精選承攬合同范文匯總（精選17篇）

精選承攬合同范文匯總 篇1

　　立合約人（以下簡稱甲方）：__________________

　　印刷廠　（以下簡稱乙方）：__________________

　　甲方“____________”一書，經標價結果，交由乙方承印，雙方達成承印協議如下：

　　一、數量：_________本，每本_________頁。

　　二、規格：_________開本，用_________磅木造紙，版面照原樣本，沖皮封面燙金（顏色另選）。

　　三、價款：每本人民幣_________元，全部價款合計人民幣_________元整。

　　四、印刷裝訂：印刷須明晰，不得多字少字，前后顛倒，上下顛倒及字行歪斜，行間疏密不等，精致精裝，不得顛倒或有缺頁。

　　五、交貨日期：限于__________________ 。

　　六、交貨地點　　　　　　

　　乙方將印制成品交甲方指定地點驗收；原稿及鋅版一并交與甲方。

　　七、付款方式：合同簽訂后，甲方應先向乙方預付合同總價款的百分之_________ ，核人民幣_________元整，剩余價款待乙方交齊承印書籍，并經甲方驗收后一次性付清。

　　八、價款追加或追減：本合約全部價款_________元整，如因頁數增減，其總價應按實際頁數核算，追加或追減其總價的金額。但追減總價的金額，以不超過百分_________為限。

　　九、乙方于交貨限期屆滿逾期交貨的，每逾一日，罰總價千分之_________。

　　十、保證：乙方須覓資本額在_________萬元以上的.同業兩家為保證人，如乙方不能按合同要求履行義務的，保證人應代為履行，并承擔甲方因乙方不能履約所受損失，兩保證人應負連帶保證責任。

　　十一、合同有效期限：本合約訂立后，經對保無誤之日起生效，至價款付清后失效。

　　十二、附則：本合同正本兩份，雙方各執一份（印花自貼），副本_________份，交甲方備用。

　　?

　　甲方：_____________________

　　地點：_____________________

　　負責人：（簽名蓋章）_______

　　保證人：（簽名蓋章）_______

　　地點：_____________________

　　乙方：_____________________

　　印刷廠_____________________

　　負責人：（簽名蓋章）_______

　　保證人：（簽名蓋章）_______

　　地點：_____________________

精選承攬合同范文匯總 篇2

　　委托單位(甲方)：

　　承攬單位(乙方)：

　　為規范裝飾裝潢施工，保護甲乙雙方的合法權益，根據《中華人民共和國合同法》、《建筑安裝工程承包合同條例》、《中華人民共和國消費者權益保護法》以及有關法律、法規規定的原則，結合本項目的具體情況，雙方經友好協商同意，就乙方承攬甲方的裝飾裝修工程事宜訂立本合同并共同遵守。

　　一、工程概況

　　1.工程名稱：__________________________________。

　　2.工程地點：__________________________________ 。

　　3.承包范圍：參見合同附件之預算表。

　　4.工程承包方式：雙方商定采取下列第____________種承包方式：

　　(1)承包人包工、包料;

　　(2)承包人包工、包部分輔料，發包人提供裝修主要材料;

　　(3)承包人包工、發包人包料。

　　5.施工圖紙：雙方施工圖采取下列第____________種方式提供：

　　(1)發包人自行設計并提供施工圖紙，圖紙一式二份，發包人、承包人各一份;

　　(2)發包人委托承包人設計施工圖紙，設計費(大寫)____________ 元，由發包人支付(此費用不在工程價款內).

　　6.施工圖紙經甲乙雙方確認后，提供方應當負責在約定的開工日期前____________內取得有關部門確認或者批準。

　　施工圖紙一式二份，甲乙雙方各持一份，作為本合同的附件。

　　7.甲方自愿將 項目委托給乙方施工。工程總造價計 圓整，大寫金額： 圓整(附報價清單)。

　　二、施工時間

　　工程期限 日，時間自 起至 日止。如在制作期限內甲方提出變更而造成待工，工程時間順延。

　　三、甲方工作

　　1、開工前 _______天，全部騰空或部分騰空房屋，清除障礙物(合同已經包清理的除外)，對未能全部騰空的房屋的家具和陳設采取保護措施，為承包人進場做好準備工作。

　　2、辦理工程施工所需要的各種申請、批件等手續，保證乙方能夠順利進場施工，除法律、法規和規章規定應當由乙方辦理的手續外。

　　3、提供符合施工要求的.水源、電源，負責協調鄰里及管理機構之間的關系。

　　4、參與工程質量和施工進度的監督，負責材料進場、竣工驗收確認工作。

　　5、施工期間仍然需要部分使用該房屋的，應當負責做好施工現場的保護等工作，應當注意為施工提供各種便利條件。

　　6、按照約定的期限支付工程費，依據規定交納應由其承擔的各種稅費。

　　四、乙方工作

　　1. 參加有關施工圖紙或作法說明會議或現場交底，擬定施工方案和計劃交甲方審定確認。

　　2. 施工中嚴格執行安全施工掃做規范、防火規定、施工規范及質量標準，按期保質完成工程。

　　3. 未經甲方同意或有關部門批準，不得隨意拆改原建筑物結構及各種設備管線。

　　4. 保護好原居室室內的家具、陳設及水電管線的完好，保證居室內上、下水管道的通暢。

　　5. 對于施工過程中的有關事項(如材料的進場、隱蔽工程的驗收、竣工驗收等)需要甲方確認的，應當及時并給予其必要的準備時間。

　　6. 嚴格執行有關施工現場管理的規定，不得擾民及污染環境;保證施工現場的整潔，工程完工后負責清掃施工現場。

　　7. 工程竣工前未移交甲方之前，負責對現場的設施和工程成品進行保護。

　　五、驗收和標準

　　1.按照合同規定的質量要求，圖紙作為驗收標準。

　　2.定作方應當按合同規定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物或項目，應當由雙方協商，在合同中規定保證期限。保證期限內發生問題，除定作方使用或保管不當等原因而造成質量問題的以外，由承攬方負責修復或退換。

　　3.當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發生爭議時，可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。

　　六、工程款付款方式如下表：

　　付款時間

　　付款百分比

　　金額

　　合同簽訂后 開工前二至五天

　　50%

　　施工完成交付驗收后兩日內

　　40%

　　竣工驗收一個月后

　　10%

　　七、違約責任：

　　1、由于甲方原因導致延期開工或中途停工，甲方應補償乙方因停工、窩工所造成的損失，每停工或窩工一天，甲方付乙方_________元;甲方未按合同的約定付款的，每逾期一天，按逾期未付款的_________%支付違約金。

　　2、由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方按甲方已付款的_________%向甲方支付違約金。

　　3、甲方未辦理有關手續，強行要求乙方拆改原有建筑承重結構及共用設備管線，由此發生的損失或事故(包括罰款)由甲方負責并擔責任。

　　4、乙方擅自拆改原有建筑承重結構或共用設備管線，由此發生的損失或事故(包括罰款)，由

　　乙方負責并承擔責任。

　　八、質保期

　　乙方承諾裝修質保期六個月，質保期間出現裝修質量問題，乙方負責維修。

　　九、其他：

　　1、本合同一式 份，

　　2、本合同自雙方代表簽字、蓋字后生效，需辦理鑒(公)證的，自辦理鑒(公)證之日起生效，工程竣工驗收符合要求過質量保修期后終止。

　　3、本合同簽訂后，若雙方需要提出修改時，經協商一致后，可簽訂補充協議，作為本合同的補充合同。

　　4、雙方因履行合同發生的爭議，由雙方協商解決，如協商不成，依法向杭州仲裁委員會申請仲裁。

　　委托方(甲方)： 承攬單位(乙方)：

　　代表人： 代表人：

　　日期： 日期：

　　地址： 地 址：

　　電話： 電 話：

精選承攬合同范文匯總 篇3

　　委托單位(甲方)：

　　承攬單位(乙方)：

　　為規范裝飾裝潢施工，保護甲乙雙方的合法權益，根據《中華人民共和國合同法》、《建筑安裝工程承包合同條例》、《中華人民共和國消費者權益保護法》以及有關法律、法規規定的原則，結合本項目的具體情況，雙方經友好協商同意，就乙方承攬甲方的裝飾裝修工程事宜訂立本合同并共同遵守。

　　一、工程概況

　　1.工程名稱：__________________________________。

　　2.工程地點：__________________________________ 。

　　3.承包范圍：參見合同附件之預算表。

　　4.工程承包方式：雙方商定采取下列第____________種承包方式：

　　(1)承包人包工、包料;

　　(2)承包人包工、包部分輔料，發包人提供裝修主要材料;

　　(3)承包人包工、發包人包料。

　　5.施工圖紙：雙方施工圖采取下列第____________種方式提供：

　　(1)發包人自行設計并提供施工圖紙，圖紙一式二份，發包人、承包人各一份;

　　(2)發包人委托承包人設計施工圖紙，設計費(大寫)____________ 元，由發包人支付(此費用不在工程價款內).

