建設工程可行性研究服務協議書（精選18篇）

建設工程可行性研究服務協議書 篇1

　　委托方：______

　　受委托方： ______

　　經雙方協商，由委托方委托受委托方承擔__工程的可行性研究，特訂立本合同。

　　第一條　委托方在合同簽訂之日起__天以內，向受委托方提供所有與研究工程有關的數據和資料，并對資料的準確性負責。

　　1.提供數據、資料的內容如下：__(略)。

　　2.在合同期內，委托方進行與本工程有關的討論、詢價、對外談判、調研考察等所得的信息資料，應及時提供給受委托方，必要時可吸收受委托方參加本工程可行性研究的人員參加。

　　第二條　受委托方應在__年__月__日以前，向委托方提交本合同工程的可行性報告，并對此承擔責任，可行性報告內容應包括：

　　1.經營評價指標：

　　(1)投資內部收益率：____。

　　(2)投資回收期：____。

　　2.貸款償還能力分析：____。

　　3.外匯償還能力分析：____。

　　4.盈虧平衡、靈敏度分析與風險評價：__。

　　5.結論：____。

　　受委托方應向委托方提交可行性報告__份。

　　委托方如在合同期間對____工程提出重大變更，甚至原始資料、數據有重大變動，有可能導致受委托方對可行性報告作修改甚至返工時，須經雙方協商，對本合同進行修改，或增加任務變更附件，或另訂合同。

　　第三條　費用支付條款

　　1.本工程的可行性研究費為人民幣___元整。于合同生效之日，委托方應向受委托方付給上述金額的百分之二十。下余金額于合同期滿時全部付清。

　　2.委托方中止合同時，無權要求受委托方退還定金。

　　3.受委托方不履行本合同規定的責任與義務時，應雙倍償還定金。

　　第四條　違約罰金

　　1.受委托方不按合同規定的日期提交可行性研究報告時，每拖期一天，應扣除其所應得費用的千分之五，作為違約罰金。

　　2.受委托方提供的可行性研究報告中出現錯誤，且此等錯誤純屬受委托方造成者，應扣除其所應得費用的10-30%，視錯誤性質嚴重程度而定。

　　3.因委托方責任造成的可行性研究重大修改，或返工重作，應另行增加費用，其數額由雙方商定。

　　4.委托方超過合同規定日期付費時，應償付給受委托方以逾期違約罰金，以每逾期一天按合同規定費用的5‰計算。

　　第五條　本合同自簽訂之日起生效。合同中如有未盡事宜，由雙方共同協商，作出修改或補充規定。修改或補充規定與本合同具有同等效力。

　　第六條　本合同正本一式__份，雙方各執一份。合同副本一式__份，送__各一份備案。

　　委托方：____(蓋章)

　　地址：____

　　負責人：____(簽名)

　　聯系人：____(簽名)

　　開戶銀行：____

　　帳號：____

　　電話號碼：____

　　受委托方：____(蓋章)

　　地址：____

　　負責人：____(簽名)

　　聯系人：____(簽名)

　　開戶銀行：____

　　帳號：____

　　電話號碼：____

　　__年__月__日訂立

建設工程可行性研究服務協議書 篇2

　　發包人：

　　承包人：

　　____工程有限責任公司依照《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，就本雙方建設工程施工事項協商一致，訂立本合同。

　　一、工程概況

　　工程名稱：工程地點：工程內容：全部土建，水電安裝群體工程應附承包人承攬工程項目一覽表

　　工程立項批準文號：資金來源：

　　二、工程承包范圍

　　承包范圍：資質范圍內的全部圖紙內容

　　三、合同工期

　　開工日期：暫定 _年_月_日竣工日期：_ 年_月_ 日合同工期總日歷天數天

　　四、質量標準

　　工程質量標準：合格

　　金額：暫定捌仟柒佰萬元正

　�。ぃ�  元

　　六、組成合同的文件

　　組成本合同的文件包括：

　　1、本合同協議書

　　2、中標通知書

　　3、投標書

　　4、本合同專用條款

　　5、本合同通用條款

　　6、標準、規范及有關技術文件

　　7、圖紙

　　8、工程量清單

　　9、工程報價單或預算書

　　雙方有關工程的洽商、變更等書面協議或文件視為本合同的組成部分。

　　七、本協議書中有關詞語含義與本合同第二部分《通用條款》中分別賦予它們的定義相同。

　　八、承包人向發包人承諾按照合同約定進行施工、竣工并在質量保修期內承擔工程質量保修責任。

　　九、發包人向承包人承諾按照合同約定的期限和方式支付合同價款及其他應當支付的款項。

　　合同訂立時間：

　　合同訂立地點：

　　本合同雙方約定雙方簽、蓋章并經備案后生效后生效。

　　發包人：承包人：

　　住所：住所：

　　法定代表人：法定代表人：

　　委托代理人：委托代理人：

　　電話：電話：

　　傳真：傳真：

　　開戶銀行：開戶銀行：

建設工程可行性研究服務協議書 篇3

　　甲方：________________

　　乙方：________________

　　合作辦學項目：_________________

　　甲乙雙方經友好協商，本著平等互利、共同發展的原則，就雙方合作辦學事宜達成以下協議：

　　甲方權利義務：_________________

　　一、負責提供培訓教材，并負責為合格學員辦理相關證書，認證手續費、證書工本費由乙方負責。

　　二、負責對聯合辦學單位的招生、教學負責人及師資進行指導。

　　三、負責審核乙方的辦學資格、條件、管理、考試等事項，如發現乙方有嚴重違反有關規定、違反雙方約定、提供不實資料等行為之一或不適應合作項目辦學條件的，甲方有權單方面提前終止合作協議，后果由乙方承擔。

　　甲方(蓋章) ___________

　　乙方(簽章) ___________

　　____ 年 _____ 月 _____ 日

建設工程可行性研究服務協議書 篇4

　　建設工程租賃協議書

　　承租人：

　　出租人：

　　甲方因工程建設需要，根據相關法律之規定，雙方就租賃乙方下列物資設備，簽訂本合同。

　　第一條租賃物的名稱、規格、數量、單價

　　注：空格如不夠用，可另列租賃物清單

　　第二條租賃期限

　　2.1計劃租賃期限：自________年____月____日至________年____月____日止，租賃期限屆滿工程尚未完工，租賃期限最長續展至時止。

　　第三條租賃物的交付及退還

　　3.1乙方應按合同約定將租賃物運送至租賃物交付地點，裝卸及運輸費用由乙方承擔。甲方應對租賃物的數量、型號、規格、質量及設備經安裝、調試完畢具備使用性能等情況進行驗收，辦理驗收手續，并以此作為開始計算租金的依據，租賃物交付地點。

　　3.2退還租賃物時，甲方應提前3____日通知乙方停用日期。乙方接到通知后，應在通知確定的停止使用之日起___來甲方施工現場辦理退還驗收手續。乙方逾期未辦理，則以甲方通知中確認的停用日期為準終止計算租金。退還的租賃物由乙方自行負責從甲方工地現場運走，退還租賃物裝卸及運費承擔租賃物退還地點。

　　第四條租賃物質量要求

　　4.1乙方應當保證租賃物資具備施工要求的使用功能，符合相應的國家標準或行業標準，不存在安全隱患。

　　4.2從外觀上可以發現的缺損或其他質量問題，甲方應于租賃物交付時向乙方提出，并在接收清單或出庫單中載明，當該質量問題影響使用功能或存在安全隱患的，甲方有權拒收。

　　4.3甲方在使用過程中發現租賃物存在質量問題，應當通知乙方，乙方有義務調換成符合合同約定的租賃物。

　　4.4根據本合同所涉及租賃物已經使用年限和具體保養情況，甲乙雙方一致認定本租賃物的成新率為%。

　　第五條租賃物的維修、保養和丟失賠償

　　5.1租賃物是施工機械的，租賃期間的維修保養由乙方負責。使用過程中，機械出現故障或存在安全隱患的，乙方應當及時維修或更換成符合約定的機械，小故障不得超過8小時，大故障不得超過24小時。

　　5.2租賃物為鋼化料具的，租賃期間的維修保養由甲方負責。租賃物資退還時，如有損壞、保養不善等，甲方負責維修或向乙方支付維修費用。

　　5.3租賃物丟失的，在雙方辦理租賃物退還手續時一并折價賠償，賠償價格由雙方協商確定。賠償費用納入乙方應收租金總額，自該部分租賃物折價之日起，不再計算租金。

　　雙方約定維修單價為：。

　　雙方約定的賠償辦法為：。

　　第六條租金的結算和支付

　　6.1鋼化料具類租金計取期間：甲方接收租賃物之日起至歸還之日止，最長租賃期限不得超過該項目竣工之日。機械設備類租金記取期間：調試安裝驗收合格之日起，至甲方通知乙方機械設備停用之日止。

　　6.2租賃期間，每月結算一次租金，租金結算單由甲方授權的兩人共同簽字并經乙方授權的人員簽字確認后方可作為支付當期租金的依據。

　　6.3租賃期滿，甲方應當歸還租賃物，并通知乙方進行結算。結算后的租金、維修費、賠償金和違約金按約定支付。

　　6.4租金支付：

　　月租金支付：甲方向監理、建設方提交當月已完工程量報告并經審定，建設單位將該項工程款撥付甲方后，甲方____日內按當月租金額的%向乙方支付。

　　期末租金支付：甲方承建的工程竣工結算經發包方審核、審計完畢，建設方向甲方支付工程結算尾款后____日內一次性支付剩余租金。

　　乙方每次申請付款前，應按雙方確認的當期結算金額，向甲方提供足額稅務發票及銀行賬戶。乙方未提供合法有效的發票的，甲方有權拒付該批次款項。

　　第七條租金減免和優惠

　　因不可抗力的自燃災害致使施工現場停工，租賃物停止使用，乙方不計收租金。施工期間遇到春節及夏收、秋播忙季時，乙方給甲方減免租金，具體約定如下：。

　　第八條違約責任、合同的解除

　　8.1甲方未能按時交納租金，應當就欠付租金部分按照每日萬分之二的標準向乙方支付違約金。

　　8.2乙方未按約定或甲方要求的時間、數量和質量向甲方及時提供租賃物，或者租賃物出現故障、安全隱患無法正常使用，乙方未能及時維修或更換的，每日按照該部分租賃物或設備日租金的四倍向甲方承擔違約責任，直至乙方提供符合約定要求的租賃物為止。逾期超過____日或嚴重影響甲方施工的，甲方有權單方面解除合同，并可從其他出租方租賃相應物資，由乙方承擔因此而給甲方造成的損失。

