礦山開采施工合同（通用3篇）

礦山開采施工合同 篇1

　　一、工程概況：

　　1、工程名稱：云南省石屏縣柏木租鉛鋅多金屬礦礦石開采項目。

　　2、工程地點：云南省紅河哈尼族彝族自治洲石屏縣柏木租

　　3、工程內容：土石方開挖、剝離、爆破、運輸、礦石開采等。

　　4、工程量：以甲方礦山總工程量為準。

　　二、工程開采施工方式：

　　1、乙方負責將位于云南省紅河哈尼族彝族自治洲石屏縣柏木租鉛鋅多金屬礦的覆蓋層土石方剝離及礦石采礦事項。

　　2、乙方包工包料、自主經營、自負盈虧；施工現場內所發生的

　　安全事故由乙方負責。

　　三、工程工期

　　l、開、竣工日期

　　開工日期：（以甲方簽發的《開工令》為準）。

　　竣工日期：（以相關部門簽發的驗收合格依據為準）。

　　2、本礦山采礦總工期為：日歷（天）。

　　四、采礦計價：

　　（一）綜合單價

　　l、土方：每立方米11.5元；

　　2、涉及爆破的石方：每立方米21.5元；礦石每立方米28.5元。

　　注：涉及爆破的石方及礦石其均價不低于每立方米23.5元。

　　以上綜合單價不含稅費。

　　（二）綜合單價包含的內容

　　1、土石方（含礦石）的開挖（剝離）、裝運（1km以內），施

　　工過程中的排土、排水、進出施工便道（含土石方開挖、爆破、片石基層、泥結碎石層面、排水設施等）等全過程施工所包含的相關內容，（爆破手續由甲方辦理，進出施工區域便道計入工程量價，以雙方簽證為準）。

　　2、所涉及的人工費、材料費（油料、火工材料及其它材料）、機械費。

　　3、所涉及的采礦施工機械進、出場費。

　　4、安全、文明施工措施費。

　　5、臨設費用，從業人員保險費用。

　　6、施工及生活用水電設施及費用（水電設施引至礦山費用由甲方承擔）。

　　7、配合甲方做好安全、技術、測量、計量、技術檔案資料等工作。

　　8、國家政策性油料費改稅增加費用（超出現價10%以上部份由甲方承擔）。

　　（三）綜合單價不包含的內容

　　1、土石方、礦石綜合距離超出一公里按云南省現行定額增加調差。

　　2、因甲方在礦山手續、周邊環境、當地政府及村民等方面原因造成的乙方損失，由甲方負責相關費用。

　　（四）土、石界定劃分

　　l、本合同定義的土方：系指合同約定的機械能對其開挖作業的。

　　2、本合同定義的石方：系指合同約定的機械不能對其開挖且采用爆破方式進行探礦作業的。

　　3、本合同定義的礦石：系指合同約定的機械不能對其開挖且采用爆破方式進行開采施工作業的。

　　五、工程價款結算方式：

　　（一）工程量確認

　　l、乙方每月的25日向甲方報送當月《工程計量申請表》，甲方在收到《工程計量申請表》后，同雙方單位對其復測，且5日內予以確認，同時甲方根據合同約定單價填表《計量支付表》，經甲方審定后作為當月基本結算依據（已經確定不再開挖作業的施工斷面，甲方應及時組織雙方對工程予以確認，計量計價）。

　　2、最終采礦總造價，以甲乙雙方確認的土石方開挖（剝離）、礦石開采工程總量乘以約定單價的總和為準。，

　　（二）以甲方指定開采線路施工

　　（三）工程（進度）款支付

　　1、第一次計量、計價：乙方在完成伍萬立方米土石方或壹萬立方米礦石后按實際完成工程量的95%支付。

　　2、甲方依據審定后的《計量支付表》，于次月的5日向乙方支付當月工程進度款。付款額第一月實際完成量的95%，第二月按100%結算，依此類推。

　　3、甲方對乙方當月“進度計劃”完成情況結論，根據相應的本合同條款約定支付工程進度款。

　　六、礦石開采施工進度：

　　1、甲方根據本項目的總體要求和采礦實際情況，審定乙方編制的《工程施工組織方案》和采礦總進度和相應的年、季、月綜合生產進度計劃。其中，《安全生產措施方案》單獨呈報。乙方必須按甲方審定確認后的生產進度計劃和<安全生產措施方案》組織施工。

