施工合同范本簡易版（精選16篇）

施工合同范本簡易版 篇1

　　甲方代表：_____

　　乙方代表：_____

　　按照《中華人民共和國合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》的規定，結合本工程具體情況，雙方達成如下協議：

　　第一條： 工程概況

　　1、 工程名稱：__________________________________________________

　　2、 工程地點：__________________________________________________

　　3、 承包范圍： ____________________

　　4、 承包方式：___________________________________________________

　　5、 工程：_______年________月________日進行開工，________年_______月_______日竣工

　　6、 工程預算買款，人民幣___________元（大寫：________________________________）

　　第二條 甲方工作

　　1、 合同開工前壹天，提供施工所需的場所，并清空場內一切影響乙方施工的障礙。

　　2、 合同開工前壹天，甲方應向乙方提供施工所許的水、電等設施，并說明使用注意事項

　　3、 負責辦理本工程施工所涉及政府建設主管部門的各種申請、批件等手續

　　4、 合同開工前，對施工平面圖紙，施工方案及進度計劃審定

　　第三條： 乙方工作

　　1、 按合同約定完成施工圖設計與工程配套的設計，擬訂施工方案和施工進度表，交甲方審定（具體方案由甲乙雙方審核后方可施工）

　　2、 指派為乙方駐工地代表，負責合同履行，按要求進行施工，保質，保量，按期完成施工任務，解決由乙方負責的各項事宜（按公司相關規定“工程與合同管理”）

　　3、 遵守當地政府建設主管部門對施工現場管理和規定

　　4、 按約定保護好建筑結構和相應管線及設備

　　第四條： 關于工期的約定

　　1甲方要求比合同約定的工期提前竣工時，征得乙方同意，并支付乙方因趕工期采取的措施費

　　2、因甲方責任，未能按期開工或中途無故停工，影響工期，工期順延

　　3、因設計變更或甲方原因造成的停電、停水、停暖及不可抗拒因素影響，導致停8小時以上（一周內累計）工期相應順延

　　第五條 關于工程質量及驗收的約定

　　1、 甲乙雙方應及時辦理隱蔽工程，材料質量，裝修項目造型，整體驗收，甲方應按時參加驗收，乙方不可自行驗收

　　2、 由于甲方提供的材料，材料價款不能超過乙方在市場上購買同種材料最低價，材料質量不合格會影響工程質量，其返工費用由甲方負責

　　3、 由于乙方原因造成質量事故，其返工費用由乙承擔

　　4、 工程竣工后，乙方應通知甲方驗收，甲方自接到驗收通知七日內組織驗收并辦理驗收移交手續，或提出修改意見，乙方按要求修改并承擔應自身原因造成修改的費用如甲方在規定的時間內未能組織驗收，切未能提出修改意見，視為竣工驗收報告已被批準，即可辦理結算手續，并由甲方承擔從約定最后一天的次日起開始的工程保管費，每天按照承包工程造價的月息2%計取

　　第六條 關于工程價款及結算的約定

　　1、 合同價款（人民幣）共_____________按合同總價分為四次付款：

　　A、合同簽定生效之日起，甲方付給乙方合同價款的______%作為預付款人民幣_________元 （大寫：_______________________________）

　　B、開工前三天甲方付給乙方合同價款的____%，人民幣_________元（大寫：_______________）

　　C、甲方每月按照工程量進度 %付給乙方，人民幣 元，大寫 。

　　D、工程竣工并組織驗收，并在當天進行清算，結清尾款，即合同價款的_______%，人民幣_________元（大寫：____________________），（付寬時間為一周內付清）

　　E、工程驗收合格交付甲方使用后，預留合同款的____%，人民幣_____元（大寫：_____________） 做為工程保證金，完工之日起，壹年后無工程質量問題，工程保證金由甲方退付乙方.

　　F、付款方式，乙方公司出據收款收據，收款收據須加蓋本公司財務專用章，經財務主管收訖生效，或者甲方把工程款打入公司指定公商帳號（_________________________），乙方公司對甲方的其他支付工程款的方式視為無效.

　　由于甲方導致資金不到位乙方可以停工，給乙方造成的誤工費，機械使用費及直接經濟損失由甲方全部承擔

　　第七條 保修

　　1、 責任范圍內：凡屬乙方施工質量或乙方保管不力造成合同工程范圍內的損壞，脫落，丟失，開裂等

　　2、 保修期限：以上工程竣工驗收合格之日起計算，保修期限為一年，保修期限內乙方應在接到甲方書面通知七天內派人修理

　　第八條 爭議或糾紛處理

　　1、 本合同在履行期間雙方發生爭議時，可采取協商解決或請有關部門進行調解

　　2、 當事人協商或調解不成時可選擇下列一種方式解決：

　　（1） 向伊犁仲裁委員會申請仲裁

　　（2） 向人民法院起訴

　　第九條 其他約定

　　1、 施工期間內所有增減項目，必須由甲方到公司辦理有關書面手續后，由乙方安排施工，甲方不得與乙方施工人員私下協定施工，否則由此引起的一切工程質量及其后果，全部有甲方負責

