最新購銷合同匯編（精選19篇）

最新購銷合同匯編 篇1

　　供方：*有限公司合同編號：

　　需方：有限責任公司 簽訂日期：20xx-9-29

　　二、質(zhì)量要求：%，做筒紗，定型。筒重：*KG/個，捻向

　　捻，單紗捻度：*個/米，合股捻度：*個/米，強力≥*CN，色紗顏色按需方確認樣品生產(chǎn)，色牢度深色≥**級，淺色≥**級。其它未做具體要求的指標按行業(yè)標準執(zhí)行。 三、包裝：內(nèi)包裝用塑料袋，外包裝用編織袋。

　　四、運輸費用：由供方負擔，供方負責運輸途中的貨物安全。

　　五、交貨方式：貨送需方工廠，按公重交貨，公定回潮率按%計算。 六、結算方式：簽訂合同后，需方預付供方訂金%，供方按需方要求開始生

　　產(chǎn)，其余%款到發(fā)貨。

　　七、交貨日期：訂金到帳后天陸續(xù)交貨。

　　八、其他：如產(chǎn)品發(fā)生質(zhì)量問題，需方在收到貨*日內(nèi)提出異議，本合同未盡

　　事宜由雙方友好協(xié)商解決，本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份，雙方簽字蓋章后生效。

　　供方：*有限公司 需方：有限責任公司單位名稱（章） 單位名稱（章） 法人代表： 法人代表： 委托代理人：委托代理人： 開戶行： 賬號：

最新購銷合同匯編 篇2

　　甲方(購買方)：

　　乙方(出賣方)：

　　根據(jù)《中華人民共和國合同法》及其他相關法律法規(guī)的規(guī)定，甲、乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎上，就石材供料達成如下協(xié)議：

　　一、關于合同標的物

　　甲方因位于 的 建設工程需要，向乙方購買石材(石材的名稱、數(shù)量、規(guī)格、單價和暫定總價等內(nèi)容詳見本合同附件一《石材供料清單》)。

　　二、關于質(zhì)量要求

　　本合同所涉石材質(zhì)量采用以下第( )方式確定：

　　1、國家標準。

　　2、行業(yè)標準。

　　3、企業(yè)標準。雙方約定根據(jù) 企業(yè)標準確定本合同石材質(zhì)量標準。

　　4、封樣標準。如采用本質(zhì)量標準，須根據(jù)石材質(zhì)量鑒定需要，將相應石材進行封樣，甲、乙雙方各持同質(zhì)同量的石材封樣樣品一份。

　　5、特別約定標準。甲、乙對石材質(zhì)量特別約定如下：

　　三、關于石材色差

　　甲、乙雙方一致確認，石材系天然產(chǎn)品，故在本合同約定范圍內(nèi)的石材若存在合理范圍內(nèi)的色差，甲方對此予以諒解。乙方應盡可能減少所供石材的色差，并將色差保持在合理范圍之內(nèi)。如果石材色差超過合理范圍，甲方有權要求調(diào)換。但是，如果各批次供應的石材色差可使用于建筑物不同立面或處所而不致影響建筑物整體視覺效果的，則甲方對此予以諒解。

　　四、關于石材加工。

　　本合同所涉石材乙方有義務按標的物約定的規(guī)格要求進行一般加工制作。如甲方對特定石材需要進行異形加工，需向乙方提供異形加工圖樣并附具體加工要求的書面說明。乙方可自行加工，也可委托第三方進行加工。異形加工的加工費用由甲方承擔。

　　五、關于供貨期限

最新購銷合同匯編 篇3

　　供方：____________________________________

　　地址：____________ 郵碼：____________ 電話：____________

　　法定代表人：____________ 職務：____________

　　需方：____________________________________

　　地址：____________ 郵碼：____________ 電話：____________

　　法定代表人：____________ 職務：____________

　　為保護供需雙方的合法權益，根據(jù)《中華人民共和國合同法》，經(jīng)協(xié)商一致同意簽訂本合同。

　　一、品名、規(guī)格、產(chǎn)地、質(zhì)量標準、包裝要求、計量單位、數(shù)量、單價、金額、供貨時間及數(shù)量

　　品名

　　規(guī)格、型號、牌號、商標

　　產(chǎn) 地或廠家

　　質(zhì)量標準

　　包裝要求

　　計量單位

　　數(shù)量

　　單價

　　總金額

　　交(提)貨時間及數(shù)量

　　備注

　　執(zhí)行記錄

　　合計人民幣(大寫)

　　二、供方對質(zhì)量負責的條件和期限：____

　　三、交(提)貨方式及地點：____________

　　四、運輸方式到達站(港)及收貨單位：____

　　五、運輸費用負擔：________________

　　六、合理損耗計算及負擔：____________

　　七、包裝費用負擔：________________

　　八、驗收方法及提出異議的期限：____

　　九、結算方式及期限：________________

　　十、違約責任：____________________

　　十一、合同附件：____________________

　　十二、其他約定事項：

　　1.合同正本一式兩份，雙方各執(zhí)一份。

　　2.本合同經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。有效期限自____年____月____日至____年____月____日。

　　供方(蓋章)：________________________

　　法定代表人：____________

　　委托代理人：____________

　　開 戶 銀 行：____________

　　帳 號：____________

　　需方(蓋章)：________________________

　　法定代表人：____________

　　委托代理人：____________

　　開 戶 銀 行：____________

　　帳 號：____________

　　本合同適應作為各種家電如：電視、空調(diào)、洗衣機、冰箱等購銷合同。

最新購銷合同匯編 篇4

　　甲方：電話：

　　乙方：電話：

　　依照《中華人民共和國合同法》及其它有關法律、法規(guī)，結合本市家裝特點，甲、乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎上，就乙方承包甲方的家庭裝修工程的有關事宜，達成以下協(xié)議：

　　第一條工程地點：

　　第二條工程內(nèi)容及做法(詳見圖紙及報價單)

　　第三條工程期限：

　　第四條合同價款：本合同工程造價為(人民幣)_________________________元金額寫：__________________________元(詳見工程報價單)

　　第五條工程款分兩次支付：

　　第一次支付合同總價款的60%________________________第二次支付合同總價款的40%________________________議，同時調(diào)整有關工程費用及工期。

　　第六條工程保修：工程保修期為兩年，維修期為五年。(除人為損壞)

　　第七條本合同工程竣工雙方辦理完結算手續(xù)自動終止。

　　第八條其他說明：

　　第一項甲方工作

　　1、為乙方入場創(chuàng)造條件，解決施工用電、用水，道路暢通并承擔其費用，協(xié)調(diào)物業(yè)公司，保證工程順利進行。

　　2、辦理施工所涉及的各種申請，審批等手續(xù)并承擔其費用。

　　3 、參與工程質(zhì)量和施工進度的監(jiān)督，負責甲方材料進場，工程質(zhì)量驗收。

　　第二項乙方工作

　　1、施工中嚴格執(zhí)行安全施工操作規(guī)范、防火規(guī)定、施工規(guī)范及質(zhì)量標準，按期保質(zhì)完成工程。

　　2、嚴格執(zhí)行本市有關施工現(xiàn)場管理的規(guī)定，不得擾民及污染環(huán)境。

　　3、保護好原居室室內(nèi)的家具和陳設，保證居室內(nèi)上、下水道的暢通。

　　4、保證施工現(xiàn)場的整潔，工程完工后負v責清掃施工現(xiàn)場(不工程變更：工程項目或方式如需變更，雙方應協(xié)商一致，簽定書面協(xié)含清潔)。

　　5、協(xié)調(diào)有關部門做好現(xiàn)場保衛(wèi)，消防，垃圾處理等工作并承擔其費用。

　　第三項工期

　　1、由于工程量變化，設計變更，不可抗外界因素或經(jīng)甲方同意的，工期相應順延。

　　2、因甲方未按合同約定完成其應負責的工作而影響工期的，工期順延;因甲方提供的材料，設備質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量的，返工費用由甲方負責。

　　3 、甲方未按工期支付工程款，乙方有權停止施工。

　　第四項合同履行期間如因施工變更所增加的款項，甲方應在變更協(xié)議達成后一次結清所增加的款項，方可生效。

　　第五項工程收款收據(jù)以有公司法人簽字或加斧司合同章為有效收據(jù)。

　　第六項工程質(zhì)量及驗收

　　1 、無論是甲方或乙方提供的材料均應按期到場，并由對方驗收放可使用，以確保工程質(zhì)量，由于某方提供的材料出現(xiàn)問題，損失有其負責。

　　2 、公司保證每個工程均達到優(yōu)良標準，正常的拼裝縫及誤差屬正常現(xiàn)象，不屬于質(zhì)量問題。

　　3 、工程竣工后，乙方提出工程結算單，甲方當場對工程進行驗收審查，并結清全部余款。乙方應及時做好驗收后的善后工作。

　　4、辦理驗收手續(xù)，甲方擅自提前使用，由此發(fā)生的質(zhì)量問題由甲方負責。

　　第十條本合同不含五金，電料，鎖具，燈具(乙方負責安裝)