　　6.施工圖紙經甲乙雙方確認后，提供方應當負責在約定的開工日期前____________內取得有關部門確認或者批準。

　　施工圖紙一式二份，甲乙雙方各持一份，作為本合同的附件。

　　7.甲方自愿將 項目委托給乙方施工。工程總造價計 圓整，大寫金額： 圓整(附報價清單)。

　　二、施工時間

　　工程期限 日，時間自 起至 日止。如在制作期限內甲方提出變更而造成待工，工程時間順延。

　　三、甲方工作

　　1、開工前 _______天，全部騰空或部分騰空房屋，清除障礙物(合同已經包清理的除外)，對未能全部騰空的房屋的家具和陳設采取保護措施，為承包人進場做好準備工作。

　　2、辦理工程施工所需要的各種申請、批件等手續，保證乙方能夠順利進場施工，除法律、法規和規章規定應當由乙方辦理的手續外。

　　3、提供符合施工要求的水源、電源，負責協調鄰里及管理機構之間的關系。

　　4、參與工程質量和施工進度的'監督，負責材料進場、竣工驗收確認工作。

　　5、施工期間仍然需要部分使用該房屋的，應當負責做好施工現場的保護等工作，應當注意為施工提供各種便利條件。

　　6、按照約定的期限支付工程費，依據規定交納應由其承擔的各種稅費。

　　四、乙方工作

　　1. 參加有關施工圖紙或作法說明會議或現場交底，擬定施工方案和計劃交甲方審定確認。

　　2. 施工中嚴格執行安全施工掃做規范、防火規定、施工規范及質量標準，按期保質完成工程。

　　3. 未經甲方同意或有關部門批準，不得隨意拆改原建筑物結構及各種設備管線。

　　4. 保護好原居室室內的家具、陳設及水電管線的完好，保證居室內上、下水管道的通暢。

　　5. 對于施工過程中的有關事項(如材料的進場、隱蔽工程的驗收、竣工驗收等)需要甲方確認的，應當及時并給予其必要的準備時間。

　　6. 嚴格執行有關施工現場管理的規定，不得擾民及污染環境;保證施工現場的整潔，工程完工后負責清掃施工現場。

　　7. 工程竣工前未移交甲方之前，負責對現場的設施和工程成品進行保護。

　　五、驗收和標準

　　1.按照合同規定的質量要求，圖紙作為驗收標準。

　　2.定作方應當按合同規定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物或項目，應當由雙方協商，在合同中規定保證期限。保證期限內發生問題，除定作方使用或保管不當等原因而造成質量問題的以外，由承攬方負責修復或退換。

　　3.當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發生爭議時，可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。

　　六、工程款付款方式如下表：

　　付款時間

　　付款百分比

　　金額

　　合同簽訂后 開工前二至五天

　　50%

　　施工完成交付驗收后兩日內

　　40%

　　竣工驗收一個月后

　　10%

　　七、違約責任：

　　1、由于甲方原因導致延期開工或中途停工，甲方應補償乙方因停工、窩工所造成的損失，每停工或窩工一天，甲方付乙方_________元;甲方未按合同的約定付款的，每逾期一天，按逾期未付款的_________%支付違約金。

　　2、由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方按甲方已付款的_________%向甲方支付違約金。

