加工承攬合同書范本（通用15篇）

加工承攬合同書范本 篇1

　　訂立合同雙方：

　　承攬方：__________________

　　定作方：__________________

　　定作方委托承攬方加工________________，經雙方充分協商，特訂立本合同，以便共同遵守。

　　第一條　加工成品：

　　┌─────┬─────┬──────┬───────┬──────┐

　　│品　　　名│規　　　格│單　　　位　│數　　　量　　│備　　　注　│

　　├─────┼─────┼──────┼───────┼──────┤

　　│　　　　　│　　　　　│　　　　　　│　　　　　　　│　　　　　　│

　　├─────┼─────┼──────┼───────┼──────┤

　　│　　　　　│　　　　　│　　　　　　│　　　　　　　│　　　　　　│

　　└─────┴─────┴──────┴───────┴──────┘

　　第二條　加工成品質量要求加工定作物品，需要封存樣品的，應當由雙方代表當面封簽，并妥為保存，作為驗收的依據)

　　第三條　原材料的提供辦法及規格，數量，質量1.用承攬方原料完成工作的，承攬方必須依照合同規定選用原材料，并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者使用不符合合同規定的原材料而影響定作物的質量時，定作方有權要求重作，修理，減少價款或退貨。2.用定作方原材料完成工作的，合同應當明確規定原材料的消耗定額。定作方應按合同規定的時間，數量，質量，規格提供原材料。承攬方對定作方提供的原材料要按合同規定及時檢驗，不符合要求的，應立即通知定作方調換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。3.原材料等物品交(提)日期計算，參照第七條規定執行。)

　　第四條　技術資料，圖紙提供辦法1.承攬方在依照定作方的要求進行工作期間，發現提供的圖紙或技術要求不合理，應當及時通知定作方;定作方應當在規定的時間內回復，提出修改意見。承攬方在規定的時間內未得到答復，有權停止工作，并及時通知定作方，因此造成的損失，由定作方賠償。2.承攬方對于承攬的工作，如果定作方要求保密，應當嚴格遵守，未經定作方許可不得留存技術資料和復制品。3.定作方應當按規定日期提供技術資料，圖紙等。)

　　第五條　價款或酬金價款或酬金，按照國家或主管部門的規定執行，沒有規定的由當事人雙方商定。)

　　第六條　驗收標準和方法1.按照合同規定的質量要求，圖紙和樣品作為驗收標準。2.定作方應當按合同規定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物或項目，應當由雙方協商，在合同中規定保證期限。保證期限內發生問題，除定作方使用或保管不當等原因而造成質量問題的以外，由承攬方負責修復或退換。3.當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發生爭議時，可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。)

　　第七條　交(提)貨的時間和地點1.交(提)定作物期限應當按照合同規定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物，應當在事先與對方達成協議，并按協議執行。2.交(提)定作物日期的計算：承攬方自備運輸工具送交定作物的，以定作方接收的戳記日期為準;委托運輸部門運輸的，以發運定作物時承運部門簽發戳記日期為準;自提定作物的，以承攬方通知的提取日期為準，但承攬方在發出提取定作物的通知中，必須留給定作方以必要的途中時間;雙方另有約定的，按約定的方法計算。)

　　第八條　包裝要求及費用負擔

　　第九條　運輸辦法及費用負擔

　　第十條　結算方式及期限

　　第十一條　　其他如：1.根據國家有關規定，定作方可向承攬方交付定金。定金數額由雙方協商確定。定作方不履行合同的，無權請求返還定金。承攬方不履行合同的，應當雙倍返還定金。2.根據國家有關規定，經當事人雙方約定，定作方可向承攬方給付預付款。承攬方不履行合同的，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款。定作方不履行合同的，可以把預付款抵作違約金和賠償金;有余款的可以請求返還。等等。)

　　第十二條　　承攬方的違約責任：

　　一、未按合同規定的質量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應當按質論價;不同意利用的，應當負責修整或調換，并承擔逾期交付的責任;經過修整或調換后，仍不符合合同規定的，定作方有權拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。

　　二、交付定作物或完成工作的數量少于合同規定，定作方仍然需要的，應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理;少交部分定作方不再需要的，有權解除合同，因此造成的損失由承攬方賠償。

　　三、未按合同規定包裝定作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規定造成定作物毀損，滅失的，由承攬方賠償損失。

　　四、逾期交付定作物，應當向定作方償付違約金________元;(合同中無具體規定的，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定，按逾期交付部分的價款總額計算，向定作方償付違約金)以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。

　　未經定作方同意，提前交付定作物，定作方有權拒收。

　　五、不能交付定作物或不能完成工作的，應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的_____%(10%--30%幅度)或酬金總額的_____%(20%--60%幅度)違約金。

　　六、異地交付的定作物不符合合同規定，暫由定作方代保管時，應當償付定作方實際支付的保管，保養費。

　　七、實行代運或送貨的定作物，錯發到達地點或接收單位(人)，除按合同規定負責運到指定地點或接收單位(人)外，并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。

　　八、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應當償付定作方因此造成的損失。

　　九、未按合同規定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗，或經檢驗發現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知定作方調換，補齊的，由承攬方對工作質量，數量承擔責任。

　　十、擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權拒收，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應當按定作方要求辦理，并承擔逾期交付的責任。

　　第十三條　定作方的違約責任：

　　一、中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償承攬方因此造成的損失。

　　二、中途廢止合同，屬承攬方提供原材料的，償付承攬方的未履行部分價款總值的____%(10%--30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金總額的__________%(20%---60%的幅度)違約金。

　　三、未按合同規定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作，承攬方有權解除合同，定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應當償付承攬方停工待料的損失。

　　四、超過合同規定期限領取定作物的，除按本條第五款規定償付違約金外，還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養費。定作方超過領取期限六個月不領取定作物的，承攬方有權將定作物變賣，所得價款在扣除報酬、保管、保養費后，退還給定作方;變賣定作物所得少于報酬、保管、保養費時，定作方還應補償不足部分;如定作物不能變賣，應當賠償承攬方的損失。

　　五、超過合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定向承攬方償付違約金;以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。

　　六、無故拒絕接收定作物，應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。

　　七、變更交付定作物地點或接收單位(人)，承擔因此而多支出的費用。

　　第十四條　不可抗力：在合同規定的履行期限內，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，承攬方在取得合法證明后，可免予承擔違約責任，但應當采取積極措施，盡量減少損失，如在合同規定的履行期限以外發生的，不得免除責任;在定作方遲延接受或無故拒收期間發生的，定作方應當承擔責任，并賠償承攬方由此造成的損失。

　　第十五條　糾紛的處理：加工承攬合同發生糾紛時，當事人雙方應協商解決;協商不成時任何一方可向合同管理機關申請調解，仲裁，也可以直接向人民法院起訴。

　　本合同自一九____年____月____日起生效，合同履行完畢即失效。本合同執行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，應由雙方共同協商，作出補充規定，補充規定與本合同具有同等效力。

