買賣合同中的擔(dān)保條款（精選3篇）

買賣合同中的擔(dān)保條款 篇1

　　甲方夫妻：_________________(出售方)：_________________

　　姓名：_________________身份證號(hào)：_________________

　　姓名：_________________身份證號(hào)：_________________

　　乙方：_________________(購買方)

　　姓名：_________________身份證號(hào)：_________________

　　為了確保房屋買賣雙方的合法權(quán)益，甲乙雙方現(xiàn)就住宅及儲(chǔ)藏室買賣自愿達(dá)成協(xié)議如下

　　第一條經(jīng)甲乙雙方共同協(xié)商，甲方夫妻自愿將位于______________市______________區(qū)_________號(hào)樓________單元_________室的住宅壹套(建筑面積______________平方米)及儲(chǔ)藏室壹間(建筑面積______________平方米)出售給乙方。房屋所有權(quán)證號(hào)為：_________________。甲方保證對其所售房屋擁有完全的所有權(quán)，沒有抵押等各種負(fù)擔(dān)。

　　第二條上述住宅及儲(chǔ)藏室的出售價(jià)為人民幣_(tái)_____________元整(￥元)(以下金額均為人民幣)，此價(jià)格自甲乙雙方簽訂協(xié)議書之日起不得變更。

　　第三條付款方式,乙方先交定金______________元整;甲方在領(lǐng)到新房鑰匙之日起10日內(nèi)，乙方支付甲方______________萬元整(￥元)，剩余房款元整(￥元)于甲方交此房給乙方時(shí)由乙方一次性付清。

　　第四條甲方必須在領(lǐng)到新房鑰匙之日起日內(nèi)騰房給乙方。

　　第五條乙方支付甲方______________萬元款項(xiàng)時(shí)甲方須把此房房屋所有權(quán)證等證件原件及相關(guān)票據(jù)均由乙方保管。將來土地證發(fā)放后甲方必須立即配合領(lǐng)取并交由乙方保管，甲方將來必須積極配合乙方共同到房產(chǎn)部門辦理上述住宅所有權(quán)過戶。

　　本合同一式二份，甲乙雙方各執(zhí)一份，自簽訂之日起生效。

　　甲方夫妻：_________________(出售方)：_________________

　　姓名：_________________身份證號(hào)：_________________

　　姓名：_________________身份證號(hào)：_________________

　　乙方：_________________(購買方)

　　姓名：_________________身份證號(hào)：_________________

　　______________年______________月________日

買賣合同中的擔(dān)保條款 篇2

　　原告：_________________姚__________，男，漢族，19__________年__________月__________日出生，住上海市__________區(qū)__________路__________號(hào)__________幢__________室。

　　原告：_________________湯__________，女，漢族，19__________年__________月__________日出生，住上海市__________區(qū)__________路__________號(hào)__________幢__________室。

　　二原告聯(lián)系地址：_________________上海市寧__________路__________號(hào)__________大廈_____________室。

　　郵編：______________聯(lián)系電話：______________

　　被告：_________________余__________，女，中國香港居民，19__________年__________月_____日出生，香港永久性居民身份證號(hào)：________________。

　　被告：_________________余__________，男，中國香港居民，19__________年_____月_____日出生，香港永久性居民身份證號(hào)：__________________。

　　二被告聯(lián)系地址：_________________上海市__________路__________弄__________號(hào)__________室。

　　郵編：______________聯(lián)系電話：______________

　　訴訟請求：_________________

　　1、判令二被告因逾期交房支付原告違約金人民幣35，680元整;

　　2、訴訟費(fèi)由二被告承擔(dān)。

　　事實(shí)與理由：_________________

　　_____年12月5日，原、被告在上海_______________房屋服務(wù)有限公司居間介紹下簽署了《上海市房地產(chǎn)買賣合同》，合同約定原告(即乙方)購買被告(即甲方)所有的上海市__________區(qū)__________路__________號(hào)__________幢_______________室房屋，房價(jià)款為人民幣4__________萬元整。簽約當(dāng)天，雙方簽署了補(bǔ)償協(xié)議，約定乙方另行補(bǔ)償甲方裝修及設(shè)備款人民幣8_____萬元整。原告于簽約當(dāng)日支付被告人民幣5萬元整;于_____年12月13日支付被告人民幣274萬元整。根據(jù)本買賣合同補(bǔ)充條款約定，甲方于收到乙方貸款款項(xiàng)(即人民幣290萬元整)后3個(gè)工作日內(nèi)，將該房屋交付乙方，交付標(biāo)志為甲方將該房屋的鑰匙交付乙方，并對物業(yè)管理費(fèi)、水、電、煤氣(若有)、電話(若有)、有線電視(若有)等費(fèi)用進(jìn)行結(jié)算。同時(shí)，本買賣合同約定乙方于甲乙雙方辦妥房屋交接手續(xù)當(dāng)日，直接支付甲方房款人民幣1萬元整。____年2月3日，原告貸款銀行農(nóng)業(yè)銀行放款給被告人民幣290萬元，按照買賣合同約定，被告應(yīng)于3個(gè)工作日即____年2月8日內(nèi)交房給原告。被告因故遲延交房，直至____年2月21日(共計(jì)13天)，原、被告簽署《房屋買賣交接書》完成交付手續(xù)，原告支付被告尾款人民幣1萬元。