　　8.3乙方提供的租賃物存在質量問題，或者有重大安全隱患未提前申明給甲方造成損失的，由乙方承擔賠償責任。

　　8.4甲方通知乙方收回租賃物，乙方無正當理由不接受租賃物的，甲方可代為保管租賃物，并有權要求乙方按照當時市場租賃價格的兩倍承擔保管費用，租賃物在此期間滅失、損壞等風險由乙方擔。

　　8.5租賃物是施工機械的，乙方配備的操作工不具備相應資質，或者不聽取甲方工作安排和指揮，視為乙方提供的租賃物不具備使用功能，乙方應及時更換操作工，并按照本條第4款的約定內容承擔違約責任。

　　8.6因租賃物權屬不清而致使不能正常使用，影響到甲方正常施工的，甲方有權不予支付租金，并有權要求乙方承擔因此而給甲方造成的經濟損失

建設工程可行性研究服務協議書 篇5

　　甲方：_____________________(以下簡稱甲方)

　　乙方：_____________________(以下簡稱乙方)

　　根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、法規、條例、規章等，雙方遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，就本項目協商一致，訂立協議并共同遵照執行。

　　第一條：工程名稱：

　　第三條：工程范圍：見附件.

　　第四條：工程總價：

　　人民幣 (此項為投標價，支付以實際工程量為依據，此為稅后價)，乙方包工包料。

　　第五條：

　　5.1竣工日期：(竣工報告為準) 交付日

　　5.2合同總工期： 元。

　　5.3甲方付款不以乙方向其提供發票為前提。

　　第六條：本工程質量標準

　　按設計文件及相關規范規定的標準施工且符合國家相關驗收標準。

　　第七條：代表

　　甲方應指定一到兩名人員作為甲方的代表，有他親筆簽名的文件即認為是甲方的正式文件，此項人員的授權委托書作為本合同的一部分。如發生變更，甲方應當自變更后即日書面通知乙方，因甲方遲延通知而造成的損失由甲方承擔。

　　第八條：工地管理

　　8.1乙方必須加強施工人員的安全及職業技能教育，在施工過程中，必須保證安全，清除隱患，杜絕一切事故的發生。

　　8.2嚴格執行工地上的各項管理制度,施工現場必須做到文明施工，做到工完場清，垃圾歸堆并運送指定地點。

　　8.3 乙方進入施工現場后，不得打架斗毆、酗灑鬧事。情節嚴重移交司法部門處理。

　　第九條：設備、材料、通行及配套

　　9.1 甲方提供乙方臨時用房，以及為了履行完成、養護分包工程所需的暫時或永久性質的設備。

　　9.2 本工程使用的材料：見附件。

　　9.3 乙方堆置器材設備之場所，應在甲方許可之范圍內，不得妨礙工程之進行與街道之暢通。甲方為使乙方能按分包合約順利施工，應向乙方提供使其設備足夠能進入其工地的一部分或幾個部分的便利措施。

　　9.4本工程施工期間工地及相關場所臨時水電設施由甲方負責提供，甲方應隨時注意保持交通、電力、通訊、給水、瓦斯或其它設施之安全正常營運。

　　第十條：工程保險

　　10.1乙方應對其員工購買保險

　　10.2由甲方辦理的保險單以履行總包合同通則，如果涉及乙方應當享有保險單內利益，甲方應當將乙方享有的利益注明或特別載列于保險單上和附表本部份之上。

　　10.3雙方必須維持其有效期直至本分包工程全部完成止。

　　10.4除能證明因不可抗力或乙方故意或重大過失外，工期延長，應由甲方支付續保費用。

　　第十一條：變更設計

　　11.1雙方得以按照下列情況改變其分包合同的工程：

　　11.2經由本合同雙方協商一致減少的事項。

　　11.3為了甲方利益，由乙方可以書面提前10天通知甲方，變更或增加或減少的事項。

　　11.4所增加或變更之費用，乙方可以按照簽訂到變更期間的相對高價定價。

　　11.5減少之工程，甲方除承擔乙方已購材料之損失外，還應支付乙方為此支付合理的費用。

　　第十二條：工程延期

　　12.1須延長完工日期時，乙方可于原因發生后3日內據實將工程延期通知單書面通知甲方，但能夠證明是乙方故意造成延期的除外。

　　12.2本工程施工期間，甲方得通知乙方將本工程全部或局部停工。

　　第十三條：驗收

　　13.1工程具有覆蓋、掩蓋條件或達到中間驗收部位時，甲方應在接到乙方通知之時起24小時內進行驗收。

　　13.2本工程進度于符合完工或階段性驗收標準時，乙方應以書面報請完工驗收。經監理工程師認可后，由甲方驗收。

　　13.3乙方在驗收前3日，將驗收日期以書面通知甲方，如甲方不能按時參加，須提前2日書面通知乙方，因此造成的延期參照本合同十三條停工損失賠償。

　　13.4甲方在收到乙方通知后3天內未進行驗收、也未提出延期的，乙方提交的已驗收通知中開列的工程量即視為被認可，通知的驗收日期即視為驗收合格之日，作為支付合同價款的依據。

　　13.5本工程竣工并經甲方驗收合格后，乙方應在10天內移交予甲方。驗收合格之日即視為所有權及相關權利義務發生轉移。

　　第十四條：違約及損害賠償責任

　　14.1一方如有下列情事之一者，另一方可終止或解除本合約，一方應給付另一方按工程總價10%計算之違約金。

　　14.2一方要求減少工程金額達原合約金額之百分之二十。

　　14.3一方要求停工達15日，除能證明是不可抗力或另一方之故意或重大過失除外 。

　　14.4一方有停業、倒閉、破產或財務發生困難情事之虞，或一方顯無能力支付工程款。

　　14.5本合約依上述原因而終止或解除時，或因其它原因致使合同但發生其它賠償事件，一方仍得依法向另一方求償。

　　14.6除能夠證明是乙方故意不按時進場施工的，甲方應賠償乙方違約金15萬元。

　　14.7除能證明是不可抗力或乙方故意造成的停工或延期，甲方應按每人100元/天對乙方承擔賠償金，并支付乙方因停工或延期而發生之費用包括但不限于施工機具折舊費、工地費用及管理費用等。甲方應于通知停工之十日內主動賠償乙方。

　　14.8甲方不按照合同約定準時支付工程款、違約金、賠償金等，每遲延一天按照工程總價的百分之三支付違約金。

　　第十五條：糾紛處理

　　甲乙雙方如對本合約條款發生爭議，雙方應平等協商，協商不成，由 人民法院管轄。

　　第十六條：其它

　　16.1合約時效：本合同經雙方蓋章后生效，自付清尾款后終止。

　　16.2合同份數：本合同一式四份，甲乙雙方各執貳份。

　　16.3本合約正本之印花由雙方各自貼銷。

　　16.4一方提供之地址為可送達之地址，如果變更應及時通知，否則按照合同約定地址投遞即視為送達。

　　甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________　　　　　法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

建設工程可行性研究服務協議書 篇6

　　借款方：_______________________________________

　　法定代表人：____________________職務：_____________

　　地址：____________________郵碼：________電話：________

　　貸款方：_______________________________________

　　法定代表人：____________________職務：_____________

　　地址：____________________郵碼：________電話：________

　　根據國家法律規定，借款方為進行基本建設所需貸款，經貸款方審查發放。為明確雙方責任，恪守信用，特簽訂本合同，共同遵守�！�

　　第一條借款用途：________________________________________

　　第二條借款金額：借款方向貸款方借款人民幣____(大寫)元。預計用款為一年____元;____年____元;____年____元;____年____元;____年____元;

　　第三條借款利率：自支用貸款之日起，按實際支用數計算利息，并計算復利。在合同規定的借款期內，年息為____%.借款方如果不按期歸還貸款，如逾期部分加收利率20%.

