自家房地施工合同協議書(精選3篇)
自家房地施工合同協議書 篇1
甲方:________
乙方:________
為搞好建筑起見,經甲乙雙方充分協商,商定如下:
一、在施工中,甲方必須提供乙方煙,酒,中飯及菜水等供給。
二、乙方施工如需材料,必須提前一天通知甲方。甲方必須密切配合,確保施工進度。
三、乙方必須嚴格執行安全操作規程。確保萬無一失。如發生事故有乙方負責,與甲方無涉。
四、在施工期間,甲乙雙方必須互相配合,按甲乙雙方面議執行。
五、殼子板總工資 元。待工程結束一次性付清。
六、本協議兩份,甲乙各執一份自簽字之日起生效。
甲方:(簽字蓋章)________乙方:(簽字蓋章)________
________年________月________日________年________月________日
自家房地施工合同協議書 篇2
發建房主方(甲):________
身份證號碼:________
承攬建筑方(乙):________
身份證號碼:________
甲方委托乙方承建農村居民住宅樓一幢(內墻粉刷、地磚、所有外墻三面墻磚;主體建筑:一層架空,二層、三層現澆,屋架、構造柱以及圈梁現澆等。),為明確乙方在承攬建筑甲方樓房的權利和義務,根據《中華人民合同法》、《中華人民建筑法》等的有關規定,結合本工程具體情況,雙方本著平等、互利、誠信的原則,確保建房過程中堅持安全、優質、高效、低耗的原則,現經雙方充分協商,同意簽訂本合同,以期共同遵守。
一、施工安全:
1、乙方在施工過程中,要特別注意安全,杜絕一切安全事故,并承擔由于自身安全措施不到位或管理不力等等的事故責任人由此發生的一切費用。如有此類情況出現,責任一概與甲方無關,如施工人員需要參加生命財產、機械設備、意外傷害等方面的保險,則由乙方負責辦理,并支付一切保險費用,此費用已包含在工程造價中。
2、乙方所有施工人員必須身體健康,工頭負責人必須要對所有施工人員和出入工地的其他外來人員進行施工安全教育和監督,控制好各種可能存在的危險因素,消除安全事故的隱患,隨時對工程安全、進度、質量三大要素加強全面檢查和督促,確保安全和工程質量。
二、施工要求:
1、甲方將房屋以包工不包料的方式承包給乙方建筑,承包范圍中含土建工程的一切工作。
2、甲方負責提供飲用的茶水以及施工用的石灰、磚頭、水泥、砂子、水源、鋼材等建筑材料。
3、乙方盡量避免在下雨天施工,以免影響房屋的質量。
4、室內外有線電視接口、墻壁接線盒、自來水管、下水管道等安全施工由甲方負責。
5、乙方自帶建筑所需的一切工具,包括攪拌機、震動器等施工機械以及模板、腳手架等,費用已包含在工程造價內。
6、所有的乙方人員吃飯、抽煙等問題由乙方自己解決,費用由乙方自理。
三、工程質量:
1、乙方必須認真按照甲方提供的'圖紙施工,并隨時接受甲方或甲方委托人員的督查。
2、乙方砌筑施工時應保證質量。使用前必須把磚頭澆水濕潤,砂漿的飽滿度必須要達到要求,采用“三個一”砌筑法,即一塊磚、一鏟灰、一擠揉。
3、如果乙方因為自身水平原因達不到工程合格條件的,乙方應該按照甲方及其委派人員的要求返工修改或重弄,返工修改后仍不能達到約定使用條件的乙方應當承擔工程質量違約責任,賠償相應的材料款和人工給甲方,在工程結算時進行扣除。
4、房屋建成后,因為乙方原因引起的質量問題造成甲方不能正常使用的,仍由乙方承擔修理返工或重弄的責任,并由乙方承擔所需的人工及材料等費用,一并賠償甲方由此造成的損失。
四、工期延誤:
無正當理由,乙方不能延誤施工,由以下原因造成完工日期推遲的延誤,經甲方確認,工期可以相應順延:
1、因停電或下雨等造成停工;
2、不可抗拒的自然力,如地震、洪水、冰雹等;
3、甲方同意給予順延的其它情況。
五、工程造價:
1、全部工程造價合計人民幣作價格調整。
2、澆筑樓層砼時,甲方不再支付乙方大小工人的勞務報酬、飯菜錢、煙酒等費用;必要的招待與其他人家蓋房招待相同。
