精選購銷合同匯編（通用20篇）

精選購銷合同匯編 篇1

　　甲方(購買方)：

　　乙方(出賣方)：

　　根據《中華人民共和國合同法》及其他相關法律法規的規定，甲、乙雙方在平等、自愿、協商一致的基礎上，就石材供料達成如下協議：

　　一、關于合同標的物

　　甲方因位于 的 建設工程需要，向乙方購買石材(石材的名稱、數量、規格、單價和暫定總價等內容詳見本合同附件一《石材供料清單》)。

　　二、關于質量要求

　　本合同所涉石材質量采用以下第( )方式確定：

　　1、國家標準。

　　2、行業標準。

　　3、企業標準。雙方約定根據 企業標準確定本合同石材質量標準。

　　4、封樣標準。如采用本質量標準，須根據石材質量鑒定需要，將相應石材進行封樣，甲、乙雙方各持同質同量的石材封樣樣品一份。

　　5、特別約定標準。甲、乙對石材質量特別約定如下：

　　三、關于石材色差

　　甲、乙雙方一致確認，石材系天然產品，故在本合同約定范圍內的石材若存在合理范圍內的色差，甲方對此予以諒解。乙方應盡可能減少所供石材的色差，并將色差保持在合理范圍之內。如果石材色差超過合理范圍，甲方有權要求調換。但是，如果各批次供應的石材色差可使用于建筑物不同立面或處所而不致影響建筑物整體視覺效果的，則甲方對此予以諒解。

　　四、關于石材加工。

　　本合同所涉石材乙方有義務按標的物約定的規格要求進行一般加工制作。如甲方對特定石材需要進行異形加工，需向乙方提供異形加工圖樣并附具體加工要求的書面說明。乙方可自行加工，也可委托第三方進行加工。異形加工的加工費用由甲方承擔。

　　五、關于供貨期限

精選購銷合同匯編 篇2

　　工 礦 產 品 購 銷 合 同

　　供方:_____________________

　　需方:_____________________

　　合同編號:

　　簽訂地點:

　　簽訂時間: 年 月 日

　　一、產品名稱、商標、型號、廠家、數量、金額、供貨時間及數量

　　產品名稱牌 號

　　商 標規格型號生產廠家計量單位數 量單 價總金額交（提）出貨時間及數量

　　合計

　　合計人民幣金額（大寫）

　　二、質量要求技術標準、供方對質量負責的條件和期限______________________________________________________________________

　　三、交（提）貨地點、方式______________________________________________________________________________________________

　　四、運輸方式及到達站港和費用負擔______________________________________________________________________________________

　　五、合理損耗及計算方法________________________________________________________________________________________________

　　六、包裝標準、包裝物的供應與回收______________________________________________________________________________________

　　七、驗收標準、方法及提出異議期限______________________________________________________________________________________

　　八、隨機備品、配件工具數量及供應方法__________________________________________________________________________________

　　九、結算方式及期限____________________________________________________________________________________________________

　　十、如需提供擔保、另立合同擔保書，作為本合同附件______________________________________________________________________

　　十一、違約責任________________________________________________________________________________

　　十二、解決糾紛方式（一）因履行本合同發生的爭議由當事人協商解決，協商不成的提交____________仲裁委員會仲裁；（二）因履行本合同發生的爭議由當事人協商解決，協商不成的依法向人民法院起訴。

　　十三、其它約定事項

　　供 方需 方鑒（公）證意見：

　　經辦人：

　　鑒（公）證機關（章）：

　　年 月 日

　　（注：除國家另有規定外，鑒（公）證實行自愿原則）

　　單位名稱（章）

　　單位地址：

　　法定代表人：

　　委托代理人：電話：

　　電報掛號：

　　開戶銀行：

　　帳號：

　　郵政編碼單位名稱（章）

　　單位地址：

　　法定代表人：

　　委托代理人：電話：

　　電報掛號：

　　開戶銀行：

　　帳號：

　　郵政編碼

　　有效期限： 年 月 日至 年 月 日

精選購銷合同匯編 篇3

　　供方：*有限公司合同編號：

　　需方：有限責任公司 簽訂日期：20xx-9-29

　　二、質量要求：%，做筒紗，定型。筒重：*KG/個，捻向

　　捻，單紗捻度：*個/米，合股捻度：*個/米，強力≥*CN，色紗顏色按需方確認樣品生產，色牢度深色≥**級，淺色≥**級。其它未做具體要求的指標按行業標準執行。 三、包裝：內包裝用塑料袋，外包裝用編織袋。

　　四、運輸費用：由供方負擔，供方負責運輸途中的貨物安全。

　　五、交貨方式：貨送需方工廠，按公重交貨，公定回潮率按%計算。 六、結算方式：簽訂合同后，需方預付供方訂金%，供方按需方要求開始生

　　產，其余%款到發貨。

　　七、交貨日期：訂金到帳后天陸續交貨。

　　八、其他：如產品發生質量問題，需方在收到貨*日內提出異議，本合同未盡

　　事宜由雙方友好協商解決，本合同一式兩份，雙方各執一份，雙方簽字蓋章后生效。

　　供方：*有限公司 需方：有限責任公司單位名稱（章） 單位名稱（章） 法人代表： 法人代表： 委托代理人：委托代理人： 開戶行： 賬號：

精選購銷合同匯編 篇4

　　原告：王，女，漢族，現就職于x市勞教所第x大隊，電話：

　　被告：河北x房地產開發有限公司，地址：xx市路號，法定代表人：張，電話：

　　訴訟請求

　　1、解除原、被告雙方簽訂的商品房買賣合同;

　　2、判決被告返還原告剩余房款339500元整;

　　3、本案訴訟費用由被告承擔。

　　事實和理由

　　原告于20xx年9月10日與被告簽訂商品房買賣合同，約定由原告購買被告擬建造的位于xx縣一套面積為181.65平方米的商品房，該房屋為聽楓苑t11號，交房日期為20xx年5月1日之前。協議生效后，原告如約向被告一次性支付總房款389500元。但是，被告卻遲遲沒有建造該房屋，超過交房日期也未能向原告交付此房屋。直至今日，被告一直違反合同約定，未履行交房義務，導致原告的入住權利無法實現。雙方在合同第九條中約定：“出賣人逾期超過45日未能交房的，買受人有權解除合同。出賣人應當自買受人解除合同通知到達之日起30天內退還全部已付款，并按買受人累計已付款的1%向買受人支付違約金。”盡管原告多次向被告主張要求解除合同，返還已付房款，但被告到目前為止只返還給原告房款50000元，遲遲不予返還剩余房款，未能承擔相應的違約責任。現訴諸法院，請求法院判如所求!

　　此致

精選購銷合同匯編 篇5

　　甲方：

　　乙方：

　　經過洽商，乙方同意向甲方的項目供應預拌混凝土，以滿足項目的施工需要。依照《中華人民共和國合同法》及其他有關法律、法規，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就相關事項達成一致，訂立本合同。

　　1、產品要求、交貨地點及單價：

　　1.2采用泵送(含汽車泵、固定泵)在上述非泵相應價格基礎上加元/M3；抗滲等級P6在上述相應價格基礎上加元/M3，抗滲等級P8在上述相應價格基礎上加元/M3；加早強劑在上述相應價格基礎上加元/M3；加防凍劑在上述相應價格基礎上加元/M3；加膨脹劑的混凝土(摻量8%～12%)加元/M3；采用細石砼在上述相應標號價格基礎上加元/M3；加抗裂纖維的混凝土(摻量

　　1.3上述所需的膨脹劑、抗裂纖維采用品牌，單價已包含膨脹劑或抗裂纖維的材料費、加料配合費、倉儲堆放費等。膨脹劑或抗裂纖維材料原則上由乙方提供，但甲方保留甲供的權利，并乙方承諾免費提供堆場和配合加料。

　　1.4加膨脹劑或抗裂纖維混凝土的價格不受混凝土標號等級而影響(不論標號高低，均不做任何價格調整)。

　　1.5本工程的商品混凝土供應價格按照每次對賬上月份《工程造價管理》公布的市信息價下浮點數作為成交價，在供貨過程不受市場原材料漲跌及其他因素而影響，在任何情況下定價模式不予調整。

　　1.6上述價格包括但不僅限于材料費(不論塌落度大小，均不做任何價格調整)，運輸費(不論運距遠近，均不做任何價格調整)，混凝土泵車臺班費，混凝土輸送泵管的運輸、裝車、卸車、使用費，損耗、配合費、稅金等一切涉及商品混凝土供應的相關費用的砼入模價格。