　　本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執一份;合同副本一式____份，交_______(如經簽證或公證，則應送簽證機關或公證機關)各留存一份。

　　定作方：____________________(蓋章)

　　代表人：____________________(蓋章)

　　地址：________________________________

　　電話：________________________________

　　開戶銀行：____________________________

　　帳號：______________________________

　　承攬方：__________________________(蓋章)

　　代表人：__________________________(蓋章)

　　地址：_________________________

　　電話：_________________________

　　開戶銀行：_____________________

加工承攬合同書范本 篇2

　　承攬方(乙方)：

　　代表人：

　　職務：

　　電話：

　　經雙方協商，簽定本加工承攬合同，共同遵守執行。

　　一、甲方供應原材料：

　　原材料：

　　規格：

　　單位：

　　數量：

　　日期：

　　成品單位耗用量：

　　二、乙方完成產品情況：

　　品種：

　　規格：

　　單位：

　　數量：

　　加工費：單價　　　　　金額

　　三、技術資料、圖紙提供辦法及保密：

　　四、甲方提供原材料的檢驗標準和方法：

　　五、甲方對加工完成品的檢驗標準和方法：

　　六、交貨地點及運輸辦法、運雜費用和負擔：

　　七、貨款及費用結算辦法及期限：

　　八、本合同自雙方簽訂之日起生效，合同履行完畢即失效。

　　甲方(蓋章)：

　　乙方(蓋章)：

　　簽訂時間：

加工承攬合同書范本 篇3

　　承攬方：

　　代表人： 職務： 電話：

　　定作方：

　　地 址： 電話：

　　定作方委托承攬方加工 ，經雙方充分協商，特定立本合同，以便雙方共同遵守。

　　第一條 承攬項目概況

　　1.項目名稱：

　　2.項目地點：

　　3.項目內容：

　　4.建筑面積：

　　5.承攬方式：承攬方包工包料

　　第二條 圖紙或技術資料

　　雙方商定圖紙或技術資料采取下列方式提供：

　　(1) 定作方自行設計并提供圖紙或技術資料，圖紙或技術資料一式二份，定作方、承攬方各執一份。

　　第三條 定作方義務 (1)負責向承攬方提供水、電。

　　(2)參與項目質量和項目進度的監督，負責材料進場、竣工驗收。

　　第四條 承攬方義務

　　(1) 按照圖紙或技術資料的要求進行加工，按期保質完成承攬項目;

　　(2) 參加項目的竣工驗收。

　　第五條 項目變更

　　(1) 承攬方在依照圖紙或技術資料的要求進行工作期間，發現提供的圖紙或技術要求不合理，應當以書面形式及時通知定作方。定作方應當在收到通知之日起壹天內回復，并提出修改意見。承攬方在上述時間內未得到答復的，應繼續按圖紙或技術要求進行工作，由此而產

　　(2) 承攬方在依照圖紙或技術資料的要求進行工作期間，定作方需對原圖紙或技術要求進行變更，定作方應提前壹天以書面形式向承攬方發出變更通知。承攬方應按定作方發出的變更通知及有關要求進行工作。因變更導致合同價款的增減及造成的承攬人損失，由定作方承擔，延誤的工期相應順延。

　　第六條 確定變更合同價款及工期

　　(1) 發生變更后，承攬方應提出適當的變更價格，送定作方批準后調整合同價款。

　　(2) 變更影響到工期的，由承攬方提出變更工期，送定作方批準后調整竣工日期。

　　第七條 材料的提供

　　(1) 由定作方提供材料的，定作方應在材料運到項目地點前通知承攬方，雙方共同驗收并辦理交接手續;

　　(2) 由承攬方提供材料的，承攬方應在材料運到項目地點前通知定作方，并接受定作方檢驗;

　　第八條 質量標準

　　雙方約定本項目質量標準 ：

　　(1) 項目質量達到圖紙或技術資料的要求。

　　(2)所有圖紙設計符合國家規范要求

　　第九條 項目驗收和保修

　　(1) 項目竣工后，承攬方應通知定作方驗收，定作方應自接到驗收通知后兩天內按照合同規定的質量標準組織驗收，并辦理驗收，移交手續，出具驗收意見。如定作方在規定時間內無正當理由不組織驗收的，視為定作方承認項目質量合格，已通過驗收。

　　(2) 第十條 合同價款支付方式

　　1. 承攬方包工包料的，雙方約定按下列方式支付合同價款：

　　(1) 雙方簽訂合同，定作方向承攬支付訂金30%即 元。

　　第十一條 違約責任

　　1. 承攬方的.違約責任

　　(1)未按合同規定的質量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應當按質論價，酌減合同價款;不同意利用的，重新制作。

　　(2)無正當理由逾期交付定作物，應當按延期天數每日向制作方償還合同價款 3‰ 違約金。

　　2. 定作方的違約責任

　　(1)中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償承攬方因此造成的損失;

　　(2)中途廢止合同，屬承攬方包工包料的，應當向承攬方償付合同價款3‰的違約金;

　　(3)超過合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定向承攬方償付違約金。

　　第十二條 不可抗力

　　在合同規定的履行期限內，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，承攬方在取得合法證明后，可免予承擔違約責任，在定作方遲延接受或無故拒收期間發生的，定作方應當承擔責任，并賠償承攬方由此造成的損失。

　　第十三條 合同爭議的解決方式

　　本合同發生糾紛時，當事人雙方應協商解決;協商不成的，任意一方均可依法向管轄權的人民法院提起訴訟。

　　第十四條 其他約定事項：

　　第十五條 附則

　　(1)本合同經雙方簽字(蓋章)后生效，合同履行完畢后終止。

　　(2)本合同履行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，由雙方共同協商，作出補充規定，補充規定與本合同有同等效力。

　　(3)本合同一式二份，定作方和承攬方各執一份。具有同等法律

　　(4)本合同附件為本合同的組成部分，與合同具有同等的法律效力。

　　定作方： 承攬方：

　　代 表 人： 代 表 人：

　　聯系方式： 聯系方式：

　　年 月 日 年 月 日

加工承攬合同書范本 篇4

　　加工承攬合同

　　定作人：________����������������������簽訂地點：___________

　　承攬人：________����������������������簽訂時間：____年__月__日

　　����第一條��承攬項目、數量、報酬及支付期限

　　1、 計量單位

　　2、數量

　　3、工作量(工時)

　　4、報酬��

　　5、交付期限

　　6、單價

　　7、總金額┃��������������

　　����第二條��技術標準、質量要求：________________________________________________________

　　����第三條��承攬人對質量負責的期限及條件：___________________________________________________

　　����第四條��定作人提供技術資料、圖紙等的時間、辦法及保密要求：_____________________________________________________________________________

