2024版建設工程施工合同（精選19篇）

2024版建設工程施工合同 篇1

　　甲方(全稱)：(簡稱：甲方)

　　乙方(全稱)：(簡稱：乙方)

　　依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規、遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就本建設工程施工事項協商一致，訂立本合同。

　　一、工程概況

　　工程名稱：蘇地20xx-B-23地塊項目外遮陽工程(一標段)(16#17#21#樓)

　　工程地點：蘇州高新區馬運路北，濱河路東天之運花園工程內容：外遮陽制作供貨和安裝

　　二、工期要求

　　根據現場實際施工進度要求

　　三、質量標準及質保期

　　工程質量標準：合格;質保期：貳年

　　四、合同價款

　　單價：252元/㎡，圖紙面積為2851.68㎡

　　總價：(大寫)柒拾壹萬捌仟陸佰貳拾叁圓(小寫)￥718623元整乙方組織生產前，須現場測量窗戶尺寸，并向甲方出具實測尺寸清單，甲方認可后方可組織生產，此清單經甲乙雙方簽字蓋章后作為排產及竣工結算的依據，亦作為本合同的補充，具有同等法律效力。

　　五、組成合同的文件

　　組成本合同的文件包括：

　　1、本合同協議書

　　2、本合同專用條款、本合同補充條款

　　3、本合同通用條款

　　4、標準、規范及有關技術文件

　　5、圖紙、工程報價單或預算書

　　雙方有關工程的洽商、變更等書面協議或文件視為本合同的組成部分。

　　六、本協議書中有關詞語含義與本合同第二部分《通用條款》中分別賦予它們的定義相同。

　　七、乙方向甲方承諾按照合同約定進行施工、竣工并在質量保修期內承擔工程質量保修責任。

　　八、甲方向乙方承諾按照合同約定的期限和方式支付合同價款及其他應當支付的款項。

　　九、合同生效

　　合同訂立地點：

　　本合同雙方約定簽字蓋章后生效。

　　甲方(公章)：_________

　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日

　　_________年____月____日

2024版建設工程施工合同 篇2

　　發包人（全稱）：

　　法定代表人：

　　住所：

　　聯系電話：

　　承包人（全稱）：

　　法定代表人：

　　住所：

　　聯系電話：

　　風險提示：

　　發包人的相對義務

　　根據法律規定發包人應辦理法律規定由其辦理的許可、批準或備案，包括但不限于建設用地規劃許可證、建設工程規劃許可證、建設工程施工許可證、施工所需臨時用水、臨時用電、中斷道路交通、臨時占用土地等許可和批準。且發包人應協助承包人辦理法律規定的有關施工證件和批件。

　　若發包人因未能及時辦理完畢前述許可、批準或備案，由發包人承擔由此增加的費用和（或）延誤的工期，并支付承包人合理的利潤。依照《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規、遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就建設工程施工事項協商一致，訂立本合同。

　　一、工程概況

　　1、工程名稱：

　　2、工程地點：

　　3、備注：

　　二、工程承包范圍承包范圍：

　　三、合同工期風險提示：關于實際竣工日期的規定

　　當因實際竣工日期的確認發生糾紛時，可以以相關規定參照具體情形：

　　工程經竣工驗收合格的，以承包人提交竣工驗收申請報告之日為實際竣工日期，并在工程接收證書中載明；因發包人原因，未在監理人收到承包人提交的竣工驗收申請報告42天內完成竣工驗收，或完成竣工驗收不予簽發工程接收證書的，以提交竣工驗收申請報告的日期為實際竣工日期；工程未經竣工驗收，發包人擅自使用的，以轉移占有工程之日為實際竣工日期。 本工程在預付款到位，且鋼結構工程具備施工條件，開工日期________年____月____日，竣工日期為________年____月____日，合同工期總天數_____天。風險提示：工程質量未符合標準的歸責

　　因發包人原因造成工程質量未達到合同約定標準的，由發包人承擔由此增加的費用和（或）延誤的工期，并支付承包人合理的利潤。

　　因承包人原因造成工程質量未達到合同約定標準的，發包人有權要求承包人返工直至工程質量達到合同約定的標準為止，并由承包人承擔由此增加的費用和（或）延誤的工期。

　　四、質量標準工程質量標準：依據_____有關驗收規范合格。

　　五、合同價款工程總造價：大寫：__________元（人民幣）：_______________元（人民幣）

　　六、合同價款支付

　　1、合同簽訂____日內，甲方應付工程總造價的_____%給乙方；

　　2、鋼架安裝完成____日內，甲方再付工程總造價的_____%給乙方作鋼構件材料款；

　　3、工程施工完畢驗收合格，____日內甲方再付工程總造價的_____%給乙方作工程尾款。

　　七、發包人工作

　　1、委派_____為工地代表，聯系方式：_____

　　2、工程開工前，甲方為乙方提供三通一平，水電供至建筑物中心五十米以內，并承擔費用，有條件為乙方提供住宿便利。

　　3、應辦理開工前的各種文件及其它施工所需證件。

　　4、有義務協調地方關系，保證工程正常施工，如有當地干擾或不法收費，應承擔責任。

　　八、承包人工作

　　1、委派_____為工地代表，聯系方式；_____

　　2、嚴格按圖紙進行制作安裝。

　　3、進入工地遵守甲方規章制度，承擔自身造成的事故及因此發生的費用。

　　4、保證施工場地清潔，符合環境衛生管理的有關規定，完工前清理好現場。

　　九、工程變更

　　1、施工中甲方需對原工程設計進行變更，應提前七天以書面形式向乙方發變更通知，因變更導致合同價款的增減及造成的乙方損失由甲方承擔，延誤的工期應相應順延。

　　2、施工中乙方不得對原工程設計進行變更，乙方在施工中提出的合理化建議涉及到對設計圖紙或施工組織設計的更改及對材料的換用，須經甲方同意。

　　3、乙方在工程變更確定后7天內，提出變更工程價款的報告，經甲方確認后調整合同價款，與工程款同期支付。

　　十、竣工驗收工程竣工，乙方向甲方提供竣工驗收報告后____日內，由甲方組織工程驗收，如不組織驗收，視為竣工驗收報告已被認可和該工程合格。甲方并承擔工程保管及一切意外責任。風險提示：保修責任的起算

　　工程保修期從工程竣工驗收合格之日起算，具體分部分項工程的保修期由合同當事人在專用合同條款中約定，但不得低于法定最低保修年限。在工程保修期內，承包人應當根據有關法律規定以及合同約定承擔保修責任。

　　發包人未經竣工驗收擅自使用工程的，保修期自轉移占有之日起算。

　　十一、維修責任承包人應按法律、行政法規及國家關于工程質量保修的有關規定，在工程竣工驗收之前，與發包人簽訂質量保修合同，并對交付發包人使用的工程，在質量保修期內承擔質量保修責任。風險提示：明確違約責任

　　在簽訂合同時，雙方就要想到可能產生的違反合同的行為，并在合同中規定相應的懲罰辦法，通過明確違約時需要承擔的責任，來督促各方真正履行應承擔的義務，一旦違約情況發生，也有據可依。

　　十二、違約責任

　　1、甲方不按本合同第六條約定的時間和數額支付工程款，甲方應從約定應付之日起向乙方支付應付款的貸款利息，并承擔停工或工期延誤及其損失責任。

　　2、雙方中任何一方違約，即向對方支付工程總造價的3的違約金。

　　3、發生合同糾紛，甲乙雙方協商解決，協商不成，由乙方所在地職能部門解決。

　　十三、爭議的解決

　　1、本合同履行期間，雙方發生爭議時，在不影響工程進度的前提下，雙方可采取協商解決。

　　2、協商不成時，雙方一致同意應向甲方所在地人民法院起訴。

　　十四、其他

　　1、發包人、承包人履行合同全部義務后，發包人向承包人簽發履約證書，本合同即告終止。

　　2、合同的權利義務終止后，發包人、承包人應當遵循誠實信用原則，履行通知、協助、保密等義務。

　　3、本合同正本____份，具有同等效力，由發包人、承包人分別保存____份。

　　4、雙方根據有關法律、行政法規規定，結合工程實際，經協商一致后，可對本合同內容具體化、補充或修改，其效力同本合同。

　　發包人： 委托代理人： 電話： 傳真： 開戶銀行： 賬號： 編碼： ________年____月____日

　　承包人： 委托代理人： 電話： 傳真： 開戶銀行： 賬號： 編碼： ________年____月____日

2024版建設工程施工合同 篇3

　　發包方(甲方)：________

　　承包方(乙方)：________

　　就本項工程建設的有關事項，雙方當事人在平等協商的情況下達成如下協議：

　　第一條 工程概況

　　1.工程名稱：________

　　工程地點：________

　　工程內容：見“工程項目一覽表”(附后)。

　　承包范圍：________

　　承包方式：________

　　2. 工程性質(指基建、技改、合資等)：________批準文號(有權機關批準工程立項的文號)：

　　3. 定額工期總天數：________天

　　4. 開工日期(雙方約定的符合開工報告規定的具體日期，以單位工程為準;群體工程以第一個開工的工程為準)：本合同工程定于________年________月________日開工。竣工日期(以單位工程為準;群體工程以最后竣工的工期為準)：本合同工程定于________年________月________日竣工。

　　5. 質量等級：________

　　6. 合同價款：本合同工程承包造價為________元。金額(大寫)：________

　　第二條 合同文件及解釋順序,合同另有約定除外，合同文件的組成和解釋順序如下：

　　1. 協議條款;

　　2. 合同條款;

　　3. 洽商、變更等明確雙方權利義務的紀要、協議;

　　4. 招標承包工程的中標通知書、投標和招標文件;

　　5. 施工圖紙和本市現行確定及調整工程造價的有關規定;

　　6. 按可填單價的工程量清單承包的建設工程，由甲方提供的工程量清單;

　　7. 標準、規范和其他有關技術資料、技術要求;

　　8. 國家和本市關于施工合同管理的規定。

　　當合同文件含糊不清或不相一致時，在不影響工程進度的基礎上，由雙方協商解決;雙方意見仍不能一致的，按第30條約定的辦法解決。

　　第三條 合同文件使用的語言文字、標準和適用法律

　　1. 合同語言：本合同文件僅使用漢語。

　　2. 適用法律法規：國家有關法律、法規和本市有關法規、規章及規范性文件均對本合同有約束力。

　　3. 適用標準、規范：按國家和本市現行質量評定標準和施工技術驗收規范執行。

　　第四條 圖紙

　　1. 甲方提供圖紙日期：________年________月________日

　　2. 甲方提供圖紙套數：

　　3. 甲方對圖紙的特殊保密要求和費用承擔：

　　4. 工程竣工圖：按照國家和本市有關規定，雙方另行簽訂繪制工程竣工圖的協議。

　　第五條 甲方駐工地代表

　　1. 甲方駐工地代表姓名(任命書、委派書作為合同附件)：

　　2. 社會總監工程師姓名(如甲方委托監理公司監理時，總監理工程師的職責應在監理合同中明確，并將副本一份交乙方)：

　　第六條 乙方駐工地代表(項目經理)

　　乙方駐工地代表姓名(任命書作為合同附件)：

　　第七條 甲方工作

　　甲方按本協議約定的時間和要求，一次或分階段完成以下工作：

　　1. 施工現場是否達到具備施工條件和完成的時間：

　　2. 將施工所需水、電、電訊線路接至施工現場的時間、地點和供應要求：________，并保證施工期間的需要。

　　3. 施工現場與公共道路的通道開通時間和起止地點：________，滿足施工運輸的需要，保證施工期間的暢通。

　　4. 工程地質和地下管網線路資料的提供時間：

　　5. 辦理批件的名稱和完成時間：

　　6. 水準點與坐標控制點位置提供和交驗要求：

　　7. 會審圖和設計交底的時間：

　　8. 協調、處理施工現場周圍建筑物、構筑物(含文物保護建筑)、古樹名木和地下管線的保護要求及應支付的費用： 甲方不按合同約定完成上述工作時，應按本協議條款第32條執行。