　　第十條 附錄

　　1、 本合同一式四份，由雙方各執二份（乙方公司一份存檔，項目負責人一份，負責工程落實）

　　2、 本合同自雙方簽字之日起，履行完成后自動停止

　　3、 本合同工程項目要求進行保修或保險時，雙方另定協議

　　甲方簽字： 乙方簽字：

　　公司電話： 電話：

　　地址： 地址：

　　_______年________月________日

施工合同范本簡易版 篇2

　　甲方：

　　乙方：

　　根據《中華人民共和國合同法》及相關法律法規的規定，乙方承接甲方外墻真石漆工程施工事宜，經雙方友好協商，簽訂本合同。

　　第一條：工程概況

　　1、工程名稱：_________

　　2、工程地點：_________

　　3、工程范圍：外墻真石漆施工及維護等；

　　4、承包方式：包工。

　　第二條：工程期限

　　乙方于xx年x月x日進入現場，xx年x月x日竣工，總工期為x天。

　　第三條：合同價款

　　一、合同定價

　　乙方按/平方米包工（含施工人員保險），預計工程量約為x平方米，最終按實際施工面積進行結算。

　　二、工程款支付方式

　　1、按施工工序分四個階段付款：

　　①膩子底層處理完工（該工序價格/m）；

　　②打砂紙，做保護底漆涂刷完工（該工序價格/m）；

　　③彈線打格完工（該工序價格元/m）；

　　④真石漆噴涂二遍完工（該工序價格元/m）。每完成一個工序驗收合格后按該部分工程量的60%工程款進行撥款，其余40%工程款待完成下一個工序時同時撥款。

　　2、乙方如能按期按質完成工程任務，待工程驗收合格后甲方再以x元/m作為獎勵，一次性撥付。

　　第四條：工程質量

　　一、質量等級：按照國家有關規范進行驗收，乙方承諾工程項目均達到國家驗收標準。

　　二、乙方必須嚴格按照施工圖紙、說明文件和國家、地方頒發的建筑工程規范標準等進行施工，并接受甲方工程部的監督。

　　三、乙方在施工過程中要注意成品保護，如有損壞現象將做罰款處理賠償。

　　四、杜絕材料浪費，如發現乙方施工人員有浪費材料現象，浪費材料費用在乙方工程款中扣除。

　　第五條：安全責任

　　一、高空作業所需安全帶、安全繩等安全用具，由乙方自己準備。

　　二、在施工過程中出現任何安全事故，由乙方自己承擔責任，甲方不負責任。

　　第六條：雙方責任

　　甲方責任：提供施工所需材料，按施工進度撥付工程款，施工所需水電及施工生活區。

　　乙方責任：施工所需各種工具、安全設施和安全措施，做好安全施工和文明施工，承擔一切安全責任。

　　第七條：違約責任

　　一、遇暴雨或由不可抗拒因素所造成的停工，工期順延。

　　二、工程未能通過驗收，乙方在甲方要求的時間內整改至驗收合格，工期不順延；因此造成工期延誤的，按合同暫定總價5%/天計收違約金。

　　三、由于乙方施工質量不合格造成的返工，一切費用由乙方承擔。

　　第八條：本工程未盡事宜由雙方協商解決

　　第九條：本協議一式三份，甲方二份，乙方一份，雙方簽字蓋章后生效，具有同等法律效力。

　　甲方（章）：

　　代表人：

　　簽約日期：

　　乙方（章）：

　　代表人：

施工合同范本簡易版 篇3

　　甲方代表：_____

　　乙方代表：_____

　　鑒于甲方____居委會對村道：___至___段，工程項目進行建設，為了確保工程質量，安全監督管理和按時完工，甲方擬將工程發包給乙方施工，為明確有關事宜，保障甲乙雙方的正當利益，特制定如下施工合同，甲乙雙方共同信守。

　　一、工程名稱：____居委會村道：___至___段路面工程項目。

　　二、工程地址：永豐街道____

　　三、承包方式：包工包料

　　四、承包范圍：采用c30砼硬化，砼全長約__米，寬__米，厚度__米。

　　五、計價方式及工程結算辦法：長度___米乘以寬度__米乘以厚度__米，合計__立方米，每立方__元。共計工程款：__元（包開稅票）

　　六、質量標準：乙方在建設工程的全部過程中，必須嚴格按照國家頒發的質量驗評標準，相關技術規范進行具體操作，甲方質量要求、工程評審內容及工程量進行施工。一年內路面不出現質量問題。

　　七、安全責任：乙方必須嚴格按有關安全技術規范組織施工，采取必要的防范措施，確保施工安全，如因乙方責任發生安全事故，一切損失和責任全部由乙方承擔。

　　八、甲方責任：

　　（一）組織施工隊對施工要求及技術問題進行交底，審定施工方案。

　　（二）對建筑材料進行驗收、對施工質量、進度、安全進行監督。

　　（三）組織工程施工驗收。

　　九、乙方責任

　　（一）保證施工管理人員到位，在施工過程中必須有專業技術人員駐守現場。

　　（二）嚴格執行規定、要求施工，自覺接受甲方管理人員的監督。

　　（三）負責施工現場安全生產。

　　（四）負責施工過程中不合格工程的無償返工。

　　十、本合同一式三份，甲乙雙方及監督方各執一份，本合同雙方簽字之日起生效，至本合同所列條款內容全部履行完畢后自動失效，未盡事宜，雙方協商解決。

　　甲方簽字（蓋章）

　　乙方簽字（蓋章）

　　監督方簽字（蓋章）

施工合同范本簡易版 篇4

　　上訴人：_________________名稱：_____________

　　住所：________________

　　電話：______________

　　法定代表人：_________________名稱：________________

　　職務：______________

　　委托代理人：_________________姓名：_____________

　　性別：_____________

　　年齡：______________

　　民族：_________________

　　職務：_________________

　　工作單位：______________

　　住所：________________

　　電話：______________

　　上訴人因_________________一案，不服___________法院于__________年_____月_____日_____字第_____號判決，現提出上訴。

　　上訴理由及請求：________________

　　(上訴理由應全面陳述對第一審人民法院在認定事實和適用法律上的不當或錯誤，提出所根據的事實和理由，包括在一審程序中未提供的事實、理由和證據。上訴的請求包括要求全部或部分撤銷、變更原判決。)

　　此致

　　___________人民法院

　　上訴人：______________(蓋章)

　　法定代表人：______________(簽章)

　　__________年_____月_____日

施工合同范本簡易版 篇5

　　發包方：________（以下簡稱甲方）

　　承包方：________（以下簡稱乙方）

　　甲、乙雙方依據中華人民共和國《合同法》、《建筑法》等法律法規的有關規定，遵循平等、自愿及公平競爭的原則，于________年________月________日在甲方項目部就(gcmc)地塊圍擋搭設工程施工事宜進行了充分協商，并雙方一致同意簽訂以下合同條款并保證共同信守執行。

　　一、承包原則和方式

　　由乙方負責施工的本合同約定工程內容按只包人工的方式實行。乙方進入現場施工的人員必須來歷清白可靠，身體健康，具有兩年以上建筑施工經歷，具備建筑專業安全知識和本專業較高的技術素質。遵守甲方的一切規章制度，服從甲方管理。乙方承包的工程項目不得進行再轉包。乙方若有違反以上原則精神的行為所導致的一切責任和經濟損失及后果均由乙方完全責任。

　　二、承包范圍及包干價格

　　經甲乙雙方協商確定，本合同包干總價為：元整（大寫：）乙方施工承包范圍的具體內容如下：

　　略

　　注：具體工程量以實際施工完畢后，實際現場測量數據為準。

　　三、質量標準及要求

　　乙方負責施工的圍擋均必須達到優質標準，否則乙方不得繼續施工并無條件退場。

　　四、工期標準及要求

　　1、經雙方商定，乙方負責施工的本合同約定所有分項工程工期80 天。

　　2、乙方進入現場施工時，必須首先向項目部辦理《派工通知單》。乙方必須根據甲方項目部《派工通知單》中所明確的具體工期質量要求組織施工并以此作為工程結算必不可少的依據。

　　五、甲方責任

　　（1）提供乙方施工所需要的工程施工圖及施工說明，對圖紙中及施工過程中的疑難問題進行指導與解答。

　　（2）開工前，甲方項目工程管理班子對工程進度、工藝、質量、安全、文明等要求向乙方進行全面技術交底，并按計劃按國家工程質量驗收標準及安全技術規范進行檢查與驗收。

　　（3）做好施工前工作面的準備工作，負責施工現場的水通、電通、路通及施工機械故障的及時排除。

　　（4）確保施工用料按計劃按時供應到現場，按合同規定按時辦理工程決算及付款。

　　六、乙方責任

　　（1）按時組織施工人員進場，落實現場負責人，隨時主動配合甲方工作，乙方進場后必須首先做好工程樣板，樣板經項目部驗收達到要求后方可組織大面積施工。對領用的各種材料負責照看保管，嚴防偷盜丟失，并做到工完料凈場清。

　　（2）負責乙方進入現場人員的管理，落實安全管理負責人，做到遵紀守法，維護現場機械、機具及安全防護設施，嚴格按照安全生產操作規程，不得違章操作，冒險作業。

　　（3）聽從甲方現場管理人員的管理，配備質檢人員，確保質量達到要求，因乙方施工質量達不到合同要求而出現的質量問題要及時補救和返修（返工費用乙方自理）。

　　（4）負責提供乙方人員的勞動安全防護用品及按時足額發放工資福利。

　　（5） 向甲方提供進場施工人員花名冊及花名冊上所有人身份證復印件二套。

　　（6）乙方進入甲方施工現場的施工人員的數量必須以滿足甲方項目部生產進度安排的需要為標準，做到及時自行合理增減調節，確保達到甲方工期要求。否則，由此造成的誤工費和窩工費均由乙方承擔。并且富余人員不得在甲方生產、生活、辦公區居住、逗留。

