精選承攬合同集錦（通用18篇）

精選承攬合同集錦 篇1

　　廣告客戶單位名稱(簡稱甲方)：

　　廣告發布單位名稱(簡稱乙方)：

　　根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國廣告法》等法律、法規和規章的規定，為明確合同雙方當事人的權利和義務，甲乙雙方遵循平等、自愿、公平、誠實信用的原則，經協商一致，簽訂本合同，并共同遵守。

　　第一條 廣告發布事項

　　甲方委托乙方以 的形式發布戶外廣告。

　　1、展示牌 2、電子顯示裝置 3、燈箱 4、霓虹燈 5、交通工具 6、水上漂浮物 7、升空器具 8、充氣物 9、模型 10、旗幟 11、條幅 12、其他：

　　廣告發布內容：________

　　廣告設計時限：____________

　　廣告制作時限：____________

　　廣告發布時間和期限： ___________

　　廣告發布地點及具體位置：____________

　　廣告發布數量及規格： _____________

　　其他約定：____________

　　第二條 廣告費用、支付期限和方式

　　(一)本合同廣告費用為：設計費用(人民幣，下同) 元，制作費用 元，發布費用 元，合計 元，大寫：

　　(二)本合同簽訂后，甲方應于 年 月 日前支付廣告費用的 %即 元，作為定金，待最后一次支付剩余款項時抵作價款。剩余款項分 次付清。

　　第一次付款： 年 月 日前支付 元。

　　第二次付款： 年 月 日前支付 元。

　　第三次付款： 年 月 日前支付 元。

　　補充約定：

　　(三)按下列第 項方式支付。

　　1、支票 2、轉賬 3、現金 4、其他：

　　第三條 雙方權利義務

　　(一)甲方權利義務

　　1、甲方為廣告主的，應按照有關法律法規的規定向乙方提供下列文件：

　　(1)營業執照以及其他生產、經營資格的證明文件，廣告所推銷的商品和服務應符合廣告主的經營范圍或業務范圍;

　　(2)質量檢驗機構對廣告中有關商品質量內容出具的證明文件;

　　(3)發布法律、法規和規章規定應當進行審批的廣告，須提供有關行政主管部門的審查批準文件;

　　(4)確認廣告內容真實性的其他證明文件。

　　2、甲方為廣告主代理機構的，除提供廣告主的上述資料外，還須同時提供代理機構的營業執照和委托協議書。

　　3、甲方承諾其提供的有關證明文件真實、合法、有效，不違反法律法規規定、不損害社會公共利益、不侵犯他人的民事權利。

　　4、甲方應在本合同簽訂后的 日內，向乙方提供廣告樣件，并承諾樣件內容真實合法。

　　5、甲方因特殊原因需要撤銷廣告發布訂單或暫緩發布廣告的，應在廣告發布日的 天前以書面形式通知乙方，否則應按廣告發布費用的 %賠償乙方損失。

　　6、甲方應向乙方提交廣告樣件所涉及的他人民事權利的合法使用許可證明。廣告內容中有使用他人名義、形象的，應事先取得他人的書面同意;使用無民事行為能力人、限制民事行為能力人的名義、形象的，應當事先取得其監護人的書面同意。

　　7、甲方應當按照合同約定的金額、時間、方式支付廣告費用。

　　8、因不可抗力或非乙方原因造成廣告無法按期發布的，甲方有權要求乙方順延發布，如延遲發布無法實現合同目的的，甲方有權解除合同。

　　(二)乙方權利義務

　　1、乙方承諾本單位合法擁有本合同約定戶外廣告媒介的設置使用權和廣告發布資格，本合同約定廣告發布地點、形式符合天津市戶外廣告設置規劃的要求。

　　2、乙方有權要求甲方按有關法律法規規定提交廣告發布所需要的證明文件。

　　3、乙方應當依法向工商行政管理機關申請戶外廣告登記，按批準的事項發布本廣告。

　　4、乙方應在辦妥戶外廣告登記審批手續之日起 日內，發布本合同約定的廣告。

　　5、乙方應建立廣告審查制度，配備合格的'廣告審查人員，依法對甲方提供的廣告樣件進行審查。

　　6、甲方提供的廣告樣件內容及其表現形式不符合法律法規規定的，或者規格不符合技術標準的，乙方有權要求甲方修改。甲方應在個工作日內，將修改后的樣件交給乙方。如果甲方不同意修改或逾期仍未提供修改稿，造成無法辦理戶外廣告登記審批手續的，乙方有權解除合同，不視為乙方違約。

　　7、應甲方要求，乙方承擔廣告設計、制作的，乙方應在廣告發布日的 天前，將廣告發布樣件交給甲方，經甲方確認并辦理登記審批后方可發布。

　　8、因乙方原因造成廣告無法按期發布的，乙方應在廣告發布日的 天前以書面形式通知甲方，重新發布事項由雙方共同協商。否則乙方應按廣告發布費用的 %賠償甲方損失。

　　9、乙方應定期對戶外廣告發布設施進行維護，保持戶外廣告整潔、完好、美觀，確保廣告的發布效果。戶外廣告發布設施損毀和發生故障的，乙方應在 日內修復。

　　10、乙方應建立廣告檔案管理制度，自本合同履行完畢之日起保存本合同文本和有關資料兩年。

　　第四條 違約責任

　　(一)本合同所有條款甲乙雙方應共同遵守，任何一方不得在未征得對方同意的情況下擅自修改或違背。

　　(二)甲方未按照約定繳付廣告費用的，每逾期一天按照未支付金額的 %支付違約金。逾期付款時間超過 日的，乙方有權解除合同。

　　(三)因甲方未按期交付廣告樣件造成本合同無法履行的，由甲方承擔違約責任，按本合同約定廣告費用的 %向乙方支付違約金。

　　(四)因乙方原因導致廣告漏發或者錯發、規格和內容錯誤的，乙方給予補發，補發時間由甲乙雙方協商確定。由此致使甲方無法實現合同目的的，乙方應按廣告費用的 %賠償。

　　(五)乙方已盡法定審查義務，而因甲方提供虛假證明材料造成廣告作品侵犯第三方合法權益的，甲方承擔全部責任，乙方明知或應知甲方提供虛假證明材料的除外。

　　(六)乙方未盡法定的廣告審查義務導致發布的廣告違法，甲方可向乙方追究相應的責任。

　　(七)因乙方未在約定時間內修復受損和發生故障的設施而影響廣告發布效果，致使無法實現廣告目的的，應按日向甲方支付賠償金 元。

　　(八)因不可抗力因素導致本合同無法履行的，由甲乙雙方協商解決，均不承擔違約責任。甲乙雙方一致確認，因自然災害、重大政治、社會活動和事件等特殊原因致使本合同無法履行的，為不可抗力，適用本條約定。

　　第五條 合同爭議解決方式

　　雙方在履行合同中發生的爭議，由雙方協商解決。協商不成的，雙方同意按以下第 種方式解決：

　　1、向 仲裁委員會申請仲裁;