　　����第五條��承攬人使用的材料由________人提供。材料的檢驗方法：____________________________________________

　　����第六條��定作人(是/否)允許承攬項目中的主要工作由第三人來完成。可以交由第三人完成的工作是：________________________________________________________________________________________________

　　����第七條��工作成果檢驗標準、方法和期限：___________________________________________________

　　����第八條��結算方法及期限：__________________________________________________________

　　����第九條��定作人在____年____月____日前交定金(大寫)________元。

　　����第十條��定作人解除承攬合同應及時書面通知承攬人。

　　����第十一條��定作人未向承攬人支付報酬或者材料費的，承攬人(是/否)可以留置工作成果。

　　����第十二條��違約責任：________________________________________________________________________________________________

　　����第十三條��合同爭議的解決方式：本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決;也可由當地工商行政管理部門調解;協商或調解不成的，按下列第____種方式解決：

　　����(一)提交 ________仲裁委員會仲裁;

　　����(二)依法向人民法院起訴。

　　����第十四條��其他約定事項：__________________________________________________________________________________________________________________________________

　　定作人： 承攬人：

　　法定代表人： 法定代表人：

加工承攬合同書范本 篇5

　　鑒于甲方是在北京市合法注冊的，生產和經營的有限責任公司，并需要加工部件；

　　鑒于乙方是在合法注冊的，經營范圍為的公司，具備承攬加工的資質和條件。

　　依據《_____》及中華人民共和國其他相關的法律法規，甲乙雙方經協商一致，簽訂本合同。

　　一、甲方委托乙方加工如下產品：

　　品名

　　規格

　　單位

　　數量

　　備注

　　二、原材料提供：

　　1、甲方提供的原材料為：規格為：數量為：提供時間為：_______年_______月_______日。

　　2、甲方將原材料交付乙方之次日前乙方應當進行檢驗，并將確認情況書面通知甲方。甲方提供的原材料確實存在缺陷或者不符合合同約定的，應當予以更換、補齊。

　　3、乙方提供的原材料為：規格為：數量為：提供時間為：：_______年_______月_______日。

　　4、乙方應當將所提供的原材料交由甲方檢驗。甲方應在乙方通知的次日前進行進行檢驗，并將確認情況書面通知乙方，由乙方在日內予以補正。

　　三、技術資料及圖紙

　　1、甲方提供技術資料及圖紙的，應當在本合同簽訂之日起日內將技術資料及圖紙交付乙方。

　　2、甲方將技術資料及圖紙交付乙方之次日前，乙方應當進行檢驗。乙方發現圖紙不符合約定或技術要求不合理，應當即時通知甲方；甲方應當在收到乙方書面通知兩日內書面回復，提出修改意見。

　　3、乙方提供技術資料及圖紙的，應當在本合同簽訂之日起日內將技術資料及圖紙交付甲方。

　　4、乙方將技術資料及圖紙交付甲方之次日前，甲方應當進行檢驗。甲方發現圖紙不符合約定或技術要求不合理，應當于當日通知乙方。乙方應當于收到甲方通知之日起兩日內做出修改。

　　四、質量要求：

　　1、乙方加工產品應當符合標準。

　　2、乙方按甲方質量要求和圖紙，先做規格樣品，由雙方代表當面封存樣品，作為驗收的依據。（也可不約定此項目）

　　五、加工成品驗收：

　　1、本加工成品全部完工后，乙方通知甲方進行驗收。甲方應當于收到乙方通知之日起三日內進行驗收。

　　2、驗收以合同規定的質量要求、圖紙和封存樣品為標準，數量以合同規定為標準。

　　3、乙方加工成品經驗收不符合質量要求的，甲方有權要求乙方修理、重作；造成甲方損失的，有權要求乙方賠償損失。

　　4、乙方加工成品交付后，甲方在時間內發現加工成品不符合質量要求的，仍有權要求乙方修理、重作；造成甲方損失的，有權要求乙方賠償損失。

　　六、加工成品交付：

　　1、乙方應于_______年_______月_______日將產品全部送至甲方倉庫，地址為。甲方如指定北京市以外的交付地點，應承擔乙方因此而多支出的費用。

　　2、任何一方如要求提前或延期交（提）貨，必須事先與對方達成書面協議，并按協議執行。

　　3、實際交付日期，乙方自行送達的，以甲方在乙方送貨單上或承運單位貨運單據上簽收的日期為準。

　　4、乙方交付的加工成品超過約定數量的，甲方認可的，就超過的部分按照超過的比例支付報酬。

　　七、報酬及支付：

　　1、甲方應支付乙方的加工報酬為：每件元（或總報酬元）

　　2、報酬的支付采取以下方式

　　a甲方應于_______年_______月_______日支付乙方元，于_______年_______月_______日支付乙方元，余款于乙方交付之日起七日內支付。乙方應于每次收款同時將發票給付甲方。發票作為雙方結算依據。

　　b甲方于乙方每交付件時給付甲方元，乙方于收款時向甲方出具收據。收據作為雙方結算的依據。收據載明款額累計達到元，由乙方向甲方開具發票，同時收回相應款額的收據。

加工承攬合同書范本 篇6

　　承攬方：

　　身份證號：

　　電話：

　　定作方：_____________家具有限公司

　　法定代理人：

　　電話：

　　_____________家具有限公司（定作方）委托承攬方加工家具一批，現經雙方充分協商，本著自愿公正、互利共贏的原則，特訂立本合同，以便共同遵守。

　　第一條：加工產品及工價（見產品清單）

　　風險提示：

　　加工承攬業務切忌質量約定不清或口頭約定質量，目的在于避免發生糾紛。質量條款要約定明確仔細。

　　如果質量是以樣品為準，除了雙方封存樣品外，還應有樣品質量描述的書面材料。以免樣品滅失或自然毀損或對樣品內部質量有異議而發生糾紛。

　　第二條：加工產品質量要求（依照定作方公司品質部要求）

　　第三條：資料、圖紙提供辦法

　　風險提示：

　　定作方應對自己提供給承攬方的圖紙或技術方案予以認真審議。但承攬方對圖紙及技術方案提出異議時，要及時核實情況、組織論證、完善方案。切不可拖延推諉，由此將會承擔承攬方產生的窩工、設備租賃、生產線閑置等相關損失。

　　1、承攬方在依照定作方公司的要求進行工作期間，發現定作方公司提供的圖紙或技術要求不完善，應當及時通知定作方公司品質部人員，定作方品質部應即時回復并提出修改意見。

　　2、.承攬方對于承攬的工作，如果定作方要求保密，應當嚴格遵守，未經定作方許可不得留存技術資料的復制品。

　　3、定作方公司生產部應當按規定日期提供技術資料、圖紙等。

　　第四條：工資：依照定作方公司生產排單上標明的的工價結賬（有特殊約定的除外）；

　　第五條：驗收標準和方法：依照定作方公司品質部要求驗收。

　　第六條：交貨時間和地點：依照定作方公司的排產日期交貨。交貨地點為定作方公司倉庫，嚴格依照定作方交貨流程入庫，即承攬方所制作的成品均需定作方公司品質部檢查驗收并簽名確認方可生效。