　　2、產品質量

　　2.1乙方須確保所供混凝土符合GB50xx年內付清。

　　8、違約責任

　　8.1乙方須確保供應，如乙方未在合同約定期限內交付符合合同約定的產品(包括因產品質量問題導致退換貨所造成的逾期交貨)，應從逾期之日起按照1000元/小時向甲方支付違約金，直至交付或者更換合格產品為止。若乙方逾期超過12小時，甲方有權安排第三方供貨和終止本合同，同時不免除對乙方逾期

　　8.2供貨過程中，如由于乙方產品質量或服務的原因，甲方隨時可以增減方量或終止本合同，且已供貨款甲方可按本合同約定支付方式的最長時間進行支付。甲方不承擔任何違約責任和由此產生的利息和額外費用。

　　8.3乙方如未按照約定全面履行合同義務，應承擔甲方因此而遭受的包括工程返工及工期延誤等在內的一切損失的賠償責任。

　　8.4甲方逾期付款達三十天以上的，乙方有權要求甲方按照應付未付金額的銀行同期存款利率計算向乙方支付違約金。

　　8.5雙方一致同意：每月結算時，應就本月發生的違約責任予以書面確認，并予以扣回或補償，逾期不補。

　　8.6履約過程中，如遇不可抗力，導致合同部分無法履行或全部無法履行，雙方均應在不可抗力事件發生后的48小時內通知對方并采取有效措施防止損害進一步擴大，在此基礎上，違約方的違約責任可相應地得到減輕或免除。

　　9、解決爭議的方式

　　本合同在履行過程中如產生爭議，甲、乙雙方應友好協商。協商不成的，依法向合同簽訂所在地人民法院提起訴訟。

　　10、安全責任

　　10.1乙方應對其派出的送貨和卸車人員做好安全交底工作。在卸車過程中，乙方人員應服從施工現場的安全管理要求，并接受甲方的統一指揮。在產品運輸及卸車的過程中，如發生安全事故責任均由乙方自行承擔。

　　10.2乙方人員嚴禁穿拖鞋、硬底鞋及酒后進場作業，混凝土運輸車輛進出現場必須按甲方有關要求做好文明施工，不得隨地散落混凝土及在現場沖洗車輛，否則，甲方有權按照xx年月年月

　　三、甲方委托乙方供應預拌混凝土，雙方議定產品名稱、強度等級、坍落度、數量、單價如下:

　　四、供貨量的確認

　　1、商品混凝土的供貨量以成混凝土方量為準，甲方應指定其授權人人簽認乙方的混凝土隨車發貨單，該發貨單作為供方實際供應混凝土數量的結算依據。

　　五、商品混凝土質量標準要求

　　乙方所提供的混凝土及使用的原材料，其質量應符合國家標準GB14902-20xx《預拌混凝土》及其所引用的相關技術標準。

　　六、結算和付款方式

　　1、結算方式：

　　供方根據需方簽認的發貨單每月一次編制結算表，并提供給需方，由需方在結算表上蓋章確認數量及金額。如有異議，需方應在15天內提出，否則視為認可。

　　2、支付方式：每月10號結算上月的80%，余款完工后一次性付清。

　　七、解決爭議方式

　　本合同在履行過程中如有爭議，雙方應進行友好協商，協商無效時，先提請當地仲裁委員會仲裁，無效再向人民法院起訴。

　　八、其他事項

　　1、本合同一式兩份，雙方各執壹份。

　　2、本合同自供需雙方簽字蓋章之日起生效。

　　甲方:乙方:

精選購銷合同匯編 篇6

　　契約番號： 締結場所：

　　20 年 月 日 _______________________________________________________________________________

　　（以下甲という）と 會社（以下乙

　　という）は製品取引の注意事項について以下通りの協議を締結する（契約）。

　　第一章 総則

　　第1條：基本原則

　　甲乙が取り引く場合に、平等互恵、友好信頼という考え方を持ち、信用に基づいて、忠実に本契約を履行する。

　　第2條：適用範囲

　　他の有効的.な書面契約がない場合に、本契約はあらゆる甲より注文乙より供給する製品の取引契約（以下個別契約という）に適用する。

　　第3條：個別契約

　　1、個別契約のは甲が注文書で乙に注文して、承諾のもらいを前提として、成立とするもの。乙が注文書を受け取ってから一週間內に異議を提起しずに受注になる。

　　2、甲が注文する製品の名稱、數量、単価、納期、納入場所等を注文書に書き入れるまたは相関內容を添付書類として注文書と一緒に乙に渡す。

　　第4條：個別契約の変更

　　1、甲は製品に設計変更と生産変更を行うまたは他の原因で、乙の同意をもらった上で個別契約の內容に対してほんの一部の調整または全部調整、キャンセルするまでもいい。

　　2、上述の変更につれて、乙が損失を受けた場合に、甲は乙と相談してから賠償する。

　　第二章 取引

　　第5條：製品規格

　　1、甲に渡す製品の規格は、乙が甲の以下の指定要求の通り実行する。 ⑴甲に貸してもらった図面、説明書、各規格標準及び他の技術書類や資料等（以下借りた図面という）。

　　⑵乙は図面、説明書によって製造して、甲はそれを認可する（以下認可図面という）。

　　2、乙は借りた図面、認可図面及び甲のほかの要求に対して、質問または不明な所がある時、直ちに甲に提出して、指示を待つ。甲は乙の質問に対して、早く返事すること。

　　3、需要によって、甲が製品の規格を変更してもいい。

　　4、乙は認可図面を変更する場合に、事前に甲の同意をもらうこと。それで変更過程の資料をよく保存しなければならない。

　　第6條：借りた図面の管理

　　乙は借りた図面管理する専職擔當者を置けて、以下の要求を厳格に守ること。 ⑴甲の書面認可をもらわないと、乙が図面をコピーしてはならない；甲乙以外の人に貸してあげまたは読ませてはならない。

　　⑵使用済みまたは要求された場合に、乙は直ちに借りた図面を甲に返すこと。

　　第7條：価格

　　1、個別契約を締結する前に、甲乙雙方は相談した上で価格を確定する。 2、甲に見積書またはコスト予算計畫を提供する要求された時、乙は早く提供すること。

　　第8條：納品

　　1、乙は業務によく知っている専任の検査人員を手配して、出荷する前に厳格に検査して、規定された期日、數量と納品方法によって合格製品を指定場所まで送ること。

　　2、乙は迅速、安全、安値、納期守りの原則に基づいて運送を按排する。運賃の負擔について雙方が価格と一緒に決定する。

　　3、乙は納品する時に、注文書のコピーや他の要求される検査記録と予備品を一緒に渡す。

　　第9條：納期変更

　　1、納期遅延の可能性がある時、乙が延期原因と予定納期を 日間前に甲に出し、指示を待つ。

　　2、乙が自身の原因で納期を延ばすので甲に損害をもたらす時、一切損害を賠償する。

　　3、乙が納期を繰り上げようとする時、事前に甲の同意を取らなければならない。

　　第10條：納品數量

　　乙が要求される數量により、納品しなければならない。

　　第11條：引き受け

　　1、乙が第8條または前條規定により納品する時、甲が受け取らなければならない。

　　2、乙の納品した製品が第8條または前條規定に違反した場合に、甲が返卻してもいい。

　　第12條：入荷検査

　　1、引き受ける製品に対して、甲が三日間內に甲の決めた方法で検査の上合格品を引き受ける。

　　2、不良品を検出する時、甲が直ちに不良內容を乙に知らせる。

　　第13條：不良品の処理

　　乙が不良品の通知書を引き受けてから甲の要求により（ ）日間內に修理するまたは足りない分を補充する。

　　第14條：特採

　　乙の要求または他の理由により、甲が軽微不良がある製品を特採同意する場合に、乙が甲の要求により製品の等級を下げる。しかし、原則の上で一つ種類の部品には一回に限るから。乙は早く改善対策をすべき。

　　第15條：所有権の移り

　　1、第12條または第14條により検査の上引き受けてから、製品の所有権とリスクが自動的に甲に移る。しかし、製品の內に甲からの支給品が入っている場合に、第23條により処理する。

　　2、甲が乙の所で検査済みの製品を乙より甲の要求によって指定された所に運搬する。運搬済み前に専職擔當者を置けて管理すること。

　　第16條：不良品の取引

　　1、乙が不良品の通知を受け取る日から一週間內に（第14條特採する不良品除外）すべての不良品を取り返す。しかし、甲に無償支給された材料、部品の原因で不良になる場合に、規定によって甲が自分で処理する。

