中文一二三区_九九在线中文字幕无码_国产一二区av_38激情网_欧美一区=区三区_亚洲高清免费观看在线视频

首頁 > 精選范文 > 體育局書架承攬加工合同(精選15篇)

體育局書架承攬加工合同

發布時間:2024-03-06

體育局書架承攬加工合同(精選15篇)

體育局書架承攬加工合同 篇1

  合同編號:

  發包方:

  承包方:

  根據《中華人民共和國民法典》以及我國現行的有關法律、法規,按省局要求,雙方議定乙方承攬甲方書架制作、油漆的加工與安裝,此項承攬合同雙方本著平等、公平、互惠的原則,訂立如下合同條款:

  第一條:標的

  乙方承攬甲方所需書架制作、油漆的加工與安裝合同標的額暫定為:________元。

  最終標的以________縣財政局預算審查中心決算價為最終標的。

  第二條:制作書架的數量、規格、價格計取

  注:整個承攬加工合同按每個書架的單價為結算價,該結算價格含:包工、包料、包裝運輸、安裝費、及其他相關的稅費。

  第三條:加工制作與安裝的要求

  1、書架安裝后穩定、可靠,空間利用充分。

  2、使用材料:所有材料須按甲方要求的規格進行多家比選采購,且有材料合格證書。

  3、規格:圖書館鋼制雙柱雙面書架 ,規格型號:高__年 月 日前全部交貨。

 、凇⒔回浀攸c:乙方負責送到甲方指定的安裝位置,并安裝完畢。

 、、包裝運輸:乙方在交貨時,應對成品進行包裝,并保證書架在運輸過程中不被損壞,如有損壞或變型、劃漆等由乙方負責保修。

  第六條 書架安裝及驗收與售后服務

 、佟⒁曳綄χ谱鞯臅苓M行安裝;

  ②、經乙方安裝的書架,必須經甲方驗收,遇有驗收不合格的,乙方應在 日內予以整改,不予整改、或兩次整改不合格的,甲方按該書架價值扣除 %做為另行維修費用,并不返還乙方;

 、、乙方承諾為甲方制作的書架因質量出現問題, 年內免費進行保修,超過 年或屬甲方原因損壞進行維修的,需付工本費;

  ④、乙方承諾對甲方使用的書架進行終身維護。

  第七條:結算方式、期限及安裝費用

 、、甲、乙雙方簽訂的合同生效后 5日內,甲方應向乙方指定的賬戶撥付合同標的額30%的預付款。

  ②、乙方交貨后 5日內,甲方再向乙方賬戶撥付合同標的額30%的價款,累積達到合同標的額的60%。

  ③、乙方按期安裝完畢,并經甲方驗收合格后 5日內,甲方再向乙方指定的賬戶撥付合同標的額30%的價款,累積達到合同標的額的90%。

 、堋⑹S嗟暮贤瑯说念~ 0%價款,作為乙方向甲方預留的質量保證金,一年后經甲方正常使用確無質量問題,甲方主動將乙方剩余的質量保證金,一次性撥付乙方。

  第八條:甲方違約責任

 、、甲方在乙方為其制作書架期間隨意改變數量或到貨無故拒收,甲方支付乙方合同的標的額2‰的違約金;

 、、甲方未按合同規定時限向乙方撥付貨款,每逾期一天,除補交貨款外,應向乙方支付 ‰的違約金。

  第九條:乙方違約責任

 、、乙方未按甲方的質量要求,隱瞞原材料的缺陷、使用不符合合同規定的原材料、偷工減料、以次充好等,甲方除按質論價外,甲方從應撥付乙方合同貨款中扣除2‰違約金;

 、、乙方不得以任何方式轉包或分包,如發現轉包或分包,甲方有權終止合同,由此造成的經濟損失由乙方承擔;

 、、乙方未按合同要求的時間交付書架,每逾期一天,甲方從應撥付乙方合同貨款中扣除 ‰的違約金。

  第十條:糾紛的處理

  當事人從下列兩種方式中選擇第2種方式,作為本合同爭議的解決方式。

  ①、因履行本合同發生的爭議,由當事人協商解決,協商不成的,提交邯鄲仲裁委員會仲裁;

  ②、因履行本合同發生的爭議,由當事人協商解決,協商不成的,依法向當地人民法院起訴。

  第十一條:附則

 、佟⒈竞贤皇剿姆荩、乙雙方各執兩份,自雙方簽字蓋章之日起生效。

  合同履行期間,甲、乙任何一方不得隨意變更和解除合同。

  ②、合同執行過程中甲、乙雙方對具體制作書架數量有變更的以書面文字通知為準,口頭通知無效,書架規格的變動以雙方共同協商后,作出補充條款為準,補充條款與本合同具有同等效力。

  發包方 承包方

  法定代表人 法定代表人

  委托代理人 委托代理人

  經 辦 人: 經 辦 人:

  單位地址: 單位地址:

  開戶銀行: 開戶銀行:

  賬號: 賬號:

  電話: 電話:

  傳真: 傳真:

  郵政編碼: 郵政編碼:

  年月日

體育局書架承攬加工合同 篇2

  定作方(甲方):

  承攬方(乙方):

  按照《中華人民共和國合同法》的有關規定,本著平等互利、協商一致的原則,經雙方友好協商,達成如下協議:

  一、項目概況

  1、項目名稱:__________________________________

  2、項目地點:__________________________________

  二、設備名稱、規格型號、單位、數量、單價、總價

  序號貨物名稱規格數量單價:____________元/m2備注

  1、鋼質防火門甲級

  2、乙級

  3、丙級

  合計:(樘)㎡×____________元/㎡=____________元。

  114樘/363.06㎡

  金額(大寫):__________________________________(不含稅)

  注:防火門:框板1.2mm、扇板0.8mm,內填充珍珠巖模壓板;表面處理為靜電噴涂;顏色;門板為平板;按實際發生數量結算。

  三、交貨日期:

  根據現場進度交貨。

  四、交貨地點:

  工地現場。

  五、技術質量要求:

  1、產品執行防火門國家標準GB12955-20xx。

  2、產品保證通過消防部門驗收。

  六、承包方式:

  含運輸及安裝。

  七、付款方式:

  合同簽訂后,預付總貨款的%,貨物全部進場,再付總貨款的________%,安裝完畢再付總價的________%,剩余________%為質保,質保期結束結清。

  八、售后服務承諾

  該產品質保期自合同簽訂之日起計算,質保十二個月。在質保期內,出現質量問題,乙方負責免費維修。質保期過后,所有產品實行終身售后服務,只收取材料成本費用。

  九、違約責任

  按《合同法》的`相關規定執行。

  十、爭議的解決方式

  本合同在履行過程中發生爭議,雙方應協商解決,協商不成,可向人民法院起訴。

  十一、附則

  本合同一式四份,甲方執二份,乙方執二份,自簽字蓋章之日起生效。

  甲方:_____________________________________乙方:_______________________________

  法定代表人:_______________________________法定代表人:_______________________________

  代理人:___________________________________代理人:_______________________________

  電話:_____________________________________電話:_____________________________________

  ______年______月______日

體育局書架承攬加工合同 篇3

  合同編號:________

  訂立合同雙方:________

  定作人:___________

  定作人法定代表人:_______簽約人:________

  定作人承辦單位:______聯絡人:_______聯系電話:_______

  定作人機構地址:_________傳真電話:_______

  承攬人:______

  承攬人法定代表人:________簽約人:________

  承攬人營業執照:_________生產報刊亭許可證明:________

  承攬人機構地址:________聯系人:______聯系電話:________

  銀行開戶許可證:________開戶行:______賬戶:_______

  根據《中華人民共和國民法典》以及我國現行的有關法律、法規,按省局要求,雙方議定乙方承攬甲方報刊亭的加工與安裝,此項承攬合同雙方本著平等、公平、互惠的原則,訂立如下合同條款:

  第一條標的

  乙方承攬甲方所需報刊亭的加工與安裝合同標的額為:__萬元。

  第二條制作報刊亭的數量、規格、價格

  注:整個承攬加工合同按每個報刊亭的單價為結算價,該結算價格含:包工、包料、包裝運輸、安裝費、及其他相關的稅費。

  第三條加工、制作與安裝、要求

  1、報刊亭安裝后穩定、可靠,空間利用充分,使用面積不小于__平米。

  2、使用材料:所有外表面使用大于__厚不銹鋼板,結構采用不銹鋼柱、不銹鋼方鋼骨架,透明部分不少于__%,使用__弧型熱彎加強度有機玻璃,頂部硬塑料玻璃鋼壓模一次成型,內設圖書報刊架。附屬文件包括:推拉窗、電源接線板、電表一塊,藍色陽光板封頂,并有通風口一處。

  第四條驗收標準和方法

  ①、乙方將報刊亭樣品制作成品后,交甲方進行初驗,初驗合格后方可生產。

  ②、甲方驗收采用樣品驗收與成品交付驗收相對比,也可采取隨機抽驗.

  第五條交貨時間和地點及包裝運輸要求

 、佟⒔回洉r間:乙方必須保證在__年__月__日前全部交貨。

 、、交貨地點:乙方負責送到甲方指定的安裝位置,并安裝完畢。

  ③、包裝運輸:乙方在交貨時,應對成品進行包裝,并保證信報箱在運輸過程中不被損壞,如有損壞或變型、劃漆等由乙方負責保修。

  第六條報刊亭安裝及驗收與售后服務

 、佟⒁曳綄χ谱鞯膱罂みM行安裝;

  ②、經乙方安裝的報刊亭,必須經甲方驗收,遇有驗收不合格的,乙方應在__日內予以整改,不予整改、或兩次整改不合格的甲方按該報刊亭價值扣除__%做為另行維修費用,并不返還乙方;

 、、乙方承諾為甲方制作的報刊亭因質量出現問題,__年內免費進行保修,超過__年或屬甲方原因損壞進行維修的,需付工本費;

  ④、乙方承諾對甲方使用的報刊亭進行終身維護。

  第七條結算方式、期限及安裝費用

 、、甲、乙雙方簽訂的合同生效后15日內,甲方應向乙方指定的賬戶撥付合同標的額30%的預付款。

 、、乙方交貨后15日內,甲方再向乙方賬戶撥付合同標的額30%的價款,累積達到合同標的額的60%。

 、、乙方按期安裝完畢,并經甲方驗收合格后15日內,甲方再向乙方指定的賬戶撥付合同標的額35%的價款,累積達到合同標的額的95%。

 、、剩余的合同標的額5%價款,作為乙方向甲方預留的質量保證金,一年后經甲方正常使用確無質量問題,甲方主動將乙方剩余的質量保證金,一次性撥付乙方。

  第八條甲方違約責任

  ①、甲方在乙方為其制作報刊亭期間隨意改變數量或到貨無故拒收,甲方支付乙方合同的標的額__‰的違約金;

 、、甲方未按合同規定時限向乙方撥付貨款,每逾期一天,除補交貨款外,應向乙方支付__‰的違約金。

  第九條乙方違約責任

 、、乙方未按甲方的質量要求,隱瞞原材料的缺陷、使用不符合合同規定的原材料、偷工減料、以次充好等,甲方除按質論價外,甲方從應撥付乙方合同貨款中扣除__‰違約金;

 、、乙方不得以任何方式轉包或分包,如發現轉包或分包,甲方有權終止合同,由此造成的經濟損失由乙方承擔;

