有關裝修合同集錦(精選18篇)
有關裝修合同集錦 篇1
委托方(甲方):
承接方(乙方):
甲、乙雙方經友好洽談和協商,甲方決定委托乙方房屋進行地磚、墻磚鋪設,訂立本協議,以共同恪守。
一、工程地點:
二、工程項目:
1、門面地面鋪設瓷磚,打地角線,要求平整;隔一個衛生間墻面鋪瓷到頂,門面隔為二層,一層門面,二層住房,留出吊頂空間,樓梯扶手要求木制、刷漆、光亮。
2、未盡細節的之處,由甲方提出方案,協商確定。
三、工程總造價:
5.6萬元。
四、承包方式:包工完成裝修,裝修材料由甲方的自己購買。
五、質量標準:施工質量要符合安全要求,裝修質量不得低于同一施工類型的裝修標準,雙方認可。工程竣工驗收合格后,3個月內因乙方施工出現質量問題,乙方負責無償返工維修。
六、工期:從________年____月____日至________年____月____日,共70天。
七、付款方式:為確保工程質量,暫扣500元押金,________年____月_____日至________年____月____日內無任何問題,將全額返還乙方。工程完工后,經甲方驗收,如符合以上施工項目和設計要求,三天內付清乙方人工費,
八、本協議一式兩份,甲乙方各執一份,具有相同效應。本協議自雙方簽字之日起生效。
甲方(公章):_________
乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________
法定代表人(簽字):_________
有關裝修合同集錦 篇2
委托方(甲方):__________________________承接方(乙方):________________________________
一、裝修地點:______________________________________________________________
二、裝修結構:_________________室______廳______衛,面積____________________
三、裝修項目:_____________________________________________________________
四、承包方式:_____________________________________________________________
________________________________________________________________
五、質量標準:____________施工質量要符合安全要求,裝修質量不得低于同一施工類型的裝修標準,雙方認可。工程竣工驗收合格后,____月內因乙方施工出現質量問題,乙方負責無償返工維修。
六、合同付款:____________(大寫)____________________,竣工后據實復核結算。
七、付款方式:____________合同協議后,甲方預付____%工程款_________元;水電等隱蔽工程驗收后支付_____%工程款_________元;泥工,木工中間工程驗收后支付____%工程款_________元,工程竣工驗收合格后___日內支付______%的尾款_________元。
八、本協議一式貳份,甲乙方各執壹份,具有相同效應。本協議自雙方簽字之日起生效。
甲方(簽字):_______________________乙方(簽章):_________________________
聯系電話:_________________________聯系電話:_____________________________
________年________月________日________年________月________日
有關裝修合同集錦 篇3
發包方(簡稱甲方):_________________________
承包方(簡稱乙方):_________________________
甲乙雙方經友好協商,甲方決定委托乙方進行住房裝修,為保護雙方的合法權益,結合本工程的具體情況,雙方達成如下協議,共同遵守。
一、工程概況
1.裝飾施工地點:
2.住房結構: 房型 房 廳 套,施工面積 平方米。
3.裝飾施工內容:詳見附件一《裝飾施工內容表》。
4.承包方式:________(包工包料、清包工、部分承包)。
5.工期:自________年________月________日開工,至________年________月________日竣工,________工期________天。
二、工程價款及結算的約定
1.工程總價款:_________元,大寫(人民幣):________________詳見本合同裝修工程報價單。
2.工程款付款方式按下列方式支付:
(1)第一次,對預算設計認可簽訂合同之日。支付10000元訂金,第二次付款時扣除
(2)第二次合同簽定后開工前支付工程總造價50%合計_________元
(3)第三次施工過程中工期進度過半支付工程總造價40%合計_________元
(4)第四次竣工驗收當天支付工程總造價10%合計_________元
(5)工程保修期兩年。工程款全部結清后,甲、乙雙方簽訂《工程保修單》,保修期從竣工驗收簽章之日起算。
三、關于材料供應的約定
1.甲方提供的材料:詳見合同裝修工程報價單。本工程甲方負責采購供應的材料、設備,應為符合設計要求的合格產品,并應按時供應到現場,乙方應辦理驗收手續。如甲方供應的材料、設備發生質量問題或規格差異,乙方應及時向甲方書面提出,甲方仍表示使用的,由此造成工程損失的,責任由甲方承擔。甲方供應的材料抵現場后,經乙方驗收,由乙方負責保管,乙方可收取甲方提供材料價款保管費,費率由雙方約定,由于保管不當造成的損失,由乙方負責賠償。
2.乙方對甲方采購的裝飾材料、設備,均應用于本合同規定的住宅裝飾,非經甲方同意,不得挪作他用。如乙方違反此規定,應按挪用材料、設備價款的雙倍補償給甲方。
3.乙方供應的材料、設備,如不符合質量要求或規格有差異,應禁止使用。如已使用,對工程造成的損失由乙方負責。如乙方提供的材料、設備系為偽劣商品,應按材料、設備價款的雙倍補償給甲方。
四、關于工程質量及驗收的約定
1.本工程執行dbj08–62–97《住宅建筑裝飾工程技術規程》、db31/t30–1999《住宅裝飾裝修驗收標準》和市建設行政主管部門制定的'其它地方標準、質量評定驗收標準。
2.本工程由________方設計施工方案。
3.甲方提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量,其返工費由甲方承擔,工期順延。由于乙方原因造成質量事故,其返工費用由乙方承擔,工期不變。
4.在施工過程中,甲方提出設計修改意見及增減工程項目時須提前與乙方聯系,雙方同意后,方能進行該項目的施工.由此影響竣工日期,甲、乙雙方商定。
5.工程驗收甲、乙雙方應及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續,甲方不能按預約規定日期參加驗收,由乙方組織人員進行驗收,甲方應予承認。事后,若甲方要求復驗,乙方應按要求辦理復驗。若復驗合格,其復驗及返工費用由甲方承擔,工期也予順延。
6.工程竣工:乙方應提前三天通知甲方驗收,甲方應自接到通知三日內組織驗收。如甲方在規定時間內不能組織驗收須及時通知乙方,另定驗收日期。
五、有關安全生產和防火的約定
甲方提供的施工圖紙或做法說明及施工場地應符合防火、防事故的要求,主要包括電氣線路、煤氣管道、自來水和其它管道暢通、合格。乙方在施工中應采取必要的安全防護和消防措施,保障作業人員及相鄰居民的安全,防止相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏水、停電、物品毀壞等事故發生。如遇上述情況發生,屬甲方責任,甲方負責和賠償;屬于乙方責任的,乙方負責修復和賠償。
六、其它事項
1、甲方應在開工前,向乙方提供經物業管理部門認可的施工圖紙,并向乙方進行現場交底。并向乙方提供施工需用的水、電等必備條件,并說明使用注意事項。做好施工中臨時性使用公用部位操作以及產生鄰里關系等的協調工作。
2、乙方參加甲方組織的施工圖紙或做法說明的現場交底。按要求組織施工,保質保量、按期完成施工任務,解決由乙方負責的各項事宜,對其行為乙方應予認可。未經甲方同意和所在地房管或物業管理部門批準,不得隨意拆改原有建筑承重結構及各種共用設備管線。
七、違約責任
1.由于甲方原因導致延期開工或中途停工,甲方應補償乙方因停工、窩工所造成的損失,每停工一天,甲方付乙方________元;甲方未按合同的約定付款的,每逾期一天,支付_______元違約金。
2.由于乙方原因逾期竣工的,每逾期一天,乙方按甲方已付款的________%向甲方支付違約金。
八、糾紛處理方式
雙方如對合同執行發生爭議,應通過友好協商解決,如協商無效的,可以提交人民法院訴訟。
九、合同的變更和解除
合同經雙方簽字生效后,雙方必須嚴格遵守。
十、本合同一式份,甲、乙雙方各執一份,具有同等法律效力。合同附件為本合同的組成部分。
甲方:
乙方:
____年__月__日
有關裝修合同集錦 篇4
發包方(以下簡稱甲方):________________
委托代理人:(或甲方代表)______________
單位:__________________________________
住所地址:______________________________
聯系電話:______________________________
承包方(以下簡稱乙方):________________
單位名稱:______________________________
開戶銀行:______________________________
營業執照號:____________________________
銀行帳號:______________________________
委托代理人:(或乙方代表)______________
聯系電話:______________________________
本工程設計人:__________________________
聯系電話:______________________________
