中文一二三区_九九在线中文字幕无码_国产一二区av_38激情网_欧美一区=区三区_亚洲高清免费观看在线视频

首頁(yè) > 精選范文 > 三方加工承攬合同(精選20篇)

三方加工承攬合同

發(fā)布時(shí)間:2024-03-04

三方加工承攬合同(精選20篇)

三方加工承攬合同 篇1

  定作方(以下簡(jiǎn)稱甲方):

  承攬方(以下簡(jiǎn)稱乙方):

  供料方(以下簡(jiǎn)稱丙方):

  甲方委托乙方加工______________,丙方為甲方____________加工原材料的指定供料方,乙方在甲方處所承攬的加工成品所需原材料須在丙方處采購(gòu)。經(jīng)三方充分協(xié)商,特訂立本合同,以便共同遵守。:

  一、工程項(xiàng)目名稱:

  二、施工地點(diǎn):

  三、工程量:

  四、工程總額及付款方式:

  1、工程總額:

  2、付款方式:

  3、甲方支付完畢工程款項(xiàng),擁有制品所有權(quán)。

  五、工程期限:

  1、合同簽定次日起核算,7個(gè)工作日。

  六、乙方工作:

  1、保證在工程期限內(nèi)完成工程的制作.安裝工作。

  2、施工所有材料嚴(yán)格執(zhí)行工程項(xiàng)目預(yù)算書所規(guī)定的規(guī)格、品型。

  七、甲方工作:

  1、保證如合同約定支付乙方工程款項(xiàng)。

  2、乙方進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)施工時(shí),施工場(chǎng)地應(yīng)具備施工條件。

  3、施工過(guò)程中協(xié)同乙方進(jìn)行物業(yè)管理或相關(guān)管理單位的協(xié)調(diào)工作。

  4、負(fù)責(zé)合同約定門面標(biāo)識(shí)的所有審批工作。

  八、丙方工作

  1、丙方應(yīng)當(dāng)提交產(chǎn)品品種、型號(hào)、規(guī)格、質(zhì)量符合同規(guī)定的,如果不符合規(guī)定,甲方聲明同意利用的,應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價(jià),甲乙丙三方再次協(xié)商定價(jià)。

  2、丙方交貨質(zhì)量有瑕疵丙方還應(yīng)承擔(dān)返工返修、產(chǎn)品本身、物料或產(chǎn)品報(bào)廢的費(fèi)用、質(zhì)量問題所造成的乙方交貨不及時(shí)承擔(dān)責(zé)任等。

  九、驗(yàn)收:

  1、材料以工程預(yù)算書中所標(biāo)明規(guī)格、品型驗(yàn)收。

  2、廣告制作的規(guī)格、尺寸按施工圖紙及說(shuō)明驗(yàn)收(效果圖僅作為視覺參考,不做為驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn))。

  3、項(xiàng)目施工完畢由乙方工程監(jiān)理先行自檢,自檢合格后上交工程驗(yàn)收單,由甲乙雙方進(jìn)行驗(yàn)收。

  4、甲方在驗(yàn)收過(guò)程中對(duì)質(zhì)量如有意見,須在驗(yàn)收單中說(shuō)明,經(jīng)雙方現(xiàn)場(chǎng)勘察,確有質(zhì)量問題的,乙方進(jìn)行后期整改。

  5、工程驗(yàn)收單支付甲方時(shí),甲方應(yīng)在接收單手續(xù)上簽字或蓋章,收到工程驗(yàn)收單三日內(nèi),甲方無(wú)意見說(shuō)明或無(wú)任何書面意見,視為驗(yàn)收合格。

  十、保修:

  1、甲方如發(fā)現(xiàn)制品損壞應(yīng)及時(shí)通知乙方,乙方在12小時(shí)內(nèi)到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行制品檢修,通報(bào)維修情況。24小時(shí)內(nèi)保證制品的正常使用。

  十一、安全責(zé)任:

  1、乙方施工戶外廣告制品機(jī)構(gòu)安全責(zé)任1年。

  2、施工過(guò)程中,乙方由于自身原因造成員工或第三者人身傷害及財(cái)產(chǎn)損失,乙方承擔(dān)完全責(zé)任。

  3、因使用不當(dāng)、擅自改造、災(zāi)害及不可抗力造成制品損壞,乙方免除安全責(zé)任。

  十二、合同變更:

  1、合同內(nèi)容及條款的變更,需雙方代理另立合同附件,簽章有效。

  2、因合同變更造成與本合同相關(guān)內(nèi)容不符時(shí),以合同變更后的附件為依準(zhǔn)。

  十三、違約責(zé)任:

  1、乙方因自身原因,不能在施工期內(nèi)完成工程,逾期一天扣罰工程總額1%。

  2、甲方如不能如期支付工程款項(xiàng),逾期一天扣罰工程總額1%。

  3、因?qū)徟掷m(xù)造成工程延期或罰款甲方承擔(dān)所有責(zé)任。

  4、在甲方逾期未付應(yīng)付款項(xiàng)時(shí),乙方擁有制品所有權(quán)。

  5、如一方未經(jīng)對(duì)方同意而違反約定,另一方可不再履行合同,造成的損失由違約方賠償。

  6、在雙方發(fā)生糾紛時(shí)協(xié)商解決,協(xié)商不成時(shí)可向朝陽(yáng)法院提起訴訟。

  十四、附件:

  1、雙方公司經(jīng)營(yíng)執(zhí)照(加蓋公章)

  2、工程項(xiàng)目預(yù)算,施工圖及效果圖。

  十四、合同成立和生效

  1、本合同訂立、執(zhí)行和解釋及爭(zhēng)議和解決均適應(yīng)中國(guó)法律。

  2、附件及補(bǔ)充協(xié)議具有同等法律效力。

  3、本合同一式2份,雙方各持1份。

  十五、其他

  本合同若有未盡事宜的,經(jīng)甲乙雙方或甲乙丙三方協(xié)商后可另行簽訂補(bǔ)充協(xié)議,經(jīng)有關(guān)方蓋章簽字后作為本合同的組成部分,具有同等效力。若補(bǔ)充協(xié)議與本合同有沖突的,以后補(bǔ)充協(xié)議為準(zhǔn)。若協(xié)商不成的,則適用《中華人民共和國(guó)民法典》及其解釋的規(guī)定。

  (以下無(wú)正文)

  甲方:

  委托代理人:

  地址:

  電話:

  開戶銀行:

  賬號(hào):

  _________年____月____日

  乙方:

  委托代理人:

  地址:

  電話:

  開戶銀行:

  賬號(hào):

  _________年____月____日

  丙方:

  委托代理人:

  地址:

  電話:

  開戶銀行:

  賬號(hào):

  _________年____月____日

三方加工承攬合同 篇2

  定作人:

  簽訂地點(diǎn):

  承攬人:

  簽訂時(shí)間:

  第一條 加工物、數(shù)量、報(bào)酬、交貨期限

  加工物規(guī)格計(jì)量、報(bào)酬、交貨期限及數(shù)量

  數(shù)量

  名稱、型號(hào)單位、單價(jià)金額合計(jì)

  合計(jì)人民幣金額 (大寫):

  (注:空格如不夠用,可以另接)

  第二條 定作人提供的材料

  材料規(guī)格

  計(jì)量

  數(shù)量質(zhì)量

  提供日期

  消耗定額

  名稱型號(hào)單位

  (注:空格如不夠用,可以另接)

  第三條 承攬人對(duì)定作人提供的材料的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、時(shí)間及提出異議的期限:

  第四條 加工物的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量要求:

  第五條 承攬人對(duì)定作物質(zhì)量負(fù)責(zé)的期限及條件:

  第六條 加工物的包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān):

  第七條 定作人提供技術(shù)資料、圖紙的時(shí)間、辦法及保密要求:

  第八條 承攬人發(fā)現(xiàn)定作人提供的`圖紙、技術(shù)要求不合理的,在日內(nèi)向定作人提出書面異議。定作人應(yīng)在收到書面異議后的日內(nèi)答復(fù)。

  第九條 定作人(是/否)允許第三人完成加工物的主要工作。

  第十條 加工物的交付方式及地點(diǎn):

  第十一條 加工物的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、方法、地點(diǎn)及期限:

  第十二條 報(bào)酬的結(jié)算方式及期限:

  第十三條 定作人在 年 月 日前交定金(大寫 )元。

  第十四條 本合同解除的條件:

  第十五條 定作人未向承攬人支付報(bào)酬的,承攬人(是/否)可以留置加工物。

  第十六條 違約責(zé)任:

  第十七條 合同爭(zhēng)議的解決方式:本合同在履行過(guò)程中發(fā)生的爭(zhēng)議,由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決;也可由當(dāng)?shù)毓ど绦姓芾聿块T調(diào)解;協(xié)商或調(diào)解不成的,按下列第種方式解決:

  (一)提交仲裁委員會(huì)仲裁;

  (二)依法向人民法院起訴。

  第十八條 其他約定事項(xiàng):

  定作人(章):

  承攬人(章):

  住所:

  法定代表人:

  居民身份證號(hào)碼:

  委托代理人:

  電話:

  開戶銀行:

  開戶銀行:鑒(公)證機(jī)關(guān)(章)

  賬號(hào):

  賬號(hào):

  經(jīng)辦人:

  郵政編碼:

  監(jiān)制部門:

  印制單位:

三方加工承攬合同 篇3

  甲方(定作方):

  乙方(承攬方):

  為明確雙方在合同中的權(quán)利、義務(wù)和經(jīng)濟(jì)責(zé)任,確保合同全面履行,經(jīng)雙方平等協(xié)商一致,根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》及有關(guān)規(guī)定訂立以下條款,以資雙方共同遵照?qǐng)?zhí)行。

  第一條 定作物名稱、數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量、價(jià)款

  防盜門名稱___________,規(guī)格___________,單位___________,數(shù)量___________,單價(jià)(元/M2)___________。

  注:以實(shí)際安裝樘數(shù)結(jié)算,面積以現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際測(cè)量面積為準(zhǔn)。以上價(jià)格為一次性包死價(jià)。需方繼續(xù)訂貨時(shí),提前7天向供方提供計(jì)劃通知單通知乙方。

  工期要求:

  第二條 承攬方式、材料的提供

  2.1 承攬方式:乙方包工包料,所有材料由乙方提供。負(fù)責(zé)制作、安裝,運(yùn)輸?shù)绞┕ぐ惭b現(xiàn)場(chǎng);

  2.2 本合同價(jià)格內(nèi)已包含:制作、安裝、運(yùn)輸、卸車、五金、閉門器、電控鎖等全部?jī)?nèi)容;

  2.3 材質(zhì)標(biāo)準(zhǔn):

  2.3 乙方產(chǎn)品必須附有產(chǎn)品出廠合格證,需檢驗(yàn)的,應(yīng)提供檢驗(yàn)合格證,作為質(zhì)量資料向甲方提供。禁止使用不合格產(chǎn)品和假冒偽劣產(chǎn)品,如有發(fā)生乙方無(wú)條件退貨重作。

  第三條 承攬范圍

  3.1 乙方承攬加工范圍:

  3.2 工程地點(diǎn):

  第四條 合同價(jià)款的計(jì)算、結(jié)算、支付方式4.1計(jì)算方法:面積以現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際測(cè)量面積為準(zhǔn)。

  4.2 本合同簽訂后,乙方必須提供樣品,經(jīng)甲方同意后方可大量使用,乙方全額墊資。

  4.3 付款方式:安裝完畢經(jīng)驗(yàn)收合格付總價(jià)款的95%,余5%作為質(zhì)量保證金,待竣工驗(yàn)收合格后無(wú)質(zhì)量問題質(zhì)保期滿后付清。

  第五條 合同價(jià)款與酬金

  本合同價(jià)款共計(jì):以實(shí)結(jié)算_________元整。

  第六條 加工制作安裝要求

  6.1 甲方在本合同簽訂后及時(shí)向乙方提供相關(guān)資料,具體施工尺寸由乙方現(xiàn)場(chǎng)實(shí)測(cè)。

  6.2 乙方進(jìn)入場(chǎng)后甲方配合接通電源、安裝電表,相關(guān)費(fèi)用及電費(fèi)由乙方承擔(dān)。

  6.3 乙方必須嚴(yán)格按照甲方要求設(shè)計(jì)門型,甲方審核簽字后方可制作生產(chǎn)

  6.4乙方在施工階段應(yīng)配合主包單位工作,按進(jìn)度要求及時(shí)提供安裝。

  6.5 為了保證工程的進(jìn)度和質(zhì)量,總包單位應(yīng)配合乙方在施工階段清理門口障礙物,乙方負(fù)責(zé)保護(hù)安裝成品,屬于乙方保護(hù)不當(dāng)造成損壞費(fèi)用乙方自理。

  第七條 工期

  7.1 開工前三天甲方向乙方下達(dá)開工通知書,工期由甲乙雙方與土建施工方協(xié)商確定后乙方以書面報(bào)甲方進(jìn)度報(bào)表。乙方必須保證加工安裝進(jìn)度,不得影響甲方工程按期竣工驗(yàn)收。

  7.2 如遇下列情況,經(jīng)甲方現(xiàn)場(chǎng)代表簽證后,工期相應(yīng)順延:

  (1)按施工準(zhǔn)備規(guī)定,不能提供施工場(chǎng)地、電源、障礙物未能清除、不具備安裝條件,影響進(jìn)場(chǎng)施工;

  (2)在施工中如因現(xiàn)場(chǎng)連續(xù)停電24小時(shí)以上影響正常施工

  (3)人力不可抗拒的.因素而延誤工期。

  第八條 工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和驗(yàn)收辦法

  8.1 本工程質(zhì)量要求達(dá)到國(guó)家現(xiàn)行不銹鋼門窗規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn)。

  8.2 乙方必須嚴(yán)格按照施工圖紙、說(shuō)明文件和國(guó)家頒布的建筑工程規(guī)范、規(guī)格和標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行施工,并接受甲方派駐代表的監(jiān)督和整改。

  8.3 乙方在施工中發(fā)生質(zhì)量事故,應(yīng)及時(shí)報(bào)告甲方派駐代表和當(dāng)?shù)亟ㄖこ藤|(zhì)量監(jiān)督站,一般質(zhì)量事故的處理結(jié)果應(yīng)送發(fā)包方和質(zhì)量監(jiān)督站備案;重大質(zhì)量事故的處理方案,應(yīng)經(jīng)設(shè)計(jì)單位、質(zhì)量監(jiān)督站、發(fā)包方等單位共同研究,并經(jīng)設(shè)計(jì)單位簽證后實(shí)施,所發(fā)生的費(fèi)用由承包方負(fù)責(zé)。安全培訓(xùn)交底、安全責(zé)任、防護(hù)由乙方負(fù)責(zé)。

  第九條 質(zhì)量保修工程竣工并經(jīng)驗(yàn)收合格后,乙方按規(guī)定對(duì)所承攬工程實(shí)行保修,保修時(shí)間按國(guó)家規(guī)定執(zhí)行,在此期間凡屬乙方制作安裝產(chǎn)品質(zhì)量問題乙方免費(fèi)維修或更換。

  甲方通知乙方返修時(shí),乙方應(yīng)及時(shí)維修,如乙方未能及時(shí)維修甲方有權(quán)安排人員維修,一切費(fèi)用從質(zhì)保金中扣除。質(zhì)保期滿后無(wú)發(fā)生保修費(fèi)用,甲方全額退還質(zhì)保金。

  第十條 安全及特別約定

  1、乙方在施工過(guò)程中必須嚴(yán)格按照國(guó)家操作規(guī)程進(jìn)行操作,高空作業(yè)配安全帶,進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)戴安全帽等。如因乙方原因造成安全事故,甲方負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)、配合,所有責(zé)任及費(fèi)用均由乙方承擔(dān)。

  2、乙方應(yīng)當(dāng)以自己的設(shè)備、技術(shù)和勞力,完成主要工作,但當(dāng)事人另有約定的除外。禁止將本合同內(nèi)容向第三方轉(zhuǎn)包,如有發(fā)現(xiàn),甲方有權(quán)隨時(shí)解除本合同。

  第十一條 違約責(zé)任

  11.1 工程質(zhì)量不符合合同約定的,乙方負(fù)責(zé)無(wú)償修理、返工。

  11.2 由于修理或返工造成逾期交付的,乙方向甲方償付逾期違約金,每逾期一天,向甲方支付合同價(jià)款的千分之一。

  11.3 甲方未能按照合同約定履行自己應(yīng)負(fù)的責(zé)任,除竣工日期得以順延外,還應(yīng)賠償承包方由此造成的實(shí)際損失。

  第十二條 爭(zhēng)議的處理如在本合同履行過(guò)程中雙方發(fā)生爭(zhēng)議,應(yīng)當(dāng)首先通過(guò)友好協(xié)商解決。如協(xié)商不成時(shí),可通過(guò)______________人民法院訴訟解決。

  本合同未盡事宜,可由雙方協(xié)商一致后訂立補(bǔ)充協(xié)議處理,補(bǔ)充協(xié)議為本合同的組成部分。

  第十三條 合同的生效和份數(shù)

  本合同一式三份,甲方二份,乙方一份,自雙方簽字蓋章后生效。

  甲方(蓋章):

  乙方(蓋章):

三方加工承攬合同 篇4

  承攬方:

  代表人: 職務(wù): 電話:

  定作方:

  地 址: 電話:

  定作方委托承攬方加工 ,經(jīng)雙方充分協(xié)商,特定立本合同,以便雙方共同遵守。

  第一條 承攬項(xiàng)目概況

  1.項(xiàng)目名稱:

  2.項(xiàng)目地點(diǎn):

  3.項(xiàng)目?jī)?nèi)容:

  4.建筑面積:

  5.承攬方式:承攬方包工包料

  第二條 圖紙或技術(shù)資料

  雙方商定圖紙或技術(shù)資料采取下列方式提供:

  (1) 定作方自行設(shè)計(jì)并提供圖紙或技術(shù)資料,圖紙或技術(shù)資料一式二份,定作方、承攬方各執(zhí)一份。

  第三條 定作方義務(wù) (1)負(fù)責(zé)向承攬方提供水、電。

  (2)參與項(xiàng)目質(zhì)量和項(xiàng)目進(jìn)度的監(jiān)督,負(fù)責(zé)材料進(jìn)場(chǎng)、竣工驗(yàn)收。

  第四條 承攬方義務(wù)

  (1) 按照?qǐng)D紙或技術(shù)資料的要求進(jìn)行加工,按期保質(zhì)完成承攬項(xiàng)目;

  (2) 參加項(xiàng)目的竣工驗(yàn)收。

  第五條 項(xiàng)目變更

  (1) 承攬方在依照?qǐng)D紙或技術(shù)資料的要求進(jìn)行工作期間,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理,應(yīng)當(dāng)以書面形式及時(shí)通知定作方。定作方應(yīng)當(dāng)在收到通知之日起壹天內(nèi)回復(fù),并提出修改意見。承攬方在上述時(shí)間內(nèi)未得到答復(fù)的,應(yīng)繼續(xù)按圖紙或技術(shù)要求進(jìn)行工作,由此而產(chǎn)