　　2、如因乙方因素造成連續三個月不能完成“生產進度計劃”，甲方有權拒付工程款，責令乙方退場，扣除乙方繳納的5%履約保證金，并終止本協議。

　　七、甲方的權利和義務：

　　l、有權對乙方在施工作業過程中的安全、質量、進度進行監督和檢查。對不符合要求的施工作業行為提出相應整改意見。對違章行為有權要求其限期整改或停工整頓。停工整頓期間工期不予順延。

　　2、負責辦理施工現場所需的相應證件、批件；協調周邊作業環境、排除外圍干擾、為乙方創造良好施工作業環境。

　　3、如因甲方原因造成乙方施工機械誤工，由甲方賠償乙方機械臺班、機上人工損失費。機械臺班按每天1000.00元/臺計算、人工費按每人50.00元/天計算。工期相應順延。

　　4、協助乙方油料供應，火工材料由甲方供應，以油料每噸人民幣________元，火工材料費每噸人民幣________元為現行基價，超出基價10%以上部分由甲方補貼差價。

　　八、乙方的權利和義務：

　　1、必須具備總承攬本礦山采礦相應的合法資質，并具有與本采礦施工作業相應的管理人員、管理機構和管理制度。作業人員持證上崗。

　　2、服從甲方代表、現場管理人員的合理指揮和調度；嚴格按照甲方安全：質量和進度要求施工。施工中嚴格按照相應的《施工規范》、》《操作規程》施工作業。做到安全生產、施工。保護環境。

　　3、乙方必須確保本采礦施工在約定的期限內完成相應的各項施工工作，如因乙方原因造成工期延誤，甲方將追究乙方工期延誤給甲方造成的損失。因甲方強制違章要求施工，由甲方負責。

　　4、在施工現場設立辦公機構，建立健全相應的管理體系和管理制度。

　　5、所有現場施工作業人員必須執證上崗，規范作業。

　　6、認真做好與本采礦施工相關的作業進度計劃、機械設備的調度和安排。自行承擔盲目作業和使用機械設備造成的人員、機械設備的窩工、停工損失。

　　7、配合甲方做好安全、技術、測量、計量、技術檔案資料等工作。

　　8、該開采項目屬獨立法人負責制，獨立施工、自負盈虧。乙方因自身責任造成的任何安全事故（人員傷亡、機械及財產損毀），均由乙方承擔其一切經濟損失和相應的法律責任。

　　9、對進入現場的所有機械設備和人員實行保險并承擔相應的費用。

　　10、嚴格按甲方的要求規范旋工，乙方必須按甲方現場代表的指揮進行采礦，其采礦剝離比例超過10:1，乙方需立即停工并通知甲方現場代表，雙方確定后方能重新施工，以此杜絕亂采濫挖現象。如因亂采濫挖此造成“紅線”（邊界）糾紛、礦質的產量下降等，甲方有權責令乙方停工整改，并賠償給甲方造成的相應損失。

　　11、如甲方不能按約定支付乙方采礦（進度）款，按每日3%向乙方償付滯納金，延期支付不得超過10個工作日。超過10個工作日乙方有權停工，造成的損失由甲方承擔，乙方有權將其開采的礦石自行銷售抵扣工程款。

　　12、施工過程中應特別注重施工區域周邊（紅線以外）的青苗（樹木）的保護和森林防火。如因此造成青苗（樹木）賠償及糾紛、森林火災等由乙方自行承擔一切經濟損失和法律責任。由甲方指定的植被清理工作由甲方現場簽證計量、計價。

