貼牌加工承攬合作合同（精選3篇）

貼牌加工承攬合作合同 篇1

　　定作方(甲方)：

　　法定代表人：

　　住所：

　　聯系電話：

　　承攬方(乙方)：

　　法定代表人：

　　住所：

　　聯系電話：

　　定作方委托承攬方加工 ，經雙方充分協商，特訂立本合同，以便共同遵守。

　　一、合同組成及內容

　　1.1　本合同規范由定作方委托承攬方承攬加工后，將全數加工制成品交付定作方之一切相關法律行為。

　　1.2　原物料、包材、加工制成品之具體品種數量、交期、交貨地、加工費金額、支付日期、支付方法，按經承攬方確認之定作方采購單、發票或其它書面約定所列，并作為本合同附件;本合同未盡事宜經雙方協商需補充的條款可另附協議書，亦視為合同附件。經雙方確認的往來信函、傳真、電子郵件等，將作為本合同的組成部分，合同附件及其組成部分與本合同具有同等效力。

　　二、加工成品

　　2.1　定作方和承攬方一致同意，只能向承攬方委托加工承攬方目前和將來的可批量生產的產品，可批量生產之外的產品，雙方另行協商。

　　三、加工成品質量要求

　　3.1　按照雙方認定的樣品質量標準為檢驗合格的標準，經檢驗，定作方有權拒收任何低于該樣品質量標準的產品。

　　3.2　承攬方需為每單件產品提供產品合格證。如果國家或者行業標準有另行規定，以相應的標準為準，承攬方應提供完整的成品以及相關的資料文件。

　　四、訂單確認

　　4.1　定作方以訂貨單形式將訂貨信息傳真或者快遞給承攬方。

　　4.2　承攬方收到定作方訂單后在 個工作日內確認交貨期及交貨數量。在正常情況下 天內交貨。大宗訂單(指單品訂購數量 套以上)，特殊產品(指非承攬方正常產品，正常產品指定作方對承攬方原有產品沒有改動的情況下)及新產品，雙方另行協商交貨期。

　　4.3　定作方指定訂貨負責人，訂單必須由該負責人簽字或蓋有定作方公司公章才生效，否則承攬方不認可該訂單的有效性。

　　4.4　定作方傳真給承攬方訂單并經確認后，與本合同具有同等的法律效力。

　　五、訂單付款方式、交貨時間、包裝要求

　　5.1　定作方所委托承攬方加工的產品訂單經雙方確認日起 天內，定作方首付該訂單總額的 %給承攬方作為預付款，余下 %在定作方驗收貨物后 天內付清給承攬方。

　　5.2　產品包裝要求：采用承攬方的中性包裝，并加印定作方的公司名稱、產品名稱、型號、聯系方式等，具體的包裝，以具體的訂單要求為準。

　　六、原材料的提供辦法及規格、數量、質量

　　6.1　用定作方原材料完成工作的，應當明確規定原材料的消耗定額。定作方應按合同規定的時間、數量、質量、規格提供原材料，承攬方對定作方提供的原材料要按合同規定及時檢驗，不符合要求的，應立即通知定作方調換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。

　　6.2　用承攬方原材料完成工作的，承攬方必須依照合同規定選用原材料，并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規定的原材料而影響定作質量時，定作方有權要求重做、修理、減少價款或退貨。

　　七、技術資料、圖紙提供辦法

　　7.1　承攬方在依照定作方的要求進行工作期間，發現提供的圖紙或技術要求不合理，應當及時通知定作方;定作方應當在規定的時間內回復，提出修改意見。承攬方在規定的時間內未得到答復，有權停止工作，并及時通知定作方，因此造成的損失，由定作方賠償。