  (2) 承攬方在依照?qǐng)D紙或技術(shù)資料的要求進(jìn)行工作期間,定作方需對(duì)原圖紙或技術(shù)要求進(jìn)行變更,定作方應(yīng)提前壹天以書面形式向承攬方發(fā)出變更通知。承攬方應(yīng)按定作方發(fā)出的變更通知及有關(guān)要求進(jìn)行工作。因變更導(dǎo)致合同價(jià)款的增減及造成的承攬人損失,由定作方承擔(dān),延誤的工期相應(yīng)順延。

  第六條 確定變更合同價(jià)款及工期

  (1) 發(fā)生變更后,承攬方應(yīng)提出適當(dāng)?shù)淖兏鼉r(jià)格,送定作方批準(zhǔn)后調(diào)整合同價(jià)款。

  (2) 變更影響到工期的,由承攬方提出變更工期,送定作方批準(zhǔn)后調(diào)整竣工日期。

  第七條 材料的提供

  (1) 由定作方提供材料的,定作方應(yīng)在材料運(yùn)到項(xiàng)目地點(diǎn)前通知承攬方,雙方共同驗(yàn)收并辦理交接手續(xù);

  (2) 由承攬方提供材料的,承攬方應(yīng)在材料運(yùn)到項(xiàng)目地點(diǎn)前通知定作方,并接受定作方檢驗(yàn);

  第八條 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)

  雙方約定本項(xiàng)目質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) :

  (1) 項(xiàng)目質(zhì)量達(dá)到圖紙或技術(shù)資料的要求。

  (2)所有圖紙?jiān)O(shè)計(jì)符合國(guó)家規(guī)范要求

  第九條 項(xiàng)目驗(yàn)收和保修

  (1) 項(xiàng)目竣工后,承攬方應(yīng)通知定作方驗(yàn)收,定作方應(yīng)自接到驗(yàn)收通知后兩天內(nèi)按照合同規(guī)定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)組織驗(yàn)收,并辦理驗(yàn)收,移交手續(xù),出具驗(yàn)收意見。如定作方在規(guī)定時(shí)間內(nèi)無(wú)正當(dāng)理由不組織驗(yàn)收的,視為定作方承認(rèn)項(xiàng)目質(zhì)量合格,已通過(guò)驗(yàn)收。

  (2) 第十條 合同價(jià)款支付方式

  1. 承攬方包工包料的,雙方約定按下列方式支付合同價(jià)款:

  (1) 雙方簽訂合同,定作方向承攬支付訂金30%即 元。

  第十一條 違約責(zé)任

  1. 承攬方的.違約責(zé)任

  (1)未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作,定作方同意利用的,應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價(jià),酌減合同價(jià)款;不同意利用的,重新制作。

  (2)無(wú)正當(dāng)理由逾期交付定作物,應(yīng)當(dāng)按延期天數(shù)每日向制作方償還合同價(jià)款 3‰ 違約金。

  2. 定作方的違約責(zé)任

  (1)中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計(jì)等,應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失;

  (2)中途廢止合同,屬承攬方包工包料的,應(yīng)當(dāng)向承攬方償付合同價(jià)款3‰的違約金;

  (3)超過(guò)合同規(guī)定日期付款,應(yīng)當(dāng)比照中國(guó)人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金。

  第十二條 不可抗力

  在合同規(guī)定的履行期限內(nèi),由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,承攬方在取得合法證明后,可免予承擔(dān)違約責(zé)任,在定作方遲延接受或無(wú)故拒收期間發(fā)生的,定作方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任,并賠償承攬方由此造成的損失。

  第十三條 合同爭(zhēng)議的解決方式

  本合同發(fā)生糾紛時(shí),當(dāng)事人雙方應(yīng)協(xié)商解決;協(xié)商不成的,任意一方均可依法向管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。

  第十四條 其他約定事項(xiàng):

  第十五條 附則

  (1)本合同經(jīng)雙方簽字(蓋章)后生效,合同履行完畢后終止。

  (2)本合同履行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,由雙方共同協(xié)商,作出補(bǔ)充規(guī)定,補(bǔ)充規(guī)定與本合同有同等效力。

  (3)本合同一式二份,定作方和承攬方各執(zhí)一份。具有同等法律

  (4)本合同附件為本合同的組成部分,與合同具有同等的法律效力。

  定作方: 承攬方:

  代 表 人: 代 表 人:

  聯(lián)系方式: 聯(lián)系方式:

  年 月 日 年 月 日

三方加工承攬合同 篇5

  甲方:__________

  乙方:__________

  第一條 加工物、數(shù)量、報(bào)酬、交貨期限

  項(xiàng)目名稱及內(nèi)容_________________________

  計(jì)量單位_________________________

  數(shù)量_________________________

  工作量_________________________

  報(bào)酬_________________________

  交付期限_________________________

  單價(jià)_________________________

  金額_________________________

  (注:空格如不夠用,可以另接。)

  第二條 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量要求:

  第三條 承攬人對(duì)質(zhì)量負(fù)責(zé)的期限及條件:

  第四條 定作人提供技術(shù)資料、圖紙等的時(shí)間、辦法及保密要求:

  第五條 承攬人使用的材料由__________________人提供。

  材料的檢驗(yàn)方法:__________________________________________________________________

  第六條 承攬項(xiàng)目中的主要工作應(yīng)由第三人來(lái)完成。可以交由第三人完成的工作是:

  第七條 工作成果檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、方法和期限:

  第八條 結(jié)算方式及期限:

  第九條 定作人在________年____月____日前交定金(大寫)__________________元。

  第十條 定作人解除承攬合同應(yīng)及時(shí)書面通知承攬人。

  第十一條 定作人未向承攬人支付報(bào)酬或材料費(fèi)的,承攬人(是/否)可以留置工作成果。

  第十二條 違約責(zé)任:

  第十三條 解決合同糾紛的方式:本合同在履行過(guò)程中發(fā)生爭(zhēng)議,由當(dāng)事人雙方協(xié)商解決。協(xié)商不成的。

  按下列第______種方式解決:

  (一)提交__________________仲裁委員會(huì)仲裁;

  (二)依法向人民法院起訴。

  定作方(公章)_________ 承攬方(公章):_________

  簽訂地點(diǎn):_________ 簽訂地點(diǎn):_________

  _________年____月____日 _________年____月____日

三方加工承攬合同 篇6

  合同編號(hào):

  甲方(定作方):

  乙方(承攬方):

  鑒于:為滿足客戶訂單需求,甲方大量需要指定型號(hào)產(chǎn)品;乙方系專業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)商。根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,甲乙雙方本著誠(chéng)實(shí)信用、互惠互利的原則,經(jīng)充分協(xié)商一致,訂立本合同。

  第一條定作物情況

  1.1品名:(應(yīng)填寫定作物的正式名稱,不可用其簡(jiǎn)稱或俗名代替)

  1.2規(guī)格:(應(yīng)寫明定作物具體的規(guī)格型號(hào),技術(shù)要求復(fù)雜或特殊的,可以寫明按照甲方提供的技術(shù)圖紙定做,并將技術(shù)圖紙作為合同附件)

  1.3數(shù)量:(具體寫明定作物的數(shù)量,并注明單位)

  1.4備注:(如無(wú)內(nèi)容,在空格處劃線)

  第二條合同價(jià)款

  2.1合同價(jià)款總額:(應(yīng)以大、小寫兩種形式填寫,并注明幣種)

  2.2付款方式:(應(yīng)詳細(xì)寫明是分期付款還是一次性付款或月結(jié)等其他方式,建議貨到付款,以作為產(chǎn)品質(zhì)量責(zé)任的牽制)

  2.3付款時(shí)間:(寫明年、月、日)

  第三條加工成品質(zhì)量要求及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)

  3.1質(zhì)量要求:(應(yīng)明確填寫要達(dá)到的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)是國(guó)標(biāo)還是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或者甲方具體要求,必須要寫全稱)

  3.2技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):(技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)如硬度、強(qiáng)度、韌性、抗腐蝕、抗氧化等各種物理化學(xué)參數(shù))

  3.3以封存樣品為質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的,應(yīng)當(dāng)由雙方代表當(dāng)面封簽,并妥為保存。

  第四條原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量

  4.1用乙方原材料完成工作的,甲方有權(quán)對(duì)原材料進(jìn)行檢驗(yàn)。乙方隱瞞原材料的缺陷而影響定作物的質(zhì)量時(shí),甲方有權(quán)要求重作、修理、減少價(jià)款或退貨。

  4.2用甲方原材料完成工作的,甲方按下表標(biāo)準(zhǔn)提供:

  (注:如空格不夠用,可以另設(shè)合同附件,寫明見合同附件二)

  4.3甲方于20xx年xx月xx日之前提供原材料。

  4.4乙方收到甲方提供的原材料之日起日內(nèi)檢驗(yàn)完畢,不符合要求的,應(yīng)在收到后日內(nèi)通知甲方調(diào)換或補(bǔ)齊。乙方對(duì)甲方提供的原材料不得擅自更換,對(duì)修理的物品不得偷換零部件,否則甲方有權(quán)解除本合同,乙方承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。

  第五條技術(shù)資料、圖紙的提供和保密

  5.1甲方負(fù)責(zé)提供技術(shù)資料和圖紙。

  5.2乙方在依照甲方的要求進(jìn)行工作期間,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)資料要求不合理,應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知甲方,甲方應(yīng)當(dāng)在接到通知之日起3日內(nèi)回復(fù)并提出修改意見。甲方未答復(fù),乙方有權(quán)停止工作,并及時(shí)通知甲方,因此造成的損失由甲方賠償。

  5.3甲方要求對(duì)承攬物的技術(shù)性嚴(yán)格保密,乙方應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守,未經(jīng)甲方許可不得留存技術(shù)資料和復(fù)制品。乙方不得擅自披露、使用甲方技術(shù)資料和圖紙、制造再現(xiàn)甲方技術(shù)的器材、取走與甲方技術(shù)有關(guān)的物件;不得直接或間接地向任何第三人故意或過(guò)失泄露甲方技術(shù)資料、圖紙或技術(shù);不得允許(出借、贈(zèng)與、出租、轉(zhuǎn)讓等處分甲方技術(shù)的行為皆屬于“允許”)或協(xié)助任何第三人使用甲方的技術(shù)資料、圖紙或技術(shù);不得復(fù)制或公開包含甲方技術(shù)資料、圖紙或技術(shù)的文件或文件副本;未經(jīng)許可不得超出工作范圍使用甲方的技術(shù)資料、圖紙或技術(shù);不得將甲方的技術(shù)資料、圖紙或技術(shù)用于自身技術(shù)、設(shè)備的升級(jí)或研發(fā)。

  第六條驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法

  6.1驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn):(寫明是以國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或封樣或乙方技術(shù)圖紙標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)收)

  6.2驗(yàn)收方法:(寫明全部或抽樣驗(yàn)收的方法)

  6.3甲方驗(yàn)收乙方所完成定作物的時(shí)間:(寫明具體時(shí)間年、月、日)

  6.4甲方驗(yàn)收乙方所完成定作物的地點(diǎn):(寫明詳細(xì)地址)

  6.5驗(yàn)收前乙方應(yīng)當(dāng)向甲方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。

  6.6對(duì)短期檢驗(yàn)難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物,在使用后日內(nèi)發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷,甲方有權(quán)要求退還。

  6.7雙方就定作物的質(zhì)量在檢驗(yàn)中發(fā)生爭(zhēng)議時(shí),以質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)提供檢驗(yàn)證明為準(zhǔn)。質(zhì)量檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)由雙方共同指定,費(fèi)用由乙方墊付,由主張未被檢驗(yàn)證明支持者最終承擔(dān)。

  第七條交(提)定作物的時(shí)間和地點(diǎn)

  7.1雙方約定由甲方自提定作物

  7.1.1自提定作物的時(shí)間:(寫明年、月、日)

  7.1.2自提定作物的地點(diǎn):(寫明詳細(xì)地址不可省略)

  7.2雙方約定由乙方送交定作物

  7.2.1送交定作物的時(shí)間:(如選擇了7.1,則在空格處劃線)

  7.2.2送交定作物的地點(diǎn):(如選擇了7.1,則在空格處劃線)

  7.3任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應(yīng)當(dāng)事先與對(duì)方達(dá)成協(xié)議,所達(dá)成的協(xié)議與本合同有同等的法律效力。

  7.4交(提)定作物日期的計(jì)算:乙方自備運(yùn)輸工具送交定作物的,以甲方接收的戳記日期為準(zhǔn);委托運(yùn)輸部門運(yùn)輸?shù)?以發(fā)運(yùn)定作物時(shí)承運(yùn)部門簽發(fā)戳記日期為準(zhǔn);自提定作物的,以乙方通知的提取日期為準(zhǔn),但乙方在發(fā)出提取定作物的通知中,必須留給甲方以必要的途中時(shí)間。

  第八條包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān):

  8.1包裝要求:(應(yīng)具體寫明包裝方式、包裝物品的材質(zhì)、包裝的大小尺寸等)

  8.2費(fèi)用負(fù)擔(dān):(寫明包裝費(fèi)用由哪方承擔(dān))

  第九條運(yùn)輸方式及費(fèi)用負(fù)擔(dān)

  9.1定作物的運(yùn)輸方式:(寫明是汽車、火車、水運(yùn)或其他方式)

  9.2運(yùn)輸費(fèi)用由(如無(wú)內(nèi)容,在空格處劃線)承擔(dān)。

  第十條定作物的保修

  10.1定作物保修期:(如保修期從何時(shí)起到何時(shí)止)10.2在保修期內(nèi)乙方免費(fèi)提供保修服務(wù)。

  第十一條定金及預(yù)付款

  11.1甲方向乙方交付定金的數(shù)額:(大、小寫兩種形式填寫)11.2甲方向乙方交付定金的時(shí)間:(寫明年、月、日)11.3甲方向乙方交付預(yù)付款的.數(shù)額:(大、小寫兩種形式填寫)11.4甲方向乙方交付預(yù)付款的時(shí)間:(寫明年、月、日)第十二條乙方的違約責(zé)任:

  12.1未按合同約定的質(zhì)量交付定作物,若甲方同意接受的,應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價(jià);不同意接受的,應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理或調(diào)換,并承擔(dān)元/每件的違約金。經(jīng)過(guò)修理或調(diào)換后,仍不符合合同約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),甲方有權(quán)拒收,由此造成的損失(包括甲方材料損失、重做成本、延期損失等)由乙方賠償。

  12.2未按合同約定包裝定作物,需返修或重新包裝的,應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)返修或重新包裝,并承擔(dān)因此而支付的費(fèi)用和延期交貨責(zé)任。因包裝不符合同約定造成定作物毀損、滅失的,由乙方賠償損失。

  12.3逾期交付定作物,應(yīng)當(dāng)向甲方支付未交定作物總價(jià)的%違約金。延期交貨超過(guò)日的,甲方有權(quán)解除合同,由此造成的損失(包括甲方材料損失、重做成本、延期損失等)由乙方賠償。

  12.4由于保管不善致使甲方提供的原材料、設(shè)備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應(yīng)當(dāng)償付甲方因此造成的損失。乙方擅自調(diào)換甲方提供的原材料或修理物的零部件,甲方有權(quán)拒收,乙方應(yīng)賠償甲方因此造成的損失。如甲方要求重作或重新修理,應(yīng)當(dāng)按甲方要求完成,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任。

  第十三條甲方的違約責(zé)任:

  13.1超過(guò)合同約定日期付款,甲方應(yīng)向乙方支付定作物總價(jià)‰的違約金。

  13.2無(wú)故拒絕接收定作物,賠償因此給乙方造成的損失。

  13.3變更交付定作物地點(diǎn)或接收單位(人)時(shí),承擔(dān)因此多支出的費(fèi)用。13.4其它違約責(zé)任:(如無(wú)內(nèi)容,在空格處劃線)第十四條爭(zhēng)議的解決方式

  本合同在履行過(guò)程中發(fā)生的爭(zhēng)議,由雙方協(xié)商解決。如果雙方不能協(xié)商一致時(shí),選擇以下第(只需填寫一或者二)種方式解決:

  (一)向(具體寫明仲裁委員會(huì)的確切名稱,如:不能將“深圳仲裁委員會(huì)”寫為“北京市仲裁委員會(huì)”)仲裁委員會(huì)申請(qǐng)仲裁。

  (二)向(根據(jù)有利于我方的原則,在甲方或乙方住所地、合同簽訂地、合同履行地的基層法院中選擇其一)人民法院起訴。

  第十五條本合同簽訂地點(diǎn)(應(yīng)詳細(xì)填寫合同簽訂的地點(diǎn),如:深圳市xx區(qū))

  第十六條本合同自雙方簽字蓋章之日起生效,本合同一式份,雙方各執(zhí)份。

  以下無(wú)合同正文。

  甲方(章):乙方(章):

  法定代表人:法定代表人:

  委托代理人:委托代理人:

  地址:地址:

  電話:電話:

三方加工承攬合同 篇7

  訂立合同雙方:

  承攬方:_____縣木具廠以下簡(jiǎn)稱甲方

  定作方:_____縣百貨公司以下簡(jiǎn)稱乙方

  甲方為乙方加工柜臺(tái),貨架,經(jīng)雙方協(xié)商,簽訂本合同,共同遵守.

  第一條加工成品

  品名:___

  規(guī)格___單位:

  數(shù)量:___

  備注:___

  玻璃柜臺(tái):130_40_90件120

  塑料臺(tái)面柜臺(tái):180_100_95件10其中不帶抽屜

  玻璃臺(tái)面柜臺(tái):180_100_95件20

  棉布貨架:180_40_200件10

  大百貨電器貨架180_80_200件5

  小百貨貨架180_50_200件80

  第二條加工成品質(zhì)量要求:

  一,材種:柜臺(tái),貨架一律采用水曲柳.

  二,用材尺寸:按圖紙所標(biāo)尺寸做.

  三,嚴(yán)格掌握木制品的木材干燥程度,榫縫、肩角結(jié)構(gòu)必須嚴(yán)密,堅(jiān)固、表面必須平整光滑,木材無(wú)形變,翹曲,撥縫,松榫;塑料面要求平直,整齊,四周不得有翹起,脫膠現(xiàn)象;玻璃位置以圖紙標(biāo)示為準(zhǔn),保證方正,平直,安裝方便.

  四,甲方按乙方質(zhì)量要求和圖紙,先做規(guī)格樣品,由縣物價(jià)局核定價(jià)格后,雙方代表當(dāng)面封存樣品,作為驗(yàn)收的依據(jù).

  第三條原材料由甲方提供.

  第四條圖紙由乙方于一九八五年二月一日前送交甲方.甲方在依照乙方的要求進(jìn)行工作期間,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙不合理,應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知乙方;乙方應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)回復(fù),提出修改意見.甲方在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)未得到答復(fù),有權(quán)停止工作,并通知乙方.因此造成的損失,由乙方賠償.

  第五條工程價(jià)款:按核定價(jià)格單計(jì)算款25000元.