　　第七條：結算方式及期限：按定作方品質部驗收合格的產品數據結賬（平時借支除外）。

　　第八條：其他約定

　　1、合同期間，承攬方必須嚴格遵守定作方公司各項管理規定，不得違反，否則定作方公司有權依照公司規定實施管理和處理。

　　2、承攬方要嚴格按照行業操作規定和定作方公司的安全管理規定操作，以杜絕一切安全事故的發生，合同期內，承攬方承諾出現任何安全事故均由承攬方自行負責，與定作方公司無關。

　　第九條：承攬方的違約責任

　　1、承攬方未按合同規定（生產排產單）的時間和質量標準交付產品的，承擔逾期交付的責任；產品質量不達標的要進行返工處理（返工費用由承攬方自行負責），經過返工后仍不符合合同規定或品質要求的，定作方公司有權拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。

　　2、承攬方交付產品或完成產品的.數量少于合同（訂單）規定，應當向定作方提出報損及申請補料。定作方公司有權要求承攬方承擔補料責任；

　　3、承攬方無論何種因素不得延期交付產品（定作方公司欠料所致除外），不得延期.否則定作方公司有權追究因延期所造成的一切損失；

　　4、合同期間，若承攬方單方中止合同，必須提前一個月向定作方公司書面申請并得到定作方公司同意并完成加工中的全部工作后方可生效。若承攬方單方中途廢止合同的，視為承攬方單方違約，為此，承攬方承諾并兌現全額賠償定作方公司一切損失。

　　第十條：定作方公司的責任

　　1、提供承攬方的訂單、工作場所，機器設備和材料、部份工具等；

　　2、提供承攬方合同期免費住宿，水電費承攬方按實際使用自行負責；

　　3、合同期間免費提供承攬方午餐和晚餐；

　　第十一條：糾紛的處理

　　合同期間，若加工承攬合同雙方發生糾紛時，當事人雙方應協商解決；協商不成時向人民法院起訴。

　　本合同自_______年___月___日起生效，合同履行（或工程）完畢即失效，本合同執行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，由雙方共同協商，作出補充規定，補充規定與本合同具有同等效力。

　　本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執一份；

　　定作方（代表人）________________________

　　簽訂地點：

　　_______年___月___日

　　承攬方（代表人）：________________________

　　簽訂地點：

　　_______年___月___日

加工承攬合同書范本 篇7

　　甲方（定作方）：

　　乙方（承攬方）：

　　甲、乙雙方本著平等互利經過協商一致的原則，簽定本合同，以茲共同遵守執行。

　　一、乙方負責為甲方加工所有需要雕花的產品，產品雕花單價雙方確認，（詳見附件《雕花單價表》）。

　　二、甲方為乙方提供加工場地，水電，鑼機，打磨機等機器。乙方自備所需要的手工制作雕刻工具。

　　三、乙方為甲方加工的雕花產品所需要的工人由乙方自行聘請及管理。（包括工資及食宿福利等由乙方自行解決，甲方不予干預與管理）。

　　四、甲方向乙方提供雕花木料及圖樣，由乙方雕刻及砂光成雕花產品。樣品經甲、乙雙方共同簽字確認后予以封存。

　　五、乙方嚴格按照甲方提供的樣品或設計圖紙進行加工，甲方提供的樣品或設計圖紙在正常情況下，能生產或制作出符合甲方產品要求及質量標準，并由甲方自行決定是否變更設計圖紙或樣品。

　　六、交貨期：從甲方提供雕花木料日起，同一款式_______套的_______天內必須完工，_________套以下的_______天內必須完工,___________套以下的_______天內必須完工。特殊情況加急的，在雙方協定的期限內完工，非標的必須在兩天內完工。

　　七、甲方品質管理員有權驗收乙方為甲方加工的雕花產品，乙方必須給予配合與協助。驗收不合格產品，乙方必須負責無條件返修。乙方不得對其進行刁難或進行賄賂，一經查明有此種行為，甲方有權終止合同并且向乙方索賠。

　　八、乙方為甲方加工的雕花產品，必須完全配套，并由甲方品質管理員驗收簽名，甲方生產管理人員簽名確認，方可結算加工費。

　　九、加工費按月結算。當月加工的產品，乙方必須在下月______號前將當月加工的`產品《過料單》交給甲方財務部予以確認，甲方在下月底____日前將當月加工費以_______付款方式付給乙方。