　　7.2　定作方應當按規定日期提供技術資料、圖紙等。

　　7.3　若由承攬方提供圖紙和技術資料進行生產，圖紙和技術資料發生變更的，承攬方應及時通知定作方，定作方認可后方可按照訂單生產。

　　八、價款

　　8.1　按照具體的訂貨單進行價款結算。

　　九、驗收標準和方法

　　9.1　按照合同規定的質量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。

　　9.2　承攬方需提供每款新產品的檢測報告，以及國家和行業強制要求的報告。

　　9.3　每批產品，定作方按照雙方認定的樣品作為檢驗標準進行驗收，如有不符合樣品的產品，定作方通知承攬方，承攬方應在雙方約定時間內退換符合樣品標準的產品。

　　9.4　定作方應當按合同規定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物或項目，應當由雙方協商，在合同中規定保證期限。保證期限內發生問題，除定作方使用、保管不當等原因而造成質量問題的以外，由承攬方負責修復或退換。

　　9.5　當事人雙方對委托的定作物和項目質量在檢驗中發生爭議時，可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。

　　十、交貨的時間和地點

　　10.1　交(提)定作物期限應當按照合同規定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物，應當在事先與對方達成協議，并按協議執行。

　　10.2　交(提)定作物日期計算：承攬方自備運輸工具送交定作物的以定作方接收的戳記日期為準;委托運輸部門運輸的，以發運定作物時承運部門簽發戳記日期為準;自提定作物的，以承攬方通知的提取日期為準，但承攬方在發出提取定作物通知中，必須留給定作方以必要的途中時間;雙方另有約定的，按約定的方法計算。

　　十一、包裝、運輸及費用

　　11.1　發貨方應確保其供料或加工制成品包裝牢固，并保障運輸過程安全。

　　11.2　發貨方應按收貨方確定的運輸路線、運輸方式、送貨地點委托承運單位發運，力求裝足容量或噸位，以節約費用。

　　11.3　承攬方對定作方供料及定作方對承攬方運送加工制成品之運輸及保險費，由承攬方負擔。

　　十二、加工貿易手冊、原物料進口及成品出口報關(若有)

　　12.1加工貿易手冊由定作方按海關法及相關法律規定填報，但因承攬方向定作方提供資料性文件與實際進口料件不符(包括但不限于重量、品名規格、數量、原產地等)，導致定作方在料件進口報關或加工制成品出口報關時產生一切支出費用損失，由承攬方全數承擔。

　　十三、保密條款

　　13.1　承攬方不得將定作方或印有定作方商標或標識的產品置于承攬方工廠展示給除定作方以外的任何第三方。

　　13.2　承攬方未經定作方書面同意，不得將定作方產品或印有定作方商標或標識的產品印刷于承攬方自身或與承攬方有關的樣本、介紹、圖冊等宣傳品上。

　　13.3　未經定作方事先書面同意，承攬方不得將定作方產品或印有定作方商標或標識的產品在展銷會、展覽會上展覽或展示。

　　13.4　定作方不得將承攬方所報產品價格泄漏給任何第三方。

　　13.5　承攬方同意對所有定作方口頭或書面的披露或提交給承攬方的保密信息嚴格保密，所有的(包括但不限于)數據、制圖、原料、規格、手冊、文件、樣品、模具、產品、價格和其他信息。即使定作方對承攬方有責任，仍然不可以使任何第三方直接或間接地輕易地得到上述信息。

　　13.6　承攬方同意根據國家規定的技術采用技術措施保護存在計算機中的數據，以避免任何第三方從外部輕易地得到上述數據。

　　13.7　雙方同意定作方提供的包括工業秘密和技術秘密的文件均在上述義務的范圍內。

　　13.8　承攬方同意在定作方要求返還上述的樣品和文件時，承攬方立即返還。即使定作方在這期間與承攬方有關系，但承攬方也無權保留。當根據承攬方的文件澆鑄、再制造、抽選等樣品或其復制品時承攬方同意將上述物品與原始文件一起返還給定作方。

　　13.9　上述所有的(包括但不限于)數據、制圖、原料、規格、手冊、文件、樣品、模具、產品和其他信息，承攬方未經定作方同意不得自己使用或者給第三方使用，或者在為第三方加工產品時使用。