  第六條驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法:本加工成品全部完工后,甲方通知乙方到廠驗(yàn)收,乙方接到通知三天內(nèi)必須到廠驗(yàn)收.驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)以合同規(guī)定的質(zhì)量要求圖紙和樣品為標(biāo)準(zhǔn),數(shù)量以合同規(guī)定為標(biāo)準(zhǔn).雙方在檢驗(yàn)中發(fā)生爭(zhēng)議時(shí),由縣物價(jià)局提供檢驗(yàn)證明.

  第七條交貨的時(shí)間和地點(diǎn):一九八五年六月十日至六月二十五日全部交貨.任何一方如要求提前或延期交貨,必須在事先與對(duì)方達(dá)成協(xié)議,并按協(xié)議執(zhí)行.交貨地點(diǎn)在乙方百貨大樓,由百貨公司供銷科收貨,驗(yàn)收合格,辦理交接手續(xù).

  第八條包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān):由甲方負(fù)責(zé)包裝,以定作物不受損壞為準(zhǔn);每件包裝費(fèi)均按4元計(jì)算,共計(jì)980元,全部費(fèi)用由乙方負(fù)擔(dān).

  第九條運(yùn)輸辦法及費(fèi)用負(fù)擔(dān):由甲方負(fù)責(zé)運(yùn)輸,每件運(yùn)輸費(fèi)用均按2元計(jì)算,共計(jì)490元,全部費(fèi)用由乙方負(fù)擔(dān).運(yùn)輸造成的損失,由甲方負(fù)責(zé).

  第十條本合同簽字之日,乙方向甲方給付預(yù)付款20000元.甲方不履行合同時(shí),除承擔(dān)違約責(zé)任外,必須如數(shù)返還預(yù)付款.乙方不履行合同的,把預(yù)付款抵作違約金和賠償金,有余款的應(yīng)返還.

  第十一條結(jié)算方式及期限:乙方收到全部定作物,驗(yàn)收合格后,即辦理移交手續(xù),據(jù)以結(jié)帳,并在收貨后十五天內(nèi)通過(guò)銀行付款.

  第十二條甲方的違約責(zé)任

  一,甲方如未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物,乙方同意利用的,應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價(jià);不同意利用的,甲方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理或調(diào)換,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任;經(jīng)過(guò)修整或調(diào)換后,仍不符合合同規(guī)定的,乙方有權(quán)拒收,由此造成的損失由甲方賠償.

  二,甲方交付定作物的數(shù)量少于合同規(guī)定的,乙方仍然需要的,甲方應(yīng)當(dāng)照數(shù)補(bǔ)齊,補(bǔ)交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的,有權(quán)解除合同,因此造成的損失由甲方賠償.

  三,因甲方包裝不善造成定作物毀損的,由甲方賠償損失.

  四,甲方逾期交付定作物的,應(yīng)當(dāng)向乙方償付違約金,每逾期一天,按逾期交付部分的價(jià)款總額的千分之一償付違約金.

  五,甲方不能交付定作物的,應(yīng)向乙方償付不能交付定作物部分價(jià)款總值20%的違約金.

  六,由甲方負(fù)責(zé)送貨的,如運(yùn)輸中造成定作物損壞,甲方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理,達(dá)到合同規(guī)定的質(zhì)量要求,否則乙方有權(quán)拒收.

  第十三條乙方的違約責(zé)任

  一,乙方如中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計(jì)等,應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此造成的損失.

  二,乙方如中途廢止合同,應(yīng)償付甲方未履行部分定作物價(jià)款總值30%的違約金.

  三,乙方如未按合同規(guī)定的時(shí)間向甲方提供圖紙和其他技術(shù)資料,除交付定作物的日期得以順延外,乙方應(yīng)當(dāng)償付甲方因停工待料的損失.

  四,乙方如超過(guò)合同規(guī)定日期付款,應(yīng)當(dāng)比照中國(guó)人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定,向甲方償付違約金.

  五,乙方如無(wú)故拒絕接收定作物,應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此造成的損失.

  六,乙方如變更交付定作物的地點(diǎn),應(yīng)承擔(dān)因此而多支出的費(fèi)用.

  第十四條不可抗力:在合同規(guī)定的履行期限內(nèi),由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,甲方在經(jīng)有關(guān)部門證明后,可免予承擔(dān)違約責(zé)任.但甲方應(yīng)當(dāng)采取積極措施,盡量減少損失,如不可抗力的損失是在合同規(guī)定的履行期限以外生的,不得免除甲方責(zé)任;在乙方遲延接受或無(wú)故拒收期間發(fā)生的,乙方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任,并賠償甲方因此造成的損失.

  第十五條本合同發(fā)生糾紛時(shí),雙方協(xié)商解決;協(xié)商不成時(shí)任何一方可向辦理本合同公證的公證機(jī)關(guān)申請(qǐng)調(diào)解,或向合同管理機(jī)關(guān)申請(qǐng)調(diào)解,仲裁,也可以直接向人民法院起訴.

  本合同于一九八五年一月二十五日經(jīng)公證生效,合同履行完畢即失效.

  本合同一式五份,甲乙雙方各執(zhí)一份,縣公證處,縣物價(jià)局,縣建設(shè)銀行各存一份.

  甲方:_____縣木具廠

  代表人:___

  地址:___

  電話:______

  開戶銀行:___縣支行七都鎮(zhèn)營(yíng)業(yè)所

  帳號(hào):___

  乙方:___縣百貨公司

  代表人:___

  地址:___

  電話:___

  開戶銀行:___

  帳號(hào):___

  ___年___月___日

三方加工承攬合同 篇8

  承攬方:________________地址:________________電話:________________開戶銀行:________________帳號(hào):________________法定代表人:________________

  定作方:________________地址:________________電話:________________  開戶銀行:________________  帳號(hào):________________  法定代表人:________________

  定作方委托承攬方加工_________,經(jīng)雙方充分協(xié)商,特訂立本合同,以便共同遵守。

  第一條加工成品:________________

  品名:________________

  規(guī)格:________________

  單位:________________

  數(shù)量:________________

  備注:________________

  第二條加工成品質(zhì)量要求:________________

  第三條原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量:________________

  1、用承攬方原料完成工作的,承攬方必須依照合同規(guī)定選用原材料,并接受定作方檢驗(yàn)。

  承攬方隱瞞原材料的缺陷或者使用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作物的質(zhì)量時(shí),定作方有權(quán)要求重作,修理,減少價(jià)款或退貨。

  2、用定作方原材料完成工作的,合同應(yīng)當(dāng)明確規(guī)定原材料的消耗定額。

  定作方應(yīng)按合同規(guī)定的時(shí)間、數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格提供原材料。

  承攬方對(duì)定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時(shí)檢驗(yàn),不符合要求的,應(yīng)立即通知定作方調(diào)換或補(bǔ)齊。

  承攬方對(duì)定作方提供的原材料不得擅自更換,對(duì)修理的物品不得偷換零部件。

  3、原材料等物品交日期計(jì)算,參照第七條規(guī)定執(zhí)行。

  第四條技術(shù)資料,圖紙?zhí)峁┺k法:________________

  1、承攬方在依照定作方的要求進(jìn)行工作期間,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理,應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知定作方;

  定作方應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)回復(fù),提出修改意見。

  承攬方在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)未得到答復(fù),有權(quán)停止工作,并及時(shí)通知定作方,因此造成的損失,由定作方賠償。

  2、承攬方對(duì)于承攬的工作,如果定作方要求保密,應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守,未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料和復(fù)制品。

  3、定作方應(yīng)當(dāng)按規(guī)定日期提供技術(shù)資料,圖紙等。

  第五條價(jià)款或酬金:________________

  價(jià)款或酬金,按照國(guó)家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行,沒有規(guī)定的由當(dāng)事人雙方商定。

  第六條驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法:________________

  1、按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求,圖紙和樣品作為驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。

  2、定作方應(yīng)當(dāng)按合同規(guī)定的期限驗(yàn)收承攬方所完成的工作。

  驗(yàn)收前承攬方應(yīng)當(dāng)向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。

  對(duì)短期檢驗(yàn)難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項(xiàng)目,應(yīng)當(dāng)由雙方協(xié)商,在合同中規(guī)定保證期限。

  保證期限內(nèi)發(fā)生問題,除定作方使用或保管不當(dāng)?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外,由承攬方負(fù)責(zé)修復(fù)或退換。

  3、當(dāng)事人雙方對(duì)承攬的定作物和項(xiàng)目質(zhì)量在檢驗(yàn)中發(fā)生爭(zhēng)議時(shí),可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)提供檢驗(yàn)證明。

  第七條交貨的時(shí)間和地點(diǎn):________________

  1、交定作物期限應(yīng)當(dāng)按照合同規(guī)定履行。

  任何一方要求提前或延期交定作物,應(yīng)當(dāng)在事先與對(duì)方達(dá)成協(xié)議,并按協(xié)議執(zhí)行。

  2、交定作物日期的計(jì)算:承攬方自備運(yùn)輸工具送交定作物的,以定作方接收的戳記日期為準(zhǔn);

  委托運(yùn)輸部門運(yùn)輸?shù)模园l(fā)運(yùn)定作物時(shí)承運(yùn)部門簽發(fā)戳記日期為準(zhǔn);

  自提定作物的,以承攬方通知的提取日期為準(zhǔn),但承攬方在發(fā)出提取定作物的通知中,必須留給定作方以必要的途中時(shí)間;

  雙方另有約定的,按約定的方法計(jì)算。

  第八條包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān):________________

  第九條運(yùn)輸辦法及費(fèi)用負(fù)擔(dān):________________

  第十條結(jié)算方式及期限:

  第十一條其他

  1、根據(jù)國(guó)家有關(guān)規(guī)定,定作方可向承攬方交付定金。

  定金數(shù)額由雙方協(xié)商確定。

  定作方不履行合同的,無(wú)權(quán)請(qǐng)求返還定金。

  承攬方不履行合同的,應(yīng)當(dāng)雙倍返還定金。

  2、根據(jù)國(guó)家有關(guān)規(guī)定,經(jīng)當(dāng)事人雙方約定,定作方可向承攬方給付預(yù)付款。

  承攬方不履行合同的,除承擔(dān)違約責(zé)任外,必須如數(shù)返還預(yù)付款。

  定作方不履行合同的,可以把預(yù)付款抵作違約金和賠償金;

  有余款的可以請(qǐng)求返還。

  第十二條承攬方的違約責(zé)任:

  1、未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作,定作方同意利用的,應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價(jià);

  不同意利用的,應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修整或調(diào)換,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任;

  經(jīng)過(guò)修整或調(diào)換后,仍不符合合同規(guī)定的,定作方有權(quán)拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。

  2、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定,定作方仍然需要的,應(yīng)當(dāng)照數(shù)補(bǔ)齊,補(bǔ)交部分按逾期交付處理;

  少交部分定作方不再需要的,有權(quán)解除合同,因此造成的損失由承攬方賠償。

  3、未按合同規(guī)定包裝定作物,需返修或重新包裝的,應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)返修或重新包裝,并承擔(dān)因此而支付的費(fèi)用。

  定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬方應(yīng)當(dāng)償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價(jià)值部分。

  因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損,滅失的,由承攬方賠償損失。

  4、逾期交付定作物,應(yīng)當(dāng)向定作方償付違約金_________元;

  以酬金計(jì)算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。

  未經(jīng)定作方同意,提前交付定作物,定作方有權(quán)拒收。

  5、不能交付定作物或不能完成工作的,應(yīng)當(dāng)償付不能交付定作物或不能完成工作部分價(jià)款總值的_________%或酬金總額的_________%違約金。

  6、異地交付的定作物不符合合同規(guī)定,暫由定作方代保管時(shí),應(yīng)當(dāng)償付定作方實(shí)際支付的保管,保養(yǎng)費(fèi)。

  7、實(shí)行代運(yùn)或送貨的定作物,錯(cuò)發(fā)到達(dá)地點(diǎn)或接收單位,除按合同規(guī)定負(fù)責(zé)運(yùn)到指定地點(diǎn)或接收單位外,并承擔(dān)因此多付的運(yùn)雜費(fèi)和逾期交付定作物的責(zé)任。

  8、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設(shè)備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應(yīng)當(dāng)償付定作方因此造成的損失。

  9、未按合同規(guī)定的辦法和期限對(duì)定作方提供的原材料進(jìn)行檢驗(yàn),或經(jīng)檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調(diào)換,補(bǔ)齊的,由承攬方對(duì)工作質(zhì)量,數(shù)量承擔(dān)責(zé)任。

  10、擅自調(diào)換定作方提供的原材料或修理物的零部件,定作方有權(quán)拒收,承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。

  如定作方要求重作或重新修理,應(yīng)當(dāng)按定作方要求辦理,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任。

  第十三條定作方的違約責(zé)任:

  1、中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計(jì)等,應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失。

  2、中途廢止合同,屬承攬方提供原材料的,償付承攬方的未履行部分價(jià)款總值的_________%的違約金;

  不屬承攬方提供原材料的,償付承攬方以未履行部分酬金總額的'_________%違約金。

  3、未按合同規(guī)定的時(shí)間和要求向承攬方提供原材料、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準(zhǔn)備工作,承攬方有權(quán)解除合同,定作方應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此而造成的損失;

  承攬方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,定作方應(yīng)當(dāng)償付承攬方停工待料的損失。

  4、超過(guò)合同規(guī)定期限領(lǐng)取定作物的,除按本條第五款規(guī)定償付違約金外,還應(yīng)當(dāng)承擔(dān)承攬方實(shí)際支付的保管、保養(yǎng)費(fèi)。

  定作方超過(guò)領(lǐng)取期限六個(gè)月不領(lǐng)取定作物的,承攬方有權(quán)將定作物變賣,所得價(jià)款在扣除報(bào)酬、保管、保養(yǎng)費(fèi)后,退還給定作方;

  變賣定作物所得少于報(bào)酬、保管、保養(yǎng)費(fèi)時(shí),定作方還應(yīng)補(bǔ)償不足部分;

  如定作物不能變賣,應(yīng)當(dāng)賠償承攬方的損失。

  5、超過(guò)合同規(guī)定日期付款,應(yīng)當(dāng)比照中國(guó)人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金;

  以酬金計(jì)算的,每逾期一天,按酬金總額的千分之一償付違約金。

  6、無(wú)故拒絕接收定作物,應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失及運(yùn)輸部門的罰款。

  7、變更交付定作物地點(diǎn)或接收單位,承擔(dān)因此而多支出的費(fèi)用。

  第十四條不可抗力

  在合同規(guī)定的履行期限內(nèi),由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,承攬方在取得合法證明后,可免予承擔(dān)違約責(zé)任,但應(yīng)當(dāng)采取積極措施,盡量減少損失,如在合同規(guī)定的履行期限以外發(fā)生的,不得免除責(zé)任;

  在定作方遲延接受或無(wú)故拒收期間發(fā)生的,定作方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任,并賠償承攬方由此造成的損失。

  第十五條糾紛的處理:

  加工承攬合同發(fā)生糾紛時(shí),當(dāng)事人雙方應(yīng)協(xié)商解決;

  協(xié)商不成時(shí)任何一方可向合同管理機(jī)關(guān)申請(qǐng)調(diào)解,仲裁,也可以直接向人民法院起訴。

  第十六條本合同自_________年_________月_________日起生效,合同履行完畢即失效。

  本合同執(zhí)行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,應(yīng)由雙方共同協(xié)商,作出補(bǔ)充規(guī)定,補(bǔ)充規(guī)定與本合同具有同等效力。

  本合同正本一式二份,定作方和承攬方各執(zhí)一份;

  合同副本一式__________份,交_________各留存一份。

  _________年____月____日定作方:________________代表人:________________

  _________年____月____日承攬方:________________代表人:________________

三方加工承攬合同 篇9

  訂立合同雙方:

  承攬方:--縣木具廠以下簡(jiǎn)稱甲方

  定作方:--縣百貨公司以下簡(jiǎn)稱乙方

  甲方為乙方加工柜臺(tái),貨架,經(jīng)雙方協(xié)商,簽訂本合同,共同遵守.

  第一條加工成品

  ┌──────────┬───────────┬───┬───┬───┐

  │品名│規(guī)格(長(zhǎng),寬,高cm)│單位│數(shù)量│備注│

  ├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤

  │玻璃柜臺(tái)│130x40x90│件│120││

  ├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤

  │塑料臺(tái)面柜臺(tái)│180x100x95│件│10│其中不│

  │││││帶抽屜│

  ├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤

  │玻璃臺(tái)面柜臺(tái)│180x100x95│件│20││

  ├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤

  │棉布貨架│180x40x200│件│10││

  ├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤

  │大百貨電器貨架│180x80x200│件│5││

  ├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤

  │小百貨貨架│180x50x200│件│80││

  └──────────┴───────────┴───┴───┴───┘

  第二條加工成品質(zhì)量要求:

  一,材種:柜臺(tái),貨架一律采用水曲柳.

  二,用材尺寸:按圖紙所標(biāo)尺寸做.

  三,嚴(yán)格掌握木制品的木材干燥程度,榫縫、肩角結(jié)構(gòu)必須嚴(yán)密,堅(jiān)固、表面必須平整光滑,木材無(wú)形變,翹曲,撥縫,松榫;塑料面要求平直,整齊,四周不得有翹起,脫膠現(xiàn)象;玻璃位置以圖紙標(biāo)示為準(zhǔn),保證方正,平直,安裝方便.

  四,甲方按乙方質(zhì)量要求和圖紙,先做規(guī)格樣品,由縣物價(jià)局核定價(jià)格后,雙方代表當(dāng)面封存樣品,作為驗(yàn)收的依據(jù).

  第三條原材料由甲方提供.

  第四條圖紙由乙方于一九八五年二月一日前送交甲方.甲方在依照乙方的要求進(jìn)行工作期間,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙不合理,應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知乙方;乙方應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)回復(fù),提出修改意見.甲方在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)未得到答復(fù),有權(quán)停止工作,并通知乙方.因此造成的損失,由乙方賠償.

  第五條工程價(jià)款:按核定價(jià)格單計(jì)算款25000元.

  第六條驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法:本加工成品全部完工后,甲方通知乙方到廠驗(yàn)收,乙方接到通知三天內(nèi)必須到廠驗(yàn)收.驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)以合同規(guī)定的質(zhì)量要求圖紙和樣品為標(biāo)準(zhǔn),數(shù)量以合同規(guī)定為標(biāo)準(zhǔn).雙方在檢驗(yàn)中發(fā)生爭(zhēng)議時(shí),由縣物價(jià)局提供檢驗(yàn)證明.

  第七條交貨的時(shí)間和地點(diǎn):一九八五年六月十日至六月二十五日全部交貨.任何一方如要求提前或延期交(提)貨,必須在事先與對(duì)方達(dá)成協(xié)議,并按協(xié)議執(zhí)行.交貨地點(diǎn)在乙方百貨大樓,由百貨公司供銷科收貨,驗(yàn)收合格,辦理交接手續(xù).

  第八條包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān):由甲方負(fù)責(zé)包裝,以定作物不受損壞為準(zhǔn);每件包裝費(fèi)均按4元計(jì)算,共計(jì)980元,全部費(fèi)用由乙方負(fù)擔(dān).