　　3、甲方未辦理有關手續，強行要求乙方拆改原有建筑承重結構及共用設備管線，由此發生的損失或事故(包括罰款)由甲方負責并擔責任。

　　4、乙方擅自拆改原有建筑承重結構或共用設備管線，由此發生的損失或事故(包括罰款)，由乙方負責并承擔責任。

　　八、質保期

　　乙方承諾裝修質保期六個月，質保期間出現裝修質量問題，乙方負責維修。

　　九、其他：

　　1、本合同一式 份，

　　2、本合同自雙方代表簽字、蓋字后生效，需辦理鑒(公)證的，自辦理鑒(公)證之日起生效，工程竣工驗收符合要求過質量保修期后終止。

　　3、本合同簽訂后，若雙方需要提出修改時，經協商一致后，可簽訂補充協議，作為本合同的補充合同。

　　4、雙方因履行合同發生的爭議，由雙方協商解決，如協商不成，依法向杭州仲裁委員會申請仲裁。

精選承攬合同范文匯總 篇4

　　甲方：________

　　乙方：________

　　依照《中華人民共和國合同法》有關規定，結合本工程具體實際情況，經雙方協商一致，簽訂本合同，共同遵守。

　　乙方受甲方委托，承擔甲方新上建德市檔案館遷建250KVA變配電受電工程，具體事宜雙方明確如下：

　　一、甲方委托給乙方的工程項目和內容：

　　1、250KVA變受電工程的'設計、設備購置、安裝調試。

　　二、有關技術及服務要求：

　　1、乙方應根據甲方的要求做好開工和竣工等有關技術工作，協助并配合線路驗收、接入系統及并網工作。及時提供竣工資料。

　　2、乙方采購所有電氣設備和原料，應從國家定點廠家采購，并符合國家有關質量、技術標準。

　　3、變配電及線路安裝工程應根據電力安裝標準進行，符合質量要求。

　　4、甲方負責做好青苗賠償等有關政策處理。

　　三、工程款項及費用的結算：

　　1、工程款結算按執行。

　　2、工程預算款總計：102496元；（高壓電纜、10KV線路部分按實際耗材在決算中計收）

　　3、本工程款分2次結清，其中：

　　（1）合同簽訂3天內應付工程款的70%（計70000元）

　　（2）工程竣工驗收合格決算審核后，送電前工程款全部付清。

　　4、工程款的結算以審計決算為依據。

　　四、施工及竣工驗收：

　　1、根據工程施工要求，甲方應于施工前具備土建驗收條件（包括完成破路申請手續，設備進場道路暢通等），并確保自建附屬工程質量為乙方進場創造施工條件。

　　2、乙方應在20xx年月日工程竣工，遇特殊情況雙方另行協商，時間順延。

　　3、施工期間，甲方應派員到現場協助解決安裝施工期間所發生的特殊情況。

　　4、乙方在施工期間應注意安全，做到文明施工，如發生違章和野蠻施工所造成意外事故和損失，由乙方自負。

　　5、乙方在工程結束時，甲方應會同供電局有關部門進行竣工驗收。

　　五、合同未盡事宜，雙方協商解決。

　　六、合同雙方代表簽字蓋章后生效。

　　七、合同一式4份，甲方執2份，乙方執2份。

　　甲方：（蓋章）________

　　代表：________

　　乙方：（蓋章）________

　　代表：________

　　日期：

精選承攬合同范文匯總 篇5

　　甲方：________

　　乙方：________

　　依照《中華人民共和國合同法》有關規定，結合本工程具體實際情況，經雙方協商一致，簽訂本合同，共同遵守。

　　乙方受甲方委托，承擔甲方新上建德市檔案館遷建250KVA變配電受電工程，具體事宜雙方明確如下：

　　一、甲方委托給乙方的工程項目和內容：

　　1、250KVA變受電工程的設計、設備購置、安裝調試。

　　二、有關技術及服務要求：

　　1、乙方應根據甲方的要求做好開工和竣工等有關技術工作，協助并配合線路驗收、接入系統及并網工作。及時提供竣工資料。

　　2、乙方采購所有電氣設備和原料，應從國家定點廠家采購，并符合國家有關質量、技術標準。

　　3、變配電及線路安裝工程應根據電力安裝標準進行，符合質量要求。

　　4、甲方負責做好青苗賠償等有關政策處理。

　　三、工程款項及費用的結算：

　　1、工程款結算按執行。

　　2、工程預算款總計：102496元；（高壓電纜、10KV線路部分按實際耗材在決算中計收）

　　3、本工程款分2次結清，其中：

　　（1）合同簽訂3天內應付工程款的.70%（計70000元）

　　（2）工程竣工驗收合格決算審核后，送電前工程款全部付清。

　　4、工程款的結算以審計決算為依據。

　　四、施工及竣工驗收：

　　1、根據工程施工要求，甲方應于施工前具備土建驗收條件（包括完成破路申請手續，設備進場道路暢通等），并確保自建附屬工程質量為乙方進場創造施工條件。

　　2、乙方應在20xx年月日工程竣工，遇特殊情況雙方另行協商，時間順延。

　　3、施工期間，甲方應派員到現場協助解決安裝施工期間所發生的特殊情況。

　　4、乙方在施工期間應注意安全，做到文明施工，如發生違章和野蠻施工所造成意外事故和損失，由乙方自負。

　　5、乙方在工程結束時，甲方應會同供電局有關部門進行竣工驗收。

　　五、合同未盡事宜，雙方協商解決。

　　六、合同雙方代表簽字蓋章后生效。

　　七、合同一式4份，甲方執2份，乙方執2份。

　　甲方：（蓋章）________

　　代表：________

　　乙方：（蓋章）________

　　代表：________

精選承攬合同范文匯總 篇6

　　簽定日期：____年__月__日

　　定作方(甲方)：_____

　　電話：__________

　　承攬方(乙方)：_____

　　電話：__________

　　經雙方協商，簽定本加工承攬合同，并嚴肅履行。

　　┌────┬────┬─────┬─────┬────────────┐

　　│　　　　│　　　　│　　　　　│　　　　　│　　　　加工費　　　　　│

　　│ 品名　 │ 規格　 │　單位　　│　數量　　├─────┬──────┤

　　│　　　　│　　　　│　　　　　│　　　　　│　單價　　│　　金額　　│

　　├────┼────┼─────┼─────┼─────┼──────┤

　　│　　　　│　　　　│　　　　　│　　　　　│　　　　　│　　　　　　│

　　├────┼────┼─────┼─────┼─────┼──────┤

　　│　　　　│　　　　│　　　　　│　　　　　│　　　　　│　　　　　　│

　　└────┴────┴─────┴─────┴─────┴──────┘

　　定作方供應原材料：

　　┌─────┬────┬────┬────┬────┬────────┐

　　│ 原材料　 │　規格　│　單位　│　 數量 │　日期　│成品單位耗用量　│

　　├─────┼────┼────┼────┼────┼────────┤

　　│　　　　　│　　　　│　　　　│　　　　│　　　　│　　　　　　　　│

　　├─────┼────┼────┼────┼────┼────────┤

　　│　　　　　│　　　　│　　　　│　　　　│　　　　│　　　　　　　　│

　　└─────┴────┴────┴────┴────┴────────┘

　　1.技術資料、圖紙提供辦法：___________。

　　2.產品檢驗標準和方法：______________。

　　3.交貨地點及運輸辦法、運雜費用和負擔：__________。

　　4.貨款及費用結算辦法及期限：_____________。

　　5.本合同自雙方簽訂之日起生效，合同履行完畢即失效。

　　甲方(蓋章)：

　　乙方(蓋章)：

精選承攬合同范文匯總 篇7

　　甲方：(定作人)

　　乙方： (承攬人)

　　因 工程施工需要，由乙方承攬部分 工程，為明確甲乙雙方在施工過程中的權利義務，根據《中華人民共和國合同法》及國家有關規定和本工程的具體情況，甲乙雙方經充分協商，自愿達成一致，協議如下：

　　第一條 項目名稱、任務量、酬金、完成期限、備注等系。 注：酬金中包含完成該項合同義務的全部費用，甲方與乙方工作人員不存在勞資關

　　第二條 項目的內容和具體要求(應詳細約定此條款，必要時，可以封存樣品的，由雙方代表當面封簽，妥為保存，作為驗收的依據。)

　　第三條 原材料的提供辦法、規格、數量和質量

　　(1、用乙方提供原材料完成工作的，乙方必須依照合同規定選用原材料并接受甲方檢驗。乙方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規定的原材料而影響其勞動成果的，甲方有權要求修理、減少價款或賠償損失。

　　2、用甲方原材料完成工作的，合同應明確規定材料的消耗定額，甲方原材料不符合要求的，乙方應立即通知甲方調換或補齊。

　　3、原材料等物品的提交日期計算。)

　　第四條 技術資料、圖紙的提供辦法和日期

　　第五條 驗收標準方法和期限

　　(1、按合同規定的質量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。2、甲方應按合同規定的期限驗收乙方所完成的工作。)

　　第六條 計量與結算(根據具體情況，可以以件、米或其他計量單位計量，但合同工期一個月以上的，應按下列方法每月結算一次。)

　　1.乙方應在每月 日前制作當月《已完工工作量清單》一式兩份上報甲方，甲方應自收到后 日內審核批準,并以此作為支付進度款和結算全部工作量的依據;

　　2.全部工作完成，經甲方驗收合格并移交給甲方后1個月內，乙方應以甲方確認的月《已完工工作量清單》為依據，制作《總結算清單》報告甲方，甲方應自收到乙方《總結算清單》后15日內審核，甲方審核批準的工程量即為雙方的結算工作量，甲方審核批準的日期為結算日期。

　　第七條 付款條件與期限(一般應按下面的方式約定，有特殊情況的，可以另作約定，如資金充足可以支付預付款，但應當明確何時扣回。)

　　1.甲方收到業主(或總承包方)相應工程款并扣除有關費用(即工作過程中，應由乙方承擔或乙方應賠償甲方的損失或甲方對乙方的罰款)后5個銀行工作日內，向乙方支付當月審定工作量的 (參考比例為75%)作為進度款，以后每月如此;

　　2.甲乙雙方結算完畢后，甲方自收到業主(或總承包方)相應結算款并扣除有關費用(即工作過程中，應由乙方承擔或乙方應賠償甲方的損失或甲方對乙方的罰款)后5個銀行工作日內向乙方支付至結算總額的 (參考比例為95%);甲方自收到業主(或總承包方)全部工程款(含質保金)并扣除有關費用(即工作過程中，應由乙方承擔或乙方應賠償甲方的損失或甲方對乙方的罰款)后5個銀行工作日內支付清全部結算款;

　　3.乙方不按要求向甲方報審月《已完工工作量清單》的，甲方有權不予計量，不予支付進度款，由此造成乙方的經濟損失的，由乙方承擔，且工期不予順延;

　　4.甲方憑乙方提供的等額、有效完稅發票(甲方扣稅除外)以銀行轉賬或票據結算的方式向乙方支付上述款項。

　　第八條 合同工期

　　本合同工期為 日歷天，從 年 月 日至 年 月 日(或從甲方通知乙方進場的第 天起計)，因甲方原因及不可抗力乙方不能完全履行合同，乙方應及時以書面形式報告甲方以減輕可能給甲方造成的損失，并應當在事件發生后3天內提供有效證明，經甲方審核批準后，工期順延。