　　2、向 人民法院提起訴訟。

　　本合同未盡事宜，按國家有關法律和行政法規規定，由雙方協商做出補充協議，補充協議與本合同具有同等效力。本合同一式 份，甲、乙雙方各執 份。

　　甲方(章)：___________

　　法定代表人(簽字)：___________

　　乙方(章)： ___________

　　法定代表人(簽字)： ___________

　　簽約日期：年 月 日

精選承攬合同集錦 篇2

　　甲方：________

　　乙方：________

　　依照《_____》有關規定，結合本工程具體實際情況，經雙方協商一致，簽訂本合同，共同遵守。

　　乙方受甲方委托，承擔甲方新上建德市檔案館遷建250KVA變配電受電工程，具體事宜雙方明確如下：

　　一、甲方委托給乙方的工程項目和內容：

　　1、250KVA變受電工程的設計、設備購置、安裝調試。

　　二、有關技術及服務要求：

　　1、乙方應根據甲方的要求做好開工和竣工等有關技術工作，協助并配合線路驗收、接入系統及并網工作。及時提供竣工資料。

　　2、乙方采購所有電氣設備和原料，應從國家定點廠家采購，并符合國家有關質量、技術標準。

　　3、變配電及線路安裝工程應根據電力安裝標準進行，符合質量要求。

　　4、甲方負責做好青苗賠償等有關政策處理。

　　三、工程款項及費用的結算：

　　1、工程款結算按執行。

　　2、工程預算款總計：102496元；（高壓電纜、10KV線路部分按實際耗材在決算中計收）

　　3、本工程款分2次結清，其中：

　　（1）合同簽訂3天內應付工程款的70%（計70000元）

　　（2）工程竣工驗收合格決算審核后，送電前工程款全部付清。

　　4、工程款的結算以審計決算為依據。

　　四、施工及竣工驗收：

　　1、根據工程施工要求，甲方應于施工前具備土建驗收條件（包括完成破路申請手續，設備進場道路暢通等），并確保自建附屬工程質量為乙方進場創造施工條件。

　　2、乙方應在20________________年_______月_______日工程竣工，遇特殊情況雙方另行協商，時間順延。

　　3、施工期間，甲方應派員到現場協助解決安裝施工期間所發生的特殊情況。

　　4、乙方在施工期間應注意安全，做到文明施工，如發生違章和野蠻施工所造成意外事故和損失，由乙方自負。

　　5、乙方在工程結束時，甲方應會同供電局有關部門進行竣工驗收。

　　五、合同未盡事宜，雙方協商解決。

　　六、合同雙方代表簽字蓋章后生效。

　　七、合同一式4份，甲方執2份，乙方執2份。

　　甲方：（蓋章）________

　　代表：________

　　乙方：（蓋章）________

　　代表：________

精選承攬合同集錦 篇3

　　合同編號：＿＿＿＿＿＿＿＿

　　定作方：＿＿＿＿＿＿＿＿＿（甲方）

　　承攬方：＿＿＿＿＿＿＿＿

　　（乙方）

　　簽訂日期：＿＿＿＿年＿＿月＿＿日

　　簽訂地點：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　經充分協商，簽訂本合同，共同信守。

　　1.品名（或項目）、數量及價款：

　　┌──────┬─────┬────┬──┬─────┬───────┐

　　│加工定作物品│型號、規格│計量單位│數量│價款或酬金│交（提）定作物│

　　│名稱或項目　│　　　　　│　　　　│　　├──┬──┤或完成工作日期│

　　│　　　　　　│　　　　　│　　　　│　　│單價│金額│　　　　　　　│

　　├──────┼─────┼────┼──┼──┼──┼───────┤

　　│　　　　　　│　　　　　│　　　　│　　│　　│　　│　　　　　　　│

　　├──────┼─────┼────┼──┼──┼──┼───────┤

　　│　　　　　　│　　　　　│　　　　│　　│　　│　　│　　　　　　　│

　　├──────┼─────┼────┼──┼──┼──┼───────┤

　　│　　　　　　│　　　　　│　　　　│　　│　　│　　│　　　　　　　│

　　├──────┴─────┴────┴──┴──┴──┴───────┤

　　│合計金額（人民幣：　）佰　拾　萬　仟　佰　拾　元　角　分　　　　　　│

　　└──────────────────────────────────┘

　　2.使用原材料（半制品）及主要輔料規定：

　　（1）甲方向乙方提供部分：

　　┌──┬─────┬────┬──┬──┬──┬─────┬─────┐

　　│品名│型號、規格│計量單位│數量│單價│金額│ 提供日期 │消耗定額　│

　　├──┼─────┼────┼──┼──┼──┼─────┼─────┤

　　│　　│　　　　　│　　　　│　　│　　│　　│　　　　　│　　　　　│

　　├──┼─────┼────┼──┼──┼──┼─────┼─────┤

　　│　　│　　　　　│　　　　│　　│　　│　　│　　　　　│　　　　　│

　　├──┼─────┼────┼──┼──┼──┼─────┼─────┤

　　│　　│　　　　　│　　　　│　　│　　│　　│　　　　　│　　　　　│

　　├──┼─────┼────┼──┼──┼──┼─────┼─────┤

　　│　　│　　　　　│　　　　│　　│　　│　　│　　　　　│　　　　　│

　　└──┴─────┴────┴──┴──┴──┴─────┴─────┘

　　質量要求：

　　檢驗及提供方法：＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　價款處理方法：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　（2）乙方提供部分：

　　┌─────┬─────┬────┬─────────────────┐

　　│品名及產地│型號、規格│質量要求│允許使用代用品名稱及規定　　　　　│

　　├─────┼─────┼────┼─────────────────┤

　　│　　　　　│　　　　　│　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　│

　　├─────┼─────┼────┼─────────────────┤

　　│　　　　　│　　　　　│　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　│

　　├─────┼─────┼────┼─────────────────┤

　　│　　　　　│　　　　　│　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　│

　　└─────┴─────┴────┴─────────────────┘

　　3.加工方法及質量、技術標準和負責期限：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　4.包裝要求及費用負擔：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　5.交（提）定作物辦法（包括運輸方式和費用負擔）、地點：＿＿＿＿＿

　　6.驗收標準、方法和期限：＿＿＿＿＿＿＿＿

　　7.給付定金數額、時間、方法：＿＿＿＿＿＿＿＿

　　8.結算方式和期限：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　9.違約責任：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　10.其他：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　未盡事宜由雙方另行協商。

　　┌────────────┬─────────┬───────────┐

　　│　　　　　　　　　　　　│　　定作方　　　　│　　　　承攬方　　　　│

　　├────────────┼─────────┼───────────┤

　　│　　　單位名稱　　　　　│　　　　　（蓋章）│　　　　　　　（蓋章）│

　　├────────────┼─────────┼───────────┤

　　│　　 法定代表人　　　　 │　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　│

　　├────────────┼─────────┼───────────┤

　　│　　 簽約代表　　　　　 │　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　│

　　├────────────┼─────────┼───────────┤

　　│　　　　地址　　　　　　│　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　│

　　├────────────┼─────────┼───────────┤

　　│　　　　電話　　　　　　│　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　│

　　├────────────┼─────────┼───────────┤

　　│　　　　電掛　　　　　　│　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　│

　　├────────────┼─────────┼───────────┤

　　│　　　開戶銀行及帳號　　│　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　│

　　├────────────┴─────────┴───────────┤

　　│保證單位　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│

　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│

　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　（蓋章）　　　　　　　　（蓋章）　│

　　└──────────────────────────────────┘

精選承攬合同集錦 篇4

　　承攬合同樣板

　　合同編號：____________________簽訂地點：___________________

　　簽訂時間：________年____月____日

　　定作方：______________________

　　承攬方：_________________________

　　第一條加工物、數量、報酬、交貨期限

　　項目名稱及內容_________________________

　　計量單位_________________________

　　數量_________________________

　　工作量_________________________

　　報酬_________________________

　　交付期限_________________________

　　單價_________________________

　　金額_________________________

　　(注：空格如不夠用，可以另接。)

　　第二條技術標準、質量要求：

　　第三條承攬人對質量負責的期限及條件：

　　第四條定作人提供技術資料、圖紙等的時間、辦法及保密要求：

　　第五條承攬人使用的材料由__________________人提供。

　　材料的檢驗方法：__________________________________________________________________

　　第六條承攬項目中的主要工作應由第三人來完成。可以交由第三人完成的工作是：

　　第七條工作成果檢驗標準、方法和期限：

　　第八條結算方式及期限：

　　第九條定作人在________年____月____日前交定金(大寫)__________________元。

　　第十條定作人解除承攬合同應及時書面通知承攬人。

　　第十一條定作人未向承攬人支付報酬或材料費的，承攬人(是/否)可以留置工作成果。

　　第十二條違約責任：

　　第十三條解決合同糾紛的方式：本合同在履行過程中發生爭議，由當事人雙方協商解決。協商不成的。

　　按下列第______種方式解決：

　　(一)提交_______________________委員會_____;

　　(二)依法向人民法院起訴。

　　定作方(公章)_________承攬方(公章)：_________

　　簽訂地點：_________簽訂地點：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

精選承攬合同集錦 篇5

　　簽訂日期：__________年____月____日

　　承攬方（全稱）：__________________

　　定作方（全稱）：__________________

　　經雙方協商，簽訂本合同，以資共同信守。

　　1.品名、規格、數量、價格、交提貨日期

　　品名

　　規格單位數量單價金額分期交（收）貨數量超欠幅度%月月月月月總金額（大寫）佰拾萬仟佰拾元角分＄＿＿＿＿

　　2.質量標準、驗收方法及地點：__________________________________________

　　3.原材料來源及互利方法：______________________________________________

　　4.交（收）貨方法、地點及運雜費負擔：__________________________________

　　5.貨款結算時間及方法：________________________________________________

　　6.包裝要求及包裝物回收辦法、費用負擔：________________________________

　　7.違約責任：__________________________________________________________

　　8.其他：______________________________________________________________

　　9.不可抗力____________________________________________________________

　　10.本合同自簽訂之日起，雙方蓋章簽字后生效。

　　11.本合同在有效期內任何一方違約，雙方都有權向仲裁機關提出書面申訴，要求調解、仲裁處理。

　　12.本合同正本兩份，雙方各執一份_______________________________________

　　13.本合同有效期自________年____月____日至________年____月____日止。

　　承攬人：法人委托書號碼＿＿＿＿

　　營業執照號碼定作人：法人委托書號碼＿＿＿＿＿＿

　　營業執照號碼承攬人：

　　法定代表人：

　　開戶銀行：

　　帳號：

　　電話號碼：

　　電掛：

　　住址：

　　定作人：（蓋章）

　　法定代表人：

　　開戶銀行：

　　帳號：

　　電話號碼：

　　電掛：

　　住址：

　　（注：因欄目所限，內容較多的可加附頁于后）

精選承攬合同集錦 篇6

　　雇傭合同

　　雇傭合同是指雇員按照雇主的指示，利用雇主提供的條件提供勞務，雇主向提供勞務的雇員支付勞動報酬。勞務合同是平等主體的公民之間、法人之間、公民與法人之間純粹以提供勞務為內容而簽訂的協議。勞務合同與雇傭合同在合同主體關系、報酬支付、履行方式、風險承擔等方面均有不同。

　　勞動合同

　　主體資格的不同

　　勞動合同的主體包括用人單位和勞動者。用人單位是指中華人民共和國境內的企業及個體經濟組織。在勞動合同中，勞動者與用人單位提供的生產資料相結合，從而實現勞動的社會化，而且勞動者已經成為該經濟組織中的一員，他與用人單位具有身份上的從屬性和依附性，這也是其與雇傭合同最大區別之所在。在雇傭合同中，其主體并不具有上述的限制，雇傭合同主體之間的法律地位完全平等，相互獨立，不具有身份上的隸屬性和依附性。

　　國家干預的力度不同

　　勞動合同的建立雖然也體現了當事人的合意性，但它更強調國家意志的主體地位。為了規范勞動合同雙方的.權利和義務，國家的干預貫穿于勞動合同履行的始終。而在雇傭合同中，主體雙方是完全平等的 ，在合同的簽訂、變更、解除的過程中以當事人的意思表示為主，國家基本不做干預。

　　爭議的處理方式不同

　　勞動爭議的處理受《勞動法》的調整，而且其處理的程序是仲裁前置，即對于勞動爭議須經過勞動爭議仲裁委員會的仲裁，對仲裁不服的當事人方可起訴。而在雇傭關系中發生的爭議則主要由《民法通則》進行調整，發生糾紛后當事人可直接訴諸于法院，而勿需受仲裁前置之限。

　　合同當事人雙方的權利、義務不同

　　在勞動合同中，勞動法律關系的存在具有相對的穩定性，用人單位負有為勞動者交納養老保險、醫療保險、失業保險等社會保險的義務;而在雇傭合同中，其穩定性較差，雇主也沒有為受雇人繳納社會保險的義務。