　　第八條 乙方工作

　　乙方按本協議約定的時間和要求完成以下工作：

　　1. 提供計劃、報表的名稱及完成時間：

　　2. 對施工安全、保衛工作的要求。按工程需要提供和維修非夜間施工使用的照明、看守、圍欄和警衛等。如乙方未履行上述義務造成工程、財產和人身傷害，由乙方承擔責任及所發生的費用。

　　3. 向甲方提供的辦公和生活設施及費用承擔：

　　4. 對施工現場交通和噪音等管理的要求。必須遵守本市有關部門對施工現場交通和施工噪音等管理的規定，經甲方同意后辦理有關手續，甲方承擔由此發生的費用，因乙方責任造成的罰款除外。

　　5. 已完工程成品保護的特殊要求及費用承擔：

　　6. 施工現場周圍建筑物、構筑物(含文物保護建筑)、古樹名木和地下管線的保護要求及費用承擔：

　　7. 施工現場整潔衛生的要求。保證施工現場的清潔符合有關規定，承擔因違反有關規定造成的損失和罰款。乙方不按合同約定完成上述工作，造成工期延誤時，應承擔由此造成的經濟損失，工期不予順延。

　　第九條 進度計劃

　　1. 乙方提供施工組織設計(或施工方案)和進度計劃時間：

　　2. 甲方代表(或總監理工程師“下同”)確認的時間：

　　第十條 延期開工處理

　　乙方不能按時開工時，應在協議條款約定的開工日期5天之前，向甲方代表提出延期開工的理由和要求。甲方代表在3天內答復乙方。甲方代表同意延期要求或3 天內不予答復，可視為已同意乙方要求，工期相應順延。甲方代表不同意延期要求或乙方未在規定時間內提出延期開工要求時，竣工日期不予順延。

　　甲方征得乙方同意以書面形式通知乙方后可推遲開工日期，承擔乙方因此造成的經濟支出，相應順延工期。

　　第十一條 暫停施工處理

　　甲方代表在確有必要時，可以書面形式要求乙方暫停施工，并在提出要求后48小時內提出書面處理意見。乙方按甲方要求停止施工，妥善保護已完工程，實施甲方代表處理意見后向其提出書面復工要求，甲方代表批準后繼續施工。甲方代表未能在規定時間內提出處理意見或收到乙方復工要求后48小時內未予答復的，乙方可自行復工。停工責任在甲方時，由甲方承擔經濟支出，相應順延工期;停工責任在乙方時，又乙方承擔發生的費用。因甲方代表不及時做出答復，施工無法進行，乙方可認為甲方已部份或全部解除合同，由甲方承擔違約責任。

　　第十二條 工期延誤處理

　　1. 對以下造成竣工日期推遲的延誤，經甲方代表確認，工期相應順延。

　　(1)工程量變化和設計變更;

　　(2)一周內，非乙方原因停水、停電(地區停電除外)、停氣造成停工累計超過8小時;

　　(3)不可抗力;

　　(4)甲方代表同意工期相應順延的其他情況。

　　乙方在以上情況發生后5天內，就延誤的內容和因此發生的經濟支出向甲方代表提出報告。甲方代表在收到報告后5天內予以確認答復，逾期不予答復的，乙方即可視為延期要求已被確認。

　　2. 非上述原因，工程不能按合同工期竣工，乙方每延期竣工一天，應交付?

　　3. 因乙方原因延誤工期，工程不能按合同工期竣工時，甲方可認為乙方部分或全部解除合同，由乙方承擔違約責任，并按本協議條款第39條工程停建或緩建規定執行。

　　第十三條 工期提前及獎勵

　　工期如需提前，雙方約定如下：

　　1. 按本協議第一條第四款約定的開、竣工日期計算的合同工期總天數為 天，比本協議第一條第三款定額工期提前 天，提前 %.

　　2. 乙方采取的趕工措施及因此增加的經濟支出：

　　3. 甲方應提供的條件：

　　4. 乙方每提前竣工一天，甲方應支出乙方的獎勵金額和計算方法：

　　第十四條 質量檢查和返工

　　檢查和返工。乙方應認真按照標準、規范和設計的要求以及甲方代表依據合同發出的指令施工，隨時接受甲方代表及其委派人員的檢查檢驗，為檢查檢驗提供便利條件，并按甲方代表及委派人員的要求返工、修改，承擔由自身原因導致返工、修改的費用。

　　因甲方不正確糾正或其他非乙方原因引起的經濟支出，由甲方承擔。

　　以上檢查檢驗合格后，發現由乙方原因引起的質量問題，乙方仍須承擔責任和發生的費用，賠償甲方的有關損失，工期相應順延。

　　以上檢查檢驗不應影響施工正常進行，如影響施工正常進行，檢查檢驗不合格，影響正常施工的費用由乙方承擔。除此之外，影響正常施工的經濟支出由甲方承擔，相應順延工期。

　　第十五條 工程質量及責任

　　1. 約定的工程質量等級(優良、合格) 。實行按質論價和獎罰對等，由此增減費的用支付：

　　2. 違約責任： 達不到約定條件的部分，甲方代表一經發現，可要求乙方返工，乙方應按甲方代表要求的時間返工，直到符合約定條件。

　　因乙方原因達不到約定條件時，由乙方承擔返工費用，工期不予順延。返工后仍不能達到約定條件時，乙方承擔違約責任。

　　因甲方原因達不到約定條件時，由甲方承擔返工的經濟支出，工期相應順延。

　　3. 雙方對工程質量有爭議時，按第30條約定的辦法解決。

　　第十六條 隱蔽工程和中間驗收

　　1. 工程具備覆蓋、掩蓋條件或達到協議條款約定的中間驗收部位，乙方自檢后在隱蔽和中間驗收48小時前通知甲方代表參加。通知包括乙方自檢記錄、隱蔽和中間驗收的內容、驗收時間和地點。乙方準備驗收記錄。驗收合格，甲方代表在驗收記錄上簽字后，方可進行隱蔽和繼續施工。驗收不合格，乙方在限定時間內修改后重新驗收。

　　工程質量符合規范要求，或驗收24小時后，甲方代表不在驗收記錄上簽字，可視為甲方代表已經批準，乙方可進行隱蔽或繼續施工。

　　2. 雙方約定的中間驗收部位為：

　　第十七條 試車(應按承包范圍確定)及雙方責任分屬

　　1. 設備安裝工程具備單機無負荷試車條件，乙方組織試車，并在試車48小時前通知甲方代表，通知包括試車內容、時間、地點。乙方準備試車記錄。甲方為試車提供必要條件。試車通過，甲方代表在試車記錄上簽字。

　　2. 設備安裝工程具備聯動無負荷試車條件(如乙方承包時)，甲方組織試車，并在試車48小時前通知乙方，通知包括試車內容、時間、地點和乙方應做準備工作的要求。乙方按要求做好準備工作和試車記錄。試車通過，雙方在試車記錄上簽字。

　　3. 雙方責任：

　　由于設計原因(包括設備的選型)試車達不到驗收要求時，甲方負責修改設計，乙方按修改后的設計重新安裝。甲方承擔修改設計、拆除及重新購置安裝的經濟支出，工期相應順延。由于設備制造原因試車達不到驗收要求，設備由甲方采購時，應按本協議條款第23條執行;設備由乙方采購時，應按本協議條款第24條執行。

　　由于乙方施工原因試車達不到驗收要求，甲方代表在試車后24小時內提出修改意見。乙方修改后重新試車，承擔修改和重新試車的費用，工期不予順延。

　　試車費用除已包括在合同價款之內或協議條款另有約定的，均由甲方承擔。

　　甲方代表未在規定時間提出修理意見，或試車合格不在試車記錄上簽字的，試車結束24小時后，記錄自行生效，乙方可繼續施工或辦理竣工手續。

　　第十八條 驗收和重新檢驗

　　甲方代表不能按時參加驗收或試車，須在開始驗收或試車24小時之前向乙方提出延期要求，延期不能超過兩天。甲方代表未能按以上時間提出延期要求，不參加驗收或試車。乙方可自行組織驗收或試車，甲方應承認驗收或試車記錄。

　　無論甲方代表是否參加驗收，當其提出對已經隱蔽工程的前一道工序重新檢驗的要求時，乙方應按要求進行剝露，并在檢驗后重新進行覆蓋或修復。檢驗合格，甲方承擔由此發生的經濟支出，賠償乙方損失，并相應順延工期。檢驗不合格，乙方承擔發生的費用，工期也予順延。

　　第十九條 合同價款的調整辦法

　　發生下列情況之一時，工程承包造價可做調整：

　　第二十條 工程款預付

　　預付工程款的時間和比例及開始低扣工程款的時間和比例，按國家和本市有關主管部門現行規定執行。

　　1. 在合同簽訂后，甲方預付工程款的時間、比例及甲方按建筑(安裝)工程工作量開始低扣工程款的時間、比例雙方約定如下：

　　2. 甲方不按時預付工程款，乙方在約定預付時間10天后向甲方發出要求預付的通知，甲方收到通知后仍不能按要求預付，甲方從應付之日起向乙方支付應付款的利息并承擔違約責任。

　　第二十一條 工程量的核實辦法

　　1. 乙方按工程進度提交已完工程量報告的時間和要求：

　　2. 甲方核實已完工程量報告的時間和要求：

　　第二十二條 工程款或進度款支付

　　1. 工程款(進度款)支付的時間和方式：

　　2. 凡屬本協議條款第19條規定的合同價款調整內容，導致合同價款增減時，其工程款(進度款)同期調整后支付。

　　3. 甲方違約責任：

　　甲方不按時支付工程款(進度款)，乙方在約定支付時間10天后向甲方發出要求付款的通知，甲方收到乙方通知后仍不能按要求付款的，經乙方同意并簽訂協議后，甲方可延期支付工程款(進度款)。協議須明確約定付款日期和從甲方計量簽字后第11天計算應付工程款(進度款)的利息。

　　甲方收到乙方通知后無支付能力，導致施工無法進行時，乙方可認為甲方已部分或全部解除合同，由甲方承擔違約責任，并按本協議條款第39條工程停建或緩建規定執行。

　　第二十三條 甲方供應材料設備

　　1. 按雙方約定(招標發包工程按招標文件確定)的甲方供應材料設備一覽表(附后)。

　　甲方按供應材料設備一覽表，向乙方提供材料設備及其產品合格證明。甲方代表在所供材料設備驗收24小時前將同志送達乙方，乙方派人與甲方一起驗收。

　　2. 違約責任：

　　甲方供應材料設備，乙方派人參加驗收后妥善保管，甲方支付相應保管費用。發生損壞、丟失時，由乙方負責賠償。

　　甲方不按規定通知乙方驗收，乙方不負責材料設備的保管，損壞或丟失由甲方負責。

　　甲方供應的材料設備發生與一覽表不符的情況時，雙方約定如下：

　　(1)材料設備單價與一覽表不符：

　　(2)材料設備的種類、規格、質量等級與一覽表不符：

　　(3)供應材料與一覽表規格型號不符：

　　(4)到貨地點與一覽表不符：

　　(5)供應數量與一覽表不符：

　　(6)供應時間早于一覽表約定的日期：

　　因以上原因或遲于一覽表約定供應時間時，由甲方承擔相應的經濟支出。發生延誤，相應順延工期，甲方賠償由此造成的乙方損失。

　　經乙方檢驗通過之后發現有與一覽表的規格、質量等級不符的(設備經試車后)情況時，甲方仍應承擔重新采購及拆除和重建的經濟支出，并相應順延工期。

　　第二十四條 乙方采購材料設備

　　1. 乙方按照設計規范要求采購工程需要的材料設備，并提供產品合格證明。在材料設備到貨24小時前通知甲方代表驗收。

　　2. 違約責任：

　　對乙方采購材料設備與設計規范要求不符的產品，甲方代表拒絕驗收，由乙方按甲方代表要求的時間運出施工現場，重新采購符合要求的產品，承擔由此發生的費用，工期不予順延。甲方不能按時到場驗收，驗收后發現材料設備(設備試車后)不符合規范和設計要求時，仍由乙方修復或拆除及重新采購，并承擔發生的費用，賠償甲方的損失。由此延誤的工期相應順延。