　　2、乙が不良品の通知を受け取る日から一ヶ月以上に不良品を取り返さない場合に、甲が自行処理する権利がある。

　　第17條：代金の支払い

　　甲が検収した製品の代金を（ ）日間內に乙の指定口座に電報為替（送金為替、勘定の振り替え等）する。

　　第18條：相殺

　　1、前條と他の代金に対して、甲が規定する期日以內に有償支給の部品又は機械設備の貸賃金と相殺してもいい。

　　2、甲が前項通りに相殺する時、乙の買掛金から相殺金額を差し引いて、殘高を乙に支払う（相殺伝票について雙方協議する上で決定すること）。

　　第19條：品質保証

　　1、乙は甲の國際共通の先進建設設備を生産する目的をよく理解する上で第5條の規格と品質特性の要求に合う製品を生産することと保証する。

　　2、乙が技術能力を安定的に高めてくることを図って、有償または無償で技術指導を積極的に受け取る。それに、優れた人員を育成するために、乙が教育訓練計畫を作成し、実施する。

　　3、乙が工程ごとに品質をよく検査して、必要な検査設備と測量器械を設置して、優れた品質製品を甲に提供することを保証する。

　　4、甲が検出する不良品に対して、乙は甲に指示された通りに修理取り替え、損害を賠償する同時に、再発生対策と措置を制定する。

　　第20條：乙の下請會社の利用

　　1、乙が事前に甲の認可を取る場合に、第三方に全部または一部分の製品の製造と加工を下請してもいい。

　　2、乙が下請會社に任せる場合に本契約についての責任と義務を移してはならない。それに、下請會社の行為について、甲が乙、下請會社に対して一切責任を負わない。

　　3、甲の技術基準、図面等を下請會社に貸した場合に、乙が最低の貸す範囲に限り、相手に借用証明書を書かせて、使用済みすぐ返させることと要求する。それに、情報を守るために、下請會社に本契約を厳格に守らせる同時に、『第三方に販売禁止』という規定を厳格に守ることと要求する。

　　第21條：甲より提供する材料、部品等について

　　甲乙雙方は共同協商して、特定部品の特性を保持するために、甲の規定によって、乙に製造加工用の原材料、部品、半製品、組み立て製品等(以下支給品という)を有償でまたは無償で支給してあげる。

　　第22條：支給品の検査

　　1、乙は甲より支給した製品を受け取ってから、三日間內に検査して、不良または數量不足を見付けた場合に、直ちに甲に知らせて、指示を待つこと。 2、乙は前項規定に沿わなくて損害を招く場合に自分で責任を負う。

　　第23條：支給品の所有権

　　1、甲より無償支給品及びそれを利用して乙が製造加工した再製品、半製品と完成品の所有権は甲に屬する。

　　2、乙が支払い済みの前に甲より有償で提供した製品またはそれを利用して製造した再製品、半製品と製品の所有権は甲に屬する。それに、有償支給品について、乙は別途に使用してはならない。殘りがあれば甲に返らなければならない。

　　第24條：支給品の管理

　　1、乙は甲の支給品の使用が規定に限って、別途に使用禁止に基づいて、専職擔當者を置けて支給品を管理すること。

　　2、乙は甲の無償支給品の端材、切粉の処理方法について甲の要求によって処理すること。

　　3、第三方が支給品を沒収または他の処分なので甲の所有権利益を大きく損害したあるいは損害可能性がある場合に、乙は製品の所有権が甲に屬すること

精選購銷合同匯編 篇7

　　供方： 需方：簽定地點：

　　供需雙方本著互惠互利，風險共擔，共同開發市場的原則，就經銷 牌電風扇系列產品，達成如下協議：

　　一、 供貨型號、數量、金額以需方實際提貨為準，本合同為年度總訂貨。本年度計劃完成銷售電風扇產品總額 萬元。實際發貨明細以需方書面通知為依據，需方每次訂貨提前3-5天傳真通知供方，每次書面訂貨單需加蓋公章或該公司負責人簽名。

　　二、 包裝標準：紙箱包裝，紙箱不回收。

　　三、 交貨地點：供方倉庫。

　　四、 發貨及運輸方式：需方須在其提貨車輛抵達供方工廠的3天前向供方提交產品訂單，同時須在其提貨車輛抵達供方發貨地點1天前足額支付相應貨款。運輸由需方自提或代辦汽車運輸，一切費用及責任由需方負責。

　　五、 驗收標準及提出異議期限：需方收貨后3天內核對發貨品種、型號、顏色等，若對貨物、配件等有異議， 請及時電話或傳真通知供方核對，核對完畢雙方必須簽字確認方可生效。核對期限為7天內完成，若過此期限視作發貨無誤處理。

　　六、 銷售區域限制：需方所輻射的地區包括 。原則上不能跨出該地區銷售，若需方跨出該指定地區銷售而造成供方市場規劃的混亂，則供方取消需方的一切銷售政策獎勵，情節嚴重則取消需方的銷售權限。在銷售季節結束后，如需方未能完成該指定地區的銷售指標，供方有權另選經銷商。如雙方確定終止合作，需方須在終止合作后30天內結清所欠供方的貨款。

　　七、 零配件供應：供方按提貨總額免費提供 %配件(只以實物形式發放，不作為抵扣貨款或返利方式結算)，部分配件先作價提供給需方，待需方退回后，供方返還配件金額給需方。

　　八、 付款方式：需方付款后提貨，貨款必須付入供方指定帳戶上。若沒有供方公司蓋章總經理簽名同意，任何供方有關人員不得辦理借支或調貨事項，否則供方概不負責(視作為私人行為)。需方未付清該批產品貨款前，該產品所有權屬供方，若需方拖欠供方貨款，經供方多次追款需方均未能準時還款，供方有權提取需方相同價值產品或貨物作還款抵償。

　　九、 退貨規定：產品不良品由需方負責維修，若不能維修部分可退回供方，但必須向供方提出申請，待同意后方能退回，并遵守以下事項：

　　1、需方退貨總額超出提貨總值的 %以上， 則退貨運費由需方自行負責，并取消當年銷售返利獎勵;

　　2、需方退貨控制在 %～ %以內，退貨運費供、需雙方分別負責50%;

　　3、需方退貨比例不超出 %，退貨運費全部由供方負責;

　　4、需方退貨比例不超出 %，供方按需方結算總額給予 ‰獎勵;

　　5、需方全年度能做到不退貨，供方按需方結算總額給予 ‰獎勵;

　　6、退貨時間規定：從 年 月 日開始至 年 月 日結束，且退貨次數不超過兩次，若全年銷售 萬元以下，則只能退貨一次。

　　十、其他約定事項：

　　1、需方在 月 日前需付 萬元到供方的帳號上，作首批訂貨款項，過此期限供方有權另選經銷商。

　　2、結算方式：款到發貨，若需方未按時付清欠款，供方有權按每月 %利息處罰需方，直到需方付清所有欠款為止。

　　3、銷售返利：供方為激勵需方提高銷售額，若需方合同期間內：完成電風扇產品結算金額_ ____萬元至 萬元，供方給予需方返利 %;完成電風扇產品結算金額_ ____萬元至 萬元，供方給予需方返利 %;完成電風扇產品結算金額__ ___萬元以上，供方給予需方最高返利 %;若需方結算金額未能達到_ ____萬元，則取消銷售返利。(返利說明：按需方合同期間內電風扇結算金額與實際提貨總額兩者之中的最小值作為核算銷售返利標準)

　　4、需方如作宣傳廣告或銷售過程中有關質檢、工商部門進行對供方產品抽檢(或送檢)而產生的費用，需方必須向供方申請，并由供方總經理簽字確認費用后方可執行。并須將相關票據底單傳真回供方存檔，作為結算依據。

　　5、需方以現金或銀行轉帳方式支付貨款。如需方使用承兌票支付貨款，由需方支付承兌金額的 %給供方作為貼現利息及銀行手續費，并且承兌票使用不得超過總付款金額的 %。

　　6、其它約定事項：

　　十一、本合同從 年_____月_____日至 年 月 日止。但雙方債權、債務不受此時間影響，有效期到欠債方付清對方欠款為止。

　　十二、本合同在履行過程中發生爭議，雙方友好協商解決，協商不成，則于雙方公司所在地有管轄權之法院立案仲裁解決。

　　十三、本合同一式貳份，雙方蓋章或代表人簽字后生效。(注：供方需企業法定人簽字方可生效)

　　供方： 需方：

　　供方代表： 需方代表：

　　地址： 地址：

精選購銷合同匯編 篇8

　　甲方：電話：

　　乙方：電話：

　　依照《中華人民共和國合同法》及其它有關法律、法規，結合本市家裝特點，甲、乙雙方在平等、自愿、協商一致的基礎上，就乙方承包甲方的家庭裝修工程的有關事宜，達成以下協議：