　　風險負擔不同

　　在勞動關系中, 勞動者“在執行職務中致人損害的”, 應由用人單位承擔民事責任。至于勞動者本人是否承擔責任, 如何承擔責任, 法律并未明確規定, 可依用人單位內部規章制度做出規定。勞動者若發生工傷, 可按《工傷保險條例》的相關規定處理。同時, 依《人身損害司法解釋》第 12 條規定, 勞動者從理論上講可以獲得雙倍賠償。在雇傭關系中,“雇員在從事雇傭活動中致人損害的”, 依《人身損害司法解釋》第 9條, 雇主應當承擔賠償責任; 而雇員因故意或者重大過失致人損害的, 應當與雇主承擔連帶賠償責任; 雇主承擔連帶賠償責任的, 可以向雇員追償。這里, 雇主和雇員應當如何承擔責任, 法律做了非常明確的規定。而當“雇員在從事雇傭活動中遭受人身損害”的,不能依據《工傷保險條例》處理, 只能依《人身損害司法解釋》第11條和其他相關條文處理, 但從理論上講, 雇員不能獲得雙倍賠償。

　　承攬合同

　　1、雇傭合同中雇員與雇主具有一定的人身依附性，即雇員在一定程度上要服從雇主的監管和安排，具有隸屬性。而承攬合同中承攬人在完成工作中具有獨立性，如何完成工作，由承攬人自己決定，不受定作人的監控，承攬人主要是依靠自己的技術力量和能力來完成工作，雙方之間不存在支配與服從關系。

　　2、雇傭合同履行中所發生的危險、意外事故或損失，一般是由接受勞務的雇主承擔。承攬合同履行中所產生風險則由完成工作成果的承攬人承擔，除非損失是由于定作人的指示過失原因所造成的。

　　3、雇傭合同以直接提供勞務為目的，合同的標的是提供勞務，雇員只要提供了勞務就有權獲得報酬。承攬合同則是以完成工作成果為目的，提供勞務僅僅是完成工作成果的手段。

　　4、雇傭合同中，雇員的工作對雇主而言是不可或缺的，是雇主所從事業務整體的一部分。承攬合同中，承攬人的工作通常不屬雇主所從事的工作內容，或是定作人工作的附屬部分。

　　5、雇傭合同中，雇主一般按星期、按月按時向雇員支付報酬，該報酬相當于勞動力的價格。承攬合同中，定作人因承攬人完成某項工作或做完某件事支付報酬，該報酬不僅包括勞動力價格，還包括其他的一些工本費等。

　　6、雇傭合同雇員的工作方式要聽任于雇主的指揮與分配，承攬合同中承攬人完成工作有自主權，只要其能在合同約定的期限內完成任務，具體的完成方式和時間由承攬人自己決定。

精選承攬合同集錦 篇7

　　甲方：______________________ 聯系電話：______________________

　　乙方：______________________ 聯系電話：______________________

　　甲乙雙方經友好協商，就______工程達成以下協議：

　　1.甲方為乙方提供______設備及軟件，共____。

　　合同總價款：￥_________元(大寫：_________萬____仟____ 百____拾整)

　　其中軟件費：￥_________元(大寫：_________萬____仟____ 百____拾整)

　　硬件費：￥________元(大寫：________萬____仟____ 百____拾整)

　　工程費：￥_________元(大寫：_________萬____仟____ 百____拾整)

　　2.付款方式

　　乙方先付甲方總工程預付款。共￥_________元(大寫：____萬____仟____ 百____拾整)

　　其中軟件費：￥_________元(大寫：____萬____仟____ 百____拾整)

　　硬件費：￥_________元(大寫：____萬____仟____ 百____拾整)

　　工程費：￥_________元(大寫：____萬____仟____ 百____拾整)

　　甲方電腦硬件送達乙方指定場地經乙方點數后，乙方須當即付給甲方所有硬件費用。

　　完成安裝后，乙方在七日內向甲方支付其余全部款項。

　　以上付款方式均為現金付款。

　　3.甲方責任

　　(1)甲方在乙方要求的時間____年____月____日之前完成軟件安裝調試。

　　(2)甲方負責培訓乙方的系統管理員和該軟件的維護免費期為____年，維護地點在甲方公司所在地。壹年內因甲方提供硬件設備非人為損壞而引起軟件被破壞，甲方提供免費恢復。

　　(3)如果是按乙方的要求擴允功能，甲方可收取擴充部分的費用。

　　(4)壹年以后甲方對提供設備和軟件有償維護，維護費用為￥____元/年(不包括更換設備和增加軟件支持點數的費用)。

　　4.乙方責任

　　(1)甲方調試系統所用的素材僅供系統測試，均不得用于ktv營業或其它以盈利為目的的商業活動，否則涉及的一切民事及刑事法律責任由乙方承擔。

　　(2)乙方用于營業或其它以盈利為目的的商業活動所需之節目由乙方自行解決，甲方概不負責。

　　(3)由乙方在以后使用中，由人為造成的系統的損壞，需要甲方上門服務的，甲方發生的.費用全部由乙方負責。

　　5.其他事項

　　(1)不得對軟件加以仿制 ;對軟件權利的標志不得除去、遮蓋或涂抹等。

　　(2)按本合同第2條的規定，若乙方逾期不付款超過____天，甲方有權終止合同，由此造成的后果甲方概不負責在。

　　6.違約責任

　　雙方若有未盡事宜，由雙方共同協商解決，若有一方違約或侵權，參照我國有關法律法規處理;雙方若有糾紛，提交人民法院裁判解決。

　　7.本合同自甲乙雙方代表簽及蓋章后生效;合同正本一式貳份，雙方各執壹份，具同等的法律效力，本合同附件共有____份如下，也具同等法律效力。聲明：本合同經復印或涂改后無效!

　　甲方：(蓋章)_______

　　負責人：_____________

　　時間：_______________

　　地點：_______________

　　乙方：(蓋章)_______

　　負責人：_____________

　　時間：_______________

　　地點：_______________

精選承攬合同集錦 篇8

　　委托單位(甲方)：

　　承攬單位(乙方)：

　　為規范裝飾裝潢施工，保護甲乙雙方的合法權益，根據《中華人民共和國合同法》、《建筑安裝工程承包合同條例》、《中華人民共和國消費者權益保護法》以及有關法律、法規規定的原則，結合本項目的具體情況，雙方經友好協商同意，就乙方承攬甲方的裝飾裝修工程事宜訂立本合同并共同遵守。

　　一、工程概況

　　1.工程名稱：__________________________________。

　　2.工程地點：__________________________________ 。

　　3.承包范圍：參見合同附件之預算表。

　　4.工程承包方式：雙方商定采取下列第____________種承包方式：

　　(1)承包人包工、包料;

　　(2)承包人包工、包部分輔料，發包人提供裝修主要材料;

　　(3)承包人包工、發包人包料。

　　5.施工圖紙：雙方施工圖采取下列第____________種方式提供：

　　(1)發包人自行設計并提供施工圖紙，圖紙一式二份，發包人、承包人各一份;

　　(2)發包人委托承包人設計施工圖紙，設計費(大寫)____________ 元，由發包人支付(此費用不在工程價款內).

　　6.施工圖紙經甲乙雙方確認后，提供方應當負責在約定的開工日期前____________內取得有關部門確認或者批準。

　　施工圖紙一式二份，甲乙雙方各持一份，作為本合同的附件。

　　7.甲方自愿將 項目委托給乙方施工。工程總造價計 圓整，大寫金額： 圓整(附報價清單)。

　　二、施工時間

　　工程期限 日，時間自 起至 日止。如在制作期限內甲方提出變更而造成待工，工程時間順延。

　　三、甲方工作

　　1、開工前 _______天，全部騰空或部分騰空房屋，清除障礙物(合同已經包清理的除外)，對未能全部騰空的房屋的家具和陳設采取保護措施，為承包人進場做好準備工作。

　　2、辦理工程施工所需要的各種申請、批件等手續，保證乙方能夠順利進場施工，除法律、法規和規章規定應當由乙方辦理的手續外。

　　3、提供符合施工要求的水源、電源，負責協調鄰里及管理機構之間的關系。

　　4、參與工程質量和施工進度的'監督，負責材料進場、竣工驗收確認工作。

　　5、施工期間仍然需要部分使用該房屋的，應當負責做好施工現場的保護等工作，應當注意為施工提供各種便利條件。

　　6、按照約定的期限支付工程費，依據規定交納應由其承擔的各種稅費。

　　四、乙方工作

　　1. 參加有關施工圖紙或作法說明會議或現場交底，擬定施工方案和計劃交甲方審定確認。

　　2. 施工中嚴格執行安全施工掃做規范、防火規定、施工規范及質量標準，按期保質完成工程。

　　3. 未經甲方同意或有關部門批準，不得隨意拆改原建筑物結構及各種設備管線。

　　4. 保護好原居室室內的家具、陳設及水電管線的完好，保證居室內上、下水管道的通暢。

　　5. 對于施工過程中的有關事項(如材料的進場、隱蔽工程的驗收、竣工驗收等)需要甲方確認的，應當及時并給予其必要的準備時間。

　　6. 嚴格執行有關施工現場管理的規定，不得擾民及污染環境;保證施工現場的整潔，工程完工后負責清掃施工現場。

　　7. 工程竣工前未移交甲方之前，負責對現場的設施和工程成品進行保護。

　　五、驗收和標準

　　1.按照合同規定的質量要求，圖紙作為驗收標準。

　　2.定作方應當按合同規定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物或項目，應當由雙方協商，在合同中規定保證期限。保證期限內發生問題，除定作方使用或保管不當等原因而造成質量問題的以外，由承攬方負責修復或退換。

　　3.當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發生爭議時，可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。

　　六、工程款付款方式如下表：

　　付款時間

　　付款百分比

　　金額

　　合同簽訂后 開工前二至五天

　　50%

　　施工完成交付驗收后兩日內

　　40%

　　竣工驗收一個月后

　　10%

　　七、違約責任：

　　1、由于甲方原因導致延期開工或中途停工，甲方應補償乙方因停工、窩工所造成的損失，每停工或窩工一天，甲方付乙方_________元;甲方未按合同的約定付款的，每逾期一天，按逾期未付款的_________%支付違約金。