  第九條運(yùn)輸辦法及費(fèi)用負(fù)擔(dān):由甲方負(fù)責(zé)運(yùn)輸,每件運(yùn)輸費(fèi)用均按2元計(jì)算,共計(jì)490元,全部費(fèi)用由乙方負(fù)擔(dān).運(yùn)輸造成的損失,由甲方負(fù)責(zé).

  第十條本合同簽字之日,乙方向甲方給付預(yù)付款20000元(貳萬(wàn)元).甲方不履行合同時(shí),除承擔(dān)違約責(zé)任外,必須如數(shù)返還預(yù)付款.乙方不履行合同的,把預(yù)付款抵作違約金和賠償金,有余款的應(yīng)返還.

  第十一條結(jié)算方式及期限:乙方收到全部定作物,驗(yàn)收合格后,即辦理移交手續(xù),據(jù)以結(jié)帳,并在收貨后十五天內(nèi)通過(guò)銀行付款.

  第十二條甲方的違約責(zé)任

  一,甲方如未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物,乙方同意利用的,應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價(jià);不同意利用的,甲方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理或調(diào)換,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任;經(jīng)過(guò)修整或調(diào)換后,仍不符合合同規(guī)定的,乙方有權(quán)拒收,由此造成的損失由甲方賠償.

  二,甲方交付定作物的數(shù)量少于合同規(guī)定的,乙方仍然需要的,甲方應(yīng)當(dāng)照數(shù)補(bǔ)齊,補(bǔ)交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的,有權(quán)解除合同,因此造成的損失由甲方賠償.

  三,因甲方包裝不善造成定作物毀損的,由甲方賠償損失.

  四,甲方逾期交付定作物的,應(yīng)當(dāng)向乙方償付違約金,每逾期一天,按逾期交付部分的價(jià)款總額的千分之一償付違約金.

  五,甲方不能交付定作物的,應(yīng)向乙方償付不能交付定作物部分價(jià)款總值20%的違約金.

  六,由甲方負(fù)責(zé)送貨的,如運(yùn)輸中造成定作物損壞,甲方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理,達(dá)到合同規(guī)定的質(zhì)量要求,否則乙方有權(quán)拒收.

  第十三條乙方的違約責(zé)任

  一,乙方如中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計(jì)等,應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此造成的損失.

  二,乙方如中途廢止合同,應(yīng)償付甲方未履行部分定作物價(jià)款總值

  30%的違約金.

  三,乙方如未按合同規(guī)定的時(shí)間向甲方提供圖紙和其他技術(shù)資料,除交付定作物的`日期得以順延外,乙方應(yīng)當(dāng)償付甲方因停工待料的損失.

  四,乙方如超過(guò)合同規(guī)定日期付款,應(yīng)當(dāng)比照中國(guó)人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定,向甲方償付違約金.

  五,乙方如無(wú)故拒絕接收定作物,應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此造成的損失.

  六,乙方如變更交付定作物的地點(diǎn),應(yīng)承擔(dān)因此而多支出的費(fèi)用.

  第十四條不可抗力:在合同規(guī)定的履行期限內(nèi),由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,甲方在經(jīng)有關(guān)部門證明后,可免予承擔(dān)違約責(zé)任.但甲方應(yīng)當(dāng)采取積極措施,盡量減少損失,如不可抗力的損失是在合同規(guī)定的履行期限以外生的,不得免除甲方責(zé)任;在乙方遲延接受或無(wú)故拒收期間發(fā)生的,乙方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任,并賠償甲方因此造成的損失.

  第十五條本合同發(fā)生糾紛時(shí),雙方協(xié)商解決;協(xié)商不成時(shí)任何一方可向辦理本合同公證的公證機(jī)關(guān)申請(qǐng)調(diào)解,或向合同管理機(jī)關(guān)申請(qǐng)調(diào)解,仲裁,也可以直接向人民法院起訴.

  本合同于一九八五年一月二十五日經(jīng)公證生效,合同履行完畢即失效.

  本合同一式五份,甲乙雙方各執(zhí)一份,縣公證處,縣物價(jià)局,縣建設(shè)銀行各存一份.

  甲方:--縣木具廠(蓋章)

  代表人:黃華新(簽名)

  地址:七都鎮(zhèn)

  電話:66.8971

  開戶銀行:--縣支行七都鎮(zhèn)營(yíng)業(yè)所

  賬戶:

  乙方:--縣百貨公司

  代表人:王新法

  地址:城關(guān)中山街5號(hào)

  電話:33.7347

  開戶銀行:--縣支行

  賬戶:

三方加工承攬合同 篇10

  定作方(以下簡(jiǎn)稱甲方):

  承攬方(以下簡(jiǎn)稱乙方):

  供料方(以下簡(jiǎn)稱丙方):

  甲方委托乙方加工______________,丙方為甲方____________加工原材料的指定供料方,乙方在甲方處所承攬的加工成品所需原材料須在丙方處采購(gòu)。經(jīng)三方充分協(xié)商,特訂立本合同,以便共同遵守。:

  一、工程項(xiàng)目名稱:

  二、施工地點(diǎn):

  三、工程量:

  四、工程總額及付款方式:

  1、工程總額:

  2、付款方式:

  3、甲方支付完畢工程款項(xiàng),擁有制品所有權(quán)。

  五、工程期限:

  1、合同簽定次日起核算,7個(gè)工作日。

  風(fēng)險(xiǎn)提示:

  加工承攬業(yè)務(wù)切忌質(zhì)量約定不清或口頭約定質(zhì)量,目的在于避免發(fā)生糾紛。質(zhì)量條款要約定明確仔細(xì)。

  如果質(zhì)量是以樣品為準(zhǔn),除了雙方封存樣品外,還應(yīng)有樣品質(zhì)量描述的書面材料。以免樣品滅失或自然毀損或?qū)悠穬?nèi)部質(zhì)量有異議而發(fā)生糾紛。

  六、乙方工作:

  1、保證在工程期限內(nèi)完成工程的制作.安裝工作。

  2、施工所有材料嚴(yán)格執(zhí)行工程項(xiàng)目預(yù)算書所規(guī)定的規(guī)格、品型。

  七、甲方工作:

  1、保證如合同約定支付乙方工程款項(xiàng)。

  2、乙方進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)施工時(shí),施工場(chǎng)地應(yīng)具備施工條件。

  3、施工過(guò)程中協(xié)同乙方進(jìn)行物業(yè)管理或相關(guān)管理單位的協(xié)調(diào)工作。

  4、負(fù)責(zé)合同約定門面標(biāo)識(shí)的所有審批工作。

  八、丙方工作

  風(fēng)險(xiǎn)提示:

  原材料可以由定作人或承攬人提供。不管哪方提供,均要約定對(duì)原材料的質(zhì)量要求。特別是定作方提供原材料的情況下,承攬方更要注意對(duì)原材料的質(zhì)量驗(yàn)收,經(jīng)驗(yàn)收合格后方可入庫(kù)。根據(jù)_____的規(guī)定,承攬方因保管不善而造成定作方提供的原材料及完成的成果毀損、滅失的,承攬方應(yīng)該負(fù)損害賠償責(zé)任。為此,承攬方應(yīng)該提高保管材料的風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)。

  1、丙方應(yīng)當(dāng)提交產(chǎn)品品種、型號(hào)、規(guī)格、質(zhì)量符合同規(guī)定的,如果不符合規(guī)定,甲方聲明同意利用的,應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價(jià),甲乙丙三方再次協(xié)商定價(jià)。

  2、丙方交貨質(zhì)量有瑕疵丙方還應(yīng)承擔(dān)返工返修、產(chǎn)品本身、物料或產(chǎn)品報(bào)廢的費(fèi)用、質(zhì)量問題所造成的乙方交貨不及時(shí)承擔(dān)責(zé)任等。

  九、驗(yàn)收:

  1、材料以工程預(yù)算書中所標(biāo)明規(guī)格、品型驗(yàn)收。

  2、廣告制作的規(guī)格、尺寸按施工圖紙及說(shuō)明驗(yàn)收(效果圖僅作為視覺參考,不做為驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn))。

  3、項(xiàng)目施工完畢由乙方工程監(jiān)理先行自檢,自檢合格后上交工程驗(yàn)收單,由甲乙雙方進(jìn)行驗(yàn)收。

  4、甲方在驗(yàn)收過(guò)程中對(duì)質(zhì)量如有意見,須在驗(yàn)收單中說(shuō)明,經(jīng)雙方現(xiàn)場(chǎng)勘察,確有質(zhì)量問題的,乙方進(jìn)行后期整改。

  5、工程驗(yàn)收單支付甲方時(shí),甲方應(yīng)在接收單手續(xù)上簽字或蓋章,收到工程驗(yàn)收單三日內(nèi),甲方無(wú)意見說(shuō)明或無(wú)任何書面意見,視為驗(yàn)收合格。

  十、保修:

  1、甲方如發(fā)現(xiàn)制品損壞應(yīng)及時(shí)通知乙方,乙方在12小時(shí)內(nèi)到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行制品檢修,通報(bào)維修情況。24小時(shí)內(nèi)保證制品的正常使用。

  十一、安全責(zé)任:

  1、乙方施工戶外廣告制品機(jī)構(gòu)安全責(zé)任1年。

  2、施工過(guò)程中,乙方由于自身原因造成員工或第三者人身傷害及財(cái)產(chǎn)損失,乙方承擔(dān)完全責(zé)任。

  3、因使用不當(dāng)、擅自改造、災(zāi)害及不可抗力造成制品損壞,乙方免除安全責(zé)任。

  十二、合同變更:

  1、合同內(nèi)容及條款的變更,需雙方代理另立合同附件,簽章有效。

三方加工承攬合同 篇11

  甲方:__________有限公司

  乙方:_____________________

  依據(jù)《中華人民共和國(guó)民法典》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,雙方經(jīng)平等協(xié)商,就甲方委托乙方定作(下稱“定作物”)等相關(guān)事宜達(dá)成一致,特簽訂本合同明確雙方權(quán)利義務(wù),以資共同信守。

  第一條合同主體

  1.甲方(定作人):___________有限公司

  住所:_____________________

  郵編:_____________________

  法定代表人:________________

  注冊(cè)號(hào):_____________________

  2.乙方(承攬人):___________有限公司

  住所:_____________________

  郵編:_____________________

  法定代表人:________________

  注冊(cè)號(hào):_____________________

  3.甲方為依法設(shè)立的法人單位,依法有權(quán)簽訂及履行本合同。

  4.乙方為依法設(shè)立的法人單位(或其分支機(jī)構(gòu)、個(gè)人獨(dú)資企業(yè)、個(gè)體工商戶),有同類、同等規(guī)模定作物生產(chǎn)或銷售經(jīng)驗(yàn)(或同類服務(wù)提供經(jīng)驗(yàn)),熟悉定作物性質(zhì)和特點(diǎn)并熟知與定作物相關(guān)的法律法規(guī)、規(guī)章及標(biāo)準(zhǔn)。

  5.乙方合同主體變更:

  (1)乙方承諾,合同成立后將不以任何理由要求將合同主體變更為任何第三人。

  (2)若乙方堅(jiān)持將合同項(xiàng)下的權(quán)利義務(wù)轉(zhuǎn)讓給第三人的,經(jīng)甲方書面同意后可變更為乙方指定的第三人,但乙方須按應(yīng)收款的______承擔(dān)違約金。

  (3)發(fā)生乙方營(yíng)業(yè)執(zhí)照注銷、所有銀行賬戶注銷等情況的,若乙方為公司法人則任何第三方(包括但不限于乙方股東、法定代表人、代理人、經(jīng)辦人等)無(wú)權(quán)向甲方主張任何權(quán)益;若乙方為個(gè)人獨(dú)資企業(yè)或個(gè)體工商戶,除原投資人或經(jīng)營(yíng)者本人外,其他人無(wú)權(quán)向甲方主張任何權(quán)益(包括但不限于乙方代理人或經(jīng)辦人)。

  第二條定作物

  1.定作物清單及價(jià)款

  定作物名稱:_____________________

  規(guī)格型號(hào):_____________________

  計(jì)量單位:_____________________

  價(jià)款:_____________________

  2.價(jià)格組成及價(jià)格有效期:

  (1)合同單價(jià)已經(jīng)包括乙方依法應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的全部材料費(fèi)、制作費(fèi)、包裝費(fèi)、運(yùn)費(fèi)、安裝費(fèi)、稅費(fèi)、裝卸費(fèi)等所有相關(guān)費(fèi)用

  (2)價(jià)格適用期間:本合同價(jià)格的適用期間按以下第【a或b】項(xiàng)確定,價(jià)格適用期間屆滿后,如甲方繼續(xù)購(gòu)買乙方定作物,則由雙方另行協(xié)商確定價(jià)格。

  a.自______年______月______日起至______年______月______日止。

  b.自本合同簽訂之日起至實(shí)際供貨數(shù)量達(dá)到合同約定數(shù)量之日止。

  第三條合同價(jià)款

  1.總價(jià)款及結(jié)算方式:

  2.付款方式:有/無(wú)定金(比例)。

  3.付款提示:乙方應(yīng)當(dāng)在每次付款前向甲方出具書面的《付款提示函》并附《驗(yàn)收單》和合法有效的發(fā)票。

  4.發(fā)票:

  每次付款時(shí)乙方須提供合法有效的發(fā)票。乙方未提供發(fā)票或提供發(fā)票有法律瑕疵的,甲方有權(quán)拒絕付款,同時(shí)乙方應(yīng)承擔(dān)瑕疵發(fā)票面額______的違約金。因發(fā)票瑕疵而導(dǎo)致稅務(wù)局做出的任何處罰決定導(dǎo)致甲方支付罰款、聲譽(yù)損失的,由乙方支付罰款并向甲方支付罰款金額雙倍的違約金以賠償甲方經(jīng)濟(jì)和聲譽(yù)損失。

  5.支付方式:甲方采用以下第______種方式向乙方支付合同價(jià)款。

  b承兌匯票;c網(wǎng)上銀行;d其他方式

  6.收款人信息:開戶行、戶名、賬號(hào)。乙方保證其提供的銀行名稱及賬號(hào)正確。如有錯(cuò)誤造成甲方錯(cuò)誤支付的,視為甲方已履行相應(yīng)的義務(wù),乙方損失自行承擔(dān)。

  第四條設(shè)計(jì)與質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)

  1.設(shè)計(jì)由【甲/乙】方負(fù)責(zé)(必要時(shí)甲/乙方負(fù)責(zé)協(xié)助設(shè)計(jì)):______

  (1)若由甲方負(fù)責(zé)設(shè)計(jì),則甲方應(yīng)于前向乙方交付定作物設(shè)計(jì)文件。乙方應(yīng)對(duì)其進(jìn)行校對(duì),對(duì)于設(shè)計(jì)文件中的明顯錯(cuò)誤或缺陷應(yīng)在3日內(nèi)向甲方提出書面異議,甲方應(yīng)在收到書面異議后的3日內(nèi)答復(fù)。

  (2)若由乙方負(fù)責(zé)設(shè)計(jì),則乙方應(yīng)于前向甲方交付定作物設(shè)計(jì)文件,甲方應(yīng)當(dāng)在收到后3日內(nèi)審核并回復(fù)是否同意的意見,逾期未做明確表示則視為同意設(shè)計(jì)文件。

  2.定作物的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):應(yīng)當(dāng)符合設(shè)計(jì)文件要求和本合同附件二《技術(shù)參數(shù)與質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》。

  3.樣品:樣品采用以下第種方式執(zhí)行。乙方交付的定作成品應(yīng)當(dāng)符合樣品的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),但樣品有隱蔽瑕疵的除外。

  1)不使用樣品。

  2)本合同定作物樣品由提供,雙方確認(rèn)、封存后由甲方保管,作為驗(yàn)收的依據(jù)。

  3)在正式制作前,乙方應(yīng)當(dāng)先行制作樣品,經(jīng)甲方樣品確認(rèn)合格后再正式制作。

  4.其它要求:除本合同約定標(biāo)準(zhǔn)外,定作物成品還必須符合國(guó)家、地方或行業(yè)關(guān)于質(zhì)量、安全、環(huán)保的相關(guān)規(guī)定和要求。上述標(biāo)準(zhǔn)如有不一致之處,以要求高者為準(zhǔn)。

  第五條原材料

  1.主要原材料清單

  提供方:________________________

  名稱:________________________

  品牌:________________________

  生產(chǎn)廠家:________________________

  規(guī)格型號(hào):________________________

  計(jì)量:________________________

  單位:________________________

  數(shù)量:________________________

  甲方:________________________

  乙方:________________________

  2.除上述所列原材料外的其他材料由乙方提供。乙方應(yīng)當(dāng)采購(gòu)合格的原材料并確保滿足定作物的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和使用要求。

  3.乙方提供的主要原材料須在開工前通知甲方派員驗(yàn)收,甲方于接到乙方通知后日內(nèi)派員對(duì)原材料進(jìn)行檢驗(yàn)并出具書面意見。

  4.甲供原材料由方負(fù)責(zé)運(yùn)輸至乙方加工、制作地點(diǎn)(地址為:______),費(fèi)用由承擔(dān)。乙方應(yīng)當(dāng)在收到后2日內(nèi)對(duì)甲供原材料進(jìn)行檢驗(yàn),如果乙方對(duì)質(zhì)量、規(guī)格等有異議,應(yīng)當(dāng)立即以書面方式向甲方提出,否則視為乙方認(rèn)可甲供原材料。

  5.甲供原材料的耗用計(jì)量方法:______【對(duì)于貴重材料而言,這很重要】

  6.甲供原材料節(jié)余部分的返還:______【對(duì)于貴重材料而言,這很重要】

  第六條制作與包裝

  1.乙方應(yīng)當(dāng)按本合同約定標(biāo)準(zhǔn)和時(shí)限制作定作物。

  2.乙方承諾,未經(jīng)甲方書面同意不會(huì)將完成定作物的全部工作或主要工作另行分包給第三方,否則構(gòu)成重大違約,甲方有權(quán)解除本合同,并且乙方應(yīng)當(dāng)按本合同總價(jià)款的30______%賠償甲方損失。

  3.包裝要求:______乙方應(yīng)提供適宜本合同項(xiàng)下定作物運(yùn)輸和保存的包裝方式,外包裝應(yīng)當(dāng)應(yīng)注明定作物名稱、規(guī)格型號(hào),單位包裝內(nèi)的定作物數(shù)量,生產(chǎn)廠家、地址、注意事項(xiàng)等文字和標(biāo)識(shí)。由于采用不充分、不妥善的包裝方式而導(dǎo)致的任何風(fēng)險(xiǎn)和損失均由乙方承擔(dān),且不因定作物交付而免除乙方的此類責(zé)任。

  4.特殊包裝要求:______。包裝物是否回收:______。

  5.其他約定:______

  第七條交貨

  1.合格交貨:______乙方按照合同約定的時(shí)間將定作物成品送達(dá)到約定的交貨地點(diǎn)并經(jīng)甲方驗(yàn)收合格,方為合格交貨。

  2.交貨時(shí)間:______。

  3.交貨地點(diǎn):______(詳細(xì)地址:______)。

  4.運(yùn)輸:______運(yùn)輸由乙方負(fù)責(zé),并承擔(dān)全部運(yùn)費(fèi)、裝卸費(fèi)。從運(yùn)輸工具卸下后至甲方指定存放位置的二次搬運(yùn)費(fèi)由甲/乙方承擔(dān)。