　　13、甲方因采礦施工需要，調用乙方機械設備，乙方應無條件支持和配合，產生的費用按實際計算，在支付進度款時甲方向乙方支付所使用機械設備的計時或計件費用，雙方簽證為準。

　　14、保證施工期間車輛的正常通行。

　　15、簽收甲方提交書面文件、資料，需要書面回復的，按規定及時進行回復。

　　16、杜絕和控制與采礦項目無關的社會閑雜人員、不法分子進入施工現場；禁止打架斗毆；禁止持有槍支彈藥和管制刀具。凡出現上述情況的，一經查實，除國家公安等執法機關按法律法規予以追案外，甲方有權對乙方上述行為處以人民幣l至5萬元的罰款。罰款將在乙方保證金或工程款中直接扣除，無需乙方同意。

　　17、保證不得有任何形式的聚眾鬧事、圍攻甲方辦事機關和工作人員的行為；不得有任何形式的阻撓、阻止開礦項目的正常施工作業。

　　凡出現上述情況的，乙方除承擔因此給甲方造成的全部損失外，甲方有權對乙方上述行為處以1至5萬元的罰款。罰款將在采礦（進度）款中直接劃扣，無需乙有同意。（甲方未付工程款項由甲方負責），甲方未付工程款除外。

　　九、合同履約保證：

　　本礦石開采施工項目在本協議簽訂的同時，乙方向甲方繳納合同履約金人民幣20萬元（貳拾萬元整），在收到進場通知書之日起，乙方機械設備人工進入現場，繳納包括環境保護、森林防火、安全生產等協議履約保證金人民幣30萬元（叁拾萬元整），并在第一個月工程進度款中扣除50萬元（伍拾萬元整），合計合同履約保證金100萬（壹佰萬元整）。在本采礦工程總量完成1000萬立方米后十日內，并在本協議履行期間乙方無違約行為、無安全事故、無民工工資糾紛等。甲方無條件退回余下保證金。

