河北省施工合同（通用3篇）

河北省施工合同 篇1

　　發包人:(全稱)

　　承包人:(全稱)

　　依照《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律法規，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，發包人、承包人就下列建設工程施工有關事項達成一致意見，訂立本合同。

　　一、工程概況

　　工程名稱：

　　工程地點：

　　工程內容：

　　工程立項、規劃批準文件號：

　　資金來源：

　　二、工程承包范圍

　　承包范圍:

　　三、合同工期

　　工程合同工期總日歷天數：_____天。

　　從年月日開始施工，至年月日竣工完成。

　　四、質量標準

　　工程質量標準：

　　五、合同價款

　　合同總價(小寫)：元。

　　(大寫)：元。

　　六、組成合同的文件

　　組成本合同的文件及優先解釋順序按以下第條的約定。

　　(1)本合同第二部分通用條款第2.2款。

　　(2)本合同第三部分專用條款第2條。

　　七、詞語含義

　　本協議書中有關詞語含義與本合同第二部分通用條款中賦予它們的定義相同。

　　八、承包人承諾

　　承包人向發包人承諾按照本合同約定施工、竣工，并在質量保修期內承擔工程質量保修責任，履行本合同所約定的全部義務。

　　九、發包人承諾

　　發包人向承包人承諾按本合同約定的期限和方式，支付工程價款及其他應當支付的款項，履行本合同所約定的全部義務。

　　十、合同生效

　　本合同訂立時間：年月日

　　本合同訂立地點：

　　發包人、承包人約定本合同自雙方簽字蓋章并于后生效。

　　發包人：(公章)承包人：(公章)

　　地址：地址：

　　法定代表人：法定代表人：

　　委托代理人：委托代理人：

　　電話：電話：

　　傳真：傳真：

　　開戶銀行：開戶銀行：

　　帳號：帳號：

　　郵政編碼：郵政編碼：

河北省施工合同 篇2

　　甲方：

　　乙方：

　　甲乙雙方經過互相協商，本著平等互利的原則;乙方自愿承包x公司承建的建設項目泥工施工任務，為明確雙方責、權、利，等簽訂如下協議，以予共同遵守。

　　一、 承包范圍：

　　本工程設計圖紙所包含所有泥工施工項目，具體內容如下：

　　1、澆筑砼工程的運輸、澆搗、抹平、養護、清理、機具安裝收集等一切工序。

　　2、墻體砌體工程含放線、砌體濕潤、砂漿拌制、運輸、砌筑、清理等。

　　3、內外粉刷、樓地面工程含清理、砂漿拌制、運輸、抹灰、踢腳、護角、滴水線、線條、門窗套等。

　　4、外墻磚貼面、清洗等。

　　5、屋面保溫隔熱防水以及室外明溝散水的砌筑等。

　　6、腳手架基礎找平硬化。

　　二、雙方責任：

　　1、甲方負責材料供應，協調各種工序施工。

　　2、乙方必須保證施工安全，杜絕事故發生。如乙方不按操作規程和安全技術交底施工，發生事故的責任自負。

　　3、乙方所施工的項目質量必須符合設計要求及有關驗收規范，如乙方在施工中因質量驗評不合格造成的返工由乙方自負。

　　4、乙方必須按設計、施工貴方家施工技術交底要求施工，按時完成甲方安排的施工進度計劃，并配合其他專業施工。。 三、合同一經簽訂，雙方必須共同遵守，如單方違約給另一方造成損失的，由違約方承擔經濟賠償責任。

　　四、未盡事宜，甲乙雙方協商解決。本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份，

　　雙方簽字后生效。

　　甲方簽字： 甲方簽字：

　　簽字日期： 簽字日期：

河北省施工合同 篇3

　　甲方：__________露天煤礦

　　乙方：_____建設工程有限公司

　　__________露天煤礦采煤、剝離工程在施工合同的實施過程中為了創造更加安全、高效的施工環境，切實搞好本項目安全生產的管理工作，本項目礦主(_____露天煤礦)以下簡稱“甲方”與工程承包人(_____建設工程有限公司)以下簡稱“乙方”續訂本安全生產合同：