　　第四條借款期限：借款方保證從____年____月起至____年____月止，就國家規定的還款資金償還全部貸款。預定為____年____元;____年____元;____年____元;____年____元;____年____元;。貸款逾期不還的部分，貸款方有權限期追回貸款，或者商請借款單位的其他開戶銀行代為扣款清償。

　　第五條因國家調整計劃、產品價格、稅率，以及修正概算等原因，需要變更合同條款時，由雙方簽訂變更合同的文件，作為本合同的組成部分。

　　第六條代款方保證按照本合同的規定供應資金。因貸款方責任未按期提供貸款，應按違約數額和延期天數，付給借款方違約金。違約金的計算與銀行規定的加收借款方的罰息計算相同。

　　第七條貸款方有權檢查、監督貸款的使用情況，了解借款方的經營管理、計劃執行、財務活動、物資庫存等情況。借款方應提供有關的統計、會計報表及資料。

　　借款方如果不按合同規定使用貸款，貸款方有權收回部分貸款，并對違約使用部分按照銀行規定加收罰息。借款方提前還款的，應按規定減收利息。

　　第八條本合同條款以外的其他事項，雙方遵照《中華人民共和國民法典》的有關規定辦理。

　　借款方：______________貸款方：______________

建設工程可行性研究服務協議書 篇7

　　合同訂立時間：_________________

　　合同訂立地點：_________________

　　九、合同生效

　　本合同雙方約定后生效。

　　委托人(蓋章)：_________________受托人(蓋章)：_________________

　　法定代表人(簽字或蓋章)：_________________法定代表人(簽字或蓋章)：_________________授權代理人(簽字或蓋章)：_________________授權代理人(簽字或蓋章)：_________________單位地址：_________________單位地址：_________________

　　郵政編碼：_________________郵政編碼：_________________

　　聯系電話：_________________聯系電話：_________________

　　傳真：_________________傳真：_________________

　　電子信箱：_________________電子信箱：_________________

　　開戶銀行：_________________開戶銀行：_________________

　　帳號：_________________帳號：_________________

建設工程可行性研究服務協議書 篇8

　　上訴人(一審被告)：_________________甲公司(原達州__________公司)

　　住所地：_________________成都市__________路_____號_____樓

　　法定代表人：_________________黃__________執行董事

　　被上訴人(一審原告)：_________________萬__________、男、漢族、__________年_____月_____日出生

　　身份證號：_____________

　　住所地：_________________成都市__________街_____號_____棟_____單元_____樓_____號

　　被上訴人(一審被告)：_________________乙公司

　　住所地：_________________成都市__________巷__________號

　　法定代表人：_________________劉__________總經理

　　上訴請求：_________________

　　1、撤銷成都市青羊區人民法院(20__)青羊民初字第__________號《民事判決書》。

　　2、依法改判上訴人甲公司對萬__________的工程款不承擔連帶支付責任。

　　3、判令本案一審、二審訴訟費由被上訴人萬__________、被上訴人乙公司共同承擔。

　　上訴人于年月日收到成都市青羊區人民法院(20__)青羊民初字第__________號《民事判決書》，上訴人對該判決不服，現提起上訴。

　　上訴人“甲公司“認為：_________________我單位從沒有參與過“達州市__________路立交橋、__________橋美化、亮化工程的施工，亦沒有從被上訴人“乙公司”處承接過該工程;也從未以被上訴人“乙公司”的名義與達州市建設局簽訂《建設工程施工合同》，更沒有將前述工程交由被上訴人萬__________組織施工。而一審法院卻無視事實真相，錯誤的認定上訴人從被上訴人“乙公司”處承接了__________橋工程，并交由被上訴人萬__________組織施工，實屬事實不清，證據不足，認定錯誤。其理由有三：_________________

　　一、達州市“__________街整治工程”與“__________路立交橋、__________橋亮化、美化工程”是風馬不相及的兩件事情。而一審法院卻以“__________街整治工程”的《聯營合同》錯誤的認定萬__________以“達州__________公司”名義承接了“__________路立交、__________橋亮化、美化”工程.這純屬張冠李戴，不講事實。

　　年月日，上訴人作為甲方與作為乙方的萬__________簽訂了一份關于__________街整治工程的《施工聯營合同》是實。該合同約定：_________________乙方以甲方名義進行承包施工，工程名稱為__________街整治工程。后來，由于沒能中標，該合同自然終止，沒能履行。至于同年10月被上訴人“乙公司通川分公司”與達州建設局簽訂了關于__________路立交、__________橋亮化、美化工程的《建設工程施工合同》，并由萬__________實際組織施工,這與“達州__________公司”則沒有任何關聯。因為，“__________街整治”是__________街街道改造。而__________路立交并非__________街立交，__________橋亮化、美化并非__________街亮化、美化。兩者怎么會是同一件事，同一個工程呢?只不過__________街在地理位置上與__________大橋引橋形成十字交叉而已。顯然，一審法院的認定牽強附會，缺乏根據，不能成立。

　　二、一審判決認定年月日萬__________同“乙公司”、“甲公司”進行了結算。這也是毫無根據的。首先，萬__________同“達州__________公司”既沒有轉包、分包合同、協議，又沒有結算書依據，哪來的工程結算呢?其次，庭審中萬__________雖然提供一份《建設工程造價預(結)算書》復印件，卻稱拿不出原件，僅說原件在建設局。為什么施工單位沒有結算書原件呢?這可能嗎?況且，這只是張封面沒有具體的結算內容。同時，既沒有發包建設單位建設局蓋章，也沒有承包單位“乙公司”蓋章，僅僅在“施工(編制)單位”一欄，有“四川__________建筑工程有限公司第一項目部”公章，該欄的旁邊有“達州__________公司”公章，而萬__________在上面僅是技術負責人，并非項目經理或承包人。眾所周知，工程竣工造價結算，是發生在建設發包單位同施工承包單位之間，而這份結算書卻不是。如果是轉包結算，那么“乙公司”應有簽字和蓋章。為什么沒有?如果是內部分包結算，那為什么不是萬__________同“達州__________公司”結算，而又是“達州__________公司”同“盛龍建司第一項目部”結算?既然是萬__________個人沒有資質需打“達州__________公司”牌子，那為什么又打了“__________建司”牌子。既然“__________建司”有資質為何還打“達州__________公司”牌子?再則，工程造價一欄為865666元，而一審認定工程總結算價為752700元，稱扣除“乙公司”墊支拆遷費112966元。而事實上，標底物__________大橋主橋只是亮化、美化;引橋只是路面改造，均不涉及拆遷，哪來扣拆遷費呢?凡此種種，疑點重重。怎么能采信成為有效證據呢?毫無疑問，這是一份重復復印嫁接“達州__________公司”公章的偽造證據。一審法院卻不加認真核實審查，主觀武斷的認為上訴人甲公司與被上訴人萬__________進行了關于__________橋亮化、美化工程的結算，因此認定萬__________確是以上訴人甲公司的名義從被上訴人處承接了__________橋亮化、美化工程，這種做法于法無據。

　　三、一審法院僅憑“乙公司”訴訟代理人前后矛盾的陳述就認定“乙公司”將工程交“達州__________公司”承建，“達州__________公司”又分包一部分給萬__________承建。明顯違背《民事訴訟證據規則》。

　　根據《民事訴訟證據規則》第七十四條規定：_________________“訴訟過程中，當事人在起訴狀、答辯狀、陳述及其委托代理人的代理詞中承認的對己方不利的事實和認可的證據，人民法院應當予以確認，但當事人反悔并有相反證據足以推翻的除外。”顯然，“乙公司”代理律師雖在第一次庭審有前述陳述，但第二次又否認。同時，本案有其他證據足以證實“達州__________公司”并未介入該工程。除上列證據外，還有“乙公司”給建設局出具的《收款證明書》稱“乙公司”欠萬__________、李__________民工工資。既然是“達州__________公司”與萬__________發生的分包關系，那既是“達州__________公司”欠萬__________的工程款，“乙公司”就不會說自己欠萬__________的民工工資。因而，一審判決對這一事實的認定顯然不能成立。

　　綜上所述，一審判決無視本案事實真相，將與上訴人甲公司根本無關的__________橋亮化、美化工程強行認定在上訴人身上，并以一份施工內容與__________橋亮化、美化工程完全截然不同的《聯營合同》來認定為是上訴人與被上訴人萬__________之間的關于__________橋亮化、美化工程約定的依據，同時，在上訴人及被上訴人乙公司對本案唯一與上訴人有關的一份無法與原件核對的證據復印件的真實性存在極大異議的情況下，冒然判定由上訴人與被上訴人乙公司向被上訴人萬__________承擔連帶支付責任的做法，實屬認定事實錯誤，沒有任何法律依據，應予改判。請二審法院查明本案事實，依法作出公正判決，以維護上訴人之合法權益。

　　此致

　　成都市中級人民法院

　　上訴人：_________________甲公司

　　年_____月_____日

建設工程可行性研究服務協議書 篇9

　　發（總）包單位：__（甲方）　　承（分）包單位：__（乙方）　　根據《中華人民共和國民法典》，以及有關規定，結合本工程的具體情況，雙方經充分協商，簽訂本合同，共同遵守�！　�

　　第一條 工程名稱：錨桿工程　　建設地點：__　　

　　第二條 建設規模、面積（工程量）和承發包工程的范圍及內容：　　

　　1.基坑錨桿__條，包括現場已澆注__條錨桿的張X及鎖定，總工程量為__延米。　　

　　2.錨桿施工依據設計方案和相應施工規范，工作內容包括：

　�、馘^桿鉆孔；

　　②錨桿設置及灌漿；

　　③錨桿張X與鎖定�！　�

　　第三條 本合同所承包工程的工期定為__個日歷天，工期計算的起止時間是：_年____月____日開工，_年____月____日竣工。上述工期以施工方案工期為準�！　≡诼募s過程中，根據變更設計所影響的工期和甲方責任、不可抗力所延誤的工期等因素，經甲、乙方簽證認可后，進行調整，從而最后確定竣工日期，乙方應按此竣工日期竣工。　　

　　第四條 工程質量標準及保修條件、期限，按本條第__項執行：　　

　　1.按照國家及省、市的有關規定執行，符合設計要求。　　

　　2.按照國家《現行建筑施工規范大全》有關標準執行，工程保修至地下室施工到0.00時為止�！　�

　　第五條 承包方式：　　實行大包干。即包工、包材料、包質量、包工期、包安全。錨桿按__元米計價�！　【唧w工期要求為：在__個日歷天內完成全部錨桿的鉆孔、灌漿，并且張X完畢至少一半錨桿�！　�

　　第六條 工程總造價按上述承包范圍和方式，計（概算）為人民幣：__元整（__），工程結算以實際發生工程量為準，單價不變�！　�

　　第七條 甲方應負責完成下列工作：　　

　　1.在開工前三天完成“三通一平”（包括進場道路），接通水、電源和辦理報建、臨時場地、占用道路等的批準手續。同時向乙方提交施工（安裝）圖紙與說明書和有關的技術資料各一份；水電安裝圖紙__份；地質勘探資料一份；建筑（安裝）許可證和報建審核意見書。　　