　　2、由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方按甲方已付款的_________%向甲方支付違約金。

　　3、甲方未辦理有關手續，強行要求乙方拆改原有建筑承重結構及共用設備管線，由此發生的損失或事故(包括罰款)由甲方負責并擔責任。

　　4、乙方擅自拆改原有建筑承重結構或共用設備管線，由此發生的損失或事故(包括罰款)，由乙方負責并承擔責任。

　　八、質保期

　　乙方承諾裝修質保期六個月，質保期間出現裝修質量問題，乙方負責維修。

　　九、其他：

　　1、本合同一式 份，

　　2、本合同自雙方代表簽字、蓋字后生效，需辦理鑒(公)證的，自辦理鑒(公)證之日起生效，工程竣工驗收符合要求過質量保修期后終止。

　　3、本合同簽訂后，若雙方需要提出修改時，經協商一致后，可簽訂補充協議，作為本合同的補充合同。

　　4、雙方因履行合同發生的爭議，由雙方協商解決，如協商不成，依法向杭州仲裁委員會申請仲裁。

精選承攬合同集錦 篇9

　　甲方：（發包方）

　　乙方：（承包方）

　　附：身份證復印件電話號碼

　　本著互相信任的原則，就甲方的工程達成以下協議。

　　第一條工程概況

　　裝修施工地點：

　　2、工期：年 月 日至 年 月 日

　　本項工程預計費用 元人民幣。

　　第二條材料供應的約定

　　甲方提供的材料

　　乙方必須至少提前三天向甲方提出下一工序需要購買的材料的清單，并注明所需要材料的數量。甲方應按時提供乙方需要的材料。甲方負責采購供應的材料應符合設計要求的合格產品，并應按時供應到現場，甲乙方應辦理交接手續。乙方如發現甲方提供的材料有質量問題或規格差異，應及時向甲方提出，甲方仍表示使用的，由此造成工程損失，責任由甲方承擔。甲方供應的材料按時抵達現場后，由乙方負責保管，由于保管不當造成的損失，由乙方負責賠償。

　　2、甲方采購供應的裝飾材料，均應用于本合同規定的裝飾裝修，非經甲方同意，乙方不得挪作他用。如乙方違反此規定，應按挪用材料價款的雙倍補償給甲方。

　　乙方自帶施工的必須工具（錐子、切割片等），安全帽、安全帶等，要保證安全性、良好使用性，乙方自行承擔工具維修費和損耗費用。

　　第三條關于工程質量及驗收的約定

　　乙方的工程質量應當符合國家的相關質量標準。

　　2、工程竣工：乙方應提前兩天通知甲方驗收，甲方在接到通知3日內組織驗收，并辦理驗收手續。

　　第四條有關安全生產和防火等的現場管理約定：

　　嚴格遵守規定的裝飾裝修施工時間，降低施工噪音，減少環境污染。處理好由于施工帶來的擾民問題及與周圍單位、住戶的關系。

　　2、未經甲方同意及有關部門批準，施工中不得隨意拆改原建筑物結構及各種設備管線。

　　工程竣工未移交甲方之前，負責對現場的一切設施和工程成品進行保護。

　　保證裝飾裝修現場的整潔，竣工前做好衛生清掃和處理工作。

　　負責裝飾裝修所產生垃圾的處理工作，每日至少清潔一次。

　　乙方如因施工原因需居住在現場，日常用水、用電等必須注意安全，工地發生工傷由乙方負責。

　　7、乙方應做好施工材料保管工作，禁止閑雜人等進入現場。

　　8、未經甲方許可，乙方不得攜帶任何甲方供應的裝修材料出門，若發現偷盜現象按材料價格加倍賠償。

　　第五條關于工程價款、承包內容、施工工藝、結算的約定：

　　工程款付款方式：

　　布管驗收合格后支付工錢的%，水電完工后支付%，整體竣工驗收合格后支付%

　　2、乙方承包內容：（可以選擇）

　　1）水電開槽、布線、穿線、埋槽

　　2）有水電施工過程的垃圾清運（每天現場整理裝袋）

　　3）水電施工的穿墻、打孔、切割

　　4）開關面板安裝

　　5）小五金、馬桶、的'安裝

　　6、）后期燈具的安裝

　　工程結算方式：

　　按實結算：總價結算：元/平米（套內面積）

　　第六條違約責任：

　　甲方未按合同約定時間付款的，每逾期一天，甲方向乙方支付的違約金。

　　2、由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方向甲方支付的違約金。

　　第七條糾紛處理方式：

　　雙方如對合同執行發生爭議，應通過友好協商解決，如協商無效的，提交合同簽訂地四川省瀘州市龍馬潭區人民法院（機關）訴訟解決。

　　守約方為維護自己的權益，向人民法院訴訟，所花費的律師費、誤工費、交通費，都由違約方承擔。

　　第八條合同的變更和解除：

　　合同經雙方簽字生效后，雙方必須嚴格遵守。任何一方需變更合同內容，應經協商一致后，重新簽訂補充協議。合同簽訂后施工前，一方如要終止合同，應以書面形式提出，并按合同總價款10%支付違約金，并辦理終止合同手續。

　　2、施工過程中任何一方提出終止合同，須向另一方以書面形式提出，經雙方同意辦理清算手續，訂立終止合同協議，解除本合同。

　　第九條。其它約定：

　　因氣候、停電等不可抗力或不可預見因素造成的工期延誤，經雙方確認后可以順延。

　　2、保修期內由于乙方的施工和產品造成的質量問題由乙方免費維修，在接到甲方通知后48、小時內必須到達現場。由于甲方使用不當或不可抗力或不可遇見原因造成的問題，甲方按實際發生費用支付乙方維修費用。

　　第十條附則

　　（一）本合同經甲、乙雙方簽字（蓋章）后生效。

　　（二）乙方在本合同簽訂后工程不得轉包。

　　（三）本合同一式兩份，甲、乙雙方各執一份。

　　（四）合同有效期至。

　　（五）水電工程保修年，超過保修期乙方來維護甲方應支付相應費用。

　　（六）合同簽訂地：龍馬潭區王氏大酒店

　　特別條款：雙方明確知曉本合同為承攬合同，甲方不承擔乙方以及乙方人員的工資、人身傷害賠償、財物受損賠償等任何法律責任。

　　甲方簽字（蓋章）：

　　乙方簽字（蓋章）：

　　年 月 日

精選承攬合同集錦 篇10

　　委托方：

　　承攬方：

　　簽訂日期：_______年_______月_______日依照《中華人民共和國合同法》、《加工承攬合同條例》、《中華人民共和國廣告法》、《廣告管理條例》等有關法律法規的規定，經雙方協商，簽訂本合同，共同信守。

　　第一條廣告承攬要求

　　1.1項目：

　　1.2制作地點：

　　1.3顏色、規格或材料：按委托方確定的設計稿制作，以委托方簽字稿為準；

　　1.4起訖時間、日期：

　　第二條、廣告制作費及支付方廣告制作費2.1廣告制作與安裝費

　　乙方按甲方要求進行加工制作。

　　2.2結算方式和期限合同簽定后，在制作前委托方予付______%合同款給承攬方即人民幣；制作及安裝完畢后余款馬上付清。

　　第三條驗收方式及時間委托方指定人員現場驗收

　　第四條違約責任。

　　4.1委托方擅自不覆行合同，按未履行部分廣告制作費的______%，向承攬方償付違約金，超過合同規定期限付款，每逾期一天，按所欠款項的'2‰，償付違約金。

　　4.2承攬方不能完成合同規定的工作，按未覆行部分廣告制作費的______%，向委托方償付違約金；不能按期覆行合同，每逾期一天，按逾期未完成部分廣告費的2‰，償付違約金。

　　4.3其它違約責任按《加工承攬合同條例》執行。

　　第五條糾紛解決方式

　　發生合同糾紛，雙方協商不成，按下列第（1、2）項規定辦理。

　　1、向廣州當地經濟合同仲裁機關申請仲裁；

　　2、向______當地人民法院起訴。

　　第六條附則。

　　6.1本合同附件兩件，名稱廣告制作與安裝承攬合同。

　　6.2本合同有效期：自______年月______日至______年______月______日終止。

　　委托方：

　　承攬方：

精選承攬合同集錦 篇11

　　甲方（定作人）：

　　乙方（承攬人）：

　　甲方因工作需要，與乙方本著平等自愿、協商一致、公正公平、誠實信用的原則，根據《中華人民共和國合同法》以及國家相關法律法規，簽訂本合同。

　　一、承攬期限

　　本合同自 年 月 日起至 年 月 日止，合同期滿自行終止。

　　二、承攬范圍及工作標準

　　1、承攬范圍：

　　2、工作標準（見附件）。

　　三、承攬方式

　　乙方承攬合同中所規定的保潔服務，并負責承攬保潔服務所需各種設備、材料、工具等相關費用。

　　四、承攬費用

　　1、合同期保潔承攬費用總額為 元。其中，月度保潔費用為 元。

　　2、保潔承攬費用包括保潔人員的勞動報酬、社會保險費及乙方管理服務費用。

　　五、付款方式

　　乙方按照承攬合同要求完成當月度保潔服務工作后，甲方 于次月 日前，扣除考核扣款后將上月度的保潔費用一次性支付給乙方。

　　六、甲乙雙方的權利和義務

　　（一）甲方的權利義務

　　1、為乙方提供進入甲方場所開展服務工作的必備條件，確保乙方服務人員在甲方進行服務工作的合法性。

　　2、向乙方提供工作中所需的水、電供應。

　　3、向乙方提供適合存放工具、設備、材料及更衣的庫房。

　　4、甲方有權對乙方服務人員的工作質量進行監督檢查。如乙方未按照保潔服務范圍和標準組織實施，甲方書面通知乙方整改；乙方拒不整改或整改未完成的，甲方根據具體情況，按月從乙方的承攬費中扣除相關費用。