　　第十一條本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，雙方簽字蓋章后生效。

　　甲方簽字：乙方簽字：

　　日期：

最新購銷合同匯編 篇5

　　供方： 地址： 傳真：

　　合同編號：

　　需方： 地址： 傳真：

　　一、 結算方式及期限：款到發(fā)貨，現(xiàn)款結算，出廠價為含稅價。

　　二、 液氨質(zhì)量：以供方液氨化驗單為準，符合GB536-88標準。

　　三、 交貨地點：供方液氨充裝現(xiàn)場，交付后產(chǎn)品的風險由需方承擔。

　　四、 運輸、費用、安全及提出異議期限：

　　1、 汽車自提，需方自行解決運輸，車輛進入廠區(qū)內(nèi)，應服從供方安全與環(huán)保的管理規(guī)定，運輸安全由需方負完全負責；

　　2、 運費由需方承擔；

　　3、 貨到后，如有質(zhì)量問題，需方在2日內(nèi)向供方提出異議,逾期未提出異議視為產(chǎn)品合格。

　　4、 汽車槽車的安全及容器內(nèi)的檢查由需方負責，由于需方檢查處理不當，造成的安全、液氨被污染等問題由需方自行承擔。 五、 安全及環(huán)保責任：需方經(jīng)營、儲存、運輸、使用和處置供方液氨，必須符合國家安全和環(huán)保法律、法規(guī)的要求，由于需方使用處置不當，造成的安全和環(huán)保事故由需方負完全責任。

　　七、 其他約定：本合同數(shù)量為雙方協(xié)議計劃量，如因供方充裝問題、貨源不足及需方運輸困難等因素實際執(zhí)行數(shù)量達不到協(xié)議計劃量，按實際執(zhí)行數(shù)量確定為最終合同數(shù)量，供方不對差量承擔任何賠償責任。

　　八、 違約責任及解決合同糾紛的方式：違約責任按《合同法》執(zhí)行，但是，本合同項下的任何違約責任以守約方的直接損失為限，違約方不對守約方的任何間接損失（包括營業(yè)的損失、生產(chǎn)中斷的損失、停工的損失、對第三方的賠償責任、利潤的損失等）承擔賠償責任。與本合同相關的爭議如雙方不能友好協(xié)商解決，應提交合同簽訂地法院解決。

　　供方：

　　法定代表人： 委托代理人：

　　需方：

　　法定代表人： 委托代理人：

　　簽訂時間：年 月 日 簽訂地點：

最新購銷合同匯編 篇6

　　甲方：杭州蕭山城廂春蓮珠寶行

　　乙方： 杭州市臨安市金百福珠寶金行

　　杭州蕭山城廂春蓮珠寶行向臨安市金百福珠寶金行進購上海“老廟”黃金品牌的珠寶產(chǎn)品，就相關情況特訂立以下合同：

　　三、 驗收標準：甲方收到貨物后，按合同第二款進行檢驗，檢驗合格后提貨；如在提貨前發(fā)現(xiàn)有嚴重損壞現(xiàn)象，應及時通知乙方。甲方收到乙方貨物后必須出具加蓋甲方公章的收貨確認書郵寄回乙方，詳細所列貨物品名、數(shù)量。

　　四、 付款方式及周期： 合同簽訂后三天內(nèi)，甲方將預付款電匯或票匯匯款入到乙方銀行帳戶；預付款為總額的10 %，即1110950.5元；其余貨款在20xx月5月8日之前支付。

　　五、 本合同在履行過程中發(fā)生爭議，雙方當事人協(xié)商解決；

　　六、 違約責任：乙方在收到甲方的預付款后，一般在兩個工作日內(nèi)安排發(fā)貨，如不能按時發(fā)貨，應提前通知甲方，否則視為違約，乙方應退還貨款。

　　七、 其他約定事項：

　　八、 合同有效期：甲方支付預付款后生效；

　　九、 本合同一式兩份，雙方各一份。

　　甲方：杭州蕭山城廂春蓮珠寶行

　　乙方：杭州市臨安市金百福珠寶金行 （蓋章） （蓋章）

　　地址： 蕭山區(qū)市心南路93號地址：臨安市衣錦街465號

　　法定代表人：鄒春連 法定代表人：章長春

　　委托代理人：委托代理人：

　　電話： 0571-.82xx3152電話：0571-63xx7365

　　郵編：311200 郵編：311300

　　日期：20xx-03-27 日期：20xx-03-27

最新購銷合同匯編 篇7

　　甲方：瀘州老窖生命中那壇酒股份有限公司

　　乙方：

　　鑒于：

　　1、甲方作為一家酒類銷售公司，系專營瀘州老窖特曲系列產(chǎn)品的銷售管理機構。

　　2、乙方作為甲方在 內(nèi)的團購經(jīng)銷商，負責在以上區(qū)域內(nèi)開發(fā)團購客戶，并提供產(chǎn)品配送服務。現(xiàn)甲、乙雙方本著誠實信用，平等互利的原則，簽訂本合同，共同約定如下：

　　1、甲方向乙方提供下表中產(chǎn)品，保證產(chǎn)品品質(zhì)符合國家相關規(guī)定并向乙方提供優(yōu)質(zhì)的售后服務；乙方按照計劃內(nèi)結算價向甲方打款進貨。具體價格如下：

　　2、甲乙雙方約定：瀘州老窖特麯酒（老方瓶）只面向國有企事業(yè)單位；瀘州老窖特麯酒（老圓瓶）只面向黨政軍系統(tǒng)；瀘州老窖大曲酒外貿(mào)版只面向基層單位。

　　3、合同期限：自 年 月 日起至 年 月 日止。

　　4、乙方承諾：乙方自愿遵守本合同約定的第2條即只在合同約定的單位定向

　　銷售，乙方向甲方購買的產(chǎn)品只在市團購渠道銷售，不得將產(chǎn)品銷售至 市區(qū)域之外，且保證產(chǎn)品不進入市場流通渠道（包括但不限于大賣場、單體商場、連鎖超市、社區(qū)零售店、名煙名酒店、餐飲酒店、批發(fā)市場等營業(yè)場所）。并且，乙方保證不得低于計劃內(nèi)結算價銷售產(chǎn)品。如乙方出現(xiàn)前述違約行為，甲方有權取消乙方銷售本協(xié)議下產(chǎn)品的資格，并取消本協(xié)議項下產(chǎn)品的市場支持及推廣獎勵。

　　5、甲方為乙方提供的產(chǎn)品需由甲方在包裝上進行特殊編碼標識。

　　6、在乙方銷售執(zhí)行過程中，甲方根據(jù)自身的產(chǎn)品保障能力，可階段性停貨或控制發(fā)貨數(shù)量，此調(diào)整不構成甲方對本協(xié)議的違反，因甲方停貨、漲價或換裝等實施階段性銷售調(diào)整的，以甲方臨時通知文件為準。

　　7、乙方向團購客戶銷售本協(xié)議約定的產(chǎn)品后，由乙方將產(chǎn)品配送至客戶指定地點。對于乙方提供的銷售服務，甲方向乙方支付相應推廣獎勵，推廣獎勵由客戶根據(jù)自身需求進行選擇，獎勵金額為本協(xié)議第8條所約定的銷售金額的13%購物返券 （貨補）獎勵或者10%的現(xiàn)金獎勵。若乙方首筆訂單量超過50件，甲方根據(jù)乙方首單進貨量給予乙方5%的品鑒酒小酒支持，用于乙方進行公關、品鑒及開展促銷活動。

　　8、甲乙雙方約定合同期內(nèi)乙方實現(xiàn)的銷售金額是指：本合同約定期限內(nèi)，乙方自行向甲方打款進貨的金額。（備注：對于乙方退貨的產(chǎn)品金額不計入銷售金額。）

　　9、乙方向甲方購買產(chǎn)品實行先款后貨，購貨前，乙方應將貨款全額支付至以下甲方指定賬戶，甲方確認貨款到賬及訂單信息后，將產(chǎn)品發(fā)運至乙方指定倉庫，運費由甲方承擔。如在運輸過程當中貨物損壞，乙方有權拒收；交貨后貨物破損由乙方自行承擔。甲乙雙方約定：非產(chǎn)品質(zhì)量問題，甲方概不退貨。

