農(nóng)村建房用工合同范本（精選3篇）

農(nóng)村建房用工合同范本 篇1

　　甲方：_________________（身份證號：____）

　　乙方：_________________（身份證號：____）

　　甲方擬建兩層房屋一座，位置在鄧州市韓洼村，由乙方負(fù)責(zé)承攬建設(shè)。為明確雙方權(quán)利義務(wù)關(guān)系，經(jīng)平等協(xié)商，雙方自愿簽訂本建設(shè)承攬合同。

　　一、雙方權(quán)利義務(wù)

　　1、甲方負(fù)責(zé)提供石灰、磚、水泥、沙子、水源、鋼材等建筑材料。根據(jù)施工進(jìn)度，乙方應(yīng)提前通知甲方購買所需材料。

　　2、乙方具有從事農(nóng)村房屋建設(shè)的成熟經(jīng)驗(yàn)，負(fù)責(zé)施工建設(shè)并交付建房成果。當(dāng)事人明確，雙方不存在雇傭關(guān)系。

　　3、攪拌機(jī)、震動(dòng)器等施工機(jī)械以及模板、腳手架等所有勞動(dòng)工具由乙方自帶，費(fèi)用由乙方自理。

　　4、工期從______年______月__日開始建設(shè)，工期為___天。如發(fā)生下雨、停電、地震等影響施工的不可抗力情況的，可順延工期。

　　5、乙方加強(qiáng)對其人員的安全教育，嚴(yán)格管理，遵守國家法律法規(guī)，安全施工。由于乙方人員的故意或過失引起的安全事故由乙方自行負(fù)責(zé)，與甲方無關(guān)。

　　二、質(zhì)量要求

　　1、乙方應(yīng)當(dāng)本著保質(zhì)保量的原則，按照圖紙施工，加強(qiáng)質(zhì)量管理。

　　2、甲方發(fā)現(xiàn)乙方在施工過程中有偷工減料、工作不負(fù)責(zé)任影響房屋質(zhì)量等行為時(shí)，有權(quán)要求乙方停工或整改。

　　3、房屋建成后一年內(nèi)，甲方發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題的，乙方必須進(jìn)行免費(fèi)維修。

　　三、付款方式

　　1、工程款結(jié)算方式：以建房面積計(jì)算，每平方米人民幣____元。

　　2、本房屋兩層樓房，經(jīng)雙方協(xié)商，按工程進(jìn)度付款。

　　3、付款時(shí)間：第一次付款在一層封頂后給付地基全款，第二次付款在二層封頂后給付一層封頂全款，第三次付款在房屋竣工并經(jīng)甲方檢驗(yàn)合格后全額給付。

　　四、違約責(zé)任

　　1、由于工程質(zhì)量達(dá)不到要求的，乙方要進(jìn)行修理、重建；造成損失的，由乙方賠償。因乙方原因?qū)е率购贤瑹o法履行的，乙方應(yīng)承擔(dān)責(zé)任，并賠償因違約給甲方造成的一切損失。

　　2、乙方若無視甲方的合理要求，或者采取消極怠工和延誤工期等做法為難甲方，視為乙方根本違約，甲方有權(quán)解除合同。乙方應(yīng)承擔(dān)完全責(zé)任。

　　3、在乙方無違約行為的情況下，甲方應(yīng)履行本合同的付款方式。

　　五、爭議解決辦法

　　1、發(fā)生合同爭議時(shí)，雙方應(yīng)友好協(xié)商。

　　2、如協(xié)商不成，雙方可將爭議提交人民調(diào)解委員會(huì)或向人民法院起訴。

　　六、附則

　　1、本合同一式兩份，甲乙雙方當(dāng)事人各執(zhí)一份。

　　2、本合同自簽訂之日起生效。

　　3、以上合同，雙方必須共同遵守。如經(jīng)雙方協(xié)商同意簽訂補(bǔ)救合同，補(bǔ)救合同與本合同具有同等法律效力。

　　甲方簽字：____乙方簽字：____

　　____年____月____日

農(nóng)村建房用工合同范本 篇2

　　發(fā)包人(甲方)：

　　承包人(乙方)：

　　乙方承擔(dān)甲方__加油站房屋的修建，依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及相關(guān)法律、行政法規(guī)之規(guī)定，雙方本著平等、自愿，誠實(shí)守信的原則，經(jīng)協(xié)商一致，就該工程單包工訂立以下合同。

　　一、工程承包方式

　　包工不包料。乙方承擔(dān)__加油站何利房屋的修建，甲方負(fù)責(zé)提供修建所需的原材料。

　　二、工程承包范圍

　　鋼筋制作、主體工程、內(nèi)墻粉水、外墻貼磚、屋面水泥沙漿找平、焊接、管線預(yù)留預(yù)埋、屋面排水管、室內(nèi)排污管、外墻腳手架等。未說到的，以設(shè)計(jì)施工圖及雙方約定為準(zhǔn)。