　　5、甲方不得要求乙方員工從事與保潔服務范圍和標準無關的其他工作；否則，所產生的責任由甲方承擔。

　　（二）乙方的權利義務

　　1、乙方應選派態度和素質良好、已實行崗前體檢的服務人員進駐甲方服務場所，并應著裝整齊，配戴胸卡。凡不符合保潔服務及其相關崗位要求的`人員，乙方不得派給甲方。

　　2、乙方派駐甲方的服務人員應遵守甲方的各項管理制度。

　　3、乙方應明確專人，具體負責承攬服務范圍與服務標準的實施、監督與指導，以及甲乙雙方的工作協調。

　　4、方因服務不當造成甲方物品損壞或丟失的，在甲、乙雙方共同查實情況后，乙方應在24小時內照價賠償。

　　5、乙方派駐的服務人員，在工作期間有盜竊及違法行為的，經雙方查實，乙方除照價賠償外，應立即將其開除；嚴重違法者追究其法律責任。

　　6、乙方必須與保潔服務人員簽訂勞動合同，依法繳納社會保險，自行承擔員工的人身安全責任、勞資糾紛責任，以及由此發生各種費用。

　　七、合同的變更或解除

　　1、本合同履行過程中經雙方協商，可變更合同內容或解除合同。

　　2、一方嚴重違反本合同約定的事項，另一方可以單方面解除合同，但應提前10個工作日通知對方。

　　八、違約責任

　　合同任何一方未按合同約定履行其責任義務，給對方造成損失的，承擔賠償責任。

　　九、其他事項

　　1、乙方應制訂并嚴格履行安全生產責任制，做好日常職工安全教育工作。

　　2、甲方對乙方履行合同情況進行年度綜合評價，綜合評價不合格，不再續簽合同。

　　3、本合同履行過程中，乙方承擔一切安全風險責任。

　　4、本合同履行過程中發生爭議的，由雙方當事人協商解決；協商不成的，依法向甲方所在地人民法院起訴。

　　十、本合同一式陸份，甲方執四份，乙方執二份，本合同由甲、乙雙方簽字蓋章后生效。

　　附件：工作范圍及工作標準

　　甲方（蓋章）： 乙方（蓋章）：

　　法定代表人 法定代表人

　　或委托代理人： 或委托代理人：

　　年 月 日 年 月 日

　　簽訂地點：

精選承攬合同集錦 篇12

　　甲乙雙方本著平等互利的原則，經過充分協商就乙方提供原材料（或零部件和元器件），由甲方在_________加工（或裝配）成品達成協議，根據中國有關法律、法規訂立本合同。

　　一、加工（裝配）的項目

　　1.乙方向甲方提供加工（或裝配）_________（產品）______套（或件）所需的原材料（或散件）；甲方對乙方提供的原材料（或散件）進行加工（或裝配），加工（或裝配）后將成品交付乙方。

　　2.加工成品名稱和數量：_________.

　　二、來料（或來件）的交付

　　乙方每月必須分______次（即每月的______日、______日以前）把加工生產所需要的原材料（或零配件、元器件）、包裝物料等運到生產場地，并辦理交接手續。

　　甲方對乙方送來的原材料（或零配件、元器件）等必須派專人負責驗收和保管。經驗收不符合規格、質量要求的原材料（或零配件、元器件）或包裝物料數量不足時，甲方應及時通知乙方更換或補足。

　　三、原材料損耗

　　加工時零件及原料損耗率為_____％，其損耗率由乙方免費供應，如損耗率超過______％，應由甲方補充加工所需之零件和原料。

　　四、甲方責任

　　1.提供加工（或裝配）生產廠房______平方米。

　　2.招聘工人_________名。

　　3.提供廠內加工生產所需要的水、電及設備，費用由甲方支付。

　　4.按照本合同規定按質、按量、按時向乙方交付成品。

　　5.協助乙方辦理駐廠人員暫住戶口、入出境申報手續。

　　6.協助乙方辦理加工所需原材料的進口和加工成品的出口手續。

　　7.乙方要求甲方協助辦理的其他事宜。

　　五、乙方責任

　　1.提供加工產品及裝修廠房所需的設備材料，其價格應經雙方協商認可，所需費用由乙方墊支，甲方則從乙方支付的工繳費內逐月償還乙方墊支的本息，償還期為______年。

　　2.為使加工生產正常化，由乙方提供生產所需要的其他專用設備、測試儀器、檢驗工具等。這部分器材，所有權仍屬乙方所有，只在合同期限內由甲方保管使用，損壞和丟失由甲方負責修理或賠償，但正常維修由乙方負責。合同期滿后，由乙方自行處理。

　　3.按照本合同規定的數量、規格、質量及時間要求，提供加工生產的原材料（或零部件和元器件）和包裝物料、輔料（或輔件）。

　　4.工人如因工作不力（含工廠管理人員），經教育無效者，乙方有權向甲方提出調換，但禁止非法搜查甲方工廠工人的身體。

　　5.甲方要求乙方協助辦理的其他事宜。

　　六、加工產品的交付

　　甲方每月分______次（即每月的____日、_____日和____日）在甲方廠區或倉庫向乙方移交加工成品。并按下列方法辦理交接手續：

　　1.雙方必須派專人參加。

　　2.交接的產品必須是在包裝前經過雙方檢驗合格的成品或半成品。

　　3.雙方代表必須在交接清單上簽字蓋章。

　　七、產品質量

　　1.產品質量，以乙方提供的并經雙方商議確定的樣品為標準。

　　2.加工生產應在雙方技術人員指導下進行，以工藝比較復雜、技術要求較高的產品，乙方必須派出常駐技術人員，對生產進行具體的檢查指導，發現問題及時解決，以保證產品質量。

　　3.產品質量檢查應有雙方的技術人員參加。

　　4.技術要求較高，人工無法檢查的產品，應以機械測試檢查為準。

　　5.不合格的產品，若純屬甲方加工質量問題，甲方負責免責返修；若是原材料本身質量問題，或是技術設計等原因造成，則乙方應負擔返修費用。

　　八、工繳費

　　1.試產期（包括對職工培訓）為______天，采取計時工繳費，工人每人每天（八小時）工繳費為______元。

　　2.試產期滿后，采取按件計算方式，在堅持互利原則的基礎上、雙方應根據加工的品種、規格、款式和工藝繁簡不同進行定價，并在生產加工合同中訂明為確保工人的`合理收入，工繳費平均每人每月不低于_______元。需要加班時，加班費另計，但每個工人每天加班時間最長不得超過_______小時。

　　3.甲方工人生產消耗的水、電費由乙方負責。

　　4.每月乙方支付甲方________元，作為工作管理費。

　　九、結算方式結匯應以乙方已簽收的合格產品數額為依據，采取D/P即期結匯或_________方式結匯。產品交付結匯，每月總結。

　　乙方逾期支付工繳費，應按銀行貸款利率向甲方加付延期利息，如連續______天不支付，甲方有權停止交付產品。

　　十、運輸

　　乙方提供的加工機械設備、原材料、包裝物料等，以及甲方加工的成品提供的運輸工具和付出的費用，由乙方負擔。

　　十一、保險

　　甲方的廠房、設備等，乙方的加工物料、設備和加工成品等，由甲、乙雙方分別向_______保險公司投保，所需費用各自承擔。

　　十二、稅收

　　雙方均應遵守中國的有關稅法規定，按時繳納各自應該繳納的稅款。

　　十三、擔保為了保證雙方履行合同和及時按合同規定支付罰款或賠償損失，雙方應分別向對方提供各自銀行所出具的保函。

　　十四、設備安裝與技術培訓由乙方代購或借用的設備，乙方應派出技術人員協助安裝，并對甲方人員進行技術培訓。乙方技術人員的工資及一切費用，由乙方負責。甲方為乙方派出的技術人員提供生活的方便條件。

　　十五、違約責任

　　1.乙方應按本合同規定的規格、質量、數量和時間要求進料，并及時結匯，如因乙方的原因造成停產或其他經濟損失，乙方應負責賠償。

　　2.甲方應按本合同規定的成品數量、規格、質量和時間要求向乙方交貨，如違背合同的規定造成乙方的經濟損失，甲方應負賠償責任。

　　十六、聲明及保證

　　（一）甲方

　　1.甲方為一家依法設立并合法存續的企業，有權簽署并有能力履行本合同。

　　2.甲方簽署和履行本合同所需的一切手續均已辦妥并合法有效。

　　3.在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對甲方履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。

　　4.甲方為簽署本合同所需的內部授權程序均已完成，本合同的簽署人是甲方的法定代表人或授權代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。

