酒店窗簾買賣協議書（通用3篇）

酒店窗簾買賣協議書 篇1

　　賣方：

　　買方：

　　根據《民法典》及有關法律、法規的規定，甲乙雙方在互利互惠、平等自愿的基礎上，經友好協商，就窗簾買賣及安裝達成如下一致條款，以資共同信守。

　　一、增加項目總價：合同增加項目為坐墊60張窗簾6個臺裙1張總價為人民幣大寫元整。注：該單價、總價，如未作特別說明，均已包含了材料費、制作費、安裝費、運輸費。

　　二、付款日期及結算方式安裝完工之日即結算增加工程款人民幣大寫元整，以下兩種方式由甲方自愿選擇：當面交付現金通過銀行轉帳。

　　三、交貨方式、期限

　　1.乙方自行送貨安裝。

　　2.交貨工期為____日。

　　3.交貨、安裝地點：_______________________________________________________

　　四、違約責任違約責任

　　1.乙方未按合同訂購的窗簾型號、制作比例應向甲方償總價值____%的違約金。

　　2.乙方未按合同規定期限交售，每逾期1天，應向甲方償付遲交部分總價值____%的違約金。

　　3.甲方拒收乙方按合同交售的窗簾坐墊臺布應賠償乙方的運輸費用，并向乙方償付甲方拒收部分總價的雙倍費用。

　　4.甲方逾期付款，每延誤一天甲方應向乙方支付本合同總價值____%的違約金。

　　五、因甲方窗體問題或因甲方要求變更延誤安裝時間視為合同延期。

　　六、本合同執行中如發生爭議，由雙方協商解決，如協商不成，可由人民法院判決。

　　七、本合同于___________年____月____日簽訂，合同一式二份，雙方各執一份，經甲乙雙方簽字后生效。

　　八、其他約定本合同的未盡事宜，雙方另定補充協議，將成為本合同的一部分，具有同等的法律效應。補充條款

　　甲方：乙方：

　　傳真：傳真：

　　電話：電話：

　　___________年____月____日___________年____月____日

酒店窗簾買賣協議書 篇2

　　甲方：

　　乙方：

　　經雙方協商，現就芒果大酒店窗簾購銷一事達成如下協議：

　　1、大堂：紗編號，幅2.8米，實際窗寬尺寸___米，實際窗高尺寸為3.75米，按照窗戶定做價每米______元，，總計金額為人民幣_____元。

　　2、二樓紗編號，幅高2.8米，實際窗寬尺寸335米，實際窗高2.8米，按照窗戶定做價每米_____元，，總計金額為人民幣_________元。

　　3、會議室：布編號，幅高2.8米，紗編號幅高

　　2.8米，實際窗寬55米，窗高3.5米，按照窗戶定做價為每米____元，總計金額為人民幣______元，以上尺寸結算時，以雙方實際測量尺寸為準。

　　4、工期要求：根據工程制作要求大堂會議室工期為____天完工。

　　5、驗收標準：乙方按甲方要求制作，合同簽定后雙方不得違約，違約方負全部責任，乙方須精工細做，安裝到位。

　　6、付款方式：經雙方商定，自合同簽定，甲方支付乙方工程制作定金______元，在乙方制做安裝完工后，甲方在一周內完成驗收并付清余款，;

　　7、售后服務：在乙方制作安裝完畢，交付甲方使用后，乙方有義務指導甲方正確使用，________年內甲方在使用過程中出現問題乙方24小時內做出處理意見。

　　本合同經雙方代表簽字生效，雙方各執一份，未盡事宜經甲乙雙方共同友好協商解決。

　　甲方：

　　代表人：

　　乙方：

　　代表人：

酒店窗簾買賣協議書 篇3

　　甲方：____________

　　乙方：____________

　　根據《中華人民共和國合同法》及有關法律、法規的規定，甲乙雙方在互利互惠、平等自愿的基礎上，經友好協商，就窗簾買賣及安裝達成如下一致條款，以資共同信守。

　　一、增加項目總價

　　合同增加項目為坐墊60張；窗簾6個；臺裙1張總價為人民幣大寫_____________元整（小寫￥_____________元）。（不含稅收，如需開發票另加6%稅收）注：該單價、總價，如未作特別說明，均已包含了材料費、制作費、安裝費、運輸費。

　　二、付款日期及結算方式

　　安裝完工之日即結算增加工程款人民幣大寫_____________元整（小寫￥_____________元），以下兩種方式由甲方自愿選擇：

　　（1）當面交付現金；

　　（2）通過銀行轉帳。

　　三、交貨方式、期限

　　1、乙方自行送貨安裝。

　　2、交貨工期為10日。

　　3、交貨、安裝地點：__________________________________

　　四、違約責任

　　1、乙方未按合同訂購的窗簾型號、制作比例應向甲方償總價值____%的`違約金。

　　2、乙方未按合同規定期限交售，每逾期1天，應向甲方償付遲交部分總價值____%的違約金。

　　3、甲方拒收乙方按合同交售的窗簾坐墊臺布應賠償乙方的運輸費用，并向乙方償付甲方拒收部分總價的雙倍費用。

　　4、甲方逾期付款，每延誤一天甲方應向乙方支付本合同總價值____%的違約金。

　　五、因甲方窗體問題或因甲方要求變更延誤安裝時間視為合同延期。六、本合同執行中如發生爭議，由雙方協商解決，如協商不成，可由人民法院判決。

　　七、本合同于____年__月__日簽訂，合同一式二份，雙方各執一份，經甲乙雙方簽字后生效。

　　八、其他約定本合同的未盡事宜，雙方另定補充協議，將成為本合同的一部分，具有同等的法律效應。

　　甲方：____________乙方：____________

　　日期：____________日期：____________