　　2.提供現場水電接點，材料堆放點及臨時設施�！　�

　　3.以上工作由__統一解決安排�！　�

　　第八條 乙方應負責完成下列工作：　　

　　1.在開工前三天完成組織施工圖會審、編制施工組織設計，并送交甲方，作為甲方檢查監督執行施工計劃的依據�！　�

　　2.全面負責錨桿施工，保質保量按期完成任務�！　�

　　3.完工后，提供有效的竣工資料兩份�！　�

　　第九條 乙方承包的任務，非經甲方同意，不得隨意分包給

　　第三方�！　∫曳奖仨殗栏癜凑帐┕�圖與說明書以及施工技術規范和操作規程進行施工，按規定做好試件和材料的試驗，確保工程質量，按期完工。在工程質量上必須接受質量監督部門和甲方的監督，甲方發現其在主要形象上拖進度__天時，或在主要工程上存在重大質量問題時，經質監部門確認后，甲方應以書面通知乙方，乙方在__天內必須采取有效措施糾正。否則甲方有權采取措施直至終止合同，調換施工隊伍。因此所造成的實際損失，由乙方負責�！　∫曳皆谑┕み^程中，發現施工圖紙與說明書不符，重要結構或關鍵部位所需的材料規格、質量不符合設計要求，或設備有缺陷時，應立即以書面通知甲方。甲方應在__天內會同設計單位進行處理，并辦理技術簽證。否則，乙方有權停工，除工期順延外，因此所造成的窩工損失由甲方負責�！　�

　　第十條 甲方委托監理公司為駐工地代表，對工程進度、工程質量進行監督，檢查驗收隱蔽工程、辦理中間交工工程驗收簽證手續，督促乙方按規定搞好試件、材料試驗和各項技術資料及報表整理，負責簽證、解決應由甲方解決的問題，以及其它事宜�！　�

　　第十一條 材料、設備的供應及其消耗含量和價差處理，按本條第__項執行：　　

　　1.工程所需材料，全部由乙方負責，其費用和材料價格已按__的規定列入造價內，在施工過程中，如材料價格變動，按有關規定進行調整。　　

　　2.施工過程中，材料價格如有變動，不再調整�！　�

　　第十二條 工程價款的支付和結算必須劃（匯）入乙方的開戶銀行：__辦事處，帳號：__。否則，由此所造成的一切后果均由甲方負責。乙方不得將工程款轉入

　　第三方帳戶或挪作他用�！　」こ虃淞峡詈瓦M度款按本款第__項執行：　　

　　（一）按市建設銀行工程價款結算辦法的撥付規定辦理，即在合同簽訂__天內，按總造價（當年計劃）的百分之__預付備料款，進度款按工程進度百分之時付款百分之__，工程進度百分之時付款百分之__，工程進度百分之時再付百分之__，其余工程進度款由預付備料款抵充，留下尾款百分之五待審定竣工結算后付清。　　

　�。ǘ�）工程款支付辦法：　　

　　1.合同簽訂____日內，甲方向乙方支付__元備料款。　　

　　2.乙方完成進度達50％時，甲方再向乙方支付工程總造價的40％�！　�

　　3.乙方完成進度達90％時，甲方再向乙方支付工程總造價的15％。其余款項在地下室施工到0.00時付清。　　工程結算：乙方應在全部工程竣工驗收合格后__天內提出竣工結算，送甲方和經審核，甲方應在接到結算之日起__天內提出意見，逾期視作同意，由經劃帳，結算尾數。雙方對竣工結算確認后__天內，應進行退補結算�！　�

　　第十三條 甲方因生產或使用需要，確需變更設計時，應書面通知乙方，并提供由原設計單位出具的變更設計的技術資料，按規定辦理變更工程手續，簽訂補充協議或變更合同，造價按工程增減的規定進行調整和結算。　　工程中途停建、緩建或由于設計變更以及設計錯誤造成的返工，甲方應采取措施彌補或減少損失，同時經有關部門審定后賠償乙方因此而造成的停工、窩工、返工、倒運、人員和機械設備調遷，材料和構件積壓的損失�！　�

　　第十四條 工程交工驗收　　

　　1.工程交工驗收，應以施工圖紙及說明書、圖紙會審記錄、有關變更增減的書面文件、國家頒發的施工及驗收規范和質量檢驗標準為依據。　　

　　2.隱蔽工程在隱蔽前__天，由乙方通知甲方到場檢查，甲方不按時到現場檢查的，乙方可自行檢查后隱蔽，并認真如實填寫隱蔽記錄，甲方應予承認。若事后甲方提出復查的，復查合格，所有費用和因此造成乙方的經濟損失，由甲方承擔，所耽誤的時間應順延工期；復查不合格，檢查費用由甲方承擔，乙方應負責無償返修。若乙方未通知甲方到場檢查，單方完成隱蔽工程的，甲方有權要求重新檢查，不論檢查結果是否合格，一切費用由乙方承擔�！　�

　　3.工程（包括單項工程）竣工前五天，由乙方通知甲方組織有關單位進行驗收。驗收工作在工程竣工后__天（單項工程七天）內進行，并應按期驗收完畢。工程質量及工程內容符合要求的，雙方在《竣工工程驗收證明書》上簽章，同時乙方將全部有效的技術檔案資料向甲方移交。如工程質量不合格或工程內容尚未完成者，由乙方在商定的期限內進行翻修或補建后，再進行驗收，直至達到符合標準和要求為止。并按最后驗收合格的日期作為竣工日期，由此支付的一切費用均由乙方負責。甲方逾期組織驗收的，除應向乙方償付違約金外，如果驗收合格的，按本款規定的驗收日期作為竣工日期；驗收不合格需翻修的，按實際逾期天數順延工期。工程（包括單項工程）未經驗收，甲方提前使用或擅自動用，因此而發生的質量或其它問題，由甲方承擔責任�！　�

　　4.工程竣工后，應繪制竣工圖。工程變更不大的，由乙方在原施工圖上加上注明，提交甲方存檔。工程變更較大的，由乙方另繪竣工圖。　　

　　第十五條 獎勵　　

　　1.提前竣工或趕工獎勵：__�！　�

　　2.乙方按期竣工，并經工程質監部門和主管部門檢查鑒定或認可的優良級品工程的，甲方同意按工程總造價__分之__獎勵給乙方�！　�

　　第十六條 違約責任　　

　　1.甲方逾期供應材料、設備或逾期履行

　　第七條各項規定之一者，從逾期__天次日起，除應負擔乙方的實際損失外，并按拖延天數順延工期�！　�

　　2.甲方不按期撥付工程款，從超過__天次日起，按拖欠數額，按照銀行有關延期付款的規定向乙方償付逾期付款違約金。同時，乙方有權停止施工，直至結清之日，停工期間的窩工和其它損失按實由甲方承擔，工期順延�！　�

　　3.乙方逾期竣工，從逾期__天次日起，每逾期一天，按工程總造價（單項工程按該項工程造價）的萬分之__向甲方償付違約金�！　�

　　4.甲方逾期組織驗收交工工程（包括單項工程），乙方逾期提交竣工結算的，從逾期__天次日起，每逾期一天按工程總造價（單項工程按該單項工程造價）的萬分之__向對方償付違約�！　�

　　5.一方逾期結清或退回工程尾款者，從逾期__天次日起，按應結清或退回數額，比照銀行有關延期付款的規定，向對方償付逾期違約金�！　�

　　第十七條 遇人力不可抗拒的災害損失，按本條第__項處理：　　

　　1.報上級有關部門裁定�！　�

　　2.工期順延�！　�

　　第十八條 其它事項及補充條款　　

　　1.有關本工程的施工圖紙與說明書和會審記錄，以及圖表、資料，雙方進行的有關會議，洽談記錄，雙方協商同意并經雙方當事人簽證的有關修改設計的變更文件等，都是據以施工和交工驗收的技術資料，也是本合同的組成部分。　　

　　2.乙方應加強防火、防盜、治安、施工安全防護措施和加強對施工隊伍的管理，遵守和執行安全、文明和深夜施工等的規定。否則，導致造成的損失和有關部門按規定給予的處罰或追究賠償的經濟損失均由乙方負擔�！　�

　　3.甲方無償提供乙方施工人員共__人的住宿及生活用水、用電�！　�

　　4.乙方施工用水用電按市有關規定，從結算款中扣除�！　�

　　5.基坑開挖時，擋土樁間如有流砂或擋土樁位移超過規范偏差及漏水等影響地下室施工的情況，由乙方負責處理，因此發生的一切費用，由乙方承擔。措施費按__元包死，如無上述情況，甲方照付上述措施費給乙方�！　”竞贤�自簽訂之日起生效，到工程交工驗收和結清工程款之日自然失效。本合同正本二份，雙方各執一份；副本四份，雙方各執二份；送建委、雙方主管業務部門、經、稅務局、工商局及有關單位各一份�！　〖追剑ㄉw章）：__ 乙方（蓋章）：__　　住所：__ 住所：__　　簽約代表（簽字）：__ 簽約代表（簽字）：__　　電話：__ 電話：__　　傳真：__ 傳真：__　　編碼：__ 編碼：__　　簽訂地點：__ 簽訂地點：__　　_年____月____日 _年____月____日

建設工程可行性研究服務協議書 篇10

　　發包方：以下簡稱甲方

　　承包方：以下簡稱乙方

　　為了明確雙方權利義務，根據《中華人民共和國民法典》和《中華人民共和國建筑法》的有關規定，經雙方協商一致，簽訂本合同，供嚴格履行。

　　一、甲方將現有土地上乙方有承包資質建設的所有土建工程，包括但不限于車間廠房、辦公樓、宿舍樓、商品房、食堂、招待所、車庫、廣場、道路、圍墻、各類管網、給排水、綠化等，原則上全部發包給乙方承包建設。  層以上高層建筑由乙方負責聯系承包商與甲方簽訂合同承包建設。