　　七、工程結算及付款方式

　　1、按月驗收，經甲方驗收質量達到優質標準，施工現場工完料凈場清的標準后，方可辦理工程結算手續，每月支付已完工程量80%的人工費。

　　2、乙方辦理結算手續時，根據甲方經營結算管理制度的規定及時填寫辦《工程款支付憑證》，經甲方代表核定后，在三十日內一次性轉賬支付全部工程款。

　　八、安全生產及事故處理

　　1、乙方承包人必須高度重視安全生產，要加強對所屬施工人員的安全教育與培訓，牢固樹立“安全第一、預防為主”的思想，與每個職工都要有安全交底并簽訂安全合同。安全管理要落實專人負責。認真執行國家、省市及甲方的各項安全生產管理規定，督促進場施工人員搞好安全生產。

　　2、年齡不滿十六周歲，身份來歷不明的人員、家屬、小孩以及身體有嚴重缺陷的人員（例如手足殘疾、高血壓、弱視、癲癇病、智力低下等不適應建筑業工作的人員）均不得使用和進入施工現場。若乙方或乙方人員擅自將這些人帶入現場，所造成的安全事故及后果由乙方負完全責任。

　　3、乙方人員進入現場施工作業，必須戴安全帽，高空作業必須系好安全帶，不得穿拖鞋或赤膊作業，嚴禁違章指揮和違章操作。乙方現場負責人和安全負責人每天早晨開工以前和施工作業中，必須對本隊當天施工作業區的安全設施及安全隱患情況進行嚴格檢查，發現無安全防護設施和安全防護設施被改動及不齊全的部位時，均不得強行施工。一定要及時報告甲方現場負責人，待安全防護設施整改合格后方可進行作業。否則，由此而發生的一切傷亡事故，由乙方自行承擔一切責任和經濟損失。

　　4、乙方在進行有可能導致危險的工作之前，需制定安全保護措施。因乙方措施不力造成的事故，其責任及損失均由乙方承擔。

　　5、乙方使用甲方現場機械設備，必需先報甲方現場負責人同意，簽訂安全使用協議后，由經專業培訓持證人員操作，否則一律不準使用，否則，由此發生的安全事故造成的一切經濟損失和責任均由乙方承擔和負責。

　　6、乙方人員嚴禁擅自拆卸和更改甲方施工現場內安全防護設施，嚴禁擅自亂搭亂接施工用電及生活用電，電線電路發生故障必須報告現場專業電工修理，嚴禁使用電爐等非生活照明用電。否則，若因此發生一切安全事故均由乙方負完全責任。

　　7、乙方人員若萬一發生傷亡事故時，雙方應盡力施救，同時保護好現場，以便有關部門勘察鑒定。傷亡事故定性后，屬乙方責任或乙方工人違章操作發生的事故，由乙方自行按國家有關規定對傷亡職工或家屬進行經濟補償，甲方不負經濟和法律責任。屬于非乙方責任而造成的傷亡事故，由甲方對責任方追究其應承擔的責任及經濟賠償。督促責任方按照國家有關政策規定和對乙方傷亡職工或家屬進行經濟補償，但具體膳后工作乙方必須負責安排和處理完畢，甲方不直接對乙方工人及家屬。

　　8、乙方應按甲方要求在施工期間做好工地防火、防水、安全保衛、物料保管、場地清潔及環境保護等工作，為此發生的人工費用由乙方負擔。

　　九、文明施工及材料包干

　　1、鋼筋、水泥、木材、模板、門窗、磁磚、扣件、卡具、彩板瓦、方管、鋼板底座、螺栓等貴重材料一律由乙方根據定額實際用量實行包干限額領用，并承擔照看保管責任，若有被盜丟失，乙方按原值賠償。扣件回收率按95%承包，卡具按90%承包，竹夾板、木模板、木方等按拼裝圖計劃領料，節約按原值獎勵，超耗按原值賠償。

　　2、乙方每天施工現場范圍內必須做到工完料凈場清，抓好材料節約及文明施工管理，嚴禁拋灑浪費材料現象發生。乙方工程完工時所拆卸下來的各種材料及建筑垃圾必須每天及時清理堆放到指定地點，否則，甲方另行委托其他人員清理搬運所用工，在乙方結算總額中按實際發生費用二倍扣除。乙方當天落地灰、落地砼當天必須及時清理干凈并用在工程上，否則，以故意浪費材料處理，按原值賠償。

　　十、獎罰規定

　　乙方承包工程施工質量達不到優質標準，扣減承包結算單價20%，經整改達到優質標準時，扣罰結算包干單價5%。工期達不到合同標準，扣減結算包干單價10%，文明施工達不到標準扣減結算包干單價10%。

　　十一、雙方約定的其他條款

　　1、乙方進場前，必須按工程所在地鄭州市有關規定到市建管部門、市工商部門、市社會勞動管理處及當地派出所辦理有關登記手續，其各種費用由乙方自理。

　　2、乙方進入甲方現場的施工人員均必須出具身份證，辦理施工現場出入證，保證來歷清白，行為可靠，并承擔不可推卸的責任。若因乙方人員違法或違反甲方管理制度而造成的一切經濟、刑事責任及損失均由乙方承擔。

　　3、乙方施工所需的一切工具及小型機具（含斗車、切割機、電錘、電鉆、電鋸、電刨、振動棒等）均由乙方自備或由甲方調撥。

　　4、在施工過程中，若甲方發現乙方人員素質達不到工程要求，乙方應立即調整人員；七天以內不能調整，甲方有權單方中止合同并更換其他施工隊伍，由此造成甲方經濟損失由乙方承擔。

　　5、本合同發生糾紛時，甲、乙雙方應及時協商，協商不成時，應向甲方總公司住所地有管轄權的人民法院依法起訴。

　　十二、違約責任

　　本合同經甲乙雙方代表簽字并蓋章后即具法律效力，雙方保證共同信守執行，單方違約均應承擔對方一切經濟損失。

　　十三、附則

　　1、本合同一式四份，甲方 叁 份，乙方 壹 份，經甲乙簽章后生效，所有款項結清后自然失效。

　　2、本合同未盡事宜，按國家法律法規有關政策文件，雙方協商解決并另以書面形式補充。

　　甲方：______________乙方：______________

　　代表人：______________代表人：______________

　　________年________月________日________年________月________日

施工合同范本簡易版 篇6

　　甲方：

　　乙方：

　　甲乙雙方本著平等理解達成如下協議：

　　第1條 工程概況：

　　1.1工程名稱：

　　工程地點：

　　工程內容： 平米溫室大棚，具體技術規格參數見合同附件。

　　1.2工期要求： 天

　　1.3合同價款： 元

　　金額（大寫）：

　　第2條 合同文件及解釋順序。除合同另有約定外，其組成和解釋順序如下：

　　2.1本合同協議書；

　　當合同文件出現含糊不清或不相一致時，在不影響工程進度的情況下，由 雙方協商解決；雙方意見仍不能一致的，按第20條約定的辦法解決。

　　第3條 圖紙

　　3.1甲方提供平面布置現狀圖紙資料:

　　第4條 甲方駐工地代表

　　4.1甲方駐工地代表姓名：；乙方施工代表：

　　第5條 甲方工作：甲方按本協議約定的時間和要求，一次或分階段完成以下工作：

　　5.1施工現場達到具備施工條件水電路已具備施工條件；

　　5.2資料完整。

　　第6條 乙方工作：乙方按本協議約定的時間和要求完成以下工作：

　　6.1按技術規格參數施工，提供材料達到約定要求；

　　6.2工程質量達到合格要求

　　6. 3提供竣工資料一套。

　　第7條 進度計劃

　　本工程具備開工條件后工期為60天（因甲方原因造成延后，乙方不承擔任何延期責任）

　　第8條 延期開工

　　乙方不能按時開工，應在協議條款約定的開工日期5天之前，書面向甲方代表提出延期開工的'理由和要求。甲方代表在3天內書面答復乙方。甲方代表不同意延期要求，峻工日期不予順延。

　　甲方征得乙方同意以書面形式通知乙方后可推遲開工日期，承擔乙方因此造成的經濟支出，相應順延工期。

　　第9條 工期延誤

　　9.1對以下造成峻工日期推遲的延誤，經甲方代表確認，工期相應順延。

　　(1).合同外增加工程量及設計外變更；

　　(2).不可抗力；

　　(3).甲方代表書面同意工期相應順延的其它情況。

　　第10條 工程質量

　　10.1工程的質量檢驗評定標準：按國家相關標準；

　　第11條 質量檢查和返工

　　11.1乙方應認真按照標準、規范和設計的要求以及甲方代表依據合同發出的指令施工。

　　第12條驗收和重新檢驗

　　12.1雙方責任：

　　由于設備選型、設備裝配質量等原因達不到驗收要求，由乙方負責修改、調換或維修，由此造成的費用由乙方承擔。由于乙方施工原因達不到驗收要求，甲方代表在24小時內提出修改意見。乙方修改后重新驗收，所造成的經濟支出由乙方承擔。工期不予順延。

　　12.1檢驗

　　甲方代表不能按時參加驗收或試車，須在開始驗收或試車24小時之前向乙方提出延期要求，延期不能超過兩天。

　　第13條 合同價款的調整。發生下列情況之一時，工程承包造價可做調整：

　　14.1增加施工面積；

　　14.2改變設計標準；

　　第14條 工程款支付方式：

　　合同簽訂后，甲方支付合同總額的40%作為預付款，乙方按合同要求，將設備運至甲方項目現場后，待工程安裝合格，驗收后7個工作日內，甲方付清剩余款項。

　　第15條 設計變更

　　施工中甲方對設計進行變更，經批準后，向乙方發出書面變更通知，乙方按通知進行變更，并對變更的工程造價重新核定，費用由甲方承擔，延誤的工期相應順延。

　　第16條 竣工驗收時間

　　16.1工程具備峻工驗收條件，乙方按國家、省和本工程峻工有關規定，向甲方代表提供完整竣工驗收請求。甲方代表收到竣工驗收請求后，在協議條款約定時間內組織有關人員驗收。

　　16.2甲方代表在收到乙方的竣工驗收請求后5天內無正當理由不組織驗收。

　　16.3無特殊原因，甲方不能按約定日期組織驗收，應從約定期限最后一天的次日起承擔工程保管責任及應支付的費用。

　　第17條 售后服務和保修

　　乙方進行售后服務和免費保修一年（人為損壞因素除外）。乙方在將工程交付甲方的同時，與甲方簽訂工程售后服務和保修合同。

　　第18條 爭議

　　甲、乙雙方發生爭議時，可以通過協商或調解，協商或調解不成的，由甲方所在地人民法院管轄。

　　第19條 違約

　　19.1因一方違約使合同無法履行，違約方承擔上述違約責任后，合同可繼續履行，另一方欲中止或解除全部合同，應提前10天通知違約方后，方可中止或解除合同，由違約方承擔違約責任。

　　第20條 不可抗力

　　不可抗力發生后，乙方應迅速采取措施，盡力減少損失，并在24小時內向甲方代表通知受害情況，災害繼續發生，乙方應每天向甲方報告一次災害情況，直到災害結束。

　　第21條 合同生效與終止

　　21.1本合同自訂立之日起生效。

　　第22條 合同份數

　　22.1本合同正本4份具有同等效力，甲、乙雙方各2份。

　　合同訂立時間： 年 月 日

　　發包方（章）

　　地址：

　　法定代表人：

　　委托代理人：

　　電話：

　　開戶銀行：

施工合同范本簡易版 篇7

　　甲方：

　　乙方：

　　經甲、乙雙方相互協商后，甲方將位于化德縣白音特拉鄉蔬菜基地東南區15座（每座大棚占地1.5畝）蔬菜大棚承包給乙方以下是相關事宜達成協議：

　　1、承包限期為年， 年 月 日起至 年 月 日止。

　　2、承包費金額：每年每座大棚應繳承包費 3000（叁仟圓整）元整。

　　3、交款方式：合同簽訂之日起一個月內付租金20000元其余6月份之前付清。

　　4、甲方蔬菜大棚位于化德縣白音特拉鄉蔬菜基地。

　　5、大棚僅限于種植生產使用，乙方不得擅自改變其生產用途，不得私自拆改搭建其他建筑物，否則，甲方有權限期整改，到期不整改，甲方有權拆除，并終止合同一切損失由乙方自行承擔。

　　6、乙方要承包的大棚應加以保護，在承包期限內大棚的一切維修都由乙方自行承擔（包括自然災害）。

　　7、乙方不得將所承包的大棚轉包給他人經營，一經發現甲方將解除乙方承包權，合同終止，大棚回收，因此而造成的經濟損失由乙方自行承擔，承包費不予退回。

　　9、乙方承包大棚后在生產種植中澆灌所使用的水電費由乙方自己承擔。

　　10、甲方不插手乙方關于經營銷售的任何事項。

　　本合同一式三份，甲乙雙方各執一份，其余份當作備案備案。雙方授權人簽字或蓋章后，正式生效，有限期限為承包期限。

　　甲方：（蓋章）

　　乙方：（蓋章）

　　合同簽訂時間： 年 月 日

施工合同范本簡易版 篇8

　　甲方：_______

　　乙方：_______

　　依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就本建設工程施工事項協商一致，訂立本合同。

　　一、工程概況

　　工程名稱： 圍擋施工工程

　　工程地點：______________

　　工程內容：以甲方提供的施工圖紙、說明，及經甲方簽章確認的設計交底記錄、設計變更通知(或技術核定單)為準，具體工程邊界劃分以設計圖紙以及甲方的書面通知為準。

　　二、工程承包范圍：

　　承包范圍：圖紙范圍內圍擋及有關的預留預埋和安裝、調試，具體以補充條款和甲方的圖紙、說明為準。

　　1、甲方有權決定本工程紅線范圍內及紅線外距離50米范圍之內因設計變更、指令單涉及的增加工程是否由乙方施工，若甲方決定將以上工程委托給乙方施工，乙方必須充分理解甲方對該委托的要求，予以配合并按時完成，價格按照合同內同類工程和合同約定條款計取。 若乙方拒絕接受甲方指令，甲方有權將該項工程委托給其他單位施工，并按照該項工程造價的20%向乙方索取違約金；