　　第九條 雙方責任(可根據不同的工作任務和條件應當增加部分條款。)

　　(一) 甲方責任

　　1.按本合同約定的期限支付酬金(含進度款和結算款);

　　2.負責現場工作的協調指揮，派出技術人員對乙方的工作進度和質量進行監督，檢查隱蔽工作，辦理簽證中間工程的驗收手續;

　　3.向乙方提供與本合同相關的圖紙、資料;

　　4.在開工前，就本工程及相關項目向乙方進行安全、技術交底(甲方對此要有書面記錄，接受交底人員應簽字確認);

　　5.協助乙方辦理工作人員的暫住證及勞動用工手續;

　　6.協助乙方做好施工人員的安全教育、培訓考核。

　　7.其他應當由甲方負責的事項。

　　(二) 乙方責任

　　1.服從甲方、監理及業主(或總承包方)現場指揮及管理;

　　2.按時組織施工，保質、保量、安全、按期完成本合同約定的全部工作內容并交付使用;

　　3.負責組織符合合同要求的、足夠的及相應的人員和設備進場施工，進場船機設備必須具有有效的性能證書或經技術監督局審批的證明;工作人員必須持有效的“三證”( 身份證、流動人口婚育證明和外出人員勞動就業登記卡)，特種作業人員必須具有有效的特種作業資格證書，乙方應將上述證書的復印件提交甲方并攜帶原件供甲方核對，經確認合格登記后才能進場工作;

　　4.負責根據本合同關于工作內容的有關資料(如圖紙、甲方指令等)編制組織、工作方案，并報甲方審批;

　　5.制定妥善的工程質量和安全保證措施，非甲方或業主(或總承包方)原因造成工程質量或進度達不到有關規范驗收標準或合同要求的，所造成的一切損失責任由乙方承擔;

　　6.乙方必須積極履行本合同約定的內容和具體要求，按合同規定的日期和質量完成工作并交付使用;

　　7.保證以己之足夠的人員和設備履行本合同，非經甲方同意，合同項下的任何工作不得轉讓給第三方來完成;

　　8.保證自己及雇員遵紀守法，文明施工，作好現場施工材料和機具的歸類歸堆，做到堆放合理、整齊，搞好施工現場及周圍環境衛生;

　　9.在工作過程中，乙方必須按甲方要求做好原始資料記錄，數據如實整理，并接受甲方監督、檢查。在階段性工程結束或全部工程竣工后，乙方必須將工程的原始記錄、數據及技術資料完整地移交給甲方;

　　10.乙方應當及時到當地勞動部門辦理用工審批手續，辦理工人暫住證等，一切費用由乙方負責;

　　11.乙方應到當地保險部門辦理工作人員的勞動保險、社會保險和人身保險并將有關手續的復印件交甲方，否則因此造成的一切后果由乙方負責;

　　12.乙方應按照《廣東省人口與計劃生育條例》的規定管理好乙方工作人員，認真履行雙方簽訂的《施工企業流動人口計劃生育管理責任書》，并應認真接受甲方的檢查和監督。

　　13.在工作過程中，乙方必須積極主動地配合甲方及有關人員對乙方工作進行監督、檢查和驗收;乙方應認真做好自檢工作，工作成果經甲方驗收合格后方可進行下一道工序的施工，否則，乙方應無條件返工并承擔因此產生的費用;

　　14.乙方不得以任何理由和借口，以任何形式與業主(或總承包)，監理及其他相關部門發生關系，否則甲方有權解除合同;

　　15.乙方對甲方提供的機具和材料應合理使用，保管完好，禁止浪費材料和不合理使用機具，否則甲方有權拒絕提供，并要求賠償損失;

　　16.為完成合同項下的工作，應當由乙方負責的其他事項。

　　第十條 安全施工(增加施工安全生產管理協議書,但不能刪去本條款)

　　1.雙方簽訂安全生產協議書;

　　2.甲方對乙方承擔的工作進行安全交底，提出明確安全要求，并進行監督檢查;

　　3.乙方應按安全施工有關規定，采取嚴格、科學的安全防護措施，確保施工安全和第三者的安全，承擔由于自身安全措施不力造成事故的責任及發生的費用;

　　4.甲方對乙方違章操作行為提出整改，乙方必須無條件執行，由此而發生的費用和延誤工期概由乙方負責;

　　5.若發生重大傷亡事故，乙方應按有關規定立即報告行政主管部門并通知甲方代表。甲方應為搶救提供有利條件，發生的費用由乙方承擔。

　　第十一條 違約責任

　　1.乙方有下列行為之一者即為違約，承擔違約責任。乙方違約，甲方除有權責令乙方限期改正、賠償損失且工期不得順延外，并有權解除合同：

　　(1)違反本合同的任何之條款的;

　　(2)履行義務不符合本合同約定或甲方要求的;

　　(3)不能如期按本合同約定的質量完成任務的;

　　(4)違反文明施工之規定，造成環境污染或給甲方或第三人造成損害的;

　　(5)疏于安全管理，造成損失在1000元以上的;

　　(6)造成甲方材料浪費，機具損壞或喪失原有功能的;

　　(7)不服從甲方現場管理和協調的;

　　(8)甲方認為乙方在規定的時間內無法完成合同項下的全部工作，要求與乙方簽訂補充協議以減少其工作量，乙方不能提供履約保證且拒不同意甲方減少工作量的;

　　(9)違反合同規定的其他行為。

　　2.合同解除后，乙方有下列行為之一的，視為乙方自動放棄其為履行本合同而應得剩余工程款，給甲方造成損失的，甲方有權要求乙方賠償損失。

　　(1)不主動退場并且自合同解除之日起15日內沒有向甲方提出書面結算和驗收報告的;

　　(2)拒不退場或以其他方式妨礙甲方自行施工或安排其他施工隊伍進場施工的;

　　(3)妨礙甲方正常工作秩序的其他行為;

　　3. 合同的解除以甲方出具書面通知乙方之日起即為解除。 4.甲方未按合同約定的期限支付工程款,則按中國人民銀行公布的同期最高流動資金貸款利率向乙方支付拖欠款額的利息作為違約金。

　　第十二條 獎懲

　　1.乙方有本合同規定的違約行為或違反法律規定，甲方有權責令乙方限期改正，乙方拒不改正或不能改正的，除賠償損失外，甲方可給予總工程量的 (參考比例為1-10‰)作為對乙方的懲罰。

　　2.按合同約定或法律規定乙方沒有應當懲罰之行為的，甲方給予乙方總工作量的 (參考比例為1-10‰)作為獎勵。

　　第十三條 解決合同糾紛的方式

　　履行合同過程中發生爭議，本著友好態度協商解決，若經協商仍不能解決，任何一方均可訴諸法律。

　　第十四條 其他

　　1.本合同一式 份，甲方執 份，乙方執 份;

　　2.本合同簽訂后，經雙方協商一致，可簽訂補充協議，作為本合同的補充合同;

　　3.雙方商定的其他條款：

　　第十五條 合同附件及有效期

　　1.合同附件

　　(1)甲乙雙方《企業法人營業執照》和《資質證書》(復印件);

　　(2) 工程計量單、結算單等;

　　(3) 施工安全生產管理協議書;

　　(4)雙方為解決合同項下的問題所發信函等文件;

