注塑機買賣合同(精選3篇)
注塑機買賣合同 篇1
范本 狹義合同指一切民事合同。小編為大家搜集整理的注塑機買賣合同范本,歡迎大家閱讀與借鑒,希望能夠給你帶來幫助。 承攬方: 委托方: 合同雙方為明確各自權利和義務,經友好協商,按照《民法典》及其有關規定,特訂立本合同。
一、承攬標準
二、質量要求及技術標準:以客戶提供稿件的確認件為準!按國家標準執行。
三、版費承擔責任及起訂量: 所有包裝由運城XX公司大版制作,版費由委托方預付 1
4.9 萬元,每單款包裝累計達到貨值 15 萬元,承攬方全額退還版費。改版費用由委托方承擔。起訂量見附件。
四、貨款結算方式及時間: 每月月底對賬,承攬方提供17%增值稅發票,委托方在次月____日之前付款。除承攬方書面特別指定外,貨款以匯至本合同所列承攬方開戶銀行為準。
五、驗收標準和方法:按相關的國家標準或雙方書面約定的驗收標準和方法。
六、運輸方式及交貨時間: 承攬方負責送貨到委托方,運費承攬方負責。新版的交貨時間:稿件客戶確認后 20 天交貨,返單交貨時間為合同簽定后15天交貨。
七、加工承攬地:承攬方所在地。
八、合同生效后,承攬方需向委托方交納質保金2萬元,質保金在結款時扣除。
九、合同生效后,委托方中途提出變更承攬標的,如未給承攬方造成損失之前,委托方可以要求更改訂單,承攬方以更改后的訂單交貨,如承攬方已施工,所有稿費,版費,材料費及工時費均由委托方承擔,委托方不得拒付相關費用。
十、交貨期的約定:交貨期在產品的工藝技術要求基礎上雙方協商確定,時間從委托方定稿并下訂單開始計算,由于定稿或訂單延誤,則交貨期順延。 十
一、驗收時間:自承攬方交付產品之日起,委托方應按合同約定對產品的數量和質量進行檢驗,若產品的數量或質量不符合合同約定,委托方應在收到產品之日起____日內向承攬方提出書面異議,并不得動用產品,否則視為產品的數量和質量符合約定。對短期檢驗難以發現的質量缺陷,使用期內發生問題,除委托方使用或保管不當等原因而造成質量問題的以外,由承攬方負責退換,如有其它問題雙方協商解決。 十
二、知識產權:委托方定作的產品如涉及到注冊商標或外觀設計專利,著作權等知識產權,委托方應向承攬方提供所有權或使用許可證。委托方還應向承攬方提供委托書,營業執照復印件(蓋公章),條碼證,證等。委托方對提供的所有材料的真實性,合法性負責,如委 托方未提供或提供的資料不實而引起侵權等糾紛,由委托方承擔一切經濟和法律責任 十
三、承攬方需提供給委托方營業執照復印件(蓋公章),證,印刷執照復印件(蓋公章),第三方檢測報告。 十
四、除外責任:因不可抗力,停電,主設備故障等意外造成產品交付延遲或不能交付,不應視為承攬方違約,但承攬方應在上述事故發生后的12小時內書面通知委托方,并且承攬方仍有義務采取一切必要措施盡快交貨。若不可抗拒力持續一周以上,委托方方有權取消本合同。 十
五、違約責任:
1.承攬方未按合同規定的質量交付定作物,委托方同意利用的,應當按質論價;不同意利用的,應當負責調換,并承擔逾期交付的責任;經過調換后,仍不符合合同規定的,委托方有權拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。
2.交付定作物或完成工作的數量少于合同規定,委托方仍然需要的,應當照數補齊,因此造成逾期交付的按本條第四款處理;少交部分委托方不再需要的,有權解除合同,因此造成的損失由承攬方賠償。
3.因包裝問題造成定作物毀損,滅失的`,由承攬方賠償損失。
4.逾期交貨,每延誤一天承攬方承擔本合同總金額的0.2%的違約金(交付約定數量的合格產品視為交貨);未經委托方同意,提前交付定作物,定作方有權拒收。
5.不能交付定作物或不能完成工作的,應當償付本合同總金額20%的違約金。 如因承攬方工作進度達或產品品質不到合同約定,使委托方錯過了產品上市的最佳時機,從而使委托方遭受損失,則承攬方除退還所有前期買方所支付的貨款外,視實際情況另外承擔委托方直接及間接的經濟損失。 十
六、本合同訂立后委托方以訂單追加并為承攬方確認的定作業務,雙方均收受本合同的約束。 十
七、未盡事宜,均按《民法典》有關條例的規定執行。 十
