%居間報酬。
3、乙方應以X的方式支付居間報酬。
四、居間活動費用的承擔
居間活動費用是指甲方為完成委托事項所支出的必要費用。在本合同簽訂時乙方向甲方支付X作為居間活動費用。居間人促成施工合同簽訂的,居間活動的費用由居間人負擔,并從居間報酬中扣除;居間人未促成合同成立的,甲方有權不向乙方返還居間活動費用。
五、雙方的權利和義務
2、乙方應按本合同的要求向甲方支付居間報酬及居間活動費用。
3、居間成功的,則由乙方全面履行和招標單位所簽訂的施工合同。乙方因履行施工合同而產生的權利、義務、利益和責任,均與甲方無關。
六、保密事項
1、甲乙雙方均應充分保守本合同所涉及的商業秘密,包括但不限于雙方經營信息、生產信息、技術信息、財務信息等。2、雙方不得以其在簽訂居間合同或實施居間行為過程中所獲取的對方的商業秘密,實施對另一方不利的任何行為,否則因前述不利行為受損害的一方有權要求不利行為的實施方承擔相應的法律責任。
七、合同變更、解除和終止
1、經雙方協商一致,可以變更或解除本協議。
2、居間事項完成的`、居間事項已無法完成的、居間事項的完成已無意義的或居間期限屆滿的,本合同終止。
3、因不可抗力等導致本合同目的不能實現的,本合同終止。
八、違約責任
1、甲方未按本合同的約定履行其義務,隱瞞與訂立合同有關的重要事實或提供虛假情況的,應向乙方支付違約金人民幣X元(大寫X圓整)。
2、乙方未按合同的約定向甲方支付居間報酬或居間活動費用的,乙方應當按日以逾期未付金額的X向甲方支付相關的違約金。
3、乙方不得隱瞞或提供虛假的施工合同金額,否則須按施工合同實際金額的X向甲方支付違約金。
4、本合同生效后,任意一方單方解除本合同的,應向對方支付違約金X。在前述違約金支付完成后,雙方應繼續履行本合同
九、爭議解決方式
因本合同引起的或與本合同有關的任何爭議,雙方均應協商解決,協商不能達成一致的,雙方應提請北京按照該會_____規則進行_____。_____裁決是終局的,對雙方均有約束力。
十、其他事項
1、本合同未盡事宜,雙方可另行協商并達成補充協議。補充協議與本合同具有同等法律效力。
2、本合同一式貳份,雙方各持一份,雙方簽字蓋章后生效。
甲方:(蓋章):
法定代表人或授權簽字人:
年X月X日X乙方:(蓋章):X年X月X日
法定代表人或授權簽字人:
關于工程居間合同范文合集 篇11
甲方(委托人):
乙方(居間人):
甲乙方為了發揮雙方的優勢,根據《中華人民共和國合同法》,經雙方充分協商,依平等自愿、等價有償的原則,達成如下協議:
一、委托事項
1、乙方接受甲方委托,負責就xx省工程項目(以下稱該工程項目),引薦甲方和該項目的建設單位直接洽談,向甲方提供關于該工程項目的重要信息,并最終促成甲方與建設單位簽訂該工程項目的專業承包施工合同。
2、“居間成功”是指完成本條所列全部委托事項。甲方與建設單位未簽訂書面的工程施工合同,乙方僅為甲方提供信息,或為甲方提供的聯絡、協助、撮合等服務的,均視為委托事項未完成。
二、乙方的.義務
1、乙方必須向甲方提供有關該工程項目的信息,內容包括但不限于中標通知書、合同條件、工程量清單總價、工程量子目單價、建設單位供應材料品種及單價、棄渣運距等。乙方有義務協助甲方對該工程項目進行實地考察,
2、乙方承諾向甲方提供的關于該工程項目的上述信息真實可靠。如果乙方提供的信息不真實,乙方無權取得居間報酬,并同意向甲方支付違約金壹百萬元。
3、乙方向甲方提供的圖紙、工程量清單,業主提供的各種材料單價,必須完全能夠成為甲方與建設單位所簽訂施工合同的組成部分。否則視為乙方沒有完成委托事項,無權取得居間報酬,并且賠償甲方因此而遭受的損失。
4、乙方應保證該工程項目真實可靠、資金到位、各種施工手續齊全,并能夠正常施工。否則,視為乙方提供信息不真實,按照本合同第二條第2款執行。
5、乙方在甲方與建設單位進行合同談判期間,應盡到作為居間人的慎謹和誠
實義務。如果能夠達成施工合同,那么在甲方的工程施工過程中,乙方仍有義務負責協調好甲方與建設單位的關系。