　　第一條工程地點：

　　第二條工程內容及做法(詳見圖紙及報價單)

　　第三條工程期限：

　　第四條合同價款：本合同工程造價為(人民幣)_________________________元金額寫：__________________________元(詳見工程報價單)

　　第五條工程款分兩次支付：

　　第一次支付合同總價款的60%________________________第二次支付合同總價款的40%________________________議，同時調整有關工程費用及工期。

　　第六條工程保修：工程保修期為兩年，維修期為五年。(除人為損壞)

　　第七條本合同工程竣工雙方辦理完結算手續自動終止。

　　第八條其他說明：

　　第一項甲方工作

　　1、為乙方入場創造條件，解決施工用電、用水，道路暢通并承擔其費用，協調物業公司，保證工程順利進行。

　　2、辦理施工所涉及的各種申請，審批等手續并承擔其費用。

　　3 、參與工程質量和施工進度的監督，負責甲方材料進場，工程質量驗收。

　　第二項乙方工作

　　1、施工中嚴格執行安全施工操作規范、防火規定、施工規范及質量標準，按期保質完成工程。

　　2、嚴格執行本市有關施工現場管理的規定，不得擾民及污染環境。

　　3、保護好原居室室內的家具和陳設，保證居室內上、下水道的暢通。

　　4、保證施工現場的整潔，工程完工后負v責清掃施工現場(不工程變更：工程項目或方式如需變更，雙方應協商一致，簽定書面協含清潔)。

　　5、協調有關部門做好現場保衛，消防，垃圾處理等工作并承擔其費用。

　　第三項工期

　　1、由于工程量變化，設計變更，不可抗外界因素或經甲方同意的，工期相應順延。

　　2、因甲方未按合同約定完成其應負責的工作而影響工期的，工期順延;因甲方提供的材料，設備質量不合格而影響工程質量的，返工費用由甲方負責。

　　3 、甲方未按工期支付工程款，乙方有權停止施工。

　　第四項合同履行期間如因施工變更所增加的款項，甲方應在變更協議達成后一次結清所增加的款項，方可生效。

　　第五項工程收款收據以有公司法人簽字或加斧司合同章為有效收據。

　　第六項工程質量及驗收

　　1 、無論是甲方或乙方提供的材料均應按期到場，并由對方驗收放可使用，以確保工程質量，由于某方提供的材料出現問題，損失有其負責。

　　2 、公司保證每個工程均達到優良標準，正常的拼裝縫及誤差屬正常現象，不屬于質量問題。

　　3 、工程竣工后，乙方提出工程結算單，甲方當場對工程進行驗收審查，并結清全部余款。乙方應及時做好驗收后的善后工作。

　　4、辦理驗收手續，甲方擅自提前使用，由此發生的質量問題由甲方負責。

　　第十條本合同不含五金，電料，鎖具，燈具(乙方負責安裝)

　　第十一條本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份，雙方簽字蓋章后生效。

　　甲方簽字：乙方簽字：

　　日期：

精選購銷合同匯編 篇9

　　甲方：杭州蕭山城廂春蓮珠寶行

　　乙方： 杭州市臨安市金百福珠寶金行

　　杭州蕭山城廂春蓮珠寶行向臨安市金百福珠寶金行進購上海“老廟”黃金品牌的珠寶產品，就相關情況特訂立以下合同：

　　三、 驗收標準：甲方收到貨物后，按合同第二款進行檢驗，檢驗合格后提貨；如在提貨前發現有嚴重損壞現象，應及時通知乙方。甲方收到乙方貨物后必須出具加蓋甲方公章的收貨確認書郵寄回乙方，詳細所列貨物品名、數量。

　　四、 付款方式及周期： 合同簽訂后三天內，甲方將預付款電匯或票匯匯款入到乙方銀行帳戶；預付款為總額的10 %，即1110950.5元；其余貨款在20xx月5月8日之前支付。

　　五、 本合同在履行過程中發生爭議，雙方當事人協商解決；

　　六、 違約責任：乙方在收到甲方的預付款后，一般在兩個工作日內安排發貨，如不能按時發貨，應提前通知甲方，否則視為違約，乙方應退還貨款。

　　七、 其他約定事項：

　　八、 合同有效期：甲方支付預付款后生效；

　　九、 本合同一式兩份，雙方各一份。

　　甲方：杭州蕭山城廂春蓮珠寶行

　　乙方：杭州市臨安市金百福珠寶金行 （蓋章） （蓋章）

　　地址： 蕭山區市心南路93號地址：臨安市衣錦街465號

　　法定代表人：鄒春連 法定代表人：章長春

　　委托代理人：委托代理人：

　　電話： 0571-.82xx3152電話：0571-63xx7365

　　郵編：311200 郵編：311300

　　日期：20xx-03-27 日期：20xx-03-27

精選購銷合同匯編 篇10

　　甲方：瀘州老窖生命中那壇酒股份有限公司

　　乙方：

　　鑒于：

　　1、甲方作為一家酒類銷售公司，系專營瀘州老窖特曲系列產品的銷售管理機構。

　　2、乙方作為甲方在 內的團購經銷商，負責在以上區域內開發團購客戶，并提供產品配送服務。現甲、乙雙方本著誠實信用，平等互利的原則，簽訂本合同，共同約定如下：

　　1、甲方向乙方提供下表中產品，保證產品品質符合國家相關規定并向乙方提供優質的售后服務；乙方按照計劃內結算價向甲方打款進貨。具體價格如下：

　　2、甲乙雙方約定：瀘州老窖特麯酒（老方瓶）只面向國有企事業單位；瀘州老窖特麯酒（老圓瓶）只面向黨政軍系統；瀘州老窖大曲酒外貿版只面向基層單位。

　　3、合同期限：自 年 月 日起至 年 月 日止。

　　4、乙方承諾：乙方自愿遵守本合同約定的第2條即只在合同約定的單位定向

　　銷售，乙方向甲方購買的產品只在市團購渠道銷售，不得將產品銷售至 市區域之外，且保證產品不進入市場流通渠道（包括但不限于大賣場、單體商場、連鎖超市、社區零售店、名煙名酒店、餐飲酒店、批發市場等營業場所）。并且，乙方保證不得低于計劃內結算價銷售產品。如乙方出現前述違約行為，甲方有權取消乙方銷售本協議下產品的資格，并取消本協議項下產品的市場支持及推廣獎勵。

　　5、甲方為乙方提供的產品需由甲方在包裝上進行特殊編碼標識。

　　6、在乙方銷售執行過程中，甲方根據自身的產品保障能力，可階段性停貨或控制發貨數量，此調整不構成甲方對本協議的違反，因甲方停貨、漲價或換裝等實施階段性銷售調整的，以甲方臨時通知文件為準。

　　7、乙方向團購客戶銷售本協議約定的產品后，由乙方將產品配送至客戶指定地點。對于乙方提供的銷售服務，甲方向乙方支付相應推廣獎勵，推廣獎勵由客戶根據自身需求進行選擇，獎勵金額為本協議第8條所約定的銷售金額的13%購物返券 （貨補）獎勵或者10%的現金獎勵。若乙方首筆訂單量超過50件，甲方根據乙方首單進貨量給予乙方5%的品鑒酒小酒支持，用于乙方進行公關、品鑒及開展促銷活動。

　　8、甲乙雙方約定合同期內乙方實現的銷售金額是指：本合同約定期限內，乙方自行向甲方打款進貨的金額。（備注：對于乙方退貨的產品金額不計入銷售金額。）

　　9、乙方向甲方購買產品實行先款后貨，購貨前，乙方應將貨款全額支付至以下甲方指定賬戶，甲方確認貨款到賬及訂單信息后，將產品發運至乙方指定倉庫，運費由甲方承擔。如在運輸過程當中貨物損壞，乙方有權拒收；交貨后貨物破損由乙方自行承擔。甲乙雙方約定：非產品質量問題，甲方概不退貨。

　　甲方賬戶信息如下：

　　10、乙方提供銷售服務須滿足以下要求：

　　（1）為保證銷售服務及時高效，乙方須保證自身保有相應庫存。為此，乙方須自本合同生效之日起 10 日內向甲方打款備貨，備貨數量由雙方另行協商。

　　（2）甲方就本協議第一條項下所列明的產品品項，分別制作所對應的酒票，酒票由甲方專職人員管理。乙方確認團購客戶購買意向后，向甲方申請酒票，并協助客戶填寫酒票。乙方確認收到客戶貨款后，將客戶所購酒品發運至客戶指定地址。乙方再次打款備貨時，需提供上一批次產品數量的酒票。