　　2、乙方按工程承包范圍包人工、包材料、包工期、包質量、包安全、包驗收、包施工全部風險。

　　三、工程圍擋施工要求

　　1、該圍擋為臨時施工用圍擋，但由于本項目施工周期較長，要求圍擋有一定堅固度、焊接要牢固、部分地段采用螺絲連接（可活動）。

　　2、主支架采用 角鋼，尺寸總長約_______m，角鋼必須做防銹漆，安裝要求堅固、美觀、線條平直（具體做法見附件）。

　　四、合同工期：

　　開工日期：以甲方下發的進場通知書為準。

　　合同工期：在接到甲方通知后20日內。

　　五、質量標準：合格

　　六、合同價款 ：

　　按照施工要求（本合同第五條質量標準）。單價：_______￥元/平米。圍擋總長度約_______米，每米平米，合計_______平米。總價約：_______元（具體金額按實結算，以工程部計量為準）。

　　七、付款方式：

　　1、乙方在接到甲方通知后，開始辦理相關手續，乙方在辦理相關手續的同時材料進場，施工手續辦理完成，達到施工階段，甲方支付乙方總工程造價的_______%，即人民幣￥：_______（大寫：_______）；

　　2、乙方在完成主體框架，經驗收合格后，甲方支付乙方總工程造價的%（即付款至工程總造價的_______%），即人民幣￥：_______（大寫：_______）；

　　3、工程全部完成，并經甲方驗收合格，甲方支付乙方總工程造價的_______%（即付款至工程總造價的_______%），即人民幣￥：_______ （大寫：_______）；

　　4、甲方暫留工程總造價的_______%作為工程保證金，待質保期（貳年）過后無息全額返還。

　　5、如超出合同范圍

　　八、甲方責任與義務：

　　1、甲方有權對乙方的制作提出合理的建議和修改意見，以使乙方的施工更符合甲方要求；

　　2、甲方負責提供施工現場的施工場地；

　　3、甲方按本合同規定結算相關費用；

　　九、乙方責任與義務：

　　1、乙方承擔圍擋施工所涉及的所有報批手續及相關費用；

　　2、乙方自行負責施工場地的水、電等事宜及費用；

　　3、乙方在接到甲方通知可以現場施工起，按甲方提供的安裝地點在規定的時間內制作施工并安裝完畢；

　　4、乙方應嚴格按照甲方確認的施工方案圖紙進行制作、安裝。如現場條件與施工圖紙方案不符，應及時報請甲方協商修改確定；

　　5、乙方應保證工程質量、結構牢固性、抗風力等指標達到相關規定，如在使用過程中出現傾倒、扭曲變形、開裂等問題，乙方應承擔返工及相應損失；

　　6、乙方在本圍擋施工制作及設置過程中，必須嚴格按操作規范進行生產制作，如因乙方原因造成勞動安全事故，由乙方全部負責，均與甲方無關；

　　7、自驗收合格之日起，乙方制作的圍擋工程項目質保貳年，在驗收合格貳年內出現的所有質量問題，均由乙方負全責（人為損壞除外，如出現人為損壞，乙方應在接到甲方通知后， 24小時內進行修復，甲方為乙方提供相應費用）；

　　8、如在質保期內出現質量問題，在接到甲方通知后1小時內做出維修安排答復，24小時內到達現場維修處理（如不能及時處理，甲方有權自行安排修復工作，相應費用從質保金當中扣除，如質保金不足支付相應費用，甲方有權向乙方追討）；

　　甲方：______________乙方：______________

　　代表人：______________代表人：______________

　　________年________月________日________年________月________日

施工合同范本簡易版 篇9

　　甲方：___農業有限公司

　　乙方： 身份證：

　　甲乙雙方本著平等互利、自愿有償、誠實信用原則，經協商一致，就21號大棚承包事宜，達成如下協議。

　　第一條 承包位置及面積

　　位于東營區六戶鎮___農業有限公司。

　　第二條 承包年限

　　自20xx年11月01日起至20xx年10月30日止。

　　第三條 承包費及支付

　　年承包費￥3000元，大寫叁仟元整。

　　先交費后利用。乙方于簽訂本協議之日支付第一年的承包費；以后每年的09月30日前一次交清次年的承包費用。

　　第四條 雙方的權利和義務

　　1.乙方利用上述土地僅用作種植，且只種植當年生當年收的作物，不能種植樹苗等跨年度植物，更不允許在其上面建設永久性建筑物及設施。乙方不得出賣、贈與或與他人交換該土地中的土壤，不得運出或許可他人運出土壤。乙方違反上述約定的，甲方有權終止協議，由此造成的一切損失由乙方負責。

　　2.乙方在承包期內，不得轉讓、出租或抵押該土地。

　　3.乙方在承包期內，不得損壞水庫大壩、四周渠道、房屋、大棚、豬圈等建筑物、構建物及樹木。

　　4.乙方在承包期內對土地平整、施肥和修建渠道等方面的投入，將被視為短期行為，若甲方依據本協議收回該土地使用權的，甲方對乙方上述方面的投入不予補償。

　　5.乙方在種植、生產、看護等過程中造成他人財產損失或人身傷害，或造成乙方本人或其工作人員財產或人身傷害的，均由乙方承擔責任。

　　6.乙方完全遵守甲方公司的統一管理。所種植的作物不得使用任何化學藥劑和產生農藥殘留的藥物。

　　第五條 協議的變更與解除

　　（一） 雙方協商一致，可變更本協議的約定。

　　（二） 有下列情形之一的，甲方有權解除本協議，對因此造成的乙方損失不予賠償：

　　1. 甲方或經甲方許可的第三人因清淤、拉土方、搞水利工程等工作需要的；

　　2. 乙方未支付承包費逾期兩個月以上的;

　　3. 因法律法規或國家土地政策調整，因東營市或區政府、勝利油田土地使用政策調整，或因勝大集團重大土地政策調整，以及上述單位開發或建設需要使用該土地的；

　　4. 因油田勘察、鉆井、采油、鋪設管線等利用該土地或其部分土地的。因該項所述土地利用。

　　5. 因___農業有限公司整體規劃和建設需要改土地的。

　　（三）乙方解除本協議的，應提前兩個月通知甲方。甲方同意乙方解除本協議的，不退還當年的土地承包費。

　　第六條 違約責任

　　乙方違反本協議約定的，向對方支付年承包費的10%，并賠償對方的損失。

　　第七條 爭議解決的方式

　　因履行本協議產生的一切糾紛，雙方友好協商解決之；協商不成的，一方可向協議簽訂地人民法院起訴。

　　第八條 其他約定

　　本協議自甲乙雙方簽字并交納承包款項后生效。

　　本協議一式二份，甲乙雙方各執一份，具有同等法律效力。

　　甲方：（簽章）乙方：（簽章）

　　代表簽字：代表簽字：

　　簽訂時間：年 月 日

施工合同范本簡易版 篇10

　　甲方：_______

　　乙方：_______

　　根據《中華人民共和國合同法》的有關細則規定，結合廣告產品具體情況，經雙方協商一致，本著自愿、平等、互利為原則，簽訂如下條款，共同遵信執守。

　　一、項目名稱和地點

　　1、項目名稱：天鴻尚都牌圍擋

　　2、工程地點：大慶路

　　二、工程內容：

　　1、依據甲乙雙方確認的效果圖施工，廣告牌加工安裝包括結構表面刷兩遍防銹漆漆（紅色），工程做法及選材標準應按相關要求執行。

　　2、乙方負責牌鋼結構、磚墻加工及安裝，甲方供料。

　　三、承包方式和造價：

　　廣告牌鋼結構人工費每平米38.00元；制作廣告柱及安裝每個80.00元；砌墻抹灰每延米35.00元；樁柱挖坑打混凝土每個70.00元；鍍鋅板材料費總計8105元（含稅）。工程量以最后實際測量為準。（含稅）