　　甲方賬戶信息如下：

　　10、乙方提供銷售服務須滿足以下要求：

　　（1）為保證銷售服務及時高效，乙方須保證自身保有相應庫存。為此，乙方須自本合同生效之日起 10 日內(nèi)向甲方打款備貨，備貨數(shù)量由雙方另行協(xié)商。

　　（2）甲方就本協(xié)議第一條項下所列明的產(chǎn)品品項，分別制作所對應的酒票，酒票由甲方專職人員管理。乙方確認團購客戶購買意向后，向甲方申請酒票，并協(xié)助客戶填寫酒票。乙方確認收到客戶貨款后，將客戶所購酒品發(fā)運至客戶指定地址。乙方再次打款備貨時，需提供上一批次產(chǎn)品數(shù)量的酒票。

　　（3）為保證雙方及時有效溝通，現(xiàn)指定聯(lián)系人如下：

　　甲方指定以下聯(lián)系人：

　　甲方指定聯(lián)系人姓名和聯(lián)系方式： 乙方特指定以下聯(lián)系人：

　　乙方指定聯(lián)系人姓名和聯(lián)系方式：

　　乙方指定收貨地址及聯(lián)系人：

　　11、本合同履行過程中產(chǎn)生的糾紛，雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成，提交甲方住所地有管轄權的人民法院訴訟解決。

　　12、本合同壹式肆份，甲方執(zhí)貳份，乙方執(zhí)貳份，自雙方簽字蓋章之日起生

　　效。

　　甲方：（簽章）乙方：（簽章）

　　簽字： 簽字：

　　簽約時間： 年 月 日 簽約時間： 年月日

最新購銷合同匯編 篇8

　　原告：王，女，漢族，現(xiàn)就職于x市勞教所第x大隊，電話：

　　被告：河北x房地產(chǎn)開發(fā)有限公司，地址：xx市路號，法定代表人：張，電話：

　　訴訟請求

　　1、解除原、被告雙方簽訂的商品房買賣合同;

　　2、判決被告返還原告剩余房款339500元整;

　　3、本案訴訟費用由被告承擔。

　　事實和理由

　　原告于20xx年9月10日與被告簽訂商品房買賣合同，約定由原告購買被告擬建造的位于xx縣一套面積為181.65平方米的商品房，該房屋為聽楓苑t11號，交房日期為20xx年5月1日之前。協(xié)議生效后，原告如約向被告一次性支付總房款389500元。但是，被告卻遲遲沒有建造該房屋，超過交房日期也未能向原告交付此房屋。直至今日，被告一直違反合同約定，未履行交房義務，導致原告的入住權利無法實現(xiàn)。雙方在合同第九條中約定：“出賣人逾期超過45日未能交房的，買受人有權解除合同。出賣人應當自買受人解除合同通知到達之日起30天內(nèi)退還全部已付款，并按買受人累計已付款的1%向買受人支付違約金。”盡管原告多次向被告主張要求解除合同，返還已付房款，但被告到目前為止只返還給原告房款50000元，遲遲不予返還剩余房款，未能承擔相應的違約責任。現(xiàn)訴諸法院，請求法院判如所求!

　　此致

最新購銷合同匯編 篇9

　　工 礦 產(chǎn) 品 購 銷 合 同

　　供方:_____________________

　　需方:_____________________

　　合同編號:

　　簽訂地點:

　　簽訂時間: 年 月 日

　　一、產(chǎn)品名稱、商標、型號、廠家、數(shù)量、金額、供貨時間及數(shù)量

　　產(chǎn)品名稱牌 號

　　商 標規(guī)格型號生產(chǎn)廠家計量單位數(shù) 量單 價總金額交（提）出貨時間及數(shù)量

　　合計

　　合計人民幣金額（大寫）

　　二、質(zhì)量要求技術標準、供方對質(zhì)量負責的條件和期限______________________________________________________________________

　　三、交（提）貨地點、方式______________________________________________________________________________________________

　　四、運輸方式及到達站港和費用負擔______________________________________________________________________________________

　　五、合理損耗及計算方法________________________________________________________________________________________________

　　六、包裝標準、包裝物的供應與回收______________________________________________________________________________________

　　七、驗收標準、方法及提出異議期限______________________________________________________________________________________

　　八、隨機備品、配件工具數(shù)量及供應方法__________________________________________________________________________________

　　九、結算方式及期限____________________________________________________________________________________________________

　　十、如需提供擔保、另立合同擔保書，作為本合同附件______________________________________________________________________

　　十一、違約責任________________________________________________________________________________

　　十二、解決糾紛方式（一）因履行本合同發(fā)生的爭議由當事人協(xié)商解決，協(xié)商不成的提交____________仲裁委員會仲裁；（二）因履行本合同發(fā)生的爭議由當事人協(xié)商解決，協(xié)商不成的依法向人民法院起訴。

　　十三、其它約定事項

　　供 方需 方鑒（公）證意見：

　　經(jīng)辦人：

　　鑒（公）證機關（章）：

　　年 月 日

　　（注：除國家另有規(guī)定外，鑒（公）證實行自愿原則）

　　單位名稱（章）

　　單位地址：

　　法定代表人：

　　委托代理人：電話：

　　電報掛號：

　　開戶銀行：

　　帳號：

　　郵政編碼單位名稱（章）

　　單位地址：

　　法定代表人：

　　委托代理人：電話：

　　電報掛號：

　　開戶銀行：

　　帳號：

　　郵政編碼

　　有效期限： 年 月 日至 年 月 日

最新購銷合同匯編 篇10

　　甲方：

　　乙方：

　　經(jīng)過洽商，乙方同意向甲方的項目供應預拌混凝土，以滿足項目的施工需要。依照《中華人民共和國合同法》及其他有關法律、法規(guī)，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就相關事項達成一致，訂立本合同。

　　1、產(chǎn)品要求、交貨地點及單價：

　　1.2采用泵送(含汽車泵、固定泵)在上述非泵相應價格基礎上加元/M3；抗?jié)B等級P6在上述相應價格基礎上加元/M3，抗?jié)B等級P8在上述相應價格基礎上加元/M3；加早強劑在上述相應價格基礎上加元/M3；加防凍劑在上述相應價格基礎上加元/M3；加膨脹劑的混凝土(摻量8%～12%)加元/M3；采用細石砼在上述相應標號價格基礎上加元/M3；加抗裂纖維的混凝土(摻量

　　1.3上述所需的膨脹劑、抗裂纖維采用品牌，單價已包含膨脹劑或抗裂纖維的材料費、加料配合費、倉儲堆放費等。膨脹劑或抗裂纖維材料原則上由乙方提供，但甲方保留甲供的權利，并乙方承諾免費提供堆場和配合加料。

　　1.4加膨脹劑或抗裂纖維混凝土的價格不受混凝土標號等級而影響(不論標號高低，均不做任何價格調(diào)整)。

　　1.5本工程的商品混凝土供應價格按照每次對賬上月份《工程造價管理》公布的市信息價下浮點數(shù)作為成交價，在供貨過程不受市場原材料漲跌及其他因素而影響，在任何情況下定價模式不予調(diào)整。

　　1.6上述價格包括但不僅限于材料費(不論塌落度大小，均不做任何價格調(diào)整)，運輸費(不論運距遠近，均不做任何價格調(diào)整)，混凝土泵車臺班費，混凝土輸送泵管的運輸、裝車、卸車、使用費，損耗、配合費、稅金等一切涉及商品混凝土供應的相關費用的砼入模價格。

　　2、產(chǎn)品質(zhì)量

　　2.1乙方須確保所供混凝土符合GB50xx年內(nèi)付清。

　　8、違約責任

　　8.1乙方須確保供應，如乙方未在合同約定期限內(nèi)交付符合合同約定的產(chǎn)品(包括因產(chǎn)品質(zhì)量問題導致退換貨所造成的逾期交貨)，應從逾期之日起按照1000元/小時向甲方支付違約金，直至交付或者更換合格產(chǎn)品為止。若乙方逾期超過12小時，甲方有權安排第三方供貨和終止本合同，同時不免除對乙方逾期

　　8.2供貨過程中，如由于乙方產(chǎn)品質(zhì)量或服務的原因，甲方隨時可以增減方量或終止本合同，且已供貨款甲方可按本合同約定支付方式的最長時間進行支付。甲方不承擔任何違約責任和由此產(chǎn)生的利息和額外費用。