　　2.本合同自甲、乙雙方法定代表人或其委托代理人簽字并加蓋法人或法人合同專用印章后生效，至雙方履行完畢合同規定的義務后自行失效。

　　甲方： 乙方：

　　法定代表人： 法定代表人：

　　或委托代理人： 或委托代理人：

　　地址： 地址：

　　電話： 電話：

　　銀行帳號： 銀行帳號：

　　合同簽訂時間： 年 月 日

精選承攬合同范文匯總 篇8

　　承攬合同樣板的通用版

　　合同編號：____________________簽訂地點：___________________

　　簽訂時間：________年____月____日

　　定作方：______________________

　　承攬方：_________________________

　　第一條加工物、數量、報酬、交貨期限

　　項目名稱及內容_________________________

　　計量單位_________________________

　　數量_________________________

　　工作量_________________________

　　報酬_________________________

　　交付期限_________________________

　　單價_________________________

　　金額_________________________

　　(注：空格如不夠用，可以另接。)

　　第二條技術標準、質量要求：

　　第三條承攬人對質量負責的期限及條件：

　　第四條定作人提供技術資料、圖紙等的時間、辦法及保密要求：

　　第五條承攬人使用的材料由__________________人提供。

　　材料的檢驗方法：__________________________________________________________________

　　第六條承攬項目中的主要工作應由第三人來完成。可以交由第三人完成的工作是：

　　第七條工作成果檢驗標準、方法和期限：

　　第八條結算方式及期限：

　　第九條定作人在________年____月____日前交定金(大寫)__________________元。

　　第十條定作人解除承攬合同應及時書面通知承攬人。

　　第十一條定作人未向承攬人支付報酬或材料費的，承攬人(是/否)可以留置工作成果。

　　第十二條違約責任：

　　第十三條解決合同糾紛的方式：本合同在履行過程中發生爭議，由當事人雙方協商解決。協商不成的。

　　按下列第______種方式解決：

　　(一)提交_______________________委員會_____;

　　(二)依法向人民法院起訴。

　　定作方(公章)_________承攬方(公章)：_________

　　簽訂地點：_________簽訂地點：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

精選承攬合同范文匯總 篇9

　　甲方(定作方)：

　　乙方(承攬方)：

　　根據《中華人民共和國合同法》規定，結合本工程實際情況，雙方友好協商簽訂本合同，以共同遵守。

　　一、加工制作內容

　　1、按甲方提供之圖紙加工，甲方提供圖紙項目全稱為。

　　2、制作內容

　　(1)主鋼構：由定作方提供鋼板材質：;系列：;噸位：;單價約元(大寫：);

　　(2)次鋼構材質：;噸位：;單價約元(大寫：);

　　(3)其他：以上主構件進行拋丸除銹，由定作方提供油漆，刷面漆道，底漆道。

　　二、合同價款及結算方式

　　1、合同總價暫定為元，(大寫)(以實際決算為準)。

　　2、合同簽訂當日甲方付元，(大寫)給乙方作為合同定金(最后一次提貨時抵充貨款，如甲方定金當日未到乙方公司賬戶，本合同不予生效)。

　　3、結算方式：按合同規定及甲方圖紙制作，成品按理論重量進行決算(以現金或轉賬)。最后一次提貨前將所剩價款一次性付清，否則不得提貨。

　　三、質量要求

　　1、乙方必須按照國家現行鋼結構制作、驗收規范(鋼結構工程施工質量驗收規范)認真加工制作，確保構件質量達到鋼結構規范要求。

　　2、乙方需向甲方提供原材料質量保證書、合格證，且質量、厚度偏差均符合國家相關質量要求。

　　3、要求第三方檢測單位為：

　　(1)檢測內容：抗滑移系數實驗□超聲波探傷檢測□鋼材力學性能復驗□

　　(2)其他檢測項目：。

　　(3)試驗檢測費用：合同價格□甲方自理□

　　四、交貨地點和時間

　　1、交貨地點：甲方在乙方廠房內提貨。

　　2、交貨時間： 年 月 日開始提貨。

　　五、包裝及運輸

　　1、乙方負責裝車，裝車時應按照規定要求進行裝運。要求運輸公司使用足夠數量的'墊木，盡量避免運輸過程中出現構件變形、油漆損傷，裝車費包含在合同價內。

　　2、甲方負責運輸，運輸標志應該按要求實施(具體要求由甲方在發運前另行交底)。

　　3、運輸費用由甲方承擔，構件到位后甲方負責卸車。

　　六、雙方權利及義務

　　1、甲方向乙方提供完整的構件圖紙套，并簽字認可。由乙方按照甲方圖紙進行加工制作。

　　2、甲方應對乙方加工制作過程中的疑問及時給予解答，若需要修改變更的應當及時通知，否則由此引起的工期延誤應當順延交貨時間。

　　3、甲方如現場發現嚴重質量問題應及時通知乙方進行整改，乙方接到通知后小時內趕到現場協助解決。

　　4、乙方質量問題導致返工，乙方負責修復，并承擔返工費及直接費用。

　　七、違約責任

　　按《中華人民共和國合同法》相關規定執行。

　　八、合同糾紛處理方式

　　甲乙雙方在合作過程中，如發生糾紛，應由雙方友好協商解決，協商不成依法向人民法院起訴。

　　九、附則

　　1、本合同式份，雙方各執份。

　　2、本合同由甲乙雙方簽字蓋章生效，此合同有效期為 年 月 日至 年 月 日。

　　3、未盡事宜，雙方協商解決另訂補充合同。

　　甲方(蓋章)：

　　____年____月____日

　　乙方(蓋章)：

　　____年____月____日

精選承攬合同范文匯總 篇10

　　【判斷題】

　　承攬人將其承攬的輔助工作交由第三人完成的，應當就該第三人完成的工作成果向定作人負責。( )

　　(對 、錯)

　　正確答案: 對

　　答案解析 :

　　承攬人將其承攬的輔助工作交由第三人完成的，應當就該第三人完成的工作成果向定作人負責。

　　【判斷題】

　　運輸合同中，因托運人托運貨物時的過錯造成多式聯運經營人損失，如果托運人已經轉讓多式聯運單據，則托運人不再承擔責任。( )

　　(對 、錯)

　　正確答案: 錯

　　答案解析 :

　　因托運人托運貨物的過錯造成多式聯運經營人損失的，即使托運人已經轉讓多式聯運單據，托運人仍然應當承擔損害賠償責任。

　　相關只收到呢：

　　承攬合同法律特征

　　承攬合同是諾成、有償、雙務、非要式合同，具有以下特征：

　　1.承攬合同以完成一定的工作并交付工作成果為標的。在承攬合同中，承攬人必須按照定作人的要求完成一定的工作，但定作人的目的不是工作過程，而是工作成果，這是與單純的提供勞務的合同的不同之處。按照承攬合同所要完成的工作成果可以是體力勞動成果，

　　也可以是腦力勞動成果;既可以是物，也可以是其他財產。

　　2.承攬合同的標的物具有特定性。承攬合同是為了滿足定作人的`特殊要求而訂立的，因而定作人對工作質量、數量、規格、形狀等的要求使承攬標的物特定化，使它同市場上的物品有所區別，以滿足定作人的特殊需要。

　　3.承攬人工作具有獨立性。承攬人以自己的設備、技術、勞力等完成工作任務，不受定作人的指揮管理，獨立承擔完成合同約定的質量、數量、期限等責任，在交付工作成果之前，對標的物意外滅失或工作條件意外惡化風險所造成的損失承擔責任。故承攬人對完成工作有獨立性，這種獨立性受到限制時，其承受意外風險的責任亦可相應減免。

　　4.承攬合同具有一定人身性質。承攬人一般必須以自己的設備、技術、勞力等完成工作并對工作成果的完成承擔風險。承攬人不得擅自將承攬的工作交給第三人完成，且對完成工作過程中遭受的意外風險負責。但是如果經過定做人的同意，承攬人可以將承攬的主要工作交由第三人，但注意的是工程成果承攬人還是要負責的人。