施工負責人:____________________________
聯系電話:______________________________
簽訂時間:______________________________
根據《中華人民共和國合同法》及其它有關法律、法規,結合本市住宅裝飾裝修的特點,甲、乙雙方在平等、自愿的基礎上協商一致,就乙方承包甲方的住宅裝飾裝修工程(以下簡稱工程)的有關事宜,達成如下協議:
第一條 工程概況
1.1工程地點:
1.2工程承包方式,雙方商定采取下列第_____種承包方式。
(1)乙方包工、包全部材料(見附表二:乙方提供裝飾材料明細表);
(2)乙方包工、包部分材料,甲方提供部分材料(見附表一:甲方提供裝飾材料明細表,見附表二:乙方提供裝飾材料明細表);
(3)乙方包工、甲方提供全部材料(見附表一:甲方提供裝飾材料明細表)。
1.3工程期限_____天
開工日期_____年_____月_____日
竣工日期_____年_____月_____日
1.4合同價款:本合同工程造價為(人民幣)_____ 元。金額大寫:_____。(詳見附表三:工程報價表)
第二條 工程設計
見重慶市住宅裝飾設計合同書(附后)
第三條 甲方工作
3.1·委派_____為甲方代表,負責合同履行及與乙方接洽,對工程質量、進度進行監督檢查,辦理施工所涉及的各種申請批件及工程驗收、變更登記手續和其它事宜。甲方其他家庭成員對工程的意見均需通過甲方代表與乙方接洽;
3.2 開工前_____天,向乙方提供經物業管理部門確認的'施工圖紙或作法說明·份,并向乙方進行現場交底,為乙方入場施工創造條件。包括:搬清室內家具、陳設或將室內不易搬動的家具、陳設歸堆、遮蓋,以不影響施工為原則;
3.3 負責提供水源、電源為乙方使用;
3.4 負責協調裝飾公司與鄰里之間的關系;協助乙方做好現場保衛、消防、垃圾處理等工作,并承擔相應費用。
3.5 如確需原建筑物或設備管線,負責到有關部門辦理響應的審批手續,并承擔有關費用;
3.6 施工期間甲方仍需部分使用該居室的,負責做好施工現場的保衛及消防工作。
第四條 乙方工作
4.1委派_____ 為甲方代表,負責合同履行,按要求組織施工,保質、保量的按期完成施工任務,解決有乙方負責的各項事宜。
4.2 嚴格執行施工規范、安全操作規程,防火、安全、環境保護規定。做好施工現場管理,施工現場應配備干粉滅火器。
4.3 保護好原居室內的家具和陳設,保證居室內上、下水管道的暢通,處理好由于施工帶來的擾民問題及與周圍單位(居民)的關系。
4.4 保證施工現場的清潔,做好施工現場保衛、垃圾處理工作。
4.5 工程竣工未移交甲方之前負責對現場的一切設施和工程成品進行保護。
第五條 工程變更
工程項目及做法如需變動,雙方應協商一致,由甲方代表與乙方簽定書面變更單,支付增減項目差后再施工,同時調整相關費用及工期(見附件五:工程變更單)。凡甲方私自與乙方工人商定更改施工內容所引起的一切后果,甲方自負;給乙方造成損失的,甲方應予賠償。
第六條 材料供應
6.1按合同約定由甲方提供的材料、設備應為符合設計要求的合格產品,并應按時供應到現場(見附表一:甲方提供裝飾材料明細表),雙方共同驗收并辦理交接手續;由甲方供應的材料、設備發生了質量問題的損失,責任由甲方承擔。
6.2按合同約定由乙方提供的材料、設備(見附表二:乙方提供裝飾材料明細表),雙方共同驗收;如不符合質量要求或規格有差異,應禁止使用,若已使用,對工程造成損失的由乙方負責
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
有關裝修合同集錦 篇5
甲方(發包方):
乙方(承包方):
一、工程概況
1、工程地點:
2、工程名稱:
3、承包形式:
4、承包內容:
5、承包范圍:
6、工程整體造價定為金額(大寫):________(人民幣),(小寫):_____________¥,工程竣工驗收后,按實際發生工程量進行結算。
7、資金來源:甲方自籌資金。
二、合同工期
合同工期總日歷天數___天,______年_____月_____日開工,__________年_____月_____日前竣工。
1、因甲方未按合同條款履行合同,或因甲方要求設計變更導致返工、誤工、影響工期,工期順延。對乙方造成誤工的,付誤工費每天100元,造成材料浪費由甲方負責。
2、因乙方原因導致工程延誤,乙方每日按總工程造價的千分之一進行賠償。
3、非乙方造成的停電、停水、停氣及不可抗力因素影響,導致停工8小時以上(一周累計計算),工期相應順延。
三、付款方式
合同訂后,甲方付預定總款____%材料備用金,工程完工驗收合格,乙方送達工程結算書兩天內,甲方付款至___%。余下_____%留作質保金。保修期年。保修期滿當日退還。
四、雙方代表
(一)甲方代表
1、合同簽定三天內,向乙方提供經確認的施工圖紙或做法說明四份,并向乙方進行現場交底。全部騰空或部分騰空房消除影響施工的障礙物。對只能部分騰空的房屋中滯留的家具、陳設等采取保護措施。向乙方提供施工所需的水、電、氣及電信等設備,并說明使用注意事項。辦理施工所涉及的各種申請、批件等手續。
2、指派為駐施工工地履行合同的代表。負責合同履行。對工程質量、進度進行監督檢查,辦理驗收、變更、等級手續和其他事宜。
3、甲方的指令、通知由甲方代表簽字后,以書面形式交由乙方代表,乙方代表在回執上簽收后生效。確認必須時,甲方代表可先發出口頭命令,但在48小時內給予書面確認,乙方對甲方代表的指令應予以執行。甲方代表不能及時給予書面確認,甲方代表在乙方提出確認要求后2天內不予答復,應視乙方要求已被確認。乙方認為甲方指令不合理,應在收到指令后24小時內提出書面申報,甲方代表在收到乙方申報后24小時內做出修改指令或繼續執行原指令的決定,以書面形式通知乙方。緊急情況下,甲方代表要求乙方立即執行的指令或乙方雖有異議,但甲方代表決定仍繼續執行的指令,乙方應予執行。因指令錯誤發生的費用和乙方造成的損失由甲方承擔,延誤的工期相應的順延。
4、乙方進場開工前7天,甲方必須把所有項目的施工圖紙交給乙方施工,如因此而誤開工,甲方負責因誤責任。
5、委托進行工程監理,監理公司全面履行監理義務,對乙方的工程施工過程進行質量控制,確保工程順利實施。
(二)乙方代表
1、指派為駐施工工地履行合同的代表。對工程質量、進度進行監督檢查,辦理驗收、變更、等級手續和其他事宜。
2、乙方要求、請求和通知,以書面形式由乙方代表簽字后送甲方代表,甲方代表在回執上簽收后即生效。
3、如甲方收到乙方書面要求、請求及通知,如24小時不予回復,則應視甲方同意乙方的要求。
五、甲方職責
1、施工場地具備施工條件的要求及完成時間:在乙方進場開工前,甲方應將建筑物內的現有管理及居住人員全部撤離大廈以及拆除已經廢除的構筑物和設備。
2、甲方對工程質量、進度進行監督檢查。
3、提供施工中所需水、電資源。
4、物業所收費用及施工過程中所發生的水電費用甲方自理。
5、開工前,水準點與座標控制點交驗,圖紙會審和設計交底。
6、及時進行施工現場隱蔽和材料的驗收工作。
7、甲方應按合同要求及時付款。
8、在收到乙方工程整體驗收通知后,在48小時內組織驗收。
六、乙方職責
1、嚴格按照施工圖紙和《建筑裝飾工程驗收規范》(jgj93—91)和《建筑安裝工程質量檢驗標準》(gbj300—88)等有關技術規范、規程、標準施工。
2、乙方提供設計、施工資質證書及相關資料和證件。
3、組織施工圖紙交底,制定《施工進度計劃》交由甲方審批簽字后,嚴格按計劃施工。
4、乙方應及時通知甲方辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續。驗收合格后方可進行下一道工序。
雙方約定隱蔽工程和中間工程的驗收部位:由乙方自檢后報甲方在48小時內進行驗收,甲方不能按時參加驗收,乙方可自行驗收,甲方應予以承認。
5、提供裝修材料設備表,經甲方認可后可施工。工程所用主材必須經甲方驗收后才能使用。
6、在工程施工過程中,甲方如提出設計修改意見及增減項目,須提前與乙方代表聯系,并辦理變更手續后乙方按變更內容進行施工。
7、做到文明施工、安全施工、施工期間凡由乙方原因所發生的安全事故,一切責任、費用由乙方負責。施工人員的計生管理、人口暫住以及防疫等項目和費用由乙方負責。
8施工過程中,若發現施工班組的能力達不到本工程的進度和質量要求,甲方有權要求乙方更換施工班組,乙方必須在接到甲方通知當日內給予答復和更換班組。
9、乙方在施工期間必須遵守國家或地方政府有關部門對施工現場管理的規定,做好施工現場保衛工作,處理好由施工帶來的擾民問題及周圍單位(住戶)的關系。
10、施工場地周圍地下管線和鄰近建筑物、構筑物(含文物保護建筑)、古樹名木的保護要求及費用承擔:及時通知甲方及有關單位,費用由甲方承擔。
11、乙方負責協調與當地的工農關系的處理,并對由以上產生的糾紛承擔責任。
七、竣工驗收工程具備竣工驗收條件后,乙方提供竣工圖三套或按建筑工程及裝飾裝修的有關要求提供相關資料文件,工程要求按國家標準達到合格級別。工程竣工交驗后,乙方按照《建筑工程質量管理條例》中的要求進行質量保修。內裝飾保期為一年。機械設備部分則根據廠家或國家的標準執行(非乙方職責范圍,不予保修)。
發包方:________________________________
承包方:________________________________
工程名稱:______________________________
工程地點:______________________________
建筑面積:_________________平方米;層數:_____________
結構類型:________________;檐高/跨度:_____________米
批準文號:(有權機關批準工程立項的文號)_______________
工程性質:(指基建、技改、合資等):___________________
承包范圍:_________________________
承包方式:_________________________
質量等級(優良或合格):_________________________
工程承包造價(金額大寫):_______________________
¥:_____________元