　　（二）乙方

　　1.乙方為一家依法設立并合法存續的企業，有權簽署并有能力履行本合同。

　　2.乙方簽署和履行本合同所需的一切手續均已辦妥并合法有效。

精選承攬合同集錦 篇13

　　承攬合同（含運輸）

　　訂立合同雙方：

　　承攬方：____，以下簡稱甲方；

　　定作主：____，以下簡稱乙方。

　　甲乙雙方為了保證全面地履行各自的義務，簽訂本合同，共同信守執行。

　　第一條 甲方加工定作物的名稱、規格、質量、數量、加工費等。

　　┌─────┬───┬───┬─────┬────┬───┬─────┐

　　│定作物名稱│ 型號 │ 規格 │ 質量要求 │計量單位│ 數量 │ 加工費 │

　　│ │ │ │ ││ ├──┬──┤

　　│ │ │ │ ││ │單位│總價│

　　├─────┼───┼───┼─────┼────┼───┼──┼──┤

　　│ │ │ │ ││ │││

　　├─────┼───┼───┼─────┼────┼───┼──┼──┤

　　│ │ │ │ ││ │││

　　├─────┼───┼───┼─────┼────┼───┼──┼──┤

　　│ │ │ │ ││ │││

　　└─────┴───┴───┴─────┴────┴───┴──┴──┘

　　第二條 加工成品的完工時間、檢驗標準與方法、包裝標準與費用承擔等。

　　┌─────┬────┬──────┬──────┬────┬────┐

　　│定作物名稱│完工時間│檢驗時間地點│檢驗標準與方│包裝標準│包裝費承│

　　│ │││法 ││擔 │

　　├─────┼────┼──────┼──────┼────┼────┤

　　│ ││││││

　　├─────┼────┼──────┼──────┼────┼────┤

　　│ ││││││

　　└─────┴────┴──────┴──────┴────┴────┘

　　（加工定作物樣品需要封存的，由雙方代表當面封簽，并妥當保存，作為檢驗的根據）

　　第三條 加工成品的交付時間、地點、運輸方法與運費承擔等。

　　┌──────┬─────┬──────┬──────┬───────┐

　　│ 定作物名稱 │ 交付時間 │ 交付地點 │ 運輸方法 │ 運輸價款承擔 │

　　├──────┼─────┼──────┼──────┼───────┤

　　││ │││ │

　　├──────┼─────┼──────┼──────┼───────┤

　　││ │││ │

　　├──────┼─────┼──────┼──────┼───────┤

　　││ │││ │

　　└──────┴─────┴──────┴──────┴───────┘

　　第四條 乙方提供原材料名稱、規格、質量、數量、價款等及圖紙、技術資料。

　　┌────┬──┬──┬────┬────┬──┬──┬──┬────┐

　　│材料名稱│型號│規格│質量要求│計量單位│數量│單價│總價│圖紙、技│

　　│││││││││術資料及│

　　│││││││││交付時間│

　　├────┼──┼──┼────┼────┼──┼──┼──┼────┤

　　││││││││││

　　├────┼──┼──┼────┼────┼──┼──┼──┼────┤

　　││││││││││

　　└────┴──┴──┴────┴────┴──┴──┴──┴────┘

　　第五條 原材料交付時間、地點、包裝、檢驗方法、運輸等。

　　┌────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┐

　　│材料名稱│交付時間│交付地點│交付數量│包裝要求│檢驗方法│運輸方法│

　　│││││││和運費承│

　　│││││││擔 │

　　├────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤

　　││││││││

　　├────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤

　　││││││││

　　└────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┘

　　第六條 加工費結算辦法與時間__________________。

　　第七條 乙方應于____年__月__日前向甲方交付定金____元；乙方應于____年__月__日前向甲方交付預付款____元。乙方不履行合同的，無權請求返還定金。甲方不履行合同的，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款。乙方不履行合同的，可以把預付款抵作違約金和賠償金，有余款可以請求返還。

　　第八條 甲方的違約責任

　　1。甲方如未按合同規定的質量交付定作物，乙方同意利用的，應當按質論價；不同意利用的，甲方應當負責修理或調換，并承擔逾期交付的責任；經過修整或調整后，仍不符合合同規定的`有權拒收，由此造成的損失由甲方賠償。

　　2。甲方交付定作物的數量少于合同規定的，乙方仍然需要的，甲方應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理；乙方不再需要的，有權解除合同，因此造成的損失由甲方賠償。

　　3。因甲方包裝不善造成定作物毀損的，由甲方賠償損失。

　　4。甲方逾期交付定作物，應當向乙方償付違約金，每逾期一天，按逾期交付部分的價款總額的____償付違約金。

　　5。甲方不能交付定作物的，應向乙方償付不能交付定作物部分價款總值___%的違約金。

　　6。由甲方負責送貨的，如運輸中造成定作物損壞，甲方應當負責修理，達到合同規定的質量要求，否則乙方有權拒收。

　　第九條 乙方的違約責任

　　1。乙方如中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償甲方因此造成的損失。

　　2。乙方如中途廢止合同，應償付甲方未履行部分定作物價款總值___%的違約金。

　　3。乙方如未按合同規定的時間向甲方提供圖紙和其它技術資料，除交付定作物的日期得以順延外，乙方應當償付甲方因停工待料的損失。

　　4。乙方如超過合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定，向甲方償付違約金。

　　5。乙方如無故拒絕接收定作物，應當賠償甲方因此造成的損失。

　　6。乙方如變更交付定作物地點，應承擔因此而多支出的費用。

　　第十條 不可抗力

　　在合同規定的履行期內，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，甲方在經有關部門證明后，可免予承擔違約責任。但甲方應當采取積極措施，盡量減少損失，如不可抗力的損失是在合同規定的履行期以外發生的，不得免除甲方責任；在乙方遲延接受或無故拒收期間發生的，乙方應當承擔責任，并賠償甲方因此造成的損失。

　　第十一條 本合同發生糾紛時，雙方協商解決；協商不成時，可以向人民法院起訴。

　　本合同于____年__月__日生效，合同履行完畢即失效。

　　本合同一式___份，甲乙雙方各執一份，公證處、物價局、建設銀行各存一份。

　　承攬方：_____定作方：______

　　地址：______地址：_______

　　法定代表人：___法定代表人：____

　　簽約日期：____年__月__日

精選承攬合同集錦 篇14

　　甲方：

　　乙方：

　　甲、乙雙方根據《中華人民共和國廣告法》、《中華人民共和國合同法》及有關規定經友好協商，就戶外廣告制作事宜達成一致，簽訂本合同，共同遵守。

　　一、加工承攬項目名稱：

　　二、工程地點：

　　三、工程內容：

　　屋頂廣告牌為______________，板面尺寸為長_______米，高_______米，門臉牌匾為______________板面，鐵字加霓虹燈，板面尺寸為長_______米，高_______米。

　　3.1工程造價

　　(1)屋頂鋼結構部分制作施工費：￥_______元(人民幣大寫：_______萬元整)

　　(2)門臉牌匾霓虹燈及大字制作施工費為：￥_______元(人民幣大寫：_______元整)

　　3.2施工日期：

　　屋頂鋼結構部分制作及安裝時間為門臉霓虹燈大字部分制作及安裝時間為

　　3.3乙方保證工程質量，霓虹燈保修一年。

　　四、付款方式

　　合同簽訂一周內付_______%即￥_______元(人民幣大寫：_______元整)；工程竣工驗收合格后另付_______%即￥_______元(人民幣大寫：_______元整)；保修期滿后付_______%即￥_______元(大寫：_______元整)。

　　五、質量與驗收

　　5.1乙方應認真按照國家頒布的施工驗收規范及工程設計圖紙要求進行施工，接受甲方監督，質量驗收必須達到合格。

　　5.2工程具備竣工驗收條件，雙方根據國家工程竣工有關規定進行驗收。

　　六、乙方責任

　　6.1乙方應按照甲方的質量要求及時準確的完成承攬工作。

　　6.2按約定的要求做好施工現場地下管線和鄰近建筑物、構筑物的保護工作。嚴格執行我市關于施工現場管理的有關規定，交工前清理現場達到建筑物無污染，現場無建筑垃圾。

　　6.3乙方保證工程質量，霓虹燈保修以竣工驗收合格之日起計算，保修一年。

　　6.4在霓虹燈正常使用情況下，出現任何質量問題，乙方接到甲方通知時，24小時內維修，48小時內及時修復。

　　6.5在承攬制作期間，乙方有義務接受甲方的監督和檢查。

　　七、違約責任

　　7.1乙方在施工中，涉及用火、用電、電焊、高空等高度危險作業時，應采取嚴密的安全保護措施。若出現任何(包括但不限于甲方、乙方及第三方)人身傷害或經濟財產損失，均由乙方單獨承擔責任，與甲方無關。

　　7.2制作、設置過程、管理修繕、拆除過程中及發布期間，如因廣告牌倒塌、脫落或其他原因而導致甲方、乙方或第三方的人身傷亡或財產損失的，不論乙方能否預知、是否盡到安全管理責任，乙方都負有單獨處理、解決并承擔全部損失賠償的責任，與甲方無關。

