加工承攬承包合同(通用19篇)
加工承攬承包合同 篇1
承 攬 方:__________________________
法定代表人:________________________
通訊地址:__________________________
聯(lián)系方式:__________________________
定 作 方:__________________________
法定代表人:________________________
通訊地址:__________________________
聯(lián)系方式:__________________________
風(fēng)險(xiǎn)告知:在訂立加工承攬合同之前,應(yīng)當(dāng)要了解對(duì)方履行合同的能力。尤其是對(duì)承攬方能否完成委托項(xiàng)目,其設(shè)計(jì)能力、設(shè)備條件、技術(shù)力量、工藝水平以及其曾經(jīng)完成過(guò)何類水平的項(xiàng)目,都要了解清楚。即使全部符合要求,并已經(jīng)承攬多年業(yè)務(wù),也應(yīng)查詢清楚,以避免因承攬方無(wú)實(shí)際完成能力而引起的合同糾紛。
定作方委托承攬方加工____________,經(jīng)雙方充分協(xié)商,特訂立本合同,以便共同遵守。
第一條 加工成品:_____________
第二條 加工成品質(zhì)量要求:__________________________________________________
風(fēng)險(xiǎn)告知:當(dāng)事人在訂立合同時(shí)應(yīng)當(dāng)具體準(zhǔn)確地寫明定作物的名稱或項(xiàng)目,不能模糊使人產(chǎn)生歧義。特別應(yīng)該注意的是,合同注明的加工物必須是合法物,在合同訂立過(guò)程中應(yīng)當(dāng)審查加工物是否是法律禁止物,是否需經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)才允許加工,以避免因加工物違法或者欠缺法律程序批準(zhǔn)而出現(xiàn)不必要的法律糾紛。
第三條 原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量
1。(用承攬方原料完成工作的),承攬方必須依照合同規(guī)定選用原材料,并接受定作方檢驗(yàn)。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作質(zhì)量時(shí),定作方有權(quán)要求重作、修理、減少價(jià)款或退貨。
2。(用定作方原材料完成工作的,應(yīng)當(dāng)明確規(guī)定原材料的消耗定額)。定作方應(yīng)按合同規(guī)定的時(shí)間、數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格提供原材料,承攬方對(duì)定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時(shí)檢驗(yàn),不符合要求的,應(yīng)立即通知定作方調(diào)換或補(bǔ)齊。承攬方對(duì)定作方提供的原材料不得擅自更換,對(duì)修理的物品不得偷換零部件。
3。交(提)原材料等物品日期計(jì)算,參照第七條規(guī)定執(zhí)行。
第四條 技術(shù)資料、圖紙?zhí)峁┺k法
1。承攬方在依照定作方的要求進(jìn)行工作期間,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理,應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知定作方:定作方應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)回復(fù),提出修改意見。承攬方在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)未得到答復(fù),有權(quán)停止工作,并及時(shí)通知定作方,因此造成的損失,由定作方賠償。
2。承攬方對(duì)于承攬的工作,如果定作方要求保密,應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守,未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料的復(fù)制品。
3。定作方應(yīng)當(dāng)按規(guī)定日期提供技術(shù)資料、圖紙等。
第五條 價(jià)款或酬金
價(jià)款或酬金,按照國(guó)家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行,沒(méi)有規(guī)定的由當(dāng)事人雙方商定。
第六條 驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法
1。按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求、圖紙和樣品作為驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。
2。定作方應(yīng)當(dāng)按合同規(guī)定的期限驗(yàn)收承攬方所完成的工作。驗(yàn)收前承攬方應(yīng)當(dāng)向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對(duì)短期檢驗(yàn)難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項(xiàng)目,應(yīng)當(dāng)由雙方協(xié)商,在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問(wèn)題,除定作方使用、保管不當(dāng)?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問(wèn)題的以外,由承攬方負(fù)責(zé)修復(fù)或退換。
3。當(dāng)事人雙方對(duì)承攬的定作物和項(xiàng)目質(zhì)量在檢驗(yàn)中發(fā)生爭(zhēng)議時(shí),可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)提供檢驗(yàn)證明。
風(fēng)險(xiǎn)告知:關(guān)于定作物的檢查驗(yàn)收,承攬方在工作期間,應(yīng)當(dāng)接受定作方必要的檢查,但定作方不得因此妨礙承攬方的正常工作。當(dāng)事人雙方對(duì)定作物和項(xiàng)目的質(zhì)量在檢驗(yàn)中發(fā)生爭(zhēng)議時(shí),可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)提供檢驗(yàn)證明:定作方應(yīng)當(dāng)按合同規(guī)定的期限驗(yàn)收承攬方所完成的工作。驗(yàn)收前承攬方應(yīng)當(dāng)向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對(duì)短期檢驗(yàn)難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的,定作物或項(xiàng)目,應(yīng)當(dāng)由雙方協(xié)商,在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生的質(zhì)量問(wèn)題,除定作方使用,保管不當(dāng)?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問(wèn)題的以外,由承攬方負(fù)責(zé)修復(fù)或退換。
第七條 交貨的時(shí)間和地點(diǎn)
1。交(提)定作物期限應(yīng)當(dāng)按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應(yīng)當(dāng)在事先與對(duì)方達(dá)成協(xié)議,并按協(xié)議執(zhí)行。
2。交(提)定作物日期計(jì)算:承攬方自備運(yùn)輸工具送交定作物的以定作方接收的戳記日期為準(zhǔn):委托運(yùn)輸部門運(yùn)輸?shù),以發(fā)運(yùn)定作物時(shí)承運(yùn)部門簽發(fā)戳記日期為準(zhǔn):自提定作物的,以承攬方通知的提取日期為準(zhǔn),但承攬方在發(fā)出提取定作物通知中,必須留給定作方以必要的途中時(shí)間:雙方另有約定的,按約定的方法計(jì)算。
風(fēng)險(xiǎn)告知:關(guān)于驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、方法及提出異議的期限,有標(biāo)準(zhǔn)的按照標(biāo)準(zhǔn),沒(méi)有標(biāo)準(zhǔn)的按雙方約定的要求檢驗(yàn)。對(duì)于檢驗(yàn)的方式、方法和期限雙方認(rèn)為有必要時(shí)協(xié)商,最好注明提出異議的期限,對(duì)任何期限的約定都一定要注明期限終止的時(shí)間點(diǎn),以此來(lái)避免不必要的糾紛。
第八條 包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān):
__________________________________________
第九條 運(yùn)輸辦法及費(fèi)用負(fù)擔(dān):
__________________________________________
第十條 結(jié)算方式及期限:
___________________________________________
第十一條 其他約定:
____________________________________________
第十二條 承攬方的違約責(zé)任
一、未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作,定作方同意利用的,應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價(jià),酌減酬金或價(jià)款:不同意利用的,應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修整或調(diào)換,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任:經(jīng)過(guò)修整或調(diào)換后,仍不符合合同規(guī)定的,定作方有權(quán)拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。
二、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定,定作方仍然需要的,應(yīng)當(dāng)照數(shù)補(bǔ)齊,補(bǔ)交部分按逾期交付處理:少交、遲交部分定作方不再需要的,承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。
三、未按合同規(guī)包裝定作物,需返修或重新包裝的,應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)返修或重新包裝,并承擔(dān)因此而支付的費(fèi)用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬方應(yīng)當(dāng)償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價(jià)值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損、滅失的,由承攬方賠償損失。
四、逾期交付定作物(包括返修、更換、補(bǔ)交等),應(yīng)當(dāng)向定作方償付違約金____ 元:(合同中無(wú)具體規(guī)定的,應(yīng)當(dāng)比照 中國(guó)人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定,按逾期交付部分的價(jià)款總額計(jì)算,向定作方償付違約金)以酬金計(jì)算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。
風(fēng)險(xiǎn)告知:關(guān)于違約金的事項(xiàng),如有約定要分別注明違約事項(xiàng)所適用的違約金數(shù)額或計(jì)算方法。另外,《加工承攬合同條例》對(duì)違約責(zé)任、違約金結(jié)付定出了比例幅度:合同當(dāng)事人應(yīng)注意確定違約金的具體百分?jǐn)?shù)。
未經(jīng)定作方同意,提前交付定作物,定作方有權(quán)拒收。
五、不能交付定作物或不能完成工作的,應(yīng)當(dāng)償付不能交付定作物或不能完成工作部分價(jià)款總值的____%(10%~30%)或酬金總額的____%(20%~60%)的違約金。
六、異地交付的定作物不符合合同規(guī)定,暫由定作方代保管時(shí),應(yīng)當(dāng)償付定作方實(shí)際支付的保管、保養(yǎng)費(fèi)。
七、實(shí)行代運(yùn)或送貨的定作物,錯(cuò)發(fā)到達(dá)地點(diǎn)或接收單位(人),除按合同規(guī)定負(fù)責(zé)運(yùn)到指定地點(diǎn)或接收單位(人)外,并承擔(dān)因此多付的運(yùn)雜費(fèi)和逾期交付定作物的責(zé)任。
八、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設(shè)備、包裝物及其他物品毀損、滅失的,應(yīng)當(dāng)償付定作方因此造成的損失。
九、未按合同規(guī)定的辦法和期限對(duì)定作方提供的原材料進(jìn)行檢驗(yàn),或經(jīng)檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調(diào)換、補(bǔ)齊的,由承攬方對(duì)工作質(zhì)量、數(shù)量承擔(dān)責(zé)任。
十、擅自調(diào)換定作方提供的原材料或修理物的零部件,定作方有權(quán)拒收,承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理,應(yīng)當(dāng)按定作方要求辦理,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任。
第十三條 定作方的違約責(zé)任
一、中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計(jì)等,應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失。
二、中途廢止合同,屬承攬方提供原村料的,償付承攬方的未履行部分價(jià)款總值的____%(10%~30%幅度)的違約金:不屬承攬方提供原材料的,償付承攬方以未履行部分酬金總額的____%(20%~60%的幅度)違約金。
三、未按合同規(guī)定的時(shí)間和要求向承攬方提供原材料、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準(zhǔn)備工作,承攬方有權(quán)解除合同,定作方應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此而造成的損失:承攬方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,定作方應(yīng)當(dāng)償付承攬方停工待料的損失。
四、超過(guò)合同規(guī)定期限領(lǐng)取定作物的,除按本條第五款規(guī)定償付違約金外,還應(yīng)當(dāng)承擔(dān)承攬方實(shí)際支付的保管、保養(yǎng)費(fèi)。定作方超過(guò)領(lǐng)取期限6個(gè)月不領(lǐng)取定作物的,承攬方有權(quán)將定作物變賣,所得價(jià)款在扣除報(bào)酬、保管、保養(yǎng)費(fèi)后,退還給定作方:變賣定作物所得少于報(bào)酬、保管、保養(yǎng)費(fèi)時(shí),定作方還應(yīng)補(bǔ)償不足部分:如定作物不能變賣,應(yīng)當(dāng)賠償承攬方的損失。
五、超過(guò)合同規(guī)定日期付款,應(yīng)當(dāng)比照中國(guó)人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金:以酬金計(jì)算的,每逾期一天,按酬金總額的千分之一償付違約金。
六、無(wú)故拒絕接收定作物,應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失及運(yùn)輸部門的罰款。
七、變更交付定作物地點(diǎn)或接收單位(人),承擔(dān)因此而多支出的費(fèi)用。
第十四條 不可抗力
在合同規(guī)定的履行期限內(nèi),由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,承攬方在取得合法證明后,可免予承擔(dān)違約責(zé)任,在定作方遲延接受或無(wú)故拒收期間發(fā)生的,定作方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任,并賠償承攬方由此造成的損失。
第十五條 糾紛的處理
加工承攬合同發(fā)生糾紛時(shí),當(dāng)事人雙方應(yīng)協(xié)商解決:協(xié)商不成按_____項(xiàng)處理:
1。向仲裁機(jī)關(guān)申請(qǐng)仲裁:
2。向______人民法院起訴。
本合同自_____年___月___日起生效,合同履行完畢即失效,本合同執(zhí)行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,由雙方共同協(xié)商,作出補(bǔ)充規(guī)定,補(bǔ)充規(guī)定與本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份,定作方和承攬方各執(zhí)一份:合同副本一式____份,交____________(如經(jīng)鑒證或公證,則應(yīng)送鑒證機(jī)關(guān)或公證機(jī)關(guān))各留存一份。
定作方(公章):____________________ 承攬方(公章):____________________
法定代表人(簽章):_____________ 法定代表人(簽章):_____________
________年______月______日 ________年______月______日
加工承攬承包合同 篇2
定作人:
簽訂地點(diǎn):
承攬人:
簽訂時(shí)間:_______年_______月_______日
第一條 加工物、數(shù)量、報(bào)酬、交貨期限
加工物規(guī)格計(jì)量、報(bào)酬、交貨期限及數(shù)量
數(shù)量
名稱、型號(hào)單位、單價(jià)金額合計(jì)
合計(jì)人民幣金額(大寫):
。ㄗⅲ嚎崭袢绮粔蛴,可以另接)
第二條 定作人提供的材料
材料規(guī)格
計(jì)量
數(shù)量質(zhì)量
提供日期
消耗定額
名稱型號(hào)單位
(注:空格如不夠用,可以另接)
第三條 承攬人對(duì)定作人提供的材料的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、時(shí)間及提出異議的期限:
第四條 加工物的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量要求:
第五條 承攬人對(duì)定作物質(zhì)量負(fù)責(zé)的期限及條件:
第六條 加工物的包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān):
第七條 定作人提供技術(shù)資料、圖紙的時(shí)間、辦法及保密要求:
第八條 承攬人發(fā)現(xiàn)定作人提供的圖紙、技術(shù)要求不合理的,在日內(nèi)向定作人提出書面異議。定作人應(yīng)在收到書面異議后的日內(nèi)答復(fù)。
第九條 定作人(是/否)允許第三人完成加工物的主要工作。
第十條 加工物的交付方式及地點(diǎn):
第十一條 加工物的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、方法、地點(diǎn)及期限:
第十二條 報(bào)酬的結(jié)算方式及期限:
第十三條 定作人在_______年_______月_______日前交定金(大寫)元。
第十四條 本合同解除的條件:
第十五條 定作人未向承攬人支付報(bào)酬的,承攬人(是/否)可以留置加工物。
第十六條 違約責(zé)任:
第十七條 合同爭(zhēng)議的解決方式:本合同在履行過(guò)程中發(fā)生的爭(zhēng)議,由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決;也可由當(dāng)?shù)毓ど绦姓芾聿块T調(diào)解;協(xié)商或調(diào)解不成的,按下列第種方式解決:
。ㄒ唬┨峤籣____委員會(huì)_____;
。ǘ┮婪ㄏ蛉嗣穹ㄔ浩鹪V。
第十八條 其他約定事項(xiàng):
定作人(章):
承攬人(章):
住所:
住所:
法定代表人:
法定代表人:
居民身份證號(hào)碼:
居民身份證號(hào)碼:
委托代理人:
委托代理人:
電話:
電話:
開戶銀行:
開戶銀行:鑒(公)證機(jī)關(guān)(章)
賬號(hào):
賬號(hào):
經(jīng)辦人:
編碼:
編碼:
監(jiān)制部門:
印制單位:
加工承攬承包合同 篇3
訂立合同雙方:
承攬人:______________________________
定作人:______________________________
定作人委托承攬人加工____________,經(jīng)雙方充分協(xié)商,特訂立本合同,以便共同遵守。
第一條 加工成品
編號(hào):________________________
名稱:________________________
規(guī)格:________________________
單位:________________________
數(shù)量:________________________
備注:________________________
第二條 加工成品 質(zhì)量要求
。庸ざㄗ魑锲罚枰獯鏄悠返,應(yīng)當(dāng)由雙方代表當(dāng)面封簽,并妥為保存,作為驗(yàn)收的依據(jù))
編號(hào)
名稱
規(guī)格
單位
數(shù)量
備注
第三條 原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量
________________________________________________________________________
。1.用承攬人原料完成工作的,承攬人必須依照合同規(guī)定選用原材料,并接受定作人檢驗(yàn)。承攬人隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作物的質(zhì)量時(shí),定作人有權(quán)要求重作、修理、減少價(jià)款或退貨。2.用定作人原材料完成工作的,合同應(yīng)當(dāng)明確規(guī)定原材料的消耗定額。定作人應(yīng)按合同規(guī)定的時(shí)間、數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格提供原材料。承攬人對(duì)定作人提供的原材料要按合同規(guī)定及時(shí)檢驗(yàn),不符合要求的,應(yīng)立即通知定作人調(diào)換或補(bǔ)齊。承攬人對(duì)定作人提供的原材料不得擅自更換,對(duì)修理的物品不得偷換零部件。3.原材料等物品交(提)日期計(jì)算,參照第七條規(guī)定執(zhí)行。)
第四條 技術(shù)資料、圖紙?zhí)峁┺k法
_____________________________________________________________________
。1.承攬人在依照定作人的要求進(jìn)行工作期間,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理,應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知定作人;定作人應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)回復(fù),提出修改意見。承攬人在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)未得到答復(fù),有權(quán)停止工作,并及時(shí)通知定作人,因此造成的損失,由定作人賠償。2.承攬人對(duì)于承攬的工作,如果定作人要求保密,應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守,未經(jīng)定作人許可不得留存技術(shù)資料的復(fù)制品。3.定作人應(yīng)當(dāng)按規(guī)定日期提供技術(shù)資料、圖紙等。)
第五條 價(jià)款或酬金
___________________________________________________________________
。▋r(jià)款或酬金,按照國(guó)家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行,沒(méi)有規(guī)定的由當(dāng)事人雙方商定。)
第六條 驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法
________________________________________________________________________
(1.按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求、圖紙和樣品作為驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。2.定作人應(yīng)當(dāng)按合同規(guī)定的期限驗(yàn)收承攬人所完成的工作。驗(yàn)收前承攬人應(yīng)當(dāng)向定作人提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對(duì)短期檢驗(yàn)難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項(xiàng)目,應(yīng)當(dāng)由雙方協(xié)商,在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問(wèn)題,除定作人使用、保管不當(dāng)?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問(wèn)題的以外,由承攬人負(fù)責(zé)修復(fù)或退換。3.當(dāng)事人雙方對(duì)承攬的定作物和項(xiàng)目質(zhì)量在檢驗(yàn)中發(fā)生爭(zhēng)議時(shí),可由法定質(zhì)量)監(jiān)督檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)提供檢驗(yàn)證明。)
第七條 交貨的時(shí)間和地點(diǎn)
________________________________________________________________________
。1.交(提)定作物期限應(yīng)當(dāng)按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應(yīng)當(dāng)在事先與對(duì)方達(dá)成協(xié)議;并按協(xié)議執(zhí)行。2.交(提)定作物日期的計(jì)算:承攬人自備運(yùn)輸工具送交定作物的,以定作人接收的戳記日期為準(zhǔn);委托運(yùn)輸部門運(yùn)輸?shù),以發(fā)運(yùn)定作物時(shí)承運(yùn)部門簽發(fā)戳記日期為準(zhǔn),自提定作物的,以承攬人通知的提取日期為準(zhǔn),但承攬人在發(fā)出提取定作物的通知,必須留給定作人以必要的途中時(shí)間;雙方另有約定的,按約定的方法計(jì)算。)
第八條 包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān)
____________________________________________________________
第九條 運(yùn)輸辦法及費(fèi)用負(fù)擔(dān)
________________________________________________________________________
第十條 結(jié)算方式及期限
________________________________________________________________________
第十一條 其他
________________________________________________________________________
(如:1.根據(jù)國(guó)家有關(guān)規(guī)定,定作人可向承攬人交付定金,定金數(shù)額由雙方協(xié)商確定。定作人不履行合同的,無(wú)權(quán)請(qǐng)求返還定金,承攬人不履行合同的,應(yīng)當(dāng)雙倍返還定金。2.根據(jù)國(guó)家有關(guān)規(guī)定,經(jīng)當(dāng)事人雙方約定,定作人可向承攬人給付預(yù)付款。承攬人不履行合同的,除承擔(dān)違約責(zé)任外,必須如數(shù)返還預(yù)付款。定作人不履行合同的,可以把預(yù)付款抵作違約金和賠償金;有余款的可以請(qǐng)求返還,等等。)
加工承攬承包合同 篇4
承攬方:
定作方:
定作方委托承攬方加工長(zhǎng)春——吉林高速公路長(zhǎng)春東出口一公里處單立柱三面廣告牌加固翻新擴(kuò)大面積的工作,經(jīng)雙方充分協(xié)商,特訂立本合同,以便共同遵守。
第一條 加工 成品 編號(hào) 名稱 規(guī)格 單位 數(shù)量
第二條 加工成品質(zhì)量要求:
第三條 原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量:
用定作方原材料完成工作。定作方應(yīng)按合同規(guī)定的時(shí)間、數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格提供原材料。承攬方對(duì)定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時(shí)檢驗(yàn),不符合要求的,應(yīng)立即通知作方調(diào)換或補(bǔ)齊。承攬方對(duì)定作方提供的原材料不得擅自更換,對(duì)物品不得偷換。
1.原材料等物品交(提)日期計(jì)算,雙方協(xié)商。
第四條 技術(shù)資料、圖紙 由承攬方提供承攬方在依照定作方的要求進(jìn)行工作期間,發(fā)現(xiàn)圖紙或技術(shù)要求不合理,應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知定作方;定作方應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)回復(fù),提出修改意見。
2.承攬方對(duì)于承攬的工作,如果定作方要求保密,應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守,未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料的復(fù)制品。
3.承攬方應(yīng)當(dāng)按規(guī)定日期提供技術(shù)資料、圖紙等。
第五條 總價(jià)款為 合同簽訂后,訂作商付給承攬方 元(即總價(jià)款的 %),在加工量達(dá)到 %,定作方付給承攬方 元(即總價(jià)款的 %),在加工量全部完成時(shí),在定作方驗(yàn)收合格后支付給承攬方 元(即總價(jià)款的 %),預(yù)留 元作為質(zhì)保金一年后付清。 (價(jià)款或酬金,按照國(guó)家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行,沒(méi)有規(guī)定的由當(dāng)事人雙方商定。
第六條 驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法
1.按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求、圖紙和樣品作為驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。
2.定作方應(yīng)當(dāng)按合同規(guī)定的期限驗(yàn)收承攬方所完成的工作。驗(yàn)收前承攬方應(yīng)當(dāng)向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對(duì)短期檢驗(yàn)難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項(xiàng)目,應(yīng)當(dāng)由雙方協(xié)商。保證期限內(nèi)發(fā)生問(wèn)題,除定作方使用、保管不當(dāng)?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問(wèn)題的以外,由承攬方負(fù)責(zé)修復(fù)或退換。
3.當(dāng)事人雙方對(duì)承攬的定作物和項(xiàng)目質(zhì)量在檢驗(yàn)中發(fā)生爭(zhēng)議時(shí),可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)提供檢驗(yàn)證明。
第七條 交貨的時(shí)間和地點(diǎn) 交貨地點(diǎn)為長(zhǎng)吉高速長(zhǎng)春東出口一公里處,時(shí)間為簽訂合同之日起計(jì)算30日。
交提定作物期限應(yīng)當(dāng)按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應(yīng)當(dāng)在事先與對(duì)方達(dá)成協(xié)議,并按協(xié)議執(zhí)行。雙方另有約定的,按約定的方法計(jì)算。)
第八條 包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān)
第九條 運(yùn)輸辦法及費(fèi)用負(fù)擔(dān)
第十條 結(jié)算方式及期限
第十一條 其它
。ㄈ纾 1.根據(jù)國(guó)家有關(guān)規(guī)定,定作方可向承攬方交付定金。定金數(shù)額由雙方協(xié)商確定。定作方不履行合同的,無(wú)權(quán)請(qǐng)求返還定金。承攬方不履行合同的,應(yīng)當(dāng)雙倍返還定金。2.根據(jù)國(guó)家有關(guān)規(guī)定,經(jīng)當(dāng)事人雙方約定,定作方可向承攬方給付預(yù)付款。承攬方不履行合同的,除承擔(dān)違約責(zé)任外,必須如數(shù)返還預(yù)付款。定作方不履行合同的,可以把預(yù)付款抵作違約金和賠償金;有余款的可以請(qǐng)求返還。等等。)
第十二條 承攬方的違約責(zé)任
一、未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作,定作方同意利用的,應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價(jià),酌減酬金或價(jià)款;不同意利用的,應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修整或調(diào)換,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任;經(jīng)過(guò)修整或調(diào)換后,仍不符合合同規(guī)定的,定作方有權(quán)拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。
二、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定,定作方仍然需要的,應(yīng)當(dāng)照數(shù)補(bǔ)齊,補(bǔ)交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定作方不再需要的,承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。
三、未按合同規(guī)定包裝定作物,需返修或重新包裝的,應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)返修或重新包裝,并承擔(dān)因此而支付的費(fèi)用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬方應(yīng)當(dāng)償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價(jià)值部分。因包裝不符合合同規(guī)定造成定作物毀損、滅失的,由承攬方賠償損失。
四、逾期交付定作物(包括返修、更換、補(bǔ)交等),應(yīng)當(dāng)向定作方償付違約金_元;(合同中無(wú)具體規(guī)定的,應(yīng)當(dāng)比照中國(guó)人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定,按逾期交付部分的價(jià)款總額計(jì)算,向定作方償付違約金)以酬金計(jì)算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。未經(jīng)定作方同意,提前交付定作物,定作方有權(quán)拒收。
五、不能交付定作物或不能完成工作的,應(yīng)當(dāng)償付不能交付定作物或不能完成工作部分價(jià)款總值的_%(30-50%的幅度)或酬金總額的_%(30-50%幅度)違約金。
八、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設(shè)備、包裝物及其它物品毀損、滅失的,應(yīng)當(dāng)償付定作方因此造成的損失。
九、未按合同規(guī)定的辦法和期限對(duì)定作方提供的原材料進(jìn)行檢驗(yàn)、或經(jīng)檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調(diào)換、補(bǔ)齊的,由承攬方對(duì)工作質(zhì)量、數(shù)量承擔(dān)責(zé)任。
十、擅自調(diào)換定作方提供的原材料或修理物的零部件,定作方有權(quán)拒收,在承方應(yīng)當(dāng)賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理,應(yīng)當(dāng)按定作方要求辦理,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任。
十一、在承攬方制作的`過(guò)程中發(fā)生的任何損害及由于工作過(guò)程中發(fā)生的事故由承攬方負(fù)責(zé)。
第十三條定作方的違約責(zé)任
一、中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計(jì)等,應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失。
二、未按合同規(guī)定的時(shí)間和要求向承攬方提供原材料、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準(zhǔn)備工作,承攬方有權(quán)解除合同,定作方應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,定作方應(yīng)當(dāng)償付承攬方停工待料的損失。
三、超過(guò)合同規(guī)定期限領(lǐng)取定作物的,除按本條第五款規(guī)定償付違約金外,還應(yīng)當(dāng)承擔(dān)承攬方實(shí)際支付的保管、保養(yǎng)費(fèi)。定作方超過(guò)領(lǐng)取期限六個(gè)月不領(lǐng)取定作物的,承攬方有權(quán)將定作物變賣,所得價(jià)款在扣除報(bào)酬、保管、保養(yǎng)費(fèi)后,退還給定作方;變賣定作物所得少于報(bào)酬、保管、保養(yǎng)費(fèi)時(shí),定作方還應(yīng)補(bǔ)償不足部分;如定作物不能變賣,應(yīng)當(dāng)賠償承攬方的損失。
四、超過(guò)合同規(guī)定日期付款,應(yīng)當(dāng)比照中國(guó)人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金;以酬金計(jì)算的,每逾期一天,按酬金總額的千分之一償付違約金。
五、無(wú)故拒絕接收定作物,應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失及運(yùn)輸部門的罰款。
六、變更交付定作物地點(diǎn)或接收單位(人),承擔(dān)因此而多支出的費(fèi)用。
第十四條在合同規(guī)定的履行期限內(nèi),由于不可抗力致使定作物或原滅失的,承攬方在取得合法證明后,可免予承擔(dān)違約責(zé)任,但應(yīng)當(dāng)采取積極措施,盡量減少損失,如在合同規(guī)定的履行期限以外發(fā)生的,不得免除責(zé)任,在定作方遲延接受或無(wú)故拒收期間發(fā)生的,定作方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任,并賠償承攬方由此造成的損失。
第十五條糾紛的處理加工承攬合同發(fā)生糾紛時(shí),當(dāng)事人雙方應(yīng)協(xié)商解決;協(xié)商不成時(shí)任何一方可向合同管理機(jī)關(guān)申請(qǐng)調(diào)解、仲裁,也可以直接向人民法院起訴。
本合同自_年_月_日起生效,合同履行完畢即失效,本合同執(zhí)行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,應(yīng)由雙方共同協(xié)商,作出補(bǔ)充規(guī)定,補(bǔ)充規(guī)定與本合同具有同等效力。本合同正本一式二份,定作方和承攬方各執(zhí)一份;合同副本一式_份,交_(如經(jīng)鑒證或公證,則應(yīng)送鑒證機(jī)關(guān)或公證機(jī)關(guān))各留存一份。
定作方: (蓋章)
承攬方: (蓋章)
加工承攬承包合同 篇5
承攬方:__________________
定作方:__________________
定作方委托承攬方加工________________,經(jīng)雙方充分協(xié)商,特訂立本合同,以便共同遵守。
第一條加工成品:
第二條加工成品質(zhì)量要求:
__________。(加工定作物品,需要封存樣品的,應(yīng)當(dāng)由雙方代表當(dāng)面封簽,并妥為保存,作為驗(yàn)收的依據(jù))
第三條原材料的提供辦法及規(guī)格,數(shù)量,質(zhì)量:
1,用承攬方原料完成工作的,承攬方必須依照合同規(guī)定原材料,并接受定作方檢驗(yàn)。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者使用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作物的質(zhì)量時(shí),定作方有權(quán)要求重作,修理,減少價(jià)款或退貨。
2,用定作方原材料完成工作的,合同應(yīng)當(dāng)明確規(guī)定原材料的消耗定額。定作方應(yīng)按合同規(guī)定的時(shí)間,數(shù)量,質(zhì)量,規(guī)格提供原材料。承攬方對(duì)定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時(shí)檢驗(yàn),不符合要求的,應(yīng)立即通知定作方調(diào)換或補(bǔ)齊。承攬方對(duì)定作方提供的原材料不得擅自更換,對(duì)修理的物品不得偷換零部件。
3,原材料等物品交(提)日期計(jì)算,參照第七條規(guī)定執(zhí)行。
第四條技術(shù)資料,圖紙?zhí)峁┺k法:
1.承攬方在依照定作方的要求進(jìn)行工作期間,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理,應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知定作方;定作方應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)回復(fù),提出修改意見。承攬方在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)未得到答復(fù),有權(quán)停止工作,并及時(shí)通知定作方,因此造成的損失,由定作方賠償。
2,承攬方對(duì)于承攬的工作,如果定作方要求保密,應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守,未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料和復(fù)制品。
3,定作方應(yīng)當(dāng)按規(guī)定日期提供技術(shù)資料,圖紙等。
第五條價(jià)款或酬金:
。▋r(jià)款或酬金,按照國(guó)家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行,沒(méi)有規(guī)定的由當(dāng)事人雙方商定。
第六條驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法:
1,按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求,圖紙和樣品作為驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。
2.定作方應(yīng)當(dāng)按合同規(guī)定的期限驗(yàn)收承攬方所完成的工作。驗(yàn)收前承攬方應(yīng)當(dāng)向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對(duì)短期檢驗(yàn)難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項(xiàng)目的,應(yīng)當(dāng)由雙方協(xié)商,在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問(wèn)題,除定作方使用或保管不當(dāng)?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問(wèn)題的以外,由承攬方負(fù)責(zé)修復(fù)或退換。
3,當(dāng)事人雙方對(duì)承攬的定作物和項(xiàng)目質(zhì)量在檢驗(yàn)中發(fā)生爭(zhēng)議時(shí),可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)提供檢驗(yàn)證明。
第七條交(提)貨的時(shí)間和地點(diǎn):
1,交(提)定作物期限應(yīng)當(dāng)按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應(yīng)當(dāng)在事先與對(duì)方達(dá)成協(xié)議,并按協(xié)議執(zhí)行。
2,交(提)定作物日期的計(jì)算:承攬方自備運(yùn)輸工具送交定作物的,以定作方接收的戳記日期為準(zhǔn);委托運(yùn)輸部門運(yùn)輸?shù),以發(fā)運(yùn)定作物時(shí)承運(yùn)部門簽發(fā)戳記日期為準(zhǔn);自提定作物的,以承攬方通知的提取日期為準(zhǔn),但承攬方在發(fā)出提取定作物的通知中,必須留給定作方以必要的途中時(shí)間;雙方另有約定的,按約定的方法計(jì)算。
第八條包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān):
第九條運(yùn)輸辦法及費(fèi)用負(fù)擔(dān):
第十條結(jié)算方式及期限:
第十一條其他:
1.根據(jù)國(guó)家有關(guān)規(guī)定,定作方可向承攬方交付定金。定金數(shù)額由雙方協(xié)商確定。定作方不履行合同的,無(wú)權(quán)請(qǐng)求返還定金。承攬方不履行合同的,應(yīng)當(dāng)雙倍返還定金。
2.根據(jù)國(guó)家有關(guān)規(guī)定,經(jīng)當(dāng)事人雙方約定,定作方可向承攬方給付預(yù)付款。承攬方不履行合同的,除承擔(dān)違約責(zé)任外,必須如數(shù)返還預(yù)付款。定作方不履行合同的,可以把預(yù)付款抵作違約金和賠償金;有余款的可以請(qǐng)求返還。
第十二條承攬方的違約責(zé)任:
一,未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作,定作方同意利用的,應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價(jià);不同意利用的,應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修整或調(diào)換,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任;經(jīng)過(guò)修整或調(diào)換后,仍不符合合同規(guī)定的,定作方有權(quán)拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。
二,交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定,定作方仍然需要的,應(yīng)當(dāng)照數(shù)補(bǔ)齊,補(bǔ)交部分按逾期交付處理;少交部分定作方不再需要的,有權(quán)解除合同,因此造成的損失由承攬方賠償。
三,未按合同規(guī)定包裝定作物,需返修或重新包裝的`,應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)返修或重新包裝,并承擔(dān)因此而支付的費(fèi)用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬方應(yīng)當(dāng)償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價(jià)值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損,滅失的,由承攬方賠償損失。
四,逾期交付定作物,應(yīng)當(dāng)向定作方償付違約金________元;(合同中無(wú)具體規(guī)定的,應(yīng)當(dāng)比照中國(guó)人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定,按逾期交付部分的價(jià)款總額計(jì)算,向定作方償付違約金)以酬金計(jì)算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。
未經(jīng)定作方同意,提前交付定作物,定作方有權(quán)拒收。
五,不能交付定作物或不能完成工作的,應(yīng)當(dāng)償付不能交付定作物或不能完成工作部分價(jià)款總值的_____%(10%--30%幅度)或酬金總額的_____%(20%--60%幅度)違約金。
六,異地交付的定作物不符合合同規(guī)定,暫由定作方代保管時(shí),應(yīng)當(dāng)償付定作方實(shí)際支付的保管,保養(yǎng)費(fèi)。
七,實(shí)行代運(yùn)或送貨的定作物,錯(cuò)發(fā)到達(dá)地點(diǎn)或接收單位(人),除按合同規(guī)定負(fù)責(zé)運(yùn)到指定地點(diǎn)或接收單位(人)外,并承擔(dān)因此多付的運(yùn)雜費(fèi)和逾期交付定作物的責(zé)任。
八,由于保管不善致使定作方提供的原材料、設(shè)備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應(yīng)當(dāng)償付定作方因此造成的損失。
九,未按合同規(guī)定的辦法和期限對(duì)定作方提供的原材料進(jìn)行檢驗(yàn),或經(jīng)檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調(diào)換,補(bǔ)齊的,由承攬方對(duì)工作質(zhì)量,數(shù)量承擔(dān)責(zé)任。
十,擅自調(diào)換定作方提供的原材料或修理物的零部件,定作方有權(quán)拒收,承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理,應(yīng)當(dāng)按定作方要求辦理,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任。
第十三條定作方的違約責(zé)任:
一,中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計(jì)等,應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失。
二,中途廢止合同,屬承攬方提供原材料的,償付承攬方的未履行部分價(jià)款總值的____%(10%--30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的,償付承攬方以未履行部分酬金總額的__________%(20%---60%的幅度)違約金。
三,未按合同規(guī)定的時(shí)間和要求向承攬方提供原材料、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準(zhǔn)備工作,承攬方有權(quán)解除合同,定作方應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,定作方應(yīng)當(dāng)償付承攬方停工待料的損失。
四,超過(guò)合同規(guī)定期限領(lǐng)取定作物的,除按本條第五款規(guī)定償付違約金外,還應(yīng)當(dāng)承擔(dān)承攬方實(shí)際支付的保管、保養(yǎng)費(fèi)。定作方超過(guò)領(lǐng)取期限六個(gè)月不領(lǐng)取定作物的,承攬方有權(quán)將定作物變賣,所得價(jià)款在扣除報(bào)酬、保管、保養(yǎng)費(fèi)后,退還給定作方;變賣定作物所得少于報(bào)酬、保管、保養(yǎng)費(fèi)時(shí),定作方還應(yīng)補(bǔ)償不足部分;如定作物不能變賣,應(yīng)當(dāng)賠償承攬方的損失。
五,超過(guò)合同規(guī)定日期付款,應(yīng)當(dāng)比照中國(guó)人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金;以酬金計(jì)算的,每逾期一天,按酬金總額的千分之一償付違約金。
六,無(wú)故拒絕接收定作物,應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失及運(yùn)輸部門的罰款。
七,變更交付定作物地點(diǎn)或接收單位(人),承擔(dān)因此而多支出的費(fèi)用。
第十四條不可抗力:
在合同規(guī)定的履行期限內(nèi),由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,承攬方在取得合法證明后,可免予承擔(dān)違約責(zé)任,但應(yīng)當(dāng)采取積極措施,盡量減少損失,如在合同規(guī)定的履行期限以外發(fā)生的,不得免除責(zé)任;在定作方遲延接受或無(wú)故拒收期間發(fā)生的,定作方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任,并賠償承攬方由此造成的損失。
第十五條糾紛的處理:
加工承攬合同發(fā)生糾紛時(shí),當(dāng)事人雙方應(yīng)協(xié)商解決;協(xié)商不成時(shí)任何一方可向合同管理機(jī)關(guān)申請(qǐng)調(diào)解,仲裁,也可以直接向人民法院起訴。
本合同自____年____月____日起生效,合同履行完畢即失效。本合同執(zhí)行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,應(yīng)由雙方共同協(xié)商,作出補(bǔ)充規(guī)定,補(bǔ)充規(guī)定與本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份,定作方和承攬方各執(zhí)一份;合同副本一式____份,交_______(如經(jīng)簽證或公證,則應(yīng)送簽證機(jī)關(guān)或公證機(jī)關(guān))各留存一份。
甲方(公章):__________________乙方(公章):_____________________
法定代表人(簽字):___________法定代表人(簽字):_______________
___________年________月_____日___________年________月_________日
加工承攬承包合同 篇6
合同編號(hào):
訂立合同雙方:
定作人:(以下簡(jiǎn)稱甲方)
定作人法定代表(負(fù)責(zé))人:簽約人:
定作人承辦單位: 聯(lián)絡(luò)人: 聯(lián)系電話:
定作人機(jī)構(gòu)地址:傳真電話:
承攬人:(以下簡(jiǎn)稱乙方)
承攬人法定代表(負(fù)責(zé))人:簽約人:
承攬人營(yíng)業(yè)執(zhí)照:生產(chǎn)報(bào)刊亭許可證明:
承攬人機(jī)構(gòu)地址: 聯(lián)系人: 聯(lián)系電話:
銀行開戶許可證: 開戶行: 賬戶:
根據(jù)《_____》以及我國(guó)現(xiàn)行的有關(guān)法律、法規(guī),按省局要求,雙方議定乙方承攬甲方報(bào)刊亭的加工與安裝,此項(xiàng)承攬合同雙方本著平等、公平、互惠的原則,訂立如下合同條款:
第一條標(biāo)的
乙方承攬甲方所需報(bào)刊亭的加工與安裝合同標(biāo)的額為:_____萬(wàn)元。
第二條制作報(bào)刊亭的數(shù)量、規(guī)格、價(jià)格(價(jià)款單位:每個(gè)/人民幣萬(wàn)元)
1、
2、
3、
注:整個(gè)承攬加工合同按每個(gè)報(bào)刊亭的單價(jià)為結(jié)算價(jià),該結(jié)算價(jià)格含:包工、包料、包裝運(yùn)輸、安裝費(fèi)、及其他相關(guān)的稅費(fèi)。
第三條加工、制作與安裝、要求
1、 報(bào)刊亭安裝后穩(wěn)定、可靠,空間利用充分,使用面積不小于_____平米。
2、使用材料:所有外表面使用大于_____mm厚不銹鋼板,結(jié)構(gòu)采用不銹鋼柱、不銹鋼方鋼骨架,透明部分不少于_____%,使用_____mm弧型熱彎加強(qiáng)度有機(jī)玻璃,頂部硬塑料玻璃鋼壓模一次成型,內(nèi)設(shè)圖書報(bào)刊架。附件包括:推拉窗、電源接線板、電表一塊,藍(lán)色陽(yáng)光板封頂,并有通風(fēng)口一處。
第四條驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法
①、乙方將報(bào)刊亭樣品(按照甲方要求的規(guī)格、材質(zhì))制作成品后,交甲方進(jìn)行初驗(yàn),初驗(yàn)合格后方可生產(chǎn)。
②、甲方驗(yàn)收采用樣品驗(yàn)收與成品交付驗(yàn)收相對(duì)比,也可采取隨機(jī)抽驗(yàn) 。
第五條交貨時(shí)間和地點(diǎn)及包裝運(yùn)輸要求
①、交貨時(shí)間:乙方必須保證在_____年_____月_____日前全部交貨。
②、交貨地點(diǎn):乙方負(fù)責(zé)送到甲方指定的安裝位置,并安裝完畢。
、邸b運(yùn)輸:乙方在交貨時(shí),應(yīng)對(duì)成品進(jìn)行包裝,并保證信報(bào)箱在運(yùn)輸過(guò)程中不被損壞,如有損壞或變型、劃漆等由乙方負(fù)責(zé)保修。
第六條報(bào)刊亭安裝及驗(yàn)收與售后服務(wù)
①、乙方對(duì)制作的報(bào)刊亭進(jìn)行安裝;
②、經(jīng)乙方安裝的報(bào)刊亭,必須經(jīng)甲方驗(yàn)收,遇有驗(yàn)收不合格的,乙方應(yīng)在_____日內(nèi)予以整改,不予整改、或兩次整改不合格的甲方按該報(bào)刊亭價(jià)值扣除_____ %做為另行維修費(fèi)用,并不返還乙方(按雙方預(yù)定的標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)要求驗(yàn)收);
、堋⒁曳匠兄Z對(duì)甲方使用的報(bào)刊亭進(jìn)行終身維護(hù)。
第七條結(jié)算方式、期限及安裝費(fèi)用
、佟⒓、乙雙方簽訂的合同生效后15日內(nèi),甲方應(yīng)向乙方指定的賬戶撥付合同標(biāo)的額30%的預(yù)付款。
②、乙方交貨后15日內(nèi),甲方再向乙方賬戶撥付合同標(biāo)的額30%的價(jià)款,累積達(dá)到合同標(biāo)的額的60%。
③、乙方按期安裝完畢,并經(jīng)甲方驗(yàn)收合格后15日內(nèi),甲方再向乙方指定的賬戶撥付合同標(biāo)的額35%的價(jià)款,累積達(dá)到合同標(biāo)的額的95%。
、、剩余的合同標(biāo)的額 5%(_____元)價(jià)款,作為乙方向甲方預(yù)留的質(zhì)量保證金,一年后經(jīng)甲方正常使用確無(wú)質(zhì)量問(wèn)題,甲方主動(dòng)將乙方剩余的質(zhì)量保證金,一次性撥付乙方。
第八條甲方違約責(zé)任
、、甲方在乙方為其制作報(bào)刊亭期間隨意改變數(shù)量或到貨無(wú)故拒收,甲方支付乙方合同的標(biāo)的額_____ ‰的違約金;
、凇⒓追轿窗春贤(guī)定時(shí)限向乙方撥付貨款,每逾期一天,除補(bǔ)交貨款外,應(yīng)向乙方支付_____ ‰的違約金。
第九條乙方違約責(zé)任
、佟⒁曳轿窗醇追降馁|(zhì)量要求,隱瞞原材料的缺陷、使用不符合合同規(guī)定的原材料、偷工減料、以次充好等,甲方除按質(zhì)論價(jià)外,甲方從應(yīng)撥付乙方合同貨款中扣除_____‰違約金;
②、乙方不得以任何方式轉(zhuǎn)包或分包,如發(fā)現(xiàn)轉(zhuǎn)包或分包,甲方有權(quán)終止合同,由此造成的經(jīng)濟(jì)損失由乙方承擔(dān);
③、乙方未按合同要求的時(shí)間交付報(bào)刊亭,每逾期一天,甲方從應(yīng)撥付乙方合同貨款中扣除_____ ‰的違約金。
第十條糾紛的處理
當(dāng)事人從下列兩種方式中選擇第_____種方式,作為本合同爭(zhēng)議的解決方式。
、佟⒁蚵男斜竞贤l(fā)生的爭(zhēng)議,由當(dāng)事人協(xié)商解決,協(xié)商不成的,提交邯鄲_____委員會(huì)_____;
②、因履行本合同發(fā)生的爭(zhēng)議,由當(dāng)事人協(xié)商解決,協(xié)商不成的,依法向人民法院起訴。
第十一條附則
、佟⒈竞贤皇剿姆,甲、乙雙方各執(zhí)兩份,自雙方簽字蓋章之日起生效。合同履行期間,甲、乙任何一方不得隨意變更和解除合同。
、凇⒑贤瑘(zhí)行過(guò)程中甲、乙雙方對(duì)具體制作報(bào)刊亭數(shù)量有變更的以書面文字通知為準(zhǔn),口頭通知無(wú)效,報(bào)刊亭規(guī)格的變動(dòng)以雙方共同協(xié)商后,作出
補(bǔ)充條款為準(zhǔn),補(bǔ)充條款與本合同具有同等效力。
甲方:乙方:
簽約人:簽約人:
簽約地點(diǎn):簽約日期: 年 月
加工承攬承包合同 篇7
定作方:_______________(簡(jiǎn)稱甲方)
營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼:_____________________
承攬方:_______________(簡(jiǎn)稱乙方)
營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼:_____________________
根據(jù)《加工承攬合同條例》有關(guān)規(guī)定,經(jīng)雙方協(xié)商一致,訂立下列條款,共同信守:
一、產(chǎn)品的質(zhì)量、包裝、加工方法:________________________
二、原材料的提供以及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量:________________________
三、履行的期限、地點(diǎn)和方式:_________________________
四、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法:_________________________
五、結(jié)算方式:_________________________
六、違約責(zé)任:除不可抗力的原因外,任何一方不履行合同,都要承擔(dān)違約責(zé)任。
1.承攬方的違約責(zé)任:不能交付定作物或完不成工作,償付不能交付定作物或不能完成工作部分價(jià)款總值___%或酬金總額____ %的違約金。
其余違約行為按《加工承攬合同條例》第二十一條的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
2.定作方的.違約責(zé)任:中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量和設(shè)計(jì)等,賠償承攬方因此造成的損失,中途廢止合同,屬承攬方提供原材料的,償付未履行部份價(jià)款總值_____%的違約金;不屬承攬方提供原材料的,償付承攬方以未履行部分酬金_____%的違約金。
其余違約行為按《加工承攬合同條例》第二十二條的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
七、雙方約定的其它條款:________________
八、以上條款如有未盡事宜,應(yīng)以書面協(xié)議,作為附件。
九、本合同執(zhí)行中發(fā)生糾紛,雙方應(yīng)及時(shí)協(xié)商解決,協(xié)商不成時(shí),任何一方都可以向合同管理機(jī)關(guān)申請(qǐng)調(diào)解、仲裁,也可以直接向人民法院起訴。
十、本合同一式________份,正本雙方各執(zhí)___________份,副本送工商行政管理局所存查。
十一、本合同有效期限:從雙方簽章之日起到________年________月________日止。
十二、本合同簽訂日期:________年________月________日
定作方:________________
代表:__________________
開戶銀行:______________
帳號(hào):__________________
承攬方:________________
代表:__________________
開戶銀行:______________
帳號(hào):__________________
_______年______月_____日
加工承攬承包合同 篇8
定做方: (稱甲方)
承攬方: (稱乙方)
根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》規(guī)定,結(jié)合本工程的實(shí)際情況,雙方經(jīng)友好協(xié)商簽訂本合同,以共同遵守。
一、加工制作內(nèi)容:
主鋼構(gòu):鋼梁.H(400~800)×200×6×9.35。材質(zhì)為Q235。鋼構(gòu)必須進(jìn)行除銹。刷中灰面添一道、中灰底漆(防銹漆)一道。
二、合同價(jià)格及結(jié)算方式:
1.合同造價(jià)按/噸。合同總價(jià)款為,以實(shí)際決算為準(zhǔn)。(貨款可以用現(xiàn)金或承兌付給。)
2.合同簽訂三日內(nèi)甲方付款
3.提貨:
第一次送齊二十八架鋼架,甲方不付貨款,提第二次貨時(shí)付清前次貨款,依次類推,至此全部提清,最后一次提貨時(shí)甲方全部付清貨款。
4.結(jié)算方式:按合同規(guī)定及甲方圖紙制作,成品按理論重量進(jìn)行決算。
三、質(zhì)量要求:
乙方必須按照國(guó)家現(xiàn)行鋼結(jié)構(gòu)制作、驗(yàn)收規(guī)范(鋼結(jié)構(gòu)工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范GB50205-20xx)認(rèn)真加工制作,確保構(gòu)件質(zhì)量達(dá)到鋼結(jié)構(gòu)規(guī)范要求。
四、交貨地點(diǎn)和時(shí)間:
1.交貨地點(diǎn):甲方在乙方廠房?jī)?nèi)提貨;運(yùn)費(fèi)由甲方負(fù)責(zé),裝車由乙方負(fù)責(zé)。
2.交貨時(shí)間:
五、包裝及運(yùn)輸:
1.乙方負(fù)責(zé)裝車。裝車時(shí)應(yīng)按照規(guī)范要求進(jìn)行裝運(yùn),要求運(yùn)輸公司使用足夠數(shù)量的`墊木,盡量避免運(yùn)輸過(guò)程中出現(xiàn)構(gòu)件變形、油漆損傷,裝車費(fèi)含在合同價(jià)內(nèi)。
2. 甲方負(fù)責(zé)運(yùn)輸,運(yùn)輸標(biāo)志應(yīng)按甲方要求實(shí)施(具體由甲方再出發(fā)運(yùn)前另行交底)。
3. 運(yùn)輸費(fèi)用由甲方承擔(dān),構(gòu)件到位后甲方負(fù)責(zé)卸車。
六、雙方權(quán)利及義務(wù):
1.甲方向乙方提供完整的構(gòu)建加工圖紙一套,并簽字認(rèn)可。由乙方認(rèn)真完善后按照甲方圖紙進(jìn)行加工制作。
2.甲方應(yīng)對(duì)乙方加工制作過(guò)程中的疑問(wèn)及時(shí)給予解答,并提供修改和變更通知。否則由此引起的工期延誤以順延。
3.乙方必須接受甲方的質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn),不得擅自外協(xié)加工,乙方應(yīng)按甲方委派的現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量監(jiān)理的合理要求制作,發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)糾正。
4.甲方如現(xiàn)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題及時(shí)通知乙方進(jìn)行整改,乙方接到通知后24小時(shí)內(nèi)趕到現(xiàn)場(chǎng)協(xié)助解決。
5.乙方質(zhì)量問(wèn)題導(dǎo)致返工,乙方負(fù)責(zé)修復(fù),并承擔(dān)返工費(fèi)及直接費(fèi)用。
七、違約責(zé)任:
按《合同法》相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
八、合同糾紛處理方式:
甲乙雙方在合作過(guò)程中,如發(fā)生糾紛,應(yīng)由雙方友好協(xié)商解決,協(xié)商不成,則由提交當(dāng)?shù)刂俨梦瘑T會(huì)仲裁。
九、附則:
1.本合同
2.本合同由甲乙雙方簽字蓋章,甲方定金到賬后生效。此合同有效期為20xx年xx月xx日至 20xx年xx月xx日。
3.未盡事宜,雙方協(xié)商解決或另立補(bǔ)充合同。
甲方(蓋章):
乙方(蓋章):
委托代理人:
聯(lián)系方式:
開戶行:
賬號(hào):
加工承攬承包合同 篇9
承攬方:_________________
委托方:
合同雙方為明確各自權(quán)利和義務(wù),經(jīng)友好協(xié)商,按照《中華人民共和國(guó)民法典》及其有關(guān)規(guī)定,特訂立本合同。
一、承攬標(biāo)準(zhǔn):
二、質(zhì)量要求及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):
以客戶提供稿件的確認(rèn)件為準(zhǔn)!按國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。
三、版費(fèi)承擔(dān)責(zé)任及起訂量:
所有包裝由運(yùn)城制版公司大版制作,版費(fèi)由委托方預(yù)付萬(wàn)元,每單款包裝累計(jì)達(dá)到貨值萬(wàn)元,承攬方全額退還版費(fèi)。改版費(fèi)用由委托方承擔(dān)。起訂量見附件。
四、貨款結(jié)算方式及時(shí)間:
每月月底對(duì)賬,承攬方提供17%增值稅發(fā)票,委托方在次月__年_月_日至__年_月_日止
承攬方:_________________法定代表:_________________委托辦理人:_________________單位名稱:_________________
委托方:_________________法定代表:_________________委托辦理人:_________________單位名稱:_________________
簽訂地點(diǎn):_________________
簽訂時(shí)間:_________________
加工承攬承包合同 篇10
甲方(定作方):
乙方(承攬方):
為明確雙方在合同中的權(quán)利、義務(wù)和經(jīng)濟(jì)責(zé)任,確保合同全面履行,經(jīng)雙方平等協(xié)商一致,根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》及有關(guān)規(guī)定訂立以下條款,以資雙方共同遵照?qǐng)?zhí)行。
第一條 定作物名稱、數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量、價(jià)款
防盜門名稱___________,規(guī)格___________,單位___________,數(shù)量___________,單價(jià)(元/M2)___________。
注:以實(shí)際安裝樘數(shù)結(jié)算,面積以現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際測(cè)量面積為準(zhǔn)。以上價(jià)格為一次性包死價(jià)。需方繼續(xù)訂貨時(shí),提前7天向供方提供計(jì)劃通知單通知乙方。
工期要求:
第二條 承攬方式、材料的提供
2.1 承攬方式:乙方包工包料,所有材料由乙方提供。負(fù)責(zé)制作、安裝,運(yùn)輸?shù)绞┕ぐ惭b現(xiàn)場(chǎng);
2.2 本合同價(jià)格內(nèi)已包含:制作、安裝、運(yùn)輸、卸車、五金、閉門器、電控鎖等全部?jī)?nèi)容;
2.3 材質(zhì)標(biāo)準(zhǔn):
2.3 乙方產(chǎn)品必須附有產(chǎn)品出廠合格證,需檢驗(yàn)的,應(yīng)提供檢驗(yàn)合格證,作為質(zhì)量資料向甲方提供。禁止使用不合格產(chǎn)品和假冒偽劣產(chǎn)品,如有發(fā)生乙方無(wú)條件退貨重作。
第三條 承攬范圍
3.1 乙方承攬加工范圍:
3.2 工程地點(diǎn):
第四條 合同價(jià)款的計(jì)算、結(jié)算、支付方式4.1計(jì)算方法:面積以現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際測(cè)量面積為準(zhǔn)。
4.2 本合同簽訂后,乙方必須提供樣品,經(jīng)甲方同意后方可大量使用,乙方全額墊資。
4.3 付款方式:安裝完畢經(jīng)驗(yàn)收合格付總價(jià)款的95%,余5%作為質(zhì)量保證金,待竣工驗(yàn)收合格后無(wú)質(zhì)量問(wèn)題質(zhì)保期滿后付清。
第五條 合同價(jià)款與酬金
本合同價(jià)款共計(jì):以實(shí)結(jié)算_________元整。
第六條 加工制作安裝要求
6.1 甲方在本合同簽訂后及時(shí)向乙方提供相關(guān)資料,具體施工尺寸由乙方現(xiàn)場(chǎng)實(shí)測(cè)。
6.2 乙方進(jìn)入場(chǎng)后甲方配合接通電源、安裝電表,相關(guān)費(fèi)用及電費(fèi)由乙方承擔(dān)。
6.3 乙方必須嚴(yán)格按照甲方要求設(shè)計(jì)門型,甲方審核簽字后方可制作生產(chǎn)
6.4乙方在施工階段應(yīng)配合主包單位工作,按進(jìn)度要求及時(shí)提供安裝。
6.5 為了保證工程的進(jìn)度和質(zhì)量,總包單位應(yīng)配合乙方在施工階段清理門口障礙物,乙方負(fù)責(zé)保護(hù)安裝成品,屬于乙方保護(hù)不當(dāng)造成損壞費(fèi)用乙方自理。
第七條 工期
7.1 開工前三天甲方向乙方下達(dá)開工通知書,工期由甲乙雙方與土建施工方協(xié)商確定后乙方以書面報(bào)甲方進(jìn)度報(bào)表。乙方必須保證加工安裝進(jìn)度,不得影響甲方工程按期竣工驗(yàn)收。
7.2 如遇下列情況,經(jīng)甲方現(xiàn)場(chǎng)代表簽證后,工期相應(yīng)順延:
。1)按施工準(zhǔn)備規(guī)定,不能提供施工場(chǎng)地、電源、障礙物未能清除、不具備安裝條件,影響進(jìn)場(chǎng)施工;
。2)在施工中如因現(xiàn)場(chǎng)連續(xù)停電24小時(shí)以上影響正常施工
。3)人力不可抗拒的.因素而延誤工期。
第八條 工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和驗(yàn)收辦法
8.1 本工程質(zhì)量要求達(dá)到國(guó)家現(xiàn)行不銹鋼門窗規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn)。
8.2 乙方必須嚴(yán)格按照施工圖紙、說(shuō)明文件和國(guó)家頒布的建筑工程規(guī)范、規(guī)格和標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行施工,并接受甲方派駐代表的監(jiān)督和整改。
8.3 乙方在施工中發(fā)生質(zhì)量事故,應(yīng)及時(shí)報(bào)告甲方派駐代表和當(dāng)?shù)亟ㄖこ藤|(zhì)量監(jiān)督站,一般質(zhì)量事故的處理結(jié)果應(yīng)送發(fā)包方和質(zhì)量監(jiān)督站備案;重大質(zhì)量事故的處理方案,應(yīng)經(jīng)設(shè)計(jì)單位、質(zhì)量監(jiān)督站、發(fā)包方等單位共同研究,并經(jīng)設(shè)計(jì)單位簽證后實(shí)施,所發(fā)生的費(fèi)用由承包方負(fù)責(zé)。安全培訓(xùn)交底、安全責(zé)任、防護(hù)由乙方負(fù)責(zé)。
第九條 質(zhì)量保修工程竣工并經(jīng)驗(yàn)收合格后,乙方按規(guī)定對(duì)所承攬工程實(shí)行保修,保修時(shí)間按國(guó)家規(guī)定執(zhí)行,在此期間凡屬乙方制作安裝產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題乙方免費(fèi)維修或更換。
甲方通知乙方返修時(shí),乙方應(yīng)及時(shí)維修,如乙方未能及時(shí)維修甲方有權(quán)安排人員維修,一切費(fèi)用從質(zhì)保金中扣除。質(zhì)保期滿后無(wú)發(fā)生保修費(fèi)用,甲方全額退還質(zhì)保金。
第十條 安全及特別約定
1、乙方在施工過(guò)程中必須嚴(yán)格按照國(guó)家操作規(guī)程進(jìn)行操作,高空作業(yè)配安全帶,進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)戴安全帽等。如因乙方原因造成安全事故,甲方負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)、配合,所有責(zé)任及費(fèi)用均由乙方承擔(dān)。
2、乙方應(yīng)當(dāng)以自己的設(shè)備、技術(shù)和勞力,完成主要工作,但當(dāng)事人另有約定的除外。禁止將本合同內(nèi)容向第三方轉(zhuǎn)包,如有發(fā)現(xiàn),甲方有權(quán)隨時(shí)解除本合同。
第十一條 違約責(zé)任
11.1 工程質(zhì)量不符合合同約定的,乙方負(fù)責(zé)無(wú)償修理、返工。
11.2 由于修理或返工造成逾期交付的,乙方向甲方償付逾期違約金,每逾期一天,向甲方支付合同價(jià)款的千分之一。
11.3 甲方未能按照合同約定履行自己應(yīng)負(fù)的責(zé)任,除竣工日期得以順延外,還應(yīng)賠償承包方由此造成的實(shí)際損失。
第十二條 爭(zhēng)議的處理如在本合同履行過(guò)程中雙方發(fā)生爭(zhēng)議,應(yīng)當(dāng)首先通過(guò)友好協(xié)商解決。如協(xié)商不成時(shí),可通過(guò)______________人民法院訴訟解決。
本合同未盡事宜,可由雙方協(xié)商一致后訂立補(bǔ)充協(xié)議處理,補(bǔ)充協(xié)議為本合同的組成部分。
第十三條 合同的生效和份數(shù)
本合同一式三份,甲方二份,乙方一份,自雙方簽字蓋章后生效。
甲方(蓋章):
乙方(蓋章):
加工承攬承包合同 篇11
甲方:(定做方)
乙方:(承攬方)附加身份證復(fù)印件
加工_________,雙方本著互惠互利,協(xié)商一致的原則,達(dá)成合同條款如下:
一、甲方權(quán)利和義務(wù)
2、甲方對(duì)乙方產(chǎn)品負(fù)責(zé)回收并以現(xiàn)金支付加工費(fèi)(550元/m2),拒收任何原因的半成品和不合格產(chǎn)品。
二、乙方的權(quán)利和義務(wù)
1、通過(guò)考察同意后,自愿購(gòu)買材料。如產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題,乙方自己負(fù)責(zé)。
2、乙方需按甲方提供的樣本、限本人制作,如私自組織人員加工,技術(shù)轉(zhuǎn)讓,需經(jīng)廠方同意方可進(jìn)行,否則按違約處理。
三、違約條款
1、甲方違背合同第一條(2款)時(shí)以(550元/m2)的1倍支付乙方違約金。
2、乙方外購(gòu)材料摻雜使假,私自技術(shù)轉(zhuǎn)讓時(shí),按每平方米550元的1倍支付甲方違約金。
四、本合同有效期 月,20_________年月 日起至20_________年月 日止。
本合同期瞞后,乙方申請(qǐng),甲方有權(quán)依據(jù)生產(chǎn)定單續(xù)簽或終止合同。
五、本合同一式兩份,并有驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)為合同附件,甲、乙雙方各執(zhí)一份,自簽字蓋章之日起生效。
甲方 乙方:
_______年_______月_______日
加工承攬承包合同 篇12
訂立合同雙方:
承攬方:__________________
定作方:__________________
定作方委托承攬方加工________________,經(jīng)雙方充分協(xié)商,特訂立本合同,以便共同遵守。
第一條 加工成品:
┌─────┬─────┬──────┬───────┬──────┐
│品 名│規(guī) 格│單 位 │數(shù) 量 │備 注 │
├─────┼─────┼──────┼───────┼──────┤
│ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼──────┼───────┼──────┤
│ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴──────┴───────┴──────┘
第二條 加工成品質(zhì)量要求加工定作物品,需要封存樣品的,應(yīng)當(dāng)由雙方代表當(dāng)面封簽,并妥為保存,作為驗(yàn)收的依據(jù))
第三條 原材料的提供辦法及規(guī)格,數(shù)量,質(zhì)量1.用承攬方原料完成工作的,承攬方必須依照合同規(guī)定選用原材料,并接受定作方檢驗(yàn)。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者使用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作物的質(zhì)量時(shí),定作方有權(quán)要求重作,修理,減少價(jià)款或退貨。2.用定作方原材料完成工作的,合同應(yīng)當(dāng)明確規(guī)定原材料的消耗定額。定作方應(yīng)按合同規(guī)定的時(shí)間,數(shù)量,質(zhì)量,規(guī)格提供原材料。承攬方對(duì)定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時(shí)檢驗(yàn),不符合要求的,應(yīng)立即通知定作方調(diào)換或補(bǔ)齊。承攬方對(duì)定作方提供的原材料不得擅自更換,對(duì)修理的物品不得偷換零部件。3.原材料等物品交(提)日期計(jì)算,參照第七條規(guī)定執(zhí)行。)
第四條 技術(shù)資料,圖紙?zhí)峁┺k法1.承攬方在依照定作方的要求進(jìn)行工作期間,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理,應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知定作方;定作方應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)回復(fù),提出修改意見。承攬方在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)未得到答復(fù),有權(quán)停止工作,并及時(shí)通知定作方,因此造成的損失,由定作方賠償。2.承攬方對(duì)于承攬的工作,如果定作方要求保密,應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守,未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料和復(fù)制品。3.定作方應(yīng)當(dāng)按規(guī)定日期提供技術(shù)資料,圖紙等。)
第五條 價(jià)款或酬金價(jià)款或酬金,按照國(guó)家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行,沒(méi)有規(guī)定的由當(dāng)事人雙方商定。)
第六條 驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法1.按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求,圖紙和樣品作為驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。2.定作方應(yīng)當(dāng)按合同規(guī)定的期限驗(yàn)收承攬方所完成的工作。驗(yàn)收前承攬方應(yīng)當(dāng)向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對(duì)短期檢驗(yàn)難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項(xiàng)目,應(yīng)當(dāng)由雙方協(xié)商,在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問(wèn)題,除定作方使用或保管不當(dāng)?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問(wèn)題的以外,由承攬方負(fù)責(zé)修復(fù)或退換。3.當(dāng)事人雙方對(duì)承攬的定作物和項(xiàng)目質(zhì)量在檢驗(yàn)中發(fā)生爭(zhēng)議時(shí),可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)提供檢驗(yàn)證明。)
第七條 交(提)貨的時(shí)間和地點(diǎn)1.交(提)定作物期限應(yīng)當(dāng)按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應(yīng)當(dāng)在事先與對(duì)方達(dá)成協(xié)議,并按協(xié)議執(zhí)行。2.交(提)定作物日期的計(jì)算:承攬方自備運(yùn)輸工具送交定作物的,以定作方接收的戳記日期為準(zhǔn);委托運(yùn)輸部門運(yùn)輸?shù),以發(fā)運(yùn)定作物時(shí)承運(yùn)部門簽發(fā)戳記日期為準(zhǔn);自提定作物的,以承攬方通知的提取日期為準(zhǔn),但承攬方在發(fā)出提取定作物的通知中,必須留給定作方以必要的途中時(shí)間;雙方另有約定的,按約定的方法計(jì)算。)
第八條 包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān)
第九條 運(yùn)輸辦法及費(fèi)用負(fù)擔(dān)
第十條 結(jié)算方式及期限
第十一條 其他如:1.根據(jù)國(guó)家有關(guān)規(guī)定,定作方可向承攬方交付定金。定金數(shù)額由雙方協(xié)商確定。定作方不履行合同的,無(wú)權(quán)請(qǐng)求返還定金。承攬方不履行合同的,應(yīng)當(dāng)雙倍返還定金。2.根據(jù)國(guó)家有關(guān)規(guī)定,經(jīng)當(dāng)事人雙方約定,定作方可向承攬方給付預(yù)付款。承攬方不履行合同的,除承擔(dān)違約責(zé)任外,必須如數(shù)返還預(yù)付款。定作方不履行合同的,可以把預(yù)付款抵作違約金和賠償金;有余款的可以請(qǐng)求返還。等等。)
第十二條 承攬方的違約責(zé)任:
一、未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作,定作方同意利用的,應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價(jià);不同意利用的,應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修整或調(diào)換,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任;經(jīng)過(guò)修整或調(diào)換后,仍不符合合同規(guī)定的,定作方有權(quán)拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。
二、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定,定作方仍然需要的,應(yīng)當(dāng)照數(shù)補(bǔ)齊,補(bǔ)交部分按逾期交付處理;少交部分定作方不再需要的,有權(quán)解除合同,因此造成的損失由承攬方賠償。
三、未按合同規(guī)定包裝定作物,需返修或重新包裝的,應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)返修或重新包裝,并承擔(dān)因此而支付的費(fèi)用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬方應(yīng)當(dāng)償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價(jià)值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損,滅失的,由承攬方賠償損失。
四、逾期交付定作物,應(yīng)當(dāng)向定作方償付違約金________元;(合同中無(wú)具體規(guī)定的,應(yīng)當(dāng)比照中國(guó)人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定,按逾期交付部分的價(jià)款總額計(jì)算,向定作方償付違約金)以酬金計(jì)算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。
未經(jīng)定作方同意,提前交付定作物,定作方有權(quán)拒收。
五、不能交付定作物或不能完成工作的,應(yīng)當(dāng)償付不能交付定作物或不能完成工作部分價(jià)款總值的_____%(10%--30%幅度)或酬金總額的_____%(20%--60%幅度)違約金。
六、異地交付的定作物不符合合同規(guī)定,暫由定作方代保管時(shí),應(yīng)當(dāng)償付定作方實(shí)際支付的保管,保養(yǎng)費(fèi)。
七、實(shí)行代運(yùn)或送貨的定作物,錯(cuò)發(fā)到達(dá)地點(diǎn)或接收單位(人),除按合同規(guī)定負(fù)責(zé)運(yùn)到指定地點(diǎn)或接收單位(人)外,并承擔(dān)因此多付的運(yùn)雜費(fèi)和逾期交付定作物的責(zé)任。
八、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設(shè)備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應(yīng)當(dāng)償付定作方因此造成的損失。
九、未按合同規(guī)定的辦法和期限對(duì)定作方提供的原材料進(jìn)行檢驗(yàn),或經(jīng)檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調(diào)換,補(bǔ)齊的,由承攬方對(duì)工作質(zhì)量,數(shù)量承擔(dān)責(zé)任。
十、擅自調(diào)換定作方提供的原材料或修理物的零部件,定作方有權(quán)拒收,承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理,應(yīng)當(dāng)按定作方要求辦理,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任。
第十三條 定作方的違約責(zé)任:
一、中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計(jì)等,應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失。
二、中途廢止合同,屬承攬方提供原材料的,償付承攬方的未履行部分價(jià)款總值的____%(10%--30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的,償付承攬方以未履行部分酬金總額的__________%(20%---60%的幅度)違約金。
三、未按合同規(guī)定的時(shí)間和要求向承攬方提供原材料、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準(zhǔn)備工作,承攬方有權(quán)解除合同,定作方應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,定作方應(yīng)當(dāng)償付承攬方停工待料的損失。
四、超過(guò)合同規(guī)定期限領(lǐng)取定作物的,除按本條第五款規(guī)定償付違約金外,還應(yīng)當(dāng)承擔(dān)承攬方實(shí)際支付的保管、保養(yǎng)費(fèi)。定作方超過(guò)領(lǐng)取期限六個(gè)月不領(lǐng)取定作物的,承攬方有權(quán)將定作物變賣,所得價(jià)款在扣除報(bào)酬、保管、保養(yǎng)費(fèi)后,退還給定作方;變賣定作物所得少于報(bào)酬、保管、保養(yǎng)費(fèi)時(shí),定作方還應(yīng)補(bǔ)償不足部分;如定作物不能變賣,應(yīng)當(dāng)賠償承攬方的損失。
五、超過(guò)合同規(guī)定日期付款,應(yīng)當(dāng)比照中國(guó)人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金;以酬金計(jì)算的,每逾期一天,按酬金總額的千分之一償付違約金。
六、無(wú)故拒絕接收定作物,應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失及運(yùn)輸部門的罰款。
七、變更交付定作物地點(diǎn)或接收單位(人),承擔(dān)因此而多支出的費(fèi)用。
第十四條 不可抗力:在合同規(guī)定的履行期限內(nèi),由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,承攬方在取得合法證明后,可免予承擔(dān)違約責(zé)任,但應(yīng)當(dāng)采取積極措施,盡量減少損失,如在合同規(guī)定的履行期限以外發(fā)生的,不得免除責(zé)任;在定作方遲延接受或無(wú)故拒收期間發(fā)生的,定作方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任,并賠償承攬方由此造成的損失。
第十五條 糾紛的處理:加工承攬合同發(fā)生糾紛時(shí),當(dāng)事人雙方應(yīng)協(xié)商解決;協(xié)商不成時(shí)任何一方可向合同管理機(jī)關(guān)申請(qǐng)調(diào)解,仲裁,也可以直接向人民法院起訴。
本合同自一九_(tái)___年____月____日起生效,合同履行完畢即失效。本合同執(zhí)行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,應(yīng)由雙方共同協(xié)商,作出補(bǔ)充規(guī)定,補(bǔ)充規(guī)定與本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份,定作方和承攬方各執(zhí)一份;合同副本一式____份,交_______(如經(jīng)簽證或公證,則應(yīng)送簽證機(jī)關(guān)或公證機(jī)關(guān))各留存一份。
定作方:____________________(蓋章)
代表人:____________________(蓋章)
地址:________________________________
電話:________________________________
開戶銀行:____________________________
帳號(hào):______________________________
承攬方:__________________________(蓋章)
代表人:__________________________(蓋章)
地址:_________________________
電話:_________________________
開戶銀行:_____________________
加工承攬承包合同 篇13
訂立合同雙方:
承攬方:____縣木具廠以下簡(jiǎn)稱甲方
定作方:____縣百貨公司以下簡(jiǎn)稱乙方
甲方為乙方加工柜臺(tái),貨架,經(jīng)雙方協(xié)商,簽訂本合同,共同遵守。
第一條加工成品
第二條加工成品質(zhì)量要求:
一,材種:柜臺(tái),貨架一律采用水曲柳。
二,用材尺寸:按圖紙所標(biāo)尺寸做。
三,嚴(yán)格掌握木制品的木材干燥程度,榫縫、肩角結(jié)構(gòu)必須嚴(yán)密,堅(jiān)固、表面必須平整光滑,木材無(wú)形變,翹曲,撥縫,松榫;塑料面要求平直,整齊,四周不得有翹起,脫膠現(xiàn)象;玻璃位置以圖紙標(biāo)示為準(zhǔn),保證方正,平直,安裝方便。
四,甲方按乙方質(zhì)量要求和圖紙,先做規(guī)格樣品,由縣物價(jià)局核定價(jià)格后,雙方代表當(dāng)面封存樣品,作為驗(yàn)收的依據(jù)。
第三條原材料由甲方提供。
第四條圖紙由乙方于_______年______月_____日前送交甲方。甲方在依照乙方的要求進(jìn)行工作期間,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙不合理,應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知乙方;乙方應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)回復(fù),提出修改意見。甲方在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)未得到答復(fù),有權(quán)停止工作,并通知乙方。因此造成的損失,由乙方賠償。
第五條工程價(jià)款:按核定價(jià)格單計(jì)算款元。
第六條驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法:本加工成品全部完工后,甲方通知乙方到廠驗(yàn)收,乙方接到通知三天內(nèi)必須到廠驗(yàn)收。驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)以合同規(guī)定的質(zhì)量要求圖紙和樣品為標(biāo)準(zhǔn),數(shù)量以合同規(guī)定為標(biāo)準(zhǔn)。雙方在檢驗(yàn)中發(fā)生爭(zhēng)議時(shí),由縣物價(jià)局提供檢驗(yàn)證明。
第七條交貨的時(shí)間和地點(diǎn):_______年______月_____日至_______年______月_____日全部交貨。任何一方如要求提前或延期交貨,必須在事先與對(duì)方達(dá)成協(xié)議,并按協(xié)議執(zhí)行。交貨地點(diǎn)在乙方百貨大樓,由百貨公司供銷科收貨,驗(yàn)收合格,辦理交接手續(xù)。
第八條包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān):由甲方負(fù)責(zé)包裝,以定作物不受損壞為準(zhǔn);每件包裝費(fèi)均按元計(jì)算,共計(jì)元,全部費(fèi)用由乙方負(fù)擔(dān)。
第九條運(yùn)輸辦法及費(fèi)用負(fù)擔(dān):由甲方負(fù)責(zé)運(yùn)輸,每件運(yùn)輸費(fèi)用均按元計(jì)算,共計(jì)元,全部費(fèi)用由乙方負(fù)擔(dān)。運(yùn)輸造成的損失,由甲方負(fù)責(zé)。
第十條本合同簽字之日,乙方向甲方給付預(yù)付款元元)。甲方不履行合同時(shí),除承擔(dān)違約責(zé)任外,必須如數(shù)返還預(yù)付款。乙方不履行合同的,把預(yù)付款抵作違約金和賠償金,有余款的應(yīng)返還。
第十一條結(jié)算方式及期限:乙方收到全部定作物,驗(yàn)收合格后,即辦理移交手續(xù),據(jù)以結(jié)帳,并在收貨后十五天內(nèi)通過(guò)銀行付款。
第十二條甲方的違約責(zé)任
一,甲方如未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物,乙方同意利用的,應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價(jià);不同意利用的,甲方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理或調(diào)換,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任;經(jīng)過(guò)修整或調(diào)換后,仍不符合合同規(guī)定的,乙方有權(quán)拒收,由此造成的損失由甲方賠償。
二,甲方交付定作物的數(shù)量少于合同規(guī)定的,乙方仍然需要的,甲方應(yīng)當(dāng)照數(shù)補(bǔ)齊,補(bǔ)交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的,有權(quán)解除合同,因此造成的損失由甲方賠償。
三,因甲方包裝不善造成定作物毀損的,由甲方賠償損失。
四,甲方逾期交付定作物的,應(yīng)當(dāng)向乙方償付違約金,每逾期一天,按逾期交付部分的價(jià)款總額的償付違約金。
五,甲方不能交付定作物的,應(yīng)向乙方償付不能交付定作物部分價(jià)款總值%的違約金。
六,由甲方負(fù)責(zé)送貨的,如運(yùn)輸中造成定作物損壞,甲方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理,達(dá)到合同規(guī)定的質(zhì)量要求,否則乙方有權(quán)拒收。
第十三條乙方的違約責(zé)任
一,乙方如中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計(jì)等,應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此造成的損失。
二,乙方如中途廢止合同,應(yīng)償付甲方未履行部分定作物價(jià)款總值%的違約金。
三,乙方如未按合同規(guī)定的時(shí)間向甲方提供圖紙和其他技術(shù)資料,除交付定作物的日期得以順延外,乙方應(yīng)當(dāng)償付甲方因停工待料的損失。
四,乙方如超過(guò)合同規(guī)定日期付款,應(yīng)當(dāng)比照中國(guó)人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定,向甲方償付違約金。
五,乙方如無(wú)故拒絕接收定作物,應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此造成的損失。
六,乙方如變更交付定作物的地點(diǎn),應(yīng)承擔(dān)因此而多支出的費(fèi)用。
第十四條不可抗力:在合同規(guī)定的履行期限內(nèi),由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,甲方在經(jīng)有關(guān)部門證明后,可免予承擔(dān)違約責(zé)任。但甲方應(yīng)當(dāng)采取積極措施,盡量減少損失,如不可抗力的損失是在合同規(guī)定的履行期限以外生的,不得免除甲方責(zé)任;在乙方遲延接受或無(wú)故拒收期間發(fā)生的,乙方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任,并賠償甲方因此造成的損失。
第十五條本合同發(fā)生糾紛時(shí),雙方協(xié)商解決;協(xié)商不成時(shí)任何一方可向辦理本合同公證的公證機(jī)關(guān)申請(qǐng)調(diào)解,或向合同管理機(jī)關(guān)申請(qǐng)調(diào)解,仲裁,也可以直接向人民法院起訴。
本合同于_______年______月_____日經(jīng)公證生效,合同履行完畢即失效。
本合同一式五份,甲乙雙方各執(zhí)一份,縣公證處,縣物價(jià)局,縣建設(shè)銀行各存一份。
甲方:____縣木具廠
代表人:
地址:
電話:
開戶銀行:____縣支行營(yíng)業(yè)所
帳號(hào):
乙方:____縣百貨公司
代表人:
地址:
電話:
開戶銀行:____縣支行
帳號(hào):
日期:
加工承攬承包合同 篇14
附:加工承攬合同樣本
加工承攬合同
訂立合同雙方:
承攬方:××縣木具廠
以下簡(jiǎn)稱甲方
定作方:××縣百貨公司
以下簡(jiǎn)稱乙方
甲方為乙方加工柜臺(tái),貨架,經(jīng)雙方協(xié)商,簽訂本合同,共同遵守.
第一條 加工成品
┌──────────┬───────────┬───┬───┬───┐
│品
名│ 規(guī)格(長(zhǎng),寬,高cm)│ 單位 │ 數(shù)量 │ 備注 │
├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
│玻璃柜臺(tái)
│130X40X 90
│ 件 │ 120 │
│
├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
│塑料臺(tái)面柜臺(tái)
│180X100X95
│ 件 │ 10 │其中不│
│
│
│
│
│帶抽屜│
├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
│玻璃臺(tái)面柜臺(tái)
│180X100X95
│ 件 │ 20 │
│
├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
│棉布貨架
│180 X40X200
│ 件 │ 10 │
│
├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
│大百貨電器貨架
│180X80X 200
│ 件 │ 5 │
│
├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
│小百貨貨架
│180X50X 200
│ 件 │ 80 │
│
└──────────┴───────────┴───┴───┴───┘
第二條 加工成品質(zhì)量要求:
一,材種:柜臺(tái),貨架一律采用水曲柳.
二,用材尺寸:按圖紙所標(biāo)尺寸做.
三,嚴(yán)格掌握木制品的木材干燥程度,榫縫、肩角結(jié)構(gòu)必須嚴(yán)密,堅(jiān)固、表面必須平整光滑,木材無(wú)形變,翹曲,撥縫,松榫;塑料面要求平直,整齊,四周不得有翹起,脫膠現(xiàn)象;玻璃位置以圖紙標(biāo)示為準(zhǔn),保證方正,平直,安裝方便.
四,甲方按乙方質(zhì)量要求和圖紙,先做規(guī)格樣品,由縣物價(jià)局核定價(jià)格后,雙方代表當(dāng)面封存樣品,作為驗(yàn)收的依據(jù).
第三條 原材料由甲方提供.
第四條 圖紙由乙方于一九八五年二月一日前送交甲方.甲方在依照乙方的要求進(jìn)行工作期間,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙不合理,應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知乙方;乙方應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)回復(fù),提出修改意見.甲方在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)未得到答復(fù),有權(quán)停止工作,并通知乙方.因此造成的損失,由乙方賠償.
第五條 工程價(jià)款:按核定價(jià)格單計(jì)算款25000元.
第六條 驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法:本加工成品全部完工后,甲方通知乙方到廠驗(yàn)收,乙方接到通知三天內(nèi)必須到廠驗(yàn)收.驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)以合同規(guī)定的質(zhì)量要求圖紙和樣品為標(biāo)準(zhǔn),數(shù)量以合同規(guī)定為標(biāo)準(zhǔn).雙方在檢驗(yàn)中發(fā)生爭(zhēng)議時(shí),由縣物價(jià)局提供檢驗(yàn)證明.
第七條 交貨的時(shí)間和地點(diǎn):一九八五年六月十日至六月二十五日全部交貨.任何一方如要求提前或延期交(提)貨,必須在事先與對(duì)方達(dá)成協(xié)議,并按協(xié)議執(zhí)行.交貨地點(diǎn)在乙方百貨大樓,由百貨公司供銷科收貨,驗(yàn)收合格,辦理交接手續(xù).
第八條 包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān):由甲方負(fù)責(zé)包裝,以定作物不受損壞為準(zhǔn);每件包裝費(fèi)均按4元計(jì)算,共計(jì)980元,全部費(fèi)用由乙方負(fù)擔(dān).
第九條 運(yùn)輸辦法及費(fèi)用負(fù)擔(dān):由甲方負(fù)責(zé)運(yùn)輸,每件運(yùn)輸費(fèi)用均按2元計(jì)算,共計(jì)490元,全部費(fèi)用由乙方負(fù)擔(dān).運(yùn)輸造成的損失,由甲方負(fù)責(zé).
第十條 本合同簽字之日,乙方向甲方給付預(yù)付款20000元(貳萬(wàn)元).甲方不履行合同時(shí),除承擔(dān)違約責(zé)任外,必須如數(shù)返還預(yù)付款.乙方不履行合同的,把預(yù)付款抵作違約金和賠償金,有余款的應(yīng)返還.
第十一條 結(jié)算方式及期限:乙方收到全部定作物,驗(yàn)收合格后,即辦理移交手續(xù),據(jù)以結(jié)帳,并在收貨后十五天內(nèi)通過(guò)銀行付款.
第十二條 甲方的違約責(zé)任
一,甲方如未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物,乙方同意利用的,應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價(jià);不同意利用的,甲方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理或調(diào)換,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任;經(jīng)過(guò)修整或調(diào)換后,仍不符合合同規(guī)定的,乙方有權(quán)拒收,由此造成的損失由甲方賠償.
二,甲方交付定作物的數(shù)量少于合同規(guī)定的,乙方仍然需要的,甲方應(yīng)當(dāng)照數(shù)補(bǔ)齊,補(bǔ)交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的,有權(quán)解除合同,因此造成的損失由甲方賠償.
三,因甲方包裝不善造成定作物毀損的,由甲方賠償損失.
四,甲方逾期交付定作物的,應(yīng)當(dāng)向乙方償付違約金,每逾期一天,按逾期交付部分的價(jià)款總額的千分之一償付違約金.
五,甲方不能交付定作物的,應(yīng)向乙方償付不能交付定作物部分價(jià)款總值20%的違約金.
六,由甲方負(fù)責(zé)送貨的,如運(yùn)輸中造成定作物損壞,甲方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理,達(dá)到合同規(guī)定的質(zhì)量要求,否則乙方有權(quán)拒收.
第十三條 乙方的違約責(zé)任
一,乙方如中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計(jì)等,應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此造成的損失.
二,乙方如中途廢止合同,應(yīng)償付甲方未履行部分定作物價(jià)款總值30%的違約金.
三,乙方如未按合同規(guī)定的時(shí)間向甲方提供圖紙和其他技術(shù)資料,除交付定作物的日期得以順延外,乙方應(yīng)當(dāng)償付甲方因停工待料的損失.
四,乙方如超過(guò)合同規(guī)定日期付款,應(yīng)當(dāng)比照中國(guó)人*銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定,向甲方償付違約金.
五,乙方如無(wú)故拒絕接收定作物,應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此造成的損失.
六,乙方如變更交付定作物的地點(diǎn),應(yīng)承擔(dān)因此而多支出的費(fèi)用.
第十四條 不可抗力:在合同規(guī)定的履行期限內(nèi),由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,甲方在經(jīng)有關(guān)部門證明后,可免予承擔(dān)違約責(zé)任.但甲方應(yīng)當(dāng)采取積極措施,盡量減少損失,如不可抗力的損失是在合同規(guī)定的履行期限以外生的,不得免除甲方責(zé)任;在乙方遲延接受或無(wú)故拒收期間發(fā)生的,乙方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任,并賠償甲方因此造成的損失.
第十五條 本合同發(fā)生糾紛時(shí),雙方協(xié)商解決;協(xié)商不成時(shí)任何一方可向辦理本合同公證的公證機(jī)關(guān)申請(qǐng)調(diào)解,或向合同管理機(jī)關(guān)申請(qǐng)調(diào)解,仲裁,也可以直接向人民法院起訴.
本合同于一九八五年一月二十五日經(jīng)公證生效,合同履行完畢即失效.
本合同一式五份,甲乙雙方各執(zhí)一份,縣公證處,縣物價(jià)局,縣建設(shè)銀行各存一份.
甲方:××縣木具廠(蓋章)
代表人:黃*新(簽名)
地址:七都鎮(zhèn)
電話:66.8971
開戶銀行:××縣支行七都鎮(zhèn)營(yíng)業(yè)所
賬戶:
乙方:××縣百貨公司
代表人:王新法
地址:城關(guān)中山街5號(hào)
電話:33.7347
開戶銀行:××縣支行
賬戶:
一九八五年一月二十五日
加工承攬承包合同 篇15
甲方(定作方):_____________代理人:___________地址:_________聯(lián)系電話:__________
乙方(承攬方):_____________代理人:___________地址:_________聯(lián)系電話:__________
甲、乙雙方本著平等合作、互惠互得的原則,依據(jù)《民法典》和其他相關(guān)法規(guī)的規(guī)定,就___________玻璃供需問(wèn)題,經(jīng)雙方友好協(xié)商,一致同意簽訂以下加工合同,具體條款如下:
一、品種、規(guī)格、數(shù)量、單價(jià):
玻璃品種:___________,規(guī)格:___________,數(shù)量:___________,單價(jià):___________。
交貨地點(diǎn):______________________
運(yùn)輸方式、費(fèi)用:
1)由乙方負(fù)責(zé)送貨,運(yùn)輸費(fèi)用由乙方承擔(dān)。玻璃卸車前破片由乙方負(fù)責(zé),落地驗(yàn)收后出現(xiàn)破損由甲方負(fù)責(zé)。
2)產(chǎn)品必須按甲方訂單要求每片附加標(biāo)簽、規(guī)格、品種、樓號(hào)樓層等識(shí)別編碼,標(biāo)簽編統(tǒng)一貼在白玻面,以便區(qū)分。
二、交貨期:
合同簽定后,乙方收到甲方訂單后十日內(nèi)供貨,補(bǔ)片玻璃應(yīng)在七日內(nèi)完成。
三、驗(yàn)收方式:
1)玻璃送達(dá)甲方工地后應(yīng)當(dāng)場(chǎng)驗(yàn)收當(dāng)批玻璃,發(fā)現(xiàn)有不符合下單尺寸的.產(chǎn)品應(yīng)以及時(shí)予以檢驗(yàn),若有異議應(yīng)在三日內(nèi)以書面形式通知乙方,否則視為驗(yàn)收產(chǎn)品合格。
2)_________玻璃制作按國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行,相關(guān)規(guī)定以行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)為準(zhǔn)。
四、結(jié)算及付款方式:
甲方根據(jù)玻璃保修期給乙方一張遠(yuǎn)期支票,乙方發(fā)車后,甲方通知乙方,乙方方可存支票并提供發(fā)票給甲方。
五、違約責(zé)任:
1)雙方應(yīng)按合同約定履行,乙方若延期供貨,每日應(yīng)向甲方支付3%作為違約金。
2)如產(chǎn)品質(zhì)量達(dá)不到設(shè)計(jì)要求,乙方應(yīng)承擔(dān)一切責(zé)任和經(jīng)濟(jì)損失。
六、其他:
本合同未盡事宜,由雙方協(xié)商解決,合同爭(zhēng)議雙方均有權(quán)提起訴訟。
七、本合同一式兩份
雙方各執(zhí)一份,由雙方簽字蓋章后生效。合同簽訂至本項(xiàng)目結(jié)束本合同自行解除。
八、保質(zhì)期及保修
1、保質(zhì)期為二年(驗(yàn)收之日起)
2、執(zhí)行本項(xiàng)目保修期,在保修期內(nèi)發(fā)現(xiàn)玻璃質(zhì)量問(wèn)題,乙方無(wú)償更換,執(zhí)行保修內(nèi)產(chǎn)品所附有的責(zé)任。
甲方:__________乙方:___________
代表:__________代表:___________
賬號(hào):__________賬號(hào):___________
戶行:__________戶行:___________
___________年___月___日___________年___月___日
加工承攬承包合同 篇16
使用說(shuō)明:(實(shí)際起草合同文本時(shí)請(qǐng)將此說(shuō)明刪除)
1. 本合同適用于櫥柜、服裝、鐵藝欄桿、藝術(shù)品等類非標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品的定作。
2. 標(biāo)準(zhǔn)文本原有條款不得刪除,但可以在空白處填寫“不采用”或“無(wú)”,亦可在“其他事項(xiàng)”條款說(shuō)明第××條不采用,或增加其他約定內(nèi)容。
3. 簽訂時(shí)間和簽訂地點(diǎn)必須填寫。
4. 簽署時(shí)應(yīng)檢查附件是否齊全。
5. 附件也必須蓋章。蓋章時(shí)必須對(duì)整本合同書加蓋騎縫章。
6. 如有其他疑問(wèn),請(qǐng)與律師溝通確定。
【定作物名稱】定作合同
甲方:A有限公司
乙方:
依據(jù)《中華人民共和國(guó)民法典》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,雙方經(jīng)平等協(xié)商,就甲方委托乙方定作 (下稱“定作物”)等相關(guān)事宜達(dá)成一致,特簽訂本合同明確雙方權(quán)利義務(wù),以資共同信守。
第一條 合同主體
1.甲方(定作人):A有限公司
住所: 郵編:
法定代表人: 注冊(cè)號(hào):
2.乙方(承攬人):
住所: 郵編:
法定代表人: 注冊(cè)號(hào):
3.甲方為依法設(shè)立的法人單位,依法有權(quán)簽訂及履行本合同。
4.乙方為依法設(shè)立的法人單位(或其分支機(jī)構(gòu)、個(gè)人獨(dú)資企業(yè)、個(gè)體工商戶),有同類、同等規(guī)模定作物生產(chǎn)或銷售經(jīng)驗(yàn)(或同類服務(wù)提供經(jīng)驗(yàn)),熟悉定作物性質(zhì)和特點(diǎn)并熟知與定作物相關(guān)的法律法規(guī)、規(guī)章及標(biāo)準(zhǔn)。
5.乙方合同主體變更:
(1)乙方承諾,合同成立后將不以任何理由要求將合同主體變更為任何第三人。
(2)若乙方堅(jiān)持將合同項(xiàng)下的權(quán)利義務(wù)轉(zhuǎn)讓給第三人的,經(jīng)甲方書面同意后可變更為乙方指定的第三人,但乙方須按應(yīng)收款的10%承擔(dān)違約金。
(3)發(fā)生乙方營(yíng)業(yè)執(zhí)照注銷、所有銀行賬戶注銷等情況的,若乙方為公司法人則任何第三方(包括但不限于乙方股東、法定代表人、代理人、經(jīng)辦人等)無(wú)權(quán)向甲方主張任何權(quán)益;若乙方為個(gè)人獨(dú)資企業(yè)或個(gè)體工商戶,除原投資人或經(jīng)營(yíng)者本人外,其他人無(wú)權(quán)向甲方主張任何權(quán)益(包括但不限于乙方代理人或經(jīng)辦人)。
第二條 定作物
1. 定作物清單及價(jià)款
定作物名稱
規(guī)格型號(hào)
計(jì)量單位
數(shù)量
價(jià)款
單價(jià)(元)
合價(jià)(元)
總價(jià)為人民幣(大寫):
2. 價(jià)格組成及價(jià)格有效期:
(1)合同單價(jià)已經(jīng)包括乙方依法應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的全部材料費(fèi)、制作費(fèi) 、包裝費(fèi)、運(yùn)費(fèi)、安裝費(fèi)、稅費(fèi)、裝卸費(fèi)等所有相關(guān)費(fèi)用
(2)價(jià)格適用期間:本合同價(jià)格的適用期間按以下第 【A 或 B】 項(xiàng)確定,價(jià)格適用期間屆滿后,如甲方繼續(xù)購(gòu)買乙方定作物,則由雙方另行協(xié)商確定價(jià)格。
A.自 年 月 日起至 年 月 日止。
B.自本合同簽訂之日起至實(shí)際供貨數(shù)量達(dá)到合同約定數(shù)量之日止。
第三條 合同價(jià)款
1. 總價(jià)款及結(jié)算方式:
2. 付款方式: 有/無(wú)定金(比例), 。
3. 付款提示:乙方應(yīng)當(dāng)在每次付款前向甲方出具書面的《付款提示函》并附《驗(yàn)收單》和合法有效的 發(fā)票。
4. 發(fā)票:
每次付款時(shí)乙方須提供合法有效的發(fā)票。乙方未提供發(fā)票或提供發(fā)票有法律瑕疵的,甲方有權(quán)拒絕付款,同時(shí)乙方應(yīng)承擔(dān)瑕疵發(fā)票面額10%的違約金。因發(fā)票瑕疵而導(dǎo)致稅務(wù)局做出的任何處罰決定導(dǎo)致甲方支付罰款、聲譽(yù)損失的,由乙方支付罰款并向甲方支付罰款金額雙倍的違約金以賠償甲方經(jīng)濟(jì)和聲譽(yù)損失。
5. 支付方式:甲方采用以下第 【 】 種方式向乙方支付合同價(jià)款。
A電匯;B承兌匯票;C網(wǎng)上銀行;D其他方式
6. 收款人信息:開戶行、戶名、賬號(hào) 。乙方保證其提供的銀行名稱及賬號(hào)正確。 如有錯(cuò)誤造成甲方錯(cuò)誤支付的,視為甲方已履行相應(yīng)的義務(wù),乙方損失自行承擔(dān)。
第四條 設(shè)計(jì)與質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)
1.設(shè)計(jì)由 【甲/乙】 方負(fù)責(zé)(必要時(shí)甲/乙方負(fù)責(zé)協(xié)助設(shè)計(jì)):
(1)若由甲方負(fù)責(zé)設(shè)計(jì),則甲方應(yīng)于 前向乙方交付定作物設(shè)計(jì)文件。乙方應(yīng)對(duì)其進(jìn)行校對(duì),對(duì)于設(shè)計(jì)文件中的明顯錯(cuò)誤或缺陷應(yīng)在 3 日內(nèi)向甲方提出書面異議,甲方應(yīng)在收到書面異議后的 3 日內(nèi)答復(fù)。
(2)若由乙方負(fù)責(zé)設(shè)計(jì),則乙方應(yīng)于 前向甲方交付定作物設(shè)計(jì)文件,甲方應(yīng)當(dāng)在收到后3日內(nèi)審核并回復(fù)是否同意的意見,逾期未做明確表示則視為同意設(shè)計(jì)文件。
2.定作物的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):應(yīng)當(dāng)符合設(shè)計(jì)文件要求和本合同附件二《技術(shù)參數(shù)與質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》。
3.樣品:樣品采用以下第 種方式執(zhí)行。乙方交付的定作成品應(yīng)當(dāng)符合樣品的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),但樣品有隱蔽瑕疵的除外。
1)不使用樣品。
2)本合同定作物樣品由 提供,雙方確認(rèn)、封存后由甲方保管,作為驗(yàn)收的依據(jù)。
3)在正式制作前,乙方應(yīng)當(dāng)先行制作樣品,經(jīng)甲方樣品確認(rèn)合格后再正式制作。
4.其它要求:除本合同約定標(biāo)準(zhǔn)外,定作物成品還必須符合國(guó)家、地方或行業(yè)關(guān)于質(zhì)量、安全、環(huán)保的相關(guān)規(guī)定和要求。上述標(biāo)準(zhǔn)如有不一致之處,以要求高者為準(zhǔn)。
第五條 原材料
1.主要原材料清單
提供方
名稱
品牌
生產(chǎn)廠家
規(guī)格型號(hào)
計(jì)量
單位
數(shù)量
甲方
乙方
2.除上述所列原材料外的其他材料由乙方提供。乙方應(yīng)當(dāng)采購(gòu)合格的原材料并確保滿足定作物的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和使用要求。
3.乙方提供的主要原材料須在開工前通知甲方派員驗(yàn)收,甲方于接到乙方通知后 日內(nèi)派員對(duì)原材料進(jìn)行檢驗(yàn)并出具書面意見。
4.甲供原材料由 方負(fù)責(zé)運(yùn)輸至乙方加工、制作地點(diǎn)(地址為: ),費(fèi)用由 承擔(dān)。乙方應(yīng)當(dāng)在 收到后2日內(nèi)對(duì) 甲供原材料進(jìn)行檢驗(yàn),如果乙方對(duì)質(zhì)量、規(guī)格等有異議,應(yīng)當(dāng)立即以書面方式向甲方提出,否則視為乙方認(rèn)可甲供原材料。
5.甲供原材料的耗用計(jì)量方法:【對(duì)于貴重材料而言,這很重要】
6.甲供原材料節(jié)余部分的返還:【對(duì)于貴重材料而言,這很重要】
第六條 制作與包裝
1. 乙方應(yīng)當(dāng)按本合同約定標(biāo)準(zhǔn)和時(shí)限制作定作物。
2. 乙方承諾,未經(jīng)甲方書面同意不會(huì)將完成定作物的全部工作或主要工作另行分包給第三方,否則構(gòu)成重大違約,甲方有權(quán)解除本合同,并且乙方應(yīng)當(dāng)按本合同總價(jià)款的30%賠償甲方損失。
3. 包裝要求:乙方應(yīng)提供適宜本合同項(xiàng)下定作物運(yùn)輸和保存的包裝方式,外包裝應(yīng)當(dāng)應(yīng)注明定作物名稱、規(guī)格型號(hào),單位包裝內(nèi)的定作物數(shù)量,生產(chǎn)廠家、地址、注意事項(xiàng)等文字和標(biāo)識(shí)。由于采用不充分、不妥善的包裝方式而導(dǎo)致的任何風(fēng)險(xiǎn)和損失均由乙方承擔(dān),且不因定作物交付而免除乙方的此類責(zé)任。
4. 特殊包裝要求: 。包裝物是否回收: 。
5. 其他約定:
第七條 交貨
1.合格交貨:乙方按照合同約定的時(shí)間將定作物成品送達(dá)到約定的交貨地點(diǎn)并經(jīng)甲方驗(yàn)收合格,方為合格交貨。
2.交貨時(shí)間: 。
3.交貨地點(diǎn): (詳細(xì)地址: )。
4.運(yùn)輸:運(yùn)輸由乙方負(fù)責(zé),并承擔(dān)全部運(yùn)費(fèi)、裝卸費(fèi)。從運(yùn)輸工具卸下后至甲方指定存放位置的二次搬運(yùn)費(fèi)由甲/乙方承擔(dān)。
5.驗(yàn)收:甲方應(yīng)當(dāng)在定作物運(yùn)至約定交貨地點(diǎn)后 日內(nèi)進(jìn)行驗(yàn)收并出具書面意見。如果定作物需要由乙方負(fù)責(zé)進(jìn)行安裝,則雙方應(yīng)當(dāng)按照本合同約定在安裝完畢后進(jìn)行驗(yàn)收。書面的驗(yàn)收合格意見是乙方要求甲方付款的必要依據(jù)。
6.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移:定作物毀損、滅失的風(fēng)險(xiǎn)在交貨驗(yàn)收合格前由乙方承擔(dān),交貨驗(yàn)收合格后由甲方承擔(dān)。
7.交貨遲延:每遲延一日,乙方應(yīng)按 合同價(jià)款的0.05% 承擔(dān)違約金。遲延交貨達(dá)到 七 日的,甲方有權(quán)解除本合同,乙方應(yīng)當(dāng)按合同價(jià)款的10% 承擔(dān)違約金!
8.數(shù)量不足:如交付的定作物數(shù)量不足,乙方應(yīng)當(dāng)在 2 日內(nèi)補(bǔ)足,并應(yīng)當(dāng)按 當(dāng)批定作物價(jià)款的10% 承擔(dān)違約金。
9.質(zhì)量瑕疵:如交付的定作物質(zhì)量不符合本合同約定,則甲方有權(quán)要求乙方在 2 日內(nèi)修理或更換合格的定作物。如乙方未能在此時(shí)限內(nèi)調(diào)換合格定作物的,甲方有權(quán)解除合同,乙方應(yīng)當(dāng)按該批定作物價(jià)款的20%承擔(dān)違約金。
第八條 安裝(適用于乙方負(fù)責(zé)安裝的情況)
1、安裝責(zé)任:由甲/乙方負(fù)責(zé)本合同項(xiàng)下定作物的安裝,因此產(chǎn)生的全部費(fèi)用由甲/乙方承擔(dān)。
2、安裝工期:總工期為 個(gè)日歷天。計(jì)劃開工日期為 年 月 日,竣工日期為 年 月 日。實(shí)際開工日期以甲方通知進(jìn)場(chǎng)時(shí)間為準(zhǔn)。因乙方原因造成工期延誤的,每延誤一天乙方應(yīng)承擔(dān)相當(dāng)于工程總價(jià)款的0.05%的違約金。
3、施工要求:
(1)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn): 見合同附件《技術(shù)參數(shù)與質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》
(2)檢查與整改:乙方應(yīng)認(rèn)真按照標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和設(shè)計(jì)的要求及甲方發(fā)出的指令施工,隨時(shí)接受甲方及建設(shè)單位、監(jiān)理單位的檢查。檢查中發(fā)現(xiàn)工程質(zhì)量達(dá)不到約定標(biāo)準(zhǔn)的部分,乙方必須按要求返工或修復(fù)完善,直至達(dá)到約定標(biāo)準(zhǔn)。因此增加的一切費(fèi)用由乙方承擔(dān),且工期不予順延。
4、資源供應(yīng):施工用水源、電源接點(diǎn)由甲方提供,水、電費(fèi)用由甲承擔(dān)。
5、安全監(jiān)護(hù):
(1)乙方完成安裝調(diào)試內(nèi)容需要使用甲方提供的腳手架、配電箱等設(shè)施的,應(yīng)當(dāng)在進(jìn)場(chǎng)安裝前對(duì)相關(guān)設(shè)施及周圍環(huán)境的安全狀況進(jìn)行檢查確認(rèn)。如果乙方認(rèn)為相關(guān)設(shè)施不符合安全防護(hù)要求需要調(diào)整改造,則乙方以書面方式將調(diào)整改造建議提交甲方項(xiàng)目負(fù)責(zé)人;如乙方未提出書面調(diào)整改造建議即進(jìn)場(chǎng)安裝,則視為乙方認(rèn)可相關(guān)設(shè)施符合安全防護(hù)要求,不需要進(jìn)行調(diào)整改造。
(2)乙方在安裝調(diào)試過(guò)程中需使用腳手架、吊籃、托板等進(jìn)行高空作業(yè),或者帶電作業(yè),或者在狹窄空間使用電焊、氣焊作業(yè)的,安裝作業(yè)人員作業(yè)必須使用安全護(hù)具,現(xiàn)場(chǎng)需設(shè)專門人員進(jìn)行時(shí)時(shí)監(jiān)護(hù),并制作作業(yè)監(jiān)護(hù)記錄。甲方可以隨時(shí)檢查乙方的作業(yè)監(jiān)護(hù)記錄。
6. 自檢與復(fù)檢:本合同項(xiàng)下定作物安裝完畢后,乙方應(yīng)進(jìn)行自檢,自檢合格后報(bào)甲方進(jìn)行復(fù)檢。甲方復(fù)檢合格后報(bào)【政府主管部門名稱】進(jìn)行驗(yàn)收。
7. 驗(yàn)收:本合同項(xiàng)下定作物安裝完畢并經(jīng)乙方自檢合格后 日內(nèi),甲方組織驗(yàn)收并出具書面驗(yàn)收意見。
第九條 保修
1.保修期:免費(fèi)保修期為 年,自驗(yàn)收合格之日起計(jì)算。實(shí)際起算時(shí)間以書面驗(yàn)收文件所載時(shí)間為準(zhǔn)。乙方負(fù)責(zé)安裝的,以安裝完畢后驗(yàn)收合格的確認(rèn)文件所載時(shí)間為準(zhǔn)
2.保修金: 。
3. 免費(fèi)保修:保修期內(nèi),因定作物質(zhì)量原因發(fā)生的問(wèn)題,由乙方負(fù)責(zé)維修并承擔(dān)相關(guān)費(fèi)用和責(zé)任。乙方應(yīng)當(dāng)在接到甲方通知后8小時(shí)內(nèi)到場(chǎng)維修完善,否則乙方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)違約金貳佰元,并且甲方可以自行或委托第三方維修,相關(guān)費(fèi)用從保修金中扣除,不足部分可以甲方認(rèn)為適當(dāng)?shù)姆绞较蛞曳阶匪鳌?/p>
4.未履行保修義務(wù):
(1)乙方接到甲方或物業(yè)公司維修通知(口頭或書面)后拒不到現(xiàn)場(chǎng)處理或超過(guò)規(guī)定的到場(chǎng)時(shí)間后2小時(shí)仍未到場(chǎng)的,甲方有權(quán)自行組織維修。甲方有權(quán)從保修金中扣除相應(yīng)賠償金額( 包括但不限于因質(zhì)量問(wèn)題或乙方維修不及時(shí)給業(yè)主造成的損失等),如果保修金不足以彌補(bǔ)甲方損失的,甲方有權(quán)向乙方追索。
(2)乙方累計(jì)3次未及時(shí)到場(chǎng)的,甲方有權(quán)扣留全部剩余保修金。乙方認(rèn)可甲方單方作出的通知記錄作為乙方未按時(shí)到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)的有效證據(jù)。
5.保修金的支付需同時(shí)滿足下列條件:
(1)質(zhì)量保修期已經(jīng)屆滿。
(2)乙方已按約定履行了保修義務(wù);乙方未按約定履行保修義務(wù)給甲方造成損失的,乙方已經(jīng)賠償該損失或賠償金已經(jīng)從保修金中扣除。
(3)因定作物質(zhì)量問(wèn)題給甲方或最終使用人造成損失的,乙方已經(jīng)賠償該損失或賠償金已經(jīng)從保修金中扣除。
(4)不存在乙方未履行的其他合同義務(wù)。
6.甲方不需要支付保修金的利息。
第十條 知識(shí)產(chǎn)權(quán)與保密
1. 乙方保證其向甲方提供的設(shè)計(jì)文件及/或供應(yīng)的成品不侵犯他人的知識(shí)產(chǎn)權(quán)。如有第三方因甲方購(gòu)買、使用乙方供應(yīng)的定作物向甲方主張知識(shí)產(chǎn)權(quán)權(quán)益的,由乙方承擔(dān)全部賠償責(zé)任及訴訟費(fèi)、律師費(fèi)等。
2. 乙方承諾,在本合同簽訂、履行期間及履行完畢后5年內(nèi)為甲方保守秘密。未經(jīng)甲方許可,不得留存或泄露甲方設(shè)計(jì)文件及定作物成品、復(fù)制品或其他相關(guān)信息、資料。
第十一條 履約擔(dān)保
1.乙方采用下列第 種方式提供履約擔(dān)保,用以擔(dān)保乙方全面履行合同義務(wù):
(1)保證金
(2)銀行保函
2.乙方采用下列第 種方式提供保證金:
(1) 現(xiàn)金
(2) 電匯
(3) 轉(zhuǎn)賬支票
3.扣除與返還:供貨完畢或合同期滿,本合同余留價(jià)款不足以抵付乙方應(yīng)承擔(dān)違約金的,乙方同意從上述履約保證金中扣除,剩余履約保證金于供貨完畢并驗(yàn)收合格后返還乙方(不計(jì)利息)。
4.乙方違約的,甲方除有權(quán)扣除本條約定的履約擔(dān)保外,甲方還有權(quán)從乙方與甲方簽訂的其他定作物采購(gòu)合同或乙方與甲方關(guān)聯(lián)企業(yè)簽訂的定作物采購(gòu)合同的應(yīng)收款中扣除因此對(duì)甲方造成的損失。
5.索賠:甲方按上述方式仍不能足額收取違約金或賠償金額的,甲方通過(guò)訴訟方式向乙方索賠。
1.價(jià)格波動(dòng):雙方確定合同價(jià)格時(shí)已經(jīng)充分考慮風(fēng)險(xiǎn)因素,合同價(jià)格已經(jīng)包含所有可能發(fā)生的風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng),任何風(fēng)險(xiǎn)因素導(dǎo)致的利益損失各自獨(dú)立承擔(dān)。
(1)具體風(fēng)險(xiǎn)因素包括但不限于本合同項(xiàng)下定作物的價(jià)格或生產(chǎn)所需的人工、材料、設(shè)備等市場(chǎng)價(jià)格變動(dòng)以及國(guó)家稅收調(diào)整等因素。
(2)原則:任何情況下不得調(diào)高合同價(jià)格;在合同簽署后市場(chǎng)價(jià)格向下波動(dòng)的,甲方有權(quán)按照相應(yīng)市場(chǎng)價(jià)格指數(shù),調(diào)整合同價(jià)格。
2. 第三方索賠:乙方必須對(duì)所供定作物質(zhì)量負(fù)責(zé),凡因定作物質(zhì)量不符合本合同約定或者有其它內(nèi)在質(zhì)量瑕疵,而給甲方或任何第三方造成人身?yè)p害和財(cái)產(chǎn)損失的,均由乙方承擔(dān)全部責(zé)任。第三方因此向甲方索賠的,乙方應(yīng)直接參與協(xié)商,否則乙方應(yīng)接受甲方與第三方達(dá)成的賠償協(xié)議,并按此協(xié)議約定的標(biāo)準(zhǔn)賠償甲方損失。甲方與第三方通過(guò)仲裁或訴訟方式解決糾紛的,乙方應(yīng)當(dāng)按仲裁機(jī)構(gòu)或法院的裁判文件或調(diào)解書確定的內(nèi)容賠償甲方損失,同時(shí)賠償甲方支出訴訟費(fèi)和律師費(fèi)等損失。前述費(fèi)用乙方同意甲方優(yōu)先從工程款中扣除。
3.真實(shí)性:乙方向甲方提交虛假或偽造文件(包括但不限于公司公章、法定代表人名章、證件、結(jié)算記錄)的,一切虛假和偽造文件不作為雙方結(jié)算的依據(jù),乙方無(wú)權(quán)依據(jù)虛假和偽造文件向甲方主張任何權(quán)益。
4.合法性:乙方向甲方提交虛假發(fā)票,乙方同意甲方可以因此不支付合同價(jià)款并且有權(quán)要求乙方承擔(dān)全部損失。
第十三條 公平競(jìng)爭(zhēng)
1、 在投標(biāo)、簽約及履約過(guò)程中,如果甲方員工存在吃、拿、卡、要等索賄行為的,乙方可直接投訴,一經(jīng)查證屬實(shí)的,甲方承諾對(duì)相關(guān)責(zé)任員工一律予以辭退。
2、 甲方員工存在本條第1款及第5款所述行為,乙方提供證據(jù)(如錄音、錄像、書面證據(jù)等)充分有效的,甲方將責(zé)令責(zé)任員工雙倍返還乙方支付的金額,并將乙方確定為長(zhǎng)期合作伙伴。責(zé)任員工拒絕返還的,甲方將其移送司法機(jī)關(guān)處理后,甲方負(fù)責(zé)雙倍返還乙方支付的金額。
3、 乙方承諾不以任何形式(含給付現(xiàn)金、財(cái)物、請(qǐng)客送禮等)賄賂甲方人員,如違反此承諾,乙方愿意向甲方支付相當(dāng)于賄賂金額10倍的違約金。違約金可以直接從未支付的合同價(jià)款中扣除,或者通過(guò)法律途徑向乙方追索。必要時(shí)甲方可提請(qǐng)有關(guān)部門追究乙方人員的法律責(zé)任。
4、 若乙方以任何形式賄賂甲方工作人員,甲方即將其列為不合格供應(yīng)商,兩年內(nèi)不接受其參加甲方及甲方關(guān)聯(lián)企業(yè)組織的招標(biāo)。
5、 在投標(biāo)、簽約及履約過(guò)程中甲方及甲方關(guān)聯(lián)企業(yè)的工作人員通過(guò)語(yǔ)言或具體行動(dòng)明示或暗示要求乙方退出競(jìng)爭(zhēng)的,乙方可直接投訴,一經(jīng)查證屬實(shí)的,甲方承諾對(duì)相關(guān)責(zé)任人一律予以辭退。
6、 甲方受理投訴的方式:
聯(lián)系人: 電話:
信函郵寄地址:
投訴專用電子郵箱:
第十四條 通知
1. 甲方聯(lián)系人及通訊方式:
聯(lián)系人: 電話: 傳真:
地址: 郵編:
Email:
2. 乙方聯(lián)系人及通訊方式:
聯(lián)系人: 電話: 傳真:
地址: 郵編
Email:
3. 雙方的通知、許可、批準(zhǔn)、簽證或做出其他決定均應(yīng)采用書面方式。
4. 上述內(nèi)容可以派員送達(dá),傳真,郵寄或特快專遞送達(dá),電話通知的應(yīng)及時(shí)補(bǔ)充書面文件。
5. 派員送達(dá)的應(yīng)當(dāng)有簽收文件。
6. 采用傳真方式的,以受送達(dá)方的傳真機(jī)收到傳真信號(hào)即視為送達(dá)。
7. 采用郵寄或特快專遞方式送達(dá)的,受送達(dá)方簽字的回執(zhí)為送達(dá)的證明。
8. 采用派員送達(dá)、郵寄或特快專遞送達(dá)的,收件人為受送達(dá)一方公司、職能部門、所屬員工或分支機(jī)構(gòu)的,均視為雙方的正式通訊函件,受送達(dá)一方拒收的亦視為已經(jīng)成功送達(dá)。
9. 如一方更改聯(lián)系人或通訊方式應(yīng)當(dāng)以書面方式正式通知另一方,此后再聯(lián)絡(luò)時(shí)應(yīng)使用被通知的聯(lián)系人或通訊方式。
10. 如受送達(dá)一方電話或傳真號(hào)碼、郵寄地址有誤(或號(hào)碼、地址變更后未通知)造成無(wú)法送達(dá)的,由受送達(dá)一方承擔(dān)全部責(zé)任。
第十五條 爭(zhēng)議解決
1.本合同簽訂、履行過(guò)程中發(fā)生任何爭(zhēng)議的,由雙方協(xié)商解決。協(xié)商不成的,任何一方均可以向合同簽署地人民法院提起訴訟。
第十六條 合同附件
下列文件為本合同附件,與正文具有同等法律效力
1. 附件一:定作物明細(xì)表
2. 附件二:《技術(shù)參數(shù)與質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)明細(xì)》
3. 附件三:附加蓋乙方印章的委托代理人身份證復(fù)印件、乙方對(duì)委托代理人的《授權(quán)委托書》原件壹份。
4. 附件四:加蓋乙方公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照(副本)復(fù)印件、加蓋乙方公章的《組織機(jī)構(gòu)代碼證》(副本)復(fù)印件、加蓋乙方公章的《稅務(wù)登記證》(副本)復(fù)印件、加蓋乙方公章的開戶許可證復(fù)印件或加蓋乙方公章的收款賬戶證明文件原件。
第十七條 合同效力
1. 本合同自雙方法定代表人或委托代理人簽字并加蓋單位印章之日起生效。
2. 雙方就合同內(nèi)容做出的變更或補(bǔ)充,均以書面補(bǔ)充合同的約定為準(zhǔn)。
3. 本合同壹式肆份,甲、乙雙方各執(zhí)貳份,各份具有同等法律效力。
第十八條 其他約定
1.其他約定:
(本頁(yè)以下無(wú)正文)
合同簽章頁(yè)
(此頁(yè)系與A有限公司與 《【 】定作合同》的簽章頁(yè),無(wú)正文)
甲方(蓋章):A有限公司 乙方(蓋章):
法定代表人 (簽字): 法定代表人(簽字):
(或)委托代理人(簽字): (或)委托代理人(簽字):
簽訂地點(diǎn):
簽訂日期: 年 月 日
附件一
定作物明細(xì)表
附件二:
《技術(shù)參數(shù)與質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》
附件四: 授權(quán)委托書
致:【甲方公司名稱】
我單位委托 【受托人姓名】作為代理人與貴司簽署【合同名稱】及辦理結(jié)算等相關(guān)事宜。受委托人所簽署的所有相關(guān)文件,我單位均予以承認(rèn)。
代理人無(wú)權(quán)轉(zhuǎn)委托。
特此委托。
委托單位:(蓋章)
法定代表人或負(fù)責(zé)人:(簽字)
年 月 日
受委托人:
姓名: 職務(wù): 電話:
住所: 身份證號(hào)碼:
加工承攬承包合同 篇17
訂立合同雙方:
承攬方:--縣木具廠以下簡(jiǎn)稱甲方
定作方:--縣百貨公司以下簡(jiǎn)稱乙方
甲方為乙方加工柜臺(tái),貨架,經(jīng)雙方協(xié)商,簽訂本合同,共同遵守.