  5.驗(yàn)收:______甲方應(yīng)當(dāng)在定作物運(yùn)至約定交貨地點(diǎn)后日內(nèi)進(jìn)行驗(yàn)收并出具書面意見。如果定作物需要由乙方負(fù)責(zé)進(jìn)行安裝,則雙方應(yīng)當(dāng)按照本合同約定在安裝完畢后進(jìn)行驗(yàn)收。書面的驗(yàn)收合格意見是乙方要求甲方付款的必要依據(jù)。

  6.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移:______定作物毀損、滅失的風(fēng)險(xiǎn)在交貨驗(yàn)收合格前由乙方承擔(dān),交貨驗(yàn)收合格后由甲方承擔(dān)。

  7.交貨遲延:______每遲延一日,乙方應(yīng)按合同價(jià)款的0.05______%承擔(dān)違約金。遲延交貨達(dá)到七日的,甲方有權(quán)解除本合同,乙方應(yīng)當(dāng)按合同價(jià)款的______承擔(dān)違約金。‘

  8.數(shù)量不足:______如交付的定作物數(shù)量不足,乙方應(yīng)當(dāng)在2日內(nèi)補(bǔ)足,并應(yīng)當(dāng)按當(dāng)批定作物價(jià)款的______承擔(dān)違約金。

  9.質(zhì)量瑕疵:______如交付的定作物質(zhì)量不符合本合同約定,則甲方有權(quán)要求乙方在2日內(nèi)修理或更換合格的定作物。如乙方未能在此時(shí)限內(nèi)調(diào)換合格定作物的,甲方有權(quán)解除合同,乙方應(yīng)當(dāng)按該批定作物價(jià)款的20______%承擔(dān)違約金。

  第八條安裝(適用于乙方負(fù)責(zé)安裝的情況)

  1、安裝責(zé)任:______由甲/乙方負(fù)責(zé)本合同項(xiàng)下定作物的安裝,因此產(chǎn)生的全部費(fèi)用由甲/乙方承擔(dān)。

  2、安裝工期:______總工期為個(gè)日歷天。計(jì)劃開工日期為年月日,竣工日期為年月日。實(shí)際開工日期以甲方通知進(jìn)場(chǎng)時(shí)間為準(zhǔn)。因乙方原因造成工期延誤的,每延誤一天乙方應(yīng)承擔(dān)相當(dāng)于工程總價(jià)款的0.05______%的違約金。

  3、施工要求:______

  (1)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):______見合同附件《技術(shù)參數(shù)與質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》

  (2)檢查與整改:______乙方應(yīng)認(rèn)真按照標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和設(shè)計(jì)的要求及甲方發(fā)出的指令施工,隨時(shí)接受甲方及建設(shè)單位、監(jiān)理單位的檢查。檢查中發(fā)現(xiàn)工程質(zhì)量達(dá)不到約定標(biāo)準(zhǔn)的部分,乙方必須按要求返工或修復(fù)完善,直至達(dá)到約定標(biāo)準(zhǔn)。因此增加的一切費(fèi)用由乙方承擔(dān),且工期不予順延。

  4、資源供應(yīng):______施工用水源、電源接點(diǎn)由甲方提供,水、電費(fèi)用由甲承擔(dān)。

  5、安全監(jiān)護(hù):______

  (1)乙方完成安裝調(diào)試內(nèi)容需要使用甲方提供的腳手架、配電箱等設(shè)施的,應(yīng)當(dāng)在進(jìn)場(chǎng)安裝前對(duì)相關(guān)設(shè)施及周圍環(huán)境的安全狀況進(jìn)行檢查確認(rèn)。如果乙方認(rèn)為相關(guān)設(shè)施不符合安全防護(hù)要求需要調(diào)整改造,則乙方以書面方式將調(diào)整改造建議提交甲方項(xiàng)目負(fù)責(zé)人;如乙方未提出書面調(diào)整改造建議即進(jìn)場(chǎng)安裝,則視為乙方認(rèn)可相關(guān)設(shè)施符合安全防護(hù)要求,不需要進(jìn)行調(diào)整改造。

  (2)乙方在安裝調(diào)試過(guò)程中需使用腳手架、吊籃、托板等進(jìn)行高空作業(yè),或者帶電作業(yè),或者在狹窄空間使用電焊、氣焊作業(yè)的,安裝作業(yè)人員作業(yè)必須使用安全護(hù)具,現(xiàn)場(chǎng)需設(shè)專門人員進(jìn)行時(shí)時(shí)監(jiān)護(hù),并制作作業(yè)監(jiān)護(hù)記錄。甲方可以隨時(shí)檢查乙方的作業(yè)監(jiān)護(hù)記錄。

  6.自檢與復(fù)檢:______本合同項(xiàng)下定作物安裝完畢后,乙方應(yīng)進(jìn)行自檢,自檢合格后報(bào)甲方進(jìn)行復(fù)檢。甲方復(fù)檢合格后報(bào)【政府主管部門名稱】進(jìn)行驗(yàn)收。

  7.驗(yàn)收:______本合同項(xiàng)下定作物安裝完畢并經(jīng)乙方自檢合格后日內(nèi),甲方組織驗(yàn)收并出具書面驗(yàn)收意見。

  第九條保修

  1.保修期:______保修期為年,自驗(yàn)收合格之日起計(jì)算。實(shí)際起算時(shí)間以書面驗(yàn)收文件所載時(shí)間為準(zhǔn)。乙方負(fù)責(zé)安裝的,以安裝完畢后驗(yàn)收合格的確認(rèn)文件所載時(shí)間為準(zhǔn)

  2.保修金:______。

  3.保修:______保修期內(nèi),因定作物質(zhì)量原因發(fā)生的問題,由乙方負(fù)責(zé)維修并承擔(dān)相關(guān)費(fèi)用和責(zé)任。乙方應(yīng)當(dāng)在接到甲方通知后8小時(shí)內(nèi)到場(chǎng)維修完善,否則乙方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)違約金貳佰______元,并且甲方可以自行或委托第三方維修,相關(guān)費(fèi)用從保修金中扣除,不足部分可以甲方認(rèn)為適當(dāng)?shù)姆绞较蛞曳阶匪鳌?/p>

  4.未履行保修義務(wù):______

  (1)乙方接到甲方或物業(yè)公司維修通知(口頭或書面)后拒不到現(xiàn)場(chǎng)處理或超過(guò)規(guī)定的到場(chǎng)時(shí)間后2小時(shí)仍未到場(chǎng)的,甲方有權(quán)自行組織維修。甲方有權(quán)從保修金中扣除相應(yīng)賠償金額(包括但不限于因質(zhì)量問題或乙方維修不及時(shí)給業(yè)主造成的損失等),如果保修金不足以彌補(bǔ)甲方損失的,甲方有權(quán)向乙方追索。

  (2)乙方累計(jì)3次未及時(shí)到場(chǎng)的,甲方有權(quán)扣留全部剩余保修金。乙方認(rèn)可甲方單方作出的通知記錄作為乙方未按時(shí)到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)的有效證據(jù)。

  5.保修金的支付需同時(shí)滿足下列條件:______

  (1)質(zhì)量保修期已經(jīng)屆滿。

  (2)乙方已按約定履行了保修義務(wù);乙方未按約定履行保修義務(wù)給甲方造成損失的,乙方已經(jīng)賠償該損失或賠償金已經(jīng)從保修金中扣除。

  (3)因定作物質(zhì)量問題給甲方或最終使用人造成損失的,乙方已經(jīng)賠償該損失或賠償金已經(jīng)從保修金中扣除。

  (4)不存在乙方未履行的其他合同義務(wù)。

  6.甲方不需要支付保修金的利息。

  第十條知識(shí)產(chǎn)權(quán)與保密

  1.乙方保證其向甲方提供的設(shè)計(jì)文件及/或供應(yīng)的成品不侵犯他人的知識(shí)產(chǎn)權(quán)。如有第三方因甲方購(gòu)買、使用乙方供應(yīng)的定作物向甲方主張知識(shí)產(chǎn)權(quán)權(quán)益的,由乙方承擔(dān)全部賠償責(zé)任及訴訟費(fèi)、律師費(fèi)等。

  2.乙方承諾,在本合同簽訂、履行期間及履行完畢后5年內(nèi)為甲方保守秘密。未經(jīng)甲方許可,不得留存或泄露甲方設(shè)計(jì)文件及定作物成品、復(fù)制品或其他相關(guān)信息、資料。

  第十一條履約擔(dān)保

  1.乙方采用下列第種方式提供履約擔(dān)保,用以擔(dān)保乙方全面履行合同義務(wù):______

  (1)保證金

  (2)銀行保函

  2.乙方采用下列第種方式提供保證金:______

  (1)現(xiàn)金

  (2)電匯

  (3)轉(zhuǎn)賬支票

  3.扣除與返還:______供貨完畢或合同期滿,本合同余留價(jià)款不足以抵付乙方應(yīng)承擔(dān)違約金的,乙方同意從上述履約保證金中扣除,剩余履約保證金于供貨完畢并驗(yàn)收合格后返還乙方(不計(jì)利息)。

  4.乙方違約的,甲方除有權(quán)扣除本條約定的履約擔(dān)保外,甲方還有權(quán)從乙方與甲方簽訂的其他定作物采購(gòu)合同或乙方與甲方關(guān)聯(lián)企業(yè)簽訂的定作物采購(gòu)合同的應(yīng)收款中扣除因此對(duì)甲方造成的損失。

  5.索賠:______甲方按上述方式仍不能足額收取違約金或賠償金額的,甲方通過(guò)訴訟方式向乙方索賠。

  第十二條風(fēng)險(xiǎn)提示

  1.價(jià)格波動(dòng):______雙方確定合同價(jià)格時(shí)已經(jīng)充分考慮風(fēng)險(xiǎn)因素,合同價(jià)格已經(jīng)包含所有可能發(fā)生的風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng),任何風(fēng)險(xiǎn)因素導(dǎo)致的利益損失各自獨(dú)立承擔(dān)。

  (1)具體風(fēng)險(xiǎn)因素包括但不限于本合同項(xiàng)下定作物的價(jià)格或生產(chǎn)所需的人工、材料、設(shè)備等市場(chǎng)價(jià)格變動(dòng)以及國(guó)家稅收調(diào)整等因素。

  (2)原則:______任何情況下不得調(diào)高合同價(jià)格;在合同簽署后市場(chǎng)價(jià)格向下波動(dòng)的,甲方有權(quán)按照相應(yīng)市場(chǎng)價(jià)格指數(shù),調(diào)整合同價(jià)格。

  2.第三方索賠:______乙方必須對(duì)所供定作物質(zhì)量負(fù)責(zé),凡因定作物質(zhì)量不符合本合同約定或者有其它內(nèi)在質(zhì)量瑕疵,而給甲方或任何第三方造成人身?yè)p害和財(cái)產(chǎn)損失的,均由乙方承擔(dān)全部責(zé)任。第三方因此向甲方索賠的,乙方應(yīng)直接參與協(xié)商,否則乙方應(yīng)接受甲方與第三方達(dá)成的賠償協(xié)議,并按此協(xié)議約定的標(biāo)準(zhǔn)賠償甲方損失。甲方與第三方通過(guò)仲裁或訴訟方式解決糾紛的,乙方應(yīng)當(dāng)按仲裁機(jī)構(gòu)或法院的裁判文件或調(diào)解書確定的內(nèi)容賠償甲方損失,同時(shí)賠償甲方支出訴訟費(fèi)和律師費(fèi)等損失。前述費(fèi)用乙方同意甲方優(yōu)先從工程款中扣除。

  3.真實(shí)性:______乙方向甲方提交虛假或偽造文件(包括但不限于公司公章、法定代表人名章、證件、結(jié)算記錄)的,一切虛假和偽造文件不作為雙方結(jié)算的依據(jù),乙方無(wú)權(quán)依據(jù)虛假和偽造文件向甲方主張任何權(quán)益。

  4.合法性:______乙方向甲方提交虛假發(fā)票,乙方同意甲方可以因此不支付合同價(jià)款并且有權(quán)要求乙方承擔(dān)全部損失。

  第十三條公平競(jìng)爭(zhēng)

  1、在投標(biāo)、簽約及履約過(guò)程中,如果甲方員工存在吃、拿、卡、要等索賄行為的,乙方可直接投訴,一經(jīng)查證屬實(shí)的,甲方承諾對(duì)相關(guān)責(zé)任員工一律予以辭退。

  2、甲方員工存在本條第1款及第5款所述行為,乙方提供證據(jù)(如錄音、錄像、書面證據(jù)等)充分有效的,甲方將責(zé)令責(zé)任員工雙倍返還乙方支付的金額,并將乙方確定為長(zhǎng)期合作伙伴。責(zé)任員工拒絕返還的,甲方將其移送司法機(jī)關(guān)處理后,甲方負(fù)責(zé)雙倍返還乙方支付的金額。

  3、乙方承諾不以任何形式(含給付現(xiàn)金、財(cái)物、請(qǐng)客送禮等)賄賂甲方人員,如違反此承諾,乙方愿意向甲方支付相當(dāng)于賄賂金額10倍的違約金。違約金可以直接從未支付的合同價(jià)款中扣除,或者通過(guò)法律途徑向乙方追索。必要時(shí)甲方可提請(qǐng)有關(guān)部門追究乙方人員的法律責(zé)任。

  4、若乙方以任何形式賄賂甲方工作人員,甲方即將其列為不合格供應(yīng)商,兩年內(nèi)不接受其參加甲方及甲方關(guān)聯(lián)企業(yè)組織的招標(biāo)。

  5、在投標(biāo)、簽約及履約過(guò)程中甲方及甲方關(guān)聯(lián)企業(yè)的工作人員通過(guò)語(yǔ)言或具體行動(dòng)明示或暗示要求乙方退出競(jìng)爭(zhēng)的,乙方可直接投訴,一經(jīng)查證屬實(shí)的,甲方承諾對(duì)相關(guān)責(zé)任人一律予以辭退。

  6、甲方受理投訴的方式:______

  聯(lián)系人:______電話:______

  信函郵寄地址:______

  投訴專用電子郵箱:______

  第十四條通知

  1.甲方聯(lián)系人及通訊方式:______

  聯(lián)系人:______電話:______傳真:______

  地址:______郵編:______

  email:______

  2.乙方聯(lián)系人及通訊方式:______

  聯(lián)系人:______電話:______傳真:______

  地址:______郵編

  email:______

  3.雙方的通知、許可、批準(zhǔn)、簽證或做出其他決定均應(yīng)采用書面方式。

  4.上述內(nèi)容可以派員送達(dá),傳真,郵寄或特快專遞送達(dá),電話通知的應(yīng)及時(shí)補(bǔ)充書面文件。

  5.派員送達(dá)的應(yīng)當(dāng)有簽收文件。

  6.采用傳真方式的,以受送達(dá)方的傳真機(jī)收到傳真信號(hào)即視為送達(dá)。

  7.采用郵寄或特快專遞方式送達(dá)的,受送達(dá)方簽字的回執(zhí)為送達(dá)的證明。

  8.采用派員送達(dá)、郵寄或特快專遞送達(dá)的,收件人為受送達(dá)一方公司、職能部門、所屬員工或分支機(jī)構(gòu)的,均視為雙方的正式通訊函件,受送達(dá)一方拒收的亦視為已經(jīng)成功送達(dá)。

  9.如一方更改聯(lián)系人或通訊方式應(yīng)當(dāng)以書面方式正式通知另一方,此后再聯(lián)絡(luò)時(shí)應(yīng)使用被通知的聯(lián)系人或通訊方式。

  10.如受送達(dá)一方電話或傳真號(hào)碼、郵寄地址有誤(或號(hào)碼、地址變更后未通知)造成無(wú)法送達(dá)的,由受送達(dá)一方承擔(dān)全部責(zé)任。

  第十五條爭(zhēng)議解決承攬合同范本大全

  1.本合同簽訂、履行過(guò)程中發(fā)生任何爭(zhēng)議的,由雙方協(xié)商解決。協(xié)商不成的,任何一方均可以向合同簽署地人民法院提起訴訟。

  第十六條合同附件

  下列文件為本合同附件,與正文具有同等法律效力

  1.附件一:______定作物明細(xì)表

  2.附件二:______《技術(shù)參數(shù)與質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)明細(xì)》

  3.附件三:______附加蓋乙方印章的委托代理人身份證復(fù)印件、乙方對(duì)委托代理人的《授權(quán)委托書》原件壹份。

  4.附件四:______加蓋乙方公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照(副本)復(fù)印件、加蓋乙方公章的《組織機(jī)構(gòu)代碼證》(副本)復(fù)印件、加蓋乙方公章的《稅務(wù)登記證》(副本)復(fù)印件、加蓋乙方公章的開戶許可證復(fù)印件或加蓋乙方公章的收款賬戶證明文件原件。

  第十七條合同效力

  1.本合同自雙方法定代表人或委托代理人簽字并加蓋單位印章之日起生效。

  2.雙方就合同內(nèi)容做出的變更或補(bǔ)充,均以書面補(bǔ)充合同的約定為準(zhǔn)。

  3.本合同壹式肆份,甲、乙雙方各執(zhí)貳份,各份具有同等法律效力。

  第十八條其他約定

  1.其他約定:______

  (本頁(yè)以下無(wú)正文)

  合同簽章頁(yè)

  (此頁(yè)系與a有限公司與《定作合同》的簽章頁(yè),無(wú)正文)

  甲方(蓋章):______a有限公司乙方(蓋章):______

  法定代表人(簽字):______法定代表人(簽字):______

  (或)委托代理人(簽字):______(或)委托代理人(簽字):______

  簽訂地點(diǎn):______

  簽訂日期:______年月日

  附件一

  定作物明細(xì)表

  附件二:______

  《技術(shù)參數(shù)與質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》

  附件四:______授權(quán)委托書

  致:______【甲方公司名稱】

  我單位委托【受托人姓名】作為代理人與貴司簽署【合同名稱】及辦理結(jié)算等相關(guān)事宜。受委托人所簽署的所有相關(guān)文件,我單位均予以承認(rèn)。

  代理人無(wú)權(quán)轉(zhuǎn)委托。

  特此委托。

  委托單位:______(蓋章)

  法定代表人或負(fù)責(zé)人:______(簽字)

  年月日

  受委托人:______

  姓名:______職務(wù):______電話:______

  住所:______身份證號(hào)碼:______

三方加工承攬合同 篇12

  定作人:________簽訂地點(diǎn):___________

  承攬人:________簽訂時(shí)間:____年__月__日

  第一條承攬項(xiàng)目、數(shù)量、報(bào)酬及支付期限

  1、計(jì)量單位

  2、數(shù)量

  3、工作量(工時(shí))

  4、報(bào)酬

  5、交付期限

  6、單價(jià)

  7、總金額┃

  第二條技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量要求:________________________________________________________

  第三條承攬人對(duì)質(zhì)量負(fù)責(zé)的期限及條件:___________________________________________________

  第四條定作人提供技術(shù)資料、圖紙等的時(shí)間、辦法及保密要求:_____________________________________________________________________________