　　四、工程價款支付、結算方式：

　　付款方式：等工程完工驗收合格后一次性付清。

　　五、 工程期限為 25天。

　　六、雙方責任

　　（一）甲方責任

　　1、甲方負責廣告柱的前期審批，如因甲方批準手續不全，施工期間遇到城管以及

　　其他監察機關的糾察時，甲方負責協調至正常施工止。

　　2、開工前甲方為乙方施工接通電源，電源通至施工現場的主線由乙方負責。

　　3、加工好的半成品由甲方負責看管保護。

　　4、甲方派駐工地代表，對工程進度、工程質量進行監督，辦理工程驗收手續，解決應由甲方解決的問題，以及其它事宜。

　　5、如甲方未按合同約定期限支付余款，甲、乙雙方經協商無效情況下，乙方有權對該廣告柱進行處理或拍賣，同時此合同終止。

　　（二）乙方責任

　　1、乙方負責按質按量完成所約定的項目內容，并確保廣告柱結構安全性。廣告牌設計基本風壓為_______KN/m2（抗風設計值為11級）。廣告塔質保期為三年，保修期為一年，在質保期如因焊接出的問題，由乙方負責其直接損失（出現不可抗拒的自然災害除外）；如因安裝不當導致廣告牌出現質量問題，一切責任由乙方承擔；在施工過程中，乙方要認真做好施工安全工作，對施工中出現的人員傷亡事故，由乙方負責；在廣告牌使用過程中，如確系乙方責任造成廣告牌損壞，由此對第三方造成的人身和財產損失由乙方承擔全部責任。

　　2、由于乙方原因，未能在每逾期一日按工程總造價的5％賠償甲方損失。

　　3、乙方施工人員在施工期間應遵守甲方區域的管理規定，服從管理，遵紀守法，如有違法違紀行為，甲方有權按照有關規定實施處罰，情節嚴重的移交地方司法部門追究其法律責任。

　　4、施工中出現的'問題由甲、乙雙方協商解決。如遇到無法抗拒自然災害（如刮風下雨、雪等）或停電原因，工期順延。

　　5、工程質量驗收：以國家頒發的施工及驗收規范和質量檢驗標準為依據。工程質

　　量達不到驗收標準，甲方有權拒付工程款；鋼結構配件安裝完工后驗收合格日期即為保修期開始（驗收日期為_______）；如乙方工程已竣工，書面通知甲方進行驗收，甲方在收到驗收通知5日內未驗收工程，故視為驗收通過。

　　6、在施工期間如有人員傷害和其他損失乙方責任自負、與甲方無關。

　　七、違約責任：

　　如果甲乙雙方發生糾紛，由雙方協商解決；協商不成時，由該工程所在地人民法院裁決。

　　甲方：______________乙方：______________

　　代表人：______________代表人：______________

　　________年________月________日________年________月________日

施工合同范本簡易版 篇11

　　甲方：_____網吧（以下簡稱甲方）

　　負責人：

　　乙方：建筑裝飾工程有限公司（以下簡稱乙方）

　　負責人：

　　依照《中華人民共和國民法典》及國家建設部、省市建委對建筑裝飾工程的有關規定，經雙方協商簽定合同如下：

　　一、工程概況及承包方式

　　1、工程名稱：網吧室內裝修工程。

　　2、工程地點：中心小學附近

　　3、工程承包方式：包工包料

　　4、工程概況：建筑面積1700.00平方米。

　　二、工程裝修內容

　　室內棚面、墻面、地面、電氣等裝飾工程。

　　三、工程造價

　　工程造價以施工圖紙、甲方的使用要求及設計要求為依據；

　　工程造價為：_________元。（以甲方認定的單價為準，工程量竣工后以審計為準）

　　四、工程期限

　　工程開工日期：________年____月____日

　　工程竣工日期：________年____月____日

　　五、質量要求

　　按國家建設部行業標準G73—91《建筑裝飾工程施工驗收規范》規定，及省、市建委、消防部門規定的標準執行，工程質量達到市優。工程竣工后如出現質量問題(竣工后甲方使用，人為造成的質量問題除外)，屬于乙方責任的，乙方無償保修，保修期為________年，終身維修。

　　六、付款方式

　　1、合同簽定后，甲方即付給乙方工程款總造價的`30%金額。

　　2、工程進展一半時，甲方即付給乙方工程款總造價的30%金額。

　　3、工程竣工驗收合格后，甲方即付給乙方工程款總造價的40%。

　　七、雙方責任

　　1、甲方：負責提供整個工程的使用、設計要求；提供現場使用的水、電位置；提供材料運輸通道、必要的材料堆放場地及原樓的設計圖紙；對裝修工程所涉及的配電系統、管道系統、給排水總閥位置應負責指明；施工場地要平整。

　　2、乙方：向甲方提供工程裝飾施工設計圖紙及工程報價。

　　八、其它事宜

　　經甲乙雙方商定做出如下協議：

　　1、工程如遇特殊情況或不可抗力造成不能施工的，工期可順延；如發生違約所造成的一切損失，由違約方承擔。

　　2、本工程報價外的工程或工程項目的材質、工藝發生變化時，需甲方認定綜合單價后，以“現場簽證形式”由甲方現場負責人簽字為準，并列入竣工決算追加當中。（如本工程報價外的工程已經發生或工程項目的材質、工藝發生變化時，甲方已認可，但甲方沒簽證的，其所發生的費用同樣生效。）

　　3、工程量發生變化時，按竣工后工程審計的工程量計算為準。

　　4、如甲方或乙方違約，而沒有按合同執行的，可向上級主管部門或仲裁機構申訴。

　　5、其它未盡事宜由雙方協商解決。

　　6、合同一式貳份，雙方簽字生效，各持貳份，并具有同等法律效力。

　　甲方：____乙方：

　　日期：____日期：____

施工合同范本簡易版 篇12

　　甲方：_______

　　乙方：_______

　　甲乙雙方根據>及有關規定，基于雙方已簽署的“_______年廣告制作公司年度協議合作合同”，簽訂此圍擋制作分合同，并共同遵守。

　　一、委托事項：甲方委托乙方進行萬象都薈項目示范區圍擋的制作安裝工程。

　　二、工程承包范圍：示范區的圍擋制作安裝，包括砼基礎、預埋鐵件、鋼結構及結構面板(鍍鋅鐵皮)、照明射燈、廣告畫噴繪等。

　　三、合同工期：

　　1)開工日期：乙方在合同簽訂后第1個工作日內將原材料進場，2個工作日內開工。

　　2)乙方所提交的設計方案圖紙獲得甲方的簽字確定后，方可進場施工。

　　3)合同工期：總日歷天數10個工作日。乙方從進場之日算起10個工作日內完成制作安裝。

　　4)所有報建工作由乙方完成，費用乙方承擔。

　　四、合同價款：

　　合同暫定價為_______元(大寫：_______萬元整)，綜合單價為_______元/m2,具體結算造價以現場實際施工面積乘以綜合單價為準。綜合單價已包材料、制作、安裝、利潤、稅金、報建等一切費用，除此之外，甲方無需向乙方支付額外費用。