　　13.10　承攬方應當非常小心地對待專門為生產所發送的樣品，同時不能夠讓任何第三方輕易地得到。只有當執行訂單所需時才能使用照片、掃描或者其他光學記錄等。無論如何，將上述物品轉給任何第三方都是被禁止的。執行完訂單后，上述樣品應無需要求立即返還給定作方。

　　13.11　承攬方和其合法繼承者(如果有)，同意在樣品和文件或以摘錄或零件的方式交付給他或他們時，不將此用于任何第三方或其本身的市場生產制造。

　　13.12　在生產訂單的過程中定作方和承攬方共同研發的結果和其技術秘密應為定作方的無限制的財產，未經允許，承攬方不得使用。

　　13.13　定作方同意另外用書面聲明來約束與訂單生產有關的所有員工遵守上述的合同條款。

　　13.14　定作方可以在任何時間檢查承攬方的保密措施。

　　十四、違約責任

　　14.1　未按合同規定的質量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應當按質論價，酌減酬金或價款;不同意利用的，應當負責修整或調換，并承擔逾期交付的責任;經過修整或調換后，仍不符合合同規定的，定作方有權拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。

　　14.2　交付定作物或完成工作的數量少于合同規定，定作方仍然需要的，應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定作方不再需要的，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。

　　14.3　未按合同規定包裝定作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規定造成定作物毀損、滅失的，由承攬方賠償損失。

　　14.4　逾期交付定作物(包括返修、更換、補交等)，應當向定作方償付違約金 元(大寫： );(合同中無具體規定的，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定，按逾期交付部分的價款總額計算，向定作方償付違約金)以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的 ‰償付違約金。

　　14.5　未經定作方同意，提前交付定作物，定作方有權拒收。

　　14.6　不能交付定作物或不能完成工作的，應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的 %( %～ %)或酬金總額的 %( %～ %)的違約金。

　　14.7　異地交付的定作物不符合合同規定，暫由定作方代保管時，應當償付定作方實際支付的保管、保養費。

　　14.8　實行代運或送貨的定作物，錯發到達地點或接收單位(人)，除按合同規定負責運到指定地點或接收單位(人)外，并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。

　　14.9　由于保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其他物品毀損、滅失的，應當償付定作方因此造成的損失。

　　14.10　未按合同規定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗，或經檢驗發現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知定作方調換、補齊的，由承攬方對工作質量、數量承擔責任。

　　14.11　擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權拒收，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重做或重新修理，應當按定作方要求辦理，并承擔逾期交付的責任。

　　14.12　承攬方違反上述保密義務的，應當賠償定作方的所有損失，并加付合同標的額的 %的違約金。

　　十五、不可抗力

　　15.1　在合同規定的履行期限內，由于不可抗力致使本合同不能履行時，可免予承擔違約責任。

　　十六、合同解除

　　16.1　本合同簽訂后，雙方不得擅自變更和解除。如遇不可抗拒的原因，確實無法履行合同，經雙方協商同意后，可予變更或解除合同。但提出方應于該原因發生起 小時內通知對方，辦理變更或解除合同的手續。

　　16.2　如承攬方在規定交貨期遲延的 日內仍然無法交付貨物，定作方有權解除合同，承攬方所收定作方款項應如數退還，如 日內不能退還，承攬方還應在確定還款之日起，每日按未還款 %的標準向定作方加付遲延付款違約金。

　　十七、糾紛的處理

　　17.1　對本合同發生的糾紛，雙方應協商解決，協商不成，按照《中華人民共和國民事訴訟法》有關規定，提交 方所在地的人民法院解決。

　　本合同自 年 月 日起生效，合同履行完畢即失效，本合同執行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，由雙方共同協商，作出補充規定，補充規定與本合同具有同等效力。

　　本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執一份;合同副本一式 份，提交 (如經鑒證或公證，則應送鑒證機關或公證機關)各留存一份。