　　十、違約責任：

　　1、本《礦山開采施工合同》一旦生效，應認真履，雙方均不得違約，如有違約行為，違約方向履約方支付工程總價1%的違約金。

　　2、由于不可抗力（自然災害、戰爭）造成的停工、停產損失，工期相應順延。

　　3、如因甲方原因造成的停工、停產給乙方造成損失的，甲方按

　　相應條款予以賠償。

　　十一、其他約定：

　　1、本采礦項目實行甲方監管制全程對該項目行使相應的權利和義務。有權簽發相關的文仵、資料。

　　2、乙方施工所用機械、設備應能滿足該項目施工進度需要。并將所配備的施工機械、設備、工程車輛等清單報監理審查備案。

　　3、根據采礦項目的特點和實際情況要求：乙方必須采用320級以上的挖掘機；雙橋以上的載重汽車；90mrn以上的潛孔鉆。

　　4、甲方根據乙方施工進度情況，就乙方設備配置提出改進或更換的要求，乙方應及時改進或更換。

　　5、甲方工程師對違反相關安全規程的施工作業有權予以處罰和罰款。《罰款通知單》直接報送甲方財務，罰款金額甲方在工程進度款中劃扣。

　　6、本合同編號僅指檔案編號，與現場施工區、段無關。現場施工區、段以甲方現場指定指揮部指定區、段為準。

　　7、有下列情況之一的，甲方不予以簽發《開工令》：

　　(1)沒有履行第六條第一款約定的；、，

　　(2)沒有完善第八條第9款約定的；

　　(3)違反第八條第16款約定的；

　　(4)沒有履行第九條約定的；

　　(5)沒有按第十一條第3款約定執行的；

　　(6)沒有按第十二條簽訂和提供合同附件的；

　　十二、合同附件：

　　本合同未盡事宜，由甲、乙雙方共同協商，并簽訂補充協議或協議附件予以確認。補充協議和協議附件與本合同具有同等法律效力。

　　l、安全生產協議；

　　2、工程廉政協議；

　　3、農民工工資保障協議；

　　4、綜合生產計劃條款；

　　5、圖紙技術資料及技術交底；

　　6、乙方對本《礦山施工合同》部分條款的承諾。

　　十三、合同爭議解決辦法：

　　（一）甲、乙雙方未盡事宜發生爭議時，雙方協商解決。協商不成的申請仲裁，仲裁不成的可向有關管轄權的人民法院提起訴訟解決。

　　十四、附則：

　　一：本合同經雙方簽章生效。按合同條款雙方必須履行實施。如一方未能履行合同約定視為違約。

　　二：本合同正本二份，雙方各執一份，副本四份，雙方各執二份。合同正本、副本具有同等的法律效力。

　　甲方（公章）：重慶市中人實業*集團）乙方（公章）：

　　光大建*工程有限公司

　　委托代理人（簽字）：委托代理人（簽字）：

　　身份證編碼：身份證編碼：

　　年月日

礦山開采施工合同 篇2

　　發包方： (以下簡稱甲方) 承包方：王X、李 (以下簡稱乙方)

　　甲乙雙方遵照《中華人民共和國合同法》及相關規定，甲方將自有產權的《巖礦山開采爆破工程》礦山開采施工的勞務發包給乙方的相關事項，在平等互利、精誠合作的基礎上，經雙方友好協商達成以下合同條款，雙方共同遵照執行。

　　一、工程概況：

　　l、工程名稱：巖礦山開采爆破勞務工程

　　2、工程地點：

　　3、工程內容：爆破、破碎、裝車、轉運的勞務

　　4、工程量： 約170萬立方米

　　二、工程開采施工勞務承包方式：

　　1、乙方負責甲方位于陜西省漢中市XX縣XX鎮古園村四方山巖礦山開采爆破工程項目的爆破、破碎、裝車、現場轉運施勞務工作的實施。

　　2、乙方包工包料、自主管理、對勞務費用自負盈虧。

　　三、工程工期

　　l、開、竣工日期

　　開工日期：( 以甲方書面進場通知 為準。

　　竣工日期：(以爆破作業勞務總工程量完工 為準)。

　　2、本礦山采礦施工勞務總工期為：。

　　四、采礦施工勞務計價：

　　(一)綜合單價

　　1、土方： ;

　　2、涉及爆破的石方：;礦石： 25元/立方米。 注：涉及爆破的石方及礦石其均價不低于25元/立方米。。 以上綜合單價不含稅費。

　　(二)綜合單價包含的內容

　　1、礦石的爆破開挖、破碎(80一100cm以內)、裝運(施工現場500m以內)。

　　2、所涉及的人工費、材料費(油料、火工材料及其它材料)、機械費。

　　3、所涉及的采礦施工機械進、出場費。

　　4、安全、文明施工措施費。

　　5、臨設費用，從業人員保險費用。

　　6、施工及生活用水電設施及費用(水電設施引至礦山費用由甲方承擔)。

　　7、配合甲方做好安全、技術、測量、計量、技術檔案資料等工作。

　　8、國家政策性油料費及稅增加費用超出現價10%以上部份由甲方承擔。

　　(三)綜合單價不包含的內容

　　l、土石方、礦石綜合距離超出0.5公里按當地現行定額增加調差。

　　2、爆破手續由甲方辦理，施工過程中的排土、排水、片石基層、泥結碎石層面、排水設施、進出施工區域便道另計(工程量、工價，以雙方簽證為準)。

　　3、因甲方住礦山手續、周邊環境、當地政府及村民等方面原因造成的乙方損失，由甲方負責賠償相關費用。

　　(四)土、石界定劃分

　　1、本合同定義的土方：系指合同約定的機械能對其開挖作業的。

　　2、本合同定義的石方：系指合同約定的機械不能對其開挖且采用爆破方式進行探礦作業的。

　　3、本合同定義的礦石：系指合同約定的機械不能對其開挖且采用爆破方式進行開采施工作業的。

　　五、工程價款結算方式：

　　(一)工程量確認

　　1、乙方產量達到合同約定的甲方應付款方量后，即可向甲方報送相關《工程計量依據》，甲方在收到《工程計量依據》后，雙方對其復測，且兩日內予以確認。同時，甲方根據合同約定單價填報《計量支付表》(一式兩份，雙方簽字確認后甲乙雙方各存一份)，經乙方審定后作為當次基本結算依據(已經確定不再開挖作業的施工斷面，甲方應及時組織雙方對其予以確認，計量計價)。