　　3. 乙方需使用代用材料時，須經甲方代表批準方可使用，由此增減的費用由雙方議定。

　　第二十五條 設計變更

　　施工中甲方對原設計進行變更，經批準后，應在變更前15天(重大設計變更前20天)向乙方發出書面變更通知，乙方按通知進行變更，否則，乙方有權拒絕變更。因變更導致的經濟支出和乙方的損失，由甲方承擔，延誤的工期相應順延。

　　施工中乙方對原設計提出的變更要求，經甲方和有關單位批準后方可實施。乙方未經批準不得擅自變更設計，否則，因變更導致的經濟損失，由乙方承擔，工期不予順延。

　　第二十六條 確定變更價款

　　根據工程承包方式及本協議條款第25條發生的設計變更，按第22條中確定的工程款(進度款)支付方式支付工程變更價款：

　　1. 乙方收到變更通知5天內(重大變更10天內)提出變更價款報告的完整資料。

　　2. 甲方自收到變更價款報告之日5天內(重大變更10天內)予以簽認，無正當理由不簽認時自變更價款報告送達之日起10天后自行生效，由此延誤的工期相應順延。

　　3. 雙方對變更價款不能達成一致意見時，按第30條約定的辦法解決。

　　第二十七條 竣工驗收

　　工程具備竣工驗收條件，乙方按國家和本市工程竣工有關規定，向甲方提供完整的竣工資料和竣工驗收報告。按本協議條款第4條規定向甲方提交竣工圖。甲方代表收到竣工驗收報告后，在協議條款規定時間內組織有關部門驗收(群體工程以單位工程為準)，并在驗收后5天內給予批準或提出修改意見。乙方要求修改，并承擔由自身原因造成修改的費用。

　　甲方代表在收到乙方送交的竣工驗收報告后10天內無正當理由不組織驗收，或驗收后5天內不予批準且不能提出修改意見時，可視為竣工驗收報告已被批準。

　　竣工日期為乙方送交竣工驗收報告的日期，需修改后才能達到竣工要求的，竣工日期為乙方修改后提請甲方驗收的日期。

　　甲方不能按約定日期組織驗收時，應從約定期限最后一天的次日起承擔工程保管責任及應付的費用。

　　因特殊原因，部分單位工程和部位須甩項竣工時，雙方訂立甩項竣工協議，明確各方責任。

　　甲乙雙方辦理工程竣工驗收手續后，甲方于5日內按有關規定向質量監督機構申報竣工工程質量核定，取得《建設工程質量合格證書》。經核定，工程質量不合格時，應予返修，重新進行核定，竣工日期相應順延。

　　第二十八條 竣工結算辦法

　　甲乙雙方辦理工程竣工驗收手續后，應按照施工合同簽訂的承包方式和約定的工程價款變更方式，由雙方進行工程結算(群體工程以單位工程為準)。

　　1. 乙方在竣工工程驗收后15天內向甲方遞交竣工結算報告及完整的結算資料。

　　2. 甲方自簽收竣工結算報告資料之日起15天內提出審核意見并予以簽認，取得《建設工程質量合格證書》后撥付工程尾款。

　　3. 乙方收到工程結算尾款后15天內將竣工工程交付甲方。

　　4. 由于甲方不能支付工程尾款，乙方可留置部分或全部工程，予以妥善保護，由甲方承擔保護費用。該工程視同進入工程保修期。

　　甲方無正當理由收到竣工結算報告后30天內不辦理結算，從第31天起按施工企業向銀行計劃處貸款的利率支付拖欠工程款額的利息，并承擔違約責任。

　　5. 由于乙方原因不能按時向甲方遞交竣工結算報告及完整的結算資料，造成工程款不能及時結算時，乙方應承擔違約責任;在取得《建設工程質量合格證書》后15天內將竣工工程交付甲方使用，并承擔工程保修責任。

　　第二十九條 保修

　　乙方應按國家和本市有關規定進行保修。保修工作的實施中，乙方在收到工程竣工結算尾款后，將工程交付甲方，同時，與甲方簽訂工程保修合同(群體工程以單位工程為準)，并向甲方交付保修抵押金(或在結算工程尾款時低扣)。

　　第三十條 爭議

　　甲乙雙方發生爭議時，可以通過協商或者申請施工合同管理機構會同有關部門調解。不愿進行協商或調解不成的，可以采取下列二種方式解決：

　　第一種爭議解決方式：向________仲裁委員會申請仲裁;

　　第二種爭議解決方式：向________人民法院起訴。

　　雙方約定按第________種爭議解決方式解決。

　　第三十一條 違約

　　甲方代表不能及時給出必要指令、確認、批準，不按合同約定履行自己的各項義務、支付款項及發生其他使合同無法履行的行為時，應承擔違約責任(包括支付因其違約導致乙方增加的經濟支出和從應支付之日起計算的應支付款項的利息等)，并相應順延工期;按協議條款規定支付違約金和賠償因其違約給乙方造成的窩工的等損失。

　　乙方不能按合同工期竣工，施工質量達不到設計和規范的要求，或發生其他使合同無法履行的行為時，甲方代表可通知乙方，按協議條款規定支付違約金，賠償因其違約給甲方造成的損失。

　　除非雙方協議將合同終止，或因一方違約使合同無法履行外，違約方承擔上述違約責任后仍應繼續履行合同。

　　因一方違約使合同不能履行，另一方欲中止或解除全部合同時，應提前10天通知違約方，方可中止或解除合同，由違約方承擔違約責任。

　　第三十二條 索賠

　　甲方未能按合同約定履行自己的各項義務、支付各種費用、順延工期、賠償損失時，乙方可以書面形式按以下規定向甲方索賠。

　　1. 有正當索賠理由，且有索賠事件發生時的有關證據;

　　2. 索賠事件發生后20天內，向甲方發出要求索賠的通知;

　　3. 甲方在接到索賠通知后10天內給予批準，或要求乙方進一步補充索賠理由和證據，甲方在10天內未予答復，應視為該項索賠已經批準。

　　第三十三條 安全施工

　　乙方按有關規定，采取嚴格的安全防護措施，承擔由于自身安全措施不力造成事故的責任和因此發生的費用。非乙方責任造成的傷亡事故，由責任方承擔責任和有關費用。

　　發生重大傷亡事故時，乙方應按有關規定立即上報有關部門并通知甲方代表。同時按政府有關部門要求處理。甲方必須為搶救提供必要條件。發生的費用由事故責任方承擔。

　　乙方在動力設備、高電壓線路、地下管道、密封防震車間、易燃易爆地段以及臨街交通要道附近施工前，應想甲方代表提出安全保護措施，經甲方代表批準后實施。由甲方承擔防護措施的費用。

　　在有毒有害的環境中施工時，甲方應按有關規定提供相應的防護措施，并承擔有關的經濟支出。

　　第三十四條 專利技術、特殊工藝、合理化建議：

　　第三十五條 地下障礙和文物問題

　　乙方在施工中發現文物、古墓、古建筑基礎和結構、化石、錢幣等有考古、地質研究等價值的物品或其他影響施工的地下障礙物時，應在4小時內通知甲方代表。雙方報告有關管理部門并采取有效保護措施。按有關管理部門具體規定處置。甲方承擔由此發生的費用，延誤的工期相應順延。

　　第三十六條 工程分包問題

　　乙方可按投標書約定分包部分工程。

　　乙方與分包單位簽訂分包合同后，將副本送甲方代表處。分包合同與本合同發生抵觸時，以本合同為準。

　　分包合同不能解除乙方任何義務與責任。乙方應在分包場地派駐相應的監督管理人員，并保證合同的履行。分包單位的任何違約或疏忽，均視為乙方的違約或疏忽。

　　工程分包價款除雙方另有約定外，應由乙方與分包單位結算。

　　第三十七條 不可抗力問題 不可抗力應以國家和本市有關主管部門正式發布為準。

　　不可抗力發生后，乙方應迅速采取措施，盡力減少損失，并在24小時內向甲方代表通報受害情況，災害繼續發生的，乙方應每隔10天向甲方報告一次災害情況，直到災害結束。

　　甲方應對災害處理提供必要條件。

　　因災害發生的費用由雙方分別承擔：

　　(1)工程本身的損害由甲方承擔;

　　(2)人員傷亡由其所屬單位負責，并承擔相應費用;

　　(3)造成乙方設備、機械的損壞時，由乙方承擔;

　　(4)所需清理修復工作的責任與費用的承擔，雙方另簽補充協議約定。

　　第三十八條 保險

　　保險內容、保險金額、由誰辦理和承擔費用約定如下：

　　投保后發生事故，乙方應在15天內向甲方提供損失情況和估價的報告，如損害繼續發生，乙方在15天后每10天報告一次，直到損害結束。

　　第三十九條 工程停建或緩建的解決辦法

　　1. 由于政策變化、不可抗力及甲乙雙方之外原因導致工程停建或緩建，從而使合同不能繼續履行時，乙方應妥善做好已完工程和已購材料、設備的保護和移交工作;按甲方要求將自有機械設備和人員撤出施工現場。甲方應為乙方的撤除提供必要條件，支付以上的經濟支出，并按合同規定支付已完工程價款和賠償乙方有關損失。已經訂貨的材料、設備由訂方負責退貨，不能退還的貨款和退貨發生的費用，由甲方承擔，但因未及時退貨造成的損失由責任方承擔。

　　2. 由于甲乙任何一方不能按所簽合同履行的，導致工程停建或緩建的，造成的損失由責任方承擔。

　　第四十條 合同生效與終止

　　1. 本合同自訂立之日起生效。

　　2. 乙方收到工程竣工結算尾款、交付竣工工程，雙方已簽訂工程保修合同，乙方向甲方交付保修抵押金后，本合同即告終止。

　　第四十一條 合同份數

　　1. 本合同正本兩份具有同等效力，由甲乙雙方分別保存。

　　2. 本合同副本

　　第四十二條 補充條款

　　補充條款如下：

　　發包方：____________(章)

　　承包方：____________(章)

　　合同訂立時間：________

2024版建設工程施工合同 篇4

　　發包人：_________________(全稱)

　　承包人：_________________(全稱)

　　依照有關法律、行政法規，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就本建設工程施工事項協商一致，訂立本合同。

　　一、工程概況

　　工程名稱：_________________

　　工程地點：_________________

　　工程內容：_________________

　　資金來源：_________________

　　二、工程承包范圍

　　承包范圍：_________________智能家居設備、安裝、綜合弱電布線等全部包工包料

　　三、合同工期

　　開工日期：_________________

　　竣工日期：_________________

　　合同工期總日歷天數________天。

　　四、質量標準

　　工程質量標準：_________________國家驗收規范合格標準

　　五、合同價款

　　金額(大寫)：_________________)

　　￥：_________________(每平方米總價___元)元

　　六、組成合同的文件

　　組成本合同的文件包括：_________________

　　1、本合同協議書

　　2、本合同通用條款

　　3、本合同專用條款

　　4、標準、規范及有關技術文件

　　5、工程報價單或預算書

　　雙方有關工程的洽商、變更等書面協議或文件視為本合同的組成部分。

　　七、本協議書中有關詞語含義與本合同第二部分《通用條款》中分別賦予它們的定義相同。

　　八、承包人向發包人承諾按照合同約定進行施工、竣工并在質量保修期內承擔工程質量保修責任。

　　九、發包人向承包人承諾按照合同約定的期限和方式支付工程款。

　　十、合同生效

　　合同訂立時間：_________________

　　合同訂立地點：_________________

　　本合同雙方約定簽字蓋章后生效。

　　發包人：_________________(公章)承包人：_________________(公章)