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其它有關法律、行政法規,就本項工程建設有關事項,遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,經雙方協商達成如下協議:
第1條工期
1.1本合同工程定于____年____月____日開工;于____年____月____日竣工。合同工期日歷天數為____天。工期如需提前,按約定的開、竣工日期計算的合同工期總天數為_____天。
1.2承包方為提前工期采取的相應措施及因從此增加的經濟支出:____________________
1.3工期提前或延誤的獎罰,由雙方協商后在合同中約定:_________________________
第2條圖紙
發包方于_____年_____月_____日,向承包方提供___套圖紙。__
第3條發包方、承包方駐工地代表。
發包方工程師姓名:___________;
項日經理姓名:_______________。
第4條發包人工作
開工前辦理完畢土地征用,青苗、樹木賠償,墳地遷移,房屋、構筑物拆遷,地上及架空、地下障礙物清除,將施工所需水、電線路、道路接通至施工現場,并保證施工期間的需要,向承包方提供施工現場工程地質和地下管網線路資料,提交辦理有關證件、批件的合法手續,將水準點與座標控制點位置以書面形式提交給承包方,并于現場交驗,協調、處理施工現場周圍建筑物、構筑物(含文物保護建筑)、古樹名木和地下管線的保護及施工擾民問題,合同簽訂后______天內組織會審圖紙和設計交底,在收到承包方提供的施工組織設計(或施工方案)和進度計劃后_______天內予以確認。凡在有毒有害環境中施工時,發包方按有關規定提供相應的防護措施,并承擔相關的經濟支出。
第5條承包人工作
5.1每月_______日向發包方報送月度施工計劃和己完工程進度統計報表。
5.2遵守國家及本市有關部門對施工現場的交通和施工噪音等管理規定,負責安全保衛、清潔衛生等各項工作,做好施工現場周圍建筑物、構筑物(含文物保護建筑)、古樹名木和地下管線的保護。發現地下障礙和文物時,及時報告有關部門并采取有效保護措施,按有關具體規定處置,發包方承擔由此發生的費用,延誤的工期相應順延。在圖紙會審和設計交底后________天內向發包方提交施工組織設計(或施工方案)和進度計劃。
承包方不按合同約定完成各項工作時,應承擔由此造成的經濟損失,工期不予順延。
第6條工程質量檢查及驗收。
6.1當工程具備覆蓋、掩蓋條件或達到中間驗收部位以前,承包方自檢,并于48小時前通知發包方參加,驗收合格,發包方在驗收記錄上簽字后,方可進行隱蔽和繼續施工。工程質量符合規范要求,發包方不在驗收記錄簽字,可視為發包方己經批準,承包方可進行隱蔽或繼續施工。驗收不合格,承包方在限定時間內修改后重新驗收。因發包方不正確糾正或其它非承包方原因引起的經濟支出,由發包方承擔。檢驗不應影響施工正常進行,如影響施工正常進行,檢驗不合格,影響正常施工的費用由承包方承擔。除此之外影響正常施工的經濟支出由發包方承擔,相應順延工期。
6.2工程具備竣工驗收條件,承包方按國家和本市工程竣工有關規定,向發包方提供完整竣工資料和竣工驗收報告,發包方10天內組織驗收。發包方不能按約定日期組織驗收,應從約定期限最后一天的次日起承擔工程保管責任及應支付的費用。
發包方、承包方辦理工程竣工驗收手續后,發包方于5日內按有關規定向質量監督機構申報竣工工程質量備案本合同即告終止。承包人應按法律、行政法規或國家關于工程質量保修的有關規定,對交付發包人使用的工程在質量保修期內承擔質量保修責任。
第7條設計變更及合同價款的調整
7.1施工中發包方對原設計進行變更,經批準后,發包方應在變更前10天向承包方發出書面變更通知,否則,承包方有權拒絕變更。承包方按通知進行變更,并于5天內,根據約定的可調整承包方式提出變更價款報告的完整資料,因變更導致的經濟支出和承包方損失,由發包方承擔,發包方收到變更價款報告之日起5天內予以簽認,無正當理由不簽認時自變更價款報告送達之日起5天后自行生效,由此延誤的工期相應順延。
7.2本工程按可調整的承包方式對承包造價作如下調整:_________________________
第8條工程價款及結算
8.1雙方按國家和本市有關主管部門現行規定,在合同生效后,發包方按下表約定分_____次向承包方預付或支付工程款,發包方不按時撥付工程款,從應付之日起承擔應付款的利息。
第9條材料設備的供應。
9.1發包方按雙方約定的《發包方供應材料設備一覽表》(附后)供應材料設備,如與《一覽表》不符時,承擔相應違約責任。
9.2發包方、承包方雙方應對各自負責供應的材料設備,提供產品合格證明;如與設計和規范要求不符的產品,重新采購符合要求的產品,各自承擔由此發生的費用。
9.3承包方需使用代用材料時,須經發包方代表批準方可使用,由此增減的費用雙方議定。
第10條爭議
發包方、承包方雙方發生爭議時,可以通過協商或者申請施工合同管理機構會同有關部門調解。不愿調解或調解不成的,可以采取下列一種方式解決:
第一種爭議解決方式:向_____________仲裁委員會申請仲裁;
第二種爭議解決方式:向_____________人民法院起訴。雙方約定按第____________種爭議解決方式解決。
第11條違約
發包方或承包方不能按本協議條款約定內容履行自己的各項義務及發生使合同無法履行的行為,應承擔相應的違約責任,包括支付違約金,賠償因其違約給對方造成的全部經濟損失。
除非雙方協議將合同終止,或因一方違約使合同無法履行,違約方承擔上述違約責任后仍應繼續履行合同。
第12條合同份數。本合同正本兩份具有同等效力,由發包方承包方雙方分別保存;副本_______份。
第13條補充條款如下:__________________________
本合同訂立時間:_________年_____月_____日(即日起生效)
發包方(章)________承包方(章)_________
地址:_______________地址:_______________
法定代表人:_________法定代表人:_________
委托代理人:_________委托代理人:_________
電話:______________電話:______________
開戶銀行:___________開戶銀行:___________
帳號:_______________帳號:_______________
郵政編碼:___________郵政編碼:___________
有關裝修合同集錦 篇6
_____公司(以下簡稱甲方)為統一和提高___________________________(以下簡稱乙方)的店面和產品形象。
為乙方營造更好的銷售環境,經雙方協商,本著自愿、平等、互惠、互利的原則,達成如下協議:
自協議簽定之日,甲方負責為乙方提供店面整體設計及裝修。
裝修內容包括:
門頭廣告牌的設計、制作、安裝;
產品形象墻的設計、制作、安裝;
產品展示架的設計、制作、安裝;
店內主體色調的制定、粉刷;
店內棚頂吊旗的設計、制作、安裝;
甲方免費為乙方提供樣板一套、安裝工作服四套及各種證書和產品說明。
自協議簽訂之日起,乙方需向甲方交納裝修保證金人民幣_____________元整。
乙方在協議簽訂之日起_____年內不得兼營其它品牌或與甲方有沖突的產品,否則將扣除乙方的裝修保證金。
甲、乙雙方合作滿_____年后,乙方能很好的維護甲方的產品形象,并無違約情況,甲方將如數返還乙方的裝修保證金(返款方式以地板兌現)。
本協議一式3份,甲方2份,乙方1份。
本協議修改由雙方協商解決。
本協議自雙方蓋章之日起生效至_____年_____月_____日終止。
甲方:
乙方:
電話: 電話:
代表人(簽): 代表人(簽):
_____年_____月_____日 _____年_____月_____日
有關裝修合同集錦 篇7
甲方:
乙方:
甲方座落在余井北商住樓( )幢外墻裝修工程由乙方承擔施工,經雙方協商達成如下意見:
一、工程性質:由乙方包工包料(雙包)。
二、施工工藝:刮白水泥兩遍,砂紙打磨一遍,外墻漆兩遍(白色)。
三、質量要求:不起皮、不脫落、光亮、中檔以上外墻漆。保質期三年(期內包修)。
四、工程造價:每平方米玖元玖角(9.9元/m2),按實際完成面積計算工程款。
五、付款方式:工程結束驗收后付總額的 ,余額作為質量保證金在 前付清。
六、安全:按施工規范操作,一切安全責任乙方負責。
七、甲方工地現有腳手架,乙方可借用施工,檢查加固安全由乙方自行負責。
八、工期:自開工之日起 天內完成工程任務。
九、本協議一式二份,甲乙雙方各執一份,簽字后生效。
甲方: 乙方:
年 月 日
有關裝修合同集錦 篇8
一、本合同文本是根據(中華人民共和國合同法)、(中華人民共和國消費者權益保護法)等有關法律法規規定制定的示范文本,供雙方當事人參照約定采用,簽訂合同前請仔細閱讀。
二、簽訂合同前承包人(乙方)須提交其營業執照副本供發包人(甲方)核驗,同時向甲方提交蓋有乙方公章的營業執照復印件。
三、雙方應共同遵守裝飾裝修和物業管理的有關規定,施工中不得擅自改變房屋承重結構,拆改共用管線和設施。
四、所有雙方簽字確認的書面資料,不限于合同、變更協議、材料驗收資料等,雙方至少各持一份原件。
五、家庭裝飾裝修每個隱蔽工程結束前都需經雙方共同驗收。工程竣工后,須雙方共同驗收簽字認可,房子方能交付使用。如某項工程不合格,乙方應及時整改。
六、甲、乙雙方經濟來往均需開具收據。竣工驗收付清尾款時,乙方必須開具稅務發票。
七、施工期間發生的工程變更、材料變更和工期變化,都必須以雙方當事人簽字認可的書面材料為依據。
八、建議甲方按工程進度分期支付工程款,且保留5%-10%的工程尾款待工程竣工驗收合格后支付。
深圳市家庭裝飾裝修工程施工合同
合同編號:_________________________
發包人(以下簡稱甲方):___________________________________________
住所: _________________________身份證號:_________________________
聯系電話:__________________________________________________________