　　八、違約責任：

　　1、乙方不能按期限交貨，應當向甲方償付違約金。違約金計算，每遲延一天，按其價款總額的_______%計算，還應當繼續履行合同。

　　2、乙方不得提供甲方的產品花樣給同行競爭對手仿造，不得對外泄漏甲方的相關產品機密及信息。否則甲方有權向乙方追究相關損失賠償。

　　九、解決合同糾紛方式：甲、乙雙方因此發生糾紛時，雙方協商解決，協商不成，可以向佛山市禪城區人民法院訴訟。

　　十、合同未盡事宜，雙方另協商解決。雕花加工單價為本合同的附件，視為合同的組成部分。

　　十一、本合同一式兩份，雙方各執一份，具有同等效力，自雙方法定代表人或委托人簽定蓋章之日生效。

　　甲方（簽名蓋章）：

　　乙方（簽名蓋章）：

　　__年__月__日

　　__年__月__日

加工承攬合同書范本 篇8

　　委 托 方：簽 訂 地 點：

　　承接方： 深圳XX公司 訂 日 期：_______年_______月_______日

　　依照《_____》、《加工承攬合同條例》、《廣告法》等有關法律法規的規定，經雙方協商， 簽訂本合同，共同信守。

　　第一條：廣告承攬要求。

　　1.1 項目（制作）

　　1.2 廣告及活動內容及有關證件的名稱、編號

　　1.3 發布地點或形式：

　　1.4 顏色：

　　1.5 規格或材料：

　　1.6 刊播次數、起止日期及時間：

　　第二條：費用及支付方法

　　2.1 費用

　　本次活動總金額為 ，（大寫 圓整）

　　2.2 結算方式和期限：

　　第三條：驗收方式及時間：

　　第四條：違約責任

　　4.1 委托方中途廢止合同，向承攬方償付未履行部分廣告費 10% 的違約金；逾期支付廣告費用，每逾期一天，按所欠款項的 1% 償付違約金。

　　4.2 承攬方不能完成合同規定的工作，向委托方償付未履行部分廣告費 10% 的違約金；不能按期履行合同義務的，每逾期一天，按所欠款項的 1% 償付違約金。

　　4.3 其他違約責任，按《加工承攬合同條例》執行。

　　第五條：糾紛解決方式

　　發生合同糾紛，雙方協商不成，按下列第（ 2 ）項規定辦理。

　　1. 向地經濟合同_____機關申請_____；

　　2. 向 連云港市當地 人民法院起訴。

　　第六條：雙方商定的其他事項：

　　第七條：附則

　　本合同有效期自 年 月 日生效至 年 月 日終止。

　　委 托 方：連云港XX公司承 攬 方：

　　單位名稱（蓋章） 單位名稱（蓋章）

　　地址： 地址：

　　委托代理人： 委托代理人：

　　電話： 電話：

加工承攬合同書范本 篇9

　　附：加工承攬合同樣本

　　加工承攬合同

　　訂立合同雙方：

　　承攬方：××縣木具廠

　　以下簡稱甲方

　　定作方：××縣百貨公司

　　以下簡稱乙方

　　甲方為乙方加工柜臺，貨架，經雙方協商，簽訂本合同，共同遵守.

　　第一條　加工成品

　　┌──────────┬───────────┬───┬───┬───┐

　　│品

　　名│　規格（長，寬，高cm）│ 單位 │ 數量 │ 備注 │

　　├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤

　　│玻璃柜臺

　　│130X40X 90

　　│　件　│　120 │

　　│

　　├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤

　　│塑料臺面柜臺

　　│180X100X95

　　│　件　│　10　│其中不│

　　│

　　│

　　│

　　│

　　│帶抽屜│

　　├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤

　　│玻璃臺面柜臺

　　│180X100X95

　　│　件　│　20　│

　　│

　　├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤

　　│棉布貨架

　　│180 X40X200

　　│　件　│　10　│

　　│

　　├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤

　　│大百貨電器貨架

　　│180X80X 200

　　│　件　│　5　 │

　　│

　　├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤

　　│小百貨貨架

　　│180X50X 200

　　│　件　│　80　│

　　│

　　└──────────┴───────────┴───┴───┴───┘

　　第二條　加工成品質量要求：

　　一，材種：柜臺，貨架一律采用水曲柳.

　　二，用材尺寸：按圖紙所標尺寸做.

　　三，嚴格掌握木制品的木材干燥程度，榫縫、肩角結構必須嚴密，堅固、表面必須平整光滑，木材無形變，翹曲，撥縫，松榫；塑料面要求平直，整齊，四周不得有翹起，脫膠現象；玻璃位置以圖紙標示為準，保證方正，平直，安裝方便.

　　四，甲方按乙方質量要求和圖紙，先做規格樣品，由縣物價局核定價格后，雙方代表當面封存樣品，作為驗收的依據.

　　第三條　原材料由甲方提供.

　　第四條　圖紙由乙方于一九八五年二月一日前送交甲方.甲方在依照乙方的要求進行工作期間，發現提供的圖紙不合理，應當及時通知乙方；乙方應當在規定的時間內回復，提出修改意見.甲方在規定的時間內未得到答復，有權停止工作，并通知乙方.因此造成的損失，由乙方賠償.

　　第五條　工程價款：按核定價格單計算款25000元.

　　第六條　驗收標準和方法：本加工成品全部完工后，甲方通知乙方到廠驗收，乙方接到通知三天內必須到廠驗收.驗收標準以合同規定的質量要求圖紙和樣品為標準，數量以合同規定為標準.雙方在檢驗中發生爭議時，由縣物價局提供檢驗證明.

　　第七條　交貨的時間和地點：一九八五年六月十日至六月二十五日全部交貨.任何一方如要求提前或延期交（提）貨，必須在事先與對方達成協議，并按協議執行.交貨地點在乙方百貨大樓，由百貨公司供銷科收貨，驗收合格，辦理交接手續.

　　第八條　包裝要求及費用負擔：由甲方負責包裝，以定作物不受損壞為準；每件包裝費均按4元計算，共計980元，全部費用由乙方負擔.

　　第九條　運輸辦法及費用負擔：由甲方負責運輸，每件運輸費用均按2元計算，共計490元，全部費用由乙方負擔.運輸造成的損失，由甲方負責.

　　第十條　本合同簽字之日，乙方向甲方給付預付款20000元（貳萬元）.甲方不履行合同時，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款.乙方不履行合同的，把預付款抵作違約金和賠償金，有余款的應返還.

　　第十一條　結算方式及期限：乙方收到全部定作物，驗收合格后，即辦理移交手續，據以結帳，并在收貨后十五天內通過銀行付款.

　　第十二條　甲方的違約責任

　　一，甲方如未按合同規定的質量交付定作物，乙方同意利用的，應當按質論價；不同意利用的，甲方應當負責修理或調換，并承擔逾期交付的責任；經過修整或調換后，仍不符合合同規定的，乙方有權拒收，由此造成的損失由甲方賠償.

　　二，甲方交付定作物的數量少于合同規定的，乙方仍然需要的，甲方應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理；乙方不再需要的，有權解除合同，因此造成的損失由甲方賠償.

　　三，因甲方包裝不善造成定作物毀損的，由甲方賠償損失.

　　四，甲方逾期交付定作物的，應當向乙方償付違約金，每逾期一天，按逾期交付部分的價款總額的千分之一償付違約金.

　　五，甲方不能交付定作物的，應向乙方償付不能交付定作物部分價款總值20％的違約金.

　　六，由甲方負責送貨的，如運輸中造成定作物損壞，甲方應當負責修理，達到合同規定的質量要求，否則乙方有權拒收.

　　第十三條　乙方的違約責任

　　一，乙方如中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償甲方因此造成的損失.

　　二，乙方如中途廢止合同，應償付甲方未履行部分定作物價款總值30％的違約金.

　　三，乙方如未按合同規定的時間向甲方提供圖紙和其他技術資料，除交付定作物的日期得以順延外，乙方應當償付甲方因停工待料的損失.

　　四，乙方如超過合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定，向甲方償付違約金.

　　五，乙方如無故拒絕接收定作物，應當賠償甲方因此造成的損失.

　　六，乙方如變更交付定作物的地點，應承擔因此而多支出的費用.

　　第十四條　不可抗力：在合同規定的履行期限內，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，甲方在經有關部門證明后，可免予承擔違約責任.但甲方應當采取積極措施，盡量減少損失，如不可抗力的損失是在合同規定的履行期限以外生的，不得免除甲方責任；在乙方遲延接受或無故拒收期間發生的，乙方應當承擔責任，并賠償甲方因此造成的損失.