六、建房工期:
建房工期為________天,自________年________月________日起,個日歷天。附今年春節前,主體結構包括屋面工程必須封頂,屋面瓦必須要蓋好。
七、付款方式:
開工付款(基礎圈梁澆筑結束)后付元;主體結構封頂屋面瓦蓋好付元;工程竣工驗收合格后付元,一年質保金元(竣工驗收滿一年后支付)。
八、違約責任和爭議的解決辦法:
1、工程質量達到約定要求的,乙方要進行修理、返工或重弄;造成損失的,乙方要賠償所有的損失。因乙方原因有其它致使合同無法履行情形的,乙方要賠償因其違約給甲方造成的一切損失。
2、乙方若無視甲方的合理要求,或者采用消極怠工和延誤工期等做法為難甲方,視為乙方嚴重違約,甲方有權解除合同,辭退乙方,并只需支付按照已完成的工程量人工費的50%給乙方。
3、在乙方無違約行為的情況下,甲方若不按合同約定支付工錢,則按銀行有關逾期付款的辦法規定,按照延付金額每日萬分之三償付乙方賠償金。
4、因一方違約使合同不能履行,另一方欲中止或解除全部合同,應提前10天通知違約方后,方可中止或解除合同,并由違約方承擔違約責任。
九、合同的生效與終止:
1、本合同一式叁份,甲乙雙方當事人各執一份,公證一份;
2、本合同自簽訂之日起生效;
3、在工程竣工驗收合格后,甲方付清工錢完畢后,該合同自動失效。
十、其它:
以上合同,雙方必須共同遵守,如經雙方協商同意簽訂補充合同,補充合同與該合同具有同等法律效力。
甲方簽字(蓋章):________乙方簽字(蓋章):________見證方簽字(蓋章):________
________年________月________日________年________月________日________年________月________日
自家房地施工合同協議書 篇3
發包方:____________
承包方:____________
依照《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規,遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,甲乙雙方經友好協商,訂立本建筑工程施工合同。
第一條 工程概況
工程名稱:
工程地點:
第二條 承包方式
包工包料。
第三條 工程承包范圍
1、甲方提供圖紙的工作內容:花式圍墻砌筑、粉刷(含基礎)、鐵藝欄桿制作、安裝、油漆。附屬所需的地面砼等障礙物破除及土方開挖、回填以及恢復工作及預算中包含的其他子項工作。
2、按圖紙設計要求;特殊要求按甲方書面通知。
3、以上工程內容包工期、包安全、包質量、包工地內外的保潔并保持與周圍業主間良好的生產生活關系。承包范圍內的人工費、機械費、維護費、材料費、保險、稅金、施工期間的材料價格風險、工程保險及意外傷害保險、突發事件搶險費用、管理費、措施費及規費、利潤、稅金、施工配合及水電費等一切直接和間接費用。所有政策性文件調整風險及承包人在施工過程中可能發生的一切費用已包含在總價中。
4、施工中如甲方要求增加或減少工程量的,在經甲方確認后按實結算。合同中已有項目按合同單價執行,合同中沒有的項目按定額執行。
第四條 合同工期
接甲方指令后開工,在 年 月 日前,乙方應完成全部包干工作,雨天經甲方確認可適當順延工期。
由于乙方的原因導致工程延期,承包人應承擔 1000元/天的違約金。違約金在工程款中直接扣除。
第五條 質量要求
符合國家相關規定及達到發包人的質量要求,達到合格標準。
第六條 工程價款及付款方式
1、本合同固定總價合計人民幣**元,大寫圓整。
2、本合同暫定總價包含:承包范圍內的人工費、機械費、維護費、材料費、保險、稅金、施工期間的材料價格風險、工程保險及意外傷害保險、突發事件搶險費用、管理費、措施費及規費、利潤、稅金、施工配合及水電費等一切直接和間接費用。所有政策性文件調整風險及承包人在施工過程中可能發生的一切費用已包含在總價中。