承包人(以下簡稱乙方):___________________________________________
營業執照號:________________________________________________________
住所:______________________________________________________________
法定代表人: ___________________聯系電話:_________________________
施工隊負責人: _________________聯系電話:_________________________
甲、乙雙方在遵循自愿、平等、公平、誠信原則的基礎上,就乙方承包甲方的家庭裝飾裝修工程(以下簡稱工程)的有關事宜,達成如下協議:
第一條 工程概況
1、工程地點:____________________________________
2、戶型結構:____________________________________
套內面積____________平方米。
3、工程承包,采取下列第____________種方式:
(1)乙方包工、包全部材料。
(2)乙方包工、包部分材料,甲方提供其余部分材料。
(3)____________________________________________
4、工程造價
本合同工程造價暫定為人民幣____________,大寫:____________________________________。
單價明細詳見附件一(工程報價單)。工程竣工結算以實際發生的工程量結算。
5、 開工日期:____________年____________月____________日;
竣工日期:____________年____________月____________日。
第二條 工程圖紙和工程變更
工程圖紙由____________方負責提供,施工前____________日工程圖紙必須經雙方簽字確認。施工期間發生的對合同約定的工程內容和工期的任何變更,雙方應當協商一致并簽字確認,以此作為變更工期和竣工結算的依據。
第三條 甲乙雙方的義務
(一)甲方義務
1、開工____________日前清除影響施工的障礙物,對只能部分騰空的房屋中所滯留的家具、陳設等應當采取保護措施。
2、 負責依法辦理開工手續和交納應當由甲方支付的有關費用。
3、 提供原始水電線路圖紙及工程地點鑰匙,保證工程地點通水通電并確保正常使用。
4、 如確實需要拆改原建筑物結構或設備管線,負責到有關部門辦理相應審批手續。
5、竣工驗收前甲方不得擅自入祝
(二)乙方義務
1、全面檢查水、電、燃氣、管道、樓(地)面、墻面,發現問題應及時通知甲方。
2、擬定施工方案和進度計劃,交甲方審定。
3、施工中應妥善保管甲方留存的家具、陳設以及工程成品、設備;在工程竣工未移交甲方之前,負責對現場的一切設施和工程成品進行保護。雙方另有約定的除外。
4、施工中未經甲方同意和有關部門批準,不得隨意拆改原建筑物結構或設備管線。
第四條 材料設備的提供
1、材料、設備應當符合(工程報價單)的要求。
2、 建筑裝飾裝修材料應當符合國家質量監督檢驗檢疫總局發布的(室內裝飾裝修有害物質限量標準)。
3、 若一方對對方提供的建筑裝飾裝修材料有異議需要進行復檢的,檢測費用由異議方先行墊付;經檢測不合格的,則由對方承擔。
第五條 工程質量和驗收方式
1、 室內環境污染控制應當符合(民用建筑工程室內環境污染控制規范)(gb50325-)的標準。
2、 本工程質量應當符合以下標準:
(1)(建筑裝飾裝修工程質量驗收規范)(gb50210-)
(2)(住宅裝飾裝修工程施工規范)(gb50327-)
(3)(深圳市家庭裝飾裝修工程質量驗收標準)
(4)____________________________________
(5)____________________________________
3、 工程驗收方式由雙方約定:____________________________________
4、 本工程保修范圍和保修期限雙方可依照有關規定自行約定,保修期限自工程竣工驗收合格之日起計算:____________________________________
第六條 工程款支付
1、工程款支付方式如下:
(1)____________________________________
(2)____________________________________
(3)____________________________________
2、乙方應在收到甲方的工程款后開具收據;工程款結清后,乙方應開具稅務發票。
第七條 違約責任
1、 一方當事人未按約定履行本合同義務給對方造成損失的,應當承擔賠償責任。
2、 甲方未按合同約定時間支付工程款的,每延誤一天,應當向乙方支付欠交工程款___________ ‰的違約金。
3、 乙方延誤工期的,每延誤一天,應支付給甲方___________元違約金。
4、 工程質量和室內空氣質量不符合合同約定的,甲方有權要求乙方在合理期限內無償返工,由此造成的甲方損失和工期延誤,由乙方承擔賠償責任。
5、 乙方擅自拆改房屋承重結構或共用管線和設施,由此發生的損失或事故,由乙方承擔。
6、由于乙方原因致使工期延誤,經甲方催告,在合理期限
內仍不能完工的,甲方有權終止合同。對甲方造成的損失由乙方承擔。
第八條 爭議解決方式
本合同項下發生的爭議,由當事人雙方協商解決;也可以向
深圳市消費者委員會申請調解解決。或者逕按下列第___________種方式解決:
(1)向深圳仲裁委員會申請仲裁。
(2)向______________________人民法院提起訴訟。
第九條 附則
1、 本合同由甲乙雙方簽字、蓋章后生效。
2、 本合同一式___________份,甲、乙雙方各執___________份。合同附件為本合同的組成部分,具有同等的法律效力。
第十條 其它約定
1.____________________________________
2.____________________________________
3.____________________________________
甲 方(簽章):_____________________乙 方(簽章):_____________________
委托代理人:_________________________委托代理人:_________________________
電 話:_________________________電 話:_________________________
簽訂日期:______________________________________年__________月__________日
簽訂地點:___________________________
附件一:工程報價單
序號
項 目
單價
數量
合計金額
工藝做法、用料說明
材料提供方
甲方(簽字):______________________乙方(簽字蓋章):__________________
簽字日期:__________________________簽字日期:__________________________
有關裝修合同集錦 篇9
上訴人(原審被告):____置業顧問有限公司
地址:____市ZZ區美湖路ZZ號
法定代表人:_________
被上訴人(原審原告):_________女士
地址:____市____區____街
原審被告:____A房地產開發有限公司
地址:____市____區____東路____號
法定代表人:
上訴請求:
1、撤銷原審判決之第一、二項,改判駁回被上訴人的全部訴訟請求;
2、改判由被上訴人承擔本案一審及二審全部訴訟費用。
上訴人____V置業顧問有限公司、____A房地產開發有限公司與許《委托購房及裝修咨詢合同》糾紛案件,上訴人不服原審判決之第一、二項,特提起上訴,具體事實與理由如下:
一、上訴人已經充分履行了委托合同項下的裝修咨詢義務,原審認定事實不清。
首先,上訴人委托合同項下義務為提供裝修咨詢服務,而不是進行實際的裝修施工。
其次,上訴人已經為許華提供了____苑精裝修選集。該選集根據不同戶型及各個類型的潛在客戶群,分別制作了不同風格及多元功能的裝修方案,該選集并附有各方案項下之圖紙,可以說,上訴人已經充分、有效、善意的履行了裝修咨詢義務。
最后,至于裝修方案最終未能付諸實施,原因并不在上訴人或者同洲公司,而在許華,原因正是許華不履行認購書、拒絕簽署正式的商品房買賣合同。
因此,上訴人已經充分履行了委托合同的裝修咨詢義務。
原審法院并未對上訴人充分履行裝修咨詢服務義務的事實予以認定,系屬認定事實不清。
二、委托購房及裝修咨詢合同已因合同相對方均充分履行合同義務而終止,不存在單方解除的前提,原審適用法律錯誤,并導致了錯誤判決。
前已述之,上訴人充分履行裝修咨詢服務義務,那么,根據合同法第405條“受托人完成委托事務的,委托人應當向其支付報酬……”及合同約定,上訴人就應該依約足額相應報酬,事實上,許華也付清了相應的裝修咨詢報酬。因此,委托購房及裝修咨詢合同已因相對方均充分履行合同義務而終止,客觀上不存在委托人單方解除委托合同的前提。
反觀原審判決,在認定上訴人與許華之間就裝修咨詢事項的委托關系的情況下,逕行根據,合同法第四百一十條“委托人或者受托人可以隨時解除委托合同。因解除合同給對方造成損失的,除不可歸責于該當事人的事由以外,應當賠償損失”的規定支持了許華解除合同的訴求,系屬適用法律錯誤。
總之,上訴人認為,原審認定事實、適用法律均有誤。委托購房及裝修咨詢合同已因合同相對方均充分履行合同義務而終止,上訴人獲取報酬有充分的事實與法律依據,無需向許華退還任何款項。請貴院支持上訴人的全部上訴請求。
此致
____市中級人民法院
上訴人:____置業顧問有限公司
(蓋章)
日期:20_________年_________月_________日
有關裝修合同集錦 篇10
甲方:(以下簡稱甲方)
乙方:(以下簡稱乙方)
依照《中華人民共和國民法典》及國家建設部、省市建委對建筑裝飾工程的有關規定,經雙方協商簽定合同如下:
一、工程概況及承包方式
1、工程名稱:
2、工程地點:
3、工程承包方式:包工包料
4、工程概況:建筑面積平方米。
二、工程裝修內容綜合樓室內棚面、墻面、地面、電氣等裝飾工程
三、工程造價工程造價以施工圖紙、甲方的使用要求及設計要求為依據;工程造價為:¥元。
(以甲方認定的單價為準,工程量竣工后以審計為準)
四、工程期限工程開工日期: 年 月 日工程竣工日期: 年 月 日
五、質量要求按國家建設部行業標準73—91《建筑裝飾工程施工驗收規范》規定,及省、市建委、消防部門規定的標準執行,工程質量達到市優。
工程竣工后如出現質量問題(竣工后甲方使用,人為造成的質量問題除外),屬于乙方責任的,乙方無償保修,保修期為一年,終身維修。
六、付款方式
1、合同簽定后,甲方即付給乙方工程款總造價的
2、工程進展一半時,甲方即付給乙方工程款總造價的
3、工程竣工驗收合格后,甲方即付給乙方工程款總造價的
4、乙方剩余工程款作為質保金內付清。
七、雙方責任
1、甲方:負責提供整個工程的使用、設計要求;提供現場使用的水、電位置;提供材料運輸通道、必要的材料堆放場地及原樓的設計圖紙;對裝修工程所涉及的配電系統、管道系統、給排水總閥位置應負責指明;施工場地要平整。
2、乙方:向甲方提供工程裝飾施工設計圖紙及工程報價。
八、其它事宜經甲乙雙方商定做出如下協議:
1、工程如遇特殊情況或不可抗力造成不能施工的,工期可順延;如發生違約所造成的一切損失,由違約方承擔。
2、本工程報價外的工程或工程項目的材質、工藝發生變化時,需甲方認定綜合單價后,以“現場簽證形式”由甲方現場負責人簽字為準,并列入竣工決算追加當中。
(如本工程報價外的工程已經發生或工程項目的材質、工藝發生變化時,甲方已認可,但甲方沒簽證的,其所發生的費用同樣生效。)
3、工程量發生變化時,按竣工后工程審計的工程量計算為準。
4、如甲方或乙方違約,而沒有按合同執行的,可向上級主管部門或仲裁機構申訴。
5、其它未盡事宜由雙方協商解決。
6、合同一式貳份,雙方簽字生效,各持貳份,并具有同等法律效力。
甲方單位名稱:
乙方單位名稱:
年 月 日
有關裝修合同集錦 篇11
一、工期約定
保險起見,裝修公司一般會把工期約定到45~50天,如果業主著急入住的話,可以在簽訂時和裝修公司商量好。
二、付款方式
一般的裝修合同,約定首付60%,木工驗收合格后交35%的費用,完工后交5%。按照這樣的付款形式,工期過了一半左右后,業主就已經向裝修公司交了95%左右的費用。
三、 增減項目
裝修過程中,很容易增減項目,業主最好能復印一份裝修公司最初給您的完整報價單,以免在簽訂合同或是增減項目時,裝修公司偷梁換柱,改換價格。
四、保修條款
裝修的整個過程還是以手工現場制作為主,沒有實現全面工廠化,所以難免會有各種各樣的質量問題。在保修時間內,裝修公司的責任就尤為重要了。
五、水電費用
裝修過程中,現場施工都會用到水、電、煤氣等。這筆費用應由誰來支付,在合同中也應該標明。
六、按圖施工
裝修公司應該嚴格按照業主簽字認可的圖紙施工,如果細節尺寸和設計圖紙上的不符合,業主可要求返工。
有關裝修合同集錦 篇12
委托方(甲方):________________ 承接方(乙方):________________
工程項目: 甲、乙雙方經友好洽談和協商,甲方決定委托乙方進行居室裝潢。為保證工程順利進行,根據國家有關法律規定,特簽訂本合同,以便共同遵守。
第一條:工程概況
1. 工程地址:_______________________________________
2. 居室規格:房型___層(式) ___ 室 ___ 廳 __ 廚___衛 總計:施工面積______平方米;
3. 施工內容:詳見__________________和施工圖。
4. 工程開工日期:___年__月__日 竣工日期:___年__月___日 工程總天數:___ 天
第二條:工程價款
1、材料款_________________________元; 2、人工費_________________________元;
第三條:質量要求
1. 工程使用主要材料的品種、規格、名稱、經雙方認可。
2. 工程驗收標準______________________________________________________。
3. 施工中,甲方如有特殊施工項目或特殊質量要求,雙方應確認,增加的費用,應另簽訂補充合同。
4. 質量檢查監督部門:市室內裝飾行業協會家庭裝潢專業委員會。
5. 凡由甲方自行采購的材料、設備,產品質量由甲方自負;施工質量由乙方負責。
6. 甲方如自聘工程監理,須在工程開工前通知乙方,以便于工作銜接。
第四條:材料供應
1. 乙方須嚴格按照國家有關價格條例規定,對本合同中所用材料一律實行明碼標價。詳見本合同附件(二)《家庭裝潢工程材料預算表》。甲方所提供的材料均應用于本合同規定的裝潢工程,非經甲方同意,不得挪作他用。乙方如挪作他用,應按挪用材料的雙倍價款補償給甲方。
2. 乙方提供的材料、設備如不符合質量要求,或規格有差異,應禁止使用。如已使用,對工程造成的損失均由乙方負責。
3. 甲方負責采購供應的材料、設備,經乙方驗收后,由乙方負責保管,由于保管不當而造成損失,由乙方負責賠償。
第五條: 付款
第六條: 工程工期
1.如果因乙方原因而延遲完工,每日按工費的____作為違約金罰款支付給甲方,直至工費扣完為止。
2.由甲方自行挑選的材料、設備,因質量不合格而影響工程質量和工期,其返工費由甲方承擔,由于乙方施工原因造成質量事故,其返工費用由乙方承擔,工期不變。
4.施工中如果因甲方原因要求重新返工的,需簽證,甲方須承擔全部施工費用,如因乙方的原因造成返工,由乙方承擔責任,工期不變。
5.施工中,甲方未經乙方同意,私自通知施工人員擅自更改施工內容所引起的質量問題和延誤工期,甲方自負責任。
第七條: 工程驗收
1. 工程質量驗收,詳見本合同附件(六)《家庭裝潢工程質量驗收表》,除隱蔽工程需分段驗收外,待工程全部結束后,乙方組織甲方進行竣工驗收。
2. 乙方通知甲方進行工序驗收及竣工驗收后,甲方應在三天內前來驗收,逾期視為甲方自動放棄權利并視為驗收合格,如有問題,甲方自負責任。甲方自行搬進入住,視為驗收合格。
3. 甲方如不能在乙方指定時限內前來驗收,應及時通知乙方,另定日期。
第八條: 其他事項
1. 甲方
1、必須提供經物業管理部門認可的房屋平面圖及水、電、氣線路圖,或由甲方提供房屋平面圖及水、電、氣線路圖,并向乙方進行現場交底。
2、二次裝飾工程,應全部騰空或部分騰空房屋,清除影響施工的障礙物。對只能部分騰空的房屋中所滯留的家具、陳設物等,須采取必要的 保護措施,均需與乙方辦理手續和承擔費用。
3、如確實需要拆、改原建筑物結構或設備、管線,應向所在地房管部門辦理手續,并承擔有關費用。施工中如需臨時使用公用部位,應向鄰里打好招呼。
2. 乙方
1. 應主動出示企業營業執照、會員證書或施工資質;如是下屬分支機構,也須有上級公司出具的證明;經辦業務員必需有法人代表的委托證書。
2. 指派(姓名) 為乙方工地代表,負責合同履行,并按合同要求組織施工,保質保量地按期完成施工任務。
3. 負責施工現場的安全,嚴防火災、佩證上崗、文明施工,并防止施工造成的管道堵塞、滲漏水、停電、物品損壞等事故發生而影響他人。萬一發生,必需盡快負責修復或賠償。
4. 嚴格履行合同,實行信譽工期,如果因延遲完工,如脫料、窩工或借故誘使甲方墊資,舉查后均按違約處。
5. 在裝潢施工范圍內承擔保修責任,保修期自工程竣工甲方驗收入合格之日算起,為12個月。
第九條: 違約責任
合同生效后,在合同履行期間,擅自解除合同方,應按合同總金額5%作為違約金付給對方。因擅自解除合同,使對方造成的實際損失超過違約金的,應進行補償。
第十條: 爭議解決
1、本合同履行期間,雙方如發生爭議,在不影響工程進度的前提下,雙方應協商解決。或憑本合同和乙方開具的統一發票向市室內裝飾行業協會家庭裝潢專業委員會投訴,請求解決。
2、當事人不愿通過協商、調解解決,或協商、調解解決不成時,可以按照本合同約定向—仲裁委員會申請仲裁;--人民法院提起訴訟。
第十一條: 合同的變更和終止
1. 合同經雙方簽字生效后,雙方必需嚴格遵守。任何一方需變更合同的內容,應經雙方協商一致后重新簽訂補充協議。如需終止合同,提出終止合同的一方要以書面形式提出,應按合同總價款的10%交付違約金,并辦理終止合同手續。
2. 施工過程中任何一方提出終止合同,須向另一方以書面形式提出,經雙方同意辦理清算手續,訂立終止合同協議后,可視為本合同解除。
第十二條: 合同生效
1. 本合同和合同附件向雙方蓋章,簽字后生效。補充合同與本合同具有同等的法律效力。本合同(包括合同附件、補充合同)一式 份,甲乙雙方及見證部門各執壹份。
甲方(業主): (簽章)乙方: (簽章)
住所地址:企業地址:
郵政編碼:郵政編碼:
有關裝修合同集錦 篇13
合同編號
發包人: 中國工商銀行崇左工行
住所:
法定代表(負責)人
或有權簽字人:
委托代理人:
電話:
傳真:
郵政編碼: 承包人:廣西樂達裝飾工程有限公司 住所: 法定代表(負責)人:王清樂 或有權簽字人: 委托代理人: 電話: 傳真: 郵政編碼:
發包人(全稱):中國工商銀行崇左工行
承包人(全稱):廣西樂達裝飾工程有限公司
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規、遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,雙方就本裝修工程(以下簡稱工程)的有關事宜,達成如下協議:
第一條 工程概況
1.1 工程地點:
1.2 工程內容及做法:
1.3 雙方商定采取承包人包工、包料的承包方式。發包人指定施工所需的瓷磚、鋁扣板、人造石、涂料、木地板等五項裝修主材(見附件1),承包人施工所需裝修主材須在發包人指定主材供應商處提貨,價格不能高于發包人指定的最高限價;其他裝修材料應使用發包人指定品牌(見附件2),材料質量達到合格且符合國家標準。
1.4 工程工期天,開工日期: 年月 日,竣工日期:_年月 日。
1.5 合同價款:本合同工程造價為人民幣(大寫):壹拾肆萬柒仟叁佰肆拾肆元伍角伍分(¥147344.55元)。