加工承攬合同書范本 篇10

　　合同編號：

　　訂立合同雙方：

　　定作人：（以下簡稱甲方）

　　定作人法定代表（負責）人：簽約人：

　　定作人承辦單位： 聯絡人： 聯系電話：

　　定作人機構地址：傳真電話：

　　承攬人：（以下簡稱乙方）

　　承攬人法定代表（負責）人：簽約人：

　　承攬人營業執照：生產報刊亭許可證明：

　　承攬人機構地址： 聯系人： 聯系電話：

　　銀行開戶許可證： 開戶行： 賬戶：

　　根據《_____》以及我國現行的有關法律、法規，按省局要求，雙方議定乙方承攬甲方報刊亭的加工與安裝，此項承攬合同雙方本著平等、公平、互惠的原則，訂立如下合同條款：

　　第一條標的

　　乙方承攬甲方所需報刊亭的加工與安裝合同標的額為：_____萬元。

　　第二條制作報刊亭的數量、規格、價格（價款單位：每個/人民幣萬元）

　　1、

　　2、

　　3、

　　注：整個承攬加工合同按每個報刊亭的單價為結算價，該結算價格含：包工、包料、包裝運輸、安裝費、及其他相關的稅費。

　　第三條加工、制作與安裝、要求

　　1、 報刊亭安裝后穩定、可靠，空間利用充分，使用面積不小于_____平米。

　　2、使用材料：所有外表面使用大于_____mm厚不銹鋼板，結構采用不銹鋼柱、不銹鋼方鋼骨架，透明部分不少于_____%，使用_____mm弧型熱彎加強度有機玻璃，頂部硬塑料玻璃鋼壓模一次成型，內設圖書報刊架。附件包括：推拉窗、電源接線板、電表一塊，藍色陽光板封頂，并有通風口一處。

　　第四條驗收標準和方法

　　①、乙方將報刊亭樣品（按照甲方要求的規格、材質）制作成品后，交甲方進行初驗，初驗合格后方可生產。

　　②、甲方驗收采用樣品驗收與成品交付驗收相對比，也可采取隨機抽驗 。

　　第五條交貨時間和地點及包裝運輸要求

　　①、交貨時間：乙方必須保證在_____年_____月_____日前全部交貨。

　　②、交貨地點：乙方負責送到甲方指定的安裝位置，并安裝完畢。

　　③、包裝運輸：乙方在交貨時，應對成品進行包裝，并保證信報箱在運輸過程中不被損壞，如有損壞或變型、劃漆等由乙方負責保修。

　　第六條報刊亭安裝及驗收與售后服務

　　①、乙方對制作的報刊亭進行安裝；

　　②、經乙方安裝的報刊亭，必須經甲方驗收，遇有驗收不合格的，乙方應在_____日內予以整改，不予整改、或兩次整改不合格的甲方按該報刊亭價值扣除_____ ％做為另行維修費用，并不返還乙方（按雙方預定的標準和技術要求驗收）；

　　④、乙方承諾對甲方使用的報刊亭進行終身維護。

　　第七條結算方式、期限及安裝費用

　　①、甲、乙雙方簽訂的合同生效后15日內，甲方應向乙方指定的賬戶撥付合同標的額30％的預付款。

　　②、乙方交貨后15日內，甲方再向乙方賬戶撥付合同標的額30％的價款，累積達到合同標的額的60％。

　　③、乙方按期安裝完畢，并經甲方驗收合格后15日內，甲方再向乙方指定的賬戶撥付合同標的額35％的價款，累積達到合同標的額的95％。

　　④、剩余的合同標的額 5％（_____元）價款，作為乙方向甲方預留的質量保證金，一年后經甲方正常使用確無質量問題，甲方主動將乙方剩余的質量保證金，一次性撥付乙方。

　　第八條甲方違約責任

　　①、甲方在乙方為其制作報刊亭期間隨意改變數量或到貨無故拒收，甲方支付乙方合同的標的額_____ ‰的違約金；

　　②、甲方未按合同規定時限向乙方撥付貨款，每逾期一天，除補交貨款外，應向乙方支付_____ ‰的違約金。

　　第九條乙方違約責任

　　①、乙方未按甲方的質量要求，隱瞞原材料的缺陷、使用不符合合同規定的原材料、偷工減料、以次充好等，甲方除按質論價外，甲方從應撥付乙方合同貨款中扣除_____‰違約金；

　　②、乙方不得以任何方式轉包或分包，如發現轉包或分包，甲方有權終止合同，由此造成的經濟損失由乙方承擔；

　　③、乙方未按合同要求的時間交付報刊亭，每逾期一天，甲方從應撥付乙方合同貨款中扣除_____ ‰的違約金。

　　第十條糾紛的處理

　　當事人從下列兩種方式中選擇第_____種方式，作為本合同爭議的解決方式。

　　①、因履行本合同發生的爭議，由當事人協商解決，協商不成的，提交邯鄲_____委員會_____；

　　②、因履行本合同發生的爭議，由當事人協商解決，協商不成的，依法向人民法院起訴。

　　第十一條附則

　　①、本合同一式四份，甲、乙雙方各執兩份，自雙方簽字蓋章之日起生效。合同履行期間，甲、乙任何一方不得隨意變更和解除合同。

　　②、合同執行過程中甲、乙雙方對具體制作報刊亭數量有變更的以書面文字通知為準，口頭通知無效，報刊亭規格的變動以雙方共同協商后，作出

　　補充條款為準，補充條款與本合同具有同等效力。

　　甲方：乙方：

　　簽約人：簽約人：

　　簽約地點：簽約日期： 年 月

加工承攬合同書范本 篇11

　　房主人(甲方):____________

　　承建人(乙方):____________

　　根據《_____》、《建筑法》的有關規定，結合本本工程具體情況，為明確乙方在承攬建設甲方私人住宅主體工程中的權利、義務，經雙方平等協商同意簽訂本合同。以資甲、乙雙方共同遵守。

　　一、建筑項目：私人住宅主體項目。

　　二、建筑面積：按實際板面計算。

　　三、承建方式及施工準備：按甲方提供的圖紙施工，其中磚混結構改為磚木結構，其中板面鋼筋間距1616(臥室)，1416(客廳)雙層雙向，打板每平方米一包425#水泥，做磚粉墻，每二車(施工車)加一包325#水泥，地梁300400、4根Ф16鑼紋鋼。打板厚度第一、二層120mm，第三層80mm，再做琉璃瓦。