  ③、乙方未按合同要求的時間交付報刊亭,每逾期一天,甲方從應撥付乙方合同貨款中扣除__‰的違約金。

  第十條糾紛的處理

  當事人從下列兩種方式中選擇第__種方式,作為本合同爭議的解決方式。

 、、因履行本合同發生的爭議,由當事人協商解決,協商不成的,提交邯鄲仲裁委員會仲裁;

 、凇⒁蚵男斜竞贤l生的爭議,由當事人協商解決,協商不成的,依法向人民法院起訴。

  第十一條附則

 、、本合同一式四份,甲、乙雙方各執兩份,自雙方簽字蓋章之日起生效。合同履行期間,甲、乙任何一方不得隨意變更和解除合同。

 、、合同執行過程中甲、乙雙方對具體制作報刊亭數量有變更的以書面文字通知為準,口頭通知無效,報刊亭規格的變動以雙方共同協商后,作出補充條款為準,補充條款與本合同具有同等效力。

  甲方:__________乙方:_________

  簽約人:_________簽約人:_______

  簽約地點:____________簽約地點:____________

  簽約日期:____年____月____日簽約日期:____年____月____日

體育局書架承攬加工合同 篇4

  定做方:__________________(稱甲方)

  承攬方:__________________(稱乙方)

  根據《______________》規定,結合本工程的實際情況,雙方經友好協商簽訂本合同,以共同遵守。

  一、加工制作內容:

  1.制作內容:

  主鋼構:鋼梁.H(400~800)_________________________。材質為Q235。鋼構必須進行除銹。刷中灰面添一道、中灰底漆(防銹漆)一道。

  二、合同價格及結算方式:

  1.合同造價按______________噸。合同總價款為______________,以實際決算為準。(貨款可以用現金或承兌付給。)

  2.合同簽訂三日內甲方付款

  3.提貨:

  (1).第一次送齊二十八架鋼架,甲方不付貨款,提第二次貨時付清前次貨款,依次類推,至此全部提清,最后一次提貨時甲方全部付清貨款。

  4.結算方式:按合同規定及甲方圖紙制作,成品按理論重量進行決算。

  三、質量要求:

  乙方必須按照國家現行鋼結構制作、驗收規范(鋼結構工程施工質量驗收規范GB50205-20_________)認真加工制作,確保構件質量達到鋼結構規范要求。

  四、交貨地點和時間:

  1.交貨地點:甲方在乙方廠房內提貨;運費由甲方負責,裝車由乙方負責。

  2.交貨時間:__________________________________________

  五、包裝及運輸:

  1.乙方負責裝車。裝車時應按照規范要求進行裝運,要求運輸公司使用足夠數量的墊木,盡量避免運輸過程中出現構件變形、油漆損傷,裝車費含在合同價內。

  2.甲方負責運輸,運輸標志應按甲方要求實施(具體由甲方再出發運前另行交底)。

  3.運輸費用由甲方承擔,構件到位后甲方負責卸車。

  六、雙方權利及義務:

  1.甲方向乙方提供完整的構建加工圖紙一套,并簽字認可。由乙方認真完善后按照甲方圖紙進行加工制作。

  2.甲方應對乙方加工制作過程中的疑問及時給予解答,并提供修改和變更通知。否則由此引起的工期延誤以順延。

  3.乙方必須接受甲方的質量監督檢驗,不得擅自外協加工,乙方應按甲方委派的現場質量監理的合理要求制作,發現問題及時糾正。

  4.甲方如現場發現質量問題及時通知乙方進行整改,乙方接到通知后24小時內趕到現場協助解決。

  5.乙方質量問題導致返工,乙方負責修復,并承擔返工費及直接費用。

  七、違約責任:

  按《_______________》相關規定執行。

  八、合同糾紛處理方式:

  甲乙雙方在合作過程中,如發生糾紛,應由雙方友好協商解決,協商不成,則由提交當地_______________委員會_______________。

  九、附則:

  1.本合同由甲乙雙方簽字蓋章,甲方定金到賬后生效。此合同有效期為__________年__________月__________日至__________年__________月__________日。

  2.未盡事宜,雙方協商解決或另立補充合同。

  甲方(蓋章):____________________乙方(蓋章):____________________

  委托代理人:____________________委托代理人:____________________

  聯系方式:____________________聯系方式:____________________

  開戶行:_________________________開戶行:____________________

  賬號:_________________________賬號:_________________________

  日期:______________________日期:______________________

體育局書架承攬加工合同 篇5

  甲方:(定作方)

  地址:工業城

  法定代表人:

  營業執照證號:

  乙方:(承攬方)

  地址:

  法定代表人:

  營業執照證號:

  合同編號:合同簽訂地:工業城內

  乙方是為甲方加工_____________所需零部件的生產廠家,雙方本著互惠互利,友好合作的原則,為明確雙方權利和義務,特訂立本合同。

  一、本合同所指加工行為是:

  甲方向乙方下達加工訂單,由乙方按照甲方提供之加工圖紙、技術指標、質量標準、驗收標準及其它約定條件,加工產品并送貨至甲方指定地點,經甲方驗收合格后,甲方支付加工費給乙方的行為。

  二、本合同所指加工之零部件見下表:

  甲方企業物料代碼產品品名、規格單位單價備注

  1.根據生產實際情況,增加上表以外的同類型零部件加工,雙方可簽訂補充協議。

  2.本合同所指加工之零部件以下簡稱“加工零部件”

  三、加工零部件的技術標準(包括質量要求):

  甲方企業物料代碼產品品名規格技術標準或要求

  備注

  四、加工零部件價格及加工費的確定:

  1.乙方加工零部件的價格,由雙方依據《報價核算表》確認,該價格自確認之日起生效。因市場價格的變動或其它原因,需要調整價格的,按該程序重新確認,之前仍按原價格執行。

  2.為確保甲乙雙方長期有效的合作關系,乙方提供給甲方的加工零部件必須最具市場競爭力。如乙方銷售與加工零部件類似的產品給其它客戶,則乙方必須保證加工零部件與這些類似產品相比價格最低;在其它廠家能以比乙方更低的價格提供相同質量的加工零部件時,甲方有權要求乙方在保證質量的前提下,將價格調整到與其它廠家相同或更低。乙方在甲方提出要求之日起15天內不予調整價格也不能合理說明原因的,甲方可以終止本合同的履行。

  3.加工費計算方法:

  (1)對甲方提供的原材料、零部件,應在核定加工零部件價格基礎上,扣除甲方提供之原材料、零部件價格,余額為乙方的加工費。

  (2)由甲方提供原材料、零部件的,乙方必須按照甲方規定的程序到甲方指定倉庫辦理領料手續,領取物料并按照甲方規定之原材料、零部件損耗標準進行加工,超過規定標準,造成甲方原材料、零部件損失的,甲方有權直接從乙方加工費中扣除。

  五、加工訂貨:

  1.甲方向乙方下達訂單,乙方接受:

  (1)甲方以傳真或電腦下單(下同)的形式向乙方發出《委外加工生產通知單》訂貨,乙方確認訂單的具體要求后回傳,該訂單作為甲方向乙方訂貨的依據。

  (2)電話通知訂貨。但訂購的貨值或甲方提供給乙方加工的材料貨值必須在5000元人民幣以下,同時,甲方必須填寫《電話通知訂貨記錄》,作為電話訂貨或更改訂單的原始記錄憑證。

  2.因甲方的生產計劃變動,要求更改訂貨時,乙方接受:

  (1)甲方向乙方發出《加工訂單更改通知單》或取消原《委外加工生產通知單》從新發出《委外加工生產通知單》,乙方確認后回傳。

  (2)電話通知更改。但更改的貨值必須在5000元人民幣以下。

  3.如甲方通知取消訂單:

  (1)訂貨當天通知取消的,訂單取消。

  (2)在一個貨期段內(非訂貨當天)通知取消的,乙方在接到通知時應立刻停止該訂單的`生產,并將己生產數量如實反映甲方,經核實是在乙方生產力范圍內的數量,甲方僅負責安排此數量已生產的加工零部件的使用,協助乙方消化為該訂單生產的正常備料。

  4.乙方需領用甲方提供的原材料、零部件,于訂單下達之日,憑甲方訂單按本合同第三條規定辦理領料手續。

  六、加工零部件的包裝、運輸與交貨:

  1.加工零部件的包裝,按甲方企業技術規定執行:_______________________________;

  2.包裝物標識規定:_________________________________________________________;

  3.如某加工零部件沒有甲方的企業技術規定則按國家有關規定或采用適宜運輸與保證質量的包裝。

  4.乙方必須按合同及訂貨單的要求將加工零部件送至甲方指定倉庫,運輸、裝卸費用自負。送貨時應包裝完整,標識明確,規格統一,并在送貨單上注明甲方制訂的物料碼、名稱規格、數量、單位及生產廠的合格證。

  5.甲方收到乙方的加工零部件時,經檢驗合格開具合格檢驗報告后,開具《收料單》。

  6.甲方負責乙方要求回收的加工零部件包裝物的保護并統一地點存放。乙方應在七(7)天內將加工零部件的包裝物運走,否則,對包裝物的任何問題甲方不負責。

  七、雙方就合同產品所需模具,約定如下:

  1.圖紙的設計與提供:乙方進行圖紙的設計開發,圖紙及技術資料需經甲方確認,費用由乙方承擔。

  2.模具的制造及其費用承擔:由乙方承擔;

  3.模具的驗收及其標準:由甲方或甲方確認的圖紙及零件檢驗標準確定。

  4.模具的使用、維修、保養及費用承擔:由乙方承擔;

  5.模具的知識產權:甲方所有;

  6.模具的所有權:甲方所有。

  八、知識產權保護

  1.按照雙方簽訂的《知識產權保護協議》規定執行,有商標許可的,還須簽訂《商標使用許可合同》。

  九、產品技術、質量標準與控制

  1.合同生效后日內,甲方應向乙方提供相關圖紙、檢驗標準及下列文件、資料:

體育局書架承攬加工合同 篇6

  甲方: (定作方)______  地址:______工業城  法定代表人: ______ 營業執照證號:______

  乙方: (承攬方)______  地址:______  法定代表人: ______ 營業執照證號:______

  合同編號:______

  合同簽訂地:____________

  乙方是為甲方加工 _______所需零部件的生產廠家,雙方本著互惠互利,友好合作的原則,為明確雙方權利和義務,特訂立本合同。

  一、 本合同所指加工行為是:  甲方向乙方下達加工訂單,由乙方按照甲方提供之加工圖紙、技術指標、質量標準、驗收標準及其它約定條件,加工產品并送貨至甲方指定地點,經甲方驗收合格后,甲方支付加工費給乙方的行為。

  二、 本合同所指加工之零部件見下表:  甲方企業物料代碼 產品品名 、規格 單位 單價 備 注

  1. 根據生產實際情況,增加上表以外的同類型零部件加工,雙方可簽訂補充協議。

  2. 本合同所指加工之零部件以下簡稱“加工零部件”

  三、 加工零部件的技術標準(包括質量要求):  甲方企業物料代碼 產品品名 規格 技術標準或要求  備 注

  四、 加工零部件價格及加工費的確定:

  1. 乙方加工零部件的價格,由雙方依據《報價核算表》確認,該價格自確認之日起生效。因市場價格的變動或其它原因,需要調整價格的,按該程序重新確認,之前仍按原價格執行。