  第五條承攬人使用的材料由________人提供。材料的檢驗(yàn)方法:____________________________________________

  第六條定作人(是/否)允許承攬項(xiàng)目中的主要工作由第三人來(lái)完成。可以交由第三人完成的'工作是:________________________________________________________________________________________________

  第七條工作成果檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、方法和期限:___________________________________________________

  第八條結(jié)算方法及期限:__________________________________________________________

  第九條定作人在____年____月____日前交定金(大寫)________元。

  第十條定作人解除承攬合同應(yīng)及時(shí)書面通知承攬人。

  第十一條定作人未向承攬人支付報(bào)酬或者材料費(fèi)的,承攬人(是/否)可以留置工作成果。

  第十二條違約責(zé)任:________________________________________________________________________________________________

  第十三條合同爭(zhēng)議的解決方式:本合同在履行過(guò)程中發(fā)生的爭(zhēng)議,由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決;也可由當(dāng)?shù)毓ど绦姓芾聿块T調(diào)解;協(xié)商或調(diào)解不成的,按下列第____種方式解決:

  (一)提交________仲裁委員會(huì)仲裁;

  (二)依法向人民法院起訴。

  第十四條其他約定事項(xiàng):__________________________________________________________________________________________________________________________________

  定作人:承攬人:

  法定代表人:法定代表人:

三方加工承攬合同 篇13

  甲方:____________________

  乙方:____________________

  雙方為開展來(lái)料加工業(yè)務(wù),經(jīng)友好協(xié)商,特訂立本合同。

  第一條加工內(nèi)容

  乙方向甲方提供加工________(產(chǎn)品)________套所需的原材料,甲方將乙方提供的原材料加工成產(chǎn)品后交付乙方。

  第二條交貨

  乙方在合同期間,每個(gè)月向甲方提供________原材料,并負(fù)責(zé)運(yùn)至________車站(經(jīng)________港口)交付甲方;甲方在收到原材料后的________個(gè)月內(nèi)將加工后的成品________套負(fù)責(zé)運(yùn)至________港_____付乙方。

  第三條來(lái)料數(shù)量與質(zhì)量

  乙方提供的原材料須含____%的備損率;多供部分不計(jì)加工數(shù)量。乙方提供給甲方的材料應(yīng)符合本合同附件一(略)和規(guī)格標(biāo)準(zhǔn)。如乙方未能按時(shí)、按質(zhì)、按量提供給甲方應(yīng)交付的原材料,甲方除對(duì)無(wú)法履行本合同不負(fù)責(zé)外,還得向乙方索取停工待料的損失;乙方特此同意確認(rèn)。

  第四條加工數(shù)量與質(zhì)量

  甲方如未能按時(shí)、按質(zhì)、按量交付加工產(chǎn)品,在乙方提出后,甲方應(yīng)賠償乙方所受的損失。

  第五條加工費(fèi)

  甲方為乙方進(jìn)行加工的加工費(fèi),在本合同訂立時(shí)的________年為每套________幣_(tái)_______元;合同訂立第二年起的加工費(fèi)雙方另議,但不得低于每套____幣_(tái)___元;該加工費(fèi)是依據(jù)合同訂立時(shí)中國(guó)國(guó)內(nèi)和國(guó)外勞務(wù)費(fèi)用而確定的,故在中國(guó)國(guó)內(nèi)勞務(wù)費(fèi)用水平有變化時(shí),雙方將另行議定。

  第六條付款方式

  乙方將不作價(jià)的原材料運(yùn)交甲方;在甲方向乙方交付本合同產(chǎn)品前1個(gè)月,由乙方向甲方開立即期信用證,支付加工費(fèi)。

  第七條運(yùn)輸與_____

  乙方將原材料運(yùn)交甲方的'運(yùn)費(fèi)和_____費(fèi)由乙方負(fù)責(zé);甲方將本合同產(chǎn)品送交乙方的運(yùn)費(fèi)和_____費(fèi)由甲方負(fù)責(zé)。

  第八條不可抗力

  由于戰(zhàn)爭(zhēng)和嚴(yán)重的自然災(zāi)害以及雙方同意的其他不可抗力引起的事故,致使一方不能履約時(shí),該方應(yīng)盡快將事故通知對(duì)方,并與對(duì)方協(xié)商延長(zhǎng)履行合同的期限。由此而引起的損失,對(duì)方不得提出賠償要求。

  第九條_____

  本合同在執(zhí)行期間,如發(fā)生爭(zhēng)議,雙方應(yīng)本著友好方式協(xié)商解決。如未能協(xié)商解決,提請(qǐng)中國(guó)_____________機(jī)構(gòu)進(jìn)行_____。_____適用法律為:

  1、中華人民共和國(guó)加入的國(guó)際公約、條約;

  2、中華人民共和國(guó)法律;

  3、在中國(guó)法律無(wú)明文規(guī)定時(shí),適用國(guó)際通行的慣例。

  _____裁決為終局裁決,_____費(fèi)用由敗訴一方承擔(dān)。

  第十條合同有效期

  本合同自簽字日起生效。有效期到本合同規(guī)定的________套由甲方加工的成品交付乙方,并收到乙方含加工費(fèi)在內(nèi)的全部應(yīng)付費(fèi)用時(shí)終止。

  第十一條合同的續(xù)訂

  本合同有效期屆滿之前________月,如一方需續(xù)訂合同,可以向?qū)Ψ教嵴?qǐng)協(xié)商。

  第十二條合同文本與文字

  本合同正本一式____份,甲乙雙方各執(zhí)一份。

  本合同以中、____兩國(guó)文字書就,兩國(guó)文字具有同等效力。

  第十三條其他

  1、甲方為交付乙方產(chǎn)品而耗用的包裝、輔料、運(yùn)輸及_____等項(xiàng)開支,在加工費(fèi)以外收取,但這些費(fèi)用不超過(guò)每套合同產(chǎn)品的____%

  2、甲方收到原材料后,應(yīng)按乙方提供的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn),對(duì)其規(guī)格、品質(zhì)進(jìn)行驗(yàn)收。如乙方提供的原材料不符合標(biāo)準(zhǔn),或數(shù)量不足,在甲方向乙方提出檢驗(yàn)報(bào)告后,乙方負(fù)責(zé)退換或補(bǔ)足。

  第十四條合同條款的變更

  本合同如有未盡事宜,或遇特殊情況需要補(bǔ)充、變更內(nèi)容,須經(jīng)雙方協(xié)商一致。

  甲方:________________(蓋章)

  乙方:________________(蓋章)

  ____年____月____日

三方加工承攬合同 篇14

  合同編號(hào):_________

  定作人:______簽訂地點(diǎn):_________

  承攬人:______簽訂時(shí)間:__年__月__日

  第一條加工物、數(shù)量、報(bào)酬、交貨期限

  加工物|規(guī)格|計(jì)量||報(bào)酬|交貨期限及數(shù)量

  數(shù)量

  名稱|型號(hào)|單位||單價(jià)|金額|合計(jì)

  合計(jì)人民幣金額(大寫):

  (注:空格如不夠用,可以另接)

  第二條定作人提供的材料

  材料|規(guī)格|計(jì)量

  數(shù)量|質(zhì)量|提供日期|消耗定額

  名稱|型號(hào)|單位

  (注:空格如不夠用,可以另接)

  第三條承攬人對(duì)定作人提供的材料的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、時(shí)間及提出異議的期限:

  第四條加工物的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量要求:

  第五條承攬人對(duì)定作物質(zhì)量負(fù)責(zé)的期限及條件:

  第六條加工物的包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān):

  第七條定作人提供技術(shù)資料、圖紙的時(shí)間、辦法及保密要求:

  第八條承攬人發(fā)現(xiàn)定作人提供的圖紙、技術(shù)要求不合理的,在____日內(nèi)向定作人提出書面異議。定作人應(yīng)在收到書面異議后的____日內(nèi)答復(fù)。

  第九條定作人(是/否)允許第三人完成加工物的主要工作。

  第十條加工物的交付方式及地點(diǎn):

  第十一條加工物的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、方法、地點(diǎn)及期限:

  第十二條報(bào)酬的結(jié)算方式及期限:

  第十三條定作人在____年____月____日前交定金(大寫)_______________元。

  第十四條本合同解除的條件:

  第十五條定作人未向承攬人支付報(bào)酬的,承攬人(是/否)可以留置加工物。

  第十六條違約責(zé)任:

  第十七條合同爭(zhēng)議的解決方式:本合同在履行過(guò)程中發(fā)生的爭(zhēng)議,由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決;也可由當(dāng)?shù)毓ど绦姓芾聿块T調(diào)解;協(xié)商或調(diào)解不成的,按下列第____種方式解決:

  (一)提交_________(dá)____委員會(huì)_____;

  (二)依法向人民法院起訴。

  第十八條其他約定事項(xiàng):

  定作人|承攬人|鑒(公)證意見:

  定作人(章):承攬人(章):

  住所:住所:

  法定代表人:法定代表人:

  居民身份證號(hào)碼:居民身份證號(hào)碼:

  委托代理人:委托代理人:

  電話:電話:

  開戶銀行:開戶銀行:鑒(公)證機(jī)關(guān)(章)

  賬號(hào):賬號(hào):經(jīng)辦人:

  編碼:編碼:_______年_______月_______日

  監(jiān)制部門:印制單位:

三方加工承攬合同 篇15

  簽定日期:_______年____月____日

  定作方(甲方):______________

  電話:________________________

  承攬方(乙方):______________

  電話:________________________

  經(jīng)雙方協(xié)商,簽定本加工承攬合同,并嚴(yán)肅履行。

  品名

  規(guī)格單位數(shù)量加工費(fèi)單價(jià)金額

  定作方供應(yīng)原材料:

  原材料

  規(guī)格單位數(shù)量日期成品單位耗用量

  1.技術(shù)資料、圖紙?zhí)峁┺k法:______________________________________________。

  2.產(chǎn)品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和方法:__________________________________________________。

  3.交貨地點(diǎn)及運(yùn)輸辦法、運(yùn)雜費(fèi)用和負(fù)擔(dān):__________________________________。

  4.貨款及費(fèi)用結(jié)算辦法及期限:____________________________________________。

  5.本合同自雙方簽訂之日起生效,合同履行完畢即失效。

  甲方(蓋章):_______________

  乙方(蓋章):_______________

  日期:____________

三方加工承攬合同 篇16

  合同編號(hào):____________________

  定作人:____________________

  簽訂地點(diǎn):____________________

  承攬人:____________________

  簽訂時(shí)間:_______年______月______日

  第一條承攬項(xiàng)目、數(shù)量、報(bào)酬及交貨期限____________________

  計(jì)量:____________________

  工作量:____________________

  報(bào)酬:____________________

  項(xiàng)目名稱及內(nèi)容:____________________

  數(shù)量:____________________

  交付期限:____________________

  單位:____________________

  工時(shí):____________________

  單價(jià):____________________

  金額:____________________

  合計(jì)人民幣金額(大寫):____________________(注:空格如不夠用,可以另接)

  第二條技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量要求:____________________

  第三條承攬人對(duì)質(zhì)量負(fù)責(zé)的期限及條件:____________________

  第四條定作人提供技術(shù)資料、圖紙等的時(shí)間、辦法及保密要求:____________________

  第五條承攬人使用的`材料由____________________人提供。材料的檢驗(yàn)方法:____________________

  第六條定作人(是/否)允許承攬項(xiàng)目中的主要工作由第三人來(lái)完成。可以交由第三人完成的工作是:____________________

  第七條工作成果檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、方法和期限:____________________

  第八條結(jié)算方式及期限:____________________

  第九條定作人在______年______月_____日前交定金(大寫)____________________元。

  第十條定作人解除承攬合同應(yīng)及時(shí)書面通知承攬人。

  第十一條定作人未向承攬人支付報(bào)酬或材料費(fèi)的,承攬人(是/否)可以留置工作成果。

三方加工承攬合同 篇17

  甲方(定作方):

  法定代表人:

  乙方(承攬方):

  法定代表人:

  鑒于甲方擁有 資源,乙方擁有 資源,根據(jù)《中華人民共和國(guó)民法典》及國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定,甲、乙雙方在平等、自愿的原則,經(jīng)友好協(xié)商,就甲方委托乙方加工事宜達(dá)成一致意見,特簽訂本合同,以資信守。

  第1條 定義

  除了本合同另有約定,本合同的相關(guān)用語(yǔ)以如下定義為準(zhǔn):

  1.1 “合同產(chǎn)品”是指由承攬方根據(jù)本合同以及本合同的附件的規(guī)定(如有)為定作方所生產(chǎn)的產(chǎn)成品及其配件和包裝等,在本合同中也稱定作物。

  1.2 “規(guī)格”是指由本合同雙方以書面形式確認(rèn)每一個(gè)產(chǎn)品的各自規(guī)格。產(chǎn)品規(guī)格可以由雙方通過(guò)一致同意進(jìn)行更改。

  1.3 “機(jī)密信息”是本合同一方向另一方披露的,以任何形式表明其具有機(jī)密性以及雖未表明但實(shí)際具有機(jī)密性的書面或口頭信息。機(jī)密信息包括但不限于有關(guān)披露方的技術(shù)、研究、發(fā)展、產(chǎn)品、價(jià)格、服務(wù)、員工、合約商、市場(chǎng)計(jì)劃、財(cái)務(wù)、合同、法務(wù)或商務(wù)信息。

  1.4 “知識(shí)產(chǎn)權(quán)”是指所有知識(shí)產(chǎn)權(quán),包括但不限于著作權(quán)、商標(biāo)權(quán)、專利權(quán),以及所有上述權(quán)利的注冊(cè)申請(qǐng)權(quán),還包括根據(jù)任何可適用的法律與上述權(quán)利擁有同等效果的其他權(quán)利。

  1.5 “生產(chǎn)檔案”是指包含所有根據(jù)本合同制造、裝配和測(cè)試產(chǎn)品所必需的資料、說(shuō)明、數(shù)據(jù)和指引的全面性生產(chǎn)指南,以及其他涉及生產(chǎn)、加工或裝配產(chǎn)品的任何文件、指引及資料,不論該指引或資料等是來(lái)源于合同雙方或任何其他第三方。

  第2條 定作物規(guī)格、數(shù)量及質(zhì)量要求

  定作物規(guī)格計(jì)量單位數(shù)量單價(jià)總價(jià)質(zhì)量要求技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)其他

  合計(jì)人民幣金額:人民幣(大寫) (¥ 元)

  第3條 原材料的規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量及提供辦法

  3.1原材料規(guī)格及標(biāo)準(zhǔn):

  材料名稱規(guī)格、型號(hào)單位數(shù)量單價(jià)總價(jià)質(zhì)量要求消耗定額其他

  合計(jì)人民幣金額:人民幣(大寫) (¥ 元)

  3.2原材料提供方及辦法:(以下材料提供方式二選一)

  □定作方

  定作方應(yīng)于 年 月 日之前提供原材料。承攬方自收到定作方提供的原材料之日起 日內(nèi)檢驗(yàn)完畢,不符合要求的,應(yīng)在收到原材料后 日內(nèi)通知定作方調(diào)換或補(bǔ)齊。承攬方對(duì)定作方提供的原材料不得擅自更換,對(duì)修理的物品不得偷換零部件,否則定作方有權(quán)解除本合同,承攬方承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。

  □承攬方

  承攬方應(yīng)于 年 月 日之前通知定作方對(duì)原材料進(jìn)行檢驗(yàn)。定作方如對(duì)原材料有異議,應(yīng)于檢驗(yàn)完畢后 日內(nèi)通知承攬方調(diào)換。承攬方應(yīng)當(dāng)對(duì)有異議的原材料調(diào)換,否則定作方有權(quán)解除本合同,承攬方承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。

  3.3 未按合同規(guī)定的辦法和期限對(duì)甲方提供的原材料進(jìn)行檢驗(yàn),或經(jīng)檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知甲方調(diào)換、補(bǔ)齊的,由乙方對(duì)工作質(zhì)量、數(shù)量承擔(dān)責(zé)任。

  第4條 技術(shù)資料和圖紙?zhí)峁?/p>

  4.1加工定作物的技術(shù)資料和圖紙由 于 年 月 日前提供。

  4.2承攬方在依照定作方的要求進(jìn)行工作期間,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理,應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知定作方;定作方應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)回復(fù),提出修改意見。乙方在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)未得到答復(fù),有權(quán)停止工作,并及時(shí)通知定作方,因此造成的損失,由定作方賠償。

  4.3承攬方對(duì)于承攬的工作應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格保密,未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料和復(fù)制品。

  第5條 轉(zhuǎn)包

  5.1定作方同意承攬方可將本合同的主要工作交由第三人完成:

  (1)承攬方可以交由第三人完成的工作包括: 。

  (2)承攬方應(yīng)當(dāng)就該第三人完成的工作成果向甲方負(fù)責(zé)。

  5.2承攬方未經(jīng)定作方同意將其他工作交由第三人的,定作方有權(quán)解除合同,要求承攬方承擔(dān)賠償責(zé)任。

  第6條 定作方協(xié)助承攬方的事項(xiàng)和要求

  1.圖紙和技術(shù)問題的說(shuō)明: 。

  2.現(xiàn)場(chǎng)的檢驗(yàn): 。

  3.其他: 。

  第7條 交(提)樣品的方法和驗(yàn)收

  7.1樣品提交

  合同產(chǎn)品規(guī)格單位數(shù)量質(zhì)量要求技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)

  7.2雙方約定由□定作方自提樣品 □承攬方送交樣品 (方式二選一)

  □定作方自提樣品

  自提樣品的時(shí)間: 年 月 日。

  自提樣品的地點(diǎn): 。

  □承攬方送交樣品

  送交樣品的時(shí)間: 年 月 日。

  送交樣品的地點(diǎn): 。

  送交樣品的方式: (寫明是汽車、火車、水運(yùn)或其他方式)。

  費(fèi)用承擔(dān)方: 。

  7.3任何一方要求提前或延期交(提)樣品,應(yīng)當(dāng)事先與對(duì)方達(dá)成協(xié)議,所達(dá)成的協(xié)議與本合同有同等的法律效力。

  7.4以封存樣品為質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的,應(yīng)當(dāng)由雙方代表當(dāng)面封簽,并妥為保存。

  7.5交(提)樣品日期的計(jì)算:承攬方自備運(yùn)輸工具送交樣品的,以定作方接收的簽字日期為準(zhǔn);委托運(yùn)輸部門運(yùn)輸?shù)模园l(fā)運(yùn)樣品時(shí)承運(yùn)部門簽發(fā)戳記日期為準(zhǔn);自提樣品的,以承攬方通知的提取日期為準(zhǔn),但承攬方在發(fā)出提取樣品的通知中,必須留給定作方以必要的途中時(shí)間。

  7.6定作方在收到樣品后的 天內(nèi)對(duì)樣品進(jìn)行檢測(cè),并于收到樣品后的 天內(nèi)提供反饋并通知承攬方。如定作方對(duì)樣品無(wú)異議,則承攬方繼續(xù)履行本合同。

  如定作方對(duì)樣品提出異議,承攬方應(yīng)按定作方的要求重新加工。如承攬方拒絕按照定作方要求重新加工,定作方有權(quán)解除合同,并要求承攬方承擔(dān)賠償責(zé)任。