6、乙方領取本合同報酬時,須向甲方開具有效的稅務發票,相關的所得稅由乙方自承擔。
三、甲方義務
1、甲方負責提供資質證書、營業執照等相關資料;負責和建設單位進行合同談判。
2、如果居間成功,則由甲方全面履行和建設單位所簽訂的專業施工合同。甲方因履行施工合同而產生的權利和義務,與乙方無關。
3、如果居間成功,則甲方應按本合同約定,向乙方支付居間報酬。如果未及時支付,則按未按時支付金額的1%向乙方承擔違約金。
四、居間報酬的計算方法、支付時間和支付方式
1、本項目居間費用為工程施工合同金額的%。
2、居間成功后,在甲方正常施工的一個月內,應向乙方支付x元整;在正常施工的兩個月內,應支付;剩余施工合同金額從正常施工的第三個月開始,根據甲方每月取得的驗工計價款,按%的比例支付;竣工結算完畢,甲方取得全部工程款后五日內全部結清。
3、甲方可以轉帳或現金的方式支付。
五、居間費用的承擔
居間費用是指乙方為完成委托事項實際支出的必要費用。乙方無論是否完成本合同所包含的委托事項,乙方同意全部自行承擔居間活動費用(或甲方同意承擔差x等費用)。
六、保密事項
1、甲乙雙方均應充分保守本協議所涉及的商業秘密。
2、乙方不得以其在居間過程中獲取的甲方商業秘密而作出不利甲方的任何行為,否則甲方有權拒絕支付乙方的居間報酬。
3、乙方違反保密義務的,應向甲支支付 元違約金;如果違約金不足以補償甲因此而遭受的損失,乙方應負責賠償。
七、合同終止
1、本合同簽字生效后,如果至 年 月 日,乙方仍未完成居間任務的,本合同自動終止。
2、如果居間成功,本合同完全履行完畢后終止。
3、甲乙雙方協議解除合同或有其他法定事項時,本合同終止。
八、爭議解決方式
如發生合同爭議,雙方協商解決;協商不成,雙方同意提交合同簽訂地仲裁委員會仲裁。
九、其他事項
1、乙方不得將本合同委托事項進行轉委托。
2、本合同一式貳份,雙方各持一份,雙方簽字蓋章后生效。
合同簽訂地:
合同簽訂日:
甲方:(蓋章):
乙方(蓋章):
關于工程居間合同范文合集 篇12
甲方(委托人):____
聯系地址:____
乙方(居間人):____
聯系地址:____
聯系電話:____
甲乙方為了發揮雙方的優勢,根據《中華人民共和國合同法》,經雙方充分協商,依平等自愿、等價有償的原則,達成如下協議:
一、委托事項
1、乙方接受甲方委托,負責就____省______工程項目(以下稱該工程項目),引薦甲方和該項目的建設單位直接洽談,向甲方提供關于該工程項目的重要信息,并最終促成甲方與建設單位簽訂該工程項目的專業承包施工合同。
2、“居間成功”是指完成本條所列全部委托事項。甲方與建設單位未簽訂書面的工程施工合同,乙方僅為甲方提供信息,或為甲方提供的聯絡、協助、撮合等服務的,均視為委托事項未完成。
二、乙方的義務
1、乙方必須向甲方提供有關該工程項目的信息,內容包括但不限于中標通知書、合同條件、工程量清單總價、工程量子目單價、建設單位供應材料品種及單價、棄渣運距等。乙方有義務協助甲方對該工程項目進行實地考察,
2、乙方承諾向甲方提供的關于該工程項目的上述信息真實可靠。如果乙方提供的信息不真實,乙方無權取得居間報酬,并同意向甲方支付違約金壹百萬元。
3、乙方向甲方提供的圖紙、工程量清單,業主提供的各種材料單價,必須完全能夠成為甲方與建設單位所簽訂施工合同的組成部分。否則視為乙方沒有完成委托事項,無權取得居間報酬,并且賠償甲方因此而遭受的損失。
4、乙方應保證該工程項目真實可靠、資金到位、各種施工手續齊全,并能夠正常施工。否則,視為乙方提供信息不真實,按照本合同第二條第2款執行。
5、乙方在甲方與建設單位進行合同談判期間,應盡到作為居間人的慎謹和誠實義務。如果能夠達成施工合同,那么在甲方的工程施工過程中,乙方仍有義務負責協調好甲方與建設單位的關系。
6、乙方領取本合同報酬時,須向甲方開具有效的稅務發票,相關的所得稅由乙方自承擔。
三、甲方義務
1、甲方負責提供資質證書、營業執照等相關資料;負責和建設單位進行合同談判。