　　定作方(簽章)： 承攬方(簽章)：

　　法定代表人：

　　委托代理人： 法定代表人：

　　委托代理人：

　　年 月 日 年 月 日

貼牌加工承攬合作合同 篇2

　　委托方（甲方）：

　　受委托方（乙方）：

　　為確保甲乙雙方權利和義務，保障本合同能夠順利進行，本著平等互利的原則，根據《中華人民共和國合同法》和《食品安全法》，結合甲乙雙方實際情況，經甲乙雙方友好協商，特簽訂本合同。

　　一、 加工生產內容及其說明

　　1、產品品名：大米

　　產品規格為：5KG、10千斤

　　產品執行標準名稱及標準號：GB 1354-20xx大米

　　如增加產品由雙方另行簽訂書面補充協議。

　　2、委托范圍：由甲方提供全部合格大米原料和包裝材料，乙方從磨米、內包裝、外包裝等工序進行生產加工。

　　3、乙方按甲方產品規格要求進行加工，若甲方的包裝規格有更改，則甲方應以書面形式提前通知乙方，加工費為行業市場價格。

　　二、甲方權利和義務

　　1、甲方按照食品要求自行設計產品包裝，負責提供該產品的備案質量標準、加工工藝、產品配方等相關資料，并加蓋鮮章。

　　2、每次產品加工前由甲方準備充分的合格原輔材料和包裝材料。

　　3、甲方提前十天向乙方提供生產加工計劃，所有物料應在生產開工前兩天，將合格的原料輔料和包裝材料交給乙方檢驗合格入庫。

　　4、甲方可協助乙方對產品進行加工，并有權利對產品加工過程進行監督和抽查。

　　5、如果因甲方提供的原輔、包裝材料原因，所造成的產品質量不合格和生產損失，由甲方負責并承擔相應責任。

　　6、甲方印刷性包裝材料上如印有乙方信息，僅限于在乙方進行產品加工時使用，如作他用，甲方應承擔法律責任。

　　7、甲方該產品廣告宣傳，應符合國家有關規定。甲方不得以乙方名義作任何形式廣告宣傳，否則若由此引發的任何不良后果，及由此造成的乙方經濟損失，由甲方承擔。

　　三、 乙方權利和義務

　　1、根據甲方要求對產品進行加工。

　　2、乙方加工產品前，應保證上次加工場地清場完全，符合生產標準，若因乙方清場不嚴而產生質量問題由乙方負責。

　　3、乙方應根據甲方提供的質量標準對每批次原輔、包裝材料進行檢驗。乙方發現物料存在問題，應及時通知甲方作退貨處理。乙方檢驗發現問題后，未及時通知甲方，由此引發的一切不良后果由乙方承擔，并向甲方賠償由此帶來的相應經濟損失。

　　4、乙方必須對加工產品的質量負責，如因乙方原因導致產品的質量不合格而造成的損失由乙方承擔，并向甲方賠償相應的經濟損失。

　　5、乙方必須按食品相關規范進行生產，如果因為操作問題而產生的事故，責任由乙方自行承擔。

　　四、結款方式：

　　微信支付

　　五、違約責任

　　1、甲方未按合同要求及時支付乙方加工費用，逾期10天以上，則每天加收加工費的1％作為延期付款賠償給乙方。

　　2、乙方如果未按合同履行義務，甲方有權向乙方追究經濟損失。

　　3、如果在履行合同時產生糾紛，雙方先協商解決，如果協商解決不成，合同暫時中止，雙方都可向當地司法部門提起訴訟。

　　六、附則

　　1、本合同未盡事宜，雙方以協議形式補充，補充協議與本合同具有同等法律效力，補充協議和本合同不一致時，以最后一次協議為準。

　　2、本合同經雙方簽字、蓋章后即刻生效。本合同有效期自 年 月 日至 年 月 日。在合同有效期間雙方均應嚴格遵守。在生產過程中，若甲、乙雙方任何一方無協商而不執行合同者，視其違約，并承擔賠償責任 (違約賠償金額 萬元)。