　　二、甲方有權要求現有土地上乙方有承包資質建設的所有土建工程量的三分之二由甲方指定有資質的施工單位與乙方簽訂分包合同建設，或經乙方同意后由甲方與其指定有資質的施工單位直接簽訂承包合同建設。乙方不承擔分包工程的質量責任、工期責任、安全事故責任、稅費、工資、材料等付款義務;經乙方同意后由甲方與其指定有資質的施工單位直接簽訂承包合同的，乙方更不承擔該工程的質量責任、工期責任、安全事故責任、稅費、工資、材料等付款義務。

　　三、甲方現有土地上乙方有承包資質建設的所有土建工程無論是否由乙方承包，均由乙方協助相關手續和協調服務，甲方確保承包商按工程決算金額支付1%服務費給乙方;甲方確�，F有土地上的所有土建工程的物資供應除鋼材外全部由乙方負責供應，價格隨行就市進行結算。前述條款甲方應納入與承包商的合同之中，或由承包商向乙方書面承諾。

　　四、工程造價原則上按照《年湖北省建筑裝飾消耗量定額》、《年湖北省安裝工程消耗量定額》、同期《鐘祥市工程造價信息》進行確定，各單項工程下浮比例由雙方具體協商。施工期限內商混、鋼材、水泥等主材價格漲跌10%時，工程造價結算相應調整。

　　五、工程期限

　　各單項工程按雙方書面確認的工期執行。

　　六、乙方負責協調各承包單位與項目地建設主管部門的關系，按甲方要求組織工程項目驗收備案。

　　七、結算辦法

　　1、乙方承包并直接建設的工程項目的工程款結算辦法：按單項工程承包合同規定條款執行。

　　2、乙方承包后按甲方意見分包建設的工程項目的工程款結算辦法：由甲方與分包商直接辦理工程款結算。

　　3、乙方承包并直接建設工程項目以外的供應材料貨款結算辦法：乙方有權憑分包商、承包商的付款通知和收據在甲方領取貨款。

　　4、乙方協助工程服務費由分包商按預算造價金額的1%在單項工程合同簽訂之日起30天內向乙方支付，工程決算造價金額有增減的，服務費多退少補，均由乙方憑分包商付款通知和收據在甲方領取。

　　八、本合同中約定各方給付乙方的各類款項甲方均承擔給付責任和連帶給付責任，甲方保證本合同中約定各方給付乙方的各類款項及時到位，如延期付款，甲方按延期付款金額日萬分之七向乙方賠付資金占用損失和實現債權的差旅費、律師費、訴訟費等。

　　九、本合同發生糾紛時，當事人雙方應及時協商解決，協商不成時，任何一方均可向人民法院起訴解決。

　　十、具體建筑工程承包合同和相關協議均構成本合同的組成部分。

　　十一、本合同一式四份，甲乙雙方各執二份，自雙方簽訂之日起生效。在全部工程竣工驗收并結清尾款后失效。

　　甲方：_________乙方：_________

　　法定代表人：_________法定代表人：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

建設工程可行性研究服務協議書 篇11

　　甲方：__________

　　乙方：__________

　　根據《民法典》相關規定，經甲乙雙方友好協商，達成設備安裝合同壹份，內容如下：

　　一、工程概況：工程名稱：中央空調系統的安裝調試工程地點：項目工地(號)

　　二、合同范圍：本合同范圍： 項目中央空調系統工程的安裝、調試、驗收及維保。　　乙方應提供嶄新的未經使用的安裝設備及材料、技術服務和所需的其他事項。在履行合同過程中，如乙方沒有提供或沒有達到設計圖紙中的技術性能指標，乙方應采取挽救措施，并承擔全部責任�！　〖追叫枰�而合同文件中未提出的技術要求，甲方有權發出變更通知，乙方有責任以合理的進度以及最優惠的價格滿足甲方變更的.要求�！　≌袠宋募�及投標文件作為合同附件，組成本合同不可分割的一部分，甲乙雙方共同承諾、遵守。

　　三、合同造價：本合同總造價為：__________元　　人民幣大寫：__________元整

　　3.1“合同價格”是指 項目中央空調系統工程，除甲方供應中央空調系統設備以外(甲方供應設備見附表)，從安裝設備及材料、安裝調試、備品備件供應至竣工驗收合格交付使用及維保等的人民幣報價，其中包括材料費、包裝費、運雜費、裝卸費、安裝費、調試費、備品備件供應費、直至驗收合格交付使用的一切費用及維保期內的維保費用等。

　　3.2合同價格為固定價，包括所有由于以原材料工本或其他條件的價格浮動而導致的全部額外費用，但由于甲方增減工程量引起的價格調整除外。

　　3.3合同價格包括合同涉及到的，由乙方提供的與設備的安裝與調試期間有關的一切專用工具、測試及所用儀器、耗材的費用，并由乙方負責運進和運離工程現場。

　　3.4合同價格包括乙方人員到現場的一切交通食宿費，甲方協助乙方人員在現場居住的方便，但有關費用由乙方自理。

　　3.5除非另有規定，乙方的價格須包括執行和完成合同文件描述的工作以及不可或缺的所有附帶工作及費用，不論它們是否在合同文件中有所說明，也不論它們是否在簽訂合同時可以預料到。

　　四、付款方式

　　4.1合同簽訂后，十天內，乙方進場前，甲方支付合同總價30﹪為設備預付款;

　　4.2主要設備含空調主機及風機盤管末端進場后，甲方支付合同總價30%

　　4.3工程量進展到一半時，甲方支付合同總價20﹪。

　　4.4安裝、調試、驗收合格后，甲方支付合同總價15﹪。

　　4.5質量保證期結束，無質量問題，甲方付清全部余款

　　五、工程工期：根據發包人使用要求，雙方約定合同簽定后，自乙方收到設備預付款之日起兩個月內，乙方完成本合同全部工程的安裝調試工作。

　　5.1 乙方進場前向甲方提供施工組織設計和施工總進度計劃。

　　5.2 在合同生效以后，____日內，乙方完成進場前的準備工作，并組織施工人員進場開始施工。

　　5.3 乙方須按合同規定的日期完成安裝及調試，協調與消防、裝修的沖突，保證工程順利進行，確保按期完成。

　　5.4 如工程實際與圖紙設計存在較大差異，無法按圖施工;或圖紙有較大變更，不能按期完成施工，經甲方簽字認可，工期順延。

　　5.5 遇不可抗力(由于嚴重的自然災害如洪水、地震等不可避免的或不可預見的及非人為所能控制的事件)，工期順延。

　　六、工程驗收：

　　6.1 乙方應按國家或國際有關的標準與規范施工。

　　6.2 安裝施工應以圖紙要求為準，不得私自偷工減料，或更換圖紙規定的安裝材料。對于圖紙未規定的安裝材料，應選用質量較好的材料使用。工程安裝調試完成以后，應達到圖紙設計的功能及使用要求。

　　6.3 甲方的授權代表有權任何時候檢查乙方的相關工程質量與工程材料的質量，并作為驗收的依據之一。

　　七、變更通知

　　7.1乙方如因為甲方原因影響了合同成本或交工期限，須立即以書面形式向甲方提出，甲方核實無誤后將向乙方發出變更通知，但在以下情況中，不得發變更通知。

　　7.1.1對乙方影響行為是在合同規定內作出的，或是由于乙方未能履行合同要求所必須的義務。

　　7.1.2乙方合同執行情況是因其自身的失誤、疏忽或未能按合同要求履行而受影響。

　　7.2 如果乙方認為所作的變更可能會使自己不能履行合同中義務時，須及時向甲方提出。相應設備及工程量的增減，按照國家________年工程定額三類取費進行合同金額修訂。

　　八、質保期

　　8.1 質保期從竣工驗收合格之日起計算________年，主機設備保修________年。

　　8.2 乙方所提供的安裝材料為全新的、且中央空調系統安裝質量符合合同要求。主機為XX公司產品，風機盤管及末端為上海三燕產品。

　　8.3在質保期內，若非誤操作或人為破壞所致，則合同標的或其部件、安裝材料等損壞應由乙方維修、供應和安裝。

　　8.4在質保期內，乙方在接到甲方通知后，2小時內作出反應并指導，24小時之內應派有經驗的技術人員到工地現場，履行其保修義務或處理緊急維修工作。超過24小時甲方可請其他人員進行修理，其費用從質保金中扣除。

　　8.5若質保期內，甲方沒有指出有缺陷，則代表甲方對乙方的工程安裝是滿意的，其質量保證責任已完成，但隱蔽性的、合理的檢查和實驗都不能發現的缺陷除外。

　　九、違約責任

　　9.1 由于乙方的原因不能按時交付使用，所使用的安裝材料不符合合同規定，由此造成的損失，應有乙方承擔一切責任。

　　9.2 若由于甲方原因出現如未按有關要求驗收工程或其他原因致使乙方延期交工等，乙方不負責任。

　　9.3 乙方原因延誤工期，每延誤一天交付使用，支付金額為合同價款1‰的違約金(無法抗拒因素造成誤工除外)。

　　十、不可抗力

　　10.1 如果雙方的任何一方因人力不可抗拒因素(諸如臺風、地震、戰爭或雙方認同的其他情況)而引起合同進度延誤，在此情況下，一方應及時書面通知另一方，并提供當地政府簽發的不可抗力的證明。受不可抗力事件影響一方，就盡力減少事件的影響，盡早恢復工作，雙方應盡早協商并確定新的交工日期，并由甲方發給乙方完工變更通知書，確定合同進度相應順延。

　　10.2 不可抗力事件給雙方造成任何損失，有各方自行負責，合同價格不得因不可抗力的影響而作任何調整�！　�

　　十一、責任　　乙方負責在工程峻工前，對已完工程的成品保護，在此期間發生的損壞，由乙方負責修復�！　∫曳匠袚�在安裝、維修等過程中因施工與質量問題引發的其他事故和由此發生的全部費用。　　乙方承擔由于自身安全措施不力造成人身傷亡事故的責任和由此發生的全部費用。　　