　　（3）為保證雙方及時有效溝通，現指定聯系人如下：

　　甲方指定以下聯系人：

　　甲方指定聯系人姓名和聯系方式： 乙方特指定以下聯系人：

　　乙方指定聯系人姓名和聯系方式：

　　乙方指定收貨地址及聯系人：

　　11、本合同履行過程中產生的糾紛，雙方協商解決，協商不成，提交甲方住所地有管轄權的人民法院訴訟解決。

　　12、本合同壹式肆份，甲方執貳份，乙方執貳份，自雙方簽字蓋章之日起生

　　效。

　　甲方：（簽章）乙方：（簽章）

　　簽字： 簽字：

　　簽約時間： 年 月 日 簽約時間： 年月日

精選購銷合同匯編 篇11

　　供方：____________________________________

　　地址：____________ 郵碼：____________ 電話：____________

　　法定代表人：____________ 職務：____________

　　需方：____________________________________

　　地址：____________ 郵碼：____________ 電話：____________

　　法定代表人：____________ 職務：____________

　　為保護供需雙方的合法權益，根據《中華人民共和國合同法》，經協商一致同意簽訂本合同。

　　一、品名、規格、產地、質量標準、包裝要求、計量單位、數量、單價、金額、供貨時間及數量

　　品名

　　規格、型號、牌號、商標

　　產 地或廠家

　　質量標準

　　包裝要求

　　計量單位

　　數量

　　單價

　　總金額

　　交(提)貨時間及數量

　　備注

　　執行記錄

　　合計人民幣(大寫)

　　二、供方對質量負責的條件和期限：____

　　三、交(提)貨方式及地點：____________

　　四、運輸方式到達站(港)及收貨單位：____

　　五、運輸費用負擔：________________

　　六、合理損耗計算及負擔：____________

　　七、包裝費用負擔：________________

　　八、驗收方法及提出異議的期限：____

　　九、結算方式及期限：________________

　　十、違約責任：____________________

　　十一、合同附件：____________________

　　十二、其他約定事項：

　　1.合同正本一式兩份，雙方各執一份。

　　2.本合同經雙方簽字蓋章后生效。有效期限自____年____月____日至____年____月____日。

　　供方(蓋章)：________________________

　　法定代表人：____________

　　委托代理人：____________

　　開 戶 銀 行：____________

　　帳 號：____________

　　需方(蓋章)：________________________

　　法定代表人：____________

　　委托代理人：____________

　　開 戶 銀 行：____________

　　帳 號：____________

　　本合同適應作為各種家電如：電視、空調、洗衣機、冰箱等購銷合同。

精選購銷合同匯編 篇12

　　供方： 地址： 傳真：

　　合同編號：

　　需方： 地址： 傳真：

　　一、 結算方式及期限：款到發貨，現款結算，出廠價為含稅價。

　　二、 液氨質量：以供方液氨化驗單為準，符合GB536-88標準。

　　三、 交貨地點：供方液氨充裝現場，交付后產品的風險由需方承擔。

　　四、 運輸、費用、安全及提出異議期限：

　　1、 汽車自提，需方自行解決運輸，車輛進入廠區內，應服從供方安全與環保的管理規定，運輸安全由需方負完全負責；

　　2、 運費由需方承擔；

　　3、 貨到后，如有質量問題，需方在2日內向供方提出異議,逾期未提出異議視為產品合格。

　　4、 汽車槽車的安全及容器內的檢查由需方負責，由于需方檢查處理不當，造成的安全、液氨被污染等問題由需方自行承擔。 五、 安全及環保責任：需方經營、儲存、運輸、使用和處置供方液氨，必須符合國家安全和環保法律、法規的要求，由于需方使用處置不當，造成的安全和環保事故由需方負完全責任。

　　七、 其他約定：本合同數量為雙方協議計劃量，如因供方充裝問題、貨源不足及需方運輸困難等因素實際執行數量達不到協議計劃量，按實際執行數量確定為最終合同數量，供方不對差量承擔任何賠償責任。

　　八、 違約責任及解決合同糾紛的方式：違約責任按《合同法》執行，但是，本合同項下的任何違約責任以守約方的直接損失為限，違約方不對守約方的任何間接損失（包括營業的損失、生產中斷的損失、停工的損失、對第三方的賠償責任、利潤的損失等）承擔賠償責任。與本合同相關的爭議如雙方不能友好協商解決，應提交合同簽訂地法院解決。

　　供方：

　　法定代表人： 委托代理人：

　　需方：

　　法定代表人： 委托代理人：

　　簽訂時間：年 月 日 簽訂地點：

精選購銷合同匯編 篇13

　　簽訂購銷合同應當注意哪些事項呢?

　　一、產品名稱、商標、規格型號、生產廠家、計量單位、數量、單價、金額、供貨時間及數量等具體內容注意事項

　　1、名稱要正確填寫，不要寫習慣名或自命名。

　　2、凡使用品牌、商標的產品，應特別注明品牌、商標和生產廠家。

　　3、規格型號，參考相應的物資目錄、設備目錄。

　　4、產品數量和計量方法，按國家或主管部門規定的計量方法執行;沒有規定的，按雙方商定的計量方法執行。

　　5、價格、金額，除國家規定必須執行國家定價的以外，由當事人協商議定。執行國家定價的，在合同規定的交付期限內國家價格調整時，按交付時的價格計價。逾期交貨的，遇價格上漲時，按原價格執行;價格下降時，按新價格執行。逾期提貸或者逾期付款的，遇價格上漲時，按新價格執行;價格下降時，按原價格執行;

　　6、供貨期限，可以合同約定。一般來講，提貨的以乙方通知提貨日期為準(應給甲方必要的途中時間)，代辦托運的以貨交承運人為交貨日期，送貨的以送達目的地為準。

　　7、可以約定分批交貨。

　　二、質量技術標準、供方對質量負責的條件和期限

　　有國家強制性標準或者行業強制性標準的，不得低于國家強制性標準或者行業強制性標準簽訂;沒有國家強制性標準，也沒有行業強制性標準的，由雙方協商簽訂。供方必須對產品的質量和包裝質量負責，提供據以驗收的必要的技術資料或實樣。產品質量的驗收、檢疫方法，根據國務院批準的有關規定執行，沒有規定的由當事人雙方協商確定;

　　標準有國家標準GB、部頒標準、企業標準QB。如果要填寫，須有標準代號、編號和標準名稱。一般的購銷合同，多數泛泛約定為國家標準。如果對于特定產品，或對產品質量有特殊要求的，必須具體約定為哪個標準，或商定的條件、樣品(共同封存樣品，分別保管)、補充技術要求。

　　約定供方對其所提供產品的質量保證期限，在保證期內，發現質量問題，應承擔違約責任，但排除需方的非正常使用導致。

　　三、交(提)貨地點、方式

　　1、交貨地點，涉及“標的物交付”，也是風險轉移的分界點。

　　交貨地點，作為合同履行地，它涉及合同糾紛的司法管轄權。當約定的交貨地點與實際交貨地點不一致時，以實際交貨地為合同履行地。如果雙方約定了合同履行地點，則貨物到達地、到站地、驗收地、安裝調試地等，均不應視為合同履行地。

　　2、交貨方式：工廠交貨(提貨)、目的站港交貨(送貨)、貨交承運人(代辦運輸)等等。對外貨易中，有專門的術語。

　　四、運輸方式及到達站港和費用負擔

　　1、運輸方式一般由需方提出，也可協商確定運輸方式、運輸路線、運輸工具。總的要求是運費低、運速快、貨物安全到達。如果由于供方原因，選擇了不合理的運輸路線和工具，由此造成的損失，就承擔賠償責任。

　　2、運輸費用的負擔，應結合貨物價款考慮，要明確約定清楚，以避免爭議。

　　五、合理損耗和計算方式

　　產品交貨數量的正負尾差，合理磅差和在途自然損耗量，對此規定及計算方法，有關主管部門有詳細規定，在合同中應明確注明。

　　我們的實踐中，一般不允許有量差，按實際收貨量結算。

　　六、包裝標準、包裝物的供應和回收

　　包裝是一切有形產品生產過程中不可缺少的重要組成部分,包裝不善則會使商品變質和損壞,失去商品本身所具有的價值和使用價值,而高質量的包裝不僅能有效地保護商品,而且能提高商品的附加值,增強商品本身的競爭力。而講質量,首先要講標準,標準化是提高產品質量的重要保證。