　　住所：_________________住所：_________________

　　法定代表人：_________________法定代表人：_________________

　　委托代理人：_________________委托代理人：_________________

　　開戶銀行：_________________開戶銀行：_________________

　　帳號：_________________帳號：_________________

　　郵政編碼：_________________郵政編碼：_________________

2024版建設工程施工合同 篇5

　　第一部分合同協議書

　　發包人(全稱)：_________________

　　承包人(全稱)：_________________

　　根據《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國建筑法》及有關法律規定，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就工程施工及有關事項協商一致，共同達成如下20__版建設工程施工合同示范文本：_________________

　　一、工程概況

　　1.工程名稱：________________。

　　2.工程地點：________________。

　　3.工程立項批準文號：_________________。

　　4.資金來源：________________。

　　5.工程內容：________________。

　　群體工程應附《承包人承攬工程項目一覽表》(附件1)。

　　6.工程承包范圍：_________________

　　________________。

　　二、合同工期

　　計劃開工日期：_________________年_____________月_____________日。

　　計劃竣工日期：_________________年_____________月_____________日。

　　工期總日歷天數：_________________天。工期總日歷天數與根據前述計劃開竣工日期計算的工期天數不一致的，以工期總日歷天數為準。

　　三、質量標準

　　工程質量符合_____________標準。

　　四、簽約合同價與合同價格形式

　　1.簽約合同價為：_________________

　　人民幣(大寫________________)(￥_____________元);

　　其中：_________________

　　(1)安全文明施工費：_________________

　　人民幣(大寫________________)(￥_____________元);

　　(2)材料和工程設備暫估價金額：_________________

2024版建設工程施工合同 篇6

　　甲方：_______

　　乙方：_______

　　應甲方要求，在原甲方與乙方__年5月11日簽訂《臨沂市羅莊區高新區創新大廈內外廣告牌設計、制作及安裝合同》的基礎上，現根據甲方要求，作相應增項。根據原施工合同精神，經雙方協商，作如下補充協議：

　　一、工程范圍：__年__月__日乙方根據甲方要求做出相應的設計制作安裝。

　　二、工期要求：__年__月__日至__年_______月_______日。

　　三、新增工程量：

　　詳見附表一：《高新區創新大廈后期加工標牌一覽表》

　　四、質量要求：按原合同承諾履行。

　　五、付款方式：按原合同執行。施工合同補充協議六、其它：

　　1、本協議其它內容仍按原合同執行。

　　2、本協議一式貳份，甲乙雙方各執壹份。

　　3、本協議經雙方簽字蓋章后生效，并與原合同享有同等法律效力。

　　甲方：_______(蓋章)

　　乙方：_______(蓋章)

　　_______年_______月_______日

2024版建設工程施工合同 篇7

　　甲方（公章）：_________

　　乙方（公章）：_________

　　一、工程概況

　　1、工程名稱：_________________________________________

　　2、工程地點：_________________________________________

　　3、工程內容：_________________________________________

　　4、工程范圍：_________________________________________風險提示：

　　明確約定好工程期限有利于保障工程進度，是保證工程正常進行的必要條件。另外，承包方如果沒有按照約定的時間完成工程，發包方也可以據此要求承包方承擔違約責任。

　　另外，在涉及工程工期的訴訟中，由于不同的原因所造成工期延誤的法律后果是不同的。因此，在履行工程合同中，發包方應當對可能出現工期延誤的情況專門制定制度作出書面認定，比如增加建設項目、增加工作量、提供原材料和其他條件的時間等方面的事項，以避免將來發生訴訟時無據可查。

　　5、工程期限：_________________________________________開工日期：________年____月____日，竣工日期：________年____月____日，總共_______天。

　　6、承包方式：

　　應當在合同中明確約定結算時間，以及明確約定拖延結算的.違約責任，這樣不僅促使發包方為避免承擔違約責任而積極支付工程價款，同時也促使施工方積極完成工程，當出現發包方拖延結算、克扣工程款等問題的時候，走向訴訟維權的時候，合同約定也可以成為呈堂供證。

　　二、工程結算和支付

　　1、結算工程量的核實確認，按圖紙設計量并能同業主結算的工程量為依據，臨時工程以方案量并參照測量收方量為結算的依據。

　　2、乙方應在每月____日前按甲方規定的報表上報，甲方向業主辦理完畢工程結算手續后____日內向乙方辦理工程價款結算。

　　3、本合同外因設計變更或業主（或監理）原因而對新增項目的工程量與新增單價（或費用）在業主未批復之前暫不進行對乙方的計量和結算，最終的計量和結算以業主（或監理）的正式批復為準。

　　4、設計修改的新增項目如本合同內有相應單價的執行此單價結算，無相應單價的雙方在施工前協商簽訂補充單價。

　　5、甲方按業主所結工程款（貨幣）的同等比例并扣除下述費用后向乙方進行支付。

　　6、工程結算支付采用銀行轉賬方式，乙方必須提供正規的發票。

　　7、當工程結算達本合同工程價款總額的90%（含已扣質保金）時，甲方暫停付款，待工程完工驗收合格，雙方辦理竣工結算（扣除質保金）后在__________。天內甲方支付乙方。

　　8、本合同工程質保金的支付：在甲方主合同全部履行完畢：驗收鑒定、移交簽證起至質量保證期滿，經業主驗收合格，業主支付給甲方工程質保金后__________天內甲方向乙方支付（但乙方所承擔的施工項目如在質保期內出現質量問題的修復費用應扣除）。

　　三、工程進度

　　1、乙方應按甲方的進度計劃和指示實施本合同工程，工期自甲方開工令下達之日算起。

　　2、不論何種原因造成施工進度滯后，乙方均應按甲方的指示，采取有效措施趕上進度。趕工措施應以保證工程按期完工為前提調整和修改進度計劃

　　3、乙方應按照本合同協議書約定的竣工日期或甲方同意順延的工期竣工。因乙方原因不能按本合同約定的竣工日期或甲方同意順延的工期竣工的，乙方承擔違約責任及相應費用。

　　4、工程暫停施工后，乙方應與甲方協商采取有效措施積極消除停工因素的影響，當工程具備復工條件時，乙方應在指定的期限內復工，若乙方無故拖延和拒絕復工，由此增加的費用和工期延誤責任由乙方承擔。

　　5、由于自然條件影響或業主原因導致的工程停工、工期拖延等造成的經濟損失及潛在風險甲乙雙方各自承擔自己的部分，乙方無權就此向甲方索賠。

　　6、工程實施期間不可避免的會出現窩工、停工現象，除甲方調劑工作面以外所發生的窩工與停工的費用一律不予補償。

　　四、工程質量標準及驗收

　　1、乙方必須按照國家有關施工驗收規范、設計圖紙及有關設計通知、主合同中的質量要求及甲方質量體系要求控制質量，接受甲方、監理、業主對質量監視、檢查、控制。

　　2、乙方應配備專職的質量檢查人員，建立完善的質量檢控制度，配合甲方三檢人員做好各工序的質量檢查及驗收工作。

　　3、乙方應對其所承擔工程項目的施工質量負全責，如發生質量事故，應在__________小時內報告甲方，對施工質量缺陷負責返工并承擔相關費用;對不合格產品，甲方有權要求乙方予以返工并承擔由此造成的經濟損失和工期延誤;不符合質量要求的工程項目，甲方不予計量與結算。

　　4、乙方應嚴格按甲方的施工過程質量驗收程序要求進行全過程的質量檢查、驗收。產品經監理、甲方驗收合格后可轉入下道工序。

　　5、隱蔽工程和工程的隱蔽部位須經甲方及監理檢查、驗收簽字后乙方才能進行覆蓋，進入下一道工序。

　　6、乙方所承擔的本合同工程項目完工后______天內，乙方應按照監理、業主及甲方的要求，向甲方提交合格的竣工資料一式__________份，并配合甲方進行驗收工作，不提交竣工資料不予竣工決算。

　　7、分包工程竣工驗收未能通過且屬于乙方原因的，乙方負責修復相應缺陷并承擔由此發生的費用和相應的質量責任。

　　8、本合同工程缺陷責任期為________年，缺陷責任期內的缺陷修復由乙方負責，并承擔相關費用；若乙方未能及時修復責任期內的缺陷，甲方可另行安排其他施工單位修復，所發生的費用按實際發生由乙方承擔，可在乙方的工程尾款及有關被扣留的費用中直接支付，同時乙方被扣留的質保金不予退還。

　　五、施工安全

　　1、乙方在施工過程中必須確保施工安全，對項目范圍內的施工安全負全責；發生安全事故（包括險情安全事故）應立即報告甲方。

　　2、因乙方責任發生安全事故，所造成的一切損失由乙方自行承擔，如果還給甲方或第三方造成了經濟損失，由乙方負責賠償，且被扣留的安全保證金不予退還。

　　3、甲方統一監管本工程的文明施工，負責管理和協調全工地的治安保衛、環境和職業健康安全等有關文明施工事項，乙方應積極做好本合同施工范圍內的文明、環保工作。

　　4、乙方在其施工場地內發現文物，應采取保護措施，并按主合同約定的時間和程序報告甲方，由于乙方的疏忽或過錯造成的后果由乙方自行承擔相應的經濟和法律責任。

　　六、施工材料、設備

　　1、乙方應按合同要求組織施工設備，按實際需要向甲方提供入場施工設備清單（含入場時間），并按甲方現場總體要求進行停放管理，不得隨意進出指定區域和亂停亂放。

　　2、乙方入場施工設備必須是最大限度地滿足施工需要，完好率不低于90%，若甲方一旦發現乙方使用的施工設備因完好率低下或數量不足等原因影響工程進度、質量時，有權要求乙方增加或更換施工設備，乙方應予以及時增加或更換，由此增加的費用和工期延誤責任均由乙方承擔。

　　3、乙方施工設備未經甲方批準不得擅自離開現場，否則按違約處理。

　　4、乙方施工設備的安全責任由乙方負責，對安全風險較高的設備由甲方強制乙方購買相應保險。

　　七、履約保證金

　　在本合同簽訂前乙方應向甲方交納__________萬元履約保證金，本合同約定的乙方的全部義務履約完成后無息退還剩余款項。

　　八、雙方職責

　　1、甲方職責

　　（1）甲方應負責做好本合同工程的現場施工協調和組織策劃及工程竣工驗收。

　　（2）甲方負責及時向乙方提供施工圖紙套和轉發設計、監理文件和施工指示，并對施工進行技術指導（含技術交底）。

　　（3）甲方按主合同的總體進度計劃及監理批復的施工進度，負責審核并批準乙方的施工方案、施工計劃、施工資源配置方案等。

　　（4）甲方負責對乙方施工進度、安全、質量等全過程進行監督（但不能免除乙方責任），若工程進度出現滯后、工程質量出現嚴重問題、施工安全出現嚴重隱患時，甲方有權責令乙方停工整改，若在規定整改期限內仍達不到甲方要求時，甲方有權調整乙方工程項目范圍或解除本合同，其間發生的相關費用、損失由乙方承擔。

　　（5）甲方督促乙方購買高危作業人員的人身傷害險、全員工傷險、特殊設備財產險和必要的第三者責任險。

　　2、乙方職責

　　（1）乙方應服從甲方、監理的統一指揮和調度，按照本合同約定對進度、質量、安全等負責。

　　（2）乙方不得轉讓本合同工程項目或進行本合同工程項目再分包（包括事實上的分包）、轉包，否則，甲方既視為乙方違約，并有權解除本合同，由此而造成的一切損失由乙方承擔，且乙方不得提出任何異議與索賠。

　　（3）乙方合同工程完工后應及時對施工現場進行清理，做到工完場清，并不得損壞現場構筑物及其他設施，如發生損壞，應負責修復或賠償。

　　（4）乙方應加強對本單位職工的思想教育，規范其行為，做到遵紀守法，在工地不得發生違法違紀事件，做好環境保護工作，遵守環境保護的法律、法規，生產中的廢水、廢氣、廢油、煙塵等排放及生活垃圾應按有關規定處理。