　　基于上述事實(shí)，原告認(rèn)為，原、被告之間簽訂房屋買賣合同系真實(shí)意思表示，應(yīng)屬合法、有效，被告未按合同約定按時(shí)交付房屋已構(gòu)成違約，根據(jù)買賣合同約定，甲方未按合同約定的期限將上述房地產(chǎn)交付(包括房地產(chǎn)交接及房地產(chǎn)權(quán)利轉(zhuǎn)移)給乙方，應(yīng)當(dāng)向乙方支付違約金，違約金按乙方已付款日萬分之五計(jì)算，違約金自本合同約定應(yīng)當(dāng)交付之日起至實(shí)際交付之日止。被告違約遲延13天交付房屋，合計(jì)人民幣37,050元，扣除原告遲延1天付款的.違約金人民幣1,370元，被告應(yīng)支付原告逾期交房違約金人民幣35,680元。特此，懇請貴院依法判如所請。

　　此致

　　上海市___________________

　　具狀人：_________________

　　____年____月____日

買賣合同中的擔(dān)保條款 篇3

　　合同編號(hào)：

　　買方： 賣方：

　　根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定，買賣雙方經(jīng)協(xié)商一致，簽訂本合同。

　　第一條 合同標(biāo)的及價(jià)款

　　序商品名稱

　　規(guī)格型號(hào)

　　(大寫)

　　單位

　　數(shù)量

　　單價(jià)

　　金額(元)

　　備注

　　合計(jì)人民幣

　　第二條 價(jià)格約定

　　1、本合同總價(jià)款為含稅價(jià)(增值稅)，履行期間合同總價(jià)款不變。 2、本合同總價(jià)款含合同第一條全部貨物及技術(shù)資料、附件、包裝、倉儲(chǔ)、運(yùn)輸、安裝、易損配件、技術(shù)指導(dǎo)的所有含稅費(fèi)用。

　　3、本合同總價(jià)款還包含賣方應(yīng)當(dāng)提供的售后服務(wù)費(fèi)用。

　　第三條 質(zhì)量保證

　　1、賣方所提供的貨物質(zhì)量應(yīng)滿足本合同附件《技術(shù)協(xié)議書》的要求;若無《技術(shù)協(xié)議書》，則以最新國家標(biāo)準(zhǔn)及行業(yè)規(guī)范為準(zhǔn)。

　　2、賣方應(yīng)保證貨物是全新、未使用過的原裝合格正品，并完全符合合同規(guī)定的質(zhì)量、規(guī)格和性能的要求。由于設(shè)計(jì)、制造或材料原因所發(fā)生的缺陷或故障，賣方應(yīng)承擔(dān)全部責(zé)任并賠償買方全部損失。

　　3、賣方承諾質(zhì)保期為本合同產(chǎn)品自買方對質(zhì)量驗(yàn)收合格之日起滿【二】年(產(chǎn)品實(shí)行國家“三包”，或國家、行業(yè)、賣方企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定質(zhì)保期以及賣方承諾的質(zhì)保期長于【二年】的，按“三包”規(guī)定、相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)或賣方承諾的質(zhì)保期執(zhí)行)。對于經(jīng)修理或更換的產(chǎn)品，質(zhì)保期相應(yīng)延長。

　　第四條 包裝要求

　　1、除合同另有規(guī)定外，賣方提供的全部貨物均應(yīng)按標(biāo)準(zhǔn)保護(hù)措施進(jìn)行包裝。該包裝應(yīng)適應(yīng)于遠(yuǎn)距離運(yùn)輸、防潮、防震、防銹和防野蠻裝卸，以確保貨物安全無損運(yùn)抵交貨地點(diǎn)。由于包裝不善所引起的貨物損失均由賣方承擔(dān)。