　　三、工程質(zhì)量

　　合格。

　　四、工期

　　從二o____年二月20日至二o____年七月20日，工期共5個(gè)月。因下雨和不可抗力的自然突害造成的停工，按實(shí)際停工天數(shù)順延。

　　五、工程量

　　按實(shí)際完成的工程量結(jié)算。

　　六、承包價(jià)格

　　單包工承包價(jià)格為每平方米155元。

　　七、安全責(zé)任

　　乙方必須嚴(yán)格按照工程建設(shè)相關(guān)的安全規(guī)定組織施工。加強(qiáng)對現(xiàn)場作業(yè)人員的安全教育，對施工的全過程進(jìn)行安全監(jiān)督和檢查，杜絕一切不安全隱患。如因管理不善和違規(guī)操作所造成的傷亡事故和經(jīng)濟(jì)損失概由乙方負(fù)責(zé)。

　　八、違約責(zé)任

　　甲、乙雙方任何一方違約，處工程合同總價(jià)款5%的違約金。

　　九、付款方式

　　工程量每層完工，按完成工程量的總價(jià)款的60%支付工程款，工程完工，十日內(nèi)付清全部工程款。

　　十、本合同一式兩份，甲、乙雙方各持一份，經(jīng)雙方代表簽字和蓋章后生效。

　　甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

農(nóng)村建房用工合同范本 篇3

　　建房房東發(fā)包方： 以下簡稱甲方

　　承接方或承包方： 以下簡稱乙方

　　現(xiàn)甲方 村 號原有層房，委托乙方施工承建。甲方自備所有材料，即包清工的形式發(fā)包給乙方。為了保證質(zhì)量，能按時(shí)完成任務(wù)，甲方與乙方就有關(guān)具體事項(xiàng)達(dá)成以下協(xié)議：本合同條款本著公平，公正的原則，雙方充分協(xié)商達(dá)成一致意見并簽訂本合同，雙方必須嚴(yán)格遵守執(zhí)行。

　　一、 工程名稱：甲方私人住宅。

　　二、 工程地點(diǎn)： 工程限期：從 年 月 日至 年 月 日止。

　　三、 工程議價(jià)：每平方米 元 共計(jì)：人民幣 元整。

　　四、承包方式：乙方以包工的形式承建甲方的樓面加建工程，甲方全包料，包括模板、頂架、外墻排柵及施工機(jī)械的租賃等及它細(xì)節(jié)工具及一切建筑材料。乙方負(fù)責(zé)其他用于施工的輔助設(shè)備如(料斗、推車、小型攪拌機(jī)，架板架管等)。

　　五、 工程內(nèi)容

　　六、建好后乙方搞好屋內(nèi)、四周衛(wèi)生，做好防火防盜。做到人走場地清。

　　七、 乙方在建房施工時(shí)，一定要保證質(zhì)量。如有不符合質(zhì)量問題，甲方要求翻工，乙方必須服從或雙方協(xié)商解決。

　　八、 1、乙方在施工期間一定要做好安全措施。由于自身安全措施不力，造成事故的責(zé)任和因此發(fā)生的費(fèi)用，由乙方責(zé)任。

　　2、如果造成傷亡事故，由人民法院裁定后由責(zé)任方承擔(dān)有關(guān)費(fèi)用。

　　3、施工過程中若造成鄰居房屋損壞，由乙方負(fù)責(zé)維護(hù)維修，甲方積極幫助解決。

　　九、若遭受自然非人為干擾，影響乙方施工，損壞的建筑材料，由甲方負(fù)責(zé)。另外，如需修改施工內(nèi)容，增加工程項(xiàng)目必須與雙方商量，雙方達(dá)成一致，做到互相尊重、順利完成本次施工任務(wù)。

　　十、 乙方進(jìn)場后，施工用水用電由甲方負(fù)責(zé)，保證施工場地通水通電。

　　十一、 付款方式：開工首付工程量的'` %，完工后一周內(nèi)全部付清。

　　十二、 本合同書經(jīng)雙方確認(rèn)后，即生效，雙方必須嚴(yán)格遵守執(zhí)行。

　　十三、本合同共一式二份，甲、乙雙方各執(zhí)一份，打印和手寫具有同等法律效力，未盡事宜需經(jīng)雙方協(xié)商，意見一致后可作補(bǔ)充條文。結(jié)算付清工程款項(xiàng)后，本合同書自然終止無效。

　　甲方房東簽字： 乙方承接方簽字：