  第8條 交(提)定作物的方法

  8.1雙方約定由□定作方自提定作物 □承攬方送交定作物 (方式二選一)

  □定作方自提定作物

  自提定作物的時(shí)間: 年 月 日。

  自提定作物的地點(diǎn): 。

  □承攬方送交定作物

  送交定作物的時(shí)間: 年 月 日。

  送交定作物的地點(diǎn): 。

  送交定作物的方式: (寫明是汽車、火車、水運(yùn)或其他方式)。

  費(fèi)用承擔(dān)方: 。

  8.2定作方變更交付定作物地點(diǎn)或接收單位(人)時(shí),定作方承擔(dān)因此多支出的費(fèi)用。

  8.3驗(yàn)收前承攬方應(yīng)當(dāng)向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明,包括 。

  8.4任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應(yīng)當(dāng)事先與對(duì)方達(dá)成協(xié)議,所達(dá)成的協(xié)議與本合同有同等的法律效力。

  8.5交(提)定作物日期的計(jì)算:承攬方自備運(yùn)輸工具送交定作物的,以定作方接收的簽字日期為準(zhǔn);委托運(yùn)輸部門運(yùn)輸?shù)模园l(fā)運(yùn)定作物時(shí)承運(yùn)部門簽發(fā)戳記日期為準(zhǔn);自提定作物的,以承攬方通知的提取日期為準(zhǔn),但承攬方在發(fā)出提取定作物的通知中,必須留給定作方以必要的途中時(shí)間。

  8.6如定作方提供材料進(jìn)行加工,如承攬方在完成加工后,材料仍有剩余,應(yīng)及時(shí)返還。

  8.6.1返還時(shí)間: 。

  8.6.2返還方式: 。

  8.6.3費(fèi)用承擔(dān)方: 。

  第9條 交(提)定作物的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)

  9.1雙方按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求、圖紙和樣品作為驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。

  9.2定作方應(yīng)當(dāng)在收貨后 日內(nèi)驗(yàn)收承攬方交付的定作物,并提出異議。如在 日內(nèi)未提出異議,則視為驗(yàn)收合格。對(duì)短期檢驗(yàn)難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項(xiàng)目,雙方可約定質(zhì)量保證期,參見12.2條款。

  9.3如當(dāng)事人雙方對(duì)定作物質(zhì)量存在爭(zhēng)議:

  雙方如果對(duì)產(chǎn)品的質(zhì)量是否合格或者原材料的成分等有分歧的,雙方應(yīng)當(dāng)委托具有鑒定資質(zhì)的第三方對(duì)爭(zhēng)議事項(xiàng)進(jìn)行鑒定。如果一方拒絕委托鑒定的,另一方可以自行委托鑒定。鑒定費(fèi)用由鑒定結(jié)果對(duì)其不利的一方承擔(dān)。

  第10條 包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān)

  10.1定作方對(duì)承攬方的包裝要求: (應(yīng)具體寫明包裝方式、包裝物品的材質(zhì)、包裝的大小尺寸等)。

  10.2費(fèi)用負(fù)擔(dān)方: 。

  第11條 風(fēng)險(xiǎn)負(fù)擔(dān)

  11.1定作物風(fēng)險(xiǎn)負(fù)擔(dān)

  雙方約定定作物所有權(quán)自交付定作方之日起轉(zhuǎn)移,并由定作方承擔(dān)定作物毀損、滅失的責(zé)任。交(提)定作物日期的規(guī)定,參見合同8.4條款。

  11.2原材料風(fēng)險(xiǎn)負(fù)擔(dān)

  定作方提供原材料的,交付承攬方后所有權(quán)不發(fā)生轉(zhuǎn)移。在合同履行期內(nèi),如因不可抗力致使原材料破損或滅失,不利后果由定作方承擔(dān)。

  11.3如定作方延遲接收或無(wú)故拒收定作物期間發(fā)生不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,定作方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任,并賠償承攬方由此遭受的損失。

  第12條 承攬方的保證及瑕疵擔(dān)保責(zé)任

  12.1承攬方保證:

  12.1.1交付給定作方的所有產(chǎn)品符合本合同約定的質(zhì)量要求、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。

  12.1.2交付給定作方的所有產(chǎn)品未設(shè)置任何的留置權(quán)、抵押權(quán)、擔(dān)保權(quán)和其他債權(quán);

  12.1.3交付給定作方的所有產(chǎn)品未侵犯第三人知識(shí)產(chǎn)權(quán)或商業(yè)秘密。

  12.2雙方確定質(zhì)量保證期,自定作物交付之日起算,期限為 個(gè)月。

  12.2.1保證期限內(nèi)發(fā)生問題,除甲方使用或保管不當(dāng)?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外,承攬方負(fù)責(zé)修復(fù)或退換,承擔(dān)由此產(chǎn)生的一切費(fèi)用,(包括定作方已墊付的運(yùn)輸費(fèi)用和因其他原因退回維修品或者更換品而產(chǎn)生的費(fèi)用。)并承擔(dān)定作方的實(shí)際損失。

  12.2.2承攬方應(yīng)當(dāng)在收到該通知之日起 個(gè)工作日內(nèi)對(duì)瑕疵產(chǎn)品及不符合要求的產(chǎn)品進(jìn)行更換、維修或退款。

  12.3產(chǎn)品存在質(zhì)量問題,定作方?jīng)Q定對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行召回的,如果該質(zhì)量問題是由于承攬方原因?qū)е拢瑒t承攬方應(yīng)當(dāng)按照定作方要求就所有召回產(chǎn)品進(jìn)行退換或者維修,并承擔(dān)因此給定作方造成的全部損失。

  如果非因承攬方原因?qū)е庐a(chǎn)品質(zhì)量問題的,承攬方仍應(yīng)當(dāng)為召回作提供全方位的支持,并收取成本費(fèi)用和適當(dāng)?shù)姆⻊?wù)費(fèi)用。

  第13條 報(bào)酬的結(jié)算

  13.1合同價(jià)款總額:人民幣(大寫) (¥ 元)。

  (本合同價(jià)款已包括稅款、人工、材料、機(jī)械、運(yùn)雜費(fèi)、包裝、安裝、調(diào)試、檢測(cè)、探傷、現(xiàn)場(chǎng)的試拼、試壓等所有費(fèi)用,定作方不再另行支付其它費(fèi)用。)

  13.2支付方式:

  (1)首筆款:¥ 元(合同總金額的 %),作為預(yù)付款,于本合同簽訂后的 個(gè)工作日內(nèi)支付;

  (2)第二筆款:¥ 元(合同總金額的 %),于 年 月 日前支付;

  (3)第三筆款:¥ 元(合同總金額的 %),于 后的五個(gè)工作日內(nèi)支付;

  (4)第四筆款:¥ 元(合同總金額的 %),于 甲方驗(yàn)收通過(guò)后的 五個(gè)工作日內(nèi)支付。

  (5)尾款:¥ 元(合同總金額的 %),于 質(zhì)保期滿后的 五 個(gè)工作日內(nèi)支付。

  13.3指定收款賬號(hào):

  指定收款賬號(hào):

  開戶行:

  戶名:

三方加工承攬合同 篇18

  定作方(以下簡(jiǎn)稱甲方):

  承攬方(以下簡(jiǎn)稱乙方):

  供料方(以下簡(jiǎn)稱丙方):

  甲方委托乙方加工______________,丙方為甲方____________加工原材料的指定供料方,乙方在甲方處所承攬的加工成品所需原材料須在丙方處采購(gòu)。經(jīng)三方充分協(xié)商,特訂立本合同,以便共同遵守。:

  一、工程項(xiàng)目名稱:

  二、施工地點(diǎn):

  三、工程量:

  四、工程總額及付款方式:

  1、工程總額:

  2、付款方式:

  3、甲方支付完畢工程款項(xiàng),擁有制品所有權(quán)。

  五、工程期限:

  1、合同簽定次日起核算,7個(gè)工作日。

  風(fēng)險(xiǎn)提示:

  加工承攬業(yè)務(wù)切忌質(zhì)量約定不清或口頭約定質(zhì)量,目的在于避免發(fā)生糾紛。質(zhì)量條款要約定明確仔細(xì)。

  如果質(zhì)量是以樣品為準(zhǔn),除了雙方封存樣品外,還應(yīng)有樣品質(zhì)量描述的書面材料。以免樣品滅失或自然毀損或?qū)悠穬?nèi)部質(zhì)量有異議而發(fā)生糾紛。

  六、乙方工作:

  1、保證在工程期限內(nèi)完成工程的制作.安裝工作。

  2、施工所有材料嚴(yán)格執(zhí)行工程項(xiàng)目預(yù)算書所規(guī)定的規(guī)格、品型。

  七、甲方工作:

  1、保證如合同約定支付乙方工程款項(xiàng)。

  2、乙方進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)施工時(shí),施工場(chǎng)地應(yīng)具備施工條件。

  3、施工過(guò)程中協(xié)同乙方進(jìn)行物業(yè)管理或相關(guān)管理單位的協(xié)調(diào)工作。

  4、負(fù)責(zé)合同約定門面標(biāo)識(shí)的所有審批工作。

  八、丙方工作

  風(fēng)險(xiǎn)提示:

  原材料可以由定作人或承攬人提供。不管哪方提供,均要約定對(duì)原材料的質(zhì)量要求。特別是定作方提供原材料的情況下,承攬方更要注意對(duì)原材料的質(zhì)量驗(yàn)收,經(jīng)驗(yàn)收合格后方可入庫(kù)。根據(jù)合同法的規(guī)定,承攬方因保管不善而造成定作方提供的原材料及完成的成果毀損、滅失的,承攬方應(yīng)該負(fù)損害賠償責(zé)任。為此,承攬方應(yīng)該提高保管材料的風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)。

  1、丙方應(yīng)當(dāng)提交產(chǎn)品品種、型號(hào)、規(guī)格、質(zhì)量符合同規(guī)定的,如果不符合規(guī)定,甲方聲明同意利用的,應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價(jià),甲乙丙三方再次協(xié)商定價(jià)。

  2、丙方交貨質(zhì)量有瑕疵丙方還應(yīng)承擔(dān)返工返修、產(chǎn)品本身、物料或產(chǎn)品報(bào)廢的費(fèi)用、質(zhì)量問題所造成的乙方交貨不及時(shí)承擔(dān)責(zé)任等。

  九、驗(yàn)收:

  1、材料以工程預(yù)算書中所標(biāo)明規(guī)格、品型驗(yàn)收。

  2、廣告制作的規(guī)格、尺寸按施工圖紙及說(shuō)明驗(yàn)收(效果圖僅作為視覺參考,不做為驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn))。

  3、項(xiàng)目施工完畢由乙方工程監(jiān)理先行自檢,自檢合格后上交工程驗(yàn)收單,由甲乙雙方進(jìn)行驗(yàn)收。

  4、甲方在驗(yàn)收過(guò)程中對(duì)質(zhì)量如有意見,須在驗(yàn)收單中說(shuō)明,經(jīng)雙方現(xiàn)場(chǎng)勘察,確有質(zhì)量問題的,乙方進(jìn)行后期整改。

  5、工程驗(yàn)收單支付甲方時(shí),甲方應(yīng)在接收單手續(xù)上簽字或蓋章,收到工程驗(yàn)收單三日內(nèi),甲方無(wú)意見說(shuō)明或無(wú)任何書面意見,視為驗(yàn)收合格。

  十、保修:

  1、甲方如發(fā)現(xiàn)制品損壞應(yīng)及時(shí)通知乙方,乙方在12小時(shí)內(nèi)到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行制品檢修,通報(bào)維修情況。24小時(shí)內(nèi)保證制品的'正常使用。

  十一、安全責(zé)任:

  1、乙方施工戶外廣告制品機(jī)構(gòu)安全責(zé)任1年。

  2、施工過(guò)程中,乙方由于自身原因造成員工或第三者人身傷害及財(cái)產(chǎn)損失,乙方承擔(dān)完全責(zé)任。

  3、因使用不當(dāng)、擅自改造、災(zāi)害及不可抗力造成制品損壞,乙方免除安全責(zé)任。

  十二、合同變更:

  1、合同內(nèi)容及條款的變更,需雙方代理另立合同附件,簽章有效。

  2、因合同變更造成與本合同相關(guān)內(nèi)容不符時(shí),以合同變更后的附件為依準(zhǔn)。

  十三、違約責(zé)任:

  1、乙方因自身原因,不能在施工期內(nèi)完成工程,逾期一天扣罰工程總額1%。

  2、甲方如不能如期支付工程款項(xiàng),逾期一天扣罰工程總額1%。

  3、因?qū)徟掷m(xù)造成工程延期或罰款甲方承擔(dān)所有責(zé)任。

  4、在甲方逾期未付應(yīng)付款項(xiàng)時(shí),乙方擁有制品所有權(quán)。

  5、如一方未經(jīng)對(duì)方同意而違反約定,另一方可不再履行合同,造成的損失由違約方賠償。

  6、在雙方發(fā)生糾紛時(shí)協(xié)商解決,協(xié)商不成時(shí)可向朝陽(yáng)法院提起訴訟。

  十四、附件:

  1、雙方公司經(jīng)營(yíng)執(zhí)照(加蓋公章)

  2、工程項(xiàng)目預(yù)算,施工圖及效果圖。

  十四、合同成立和生效

  1、本合同訂立、執(zhí)行和解釋及爭(zhēng)議和解決均適應(yīng)中國(guó)法律。

  2、附件及補(bǔ)充協(xié)議具有同等法律效力。

  3、本合同一式2份,雙方各持1份。

  十五、其他

  本合同若有未盡事宜的,經(jīng)甲乙雙方或甲乙丙三方協(xié)商后可另行簽訂補(bǔ)充協(xié)議,經(jīng)有關(guān)方蓋章簽字后作為本合同的組成部分,具有同等效力。若補(bǔ)充協(xié)議與本合同有沖突的,以后補(bǔ)充協(xié)議為準(zhǔn)。若協(xié)商不成的,則適用《中華人民共和國(guó)合同法》及其解釋的規(guī)定。

  (以下無(wú)正文)

  甲方:

  委托代理人:

  地址:

  電話:

  開戶銀行:

  賬號(hào):

  _________年____月____日

  乙方:

  委托代理人:

  地址:

  電話:

  開戶銀行:

  賬號(hào):

  _________年____月____日

  丙方:

  委托代理人:

  地址:

  電話:

  開戶銀行:

  賬號(hào):

  _________年____月____日

三方加工承攬合同 篇19

  承攬方:__________縣木具廠以下簡(jiǎn)稱甲方

  定作方:__________縣百貨公司以下簡(jiǎn)稱乙方

  甲方為乙方加工柜臺(tái),貨架,經(jīng)雙方協(xié)商,簽訂本合同,共同遵守。

  第一條加工成品

  第二條加工成品質(zhì)量要求:______

  一,材種:______柜臺(tái),貨架一律采用水曲柳。

  二,用材尺寸:______按圖紙所標(biāo)尺寸做。

  三,嚴(yán)格掌握木制品的木材干燥程度,榫縫、肩角結(jié)構(gòu)必須嚴(yán)密,堅(jiān)固、表面必須平整光滑,木材無(wú)形變,翹曲,撥縫,松榫;塑料面要求平直,整齊,四周不得有翹起,脫膠現(xiàn)象;玻璃位置以圖紙標(biāo)示為準(zhǔn),保證方正,平直,安裝方便。

  四,甲方按乙方質(zhì)量要求和圖紙,先做規(guī)格樣品,由縣物價(jià)局核定價(jià)格后,雙方代表當(dāng)面封存樣品,作為驗(yàn)收的依據(jù)。

  第三條原材料由甲方提供。

  第四條圖紙由乙方于_______年______月_____日前送交甲方。甲方在依照乙方的要求進(jìn)行工作期間,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙不合理,應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知乙方;乙方應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)回復(fù),提出修改意見。甲方在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)未得到答復(fù),有權(quán)停止工作,并通知乙方。因此造成的損失,由乙方賠償。

  第五條工程價(jià)款:______按核定價(jià)格單計(jì)算款元。

  第六條驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法:______本加工成品全部完工后,甲方通知乙方到廠驗(yàn)收,乙方接到通知三天內(nèi)必須到廠驗(yàn)收。驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)以合同規(guī)定的質(zhì)量要求圖紙和樣品為標(biāo)準(zhǔn),數(shù)量以合同規(guī)定為標(biāo)準(zhǔn)。雙方在檢驗(yàn)中發(fā)生爭(zhēng)議時(shí),由縣物價(jià)局提供檢驗(yàn)證明。

  第七條交貨的時(shí)間和地點(diǎn):_____________年______月_____日至_______年______月_____日全部交貨。任何一方如要求提前或延期交貨,必須在事先與對(duì)方達(dá)成協(xié)議,并按協(xié)議執(zhí)行。交貨地點(diǎn)在乙方百貨大樓,由百貨公司供銷科收貨,驗(yàn)收合格,辦理交接手續(xù)。

  第八條包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān):______由甲方負(fù)責(zé)包裝,以定作物不受損壞為準(zhǔn);每件包裝費(fèi)均按元計(jì)算,共計(jì)元,全部費(fèi)用由乙方負(fù)擔(dān)。

  第九條運(yùn)輸辦法及費(fèi)用負(fù)擔(dān):______由甲方負(fù)責(zé)運(yùn)輸,每件運(yùn)輸費(fèi)用均按元計(jì)算,共計(jì)元,全部費(fèi)用由乙方負(fù)擔(dān)。運(yùn)輸造成的損失,由甲方負(fù)責(zé)。

  第十條本合同簽字之日,乙方向甲方給付預(yù)付款元元)。甲方不履行合同時(shí),除承擔(dān)違約責(zé)任外,必須如數(shù)返還預(yù)付款。乙方不履行合同的,把預(yù)付款抵作違約金和賠償金,有余款的應(yīng)返還。

  第十一條結(jié)算方式及期限:______乙方收到全部定作物,驗(yàn)收合格后,即辦理移交手續(xù),據(jù)以結(jié)帳,并在收貨后十五天內(nèi)通過(guò)銀行付款。

  第十二條甲方的違約責(zé)任

  一,甲方如未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物,乙方同意利用的,應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價(jià);不同意利用的,甲方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理或調(diào)換,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任;經(jīng)過(guò)修整或調(diào)換后,仍不符合合同規(guī)定的,乙方有權(quán)拒收,由此造成的損失由甲方賠償。

  二,甲方交付定作物的數(shù)量少于合同規(guī)定的,乙方仍然需要的,甲方應(yīng)當(dāng)照數(shù)補(bǔ)齊,補(bǔ)交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的,有權(quán)解除合同,因此造成的損失由甲方賠償。

  三,因甲方包裝不善造成定作物毀損的,由甲方賠償損失。

  四,甲方逾期交付定作物的,應(yīng)當(dāng)向乙方償付違約金,每逾期一天,按逾期交付部分的價(jià)款總額的償付違約金。

  五,甲方不能交付定作物的,應(yīng)向乙方償付不能交付定作物部分價(jià)款總值%的違約金。

  六,由甲方負(fù)責(zé)送貨的,如運(yùn)輸中造成定作物損壞,甲方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理,達(dá)到合同規(guī)定的質(zhì)量要求,否則乙方有權(quán)拒收。