　　十二、 合同終止　　

　　12.1雙方應按照合同的規定，全面履行完全合同義務直至合同終止�！　�

　　12.2 凡出現以下情形，甲方有權通知乙方終止合同：　　

　　12.2.1 不可抗力的原因而不能履行合同�！　�

　　12.2.2 當甲方確信乙方已無履約能力時。　　

　　12.2.3乙方在收到甲方的合同終止書后，應立即終止合同執行，但雙方有權追究在合同終止前的違約索賠。　　

　　十三、 仲裁　　

　　13.1 本合同適用的法律是《民法典》�！　�

　　13.2雙方由合同或合同之外引起的所有糾紛，可通過雙方的友好協商來解決，若該協商在糾紛開始后不能在15天內通過協商解決，任何一方可以在一個月內向對方提出書面通知，并將該糾紛提交工程所在地仲裁部門或工程所在地法院進行解決。　　13.3仲裁或法院判決對雙方具有約束力，凡產生的仲裁費用或訴訟費用，按照國家相關法律規定執行。　　

　　13.4在仲裁和起訴過程中，除非雙方協商同意終止合同，否則雙方必須繼續執行他們各自的合同義務�！　�

　　十四、 合同生效及其他　　

　　14.1本合同應在雙方簽字、蓋章之日起生效。雙方均已履行完合同規定的全部責任和義務時失效�！　�

　　14.2在合同執行期間，雙方均不得單方隨意作出合同范圍以外的變更或解除合同�！　�

　　14.3合同若有未盡事宜，須經雙方共同協商，作出補充規定，補充規定與合同具有同等法律效力，若補充規定與合同不一致時，以簽訂日期在后者為準�！　�

　　14.4合同由協議書與合同附件組成，并具有同等法律效力。　　

　　14.5合同一式兩份，甲方、乙方各執一份。　　

　　十五、其他未盡事項：　　

　　甲方： 乙方：　　法定代表人： 法定代表人：　　委托人： 委托人：　　開戶行及帳號： 開戶行及帳號：　　聯系方式： 聯系方式：________年____月____日________年____月____日

建設工程可行性研究服務協議書 篇12

　　借 款 方：____________________

　　法定代表人：____________________

　　職務：____________________

　　地 址：____________________

　　郵碼：____________________

　　電話：____________________

　　貸 款 方：____________________

　　法定代表人：____________________

　　職務：____________________

　　地 址：____________________

　　郵碼：____________________

　　電話：____________________

　　根據國家法律規定，借款方為進行基本建設所需貸款，經貸款方審查發放。為明確雙方責任，恪守信用，特簽訂本合同，共同遵守。

　　第一條 借款用途：____________________

　　第二條 借款金額：借款方向貸款方借款人民幣____ （大寫）元。預計用款為一年____ 元；____ 年____ 元；____ 年____ 元；____ 年____ 元；____ 年____ 元；

　　第三條 借款利率：自支用貸款之日起，按實際支用數計算利息，并計算復利。在合同規定的借款期內，年息為____ %.借款方如果不按期歸還貸款，如逾期部分加收利率20%。

　　第四條 借款期限：借款方保證從____ 年____ 月起至____ 年____ 月止，就國家規定的還款資金償還全部貸款。預定為____ 年____ 元；____ 年____ 元；____ 年____ 元；____ 年____ 元；____ 年____ 元；。貸款逾期不還的部分，貸款方有權限期追回貸款，或者商請借款單位的其他開戶銀行代為扣款清償。

　　第五條 因國家調整計劃、產品價格、稅率，以及修正概算等原因，需要變更合同條款時，由雙方簽訂變更合同的文件，作為本合同的組成部分。

　　第六條 貸款方保證按照本合同的規定供應資金。因貸款方責任未按期提供貸款，應按違約數額和延期天數，付給借款方違約金。違約金的計算與銀行規定的加收借款方的罰息計算相同。

　　第七條 貸款方有權檢查、監督貸款的使用情況，了解借款方的經營管理、計劃執行、財務活動、物資庫存等情況。借款方應提供有關的統計、會計報表及資料。

　　借款方如果不按合同規定使用貸款，貸款方有權收回部分貸款，并對違約使用部分按照銀行規定加收罰息。借款方提前還款的，應按規定減收利息。

　　第八條 本合同條款以外的其他事項，雙方遵照《中華人民共和國民法典》的有關規定辦理。

　　第九條 本合同經過簽章后生效，貸款本息全部清償后失效。本合同一式五份，簽章各方各執一份，報送主管部門、總行、分行各一份。

　　借款方：____________（蓋章） 

　　貸款方：____________（蓋章）

　　代表人：____________ 

　　代表人：____________

　　____年____月____日 

　　____年____月____日

建設工程可行性研究服務協議書 篇13

　　委托方：___________________(甲方)

　　開戶銀行：___________________(乙方)

　　建設單位：___________________(丙方)

　　根據建設部、財政部建質[20__]7號和建設廳、財政廳建管[20__]46號文件精神，為加強_____________市建設工程“質量保證金”管理，落實工程在質量缺陷責任期的維修保養責任。經三方協商，甲方委托乙方為丙方在建設工程竣工驗收時設立建設工程“質量保證金”專戶。為明確三方責任和義務，由三方共同簽署“建設工程質量保證金管理協議”

　　如下：

　　1.甲方委托乙方為丙方開設建設工程“質量保證金”專戶，丙方按施工合同中保證金約定條款將“質量保證金”，存入乙方，乙方為建設項目設立“質量保證金”專戶，并在交款通知單回執上簽章。

　　2.丙方交存的“質量保證金”只能用于工程維修及工程缺陷責任期滿后返還工程承包單位，不得挪作他用。

　　3.建設工程出現質量缺陷問題，如原責任單位在規定的時間內不能履行維修職責，甲方委托具有相應資質的單位進行維修的，實際發生的費用可以從“質量保證金”中支付，乙方接到甲方書面通知后方可向維修單位支付維修金。

　　4.工程達到缺陷期滿，并確定該工程有關保修項目確實不存在質量缺陷，丙方在承包單位提出的“質量保證金”返還申請上簽署同意意見，提交甲方一份。乙方必須接到甲方出具“質量保證金”返還書面通知，才可將“質量保證金”撥付工程承包單位。

　　5.乙方未接到甲方出具“質量保證金”返還或支付工程維修金書面通知，擅自返還或挪用“質量保證金”的，乙方負責由此引起的所有法律責任。

　　6.本協議未竟事宜，按_____________文件和相關法律法規辦理。7.本協議一式3份，甲、乙、丙三方各執一份，經三方簽字蓋章后生效。

　　甲方(簽章)：_____________乙方(簽章)：____________

　　________年_______月_____日_________年_____月_____日

　　簽訂地點：_____________簽訂地點：_____________

　　丙方(簽章)：_____________年__________月__________日

　　簽訂地點：_____________

　　附件：建設工程項目“質量保證金”開戶通知書(回執)

　　根據建設部、財政部建質[20__]7號和建設廳、財政廳建管[20__]46號文件精神，_____________建設的_____________項目在你行設立“保證金”專戶，“保證金”的使用必須經我站出具書面通知方可使用。

　　應交存_____________元“保證金”。

　　開戶行：___________________(蓋章)

　　專戶帳號：_________________

　　經辦人：___________________

　　__________年_______月_____日

　　11111

建設工程可行性研究服務協議書 篇14

　　甲方　　乙方　　為了確-----公路工程任務的順利完成，確保工程質量和工程進度，經甲、乙雙方協商甲方將本工程的部分施工任務承包給乙方。為明確雙方相互權利、義務以及經濟責任，依據《民法典》有關規定，經雙方協商同意，簽定本合同，以資共同遵守。　　

　　第一章總則　　

　　一、工程名稱：　　

　　二、工程地點　　

　　三、承包范圍和內容：　　

　　1、承包范圍：　　路基土石方工程以及相關的附屬工程，以及按規定程序批準的路基工程變更的工程�！　�

　　2、承包內容：　　

　　四、承包方式：　　

　　1、本工程實行單價承包，工程計量以監理檢驗合格并簽認范圍內的實際完成工程量（壓實方）計算。工程中所發生的人工、材料、機械設備等各項費用均已包含在承包單價之中。　　

　　2、工程承包單價為含稅單價，稅款由乙方向有關稅務部門交納，或由甲方向有關部門代交，但費用將從乙方的工程款中扣除。　　

　　3、路基土石方工程數量由甲方技術員提供，乙方人員必須每五天與甲方有關技術人員、領工員對所完成工程量進行核實簽認，并且及時上報工程部進行審核。如乙方負責人不在現場應指定現場代理人負責簽認，乙方不進行工程量簽認，則以甲方核定工程量為準。　　

　　3、工程價款按附表所列的單價乘以完成的工程量、工日或臺班數量計算�！　�

　　第二章工程期限　　

　　一、本項工程自簽定合同之日起，于________年____月____日開工，至________年____月____日結束。且要求乙方在________年____月____日前完成，以不影響工程總工期和明年施工組織的總體安排�！　�

　　二、乙方進場后，甲方將不定期考核乙方工程完成情況。如因人工、機械數量不足而影響工程進度，甲方有權要求乙方在一定期限內進行增補。若乙方不能滿足甲方要求，則甲方視情況的嚴重程度有權縮小乙方工程量或進行清退出場，乙方必須賠償由此造成的一切損失�！　�

　　三、乙方進場后要服從甲方技術人員及各職能部門的領導。乙方應根據甲方工程進展情況進行車輛調整，安排好拉運任務，按時完成甲方交給的任務。　　

　　四、凡人力不可抗拒的因素或工程工序排布需要以及自然因素（如下雨）造成的停工均屬正常停工。　　

　　五、乙方所拉運的材料應滿足甲方的質量要求。未經甲方同意，擅自拉運的質量不合格的材料，其費用不得結算�！　�

　　六、如因乙方材料拉運不及時而原因造成停工，乙方要按合同規定賠償甲方應有的損失。　　

　　第三章安全生產與文明施工　　

　　一、乙方必須按照有關法律、法規要求做到安全生產與文明施工，負責檢查消除施工現場所有安全隱患（包括火災、水災、塌方等意外事故），做好防火、防洪、現場安全操作等工作。施工前要與甲方簽訂《安全合同》。　　

　　二、加強施工現場管理，做到文明施工，建立健全各項管理制度和安全生產措施，按照業主及監理的要求做好各項工作，樹立良好的企業形象。　　

　　三、施工場地嚴禁賭博、吸毒、販毒、偷盜、斗毆等違反社會治安活動，乙方必須自覺辦好民工的暫住證及計劃生育證，否則后果自負。　　

　　四、在全部施工期內，所有非甲方原因造成的機械損壞及人身傷亡事故及其它損失、責任均由乙方自負�！　�

　　五、嚴禁酒后駕車，防止交通事故。運輸車輛進入施工現場之前所發生的安全、交通事故，均與甲方無關。在施工現場發生的交通安全事故，由責任方自負。在乙方要求或同意的情況下，甲方可作為中間人協助調解�！　�

　　六、對不服從甲方管理的有關人員、機械設備，甲方隨時有權勒令其退場，并終止承包合同，且由此造成的一切損失均由乙方承擔�！　�

　　第四章雙方義務　　

　　一、甲方合同義務　　

　　1、甲方負責施工過程中的技術交底、指導、質量檢測及工程測量工作。幫助乙方協調與業主、監理單位及當地有關部門和群眾的關系。幫助乙方辦理開工報告等手續及其它需要甲方解決的問題�！　�

　　2、甲方現場技術人員對工程進度、工程質量進行監督、檢查�！　�

　　3、甲方負責提供乙方機械使用的柴油，油款在結算時從乙方承包費中扣除（油價含管理費、運費、季節浮動）。　　

　　4、依照約定支付乙方工程款。　　

　　二、乙方合同義務　　

　　1、按照甲方要求拉運工程材料，負責所拉材料的質量，按時完成拉運任務。駐地建設有序整齊，有利于安全生產和文明施工�！　�

　　2、開工前乙方要按甲方要求將符合要求的機械設備全部進場，接受甲方檢查�！　�

　　3、必須嚴格遵守甲方的各項規章制度和管理制度，服從甲方派出的各級管理人員的管理，執行甲方的各項指令�！　�

　　三、乙方在施工期間食宿自理�！　�

　　第五章違約責任　　

　　一、甲方的違約責任　　

　　1、未能按照合同的規定履行自己應負的義務。除工期得以順延外，對乙方因此而造成的損失給予一定的賠償�！　�

　　2、工程未驗收，業主要求提前使用或擅自動用，因此而發生的質量或其它問題，經甲方與業主協商后承擔部分責任�！　�

　　二、乙方的違約責任　　

　　1、由于乙方原因造成的窩工、停工而造成的工程損失，甲方將按乙方1—5%合同價日進行處罰，賠償損失�！　�

　　2、若乙方未按甲方要求按時進場約定的材料,或在施工過程中不服從甲方各職能部門的領導,或未履行規定的合同義務，乙方將按合同價的1—10%向甲方賠償違約損失；情節嚴重者，甲方有隨時終止合同的權利�！　�

　　第六章工程款結算方式:　　

　　1、乙方必須在每月____日前按甲方規定的驗工計價時間，到甲方統計組核對當月完成工程量，并進行結算，甲方給乙方開驗收單。年底，甲方按乙方驗收單進行結算。如乙方不按上述程序及規定的時間進行工程結算，則甲方視乙方自動放棄工程量確認權，按甲方統計的工程量及合同單價結算。　　

　　2、乙方進入施工現場并完成工程總量的30%，經甲方驗收合格，工程核算員簽字后由施工負責人簽字批準，可逐步預借不大于完成工程造價的10%作為乙方生活費和其他費用。待該項工程全部完成后，經甲方有關技術人員會同監理人員認定符合本項工程所應達到的質量要求后，按業主總撥款比例逐步分期付款。年底價款支付至60%，其余部分按集團公司的有關規定支付。如工程質量未能達到設計標準或乙方所用材料不符合要求，甲方不予結算，并由乙方賠償由此造成的損失。在施工期間如乙方未經甲方同意自動退出施工現場，由此造成經濟損失要按乙方完成工程總量的30%---50%進行扣除。　　

　　第七章糾紛解決辦法　　甲、乙雙方發生經濟糾紛時，應按合同條款本著友好、諒解的原則協商解決。但無論采取何種方式，都必須在地域范圍內進行�！　�

　　第八章附則　　

　　一、本合同雙方代表簽字或蓋章后生效，到工程竣工驗收、工程質量保修期滿結清工程款后自行終止。　　

　　二、本合同一式兩份，甲、乙雙方各執一份�！　�

　　三、未盡事宜經雙方協商一致后，另行簽定補充合同�！　〖追剑骸　∝撠熑耍海ê炚拢�________年____月____日　　乙方：　　負責人：（簽章）________年____月____日

建設工程可行性研究服務協議書 篇15

　　甲方：郴州XX公司　　乙方：　　甲、乙雙方經協商就小區項目配電工程達成如下協議：甲方將該小區項目配電工程設計、設備采購、安裝調試承包給乙方，現就雙方的責任、權利、義務作如下規定，以茲雙方共同信守執行�！　�

　　第一條 工程名稱及地點　　

　　1、工程名稱：配電工程　　

　　2、地點：　　

　　第二條 承包方式　　乙方按照甲方提供的經過圖審的配電施工圖紙(低壓配電房等必須有經過電力等有關部門審核合格的圖紙)承包施工，負責工程范圍和工程量內所有配電設備及主材、輔料的采購、成套、安裝、配電設備調試及負責協助辦理用電相關手續�！　�

　　第三條 乙方的施工范圍和主要工程量　　

　　1、根據工程設計圖紙負責該配電工程，從高壓變壓器的低壓出線一側起到各業主用戶表廂的(含用戶表廂及電能卡表)所有供配電設備的采購和安裝調試驗收合格;所有供配電設備必須有合格證,電表必須取得當地供電及計量部門的檢驗認可�！　�

　　2、負責該配電工程的規劃方案、查勘，取得通過管轄電業部門等相關職能部門的施工組織設計方案及配電施工設計圖紙的審核�！　�

　　3、負責協助甲方與電業部門辦理相關用電手續;　　

　　4、該工程雙電源外部電源引入工程由乙方協助甲方到電業部門辦理�！　�

　　第四條 工程價款結算及付款方式　　

　　1、該工程采用總價包干的方式，即整個工程總包干價合計人民幣：元整(含稅價)。　　

　　2、付款方式　　

　　2.1本工程不撥付預付款，待材料、設備全部到達施工工地，經甲方代表、監理驗收后 10 個工作日內支付整個工程款的 (即;設備安裝施工完畢經管轄電力主管部門驗收合格后10個工作日內支付整個工程的 40 %(即 元整);剩余 10 %作為質量保修期內質量保證金(即 元整)，待合格送電滿________年時一次性支付�！　�

　　2.2工程的結算價格以簽訂合同價格為準，合同價格即為最終結算價格，在工程承包范圍如遇政策性調整及材料價格漲跌，均不變更包干總造價結算�！　�

　　第五條 雙方的權利義務　　

　　1、合同簽訂后，甲方積極配合乙方辦理用電相關手續，及時提供相關資料。　　

　　2、甲方負責對工程質量、進度進行監督，協調現場工作，對施工不合要求的，甲方有權要求整改、停工、返工直至清退�！　�

　　3、乙方嚴格按施工規范和質量要求組織施工，接受甲方施工人員的監督，做到安全、文明施工�！　�

　　4、乙方負責現場施工環境的協調，甲方應積極配合。　　

　　第六條 工程期限驗收方式　　

　　1、工程期限：乙方應當按甲方要求保證在________年____月____日前完成施工調式合格并達到交付使用條件，在辦理有關手續及合同實施過程中，如遇國家政策或電業局規范發生變動、調整以及遇到不可抗力，工程期限由雙方另行協商確定順延。　　

　　2、驗收方式：設備安裝完畢后，甲方組織部門對配電工程進行驗收，以電力部門審核的施工圖紙為驗收標準進行驗收(憑電力部門驗收合格后的相關文件送電，視為驗收合格)，在驗收前甲方不啟用任何設備。　　

　　第七條 乙方質量承諾　　

　　1、由乙方組織施工設計方案及配電工程設計圖紙的審核，經報電力部門審查合格蓋章后報送甲方認可備案，并作為驗收及合同結算依據，作為同合附件一并使用。乙方保證：所有由其采購的配電設備及相關材料符合國家、行業標準(如通過國家用電認證等)，并保證質量可靠、使用率廣、售后服務體系完善的國內知名品牌;所有電線、電纜全部使用銅芯質材;乙方提供的控制設備是采用先進工藝制作的優質鋼板及標準型鋼，并嚴格按國家標準設計圖紙。　　

　　2、乙方保證所交付的技術資料是完整、清楚的，并能夠滿足國家標準要求的設備安裝、調試運行操作和維修的要求�！　�

　　3、乙方對由其提供的所有配電設備和相關材料進行質量三包。質量保修期為________年(除人為事故和不可抗力外，質保期從工程竣工電力局等有關部門驗收合格送電之日起計算)。在質保期內，如出現質量問題，乙方在甲方通知4小時內到場，否則，甲方有權請人維修，維修費由甲方從質保金中直接扣除�！　�

　　第八條 違約責任　　

　　1、在工程施工過程中，乙方應根據合同工期以及施工進度，及時保質保量的完成施工。如因乙原因影響施工進度和施工工期，延誤工期 10 天以內時，乙方按 元天承擔違約責任;延誤工期超過 20 天，甲方有權解除本合同，同時有權要求乙方承擔相當于本工程總價款 10 %的違約責任�！　�

　　2、乙方必須保證由其提供的所有配電設備及相關材料符合法定和本合同約定的要求，否則，甲方除有權按《產品質量法》等法律法規追究乙方產品質量責任外，還有權要求乙方承擔相當于本合同總價款 10 %的違約責任。　　

　　3、甲方應按合同約定時間和金額及時向乙方支付工程款，如果逾期支付，則應當按照所拖欠金額的日 1000 分之三向乙方支付違約金�！　�

　　第九條 其他事項　　

　　1、本合同未盡事宜，雙方另行協商解決，協商不成，雙方一致同意由甲方所在地人民法院裁決�！　�

　　2、本合同正本、附件一式四份，甲方持二份，乙方持二份;雙方簽字蓋章后生效，具有同等法律效應�！　�

　　3、施工圖紙由乙方根據祥現狀按照國家標準進行設計，設計圖紙經電力局審查合格　　甲方(簽章)： 乙方簽字：________年____月____日

建設工程可行性研究服務協議書 篇16

　　甲方:_________________公司

　　乙方:_____________________________有限公司

　　關于乙方訴甲方建設工程合同糾紛一案，經甲乙雙方協商一致達成協議如下:

　　1、甲方向乙方支付工程款及相關費用共計:_____________萬元人民幣。付款方式為分期付款,并約定根據2、3條款的完成情況于__________年________月_______日前支付__________萬元，_________年_______月支付__________萬元。從第三個月起甲方每月30日前向乙方支付________萬元，直至甲方付清所有款項止。甲方不能按時支付款項，支付所欠款項的_________%的違約金。若因乙方造成的原因，甲方不支付違約金。

　　2、 乙方在甲方開始付款第一筆__________萬元款項后，應將涉及該工程的有關工程的所有技術資料轉交給甲方，甲方出具收到手續，否則甲方第二次付款時間將延至乙方交付材料時。

　　3、 乙方在甲方開始付款第一筆____________萬元款項前，應將涉及該工程的屋頂防水工程做完并驗收合格，否則甲方第一次付款時間順延至屋頂防水工程驗收合格時。

　　4、乙方給甲方提供有關該工程的所有工程款項的發票，甲方向乙方另行支付開具發票的費用________萬元人民幣。

　　5、本協議自簽署之日起三日內，雙方應向_________市___________區人民法院提交本協議一份，申請法院出具調解書。

　　6、雙方關于該建設項目的糾紛至法院出具調解書后終結，今后互不追究。但乙方仍應承擔國家的建筑物的保修、維修等義務。

　　7、本協議自甲、乙雙方簽字或蓋章后生效，本協議一式叁份，甲、乙雙方各持一份，___________市_________區人民法院一份，同樣有效。

　　甲方(簽字或蓋章):_________________

　　法定代表人:_________________ 地址:_________________

　　乙方(簽字或蓋章):_________________

　　法定代表人: _________________地址:_________________

　　_________________年_______ 月 ______日

建設工程可行性研究服務協議書 篇17

　　發包人（甲方）：汽車零部件有限公司　　承包人（乙方）：建設工程有限公司　　鑒于：　　甲方和乙方于________年____月____日簽署的編號為GF-20-0325的《汽車零部件有限公司年產300萬件汽車中間軸智能澆鑄新建項目建設工程施工合同》，因工程變動及建設工程實際情況，現經甲乙雙方協商一致，就原協議第四項（簽約合同價與合同價格形式）第1條內容達成如下補充協議：　　

　　1、將合同中第一部分《合同協議書》中第四項（簽約合同價與合同價格形式）第1條的工程原簽約合同價下調7%（百分之七），投標清單中各子項目綜合單價按以上比例作相應調整�！　�

　　2、本協議作為原合同不可分割的部分，本協議未修改部分，按原合同執行，法律效力保持不變，原合同與本協議相沖突的以本協議為準�！　�

　　3、本補充協議一式貳份，雙方各執壹份，雙方法定代表人或其授權委托人簽字并蓋章后協議生效。　　甲方：汽車零部件乙方：XX公司有限公司　　法定代表人或其授權委托人： 法定代表人或其授權委托人： 簽字： 簽字：　　________年____月2____日

　　________年____月2____日

建設工程可行性研究服務協議書 篇18

　　承租方：（以下簡稱乙方）________________________________________________________　　出租方：（以下簡稱甲方）________________________________________________________　　甲、乙雙方根據《民法典》的有關規定，按照平等互利的原則，經過雙方協商，就乙方向甲方承租設備特簽訂本合同。　　

　　一、租賃設備概況　　

　　二、設備使用地點及工程項目：　　本租賃設備僅限于在_____________________________，用于________________________工程�！　�

　　三、租賃設備的所有權和使用權：　　

　　1、甲方擁有對租賃設備的所有權�！　�

　　2、乙方僅在租賃期內在本合同規定的范圍內擁有該租賃設備的使用權�！　�

　　四、甲方為該設備配備操作手______人，由____方負責工資，工資每人每月__________元。　　

　　五、租賃期限及租金結算方式：　　

　　1、自________年____月____日至________年____月____日止，租賃期滿，乙方將設備完好交給甲方辦理退場手續，若乙方繼續使用，應在本合同期滿前____日內重新簽定續租合同。　　

　　2、租賃期間原則上每天平均工作時間不超過8小時（折合一個臺班），每月累計不得超過____小時，確因工作所需超出_____小時部分應視為加班，按超出工作小時數計收加班租賃費�！　≡O備的租賃費按月結算____________元月臺，_________元天臺，如設備租賃期不足一個月，租賃費按實際天數乘以8小時結算，超出工作小時加班部分，另計收加班費�！　�

　　3、經甲乙雙方協商，甲方收取乙方設備預付租金______________元，作為履行本合同的保證。　　

　　4、乙方向甲方交納租金及保證金后，辦理提貨手續，自租日期，每30天向甲方交付一次租金，租賃期滿，扣除應付設備賠償金后，甲方應將保證金余額退還乙方�！　�

　　六、租賃設備的運輸、使用、維修、保養和費用：　　

　　1、設備的進場費由_______方負擔，退場費由______方負擔，乙方應在設備退場前七天通知甲方�！　�

　　2、設備在租賃期間所需的各種油料由乙方負擔�！　�

　　3、在租賃過程中，乙方承擔設備易損件（如刀頭、刀庫等）的所有更換費用�！　�

　　4、設備在租賃期間內由乙方使用，乙方應協助甲方機手做好設備的日常維修、保養，使設備保持良好狀態，維修和配料費用在________元以下的由乙方負擔，維修費用在_______元以上的由甲方負擔，所付費用以甲方機手簽字為準，由甲方負擔的部分從甲方收取設備租賃費中扣除。　　

　　5、在工作過程中，乙方若不能對設備故障進行排除，應及時通知甲方進行維修，設備因故障造成每月累計停工三天（維修時累計十二小時折合一天）以上的部分乙方應扣除甲方相應天數的.租賃費，如因乙方原因造成設備故障及零部件損壞，費用由乙方全部負擔�！　�

　　6、在租賃過程中的安裝、保管、使用所發生的一切費用，稅款均由乙方承擔�！　�

　　七、甲方的義務：　　

　　1、為乙方提供性能良好的設備�！　�

　　2、設備進入乙方施工現場后，甲方機手應服從乙方施工現場管理人員的調度與指揮，并遵守乙方施工現場的規章制度。　　

　　3、甲方機手應按設備操作規程施工，在正常施工條件下，甲方機手不得拒絕乙方要求的連續施工。　　

　　4、甲方機手應嚴格填寫甲方單位派發的租賃機械施工表，每月底將此表交乙方單位簽字蓋章，并以此表計算租金�！　�

　　八、乙方的基本責任：　　

　　1、乙方負責設備在施工現場的看護并保證設備的安全，如因乙方原因造成設備的損壞、丟失，其損失由乙方賠償�！　�

　　2、乙方不得強迫甲方機手違章或超負荷作業�！　�

　　3、在設備租賃期間乙方應承擔非甲方原因而造成的第三方的損失及因此而造成的甲方設備停機損失（如甲方設備被第三方扣押等）�！　�

　　4、乙方應在交貨地點檢查驗收租賃設備，同時將簽收蓋章后的租賃設備的驗收收據交給甲方。　　

　　九、違約責任：　　

　　1、甲、乙雙方必須嚴格履行本合同的各項條款，未經對方書面同意，任何一方不得中途變更或解除本合同�！　�

　　2、在租賃期間，未經甲方書面同意，乙方不得在租賃設備上隨意增加和扣除部件，不得以租賃設備進行轉租或抵押，否則責任由乙方全部負責�！　�

　　3、若乙方未按合同規定支付租金或超期使用，甲方有權終止合同調回所租設備或停機，每超一天乙方應向甲方支付租金并加收月租金的_____%的罰款，停機期間乙方應照常支付租金�！　�

　　十、爭議的解決：　　有關本合同的一切爭議，甲、乙雙方應根據《民法典》及其它相關法律的有關條款友好協商解決，協商不成，應提交________仲裁委員會，根據仲裁的有關程序進行仲裁裁決。仲裁費用和勝訴方的律師費用應由敗訴方承擔�！　∈�

　　一、其他事宜　　未盡事宜，雙方另行協商解決，本協議壹式______份，甲乙雙方各執_____份，雙方簽字蓋章并在甲方收到乙方月租或預付定金后生效�！　〖追剑�

　　乙方：________年____月____日

　　________年____月____日