　　8.3乙方如未按照約定全面履行合同義務，應承擔甲方因此而遭受的包括工程返工及工期延誤等在內(nèi)的一切損失的賠償責任。

　　8.4甲方逾期付款達三十天以上的，乙方有權要求甲方按照應付未付金額的銀行同期存款利率計算向乙方支付違約金。

　　8.5雙方一致同意：每月結算時，應就本月發(fā)生的違約責任予以書面確認，并予以扣回或補償，逾期不補。

　　8.6履約過程中，如遇不可抗力，導致合同部分無法履行或全部無法履行，雙方均應在不可抗力事件發(fā)生后的48小時內(nèi)通知對方并采取有效措施防止損害進一步擴大，在此基礎上，違約方的違約責任可相應地得到減輕或免除。

　　9、解決爭議的方式

　　本合同在履行過程中如產(chǎn)生爭議，甲、乙雙方應友好協(xié)商。協(xié)商不成的，依法向合同簽訂所在地人民法院提起訴訟。

　　10、安全責任

　　10.1乙方應對其派出的送貨和卸車人員做好安全交底工作。在卸車過程中，乙方人員應服從施工現(xiàn)場的安全管理要求，并接受甲方的統(tǒng)一指揮。在產(chǎn)品運輸及卸車的過程中，如發(fā)生安全事故責任均由乙方自行承擔。

　　10.2乙方人員嚴禁穿拖鞋、硬底鞋及酒后進場作業(yè)，混凝土運輸車輛進出現(xiàn)場必須按甲方有關要求做好文明施工，不得隨地散落混凝土及在現(xiàn)場沖洗車輛，否則，甲方有權按照xx年月年月

　　三、甲方委托乙方供應預拌混凝土，雙方議定產(chǎn)品名稱、強度等級、坍落度、數(shù)量、單價如下:

　　四、供貨量的確認

　　1、商品混凝土的供貨量以成混凝土方量為準，甲方應指定其授權人人簽認乙方的混凝土隨車發(fā)貨單，該發(fā)貨單作為供方實際供應混凝土數(shù)量的結算依據(jù)。

　　五、商品混凝土質(zhì)量標準要求

　　乙方所提供的混凝土及使用的原材料，其質(zhì)量應符合國家標準GB14902-20xx《預拌混凝土》及其所引用的相關技術標準。

　　六、結算和付款方式

　　1、結算方式：

　　供方根據(jù)需方簽認的發(fā)貨單每月一次編制結算表，并提供給需方，由需方在結算表上蓋章確認數(shù)量及金額。如有異議，需方應在15天內(nèi)提出，否則視為認可。

　　2、支付方式：每月10號結算上月的80%，余款完工后一次性付清。

　　七、解決爭議方式

　　本合同在履行過程中如有爭議，雙方應進行友好協(xié)商，協(xié)商無效時，先提請當?shù)刂俨梦瘑T會仲裁，無效再向人民法院起訴。

　　八、其他事項

　　1、本合同一式兩份，雙方各執(zhí)壹份。

　　2、本合同自供需雙方簽字蓋章之日起生效。

　　甲方:乙方:

最新購銷合同匯編 篇11

　　供方： 需方：簽定地點：

　　供需雙方本著互惠互利，風險共擔，共同開發(fā)市場的原則，就經(jīng)銷 牌電風扇系列產(chǎn)品，達成如下協(xié)議：

　　一、 供貨型號、數(shù)量、金額以需方實際提貨為準，本合同為年度總訂貨。本年度計劃完成銷售電風扇產(chǎn)品總額 萬元。實際發(fā)貨明細以需方書面通知為依據(jù)，需方每次訂貨提前3-5天傳真通知供方，每次書面訂貨單需加蓋公章或該公司負責人簽名。

　　二、 包裝標準：紙箱包裝，紙箱不回收。

　　三、 交貨地點：供方倉庫。

　　四、 發(fā)貨及運輸方式：需方須在其提貨車輛抵達供方工廠的3天前向供方提交產(chǎn)品訂單，同時須在其提貨車輛抵達供方發(fā)貨地點1天前足額支付相應貨款。運輸由需方自提或代辦汽車運輸，一切費用及責任由需方負責。

　　五、 驗收標準及提出異議期限：需方收貨后3天內(nèi)核對發(fā)貨品種、型號、顏色等，若對貨物、配件等有異議， 請及時電話或傳真通知供方核對，核對完畢雙方必須簽字確認方可生效。核對期限為7天內(nèi)完成，若過此期限視作發(fā)貨無誤處理。

　　六、 銷售區(qū)域限制：需方所輻射的地區(qū)包括 。原則上不能跨出該地區(qū)銷售，若需方跨出該指定地區(qū)銷售而造成供方市場規(guī)劃的混亂，則供方取消需方的一切銷售政策獎勵，情節(jié)嚴重則取消需方的銷售權限。在銷售季節(jié)結束后，如需方未能完成該指定地區(qū)的銷售指標，供方有權另選經(jīng)銷商。如雙方確定終止合作，需方須在終止合作后30天內(nèi)結清所欠供方的貨款。

　　七、 零配件供應：供方按提貨總額免費提供 %配件(只以實物形式發(fā)放，不作為抵扣貨款或返利方式結算)，部分配件先作價提供給需方，待需方退回后，供方返還配件金額給需方。

　　八、 付款方式：需方付款后提貨，貨款必須付入供方指定帳戶上。若沒有供方公司蓋章總經(jīng)理簽名同意，任何供方有關人員不得辦理借支或調(diào)貨事項，否則供方概不負責(視作為私人行為)。需方未付清該批產(chǎn)品貨款前，該產(chǎn)品所有權屬供方，若需方拖欠供方貨款，經(jīng)供方多次追款需方均未能準時還款，供方有權提取需方相同價值產(chǎn)品或貨物作還款抵償。

　　九、 退貨規(guī)定：產(chǎn)品不良品由需方負責維修，若不能維修部分可退回供方，但必須向供方提出申請，待同意后方能退回，并遵守以下事項：

　　1、需方退貨總額超出提貨總值的 %以上， 則退貨運費由需方自行負責，并取消當年銷售返利獎勵;

　　2、需方退貨控制在 %～ %以內(nèi)，退貨運費供、需雙方分別負責50%;

　　3、需方退貨比例不超出 %，退貨運費全部由供方負責;

　　4、需方退貨比例不超出 %，供方按需方結算總額給予 ‰獎勵;

　　5、需方全年度能做到不退貨，供方按需方結算總額給予 ‰獎勵;

　　6、退貨時間規(guī)定：從 年 月 日開始至 年 月 日結束，且退貨次數(shù)不超過兩次，若全年銷售 萬元以下，則只能退貨一次。

　　十、其他約定事項：

　　1、需方在 月 日前需付 萬元到供方的帳號上，作首批訂貨款項，過此期限供方有權另選經(jīng)銷商。

　　2、結算方式：款到發(fā)貨，若需方未按時付清欠款，供方有權按每月 %利息處罰需方，直到需方付清所有欠款為止。

　　3、銷售返利：供方為激勵需方提高銷售額，若需方合同期間內(nèi)：完成電風扇產(chǎn)品結算金額_ ____萬元至 萬元，供方給予需方返利 %;完成電風扇產(chǎn)品結算金額_ ____萬元至 萬元，供方給予需方返利 %;完成電風扇產(chǎn)品結算金額__ ___萬元以上，供方給予需方最高返利 %;若需方結算金額未能達到_ ____萬元，則取消銷售返利。(返利說明：按需方合同期間內(nèi)電風扇結算金額與實際提貨總額兩者之中的最小值作為核算銷售返利標準)

　　4、需方如作宣傳廣告或銷售過程中有關質(zhì)檢、工商部門進行對供方產(chǎn)品抽檢(或送檢)而產(chǎn)生的費用，需方必須向供方申請，并由供方總經(jīng)理簽字確認費用后方可執(zhí)行。并須將相關票據(jù)底單傳真回供方存檔，作為結算依據(jù)。

　　5、需方以現(xiàn)金或銀行轉帳方式支付貨款。如需方使用承兌票支付貨款，由需方支付承兌金額的 %給供方作為貼現(xiàn)利息及銀行手續(xù)費，并且承兌票使用不得超過總付款金額的 %。

　　6、其它約定事項：

　　十一、本合同從 年_____月_____日至 年 月 日止。但雙方債權、債務不受此時間影響，有效期到欠債方付清對方欠款為止。

　　十二、本合同在履行過程中發(fā)生爭議，雙方友好協(xié)商解決，協(xié)商不成，則于雙方公司所在地有管轄權之法院立案仲裁解決。

　　十三、本合同一式貳份，雙方蓋章或代表人簽字后生效。(注：供方需企業(yè)法定人簽字方可生效)

　　供方： 需方：

　　供方代表： 需方代表：

　　地址： 地址：

最新購銷合同匯編 篇12

　　簽訂購銷合同應當注意哪些事項呢?