　　2、最終采礦總造價，以甲乙雙方確認的土石方爆破、開挖、剝離、礦石開采工程總量乘以約定單價的總和為準。

　　(二)工程(進度)款支付

　　1、乙方在完成壹萬立方米以上土石方后，預留壹萬立方米作為安全生產、履約保證料。其余部份，每滿壹萬立方米甲方應及時審定計量依據，貳個工作日內實時支付工程勞務款(甲方審核計量依據不得超過兩個工作日)。

　　2、工程款采用銀行轉賬方式支付，乙方指定收款人：由王建和李文建兩人簽收工程款，由兩人指定賬戶打款，如有單方領款，不予準允，否則由甲方承擔責任，賠償損失。

　　六、礦石開采施工進度：

　　1、乙方根據本項目的總體要求和采礦實際情況，制定相應的《工程勞務施工組織方案》和采礦總進度的年、季、月綜合生產勞務進度計劃。嚴格按照規范的安全生產措施方案組織勞務施工。

　　2、如因乙方無故造成連續上衛天不能正常施工，甲方有權責令乙方退場，并終止本協議。

　　七、甲方的權利和義務：

　　1、有權對乙方在勞務施工作業過程中的安全、質量、進度進行監督和檢查。對不符合要求的施工作業行為提出相應整改意見。對違章行為有權要求其限期整改或停工整頓。停工整頓期間工期適當順延。

　　2、負責辦理施工現場所需的相應證件、批件;協調周邊作業環境、排除外圍干擾、為乙方創造良好勞務施工作業環境。

　　3、如因甲方原因造成乙方施工機械誤工，由甲方賠償乙方機械臺班、機上人工損失費。機械臺班按每天20xx.00元/臺、轉運的車輛1000.00元/輛，人工費按每人300.00元/天計算。工期相應順延。

　　4、協助乙方油料供應，火工材料由甲方供應，以油料每噸人民幣：汽油元、柴油噸人民幣壹萬伍仟元為現行基價，超出基價10%以上部分由甲方補貼差價。

　　八、乙方的權利和義務：

　　l、作業人員必須具備1—2人持證上崗，并具有與本采礦施工作業相應的管理人員、管理機構和管理帶制度。

　　2、服從甲方代表、現場管理人員的合理指揮和調度;嚴格按照甲方安全、質量和進度要求施工。施工中嚴格按照相應的《施工規范》《操作規程》施工作業。做到安全生產、施工保護環境。

　　3、乙方必須確保本采礦施工在約定的期限內完成相應的各項施工工作，如因乙方原因造成工期延誤，甲方將追究乙方工期延誤給甲方造成的損失。因甲方強制違章要求施工，造成損失的由

　　甲方負責。

　　4、在施工現場設立辦公機構，建立健全相應的管理體系和管理制度。

　　5、所有現場施工作業人員必須執證上崗，規范作業。

　　6、認真做好與本采礦施工相關的作業進度計劃、機械設備的調度和安排。自行承擔盲目作業和使用機械設備造成的人員、機械設備的窩工、停工損失。

　　7、配合甲方做好安全、技術、測量、計量、技術檔案資料等工作。

　　8、乙方因自身責任造成的安全事故，均由乙方承擔相應的法律責任。

　　9、對進入現場的所有機械設備和人員實行保險并承擔相應的費用。

　　10、嚴格按甲方的要求規范施工，其采礦剝離比例超過10：1，乙方需立即停工并通知甲方現場代表，雙方確定后方能重新旋工，以此杜絕亂采濫挖現象。

　　11、如甲方不能按約定支付乙方采礦(進度)款，按每口10%向乙方償付滯納金，延期支付不得超過10個工作口。超過10個工作日乙方有權停工，造成的損失由甲方承擔，乙方有權將其開采的礦石自行銷售抵扣工程款。