第二條 發包人代表
本工程發包人代表為 。
第三條 工程現場質量監督
本工程由發包人設置工程現場質量監督員,具體負責工程現場質量管理工作,本工程現場質量監督員為 。
第四條 施工圖紙
雙方商定施工圖紙采取下列第 (1) 種方式提供:
(1) 發包人自行設計并提供施工圖紙;
(2) 發包人委托承包人設計施工圖紙,設計費元,由發包人支付(此費用不再工程價款內)。
第五條 發包人義務
5.1 開工前 天,為承包人入場施工創造條件。包括:搬清室內家具、陳設或將室內不易搬動的家具、陳設歸堆、遮蓋,以不影響施工為原則。
5.2 提供施工期間的水源、電源:
5.3 負責協調好施工隊與鄰里之間、裝修施工隊與錄像監控等其它專業施工隊之間的關系。
5.4 不拆動室內承重結構,如需拆改原建筑的承重結構或設備管線,負責到有關部門辦理相應的審批手續。
5.5 施工期間發包人如仍需部分使用該場所的,負責做好施工現場的保衛及消防等工作。
5.6 參與工程質量和施工進度的監督,負責材料進場、竣工驗收。
第六條 承包人義務
6.1 承包人必須按要求:在合同簽訂二個工作日內將報公安部門申請開工的材料報甲方辦公室(具體報送材料見附件3);
6.2 施工中嚴格執行安全施工操作規范、防火規定、施工圖紙和招標文件要求、施工規范及質量標準,按期保質完成工程;
6.3 嚴格執行有關施工現場管理的規定,不得擾民及污染環境;保護好原居室內的家具和陳設,保護好居室內上下水管道的暢通;保證施工現場的整潔,工程完工后負責清掃施工現場。
6.4 及時協助配合發包人做好監控、空調等相關設備或設施的安裝;依據工程進度適時通知材料供應商備貨送貨及消防、110聯動報警、科技等工種進場施工。
6.5 未經發包人同意及有關部門批準,承包人施工中不得隨意拆改原建筑物結構及各種設備管線。
6.6 工程竣工未移交發包人之前,由承包人負責對現場的一切設施和工程成品進行保護。
第七條 工程變更
雙方商定工程變更采取下列第(1) 方式進行:
(1)在施工過程中,因施工圖紙標注工程量與實際工程量不一致的,或發包人實際需求變化對工程量進行增減的,并按實際增減工程量和工程項目單價相應增減工程總價,增減的工程項目單價按承包人投標的綜合單價執行。
(2)在施工過程中,由于發包人實際需求變化對工程量進行增減,按照發包人規定的工程變更審批程序辦理,并按實際增減工程量和工程項目單價相應增減工程總價,增減的工程項目單價按發包人工程綜合單價、承包人投標價、當地公布的市場價孰低執行。發包人在施工中未對工程量提出增減,而施工圖紙標注工程量與實際工程量不一致的,以施工圖紙標注的工程量為準,發包人不再增減工程總價。
第八條 材料的提供
承包人應在材料運到施工現場前通知發包人,并接受發包人檢驗,待發包人驗收同意后方可使用。承包人對材料的使用負最終責任,不按規定使用發包人指定材料的,造成損失由承包人負擔。
第九條 工程延誤
9.1 對以下原因造成竣工日期延誤,經發包人書面確認后,工期相應順延:
(1)工程量變化和設計變更;
(2)不可抗力;
(3)發包人同意工期順延的其它情況。
9.2 因承包人責任不能按期開工或無故中途停工而影響工期的,工期不順延;
9.3 因承包人原因造成工程質量存在問題的,返工費用由承包人承擔,工期不順延。
第十條 質量標準
10.1 雙方約定本工程施工質量標準:合格。
施工過程中雙方對工程質量發生爭議時,由 當地質量監督站 對工程質量予以認證,經認證工程質量不符合合同約定的標準,認證費過程支出的相關費用由承包人承擔;經認證工程質量符合合同約定的標準,認證費過程支出的相關費用由發包人承擔。
第十一條 工程驗收及保修
11.1 雙方約定本工程在施工過程中分下列幾個階段對工程質量進行驗收:
(1)安防、消防部門進行安防、消防項目竣工驗收;
(2)公安、消防部門驗收合格后發包人進行裝飾工程竣工驗收。
承包人應提前三天通知發包人進行驗收,階段驗收合格后應填寫工程驗收表。
11.2 工程竣工后,承包人應書面通知發包人驗收,發包人應在接到驗收通知后
三天內組織驗收,經發包人驗收合格后,填寫工程驗收單。在工程款結清后,辦理移交手續。
11.3 由于工程存在隱性暇疵,發包人在工程驗收時未發現質量問題,但經使用
后出現質量問題或達不到發包人設計標準,影響發包人正常使用等情況的,發包人有權要求承包人修復和更換相關符合發包人質量要求的設備和材料,費用由承包人自行承擔。經維修和更換仍無法滿足發包人質量要求的,發包人可要求承包人賠償損失的相關內容。
11.4 本工程自驗收合格雙方簽字之日起,保修期按附件4《房屋建筑工程質量保修書》執行。驗收合格簽字后,填寫工程保修單。
第十二條 工程款支付方式
12.1 本工程合同生效后,待工程竣工,驗收合格,發包人將在30個工作日內將工程款支付給承包人。
12.2 工程款結清前,承包人應向發包人開具正式統一發票。
12.3 工程款支付方式:銀行轉賬,所有工程價款必須轉到承包人在工商銀行開立的賬戶。
戶名: 廣西樂達裝飾工程有限公司
賬戶:
開戶行: 工商銀行崇左市支行
第十三條 違約責任
13.1 合同雙方當事人中的任何一方因未履行合同約定或違反國家法律、法規及有關政策規定,受到罰款或給對方造成損失的均由責任方承擔責任,并賠償給對方造成的損失。
13.2 未辦理驗收手續,發包人提前使用或擅自動用工程成品而造成損失的,由發包人負責。
13.3 因一方原因,造成合同無法繼續履行時,該方應及時通知另一方,辦理合同終止手續,并由責任方賠償對方相應的經濟損失。
13.4 發包人未按期支付工程款的,每延長一天向對方支付違約金按合同金額千分之計元/天。
13.5 由于承包人原因,工程質量達不到雙方約定的質量標準,承包人負責返工修理和更換符合發包人質量標準的設備和材料,返工費用由承包人負擔,工期不順延。
13.6 由于承包人原因導致工期延誤,每延長一天向對方支付違約金按合同金額千分之 計元/天。延誤的工期超過累計30天,發包人有權單方面解除合同并且不承擔任何違約責任。
第十四條 合同爭議的解決方式
14.1 本合同在履行過程中發生的爭議,由當事人雙方協商解決;也可由有關部門調解;協商或調解不成的,按下列第 種方式解決。
(1)提交 仲裁委員會仲裁。
(2)依法向發包人所在地人民法院提起訴訟。
第十五條 幾項具體規定
15.1 因工程施工產生的垃圾,由承包人負責運出施工現場,并負責將垃圾運到指定的地點,費用由承包人承擔。
15.2 施工期間,承包人每天的工作時間為:上午正至 點 ;下午點至點(若因其它原因需暫時停工的,發包人另行通知)。
第十六條 其它約定事項
16.1 本合同自雙方法定代表人(負責人)或有權簽字人簽字(章)并加蓋單位公章之日起生效,合同履行完畢后終止。
16.2 開工日期以發包人實際通知進場時間為準。
16.3 竣工日期以承包人通知發包人驗收且通過發包人的檢查驗收為準,因質量不合格的返工日期也包含在內。
16.4 發包人協助承包人做好施工安全管理工作,若因承包人原因導致發生安全事故損害第三人權益的,由承包人承擔賠償責任。
16.5 (其他約定事項)
第十七條 附則
17.1 本合同簽定工程不得轉包。
有關裝修合同集錦 篇14
乙方(施工方):
甲方雇傭乙方裝修甲方位于市區路號小區內號房屋,甲乙雙方應共同遵守以下條款:
一、裝修項目及價格
(一)水電安裝
水路:包括兩個衛生間、廚房、陽臺的水路、燃氣管路的敷設安裝。
電路:由甲方指定增設的室內開關、插座以及燈具的安裝。
價格:水電安裝費用總價為元整(含人工費、沙子水泥材料費以及建筑垃圾倒放費等)。
(二)地面、墻面貼磚
1、地面客廳、餐廳、兩個衛生間、廚房、陽臺以及過道等,單價為元/平方米(含人工、水泥砂漿、輔料,不含主材磚)。
2、墻面:兩個衛生間、廚房、三個房間飄窗以及廚衛門窗包封等,單價為元/平方米(含人工、水泥砂漿、輔料,不含主材磚)。
3、碰角:所貼墻面直角對接處,單價為元/米(含人工、水泥砂漿、輔料,不含主材磚)。
4、踢腳線:餐廳、客廳以及過道處等,單價為元/米(含人工、水泥砂漿、輔料,不含主材磚)。
5、其他:貼磚所遇到水電管路等的接頭、底盒需要鉆洞、開槽時,不發生費用;三根管道的包封、批灰以及廚房門洞、大門旁鞋架洞的批灰共元;門窗包封時按實際碰角長度計算(即單價為元/米,含人工、水泥砂漿、輔料,不含主材磚)。
(三)砌灶臺
灶臺總長度約米(以實際尺寸為準),灶臺面寬0.55-0.6米,混磚結構。單價為元/米(含人工、水泥砂漿、鋼筋、輔料、貼磚、臺面貼石材,不含主材磚及柜門)。
(四)陽臺封窗
陽臺封窗采用鋁合金窗,厚度mm的南南鋁材,厚度0.5mm的玻璃,南面白色透明六扇、西面花色三扇、北面花色兩扇。單價為元/平方米(含安裝費、材料費)。
(五)地面找平
三個房間用水泥砂漿找平,與客廳貼磚后高度相對找平。單價為元/平方米(含人工、水泥砂漿、輔料)。
二、具體要求
(一)乙方自己準備專業工具和人員。乙方人員在裝修過程中,要遵守小區物業管理,不得占用甲方房屋生活、起居,并注意人身安全。如果因乙方自己的過失和錯誤,造成人身和財產的損失,由乙方自己承擔。
(二)裝修前,乙方事先確認既有裝修設施的狀況;材料使用前,確認材料無質量問題,否則驗收時所發現的新生缺陷和質量問題,由乙方承擔全部責任并負責賠償。
(三)乙方在裝修過程中必須按標準的工藝和程序進行,不得偷工減料,不得污損、毀壞甲方屋內(包括地面、墻面)和周圍環境的任何設施,如果造成不可復原的損壞,乙方要承擔賠償和修復的全部費用。
(四)乙方在保證裝修質量的前提下,應保護和節約材料和用具。如造成人為的損壞、浪費和丟失,乙方須賠償。特別是貼磚時應注意避免耗材過大,須認真仔細選磚,有瑕疵(砂眼、破損、色差、變形等)的不浸泡不采用。
(五)乙方在裝修中應設法及時補救裝修缺陷,如不能補救,甲方可以要求返工或賠償,直至達到裝修要求為止。
(六)施工中所需的水泥、砂子、磚、鋼筋等原材料由乙方承擔(其余由甲方自行選購),所使用的原材料須符合國家相關房屋建筑行業標準,無污染。
(七)乙方所提供的水泥為海螺牌,標號為32.5#;砂子為河砂。
(八)水電安裝滿足甲方安全、放心、正常使用要求,開關插座無松脫以及線路無漏電、漏水等現象。
(九)貼磚要求平整、平直、無空鼓、松動、脫落、起翹等現象,接縫(含碰角)大小一致、平直、工整,踢腳線平直并與墻面水平一體。
