消防建筑施工合同范本（精選20篇）

消防建筑施工合同范本 篇1

　　甲方：________________

　　乙方：________________

　　依據《中華人民共和國合同法》《中華人民共和國建筑法》的相關規定，結合本工程具體情況，雙方本著友好、誠信、自愿的原則，經甲乙雙方協商同意，達成如下協議：

　　一、工程概況

　　1、工程名稱：

　　2、工程地點：

　　3、承包范圍：

　　4、工程承包方式：

　　二、合同工期

　　開工日期：

　　竣工日期：

　　三、工程造價、付款方式及質保金

　　工程造價： 元整小寫 元(人民幣)付款方式：本工程無預付款。工程完工，驗收合格。經甲方審計完成后7天內按審計金額的90%付款。

　　質保金：本工程保修期為一年。保修期滿，無質量問題7天內甲方付清剩于工程款。

　　四、工程質量及驗收標準

　　1.本工程由甲乙雙方及有關部門以國家(行業)的相關標準、規范為標準共同驗收。

　　2.工程質量必須符合《建設工程施工質量驗收統一標準》GB50300-.《火災自動報警系統施工及驗收規范》GB50166-.《自動噴水滅火系統施工及驗收規范》)GB50261-.《機械設備安裝工程施工及驗收規范》GB50231-.《建筑電氣工程施工質量驗收規范》GB50303-.《室內消火栓給水滅火系統安裝工程施工工藝標準》J512-.及其他的國家和行業現行的相關標準、規范。

　　五、安全施工

　　1.乙方在遵守現行有關的國家和地方有關規范要求的同時，還必須執行甲方的《建設工程安全文明管理辦法》。

　　2.乙方在施工過程中，違反有關安全操作規程或消防條例等乙方原因導致發生的質量事故、安全事故或火災事故，乙方應承擔全部責任及由此造成的一切損失。

　　六、質量保修

　　1.本工程免費質量保修期限為1年，終身維護保養。

　　2.乙方在接到甲方維修通知后4小時內到達現場并及時處理。

　　3.在免費保修期內，乙方應有專人負責該項目的保修工作，定期與甲方溝通達到2次/月。同時，必須保證通訊暢通，令甲方能夠隨時同乙方取得聯系。如乙方更換保修人員或聯系電話，應及時通知甲方。若因乙方通訊不暢或故意不接，拖延推諉，甲方將視為乙方放棄保修責任，有權自行解決，由乙方承擔所有費用并加收10%的勞務費。

　　4.保修金支付方法

　　4.1質量保修金在規定的質保期滿后，如無任何質量問題，甲方一次性無息付給乙方。

　　4.2在免費質量保修期內，出現質量問題，乙方接到甲方維修通知后，未能在第二條規定時間內進行維修，則視為授權甲方組織維修，并由乙方承擔所有費用和質量責任，同時甲方加收維修費用10%的勞務費。上述費用在乙方質保金中直接扣除后，乙方負責補足質保金。

　　4.3在免費質量保修期內，出現質量問題，由于乙方原因，甲方無法同乙方取得聯系，按照上一款執行。

　　七、雙方的權利和義務

　　1.甲方負責為乙方協調施工用水、用電。

　　2.乙方負責消防工程的施工、安裝、竣工驗收、質保服務及提交消防驗收報告、與其他施工單位溝通等工作。

　　3.乙方必須按照經甲方確認的安裝方案、方法進行施工、安裝，不得擅自改動如有變更以書面的變更通知單為準。

　　4.乙方對消防電氣線路、消防給水管道等隱蔽工程都要進行過程檢驗和最終檢驗，并且要結合施工、安裝、調試、驗收等重大程序分階段做好質量記錄。消防工程安裝施工完畢但未通過消防驗收之前，乙方應對整個消防系統負責。并主動做好工程的后期維護保養工作。

　　八、違約責任

　　1.工程如未按合同約定時間竣工，每延誤一天，乙方必須向甲方支付本工程總造價的5%的`違約金。

　　2.由于乙方提供的材料、設備的質量原因、乙方施工質量等原因，導致本工程在使用期間出現的質量事故、安全事故或火災事等，乙方承擔由此造成的一切損失。

　　九、爭議的解決

　　本合同發生爭議，雙方協商解決；協商不成，可向工程所在地人民法院起訴。

　　十、其他約定

　　1.本合同正本兩份，雙方各執一份；副本四份，甲方執三份，乙方執一份。

　　2.本合同未盡事宜，雙方可簽訂補充協議。合同附件及相關說明，均為本合同的組成部分，與本合同具有同等的法律效力。

　　甲方：________________乙方：________________

　　日期：________________日期：________________

消防建筑施工合同范本 篇2

　　合同號：_________________

　　甲方：_________________

　　乙方：_________________

　　乙方為甲方的環境監控軟件升級、監控系統維護、LED大屏維修等設備提供一年維護期，為保證雙方利益特訂立此協議。

　　一、服務項目的名稱

　　環境監控軟件升級、監控系統維護、LED大屏維修等系統維護項目

　　服務項目的地址：_________________

　　二、服務范圍

　　系統中設備的故障排除；系統中設備損壞后的配合維修(包含正常損耗的零件更換費用)；系統線纜檢查和維護；系統改造、升級的建議；用戶操作人員的培訓(甲方認為有需要時)。

　　三、結算方式

　　(一)服務費項目詳細明細表為人民幣：_________________元整。

　　(二)服務費在合同簽訂后一周內甲方支付服務費給乙方，收到款后乙方開具正式發票。

　　(三)對于人為損壞或其他不可抗力因素意外損壞需要更換或維修的器材，將根據實際器材價格和維修費由甲方承擔，費用當即結算；

　　四、維護方式

　　電話聯系，非緊急情況按雙方約定時間維修。特殊情況相應時間：_________________如系統發生嚴重故障12小時內響應處理。(24小時內開始維護)

　　五、雙方的責任與義務

　　1、在甲方的工作時間內乙方必須盡職盡責的提供維護項目中的服務內容，甲方要求服務的聯系方式為電話聯系，甲方在提出服務要求后乙方必須在24小時內到達現聲進行服務。如有特殊情況，雙方協調解決。

　　2、在整個維護期內甲方必須使用乙方提供的設備。

　　3、乙方在維護設備過程中，如遇上硬件操作無法維修，由乙方負責購買相應配件線材等，乙方負責免費安裝調試。根據產品的正規保修改造保修義務。乙方在維護過程遇到必須購買的特殊工具和軟件，由甲方負責費用。

　　六、合同為盡事宜，雙方協商制定。

　　甲方代表人：_________________乙方代表人：_________________

　　日期：_________________日期：_________________

消防建筑施工合同范本 篇3

　　發包方：___(以下簡稱甲方)

　　承包方：___(以下簡稱乙方)

　　依照《中華人民共和國經濟合同法》、《中華人民共和國城市規劃法》及有關規定，經雙方協商，簽訂本合同，共同遵守。

　　一、工程建筑面積___㎡。

　　二、工程開工前，甲方必須做好施工現場的三通一平，提供一套完整的施工圖紙。

　　三、根據國家工期定額和使用需要，商定工程總工期___天(日歷___天)，自___年___月___日開工至___年___月___日竣工。施工過程中如遇有特殊情況經甲乙雙方協商后工期順延。

　　四、乙方在施工前必須經領導小組到場驗收后方可施工。

　　五、乙方必須嚴格按圖紙施工，開工前由甲方進行設計交底或會審，乙方在施工中發現設計錯誤和不合理的地方應提前通告甲方，由甲方聯系設計后出具變更通知。

　　六、甲方提供的所有建筑材料必須質量合格，否則乙方有權拒絕使用，主要建筑材料也必須具備質量合格書，所有材料均運送至施工現場。乙方自行采購的材料也必須達到本條規定的質量標準，乙方在施工中如發生質量事故，建造房屋墻體(屋面不滲不漏、墻體要求平整，墻體通角)對乙方不到位的地方，應及時報告甲方并積極采取補救措施，也可邀請設計、領導小組共同研究處理。

　　七、工程自竣工之日起按規定由乙方對工程實行保修。

　　八、工程付款詳情方式：

　　1、包清工總工資元，基礎做好付___元，底層做好付元，二層做好付___元，三層做好付元，頂層完工后付___元，粉刷合格后付現金___元，剩余___元作為保證訂金。

　　2、如在施工過程中發生質量事故由乙方自負。

　　九、工程施工過程中安全生產工作由乙方全權自負，甲方不負安全傷亡事故的任何經濟、法律責任，但甲方必須給乙方參加建筑保險，乙方負責自己施工內的一切責任事故。

　　十、本合同一式份，甲、乙雙方、領導小組各執一份。

　　十一、本合同一經雙方簽字生效后雙方共同遵守，任何一方都不得違反。如發生合同糾紛，雙方應協商解決，協商不成可以向合同仲裁機關申請仲裁或向人民法院起訴。

　　十二、未盡事宜，甲、乙雙方可協商解決或簽訂補充條款。

　　甲方（簽字）：_____________乙方（簽字）：_____________

　　聯系電話：_________________聯系電話：__________________

　　____________年______月____日____________年______月____日

消防建筑施工合同范本 篇4

　　一、《合同法》

　　第五十二條 有下列情形之一的，合同無效：

　　(一)一方以欺詐、脅迫的手段訂立合同，損害國家利益;

　　(二)惡意串通，損害國家、集體或者第三人利益;

　　(三)以合法形式掩蓋非法目的;

　　(四)損害社會公共利益;

　　(五)違反法律、行政法規的強制性規定。

　　分析：理解該條的要點在于“違反法律、行政法規的強制性規定”，影響建筑工程施工合同效力的法律條文散見于《建筑法》、《招標投標法》及相關司法解釋中。

　　二、《建筑法》

　　第二十二條 建筑工程實行招標發包的，發包單位應當將建筑工程發包給依法中標的承包單位。建筑工程實行直接發包的，發包單位應當將建筑工程發包給具有相應資質條件的承包單位。

　　第二十六條 承包建筑工程的單位應當持有依法取得的資質證書，并在其資質等級許可的業務范圍內承攬工程。

　　禁止建筑施工企業超越本企業資質等級許可的業務范圍或者以任何形式用其他建筑施工企業的名義承攬工程。禁止建筑施工企業以任何形式允許其他單位或者個人使用本企業的資質證書、營業執照，以本企業的名義承攬工程。

　　第二十七條 大型建筑工程或者結構復雜的建筑工程，可以由兩個以上的承包單位聯合共同承包。共同承包的各方對承包合同的履行承擔連帶責任。

　　兩個以上不同資質等級的單位實行聯合共同承包的，應當按照資質等級低的單位的業務許可范圍承攬工程。

　　第二十八條 禁止承包單位將其承包的全部建筑工程轉包給他人，禁止承包單位將其承包的全部建筑工程肢解以后以分包的名義分別轉包給他人。

　　第二十九條 建筑工程總承包單位可以將承包工程中的部分工程發包給具有相應資質條件的分包單位;但是，除總承包合同中約定的分包外，必須經建設單位認可。施工總承包的，建筑工程主體結構的施工必須由總承包單位自行完成。

　　禁止總承包單位將工程分包給不具備相應資質條件的單位。禁止分包單位將其承包的工程再分包。

　　分析：《建筑法》上述的一系列規定，主要解決了兩個問題：一是建筑工程的承建單位必須具備相應的資質，沒有相應資質的施工企業是不能承建相關工程的;二是對合法承包、違法掛靠、聯營、非法轉包、合法分包、違法分包等一系列建筑合同行為進行了法律上的界定。

　　三、《招標投標法》

　　第三條 在中華人民共和國境內進行下列工程建設項目包括項目的勘察、設計、施工、監理以及與工程建設有關的重要設備、材料等的采購，必須進行招標：

　　(一)大型基礎設施、公用事業等關系社會公共利益、公眾安全的項目;

　　(二)全部或者部分使用國有資金投資或者國家融資的項目;

　　(三)使用國際組織或者外國政府貸款、援助資金的項目。

　　前款所列項目的具體范圍和規模標準，由國務院發展計劃部門會同國務院有關部門制訂，報國務院批準。

　　法律或者國務院對必須進行招標的其他項目的范圍有規定的，依照其規定。

　　第五十條 招標代理機構違反本法規定，泄露應當保密的與招標投標活動有關的情況和資料的，或者與招標人、投標人串通損害國家利益、社會公共利益或者他人合法權益的，處五萬元以上二十五萬元以下的罰款，對單位直接負責的主管人員和其他直接責任人員處單位罰款數額百分之五以上百分之十以下的罰款;有違法所得的，并處沒收違法所得;情節嚴重的，暫停直至取消招標代理資格;構成犯罪的，依法追究刑事責任。給他人造成損失的，依法承擔賠償責任。

　　前款所列行為影響中標結果的，中標無效。

　　第五十二條 依法必須進行招標的項目的招標人向他人透露已獲取招標文件的潛在投標人的名稱、數量或者可能影響公平競爭的有關招標投標的其他情況的，或者泄露標底的，給予警告，可以并處一萬元以上十萬元以下的罰款;對單位直接負責的主管人員和其他直接責任人員依法給予處分;構成犯罪的，依法追究刑事責任。

　　前款所列行為影響中標結果的，中標無效。

　　第五十三條 投標人相互串通投標或者與招標人串通投標的，投標人以向招標人或者評標委員會成員手段謀取中標的，中標無效，處中標項目金額千分之五以上千分之十以下的罰款，對單位直接負責的主管人員和其他直接責任人員處單位罰款數額百分之五以上百分之十以下的罰款;有違法所得的，并處沒收違法所得;情節嚴重的，取消其一年至二年內參加依法必須進行招標的項目的投標資格并予以公告，直至由工商行政管理機關吊銷營業執照;構成犯罪的，依法追究刑事責任。給他人造成損失的，依法承擔賠償責任。

　　第五十四條 投標人以他人名義投標或者以其他方式弄虛作假，騙取中標的，中標無效，給招標人造成損失的，依法承擔賠償責任;構成犯罪的，依法追究刑事責任。

　　第五十五條 依法必須進行招標的項目，招標人違反本法規定，與投標人就投標價格、投標方案等實質性內容進行談判的，給予警告，對單位直接負責的主管人員和其他直接責任人員依法給予處分。

　　前款所列行為影響中標結果的，中標無效。

　　第五十七條 招標人在評標委員會依法推薦的中標候選人以外確定中標人的，依法必須進行招標的項目在所有投標被評標委員會否決后自行確定中標人的，中標無效。責令改正，可以處中標項目金額千分之五以上千分之十以下的罰款;對單位直接負責的主管人員和其他直接責任人員依法給予處分。

　　分析：《招標投標法》的上述規定明確了兩方面的內容：一是必須招標的范圍(第三條)，對該條的理解必須結合國家發展計劃委員會第3號令《工程建設項目招標范圍和規模標準規定》來理解;二是在法律責任章節里用六條規定來明確了招投標后合同無效的情形。

　　四、《最高人民法院關于審理建設工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》

　　第一條 建設工程施工合同具有下列情形之一的，應當根據合同法第五十二條第(五)項的規定，認定無效：

　　(一)承包人未取得建筑施工企業資質或者超越資質等級的;

　　(二)沒有資質的實際施工人借用有資質的建筑施工企業名義的;

　　(三)建設工程必須進行招標而未招標或者中標無效的。

　　第四條 承包人非法轉包、違法分包建設工程或者沒有資質的實際施工人借用有資質的建筑施工企業名義與他人簽訂建設工程施工合同的行為無效。人民法院可以根據民法通則第一百三十四條規定，收繳當事人已經取得的非法所得。

　　分析：該司法解釋是目前為止我國對建筑工程施工合同最全面、最權威的司法解釋，對建筑施工合同的熱點爭議問題作了較全面的解答。稍有遺憾的是該解釋對合同效力的規定范圍較前述幾個法律的規定來說是縮小解釋，違反法律的強制性規定的其它情形能否認定為無效?該解釋的出臺在這方面引起了不必要的`分歧。

消防建筑施工合同范本 篇5

　　甲方：  

　　乙方：

　　根據有關法律法規的規定，遵循平等、自愿和誠實信用的原則，甲乙雙方就租用建筑施工機械的相關事宜協商一致，簽訂本合同。

　　第一條 租賃機械及租金計算辦法：

　　第二條 使用地點、項目名稱和工作內容

　　使用地點： 項目名稱：工作內容：

　　第三條 租賃期限

　　機械租賃機械： 

　　1.如因工程需要延長租期，雙方應在合同屆滿前提出，

　　2.租賃期滿，乙方繼續使用租賃機械，甲方沒有提出異議的，原租賃合同繼續有效，但租賃期限為不定期。

　　第四條 租金的支付

　　1.預計租金總額：元，大寫

　　2.結算方式：按每月的月底結算，次月支付結算額的%，余款待付。

　　3.租金計算起止時間： 

　　第五條 進出場費用

　　1、雙方同意按照下列第種方式計算機械進退場費和安拆費;

　　租賃機械進場和安拆由甲方負責，費用包含在租賃費用內;

　　租賃機械進場和安拆由甲方負責，費用按以下方法計取：運輸費元、吊裝費元、拆卸費 元、共計人民幣 

　　第六條 租賃機械交接與驗收

　　1. 甲方依合同約定的時間、地點向乙方移交租賃機械，雙方就交付機械的型號、規格、數量等共同進行驗收并簽署交接清單和驗收記錄。

　　2. 法律法規規定需安裝調試并檢測合格方能投入使用的或者合同約定由甲方現場安裝后才能投入使用的機械，安裝調試合格之日為移交日。

　　第七條 雙方關于保證金的約定

　　第八條 雙方的權利義務

　　租賃機械由甲方負責操作與維護以及機械所需液壓油、潤滑油。

　　并應按機械運營操作的規定，配備符合國家或地方相關規定上崗條件的操作人員。

　　乙方負責使用的柴油并應按機械運營、操作的規定，配備符合國家或地方相關規定上崗條件的操作人員。

　　1. 甲方的權利義務

　　甲方應按合同約定下乙方提供機械設備，并按照法律法規規定提供機械的生產廠家資質、生產許可證、出租方營業執照、技術鑒定報告、產品合格證等相關必須具備的文件或證件。

　　甲方應向乙方提供出租機械的使用環境、安全使用要求、操作維護注意事項及其他必要的技術資料和技術說明。

　　甲方派出隨機操作人員必須持上崗證，服從乙方管理，遵守國家法律法規及乙方各項規章制度。

　　乙方應負責承租機械在施工現場的看護并保證設備的安全。

　　機械設備管理方提供機械設備管理的資料，滿足施工項目受檢的需要。

　　吊車操作人員對乙方提供的施工現場的場地條件、吊裝條件必須進行復查和校核，如果有意義不得起吊，在問題整改或排除后方可吊裝。

　　配合乙方做好進場驗收工作。

　　2.乙方的權利義務

　　乙方應為甲方提供承租機械進出場作業、其他維護作業的協助和便利。

　　乙方擅自改變承租機械的，甲方可以要求乙方恢復原狀或者賠償損失。

　　乙方應按排必要的維修時間，由甲方對機械進行正常維護保養。

　　乙方有責任對施工場地地面和地下設施情況進行申報，由于申報不清而造成的事故由乙方負責。

　　乙方有責任對甲方吊車操作人員進行崗前教育和安全技術交底。

　　配備吊具、吊索，并保證其性能完好。

　　第九條 違約責任

　　1. 甲方的違約責任

　　甲方沒有提供合同約定的機械設備或提供的機械設備型號、規定和質量與合國約定的不符，經乙方催告仍不能按時履行或提供代替機械達不到乙方要求，導致合同無法履行的，乙方可以解除合同。

　　其它。

　　2. 乙方違約責任

　　乙方未按合同約定支付租金，每逾期一日應按照逾期支付價款的%向甲方支付違約金，逐日累計期滿 日的，甲方有權解除合同，并要求乙方賠償損失。

　　因乙方原因致使機械受到損毀的，甲方可以解除合同，并要求乙方賠償損失。

　　乙方未經甲方書面同意擅自將承租機械轉租的，甲方可以解除合同并要求乙方賠償損失。

　　其他。

　　第十條 安全管理責任

　　1. 機械設備發生事故或未遂惡性事故時，出租人和承租人應及時組織搶險，防止事態擴大，保護現場，并報告出租人和有關部門，聽候處理。

　　2. 屬于違章操作或違章指揮發生的事故，在查清各自責任后，由雙方承擔相關的責任。

　　3. 屬于機械設備制造質量，不定期保養，指揮不當造成機械設備技術狀況不良、機械設備發生故障，安全裝置失效所發生的事故，造成的直接經濟損失由承租人承擔。

　　第十一條 合同爭議的解決

　　甲方：

　　乙方：

　　年月日

消防建筑施工合同范本 篇6

　　甲方：

　　乙方:

　　身份證號：

　　所在班組：

　　1 經協商甲、乙雙方共同簽定本協議，共同執行。

　　2 本協議期限為（年/月），自20xx年xx月xx日起至20xx年xx月xx日止。

　　3 工作任務：

　　3.1甲方安排乙方在 崗位，從事該崗位職責范圍內的工作；

　　3.2乙方的崗位、職責及工作質量要求，按照甲方的有關規定執行；

　　3.3乙方應完成工作任務，執行安全規程，遵守勞動紀律和職業道德；

　　3.4因甲方生產（工作）情況發生變化或乙方不能勝任崗位時，乙方應服從甲方的工作安排和調配。

　　4 勞動報酬

　　4.1甲方應按照國家有關規定，遵守按勞分配的.原則，結合工作價值，根據乙方所從事的工作崗位，按時支付乙方工資。乙方的勞動報酬采用計件方式結算，按班組確定的計件工資據實發放，按月結算。乙方的各種福利、津貼、社保等費用均含在當月的勞動報酬中不再另行計發。

　　4.2乙方每天工作時間為8小時，超過8小時應按加班計算，加班工資由甲乙雙方另行協商確定。

　　5 勞動紀律：

　　5.1乙方應嚴格遵守國家各項法律規定，遵守甲方的工作規范、操作規程、勞動安全衛生制度等各項規章制度，愛護甲方財物，保守甲方機密，維護甲方利益，服從甲方的領導、管理和教育。

　　5.2乙方違反勞動紀律，被判刑、勞教的，本合同自行解除。

　　6 協議的終止、變更、續簽和解除：

　　6.1本協議期限屆滿時即終止，由于生產、工作需要，在雙方同意條件下可續簽協議，并應提前1個月辦理續簽協議手續。

　　6.2經雙方協商同意，可以變更協議有關內容并辦理協議變更手續。

　　6.3甲方可以根據國家有關規定和生產經營狀況解除本協議。

　　6.4具有下列情況之一，乙方可以解除本協議：

　　6.4.1經國家有關部門確認，生產安全、衛生條件惡劣、嚴重危害職工身體健康，企業不加以改善的；

　　6.4.2甲方違反勞動協議或法律、行政法規，侵害乙方合法權益的。

　　6.5任何一方提前解除協議，均應提前15日通知對方。

　　7 任何一方違反本協議規定，給對方造成經濟損失，應視其后果和責任大小按有關規定予以賠償。

　　8 協議如有未盡事宜，凡屬國家有規定的，按有關規定執行；凡屬國家沒有規定的，甲乙雙方可協商修訂、補充。

　　9 本協議雙方簽字即生效。協議一式貳份，甲、乙雙方各持一份，具有同等法律效力。

　　甲方： 乙方：

　　日期：日期：

消防建筑施工合同范本 篇7

　　甲方：

　　乙方：

　　為實施好____縣度大中型水庫庫區基金項目，解決、____人飲問題，現將該項目發包給乙方實施。為保證工程能按期、保質、保量完成建設任務，經雙方協商同意，特簽訂合同如下：

　　一、工程名稱：度大中型水庫庫區基金項目。

　　二、建設內容和規模

　　1、內容：____人飲工程。

　　2、規模：按設計圖紙和預算。

　　三、工程造價

　　工程總造價總投資約合計人民幣叁拾肆萬元（￥34、00萬元），工程造價按實際驗收工程量審計結算為準。

　　四、承包方式：工程采取由乙方包工、包料、包質量。

　　五、工程日期：開工時間為________年____月____日，竣工時間為________年____月____日，工期為天。

　　六、甲乙雙方責任

　　甲方：按時提供施工設計圖紙，施工期間，甲方不定期派監理員到實地進行技術指導和質量監督。

　　乙方：按照《施工合同》及甲方提供的施工設計圖紙進行施工，嚴格把好質量關，在施工期間要接受甲方質量檢查和監督，凡工程質量不合格造成返工所發生的一切費用由乙方承擔。

　　七、搞好安全生產：乙方在施工中應注意安全，乙方人員在施工中出現的意外事故均與甲方無關，由乙方自行負責。

　　八、工程付款方式：工程竣工后，經甲方組織相關部門進行驗收合格后，付80%工程款。經審計部門出工程結算審計報告后，再付15%、提留5%作為工程質量保證金。如一年后工程無質量問題，保證金如數退還。

　　九、本合同經雙方法人親自簽蓋章即生效，至工程竣工驗收，并保證金退還清楚后自行終止。

　　十、本合同一式四份，甲方兩份，乙方一份，財政局一份。

　　甲方：

　　____年_____月_____日

　　乙方：

　　____年_____月_____日

消防建筑施工合同范本 篇8

　　甲方：

　　乙方：

　　經甲乙雙方協商達成如下協議：

　　一、在施工過程中所有的水電路三通，由甲方負責

　　二、在施工中安全質量第一，現場工傷事故由乙方負責，甲方不承擔任何責任。

　　三、在施工中如：砌墻要正，不能誤差太大，灰份要勻，磚縫要一條線，井樁、地梁、防震柱、上圈梁，殼子板要正、平、不能偏，扎鋼筋混凝土比例必須按要求，粉墻要平、瓷磚要粘土正，上下左右要均勻，地磚必須要平、正、不能有斜塊，頂要平整。房頂、防水要做好、保證不漏水。

　　四、在施工中甲方發現乙方不按要求操作，或偷工減料現象者，第一以說服，第二再說服，要是第三次發現甲方有權終止合同或扣10%的現金。

　　五、施工中如果甲乙雙方有不同意見發生爭吵，先由村委會調協，如果調協不成則在鄉一級調協。

　　六、在付款方面，第一次減5%，第二次減5%，這10%在交付鑰匙時一次性付清。

　　七、本協議一式二份，甲乙雙方各執一份，簽合同簽字之日起生效。

　　九、工程完工時自動結束。

　　十、工期為：3月9日動工，5月10完工，甲乙雙方合作愉快。

　　甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________　　　　　法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

消防建筑施工合同范本 篇9

　　出租方：__________________

　　承租方：__________________

　　根據《民法典》及有關規定，按照平等互利的原則，為明確出租方與承租方的權利義務，經雙方協商一致，簽訂本合同。

　　第一條租賃物資的品名、規格、數量、質量。詳見合同附件：

　　第二條租賃期限

　　自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。共訂_________天。承租方因工程需要延長租期，應在合同屆滿前日內，重新簽訂合同。

　　第三條租金

　　租金收取：

　　第四條押金（保證金）

　　經雙方協商，出租方收取承租方押金_________元。承租方交納后辦理提貨手續。租賃期間不得以押金抵作租金；租賃期滿，扣除應付租賃物資缺損賠償金后，押金余額退還承租方。

　　第五條租賃物資的.維修保養

　　租賃期間，承租方對租用物資要妥善保管，并負擔維修保養費用。租賃物資退還時，雙方檢查驗收，如有損壞、缺少、保養不善等，要按雙方協商議定的《租賃物資缺損賠償及維修收費辦法》，由承租方向出租方償付賠償金、維修及保養費。

　　第六條出租方變更

　　一、在租賃期間，出租方如將租憑物資所有權轉移給第三方，應正式通知承租方，租賃物資新的所有權方即成為本合同的當然出租方。

　　二、在租賃期間，承租方不得將租賃物資轉讓、轉租給第三方使用，也不得變賣或作抵押品。

　　第七條違約責任：

　　1.未按時間提供租賃物資，應向承租方償付違約期租金％的違約金。

　　2.未按質量提供租賃物資，應向承租方償付違約期租金％的違約金。

　　3.未按數量提供租賃物資，致使承租方不能如期正常使用的，除按規定如數補齊外，還應償付違約期租金％的違約金。

　　4.其它違約行為。

　　二、承租方違約責任：

　　1.不按時交納租金，應向出租方償付違約期租金％違約金。

　　2.逾期不還租賃物資，應向出租方償付違約期租金％的違約金。

　　3.如有轉讓、轉租或將租賃物資變賣、抵押等行為，除出租方有權解除合同，限期如數收回租賃物資外，承租方還應向出租方償付違約期租金％的違約金。

　　4.其它違約行為。

　　第八條爭議的解決方式

　　第九條其它約定事項

　　第十條本合同一式份，合同雙方各執份。本合同附件份都是合同的組成部分，與合同具有同等效力。

　　出租方（章）_________

　　單位地址：_________

　　法定代表人：_________

　　（或委托代理人）_________

　　電話：_________

　　電掛：_________

　　郵政編碼：_________

　　開戶行：_________

　　帳號：_________

　　承租方（章）_________

　　單位地址：_________

　　法定代表人：_________

　　（或委托代理人）_________

　　電話：_________

　　電掛：_________

　　郵政編碼：_________

　　開戶行：_________

　　帳號：__________________

消防建筑施工合同范本 篇10

　　發包方：（以下簡稱甲方）

　　法定代表人：

　　委托代理人：

　　承包方：(以下簡稱乙方）

　　依據有關法律、法規、遵循平等、自愿、公平、誠信的原則，雙方就建筑工程項目施工協商一致，訂立合同如下：

　　一、工程概況：

　　工程名稱：

　　工程地點：

　　工程內容：木工、瓦工、力工、鋼筋工、架子工。

　　二、工程約定：

　　1、工程面積以圖紙面積為準支付成包費，完工后按房產實測面積為準進行結算。

　　2、工程質量：乙方嚴格安裝設計圖紙和建筑施工標準進行施工。

　　3、工程日期：開工日期： 年 月 日竣工日期： 年 月 日

　　4、工程安全：乙方必須嚴格按照操作規程施工，施工人員必須持證上崗并參加保險，接受甲方監理有關部門的檢查，發現問題立即整改。

　　5、工程進度：甲乙雙方嚴格執行施工組織設計，制定形象進度表上墻公示。

　　三、承包范圍及承包形式：

　　1、承包范圍：本工程承包范圍按施工設計的主體工程(木工、力工、瓦工、鋼筋工、架子工)如有建筑圖紙變更，甲方按實際發生的人工費付給乙方。

　　2、承包形式：甲方以主體封頂支付給乙方承包費，工程完工后全部結清。

　　四、承包價格及付款方式：

　　1、承包價格：

　　2、付款方式：第一部份工程款，按以下工程進度進行支付。

　　1、基礎完成時，應付： ○

　　2、主體一層頂板完成時應付： ○

　　3、三層頂板完成時應付： ○

　　4、五層頂板完成時應付： ○

　　5、封頂時應全部結清工程款： ○

　　3、甲方應按工程進度撥付工程款，如到期后，甲方未及時撥付，乙方給予甲方三天寬限時間，如超期不付，對乙方造成的一切損失及費用，由甲方全部承擔。

　　4、乙方不負責任何稅費，(包括：住房、水費、電費、燒柴、保險等)，以上所有費用均由甲方負責。

　　五、甲乙雙方權力和義務

　　1、開工之前，由甲方負責完成施工現場“三通一平”及前期報建。

　　2、乙方應按照合同圖紙及設計說明和有關建設工程技術要求，施工操作規程規范、標準施工，乙方不準擅自變更設計圖紙施工。

　　3、乙方應服從甲方的統一領導，遵守甲方對整個工程項目的要求和管理。

　　4、乙方按圖紙施工，圖紙外的工程量產生的費用，由甲方負責，按實際工程量支付給乙方施工費。

　　5、造成本合同違約，由違約一方承擔一切責任，本合同自簽字之日起生效，合同一式兩份，甲乙雙方各執一份。

　　6、補充條款：在施工過程中，出現工程質量問題，由甲乙雙方共同商議及時解決，完工后出現任何質量問題乙方不負責任。

　　甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________　　　　　法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

消防建筑施工合同范本 篇11

　　甲方(委托人)：

　　乙方(居間人)：

　　聯系地址：

　　聯系電話：

　　甲乙方為了發揮雙方的優勢，根據《中華人民共和國合同法》，經雙方充分協商，依平等自愿、等價有償的原則，達成如下協議：

　　一、委托事項

　　1、乙方接受甲方委托，負責就____省工程項目(以下稱該工程項目)，引薦甲方和該項目的建設單位直接洽談，向甲方提供關于該工程項目的重要信息，并最終促成甲方與建設單位簽訂該工程項目的專業承包施工合同。

　　2、“居間成功”是指完成本條所列全部委托事項。甲方與建設單位未簽訂書面的工程施工合同，乙方僅為甲方提供信息，或為甲方提供的聯絡、協助、撮合等服務的，均視為委托事項未完成。

　　二、乙方的義務

　　1、乙方必須向甲方提供有關該工程項目的信息，內容包括但不限于中標通知書、合同條件、工程量清單總價、工程量子目單價、建設單位供應材料品種及單價、棄渣運距等。乙方有義務協助甲方對該工程項目進行實地考察，

　　2、乙方承諾向甲方提供的關于該工程項目的`上述信息真實可靠。如果乙方提供的信息不真實，乙方無權取得居間報酬，并同意向甲方支付違約金壹百萬元。

　　3、乙方向甲方提供的圖紙、工程量清單，業主提供的各種材料單價，必須完全能夠成為甲方與建設單位所簽訂施工合同的組成部分。否則視為乙方沒有完成委托事項，無權取得居間報酬，并且賠償甲方因此而遭受的損失。

　　4、乙方應保證該工程項目真實可靠、資金到位、各種施工手續齊全，并能夠正常施工。否則，視為乙方提供信息不真實，按照本合同第二條第2款執行。

　　5、乙方在甲方與建設單位進行合同談判期間，應盡到作為居間人的慎謹和誠實義務。如果能夠達成施工合同，那么在甲方的工程施工過程中，乙方仍有義務負責協調好甲方與建設單位的關系。

　　6、乙方領取本合同報酬時，須向甲方開具有效的稅務發票，相關的所得稅由乙方自承擔。

　　三、甲方義務

　　1、甲方負責提供資質證書、營業執照等相關資料;負責和建設單位進行合同談判。

　　2、如果居間成功，則由甲方全面履行和建設單位所簽訂的專業施工合同。甲方因履行施工合同而產生的權利和義務，與乙方無關。

　　3、如果居間成功，則甲方應按本合同約定，向乙方支付居間報酬。如果未及時支付，則按未按時支付金額的1%向乙方承擔違約金。

　　四、居間報酬的計算方法、支付時間和支付方式

　　1、本項目居間費用為工程施工合同金額的___%.

　　2、居間成功后，在甲方正常施工的一個月內，應向乙方支付___元整;在正常施工的兩個月內，應支付;剩余施工合同金額從正常施工的第三個月開始，根據甲方每月取得的驗工計價款，按%的比例支付;竣工結算完畢，甲方取得全部工程款后五日內全部結清。

　　3、甲方可以轉帳或現金的方式支付。

　　五、居間費用的承擔居間費用是指乙方為完成委托事項實際支出的必要費用。乙方無論是否完成本合同所包含的委托事項，乙方同意全部自行承擔居間活動費用(或甲方同意承擔差___等費用)。

　　六、保密事項

　　1、甲乙雙方均應充分保守本協議所涉及的商業秘密。

　　2、乙方不得以其在居間過程中獲取的甲方商業秘密而作出不利甲方的任何行為，否則甲方有權拒絕支付乙方的居間報酬。

　　3、乙方違反保密義務的，應向甲支支付__元違約金;如果違約金不足以補償甲因此而遭受的損失，乙方應負責賠償。

　　七、合同終止

　　1、本合同簽字生效后，如果至__年__月__日，乙方仍未完成居間任務的，本合同自動終止。

　　2、如果居間成功，本合同完全履行完畢后終止。

　　3、甲乙雙方協議解除合同或有其他法定事項時，本合同終止。

　　八、爭議解決方式

　　如發生合同爭議，雙方協商解決;協商不成，雙方同意提交合同簽訂地仲裁委員會仲裁。

　　九、其他事項

　　1、乙方不得將本合同委托事項進行轉委托。

　　2、本合同一式貳份，雙方各持一份，雙方簽字蓋章后生效。

　　甲方：(蓋章)：

　　乙方(蓋章)：

　　日期：

消防建筑施工合同范本 篇12

　　出租方：合同編號：

　　承租方：簽訂地點：

　　簽訂時間：?年?月?日

　　根據《_____》及有關規定，按照平等互利的原則，為明確出租方與承租

　　方的權利義務，經雙方協商一致，簽訂本合同。

　　第一條?租賃物資的品名、規格、數量、質量。詳見合同附件：

　　第二條?租賃期限

　　自?年?月?日至?年?月?日。共訂?天。承租方因工程需要延長租期，應在合同屆滿前?日內，重新簽訂合同。

　　第三條?租金

　　租金收取：

　　第四條?押金（保證金）

　　經雙方協商，出租方收取承租方押金?元。承租方交納后辦理提貨手續。租賃期間不得以押金抵作租金；租賃期滿，扣除應付租賃物資缺損賠償金后，押金余額退還承租方。

　　第五條?租賃物資的維修保養

　　租賃期間，承租方對租用物資要妥善保管，并負擔維修保養費用。租賃物資退還時，雙方檢查驗收，如有損壞、缺少、保養不善等，要按雙方協商議定的《租賃物資缺損賠償及維修_____辦法》，由承租方向出租方償付賠償金、維修及保養費。

　　第六條?出租方變更

　　一、在租賃期間，出租方如將租憑物資所有權轉移給第三方，應正式通知承租方，租賃物資新的所有權方即成為本合同的當然出租方。

　　二、在租賃期間，承租方不得將租賃物資轉讓、轉租給第三方使用，也不得變賣或作抵押品。

　　第七條?違約責任：

　　1.未按時間提供租賃物資，應向承租方償付違約期租金?％的違約金。

　　2.未按質量提供租賃物資，應向承租方償付違約期租金?％的違約金。

　　3.未按數量提供租賃物資，致使承租方不能如期正常使用的，除按規定如數補齊外，還應償付違約期租金?％的違約金。

　　4.其它違約行為。

　　二、承租方違約責任：

　　1.不按時交納租金，應向出租方償付違約期租金?％違約金。

　　2.逾期不還租賃物資，應向出租方償付違約期租金?％的違約金。

　　3.如有轉讓、轉租或將租賃物資變賣、抵押等行為，除出租方有權解除合同，限期如數收回租賃物資外，承租方還應向出租方償付違約期租金?％的違約金。

　　4.其它違約行為。

　　第八條?爭議的解決方式

　　第九條?其它約定事項

　　第十條?本合同一式份，合同雙方各執份。本合同附件?份都是合同的組成部分，與合同具有同等效力。

　　出租方（章）承租方（章）

　　單位地址：單位地址：

　　法定代表人：法定代表人：

　　（或委托代理人）（或委托代理人）

　　電話：電話：

　　電掛：電掛：

　　編碼：編碼：

　　開戶行：開戶行：

　　帳號：帳號：

消防建筑施工合同范本 篇13

　　甲方：

　　乙方：

　　為確保工程質量圓完成施工任務，明確雙方責任，經甲、乙雙方共同協商，特定制本合同，雙方必須共同遵守。

　　第一條：工程概況

　　1、工程結構：路面3層，地下室1層，底柱，均為全框架;

　　2、建筑面積：3548平方米，最后按建筑實際面積為準，樓頂有飛邊，現澆混凝土水池一個及石棉瓦隔熱層(臨街面3層)、1層澆2.8m柱子。

　　第二條：承包方式

　　1、包工不包料，甲方負責采購施工所需的建筑材料，乙方負責施工，并負責所有施工用具設備;

　　2、施工費用：按建筑面積甲方每平方米付乙方人民幣260元(大寫：貳佰陸拾元整)，每一層按房屋占地面積算，兩面挑出部分不算(按水平面積計算);

　　3、工棚、化糞池、隔熱層不計工價，飛邊按每平方米200元算;

　　4、工程承包內容：土建工程水、電安裝及房屋裝修;

　　5、基礎甲方用挖機開挖、乙方修整，甲方負責回填。

　　6、甲方負責門窗(包括鋁合金窗、卷簾門、防盜門、不銹鋼欄桿)的安裝。

　　7、乙方在施工時出現工程增減時，甲、乙雙方共同協商，確定后增減工價，待完工后一并納入結算。

　　8、在施工過程中，乙方必須聽從甲方提出的意見建議，在使用材料時保證工程質量的前提下，乙方必須堅持節省，不浪費的原則，不能隨意帶走甲方提供的任何建材，否則按雙倍價奉還。

　　第三條：工程工期

　　房屋建筑施工合同范本房屋建筑施工合同范本

　　1、甲方規定動工時間為 年 月 日至 月中旬，乙方不得提前和推后。

　　2、在保證工程質量的前提下，因下雨和建筑材料原因交房日期可順延，若因乙方人為原因工期延時，甲方有權扣除乙方施工費。

　　第四條：工程質量

　　1、整個工程、寬按設計圖紙按質、按量完成，并達到符合國家施工規范。

　　2、房屋結構按照設計圖紙布局，尺寸可根據現場科學，合理放線，具體尺寸變更和鋼筋更改由甲方決定并通知乙方處理，甲方請設計人員何鑫參與監督施工質量，每道施工需經甲方設計人員驗收合格后乙方方能進行下一環節施工。

　　3、基礎大腳①⑦照13做半腳，基礎上砌石墻。

　　4、鋼筋工程：要求采用電渣壓力焊(柱子鋼筋)。

　　5、抹灰，刮白和瓷磚工程：各層室內，樓梯地面貼地板磚地角線，衛生間，廚房瓷磚貼到頂，飯廳瓷磚，大門通道，樓梯通道，貼1.5m，走道圍欄貼1.2m，余室內為仿瓷涂料。

　　6、地面工程：院子的圍墻，門面前5米打成水泥地板(工程款另付)。

　　7、外觀工程：整幢樓，臨街面及院內為瓷磚到頂，不在臨街面的為水泥抹墻到頂。

　　8、門窗工程：乙方負責埋設安裝所有門窗用到的預埋件。

　　9、樓梯，樓頂工程：樓頂遮雨板外伸40cm，上貼瓷磚并安裝防雷設施，樓梯頂部整體澆灌一個2.5×1.6×1.4米水池，樓頂50公分高石棉瓦隔墊層，三樓頂澆2.8m柱子。

　　10、水電工程：水、電按設計安裝，并包括衛生潔具安裝。一層門面每格安一個電表、標間安一個電表，二、三層共用一個電表，排水管接到街面下水道內。

　　11、乙方未按甲方要求，質量不合格所造成的返工費及材料費由乙方負責。

　　第五條：施工費結算方式

　　1、合同簽定后，甲方購買材料，乙方積極組織施工人員進行施工，基礎工程完工后，甲方付給乙方工程款 元;

　　第一層主體工程完工(第一層樓頂結束)后方付乙方 元;

　　第二層主體工程完工(第二層樓頂結束)后甲方付乙方 元;

　　第三層主體工程完工(第三層樓頂結束)后甲方付乙方 元;

　　第四層主體工程完工(第四層樓頂結束)后甲方付乙方 元;

　　一至二層內墻樓刷漆粉結束付 元;

　　三至四層內墻刷漆粉結束付 元;

　　一至二層地板貼結束 元;

　　三至四層地板磚貼結束 元;

　　其余工資包括付屬工資交工結算一次付清。

　　房屋建筑施工合同范本合同范本

　　工程裝飾完工并交付甲方使用后，雙方結算，由甲方一次性付清工程余款(質量保證金20xx元除外)。

　　乙方自房屋竣工驗收交付甲方使用時起，乙方保修為一年，無質量問題，到期一次性付清質量保證金，保修期內如有房屋漏水，沙灰墻體裂縫，瓷磚脫落等施工問題，乙方接到甲方房屋質量問題，乙方應迅速及時地進行處理，直到甲方滿意，否則甲方請人處理，工時及材料從保證金中扣除。

　　2、甲、乙雙方必須共同遵守，以上約定的付款方式，不到付款時間，乙方不得違反上述付款方式向甲方提前付款要求。

　　第六條：安全生產及其它

　　1、在施工中，要把安全施工放第一位，抓好施工用電，用水安全，高空作業必須系好安全帶，做到安全施工，文明施工，杜絕一切不安全事故，倘若發生病、傷、亡等一切安全事故，責任由乙方全部自己負責，甲方不承擔任何責任。

　　注釋：第一層按房屋實際面積計算，挑出部分不算面積，衛生間頂用塑料板吊頂，衛生間置換氣扇。二、三層丁字拐走廊延伸到盡頭，在盡頭加衛生間，四樓在求隔房間衛生間安裝修(一個套房)，四樓頂石樓瓦隔熱層不收費，二層洗衣間、儲藏室改為臥室。

　　在合同期內，乙方不得故意長期停工或多加工錢，如果違反本條款，乙方必須賠嘗違約金2萬元，已做工程不再支付工錢，本合同終止。

　　施工期內，工程質量除委托何鑫監督施工質量外。請張健擔任工地質量監理。

消防建筑施工合同范本 篇14

　　定制方：______（以下簡稱甲方）

　　加工方：______（以下簡稱乙方）

　　根據《合同法》、《民法通則》等相關法律、法規規定，為明確雙方權利、義務和責任，經甲、乙雙方協商一致訂立本合同。

　　第一條、制作產品地點:

　　地址：____________________________________。

　　第二條、制作產品內容：

　　甲方委托乙方負責山東博潤工業技術股份有限公司高效煤炭洗選加工成套裝備產業化項目鉚焊車間彩鋼板的加工制作。

　　第三條、產品規格：

　　475型彩鋼板加工。

　　第四條、工程單價：

　　單價：______________。

　　第五條、施工準備

　　5.1甲方負責做好現場準備工作，保證施工用場地平整，道路暢通，物料及暫設用場地和施工用水電，加工板的電費及吊裝費由甲方負擔。

　　5.2甲方組織有關人員進行圖紙會審。

　　5.3甲方負責協調工人配合乙方技術人員的加工制作。

　　5.4甲方工地代表姓名__________，聯系方式：____________。負責協調乙方加工制作各項工作，但甲方派駐代表無權直接與乙方進行結算。

　　5.5乙方負責組織人員進行圖紙的審閱，要嚴格按甲方圖紙尺寸及技術標準要求進行加工制作。

　　5.6按照甲乙雙方約定和時限要求、質量要求組織加工。乙方派駐的技術人員負責對現場等檢查、檢測，以便符合加工制作的條件及要求，如之后影響加工，經檢驗不合格的，損失由乙方承擔。

　　5.7乙方安排現場技術員一名負責指導加工，確保在甲方規定時間內保質保量按時加工完成，乙方及乙方派駐人員必須遵守甲方及加工地點的`各項管理規定。

　　5.8乙方在加工過程中應采取措施保證貨物及人身安全，否則出現一切安全問題，由乙方承全部責任和費用，一切安全風險有乙方承擔。

　　第六條、試車、加工制作時限

　　6.1乙方設備進場后甲方可以免費提供材料進行試車，對設備進行調試，但不得超過20米，超過20米還未調試成功的，材料費（元/米）由乙方自行承擔。

　　6.2加工時限要求。乙方必須確保每日加工量不得少于____米。否則每少于10米，乙方需向甲方承擔______元的違約金。

　　6.3、如遇非乙方技術人員及設備問題造成的時限延長，經乙方通知甲方，甲方應在接到通知后2個小時內簽字同意時限順延，如甲方接到乙方通知后超過6個小時不予簽字，視為同意第6.1條違約金不予扣除。

　　第七條、加工制作結算及價款支付

　　7.1結算方法：乙方每天的加工量由甲方人員共同簽字確認。

　　7.2付款方式：乙方根據甲方要求開具發票后。

　　第八條、質保期：

　　質保期為：________年，乙方負責在質保期內對產品進行免費維修，但因材質問題進行維修所發生的材料費用由甲方承擔。不可抗力或人為原因造成的損害不在質保范圍內。

　　第九條、法律責任

　　9.1制作結束后在乙方通知甲方人員進行初步驗收，甲方在驗收或安裝時發現產品不符合圖紙要求或者出現不合格產品的定的，由乙方負責免費修復，無法修復的由乙方負責賠償損失（元/米）并免費加工。不合格數量超過米的由乙方另行向甲方支付元/米的違約金。以上費用由甲方在付款時無條件扣除。

　　9.2如甲方未按合同約定的時間足額支付加工費的，每遲延一日，按應付金額萬分之二支付違約金。

　　第十條、其他事項

　　10.1如有異議，雙方可協商解決或通過訴訟解決。

　　10.2本合同一式二份，甲乙雙方各執正本一份，本合同自雙方代表簽字，加蓋公章即生效。

　　甲方（蓋章）：______

　　乙方（蓋章）：______

　　電話：______電話：______

　　簽訂日期：_______年_____月_____日

　　簽訂日期：_______年_____月_____日

消防建筑施工合同范本 篇15

　　發包方(以下簡稱甲方)：

　　承包方(以下簡稱乙方)：

　　甲方承建的確工程內容及雙方責任，本著互相協助及分工負責等原則，根據本工程的情況，特商定如下條款，共同遵守執行：

　　一、工程內容：

　　二、承包造價：

　　三、組織領導：

　　1) 甲、乙雙方必須指定專職管理人員，負責安排施工、生產、人員調動、技術安全、工程質量以及生活、計生等工作。

　　2) 乙方必須確保進場人員的政治素質及身體、技術素質，嚴禁使用童工、女工。特殊工種必須持有上崗證、操作證。經批準進場的工人須持有效證件。在合同期內，未經甲方允許，乙方不得隨意更換施工人員，以保證本組技術實力和隊伍的穩定性。

　　3) 乙方應服從甲方的統一指揮、調配、指導及管理，遵守甲方現場的各項管理制度，如質量、安全、進度文明施工制度及宿舍、伙房紀律。

　　4) 合同期內，未經雙方商妥并正式辦理解除合同手續，乙方不得單方撤離施工隊伍，否則，因此而導致施工現場生產停頓、延誤工期等造成的一切經濟損失均由乙方單方負責，同時，甲方有權單方面凍結乙方的承包工程款。

　　四、雙方責任：

　　1、甲方責任：

　　1) 負責工地現場的工程質量、安全生產、工程進度、配料用料及各項規章制度的指揮、監督與管理。

　　2) 甲方預付工程款伍仟元人民幣,待工程結束驗收合格后,付清余款。

　　2、乙方責任：

　　3) 提倡文明施工，工完場清并遵守甲方現場的各項文明施工管理制度，搞好與建設、監理單位、甲方及其他班組間的關系。必須要求每一個工人遵守紀律，不打架，不滋惹是非，若違反，乙方要承擔責任。

　　4) 絕對服從甲方的工程進度安排。班組長必須在作業現場，未經經理同意不準離開工地。應保證足夠的施工力量，否則，因此而造成的一切后果均由乙方承擔。負責組織工人進退場，其費用由乙方負責。

　　5) 嚴格按照甲方規定下料，不造成人為的浪費。收工前要把剩余的材料清理并盡量回收，做到工完場清。

　　8) 乙方必須嚴格遵守、執行以上各項規定和要求，否則，甲方有權逐項予以罰款處理，所罰款項在結算款中一次扣除，情節嚴重者則予清除離場。

　　五、工程質量及驗收標準：

　　工程質量必須達到國家現行施工及驗收規范以及建設、監理單位和甲方的要求(能抗擊12級以內臺風)。由于操作者盲目蠻干、圖速度、不按規范規定操作所造成的返工，其返工費用由乙方負責，所造成的材料浪費及經濟損失全部由乙方負責賠償。工程完工三年內有發現質量問題均由乙方負責，并與以免費維修。

　　六、工 期：

　　工程必須保證在 年 月 日進場，于 年 月 日前完工。

　　七、付款方法：

　　1) 預付款伍仟元人民幣,待工期結束,工程驗收合格后付95%，待3個月后付清余款。

　　八、其他

　　1) 由于他人違章作業而造成的傷害，其經濟損失由肇事者負責。

　　2) 凡操作者違反操作規程和工地有關規定所造成的傷害，其一切費用全部由乙方負責。

　　3) 因工程質量問題而造成人員傷亡的，一切后均由乙方負責;

　　4)傷者費用不管何種原因均由乙方自理。

　　九、本合同未盡事宜，雙方另行協商解決。

　　十、甲方對以上各條款負有解釋權。

　　十一、本合同一式二份，甲方執一份、乙方執一份，均具有同等效力，并自簽訂之日起生效，至合同期完付清所有承包款時失效。

　　發包方(甲方)：代 表：

　　承包方(乙方)：代 表：

　　簽約日期： 年月 日

消防建筑施工合同范本 篇16

　　發包方(甲方)________________________

　　承包方(乙方)________________________

　　根據《中華人民共和國經濟合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》及有關規定和義務，為明確雙方在施工過程中的權利經濟責任，經雙方協商同意簽定本合同條款。

　　一工程項目

　　1、工程名稱：________________________ 2、工程地點：________________________

　　二工程期限

　　1、經雙方協定：工程總工期為_____天，自___年___月___日開工至___年___月___日竣工驗收。

　　2、乙方在開工的前一天以電話或書面的形式向甲方發出開工通知。

　　3、在施工期間，如遇如下列情況，工期相應延長

　　(1)甲方不能提供場地，水電，障礙物未能清除，影響進場施工的。

　　(2)遇雨天不能做工的要按實際天數順延。

　　(3)不在承包范圍內臨時增加的項目，或者較大的設計變更而影響施工進度的要相應的延長天數。

　　(4)在施工中如停電，停水四小時以上或連續間歇性停水，停電四小時以上，影響施工的。

　　(5)甲方未按照合同規定時間內支付進度款，影響施工進度的。

　　(6)不可抗拒的因素影響施工的。(如甲方未能確定圖紙或有關部門協商不好的情況下)

　　三、工程質量要求

　　1、乙方必須嚴格按照施工圖紙與有關建筑裝修工程規范，規程和標準進行施工，并接受甲方和物業管理部們的監督。

　　2、乙方提供的主要原材料、設備、半成品或成品必須達到國家規定標準，并根據合同約定和甲方指定品牌材料施工，進場需甲方簽字方可使用。

　　四、工程款支付方式與結算

　　1、本合同簽定后，甲方應支付總造價的30%備料款，約計人民幣(￥__________元整)。水電進場支付總造價的60%款，約計人民幣(￥__________元整)。木工進場支付總造價的80%款，約計人民幣(￥__________元整)。油漆進場支付總造價的95%款，約計人民幣(￥__________元整)。5%余款驗收后全部付清。

　　2如甲方未能如期付款，造成工程工期延期，由甲方自行負責。

　　五、雙方約定事項

　　(1)工程的設計方案及圖紙由乙方供，(除全國加盟店、連鎖店、及客戶已有圖紙外)待甲方簽字后方可施工，在施工過程中如需要修改或變更設計內容、所發生增加的費用由甲方承擔(需要甲方簽字確定方能生效)，若沒有增加的`費用則以實數結清。

　　(2)甲方負責提供水、電等到位，乙方方可施工。

　　(3)甲方積極配合乙方做好與施工有關部門的協調工作(如城管、

　　消防等)，在施工過程中，如有物業部門或相關部門要求辦理的相關施工證件或者押金之類費用應由甲方負責辦理。(屬乙方范圍的乙方自理)。

　　(4)工程驗收交付使用后，因甲方未能按照消防，用電等規范使用而發生意外事故，不屬于乙方責任及保修范圍。

　　(5)保修期限一年，在保修期內凡因施工造成的質量問題由乙方負責保修。(因使用不當造成損壞的或是人為損壞的不在保修范圍之內)

　　(6)工程竣工經雙方驗收簽字后，甲方方可使用。

　　(7)工程結算是按照合同簽定的單價和工程實際發生的數量(包括增加的項目)結算。(預算表上的數量只作為參考數)

　　六、違約責任

　　1、乙方責任

　　(1)工程質量不符合合同規定，或使用不合格材料、達不到環保要求，造成返工的損失由乙方負責，甲方有權終止合同。

　　(2)乙方要服從甲方監督，做到文明施工，安全施工，確保工程質量和符合環保要求。

　　(3)乙方在工程完工后的第一天需通知甲方驗收，并附帶驗收單一份。

　　(4)乙方未能在甲方規定的時間內完工，甲方有權收取違約金。(違約金按工程款的千分之五，0.005%每天收取)