第一條加工成品
┌──────────┬───────────┬───┬───┬───┐
│品名│規(guī)格(長(zhǎng),寬,高cm)│單位│數(shù)量│備注│
├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
│玻璃柜臺(tái)│130x40x90│件│120││
├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
│塑料臺(tái)面柜臺(tái)│180x100x95│件│10│其中不│
│││││帶抽屜│
├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
│玻璃臺(tái)面柜臺(tái)│180x100x95│件│20││
├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
│棉布貨架│180x40x200│件│10││
├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
│大百貨電器貨架│180x80x200│件│5││
├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
│小百貨貨架│180x50x200│件│80││
└──────────┴───────────┴───┴───┴───┘
第二條加工成品質(zhì)量要求:
一,材種:柜臺(tái),貨架一律采用水曲柳.
二,用材尺寸:按圖紙所標(biāo)尺寸做.
三,嚴(yán)格掌握木制品的木材干燥程度,榫縫、肩角結(jié)構(gòu)必須嚴(yán)密,堅(jiān)固、表面必須平整光滑,木材無(wú)形變,翹曲,撥縫,松榫;塑料面要求平直,整齊,四周不得有翹起,脫膠現(xiàn)象;玻璃位置以圖紙標(biāo)示為準(zhǔn),保證方正,平直,安裝方便.
四,甲方按乙方質(zhì)量要求和圖紙,先做規(guī)格樣品,由縣物價(jià)局核定價(jià)格后,雙方代表當(dāng)面封存樣品,作為驗(yàn)收的依據(jù).
第三條原材料由甲方提供.
第四條圖紙由乙方于一九八五年二月一日前送交甲方.甲方在依照乙方的要求進(jìn)行工作期間,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙不合理,應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知乙方;乙方應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)回復(fù),提出修改意見.甲方在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)未得到答復(fù),有權(quán)停止工作,并通知乙方.因此造成的損失,由乙方賠償.
第五條工程價(jià)款:按核定價(jià)格單計(jì)算款25000元.
第六條驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法:本加工成品全部完工后,甲方通知乙方到廠驗(yàn)收,乙方接到通知三天內(nèi)必須到廠驗(yàn)收.驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)以合同規(guī)定的質(zhì)量要求圖紙和樣品為標(biāo)準(zhǔn),數(shù)量以合同規(guī)定為標(biāo)準(zhǔn).雙方在檢驗(yàn)中發(fā)生爭(zhēng)議時(shí),由縣物價(jià)局提供檢驗(yàn)證明.
第七條交貨的時(shí)間和地點(diǎn):一九八五年六月十日至六月二十五日全部交貨.任何一方如要求提前或延期交(提)貨,必須在事先與對(duì)方達(dá)成協(xié)議,并按協(xié)議執(zhí)行.交貨地點(diǎn)在乙方百貨大樓,由百貨公司供銷科收貨,驗(yàn)收合格,辦理交接手續(xù).
第八條包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān):由甲方負(fù)責(zé)包裝,以定作物不受損壞為準(zhǔn);每件包裝費(fèi)均按4元計(jì)算,共計(jì)980元,全部費(fèi)用由乙方負(fù)擔(dān).
第九條運(yùn)輸辦法及費(fèi)用負(fù)擔(dān):由甲方負(fù)責(zé)運(yùn)輸,每件運(yùn)輸費(fèi)用均按2元計(jì)算,共計(jì)490元,全部費(fèi)用由乙方負(fù)擔(dān).運(yùn)輸造成的損失,由甲方負(fù)責(zé).
第十條本合同簽字之日,乙方向甲方給付預(yù)付款20000元(貳萬(wàn)元).甲方不履行合同時(shí),除承擔(dān)違約責(zé)任外,必須如數(shù)返還預(yù)付款.乙方不履行合同的,把預(yù)付款抵作違約金和賠償金,有余款的應(yīng)返還.
第十一條結(jié)算方式及期限:乙方收到全部定作物,驗(yàn)收合格后,即辦理移交手續(xù),據(jù)以結(jié)帳,并在收貨后十五天內(nèi)通過(guò)銀行付款.
第十二條甲方的違約責(zé)任
一,甲方如未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物,乙方同意利用的,應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價(jià);不同意利用的,甲方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理或調(diào)換,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任;經(jīng)過(guò)修整或調(diào)換后,仍不符合合同規(guī)定的,乙方有權(quán)拒收,由此造成的損失由甲方賠償.
二,甲方交付定作物的數(shù)量少于合同規(guī)定的,乙方仍然需要的,甲方應(yīng)當(dāng)照數(shù)補(bǔ)齊,補(bǔ)交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的,有權(quán)解除合同,因此造成的損失由甲方賠償.
三,因甲方包裝不善造成定作物毀損的,由甲方賠償損失.
四,甲方逾期交付定作物的,應(yīng)當(dāng)向乙方償付違約金,每逾期一天,按逾期交付部分的價(jià)款總額的千分之一償付違約金.
五,甲方不能交付定作物的,應(yīng)向乙方償付不能交付定作物部分價(jià)款總值20%的違約金.
六,由甲方負(fù)責(zé)送貨的,如運(yùn)輸中造成定作物損壞,甲方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理,達(dá)到合同規(guī)定的質(zhì)量要求,否則乙方有權(quán)拒收.
第十三條乙方的違約責(zé)任
一,乙方如中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計(jì)等,應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此造成的損失.
二,乙方如中途廢止合同,應(yīng)償付甲方未履行部分定作物價(jià)款總值
30%的違約金.
三,乙方如未按合同規(guī)定的時(shí)間向甲方提供圖紙和其他技術(shù)資料,除交付定作物的`日期得以順延外,乙方應(yīng)當(dāng)償付甲方因停工待料的損失.
四,乙方如超過(guò)合同規(guī)定日期付款,應(yīng)當(dāng)比照中國(guó)人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定,向甲方償付違約金.
五,乙方如無(wú)故拒絕接收定作物,應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此造成的損失.
六,乙方如變更交付定作物的地點(diǎn),應(yīng)承擔(dān)因此而多支出的費(fèi)用.
第十四條不可抗力:在合同規(guī)定的履行期限內(nèi),由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,甲方在經(jīng)有關(guān)部門證明后,可免予承擔(dān)違約責(zé)任.但甲方應(yīng)當(dāng)采取積極措施,盡量減少損失,如不可抗力的損失是在合同規(guī)定的履行期限以外生的,不得免除甲方責(zé)任;在乙方遲延接受或無(wú)故拒收期間發(fā)生的,乙方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任,并賠償甲方因此造成的損失.
第十五條本合同發(fā)生糾紛時(shí),雙方協(xié)商解決;協(xié)商不成時(shí)任何一方可向辦理本合同公證的公證機(jī)關(guān)申請(qǐng)調(diào)解,或向合同管理機(jī)關(guān)申請(qǐng)調(diào)解,仲裁,也可以直接向人民法院起訴.
本合同于一九八五年一月二十五日經(jīng)公證生效,合同履行完畢即失效.
本合同一式五份,甲乙雙方各執(zhí)一份,縣公證處,縣物價(jià)局,縣建設(shè)銀行各存一份.
甲方:--縣木具廠(蓋章)
代表人:黃華新(簽名)
地址:七都鎮(zhèn)
電話:66.8971
開戶銀行:--縣支行七都鎮(zhèn)營(yíng)業(yè)所
賬戶:
乙方:--縣百貨公司
代表人:王新法
地址:城關(guān)中山街5號(hào)
電話:33.7347
開戶銀行:--縣支行
賬戶:
加工承攬承包合同 篇18
承攬人______________________,以下簡(jiǎn)稱甲方;
定作人:__________________ ,以下簡(jiǎn)稱乙方;
甲乙雙方為了保證全面地履行各自的義務(wù),簽訂本合同,共同信守執(zhí)行。
第一條 甲方加工定作物的名稱、規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量、加工費(fèi);
第二條 加工成品的完工時(shí)間、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)與方法、包裝標(biāo)準(zhǔn)與費(fèi)用承擔(dān):(加工定作物樣品需要封存的,由雙方代表當(dāng)面封簽,并妥當(dāng)保存,作為檢驗(yàn)的根據(jù));
第三條 加工成品的交付時(shí)間、地點(diǎn)、運(yùn)輸方法與運(yùn)費(fèi)承擔(dān);
第四條 乙方提供原材料名稱、規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量、價(jià)款及圖紙、技術(shù)資料;
第五條 原材料交付時(shí)間、地點(diǎn)、包裝、檢驗(yàn)方法、運(yùn)輸;
第六條 加工費(fèi)結(jié)算辦法與時(shí)間;
第七條 乙方應(yīng)于_______年______月_____日前向甲 方交付定金____________元;乙方應(yīng)______年____月____日前向甲 方交付預(yù)付款____________元。乙方不履行合同的,無(wú)權(quán)請(qǐng)求返還定金。甲方不履行合同的,應(yīng)當(dāng)雙倍返還定金。甲方不履行合同的,除承擔(dān)違約責(zé)任外,必須如數(shù)返還預(yù)付款。乙方不履行合同的,可以把預(yù)付款抵作違約金和賠償金,有余款可以請(qǐng)求返還;
第八條 甲方的違約責(zé)任:
1、甲方如未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物,乙方同意利用的,應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價(jià);不同意利用的,甲方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理或調(diào)換,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任;經(jīng)過(guò)修整或調(diào)整后,仍不符合合同規(guī)定,乙方有權(quán)拒收,由此造成的損失由甲方賠償。
2、甲方交付定作物的數(shù)量少于合同規(guī)定,乙方仍然需要的,甲方應(yīng)當(dāng)照數(shù)補(bǔ)齊,補(bǔ)交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的,有權(quán)解除合同,因此造成的損失由甲方賠償。
3、因甲方包裝不善造成定作物毀損的,由甲方賠償損失。
4、甲方逾期交付定作物,應(yīng)當(dāng)向乙方償付違約金,每逾期一天,按逾期交付部分的價(jià)款總額的________‰償付違約金。
5、甲方不能交付定作物的,應(yīng)向乙方償付不能交付定作物部分價(jià)款總值_________%的違約金。
6、由甲方負(fù)責(zé)送貨的,如運(yùn)輸中造成定作物損壞,甲方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理,達(dá)到合同規(guī)定的.質(zhì)量要求,否則乙方有權(quán)拒收。
第九條 乙方的違約責(zé)任:
1、乙方如中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計(jì)等,應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此造成的損失。
2、乙方如中途廢止合同,應(yīng)償付甲方未履行部分定作物價(jià)款總值_________%的違約金。
3、乙方如未按合同規(guī)定的時(shí)間向甲方提供圖紙和其它技術(shù)資料,除交付定作物的日期得以順延外,乙方應(yīng)當(dāng)償付甲方因停工待料的損失。
4、乙方如超過(guò)合同規(guī)定日期付款,應(yīng)當(dāng)比照中國(guó)人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定,向甲方償付違約金。
5、乙方如無(wú)故拒絕接收定作物,應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此造成的損失。
6、乙方如變更交付定作物地點(diǎn),應(yīng)承擔(dān)因此而多支出的費(fèi)用。
第十條 不可抗力:
在合同規(guī)定的履行期限內(nèi),由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,甲方在經(jīng)有關(guān)部門證明后,可免予承擔(dān)違約責(zé)任。但甲方應(yīng)當(dāng)采取積極措施,盡量減少損失,如不可抗力的損失是在合同規(guī)定的履行期限以外發(fā)生的,不得免除甲方責(zé)任;在乙方遲延接受或無(wú)故拒收期間發(fā)生的,乙方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任,并賠償甲方因此造成的損失。
第十一條 本合同發(fā)生糾紛時(shí),雙方協(xié)商解決,協(xié)商不成時(shí),任何一方可向辦理本合同公證的公證機(jī)關(guān)申請(qǐng)調(diào)解,或向合同管理機(jī)關(guān)申請(qǐng)調(diào)解、仲裁、也可以直接向人民法院起訴。
本合同于_______年____月____日經(jīng)公證生效,合同履行完畢即失效。
本合同一式____份,甲乙雙方各執(zhí)一份_______公證處、________物價(jià)局、 ________銀行各存一份。
定作人:__________
承攬人:_______________
加工承攬承包合同 篇19
民事上訴狀范文
原告:______________,男,漢族,__________年_____月_____日出生,住_____________
委托代理人__________,_______________律師事務(wù)所律師。
被告:______________,男,漢族,__________年_____月_____日出生,住_____________
訴訟請(qǐng)求:_________________
1、請(qǐng)求法院依法判決被告償還本金人民幣壹拾伍萬(wàn)元整(¥ _____ 元)及到期未歸還借款的利息人民幣
2、判令本次訴訟所有費(fèi)用由被告承擔(dān)。
事實(shí)和理由
201_____年12月原告?zhèn)人借款人民幣壹拾伍萬(wàn)元整給__________公司,約定還款期限為年月日,利息按計(jì)算。由于__________公司到期無(wú)力還款,該公司股東__________、__________、__________、__________于201_____年6月27日在__________責(zé)任公司達(dá)成協(xié)議,約定原告借給__________公司的借款由被告__________、__________分兩次償還,還款時(shí)間為201_____年1月30日還款人民幣 _____ 元,201_____年6月30日還款人民幣 _____ 元,被告__________承擔(dān)連帶責(zé)任保證,并有見證人和見證。
現(xiàn)約定的還款期限已屆止,被告并未向原告支付所述借款,原告多次催收討要無(wú)果,現(xiàn)原告代文東為維護(hù)自己合法權(quán)益,特根據(jù)相關(guān)民事法律訴至貴院,請(qǐng)求貴院支持為盼。
此致
__________人民法院
具狀人:_________________