　　2、每一包裝單元內(nèi)應(yīng)附詳細(xì)的裝箱單和質(zhì)量合格憑證。

　　第五條 交貨和驗(yàn)收

　　1、賣方交貨時(shí)間為【 】。 賣方交貨地點(diǎn)為【 】。

　　賣方負(fù)責(zé)免費(fèi)將貨物運(yùn)至交貨地點(diǎn)。賣方應(yīng)在發(fā)貨前【 】日通知買方到貨時(shí)間。賣方提供的貨物不符合合同規(guī)定，或發(fā)貨前未通知買方的，買方有權(quán)拒收貨物，由此引起的風(fēng)險(xiǎn)，由賣方承擔(dān)。

　　2、貨物的到貨驗(yàn)收包括：型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量、外觀質(zhì)量、貨物包裝是否完好。賣方應(yīng)將所提供貨物的裝箱清單、用戶手冊、原廠保修卡、隨機(jī)資料及配件、隨機(jī)工具等交付給買方;賣方不能完整交付貨物及本款規(guī)定的單證和工具的，視為未按合同約定交貨，賣方負(fù)責(zé)補(bǔ)齊，因此導(dǎo)致逾期交付的，由賣方承擔(dān)相關(guān)的違約責(zé)任。

　　3、買方應(yīng)當(dāng)在到貨后對貨物進(jìn)行外觀、數(shù)量驗(yàn)收;貨物需要進(jìn)行安裝調(diào)試的，買方應(yīng)在貨物安裝調(diào)試完畢后的【 】個(gè)工作日內(nèi)進(jìn)行質(zhì)量驗(yàn)收。驗(yàn)收合格的，由買方簽署驗(yàn)收單。

　　第六條 貨款支付

　　1、賣方向買方開具發(fā)票，買方對質(zhì)量驗(yàn)收合格后【 】日內(nèi)支付合同全部價(jià)款。或

　　2、【 】內(nèi)買方向賣方支付【 】; 【 】內(nèi)買方向賣方支付【 】。

　　第七條 售后服務(wù)

　　1、賣方應(yīng)按照國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)章和“三包”規(guī)定以及技術(shù)協(xié)議約定的“服務(wù)承諾”提供服務(wù)。

　　2、質(zhì)保期內(nèi)若有質(zhì)量問題，賣方負(fù)責(zé)上門免費(fèi)維修。賣方應(yīng)在24小時(shí)內(nèi)到達(dá)現(xiàn)場或響應(yīng)，并在48小時(shí)內(nèi)無償解決(修理或更換完畢)，否則，每延誤一天，賣方承擔(dān)合同總價(jià)款1%的違約金。超過十天仍未解決，買方可采取必要的補(bǔ)救措施或另找第三方修理，因此造成的風(fēng)險(xiǎn)及全部損失由賣方承擔(dān)，買方也有權(quán)要求退貨，由賣方承擔(dān)退貨部分的總金額30%的違約金。

　　第八條 違約責(zé)任

　　1、如賣方未按合同約定交付貨物的，每逾期1天，賣方向買方交付合同總價(jià)1%的違約金。如賣方逾期交貨超過十天，買方有權(quán)解除合同并要求賣方按照本合同總價(jià)的30%向買方支付違約金。

　　2、如賣方交付的貨物不符合合同約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，賣方應(yīng)向買方支付合同總價(jià)30%的違約金，買方有權(quán)解除合同或同意由賣方在限期內(nèi)負(fù)責(zé)免費(fèi)更換或修復(fù)至符合合同約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),限期內(nèi)不能更換或修復(fù)完成的，按延期交貨處理。

　　3、如賣方交付的貨物的生產(chǎn)廠家、品牌、規(guī)格型號(hào)、顏色、尺寸等與合同約定不符的，視為質(zhì)量不合格，買方有權(quán)按本條第二款處理。

　　4、賣方應(yīng)保證買方在使用該貨物或其任何一部分時(shí)不受任何第三方提出侵犯其專利權(quán)、版權(quán)、商標(biāo)權(quán)或其他權(quán)利的索賠要求，一旦出現(xiàn)侵權(quán)，賣方應(yīng)承擔(dān)全部責(zé)任并賠償買方全部損失。

　　第九條 爭議的解決

　　因履行本合同引起的爭議，雙方應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決，如果協(xié)商不能解決爭議，向買方所在地人民法院提起訴訟。

　　第十條 合同生效及其他

　　1、本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。

　　2、本合同一式【 】份，供需雙方各執(zhí)【 】份。 3、本合同有效期為【 】。

　　買方(蓋章)： 賣方(蓋章)：

　　法定代表人或 法定代表人或

　　委托代理人： 委托代理人： 

　　電話： 電話：

　　單位地址： 單位地址：

　　日期： 年 月 日

　　日期： 年 月 日