　　12、施工過程中應特別注重施工區域周邊(紅線以外)的青苗(樹木)的保護和森林防火。如因此造成青苗(樹木)賠償及糾紛、森林火災等由施工方自行承擔一切經濟損失和法律責任。由甲方指定植被清理工作，由甲方現場簽證計量、計價。

　　13、甲方因采礦施工需要，調用乙方機械設備，乙方應無條件支持和配合，產生的費用按實際計算，在支付進度款時甲方向乙方支付所使用機械設備的計時或計件費用，雙方簽證為準。

　　14、保證施工現場車輛的正常通行。

　　15、簽收甲方提交書面文件、資料，需要書面回復的，按規定及時進行回復。

　　16、杜絕和控制與采礦項目無關的社會閑雜人員、不法分子進入施工現場;禁止打架斗毆;禁止持有槍支彈藥和管制刀具。凡出現上述情況的，一經查實，除國家公安等執法機關按法律法規予以追案外，甲方有權對乙方上述行為處以人民幣壹至伍仟的罰款。罰款將在乙方保證金或工程款中直接扣除，無需乙方同意。

　　九、合同履約保證：

　　甲乙雙方合同簽訂后，乙方首次開工累計產量達到壹萬立方米甲方暫不結算工程款，該款作為乙方安全生產、履約保證金。甲方在合同終止前最末兩次支付工程款時，分批次等額全部退還乙方該履約保證金。同時，雙方簽訂合同后，甲方不得以任何形式再次將本合同所屬的工程項目的勞務分包給除乙方以外的第三方。

　　十、違約責任：

　　l、本《礦山開采施工勞務承包合同》一旦生效，應認真履行，雙方均不得違約，如有違約行為，違約方向履約方支付工程總價3%的違約金。

　　2、由于不可抗力(自然災害、戰爭)造成的停工、停產損失，工期相應順延。

　　3、如因甲方原因造成的停工、停產給乙方造成損失的，甲方按相應條款予以賠償。

　　十一、其他約定：

　　l、本采礦項目實行甲方監管制全程對該項目行使相應的權利和義務。有權簽發相關的文件、資料。

　　2、乙方施工所用機械、設備應能滿足該項目施工進度需要。

　　3、根據采礦項目的特點和實際情況要求：乙方必須采用 以上的挖掘機;雙橋以上的載重汽車：

　　4、甲方根據乙方施工進度情況，就乙方設備配置提出改進的要求，乙方應及時改進。

　　5、甲方工程師對違反相關安全規程的施工作業有權予以伍仟元以下罰款的處罰。《罰款通知單》直接報送甲方財務，罰款金額甲方工程進度款中劃扣。

　　6、本合同編號僅指檔案編號，與現場施工區、段無關。現場施工區、段以甲方現場指定指揮部指定區、段為準。

　　十二、合同附件：

　　本合同末盡事宜，由甲、乙雙方共同協商，并簽訂補充協議或協議附件予以確認。補充協議和協議附件與本合同具有同等法律效力。

　　十三、合同爭議解決辦法：

　　甲、乙雙方未盡事宜發生爭議時，雙方協商解決。協商不成的可向有管轄權的人民法院提起訴訟解決。

　　十四、附則：

　　本合同經雙方簽章立即生效。雙方必須按合同條款履行實施，如一方未能履行合同約定視為違約。

　　甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________　　　　　法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

礦山開采施工合同 篇3

　　建設方（以下簡稱甲方）：

　　承攬方（以下簡稱乙方）：

　　風險提示：發包人的相對義務

　　根據法律規定發包人應辦理法律規定由其辦理的許可、批準或備案，包括但不限于建設用地規劃許可證、建設工程規劃許可證、建設工程施工許可證、施工所需臨時用水、臨時用電、中斷道路交通、臨時占用土地等許可和批準。且發包人應協助承包人辦理法律規定的有關施工證件和批件。