八、合同履行過程中發生任何糾紛雙方協商解決,協商不成交由委托方所在地有管轄權的法院訴訟解決。 十
九、本合同一式二份,雙方各執一份,合同雙方蓋章之日起生效,但合同約定有預付款的,自預付款交付之日起生效。 本合同有效期自________年____月____日至________年____月____日止 簽訂地點:
簽訂時間:
注塑機買賣合同 篇2
甲方:__________
乙方:__________
甲乙雙方本著誠信合作、互惠互利的原則,根據《中華人民共和國國法》及其他有關規定,簽訂此協議。舊注塑機的生產日期:__________,產地__________計__________臺。舊塑機的轉讓事宜協商一致,自愿簽訂并共同遵守該設備轉讓合同,具體條款如下:
1、該合同貨物為舊注塑機拾壹臺,包括干燥機、上料機、機內液壓油等按現有使用標準為準,計人民幣__________元(大寫:__________)的價格轉讓乙方。
2、簽訂合同后,乙方在驗收全套設備無任何異議后,乙方付給甲方定金__________元,剩余貨款__________元,在提貨裝車當日一次性付清設備全款,拉幾臺付幾臺的款。
3、在乙方將設備未拉出甲方所在地前的一切產權糾紛由甲方承擔,否則甲方承擔一切違約責任,超過此地由乙方承擔,拆裝設備由乙方承擔。限乙方在20日內拉走設備。
4、簽訂合同后在執行期間如乙方違約并賠償對方總貨款10%的違約金,如甲方違約,雙倍反還乙方的定金,并賠償對方總貨款20%的違約金。
5、該設備為舊注塑機,所以甲方提供收款收據,甲方必須提供設備清單一份(作為設備轉讓的附件)及機器說明資料一份。
6、在轉讓合同履行過程如發生爭議的,由雙方當事人友好協商解決,協商不成的,任何一方有權向人民法院提出起訴。
7、本合同一式兩份,雙方各執一份,經雙方簽字蓋章后即生效。
甲方:__________乙方:__________
代表人:__________ 代表人:__________
日期:__________日期:__________
注塑機買賣合同 篇3
買方:_____________合同編號:_____________設備重量:_____________
賣方:_____________簽約地點:_____________簽約日期:_____________
使用單位及項目:_____________項目編碼:_____________
訂貨編號:_____________
一、設備名稱、商標、型號、廠家、數量、金額、交貨日期:_____________
二、質量要求、技術標準、賣方對質量負責的條件和期限、安裝調試、培訓:
1、賣方所供整套設備是全新正品,且無任何權利瑕疵;設備設計、選材、制造的技術標準、質量要求,按雙方簽訂的技術協議執行。
2、賣方對質量負責的條件和期限:設備質量保證期(下稱“質保期”)為自驗收合格之日起12個月,質保期內賣方負責三包(包修、包退、包換)。超過質保期,賣方有協助買方對該設備進行維修,同時為買方提供備件供應、技術支持等義務,相關費用另行協商。
3、設備的安裝、調試由買方組織實施,賣方負責指導安裝調試事宜,但因指導性錯誤造成的損失由賣方承擔;在安裝過程中設備出現短缺、質量等問題,賣方應及時整改,若賣方整改不及時和/或而影響買方安裝進度的,買方有權自行處理,所發生的費用和由此給買方造成的相應損失直接從貨款中扣除。
三、價格:本合同總價包括:設備的設計、制造、運輸及保險等全部費用。
四、交貨:
1、交貨方式:賣方負責將設備運達約定的交貨地并承擔運費。賣方應將所提供設備的裝箱清單、配件、隨機工具等交付給買方;賣方不能完整交付設備及本款規定的單證和工具的,必須負責補齊,否則視為未按合同約定交貨。
2、交貨地點:_____________,聯系人:_____________,電話:_____________。
五、包裝標準、包裝物的供應與回收和費用負擔:
1、設備的包裝應做到防雨、防潮、防震及滿足長途運輸和吊裝的需求,有明顯準確的起重、裝卸標識、并保證設備質量不受影響能完好無損地達到交貨地點。
2、包裝物不回收,包裝費用由賣方負擔。
六、結算:
1、結算方式:銀行電匯或承兌匯票方式付款。