  2. 為確保甲乙雙方長期有效的合作關系,乙方提供給甲方的加工零部件必須最具市場競爭力。如乙方銷售與加工零部件類似的產品給其它客戶,則乙方必須保證加工零部件與這些類似產品相比價格最低;在其它廠家能以比乙方更低的價格提供相同質量的加工零部件時,甲方有權要求乙方在保證質量的前提下,將價格調整到與其它廠家相同或更低。乙方在甲方提出要求之日起15天內不予調整價格也不能合理說明原因的,甲方可以終止本合同的履行。

  3. 加工費計算方法:

  (1) 對甲方提供的原材料、零部件,應在核定加工零部件價格基礎上,扣除甲方提供之原材料、零部件價格,余額為乙方的加工費。

  (2) 由甲方提供原材料、零部件的,乙方必須按照甲方規定的程序到甲方指定倉庫辦理領料手續,領取物料并按照甲方規定之原材料、零部件損耗標準進行加工,超過規定標準,造成甲方原材料、零部件損失的,甲方有權直接從乙方加工費中扣除。

  五、 加工訂貨:

  1. 甲方向乙方下達訂單,乙方接受:

  (1) 甲方以傳真或電腦下單(下同)的形式向乙方發出《委外加工生產通知單》訂貨,乙方確認訂單的具體要求后回傳,該訂單作為甲方向乙方訂貨的依據。

  (2) 電話通知訂貨。但訂購的貨值或甲方提供給乙方加工的材料貨值必須在5000元人民幣以下,同時,甲方必須填寫《電話通知訂貨記錄》,作為電話訂貨或更改訂單的原始記錄憑證。

  2. 因甲方的生產計劃變動,要求更改訂貨時,乙方接受:

  (1) 甲方向乙方發出《加工訂單更改通知單》或取消原《委外加工生產通知單》從新發出《委外加工生產通知單》,乙方確認后回傳。

  (2) 電話通知更改。但更改的貨值必須在5000元人民幣以下。

  3. 如甲方通知取消訂單:

  (1) 訂貨當天通知取消的,訂單取消。

  (2) 在一個貨期段內(非訂貨當天)通知取消的,乙方在接到通知時應立刻停止該訂單的生產,并將己生產數量如實反映甲方,經核實是在乙方生產力范圍內的數量,甲方僅負責安排此數量已生產的加工零部件的使用,協助乙方消化為該訂單生產的正常備料。

  4. 乙方需領用甲方提供的原材料、零部件,于訂單下達之日,憑甲方訂單按本合同第三條規定辦理領料手續。

  六、 加工零部件的包裝、運輸與交貨:

  1. 加工零部件的包裝,按甲方企業技術規定執行:_______________________________;

  2. 包裝物標識規定:_________________________________________________________;

  3. 如某加工零部件沒有甲方的企業技術規定則按國家有關規定或采用適宜運輸與保證質量的包裝。

  4. 乙方必須按合同及訂貨單的要求將加工零部件送至甲方指定倉庫,運輸、裝卸費用自負。送貨時應包裝完整,標識明確,規格統一,并在送貨單上注明甲方制訂的物料碼、名稱規格、數量、單位及生產廠的合格證。

  5. 甲方收到乙方的加工零部件時,經檢驗合格開具合格檢驗報告后,開具《收料單》。

  6. 甲方負責乙方要求回收的加工零部件包裝物的保護并統一地點存放。乙方應在七(7)天內將加工零部件的包裝物運走,否則,對包裝物的任何問題甲方不負責。

  七、 雙方就合同產品所需模具,約定如下:

  1. 圖紙的設計與提供:乙方進行圖紙的設計開發,圖紙及技術資料需經甲方確認,費用由乙方承擔。

  2. 模具的`制造及其費用承擔:由乙方承擔;

  3. 模具的驗收及其標準:由甲方或甲方確認的圖紙及零件檢驗標準確定。

  4. 模具的使用、維修、保養及費用承擔:由乙方承擔;

  5. 模具的知識產權:甲方所有;

  6. 模具的所有權:甲方所有。

  八、 知識產權保護

  1. 按照雙方簽訂的《知識產權保護協議》規定執行,有商標許可的,還須簽訂《商標使用許可合同》。

  九、 產品技術、質量標準與控制

  1. 合同生效后____日內,甲方應向乙方提供相關圖紙、檢驗標準及下列文件、資料:

  (1)

  (2)

  (3)

  2. 產品質量控制:

  (1) 乙方須先按甲方提供的相關資料、首樣等要求,制作樣品,并經甲方檢驗合格后,進行小批量生產。小批量產品質量經甲方檢測合格確認后,才能進入批量生產。

  (2) 甲方有權向乙方派駐技術管理人員并對乙方的產品、材料、零部件及生產裝配過程隨時進行抽檢;乙方應予配合,并安排住宿。甲方及時將每次抽檢、驗收結果通報乙方,以幫助乙方解決質量問題。

  (3) 甲方原則上每年一次派具內審資格人員對乙方的質保體系進行檢查評審,并出具由甲方管理者代表簽發的審廠報告,乙方有責任按照質保體系要求配合甲方進行工廠審查,并對甲方提出的不合格項目及時進行整改。甲方針對乙方質保體系中的不合格項進行二次評審,如仍未達到要求,則可中止或終止本合同。

  (4) 乙方同意將加工零部件之主要原材料及關鍵零配件供應商名單及價格之詳細書面資料送甲方備案,乙方更改零配件及其供應商前必須經甲方書面確認并報甲方備案。乙方已通過認證的產品品種,零部件不得更改。

  (5) 一般情況下,乙方可在甲方推薦的供應商范圍內選擇,也可選擇符合甲方質量要求的其它供應商,但應向甲方提供該供應商生產的關鍵零配件足夠檢驗數量的樣品,經甲方檢測合格并書面確認、封樣交甲方后,方可采購并投入生產。

  (6) 雖然甲方根據經驗或樣品檢測結果向乙方推薦供應商,或者同意了乙方選定的供應商,或者借甲方名義采購原材料、零配件后向乙方提供,或對加工零部件進行了檢驗。但是甲方的認可或受托購買行為并不代表乙方進貨質量控制責任的免除,由乙方對所采購零配部件的質量承擔責任。雖然甲方進行了上述質量檢驗與控制活動,但甲方不對加工零部件的質量承擔任何責任,由乙方承擔全部的產品質量責任。

  3. 質量整改

  (1) 同一型號的加工零部件,乙方若連續出現二次不合格,甲方可發出整改通知書,并可應乙方要求,派出技術檢驗人員予以幫助,但其費用由乙方支出,經整改仍不合格的,甲方有權終止與乙方之間的合同履行。

  4. 產品技術、質量與控制,不合格品與產品質量事故的處理適用雙方簽訂的《質量保證協議書》。

  十、 加工費的結算

  1. 加工費的結算方式為:每月二十五(25)日前結清截止上月二十五(25)日檢驗合格的加工零部件之加工費,扣除加工費__________作為質量保證金,乙方根據余額開具發票,甲方以三(3)個月承兌匯票的方式支付加工費(乙方如要求將承兌方式改為現匯支付,由乙方不低于月息0.28%貼息給甲方)。

  2. 質量保證金于雙方終止業務來往的________年內結清。第________年結算_______%,第________年結算________%,第________年結算____________%。  

  一、 驗收方法

  1. 甲方自合同物料入庫之日起七個工作日內完成驗收,驗收標準與手段按照本合同第三條的規定或行業通行標準或國家標準執行。雙方如對質量問題產生爭議的,按甲方所在地質量監督檢查機關檢測結果為準。  

  二、 對加工零部件提出異議的時間和辦法

  1. 甲方在驗收過程中,如果發現加工零部件的品種、型號、規格、花色和質量不符合規定,應妥為保管并在 天內向乙方提出書面異議。書面異議中,應說明合同號、運單號、車或船只、發貨和到貨日期;不符合規定的加工零部件的名稱、型號、規格、花色、標志、牌號、批號、合格證或質量保證書號、數量、包裝、檢驗方法和檢驗情況;提出不符合規定的加工零部件的處理意見。在付款期內,甲方有權拒付不符合合同規定部分的貨款。

  2. 乙方在接到需方書面異議后,應在___________天內負責處理,否則即視為默認甲方提出的異議和處理意見。

  3. 加工零部件在用于甲方生產的過程中出現質量問題,乙方應對此負全部責任,甲方負責協助。造成甲方無法正常使用的加工零部件,乙方應負責退、換。由此引起所涉及之加工費無法按時付款的,甲方不承擔任何責任,但由此造成甲方不能生產或延誤的,其損失由乙方承擔賠償責任。

  4. 加工零部件出現售后質量問題的,由甲方將存在問題的產品提交甲方所在地質量監督檢查機關檢測,報告確認屬乙方責任的,由乙方承擔全部責任。  

  三、 乙方違約責任:

  1. 乙方不能按時、按質、按量交貨的,根據不同情況進行處理,具體如下:

  (1) 因質量問題批次檢驗不合格退貨的,扣罰當批貨值的5%,但不低于500元,不高于5000元;在甲方通知乙方后,乙方做出返工、挑選、重新生產或其它手段在原訂單要求的交貨期內重新提交合格之加工零部件;不能在原訂單要求的交貨期內重新提交合格之加工零部件品的,應及時知會甲方,并按第(4)條接受扣罰。

  (2) 因質量問題批次檢驗不合格讓步接收的,扣除當批貨值的10%;

  (3) 因批次或零星不合格(料廢)造成停工、返工或全檢的,按未能按期按量交貨造成停工處理,按50元工時累計扣罰,物料損失由乙方負責;

  (4) 未能按期、按量交貨或不合格造成計劃調整的,扣罰違約金3000元次;

  (5) 未能按期、按量交貨或不合格造成出貨延誤,批次或零星不合格(料廢)造成出貨延誤的,扣罰違約金5000元次,損失另計;

  (6) 故意將不合格的加工零部件混放在合格品中,或明知是不合格品卻冒充合格品的,扣罰0元以上的違約金,情節嚴重的除罰款外取消供應商資格;

  (7) 未經確認,私自更換、更改原材料、零部件規格型號或供應廠家,扣罰0元以上的違約金,情節嚴重的除罰款外取消供應商資格;

  (8) 送貨實物數量或重量不足,扣除欠貨價值10~100倍的違約金;

  2. 乙方所交的加工零部件品種、型號、規格、花色、質量不符合合同規定的,除按以上進行扣罰,乙方還必須負責包換或包修,并承擔修理、調換或退貨而支付的實際費用。乙方不能修理或者不能調換的按不能交貨處理。

  3. 乙方因加工零部件的包裝不符合合同規定,除按以上進行扣罰,乙方必須返修或重新包裝的,乙方應負責返修或重新包裝,并承擔支付的費用。甲方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,乙方應當償付甲方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合規定造成加工零部件損壞或滅失的,乙方應當負責賠償。

  4. 乙方提前交貨的、多交的和品種、型號、規格、花色、質量不符合合同規定的加工零部件,甲方在代保管期內實際支付的保管、保養等費用以及非因甲方保管不善而發生的損失,由乙方承擔。

  5. 乙方提前交貨的,甲方接貨后,仍可按合同規定的交貨時間付款;合同規定自提的,甲方可拒絕提貨。乙方逾期交貨的,乙方應在發貨前與甲方協商的,甲方仍需要的,乙方應照數補交,并負逾期交貨責任;甲方不再需要的,應當在接到乙方通知后15天內通知乙方,并自動解除乙方未按時完成部份的訂購計劃。

  6. 加工零部件錯發到貨地點或接貨人的,乙方除負責應運交合同規定的到貨地點或接貨人外,還應承擔甲方因此多支付的一切實際費用和逾期交貨的違約金,并承擔由此增加的費用! 