　　（5）乙方應負責已完合同工程移交前的維護。

　　九、違約責任

　　1、若乙方將本合同項目另行轉包或再分包，甲方有權直接解除本合同。由此導致的所有損失由乙方承擔。

　　2、若乙方原因未達到本合同控制性工期要求，每拖延一天，按__________元天計取違約金。

　　3、若乙方原因造成主合同規定的其他違約事項（簽訂分包合同應明確具體的責任），則由乙方承擔違約責任，并賠償甲方信譽損失，按乙方分包合同工程價款__________％計取違約金，并賠償相關損失。

　　4、本合同未規定的違約責任，按甲方與業主簽訂的主合同違約責任規定處理。

　　5、乙方應及時發放民工工資，由于拖欠民工工資造成不良影響，按違約處理。

　　十、爭議解決

　　甲乙雙方再執行本合同過程中若發生意見分歧，雙方應通過友好協商解決，協商不成的，雙方可向工程所在地人民法院提起訴訟。

　　十一、其他

　　1、本合同未盡事宜，雙方共同協商解決。

　　2、本合同經雙方法定代表人（或代理人）簽字并加蓋單位公章后生效，工程完工，工程價款結清后自然失效。

　　3、本合同一式__________份，雙方各執__________份，具有同等效力。

　　甲方（蓋章）：

　　乙方（蓋章）：

　　簽約日期：

2024版建設工程施工合同 篇8

　　承包方(甲方)：

　　施工單位(乙方)：

　　為了明確雙方在施工中的權利義務，搞好配合協調，確保工期和工程質量，按照《中華人民共和國經濟合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》的原則，經雙方充分協商，簽訂本合同，以資共同遵守執行。

　　一、工程名稱： 山韻佳苑B區

　　二、工程單價： 壹拾叁元(13.00)每米

　　三、工程內容范圍：

　　四、承包方式： 單包人工 (工程量約23000m)

　　五、工程造價：大寫 約貳拾玖萬玖仟元小寫 約299000.00元

　　六、結算方式：合同單價不變，工程量按實結算，辦好簽證，驗收手續。

　　七、施工方案和工期：施工組織方案乙方應提交甲方、監理批準。乙方必須按計劃組織施工并接受甲方、 監理對施工質量和進度檢查監督，嚴格按圖施工。

　　工期包括：開工日期 按實際開工日期 竣工日期 20xx年2月10日 除以下原因工期順延： ①天氣原因 ②設計變更 ③地質原因 ④場地影響 ⑤甲方供樁影響⑥其他雙方均能接受的客觀原因

　　八、付款方式： 首期：機械設備進場試樁完成后甲方付工程總造價的20%。中期每完成兩千米工作量甲方付已完成工作量的50%。末期：施工完成后甲方付工程總造價的90%。余款樁基驗收合格甲方基礎底版澆完后結清余款。

　　九、乙方在施工期內，甲方、監理隨時派員到現場檢查工藝和質量，如發現不符有關 規定時，甲方有權指正，乙方應負責及時改正。

　　十、乙方在施工中，如乙方責任者發生工傷，設備損壞等事故，均由乙方自行負責處理及賠償，甲方概不負責。

　　十一、甲乙雙方應明確工作代表，甲方工地代表 同志，監理單位 工地代表 徐惠明 同志，乙方工地代表 孫海燕 同志。

　　十二、工程質量驗收，由甲方會同乙方等有關單位，對工程按規定進行總體驗收。凡 在驗收中發現必須返工或修補的部分，以書面議定修補措施和期限，乙方完工后要經再驗 收合格移交甲方，此發生的費用由乙方承擔。工程質量乙方負責保修期貳年。

　　十三、違約責任：

　　1、按《經濟合同法》。

　　2、甲方責任：未能按照合同規定履行責任，竣工期得以順延，由于圖紙及其它原因變 更而造成的返工、停工，應采取補救措施，以減少損失，同時給予乙方相應補償。

　　3、乙方責任：

　　(1)按照國家、省市有關質量驗收規范驗收，由乙方造成工程質量問 題，乙方負責無償修理。并承擔由此產生的一切經濟損失。

　　(2)工期延誤，每天按工程價 款總額的萬分之五付給甲方作為違約金。

　　十四、解決合同糾紛方式：

　　(1)本合同在履行過程中發生爭議，雙方應及時解決。

　　(2)雙方同意由 / 仲裁委員會仲裁、

　　(3)可向無錫人民法院起訴。

　　十五、其它：

　　1、 甲方負責場地清理，做到三通一平。乙方嚴格安施工圖紙設計要求施工。

　　2、 如因甲方原因造成停工須由甲方負責補貼乙方損失，標準為500.00元每天、每臺機。

　　3、 施工過程中，產生的壓樁以外的費用由甲方負責。

　　4.乙方不開據工程發票。

　　5.送樁部分超出2.5米按實結算。

　　十六、本合同一式 貳 份，甲方執 壹 份，乙方執 壹 份，本合同經雙方簽字后生效。

　　十七、本合同訂立時間

　　甲方(公章)：_________

　　乙方(公章)：_________

　　_________年____月____日

2024版建設工程施工合同 篇9

　　發包單位：（甲方）

　　承包人：（乙方）

　　根據中華人民共和國經濟合同法和建設安裝工程承包合同條例的原則，結合本工程具體情況，雙方達成如下協議：

　　第1條：工程概況

　　工程名稱：九龍明珠D標段

　　工程地點：

　　工程內容：

　　含如下內容：地下室基礎承臺及基礎梁的開挖、樁頭的破除、開挖后基坑的抽水（抽水工具由甲方提供）、基坑基槽采用人工整平、磚胎模完工后的回填整平、多余的土方由乙方用大挖機甩到地下室主道的兩側后由甲方負責外運。

　　工程總價：按下室占地面積×18元（此價格含不可考慮的因素，沒有任何價格調差）。

　　工期：

　　第2條：合同使用標準和法律

　　1、合同使用標準：GBJ7—89、JGJ94—94

　　2、適用法律：中華人民共和國經濟合同法和建設安裝工程承包合同條例

　　第3條：甲方工作

　　1、公布工地各項管理制度，對工程質量、安全、進度、文明施工、材料耗用等進行檢查、督促，監督施工質量并協調解決施工過程中的各種問題。

　　2、按照合同條款按時按量支付工程款。

　　3、如乙方不服從甲方指揮，不能按時完成甲方規定的施工任務，或發生重大失誤導致工程停工，甲方有權終止合同。對造成甲方經濟損失的，由乙方負責賠償。

　　4、負責加強安全管理、完善安全規章制度，做好安全設防。

　　5、對乙方違反各種管理制度、操作規程、安全生產、文明施工規定的人員甲方有權清理出施工現場。乙方不服從甲方現場施工員的安排，不能按時、按量、按要求完成施工任務（或整改內容）的，甲方有權另行安排人員完成，造成的一切費用均由乙方負責，對消極對待、屢教不改的，甲方有權終止協議；中途退場的，甲方有權不付任何工資費用。

　　第4條：乙方工作

　　1、乙方須安排一個負責人長期呆在現場協調工作，至該工作內容全部完成為止，

　　2、乙方嚴格按照甲方測量出的樁頂標高進行破除，標高測量中乙方必須派人員配合，嚴禁用炮機鑿除，人工破除過程中不能傷及樁鋼筋，破除后的樁頭必須保持平整完好。預留鋼筋必須按甲方的要求所預留。破除完的的樁頭由乙方用挖機吊出基坑，并掩埋在車庫底板以下。

　　3、前期進場必須保證有一臺大挖機和兩臺小挖機方可開始施工，施工中乙方必須按照甲方的進度相應的增加機械人員，如進度達不到要求，甲方有權終止合同，并按完成的50%結算。

　　4、乙方進場后，甲方負責提供住宿及生活水電，乙方自帶破樁工具（包括空壓機）。在施工過程中，甲、乙雙方必須緊密配合，確保施工進度以保證工程的如期完成。乙方人員在施工中必須注意安全，上班必須安全帽，穿膠鞋，如發生安全事故，由乙方完全負責，嚴格遵守公司的各項安全，生產制度和各種生活制度。另乙方必須保證施工進度，如進度嚴重跟不上，甲方有權中止乙方的合作。

　　第5條：工程款

　　工程款支付金額和時間：按地下室后澆帶分成六塊，每塊墊層砼完成后按完成工程量的70%支付一次工程款，其余款項待地下室墊層全部澆筑完一周內全部付清，甲方違約的責任：甲方不按期付款，乙方有權停工，甲方應承擔乙方停工期間的一切損失。乙方所收的工程款不含任何稅金，乙方只提供收款收據。

　　第6條：合同的生效與終止

　　合同簽字之日起生效，工程完成、工程款全部付清后合同自行終止。

　　第7條：合同份數：甲乙雙方各執2份。

　　第8條：合同款未盡事宜，經雙方協商后，用補充協議補充或協商解決。

　　甲方（公章）：_________

　　乙方（公章）：_________

　　_________年____月____日

2024版建設工程施工合同 篇10

　　甲方(蓋章)：

　　乙方(蓋章)：

　　履約保證金由合同雙方于年月日在訂立。為了明確雙方權利、義務，依據《中華人民共和國民法典》及其他有關法律法規規定，甲、乙雙方經平等協商一致，訂立本合同。

　　第一條鑒于甲方與乙方于簽署了施工合同，乙方在對建設工程施工合同條款已做明確了解的情況下，為保證其在建設工程施工合同中承諾的履約義務得到切實履行，愿意按本合同約定向甲方提供履約保證金。

　　第二條保證范圍為乙方未按建設工程施工合同約定履行義務，包括但不限于因乙方原因不能按約定竣工日期竣工、安全生產、工程質量達不到標準時以及因違反甲乙雙方簽訂的《民法典》的相關約定應向甲方支付的違約金或賠償的損失。

　　第三條保證金額

　　乙方應當按照中標合同總金額的%，金額：大寫人民幣元(￥)作為履約保證金交付給甲方，此筆履約保證金由乙方通過支付到甲方，此款項不計利息或資金占用費。

　　第四條保證方式為履約保證金可無條件并不可撤銷地等額抵銷乙方因違反甲乙雙方簽訂的《民法典》的相關約定應向甲方支付的違約金或損失賠償金額。

　　第五條保證期間自甲乙雙方簽訂合同生效之日起至建設工程竣工驗收合格后日內。保證期后甲方根據乙方的合同履行情況，按照合

　　同相關約定退還保證金給乙方。

　　甲方(蓋章)：乙方(蓋章)：

　　法定代表人或授權代理人(簽字)：

　　法定代表人或授權代理人(簽字)：

2024版建設工程施工合同 篇11

　　【實施日期】20__/11/03 【頒布單位】建建（1999）313號

　　建設部、國家工商行政管理局關于印發《建設工程施工合同（示范文本）》的通知（修正）

　　各省、自治區、直轄市建委（建設廳）、工商行政管理局，計劃單列市建委（建設局）、工商行政管理局，國務院有關部門：

　　為了貫徹《中華人民共和國建筑法》《民法典》等法律，我們在總結近幾年施工合同示范文本推行經驗及借鑒國際上一些通行的施工合同文本的基礎上，對《建設工程施工合同》（GF—91—0201）進行了修訂。修訂后的《建設工程施工合同（示范文本）》由協議書、通用條款、專用條款三部分組成，基本適用于各類公用建筑、民用住宅、工業廠房、交通設施及線路管道的施工和設備安裝。現將《建設工程施工合同（示范文本）》（GF—1999— 0201）印發給你們，請做好推行工作。原《建設工程施工合同》（GF—91—0201）停止使用。

　　附件：《建設工程施工合同（示范文本）》（GF—1999—0201）

　　國建設部

　　國家工商行政管理局制定

　　一九九九年十二月二十四日

　　第一部分　協議書

　　發包人（全稱）：＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　承包人（全稱）：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　依照《民法典》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就本建設工程施工事項協商一致，訂立本合同。