　　若發包人因未能及時辦理完畢前述許可、批準或備案，由發包人承擔由此增加的費用和（或）延誤的工期，并支付承包人合理的利潤。

　　根據《中華人民共和國合同法》及有關規定，為明確雙方在承包過程中的權利、義務，經雙方協商后同意簽訂本合同。

　　一、鋼結構工程概況

　　（1）工程名稱：

　　（2）工程地點：

　　（3）工程范圍和內容：本房為_______跨鋼結構廠房，規格：長_______米；寬_______米；檐高_______米，按圖紙施工。

　　（4）建筑外包面積：_______平方米。

　　二、工程施工日期

　　（1）開工日期：______年___月___日；

　　風險提示：關于實際竣工日期的規定

　　當因實際竣工日期的確認發生糾紛時，可以以相關規定參照具體情形：

　　工程經竣工驗收合格的，以承包人提交竣工驗收申請報告之日為實際竣工日期，并在工程接收證書中載明；因發包人原因，未在監理人收到承包人提交的竣工驗收申請報告42天內完成竣工驗收，或完成竣工驗收不予簽發工程接收證書的，以提交竣工驗收申請報告的日期為實際竣工日期；工程未經竣工驗收，發包人擅自使用的，以轉移占有工程之日為實際竣工日期。

　　（2）竣工日期：______年___月___日；

　　（3）合同工期總日歷天數_________天。

　　三、工程合同造價及結算

　　（1）本合同的總造價經雙方約定后，任何一方不得擅自改變，但發生圖紙變更或本項目中面積有增減時，以工程聯系單形式可作調整，將調整后的金額以書面形式通知對方。

　　（2）本合同簽訂后，甲方須付預付款______％計人民幣______元作為合同定金及備料款，乙方鋼材進場甲方付本工程合同總造價的______ ％計人民幣______元作為工程進度款，乙方彩鋼板進場后甲方付本工程合同總造價的______％，計人民幣______元作為工程進度款，工程安裝完畢驗收后甲方付本工程合同總造價的______％，計人民幣______元作為工程款。

　　（3）工程竣工驗收后，甲方方可使用，未經驗收，甲方擅自使用或提前使用則視為本工程驗收合格。

　　（4）如甲方因未及時支付工程款而影響工程進度所造成乙方停工，窩工損失，甲方應承擔相應經濟損失責任，并應向乙方支付拖欠金額的百分之三的違約金。

　　（5）本合同造價結算方式：____________。

　　風險提示：工程質量未符合標準的歸責

　　因發包人原因造成工程質量未達到合同約定標準的，由發包人承擔由此增加的費用和（或）延誤的工期，并支付承包人合理的利潤。

　　因承包人原因造成工程質量未達到合同約定標準的，發包人有權要求承包人返工直至工程質量達到合同約定的標準為止，并由承包人承擔由此增加的費用和（或）延誤的工期。

　　四、質量標準

　　工程質量標準：質量標準評定以國家或行業的質量檢驗評定標準為依據。

　　五、甲方的義務責任

　　（1）辦理好各種施工手續，并在乙方進場前提供給乙方；

　　（2）施工過程中，協助乙方協調好各種關系；

　　（3）提供施工所需的水、電源。

　　六、乙方的義務責任

　　（1）乙方須嚴格按照合同條款及設計圖紙要求購置材料并提供材質證明，并按相應標準進行加工制作，如不相符，甲方有權提出整改或相應經濟賠償；

　　（2）在施工過程中，乙方應文明施工；

　　（3）乙方在施工中發生的一切事故，由乙方負全責。

　　七、安全責任

　　乙方進場后，要嚴格按照操作規程及有關施工安全規范進行施工，嚴禁違章施工，如施工中違章發生安全事故及施工質量達不到要求，一切經濟損失及責任全部由乙方承擔。

　　風險提示：對于采購材料和工程設備的義務與責

　　承包人采購的材料和工程設備不符合設計或有關標準要求時，承包人應在監理人要求的合理期限內將不符合設計或有關標準要求的.材料、工程設備運出施工現場，并重新采購符合要求的材料、工程設備，由此增加的費用和（或）延誤的工期，由承包人承擔。