　　四、外觀按圖施工，門窗，外墻磚等，其中鋁合金窗改為普通平開窗。

　　五、按梯扶手做成紅櫸木的圓形木扶手。

　　六、單價按實際板面積，每平方米540.00元人民幣大寫伍佰肆拾元整，其中整棟外加叁萬伍仟陸佰元。

　　七、工期在20_________年9月30日前完工。

　　八、室內只是粉墻，樓梯板一到三層，安裝電線，開關插座、水按甲方指定的'使用部署。

　　九、乙方必須按照安全施工規范和技術要求，采取嚴格的安全防護措施，在施工過程中如造成事故與甲方無關。

　　十、本合同一式兩份，甲、乙雙方各一份，自簽字之日起生效。

　　甲方（蓋章）：_______________ 乙方（蓋章）：___________________

　　甲方代表簽名：_______________ 乙方代表簽名：___________________

　　地址：_______________________ 地址：___________________________

　　電話：_______________________ 電話：___________________________

　　傳真：_______________________ 傳真：___________________________

　　日期：______年______月_____日 日期：_______年_______月_______日

加工承攬合同書范本 篇12

　　甲方（承租方）：

　　乙方（出租方）：

　　甲方因_______需求，租用乙方演出器材設備，根據《中華人民共和國合同法》的有關規定，為明確甲乙雙方的權利與義務，經雙方協商一致，簽訂本合同。

　　第一條 承攬甲方活動的項目

　　1、舞臺搭建和舞美設計布置；

　　2、燈光、音響、視頻工程的安裝和調試和現場操作；

　　3、活動所需設備和物品的運輸、裝卸；

　　4、活動現場的錄像。

　　第二條 租賃設備概況

　　設備的名稱：__________。

　　租賃用途：____________。

　　使用時間：_____年____月____日。

　　安裝時間：_____年____月____日____時。

　　安裝地點：___________________。

　　拆卸時間：_____年____月____日____時。

　　第三條 租賃設備的運輸與操作

　　租賃設備的進退場調試安裝、操作由乙方承擔。

　　第四條 租賃設備的使用及規定

　　1、合同期內，乙方設備由甲方統一管理使用，甲方下達合理、合法的演出設備使用任務，乙方應聽從指揮調遣，按甲方規定的時間，合同的標準保質保量完成。

　　2、乙方應根據演出的作息時間，合理安排設備的維修、保養(費用自負)，確保演出正常使用。

　　3、由甲方自身原因造成乙方演出終止或者是終斷，損失由甲方自負。

　　4、甲方應該積極配合乙方整理場地，提供電源，演出期間確保電路暢通，如發生事故，由甲方負責。

　　第五條 安全與治安

　　1、甲方必須確保演出場地周圍的安全保衛工作、因打架、斗毆造成的.設備損壞由甲方完全負責（由乙方造成的原因除外)。

　　2、夜間值班，甲方須派數名保安人員協同乙方人員守好演出設備。

　　第六條 合同金額及付款方式

　　1、合同總價款為人民幣_______元（大寫：人民幣:________整）。

　　2、合同簽訂當日，甲方支付乙方定金合同總額_________％，即人民幣_______元（大寫：人民幣:_________整）。余額演出_______個工作日結清。

　　第七條 雙方責任

　　1、乙方不能執行甲方規定的演出時間及乙方人為因素造成的停演等誤工，甲方有權解除租賃合同乙方并承擔相應的費用。

　　2、因甲方人員人為因素造成的停演誤工設備損壞乙方有權解除租賃合同甲方并承擔相應的損失費用。

　　3、本著高度負責，長期合作的精神，乙方保證按合同約定的器材明細表及節目單進行演出并保證舞臺堅固安全、音響演出效果。

　　4、乙方如有器材變動，應提前三天通知甲方并征得甲方同意。

　　第八條 其他

　　1、對本合同內容的任何修改、補充或變更須采用書面形式，經雙方簽字蓋章后正式生效。本合同修改、變更部分為本合同不可分割的組成部分。

　　2、本合同履行中，雙方如有爭議，可協商解決，協商不成可提交____仲裁委員會仲裁。

　　3、本合同自甲乙雙方簽字蓋章后生效，合同一式兩份，甲、乙雙方各執一份，具有同等法律效力。

　　4、合同未盡事宜由雙方協商解決。

　　甲方（簽章）：

　　乙方（簽章）：

加工承攬合同書范本 篇13

　　合同編號：____________________

　　定作人：____________________

　　簽訂地點：____________________

　　承攬人：____________________

　　簽訂時間：_______年______月______日

　　第一條承攬項目、數量、報酬及交貨期限____________________

　　計量：____________________

　　工作量：____________________

　　報酬：____________________

　　項目名稱及內容：____________________

　　數量：____________________

　　交付期限：____________________

　　單位：____________________

　　工時：____________________

　　單價：____________________

　　金額：____________________

　　合計人民幣金額（大寫）：____________________（注：空格如不夠用，可以另接）

　　第二條技術標準、質量要求：____________________

　　第三條承攬人對質量負責的期限及條件：____________________

　　第四條定作人提供技術資料、圖紙等的時間、辦法及保密要求：____________________

　　第五條承攬人使用的`材料由____________________人提供。材料的檢驗方法：____________________

　　第六條定作人（是/否）允許承攬項目中的主要工作由第三人來完成。可以交由第三人完成的工作是：____________________

　　第七條工作成果檢驗標準、方法和期限：____________________

　　第八條結算方式及期限：____________________

　　第九條定作人在______年______月_____日前交定金（大寫）____________________元。

　　第十條定作人解除承攬合同應及時書面通知承攬人。

　　第十一條定作人未向承攬人支付報酬或材料費的，承攬人（是/否）可以留置工作成果。

加工承攬合同書范本 篇14

　　加工承攬協議

　　加承合字第號

　　定作方：_______________（簡稱甲方）

　　營業執照號碼：_____________________

　　承攬方：_______________（簡稱乙方）

　　營業執照號碼：_____________________

　　根據《加工承攬協議條例》有關規定，經雙方協商一致，訂立下列條款，共同信守：

　　品名或項目

　　規格、型號

　　單位

　　數量

　　單價

　　價款或酬金元

　　金額：仟佰拾萬仟佰拾元角分

　　一、產品的質量、包裝、加工方法：________________________

　　二、原材料的提供以及規格、數量、質量：________________________

　　三、履行的期限、地點和方式：_________________________

　　四、驗收標準和方法：_________________________

　　五、結算方式：_________________________

　　六、違約責任：除不可抗力的原因外，任何一方不履行協議，都要承擔違約責任。

　　1.承攬方的違約責任：不能交付定作物或完不成工作，償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值___％或酬金總額____％的違約金。

　　其余違約行為按《加工承攬協議條例》第二十一條的有關規定執行。

　　2.定作方的違約責任：中途變更定作物的數量、規格、質量和設計等，賠償承攬方因此造成的損失，中途廢止協議，屬承攬方提供原材料的，償付未履行部份價款總值_____％的違約金；不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金_____％的違約金。

　　其余違約行為按《加工承攬協議條例》第二十二條的有關規定執行。

　　七、雙方約定的其它條款：________________

　　八、以上條款如有未盡事宜，應以書面協議，作為附件。

　　九、本協議執行中發生糾紛，雙方應及時協商解決，協商不成時，任何一方都可以向協議管理機關申請調解、仲裁，也可以直接向人民法院起訴。

　　十、本協議一式________份，正本雙方各執___________份，副本送工商行政管理局所存查。

　　十一、本協議有效期限：從雙方簽章之        日起到________年________月________日止。

　　十二、本協議簽訂日期：________年________月________日

　　定作方：________________

　　代表：__________________

　　開戶銀行：______________

　　帳號：__________________

　　承攬方：________________

　　代表：__________________

　　開戶銀行：______________

　　帳號：__________________

　　_______年______月_____日

加工承攬合同書范本 篇15

　　訂立合同雙方：

　　承攬方：××縣木具廠　　　　　以下簡稱甲方

　　定作方：××縣百貨公司　　　　以下簡稱乙方

　　甲方為乙方加工柜臺，貨架，經雙方協商，簽訂本合同，共同遵守.