　　五、付款方式：

　　1)乙方將全部圍擋制作、安裝完成并經甲方書面驗收合格并辦理完竣工結算之日起15個工作日內，甲方向乙方支付結算金額的95%，剩余5%作為質保金，待質保期結束后扣除相關費用后無息退還;

　　2)乙方在付款前必須提供正規合格發票，否則甲方有權延遲付款，所有責任均由乙方承擔。

　　七、驗收：

　　1) 甲方依照合同有關條款制作安裝的圍擋進行驗收，驗收合格后，甲方代表須即在驗收單上簽字;如甲方未能簽字，須說明具體原因，乙方應進行調整，乙方調整后的制作成果經甲方確認驗收合格后，乙方調整完成后通知甲方驗收之日為乙方維修完成圍擋之日。

　　2) 甲方須自乙方通知其驗收之日起5日內，對已制作安裝完成的圍擋進行驗收。甲方確認驗收合格的，乙方通知驗收之日為乙方完成圍擋之日。

　　八、修改/變更：

　　本合同包含合同雙方所有意向，并取代雙方在此之前所達成的一切書面或口頭協議;任何對本合同內容的修改或變更均須雙方共同書面認可;由本合同所產生的任何權利或義務未經對方書面許可不得轉讓。

　　九、質量保修:

　　1)乙方對所施工內容提供質保，期限為一年，在正常使用期限內出現質量問題，乙方應當在3個工作日內負責無償維修、更換，維保工作由乙方負責。

　　2)因自然災害或其他單位施工破壞，導致圍擋出現質量問題與乙方無關。

　　十、不可抗力：

　　由于政治、軍事、經濟或自然災害以及政府命令、市政建設、政策法規，非乙方原因造成的工期延期，乙方可申請延長工期，經甲方和乙方協商后，以書面的形式確認工期延長的時間，竣工日期做相應調整。若此類事件發生后，乙方應在5日內以書面形式通知甲方，并提交乙方認為有權要求延期的詳情報告，以便甲方可即時對乙方提交的報告進行研究。但在不可抗力因素消除之后的剩余合同期內，雙方應繼續履行合同義務。如本合同確實無法繼續履行，乙方按實際成本結算費用，乙方將甲方已支付的全部費用扣除前述費用后退還甲方。

　　十一、違約責任：

　　1)如甲方超過付款方式中每期付款日期約定的付款時間，則每逾期一天，甲方須對乙方支付合同價款的千分之一的違約金。(不可抗力除外)

　　2)由于乙方原因未能按期制作安裝完成廣告制作物，則每逾期一天，乙方需對甲方支付合同價款的千分之一點五的違約金。如乙方逾期累計達[10]天的，則甲方有權解除合同，乙方須返還甲方已經支付的全部費用，并支付相當于合同價款的10%作為違約金。

　　十三、本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，本合同一式伍份，甲方執叁份,乙方執二份，具有同等法律效力。

　　十四、其他事宜：

　　本合同未盡事宜由雙方協商解決，協商不成的，應向本合同簽訂地區法院提起訴訟解決。

　　甲方：______________乙方：______________

　　代表人：______________代表人：______________

　　________年________月________日________年________月________日

施工合同范本簡易版 篇13

　　發包方：_______(以下簡稱甲方)

　　承包方：_______(以下簡稱乙方)

　　根據《中華人民共和國合同法》、《建筑安裝工程承包合同條例》及其它法律、法規規定，經協商一致，本著自愿、平等、互利的原則，現就下區工地圍擋廣告牌的基礎、制作、安裝等事宜達成如下一致協議：

　　第一條：工地名稱及內容

　　1、工程名稱：金天屹住宅小區工地圍擋廣告牌制作安裝。

　　2、工程內容：廣告牌基礎施工，制作、安裝等。

　　第二條：工程地點，興城市興海北路。

　　第三條：工程結算及支付方式

　　1、結算及承包方式：

　　廣告牌制作采用固定單價合同。圍擋廣告牌(含基礎施工、骨架及鍍鋅白鐵皮安裝)353元/㎡(大寫：叁佰伍拾叁元每平方米)。最終結算按實際工程量辦理工程結算。

　　本項目以包工包料方式委托乙方制作、安裝。

　　2、支付方式：

　　A、本合同簽訂完畢后，甲方向乙方支付總價款的30%工程款。

　　B、甲方在乙方將基礎做完材料進場后，支付30%工程款。

　　C、甲方在廣告牌整體安裝完畢后10日內，甲方就實際發生工程量與乙方辦理最終結算，扣除實際結算總額的3%作為工程質量保證金，余款甲方須在結算后10日內支付給乙方，質量保證金在保修期(1年)后一次性付給乙方，如一年內甲方自行拆除，自拆除之日三日內一次性支付給乙方。

　　第四條：工期及質保期

　　基礎及廣告牌的工期為50天。具體開工日期以乙方簽收甲方開工通知書為準。本工程質保期為一年。

　　如遇到不可抗力因素(如雨、雪、六級以上大風)或甲方原因造成停工，工期順延。

　　第五條：雙方責任

　　甲方責任：

　　1、負責工程的前期審批。

　　2、向乙方提供廣告牌準確位置，確保此位置無管道線路及其它障礙物。

　　3、提供現狀施工場地，基礎兩米范圍內嚴禁任何挖掘作業。

　　4、負責施工現場雜物移動。

　　乙方責任：

　　1、嚴格安裝合同約定工期制作、安裝完畢。

　　2、嚴格按照甲方確認的施工方案進行制作、安裝。

　　3、如現場條件與原定方案不符，應及時報請甲方協商修改確定。

　　4、負責按質按量完成合同約定的項目內容，如因安裝不當導致廣告牌出現質量問題，一切責任由乙方承擔。

　　5、乙方施工人員在施工期間應遵守甲方區域的管理規定，服從管理，遵紀守法，如有違法違紀行為，甲方有權按照有關規定實施處罰，情節嚴重的移交地方司法部門追究其法律責任。

　　6、在保修期內，廣告牌的維護費用由乙方承擔。

　　第六條：關于驗收

　　鋼結構配件安裝完工后即為保修期開始，如乙方工程已竣工，通知甲方進行驗收，甲方在收到驗收通知5日內未驗收工程，視為通過驗收。

　　第七條：違約責任

　　1、甲方未能按合同第三條規定時間付款，每逾一日，應以合同總金額的千分之三計算，向乙方支付違約金并將合同工期順延。

　　2、乙方如無正當理由未能按本合同第四條規定按時制作、安裝完成廣告牌，每逾期一日，乙方應向甲方支付合同總金額的千分之三作為違約金。

　　3、乙方應保證工程質量，結構牢固。抗風力等指標達到六級抗風標準。

　　4、未經乙方允許，距廣告牌基礎兩米范圍內嚴禁任何挖掘作業，因挖掘作業造成的質量問題，乙方不承擔任何責任。

　　第八條：本合同自簽訂之日起生效，本合同一式四份，甲乙兩方各執兩份，任何乙方違約，另一方可向興城市人民法院提起訴訟。

　　第九條：未盡事宜，雙方另行協商解決。

　　甲方：______________乙方：______________

　　代表人：______________代表人：______________

　　________年________月________日________年________月________日

施工合同范本簡易版 篇14

　　甲方(發包方)：

　　乙方(承包方)：

　　身份證號碼：

　　詳細地址：

　　經甲、乙雙方相互協商，將位于__村__組15個(3165平方米)扶貧項目蔬菜大棚的承包相關事宜達成如下協議：

　　1、合同有效限期為 年， 年 月 日起至 年 月 日止。

　　2、承包費金額：每年每個大棚上繳承包費500元整。

　　3、交款方式：合同簽訂之日起乙方向鎮人民政府繳納當年承包費，共計7500元，其余部分逐年繳納，每年繳納的承包費將用于當地作滾動扶貧發展資金。

　　4、甲方項目大棚位于__鎮__村__組。

　　5、大棚僅限于種植或養殖生產使用，乙方不得擅自改變其生產用途，不得私自拆改搭建其他建筑物，否則，甲方有權限期整改，到期不整改，甲方有權強制拆除，并終止合同一切損失由乙方自行承擔。