　　一、產(chǎn)品名稱、商標、規(guī)格型號、生產(chǎn)廠家、計量單位、數(shù)量、單價、金額、供貨時間及數(shù)量等具體內(nèi)容注意事項

　　1、名稱要正確填寫，不要寫習慣名或自命名。

　　2、凡使用品牌、商標的產(chǎn)品，應特別注明品牌、商標和生產(chǎn)廠家。

　　3、規(guī)格型號，參考相應的物資目錄、設備目錄。

　　4、產(chǎn)品數(shù)量和計量方法，按國家或主管部門規(guī)定的計量方法執(zhí)行;沒有規(guī)定的，按雙方商定的計量方法執(zhí)行。

　　5、價格、金額，除國家規(guī)定必須執(zhí)行國家定價的以外，由當事人協(xié)商議定。執(zhí)行國家定價的，在合同規(guī)定的交付期限內(nèi)國家價格調(diào)整時，按交付時的價格計價。逾期交貨的，遇價格上漲時，按原價格執(zhí)行;價格下降時，按新價格執(zhí)行。逾期提貸或者逾期付款的，遇價格上漲時，按新價格執(zhí)行;價格下降時，按原價格執(zhí)行;

　　6、供貨期限，可以合同約定。一般來講，提貨的以乙方通知提貨日期為準(應給甲方必要的途中時間)，代辦托運的以貨交承運人為交貨日期，送貨的以送達目的地為準。

　　7、可以約定分批交貨。

　　二、質(zhì)量技術標準、供方對質(zhì)量負責的條件和期限

　　有國家強制性標準或者行業(yè)強制性標準的，不得低于國家強制性標準或者行業(yè)強制性標準簽訂;沒有國家強制性標準，也沒有行業(yè)強制性標準的，由雙方協(xié)商簽訂。供方必須對產(chǎn)品的質(zhì)量和包裝質(zhì)量負責，提供據(jù)以驗收的必要的技術資料或?qū)崢印．a(chǎn)品質(zhì)量的驗收、檢疫方法，根據(jù)國務院批準的有關規(guī)定執(zhí)行，沒有規(guī)定的由當事人雙方協(xié)商確定;

　　標準有國家標準GB、部頒標準、企業(yè)標準QB。如果要填寫，須有標準代號、編號和標準名稱。一般的購銷合同，多數(shù)泛泛約定為國家標準。如果對于特定產(chǎn)品，或?qū)Ξa(chǎn)品質(zhì)量有特殊要求的，必須具體約定為哪個標準，或商定的條件、樣品(共同封存樣品，分別保管)、補充技術要求。

　　約定供方對其所提供產(chǎn)品的質(zhì)量保證期限，在保證期內(nèi)，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，應承擔違約責任，但排除需方的非正常使用導致。

　　三、交(提)貨地點、方式

　　1、交貨地點，涉及“標的物交付”，也是風險轉移的分界點。

　　交貨地點，作為合同履行地，它涉及合同糾紛的司法管轄權。當約定的交貨地點與實際交貨地點不一致時，以實際交貨地為合同履行地。如果雙方約定了合同履行地點，則貨物到達地、到站地、驗收地、安裝調(diào)試地等，均不應視為合同履行地。

　　2、交貨方式：工廠交貨(提貨)、目的站港交貨(送貨)、貨交承運人(代辦運輸)等等。對外貨易中，有專門的術語。

　　四、運輸方式及到達站港和費用負擔

　　1、運輸方式一般由需方提出，也可協(xié)商確定運輸方式、運輸路線、運輸工具。總的要求是運費低、運速快、貨物安全到達。如果由于供方原因，選擇了不合理的運輸路線和工具，由此造成的損失，就承擔賠償責任。

　　2、運輸費用的負擔，應結合貨物價款考慮，要明確約定清楚，以避免爭議。

　　五、合理損耗和計算方式

　　產(chǎn)品交貨數(shù)量的正負尾差，合理磅差和在途自然損耗量，對此規(guī)定及計算方法，有關主管部門有詳細規(guī)定，在合同中應明確注明。

　　我們的實踐中，一般不允許有量差，按實際收貨量結算。

　　六、包裝標準、包裝物的供應和回收

　　包裝是一切有形產(chǎn)品生產(chǎn)過程中不可缺少的重要組成部分,包裝不善則會使商品變質(zhì)和損壞,失去商品本身所具有的價值和使用價值,而高質(zhì)量的包裝不僅能有效地保護商品,而且能提高商品的附加值,增強商品本身的競爭力。而講質(zhì)量,首先要講標準,標準化是提高產(chǎn)品質(zhì)量的重要保證。

　　1、產(chǎn)品包裝標準：按國家標準或?qū)�業(yè)標準執(zhí)行。沒有通用方式的，也沒有約定的，供方應當采用足以保護標的物的包裝方式。

　　2、包裝物供應，除國家規(guī)定由需方供應的以外，應由供方供應，也可合同約定。

　　3、包裝物回收：由合同約定，并約定回收費用。如，油桶、氧氣瓶等。

　　七、驗收標準、方法和提出異議的期限

　　1、驗收手段：全面檢驗、抽樣檢驗、理論計算、實際過磅。

　　2、驗收標準：國家標準，行業(yè)標準、企業(yè)標準、約定標準。

　　3、驗收時間：約定多少天內(nèi)應驗收完畢，不同于提出異議的期限。

　　4、提出異議的期限：

　　在約定檢驗期間的，需方應在約定期間內(nèi)將驗收數(shù)量或質(zhì)量不合格的情形通知供方，怠于通知的，視為數(shù)量或質(zhì)量合格。書面通知中，建議明確供方的回復時間，否則視為默認需方提出的異議和處理意見。

　　沒有約定檢驗期間的，需方收貨后，應當在發(fā)現(xiàn)不合格的合理期間內(nèi)通知供方，未在合理期間內(nèi)通知或在收貨后2年內(nèi)未通知的，視為合格。但對質(zhì)量保證期有約定的，適用質(zhì)量保證期。當然，供方知道所提供的產(chǎn)品有質(zhì)量問題的，不受上述通知時間的限制。

　　“合理期限”一般來講，品種、規(guī)格、型號、花色和質(zhì)量不合格的，為到貨后10天內(nèi)提出書面異議。需安裝運轉后才能發(fā)現(xiàn)內(nèi)在質(zhì)量問題的產(chǎn)品，應在運轉之日起6個月內(nèi)提出異議。

　　5、也可以詳細約定由誰(由哪個機構)負責驗收和試驗等等

最新購銷合同匯編 篇13

　　契約番號： 締結場所：

　　20 年 月 日 _______________________________________________________________________________

　　（以下甲という）と 會社（以下乙

　　という）は製品取引の注意事項について以下通りの協(xié)議を締結する（契約）。

　　第一章 総則

　　第1條：基本原則

　　甲乙が取り引く場合に、平等互恵、友好信頼という考え方を持ち、信用に基づいて、忠実に本契約を履行する。

　　第2條：適用範囲

　　他の有効的.な書面契約がない場合に、本契約はあらゆる甲より注文乙より供給する製品の取引契約（以下個別契約という）に適用する。

　　第3條：個別契約

　　1、個別契約のは甲が注文書で乙に注文して、承諾のもらいを前提として、成立とするもの。乙が注文書を受け取ってから一週間內(nèi)に異議を提起しずに受注になる。

　　2、甲が注文する製品の名稱、數(shù)量、単価、納期、納入場所等を注文書に書き入れるまたは相関內(nèi)容を添付書類として注文書と一緒に乙に渡す。

　　第4條：個別契約の変更

　　1、甲は製品に設計変更と生産変更を行うまたは他の原因で、乙の同意をもらった上で個別契約の內(nèi)容に対してほんの一部の調(diào)整または全部調(diào)整、キャンセルするまでもいい。

　　2、上述の変更につれて、乙が損失を受けた場合に、甲は乙と相談してから賠償する。

　　第二章 取引

　　第5條：製品規(guī)格

　　1、甲に渡す製品の規(guī)格は、乙が甲の以下の指定要求の通り実行する。 ⑴甲に貸してもらった図面、説明書、各規(guī)格標準及び他の技術書類や資料等（以下借りた図面という）。

　　⑵乙は図面、説明書によって製造して、甲はそれを認可する（以下認可図面という）。

　　2、乙は借りた図面、認可図面及び甲のほかの要求に対して、質(zhì)問または不明な所がある時、直ちに甲に提出して、指示を待つ。甲は乙の質(zhì)問に対して、早く返事すること。

　　3、需要によって、甲が製品の規(guī)格を変更してもいい。

　　4、乙は認可図面を変更する場合に、事前に甲の同意をもらうこと。それで変更過程の資料をよく保存しなければならない。

　　第6條：借りた図面の管理

　　乙は借りた図面管理する専職擔當者を置けて、以下の要求を厳格に守ること。 ⑴甲の書面認可をもらわないと、乙が図面をコピーしてはならない；甲乙以外の人に貸してあげまたは読ませてはならない。