　　發包人提供的材料和工程設備的規格、數量或質量不符合合同約定的，或因發包人原因導致交貨日期延誤或交貨地點變更等情況的，按照發包人違約的約定辦理。

　　八、材料的提供

　　工程中所需材料及裝飾方面的材料必須先以書面形式上報甲方，并附合格證、實驗報告，經監理和甲方按工程管理條例要求認可簽字蓋章后方能用于工程中。

　　九、工程驗收

　　（1）乙方必須嚴格按照施工圖紙、說明和相關規范精心施工，確保質量，施工中因施工責任造成不合質量要求，甲方必須及時提出，乙方應保證質量，負責返工修補并承擔一切費用，凡因乙方原因造成屋面滲漏等質量問題，由乙方無償保修一年（本工程由甲方單位人員驗收或由甲方報質監站組織為準）。

　　（2）甲方按施工圖紙、說明及國家有關規定進行驗收，竣工前乙方提出交工通知書，甲方接到通知書后應在五日內組織人員進行驗收，并簽具驗收證明，逾期按合格檢定。（竣工驗收合格后甲方方可使用，未經驗收，甲方擅自使用則視為工程驗收合格）。

　　風險提示：保修責任的起算

　　工程保修期從工程竣工驗收合格之日起算，具體分部分項工程的保修期由合同當事人在專用合同條款中約定，但不得低于法定最低保修年限。在工程保修期內，承包人應當根據有關法律規定以及合同約定承擔保修責任。

　　發包人未經竣工驗收擅自使用工程的，保修期自轉移占有之日起算。

　　十、維修期限

　　承包人應按法律、行政法規及國家關于工程質量保修的有關規定，在工程竣工驗收之前，與發包人簽訂質量保修合同，并對交付發包人使用的工程，在質量保修期內承擔質量保修責任。

　　保修期為：______年___月___日—______年___月___日。

　　風險提示：明確違約責任

　　在簽訂合同時，雙方就要想到可能產生的違反合同的行為，并在合同中規定相應的懲罰辦法，通過明確違約時需要承擔的責任，來督促各方真正履行應承擔的義務，一旦違約情況發生，也有據可依。

　　十一、違約責任

　　（1）因承包人原因導致工程質量達不到約定的質量標準，承包人承擔返工或采取加固措施發生的全部費用；

　　（2）因承包方原因導致延誤工期，按工程總造價的萬分之三/天賠償發包人；

　　（3）發包人不按合同約定支付工程款（進度款），雙方又未達成延期付款協議，導致施工無法進行，承包人可停止施工，由發包人承擔違約責任并按工程總造價的萬分之三/天賠償承包人。

　　十二、爭議解決

　　若雙方就經濟糾紛協商不成，可依法向起訴方住所所在地人民法院起訴。

　　十三、其他

　　（1）發包人、承包人履行合同全部義務后，發包人向承包人簽發履約證書，本合同即告終止。

　　（2）合同的權利義務終止后，發包人、承包人應當遵循誠實信用原則，履行通知、協助、保密等義務。

　　（3）本合同正本____份，具有同等效力，由發包人、承包人分別保存____份。

　　（4）雙方根據有關法律、行政法規規定，結合工程實際，經協商一致后，可對本合同內容具體化、補充或修改，其效力同本合同。

　　發包人：（公章）

　　委托代理人：

　　電話：

　　傳真：

　　開戶銀行：

　　賬號：

　　郵政編碼：

　　______年___月___日

　　承包人：（公章）

　　委托代理人：

　　電話：

　　傳真：

　　開戶銀行：

　　賬號：

　　郵政編碼：

　　______年___月___日