　　承攬合同具有多種多樣的具體形式。按照合同法第251條[1] 的規定，承攬包括加工、定作、修理、復制、測試、檢驗等工作，因而也就有相應類型的合同。

　　5.承攬合同是諾成合同、有償合同、雙務合同。

　　6.承攬合同強調履行的協作性。

　　7.承攬合同的雙方是相互獨立的責任主體。

精選承攬合同范文匯總 篇11

　　甲方(發包方)：

　　乙方(承包方)：

　　依照《_____》以及相關法律法規，遵循平等、自愿和誠實信用的原則，雙方經協商就乙方提供施工機械承包甲方發包工程的相關事宜達成協議如下：

　　第一條：施工項目名稱.施工內容施工地點施工期限：_____年____月___日起至相應工程完工。

　　第二條施工機械及工程款計算與支付

　　一、機械設備：序號_____、機械名稱、規格_____、型號、數量_____(臺)。

　　二、工程款計價方式：累計簽發的時間，按累計時間乘以單價進行計算，不考慮作業次數。單價為：用挖斗___元/小時，用破碎___元/小時。

　　三、工程款計算方式說明

　　1、甲方在乙方當次臺班完工后，由甲方指定的現場代表向乙方出具《機械工作時間簽證單》;并認可此人簽發的單據，

　　2、機械設備按實際工作時間進行計量，精確到分鐘。連續作業(或機械故障)間歇時間在10分鐘內，不予以扣除臺班時間，超過10分鐘應扣除相應時間。

　　3、乙方每天工作后應及時要求甲方給予簽發單據，簽發單據的時間若超過1天甲方將不予認可其量。

　　三、支付方式

　　甲方以工程開工日為起算日，甲方支付乙方的工程款項按現場工程完成進度付款，完成工程進度50%時，甲方按挖機總工時的30%支付乙方款項，完成工程進度100%，甲方按按挖機總工時的60%支付乙方款項，余款待甲方工程建設方結算付款后全部結清。乙方收到甲方支付的工程款時，應由乙方本人向甲方出具《工程款收款單》

　　第三條機械設備的使用和管理

　　一、乙方應當按照合同約定的時間、地點，按甲方的'書面通知將工程所需的機械運送至本項目施工現場。

　　二、甲方應就乙方提供機械的型號、規格、附件、數量、質量等與乙方共同進行驗收并簽署書面的確認書。必須進行安裝、檢驗、檢測合格后方可投入使用的機械設備。

　　三、甲方除承擔本合同約定的工程款外，其余因機械設備運輸、使用、施工等發生的全部費用均由乙方承擔。

　　四、機械設備由乙方負責管理。施工特種作業人員，應當符合國家法規，持證上崗。乙方也可委托具備相應資質的專業人員承擔機械設備管理，受托方行為視為乙方行為。乙方應提供機械設備管理的資料，滿足施工項目受檢需要。

　　五、因故障造成機械無_____常運行，乙方應及時進行維修。甲方按照當班次機械設備的實際運轉時間向乙方出具相關的工程簽證單。

　　六、機械設備發生事故或未遂惡性事故時，乙方應及時組織搶險，防止事態擴大，保護現場，并報告甲方和有關部門，聽候處理。因以下情況而導致的經濟損失及全部責任均由乙方承擔：

　　1、屬于乙方使用不當或者現場安全措施不當所發生的事故;

　　2、屬于違章操作或非現場管理人員違章指揮發生的事故;

　　3、屬于機械設備制造質量、機械設備技術狀況不良、機械設備發生故障，安全裝置失效所發生的事故;

　　4、其他非因甲方原因造成的事故。

　　第四條雙方的權利和義務

　　一、甲方的權利和義務

　　1、甲方有權按照該項目的施工進度和管理要求對乙方的工程機械進行統籌安排，包括機械的數量安排、組合安排、工作時間安排、工程配合安排等。

　　2、甲方有權要求乙方按照合同約定提供合格的機械設備和駕駛員。甲方認為駕駛員不能勝任，乙方應在24小時內換人，否則甲方將另行安排機械進場，乙方無條件退出。并承擔由此給甲方造成的損失。

　　3、若因乙方機械出現故障無法使用的，甲方有權要求乙方更換同等型號、性能的機械;乙方不能履行前述義務時，甲方有權單方解除本合同。

　　4、若乙方因機械設備和駕駛員均不能勝任作業要求，甲方可無理由，無條件的中止乙方繼續作業，甲方可按排其他機械進場施工。乙方無條件退出，并不得以任何理由阻止甲方施工。

　　5、甲方應當按照合同約定的時間、方式和金額向乙方出具有關工程簽證單并支付合同價款。

　　6、甲方應當為乙方提供機械進出場、維護作業、工作操作的協助和便利。

　　二、乙方的權利和義務

　　l、乙方應當按照約定的時間、地點向甲方提供約定的合格機械設備。乙方應當向甲方提供機械設備生產廠家的生產許可證、產品合格證等文件。

　　2、乙方應當提供技術保障，承擔機械在施工期間的維修保養義務。

　　3、乙方派出隨機操作人員必須持證上崗，服從甲方管理，遵守甲方各項規章制度。

　　5、乙方有權按照合同約定收取合同價款。

　　第五條違約責任

　　任何一方不履行或者不適當履行合同義務，應當承擔違約責任，向對方支付違約金;給對方造成損失的，應當賠償損失。

　　一、甲方違約責任

　　甲方未按合同約定支付工程款時，每逾期一日，須按應付款額的萬分之二向乙方支付違約金;甲方逾期三個月仍未清償時，乙方有權單方解除本合同并要求甲方支付違約金并損失賠償。

　　二、乙方違約責任

　　1、乙方未按合同的約定向甲方提供機械設備或提供的機械設備型號和規格與合同不符，經甲書面告知仍不能按時履行或達不到甲方要求導致合同無法履行的，甲方有權解除合同并要求乙方支付違約金并賠償損失。

　　2、乙方未按合同約定日期提供機械設備的，每逾期一天，須向甲方支付違約金20_________元并賠償甲方因此遭受的全部經濟損失;乙方逾期超過5日的，甲方有權解除合同。

　　3、因乙方機械設備故障、違章作業或因乙方違反了本合同第三條第五項、第六項的約定且將可能導致甲方工程延誤時，甲方有權單方解除本合同，要求乙方退場并賠償甲方的經濟損失。

　　4、除本條前三項約定外，乙方違反本合同其他義務而導致甲方因此遭受經濟損失時，乙方應全額賠償甲方的經濟損失并按該損失額的百分之三十向甲方承擔違約責任。

　　5、乙方與甲方訂立本合同后，乙方有義務協調項目所在地的四鄰關系、周邊關系、村民關系，自行排除一切第三方的阻撓或干擾;若乙方無法履行以上承諾而導致甲方無_____常施工時，甲方有權單方解除本合同且不需向乙方承擔任何違約責任或經濟損失。

　　第六條不可抗力

　　一方當事人因不可抗力不能按照約定履行本合同的，根據不可抗力的影響，可部分或全部免除責任，但應當及時告知對方，并自不可抗力結束之日起十五日內向對方當事人提供證明。

　　第七條解決爭議的方式

　　本合同發生的爭議，由雙方協商解決，協商不成時，向工程所在地人民法院起訴。

　　第八條合同的生效及其他

　　1、本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。木合同及附件共_____頁，一式_____份，具有同等法律效力，其中甲方_____份，乙方_____份。

　　2、小合同附件以及合同履行過程中形成的各種書面文件，經雙方簽署確認后為本合同的組成部分，與本合同具有同等法律效力，解釋的順序除有特別說明外，以文件生成時間在后的為準。