　　一、合同期限：從_____年_____月_____日至_____年_____月_____日。

　　二、甲方責任：

　　1、嚴格遵守國家有關《安全生產》的法律法規，認真執行工程承包中的有關安全要求，成立五人以上并有乙方參與的安全生產管理機構。

　　2、按照“安全第一、預防為主、綜合治理”的原則，堅持“管生產必須管安全”的原則，做到生產與安全同時計劃、布置、檢查、總結和評比。

　　3、重要的安全設施必須堅持與主體工程“三同時”的'原則，即同時設計、審批，同時施工，同時驗收、投入使用。

　　4、定期召開安全生產調度會，及時傳達上級有關安全生產的精神。

　　5、組織對乙方施工現場安全生產檢查，監督乙方及時處理發現的各種安全隱患。

　　三、乙方職責：

　　1、嚴格遵守國家有關安全生產的法律法規，機械操作規程等相關安全生產的規定，嚴格履行工程承包合同中有關安全生產的各項條款。同時成立“安全生產”領導小組。

　　2、堅持“安全第一、預防為主、綜合治理”的原則，“管生產必須管安全”，加強安全生產宣傳教育，增強全員安全生產意識。建立健全各項安全生產管理制度，配備專職安全檢查人員，有組織有領導地開展安全生產教育、培訓。督促檢查、評比等活動。各級領導、工程技術人員、安全生產管理人員和具體操作人員，必須熟悉和遵守本條款的各項規定，做到生產與安全工作同時計劃、布置、檢查、總結和評比。

　　3、建立健全安全生產責任制。加強項目經理和生產工人(包括臨時雇用的民工)的安全生產管理。

　　4、乙方在任何時候都應采取各種合理的預防措施，防止其員工發生任何違法，違禁、暴力或妨礙治安的行為。在施工過程中如遇到疾風暴雨等惡劣天氣而不能施工時，應及時撤離到駐地或安全地帶。司機不得開車返回駐地。

　　5、乙方參加施工的人員，上崗后應到本地派出所辦理暫住證等相關手續，必須接受安全技術教育，熟悉和遵守本工種的各項安全技術操作規程，定期進行安全技術考核，合格者方準上崗作業。對于從事電氣、起重、建筑登高架調配作業、鍋爐、壓力容器、焊接、機動車等特殊工種的人員，須做到持證上崗，未經過專業機構培訓、未獲得安全操作合格證和駕駛證，不準上崗，項目經理必須承擔相應的管理責任和安全責任。

　　6、乙方須加強火區及生產區道路的滅火工作，高度重視火區的滅火安全管理，對火災事故負全部責任。

　　7、對于易燃易爆的材料應由專管人員妥善保管，配備足夠的消防設施，所有施工工人都應熟悉消防設備的性能和使用方法，乙方不得將任何種類的爆炸物品給予、易貨或以其它任何方式轉讓給他人，也不允許和容忍上述的行為在自己的眼皮下發生，一旦覺察及時阻止或舉報。

　　8、操作人員上崗，必須按規定穿戴防護用品。施工負責人員和安全檢查人員應戴安全帽，夜班人員須穿夜光服并隨時檢查勞動防護用品的穿戴情況，不按規定穿戴防護用品的人員不得上崗。

　　9、嚴禁無證上崗、嚴禁酒后上班、嚴禁超速和違章行駛、嚴禁違規和冒然作業。

　　10、所有施工機械設備和高空作業的設備均應定期檢查，并有安全員的簽字記錄，保證其經常處于完好狀態，嚴禁使用不合格的機械、設備和勞動保護用品。

　　11、乙方必須按照本工程項目特點，組織制定本工程實施中的安全生產事故應急預案;如果發生安全事故，嚴格按照《國務院關于特大安全事故行政責任追究的規定》以及其它相關規定，及時上報有關部門，并堅持“三不放過”的原則，嚴肅處理相關的責任人。

　　12、因乙方管理不善，不論礦內礦外發生安全事故，造成人員傷亡和財產設備損失，乙方負全部責任，積極主動處理善后事宜，并承擔全部經濟賠償責任。如果因乙方處理不當或推脫責任而給甲方造成不良影響和損失，甲方有權對乙方進行經濟處罰直至解除合同。

　　四、違約責任：

　　如因甲方或乙方違約造成安全事故，由違約方承擔相應的經濟和法律責任。

　　五、合同執行過程中發生爭議或合同有未盡事宜雙方協商解決，協商不成時申請當地仲裁機構仲裁或向_____法院提起訴訟。

　　六、本合同一式四份，甲乙雙方各執二份。

　　甲方：_____露天煤礦法定代表人：__________代

　　理人：__________

　　乙方(章)：_____建設工程有限公司法定代表人：__________代理人：__________

　　合同簽訂日期：_____年_____月_____日