　　1、產品包裝標準：按國家標準或專業標準執行。沒有通用方式的，也沒有約定的，供方應當采用足以保護標的物的包裝方式。

　　2、包裝物供應，除國家規定由需方供應的以外，應由供方供應，也可合同約定。

　　3、包裝物回收：由合同約定，并約定回收費用。如，油桶、氧氣瓶等。

　　七、驗收標準、方法和提出異議的期限

　　1、驗收手段：全面檢驗、抽樣檢驗、理論計算、實際過磅。

　　2、驗收標準：國家標準，行業標準、企業標準、約定標準。

　　3、驗收時間：約定多少天內應驗收完畢，不同于提出異議的期限。

　　4、提出異議的期限：

　　在約定檢驗期間的，需方應在約定期間內將驗收數量或質量不合格的情形通知供方，怠于通知的，視為數量或質量合格。書面通知中，建議明確供方的回復時間，否則視為默認需方提出的異議和處理意見。

　　沒有約定檢驗期間的，需方收貨后，應當在發現不合格的合理期間內通知供方，未在合理期間內通知或在收貨后2年內未通知的，視為合格。但對質量保證期有約定的，適用質量保證期。當然，供方知道所提供的產品有質量問題的，不受上述通知時間的限制。

　　“合理期限”一般來講，品種、規格、型號、花色和質量不合格的，為到貨后10天內提出書面異議。需安裝運轉后才能發現內在質量問題的產品，應在運轉之日起6個月內提出異議。

　　5、也可以詳細約定由誰(由哪個機構)負責驗收和試驗等等

精選購銷合同匯編 篇14

　　合同編號：

　　需方：（以下簡稱甲方）

　　供方：（以下簡稱乙方）

　　甲乙雙方根據《中華人民共和國合同法》等相關法律法規之規定，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，就______工程項目的______設備訂貨事宜，經雙方協商一致達成如下條款：

　　一、產品供貨內容（產品名稱、規格、型號、數量、金額）詳見合同清單。

　　二、產品訂貨總金額￥：______元，大寫：______元整，此價格不含稅。

　　三、質量要求、技術標準：按合同尺寸數量及國家驗收規范要求。

　　四、交貨周期：乙方收到甲方預付款之日起，______天為第一批貨的交貨周期。確因自然災害等不可抗力的原因，影響執行合同或延期交貨，需提前______天通知甲方。

　　五、運輸方式及費用負擔：

　　2、昆明市區外由甲方負責運費和卸貨，收貨人姓名及電話

　　六、包裝標準、包裝物的供應和回收：按乙方出廠標準；包裝不回收。

　　七、結算方式及質保期：

　　1、合同簽訂后，甲方向乙方支付合同總造價30%的設備預付款，計￥：______元，乙方按甲方提交的需用計劃開始供貨；

　　2、貨到工地后驗收后無質量問題，甲方應在10天內向乙方支付合同總造價55%的貨款，計￥：______元；

　　3、安裝完畢后支付合同總造價12%的貨款，計￥：______元。驗收合格后，甲方支付合同總造價的3%余款，計￥：______元質保期自出廠之日起質保兩年。

　　八、驗收：

　　1、甲方應指定專人對乙方產品進行驗收及簽收，驗收的內容包括數量和質量驗收；

　　2、代辦托運或交貨地為甲方所在地的，甲方應在貨到之日驗收數量，并在托運單或送貨單上簽收；甲方收到產品之日起3日內將產品質量不符合合同約定的情形通知乙方，甲方怠于通知的，視為產品質量符合合同約定。

　　3、乙方收到甲方對質量的書面異議后，3個工作日內作出答復（另有規定或當事人另行商定期限者除外）。

　　4、甲方因使用、保管、自行安裝不善導致產品質量出現問題，不得提出異議。

　　九、合同的變更：

　　合同生效后，甲方如要求變更產品的.品種、型號、規格和數量等，由雙方另行商定；如乙方已按甲方要求投入生產，則甲方不得要求變更，否則，甲方應承擔由此給乙方造成的全部損失。

　　十、風險承擔：

　　1、甲方自提的，產品毀損、滅失的風險自產品裝上甲方車輛后由甲方承擔；

　　2、代辦托運路途中，產品毀損、滅失的風險由乙方承擔；

　　3、采用送貨方式的，產品毀損、滅失的風險自貨物到達指定地點由甲方接收簽收后由甲方承擔；甲方無故拒絕接收產品的，產品毀損、滅失的風險自甲方拒絕接收時由甲方承擔。

　　十一、違約責任：

　　1、甲方未按合同約定付款的，乙方可以選擇將貨物拖回并由甲方承擔往返運費和總貨款5%的違約金；乙方也可以卸貨并由甲方按日以不能付款部分貨款的萬分之三向乙方支付違約金，因不可抗因素除外。

　　2、乙方收到付款日內將第一批貨運至甲方工地。乙方延期交貨的，應按日向甲方償付延期交貨部分貨款的萬分之三的違約金，因不可抗因素除外。

　　十二、解決合同糾紛的方式：雙方協商解決。如果協商不成，可向當地仲裁機構申請仲裁；如果不服仲裁判決，可向當地法院提出訴訟。

　　十三、資料交付：乙方需提供產品合格證、檢驗報告和驗證清單。

　　十四、因通風產品的特殊性，甲方需準確的提供產品訂單，如因甲方提供數據失誤導致產品無法使用，乙方不負責退貨。

　　十五、本合同一式貳份，甲乙雙方各執壹份。經雙方簽字蓋章后，即發生法律效力，雙方必須嚴格履行。本合同中未盡事宜，可經甲乙雙方另行協商訂立協議，與本合同具有同等的法律效力。

　　甲方：（蓋章）

　　乙方：（蓋章）

　　法定代表人：

　　法定代表人：

　　授權代理人：

　　授權代理人：

　　地址：

　　地址：

　　開戶行：

　　開戶行：

　　賬號：

　　賬號：

　　電話：

　　電話：

　　傳真：

　　傳真：

　　日期：

　　日期：

精選購銷合同匯編 篇15

　　為了規范建筑門窗購銷行為，保護供需雙方合法權益，根據《中華人民共和國民法典》及有關法律、法規，明確雙方技術、經濟責任，保證工程建設正常進行，經甲、乙雙方協商，一致同意簽訂本合同，以便共同遵守。

　　一、建筑門窗用途概況

　　工程名稱：______________建筑結構：______________

　　工程地址：______________使用層次：______________

　　二、建筑門窗供貨要求

　　品種規格：______________

　　數量：______________

　　單價：______________

　　總金額：______________

　　根據工程進度需要、按時交貨、制作以施工方提供窗口尺寸為準，包工。材料由甲方負責提供。

　　合計人民幣金額(大寫)：______________

　　本合同中的單價是指門窗制作安裝的工資款。

　　三、結算和付款方式：

　　1、結算方式：面積以實際洞口尺寸為準

　　2、付款方式與期限：工程竣工驗收合格后，付至工程款95%，余5%保修期滿(15個月內)后付清。

　　四、技術要求

　　1、乙方供應的產品執行并符合行業標準，(標準名稱代號)JG/T3018-1994，如對產品有特殊要求，由甲、乙雙方協商決定并在2欄中寫清。

　　2、其它要求：乙方制作嚴格按照甲方所提供尺寸進行組裝，如因甲方提供尺寸有誤，造成損失，由甲方負責。窗框安裝完畢后，甲方負責協調保護。

　　五、驗收標準、方法及提出異議期限

　　1、驗收標準，按該產品的國家標準驗收，如尚無國家標準的則按行業標準或已經主管部門備案的企業標準驗收。

　　2、甲方在驗收時，如發現產品不符合規范要求，乙方應在三天內整改完畢。

　　3、如發現產品有嚴重質量問題，乙方必須返工重做，并承擔一切損失。

　　六、違約責任

　　甲、乙雙方應嚴格履行合同規定的各項條款，如合同一方違約，由違約方承擔責任，并參照民法典有關條款及雙方的約定，向對方償付違約部分貨款的伍倍違約金。

　　七、解決爭議的方式

　　本合同在履行過程中如產生爭議，甲、乙雙方應本著友好協商的積極態度進行協商解決，協商不成的，可提請有關部門進行調解或通過有關法律程序解決。

　　八、期貨約定事項

　　1、甲方應提供制作場地，并及時做好相應的.驗收工作，如出現問題應及時協商解決。乙方所有的隨用工具和機械均由乙方自帶，甲方不負擔任何費用。

　　2、其它約定：

　　（1）乙方必須確保安全生產、文明施工，服從甲方現場安全人員的管理，造成的安全事故甲方不承擔任何責任。

　　（2）工期：_______年________月____日所有門窗框安裝結束，____年____月________日晚________之前，門頁、窗頁大部分安裝結束，____月____號門窗工程全部結束，總工期二十五天，實際以材料到場開始算工期，即制作安裝門窗____天，門頁、窗頁制作安裝____天。推遲壹天罰款________元，依次類推。