2、如果居間成功,則由甲方全面履行和建設單位所簽訂的專業施工合同。甲方因履行施工合同而產生的權利和義務,與乙方無關。
3、如果居間成功,則甲方應按本合同約定,向乙方支付居間報酬。如果未及時支付,則按未按時支付金額的1%向乙方承擔違約金。
四、居間報酬的計算方法、支付時間和支付方式
1、本項目居間費用為工程施工合同金額的____%。
2、居間成功后,在甲方正常施工的一個月內,應向乙方支付______元整;在正常施工的兩個月內,應支付______;剩余施工合同金額從正常施工的第三個月開始,根據甲方每月取得的驗工計價款,按______%的比例支付;竣工結算完畢,甲方取得全部工程款后五日內全部結清。
3、甲方可以轉帳或現金的方式支付。
五、居間費用的承擔
居間費用是指乙方為完成委托事項實際支出的'必要費用。乙方無論是否完成本合同所包含的委托事項,乙方同意全部自行承擔居間活動費用(或甲方同意承擔____差__等____費用)。
六、保密事項
1、甲乙雙方均應充分保守本協議所涉及的商業秘密。
2、乙方不得以其在居間過程中獲取的甲方商業秘密而作出不利甲方的任何行為,否則甲方有權拒絕支付乙方的居間報酬。
3、乙方違反保密義務的,應向甲支支付元違約金;如果違約金不足以補償甲因此而遭受的損失,乙方應負責賠償。
七、合同終止
1、本合同簽生效后,如果至年月日,乙方仍未完成居間任務的,本合同自動終止。
2、如果居間成功,本合同完全履行完畢后終止。
3、甲乙雙方協議解除合同或有其他法定事項時,本合同終止。
爭議解決方式如發生合同爭議,雙方協商解決;協商不成,雙方同意提交合同簽訂地仲裁委員會仲裁。
其他事項
1、乙方不得將本合同委托事項進行轉委托。
2、本合同一式貳份,雙方各持一份,雙方簽蓋章后生效。
合同簽訂地:____
合同簽訂日:____
甲方(蓋章):____乙方(蓋章):____
法定代表人或委托代理人:____法定代表人或委托代理人:____
____年____月____日____年____月____日
關于工程居間合同范文合集 篇13
甲方(委托方):
乙方(居間方):
甲方因業務需要工程項目,而乙方具備工程相關信息。現雙方就甲方委托乙方介紹工程相關項目信息,在自愿平等協商的基礎上達成如下協議。
一、甲方委托乙方介紹沈陽市保稅區大連海關項目工程項目,并盡可能促成該項目建設承包等合法方式與第三方(業主方)簽訂該項目合同。
二、居間報酬與給付方法
1、居間費按工程總造價3.5%計取,詳見建筑施工合同。
2、居間報酬支付方法:甲方在工程預付款35%到帳后三個工作日內,需一次性向乙方支付居間報酬,投資建設總額的3.5%,如在預付款到帳后三個工作日乙方沒有收到居間報酬,則視甲方違約,可從下一批預付款扣除雙倍居間報酬,居間報酬的稅金由乙方支付。
三、約定事項
1、甲方與業主方(第三方)簽訂的.合同乙方不承擔任何責任。
2、乙方履行本合同的過程中,可向業主方(第三方)表明其為 甲方居間人,并向甲方介紹該項目相關情況,由甲方確定該項目可行度。
3、乙方在認真完成甲方委托項目事項,即按合同法第一條規定提
供該項目的真實信息,并與甲方與第三方(業主方)簽署合同或協議提供聯系、協助、撮合服務,但確定權在甲方,乙方對該項目的任何事宜不承擔任何責任。
4、甲方與業主方(第三方)簽訂合同即視為乙方已完成甲方委托事項,甲方按照本合同約定支付乙方居間報酬。如甲方不按時支付乙方居問報酬,甲方按照雙倍居間報酬承擔違約責任支付乙方,乙方有權從工程款中領取雙倍居間報酬。
5、乙方向甲方提供的該工程信息驗證為真實的,甲方因某些理由拒簽或再找其它方簽訂該項目合同視為乙方已經完成該項目的居問服務,甲方因承擔該項目的全部居間費用。
6、余下工程合同,均由乙方協調,撮合續簽合同,甲方不得單方面與業主方續簽合同,如在需要使用多個資質簽訂該工程項目合同時,業績歸乙方,居間報酬按本合同標準執行,如發現甲方不經乙方與業主方簽訂合同,視為甲方違約,一經核實,甲方應向乙方支付本合同的雙倍居間報酬。