　　6、乙方要承包的大棚應加以保護，除自然災害而外，其他人為造成的損失由乙方自行承擔。

　　7、乙方不得將所承包的大棚轉包給他人經營，一經發現甲方將解除乙方承包權，合同終止，大棚回收，因此而造成的經濟損失由乙方自行承擔，承包費不予退回。

　　8、乙方要學習有關建立農業合作社方面的有關知識，熟練掌握大棚的種植或養殖技術，總結經驗，以傳、幫、帶的方式和周邊群眾一起致富，達到共同致富的目的。

　　9、乙方用工時，必須使用__村貧困勞動力，且日工資不得低于40元/天。

　　10、本合同一式五份，甲乙雙方各執一份，其余三份送有關部門備案。

　　甲方：

　　乙方：

　　二零__年 月 日

施工合同范本簡易版 篇15

　　甲方：__________

　　乙方：__________

　　依據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其有關法律、行政法規、遵循平等自愿、公平誠信的`原則，為互相制約、協調關系、確保工程質量、縮短工期工程、降低工程成本、保證安全施工、雙方本著建筑工程施工事項協商一致，定立本合同。

　　一、工程概況及承包內容：

　　1、工程名稱：__________

　　2、工程地點：__________

　　3、承包方式：__________

　　4、承包內容：主體外墻刷涂料工程

　　5、材料要求：__________

　　二、甲、乙方責任：

　　1、甲方提供施工用水，電。

　　2、乙方在施工過程中必須聽從甲方安排，嚴格按照甲方管理人員的要求施工，不得擅自更改和變更。

　　三、結算方式、承包價格：

　　1、工程量結算方式：施工結束后，甲方一次性付清全部費用。

　　2、承包價格：刷涂料價格：__元/㎡。

　　四、違約責任：

　　本合同經雙方代表簽字蓋章后生效，任何一方違約，均按合同法的有關規定向對方賠償所造成的經濟損失。

　　五、未盡事宜，甲、乙雙方協商解決。

　　六、協議一式二份，甲、乙雙方各執一份，自合同簽訂之日起生效，結清合同結算款后失效。

　　甲方：__________

　　乙方：__________

　　代表：__________

　　代表：__________

　　簽訂日期：_________年____月____日

施工合同范本簡易版 篇16

　　房主人(甲方)：_________________

　　承建人(乙方)：_________________

　　甲方在前進社區房基地興建自住房一棟，由乙方承擔施工，經雙方充分協商，達成如下施工合同，希共同遵守。

　　第一條、建筑項目：_________________包含房屋的基礎、主體及屋頂壓墻建設，所有內外墻要抹灰，房屋正面外墻貼大理石。

　　第二條、建設地點：_________________納新小區119號。

　　第三條、承建方式及施工準備

　　1、甲方將其住宅建房工程以包工的方式承包給乙方承建。

　　2、甲方應及時提供工程所需全部材料。

　　3、乙方自帶建筑所需的一切工具，包括施工用的攪拌機、震動器等施工機械以及模板、搭架等。雨天做好遮雨措施，避免在搗制樓面時下雨影響樓面質量。

　　第四條、建房工期：_________________從20__年月日起至20__年月日止。

　　第五條、承建工程價格及付款方式

　　1.工程人工價為每平方米180元人民幣。

　　2.付款方式：_________________基礎施工先付壹萬，主體過半再付叁萬，屋面貼瓦再付叁萬，拆架后再付貳萬，余款作為質量保證金，驗收合格交房三個月后無質量問題全部付清。

　　第六條、施工安全要求

　　1、乙方施工人員必須具備一定的房屋建筑施工經驗，以確保乙方所承攬建設的工程符合建設施工所要求的質量和技術要求。

　　2、乙方必須重點抓好工程的質量和安全施工，嚴格按照抗震安居房屋建設標準建房，在施工期間，以確保工程質量和安全，控制好各種可能存在的危險因素，消除安全事故的隱患，隨時對工程質量、進度、安全三大要素加強全面檢查和督促。

　　3、乙方必須按照安全施工規范和技術要求，采取嚴格的安全防護措施，在施工過程中要特別注意安全施工，杜絕一切事故，并承擔由于自身安全措施不到位或不力造成事故的責任和因此發生的一切費用。如有此類情況出現，責任與甲方無關。

　　4、整體建筑建設內容：_________________房建工程規范中所指的主體工程的全部土建工程，含上下水管的孔洞預留，電路閉路電視線、電話線、管線路的預埋和安裝，瓷磚粘貼等。

　　5、本工程一層和二層為全框架建筑，其余層數為磚混結構，建筑面積以測量實際面積而定。

　　6.外裝修：_________________外墻立面均為大理石貼面，色澤自選。

　　7.內裝修：_________________衛生間，廚房立面均貼200_____300白瓷面磚到頂，一、二層大廳，樓梯過道貼2米高200_____300白瓷面磚。

　　其余內墻面均為水泥砂漿抹面，刷室內白涂料二遍，所有房間地面均鋪地板磚，地腳磚。

　　第七條、工程質量。

　　房屋四角垂直，墻體傾斜度不超過1厘米。

　　1、乙方按甲方提供的圖紙(要求)施工，若發現圖紙有不合理部分，經甲乙雙方共同協商，在取得明確一致的施工方案后乙方方可再進行施工。

　　2、工程質量應達到抗震安居房屋建設評定標準的合格條件。建房后的墻體、窗戶安裝、門等要做到平整、光滑，墻磚、地面做到平滑，杜絕空鼓，符合相關標準。

　　3、因乙方方面自身原因達不到工程質量合格條件，乙方應按甲方及其委派人員的要求返工、修改和重作，并承擔導致返工、修改、重作等人工、材料等所有費用。返工、修改后仍不能達到約定的合格使用條件的，乙方承擔工程質量違約責任。

　　第八條、違約責任和爭議的解決辦法

　　1、甲方如未按照乙方的工程進度不能及時提供有關材料，造成乙方待料停工所受損失，均有甲方負責承擔賠償。

　　2、乙方承攬建設工程的質量達不到約定要求的，乙方要無償修理、返工或重作。造成損失的，乙方要賠償所有損失。因乙方原因有其它致使合同無法履行情形的，乙方要賠償因其違約給甲方造成的一切損失。

　　3、甲乙雙方因履行本合同發生爭議，應耐心協商解決。如經協商仍無法解決的，雙方同意提請法院進行仲裁。

　　第九條、合同的生效與終止。本合同一式二份，甲乙雙方簽字生效，各執一份。以上合同，雙方必須共同遵守。如經雙方協商同意簽訂補充合同，補充合同與該合同具有同等法律效力。

　　甲方簽字(手印)：_________________身份證號：_________________

　　乙方簽字(手印)：_________________身份證號：_________________

　　簽訂時間：_________________年月日