  四、 甲方的違約責任

  1. 甲方逾期付款的,應按照中國人民銀行有關延期付款的規定向乙方償付逾期付款的利息。

  2. 甲方無正當理由拒絕接貨的,應當承擔由此造成的損失;甲方如錯填到貨地點或接貨人,應當承擔乙方因此所受的損失! 

  五、 合同的變更、解除:

  1. 合同期內,甲乙任何一方經協商一致均可變更或解除本合同。如有《民法典》第94條規定的解除合同條件的情況出現,均可解除合同。

  2. 乙方連續或累計二個月未能按時交貨的,或生產的合同產品發生重大質量事故的,甲方有權解除本合同,并有權要求乙方賠償由此給甲方造成的損失。

  3. 合同因任何原因而解除,乙方應在30天內將甲方所有為履行本合同而提供乙方使用的物品和材料,包括但不限于模具、商標標識、技術資料、供應商名單等,歸還甲方。  

  1. 甲乙雙方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同時,應及時向對方通報不能履行或不能完全履行的理由,在取得有關主管機關證明以后,允許延期履行、部分履行或者不履行合同,并根據情況可部分或全部免予承擔違約責任! 

  七、 其他

  1. 按本合同規定應該償付的違約金、賠償金、保管保養費和各種經濟損失,應當在明確責任后十天內,按銀行規定的結算辦法付清,否則按逾期付款處理。但任何一方不得自行扣發加工零部件或其他貨物來充抵。

  2. 本合同一式叁份,甲方二份,乙方一份。經雙方簽字并加蓋合同專用章后生效,有效期自________年____月____日到________年____月____日,或終止于合同完全履行或其他解除事由出現時。

  3. 執行本合同發生爭議,由雙方協商解決。協商不成,雙方同意由甲方所在地人民法院管轄。

  4. 雙方簽訂的《質量保證協議》、《業務交往若干問題備忘錄》、《商標使用管理合同》、《知識產權保護協議》為本合同的附件。  

  八、 其他需約定事項:

  1. ____________________________________________________________________________

  2. ____________________________________________________________________________

  3. ____________________________________________________________________________

  4. ____________________________________________________________________________

  5. ____________________________________________________________________________  

  甲方:________________________ 乙方:____________

  授權代表:__________________ 授權代表:____________

  ______年____月____日___________年____月____日

體育局書架承攬加工合同 篇7

  合同編號:______________

  發包方:永寧縣教育體育局(以下簡稱甲方)

  承包方:______________(以下簡稱乙方)

  根據《_____》以及我國現行的有關法律、法規,按省局要求,雙方議定乙方承攬甲方書架制作、油漆的加工與安裝,此項承攬合同雙方本著平等、公平、互惠的原則,訂立如下合同條款:

  第一條:標的

  乙方承攬甲方所需書架制作、油漆的加工與安裝合同標的額暫定為:298345.8元。最終標的以永寧縣財政局預(決)算審查中心決算價為最終標的。

  第二條:制作書架的數量、規格、價格(價款單位:每個________/人民幣元)計取

  注:整個承攬加工合同按每個書架的單價為結算價,該結算價格含:包工、包料、包裝運輸、安裝費、及其他相關的稅費。

  第三條:加工制作與安裝的要求

  1、書架安裝后穩定、可靠,空間利用充分。

  2、使用材料:所有材料須按甲方要求的規格進行多家比選采購,且有材料合格證書。

  3、規格:圖書館鋼制雙柱雙面書架,規格型號:高________,______年_____月_____日前全部交貨。

 、凇⒔回浀攸c:乙方負責送到甲方指定的安裝位置,并安裝完畢。

 、邸b運輸:乙方在交貨時,應對成品進行包裝,并保證書架在運輸過程中不被損壞,如有損壞或變型、劃漆等由乙方負責保修。

  第六條書架安裝及驗收與售后服務

 、、乙方對制作的書架進行安裝;

  ②、經乙方安裝的書架,必須經甲方驗收,遇有驗收不合格的,乙方應在日內予以整改,不予整改、或兩次整改不合格的,甲方按該書架價值扣除%做為另行維修費用,并不返還乙方(按雙方預定的標準和技術要求驗收);

 、、乙方承諾對甲方使用的書架進行終身維護。

  第七條:結算方式、期限及安裝費用

 、、甲、乙雙方簽訂的合同生效后5日內,甲方應向乙方指定的賬戶撥付合同標的額30%的預付款。

 、凇⒁曳浇回浐5日內,甲方再向乙方賬戶撥付合同標的額30%的價款,累積達到合同標的額的60%。

 、、乙方按期安裝完畢,并經甲方驗收合格后5日內,甲方再向乙方指定的賬戶撥付合同標的額30%的價款,累積達到合同標的額的90%。

 、、剩余的合同標的額0%價款,作為乙方向甲方預留的質量保證金,一年后經甲方正常使用確無質量問題,甲方主動將乙方剩余的質量保證金,一次性撥付乙方。

  第八條:甲方違約責任

  ①、甲方在乙方為其制作書架期間隨意改變數量或到貨無故拒收,甲方支付乙方合同的標的額2‰的違約金;

  ②、甲方未按合同規定時限向乙方撥付貨款,每逾期一天,除補交貨款外,應向乙方支付‰的違約金。

  第九條:乙方違約責任

 、、乙方未按甲方的質量要求,隱瞞原材料的缺陷、使用不符合合同規定的原材料、偷工減料、以次充好等,甲方除按質論價外,甲方從應撥付乙方合同貨款中扣除2‰違約金;

 、凇⒁曳讲坏靡匀魏畏绞睫D包或分包,如發現轉包或分包,甲方有權終止合同,由此造成的經濟損失由乙方承擔;

 、、乙方未按合同要求的時間交付書架,每逾期一天,甲方從應撥付乙方合同貨款中扣除‰的違約金。

  第十條:糾紛的處理

  當事人從下列兩種方式中選擇第2種方式,作為本合同爭議的解決方式。

  ①、因履行本合同發生的爭議,由當事人協商解決,協商不成的,提交邯鄲_____委員會_____;

  ②、因履行本合同發生的爭議,由當事人協商解決,協商不成的,依法向當地人民法院起訴。

  第十一條:附則

 、佟⒈竞贤皇剿姆,甲、乙雙方各執兩份,自雙方簽字蓋章之日起生效。合同履行期間,甲、乙任何一方不得隨意變更和解除合同。

  ②、合同執行過程中甲、乙雙方對具體制作書架數量有變更的以書面文字通知為準,口頭通知無效,書架規格的變動以雙方共同協商后,作出補充條款為準,補充條款與本合同具有同等效力。

  發包方(全稱)______________(蓋章)承包方(全稱)______________(蓋章)

  經辦人:______________經辦人:______________

  單位地址:______________單位地址:______________

  開戶銀行:______________開戶銀行:______________

  賬號:______________賬號:______________

  電話:______________電話:______________

  傳真:______________傳真:______________

  郵政編碼:______________郵政編碼:______________

  _______年_______月_______日

體育局書架承攬加工合同 篇8

  購貨單位(甲方):

  供貨單位(乙方):

  根據《中華人民共和國合同法》相關規定,經甲乙雙方協商,特訂立此合同,以便雙方共同遵守。

  一、產品名稱及價格

  產品名稱

  規格

  數量(約)

  M2

  單價

  (元)

  合計

 。ㄔ

  備注

  60單面鋁塑窗

  約

  4000

  300.00

  1,200,000.00

  中空白色玻璃,鋁隔條。

  合計

  1,200,000.00

  人民幣(大寫):壹佰貳拾萬元整

  備注:1、采用海螺牌單面鋁塑復合型材;

  2、顏色:外層鋁材為咖啡色(靜電噴涂),內白色(塑鋼)

  3、中空玻璃厚度4mm+12mm+4mm(玻璃厚度偏差±0.3mm),衫鋼彩用1.5mm鍍鋅衫鋼。

  4、以上價款包括:窗型設計、制作,運輸,安裝費用。

  5、乙方根據實際情況對窗型進行合理的二次設計,最后按甲方確認后的圖紙進行加工。

  二、產品要求及技術標準

  1、產品符合《單面復合鋁塑窗》(Q/TSJ05-20xx)企業標準。

  2、按《鋁塑門窗安裝及驗收規程》(JGJ/103-96)標準執行。

  三、供貨時間及安裝日期

  根據甲方需要時間開始供貨安裝,但甲方必須提前30日通知乙方。

  四、施工方法

  濕法或干法安裝由雙方根據實際情況商定。

  1、干法施工:膨脹螺栓固定,發泡膠保溫,打密封膠。

  2、濕法施工:連接片用射釘槍固定,發泡膠真充,工地抹灰,打密封膠。

  五、產品保護

  門窗進入現場后由甲方提供存放場地,安裝上墻,由施工負責產品保護(外包裝由乙方負責)。甲方提供必備的安裝條件,提供電源線位,垂直運輸由甲方幫助協調,保證乙方順利安裝。

  六、結算付款方式

  1、按甲方提供尺寸結算面積。

  2、

  七、驗收

  以玻璃全部安裝完為最后工序,視為工程結束。7日內甲方須組織人員驗收,如不驗收視為合格。

  八、售后服務

  1、本公司生產安裝的門窗保修期為一年,從工程驗收竣工報告后生效之日起,一年內設專人跟蹤服務,隨叫隨到。

  2、保修期外,仍然堅持門窗本身質量問題免費維修,人為造成的質量問題給予維修,需收取工本費。

  九、其它事項

  1、雙方在合作過程中,如果出現違反約定的'事情時,雙方盡量通過友好的方式進行協商解決。

  2、在本合同中如果出現補充協議,雙方均應以書面形式確認,否則視為無效。

  以上條款望雙方共同信守,未盡事宜共同協商解決。

  本協議經雙方法人或法人授權代表人簽字蓋章生效。

  甲方:乙方:

  代表人:代表人:

  年月日

體育局書架承攬加工合同 篇9

  委托方:________

  承攬方:_____________

  1.加工的項目、產品名稱、規格________數量________價格、交貨期:

  項目

  產品名稱、規格單位數量單價 (元)總價(元)交貨日期一季度二季度鍍鋅綜架_________以上只_____萬____________________萬_____萬淬火綜條支_____萬____________________萬_____萬合計

  2.質量標準:

  乙方根據甲方提供圖紙規定的技術要求和質量標準進行加工。在加工工藝過程及運輸中甲方提供的加工件允許損壞千分之_____,但損壞件必須歸還甲方。

  3.原料供應:

  加工用鋅塊由甲方供應。

  4.交貨方式:

  由乙方負責往返運輸,運費由乙方自負。

  5.質量驗收方法:

  完成加工后由甲方按質量標準驗收。

  6.結算方式:

  ____________________。

  7.違約責任:

  甲方委托乙方加工鍍鋅、淬火等,乙方應按規定日期完成;逾期由乙方負擔甲方的經濟損失,每天按加工產品總值千分之______交納罰金。甲方未按規定的時間和數量交付乙方加工物品,因而造成乙方停工損失,應按實際損失賠償。