　　7.3甲乙雙方有任一方違反合同行為的，應按合同總金額的_______%向對方支付違約金，如違約金不足彌補守約方損失的，違約方應賠償對方的全部實際損失。

　　八、其他有關事項

　　8.1合同簽署地：_______

　　8.2如因不可抗力(包括自然災害)、規劃、拆遷因素影響，須提前終止合同。雙方按實際發生時間結算，多退少補。

　　8.3未盡事宜，雙方友好協商或簽訂補充協議，補充協議與本合同具有同等法律效力。

　　8.4因解釋、執行本合同所發生的爭議，雙方應首先友好協商解決；協商解決不成時，雙方一致同意向合同簽署地有管轄權的人民法院提起訴訟解決。

　　8.5合同雙方簽字、蓋章后生效。本合同一式肆份，甲乙雙方各執貳份。

　　甲方：_______乙方：_______

　　_______年_______月_______日_______年_______月_______日

精選承攬合同集錦 篇15

　　定作人：______________簽訂地點：___________

　　承攬人：______________簽訂時間：___________

　　第一條承攬項目（注：空格如不夠用，可以另接）

　　承攬項目名稱及內容

　　計量單位

　　數量或工作量

　　報酬

　　單價

　　總價

　　第二條技術標準、質量要求：_____________________

　　第三條承攬人使用的材料由人提供。材料的檢驗方法、時間及提出異議的期限：__________

　　第四條定作人提供技術資料、圖紙等的時間、辦法及保密要求：_________________

　　第五條承攬人發現定作人提供的圖紙、技術要求不合理的，應在日內向定作人提出書面異議。定作人應在收到書面異議后的日內答復。

　　第六條定作人（是/否）允許承攬項目中的主要工作由第三人來完成；可以交由第三人完成的工作是：________________

　　第七條定作人協助承攬人的事項與要求：____________________

　　第八條工作成果交付的期限、方式及地點：______________________

　　第九條工作成果驗收標準、方法和期限：________________________

　　第十條承攬人對工作成果質量負責的'期限及條件：________________

　　第十一條定作人應在______年______月______日前向承攬人（預付材料費/交付定金）（大寫）______元。

　　第十二條結算方式及期限：_________________

　　第十三條定作人未向承攬人支付報酬或材料費的，承攬人（是/否）可以留置工作成果。

　　第十四條本合同解除的條件：

　　（一）定作人可以隨時解除合同，但應及時書面通知承攬人并承擔由此給承攬人造成的損失。

　　（二）_________________________________________

　　第十五條定作人違約責任：_______________________

　　承攬人違約責任：_________________________________

　　第十六條合同爭議的解決方式：本合同項下發生的爭議，由雙方當事人協商解決或申請調解解決；協商或調解不成的，按下列第____種方式解決：（只能選擇一種）

　　（一）提交______________________仲裁委員會仲裁；

　　（二）依法向_____________________人民法院起訴。

　　第十七條其他約定事項：___________________

　　定作人___________________

　　定作人（章）：___________________住所：___________________

　　營業執照號碼： ___________________ 身份證號：___________________

　　法定代表人：___________________委托代理人：___________________

　　電話：___________________ 傳真：___________________

　　開戶銀行：___________________賬號：___________________

　　稅號：__________________ 郵政編碼：___________________

　　承攬人___________________

　　承攬人（章）：___________________ 住所：___________________

　　營業執照號碼： ___________________ 身份證號：___________________

　　法定代表人：___________________委托代理人：___________________

　　電話：___________________ 傳真：___________________

　　開戶銀行：___________________賬號：___________________

　　稅號：___________________ 郵政編碼：___________________

精選承攬合同集錦 篇16

　　地址：____________

　　電話：____________

　　傳真：____________

　　委托方：______________

　　受托方：____________

　　公司簽訂地點：_______________

　　簽訂時間：____________

　　標的、數量、價款：____________

　　1.驗收標準：按雙方確定的樣品驗收。受托方須將送貨單隨貨同行，并將送貨單及物流單一起交給委托方收貨人員，內容包括商品名稱、單品規格、單品件數及單品數量，按委托方提供原樣驗收，如果由于質量問題造成損失由受托方負責賠償，并執行相關行業標準。

　　2.質量要求：應提供蓋有鮮章的'出廠檢驗報告單(包括質材、檢驗依據、執行標準等)，特殊產品須有檢驗資質的檢驗機構出具的檢驗報告(隨貨同行或提前送達)。

　　3.結算方式：委托方支付30%預付款，收到貨驗收合格入庫后再支付60%，余10%作為質量保證金留待下次合同履行時支付，但時間不超過45天下單,如未下單即付清上筆合同10%尾款。

　　4.包裝標準：貨物外包裝必須在外包裝的醒目位置整齊標注，內容包括商品名稱、單品規格、單品數量(每層數量_數/每排數量_數)。

　　5.(交)提貨方式及地點：委托方廠房內。

　　6.運輸方式及到站(港)和費用承擔：受托方承擔。

　　7.交貨地點、日期及方式：合同簽訂之日起10個工作日發貨，逾期按合同總額1%支付違約金。

　　8.保密條款:雙方應當對本協議內容、因履行本協議或在本協議期間獲得的或收到的對方的商務、財務、技術、產品的信息、用戶資料或其他標明保密的文件或信息的內容(簡稱“保密資料”)保守秘密，未經信息披露方書面事先同意，不得向本協議以外的任何第三方披露。本保密義務應在本協議期滿、解除或終止后仍然有效。因商業秘密泄露給委托方造成的損失由受托方承擔，同時委托方有終止一切合作的權力。

　　9.本合同履行過程中發生糾紛協商解決，協商不成任何一方可向被告方地法院提起訴訟。

　　10.本合同根據《_____》及有關法律法規，雙方經過友好協商后制定，本合同一式兩份，經雙方蓋章簽字后生效。(傳真或掃描件有效)

　　委托方：____________公司受托方：

　　法人代表：____________ 法人代表：____________

　　委托代表：____________ 委托代表：____________

　　傳真：____________ 傳真：____________

　　電話：____________ 電話：____________

　　開戶銀行：____________ 開戶銀行：___________

　　帳號：____________ 帳號：____________

　　地址：_____________ 地址：____________

精選承攬合同集錦 篇17

　　經甲___________、乙____________ 雙方協商，簽訂本合同，共同信守。

　　品(材料)名

　　規格、型號

　　單位

　　數量

　　單價

　　金額

　　交貨日期

　　超欠幅度%

　　貨款共計人民幣(大寫)___________________________________________________

　　1.質量標準：____________________________________________________________

　　2.交貨(運輸)辦法及地點：______________________________________________

　　3.質量檢驗及驗收辦法：__________________________________________________

　　4.包裝要求及費用負擔：__________________________________________________

　　5.結算辦法及期限：______________________________________________________

　　6.原材料供應辦法：______________________________________________________

　　7.其他：________________________________________________________________

　　違約責任：

　　第一點：甲方承擔

　　(1)變更產品品種、質量或包裝的規格給乙方造成損失時，應償付乙方實際損失________

　　(2)中途退貨的，償儲乙方以退貨部分貨款總值________的違約金。

　　(3)自提產品未按規定日期提貨的，每延期一天，應償付乙方以延期提貨部分貨款總值千分之______的違約金。

　　(4)未按合同規定時間和要求提供原材料、技術資料、包裝物的，除交貨日期予以順延外，每日應償付乙方順延交貨產品總值千分之一的違約金。

　　(5)未按合同規定日期付款的，每延期一天，應償付乙方以延期付款總值千分之一的違約金。

　　(6)實行送貨或代運的產品無故拒絕接貨的，應承擔因而造成的損失并付給運輸部門違約金。

　　(7)錯填到貨地點或接貨人的，應承擔因此造成的損失。

　　(8)其他_________________________________________________________________

　　第二點：乙方承擔

　　(1)產品、花色、品種、規格、質量、包裝不符合合同規定，甲方同意收貨的，按質論價;甲方不同意收貨的，乙方應包修、包退、包換，并承擔因此造成的損失。

　　(2)未按合同規定的數量交貨，少交而甲方仍然需要的，應照數補交;不需要的，可以退貨，并承擔損失;不能交貨的，應償付甲方以不能交貨的貨款總值________的違約金。

　　(3)包裝不符合合同規定的，必須返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用;甲方不要求返修或重新包裝，而要求賠償損失的應予賠償。

　　(4)未按合同規定時間交貨的，每延期一天，應償付甲方以延期交貨部分貨款總值千分之一的違約金。

　　(5)不符合合同規定產品，在甲方代保管期內應償付甲方實際支付的保管、保養費。

　　(6)產品錯發到貨地點或接貨人的，除按合同規定負責運到指定的到貨地點或接貨人外，并承擔因此多付的運雜費和造成的延期交貨責任。

　　(7)其他：________________________________________________________________

　　本合同一式______份。有效期自________年____月____日到________年____月____日止 。

　　甲方：________________

　　乙方：______________

　　法定代表人：__________ 法定代表人：________

　　電話：________________

　　電話：______________

　　地址：________________

　　地址：______________

　　開戶銀行：____________

　　開戶銀行：__________

　　帳號：________________

　　帳號：______________

精選承攬合同集錦 篇18

　　建設單位：（以下簡稱甲方）

　　施工單位：（以下簡稱乙方）

　　根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，為明確雙方在承攬制作、安裝過程中的權利、義務，經雙方協商同意后簽訂本合同。

　　第一條工程概況及承包范圍

　　一、工程名稱：

　　二、工程地點：

　　三、工程范圍和內容：

　　1、承包范圍：

　　2、工程建筑面積：

　　3、結構：———————————-

　　4、層數、建筑高度：詳見經甲方單位審核通過的施工圖

　　5、其他：本合同價包括土建、鋼結構，圍墻，地坪，

　　第二條合同價款及調整

　　一、工程合同價款采用固定合同，

　　總造價為（大寫）:人民幣: 萬元 ， （大寫）

　　二、雙方約定合同價款的其他調整因素：

　　1、調整方式：

　　（1）遇業主方要求或設計規范要求比原業主方認可方案增加的工程內容。

　　（2）遇業主方要求施工圖范圍以外增加的工程內容。

　　（3）遇業主方要求因圖紙變更而增加的工程內容。以上各項經業主或監理簽證后予以調整。

　　2、調整原則：

　　（1）合同報價書已有相同項目的，按該項目的單價同比例下浮后執行。

　　（2）合同報價書中無相同項目的，以市場信息價為基礎或參照本合同報價書而確定該項目的單價。

　　（3）工程量增減的計算方法按國家現行規定執行。

　　（4）增加的工程量務必確定增加價款。

　　三、本工程最終結算價款為：固定合同價+追加合同價款+現場簽證與圖紙變更（補充協議或工程聯系單）。

　　第三條合同價款的支付與結算

　　一、工程款支付：

　　1、合同簽訂之日進入施工現場3日內，甲方支付合同總價的%預付款，場平基礎完工后3日內，甲方支付該工程合同總價的%進度款。

　　2、乙方土建完工甲方支付土建已完工程量的%，甲方在接到乙方遞交結算文件當日起7日內審核完畢，如未審核代表甲方已確認并在14日內付清余款 (即工程竣工結算經甲乙雙方簽字確認并移交資料后支付至竣工結算價的97%)，剩余3%作為工程質保金，質保金在工程竣工后滿1年內付清，以竣工通知書日期為準。

　　3、前述合同總價系指合同簽訂時確定的工程總造價，如工程總造價在合同履行中按約定作增減時，支付金額作相應增減。

　　二、結算：

　　1、乙方在工程竣工報告經甲方認可后的7日內向甲方提交工程結算報告及資料。

　　2、工程最終造價按本合同第二條關于造價的約定和其他相關條款約定的方式、方法結算。遇本合同無約定的，按國家合同法有關規定實施。

　　3、甲方自收到乙方的結算報告及結算資料后7日內給予確認或提出修改意見。

　　4、甲方與乙方對變更部分工程款結算發生爭議時應協商解決；協商不成的可委托雙方都認可的審價機構審價確定。

　　第四條工程期限

　　一、根據工程實際情況，約定工程總工期為天，其中安裝工期為工作日，工期起點以甲方向乙方下達開工報告為準。計劃進場日期年月日，具體進場日期甲方應提前5天書面通知乙方，特殊狀況需要延期，甲方也應提前5天通知乙方。