　　（3）玻璃損耗率每100塊玻璃不得大于2塊玻璃。

　　九、本合同自雙方代表簽字,如有未盡事宜，須由甲、乙雙方共同協商解決。本合同一式貳份，甲、乙雙方各執壹份。

　　甲方：__________________乙方：______________

　　單位名稱：______________單位名稱：______________

精選購銷合同匯編 篇16

　　購貨單位：（以下簡稱甲方）

　　供貨單位：（以下簡稱乙方）

　　簽約時間地址：

　　為了增加甲乙雙方的責任感，確保實現各自的經濟目的，依據《中華人民共和國合同法》規定之內容，甲乙雙方經友好協商，就甲方向乙方購買“全自動黃金旋流重選機”相關事項簽訂以下合同：

　　一、雙方的責任、權力與義務

　　甲方：

　　1、甲方有權選擇自提設備或委托乙方配送。甲方從交付購置設備訂金起計算交貨時間，乙方如不能按期履約，每延期一天，須交違約金5‰，十日后如不能交貨，合同視同作廢，乙方退還訂金并交與訂金同額的違約金作為補償。

　　2、在設備正常安裝調試后，該設備的各種性能，如達不到乙方承諾的技術標準，甲方有權提出退貨并索賠與之相關的經濟損失。

　　3、甲方必須嚴格遵守與乙方簽訂保密協議的各項條款。（保密協議見附件）

　　4、當設備運抵現場后，甲方有義務為乙方工程技術人員提供食宿等必要的便利條件。

　　乙方：

　　1、為了有效地保護自主知識產權，乙方對設備銷售實行會員制，燚杰公司只對會員單位提供設備銷售、技術支持和售后服務。購貨方在“入會”前必須簽訂《保密協議》（保密協議見附件）。

　　2、乙方對出售設備的品質、性能和技術指標向甲方保證。而且設備實行終身維修制，一年內實行“三包”（如出現質量問題，包退、包換、包免費維修）。注：免費維修不含易損件和耗材。

　　3、乙方對所銷售的設備有權核查設備的使用方向，技術保密措施等相關工作。

　　4、為了促進礦山企業科技致富，我公司為客戶常年設立秘書臺，隨時為客戶提供技術咨詢，免費為客戶提供技術支持，人員培訓，并通過網站、通訊網絡為礦主提供有價值的致富信息，會員單位可在網站上發布信息。

　　二、合同標的金額

　　購買全自動黃金旋流重選機Ⅳ型設備共套

　　每套單價為元

　　合同總金額（大寫）：小寫

　　后附設備清單（主機、配件、附件）（蓋章生效）

　　三、付款時間及方式

　　本公司執行以銷定產的原則，付款方式如下：

　　合同分三批付款，在合同生效后天內，甲方向乙方支付合同款項總額的30%貨款做為預付款，公司安排生產計劃。設備起運前，甲方須支付合同總額的50%貨款做為提取設備款。設備到指定位置后進行安裝調試，經甲方驗收合格后，甲方支付合同總額的20%貨款，合同款項全部結清。

　　四、交貨時間、地點、方式

　　1、交貨時間：預付款到帳后30天內交貨。

　　2、交貨地點：

　　3、運輸方式：根據客戶需要，客戶可自提設備，其費及風險由客戶承擔，客戶可選擇委托公司負責運輸，運輸費用由客戶負責，公司承擔一切風險，保證設備按期到達指定地點。

　　4、乙方應在合同設備發運后一個工作日內將發運情況（發運時間、件數等）通知甲方，甲方應及時到明確的運輸落地點提取設備，驗貨無損后通知乙方。

　　5、甲方提取合同設備時，應檢查合同設備的外包裝情況，合同外包裝無損，方可提貨，如合同設備外箱包裝受損嚴重或發現合同設備包裝箱數不符，應在一個工作日之內通知乙方，以便乙方辦理合同設備遇險手續。

　　五、驗收時間、地點、標準

　　1、驗收時間：乙方應于合同生效后40天內完成設備安裝調試（甲方應在設備到達現場之前做好一切前期準備，因前期準備不足造成的時間延誤，由此所發生的`費用由甲方承擔責任）。安裝調試完畢后，甲方應在一周內安排驗收，通過雙方的驗收合格后，甲乙雙方應在驗收報告書上簽字并加蓋公章。

　　2、驗收地點：

　　3、驗收標準：

　　六、人員培訓

　　乙方負責對甲方操作、維修人員和有關的人員進行操作培訓，維修培訓，設備保養培訓，使之完全掌握全部使用技術，以便甲方人員正常地使用維修及保養。

　　七、保修方式

　　1、自設備經過雙方驗收合格之日起，該設備進入了免費保修期，免費保修服務期限為1年。保修期內乙方必須在接到甲方保修通知后，應在最短時間趕到現場，最遲在3天內派有到甲方現場。

　　2、保修期內，如遇火災、水災、地震、磁電串入等不可抗原因，及甲方人為因素造成的損壞，乙方負責免費維修，設備材料成本費由甲方承擔。

　　3、保修期后，乙方必須在接到甲方維修通知后3天內派人至甲方現場維修。設備的維修、更換器件，乙方酌情收取成本費和服務費，收費標準另行約定。

　　八、不可抗力

　　如果發生不可抗力事件，受不可抗力事件影響的一方應取得公證機關的不能履行或不能全部履行合同的證明，并在事件發生后及及時通知另一方，雙方同意可據此免除全部或部分責任。

　　九、合同變更

　　未盡事宜，雙方協商解決，合同的變更及修改須經雙方同意，以書面形式變更。

　　十、爭議解決方式

　　執行合同中，發生爭議和糾紛，簽約雙方協商不成，均可向法院提出訴訟，向仲裁機關申請仲裁（兩者選其一）。

　　十

　　一、合同一式四份，雙方各執兩份，具有同等法律效力。

　　購貨單位（蓋章）：供貨單位（蓋章）

　　法定代表人簽字：法定代表人簽字：

　　地址：地址：

　　電話：電話：

　　開戶行、帳號：開戶行、

精選購銷合同匯編 篇17

　　甲方（買方）：_____________

　　乙方（賣方）：_____________

　　依據《合同法》及有關規定，經雙方協商一致，簽訂本合同。

　　一、產品名稱：產品名稱（項目） /規格型號/單 位/數 量/單 價（元）/總金額（元）合計金額_____________

　　二、交貨日期及期限_____________

　　三、質量要求及售后：

　　賣方保證本合同所列產品質量符合國家標準或企業標準，質量保證期為_____________個月。保修期自買方收到產品之日起算起。保修期內因產品質量問題發生故障或損壞，乙方免費修理或更換。因甲方使用，保管，保養不善等造成的產品質量下降，責任自負，維修視情按實際收費。賣方保證所供產品能夠通過消防驗收

　　四、運輸方式：乙方負責。

　　五、買賣雙方任何一方因故不能履約時，應在本合同簽訂一星期內提出書面協商意見，否則依法承擔違約責任。發生爭議由雙方協商解決，協商不成，買賣雙方均有權通過法律解決。

　　六、其他約定事項： 賣方提供消防驗收所需的其所供產品的全部資料，協助買方做好消防驗收申報工作。

　　七、本合同一式_____________份，雙方各執_____________份。有效期限：自雙方簽字蓋章生效之日起至保修期滿為止。

　　八、違約責任

　　（1）供方的違約責任

　　1、供方不能交貨的，應向需方承擔不能交貨部分貨款百分之幾的違約金。（通用產品幅度為1—5%，專用產品為10———30%）

　　2、供方所交產品品種、規格、型號、花色和質量不符合合同約定的，如果需方同意利用，則按質論價，如果需方不能利用的，供方應負責包換或包修，并承擔修理、調換或退貨的費用。供方不能修理或退換的`，按不能交貨處理。

　　3、供方逾期交貨的，每逾期一天，應向需方承擔違約金，并承擔需方因此而造成的損失。逾期交貨的，發貨前須與需方協商，如果仍然需要的，供方應照數補交；如果不再需要的，應當在接到供方通知后天內答復，并辦理解除合同手續，逾期不答復的，視為同意發貨。