  甲方:____________紡織器材廠

  法定代表人:(蓋章)________

  地址:______________________

  銀行帳號:__________________乙方:________________電鍍廠

  法定代表人:(蓋章)________

  地址:______________________

  銀行帳號:__________________________年________月______日

體育局書架承攬加工合同 篇10

  訂立合同雙方:

  承攬方:________縣木具廠以下簡稱甲方

  定作方:________縣百貨公司以下簡稱乙方

  甲方為乙方加工柜臺,貨架,經雙方協商,簽訂本合同,共同遵守。

  第一條加工成品

  第二條加工成品質量要求:

  一,材種:柜臺,貨架一律采用水曲柳。

  二,用材尺寸:按圖紙所標尺寸做。

  三,嚴格掌握木制品的木材干燥程度,榫縫、肩角結構必須嚴密,堅固、表面必須平整光滑,木材無形變,翹曲,撥縫,松榫;塑料面要求平直,整齊,四周不得有翹起,脫膠現象;玻璃位置以圖紙標示為準,保證方正,平直,安裝方便。

  四,甲方按乙方質量要求和圖紙,先做規格樣品,由縣物價局核定價格后,雙方代表當面封存樣品,作為驗收的依據。

  第三條原材料由甲方提供。

  第四條圖紙由乙方于年月日前送交甲方。甲方在依照乙方的要求進行工作期間,發現提供的圖紙不合理,應當及時通知乙方;乙方應當在規定的時間內回復,提出修改意見。甲方在規定的時間內未得到答復,有權停止工作,并通知乙方。因此造成的損失,由乙方賠償。

  第五條工程價款:按核定價格單計算款元。

  第六條驗收標準和方法:本加工成品全部完工后,甲方通知乙方到廠驗收,乙方接到通知三天內必須到廠驗收。驗收標準以合同規定的質量要求圖紙和樣品為標準,數量以合同規定為標準。雙方在檢驗中發生爭議時,由縣物價局提供檢驗證明。

  第七條交貨的時間和地點:年月日至月日全部交貨。任何一方如要求提前或延期交(提)貨,必須在事先與對方達成協議,并按協議執行。交貨地點在乙方百貨大樓,由百貨公司供銷科收貨,驗收合格,辦理交接手續。

  第八條包裝要求及費用負擔:由甲方負責包裝,以定作物不受損壞為準;每件包裝費均按元計算,共計元,全部費用由乙方負擔。

  第九條運輸辦法及費用負擔:由甲方負責運輸,每件運輸費用均按元計算,共計元,全部費用由乙方負擔。運輸造成的損失,由甲方負責。

  第十條本合同簽字之日,乙方向甲方給付預付款元元)。甲方不履行合同時,除承擔違約責任外,必須如數返還預付款。乙方不履行合同的,把預付款抵作違約金和賠償金,有余款的應返還。

  第十一條結算方式及期限:乙方收到全部定作物,驗收合格后,即辦理移交手續,據以結帳,并在收貨后十五天內通過銀行付款。

  第十二條甲方的違約責任

  一,甲方如未按合同規定的質量交付定作物,乙方同意利用的,應當按質論價;不同意利用的,甲方應當負責修理或調換,并承擔逾期交付的責任;經過修整或調換后,仍不符合合同規定的,乙方有權拒收,由此造成的損失由甲方賠償。

  二,甲方交付定作物的數量少于合同規定的,乙方仍然需要的,甲方應當照數補齊,補交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的,有權解除合同,因此造成的損失由甲方賠償。

  三,因甲方包裝不善造成定作物毀損的,由甲方賠償損失。

  四,甲方逾期交付定作物的,應當向乙方償付違約金,每逾期一天,按逾期交付部分的價款總額的償付違約金。

  五,甲方不能交付定作物的,應向乙方償付不能交付定作物部分價款總值%的'違約金。

  六,由甲方負責送貨的,如運輸中造成定作物損壞,甲方應當負責修理,達到合同規定的質量要求,否則乙方有權拒收。

  第十三條乙方的違約責任

  一,乙方如中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等,應當賠償甲方因此造成的損失。

  二,乙方如中途廢止合同,應償付甲方未履行部分定作物價款總值%的違約金。

  三,乙方如未按合同規定的時間向甲方提供圖紙和其他技術資料,除交付定作物的日期得以順延外,乙方應當償付甲方因停工待料的損失。

  四,乙方如超過合同規定日期付款,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定,向甲方償付違約金。

  五,乙方如無故拒絕接收定作物,應當賠償甲方因此造成的損失。

  六,乙方如變更交付定作物的地點,應承擔因此而多支出的費用。

  第十四條不可抗力:在合同規定的履行期限內,由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,甲方在經有關部門證明后,可免予承擔違約責任。但甲方應當采取積極措施,盡量減少損失,如不可抗力的損失是在合同規定的履行期限以外生的,不得免除甲方責任;在乙方遲延接受或無故拒收期間發生的,乙方應當承擔責任,并賠償甲方因此造成的損失。

  第十五條本合同發生糾紛時,雙方協商解決;協商不成時任何一方可向辦理本合同公證的公證機關申請調解,或向合同管理機關申請調解,仲裁,也可以直接向人民法院起訴。

  本合同于年月日經公證生效,合同履行完畢即失效。

  本合同一式五份,甲乙雙方各執一份,縣公證處,縣物價局,縣建設銀行各存一份。

  甲方:________(蓋章)

  代表人:________(簽名)

  地址:________

  電話:________

  開戶銀行:________

  帳號:________

  乙方:________

  代表人:________

  地址:________

  電話:________

  開戶銀行:________

  帳號:________

  ________年________月________日

體育局書架承攬加工合同 篇11

  甲方:________________(定作方)

  地址:_________工業城

  法定代表人:________________

  營業執照證號:________________

  乙方:________________(承攬方)

  地址:________________

  法定代表人:________________

  營業執照證號:________________

  合同編號:合同簽訂地:_________工業城內

  乙方是為甲方加工_____________所需零部件的生產廠家,雙方本著互惠互利,友好合作的原則,為明確雙方權利和義務,特訂立本合同。

  一、本合同所指加工行為是:

  甲方向乙方下達加工訂單,由乙方按照甲方提供之加工圖紙、技術指標、質量標準、驗收標準及其它約定條件,加工產品并送貨至甲方指定地點,經甲方驗收合格后,甲方支付加工費給乙方的行為。

  二、本合同所指加工之零部件見下表:

  甲方企業物料代碼產品品名、規格單位單價備注

  1.根據生產實際情況,增加上表以外的同類型零部件加工,雙方可簽訂補充協議。

  2.本合同所指加工之零部件以下簡稱“加工零部件”

  三、加工零部件的技術標準(包括質量要求):

  甲方企業物料代碼產品品名規格技術標準或要求

  備注

  四、加工零部件價格及加工費的確定:

  1.乙方加工零部件的價格,由雙方依據《報價核算表》確認,該價格自確認之日起生效。因市場價格的變動或其它原因,需要調整價格的,按該程序重新確認,之前仍按原價格執行。

  2.為確保甲乙雙方長期有效的合作關系,乙方提供給甲方的加工零部件必須最具市場競爭力。如乙方銷售與加工零部件類似的產品給其它客戶,則乙方必須保證加工零部件與這些類似產品相比價格最低;在其它廠家能以比乙方更低的價格提供相同質量的加工零部件時,甲方有權要求乙方在保證質量的前提下,將價格調整到與其它廠家相同或更低。乙方在甲方提出要求之日起15天內不予調整價格也不能合理說明原因的,甲方可以終止本合同的履行。

  3.加工費計算方法:

  (1)對甲方提供的原材料、零部件,應在核定加工零部件價格基礎上,扣除甲方提供之原材料、零部件價格,余額為乙方的加工費。

  (2)由甲方提供原材料、零部件的,乙方必須按照甲方規定的程序到甲方指定倉庫辦理領料手續,領取物料并按照甲方規定之原材料、零部件損耗標準進行加工,超過規定標準,造成甲方原材料、零部件損失的,甲方有權直接從乙方加工費中扣除。

  五、加工訂貨:

  1.甲方向乙方下達訂單,乙方接受:

  (1)甲方以傳真或電腦下單(下同)的形式向乙方發出《委外加工生產通知單》訂貨,乙方確認訂單的具體要求后回傳,該訂單作為甲方向乙方訂貨的依據。

  (2)電話通知訂貨。但訂購的貨值或甲方提供給乙方加工的材料貨值必須在5000元人民幣以下,同時,甲方必須填寫《電話通知訂貨記錄》,作為電話訂貨或更改訂單的原始記錄憑證。

  2.因甲方的生產計劃變動,要求更改訂貨時,乙方接受:

  (1)甲方向乙方發出《加工訂單更改通知單》或取消原《委外加工生產通知單》從新發出《委外加工生產通知單》,乙方確認后回傳。

  (2)電話通知更改。但更改的貨值必須在5000元人民幣以下。

  3.如甲方通知取消訂單:

  (1)訂貨當天通知取消的,訂單取消。

  (2)在一個貨期段內(非訂貨當天)通知取消的,乙方在接到通知時應立刻停止該訂單的生產,并將己生產數量如實反映甲方,經核實是在乙方生產力范圍內的數量,甲方僅負責安排此數量已生產的加工零部件的使用,協助乙方消化為該訂單生產的正常備料。

  4.乙方需領用甲方提供的原材料、零部件,于訂單下達之日,憑甲方訂單按本合同第三條規定辦理領料手續。

  六、加工零部件的包裝、運輸與交貨:

  1.加工零部件的包裝,按甲方企業技術規定執行:_______________________________;

  2.包裝物標識規定:_________________________________________________________;

  3.如某加工零部件沒有甲方的企業技術規定則按國家有關規定或采用適宜運輸與保證質量的包裝。

  4.乙方必須按合同及訂貨單的要求將加工零部件送至甲方指定倉庫,運輸、裝卸費用自負。送貨時應包裝完整,標識明確,規格統一,并在送貨單上注明甲方制訂的物料碼、名稱規格、數量、單位及生產廠的合格證。

  5.甲方收到乙方的加工零部件時,經檢驗合格開具合格檢驗報告后,開具《收料單》。

  6.甲方負責乙方要求回收的加工零部件包裝物的保護并統一地點存放。乙方應在七(7)天內將加工零部件的包裝物運走,否則,對包裝物的任何問題甲方不負責。

  七、雙方就合同產品所需模具,約定如下:

  1.圖紙的設計與提供:乙方進行圖紙的設計開發,圖紙及技術資料需經甲方確認,費用由乙方承擔。

  2.模具的制造及其費用承擔:由乙方承擔;

  3.模具的驗收及其標準:由甲方或甲方確認的圖紙及零件檢驗標準確定。

  4.模具的使用、維修、保養及費用承擔:由乙方承擔;

  5.模具的知識產權:甲方所有;

  6.模具的所有權:甲方所有。

  八、知識產權保護

  1.按照雙方簽訂的《知識產權保護協議》規定執行,有_____許可的,還須簽訂《_____使用許可合同》。

  九、產品技術、質量標準與控制

  1.合同生效后日內,甲方應向乙方提供相關圖紙、檢驗標準及下列文件、資料:

  (1)

  (2)

  (3)

  2.產品質量控制:

  (1)乙方須先按甲方提供的相關資料、首樣等要求,制作樣品,并經甲方檢驗合格后,進行小批量生產。小批量產品質量經甲方檢測合格確認后,才能進入批量生產。

  (3)甲方原則上每年一次派具內審資格人員對乙方的質保體系進行檢查評審,并出具由甲方管理者代表簽發的審廠報告,乙方有責任按照質保體系要求配合甲方進行工廠審查,并對甲方提出的不合格項目及時進行整改。甲方針對乙方質保體系中的不合格項進行二次評審,如仍未達到要求,則可中止或終止本合同。

  (4)乙方同意將加工零部件之主要原材料及關鍵零配件供應商名單及價格之詳細書面資料送甲方備案,乙方更改零配件及其供應商前必須經甲方書面確認并報甲方備案。乙方已通過3C認證的產品品種,零部件不得更改。

  (5)一般情況下,乙方可在甲方推薦的供應商范圍內選擇,也可選擇符合甲方質量要求的其它供應商,但應向甲方提供該供應商生產的關鍵零配件足夠檢驗數量的樣品,經甲方檢測合格并書面確認、封樣交甲方后,方可采購并投入生產。

  3.質量整改

  (1)同一型號的加工零部件,乙方若連續出現二次不合格,甲方可發出整改通知書,并可應乙方要求,派出技術檢驗人員予以幫助,但其費用由乙方支出,經整改仍不合格的,甲方有權終止與乙方之間的合同履行。

  4.產品技術、質量與控制,不合格品與產品質量事故的處理適用雙方簽訂的《質量保證協議書》。

  十、加工費的結算

  1.加工費的結算方式為:每月二十五(25)日前結清截止上月二十五(25)日檢驗合格的加工零部件之加工費,扣除加工費__________作為質量保證金,乙方根據余額開具發票,甲方以三(3)個月承兌匯票的方式支付加工費(乙方如要求將承兌方式改為現匯支付,由乙方不低于月息0.28%貼息給甲方)。

  2.質量保證金于雙方終止業務來往的年內結清。第一年結算_______%,第二年結算________%,第三年結算____________%。

  十一、驗收方法

  1.甲方自合同物料入庫之日起七個工作日內完成驗收,驗收標準與手段按照本合同第三條的規定或行業通行標準或國家標準執行。雙方如對質量問題產生爭議的,按甲方所在地質量監督檢查機關檢測結果為準。

  十二、對加工零部件提出異議的時間和辦法

  1.甲方在驗收過程中,如果發現加工零部件的品種、型號、規格、花色和質量不符合規定,應妥為保管并在天內向乙方提出書面異議。書面異議中,應說明合同號、運單號、車或船只、發貨和到貨日期;不符合規定的加工零部件的名稱、型號、規格、花色、標志、牌號、批號、合格證或質量保證書號、數量、包裝、檢驗方法和檢驗情況;提出不符合規定的加工零部件的處理意見。在付款期內,甲方有權拒付不符合合同規定部分的貨款。

  2.乙方在接到需方書面異議后,應在___________天內負責處理,否則即視為默認甲方提出的異議和處理意見。

  3.加工零部件在用于甲方生產的過程中出現質量問題,乙方應對此負全部責任,甲方負責協助。造成甲方無_____常使用的加工零部件,乙方應負責退、換。由此引起所涉及之加工費無法按時付款的,甲方不承擔任何責任,但由此造成甲方不能生產或延誤的,其損失由乙方承擔賠償責任。

  4.加工零部件出現售后質量問題的,由甲方將存在問題的產品提交甲方所在地質量監督檢查機關檢測,報告確認屬乙方責任的,由乙方承擔全部責任。

  十三、乙方違約責任:

  1.乙方不能按時、按質、按量交貨的,根據不同情況進行處理,具體如下:

  (1)因質量問題批次檢驗不合格退貨的,扣罰當批貨值的5%,但不低于500元,不高于5000元;在甲方通知乙方后,乙方做出返工、挑選、重新生產或其它手段在原訂單要求的交貨期內重新提交合格之加工零部件;不能在原訂單要求的交貨期內重新提交合格之加工零部件品的,應及時知會甲方,并按第(4)條接受扣罰。

  (2)因質量問題批次檢驗不合格讓步接收的,扣除當批貨值的10%;

  (3)因批次或零星不合格(料廢)造成停工、返工或全檢的,按未能按期按量交貨造成停工處理,按50元/工時累計扣罰,物料損失由乙方負責;

  (4)未能按期、按量交貨或不合格造成計劃調整的,扣罰違約金3000元/次;

  (5)未能按期、按量交貨或不合格造成出貨延誤,批次或零星不合格(料廢)造成出貨延誤的,扣罰違約金5000元/次,損失另計;

  (6)故意將不合格的加工零部件混放在合格品中,或明知是不合格品卻冒充合格品的,扣罰_________0元以上的違約金,情節嚴重的除罰款外取消供應商資格;

  (7)未經確認,私自更換、更改原材料、零部件規格型號或供應廠家,扣罰_________0元以上的違約金,情節嚴重的除罰款外取消供應商資格;

  (8)送貨實物數量或重量不足,扣除欠貨價值10~100倍的違約金;

  2.乙方所交的加工零部件品種、型號、規格、花色、質量不符合合同規定的,除按以上進行扣罰,乙方還必須負責包換或包修,并承擔修理、調換或退貨而支付的實際費用。乙方不能修理或者不能調換的按不能交貨處理。

  3.乙方因加工零部件的包裝不符合合同規定,除按以上進行扣罰,乙方必須返修或重新包裝的,乙方應負責返修或重新包裝,并承擔支付的費用。甲方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,乙方應當償付甲方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合規定造成加工零部件損壞或滅失的,乙方應當負責賠償。

  4.乙方提前交貨的、多交的和品種、型號、規格、花色、質量不符合合同規定的加工零部件,甲方在代保管期內實際支付的保管、保養等費用以及非因甲方保管不善而發生的損失,由乙方承擔。

  5.乙方提前交貨的,甲方接貨后,仍可按合同規定的交貨時間付款;合同規定自提的,甲方可拒絕提貨。乙方逾期交貨的,乙方應在發貨前與甲方協商的,甲方仍需要的,乙方應照數補交,并負逾期交貨責任;甲方不再需要的,應當在接到乙方通知后15天內通知乙方,并自動解除乙方未按時完成部份的訂購計劃。

  6.加工零部件錯發到貨地點或接貨人的,乙方除負責應運交合同規定的到貨地點或接貨人外,還應承擔甲方因此多支付的一切實際費用和逾期交貨的違約金,并承擔由此增加的費用。

  十四、甲方的違約責任

  1.甲方逾期付款的,應按照中國人民銀行有關延期付款的規定向乙方償付逾期付款的利息。

  2.甲方無正當理由拒絕接貨的,應當承擔由此造成的損失;甲方如錯填到貨地點或接貨人,應當承擔乙方因此所受的損失。

  十五、合同的變更、解除:

  1.合同期內,甲乙任何一方經協商一致均可變更或解除本合同。如有《_____》第94條規定的解除合同條件的情況出現,均可解除合同。

  2.乙方連續或累計二個月未能按時交貨的,或生產的合同產品發生重大質量事故的,甲方有權解除本合同,并有權要求乙方賠償由此給甲方造成的損失。

  3.合同因任何原因而解除,乙方應在30天內將甲方所有為履行本合同而提供乙方使用的物品和材料,包括但不限于模具、_____標識、技術資料、供應商名單等,歸還甲方。

  十六、不可抗力

  1.甲乙雙方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同時,應及時向對方通報不能履行或不能完全履行的理由,在取得有關主管機關證明以后,允許延期履行、部分履行或者不履行合同,并根據情況可部分或全部免予承擔違約責任。

  十七、其他

  1.按本合同規定應該償付的違約金、賠償金、保管保養費和各種經濟損失,應當在明確責任后十天內,按銀行規定的結算辦法付清,否則按逾期付款處理。但任何一方不得自行扣發加工零部件或其他貨物來充抵。

  2.本合同一式叁份,甲方二份,乙方一份。經雙方簽字并加蓋合同專用章后生效,有效期自______年____月____日到____年____月____日,或終止于合同完全履行或其他解除事由出現時。

  3.執行本合同發生爭議,由雙方協商解決。協商不成,雙方同意由甲方所在地人民法院管轄。

  4.雙方簽訂的《質量保證協議》、《業務交往若干問題備忘錄》、《_____使用管理合同》、《知識產權保護協議》為本合同的附件。

  十八、其他需約定事項:

  1.____________________________________________________________________________

  2.____________________________________________________________________________

  3.____________________________________________________________________________

  4.____________________________________________________________________________

  5.____________________________________________________________________________

  甲方:________________乙方:________________

  授權代表:________________授權代表:________________

  日期:________年________月________日 日期:________年________月________日

體育局書架承攬加工合同 篇12

  合同編號:_________________

  訂立合同雙方:_________________

  定作人:_________________(以下簡稱甲方)

  定作人法定代表(負責)人:_________________簽約人:_________________

  定作人承辦單位:_________________聯絡人:_________________聯系電話:_________________

  定作人機構地址:_________________傳真電話:_________________

  承攬人:_________________(以下簡稱乙方)

  承攬人法定代表(負責)人:_________________簽約人:_________________

  承攬人營業執照:_________________生產報刊亭許可證明:_________________

  承攬人機構地址:_________________聯系人:_________________聯系電話:_________________

  銀行開戶許可證:_________________開戶行:_________________賬戶:_________________

  根據《_________________》以及我國現行的有關法律、法規,按省局要求,雙方議定乙方承攬甲方報刊亭的加工與安裝,此項承攬合同雙方本著平等、公平、互惠的原則,訂立如下合同條款:

  第一條標的

  乙方承攬甲方所需報刊亭的加工與安裝合同標的額為:_____萬元。

  第二條制作報刊亭的數量、規格、價格(價款單位:每個/人民幣萬元)

  1、

  2、

  3、

  注:整個承攬加工合同按每個報刊亭的單價為結算價,該結算價格含:包工、包料、包裝運輸、安裝費、及其他相關的稅費。

  第三條加工、制作與安裝、要求

  1、報刊亭安裝后穩定、可靠,空間利用充分,使用面積不小于_____平米。

  2、使用材料:所有外表面使用大于_____mm厚不銹鋼板,結構采用不銹鋼柱、不銹鋼方鋼骨架,透明部分不少于_____%,使用_____mm弧型熱彎加強度有機玻璃,頂部硬塑料玻璃鋼壓模一次成型,內設圖書報刊架。附件包括:推拉窗、電源接線板、電表一塊,藍色陽光板封頂,并有通風口一處。

  第四條驗收標準和方法

  ①、乙方將報刊亭樣品(按照甲方要求的規格、材質)制作成品后,交甲方進行初驗,初驗合格后方可生產。

  ②、甲方驗收采用樣品驗收與成品交付驗收相對比,也可采取隨機抽驗。

  第五條交貨時間和地點及包裝運輸要求

 、、交貨時間:乙方必須保證在_____年_____月_____日前全部交貨。

  ②、交貨地點:乙方負責送到甲方指定的安裝位置,并安裝完畢。

  ③、包裝運輸:乙方在交貨時,應對成品進行包裝,并保證信報箱在運輸過程中不被損壞,如有損壞或變型、劃漆等由乙方負責保修。

  第六條報刊亭安裝及驗收與售后服務

 、、乙方對制作的報刊亭進行安裝;