  第十三條乙方的'違約責(zé)任

  一,乙方如中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計(jì)等,應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此造成的損失。

  二,乙方如中途廢止合同,應(yīng)償付甲方未履行部分定作物價(jià)款總值%的違約金。

  三,乙方如未按合同規(guī)定的時(shí)間向甲方提供圖紙和其他技術(shù)資料,除交付定作物的日期得以順延外,乙方應(yīng)當(dāng)償付甲方因停工待料的損失。

  四,乙方如超過(guò)合同規(guī)定日期付款,應(yīng)當(dāng)比照中國(guó)人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定,向甲方償付違約金。

  五,乙方如無(wú)故拒絕接收定作物,應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此造成的損失。

  六,乙方如變更交付定作物的地點(diǎn),應(yīng)承擔(dān)因此而多支出的費(fèi)用。

  第十四條不可抗力:______在合同規(guī)定的履行期限內(nèi),由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,甲方在經(jīng)有關(guān)部門證明后,可免予承擔(dān)違約責(zé)任。但甲方應(yīng)當(dāng)采取積極措施,盡量減少損失,如不可抗力的損失是在合同規(guī)定的履行期限以外生的,不得免除甲方責(zé)任;在乙方遲延接受或無(wú)故拒收期間發(fā)生的,乙方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任,并賠償甲方因此造成的損失。

  第十五條本合同發(fā)生糾紛時(shí),雙方協(xié)商解決;協(xié)商不成時(shí)任何一方可向辦理本合同公證的公證機(jī)關(guān)申請(qǐng)調(diào)解,或向合同管理機(jī)關(guān)申請(qǐng)調(diào)解,仲裁,也可以直接向人民法院起訴。

  本合同于_______年______月_____日經(jīng)公證生效,合同履行完畢即失效。

  本合同一式五份,甲乙雙方各執(zhí)一份,縣公證處,縣物價(jià)局,縣建設(shè)銀行各存一份。

  甲方:__________縣木具廠

  代表人:______

  地址:______

  電話:______

  開戶銀行:__________縣支行營(yíng)業(yè)所

  帳號(hào):______

  乙方:__________縣百貨公司

  代表人:______

  地址:______

  電話:______

  開戶銀行:__________縣支行

  帳號(hào):______

  日期:______

三方加工承攬合同 篇20

  承攬方:

  地址:

  ____________郵碼:____________電話:____________

  法定代表人:

  ____________職務(wù):____________  定作方:____________________________________

  定作方:

  地址:

  ____________郵碼:____________電話:____________

  法定代表人:

  ____________職務(wù):____________

  定作方委托承攬方加工____________,經(jīng)雙方充分協(xié)商,特訂立本合同,以便共同遵守。

  第一條加工成品

  第二條加工成品質(zhì)量要求

  第三條原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量

  1、(用承攬方原料完成工作的),承攬方必須依照合同規(guī)定選用原材料,并接受定作方檢驗(yàn)。

  承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作質(zhì)量時(shí),定作方有權(quán)要求重作、修理、減少價(jià)款或退貨。

  2、(用定作方原材料完成工作的,應(yīng)當(dāng)明確規(guī)定原材料的消耗定額)。

  定作方應(yīng)按合同規(guī)定的時(shí)間、數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格提供原材料,承攬方對(duì)定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時(shí)檢驗(yàn),不符合要求的,應(yīng)立即通知定作方調(diào)換或補(bǔ)齊。

  承攬方對(duì)定作方提供的原材料不得擅自更換,對(duì)修理的物品不得偷換零部件。

  3、交(提)原材料等物品日期計(jì)算,參照

  第七條規(guī)定執(zhí)行。

  第四條技術(shù)資料、圖紙?zhí)峁┺k法

  1、承攬方在依照定作方的要求進(jìn)行工作期間,發(fā)現(xiàn)提供的.圖紙或技術(shù)要求不合理,應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知定作方;定作方應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)回復(fù),提出修改意見。

  承攬方在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)未得到答復(fù),有權(quán)停止工作,并及時(shí)通知定作方,因此造成的損失,由定作方賠償。

  2、承攬方對(duì)于承攬的工作,如果定作方要求保密,應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守,未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料的復(fù)制品。

  3、定作方應(yīng)當(dāng)按規(guī)定日期提供技術(shù)資料、圖紙等。

  第五條價(jià)款或酬金  價(jià)款或酬金,按照國(guó)家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行,沒有規(guī)定的由當(dāng)事人雙方商定。

  第六條驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法

  1、按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求、圖紙和樣品作為驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。

  2、定作方應(yīng)當(dāng)按合同規(guī)定的期限驗(yàn)收承攬方所完成的工作。

  驗(yàn)收前承攬方應(yīng)當(dāng)向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。

  對(duì)短期檢驗(yàn)難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項(xiàng)目,應(yīng)當(dāng)由雙方協(xié)商,在合同中規(guī)定保證期限。

  保證期限內(nèi)發(fā)生問題,除定作方使用、保管不當(dāng)?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外,由承攬方負(fù)責(zé)修復(fù)或退換。

  3、當(dāng)事人雙方對(duì)承攬的定作物和項(xiàng)目質(zhì)量在檢驗(yàn)中發(fā)生爭(zhēng)議時(shí),可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)提供檢驗(yàn)證明。

  第七條交貨的時(shí)間和地點(diǎn)

  1、交(提)定作物期限應(yīng)當(dāng)按照合同規(guī)定履行。

  任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應(yīng)當(dāng)在事先與對(duì)方達(dá)成協(xié)議,并按協(xié)議執(zhí)行。

  2、交(提)定作物日期計(jì)算:承攬方自備運(yùn)輸工具送交定作物的以定作方接收的戳記日期為準(zhǔn);委托運(yùn)輸部門運(yùn)輸?shù)模园l(fā)運(yùn)定作物時(shí)承運(yùn)部門簽發(fā)戳記日期為準(zhǔn);自提定作物的,以承攬方通知的提取日期為準(zhǔn),但承攬方在發(fā)出提取定作物通知中,必須留給定作方以必要的途中時(shí)間;雙方另有約定的,按約定的方法計(jì)算。

  第八條包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān)

  第九條運(yùn)輸辦法及費(fèi)用負(fù)擔(dān)

  第十條結(jié)算方式及期限

  第十一條其他約定

  第十二條承攬方的違約責(zé)任

  一、未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作,定作方同意利用的,應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價(jià),酌減酬金或價(jià)款;不同意利用的,應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修整或調(diào)換,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任;經(jīng)過(guò)修整或調(diào)換后,仍不符合合同規(guī)定的,定作方有權(quán)拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。

  二、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定,定作方仍然需要的,應(yīng)當(dāng)照數(shù)補(bǔ)齊,補(bǔ)交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定作方不再需要的,承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。

  三、未按合同規(guī)包裝定作物,需返修或重新包裝的,應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)返修或重新包裝,并承擔(dān)因此而支付的費(fèi)用。

  定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬方應(yīng)當(dāng)償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價(jià)值部分。

  因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損、滅失的,由承攬方賠償損失。

  四、逾期交付定作物(包括返修、更換、補(bǔ)交等),應(yīng)當(dāng)向定作方償付違約金____元;(合同中無(wú)具體規(guī)定的,應(yīng)當(dāng)比照中國(guó)人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定,按逾期交付部分的價(jià)款總額計(jì)算,向定作方償付違約金)以酬金計(jì)算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。

  未經(jīng)定作方同意,提前交付定作物,定作方有權(quán)拒收。

  五、不能交付定作物或不能完成工作的,應(yīng)當(dāng)償付不能交付定作物或不能完成工作部分價(jià)款總值的____%(10%~30%)或酬金總額的____%(20%~60%)的違約金。

  六、異地交付的定作物不符合合同規(guī)定,暫由定作方代保管時(shí),應(yīng)當(dāng)償付定作方實(shí)際支付的保管、保養(yǎng)費(fèi)。

  七、實(shí)行代運(yùn)或送貨的定作物,錯(cuò)發(fā)到達(dá)地點(diǎn)或接收單位(人),除按合同規(guī)定負(fù)責(zé)運(yùn)到指定地點(diǎn)或接收單位(人)外,并承擔(dān)因此多付的運(yùn)雜費(fèi)和逾期交付定作物的責(zé)任。

  八、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設(shè)備、包裝物及其他物品毀損、滅失的,應(yīng)當(dāng)償付定作方因此造成的損失。

  九、未按合同規(guī)定的辦法和期限對(duì)定作方提供的原材料進(jìn)行檢驗(yàn),或經(jīng)檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調(diào)換、補(bǔ)齊的,由承攬方對(duì)工作質(zhì)量、數(shù)量承擔(dān)責(zé)任。

  十、擅自調(diào)換定作方提供的原材料或修理物的零部件,定作方有權(quán)拒收,承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。

  如定作方要求重作或重新修理,應(yīng)當(dāng)按定作方要求辦理,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任。

  第十三條定作方的違約責(zé)任

  一、中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計(jì)等,應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失。

  二、中途廢止合同,屬承攬方提供原村料的,償付承攬方的未履行部分價(jià)款總值的____%(10%~30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的,償付承攬方以未履行部分酬金總額的____%(20%~60%的幅度)違約金。

  三、未按合同規(guī)定的時(shí)間和要求向承攬方提供原材料、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準(zhǔn)備工作,承攬方有權(quán)解除合同,定作方應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,定作方應(yīng)當(dāng)償付承攬方停工待料的損失。

  四、超過(guò)合同規(guī)定期限領(lǐng)取定作物的,除按本條第五款規(guī)定償付違約金外,還應(yīng)當(dāng)承擔(dān)承攬方實(shí)際支付的保管、保養(yǎng)費(fèi)。

  定作方超過(guò)領(lǐng)取期限6個(gè)月不領(lǐng)取定作物的,承攬方有權(quán)將定作物變賣,所得價(jià)款在扣除報(bào)酬、保管、保養(yǎng)費(fèi)后,退還給定作方;變賣定作物所得少于報(bào)酬、保管、保養(yǎng)費(fèi)時(shí),定作方還應(yīng)補(bǔ)償不足部分;如定作物不能變賣,應(yīng)當(dāng)賠償承攬方的損失。

  五、超過(guò)合同規(guī)定日期付款,應(yīng)當(dāng)比照中國(guó)人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金;以酬金計(jì)算的,每逾期一天,按酬金總額的千分之一償付違約金。

  六、無(wú)故拒絕接收定作物,應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失及運(yùn)輸部門的罰款。

  七、變更交付定作物地點(diǎn)或接收單位(人),承擔(dān)因此而多支出的費(fèi)用。

  第十四條不可抗力

  在合同規(guī)定的履行期限內(nèi),由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,承攬方在取得合法證明后,可免予承擔(dān)違約責(zé)任,在定作方遲延接受或無(wú)故拒收期間發(fā)生的,定作方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任,并賠償承攬方由此造成的損失。

  第十五條糾紛的處理

  加工承攬合同發(fā)生糾紛時(shí),當(dāng)事人雙方應(yīng)協(xié)商解決;協(xié)商不成按項(xiàng)處理:

  1、向仲裁機(jī)關(guān)申請(qǐng)仲裁;

  2、向人民法院起訴。

  本合同自____年____月____日起生效,合同履行完畢即失效,本合同執(zhí)行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,由雙方共同協(xié)商,作出補(bǔ)充規(guī)定,補(bǔ)充規(guī)定與本合同具有同等效力。

  本合同正本一式二份,定作方和承攬方各執(zhí)一份;合同副本一式____份,交____________(如經(jīng)鑒證或公證,則應(yīng)送鑒證機(jī)關(guān)或公證機(jī)關(guān))各留存一份。

  定作方:________________________  代表人:________________________  ____年____月____日

  承攬方:________________________  代表人:________________________  ____年____月____日

三方加工承攬合同(精選20篇) 相關(guān)內(nèi)容:
  • 委托加工承攬合同大全(精選8篇)

    地址:電話: 傳真:容器類委托加工承攬合同 NO:委托方: _____X公司 簽訂地點(diǎn):受托方: 簽訂時(shí)間:標(biāo)的、數(shù)量、價(jià)款:1. 驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn):按雙方確定的樣品驗(yàn)收。...

  • 木制品加工承攬協(xié)議(精選3篇)

    承攬方:以下簡(jiǎn)稱甲方定作方:以下簡(jiǎn)稱乙方甲方為乙方加工柜臺(tái),貨架,經(jīng)雙方協(xié)商,簽訂本合同,共同遵守.第一條加工成品第二條加工成品質(zhì)量要求:1.材種:柜臺(tái),貨架一律采用水曲柳。2.用材尺寸:按圖紙所標(biāo)尺寸做。...

  • 零部件加工承攬合同合集(通用15篇)

    乙方:_________甲方:_________甲方委托乙方加工_________,經(jīng)雙方充分協(xié)商,特訂立本合同,以便共同遵守。第一條加工成品:第二條加工成品質(zhì)量要求:________________________________________________第三條原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)...

  • 加工承攬合同訴訟起訴狀(精選3篇)

    原告:_________________,性別,民族,__________年_____月__________出生,住__________市__________區(qū)__________,電話:_____________;被告:_________________,性別,民族,__________年_____月__________出生,住__________市_______...

  • [承攬合同]—加工承攬合同(2)(精選15篇)

    附:加工承攬合同樣本加工承攬合同訂立合同雙方:承攬方:××縣木具廠以下簡(jiǎn)稱甲方定作方:××縣百貨公司以下簡(jiǎn)稱乙方甲方為乙方加工柜臺(tái),貨架,經(jīng)雙方協(xié)商,簽訂本合同,共同遵守.第一條加工成品┌──────────┬──────...

  • 精選加工承攬合同(精選19篇)

    房主人(甲方):____________承建人(乙方):____________根據(jù)《_____》、《建筑法》的有關(guān)規(guī)定,結(jié)合本本工程具體情況,為明確乙方在承攬建設(shè)甲方私人住宅主體工程中的權(quán)利、義務(wù),經(jīng)雙方平等協(xié)商同意簽訂本合同。以資甲、乙雙方共同遵守。...

  • 加工承攬合同匯總(通用18篇)

    定作單位:xx項(xiàng)目經(jīng)理部(以下簡(jiǎn)稱甲方)承攬單位:鋼結(jié)構(gòu)制造有限公司(以下簡(jiǎn)稱乙方)根據(jù)《中華人民共和國(guó)建筑法》、《中華人民共和國(guó)合同法》、《加工承攬合同條例》等有關(guān)規(guī)定,甲方將本工程風(fēng)口平臺(tái)出鐵場(chǎng)構(gòu)件加工制作委托給乙方承...

  • 加工承攬合同范文合集(精選15篇)

    乙方:_________甲方:_________甲方委托乙方加工_________,經(jīng)雙方充分協(xié)商,特訂立本合同,以便共同遵守。第一條加工成品:第二條加工成品質(zhì)量要求:________________________________________________第三條原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)...

  • 加工承攬合同范文匯編(精選18篇)

    甲方(定作方):乙方(承攬方):根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》規(guī)定,結(jié)合本工程實(shí)際情況,雙方友好協(xié)商簽訂本合同,以共同遵守。一、加工制作內(nèi)容1、按甲方提供之圖紙加工,甲方提供圖紙項(xiàng)目全稱為。...

  • 加工承攬廣告合同書(通用3篇)

    委 托 方:簽 訂 地 點(diǎn):承接方:日 期:年月日依照《民法典》、《加工承攬合同條例》、《廣告法》等有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,經(jīng)雙方協(xié)商, 簽訂本合同,共同信守。第一條:廣告承攬要求。...

  • 產(chǎn)品樣本圖案加工承攬合同(精選18篇)

    甲方:加工__,雙方本著互惠互利,協(xié)商一致的原則,達(dá)成合同條款如下:一、甲方權(quán)利和義務(wù)1、合同簽定后,甲方為乙方免費(fèi)提供產(chǎn)品樣本圖案。天然彩沙、鍍金線及專用工具,乙方自購(gòu)。...

  • 加工承攬合同范文匯總(精選19篇)

    合同編號(hào):_________定作人:______簽訂地點(diǎn):_________承攬人:______簽訂時(shí)間:__年__月__日第一條加工物、數(shù)量、報(bào)酬、交貨期限加工物|規(guī)格|計(jì)量||報(bào)酬|交貨期限及數(shù)量數(shù)量名稱|型號(hào)|單位...

  • 加工承攬合同起訴狀(通用3篇)

    原告:_________________石家莊市__________公司住所地:_________________石家莊市__________路_____號(hào)法定代表人:_________________李__________,系該公司經(jīng)理電話:________________被告:_________________邢臺(tái)__________公司住所地...

  • 加工承攬合同范本集錦(精選19篇)

    委托方:_____公司簽訂地點(diǎn):受托方:簽訂時(shí)間:標(biāo)的、數(shù)量、價(jià)款:1、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn):按雙方確定的樣品驗(yàn)收。受托方須將送貨單隨貨同行,并將送貨單及物流單一起交給委托方收貨人員,內(nèi)容包括商品名稱、單品規(guī)格、單品件數(shù)及單品數(shù)量,按委托...

  • 加工承攬責(zé)任協(xié)議(精選16篇)

    定作方:_______________(簡(jiǎn)稱甲方)營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼:_____________________承攬方:_______________(簡(jiǎn)稱乙方)營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼:_____________________根據(jù)《條例》有關(guān)規(guī)定,經(jīng)雙方協(xié)商一致,訂立下列條款,共同信守:品名或項(xiàng)目規(guī)格、型號(hào)單...

  • 精選范文
主站蜘蛛池模板: 乱子伦xxxx | 九七人人爽 | 8x8ⅹ永久免费视频 久操免费在线视频 | 最近中文AV字幕在线中文 | 中国少妇内射XXXHD免费 | 国产人妻精品一区二区三区不卡 | 亚州综合图片 | 国产精品996| 日本乱人伦视频 | 国内精品免费一区二区2001 | 91产国在线观看动作片喷水 | 91福利国产在线观一区二区 | 被按摩的人妻中文字幕 | 国产精品一区二区欧美视频 | 99高清国产清纯学生在线观看 | 亚洲精品无码久久久久yw | 特一级黄色大片 | 97最新国自产拍视频在线完整在线看 | 免费黄色视屏 | 伊人55yiren综合开心 | 91精品欧美一区二区三区 | 欧美精选午夜久久久乱码6080 | 激情999| 亚洲成av人综合在线观看 | 色婷婷综合久色 | 欧美激情在线观看视频免费的 | 欧美日免费| 美国人成人在线视频 | 亚洲成年人免费 | 久久久久免费精品21毛片 | 国产欧美日韩精品一区二区三区 | 亚洲精品a区 | 国产精品乱子伦一区二区 | 亚洲精品无码不卡久久久久 | 国产精品一区三区在线观看 | 粉嫩绯色av一区二区在线观看 | 亚洲午夜国产一区99re久久 | 少年巨茎征服熟女系列 | 亚洲涩涩av | 九色综合九色综合色鬼 | 久久伊人天堂 |