　　4、供方提前交貨的，如果是需方提貨的，可拒絕提貨；如果是送貨的，可要求供方承擔提前交貨期間的保管費用，需方仍按約定支付貨款。如果運輸費用由需方承擔，而合同約定了運輸路線、交通工具等，供方擅自改變的，應承擔由此增加的費用。

　　（2）需方的違約責任

　　1、需方中途退貨的，應向供方承擔退貨部分貨款的違約金。

　　2、 需方未按約定時間提供應交的技術資料或包裝物的，交貨時間得以順延，還應向供方承擔違約金。不能提供的，按中途退貨處理。

　　3、需方自提產品未按約定時間或通知的時間提貨的，應支付違約金，并承擔保管費用。

　　4、需方逾期付款的，應承擔違約金。

　　5、需方違反合同拒絕接貨的，按退貨處理，并承擔由此造成供方的損失。

　　甲方 ：___________

　　乙方：___________

　　____ 年 _____ 月 _____ 日

精選購銷合同匯編 篇18

　　合同編號： 需 方： (以下簡稱甲方) 供 方： (以下簡稱乙方)

　　咀乙雙方根據《中華人民共和國合同法》等相關法律法規之規定，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，就 工程項目的 設備訂貨事宜，經雙方協商一致達成如下條款:

　　一、產品供貨內容(產品名稱、規格、型號、數量、金額)詳見合同清單。

　　二、產品訂貨總金額￥: 元，大寫： 元整 ，此價格不含稅。

　　三、質量要求、技術標準：按合同尺寸數量及國家驗收規范要求。

　　四、交貨周期：乙方收到甲方預付款之日起， 天為第一批貨的交貨周期。確因自然災害等不可抗力的原因，影響執行合同或延期交貨，需提前 天通知甲方。

　　五、運輸方式及費用負擔：

　　2、昆明市區外由甲方負責運費和卸貨，收貨人姓名及電話

　　六、包裝標準、包裝物的供應和回收：按乙方出廠標準;包裝不回收。

　　七、結算方式及質保期：

　　1、合同簽訂后，甲方向乙方支付合同總造價30%的設備預付款，計￥: 元，乙方按甲方提交的需用計劃開始供貨;

　　2、貨到工地后驗收后無質量問題，甲方應在10天內向乙方支付合同總造價55%的貨款，計￥: 元;

　　3、安裝完畢后支付合同總造價12%的貨款，計￥: 元。驗收合格后，甲方支付合同總造價的3%余款，計￥: 元質保期自出廠之日起質保兩年。

　　八、驗收：

　　1、甲方應指定專人對乙方產品進行驗收及簽收，驗收的內容包括數量和質量驗收;

　　2、代辦托運或交貨地為甲方所在地的，甲方應在貨到之日驗收數量，并在托運單或送貨單上簽收;甲方收到產品之日起3日內將產品質量不符合合同約定的情形通知乙方，甲方怠于通知的，視為產品質量符合合同約定。

　　3、乙方收到甲方對質量的書面異議后，3個工作日內作出答復(另有規定或當事人另行商定期限者除外)。

　　4、甲方因使用、保管、自行安裝不善導致產品質量出現問題，不得提出異議。

　　九、合同的變更：

　　合同生效后，甲方如要求變更產品的品種、型號、規格和數量等，由雙方另 行商定;如乙方已按甲方要求投入生產，則甲方不得要求變更，否則，甲方應承擔由此給乙方造成的全部損失。

　　十、風險承擔：

　　1、甲方自提的，產品毀損、滅失的風險自產品裝上甲方車輛后由甲方承擔;

　　2、代辦托運路途中，產品毀損、滅失的風險由乙方承擔;

　　3、采用送貨方式的，產品毀損、滅失的.風險自貨物到達指定地點由甲方接收簽收后由甲方承擔;甲方無故拒絕接收產品的，產品毀損、滅失的風險自甲方拒絕接收時由甲方承擔。

　　十一、違約責任：

　　1、甲方未按合同約定付款的，乙方可以選擇將貨物拖回并由甲方承擔往返運費和總貨款5%的違約金;乙方也可以卸貨并由甲方按日以不能付款部分貨款的萬分之三向乙方支付違約金，因不可抗因素除外。

　　2、乙方收到付款日內將第一批貨運至甲方工地。乙方延期交貨的，應按日向甲方償付延期交貨部分貨款的萬分之三的違約金，因不可抗因素除外。

　　十二、解決合同糾紛的方式：雙方協商解決。如果協商不成，可向當地仲裁機構申請仲裁;如果不服仲裁判決，可向當地法院提出訴訟。

　　十三、資料交付：乙方需提供產品合格證、檢驗報告和驗證清單。

　　十四、因通風產品的特殊性，甲方需準確的提供產品訂單，如因甲方提供數據失誤導致產品無法使用，乙方不負責退貨。

　　十五、本合同一式2份，甲乙雙方各執1份。經雙方簽字蓋章后，即發生法律效力，雙方必須嚴格履行。本合同中未盡事宜，可經甲乙雙方另行協商訂立協議，與本合同具有同等的法律效力。

　　咀 方： 乙 方：

　　法定代表人： 法定代表人：

　　授權代理人： 授權代理人：

　　地址： 地址： 開戶行： 開戶行：

　　賬號： 賬號：

　　電話： 電話：

　　傳真： 傳真：

　　日期： 日期： (蓋章) (蓋章)

精選購銷合同匯編 篇19

　　甲方（買方）：

　　乙方（賣方）：

　　依據《合同法》及有關規定，經雙方協商一致，簽訂本合同。

　　一、產品名稱：

　　產品名稱（項目）/規格型號/單位/數量/單價（元）/總金額（元）

　　合計金額

　　二、交貨日期及期限

　　三、質量要求及售后：

　　賣方保證本合同所列產品質量符合國家標準或企業標準，質量保證期為個月。保修期自買方收到產品之日起算起。保修期內因產品質量問題發生故障或損壞，乙方免費修理或更換。因甲方使用，保管，保養不善等造成的產品質量下降，責任自負，維修視情按實際收費。賣方保證所供產品能夠通過消防驗收。

　　四、運輸方式：乙方負責。

　　五、付款方式：

　　六、買賣雙方任何一方因故不能履約時，應在本合同簽訂一星期內提出書面協商意見，否則依法承擔違約責任。發生爭議由雙方協商解決，協商不成，買賣雙方均有權通過法律解決。

　　七、其他約定事項：賣方提供消防驗收所需的`其所供產品的全部資料，協助買方做好消防驗收申報工作。

　　八、，本合同一式份，雙方各執份。有效期限：自雙方簽字蓋章生效之日起至保修期滿為止。

　　甲方（公章）：_________

　　法定代表人（簽字）：_________

　　_________年____月____日

　　乙方（公章）：_________

　　法定代表人（簽字）：_________

　　_________年____月____日

精選購銷合同匯編 篇20

　　供方：______________地址：_________郵碼：___________電話：_________

　　法定代表人：________職務：_________

　　需方：______________地址：_________郵碼：____________電話：_________

　　法定代表人：_________職務：_________

　　為保護供需雙方的.合法權益，根據《中華人民共和國合同法》，經協商一致同意簽訂本合同。

　　一、品名、規格、產地、質量標準、包裝要求、計量單位、數量、單價、金額、供貨時間及數量

　　品名：______________________________________

　　規格、型號、牌號、商標：_____________________

　　產地或廠家：___________________

　　質量標準：____________________

　　包裝要求：____________________

　　計量單位：___________________

　　數量：_______________________

　　單價：________________________

　　總金額：_______________________

　　交(提)貨時間及數量：______________________

　　備注：________________________

　　執行記錄：_________________________

　　合計人民幣(大寫)：_________________________

　　二、供方對質量負責的條件和期限：_____________________

　　三、交(提)貨方式及地點：_____________________________

　　四、運輸方式到達站(港)及收貨單位：____________________________________

　　五、運輸費用負擔：__________________________________

　　六、合理損耗計算及負擔：___________________________

　　七、包裝費用負擔：___________________________________

　　八、驗收方法及提出異議的期限：_________________________

　　九、結算方式及期限：__________________________________

　　十、違約責任：___________________________________________

　　十一、合同附件：_____________________________________

　　十二、其他約定事項

　　1、合同正本一式兩份，雙方各執一份。

　　2、本合同經雙方簽字蓋章后生效。有效期限自____年____月____日至____年____月____日。

　　供方(蓋章)：___________

　　法定代表人：____________

　　委托代理人：____________

　　開戶銀行：______________

　　帳號：__________________

　　需方(蓋章)：____________

　　法定代表人：____________

　　日期：_________