3、經甲方確認的施工圖中的工程內容在實際施工中未發生的,結算時應扣除。
4、付款方式
施工至全部工程量的50%,甲方向乙方支付至合同總價款的20%;工程竣工驗收合格后十五個工作日內,付至合同總價款的50%;結算完畢付至結算價的95%;剩余5%結算價作為質保金,于驗收合格之日起一年后如無任何質量問題一次性無息付清。
乙方應于每次付款前向甲方開具相同金額的符合甲方需求的工程款發票,乙方未開具時,甲方有權暫停支付相應的工程款,且乙方未能及時開具工程款發票導致發包人延期支付工程款的,責任由乙方自行承擔,且乙方不得因此而拒絕施工。
第七條 甲方職責
現場協調指揮:包括協助施工單位做好與小區業主的溝通、協調,協調處理綠化移植等有可能影響施工的因素。
第八條 乙方職責
1、按合同要求完成施工內容確保工程質量。服從甲方現場指揮人員的指揮,保證安全、保證質量和工期。乙方必須認真貫徹有關安全施工的規章制度,嚴格遵守安全操作規程,依法辦理相關保險,承擔一切安全措施費用;施工過程中發生的一切安全事故,所造成的一切后果及損失由乙方承擔。
2、乙方及所屬人員發生任何傷亡事故與甲方無關,由乙方自行承擔一切責任;如因乙方原因導致甲方和第三方人身、財產損失,乙方應及時予以賠償。必要時甲方可將乙方應承擔的上述賠償金額從應付工程款中直接扣除。
3、施工過程中,乙方必須文明施工,保持現場施工整潔,做到現場施工整潔,如乙方不服從管理,甲方有權要求承包人整改,延誤工期責任由乙方承擔;在甲方書面通知7天內建筑垃圾若未及時清理,甲方有權另請施工單位清理,其發生的費用直接從工程款中扣除,并且每次乙方向甲方支付500元的違約金。
4、在質保期內因質量問題乙方在一周內不能及時進行維修的,甲方有權另行安排其他施工隊伍修理,所需費用直接在質保金中扣除。如質保金不足以支付的.,甲方有權向乙方追償。
5、材料供應管理:工程材料由乙方自購,材料質量必須到達相關標準要求,且材質必須得到甲方的確認,如因材料不合格承包人應承擔相關責任及損失(包括工期延誤責任)。
6、乙方應負責已完成工程的保護工作,在工程竣工驗收完成并移交甲方前,乙方應妥善做好看護工作。
第九條 違約責任
1、本工程應達到甲方要求的質量標準,如工程竣工驗收不合格的,甲方將終止施工合同并不再支付剩余工程款,乙方并應另行承擔因此給發包人造成的全部損失。
2、乙方應按照合同約定的工期如期完工,逾期超過七天的,甲方有權單方面終止本合同,乙方除無權取得任何款項外,還須向甲方支付合同總價款20%的違約金,因此給甲方造成損失的,還應據實賠償損失。
3、乙方未能按合同要求完成施工內容或不服從甲方安排,甲方有權單方面終止本合同,清退乙方所有人員,并向乙方追索相應的損失。
4、在施工過程中,若發生重大人身傷亡事故,不但由乙方承擔一切責任,還須向甲方支付付每傷亡人次10000元的違約金,且甲方有權單方面解除本合同,因合同解除產生的一切責任及損失均由乙方承擔。
第十條 廉潔條款
承包人被發現以任何形式之商業賄賂予發包人員工,如“回扣”、“招待”、“娛樂”、“購房”、“就業”、“國內或國外旅游”、“饋贈”、“購物折扣”,及其他一切對本公司職工和其家屬物資上任何形式受益者,皆視為商業賄賂,如發生這種情況,發包人有權單方面終止雙方之間的合同,凍結所有應付款項,如情節嚴重或者涉及刑事,則發包人提交相關司法部門依法處理。
第十一條 其它約定
1、如發生與本合同有關的爭議,無法通過協商途徑解決的,任何一方都可向工程所在地人民法院提起訴訟。
2、本合同自甲、乙雙方簽字或蓋章起生效,工程竣工并驗收合格結清工程款后自行終止。
3、本合同壹式肆份,甲、乙雙方各執貳份,具同等法律效力。
甲方: ___________
乙方: ___________
____ 年 _____ 月 _____ 日