　　⑵使用済みまたは要求された場合に、乙は直ちに借りた図面を甲に返すこと。

　　第7條：価格

　　1、個別契約を締結する前に、甲乙雙方は相談した上で価格を確定する。 2、甲に見積書またはコスト予算計畫を提供する要求された時、乙は早く提供すること。

　　第8條：納品

　　1、乙は業(yè)務によく知っている専任の検査人員を手配して、出荷する前に厳格に検査して、規(guī)定された期日、數(shù)量と納品方法によって合格製品を指定場所まで送ること。

　　2、乙は迅速、安全、安値、納期守りの原則に基づいて運送を按排する。運賃の負擔について雙方が価格と一緒に決定する。

　　3、乙は納品する時に、注文書のコピーや他の要求される検査記録と予備品を一緒に渡す。

　　第9條：納期変更

　　1、納期遅延の可能性がある時、乙が延期原因と予定納期を 日間前に甲に出し、指示を待つ。

　　2、乙が自身の原因で納期を延ばすので甲に損害をもたらす時、一切損害を賠償する。

　　3、乙が納期を繰り上げようとする時、事前に甲の同意を取らなければならない。

　　第10條：納品數(shù)量

　　乙が要求される數(shù)量により、納品しなければならない。

　　第11條：引き受け

　　1、乙が第8條または前條規(guī)定により納品する時、甲が受け取らなければならない。

　　2、乙の納品した製品が第8條または前條規(guī)定に違反した場合に、甲が返卻してもいい。

　　第12條：入荷検査

　　1、引き受ける製品に対して、甲が三日間內(nèi)に甲の決めた方法で検査の上合格品を引き受ける。

　　2、不良品を検出する時、甲が直ちに不良內(nèi)容を乙に知らせる。

　　第13條：不良品の処理

　　乙が不良品の通知書を引き受けてから甲の要求により（ ）日間內(nèi)に修理するまたは足りない分を補充する。

　　第14條：特採

　　乙の要求または他の理由により、甲が軽微不良がある製品を特採同意する場合に、乙が甲の要求により製品の等級を下げる。しかし、原則の上で一つ種類の部品には一回に限るから。乙は早く改善対策をすべき。

　　第15條：所有権の移り

　　1、第12條または第14條により検査の上引き受けてから、製品の所有権とリスクが自動的に甲に移る。しかし、製品の內(nèi)に甲からの支給品が入っている場合に、第23條により処理する。

　　2、甲が乙の所で検査済みの製品を乙より甲の要求によって指定された所に運搬する。運搬済み前に専職擔當者を置けて管理すること。

　　第16條：不良品の取引

　　1、乙が不良品の通知を受け取る日から一週間內(nèi)に（第14條特採する不良品除外）すべての不良品を取り返す。しかし、甲に無償支給された材料、部品の原因で不良になる場合に、規(guī)定によって甲が自分で処理する。

　　2、乙が不良品の通知を受け取る日から一ヶ月以上に不良品を取り返さない場合に、甲が自行処理する権利がある。

　　第17條：代金の支払い

　　甲が検収した製品の代金を（ ）日間內(nèi)に乙の指定口座に電報為替（送金為替、勘定の振り替え等）する。

　　第18條：相殺

　　1、前條と他の代金に対して、甲が規(guī)定する期日以內(nèi)に有償支給の部品又は機械設備の貸賃金と相殺してもいい。

　　2、甲が前項通りに相殺する時、乙の買掛金から相殺金額を差し引いて、殘高を乙に支払う（相殺伝票について雙方協(xié)議する上で決定すること）。

　　第19條：品質(zhì)保証

　　1、乙は甲の國際共通の先進建設設備を生産する目的をよく理解する上で第5條の規(guī)格と品質(zhì)特性の要求に合う製品を生産することと保証する。

　　2、乙が技術能力を安定的に高めてくることを図って、有償または無償で技術指導を積極的に受け取る。それに、優(yōu)れた人員を育成するために、乙が教育訓練計畫を作成し、実施する。

　　3、乙が工程ごとに品質(zhì)をよく検査して、必要な検査設備と測量器械を設置して、優(yōu)れた品質(zhì)製品を甲に提供することを保証する。

　　4、甲が検出する不良品に対して、乙は甲に指示された通りに修理取り替え、損害を賠償する同時に、再発生対策と措置を制定する。

　　第20條：乙の下請會社の利用

　　1、乙が事前に甲の認可を取る場合に、第三方に全部または一部分の製品の製造と加工を下請してもいい。

　　2、乙が下請會社に任せる場合に本契約についての責任と義務を移してはならない。それに、下請會社の行為について、甲が乙、下請會社に対して一切責任を負わない。

　　3、甲の技術基準、図面等を下請會社に貸した場合に、乙が最低の貸す範囲に限り、相手に借用証明書を書かせて、使用済みすぐ返させることと要求する。それに、情報を守るために、下請會社に本契約を厳格に守らせる同時に、『第三方に販売禁止』という規(guī)定を厳格に守ることと要求する。

　　第21條：甲より提供する材料、部品等について

　　甲乙雙方は共同協(xié)商して、特定部品の特性を保持するために、甲の規(guī)定によって、乙に製造加工用の原材料、部品、半製品、組み立て製品等(以下支給品という)を有償でまたは無償で支給してあげる。

　　第22條：支給品の検査

　　1、乙は甲より支給した製品を受け取ってから、三日間內(nèi)に検査して、不良または數(shù)量不足を見付けた場合に、直ちに甲に知らせて、指示を待つこと。 2、乙は前項規(guī)定に沿わなくて損害を招く場合に自分で責任を負う。

　　第23條：支給品の所有権

　　1、甲より無償支給品及びそれを利用して乙が製造加工した再製品、半製品と完成品の所有権は甲に屬する。

　　2、乙が支払い済みの前に甲より有償で提供した製品またはそれを利用して製造した再製品、半製品と製品の所有権は甲に屬する。それに、有償支給品について、乙は別途に使用してはならない。殘りがあれば甲に返らなければならない。

　　第24條：支給品の管理

　　1、乙は甲の支給品の使用が規(guī)定に限って、別途に使用禁止に基づいて、専職擔當者を置けて支給品を管理すること。

　　2、乙は甲の無償支給品の端材、切粉の処理方法について甲の要求によって処理すること。

　　3、第三方が支給品を沒収または他の処分なので甲の所有権利益を大きく損害したあるいは損害可能性がある場合に、乙は製品の所有権が甲に屬すること

最新購銷合同匯編 篇14

　　買方:________(以下簡稱甲方)

　　供應商:________(以下簡稱乙方)

　　一、產(chǎn)品名稱

　　鋁合金推拉窗

　　二、供應商的工作范圍:供應商應根據(jù)本合同提供所有成品鋁合金窗和材料及附件，并負責安裝。

　　三、運輸方式及費用承擔:供應商負責運輸至施工方便的地方，費用由供應商承擔，不產(chǎn)生任何二次運輸費用。

　　四、地點:________交貨地點:________；

　　五、結算方式:各種規(guī)格型號的.窗數(shù)乘以對應的單價得到結算價格。(產(chǎn)品、規(guī)格和數(shù)量見第2頁)

　　六、支付方式和結算方式:

　　雙方簽訂合同后，甲方先支付總額的50%，約8000元，貨物安裝后支付總額的50%；人民幣9，677.4元整(支付賬戶： 0033 7000 4775 019建行連惠平)。

　　乙方(公章):_______________。

　　法定代表人(簽名):______________

最新購銷合同匯編 篇15

　　甲方：______________

　　乙方：______________

　　根據(jù)《中華人民共和國民法典》及有關法律、法規(guī)規(guī)定，甲、乙雙方本著平等、自愿、公平、互惠互利和誠實守信的原則，就產(chǎn)品供銷的有關事宜協(xié)商一致訂立本合同，以便共同遵守。

　　一、合同價款及付款方式：

　　二、產(chǎn)品質(zhì)量：

　　1、乙方保證所提供的產(chǎn)品貨真價實，來源合法，無任何法律糾紛和質(zhì)量問題，如果乙方所提供的產(chǎn)品與第三方出現(xiàn)了糾紛，由此引起的一切法律后果均由乙方承擔。