7、甲方支付居間報酬,本著合法、安全、有效的方式,以現金打到賬號。
甲方如在指定的期限內不能兌現,則視為違約,乙方有權要求甲方支付30%的違約金,同時要求在3天以內一次性付清所有款項。
8、本合同如發生糾紛,雙方首先協商解決,協商不成由守約方所在地人民法院提起訴訟。
9、甲方若不能與業主簽訂正式施工合同則本居間協議視為無效。
10、本合同一式五份,甲方執一份,乙方執四份,雙方簽字蓋章或按手印后生效。
甲方代表:
乙方代表:
年 月 日
關于工程居間合同范文合集 篇14
甲方(委托人):_____________
聯系地址:_______________________________________________________________________________________
乙方(居間人):_____________
聯系地址:________________________________________________________________________________________
本著優勢互補、互惠互利的經營宗旨,為了更好的開拓市場,擴大企業的經濟效益和社會效益,根據《中華人民共和國合同法》,經雙方充分協商,依據平等自愿、等價有償的原則,達成如下協議:
一、委托事項
1、1乙方接受甲方委托,負責就工程項目(以下稱該工程項目),引薦甲方參加該項目的公開招投標,向甲方提供關于該工程項目的重要信息,并最終促成甲方中標并與建設單位簽訂該工程項目的專業承包施工合同。
1、2“居間成功”是指完成本條所列全部委托事項。甲方未中標,乙方僅為甲方提供信息,或為甲方提供的聯絡、協助、撮合等服務的,均視為委托事項未完成。
二、乙方的義務
2、1乙方必須向甲方提供有關該工程項目招投標的信息,并有義務協助甲方對該工程項目進行實地考察。
2、2乙方承諾向甲方提供的關于該工程項目的上述信息真實可靠。如果乙方提供的信息不真實,乙方無權取得居間報酬。
2、3乙方應保證該工程項目真實可靠、資金到位、各種施工手續齊全,能夠正常施工。否則,視為乙方提供信息不真實,按照本合同第二條第2款執行。
2、4乙方在甲方參與招投標期間,應盡到作為居間人的慎謹和誠實義務,協助甲方做好標書的編制。如果能夠中標并達成施工合同,那么在甲方的`工程施工過程中,乙方仍有義務負責協調好甲方與建設單位的關系。
三、甲方義務
3、1甲方負責提供資質證書、營業執照等相關資料;負責標書的編制。
3、2如果居間成功,則由甲方全面履行和建設單位所簽訂的專業施工合同。甲方因履行施工合同而產生的權利和義務,與乙方無關。
3、3如果居間成功,則甲方應按本合同約定,向乙方支付居間報酬。
四、居間報酬的計算方法、支付時間和支付方式
4、1本項目居間報酬為
4、2居間成功后,隨著建設單位撥付工程款的進度支付居間報酬
4、3甲方可以轉賬或現金的方式支付。
五、居間活動費用的承擔
居間活動費用是指乙方為完成委托事項實際支出的必要費用和勞務費用等。乙方無論是否完成本合同所包含的委托事項,乙方同意全部自行承擔居間活動費用。
六、保密事項
6、1甲乙雙方均應充分保守本協議所涉及的商業秘密。
6、2乙方不得以其在居間過程中獲取的甲方商業秘密而做出不利甲方的任何行為,否則甲方有權拒絕支付乙方的居間報酬。
七、合同終止
7、1本合同簽字生效后,如果_____年____月____日,乙方仍未完成居間任務的,本合同自動終止。
7、2如果居間成功,本合同完全履行完畢后終止。
7、3甲乙雙方協議解除合同或有其他法定事項時,本合同終止。
八、爭議解決方式
如發生合同爭議,雙方協商解決;協商不成,雙方同意提交合同簽訂地仲裁委員會仲裁。
九、其他事項
9、1乙方不得將本合同委托事項進行轉委托。
9、2本合同一式二份,雙方各持一份,雙方簽字蓋章后生效。
甲方(蓋章):__________乙方(蓋章):__________
法定代表人或委托代理人:_____法定代表人或委托代理人:_____