(十)灶臺必須牢固、安全,無漏水現象;鋁合金窗安裝牢固、安全,無漏雨漏風現象,材質必須符合國家相關行業標準。
三、
四、裝修工期為年月日—年月日,共天。裝修工期不得超過15天,最長允許延期5天。此外每延長一天扣工費100元。
五、裝修結束后,甲乙雙方共同現場驗收,不合格處要求及時返工。
六、未盡事宜或施工過程中需要增減工程項目、遇到的問題雙方共同協商解決。
七、本協議一式四份,各執兩份,甲乙雙方簽字后生效。甲乙雙方同意遵守以上各項條款。如果出現違約,雙方應各自承擔因違約所造成的相應經濟和法律責任。
甲方:乙方:
有關裝修合同集錦 篇15
1、整體墻面進行清理,鏟除墻體表面遺留下來的灰砂,掃除灰塵。
2、用聚合物水泥砂漿作少量的修補,如墻體表面的缺損,影響施工后整體的效果的。達到平整、垂直。
3、用量線彈出整個墻面的柱、梁、陰陽角的直線,對不直處用膩子進行直線修補,達到橫平豎直。
二、墻體表面批刮膩子
1、好以上基層處理后,對墻體進行第一遍批刮膩子工序。達到表面平整,不堆積,不漏刮。
2、待第一遍滿刮膩子完全干燥后,對表面遺留的痕跡、粗糙部位剔除后,方可進行第二遍滿刮膩子。達到表面平整,陰陽角線平直。
3、用砂布進行平砂光處理(膩子必須完全干透),清除浮灰。
三、墻體表面刷涂料
1、嚴格確認上述工藝符合要求后,進行第一道乳膠漆施工,顏色均勻一致,不流掛,不漏刷。
2、待第一道涂料完全干燥后,用細砂皮砂磨去表面的細微顆粒后,除凈表面浮灰,再進行下一道工序。
3、上第二道乳膠漆,使之平整色澤一致,墻面平整光滑,陰陽角線垂直,平行,不流掛,不漏刷。
內外墻涂料裝飾工程施工合同
甲方:
乙方:
甲方將工程,發包給乙方施工。為了明確雙方責任,保證施工順利進行,經雙方充分協商,按照《中華人民共和國合同法》和《中華人民共和國建筑法》的有關規定,雙方達成一致意見,特簽訂本合同,雙方共同遵守執行。
第一條工程名稱:。
第二條工程地點:。
第三條工程內容、涂料品牌、色號:
1、工程內容:
2、涂料品牌:
3、使用顏色號:
第四條工程造價及結算方式
1、本工程平涂面積約為M2,單價為:元/M2
(此單價不含稅金、配合費)
2、工程總造價約為:,以現金結算,乙方包工包料,完工后按實際完成工作量展開計算并結合簽證按實結算。
3、工程竣工驗收合格后天內,由乙方負責將工程造價結算書送交甲方審核辦理結算手續。
第五條合同工期
甲方發出進場通知后,天內乙方必須安排工人進場施工,有效工期為日歷天。
在施工過程中如遇以下任何一種情況,工期順延:
1、遇到不可抗拒的災害或事故(包括雨季停工)。
2、甲方要求變更設計圖紙、工程內容或增加項目。
第六條工程質量等級
1、甲方對工程質量的要求;,在保質期內不脫皮,基本不褪色。
2、由建設工程質量監督部門對本合同項目工程質量進行評定,達到本款要求。
3、雙方對工程質量有爭議,提請建筑工程質量監督部門仲裁。
第七條工程款支付
乙方進場施工三日內甲方支付乙方30%工程款備材料,乙方完成膩子施工甲方支付乙方75%工程款,工程竣工驗收合格,甲方支付乙方工程總造價的99%,預留1%保修金,保修期為壹年,保修期滿十五天內甲方一次性付清乙方。
第八條竣工驗收
雙方對工程施工質量按《建筑裝飾工程施工及驗收規范》JG73-91標準進行驗收。
第九條甲方、乙方責任范圍
一、甲方責任
1、甲方提供用水、用電和工人住宿的位置,甲方承擔由此費用。
2、按第七條款支付乙方進度款。
3、負責提供與施工相關的資料。
4、甲方派為工地現場代表,幫助乙方解決應由甲方負責的問題,與乙方協商解決施工中出現的問題,及時辦理乙方送達的關于工程進度、現場簽證工作。
5、負責組織工程的竣工驗收。
二、乙方責任
1、嚴格按甲方確定的施工圖及說明進行施工,保證質量,按時完工并交付使用。
2、乙方委派為工地現場代表,負責行使乙方的權利及義務。
3、負責提供外墻涂料驗收資料,參加甲方組織的工程竣工驗收,辦理竣工結算。
4、在施工期間做好現場防火、防盜及安全生產工作,工作中甲方不對乙方材料失竊負責,施工中若發生因乙方原因引起的人身安全事故及其他事故,乙方應負責。
5、乙方進場人員由專人管理并服從甲方統一管理。
6、做好文明施工、工完場清工作。
第十條違約責任及爭議解決辦法
1、合同生效后如有色號更改應征得乙方同意,否則因為更改造成乙方定貨損失的,則要求更改方應按更改色彩油漆內墻工程量造價的50%賠償乙方的經濟損失。
2、乙方按合同規定的質量標準進行施工,如屬乙方責任所發生施工質量問題,乙方必須返工,由此產生的費用均由乙方承擔。
3、合同履行過程中如果發生爭議,雙方應協商解決。如果無法達成協議,提交有關仲裁機構或向法院起訴解決。
第十一條其他事項
1、本合同未盡事宜,雙方另行簽訂補充協議,補充協議具有同等法律效力。
2、本合同壹式叁份,甲方執壹份,乙方執貳份,經雙方簽字蓋章后生效,至工程價款全部結清后自動失效。
3、合同簽定地點:
甲方:(公章)乙方:(公章)
法人委托代表:法人委托代表:
電話:電話:
地址:地址:
年月日年月日
有關裝修合同集錦 篇16
委托方(甲方): 承接方(乙方):
甲、乙雙方經友好洽談和協商,甲方決定委托乙方進行居室裝潢。為保證工程順利進行,根據國家有關法律規定,特簽訂本合同(包括本合同附件和所有補充合同),以便共同遵守。
第一條:工程概況
1.工程地址: _______________________________________________
2.施工內容:_____________________________________________________
3.委托方式:___________________________________________ 。
5.工程開工日期:________年____月____日
6.工程竣工日期:________年____月____日 工程總天數:________天
第二條:工程價款 工程價款(金額大寫)___________________元
第三條:保修期 保修期自工程竣工甲方驗收入合格之日算起,為____個月。
第四條:違約責任
1.合同生效后,在合同履行期間,擅自解除合同方,應按合同總金額的5%作為違約金付給對方。因擅自解除合同,使對方造成的實際損失超過違約金的,應進行補償。
2.在保修期內乙方應保證在甲方電話或書面通知其維修起24小時內上門服務,如有違約應按合同總金額5%支付違約金。
第五條:爭議解決
1.本合同履行期間,雙方如發生爭議,在不影響工程進度的前提下,雙方應協商解決。
2.當事人不愿通過協商、調解解決,或協商、調解解決不成時,可以按照本合同約定向____區人民法院提起訴訟。
第六條:合同生效
1.本合同雙方蓋章,簽字后生效。
2.本合同甲乙雙方各執壹份。
甲方(業主): (簽章)
乙方:(簽章)
_______年_____月_____日
有關裝修合同集錦 篇17
建設方(甲方):
承建方(乙方):
根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規,遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,經雙方協商一致,訂立本合同。
一、工程概況
1、工程名稱:
2、工程地點:
3、施工范圍和內容:裝修及附屬的土建修繕、水電及網絡安裝工程。
4、施工面積:
5、承包方式:包工包料
6、工程合同價款:人民幣
二、雙方一般權利和義務
1、甲方負責保證施工場地具備開工條件,向乙方提供工程圖紙和有關資料,并在施工過程中對設計變更、隱蔽工程驗收等及時予以確認。凡因甲方原因造成工期延誤或返工的,由甲方自行承擔責任。
2、乙方應遵守有關部門對施工現場交通、環衛和施工噪音的管理規定,并負責辦理相關手續。如因違反規定造成的損失或罰款由乙方承擔。
3、如有涉及工程開竣工的消防、公安等其他手續,乙方應予以協助辦理。
4、本工程不允許轉包、分包。否則,甲方有權終止合同,由此造成的后果全部由乙方負責。
5、乙方應保證施工人員工資的及時支付,如工程由于拖欠民工工資發生糾紛,由乙方承擔全部責任。
三、工程技術規范和工藝、材料標準
1、乙方應嚴格按照國家有關的工程技術規范要求施工。施工的工藝以及工程所用材料的品牌、等級、規格必須符合設計圖紙、《中國農業銀行營業網點形象建設標準》及《中國農業銀行營業網點信息系統基礎環境設計規范(試行)》的要求。
2、工程所使用的材料必須為環保材料。
3、工程所使用的主要材料必須為優等品。設計未明確的主要材料,乙方必須提供材料樣品以及材料的規格、價格、質量等級等情況,報甲方同意后方可使用。工程用材的變更必須雙方簽證。
四、合同工期
1、合同工期為日歷天,開工日期為年月 年月日。
2、如遇下列情況之一,經甲方簽證認可后,工期可相應順延:
1) 非乙方原因連續停水、停電8個小時以上;
2) 不可抗力;
3) 甲方同意給予順延的其他情況。
3、實際工期每延誤一天,按工程結算造價的萬分之五計扣乙方延期違約金;延期超過十五天,甲方有權終止合同,所造成的損失由乙方承擔。
五、工程質量及驗收
1.1工程完工后施工方須提供桂林市相關權威部門出具的防雷驗收合格報告、消防驗收合格報告并通過桂林市環保部門的環保檢測。
2、甲方指派為工程現場代表,負責工程現場管理和質量監督。隱蔽工程必須經甲方現場代表驗收認可后方可隱蔽和繼續施工。對容易在結算時出現爭議的隱蔽工程,乙方可拍照留存,由甲乙雙方簽證作為竣工驗收和結算的依據。
3、工程竣工后,由乙方提交申請竣工驗收的報告及完整的竣工資料,由甲方負責組織驗收并評定質量等級,其中甲方質量評分為85分及以上的,質量等級為優良,質量評分在60分及以上且不足85分的,質量等級為合格,質量評分在60分以下的,質量等級為不合格。雙方對工程質量有爭議時,可向建設工程質量監督部門申請仲裁。仲裁費用及因此造成的損失由敗訴方承擔。
4、如出現工程質量隱患、缺陷,或工程質量驗收不合格,則由乙方承擔返工、維修、賠償損失等違約責任;嚴重的,甲方有權解除合同。由于乙方原因返工造成工期延誤的,一并按本合同約定對乙方計扣延期違約金。
5、如工程竣工驗收質量等級未達到合同約定的,甲方將向乙方扣減結算總造價的10%作為違約金;同時在工程結算審定之前,工程進度款僅支付至合同價款的70%,待工程通過竣工驗收并確定結算金額后,再按合同約定支付工程款。