　　三、違約責任

　　1、甲乙雙方均應全面履行本合同約定，一方違約給另一方造成損失的，應當承擔賠償責任。

　　2、乙方未按合同約定供貨的，按延遲供貨的部分款，每延遲一日承擔貨款的`萬分之五違約金，延遲10日以上的，除支付違約金外，甲方有權解除合同。

　　3、甲方未按照合同約定的期限結算的，應按照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定，延遲一日，需支付結算貨款的萬分之五的違約金;延遲10日以上的，除支付違約金外，乙方有權解除合同。

　　4、甲方不得無故拒絕接貨，否則應當承擔由此造成的損失和運輸費用。

　　5、合同解除后，雙方應當按照本合同的約定進行對帳和結算，不得刁難。

　　四、其他約定事項

　　本合同一式兩份，自雙方簽字之日起生效。

　　如果出現(xiàn)糾紛，雙方均可向有管轄權的人民法院提起訴訟。

　　五、其它事項：

　　甲方：_____________________乙方：_____________________

　　開戶銀行：_________________開戶銀行：_________________

　　賬號：_____________________賬號：_____________________

　　_______年_______月_______日

最新購銷合同匯編 篇16

　　甲方：______________

　　乙方：______________

　　經(jīng)友好協(xié)商，甲乙雙方本著互惠互利的原則，就玉米購銷達成如下協(xié)議：

　　一、數(shù)量：噸。

　　二.價格：人民幣/噸

　　三.金額：肆佰柒拾萬元整。

　　四.交貨時間：20______前交貨完畢。

　　五.質(zhì)量：符合GB1353-20______二級產(chǎn)品標準。其中，濕氣& le14%，霉變率& le2%，雜質(zhì)& le1%，顏色和氣味正常。

　　六、合理損耗及計算方法：以乙方在工廠稱重稱重為準。

　　七.包裝標準：散裝谷物運輸。

　　八.結算方式及期限：貨物到達乙方工廠后兩個工作日內(nèi)結清全部貨款。

　　九.違約責任：違約方承擔責任。

　　十.爭議解決方式：雙方友好協(xié)商。協(xié)商不成的，由乙方所在地人民法院裁決。

　　十一.本協(xié)議未盡事宜另行協(xié)商。本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份。雙方代表簽字蓋章。傳真件具有法律效力。

　　甲方(蓋章)：______________。

　　代表(簽名)：______________身份證號：______________。

最新購銷合同匯編 篇17

　　合同編號： 需 方： (以下簡稱甲方) 供 方： (以下簡稱乙方)

　　咀乙雙方根據(jù)《中華人民共和國合同法》等相關法律法規(guī)之規(guī)定，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，就 工程項目的 設備訂貨事宜，經(jīng)雙方協(xié)商一致達成如下條款:

　　一、產(chǎn)品供貨內(nèi)容(產(chǎn)品名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、金額)詳見合同清單。

　　二、產(chǎn)品訂貨總金額￥: 元，大寫： 元整 ，此價格不含稅。

　　三、質(zhì)量要求、技術標準：按合同尺寸數(shù)量及國家驗收規(guī)范要求。

　　四、交貨周期：乙方收到甲方預付款之日起， 天為第一批貨的交貨周期。確因自然災害等不可抗力的原因，影響執(zhí)行合同或延期交貨，需提前 天通知甲方。

　　五、運輸方式及費用負擔：

　　2、昆明市區(qū)外由甲方負責運費和卸貨，收貨人姓名及電話

　　六、包裝標準、包裝物的供應和回收：按乙方出廠標準;包裝不回收。

　　七、結算方式及質(zhì)保期：

　　1、合同簽訂后，甲方向乙方支付合同總造價30%的設備預付款，計￥: 元，乙方按甲方提交的需用計劃開始供貨;

　　2、貨到工地后驗收后無質(zhì)量問題，甲方應在10天內(nèi)向乙方支付合同總造價55%的貨款，計￥: 元;

　　3、安裝完畢后支付合同總造價12%的貨款，計￥: 元。驗收合格后，甲方支付合同總造價的3%余款，計￥: 元質(zhì)保期自出廠之日起質(zhì)保兩年。

　　八、驗收：

　　1、甲方應指定專人對乙方產(chǎn)品進行驗收及簽收，驗收的內(nèi)容包括數(shù)量和質(zhì)量驗收;

　　2、代辦托運或交貨地為甲方所在地的，甲方應在貨到之日驗收數(shù)量，并在托運單或送貨單上簽收;甲方收到產(chǎn)品之日起3日內(nèi)將產(chǎn)品質(zhì)量不符合合同約定的情形通知乙方，甲方怠于通知的，視為產(chǎn)品質(zhì)量符合合同約定。

　　3、乙方收到甲方對質(zhì)量的書面異議后，3個工作日內(nèi)作出答復(另有規(guī)定或當事人另行商定期限者除外)。

　　4、甲方因使用、保管、自行安裝不善導致產(chǎn)品質(zhì)量出現(xiàn)問題，不得提出異議。

　　九、合同的變更：

　　合同生效后，甲方如要求變更產(chǎn)品的品種、型號、規(guī)格和數(shù)量等，由雙方另 行商定;如乙方已按甲方要求投入生產(chǎn)，則甲方不得要求變更，否則，甲方應承擔由此給乙方造成的全部損失。

　　十、風險承擔：

　　1、甲方自提的，產(chǎn)品毀損、滅失的風險自產(chǎn)品裝上甲方車輛后由甲方承擔;

　　2、代辦托運路途中，產(chǎn)品毀損、滅失的風險由乙方承擔;

　　3、采用送貨方式的，產(chǎn)品毀損、滅失的.風險自貨物到達指定地點由甲方接收簽收后由甲方承擔;甲方無故拒絕接收產(chǎn)品的，產(chǎn)品毀損、滅失的風險自甲方拒絕接收時由甲方承擔。

　　十一、違約責任：

　　1、甲方未按合同約定付款的，乙方可以選擇將貨物拖回并由甲方承擔往返運費和總貨款5%的違約金;乙方也可以卸貨并由甲方按日以不能付款部分貨款的萬分之三向乙方支付違約金，因不可抗因素除外。

　　2、乙方收到付款日內(nèi)將第一批貨運至甲方工地。乙方延期交貨的，應按日向甲方償付延期交貨部分貨款的萬分之三的違約金，因不可抗因素除外。

　　十二、解決合同糾紛的方式：雙方協(xié)商解決。如果協(xié)商不成，可向當?shù)刂俨脵C構申請仲裁;如果不服仲裁判決，可向當?shù)胤ㄔ禾岢鲈V訟。

　　十三、資料交付：乙方需提供產(chǎn)品合格證、檢驗報告和驗證清單。

　　十四、因通風產(chǎn)品的特殊性，甲方需準確的提供產(chǎn)品訂單，如因甲方提供數(shù)據(jù)失誤導致產(chǎn)品無法使用，乙方不負責退貨。

　　十五、本合同一式2份，甲乙雙方各執(zhí)1份。經(jīng)雙方簽字蓋章后，即發(fā)生法律效力，雙方必須嚴格履行。本合同中未盡事宜，可經(jīng)甲乙雙方另行協(xié)商訂立協(xié)議，與本合同具有同等的法律效力。

　　咀 方： 乙 方：

　　法定代表人： 法定代表人：

　　授權代理人： 授權代理人：

　　地址： 地址： 開戶行： 開戶行：

　　賬號： 賬號：

　　電話： 電話：

　　傳真： 傳真：

　　日期： 日期： (蓋章) (蓋章)

最新購銷合同匯編 篇18

　　甲方（供方）：____

　　乙方（需方）：____

　　一、經(jīng)甲乙雙方充分友好協(xié)商

　　根據(jù)《中華人民共和國合同法》及有關法律法規(guī)的規(guī)定，特訂立本合同，以便雙方共同遵守。

　　二、質(zhì)量及驗收約定：____

　　1、本合同項下產(chǎn)品應符合國家質(zhì)量標準和有關質(zhì)量要求；

　　2、應附產(chǎn)品合格證并提供產(chǎn)品檢驗報告書；

　　3、包裝應符合國家有關規(guī)定和適宜運輸要求。

　　三、收貨單位（人）：

　　____ ，聯(lián)系人：____ ，聯(lián)系電話：____ 收貨地點：____ 。

　　四、交貨時間：____ 。

　　五、運輸方式及運費承擔：

　　甲、乙雙方確定如下運輸方式（打√選擇確定）：____

　　1、公路汽車運輸?shù)秸荆?）；

　　2、鐵路快運到站（ ）；

　　3、航空運輸?shù)?機場（ ）；

　　4、郵寄（ ）；

　　5、乙方自提（ ）。

　　上述運費由承擔。

　　六、貨款結算時間：____

　　貨款結算方式：____

　　七、產(chǎn)品驗收

　　1、產(chǎn)品到合同約定的地點后，乙方應在最遲不超過

　　2、乙方在驗收過程中，如果發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品的品種、型號、規(guī)格和質(zhì)量不合規(guī)定，應妥為保管，并在驗收期內(nèi)向甲方提出書面異議；乙方在合同規(guī)定的驗收期內(nèi)不進行驗收或怠于提出異議的，視為產(chǎn)品符合約定標準。