關于工程居間合同范文合集 篇15
甲方:
乙方:
鑒于甲方自有合法的工程承接資質,甲方委托乙方為該公司尋找工程項目;乙方亦獲知了甲方的上述意愿,乙方愿意接受委托。雙方愿意簽訂正式合同,并嚴格履行,以達到雙方目的。鑒于此,雙方本著自愿、平等、互惠互利、誠實信用的原則,經充分友好協商,訂立如下合同條款,以資共同恪守履行。
第一條委托事項
1、甲方計劃承接乙方接洽的________工程項目,甲方委托乙方為該公司承接的項目進行預審核,乙方接受甲方委托。
2、乙方應盡力為甲方尋找合適的工程項目,并盡可能促成甲方以分包、總承包等合法方式進行工程項目承接,其受托期限為本合同簽訂之日起至_________年____月____日止。
第二條居間人的權利和義務
1、乙方在履行本合同的過程中,可以向第三方表明其為甲方的居間人,并可以向第三方介紹該公司的相關情況,但甲方書面確認為是商業秘密的除外。
2、乙方應認真完成甲方的委托事項,按照合同第一條所規定的內容積極為甲方尋求機會,并為甲方與相關對方當事人簽署合同或協議提供聯絡、協助、撮合等服務。
3、乙方應盡可能向甲方及時、真實地報告有項目發包意向的第三方的情況。
4、乙方在前期辦理本受托事項過程中,因甲方過錯造成其損失時,將由甲方承擔責任。
5、乙方僅為甲方和上述公司的居間方,不為甲方和上述公司簽署的有關合同、協議以及債權債務承擔任何責任。
第三條居間報酬與費用
1、若乙方促成有發包意向的第三方與甲方簽署承包合同,甲方應向乙方支付工程造價總額的百分之五(5%),即合人民幣_____________元整(¥:______)作為乙方酬金,(該項目所產生的營業稅由方承擔,若該居間費所產生的所得稅由甲方承擔);該酬金包含其它相關居間、咨詢、應酬費用。酬金的支付方式為:現金或個人賬戶劃賬;
2、付款時間:甲方與第三方簽訂承包合同并收到首期工程預付款后,支付合同總價的百分之三(3%),即合人民幣____元整(¥:____)作為居間首期款,其余2%(合同總價)的居間費,根據發包方工程進度按比例分兩次支付,所收款以收據為憑。
3、若乙方未能促成上述承包合同,乙方無權要求甲方支付酬金,其從事居間活動所支出的其它相關必要費用(如出資方或乙方的差旅費、接待費、考察費、應酬費、咨詢費及其它隱性費用)乙方自行承擔。
第四條合同的解除
1、委托期限屆滿,約定目的未能實現而甲乙雙方不再續簽本合同將自動解除;
2、本合同約定目的`已經實現,乙方收到甲方按照本合同第三條約定的酬金后,甲乙雙方責任義務已履行完畢本合同將自動解除;
3、委托期限屆滿之前,不論任何原因,甲乙雙方通過書面協議同意解除本合同的;
4、委托期限屆滿之前,因不可抗力致使本合同約定目的不能實現的;
5、當事人有其他違約或違法行為致使合同目的不能實現的;
6、在本合同履行過程中,乙方實際產生的費用(如出資方或乙方的差旅費、接待費、考察費、應酬費、咨詢費及其它隱性費用),因甲方單方解除本合同給乙方造成的實際經濟損失由甲方全部承擔。
第五條違約責任
甲方應按時支付相應費用,若違反本合同的約定則視為違約行為,則應向乙方支付居間費總額10%的金額作為違約金,乙方協助甲方簽訂合同后則視為已履行完居間義務。
第六條聲明及保證
甲方:
1、甲方為一家依法設立并合法存續的企業,有能力簽署并履行本合同;
2、甲方簽署和履行本合同所需的一切相關手續均已辦妥并真實合法有效;
3、在簽署本合同時,任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對甲方履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為;
4、甲方為簽署本合同所需的內部授權程序均已完成,本合同的簽署人是甲方法定代表人或授權代表人(需有法人委托授權書),本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力;
5、甲方保證自有資質的真實性及合法性。
乙方:
1、乙方簽署和履行本合同所需的一切手續均已辦妥并合法有效;
2、在簽署本合同時,任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對乙方履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為;
3、本合同的簽署人是合法公民或授權代表人,本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。
第七條保密
甲乙雙方保證對在討論、簽訂、執行本合同過程中所獲悉的屬于對方的且無法自公開渠道獲得的文件及資料(包括商業秘密、公司計劃、運營活動、財務信息、技術信息、經營信息及其它商業或企業秘密)予以保密。未經該資料和文件的原提供方同意,另一方不得向任何第三方泄露該商業秘密的全部或部分內容。但法律、法規另有規定或雙方另有約定的除外。不得利用客戶提供的信息從事任何與擔保業務有關或有損客戶利益的活動。
第八條通知
1、根據本合同需要,一方向另一方發出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關的通知和要求等,必須用書面形式,可采用、書信快遞、傳真、E—mail、手機短信、當面送交等方式傳遞。以上方式無法送達的,方可采取公告送達的方式。
2、一方變更通訊方式或通訊地址,應自變更之日起三日內,以書面或短信形式通知對方,否則,由未通知方承擔由此而引起的相關通知責任。
第九條爭議的處理
1、本合同受中華人民共和國法律管轄并按其進行解釋。
2、本合同在履行過程中發生的爭議,由雙方當事人協商解決,也可由有關部門調解;協商或調解不成的,按下列第__種方式解決;
①、提交有管轄權的仲裁委員會仲裁;
②、依法向合同簽署所在地人民法院提起訴訟。
第十條不可抗力
1、如果本合同任何一方因受不可抗力事件影響而未能履行其在本合同下的全部或部分義務,該義務的履行在不可抗力事件妨礙其履行期間應予中止。
2、聲稱受到不可抗力事件影響的一方應盡可能在最短的時間內通過書面形式將不可抗力事件的發生通知另一方,并在該不可抗力事件發生后及時向另一方提供關于此種不可抗力事件及其持續時間的適當證據及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料。聲稱不可抗力事件導致其對本合同的履行在客觀上成為不可能或不實際的一方,有責任盡一切合理的努力消除或減輕此等不可抗力事件的影響
3、不可抗力事件發生時,雙方應立即通過友好協商決定如何履行合同。不可抗力事件影響終止或消除后,雙方須立即恢復履行各自在本合同項下的各項義務。如不可抗力及其影響無法終止或消除而致使合同任何一方喪失繼續履行合同的能力,則雙方可協商解除本合同或暫時延遲合同的履行,且遭遇不可抗力一方無須為此承擔責任。
4、本合同所稱不可抗力是指受影響一方不能合理控制的,無法預料或即使可預料到也不可避免且無法克服,并于本合同簽訂日之后出現的,使該方對本合同全部或部分的履行在客觀上成為不可能或不實際的任何事件。此等事件包括但不限于自然災害如水災、火災、旱災、臺風、地震,以及社會事件如戰爭(不論曾否宣戰)、動亂、罷工,政府行為或法律規定等。
第十一條合同的解釋、補充與附件
本合同的理解與解釋應依據合同目的和文本原義進行,本合同的標題僅是為了閱讀方便而設,不應影響本合同的解釋。本合同未盡事宜,依照有關法律、法規執行,法律、法規未作規定的,甲乙雙方可以達成書面補充合同。本合同的附件和補充合同均為本合同不可分割的組成部分,與本合同具有同等的法律效力。
第十二條合同效力
本合同自雙方法定代表人或其授權的委托代理人簽字之日起生效。本合同正本一式____份,雙方各執____份,具有同等法律效力。
第十三條備注
甲方(簽章):______________
乙方簽字(指印):______________
法定代表人:_______________
委托代理人:_______________
合同簽訂日期: