貨物樣品買賣協議書（通用19篇）

貨物樣品買賣協議書 篇1

　　出賣人：(以下簡稱甲方)

　　買受人：(以下簡稱乙方)

　　茲為貨物買賣，經雙方同意議定條件如下：

　　第一條乙方向甲方訂購_________貨物，合同成立同日由甲方交付與樣品同品同種同類同質的貨物_________件，甲方應于_________日內交付乙方。

　　第二條甲方如不能照期交付或僅能為一部分的交付，應于_________日前通知乙方延緩日期;但乙方不同意時可解除合同。因此致乙方受到損害時，乙方可請求賠償，甲方決無異議。

　　第三條如因天災事變或其他不可抗力事由，致甲方不能照期交貨或不能為全數的交付，可延緩期日。但其延緩日數應經雙方議定。

　　第四條買賣貨款議定每件人民幣_________仟_________佰元，共人民幣_________萬_________仟_________佰元，交貨同時應悉數付清。

　　如乙方不為付清的，甲方可將貨停止交付，并約定相當期間催其付款，逾期仍不交付時，甲方可解除合同。

　　甲方因此所受的損害亦得請求賠償。

　　第五條乙方預知屆期不能付款的，可于一日前通知甲方延展日期交貨，倘甲方不同意時，乙方可以解除合同，如給對方造成損害，應負賠償之責。

　　第六條甲方所交付貨物，如與樣品不相同時，乙方可請求更換或解除買賣合同，甲方無異議。

　　因此致乙方受到損害者，更得請求賠償。

　　第七條貨價如有升降變動的，各方不得主張增減，或借故解除合同。

　　合同一式兩份，甲、乙雙方各執一份為憑。

　　甲方(簽章)：_________ 乙方(簽章)：_________

　　簽訂地點：___________ 簽訂地點：___________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

貨物樣品買賣協議書 篇2

　　甲方：(賣方)　　身份證：　　乙方：(買方)　　身份證：　　甲、乙雙方本著平等、自愿的原則經協商一致，就____市 (以下稱該房屋)買賣事宜，簽訂本協議，協議內容如下：　　

　　一、乙方已經了解甲方所屬該房屋相關情況如下：　　

　　(1) 該房屋產權證號為 _________ ;　　

　　(2) 該房屋地址為： ;面積為： ，該房屋用途為： ;　　

　　二、甲、乙雙方就買賣該房屋的交易方式為 ，自簽定本協議當日，甲方將上述房屋的預售合同及相關發票交至中介方保管。　　

　　三、甲、乙雙方協商一致同意甲方出售該房屋的實際出售價格為人民幣 元整(大寫：人民幣 元整)。　　

　　四、乙方于簽約后次日，于中介方查詢該房屋除銀行抵押外無其他權利限制及查封狀況，且甲方將相關交易資料交至中介方后，直接支付甲方定金人民幣 元整，該筆定金自甲、乙雙方所簽定的《____市房地產買賣合同》生效后自動轉為購房款。　　

　　五、甲方須自簽訂本協議后5個工作日內辦妥授權委托中介方辦理該房屋的房地產權證及出售該房屋的一切相關手續的委托公證書。　　

　　六、甲乙雙方協商一致，待雙方簽定買賣合同時的具體付款方式如下：

貨物樣品買賣協議書 篇3

　　合同編號__________________　　（版）　　賣

　　方（甲方）_______________________　　買

　　方（乙方）_______________________　　根據《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國畜牧法》和《中華人民共和國動物防疫法》等有關法律、法規的規定，甲乙雙方在自愿、平等的基礎上協商一致，簽訂本合同。　　

　　第一條

　　品種、數量、價款（可另附表）　　品種性別數量（頭）規

　　格（公斤頭）單

　　價（元公斤）單

　　價（元頭）金

　　額（元）供

　　種期

　　限 公

　　母

　　公

　　母　　合計金額：　　備注：甲乙雙方按實際情況選擇計量單位。　　

　　第二條

　　質量標準　　

　　（一）________________________________________________ 。　　

　　（二）________________________________________________ 。　　

　　第三條

　　支付方式　　貨款的支付按下列第_______項執行：　　

　　（一）即時結清。　　

　　（二）合同簽訂后，乙方支付甲方定金_______元，乙方每批提貨時須付訖所提該批種豬的金額，定金抵作貨款或返還。　　

　　（三）其他方式__________________________________ 。　　

　　第四條

　　交貨方式、地點及費用，按下列第________項執行：　　

　　（一）甲方將種豬送到___________，運輸費用由________方承擔。　　

　　（二）乙方到________________提貨，運輸費用由_______方承擔。　　

　　第五條

　　違約責任　　

　　（一）甲方延遲供種的，每延遲____日，應支付乙方_______元的違約金。　　

　　（二）乙方逾期提貨的，每延遲____日，應支付甲方________元的違約金。　　

　　（三）乙方逾期支付貨款的，每延遲____日，應支付甲方______元的違約金。　　

　　（四）其他違約責任____________________________ 。　　

　　第六條

　　其他約定 。　　

　　第七條

　　爭議解決　　發生爭議由雙方協商解決；也可通過____市生豬業行業協會調解；或選擇下列第_______項方式解決：　　

　　1.上海仲裁委員會提起仲裁。　　

　　2.向人民法院提起訴訟。　　

　　第八條 本合同一式_______份，甲乙雙方各執_____份，自甲乙雙方簽字（蓋X）之日起生效。　　甲

　　方_________________________ 乙

　　方________________________　　法定代表人_________________________ 法定代表人________________________　　委托代理人_________________________ 委托代理人________________________　　____市種豬買賣合同示范文本　　地

　　址_________________________ 地

　　址________________________　　郵

　　編_________________________ 郵

　　編________________________　　電

　　話_________________________ 電

　　話________________________　　簽約地點___________________________ 簽約地點__________________________　　簽約日期___________________________ 簽約日期

貨物樣品買賣協議書 篇4

　　甲方（賣方）：

　　乙方（買方）：

　　簽訂地點：上海

　　第一條紅木家具基本情況（請逐項填寫，勿寫“同樣品”；“驗收說明”等內容請在驗收后填寫）簽訂時間：________年____月____日

　　第二條質量標準：每件紅木家具應符合B2385-20新版《中國深色名貴硬木家具標準》規定的樹木名稱，產品標識和實際用材符合，且不低于樣品同等質量。

　　第三條付款方式：簽訂合同后，乙方于____日內付清全額貨款，甲方將于收到貨款3天內發貨。

　　第四條甲方送貨，運費由甲方承擔。乙方繳清貨款，經乙方驗貨簽收，甲方應在交貨時督促乙方對家具的商標、數量及款式等外觀特征及有無《產品質量承諾書》進行驗收，乙方發現問題應當場提出，并由雙方協商達成解決方案。

　　第五條違約責任：若甲方未能按約定時間交貨，每延誤一天，按合同總額的10%向乙方支付違約金。

　　第六條購買家具在保修期內出現質量問題的，乙方告知甲方后，甲方在7天內修理或更換，修理不好或不能更換的，予以退貨。乙方在使用中發現家具質量與質量保證書明顯不符提出更換或退貨要求的，甲方應予以更換或退貨。

　　第七條合同爭議的解決方式：本合同在履行過程中發生的爭議，由甲乙雙方當事人協商解決；也可由當地工商行政管理部門調解；協商或調解不成的，按下列第二種方式解決：

　　（一）提交當地仲裁委員會仲裁；

　　（二）依法向人民法院起訴。

　　第八條本合同一式兩份，雙方各執一份，自雙方簽章之日起生效。合同執行期間，如有未盡事宜，甲乙雙方協商另訂附則，所有附則均與本合同有同等法律效力。

　　甲方（簽章）：

　　乙方（簽章）：

貨物樣品買賣協議書 篇5

　　樣品買賣，又稱貨樣買賣，是指當事人雙方約定一定的樣品，出賣人交付的標的物應與樣品具有相同品質的買賣。由于樣品買賣是在普通買賣關系中附加了出賣人的一項“須按樣品的品質標準交付標的物”的擔保，因此，樣品買賣除適用普通買賣的規定外，還產生下列效力：

　　1、當事人應當封存樣品，并且可以對樣品質量予以說明。出賣人交付的標的物應當與樣品及其說明的.質量相同。

　　2、憑樣品買賣的買受人不知道樣品有隱蔽瑕疵的，即使交付的標的物與樣品相同，出賣人交付的標的物的質量仍然應當符合同種物的通常標準。

　　出賣人：__________________（以下簡稱甲方）

　　買受人：__________________（以下簡稱乙方）

　　茲為訂購貨物買賣，雙方議定條件如下：

　　第一條 乙方和甲方訂購_______貨物，甲方應于_____日內交付乙方。

　　第二條 甲方如不能照期交付或僅能交付一部分，應于_____日前通知乙方延緩日期；乙方若不同意，可解除合同。

　　第三條 如因天災或其他不可抗力，致使甲方不能照期交貨或不能全數交付，可延長交貨期。但其延期日數應經雙方議定。

　　第四條 買賣價款議定每件人民幣____仟____佰元，共人民幣____萬____仟____佰元，于甲方交貨同時悉數付清。

　　如乙方不能付清，甲方可停止交貨，直到解除合同。

　　甲方因此所受的損失，由乙方賠償。

　　第五條 乙方預知屆期不能付款的，可于____日前通知甲方延緩交貨日期，倘甲方不同意時，乙方可以解除合同，但如給甲方造成損害，應負賠償之責。

　　第六條 甲方所交付貨物如與樣品不相同時，乙方可要求更換或解除買賣合同，由此給乙方造成的損失，由甲方負責。

　　第七條 市場價格如有升降變動，各方不得主張增減貨物，或借故解除合同。

　　本合同一式兩份，甲、乙雙方各執一份為憑。

　　出賣人（甲方）：__________________

　　買受人（乙方）：__________________

　　_____年____月____日

貨物樣品買賣協議書 篇6

　　合同編號：

　　出賣人：（以下簡稱甲方）

　　買受人：（以下簡稱乙方）

　　住所地：

　　住所地：

　　法定代表人：

　　法定代表人：

　　甲乙雙方根據《中華人民共和國民法典》等有關法律規定，在平等、自愿的基礎上，經充分協商，就乙方購買甲方產品達成以下買賣合同條款。

　　第一條產品名稱、型號、數量

　　______________________________________________________。

　　第二條產品質量

　　1.產品質量的要求：______________________________________________________。

　　為準確表明產品品質，乙方在確認訂購前，應由甲乙雙方共同確認產品樣品，并將樣品封存，以作為交易標的物的品質標準。樣品質量說明如下：______________________________________________________。

　　2.產品包裝的特殊要求：______________________________________________________。

　　3.乙方對產品質量有異議的，應當在收到產品后________日內提出確有證據的書面異議并通知甲方；逾期不提出異議的，視為甲方產品質量符合本合同約定的要求。但乙方使用甲方產品的，不受上述期限限制，視為甲方產品符合合同約定的要求。

　　第三條產品價款

　　1.產品的單價與總價：單價：_______元/件；總價：_______元。上述貨物的含稅價為：_______，總價款為：_______。

　　2.甲方產品的包裝費用、運輸費用、保險費用等按下列約定承擔：

　　甲方產品的包裝物由_______提供，包裝費用由_______承擔。

　　甲方產品的運輸由_______辦理，運輸費用由_______承擔。

　　甲方產品的保險由_______辦理，保險費用由_______承擔。

　　第四條產品交付

　　甲方產品交付方式為：乙方提貨/甲方送貨/甲方代辦托運（注：三選一）。

　　產品交付地點為_______，交貨時間為合同生效后_______日，若乙方對甲方產品有特殊要求的，甲方應當在乙方提供相關確認文件后_______日內交貨。但乙方未能按約定付款甲方有權拒絕交貨，乙方未能及時提供相應文件的，甲方有權延期交貨。

　　在合同約定期限內甲方違約未能及時交貨的，產品毀損、滅失的風險由甲方承擔；產品交付后或乙方違約致使甲方拒絕交貨、延期交貨的，產品毀損、滅失的風險由乙方承擔。

　　第五條價款結算

　　乙方應在本合同簽訂_______日內向甲方預付貨款_______元，甲方交付前給付價款_______元，余款由乙方在收到甲方產品之日起_______日內付清。

　　乙方應當以現金、支票或即期銀行承兌匯票方式支付甲方價款。

　　雙方同意乙方未能付清所有價款之前，甲方產品的所有權仍屬于甲方所有。

　　第六條合同的解除與終止

　　雙方協商一致的，可以終止合同的履行。一方根本性違約的，另一方有權解除合同，但應當及時書面通知對方。

　　第七條商業秘密

　　乙方在簽訂和履行本合同中知悉的甲方的.全部信息（包括技術信息和經營信息等）均為甲方的商業秘密。

　　無論何種原因終止、解除本合同的，乙方同意對在簽訂和履行本合同中知悉的甲方的商業秘密承擔保密義務。非經甲方書面同意或為履行本合同義務之需要，乙方不得使用、披露甲方的商業秘密。

　　乙方違反上述約定的，應當賠償由此給甲方造成的全部損失。

　　第八條違約責任

　　本合同簽訂后，任何一方違約，都應當承擔違約金_______元。若違約金不足以彌補守約方損失的，違約方應當賠償給守約方造成的一切損失（包括直接損失、可得利益損失及主張權利的費用等）。

　　第九條不可抗力

　　因火災、戰爭、罷工、自然災害等不可抗力因素而致本合同不能履行的，雙方終止合同的履行，各自的損失各自承擔。不可抗力因素消失后，雙方需要繼續履行合同的，由雙方另行協商。

　　因不可抗力終止合同履行的一方，應當于事件發生后_______日內向對方提供有權部門出具的發生不可抗力事件的證明文件并及時通知對方。未履行通知義務而致損失擴大的，過錯方應當承擔賠償責任。

　　第十條其他約定事項

　　1.乙方聯系人或授權代表在履行合同過程中對甲方所作的任何承諾、通知等，都對乙方具有約束力，具有不可撤銷性。

　　2.簽訂或履行合同過程中，非經甲方書面同意或確認，乙方對甲方任何人員的個人借款，均不構成乙方對甲方的預付款或已付款款項。

　　3.乙方聯系地址、電話等發生變化的，應當及時通知甲方，在乙方通知到甲方前，甲方按本合同列明的聯系方式無法與乙方聯系的，由乙方承擔相應的責任。

　　4.本合同未約定的事項，由雙方另行簽訂補充協議，補充協議與本合同書具有同等法律效力。

　　5.乙方應當在簽訂合同時向甲方提供其合法經營的證明文件，并作為本合同的附件。

　　6.簽訂本合同時，雙方確認的合同附件為本合同不可分割的組成部分，與本合同具有同等法律效力。

　　第十一條爭議解決

　　本合同履行過程中產生爭議的，雙方可協商解決。協商不成的，應向______________人民法院提起訴訟解決。

　　第十二條本合同經雙方蓋章或授權代表簽字后生效。

　　第十三條本合同一式四份，雙方各執兩份。

　　甲方：

　　委托代理人：

　　電話：

　　傳真：

　　乙方：

　　委托代理人：

　　電話：

　　傳真：

　　_______年_____月_____日

貨物樣品買賣協議書 篇7

　　上訴人(原審原告)______,住所地：______

　　法定代表人：______，董事長兼總經理。

　　委托代理人：______，

　　被上訴人(原審被告)：______,住所地：______

　　法定代表人：______董事長。

　　委托代理人:______，

　　上訴人(以下簡稱甲方)因與被上訴人(以下簡稱乙方公司)憑樣品買賣合同糾紛一案，不服______人民法院(______)豐民初字第20453號民事判決，向本院提起上訴。本院于____________年____________月____________日受理后，依法組成由法官周荊擔任審判長，法官____________、____________參加的合議庭，于____________年____________月____________日召集雙方當事人進行了詢問。本案現已審理終結。

　　____________在一審中起訴稱：____________年____________月____________日，甲方同乙方簽訂1份工礦產品購銷合同，價款為：____________元。當時雙方約定：____________公司送貨到____________公司開發建設的位于____________。____________公司預付定金____________%、安裝調試后付____________%、運行3個月后付____________%、余款____________年付清。____________公司按約定及要求履行了全部的供貨安裝義務。但是____________公司卻以各種理由拖欠未付。故訴至法院請求判令____________公司給付貨款_______________元和債務利息__________________元，并承擔訴訟費。

　　____________公司在一審中答辯稱：____________公司先后付給____________公司______________元和________________元，已付清____________公司的貨款，____________公司也給____________公司開具了發票。盡管____________公司對____________公司給付貨款_________________元存有異議，____________公司提供的證據不足以證明_______________元貨款是____________公司拿走的。但是，____________公司現在起訴要求XX公司給付貨款 _______________元的訴訟請求已過訴訟時效，請求法院駁回____________公司的全部訴訟請求。

　　一審法院審理查明：____________年____________月____________日，____________公司與____________公司簽訂了《工礦產品購銷合同》，約定：____________購買____________公司的排煙補風機和風機，合計價款____________元。有效期限：自____________年____________月____________日至____________年____________月____________日。

　　第七條驗收標準、方法及提出異議的期限：

　　第八條設備到現場后進行安裝，后即試運行(1個月)達到使用要求后方認。

　　第九條結算方式及期限：付定金20%，到現場通過合同第七條標準付40%，運行月后付35%，余下滿年付清。合同簽訂后，____________公司給付____________公司_____________元。____________年底，____________公司按照合同約定履行了供貨及安裝義務。

　　公司不服一審法院上述民事判決，向本院提起上訴。其主要上訴理由是：

　　一、____________公司在合同有效期內要求____________公司給付貨款合法合理。

　　二、一審判決錯誤理解和適用了______年訴訟時效的規定。

　　三、雙方簽訂的合同是____________公司提供的，若有不同理解，應從不利于____________公司方面解釋。____________公司請求二審法院撤銷一審判決，依法改判或發回重審。

　　____________公司服從一審法院判決。其未向本院提交書面答辯意見，但其在本院庭審中口頭答辯稱：一審判決對合同有效期的認定是合理的，認定訴訟時效已過是合理合法的。合同文本是____________公司提供的。依據最高人民法院有關訴訟時效制度的解釋，也超過了訴訟時效。

　　本院經審理查明的事實與一審法院查明的事實一致。

　　上述事實，有____________公司提供的《工業品買賣合同》及雙方當事人陳述在案佐證。

　　本院認為，____________公司與XX公司簽訂的《工業品買賣合同》是雙方當事人的真實意思表示，其內容未違反有關法律、行政法規的強制性規定，合法有效，雙方均應依約履行。____________公司提出其已付清_________________元貨款，但____________公司只認可收到_________________元，否認收到__________________元，____________公司未能提供確實充分的證據證明其已付清貨款，故對此主張本院不予采信。依據該合同約定的付款比例及時間，____________公司最遲的付款時間應在____________年____________月，____________公司年提起要求____________公司支付貨款的訴訟已超過法律規定的訴訟時效期間。____________公司關于其在合同有效期內主張權利，并未超過訴訟時效期間的上訴主張，因合同約定的有效期限實質是XX公司供貨的期限，即在合同有效期限內，雙方可依據該合同維持買賣合同關系。該合同約定的有效期限內，雙方只在年底發生了1筆____________公司向____________公司提供價值_____________元設備的買賣，且已安裝完畢。故XX公司關于其主張未超過訴訟時效的上訴意見不成立，應予駁回。綜上，一審法院判決認定事實清楚，適用法律正確，處理并無不當，應予維持。依照《中華人民共和國民事訴訟法》第一百五十三條第一款第(一)項之規定，判決如下：駁回上訴，維持原判。

　　一審案件受理費______元，由______公司負擔(已交納)。

　　二審案件受理費__________元，由______司負擔(已交納)。

　　本判決為終審判決。

貨物樣品買賣協議書 篇8

　　上訴人(原審原告)河北科力空調工程有限公司,住所地棗強縣富強北路167號。

　　法定代表人李英寬，董事長兼總經理。

　　委托代理人湯濤，河北科力空調工程有限公司職員。

　　被上訴人(原審被告)北京日月房地產開發有限公司,住所地北京市大興區榆垡鎮今榮街69號。

　　法定代表人吳山永，董事長。

　　委托代理人安亞利，北京日月房地產開發有限公司職員。

　　上訴人河北科力空調工程有限公司(以下簡稱科力空調公司)因與被上訴人北京日月房地產開發有限公司(以下簡稱日月房地產公司)憑樣品買賣合同糾紛一案，不服北京市豐臺區人民法院()豐民初字第20453號民事判決，向本院提起上訴。本院于XX年12月29日受理后，依法組成由法官周荊擔任審判長，法官蘆超、鄭亞軍參加的合議庭，于XX年1月12日召集雙方當事人進行了詢問。本案現已審理終結。

　　科力空調公司在一審中起訴稱：XX年9月13日，科力空調公司同日月房地產公司簽訂1份工礦產品購銷合同，價款為： 21 000元。當時雙方約定：科力空調公司送貨到日月房地產公司開發建設的位于北京市豐臺區芳古園一區16號樓。日月房地產公司預付定金30%、安裝調試后付40%、運行3個月后付35%、余款1年付清。科力空調公司按約定及要求履行了全部的供貨安裝義務。但是日月房地產公司卻以各種理由拖欠未付。故訴至法院請求判令日月房地產公司給付貨款21 000元和債務利息9525.6元，并承擔訴訟費。

　　日月房地產公司在一審中答辯稱：日月房地產公司先后付給科力空調公司4200元和16 800元，已付清科力空調公司的貨款，科力空調公司也給日月房地產公司開具了發票。盡管科力空調公司對日月房地產公司給付貨款16 800元存有異議，日月房地產公司提供的證據不足以證明16 800元貨款是科力空調公司拿走的。但是，科力空調公司現在起訴要求日月房地產公司給付貨款 16 800元的訴訟請求已過訴訟時效，請求法院駁回科力空調公司的全部訴訟請求。

　　一審法院審理查明：XX年9月13日，科力空調公司與日月房地產公司簽訂了《工礦產品購銷合同》，約定：日月房地產公司購買科力空調公司的排煙補風機和風機，合計價款21 000元。有效期限：自XX年9月6日至XX年9月16日。第七條驗收標準、方法及提出異議的期限：設備到現場后進行安裝，后即試運行(1個月)達到使用要求后方認。第九條結算方式及期限：付定金20%，到現場通過合同第七條標準付40%，運行3月后付35%，余下滿1年付清。合同簽訂后，日月房地產公司給付科力空調公司4200元。XX年底，科力空調公司按照合同約定履行了供貨及安裝義務。

　　一審法院判決認定：科力空調公司、日月房地產公司在XX年9月13日簽訂的《工業品買賣合同》是科力空調公司、日月房地產公司自愿協商達成，不違反國家相關的法律規定，應認定為有效。依法成立的合同，對雙方當事人即具有法律約束力，科力空調公司、日月房地產公司均應依照合同，履行合同規定的義務。日月房地產公司提出“先后付給科力空調公司4200元和16 800元，已付清科力空調公司的貨款”的答辯意見，對于日月房地產公司給付科力空調公司4200元，科力空調公司予以認可。對于日月房地產公司給付科力空調公司16 800元，科力空調公司予以否認，且日月房地產公司提供的證據不足以證明日月房地產公司已給付科力空調公司16 800元貨款，對此該院不予采信。關于訴訟時效問題，根據《中華人民共和國民法通則》規定，向人民法院請求保護民事權利的訴訟時效期間為2年。按照雙方合同約定和科力空調公司供貨時間，日月房地產公司向科力空調公司付清余款的最遲時間是XX年4月底。此時，科力空調公司應該知道自己的權益遭到了侵害，而科力空調公司于XX年9月23日方提起訴訟。科力空調公司提出“合同有效期到XX年9月16日，XX年9月23日提起訴訟未超過訴訟時效”的'主張，該院不予采納。理由是：合同有效期限實質約定的是科力空調公司供貨的期限，也可以說是在合同有效期限內，雙方可依據該合同維持買賣合同關系。實際上，雙方在合同有效期限內，只存在XX年底科力空調公司向日月房地產公司提供并安裝價值21 000元風機這1筆買賣，此后雙方就再沒有過依據該合同的買賣關系。而科力空調公司向日月房地產公司供應的價值21 000元風機在XX年底已安裝完畢。故日月房地產公司關于科力空調公司的主張已經超過訴訟時效的抗辯理由成立。科力空調公司未提供證據證明其主張存在訴訟時效中斷或重新起算的事由，故其訴訟請求依據不足，該院不予支持。依據《中華人民共和國民法通則》第一百三十五條的規定，判決：駁回河北科力空調工程有限公司的訴訟請求。

　　科力空調公司不服一審法院上述民事判決，向本院提起上訴。其主要上訴理由是：一、科力空調公司在合同有效期內要求日月房地產公司給付貨款合法合理。二、一審判決錯誤理解和適用了2年訴訟時效的規定。三、雙方簽訂的合同是日月房地產公司提供的，若有不同理解，應從不利于日月房地產公司方面解釋。科力空調公司請求二審法院撤銷一審判決，依法改判或發回重審。

　　日月房地產公司服從一審法院判決。其未向本院提交書面答辯意見，但其在本院庭審中口頭答辯稱：一審判決對合同有效期的認定是合理的，認定訴訟時效已過是合理合法的。合同文本是科力空調公司提供的。依據最高人民法院有關訴訟時效制度的解釋，也超過了訴訟時效。

　　本院經審理查明的事實與一審法院查明的事實一致。

　　上述事實，有科力空調公司提供的《工業品買賣合同》及雙方當事人陳述在案佐證。

　　本院認為，科力空調公司與日月房地產公司簽訂的《工業品買賣合同》是雙方當事人的真實意思表示，其內容未違反有關法律、行政法規的強制性規定，合法有效，雙方均應依約履行。日月房地產公司提出其已付清21 000元貨款，但科力空調公司只認可收到4200元，否認收到16 800元，日月房地產公司未能提供確實充分的證據證明其已付清貨款，故對此主張本院不予采信。依據該合同約定的付款比例及時間，日月房地產公司最遲的付款時間應在XX年4月，科力空調公司XX年提起要求日月房地產公司支付貨款的訴訟已超過法律規定的訴訟時效期間。科力空調公司關于其在合同有效期內主張權利，并未超過訴訟時效期間的上訴主張，因合同約定的有效期限實質是科力空調公司供貨的期限，即在合同有效期限內，雙方可依據該合同維持買賣合同關系。該合同約定的有效期限內，雙方只在XX年底發生了1筆科力空調公司向日月房地產公司提供價值21 000元設備的買賣，且已安裝完畢。故科力空調公司關于其主張未超過訴訟時效的上訴意見不成立，應予駁回。綜上，一審法院判決認定事實清楚，適用法律正確，處理并無不當，應予維持。依照《中華人民共和國民事訴訟法》第一百五十三條第一款第(一)項之規定，判決如下： 駁回上訴，維持原判。

　　一審案件受理費二百八十一元，由河北科力空調工程有限公司負擔(已交納)。

　　二審案件受理費五百六十三元，由河北科力空調工程有限公司負擔(已交納)。

　　本判決為終審判決。

貨物樣品買賣協議書 篇9

　　賣方（甲方）：買方（乙方）：根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國種子法》及相關法律法規規定，為明確雙方權利義務，經雙方協商一致，達成如下協議：

　　第一條：數量、價格數量：自行車總數（含雙人車）總數為輛。價格：合計總額為元（大寫：萬仟佰拾元整）。

　　第二條：交貨方式及期限選擇下列方式執行：合同簽訂后，甲方于x年___月____日在某某地點交車（包括現車、車鎖、維修工具）乙方于_x年___月____日某地。

　　第三條：付款方式及期限選擇下列方式執行：合同簽訂后，乙方支付甲方定金____元；甲方交貨后，乙方于x年___月____日支付價款，定金抵作價款。乙方付款后，甲方應當開具收款憑證。

　　第四條：違約責任1.一方遲延交（提）貨或遲延支付價款的，應當每日按照遲延部分價款的__2__%向對方支付違約金。

　　第五條：爭議解決發生的'爭議，由雙方協商解決；也可以請求調解；或選擇以下幾種方式解決：

　　1.提交仲裁委員會仲裁。

　　2.依法向人民法院提起訴訟。

　　第六條：本合同自雙方簽字之日起生效。未盡事宜，由雙方共同協商簽訂補充協議。本合同一式___兩__份，甲方___一___份，乙方___一___份，具有同等法律效力。

　　賣方（甲方）

　　買方（乙方）

　　簽訂時間________年____月____日

貨物樣品買賣協議書 篇10

　　出賣人：（以下簡稱甲方）______________買受人：______________（以下簡稱乙方）茲為貨物買賣，經雙方同意議定條件如下：

　　第一條、乙方向甲方訂購貨物，合同成立同日由甲方交付與樣品同品同種同類同質的貨物件，甲方應于____日內交付乙方。

　　第二條、甲方如不能照期交付或僅能為一部分的交付，應于____日前通知乙方延緩日期；但乙方不同意時可解除合同。因此致乙方受到損害時，乙方可請求賠償，甲方決無異議。

　　第三條、如因天災事變或其他不可抗力事由，致甲方不能照期交貨或不能為全數的交付，可延緩____日。但其延緩日數應經雙方議定。

　　第四條、買賣貨款議定每件人民幣_______元，共人民幣_______元，交貨同時應悉數付清。如乙方不為付清的.，甲方可將貨停止交付，并約定相當期間催其付款，逾期仍不交付時，甲方可解除合同。甲方因此所受的損害亦得請求賠償。

　　第五條、乙方預知屆期不能付款的，可于____日前通知甲方延展日期交貨，倘甲方不同意時，乙方可以解除合同，如給對方造成損害，應負賠償之責。

　　第六條、甲方所交付貨物，如與樣品不相同時，乙方可請求更換或解除買賣合同，甲方無異議。因此致乙方受到損害者，更得請求賠償。

　　第七條、貨價如有升降變動的，各方不得主張增減，或借故解除合同。合同一式兩份，甲、乙雙方各執一份為憑。

　　出賣人（甲方）：_______買受人（乙方）：_______

　　日期：______________

貨物樣品買賣協議書 篇11

　　一方(以下簡稱賣方)________

　　另一方(以下簡稱買方)雙方授權代表友好協商，取得一致意見，簽訂銷售確認書，其條款如下：

　　1.根據買方要求，賣方同意提供關于23762型251號零備件，憑賣方樣品買賣，詳見賣方樣品圖解(略)。

　　2.本銷售確認書貨款總金額為________u.s.d.(大寫：____美元)為f.o.b.價，即包括下列各項費用：

　　(1)_________________價格;

　　(2)貨物從生產廠到達__________交貨港的運輸費;

　　(3)適合空運條件的包裝費;

　　(4)買方委托賣方辦理銷售確認書所列貨物由_________港空運至_____港。運輸費、保險費、手續費等一切費用均由買方支付。

　　X公司于付款日期向_________銀行開出現金支票。賣方收到現金支票后即開出如下單據：

　　(1)空運提單;

　　(2)商業發貨票(運費、保險費及手續費等收據);

　　(3)裝箱單一式兩份(其中一份裝入箱內)。

　　4.本銷售確認書的貨物為空運包裝，每個裝箱兩側均用英文刷寫下列標記：

　　__________公司凈重(公斤)____________

　　標記：___________________________

　　長×寬×高：______毫米×_____毫米×______毫米

　　卸貨港：__________________________

　　收貨人：__________________________

　　發貨人：__________________________

　　銷售確認書號：_______________________

　　5.買賣雙方各持英文銷售確認書一份，至代表簽字之日起立即生效。

　　買方：___________簽字：_________

　　賣方：___________簽字：_________

貨物樣品買賣協議書 篇12

　　室 內 裝 飾 工 程

　　施 工 承 包 合 同 書

　　20__年八月

　　致力于設計行業

　　打造裝飾品牌

　　裝飾裝修工程施工合同

　　發包人（甲方）： 委 托 代 理 人： 電 話： 工 程 設 計 師：

　　電話：

　　依照《中華人民共和國合同法》及有關法律、法規的規定，結合家庭居室裝飾裝修工程施工的特點，雙方在平等、自愿、協商一致的基礎上，就發包人的家居裝飾裝修工程（以下簡稱工程）的有關事宜，達成如下協議：

　　第一部分 工程概況

　　第1條、工程地點：________________________________________________ 第2條、工程內容及做法

　　（詳見工程施工項目確認表及報價單）。

　　第3條、工程承包方式：雙方商定采取以下承包方式：

　　（1）承包人包工、部分包料（詳見報價單），發包人提供部分材料（詳見報價說明）；

　　（2）承包人要求發包人提供的材料數量應符合實際施工的要求，與工程實際使用量的誤差應在+-8％以內。

　　（3）由承包人提供的材料必須符合國家標準，有質量檢驗合格證明產品名稱、規格、型號、生產廠廠名、廠址等。禁止使用國家明令淘汰的建筑裝飾裝修材料和設備。如因承包人提供了不合格材料而引起的工程質量問題，由承包人承擔責任，且不受工程質量保修期限的限制。

　　第4條、工程期限_______天；

　　開工日期_______年_______月_______日； 竣工日期_______年_______月_______日。

　　：_____________________元,為不含稅報價（詳見裝修工程報價單）。

　　第二部分 施工圖紙

　　_______元，由發包人支付（此費用包括/不包括在工程價款內）。

　　第三部分 發包人義務

　　第1條、開工前三天，為承包人入場施工創造條件。包括：搬清室內家具、陳設或將室內不易搬動的家具、陳設歸堆、遮蓋，以不影響施工為原則；

　　第2條、提供施工期間的水源、電源；

　　第3條、負責協調施工隊與鄰里之間的關系及相關裝修手續（物管等），并承擔相關費用；

　　第4條、不拆動室內承重結構，如需拆改原建筑的非承重結構或設備管線，負責到有關部門辦理相應的審批手續；

　　第5條、施工期間發包人仍需部分使用該居室的，負責做好施工現場的保衛及消防等項工作；

　　第6條、參與工程質量和施工進度的監督，負責材料進場、階段驗收、竣工驗收。

　　第四部分 承包人義務

　　第1條、施工中嚴格執行安全施工操作規范、防火規定、施工規范及質量標準，按期保質完成工程；

　　第2條、嚴格執行有關施工現場管理的規定，不得擾民及污染環境；

　　第3條、保證施工現場的整潔，工程完工后負責清掃施工現場。

　　第五部分 工程變更

　　第1條、工程項目及施工方式如需變更，雙方應協商一致，簽定書面變更協議，同時調整相關工程費用及工期（見裝修工程變更單）。

　　第六部分 材料的提供

　　第1條、由發包人提供的材料、設備，發包人應在材料運到施工現場前通知承包人，雙方共同驗收并辦理交接手續。需要保管的，發包人應作好密封標志，并交由現場管理人員保管；

　　第2條、由承包人提供的材料，承包人應在材料運到施工現場前通知發包人，并接受發包人檢驗。

　　第三條，所提供材料保證一年內不掉色。

　　第七部分 工期延誤

　　第1條、對以下原因造成竣工日期延誤，經發包人確認，工期相應順延： （1）工程量變化和設計變更；

　　（2）發包人同意工期順延的其他情況；

　　（3）發包人五金件（不含門鎖、潔具等）安裝；

　　第2條、因發包人未按約定完成其應負責的工作而影響工期的，工期順延。 第3條、因承包人責任不能按期開工或中途停工而影響工期的，工期不順延。

　　第八部分 質量標準

　　第1條、雙方約定本工程施工質量標準為現行家居裝飾裝修驗收標準。 第2條、施工過程中雙方對工程質量發生爭議，由發包人指定擁有質量認證資質的有關部門對工程質量予以認證，經認證工程質量不符合合同約定的標準，

　　認證過程支出的相關費用由承包人承擔；經認證工程質量符合合同約定的標準，認證過程支出的相關費用由發包人承擔。

　　第九部分 工程驗收和保修

　　第1條、雙方約定在施工過程中分下列幾個階段對工程質量進行驗收： （1）__隱蔽工程驗收__； （2）__水電工程完工__；

　　（3）__中期驗收（木作工程完工），并作好工作量統計決算__； （4）ICI漆工程完工 。

　　承包人應提前兩天通知發包人進行驗收，階段驗收合格后應填寫工程驗收單（見工程驗收單）。

　　第2條、工程竣工后，承包人應通知發包人驗收，發包人應自接到驗收通知后兩天內組織驗收（否則視同工程合格），填寫工程驗收單（見工程驗收單）。在工程款結清后，辦理移交手續（見工程結算單）。

　　第3條、工程竣工后，承包人負責采購裝飾裝修材料及設備的，發包人可要求承包人提交說明書、保修單和環保說明書。

　　第4條、在正常使用條件下，本工程保修期為12個月，保修期自住家居裝飾裝修工程竣工驗收合格之日起計算。驗收合格簽字后，填寫工程保修單（見工程保修單）。有防水要求的`廚房、衛生間和外墻面的防滲漏工程，保修期為24個月。

　　第5條、在正常使用條件下，工程應在一定時期內保證合格的質量標準，不應出現嚴重、大面積和多處質量問題。如在保修期內出現超過2次（處）嚴重質量問題的，承包人除提供保修之外，另須根據實際情況賠償發包人由于此質量問題造成的相關損失，并向發包人支付工程質量違約賠償，金額為發生嚴重質量問題的工程的造價（根據附工程報價單）。

　　嚴重工程質量問題是指在正常使用條件下： 防水工程出現3處以上滲漏；

　　暖氣、煤氣、給排水改動工程出現斷裂、漏水、漏氣（材料質量問題除外）；

　　墻面、吊頂等涂料工程出現0.5M2

　　以上的涂料表層脫落；

　　吊頂、吊柜、五金件、燈具等吊裝、安裝工程出現斷裂、脫落（材料質量問題除外）；

　　墻磚超過5處（塊）以上松動、脫落；

　　地磚、地板工程出現5處（塊）以上顯著隆起、凹陷、移位，或松動、脫落（材料質量問題除外）； 木工工程出現開裂、脫膠（榫）、松動、變形（材料質量問題除外）。

　　第十部分 工程款支付方式

　　第1條、雙方約定按以下方式支付工程款：

　　第2條、工程中期驗收合格后，承包人應向發包人提出工程結算，并將有關資料送交發包人。發包人接到資料后2日內如未有異議，即視為同意，雙方應填寫工程結算單（見工程結算單）并簽字，發包人應在簽字時向承包人結清工程款。每項工程增加項目結算應在每次付款時結清。

　　第十一部分 違約責任

　　第1條、合同雙方當事人中的任何一方因未履行合同約定或違反國家法律、法規及有關政策規定，受到罰款或給對方造成損失的均由責任方承擔責任，并賠償給對方造成的經濟損失。

　　第2條、未辦理驗收手續，發包人提前使用或擅自動用工程成品而造成損失的，由發包人負責。

　　第3條、因一方原因，造成合同無法繼續履行時，終止方應提前5天通知另一方，辦理合同終止手續，并由責任方賠償對方相應的經濟損失。

　　第十二部分 合同爭議的解決方式

　　第1條、本合同在履行過程中發生的爭議，由當事人雙方協商解決；也可由有關部門調解；協商或調解不成的，依法向人民法院提起訴訟。

　　第十四部分 幾項具體規定

　　第1條、因工程施工而產生的垃圾，由承包人負責運出施工現場，并負責將垃圾運到指定的地點。

　　第2條、施工期間，承包人應盡量確保工程不對鄰里、社區和公眾利益產生影響。承包人應對工程噪音、污水、廢料、異味、光污染、高空墜落物等有害因素有足夠的預計和有效的管理。由于承包人管理不善，違規操作而造成的一切后果，由承包人負責。

　　第3條、施工期間，承包人每天的工作時間為：上午_______點_______分至_______點_______分；下午

　　_______點_______分至_______點_______分。承包人應按時開工、停工，并不在施工現場從事與工程無關的活動。

　　第十五部分 附則

　　第1條、本合同經雙方簽字（蓋章）后生效，合同履行完畢后終止。 第2條、本合同一式_______份，雙方各執_______份。

　　第3條、合同附件為本合同的組成部分，與本合同具有同等法律效力。 備注：

　　（1）從竣工驗收之日計算，保修期為壹年。

　　（2）保修期內由于承包人施工不當造成質量問題，承包人無條件地進行維修，并根據本協議的規定對發包人進行賠償；

　　（3）保修期內如屬發包人使用不當造成裝飾面損壞，或不能正常使用，承包人酌情收費。

　　（4）本保修單在發包人簽字、承包人簽字（蓋章）后生效。

　　發包人簽字：

　　承包人簽字（蓋章）：

貨物樣品買賣協議書 篇13

　　出賣人(以下簡稱甲方)：_______________

　　買受人(以下簡稱乙方)：_______________

　　茲為貨物買賣，經雙方同意議定條件如下：

　　第一條乙方向甲方訂購貨物，合同成立同日由甲方交付與樣品同品同種同類同質的貨物件，甲方應于__________日內交付乙方。

　　第二條甲方如不能照期交付或僅能為一部分的交付，應于__________日前通知乙方延緩日期;但乙方不同意時可解除合同。因此致乙方受到損害時，乙方可請求賠償，甲方決無異議。

　　第三條如因天災事變或其他不可抗力事由，致甲方不能照期交貨或不能為全數的交付，可延緩期日。但其延緩日數應經雙方議定。

　　第四條買賣貨款議定每件人民幣___________元，共人民幣___________元，交貨同時應悉數付清。如乙方不為付清的，甲方可將貨停止交付，并約定相當期間催其付款，逾期仍不交付時，甲方可解除合同。甲方因此所受的損害亦得請求賠償。

　　第五條乙方預知屆期不能付款的，可于___________日前通知甲方延展日期交貨，倘甲方不同意時，乙方可以解除合同，如給對方造成損害，應負賠償之責。

　　第六條甲方所交付貨物，如與樣品不相同時，乙方可請求更換或解除買賣合同，甲方無異議。因此致乙方受到損害者，更得請求賠償。

　　第七條貨價如有升降變動的，各方不得主張增減，或借故解除合同。

　　第八條合同一式______份，甲、乙雙方各執__________份為憑。

　　出賣人(甲方)：_______________買受人(乙方)：_______________

　　_______________年___________月__________日

貨物樣品買賣協議書 篇14

　　憑樣品買賣合同

　　出賣人：（以下簡稱甲方）

　　買受人：（以下簡稱乙方）

　　茲為貨物買賣，經雙方同意議定條件如下：

　　第一條?乙方向甲方訂購?貨物，合同成立同日由甲方交付與樣品同品同種同類同質的貨物件，甲方應于日內交付乙方。

　　第二條?甲方如不能照期交付或僅能為一部分的交付，應于日前通知乙方延緩日期；但乙方不同意時可解除合同。

　　因此致乙方受到損害時，乙方可請求賠償，甲方決無異議。

　　第三條?如因天災事變或其他不可抗力事由，致甲方不能照期交貨或不能為全數的交付，可延緩期日。但其延緩日數應經雙方議定。

　　第四條?買賣貨款議定每件人民幣?仟?佰元，共人民幣?萬?仟佰元，交貨同時應悉數付清。如乙方不為付清的，甲方可將貨停止交付，并約定相當期間催其付款，逾期仍不交付時，甲方可解除合同。甲方因此所受的損害亦得請求賠償。

　　第五條?乙方預知屆期不能付款的，可于一日前通知甲方延展日期交貨，倘甲方不同意時，乙方可以解除合同，如給對方造成損害，應負賠償之責。

　　第六條?甲方所交付貨物，如與樣品不相同時，乙方可請求更換或解除買賣合同，甲方無異議。因此致乙方受到損害者，更得請求賠償。

　　第七條?貨價如有升降變動的，各方不得主張增減，或借故解除合同。

　　合同一式兩份，甲、乙雙方各執一份為憑。

　　出賣人（甲方）：

　　買受人（乙方）：

貨物樣品買賣協議書 篇15

　　出賣人：__________________(以下簡稱甲方)　　買受人：__________________(以下簡稱乙方)　　茲為__________________貨物買賣，經雙方同意議定條件如下：　　

　　第一條 乙方向甲方訂購____________貨物，如合同成立同日由甲方交付樣品同品同種同類同質的貨物______件，甲方應于____日內交付乙方。　　

　　第二條 甲方如不能照期交付或僅能為一部分的交付，應于日前通知乙方延緩日期；但乙方不同意時可解除合同。　　因此致乙方受有損害時，乙方可請求賠償，甲方決無異議。　　

　　第三條 如因天災事變或其他不可抗力事由，致甲方不能照期交貨或不能為全數的交付，可延緩期日。但其延緩日數應經雙方議定。　　

　　第四條 買賣貨款議定每件人民幣______仟______佰元共人民幣______萬______仟______佰元于甲方，交貨同時應悉數付清。如乙方不為付清的，甲方可將貨停止交付，并定相當期間催其付款，逾期仍不交付時，甲方可解除合同。因此所受的損害亦得請求賠償。　　

　　第五條 乙方預知屆期不能付款的，可于____日前通知甲方展延日期交貨，倘甲方不同意時，乙方可以解除合同，如給對方造成損害，應付賠償之責

貨物樣品買賣協議書 篇16

　　供方(甲方)： 需方(乙方)：

　　通信地址： 通信地址：

　　電話： 電話：

　　傳真： 傳真：

　　甲、乙雙方經平等協商，就乙方購買甲方產品，簽訂本合同，內容如下：

　　一、質量標準：乙方所購甲方產品屬于：定制產品。定制產品質量標準按照雙方約定封樣的產品質量指標執行。

　　二、交貨時間、地點：甲方應在年月日前將產品送至乙方指定的`送貨地。

　　三、收貨與驗貨：乙方指定的收貨人1姓名身份證號，聯系電話;收貨人2姓名身份證號，聯系電話。乙方指定收貨人代表乙方收貨驗貨并簽發《收貨單》給甲方，作為雙方甲方交貨和雙方結算貨款的依據。乙方在收貨后日內自行對產品進行質量檢驗，并向甲方提出書面質量異議，逾期無書面質量異議，視為質量合格。如乙方在質量異議期內提出書面質量異議，乙方應對貨物進行封存，甲乙雙方派員按約定的樣品質量標準委托乙方住所在地質監部門進行質檢，按質檢提供報告結論解決。如檢驗質量不合格，乙方有權無條件退貨。

　　四、付款時間、方式：乙方應在收貨后天內通過甲方提供的銀行帳號用電匯或轉帳的方式付清貨款。

　　五、違約責任與合同解除：甲方如未按約定的交貨期限和質量交付貨物，每逾期一日，按應交付貨物價款的千分之一向乙方支付違約金;逾期超過天未交付貨物，乙方有權解除本合同，并有權按合同約定追究甲方違約責任。乙方如未按約定的付款期限支付貨款，每逾期一日，按應交付貨款金額的千分之一向甲方支付違約金;逾期超過天未支付貨款，甲方有權解除本合同，并有權按合同約定追究乙方違約責任。

　　六、爭議解決：甲、乙方如發生爭議糾紛，均應友好協商。如協商不成，可向原告住所地的人民法院訴訟解決。

　　七、合同生效：本合同一式兩份，雙方簽名蓋章后生效。雙方在本合同以及相關憑證上的簽名和代表人，均為法人代表或法人委托人，傳真件與正本一致，同具法律效力。

　　甲方：(公章) 乙方：(公章)

　　甲方(代表)： 乙方(代表)：

　　年 月 日 年 月 日

貨物樣品買賣協議書 篇17

　　甲方：(賣方)

　　乙方：(買方)