　　3、本合同未盡事宜，雙方可協商簽訂補充協議，補充協議與本合同具有同等法律效力。

　　甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日

精選承攬合同范文匯總 篇12

　　承攬方（甲方）：

　　定作方（乙方）：

　　雙方根據有關法律協商一致，簽訂本合同，共同遵守執行：

　　1.產品名稱、型號及規格、數量、價格及交貨日期等如下表規定：

　　┃產品名稱│型號規模│單位│數量│單價（元）│總價金額│交貨日期及數量┃

　　┃│││││十萬千百十元角分││││││┃

　　2.交貨辦法：

　　（1）交貨地點：

　　（2）運輸：由甲代辦，但一切運雜費用等由乙負責，甲交運日期即為交貨日期。

　　3.付款辦法：貨物交貨后，供方隨同提單向乙托收或將單據寄交乙方，乙方根據供方單據電匯供方。

　　4.驗收辦法：乙應派員到甲倉庫驗收，如不能派員驗收，甲方即按合同規定產品規格數量代為檢驗。

　　5.違約責任：

　　6.附則：

　　（1）合同如有修改須經雙方同意，雙方另行簽訂合同。

　　（2）在執行合同期間，如遇市場情況變化或其他原因，甲方須在天前通知撤銷加工合同，否則按違約處以罰金，賠償對方損失。

　　（3）本合同須經雙方簽章并鑒證后生效。

　　（4）本合同正本兩份，雙方各執一份。

　　（5）貨物運達站。

　　（6）收貨人。

　　（7）合同糾紛的處理。

　　甲方（簽字蓋章）：乙方（簽字蓋章）：

　　開戶銀行：開戶銀行：

　　賬號：賬號：

　　簽訂日期：

精選承攬合同范文匯總 篇13

　　甲方(托運人)：________________

　　地址：________________

　　乙方(承運人)：________________

　　地址：________________

　　為確保甲方的_______貨物能安全、快捷、準確地通過鐵路運輸發至目的地。甲、乙雙方本著真誠合作、互惠互利的精神，經友好協商，甲方同意將鐵路運輸業務委托乙方辦理，并簽訂本合同。

　　一、甲方的責任及義務

　　1.甲方負責以互聯網(電話或傳真)的方式將鐵路運輸計劃通知乙方，包括：貨物品種、數量、體積、重量、提貨時間、到貨時間要求以及收貨人、地址、電話等相關資料;

　　2.甲方負責發貨地點、交貨地點的裝卸;

　　3.甲方提供貨物運輸途中需要的相關證明文件，如《貨物送貨單》、《貨物調撥單》等;

　　4.甲方委派專人負責相關業務協調，便于與乙方聯系、溝通，解決日常往來業務問題。

　　二、乙方的責任及義務

　　1.乙方必須按甲方的指令要求到指定的發貨倉庫提貨，并及時將貨物送到指定的收貨地址及收貨單位;

　　2.乙方須滿足甲方提出的要車計劃，并按甲方的時間要求準時把貨物送抵目的地;

　　3.乙方將貨物送達目的地后，必須將《產品送貨單》交收貨方進行簽收;

　　4.如因政策性原因導致鐵路出現停裝、限裝等情況，乙方必須及時通知甲方并提供鐵路部門的證明材料;

　　5.甲方的貨物在發貨倉庫交付給乙方驗貨、簽收后，貨物的安全風險責任由乙方負責，直至終點交付貨物為止;

　　6.乙方須書面委托1至兩名業務代表負責甲方業務的協調，保證日常的聯系、溝通，出現問題及時解決。

　　三、具體操作方式

　　1.甲方在貨物發運前以互聯網(電話或傳真)的方式或其他適當的方式將鐵路運輸計劃通知乙方;

　　2.乙方收到指令后根據指令要求安排車輛到甲方指定的倉庫提貨、中轉，并安排和辦理車皮發貨等一切相關手續;

　　3.乙方持《產品送貨單》到甲方指定的收貨地點辦理貨物簽收手續;

　　4.乙方整理簽收后的《產品送貨單》到甲方辦理運費結算手續。

　　四、鐵路貨運事故的處理及保險

　　1.甲方貨物的運輸保險由乙方負責，保險索賠具體事宜由乙方負責;運輸途中一切貨損由乙方承擔并按照甲方出廠價進行賠償;

　　2.鐵路運輸保價費用由乙方自行承擔;

　　3.在運費結算時乙方必須對運輸途中造成的短少、貨損等一切在途損失按照甲方出廠價進行賠償;

　　4.對于重大事故(如整車丟失、損壞等)造成的損失，乙方必須在定損后_______周內以現金的方式賠付。

　　五、運輸費用的結算

　　1.乙方憑收貨方簽收的《產品送貨單》，按合同的鐵路運輸價格表向甲方申報結算運費;

　　2.乙方按甲方核實后的費用開具正式發票送交甲方，甲方根據發票及驗貨記錄原件及時向乙方支付運費;

　　3.甲方用支票形式向乙方承付費用。

　　六、違約保證金的收取及違約責任

　　1.在合同簽訂后的_______天內，乙方必須向甲方支付________元保證金;

　　2.在合同有效期內，如乙方單方面提出終止合同時，甲方將不予返還保證金;

　　3.雙方將《運輸管理考核辦法》作為本協議附件。

　　七、合同期限

　　1.本合同自_______年_______月_______日至_______年_______月_______日;

　　2.本合同一式_______份，甲、乙雙方各執_______份;

　　3.如合同有未盡事宜，經雙方協商解決，協商不成，由_____________鐵路運輸法院裁決。

　　甲方：________________乙方：________________

　　授權代表：________________授權代表：________________

　　日期：________________日期：________________

精選承攬合同范文匯總 篇14

　　甲方：

　　乙方：

　　經甲乙雙方友好協商，甲方同意將工程的施工項目交由乙方負責施工。根據《中華人民共和國民法典》和《建筑安裝工程承包合同條例》的規定，結合本工程具體情況雙方達成以下協議：

　　一. 工程概況

　　1. 工程名稱：

　　2. 工程地點：

　　3. 承包范圍：

　　4. 承包方式：包工、包料、包費用

　　5. 工期：按照甲方書面通知乙方開工進場之日起個日歷天。

　　6. 工程質量：本工程為合格工程(具體要求詳見第三條)

　　二. 合同單價和付款方式

　　1. 合同單價：

　　2、實際結算價款以甲乙雙方簽字確認的工程量乘以單價為準。以上價格包括含稅價，材料及其運輸費，人工費，裝卸費，設備費等一切費用。合同價款一經確定，不作任何調整。

　　4、該項目合同約定的款項由有限公司按照本合同約定支付，項目的發票及合格證開具給有限公司。乙方應向甲方提供稅務部門認可的正規票據，如乙方提供假票據則應賠償甲方所有損失及承擔一切法律責任。

　　三.技術要求和質量標準

　　四.違約責任和安全責任

　　1.因乙方原因逾期竣工，每逾期一天，乙方支付給甲方合同價款1%的違約金。 乙方質量標準達不到甲方要求則乙方承擔合同價款的10%違約金支付給甲方，并承擔由此對甲方造成的一切經濟損失。

　　2.乙方應遵守工程建設安全生產有關管理規定，嚴格按安全標準組織施工，并隨時接受行業安全監察人員依法實施的監督監察。乙方必須采取必要的安全防護措施，消除事故隱患，由于乙方安全措施不力、管理不到位等原因造成事故責任的，因此發生的所有賠償費用、包括給施工人員或第三方人員造成財產或人身損害的，均由乙方承擔，甲方不承擔任何責任。