 、、經乙方安裝的報刊亭,必須經甲方驗收,遇有驗收不合格的,乙方應在_____日內予以整改,不予整改、或兩次整改不合格的甲方按該報刊亭價值扣除_____%做為另行維修費用,并不返還乙方(按雙方預定的標準和技術要求驗收);

 、堋⒁曳匠兄Z對甲方使用的報刊亭進行終身維護。

  第七條結算方式、期限及安裝費用

 、佟⒓、乙雙方簽訂的合同生效后15日內,甲方應向乙方指定的賬戶撥付合同標的額30%的預付款。

 、凇⒁曳浇回浐15日內,甲方再向乙方賬戶撥付合同標的額30%的價款,累積達到合同標的額的60%。

 、、乙方按期安裝完畢,并經甲方驗收合格后15日內,甲方再向乙方指定的賬戶撥付合同標的額35%的價款,累積達到合同標的額的95%。

  ④、剩余的合同標的額5%(_____元)價款,作為乙方向甲方預留的質量保證金,一年后經甲方正常使用確無質量問題,甲方主動將乙方剩余的質量保證金,一次性撥付乙方。

  第八條甲方違約責任

 、、甲方在乙方為其制作報刊亭期間隨意改變數量或到貨無故拒收,甲方支付乙方合同的標的額_____‰的違約金;

  ②、甲方未按合同規定時限向乙方撥付貨款,每逾期一天,除補交貨款外,應向乙方支付_____‰的違約金。

  第九條乙方違約責任

 、、乙方未按甲方的質量要求,隱瞞原材料的缺陷、使用不符合合同規定的原材料、偷工減料、以次充好等,甲方除按質論價外,甲方從應撥付乙方合同貨款中扣除_____‰違約金;

 、、乙方不得以任何方式轉包或分包,如發現轉包或分包,甲方有權終止合同,由此造成的經濟損失由乙方承擔;

 、、乙方未按合同要求的時間交付報刊亭,每逾期一天,甲方從應撥付乙方合同貨款中扣除_____‰的違約金。

  第十條糾紛的處理

  當事人從下列兩種方式中選擇第_____種方式,作為本合同爭議的解決方式。

  ①、因履行本合同發生的爭議,由當事人協商解決,協商不成的,提交邯鄲_____委員會_____;

 、凇⒁蚵男斜竞贤l生的爭議,由當事人協商解決,協商不成的,依法向人民法院起訴。

  第十一條附則

 、、本合同一式四份,甲、乙雙方各執兩份,自雙方簽字蓋章之日起生效。合同履行期間,甲、乙任何一方不得隨意變更和解除合同。

  ②、合同執行過程中甲、乙雙方對具體制作報刊亭數量有變更的以書面文字通知為準,口頭通知無效,報刊亭規格的變動以雙方共同協商后,作出

  補充條款為準,補充條款與本合同具有同等效力。

  甲方:_________________乙方:_________________

  簽約人:_________________簽約人:_________________

  簽約地點:_________________簽約日期:________年________月________日

體育局書架承攬加工合同 篇13

  承攬方:_____________

  身份證號:_____________

  電話:_____________

  定作方:_____________家具有限公司

  法定代理人:_____________

  電話:_____________

  _____________家具有限公司(定作方)委托承攬方加工家具一批,現經雙方充分協商,本著自愿公正、互利共贏的原則,特訂立本合同,以便共同遵守。

  第一條:加工產品及工價(見產品清單)

  第二條:加工產品質量要求(依照定作方公司品質部要求)

  第三條:資料、圖紙提供辦法

  1、承攬方在依照定作方公司的要求進行工作期間,發現定作方公司提供的圖紙或技術要求不完善,應當及時通知定作方公司品質部人員,定作方品質部應即時回復并提出修改意見。

  2、.承攬方對于承攬的工作,如果定作方要求保密,應當嚴格遵守,未經定作方許可不得留存技術資料的復制品。

  3、定作方公司生產部應當按規定日期提供技術資料、圖紙等。

  第四條:工資:依照定作方公司生產排單上標明的的工價結賬(有特殊約定的除外);

  第五條:驗收標準和方法:依照定作方公司品質部要求驗收。

  第六條:交貨時間和地點:依照定作方公司的排產日期交貨。交貨地點為定作方公司倉庫,嚴格依照定作方交貨流程入庫,即承攬方所制作的成品均需定作方公司品質部檢查驗收并簽名確認方可生效。

  第七條:結算方式及期限:按定作方品質部驗收合格的產品數據結賬(平時借支除外)。

  第八條:其他約定

  1、合同期間,承攬方必須嚴格遵守定作方公司各項管理規定,不得違反,否則定作方公司有權依照公司規定實施管理和處理。

  2、承攬方要嚴格按照行業操作規定和定作方公司的安全管理規定操作,以杜絕一切安全事故的發生,合同期內,承攬方承諾出現任何安全事故均由承攬方自行負責,與定作方公司無關。

  第九條:承攬方的違約責任

  1、承攬方未按合同規定(生產排產單)的時間和質量標準交付產品的,承擔逾期交付的責任;產品質量不達標的要進行返工處理(返工費用由承攬方自行負責),經過返工后仍不符合合同規定或品質要求的,定作方公司有權拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。

  2、承攬方交付產品或完成產品的數量少于合同(訂單)規定,應當向定作方提出報損及申請補料。定作方公司有權要求承攬方承擔補料責任;

  3、承攬方無論何種因素不得延期交付產品(定作方公司欠料所致除外),不得延期.否則定作方公司有權追究因延期所造成的一切損失;

  4、合同期間,若承攬方單方中止合同,必須提前一個月向定作方公司書面申請并得到定作方公司同意并完成加工中的全部工作后方可生效。若承攬方單方中途廢止合同的,視為承攬方單方違約,為此,承攬方承諾并兌現全額賠償定作方公司一切損失。

  第十條:定作方公司的責任

  1、提供承攬方的訂單、工作場所,機器設備和材料、部份工具等;

  第十一條:糾紛的處理

  合同期間,若加工承攬合同雙方發生糾紛時,當事人雙方應協商解決;協商不成時向人民法院起訴。

  本合同自_______年___月___日起生效,合同履行(或工程)完畢即失效,本合同執行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,由雙方共同協商,作出補充規定,補充規定與本合同具有同等效力。

  本合同正本一式二份,定作方和承攬方各執一份;

  定作方(代表人)________________________

  簽訂地點:_____________

  _______年___月___日

  承攬方(代表人):________________________

  簽訂地點:_____________

  _______年___月___日

體育局書架承攬加工合同 篇14

  承攬方:________________________

  地址:________________________

  電話:________________________

  定作方:________________________

  地址:________________________

  電話:________________________

  定作方委托承攬方加工____________,經雙方充分協商,特訂立本合同,以便共同遵守。

  第一條加工成品

  第二條加工成品質量要求

  第三條原材料的提供辦法及規格、數量、質量

  1、(用承攬方原料完成工作的)承攬方必須依照合同規定選用原材料,并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規定的原材料而影響定作質量時,定作方有權要求重作、修理、減少價款或退貨。

  2、(用定作方原材料完成工作的,應當明確規定原材料的消耗定額)定作方應按合同規定的時間、數量、質量、規格提供原材料,承攬方對定作方提供的原材料要按合同規定及時檢驗,不符合要求的,應立即通知定作方調換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件。

  3、交(提)原材料等物品日期計算,參照第七條規定執行。

  第四條技術資料、圖紙提供辦法

  1、承攬方在依照定作方的要求進行工作期間,發現提供的圖紙或技術要求不合理,應當及時通知定作方;定作方應當在規定的時間內回復,提出修改意見。承攬方在規定的時間內未得到答復,有權停止工作,并及時通知定作方,因此造成的損失,由定作方賠償。

  2、承攬方對于承攬的工作,如果定作方要求保密,應當嚴格遵守,未經定作方許可不得留存技術資料的復制品。

  3、定作方應當按規定日期提供技術資料、圖紙等。

  第五條價款或酬金

  價款或酬金,按照國家或主管部門的規定執行,沒有規定的由當事人雙方商定。

  第六條驗收標準和方法

  1、按照合同規定的質量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。

  2、定作方應當按合同規定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物或項目,應當由雙方協商,在合同中規定保證期限。保證期限內發生問題,除定作方使用、保管不當等原因而造成質量問題的以外,由承攬方負責修復或退換。

  3、當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發生爭議時,可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。

  第七條交貨的時間和地點

  1、交(提)定作物期限應當按照合同規定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應當在事先與對方達成協議,并按協議執行。

  2、交(提)定作物日期計算:承攬方自備運輸工具送交定作物的以定作方接收的戳記日期為準;委托運輸部門運輸的,以發運定作物時承運部門簽發戳記日期為準;自提定作物的,以承攬方通知的提取日期為準,但承攬方在發出提取定作物通知中,必須留給定作方以必要的途中時間;雙方另有約定的,按約定的方法計算。

  第八條包裝要求及費用負擔________________________________________________

  第九條運輸辦法及費用負擔________________________________________________

  第十條轉包

  1、乙方(同意或不同意)將定作物的主要工作交由第三人完成;

  2、乙方同意甲方將定作物的主要工作交由第三人完成的:

  (1)乙方可以交由第三人完成的工作包括:

  (2)乙方應當就該第三人完成的工作成果向甲方負責。

  3、乙方未經甲方同意將主要工作交由第三人的,甲方有權解除合同。

  4、乙方可以將其承攬的輔助工作交由第三人完成。乙方將其承攬的輔助工作交由第三人完成的,應當就該第三人完成的工作成果向甲方負責。

  第十一條其他約定____________________________________________________________

  第十二條承攬方的違約責任

  1、未按合同規定的質量交付定作物或完成工作,定作方同意利用的,應當按質論價,酌減酬金或價款;不同意利用的,應當負責修整或調換,并承擔逾期交付的責任;經過修整或調換后,仍不符合合同規定的,定作方有權拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。

  2、交付定作物或完成工作的數量少于合同規定,定作方仍然需要的,應當照數補齊,補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定作方不再需要的,承攬方應賠償定作方因此造成的損失。

  3、未按合同規包裝定作物,需返修或重新包裝的,應當負責返修或重新包裝,并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規定造成定作物毀損、滅失的,由承攬方賠償損失。

  4、逾期交付定作物(包括返修、更換、補交等),應當向定作方償付違約金________元;(合同中無具體規定的,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定,按逾期交付部分的價款總額計算,向定作方償付違約金)以酬金計算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。

  未經定作方同意,提前交付定作物,定作方有權拒收。

  5、不能交付定作物或不能完成工作的,應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的________%(10%~30%)或酬金總額的________%(20%~60%)的違約金。

  6、異地交付的定作物不符合合同規定,暫由定作方代保管時,應當償付定作方實際支付的保管、保養費。

  7、實行代運或送貨的定作物,錯發到達地點或接收單位(人),除按合同規定負責運到指定地點或接收單位(人)外,并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。

  8、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其他物品毀損、滅失的,應當償付定作方因此造成的損失。

  9、未按合同規定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗,或經檢驗發現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知定作方調換、補齊的,由承攬方對工作質量、數量承擔責任。

  10、擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件,定作方有權拒收,承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理,應當按定作方要求辦理,并承擔逾期交付的責任。