　　2、甲方責任

　　(1)甲方必須負責乙方施工現場的用電，水及材料的存放場所。

　　(2)甲方在乙方送達材料驗收單一天后未簽字，視為材料合格。

　　(3)甲方在乙方工程驗收通知單送達三天后不進行驗收的，視為工程驗收合格。

　　(4)工程未驗收，甲方提前使用或擅自動用，視為工程驗收合格。

　　(5)甲方如在工程施工中需要變更圖紙、和增加項目、價格的變動，甲方需要在變更圖紙和增加項目表上，和價格表上簽字，否則乙方視為甲方同意。

　　(6)甲方在中途未能按照合同支付款項，乙方有權停工如造成有關損失，責任有甲方承擔并要求賠償損失。

　　(7)在工程驗收合格后，甲方需在七天內支付剩下余款，如未能按時支付，造成公司資金周轉困難所帶來的損失，由甲方負責賠償。乙方并有權收取違約金(違約金按工程總額千分之五，即0.005%每天)

　　(8)如遇特殊情況未能支付的，甲方需簽寫字條(所欠金額、付款時間)但不得超過規定的時間內(規定時間為10天)如過期未付，造成公司資金周轉困難所帶來的損失，由甲方負責賠償。乙方并有權收取違約金(違約金按工程總額千分之五，即0.005%每天)附件

　　1、本合同一式兩份，(附件兩份)雙方各執一分。

　　2、本合同自簽字(蓋章)即生效：在工程移交、竣工結算甲方支付完工程款后，除保修條款仍然生效外，其它條款即告終止，保修條款期滿后，即本條款自動終止。

　　3、本合同簽定后，甲乙雙方如需提出修改時，經雙方協商一致后，可以簽定補充合同，其補充合同內容，同等生效。

　　甲方(簽章)：

　　乙方(簽章)：

　　_____年____月____日

消防建筑施工合同范本 篇17

　　發包人（全稱）：___________________________________________________

　　承包人（全稱）：___________________________________________________

　　依照《_____》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規、遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就本建設工程施工項協商一致，訂立本合同。

　　一、工程概況

　　工程名稱：_________________________________________________________

　　工程地點：________________________________________________________

　　工程內容：________________________________________________________

　　群體工程應附承包人承攬工程項目一覽表（附件1）工程立項批準文號：_____

　　資金來源：_________________________________________________________

　　二、工程承包范圍

　　承包范圍：_________________________________________________________

　　三、合同工期：

　　開工日期：_________________________________________________________

　　竣工日期：_________________________________________________________

　　合同工期總日歷天數_________天

　　四、質量標準

　　工程質量標準：_____________________________________________________

　　五、合同價款

　　金額（大寫）：_____________元（___）

　　￥：______________元

　　六、組成合同的文件

　　組成本合同的文件包括：

　　1、本合同協議書

　　2、中標通知書

　　3、投標書及其附件

　　4、本合同專用條款

　　5、本合同通用條款

　　6、標準、規范及有關技術文件

　　7、圖紙

　　8、工程量清單

　　9、工程報價單或預算書

　　雙方有關工程的`洽商、變更等書面協議或文件視為本合同的組成部分。

　　七、本協議書中有關詞語含義本合同第二部分《通用條款》中分別賦予它們的定義相同。

　　八、承包人向發包人承諾按照合同約定進行施工、竣工并在質量保修期內承擔工程質量保修責任。

　　九、發包八人向承包人承諾按照合同約定的期限和方式支付合同價款及其他應當支付的款項。

　　十、合同生效

　　合同訂立時間：________年________月________日

　　合同訂立地點：_______________________________________________________

　　本合同雙方約定________________后生效。

　　發包人：（公章）__________________承包人：（公章）___________________

　　住所：____________________________住所：______________________________

　　法定代表人：______________________法定代表人：________________________

　　委托代表人：______________________委托代表人：_______________________

　　電話：____________________________電話：_____________________________

　　傳真：____________________________傳真：_____________________________

　　開戶銀行：________________________開戶銀行：_________________________

　　賬號：____________________________賬號________________________________

　　編碼：________________________編碼：__________________________

消防建筑施工合同范本 篇18

　　上訴人：_____________姓名、性別、出生年月、民族、文化程度、工作單位、職業、住址。(上訴人如為單位，應寫明單位名稱、法定代表人姓名及職務、單位地址)

　　被上訴人：_____________姓名、性別、出生年月、民族、文化程度、工作單位、職業、住址。(被上訴人如為單位，應寫明單位名稱、法定代表人姓名及職務、單位地址)

　　上訴人因________________(寫明案由，即糾紛的性質)一案不服________________人民法院(寫明一審法院名稱)________________第___________號__________判決，現提出上訴，上訴請求及理由如下：_________________

　　請求事項：_________________

　　_________________(寫明提出上訴所要達到的目的)

　　事實和理由：_________________

　　_____________(寫明上訴的事實依據和法律依據，應針對一審判決認定事實、適用法律或審判程序上存在的問題和錯誤陳述理由)

　　此致

　　________________人民法院

　　上訴人：_____________(簽名或蓋章)

　　________________年________________月________________日

　　附：_________________本上訴狀副本______份(按被上訴人人數確定份數)。

消防建筑施工合同范本 篇19

　　甲方：

　　乙方：

　　甲方位于 私人房屋，由乙方承包建設施工，為使甲乙雙方利益得到保障，同時如約履行義務，甲乙雙方經過協商，達成如下協議:

　　一、建設范圍

　　除基礎以外，乙方負責承建甲方一樓至四樓所有房屋建設，(包括鋼筋制作、樓梯、圍墻、水電、前后外墻裝飾)，房屋內部建設至毛墻毛地板，。

　　二、建設方式

　　包工不包料，甲方負責提供建設所需材料，乙方負責建設施工所需設備、工具、器具以及安全保障設施。

　　三、承包價

　　按照房屋建筑面積 元/平方米，總價以乙方承建的房屋實際建筑建筑面積確定。

　　四、付款方式

　　采用階段性付款，乙方完成一樓建設，經甲方驗收合格后支付壹萬元，二樓至三樓采用同樣方式，全部完工后經甲方驗收合格后一次性付清余款。

　　五、權利和義務

　　(一)義務

　　1、甲方必須按照施工進度提供建設所需材料;因材料不到位造成窩工，甲方承擔損失。

　　2、甲方必須按照合同約定時間支付建設工程款;

　　3、乙方必須按照房屋建設質量標準和甲方要求完成房屋建設任務;因乙方原因導致返工，損失由乙方全部承擔。

　　4、對建筑材料，乙方需提前兩天通知甲方，以便準備。

　　5、乙方必須對甲方提供的材料進行妥善管理，避免造成損失和浪費。

　　(二)權利

　　1、甲方有權對工程質量進行檢驗，對質量不合格的有權要求返工。

　　2、乙方有權按照合同約定時間要求甲方支付工程款。

　　六、安全約定

　　合同約定單價已包含安全施工費，乙方必須做好施工現場安全措施，對工人進行安全教育，施工中做到安全作業，施工過程中發生的任何安全事故由乙方全部承擔。

　　七、違約責任

　　甲乙雙方任何一方違約，需承擔乙方建設總費用10%的違約責任，若任何一方嚴重違約，造成重大損失，必須按價賠償。

　　八、發生合同糾紛，甲乙雙方友好協商解決，不能達成共識的，甲乙雙方均可向沾益縣人民法院起訴。

　　九、未盡事宜，甲乙雙方可另行約定作為此合同的副件，該附件與此合同同效。

　　十、此合同經甲乙雙方簽字、按手印后生效。房屋建設驗收合格，完全支付工程款后自動失效。

　　十一、此合同一式兩份，甲乙雙方各執一份。

　　甲方：

　　乙方：

　　年 月 日

消防建筑施工合同范本 篇20

　　發包人：_________________(以下簡稱：_________________甲方)

　　承包人：_________________(以下簡稱：_________________乙方)

　　經甲乙雙方自愿、公平、友好協商，雙方就年月日簽訂的就工程合同(以下簡稱為原合同)作如下補充協議：

　　一、寫明具體補充的內容。

　　二、 如有未盡事宜，雙方另行協商。

　　三、 此協議經雙方簽字蓋章后生效，一式陸份，雙方各執叁份，具有同等法律效力。

　　四、 本協議生效后，即成為原合同不可分割的組成部分，除本協議中明確所作修改的條款之外，原合同的其余部分應完全繼續有效。

　　甲方：_________________乙方：_________________

　　(蓋章)(蓋章)

　　法人代表或代理人：_________________法人代表或代理人：_________________

　　____ 年 _____ 月 _____ 日