2、支付條件:設備到貨后十五個工作日內,憑合同全額增值稅發票和驗收合格證明買方向賣方支付合同總款,計人民幣(大寫):_____________
七、檢驗、驗收標準、方法及提出異議期限:
1、設備到貨后,賣方自接到通知日起三個工作日內派人員到現場與買方一起檢驗,由雙方檢驗人員共同簽署設備的外觀驗收記錄,此記錄不作為設備質量的有效證明。若發現設備不符合約定的質量標準,存在任何短缺、漏項、損壞等其他情況,賣方必須及時更換、修理或補供。若賣方不能如約參加開箱檢驗,買方有權單獨進行檢驗并作出驗收記錄,且此驗收記錄一經做出則視為賣方對其已經認可。如果買方在單獨進行檢驗的過程中發現問題,應向賣方發出通知。賣方在接到買方通知后,應在三個工作日內派人處理,若賣方未在約定的時間內處理,買方有權自行處理,所發生的相關費用由賣方承擔并從貨款中扣除。如該問題買方無法自行處理的,買方有權不驗收,解除合同并向賣方主張相應的賠償。
2、賣方所供的設備,必須有制造廠出具的質量合格證和檢驗記錄并加蓋有效資質公章。
3、其他驗收方法:合同設備需安裝調試后運行正常方視為驗收合格。
八、隨機備品、配件、工具數量及供應辦法:按生產廠家要求配置,能達到正常使用的要求。
九、合同的變更和違約責任。
1、合同履行中,單方要求變更合同的,必須在約定的交貨日前七天以書面形式通知對方,且須經對方的書面認可。
2、除不可抗力外,買賣雙方中任何一方隨意解除合同、不履行合同、或出現根本性違約的,應適用定金罰則。
3、質量問題責任:
①安裝調試后,設備未能達到合同約定的技術標準和質量要求,賣方應及時整改,如整改后仍不合格或整改超過三天仍未完成,則按退貨處理,退貨費用由賣方承擔,同時賣方必須雙倍返還合同定金和退回買方支付的其他款項,并承擔由此給買方造成的相應損失。
②在質保期內,如果設備發生故障,賣方在接到通知后,應隨即電告買方處理的意見和措施,并且在接到通知后的兩個工作日內派人到現場調查處理。若設備故障是由于賣方原因所致,則賣方必須及時予以修理,并承擔由此給買方造成的相應損失;如果賣方未能按時派人到場修理,買方有權自行修理,由此所發生的費用以及由此給買方造成的相應損失均由賣方承擔。若設備故障并非由賣方原因所致,則由買方自行處理,但賣方仍負有協助的義務。
③在質保期外使用期限之內,如設備發生故障,經第三方專家和/或權威部門鑒定,發生故障的原因確系該設備設計、選材、制作工藝等不合理各/或不符合標準、質量要求,賣方應及時維修,由此所發生的費用以及給買方造成的相應損失均由賣方承擔。
4、遲延交付責任:
①賣方因不可抗力不能如期交貨,應及時通知買方,并附當地有效證明。②除不可抗力原因外,賣方不能如期交貨,每遲延一天按遲交設備金額的0.2%支付違約金,延遲時間從約定的交貨日期起算,若改期四周仍不能交貨,買方有權解除合同,同時賣方雙倍返還合同定金和退回買方支付的其他款項,并承提由此給買方造成的相應損失。
十、解決爭議的方法:執行本合同發生爭議,由買賣雙方友好協商解決。協商不成則由簽約所在地人民法院裁決。
十一:其他:
1、本合同未約定事項按《民法典》的有關規定處理。
2、本合同經買賣雙方簽字蓋章之日起生效。
3、本合同所有附件,均為本合同不可分割的組成部分,與本合同具有同等的法律效力。
4、本合同一式陸份,買賣雙方各執叁份。
本合同上述條款經買賣雙方仔細閱讀并無異議。
買方
單位名稱:_____________
單位地址:_____________
法定代表人:_____________
電話/傳真:_____________
編碼:_____________
增值稅發票開票信息:_____________
單位名稱:_____________
地址電話:_____________
開戶銀行:_____________
銀行帳號:_____________
納稅人登記號:_____________
賣方
單位名稱:_____________
單位地址:_____________
法定代表人:_____________
委托代理人:_____________
電話/傳真:_____________
開戶銀行:_____________
銀行帳號:_____________
納稅人登記號:_____________
編碼:_____________