　　第一條　加工成品

　　┌──────────┬───────────┬───┬───┬───┐

　　│品　　　　　　　　名│　規格（長，寬，高cm）│單位│數量│備注│

　　├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤

　　│玻璃柜臺　　　　　　│130X40X90　　　　　　│　件　│　120│　　　│

　　├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤

　　│塑料臺面柜臺　　　　│180X100X95　　　　　　│　件　│　10　│其中不│

　　│　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　│　　　│　　　│帶抽屜│

　　├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤

　　│玻璃臺面柜臺　　　　│180X100X95　　　　　　│　件　│　20　│　　　│

　　├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤

　　│棉布貨架　　　　　　│180X40X200　　　　　│　件　│　10　│　　　│

　　├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤

　　│大百貨電器貨架　　　│180X80X200　　　　　│　件　│　5　│　　　│

　　├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤

　　│小百貨貨架　　　　　│180X50X200　　　　　│　件　│　80　│　　　│

　　└──────────┴───────────┴───┴───┴───┘

　　第二條　加工成品質量要求：

　　一，材種：柜臺，貨架一律采用水曲柳.

　　二，用材尺寸：按圖紙所標尺寸做.

　　三，嚴格掌握木制品的木材干燥程度，榫縫、肩角結構必須嚴密，堅固、表面必須平整光滑，木材無形變，翹曲，撥縫，松榫；塑料面要求平直，整齊，四周不得有翹起，脫膠現象；玻璃位置以圖紙標示為準，保證方正，平直，安裝方便.

　　四，甲方按乙方質量要求和圖紙，先做規格樣品，由縣物價局核定價格后，雙方代表當面封存樣品，作為驗收的依據.

　　第三條　原材料由甲方提供.

　　第四條　圖紙由乙方于一九八五年二月一日前送交甲方.甲方在依照乙方的要求進行工作期間，發現提供的圖紙不合理，應當及時通知乙方；乙方應當在規定的時間內回復，提出修改意見.甲方在規定的時間內未得到答復，有權停止工作，并通知乙方.因此造成的損失，由乙方賠償.

　　第五條　工程價款：按核定價格單計算款25000元.

　　第六條　驗收標準和方法：本加工成品全部完工后，甲方通知乙方到廠驗收，乙方接到通知三天內必須到廠驗收.驗收標準以合同規定的質量要求圖紙和樣品為標準，數量以合同規定為標準.雙方在檢驗中發生爭議時，由縣物價局提供檢驗證明.

　　第七條　交貨的時間和地點：一九八五年六月十日至六月二十五日全部交貨.任何一方如要求提前或延期交（提）貨，必須在事先與對方達成協議，并按協議執行.交貨地點在乙方百貨大樓，由百貨公司供銷科收貨，驗收合格，辦理交接手續.

　　第八條　包裝要求及費用負擔：由甲方負責包裝，以定作物不受損壞為準；每件包裝費均按4元計算，共計980元，全部費用由乙方負擔.

　　第九條　運輸辦法及費用負擔：由甲方負責運輸，每件運輸費用均按2元計算，共計490元，全部費用由乙方負擔.運輸造成的損失，由甲方負責.

　　第十條　本合同簽字之日，乙方向甲方給付預付款20000元（貳萬元）.甲方不履行合同時，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款.乙方不履行合同的，把預付款抵作違約金和賠償金，有余款的應返還.

　　第十一條　結算方式及期限：乙方收到全部定作物，驗收合格后，即辦理移交手續，據以結帳，并在收貨后十五天內通過銀行付款.

　　第十二條　甲方的違約責任

　　一，甲方如未按合同規定的質量交付定作物，乙方同意利用的，應當按質論價；不同意利用的，甲方應當負責修理或調換，并承擔逾期交付的責任；經過修整或調換后，仍不符合合同規定的，乙方有權拒收，由此造成的損失由甲方賠償.

　　二，甲方交付定作物的數量少于合同規定的，乙方仍然需要的，甲方應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理；乙方不再需要的，有權解除合同，因此造成的損失由甲方賠償.

　　三，因甲方包裝不善造成定作物毀損的，由甲方賠償損失.

　　四，甲方逾期交付定作物的，應當向乙方償付違約金，每逾期一天，按逾期交付部分的價款總額的千分之一償付違約金.

　　五，甲方不能交付定作物的，應向乙方償付不能交付定作物部分價款總值20％的違約金.

　　六，由甲方負責送貨的，如運輸中造成定作物損壞，甲方應當負責修理，達到合同規定的質量要求，否則乙方有權拒收.

　　第十三條　乙方的違約責任

　　一，乙方如中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償甲方因此造成的損失.

　　二，乙方如中途廢止合同，應償付甲方未履行部分定作物價款總值30％的違約金.

　　三，乙方如未按合同規定的時間向甲方提供圖紙和其他技術資料，除交付定作物的日期得以順延外，乙方應當償付甲方因停工待料的損失.

　　四，乙方如超過合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定，向甲方償付違約金.

　　五，乙方如無故拒絕接收定作物，應當賠償甲方因此造成的損失.

　　六，乙方如變更交付定作物的地點，應承擔因此而多支出的費用.

　　第十四條　不可抗力：在合同規定的履行期限內，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，甲方在經有關部門證明后，可免予承擔違約責任.但甲方應當采取積極措施，盡量減少損失，如不可抗力的損失是在合同規定的履行期限以外生的，不得免除甲方責任；在乙方遲延接受或無故拒收期間發生的，乙方應當承擔責任，并賠償甲方因此造成的損失.

　　第十五條　本合同發生糾紛時，雙方協商解決；協商不成時任何一方可向辦理本合同公證的公證機關申請調解，或向合同管理機關申請調解，仲裁，也可以直接向人民法院起訴.

　　本合同于一九八五年一月二十五日經公證生效，合同履行完畢即失效.

　　本合同一式五份，甲乙雙方各執一份，縣公證處，縣物價局，縣建設銀行各存一份.

　　甲方：

　　代表人：

　　地址：

　　電話：

　　開戶銀行：

　　帳號：

　　乙方：

　　代表人：

　　地址：

　　電話：

　　開戶銀行：

　　帳號：