　　3、本合同共四頁，一式二份，甲乙雙方各執一份。

　　甲方（蓋章）：

　　負 責 人：

　　地 址：

　　電 話：

　　日 期：

　　乙方（蓋章）：

　　負 責 人：

　　地 址：

　　電 話：

　　日 期：

貼牌加工承攬合作合同 篇3

　　甲方： (承攬人) ：XX市服飾有限公司

　　乙方： (定作人) ：

　　##服飾有限公司

　　合同編號：

　　簽訂地點：

　　XX市 根據《民法典》和有關規定，經甲、乙雙方友好協商，就乙方委托甲方加 工生產 ## 品牌服飾，現達成協議如下：

　　一、 服裝名稱 牛仔褲 牛仔褲 牛仔褲 牛仔褲 合計 總金額(大寫)伍萬肆仟肆佰元整 附訂貨配碼及數量明細貨單，貨單單價不含稅票費用，開票需另加收稅費。 以上訂貨數量與實裁數有 10%±，以實際出貨數量為準。 訂做物數量與金額： 工廠貨 號 客戶款 號 面料成分 62%棉， 10%竹纖維， 18% 滌綸，10%天絲 60%棉，40%滌綸 100%棉 100%棉 顏色 黑色 藍色 藍色 黑色 單價 數 量 金額(元) 貨期

　　二、 服裝款式和制作要求： 服裝款式由乙方提供或者到甲方現場指定，并經過乙方最終確認的樣板，如需對一些 款式進行修改的則按產品工藝單要求生產。

　　三、 布料和輔料的提供及確認： 經雙方確認款式、面料和制作要求后由乙方提供帶有自己logo的輔料(里子布、logo掛 牌、包裝袋、鈕扣、拉鏈、水洗嘜、布標等)給甲方生產中使用，成品面料由乙方在甲方處選 定并由甲方提供，若產品上出現一些裝飾物如貼布、貼皮，金屬裝飾件、繡花等輔料則由甲方 提供。對于根據乙方提供的商標，如有涉及第三方的知識產權而引起糾紛，概由乙方負責。

　　四、 交貨時間、地點、驗收方法和運雜費：

　　1、貨物在本合同生效之日起在 年 09 月 18 日到 年 3 月 15 日完成，余下貨款到 帳后，于甲方公司驗收提貨，也可由甲方代為發往乙方指定地點，運費由乙方承擔。

　　2、因乙方逾期提供輔料或交訂金致使甲方無法按期交貨的責任由乙方承擔。

　　五、 包裝要求： 內層包裝由乙方提供包裝袋，外包裝用紙箱包裝加套編織袋，必須準確無誤的注明服裝 名稱、數量、貨號。六、 a. b. 結算方式和付款方式： 按實標數量以現金的方式結算。 由甲方按實標數量給乙方開具發貨清單，乙方以匯款或現金方式結算。 付款方式：乙方預付給甲方訂金為總訂貨額的 30 %(即 由乙方再付總訂貨額的 70 %(即

　　七、 違約責任

　　因乙方原因致使甲方不能按約定時間完成確認訂單工作的，甲方的交貨時間順延。 甲方如逾期交貨的，應在交貨期前十天通知乙方，以便乙方作出安排，但超過十天以 上的，每天應當根據本合同總金額按每日千分之一的比例支付違約金。

　　八、 未盡事宜，雙方協商解決。如因本合同履行發生爭議，則向加工承攬地有管轄權的人 民法院提起訴訟。

　　九、 本合同一式二份，各方各執一份，空格內填寫的文字部分及訂貨細碼單具有同等效力， 雙方簽字或蓋章后生效。 元) ，貨好通知乙方 元) ，甲方收到貨款后馬上發貨。

　　甲方：XX市服飾有限公司 單位名稱(蓋章)

　　單位地址： 委托代理人： 電話： 日期：

　　乙方：##服飾有限公司 單位名稱(蓋章)

　　單位地址： 委托代理人： 電話： 日期：