　　二、如遇下列情況，經甲方現場代表簽證后，工期相應順延：

　　1、按施工準備規定要求，不能提供壓實平整的施工場地，水源、電源、道路未能接通，障礙物未能清除，影響進場施工時；

　　2、工程量變化、設計變更或提供的工程地質資料不準而影響進度時；

　　3、在施工中因連續停電、停水8小時以上或連續間歇性停水、停電每周累計超過24小時，影響正常施工時；

　　4、人力不可抗拒的因素而延誤工期；

　　5、其它因甲方不可預見原因造成的中途停工。

　　第五條施工準備

　　甲方：

　　1、xx年xx月xx日前做好建筑紅線以外的“三通一平”，負責紅線外進場道路的維修，并接到施工現場。

　　2、xx年xx月xx日前，負責接通施工現場的施工用水源、電源、變壓器，要求滿足施工用水、用電量的需要。（水電由乙方單獨設立分表，從土建單位指定的位置接出水電源）。做好紅線以內的場地平整及壓實、拆遷障礙物等工作，并提供相應的資料。

　　3、甲方負責設計時，合同簽訂后3天內（以收簽最后一張圖紙為準）提供完整的建筑安裝施工圖及有關施工技術資料。

　　4、組織甲、乙方和設計單位及有關部門參加施工圖交底，并做好三方簽署的交底會審紀要，在7日內分送有關單位，并在7日內提供會審紀要和修改后的施工圖（甲方供圖時）。

　　5、提供本工程前期施工資料，辦妥土建交驗手續；協助乙方辦理現場施工人員暫住證等及其它甲方應該辦理的手續。

　　6、甲方應在施工準備期屆滿前完成前述工作，并向乙方發出進場施工的書面通知。

　　乙方：

　　1、在由乙方提供設計時，本合同簽訂之日起3 日內，甲方應向乙方提供有關技術資料，并保證資料數據真實、準確。

　　2、由乙方提供設計時，在本合同簽訂之日起3 日內，通知甲方出面組織施工圖會審和交底會議，會后3 日內，由甲方書面提出會審紀要和修改決定交乙方修改設計并報原設計單位審核。

　　3、編制施工組織設計或施工方案，組織施工管理人員和材料、施工機械進場。

　　4、提供辦理建筑施工許可證的有關資料，配合甲方代表的現場管理。

　　5、構件已制作，具備發運安裝條件時，乙方應書面通知甲方，準備進場安裝。

　　第六條雙方的職責

　　甲方的職責

　　1、甲方委派同志為駐工地代表，具體行使下列權力、職責：

　　（1）下達的指令、通知由其本人簽字后，以書面形式交給乙方代表，乙方代表在回執上簽署姓名和收到時間后生效；

　　（2）有權對乙方工程量的增減核實確認；

　　（3）有權代表甲方確認設計變更或工程洽商；

　　（4）有權代表甲方對乙方施工的工程進行驗收。

　　（5）檢查和監督乙方和監理單位執行合同；

　　（6）乙方項目負責人及有關人員的調換需事先經其同意；

　　2、甲方應保證乙方進場施工能順利進行，若在乙方進場施工后，因甲方原因導致乙方不能正常施工，一切責任由甲方承擔。施工場地具備“三通一平”等條件，并在開工后繼續負責解決以上事項的遺留問題。

　　3、組織乙方和設計單位進行圖紙會審，向乙方進行設計交底。該圖紙會審紀要經甲方或甲方代表確認后，作為乙方預算、施工、決算的依據。

　　乙方的職責

　　1、乙方委派同志為駐工地代表，具體行使下列權力、職責：

　　（1）乙方的要求、請求和通知，以書面形式由乙方代表簽字后送交甲方代表，甲方代表在回執上簽署姓名和收到時間后生效。

　　（2）乙方代表按甲方或甲方代表批準的施工方案，和依據合同發出的指令，組織施工。

　　2、乙方根據圖紙合同的要求進行施工。

　　3、遵守地方政府和有關部門的相關規定。

　　4、乙方按有關規定，采取嚴格的安全防護措施，承擔由于自身安全措施不力造成事故的責任和因此發生的費用，非乙方責任造成安全事故，由責任方承擔有關責任和費用。

　　第七條施工與設計變更

　　正式的施工設計圖紙、說明和有關技術資料，作為制作施工的有效依據，開工前由甲方組織設計交底和三方會審作紀要，作為施工與結算的補充依據，甲、乙雙方均不得擅自修改，圖紙會審紀要在圖紙會審后7天內各方予以簽字蓋章。

　　甲方如需設計變更，須在制作前15天由原設計單位作正式修改通知書或修改圖紙，并且費用已經業主確認后，乙方予以實施。重大修改或增加造價時，必須另行協商，簽訂補充協議。如構件已經制作后提出修改，甲方應賠償相應經濟損失。造成工期延誤的，工期順延。

　　如由乙方提供設計圖紙及有關技術資料的，如甲方需變更設計時，應由甲方正式以書面通知乙方進行設計變更，辦法與上款相同。

　　經甲方認可的設計變更，發生工程費用變動，工程款按實結算。

　　第八條安全施工

　　一、乙方應遵守工程建設安全生產有關管理規定，嚴格按安全標準組織施工，并隨時接受行業安全檢查人員依法實施的監督檢查，采取必要的安全防護措施，消除事故隱患。由于乙方安全措施不力造成事故的責任和因此發生的費用由乙方承擔。

　　二、甲方應對其派駐在施工場地的'工作人員進行安全教育，并對他們的安全負責。因甲方原因導致的安全事故，由甲方承擔責任及發生的費用。

　　三、在乙方進場施工至交付工程的整個期間，甲方人員除工程師和其他指定的工作人員外，未經乙方現場管理人員許可，不得擅自進入施工現場，否則發生人身事故均由甲方負責并承擔費用。

　　四、甲方應在其認為必要的處所設立安全警告牌或安全公告欄。

　　五、乙方在進場施工前應組織全體施工人員進行安全培訓和教育。未經教育培訓，不得上崗作業。

　　六、發生重大傷亡事故及其他安全事故，乙方應按有關規定立即報告有關部門并通知項目經理，同時按有關部門要求進行處理，費用由事故責任方承擔。

　　第九條工程質量

　　一、工程質量標準：合格。

　　二、對工程的施工安裝質量和其所提供的材料、制作的構件質量負責。

　　三、乙方必須嚴格按施工圖設計和說明文件及國家有關規范、規程、標準的要求施工。

　　四、乙方在施工中應自覺接受監理工程師的質量監督，隨時接受監理工程師的檢查。發現工程質量達不到合同約定的標準的應及時整改，包括修理或返工，直至達到約定標準。

　　五、監理工程師的檢查、檢測不應違反國家或行業規定影響施工正常進行。如違反國家或行業規定檢查、檢測影響乙方施工，影響施工的費用和損失由甲方承擔，并順延工期。

　　六、乙方應按鋼結構工程質量驗收規范對分項、分部工程質量進行評定。鋼結構工程主構件安裝完工時，應通知監理工程師進行中間結構驗收。驗收合格后進入下一道工序。

　　七、如乙方在施工中發生質量事故，應及時書面報告監理工程師。一般質量事故的處理結果由監理工程師報質檢部門備案；重大質量事故的處理方案應經設計單位、甲方、質檢部門共同研究決定。

　　八、自工程竣工驗收合格或視為合格日起，乙方對工程承擔保修責任，質保金為合同總價的5%，保修期為一年。

　　第十條工程驗收

　　1、驗收合格的，由甲、乙雙方、監理方等簽字確認。實際竣工日期為乙方向甲方提交竣工驗收報告之日。

　　2、驗收不合格，由甲方、乙方和監理工程師形成驗收紀要，明確存在的問題和修改意見及期限。乙方在修改期限完成修改后通知甲方再次驗收，并承擔因此而造成的甲方的損失，工期不予順延，甲方原因由甲方全部承擔，工期順延。

　　四、特殊原因，在該工程承攬合同中，若幾個單體前后進場或完工時間相隔三個月以上的，甲、乙雙方都可視具體情況書面要求部分單體工程甩項竣工驗收，甲、乙雙方也可另行簽訂甩項竣工協議。

　　第十一條違約責任

　　乙方的違約責任

　　1、主結構工程質量不符合合同和設計要求的，應予返工或修理，承擔其費用。

　　2、由乙方設計時，因設計錯誤造成返工時，發生的各種費用由乙方自行承擔。

　　3、乙方的其它違約行為導致甲方損失的，應按《中華人民共和國合同法》等相關法律規定賠償損失。

　　4、工程竣工結算經甲乙雙方簽字確認并移交資料后，甲方未按合同約定支付工程尾款，經催告超過28日仍未支付的，欠付工程款自催告之日起按照中國人民銀行發布的同期同類貸款利率4倍計息。

　　第十二條解決合同糾紛方式

　　合同發生爭執，雙方協商解決，協商不成的，向乙方所在地人民法院起訴。

　　第十三條附則

　　一、本合同一式陸份，甲方執肆份、乙方執貳份。

　　二、本合同自雙方代表簽字，加蓋雙方公章或合同專用章即生效。

　　三、本合同簽訂后，甲、乙雙方如需提出修改時，經雙方協商一致，可以簽訂補充協議，

　　作為本合同的補充合同。

　　第十四條附件

　　1、屋面的顏色：

　　2、墻面的顏色：

　　3、外門顏色：

　　4、內門顏色

　　建設單位：承攬單位：

　　法定代表人： 法定代表人：

　　委托代理人： 委托代理人：

　　經辦人： 經辦人：

　　電話： 開戶銀行：

　　賬號：

　　電話：

　　身份證號：

　　日期：____年_____月_____日日期：____年_____月_____日