　　一、工程概況

　　工程名稱：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　工程地點：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　工程內容：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　群體工程應附承包人承攬工程項目一覽表（附件1）

　　工程立項批準文號：＿＿＿＿＿＿＿

　　資金來源：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　二、工程承包范圍

　　承包范圍：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　三、合同工期

　　開工日期：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　竣工日期：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　合同工期總日歷天數＿＿＿天。

　　四、質量標準

　　工程質量標準：＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　五、合同價款

　　金額（大寫）：＿＿＿＿＿＿元（人民幣）

　　＄：＿＿＿＿＿＿元

　　六、組成合同的文件

　　組成本合同的文件包括：

　　1.本合同協議書

　　2.中標通知書

　　3.投標書及其附件

　　4.本合同專用條款

　　5.本合同通用條款

　　6.標準、規范及有關技術文件

　　7.圖紙

　　8.工程量清單

　　9.工程報價單或預算書

　　雙方有關工程的洽商、變更等書面協議或文件視為本合同的組成部分。

　　七、本協議書中有關詞語含義與本合同第二部分《通用條款》中分別賦予它們的定義相同。

　　八、承包人向發包人承諾按照合同約定進行施工、竣工并在質量保修期內承擔工程質量保修責任。

　　九、發包人向承包人承諾按照合同約定的期限和方式支付合同價款及其他應當支付的款項。

　　十、合同生效

　　合同訂立時間：＿＿＿＿年＿＿月＿＿日

　　合同訂立地點：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　本合同雙方約定＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿后生效。

　　發　包　人：（公章）

　　承　包　人：（公章）

　　住

　　所：

　　住

　　所：

　　法定代表人：

　　法定代表人：

　　委托代理人：

　　委托代理人：

　　電

　　話：

　　電

　　話：

　　傳

　　真：

　　傳

　　真：

　　開戶銀行　：

　　開戶銀行　：

　　賬

　　號：

　　賬

　　號：

　　郵政編碼　：

　　郵政編碼　：

2024版建設工程施工合同 篇12

　　經甲乙雙方協商制定以下補充協議：

　　一、 工程概況

　　1、工程名稱：江蘇涌淶1#車間

　　2、地址：

　　3、建筑面積：7.2萬平方米。

　　4、框架結構共計2層。

　　二、工程內容及承包范圍：

　　1、乙方對本工程進行施工總承包，承包范圍基礎、主體、裝飾、裝修等、

　　2、乙方在本工程施工中不可以用宿遷本地農民工，若發現使用本地民工，所發生的任何事故均由乙方自行處理，以及在工程施工全過程所發生的任何事故，均由乙方全權負責，甲方均不承擔經濟責任。

　　3、乙方承包范圍內的設計變更而引起的增減工程由甲乙雙方共同協商。施工合同補充協議三、付款方式：

　　1、乙方在接到甲方開工通知后，進場施工，本工程施工過程。甲方不支付預付款。

　　2、本工程付款在1#車間封頂后付工程總價的30%，二層封頂后付工程總價的60%，砌墻捄灰室內地坪結束后付工程的80%，竣工驗收合格后付工程總價的95%，余款作為質量保證金，在竣工兩年后房屋正常使用，全部。

　　3、本工程若出現民工因工資鬧事后果有乙方負責，甲方不承擔，支付民工工資及其它任何費用。diyifanwen.com

　　四、開竣工日期：開工 ，竣工： ， 若遇停水停電，地方政府政策性調整和人力不可抗拒的情況下工期順延。

　　五、違約責任：本工程所有材料(水泥、鋼筋、混凝土試塊、水管、電線)等等必須驗收報告取出后合格方可進行下一道工序，若野蠻施工，若情節嚴重甲方可令乙方無條件出場。若乙方竣工日期提前5000元每天獎勵，工期拖延每天5000元罰款。

　　本協議一式二份，甲乙雙方各執一份，簽字后生效。

　　甲方： 乙方：

　　電話： 電話：

　　身份證號： 身份證號：

　　年 月 日

2024版建設工程施工合同 篇13

　　發包人(全稱)：__________________________________________________________________

　　承包人(全稱)：__________________________________________________________________

　　依照《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規、遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就本建設工程施工項協商一致，訂立本合同。

　　一、工程概況

　　工程名稱：______________________________________________________________________

　　工程地點：______________________________________________________________________

　　工程內容：______________________________________________________________________

　　群體工程應附承包人承攬工程項目一覽表(附件1)工程立項批準文號：___________________

　　資金來源：______________________________________________________________________

　　二、工程承包范圍

　　承包范圍：______________________________________________________________________

　　三、合同工期：

　　開工日期：______________________________________________________________________

　　竣工日期：______________________________________________________________________

　　合同工期總日歷天數_________________天

　　四、質量標準

　　工程質量標準：__________________________________________________________________

　　五、合同價款

　　金額(大寫)：_____________________________元(人民幣)

　　￥：_____________________________元

　　六、組成合同的文件

　　組成本合同的文件包括：

　　1、本合同協議書

　　2、中標知書

　　3、投標書及其附件

　　4、本合同專用條款

　　5、本合同XX條款

　　6、標準、規范及有關技術文件

　　7、圖紙

　　8、工程量清單

　　9、工程報價單或預算書

　　雙方有關工程的洽商、變更等書面協議或文件視為本合同的組成部分。

　　七、本協議書中有關詞語含義本合同第二部分《XX條款》中分別賦予它們的定義相同。

　　八、承包人向發包人承諾按照合同約定進行施工、竣工并在質量保修期內承擔工程質量保修責任。

　　九、發包人向承包人承諾按照合同約定的期限和方式支付合同價款及其他應當支付的款項。

　　十、合同生效

　　合同訂立時間：________年__________月__________日

　　合同訂立地點：_________________________________________________________________

　　本合同雙方約定_________________________________________________________后生效。

　　發包人：(公章)_______________________承包人：(公章)______________________________

　　住所：_______________________________住所：______________________________________

　　法定代表人：_________________________法定代表人：________________________________

　　委托代表人：_________________________委托代表人：________________________________

　　電話：_______________________________電話：______________________________________

　　傳真：_______________________________傳真：______________________________________

　　開戶銀行：___________________________開戶銀行：__________________________________

　　賬號：_______________________________賬號：______________________________________

　　編碼：__________________________編碼：_________________________________。

　　第二部分　　XX條款

　　一、詞語定義及合同文件

　　1、詞語定義

　　下列詞語除專用條款另有約定外，應具有本條所賦予的定義：

　　1.1XX條款：是根據法律、行政法規規定及建設工程施工的需要訂立，于建設工程施工的條款。

　　1.2專用條款：是發包人與承包人根據法律、行政法規規定，結合具體工程實際，經協商達成一致意見的條款，是對XX條款的具體化、補充或修改。

　　1.3發包人：指在協議書中約定，具有工程發包主體資格和支付工程價款能力的當事人以及取得該當事人資格的合法繼承人。

　　1.4承包人：指在協議書中約定，被發包人接受的具有工程施工承包主體資格的當事人以及取得該當事人資格的合法繼承人。

　　1.5項目經理：指承包人在專用條款中指定的負責施工管理和合同履行的代表。

　　1.6設計單位：指發包人委托的負責本工程設計并取得相應工程設計資質等級證書的單位。

　　1.7監理單位：指發包人委托的負責本工程監理并取得相應工程監理資質等級證書的單位。

　　1.8工程師：指本工程監理單位委派的總監理工程師或發包人指定的履行本合同的代表，其具體身份和職權由發包人承包人在專用條款中約定。

　　1.9工程造價管理部門：指國務院有關部門、縣級以上人民政府建設行政主管部門或其委托的工程造價管理機構。

　　1.10工程：指發包人承包人在協議書中約定的承包范圍內的工程。

　　1.11合同價款：指發包人承包人在協議書中約定，發包人用以支付承包人按照合同約定完成承包范圍內全部工程并承擔質量保修責任的款項。

　　1.12追加合同價款：指在合同履行中發生需要增加合同價款的情況，經發包人確認后按計算合同價款的方法增加的合同價款。

　　1.13費用：指不包含在合同價款之內的應當由發包人或承包人承擔的經濟支出。

　　1.14工期：指發包人承包人在協議書中約定，按總日歷天數(包括法定節假日)計算的承包天數。

　　1.15開工日期：指發包人承包人在協議書中約定，承包人開始施工的絕對或相對的日期。

　　1.16竣工日期：指發包人承包人在協議書約定，承包人完成承包范圍內工程的絕對或相對的日期。

　　1.17圖紙：指由發包人提供或由承包人提供并經發包人批準，滿足承包人施工需要的所有圖紙(包括配套說明和有關資料)。

　　1.18施工場地：指由發包人提供的用于工程施工的場所以及發包人在圖紙中具體指定的供施工使用的任何其他場所。1.19書面形式：指合同書、信件和數據電文(包括電報、電傳、傳真、電子數據交換和電子郵件)等可以有形地表現所載內容的形式。

　　1.20違約責任：指合同一方不履行合同義務或履行合同義務不符合約定所應承擔的責任。

　　1.21索賠：指在合同履行過程中，對于并非自己的過錯，而是應由對方承擔責任的情況造成的實際損失，向對方提出經濟補償和(或)工期順延的要求。

　　1.22不可抗力：指不能預見、不能避免并不能克服的客觀情況。

　　1.23小時或天：本合同中規定按小時計算時間的，從事件有效開始時計算(不扣除休息時間);規定按天計算時間的，開始當天不計入，從次日開始計算。時限的最后一天是休息日或者其他法定節假日的，以節假日次日為時限的最后一天，但竣工日期除外。時限的最后一天的截止時間為當日24時。

　　2、合同文件及解釋順序

　　2.1合同文件應能相互解釋，互為說明。除專用條款另有約定外，組成本合同的文件及優先解釋順序如下：

　　(1)本合同協議書

　　(2)中標知書

　　(3)投標書及其附件

　　(4)本合同專用條款

　　(5)本合同XX條款

　　(6)標準、規范及有關技術文件

　　(7)圖紙

　　(8)工程量清單

　　(9)工程報價單或預算書

　　合同履行中，發包人承包人有關工程的洽商、變更等書面協議或文件視為本合同的組成部分。

　　2.2當合同文件內容含糊不清或不相一致時，在不影響工程正常進行的情況下，由發包人承包人協商解決。雙方也可以提請負責監理的工程師作出解釋。雙方協商不成或不同意負責監理的工程師作出解釋。雙方協商不成或不同意負責監理的工程師的解釋時，按本XX條款第37條關于爭議的約定處理。

　　3、語言文字和適用法律、標準及規范3.1語言文字

　　本合同文件使用漢語語言文字書寫、解釋和說明。如專用條款約定使用兩種以上(含兩種)語言文字時，漢語應為解釋和說明本合同的標準語言文字。

　　在少數民族地區，雙方可以約定使用少數民族語言文字書寫和解釋、說明本合同。

　　3.2適用法律和法規

　　本合同文件適用國家的法律和行政法規。需要明示的法律、行政法規，由雙方在專用條款中約定。

　　3.3適用標準、規范

　　雙方在專用條款內約定適用國家標準、規范的名稱;沒有國家標準、規范但有行業標準、規范的，約定適用行業標準、規范的名稱;沒有國家和行業標準、規范的，約定適用工程所在地地方標準、規范的名稱。發包人應按專用條款約定的時間向承包人提供一式兩份約定的標準、規范。

　　國內沒有相應標準、規范的，由發包人按專用條款約定的時間向承包人提出施工技術要求，承包人按約定的時間和要求提出施工工藝，經發包人認可后執行。發包人要求使用國外標準、規范的，應負責提供中文譯本。

　　本條所發生的購買、翻譯標準、規范或制定施工工藝的費用，由發包人承擔。

　　4、圖紙

　　4.1發包人應按專用條款約定的日期和套數，向承包人提供圖紙。承包人需要增加圖紙套數的，發包人應代為復制，復制費用由承包人承擔。發包人對工程有保密要求的，應在專用條款中提出保密要求，保密措施費用由發包人承擔，承包人在約定保密期限內履行保密義務。