六、安全施工
乙方應遵守相關規章制度,采取嚴格的安全控制措施,保證安全文明施工,并承擔施工過程中的一切風險與責任。
七、合同價款及支付
1、本合同價款采用 固定單價 方式。
2、甲乙雙方均不得擅自改變合同價款。發生下列情況之一,并且通過甲方二級分行財務運營部門確認,方能對合同價款作調整:
1)設計變更;
2)工程量增減;
3)工程造價管理部門公布的材料價格在施工期間相對于合同訂立時浮動超過15%。
3、工程款支付進度:
1)乙方人員、材料進場后并完成工程量的30%后,甲方支付合同價30%的工程款;
2)完成工程量50%,再支付合同價20%的工程款;
3)完成工程量70%,再支付合同價20%的工程款; 4)經竣工驗收工程質量等級達優良且按照甲方要求提供了一整套竣工資料的,再支付合同價15%的工程款;
5)工程結算審定后七個工作日內,再支付至結算總造價的95%,其余的5%留作質量保修金。
4、工程款支付方式為轉帳。
5、工程結算由農行廣西區分行指定的造價咨詢中介機構審核。工程結算單價以工程報價單為準;工程報價單中未標明的項目,按甲方確認的情況并參照現行配套的造價管理文件及定額規定確定結算單價。
6、乙方送審工程造價超出結算審定結果10%以上的,超出部分的審核費用由乙方承擔。
八、工程質量保修
1、質量保修期:室內外裝修工程質保期為2年,水電及設備等安裝工程質保期為2年,天面及衛生間防水、墻面防滲漏質保期為5年,土建工程的質保期為設計規定的合理使用年限。工程質量保修金為結算造價的5%。保修期從甲方簽字確認的工程實際竣工之日算起。
2、保修期內,凡屬乙方責任的工程質量保修項目,乙方應在接到甲方通知之時起24小時內派人到場響應,對于影響甲方營業網點日常業務開展的緊急搶修事故時,乙方在接到甲方通知之時起6小時內派人到場響應。乙方人員到場后應于24小時內解決問題,如無法在24小時內解決的,承包人應及時提出整改方案并明確解決時間報甲方審查。
3. 保修期內,凡屬乙方責任的工程質量保修項目,如乙方未及時到場響應的或未能在規定時間內及時完成維修的,甲方有權委托第三方進行維修,維修所發生的費用全部由乙方承擔,且每次乙方還應按工程總價款的千分之五向甲方支付違約金。
4、因乙方原因致使工程在合理使用期限內造成人身和財產損害的,由乙方承擔賠償責任。
5、自工程通過竣工驗收之日起滿5年后,甲方在接到乙方申請后7個工作日內根據維保服務評價情況支付保修金,維保服務評價總分為100分,維保服務評價不足60分的視為評價不合格,其質保金全部扣除不予支付;維保服務評價60分(含)以上的按實際得分比例支付,即支付質保金金額=扣留質保金總額×實際得分比例(該比例為維保服務評價得分/100)。
九、其他
1、施工過程中,因不可抗力造成工程本身的損失,由甲方承擔主要材料的損失,乙方的其他損失由乙方承擔。善后清理修復費用的承擔由雙方另行協商。
有關裝修合同集錦 篇18
甲方(發包方):
單位名稱:
身份證號碼:
電話:
乙方(承包方):
資質證書號:
法定住址:
法定代表人:
職務:
身份證號碼:
聯系人:
電話:
第一條工程概況
1.1工程地點:_________市_________區(縣)_________路_________號_________樓_________室。
1.2住房結構:_________房型_________房_________廳_________套,施工面積_________平方米。
1.3工程造價:家庭居室裝飾裝修工程的價格,根據市場競爭、優質優價的原則,約定如下:總價款:_________元,大寫(人民幣):_________。其中:材料費:_________,人工費:_________,管理費:_________,設計費:____,垃圾清運費:_________,稅金:_________,其他費用:_________。(詳見附表三:家庭居室裝飾裝修工程報價單)。經雙方認可,變更施工內容,變更部分的工程款按實另計。
1.4工程承包方式:雙方商定采取下列第_________種方式。
(1)乙方包工、包全部材料簡易裝修合同樣本簡易裝修合同樣本。(見附件五:乙方提供裝飾裝修材料明細表)
(2)乙方包工、部分包料,甲方提供部分材料(見附件四:甲方提供裝飾裝修材料明細表,附件五:乙方提供裝飾裝修材料明細表);
(3)乙方包工、甲方包全部材料(見附件四:甲方提供裝飾裝修材料明細表)。
1.5工程期限_________天;開工日期_________年_________月_________日,竣工日期_________年_________月_________日
1.6工程內容及做法(見附表一:裝飾裝修工程施工項目確認表、附表二:裝飾裝修工程內容和做法一覽表)。
第二條施工單位資格
2.1凡承接家庭居室裝飾裝修工程的單位,應當持有建設行政主管部門頒發的具有建筑裝飾裝修工程承包范圍的《建筑業企業資質證書》。
2.2乙方是經過工商行政管理機關核準登記的企業法人,通過最近一次企業年檢,具有經建設行政主管機關審定的從事民用建筑裝飾裝修工程的資質,資質等級符合本次施工的要求。乙方不具備營業資格或相應資質的,甲方有權終止本合同,乙方應當立即返還甲方已支付的費用,并賠償損失。
2.3對于承接家庭居室裝飾裝修工程的個體裝飾裝修從業者,應當持所在地鄉鎮以上人民政府有關主管部門出具的務工證明、本人身份證、暫時居住證,向工程所在地的建設行政主管部門或者其指定的機構登記備案,實行“登記注冊、培訓考核、技能鑒定、持證上崗”的制度。具體辦法由省、自治區、直轄市人民政府建設行政主管部門制訂。
2.4凡沒有《建筑業企業資質證書》或者建設行政主管部門發放的個體裝飾裝修從業者上崗證書的單位和個人,不得承接家庭居室裝飾裝修工程。
第三條工程監理
若本工程實行工程監理,甲方(或乙方)與監理公司另行簽訂《工程監理合同》,并將監理工程師的姓名、單位、聯系方式及監理工程師的職責等通知乙方(或甲方)。
第四條施工圖紙
雙方商定施工圖紙采取下列第_________種方式提供:
4.1甲方自行設計并提供施工圖紙,交圖時間為_________年_________月_________日,圖紙一式三份,甲方、乙方、施工隊各執一份(見附件六:家庭裝飾裝修工程設計圖紙);
4.2甲方委托乙方設計施工圖紙,圖紙一式三份,甲方、乙方、施工隊各執一份(見附件六:家庭裝飾裝修工程設計圖紙),設計費由甲方支付(此費用不在工程價款內);
4.3施工圖紙雙方簽字后生效簡易裝修合同樣本合同范本。
第五條甲方權利義務
5.1開工前_________天,為乙方入場施工創造條件。全部騰空或部分騰空房屋,清除影響施工的障礙物;對只能部份騰空的房屋中所滯留的家具、陳設應采取保護措施,以不影響施工為原則。乙方施工人員對甲方施工現場的牲口應認真清點及保護,并且雙方簽訂“物品清單”;
5.2開工前將原有的電話設備拆除;提供施工期間的水源、電源,并說明使用注意事項;
5.3負責協調施工隊與鄰里之間的關系;
5.4禁止拆動室內承重結構,如需拆、改建筑的`承重、非承重結構或遷改廚、衛位置及設備管線,應負責到有關部門辦理相應的審批手續;
5.5參與對工程質量、施工進度的監督及對材料進場、工程竣工的驗收;
5.6工程所在的物業管理部門所收施工押金及各項物業管理費用,由甲方交納(出入證除外),乙方協助提供物業管理所需的相關材料;
5.7未經原設計單位或者具有相應資質等級的設計單位提出設計方案,甲方不得變動建筑主體和承重結構;
5.8甲方無權要求乙方移動或改造暖氣、燃氣管線;
5.9房屋裝飾裝修所產生的廢棄物不得亂倒亂放,甲方應當按照物業管理單位、房屋所在地居民委員會或者單位房屋管理部門規定的地點、方式、時間堆放,并按有關規定清運;
5.10甲方不得拒絕和阻礙物業管理單位依據住宅室內裝飾裝修管理服務協議的約定,對住宅室內裝飾裝修活動的監督檢查;
5.11甲方進行裝修不得損壞房屋原有節能設施,降低節能效果;
5.12未經批準,甲方不得隨意在承重墻上穿洞,拆除連接陽臺門窗的墻體,擴大原有門窗尺寸或者另建門窗;不得隨意增加樓地面靜荷載,在室內砌墻或者超負荷吊頂、安裝大型燈具及吊扇;不得任意刨鑿頂板,不經穿管直接埋設電線或者改線;
5.13未經批準,甲方不得損壞給排水、供電、供氣、消防、通訊等公共設施,不得損壞他人的房屋及物品。
5.14因進行家庭居室裝飾裝修而造成相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏水、停電、物品毀壞等,應由甲方負責修復和賠償;如屬乙方的責任,由甲方找被乙方負責修復和賠償。
第六條付款方式
1.合同一經簽訂,甲方即應付100%工程材料款和施工工費的50%;當工期進度過半(______年_____月_____日),甲方即第二次付施工工費的40%。剩余10%尾款待甲方對工程竣工驗收后結算。(注:施工工費包括人工費)
甲方付清工程價款,,乙方開具統一發票,向甲方辦理移交及發放裝潢工程保修卡,
甲方在應付款日期不付款是違約行為,乙方有權停止施工。驗收合格未結清工程價款時,不得交付使用。
2.工程施工中如有項目增減或需要變動,雙方應簽訂補充合同,并由乙方負責開具施工變更令,通知施工工地負責人。增減項目的價款,當場結清。
3.甲方未按本合同規定期限預付工程價款的,每逾期一天按未付工程價款額的1%支付給乙方。
4.甲方在居室裝潢中,如向銀行按揭,須將按揭的憑證及相關文件(復印件)交給乙方。
第七條違約責任
合同生效后,在合同履行期間,擅自解除合同方,應按合同總金額的5%作為違約金付給對方。因擅自解除合同,使對方造成的實際損失超過違約金的,應進行補償。
第八條合同的變更和終止
1.合同經雙方簽字生效后,雙方必需嚴格遵守。任何一方需變更合同的內容,應經雙方協商一致后重新簽訂補充協議。如需終止合同,提出終止合同的一方要以書面形式提出,應按合同總價款的10%交付違約金,并辦理終止合同手續。
2.施工過程中任何一方提出終止合同,須向另一方以書面形式提出,經雙方同意辦理清算手續,訂立終止合同協議后,可視為本合同解除。
第九條合同生效
1.本合同由雙方蓋章,簽字后生效。
2.本合同一式份,甲乙雙方及見證部門各執壹份。
甲方(業主):(簽章)_________乙方:(簽章)_________
電話:_________電話:_________
簽約日期:_________