　　3、乙方驗收期過后因使用、保管、保養(yǎng)不善等造成產(chǎn)品質(zhì)量下降的，不得提出異議。

　　4、甲方在接到乙方書面異議后，應在出的異議和處理意見。

　　八、甲方違約責任

　　1、甲方不能交貨的，應向乙方賠償不能交貨部分貨款的%的違約金。

　　2、甲方所交產(chǎn)品品種、型號、規(guī)格、質(zhì)量等不符合約定的，如果乙方同意利用，應當按質(zhì)論價；如果乙方不能利用的，應根據(jù)產(chǎn)品的具體情況，由甲方負責包換，并承擔退換實際產(chǎn)生的費用。

　　3、甲方逾期交貨的`，計算逾期交貨部分貨款，按日逾期交貨的違約金。

　　4、甲方提前交貨的，乙方接貨后，仍需按合同規(guī)定的貨款結算時間付款；合同規(guī)定自提的，甲方可拒絕送貨。

　　九、乙方違約責任

　　1、乙方中途退貨，應向甲方賠償退貨部分貨款的作為違約金。

　　2、乙方自提產(chǎn)品未按甲方通知的日期或合同規(guī)定的日期提貨的，計算逾期提貨部分貨款總值，按日 比例計算，向甲方賠償逾期提貨的違約金，并承擔甲方實際產(chǎn)生代為保管的費用。

　　3、乙方逾期付款的，應按日比例向甲方償付逾期付款的違約金。

　　4、乙方違反合同規(guī)定拒絕接貨的，應當承擔由此造成的損失。乙方如填錯到貨地點或接貨人，應承擔甲方因此所受到的所有損失。

　　十、合同爭議的解決方式

　　本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，由雙方當事人協(xié)商解決；協(xié)商不成的，由 所在人民地法院管轄。

　　十一、本合同自雙方簽字、蓋章之日起生效。

　　合同執(zhí)行期內(nèi)，甲乙雙方均不得隨意變更或解除合同。本合同如有未盡事宜，雙方可通過協(xié)商簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同具有同等效力。

　　十二、其它約定事項：____

　　本合同一式 份，甲乙雙方各執(zhí) 份，具有同等法律效力。

　　十三、附件：____

　　1、甲乙雙方營業(yè)執(zhí)照及資質(zhì)證書復印件并加蓋公章

　　2、國家產(chǎn)品質(zhì)量標準：____

　　甲方：____

　　乙方：____

　　日期：____

　　日期：____

最新購銷合同匯編 篇19

　　華平縣百貨公司（以下簡稱甲方）

　　立合同者

　　立新毛巾廠（以下簡稱乙方）

　　為了促進生產(chǎn)發(fā)展，滿足人民需要，協(xié)調(diào)工商之間的產(chǎn)銷關系，經(jīng)雙方協(xié)商，訂立下列條款，以資共同格守： 上表所列各項，如雙方遇到實際困難時，可在各檔花色品種、數(shù)量的百分之十范圍內(nèi)予以調(diào)劑。如需要大量變更時，必須取得對方同意。否則應承擔由此造成的經(jīng)濟損失。

　　二、產(chǎn)品的規(guī)格、質(zhì)量和技術標準，按部頒標準執(zhí)行。檢驗方法，以乙方自檢為主。甲方在流通過程中，如發(fā)現(xiàn)規(guī)格、質(zhì)量不符，應由乙方負責處理，甲方應予協(xié)助；如發(fā)現(xiàn)數(shù)量不符，由雙方共同處理。在處理過程中，應分析情況，明確責任，經(jīng)濟損失由責任方負擔。

　　三、產(chǎn)品出廠價格，按縣物委統(tǒng)一規(guī)定價格執(zhí)行。在執(zhí)行過程中，如遇國家統(tǒng)一調(diào)整價格時，則按國家統(tǒng)一調(diào)整的價格執(zhí)行。

　　四、產(chǎn)品的包裝標準，按統(tǒng)一規(guī)定的針織品包裝標準進行箱包裝。包裝物由乙方負責。

　　五、產(chǎn)品的包裝紙和寶塔線，由乙方在簽訂合同時提出按季分期需要計劃，甲方應保證供應，費用由乙方負擔，如甲方未按計劃供應，乙方不負延期交貨的責任。

　　六、乙方應保證按合同規(guī)定的交貨日期，按季分期交貨，按季結算。如遇特殊情況，可在百分之五的范圍內(nèi)欠交或超交。乙方在完成合同規(guī)定的數(shù)量、花色品種的前提下，超計劃生產(chǎn)部分，均由甲方收購。乙方試制新產(chǎn)品，甲方應負責試銷；適應市場需要的，乙方可按雙方協(xié)商的確定數(shù)及時投產(chǎn)。

　　七、貨款結算，甲方應在乙方送貨驗收后，從貨到驗收日起三天內(nèi)付款。如遇假日順延。

　　八、乙方未能履行合同，應負下列經(jīng)濟責任：

　　1、產(chǎn)品花色、品種、規(guī)格、質(zhì)量不符合合同規(guī)定，如甲方同意收貨的，則按質(zhì)論價；如需大量變更花色品種，則須經(jīng)雙方根據(jù)實際情況商定，否則應償付甲方變更部分貨款總值百分之五的罰金。

　　2、產(chǎn)品數(shù)量不符合合同規(guī)定，少交，而甲方仍有需要的，應照數(shù)補交，并承擔延期交貨的罰金。如不能交貨而需要撤銷合同的，則應償付甲方以不能交貨的貨款總值百分之二十的罰金。

　　3、甲方驗收時，發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品外包裝不符合合同規(guī)定，必須返修或重新包裝的，乙方應負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用，由于包裝不符合合同規(guī)定造成貨物損失，應由乙方負責賠償。

　　4、產(chǎn)品交貨時間不符合合同規(guī)定，每延期交貨一天，應償付甲方以延期交貨部分貨款總值萬分之五的罰金。

　　5、不符合合同規(guī)定的產(chǎn)品，在甲方代保管期內(nèi)，乙方應及時處理。萬一發(fā)生天災人禍等意外事故，則由乙方自行負責。

　　九、甲方未履行合同，應負下列經(jīng)濟責任：

　　1、中途變更產(chǎn)品的花色、品種、規(guī)格、質(zhì)量或包裝的規(guī)格、質(zhì)量由雙方根據(jù)實際情況商定，否則應償付乙方以變更部分貨款總值或包裝價值百分之五的罰金。

　　2、中途撤銷合同，應償付乙方以撤銷部分貨款總值的.百分之二十的罰金。

　　3、未按合同規(guī)定日期付款，每延期一天應償付乙方以延期付款總額百分之五的罰金。

　　4、根據(jù)雙方聯(lián)系的供貨日期，無故拒絕接貨，應償付乙方該批貨款總值每天萬分之五的罰金。

　　5、產(chǎn)品在運輸途中發(fā)生丟失短缺、殘損等責任事故，應負責向承運部門交涉索賠，乙方亦予協(xié)助交涉。

　　十、上述應該償付的罰金，其金額不得超過未履行合同部分的貨款總值。應該償付的違約罰金，應在明確責任后十天內(nèi)，按銀行結算辦法撥付，否則按延期付款處理。任何一方不得自行用扣發(fā)貨物或扣付貨款來抵沖。

　　十一、由于人力不可杭拒或確非企業(yè)本身造成的原因而不能履行合同的，經(jīng)仲裁機關查實證明，免于承擔經(jīng)濟責任。

　　十二、以上各條經(jīng)雙方及工商行政管理機關付印簽證后生效，至合同任務完成時終止。如有未盡事宜，則可由雙方商定補充，并報簽證機關備案。

　　十三、本合同一式九份，正本兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份；副本七份，分送各有關部門存查。

　　甲方乙方簽證機關

　　單位：華平縣百貨單位：立新毛巾廠

　　公司（公章）（公章）

　　代表：陳自南代表：金一梅

　　（私章）〔私章）華平鎮(zhèn)工商

　　地址：華平鎮(zhèn)中山地址：華平鎮(zhèn)淮海行政管理所

　　街9號街21號（公章）

　　電話號碼321 電話號碼198

　　電報掛號8310 電報掛號8341

　　開戶銀行：人行華 開戶銀行：人行華

　　平縣分平縣分行行

　　銀行賬戶： 銀行賬戶：

　　簽約日期：年月日