　　4.2承包人未經發包人同意，不得將本工程圖紙轉給第三人。工程質量保修期滿后，除承包人存檔需要的圖紙外，應將全部圖紙退還給發包人。

　　4.3承包人應在施工現場保留一套完整圖紙，供工程師及有關人員進行工程檢查時使用。

　　二、雙方一般權利和義務

　　5、工程師

　　5.1實行工程監理的，發包人應在實施監理前將委托的監理單位名稱、監理內容及監理權限以書面形式知承包人。

　　5.2監理單位委派的總監理工程師在本合同中稱工程師，其姓名、職務、職權由發包人承包人在專用條款內寫明。工程師按合同約定行使職權，發包人在專用條款內要求工程師在行使某些職權前需要征得發包人批準的，工程師應征得發包人批準。

　　5.3發包人派駐施工場地履行合同的代表在本合同中也稱工程師，其姓名、職務、職權由發包人在專用條款內寫明，但職權不得與監理單位委派的總監理工程師職權相互交叉。雙方職權發生交叉或不明確時，由發包人予以明確，并以書面形式知承包人。

　　5.4合同履行中，發生影響發包人承包人雙方權利或義務的事件時，負責監理的工程師應依據合同在其職權范圍內客觀公正地進行處理。一方對工程師的處理有異議時，按本XX條款第37條關于爭議的約定處理。

　　5.5除合同內有明確約定或經發包人同意外，負責監理的工程師無權解除本合同約定的承包人的任何權利與義務。

　　5.6不實行工程監理的，本合同中工程師專指發包人派駐施工場地履行合同的代表，其具體職權由發包人在專用條款內寫明。

　　6、工程師的委派和指令

　　6.1工程師可委派工程師代表，行使合同約定的自己的職權，并可在認為必要時撤回委派。委派和撤回均應提前7天以書面形式知承包人，負責監理的工程師還應將委派和撤回知發包人。委派書和撤回知作為本合同附件。

　　工程師代表在工程師授權范圍內向承包人發出的任何書面形式的函件，與工程師發出的函件具有同等效力。承包人對工程師代表向其發出的任何書面形式的函件有疑問時，可將此函件提交工程師，工程師應進行確認。工程師代表發出指令有失誤時，工程師應進行糾正。

　　除工程師或工程師代表外，發包人派駐工地的其他人員均無權向承包人發出任何指令。

　　6.2工程師的指令、知由其本人簽字后，以書面形式交給項目經理，項目經理在回執上簽署姓名和收到時間后生效。確有必要時，工程師可發出口頭指令，并在48小時內給予書面確認，承包人對工程師的指令應予執行。工程師不能及時給予書面確認的，承包人應于工程師發出口頭指令后7天內提出書面確認要求。工程師在承包人提出確認要求后48小時內不予答復的，視為口頭指令已被確認。

　　承包人認為工程師指令不合理，應在收到指令后24小時內向工程師提出修改指令的書面報告，工程師在收到承包人報告后24小時內作出修改指令或繼續執行原指令的決定，并以書面形式知承包人。緊急情況下，工程師要求承包人立即執行的指令或承包人雖有異議，但工程師決定仍繼續執行的指令，承包人應予執行。因指令錯誤發生的追加合同價款和給承包人造成的損失由發包人承擔，延誤的工期相應順延。

　　本款規定同樣適用于由工程師代表發出的指令、知。

　　6.3工程師應按合同約定，及時向承包人提供所需指令、批準并履行約定的其他義務。由于工程師未能按合同約定履行義務造成工期延誤，發包人應承擔延誤造成的追加合同價款，并賠償承包人有關損失，順延延誤的工期。

　　6.4如需更換工程師，發包人應至少提前7天以書面形式知承包人，后任繼續行使合同文件約定的前任的職權，履行前任的義務。

　　7、項目經理

　　7.1項目經理的姓名、職務在專用條款內寫明。

　　7.2承包人依據合同發出的知，以書面形式由項目經理簽字后送交工程師，工程師在回執上簽署姓名和收到時間后生效。

　　7.3項目經理按發包人認可的施工組織設計(施工方案)和工程師依據合同發出的指令組織施工。在情況緊急且無法與工程師聯系時，項目經理應當采取保證人員生命和工程、財產安全的緊急措施，并在采取措施后48小時內向工程師提交報告。責任在發包人或第三人，由發包人承擔由此發生的追加合同價款，相應順延工期;責任在承包人，由承包人承擔費用，不順延工期。

　　7.4承包人如需要更換項目經理，應至少提前7天以書面形式知發包人，并征得發包人同意。后任繼續行使合同文件約定的前任的職權，履行前任的義務。

　　7.5發包人可以與承包人協商，建議更換其認為不稱職的項目經理。

　　8、發包人工作

　　8.1發包人按專用條款約定的內容和時間完成以下工作：

　　(1)辦理土地征用、拆遷補償、平整施工場地等工作，使施工場地具備施工條件，在開工后繼續負責解決以上事項遺留問題;

　　(2)將施工所需水、電、電訊線路從施工場地外部接至專用條款約定地點，保證施工期間的需要;

　　(3)開施工場地與城鄉公共道路的道，以及專用條款約定的施工場地內的主要道路，滿足施工運輸的需要，保證施工期間的暢;

　　(4)向承包人提供施工場地的工程地質和地下管線資料，對資料的真實準確性負責;

　　(5)辦理施工許可證及其他施工所需證件、批件和臨時用地、停水、停電、中斷道路交、爆破作業等的申請批準手續(證明承包人自身資質的證件除外);

　　(6)確定水準點與座標控制點，以書面形式交給承包人，進行現場交驗;

　　(7)組織承包人和設計單位進行圖紙會審和設計交底;

　　(8)協調處理施工場地周圍地下管線和鄰近建筑物、構筑物(包括文物保護建筑)、古樹名木的保護工作、承擔有關費用;

　　(9)發包人應做的其他工作，雙方在專用條款內約定。

　　8.2發包人可以將8.1款部分工作委托承包人辦理，雙方在專用條款內約定，其費用由發包人承擔。8.3發包人未能履行8.1款各項義務，導致工期延誤或給承包人造成損失的，發包人賠償承包人有關損失，順延延誤的工期。

　　9、承包人工作

　　9.1承包人按專用條款約定的內容和時間完成以下工作：

　　(1)根據發包人委托，在其設計資質等級和業務允許的范圍內，完成施工圖設計或與工程配套的設計，經工程師確認后使用，發包人承擔由此發生的費用;

　　(2)向工程師提供年、季、月度工程進度計劃及相應進度統計報表;

　　(3)根據工程需要，提供和維修非夜間施工使用的照明、圍欄設施，產負責安全保衛;

　　(4)按專用條款約定的數量和要求，向發包人提供施工場地辦公和生活的房屋及設施，發包人承擔由此發生的費用;

　　(5)遵守政府有關主管部門對施工場地交、施工噪音以及環境保護和安全生產等的管理規定，按規定辦理有關手續，并以書面形式知發包人，發包人承擔由此發生的費用，因承包人責任造成的罰款除外;

　　(6)已竣工工程未交付發包人之前，承包人按專用條款約定負責已完工程的保護工作，保護期間發生損壞，承包人自費予以修復;發包人要求承包人采取特殊措施保護的工程部位和相應的追加合同價款，雙方在專用條款內約定;

　　(7)按專用條款約定做好施工場地地下管線和鄰近建筑物、構筑物(包括文物保護建筑)、古樹名木的保護工作;

　　(8)保證施工場地清潔符合環境衛生管理的有關規定，交工前清理現場達到專用條款約定的要求，承擔因自身原因違反有關規定造成的損失和罰款;

　　(9)承包人應做的其他工作，雙方在專用條款內約定。

　　9.2承包人未能履行9.1款各項義務，造成發包人損失的，承包人賠償發包人有關損失。

　　三、施工組織設計和工期

　　10、進度計劃

　　10.1承包人應按專用條款約定的日期，將施工組織設計和工程進度計劃提交修改意見，逾期不確認也不提出書面意見的，視為同意。

　　10.2群體工程中單位工程分期進行施工的，承包人應按照發包人提供圖紙及有關資料的時間，按單位工程編制進度計劃，其具體內容雙方在專用條款中約定。

　　10.3承包人必須按工程師確認的進度計劃組織施工，接受工程師對進度的檢查、監督。工程實際進度與經確認的進度計劃不符時，承包人應按工程師的要求提出改進措施，經工程師確認后執行。因承包人的原因導致實際進度與進度計劃不符，承包人無權就改進措施提出追加合同價款。

　　11、開工及延期開工11.2因發包人原因不能按照協議書約定的開工日期開工，工程師應以書面形式知承包人，推遲開工日期。發包人賠償承包人因延期開工造成的損失，并相應順延工期。

　　12、暫停施工

　　工程師認為確有必要暫停施工時，應當以書面形式要求承包人暫停施工，并在提出要求后48小時內提出書面處理意見。承包人應當按工程師要求停止施工，并妥善保護已完工程。承包人實施工程師作出的處理意見后，可以書面形式提出復工要求，工程師作出的處理意見后，可以書面形式提出復工要求，工程師應當在48小時內給予答復。工程師未能在規定時間內提出處理意見，或收到承包人復工要求后48小時內未予答復，承包人可自行復工。因發包人原因造成停工的，由發包人承擔所發生的追加合同價款，賠償承包人由此造成的損失，相應順延工期;因承包人原因造成停工的，由承包人承擔發生的費用，工期不予順延。

　　13、工期延誤

　　13.1因以下原因造成工期延誤，經工程師確認，工期相應順延：

　　(1)發包人未能按專用條款的約定提供圖紙及開工條件;

　　(2)發包人未能按約定日期支付工程預付款、進度款，致使施工不能正常進行;

　　(3)工程師未按合同約定提供所需指令、批準等，致使施工不能正常進行;

　　(4)設計變更和工程量增加;

　　(5)一周內非承包人原因停水、停電、停氣造成停工累計超過8小時;

　　(6)不可抗力;

　　(7)專用條款中約定或工程師同意工期順延的其他情況。

　　13.2承包人在13.1款情況發生后14天內，就延誤的工期以書面形式向工程師提出報告。工程師在收到報告后14天內予以確認，逾期不予確認也不提出修改意見，視為同意順延工期。

　　14、工程竣工

　　14.1承包人必須按照協議書約定的竣工日期或工程師同意順延的工期竣工。

　　14.2因承包人原因不能按照協議書約定的竣工日期或工程師同意順延的工期竣工的，承包人承擔違約責任。

　　14.3施工中發包人如需提前竣工，雙方協商一致后應簽訂提前竣工協議，作為合同文件組成部分。提前竣工協議應包括承包人為保證工程質量和安全采取的措施、發包人為提前竣工提供的條件以及提前竣工所需的追加合同價款等內容。

　　四、質量與檢驗

　　15、工程質量

　　15.1工程質量應當達到協議書約定的質量標準，質量標準的評定以國家或行業的質量檢驗評定標準為依據。因承包人原因工程質量達不到約定的質量標準，承包人承擔違約責任。

　　15.2雙方對工程質量有爭議，由雙方同意的工程質量檢測機構鑒定，所需費用及因此造成的損失，由責任方承擔。雙方均有責任，由雙方根據其責任分別承擔。

　　16、檢查和返工

　　16.1承包人應認真按照標準、規范和設計圖紙要求以及工程師依據合同發出的指令施工，隨時接受工程師的檢查檢驗，為檢查檢驗提供便利條件。

　　16.2工程質量達不到約定標準的部分，工程師的要求拆除和重新施工，直到符合約定標準。因承包人原因達不到約定標準，由承包人承擔拆除和重新施工的費用，工期不予順延。

　　16.3工程師的檢查檢驗不應影響施工正常進行。如影響施工正常進行，檢查檢驗不合格時，影響正常施工的費用由承包人承擔。除此之外影響正常施工的追加合同價款由發包人承擔，相應順延工期。