  第十三條定作方的違約責任

  1、中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等,應當賠償承攬方因此造成的損失。

  2、中途廢止合同,屬承攬方提供原村料的,償付承攬方的未履行部分價款總值的________%(10%~30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的,償付承攬方以未履行部分酬金總額的________%(20%~60%的幅度)違約金。

  3、未按合同規定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作,承攬方有權解除合同,定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,定作方應當償付承攬方停工待料的損失。

  4、超過合同規定期限領取定作物的,除按本條第五款規定償付違約金外,還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養費。定作方超過領取期限6個月不領取定作物的,承攬方有權將定作物變賣,所得價款在扣除報酬、保管、保養費后,退還給定作方;變賣定作物所得少于報酬、保管、保養費時,定作方還應補償不足部分;如定作物不能變賣,應當賠償承攬方的損失。

  5、超過合同規定日期付款,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定向承攬方償付違約金;以酬金計算的,每逾期一天,按酬金總額的千分之一償付違約金。

  6、無故拒絕接收定作物,應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。

  7、變更交付定作物地點或接收單位(人),承擔因此而多支出的費用。

  第十四條不可抗力

  在合同規定的履行期限內,由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,承攬方在取得合法證明后,可免予承擔違約責任,在定作方遲延接受或無故拒收期間發生的,定作方應當承擔責任,并賠償承攬方由此造成的損失。

  第十五條糾紛的處理

  加工承攬合同發生糾紛時,當事人雙方應協商解決;協商不成按項處理:

  1、向_________機關申請_________;

  2、向人民法院起訴。

  本合同自________年________月________日起生效,合同履行完畢即失效,本合同執行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,由雙方共同協商,做出補充規定,補充規定與本合同具有同等效力。

  本合同正本一式二份,定作方和承攬方各執一份;合同副本一式_______份,交____________(如經鑒證或公證,則應送鑒證機關或公證機關)各留存一份,正副本具有同等法律效力。

  定作方:____________________

  代表人:____________________

  __________年________月________日

  承攬方:____________________

  代表人:____________________

  __________年________月________日

體育局書架承攬加工合同 篇15

  需方:________(甲方)  

  供方:_______(乙方)

  合同編號:___________________  

  簽訂日期:____年____月____日  

  為了規范建筑門窗購銷行為,保護供需雙方合法權益,根據《中華人民共和國民法典》及有關法律、法規,明確雙方技術經濟責任,保證工程建設正常進行,經甲、乙雙方協商,一致同意簽訂本合同,以便共同遵守。

  1、建筑門窗用途概況 工程名稱:________________建筑結構:_______________ 工程地址:_____________________使用層次:__________

  2、建筑門窗供應要求

  2.1本合同中的單價是指門窗到________________________交貨的價格。

  2.2交貨點詳細地址:____________________________________。

  2.3其它要求:___________________________________________

  3、結算和付款方式  

  3.2結算方式:  

  3.2付款方式與期限:____________________________________________

  4、技術要求

  4.1乙方供應的產品應嚴格執行并符合__________標準,(標準名稱代號)___________________________________________________________。

  4.2乙方應隨每批產品提供《產品質量保證書》。

  4.3產品運輸方式及包裝標準_____________________________________。

  5、驗收標準、方法及提出異議期限

  5.1驗收標準,按該產品的國家標準驗收,如尚無國家標準的則按行業標準或已經主管部門備案的企業標準驗收。

  5.2 甲方在驗收時,如發現產品的品種、型號、規格、顏色和質量不合規定,應妥善保管,并在 天內向乙方提出書面異議;在托收承付期內,甲方有權拒付不符合合同規定部分的貨款。甲方因使用、保管不善等造成質  量下降的,不得提出異議。

  5.3 如發現產品有嚴重質量問題,甲方應在48小時內向____市建材業質量監督管理中心和門窗分中心報告,同時用書面通知乙方及時分析解決。在問題未查清之前該批產品必須封存不能使用。甲方因此受到的損失,由乙方按違約責任承擔。

  6、違約責任

  6.1 甲、乙雙方應嚴格履行合同規定的各項條款,如合同一方違約,由違約方承擔責任,并參照民法典有關條款及雙方的約定,向對方償付違約部分貨款的 ____%的違約金。

  6.2 如另行商定責任賠償規定的,應在8.5“其他約定”一欄中予以寫明賠償方式、方法與金額。

  7、解決爭議的方式  

  7.1 本合同在履行過程如產生爭議,甲、乙雙方應本著友好協商的積極態度進行協商解決,協商不成的,可提請分中心進行調解或通過有關法律程序解決。

  8、其他約定事項

  8.1 乙方在門窗運抵交貨點后,甲方應提從堆放場地,并及時做好相應的驗收工作,如出現問題應及時協商解決。

  8.2 乙方如遇特殊原因不能正常供貨時,應提前天通知甲方協商解決,否則造成后果乙方負責。

  8.3 甲方如遇特殊原因不能按合同規定繳付貨款時,應及時主動通知乙方協商解決,否則造成后果由甲方負責。

  8.4 如遇人為不可抗拒因素(如臺風、洪水等)和其他不可預見事故發生而不能履行合同時,免除承擔違約責任。

  8.5 其他約定:

  9、本合同自雙方代表簽字,加蓋雙方印章后生效,如有未盡事宜,須由甲、乙雙方共同協商解決。  

  本合同一式五份,甲、乙雙方各執二份,____市建設工程交易管理中心建筑門窗分中心備案一份。  

  甲方:____________乙方:____________

  單位名稱:________單位名稱:________

體育局書架承攬加工合同(精選15篇) 相關內容:
  • 五金產品承攬加工合同書(精選3篇)

    定作方:承攬方:簽訂地點:一、產品名稱、型號、數量、金額 簽訂時間: 年月日產品名稱規格型號計量單位數量單價總金額合計人民幣金額(大寫):二、質量要求、技術標準定做方對質量負責的條件和期限:三、交(提)貨時間、:四、交(提)貨地...

  • 承攬加工芯模模板合同(精選16篇)

    承攬加工合同 篇2訂做方(以下簡稱需方):承攬方(以下簡稱供方):訂做方委托承攬方加工 25米箱梁芯模 模板,根據《中華人民共和國民法典》規定,經雙方充分協商,特訂立本合同,以便共同遵守。...

  • 承攬加工定制材料合同(精選3篇)

    定作人:簽訂地點:承攬人:簽訂時間:年月日第一條 加工物、數量、報酬、交貨期限加工物規格計量、報酬、交貨期限及數量數量名稱、型號單位、單價金額合計合計人民幣金額(大寫):(注:空格如不夠用,可以另接)第二條 定作人提供的材料材...

  • 有關承攬加工合同模板(精選17篇)

    訂立合同雙方:定作人:(以下簡稱甲方)定作人法定代表(負責)人:簽約人:定作人承辦單位:聯絡人:聯系電話:定作人機構地址:傳真電話:承攬人:(以下簡稱乙方)承攬人法定代表(負責)人:簽約人:承攬人營業執照:生產報刊亭許可證明:承...

  • 承攬加工合同范文合集(精選17篇)

    甲方:乙方:依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他相關法律、法規,在自愿、平等、公正的原則下,雙方就本建設工程施工事項協商一致,達成一致,特訂立本合同。...

  • 承攬加工合同范文(精選15篇)

    定作方:_______(簡稱甲方)承攬方:_______(簡稱乙方)經雙方協商一致,訂立下列條款,共同信守。定做產品:品名___________規格型號___________單位___________數量___________單價___________價款或酬金___________1....

  • 有關承攬加工合同匯總(精選17篇)

    訂立合同雙方:定作人:________(以下簡稱甲方)定作人法定代表(負責)人:________簽約人:________定作人承辦單位:________聯絡人:________聯系電話:________定作人機構地址:________傳真電話:________承攬人:________(以下簡...

  • 有關承攬加工合同范文合集(精選15篇)

    甲方:乙方:依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他相關法律、法規,在自愿、平等、公正的原則下,雙方就本建設工程施工事項協商一致,達成一致,特訂立本合同。...

  • 織器材廠承攬加工合同(精選18篇)

    委托方:_________ 織器材廠(甲方)承攬方:_____________電鍍廠(乙方)1.加工的項目、產品名稱、規格________數量________價格、交貨期:2.質量標準:乙方根據甲方提供圖紙規定的技術要求和質量標準進行加工。...

  • 紡織器材承攬加工合同書(精選17篇)

    委托方:________承攬方:_____________1.加工的項目、產品名稱、規格________數量________價格、交貨期:項目產品名稱、規格單位數量單價 (元)總價(元)交貨日期一季度二季度鍍鋅綜架_________以上只_____萬____________________萬_____萬...

  • 機械零件承攬加工合同(精選19篇)

    機械零件承攬加工合同 甲方: (定作方)地址:___工業城法定代表人:營業執照證號:乙方: (承攬方)地址:法定代表人:營業執照證號:合同編號: 合同簽訂地:____工業城內乙方是為甲方加工 _____________所需零部件的生產廠家,雙方本著互惠...

  • 關于承攬加工合同范文匯編(精選20篇)

    甲方:_______________公司法定代表人:_____________乙方:___________有限公司代理人:_________________甲乙雙方就加工承攬合同糾紛上訴一案(_____年______民終字第____號)達成如下和解協議:1、甲方確認甲乙雙方于_____________年下...

  • 承攬加工成品合同(精選19篇)

    承攬方:____________________________________定作方:____________________________________定作方委托承攬方加工____________,經雙方充分協商,特訂立本合同,以便共同遵守。...

  • 有關承攬加工合同范文集錦(精選18篇)

    建設單位(甲方): 福建明鑫機器人科技有限公司 合同編號:GL-140619-MX-036加工單位(乙方): 漳州市國立金屬制品有限公司 簽訂地點:漳州市根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其它有關法律、行政法規,遵循平...

  • 關于承攬加工合同范文錦集(精選19篇)

    甲方:乙方:依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他相關法律、法規,在自愿、平等、公正的原則下,雙方就本建設工程施工事項協商一致,達成一致,特訂立本合同。...

  • 精選范文
主站蜘蛛池模板: 日韩成人精品一区 | 尤物TV国产精品看片在线 | 熟妇好大好深好满好爽 | 国产精品99久久久久久人红楼 | 91久久久爱一区二区三区 | 国产欧美一区二区精品婷婷 | 一区精品在线观看 | 菠萝蜜麻豆一区 | 久久性插| 精品国产乱码久久久久久精东 | 日日麻批视频免费播放 | 国产69自拍| 精品综合久久久久久97 | 日本大人吃奶视频xxxx | 91久久婷婷 | 日本免费不卡一区二区 | 日韩成人AV在线一区二区三区 | 成年人激情网 | 久久88av| 宅男宅女精品国产av天堂 | 亚洲熟妇丰满XXXXX | 夏同学福利网 | 国内久久免费视频 | 婷婷久久综合九色综合绿巨人 | 看nba免费软件 | 69亚洲精品久久久蜜桃小说 | 一区二区视频在线免费观看 | 国产国在线线免费费 | 日本不卡不码高清视频 | 交换少妇隔壁呻吟 | 亚洲精品国产亚洲 | 久久久久亚洲AV无码A片 | 亚洲va一区二区 | 草莓榴社区免费观看 | 久久综合88熟人妻 | 岛国视频在线观看 | 国产精品对白一区二区三区 | 成人免费淫片视频观 | 7777精品伊人久久久大香线蕉 | 蜜桃在线视频 | 在线看国产视频 |