　　經甲_雙方友好協商，甲方同意將自己的承包林地內的杉木、松木、櫟木出售給乙方，經雙方共同協議特立以下協議。

　　一、甲方將自己位于的承包林地內的已成材的杉木、松木、櫟木出售給乙方采伐，四界以林權證為準，乙方在砍伐中不得越界。

　　二、乙方買甲方樹木價人民幣____元整( 000.00____元)砍伐到一半時乙方一次付清全款。

　　三、從訂立本協議之日起，乙方必須在________年____月份砍伐完畢，越期不得繼續砍伐。

　　四、乙方負責向當地林業管理部門申請并辦理合法的出售手續，甲方提供相關配合。乙方負責向當地林業管理部門和交通管理部門等機構申請并辦理合法的運輸手續。

　　五、砍伐過程中所有的`工傷事故與甲方無關。乙方保證進場施工不得損傷他人樹木。

　　六、乙方不得采伐未成材的小樹木。因放成材樹的需要的除外。

　　七、以上樹木買賣的相關費用支出，由乙方承擔，甲方所收樹木價款為凈得價款。此協議自雙方鑒字后生效，雙方互不反悔，如有哪方反悔后果自負。未盡事宜和糾紛問題雙方協商解決。此協議一式二份，甲_雙方各執一份。

　　甲方：

　　乙方：

　　簽訂時間

貨物樣品買賣協議書 篇18

　　供方(甲方)：_____

　　通信地址：_____ 電話：_____ 傳真：_____

　　需方(乙方)：_____

　　通信地址：_____電話傳真：_____

　　甲、乙雙方經平等協商，就乙方購買甲方 產品，簽訂本合同，內容如下：

　　一、質量標準：乙方所購甲方產品屬于：定制產品。定制產品質量標準按照雙方約定封樣的產品質量指標執行。

　　二、交貨時間、地點：_____甲方應在 ______年 ______月_____日前將產品送至乙方指定的送貨地 。

　　三、收貨與驗貨：乙方指定收貨人

　　收貨人1姓名:_____;身份證號 :_____;聯系電話 :_____

　　收貨人2姓名:_____身份證號：_____；聯系電話 ：_____

　　乙方指定收貨人代表乙方收貨驗貨并簽發《收貨單》給甲方，作為雙方甲方交貨和雙方結算貨款的依據。乙方在收貨后______日內自行對產品進行質量檢驗，并向甲方提出書面質量異議，逾期無書面質量異議，視為質量合格。如乙方在質量異議期內提出書面質量異議，乙方應對貨物進行封存，甲乙雙方派員按約定的樣品質量標準委托乙方住所在地質監部門進行質檢，按質檢提供報告結論解決。如檢驗質量不合格，乙方有權無條件退貨。

　　四、付款時間、方式：乙方應在收貨后天內通過甲方提供的銀行帳號用電匯或轉帳的方式付清貨款。

　　五、違約責任與合同解除：甲方如未按約定的交貨期限和質量交付貨物，每逾期一日，按應交付貨物價款的千分之一向乙方支付違約金;逾期超過 天未交付貨物，乙方有權解除本合同，并有權按合同約定追究甲方違約責任。乙方如未按約定的付款期限支付貨款，每逾期一日，按應交付貨款金額的千分之一向甲方支付違約金;逾期超過 天未支付貨款，甲方有權解除本合同，并有權按合同約定追究乙方違約責任。

　　六、爭議解決：甲、乙方如發生爭議糾紛，均應友好協商。如協商不成，可向原告住所地的人民法院訴訟解決。

　　七、合同生效：本合同一式兩份，雙方簽名蓋章后生效。雙方在本合同以及相關憑證上的簽名和代表人，均為法人代表或法人委托人，傳真件與正本一致，同具法律效力。

　　甲 方：_____(公章) 乙 方：_____(公章)

　　甲方(代表)：_____ 乙方(代表)：_____

　　日期：______年______月_____日

貨物樣品買賣協議書 篇19

　　供貨方)：　　購貨方(以下簡稱乙方)：　　

　　一：水泥管模具(平口)　　

　　二：懸輥機　　

　　三：門式行車一臺：10噸，跨度16米，有效高度9米，總長24米，軌道總長120米，單價150000元;　　四;滾焊機Φ300-Φ1500一臺，單價65000元;　　五;立式攪拌機一臺，直徑1800，單價15000元臺; 總金額(人民幣)大寫：肆拾叁萬貳仟元整;　　

　　六：交(提)貨地點____市____區古城營高速出口處東

　　七：交貨日期：06

　　八：運輸費用----由 乙 方承擔;　　

　　九：合理損耗及計算方法------現場交接，經鑒定屬甲方產品質量問題，甲方無條件更換。(以產品的完整性和無損壞為標準);　　

　　十：結算方式及期限------預付總貨款的30%為預付款。提貨一次結清;甲乙方如未按時交提貨按總金額10%進行違約賠償;　　十

　　一：違約責任------甲乙雙方嚴格遵守合同，出現不可遇見的問題時，在相互諒解的前題下進行協商處理。若甲乙雙方協商無法達成時，由所屬地方法院仲裁裁決，因此所產生的費用均由敗訴方承擔;　　十

　　二：本合同一式兩份，甲乙雙方各持一份，雙方簽字(蓋章)付預付款起生效，合同中任何文字修改需蓋公章確認。　　甲方：乙方：________年____月____日：買賣合同 篇10　　甲 方：　　乙 方： 上海XX公司 簽訂地點：上海

　　一、產品名稱、型號、廠家、數量、金額、供貨時間及數量　　注：以上數量為暫定數量，結算以實際面積結算，單價如上。

　　二、質量要求技術標準、乙方對質量負責的條件和期限：　　

　　1、 本合同產品乙方均按國家標準進行生產，甲方要求的產品等級見上表中產品等級，乙方所有產品的質量等級、顏色、厚度等均要符合甲方的要求。　　

　　2、 因乙方所提供的產品不符合約定的質量要求，乙方應負責及時調換符合需方質量要求的產品并承擔由此而發生的相關費用。　　

　　3、本合同產品的質量保證期為________年，在質量保證期內，乙方對乙方所提供的產品質量承擔保修責任。　　

　　4、如甲方超出合同數量，超出部分應提前20天通知乙方。　　

　　三、交（提）貨地點、方式：____市____區華____鎮新府中路　　

　　四、運輸方式及到達站港和費用負擔：由乙方負責。　　

　　五、合理損耗及計算方法：本合同產品在交貨前的一切損耗及發生的相關費用均由乙方負責。　　

　　六、包裝標準、包裝物的供應與回收：本合同產品在交貨之前或之時均應有與之質量相符的妥善包裝，且因包裝本合同產品而發生的相關費用已包括在本合同價款中。　　

　　七、驗收標準、方法及提出異議期限：本合同產品的驗收標準以本合同

　　第二款

　　第一條約定的內容為準，驗收方法以實現合同目的所采用的通常方法為準。　　

　　八、隨即備品、配件工具數量及供應方法： 無

　　九、結算方式及期限：　　

　　1、 本合同

　　第一款中約定的工程數量均為暫估工程數量，結算時以甲方的實際采購數量乘以本合同與之相對應的產品單價結算。　　

　　2、 本合同

　　第一款中約定的暫估工程數量如少于工程實際使用數量時，乙方應負責補足實際用量。

　　3、 付款方式：　　

　　（1） 每月____日提交當月形象進度，次月____日審核完畢，次月2____日支付核定進度款的80%，累積支付至合同總價的80%，停止支付。　　

　　（2） 在符合預期質量工期目標及竣工資料正確移交后，根據審價報告，累計付至最終結算　　總金額的95%。預留5%保修金，（預留保修金不計利息）。　　

　　4、 本工程的質量保修期為________年。　　

　　5、本工程提供： 工程款 發票。　　

　　十、如需提供擔保，另立合同擔保書，作為本合同附件： 無　　十

　　一、違約責任：按 合 同 法 辦 理　　十

　　二、解決合同糾紛的方式： 雙方協商，協商不成，可向合同簽訂地人民法院起訴。　　特別約定：甲方與乙方已就本合同的條款進行了充分協商并已將本合同及對應的主合同相關條款逐條向乙方作了解釋， 現甲、乙雙方已全面掌握本合同及主合同所確定的各方 當事人的權利和義務，對簽署該合同所產生的責任和法律后果也有了充分認識。　　依據甲方與業主（或總承包商）簽訂的工程承包合同 (簡稱主合同)，甲方將主合同內部分勞務工程施工分包給乙方，甲、乙雙方遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，就工程施工事項經協商達成一致，訂立本合同共同信守，并確認本合同為解決爭議時的依據。十三﹑工程工期　　

　　1. 乙方應于合同簽訂后開始進行準備　　

　　2. 進場時間發生延緩時乙方應不定期主動與甲方現場代表聯絡，了解進場時間做好進場施工準備，并應于甲方通知開始24小時內組織施工人員及機具設備、設施進場施工。　　

　　3. 乙方應根據甲方的整體工程工期總控計劃及現場特定要求（如有）分期或全部完成分包工程，無條件且絕對配合甲方的整體工程工期總控計劃要求。　　

　　4. 因考慮項目的規模，乙方必須在承接的所有施工樓面根據不同的工程量同時間合理按排人力。十四﹑工程圖紙　　甲方應在分包工作開工1天前，向乙方提供本合同約定的分包工程圖紙一套，同 時乙方應根據現場實際情況進行圖紙深化。 十五﹑雙方約定　　

　　1.甲方按業主（或總承包商）及相關部門要求進行的,涉及到的乙方分包工程項目內容、施工場地的檢查。　　

　　2.甲方按業主（或總承包商）及相關部門要求進行的,涉及到的乙方分包隱蔽工程驗收、工程竣工驗收等。 十六﹑施工安全　　

　　1. 由于乙方違反安全生產有關規定，或安全措施不力,在接到甲方發出的通知及警告后,乙方必須在甲方規定的時間內糾正及改正,乙方因任何安全事故的責任和發生的費用和損失概由乙方承擔及賠償。　　

　　2. 乙方在施工中發生重大傷亡及其他安全事故，應按有關規定立即上報甲方及相關部門，并按國家有關法律、行政法規對事故進行處理。甲、乙 雙方對事故責任有爭議時，應按相關規定處理。　　

　　3. 乙方應遵守工程建設安全生產有關管理規定，嚴格按安全標準進行施工，并隨時接受行業安全檢查人員依法實施的監督檢查，采取必要的安全防護措施，消 除事故隱患。由于乙方安全措施不力造成事故的責任和因此而發生的一切費用， 均由乙方承擔。　　

　　4. 甲方應對其在施工場地的工作人員進行安全教育，并對他們的安全負責。甲方不得要求　　乙方違反安全管理的規定進行施工。因甲方原因導致的安全事故，由 甲方承擔相應責任及發生的費用。 十七﹑安全防護　　乙方在施工現場內使用的安全保護用品(如安全帽、安全帶及其他保護用品)，由乙方提供使用計劃，經甲方批準后，由甲方負責供應。　　十八﹑工地保險　　

　　1.乙方應為自身施工現場作業人員按有關規定辦理意外傷害保險，并支付保險費用。

　　2. 如需由甲方代為乙方辦理及支付費用時，乙方同意甲方從應付乙方的任何款項中直接扣除。　　十九﹑工地清潔　　乙方所有施工人員均能做到落手清并根據甲方規定要求完成其分包工程的每____日場地清潔及垃圾清運工作，甲方、業主（或總承包商）對此等工作不滿意時， 乙方在甲方指令及規定時間內后仍未采取有效措施時，甲方有權委托

　　第三方重 新完成，由此產生的一切費用及甲方損失將由乙方承擔及賠償。 二十﹑成品保護　　

　　1. 乙方有義務和責任保護其自身及他人完成的任何工作成果，且有義務和責任保護至甲方整體工程竣工驗收合格到業主（或總承包商）接收為止。　　

　　2. 所有施工必須遵守工程施工規范，且必須被甲方、業主（或總承包商）及有關政府部門或機構認可。　　二十一﹑工程資料　　乙方必須在規定時間內按照甲方要求提供符合要求的工程資料。 二十二﹑違約責任　　按《民法典》辦理。 二十三﹑疑義申訴　　

　　1.乙方因保留相應資料，在甲方根據主合同向業主（或總承包商）遞交索賠意向通知書或其它資料時，乙方應予以積極配合，并出示相應資料。　　

　　2.在勞務作業實施過程中，如乙方遇到不利外部條件等根據主合同可以索賠的情形時，甲方應該采取一切合理步驟，向業主（或總承包商）主張追加付款或延長工期。當索賠成功后，甲方應該將索賠所得的相應部分轉交給乙方。　　

　　3.當本合同的一方向另一方提出索賠時，應有正當的索賠理由，并有索賠事件發生時有效的相應證據。　　

　　4.甲方未按約定履行自己的各項義務或發生錯誤，以及應由甲方承擔責任的其他情況出現時，造成工作時間延誤和（或）乙方不能及時得到合同報酬及乙方的其他經濟損失，乙方可按下列程序以書面形式向甲方索賠：　　

　　1)索賠事件發生后 天內，向甲方發出索賠意向通知；　　

　　2)發出索賠意向通知后 報告及有關資料；　　

　　3)甲方在收到乙方送交的索賠報告和有關資料后，于天內給予答復，或要求乙方進一步補充索賠理由和證據；　　

　　4)甲方在收到乙方送交的索賠報告和有關資料后 要求，視為該項索賠已經認可；　　

　　5)當該項索賠事件持續進行時，乙方應當階段性地向甲方發出索賠意向，在索賠事件終了后 21 天內，向甲方送交索賠的有關資料和最終索賠報告。索賠答復程序與

　　（3）、

　　（4）規定相同。　　

　　5.乙方未按約定履行自己的各項義務或發生錯誤，給甲方造成經濟損失，甲方可按上述程序和時限以書面形式向乙方索賠。 二十四﹑爭議解決　　

　　1.乙方對本合同勞務分包范圍內的工程質量向甲方負責，組織具有相應資格證書的熟練工人投入工作；未經甲方授權或允許，不得擅自與業主（或總承包商）及有關部門建立工作聯系；自覺遵守法律法規及有關規章制度。　　

　　2.乙方自覺接受甲方工程管理人員包括委派的管理人員及有關部門的管理、監督和檢查；接受甲方隨時檢查其設備、材料保管、使用情況和施工進度、施工質量、安全施工、文明施工及其操作人員的有效證件、持證上崗情況；與現場其他單位協調配合，照顧全局。不允許有違抗和任何爭吵的事情發生。　　

　　3.乙方按甲方統一規劃堆放材料、機具，按甲方標準化工地要求設置標牌, 搞好生活區的管理，做好自身責____區的治安保衛工作。　　

　　4.乙方按時提交報表、完整的原始技術經濟資料，配合甲方辦理交工驗收。

　　5.乙方要做好施工場地周圍建筑物、構筑物和地下管線以及已完工程部分的成品保護工作，因乙方責任發生損壞，乙方自行承擔由此引起的一切經濟損失及罰款。　　

　　6. 乙方要妥善保管、合理使用甲方提供或租賃給乙方使用的機具、周轉材料及其它設施。

　　7. 乙方須服從甲方轉發的發包人及工程師的指令。除非本合同另有約定，乙方應對其作業內容的實施、完工負責，乙方應承擔并履行總(分)包合同約定的、與勞務作業有關的所有義務及工作程序。　　

　　8. 在簽定完合同后____日內，乙方必須提供現場所有施工人員信息，乙方所現場人員身份證復印件，以供總包單位辦理綜合保險。 二十五﹑質量要求　　

　　1. 工程質量要求按照設計施工圖紙及說明、甲方質量管理規范及國家現行的相關工程施工驗　　收規范和標準，和主合同有關質量要求及標準的約定. 二十六﹑其他約定事項：　　

　　1、 本合同產品采用分批供應，每批產品的供貨日期、數量及品種以甲方通知為準，但應　　給乙方合理的準備時間，乙方必須保證按甲方要求的時間按時交貨。

　　2、 在保修期內，屬于保修范圍和內容的項目，乙方應在接到修理通知后3天　　內派人完成修理，乙方不在約定期限內派人修理，甲方可委托其他人員修理，保修費用從有乙方負責。　　3﹑當乙方不能按甲方要求的時間節點內供貨和施工時，甲方有權終止本合同并有追索乙方賠償的權利　　4﹑乙方進場施工前必須提交施工的專項方案并接受甲方項目部的監管。　　5﹑乙方供貨到交貨地點時，應及時通知甲方對該產品進行驗收，只有經甲方、乙方雙方簽字的驗收單才能作為本合同產品的結算依據。　　6﹑本合同至雙方簽字蓋章后生效。　　7﹑本合同一式肆份，甲方貳份，乙方貳份，均有同等效力。　　合同簽訂日期：年____月日