　　五.爭議或糾紛處理

　　1. 本合同在履行期間，雙方發生爭議時，在不影響工程進度的前提下，雙方可協商解決。

　　2. 當事人不愿通過協商調解解決或協商調解不成時本合同在執行中發生的爭議雙方同意可向甲方所在地法院提出訴訟解決。

　　六.保修

　　1. 本工程保修期為年

　　在保修期內，如有質量問題，在接到甲方通知后24小時內安排人員到現場進行免費維修。若乙方不能及時維修，甲方可委托他人維修，維修費用由乙方承擔。

　　七.本合同未盡事宜，甲乙雙方協商解決。本合同經雙方簽字和蓋章后生效。本合同一式四份，甲方執份，乙方執份

　　甲方：

　　簽字

　　電話：

　　甲方駐工地代表：

　　電話：

　　乙方：

　　電話：

精選承攬合同范文匯總 篇15

　　委托方：

　　承擔方：

　　簽訂地點：

　　簽訂時間：年月日

　　依照《合同法》、《廣告法》、《加工承攬合同條例》等有關法律規定，經雙方協商，簽訂本合同，共同遵守。

　　第一條廣告承攬要求

　　1、項目(媒介)：

　　2 、廣告內容及有關證件的名稱、編號：

　　承攬方應按《廣告法》規定，認真審查上述證件。委托方提供虛，應承擔相應責任。如委托方提供的`廣告內容不合法，承攬方有權拒絕。

　　3、發布地點或形式：

　　4、顏色：

　　5、規格或材料：

　　6、刊播次數、起訖時間、日期：

　　7、其他要求：

　　第二條費用及支付辦法

　　1、費用包括：

　　設計、制作費：

　　發布費：

　　代理費：

　　合計金額(大寫)：

　　2、結算方式和期限：

　　3、承攬方必須開具廣告業務統一發票，否則，委托方有權拒付廣告費。

　　第三條驗收方式及時間

　　第四條違約責任

　　1、委托方中途廢止合同，按未履行部分廣告費的x%，向承攬方償付違約金;超過合同規定期限付款，每逾期一天，按所欠款項的償付違約金。

　　2、承攬方不能完成合同規定的工作，按未改造部分廣告費的x%，向委托方償付違約金;不能按期履行合同，每逾期一天，按逾期未完成部分廣告費的支付違約金。

　　3、其它違約責任按《加工承攬合同條例》執行。

　　第五條合同爭議解決方式

　　本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決，協商不成的，按下列第種方式處理：

　　1、提交仲裁委員會仲裁

　　2、依法向人民法院起訴。

　　第六條雙方商定的其他事項

　　第七條附則

　　1、本合同附件，名稱。

　　2、本合同正本一式二份，合同雙方各執一份，副本x份。

　　3、本合同有效期：自年月日生效至年月日終止。

　　委托方：

　　單位名稱(蓋章)：

　　地址：

　　郵編：

　　法定代表人：

　　委托代理人：

　　電話：

　　開戶銀行：

　　帳號：

　　稅號：

　　承攬方：

　　單位名稱(蓋章)：

　　地址：

　　郵編：

　　法定代表人：

　　委托代理人：

　　電話：

　　開戶銀行：

　　帳號：

　　稅號：

精選承攬合同范文匯總 篇16

　　房主人(甲方)：

　　承建人(乙方)：

　　根據《中華人民共和國合同法》、《建筑法》的有關規定，結合本本工程具體情況，為明確乙方在承攬建設甲方私人住宅主體工程中的權利、義務，經雙方平等協商同意簽訂本合同。以資甲、乙雙方共同遵守。

　　一、建筑項目：

　　二、建筑面積：按實際板面計算。

　　三、承建方式及施工準備：按甲方提供的圖紙施工，其中磚混結構改為磚木結構，其中板面鋼筋間距1616(臥室)，1416(客廳)雙層雙向，打板每平方米一包425水泥，做磚粉墻，每二車(施工車)加一包325水泥，地梁300400、4根16鑼紋鋼。打板厚度第一、二層120，第三層80，再做琉璃瓦。

　　四、外觀按圖施工，門窗，外墻磚等，其中鋁合金窗改為普通平開窗。

　　五、按梯扶手做成____________。

　　六、單價按實際板面積，每平方米______元人民幣大寫______元整，其中整棟外加______元。

　　七、工期在________年____月____日前完工。

　　八、室內只是粉墻，樓梯板一到三層，安裝電線，開關插座、水按甲方指定的.使用部署。

　　九、乙方必須按照安全施工規范和技術要求，采取嚴格的安全防護措施，在施工過程中如造成事故與甲方無關。

　　十、本合同一式兩份，甲、乙雙方各一份，自簽字之日起生效。

　　甲方簽字：

　　身份證號碼：

　　聯系電話：

　　乙方簽字：

　　身份證號碼：

　　聯系電話：

　　________年____月____日

精選承攬合同范文匯總 篇17

　　甲方：身份證號碼：

　　乙方：身份證號碼：

　　甲、乙雙方就乙方服從甲方管理，承攬完成甲方所安排工作，經協商一致，訂立如下協議：

　　一、承攬工作內容

　　乙方按甲方的要求，完成甲方安排的相關工作，所需的必要用具由甲方提供，承攬工作中的風險由乙方承擔。

　　二、甲方對乙方的要求

　　1、甲方有權根據其所承攬廉江汽車運輸總站安鋪分站的部分站場管理工作（站務、安檢、保衛等）需要，靈活安排乙方在一定時期內完成其中一項工作。

　　2、在不違反國家法律法規及相關部門的規定的前提下，乙方須服從甲方管理，配合甲方或甲方派出人員，按時、按質完成甲方安排的工作。

　　3、遇突發事件時，乙方應及時處理，必要時要盡快向甲方匯報并配合甲方進行處理。

　　三、協議期限。

　　從二0年月日至二0年月日。

　　四、費用及支付方式、時間。

　　1、費用：每月捌佰元（￥800.00）。

　　2、費用支付方式、時間：每月支付1次，由甲方在次月15日前將費用支付乙方。

　　五、甲方權利義務

　　1、為乙方的工作提供必要的場所、條件與支持；

　　2、對乙方工作的'進度及完成情況進行監督、驗收；

　　3、乙方按要求完成工作，甲方須按時足額支付費用給乙方。

　　六、乙方的權利義務

　　1、按時按質完成甲方安排的工作。

　　2、承擔因承攬工作所發生的一切稅費與責任，包括乙方工資、福利、社

　　保、住房公積金及其他經營管理過程中所發生的各種稅金和費用，以及發生各種事故、事件（含工傷）所產生的責任。

　　3、接受甲方的監督，嚴格按協議要求，安全、有序完成承攬的工作。

　　4、按協議要求完成相關工作的，按時取得承攬費用。

　　5、不經甲方書面同意，乙方不得以任何形式將本協議所述工作轉包或交由第三方完成。

　　七、其它約定

　　1、為確保協議的順利履行，乙方同意在本協議簽訂的當日一次性交給甲方壹仟元（￥1000.00）風險押金。若乙方沒有任何違約或其他被投訴影響甲方形象或信譽的行為的，協議期滿，雙方協商終止協議或因外界不可抗力因素（包括甲方上級部門指令性要求）導致協議無法繼續履行的，甲方將乙方所交的押金（無息）退還乙方。

　　2、協議期內，若乙方不按甲方要求完成承攬工作，或不服從甲方或其上級監督的，或有其他違反本協議行為的，乙方同意將所交給甲方的壹仟元（￥1000.00）的風險押金轉為違約金支付給甲方，且乙方同意甲方隨時終止本協議，因此造成的損失與責任由乙方承擔。

　　3、若乙方已按協議約定完成承攬工作而甲方不按時支付費用給乙方的，視為甲方違約。甲方須支付壹仟元（￥1000.00）違約金給乙方，且同意乙方隨時終止本協議，因此造成的損失與責任由甲方承擔。

　　5、協議期內，若出現乙方未給甲方同意，擅自將本協議約定工作交由第三方的，視為乙方違約，乙方同意甲方沒收風險押金并隨時終止履行本協議，由此產生責任和費用由乙方承擔。

　　6、若因外界不可抗力因素（包括甲方上級部門指令性要求）導致協議無法繼續履行的，協議自然終止；乙方單方面提出解除協議，須提前一個月書面提出申請，待甲方同意后方可解除。

　　八、本協議一式兩份，甲、乙雙方各執一份，自雙方簽字之日起生效。

　　甲方：

　　乙方：