　　16.4因工程師指令失誤或其他非承包人原因發生的追加合同價款，由發包人承擔。

　　17、隱蔽工程和中間驗收

　　17.1工程具備隱蔽條件或達到專用條款約定的中間驗收部位，承包人進行自檢，并在隱蔽或中間驗收前48小時以書面形式知工程師驗收。知包括隱蔽和中間驗收的內容、驗收時間和地點。承包人準備驗收記錄，驗收合格，工程師在驗收記錄上簽字后，承包人可進行隱蔽和繼續施工。驗收不合格，承包人在工程師限定的時間內修改后重新驗收。

　　17.2工程師不能按時進行驗收，應在驗收前24小時以書面形式向承包人提出延期要求，延期不能超過48小時。工程師未能按以上時間提出延期要求，不進行驗收，承包人可自行組織驗收，工程師應承認驗收記錄。

　　17.3經工程師驗收，工程質量符合標準、規范和設計圖紙等要求，驗收24小時后，工程師不在驗收記錄上簽字，視為工程師已經認可驗收記錄，承包人可進行隱蔽或繼續施工。

　　18、重新檢驗

　　無論工程師是否進行驗收，當其要求對已經隱蔽的工程重新檢驗時，承包人應按要求進行剝離或開孔，并在檢驗后重新覆蓋或修復。檢驗合格，發包人承擔由此發生的全部追加合同價款，賠償承包人損失，并相應順延工期。檢驗不合格，承包人承擔發生的全部費用，工期不予順延。

　　19、工程試車

　　19.1雙方約定需要試車的，試車內容應與承包人承包的安裝范圍相一致。

　　19.2設備安裝工程具備單機無負荷試車條件，承包人組織試車，并在試車前48小時以書面形式知工程師。知包括試車內容、時間、地點。承包人準備試車記錄，發包人根據承包人要求為試車提供必要條件。試車合格，工程師在試車記錄上簽字。

　　19.3工程師不能按時參加試車，須在開始試車前24小時以書面形式向承包人提出延期要求，不參加試車，應承認試車記錄。

　　19.4設備安裝工程具備無負荷聯動試車條件，發包人組織試車，并在試車內容、時間、地點和對承包人的要求，承包人按要求做好準備工作。試車合格，雙方在試車記錄上簽字。

　　19.5雙方責任

　　(1)由于設計原因試車達不到驗收要求，發包人應要求設計單位修改設計，承包人按修改后的設計重新安裝。發包人承擔修改設計、拆除及重新安裝的全部費用和追加合同價款，工期相應順延。

　　(2)由于設備制造原因試車達不到驗收要求，由該設備采購一方負責重新購置或修理，承包人負責拆除和重新安裝。設備由承包人采購的，由承包人承擔修理或重新購置、拆除及重新安裝的費用，工期不予順延;設備由發包人采購的，發包人承擔上述各項追加合同價款，工期相應順延。

　　(3)由于承包人施工原因試車不到驗收要求，承包人按工程師要求重新安裝和試車，并承擔重新安裝和試車的費用，工期不予順延。

　　(4)試車費用除已包括在合同價款之內或專用條款另有約定外，均由發包人承擔。

　　(5)工程師在試車合格后不在試車記錄上簽字，試車結束24小時后，視為工程師已經認可試車記錄，承包人可繼續施工或辦理竣工手續。

　　19.6投料試車應在工程竣工驗收后由發包人負責，如發包人要求在工程竣工驗收前進行或需要承包人配合時，應征得承包人同意，另行簽訂補充協議。

　　五、安全施工

　　20、安全施工與檢查

　　20.1承包人應遵守工程建設安全生產有關管理規定，嚴格按安全標準組織施工，并隨時接受行業安全檢查人員依法實施的監督檢查，采取必要的安全防護措施，消除事故隱患。由于承包人安全措施不力造成事故的責任和因此發生的費用，由承包人承擔。

　　20.2發包人應對其在施工場地的工作人員進行安全教育，并對他們的安全負責。發包人不得要求承包人違反安全管理的規定進行施工。因發包人原因導致的安全事故，由發包人承擔相應責任及發生的費用。

　　21、安全防護

　　21.1承包人在動力設備、輸電線路、地下管道、密封防震車間、易燃易爆地段以及臨街交要道附近施工時，施工開始前應向工程師提出安全防護措施，經工程師認可后實施，防護措施費用由發包人承擔。

　　21.2實施爆破作業，在放射、毒害性環境中施工(含儲存、運輸、使用)及使用毒害性、腐蝕性物品施工時，承包人應在施工前14天以書面知工程師，并提出相應的安全防護措施，經工程師認可后實施，由發包人承擔安全防護措施費用。

　　22、事故處理

　　22.1發生重大傷亡及其他安全事故，承包人應按有關規定立即上報有關部門并知工程師，同時按政府有關部門要求處理，由事故責任方承擔發生的費用。

　　22.2發包人承包人對事故責任有爭議時，應按政府有關部門的認定處理。

　　六、合同價款與支付

　　23、合同價款及調整

　　23.1招標工程的合同價款由發包人承包人依據中標知書中的中標價格在協議書內約定。非招標工程的合同價款由發包人承包人依據工程預算書在協議書內約定。

　　23.2合同價款在協議書內約定后，任何一方不得擅自改變。下列三種確定合同價款的方式，雙方可在專用條款內約定采用其中一種：

　　(1)固定價格合同。雙方在專用條款內約定合同價款包含的風險范圍和風險費用的計算方法，在約定的風險范圍內合同價款不再調整。風險范圍以外的合同價款調整方法。應當在專用條款內約定。

　　(2)可調價格合同。合同價款可根據雙方的約定而調整，雙方在專用條款內約定合同價款調整方法。

　　(3)成本加酬金合同。合同價款包括成本和酬金兩部分，雙方在專用條款內約定成本構成和酬金的計算方法。

　　23.3可調價格合同中合同價款的調整因素包括：

　　(1)法律、行政法規和國家有關政策變化影響合同價款;

　　(2)工程造價管理部門公布的價格調整;

　　(3)一周內非承包人原因停水、停電、停氣造成停工累計超過8小時;

　　(4)雙方約定的其他因素。

　　23.4承包人應當在23.3款情況發生后14天內，將調整原因、金額以書面形式知工程師，工程師確認調整金額后作為追加合同價款，與工程款同期支付。工程師收到承包人知后14天內不予確認也不提出修改意見，視為已經同意該項調整。

　　24、工程預付款

　　實行工程預付款的，雙方應當在專用條款內約定發包人向承包人預付工程款的時間和數額，開工后按約定的時間和比例逐次扣回。預付時間應不遲于約定的開工日期前7天。發包人不按約定預付，承包人在約定預付時間7天后向發包人發出要求預付的知，發包人收到知后仍不能按要求預付，承包人可在發出知后7天停止施工，發包人應從約定應付之日起向承包人支付應付款的貸款利息，并承擔違約責任。

　　25、工程量的確認

　　25.1承包人應按專用條款約定的時間，向工程師提交已完工程量的報告。工程師接到報告后7天內按設計圖紙核實已完工程量(以下稱計量)，并在計量前24小時知承包人，承包人為計量提供便利條件并派人參加。承包人收到知后不參加計量，計量結果有效，作為工程價款支付的依據。

　　25.2工程師收到承包人報告后7天內未進行計量，從第8天起，承包人報告中開列的工程量即視為被確認，作為工程價款支付的依據。工程師不按約定時間知承包人，致命承包人未能參加計量，計量結果無效。

　　25.3對承包人超出設計圖紙范圍和因承包人原因造成返工的工程量，工程師不予計量。

　　26、工程款(進度款)支付

　　26.1在確認計量結果后14天內，發包人應向承包人支付工程款(進度款)。按約定時間發包人應扣回的預付款，與工程款(進度款)同期結算。

　　26.2本XX條款第23條確定調整的合同價款，第31條工程變更調整的合同價款及其他條款中約定的追加合同價款，應與工程款(進度款)同期調整支付。

　　26.3發包人超過約定的支付時間不支付工程款(進度款)，承包人可向發包人發出要求付款的知，發包人收到承包人知后仍不能按要求付款，可與承包人協商簽訂延期付款協議，經承包人同意后可延期支付。協議應明確延期支付的時間和從計量結果確認后第15天起應付款的貸款利息。

　　26.4發包人不按合同約定支付工程款(進度款)，雙方又未達成延期付款協議，導致施工無法進行，承包人可停止施工，由發包人承擔違約責任。

　　七、材料設備供應

　　27、發包人供應材料設備

　　27.1實行發包人供應材料設備的，雙方應當約定發包人供應材料設備的一覽表，作為本合同附件(附件2)。一覽表包括發包人供應材料設備的品種、規格、型號、數量、單價、質量等級、提供時間和地點。27.2發包人按一覽表約定的內容提供材料設備，并向承包人提供產品合格證明，對其質量負責。發包人在所供材料設備到貸前24小時，以書面形式知承包人，由承包人派人與發包人共同清點。

　　27.3發包人供應的材料設備，承包人派人參加清點后由承包人妥善保管，發包人支付相應保管費用。因承包人原因發生丟失損壞，由承包人負責賠償。

　　發包人未知承包人清點，承包人不負責材料設備的保管，丟失損壞由發包人負責。

　　27.4發包人供應的材料設備與一覽表不符時，發包人承擔有關責任。發包人應承擔責任的具體內容，雙方根據下列情況在專用條款內約定：

　　(1)材料設備單價與一覽表不符，由發包人承擔所有價差;

　　(2)材料設備的品種、規格、型號、質量等級與一覽表不符，承包人可拒絕接收保管，由發包人運出施工場地并重新采購;

　　(3)發包人供應的材料規格、型號與一覽表不符，經發包人同意，承包人可代為調劑串換，由發包人承擔相應費用;

　　(4)到貨地點與一覽表不符，由發包人負責運至一覽表指定地點;

　　(5)供應數量少于一覽表約定的數量時，由發包人補齊，多于一覽表約定數量時，發包人負責將多出部分運出施工場地;

　　(6)到貨時間早于一覽表約定時間，由發包人承擔因此發生的保管費用;到貸時間遲于一覽表約定的供應時間，發包人賠償由此造成的承包人損失，造成工期延誤的，相應順延工期;

　　27.5發包人供應的材料設備使用前，由承包人負責檢驗或試驗，不合格的不得使用，檢驗或試驗費用由發包人承擔。

　　27.6發包人供應材料設備的結算方法，雙方在專用條款內約定。

　　28、承包人采購材料設備

　　28.1承包人負責采購材料設備的，應按照專用條款約定及設計和有關標準要求采購，并提供產品合格證明，對材料設備質量負責。承包人在材料設備到貨前24小時知工程師清點。

　　28.2承包人采購的材料設備與設計標準要求不符時，承包人應按工程師要求的時間運出施工場地，重新采購符合要求的產品，承擔由此發生的費用，由此延誤的工期不予順延。

　　28.3承包人采購的材料設備在使用前，承包人應按工程師的要求進行檢驗或試驗，不合格的不得使用，檢驗或試驗費用由承包人承擔。

　　28.4工程師發現承包人采購并使用不符合設計和標準要求的材料設備時，應要求承包人負責修復、拆除或重新采購，由承包人承擔發生的費用，由此延誤的工期不予順延。28.5承包人需要使用代用材料時，應經工程師認可后才能使用，由此增減的合同價款雙方以書面形式議定。

　　28.6由承包人采購的材料設備，發包人不得指定生產廠或供應商。

　　八、工程變更

　　9、工程設計變更

　　29.1施工中發包人需對原工程設計變更，應提前14天以書面形式向承包人發出變更知。變更超過原設計標準或批準的建設規模時，發包人應報規劃管理部門和其他有關部門重新審查批準，并由原設計單位提供變更的相應圖紙和說明。承包人按照工程師發出的變更知及有關要求，進行下列需要的變更：

　　(1)更改工程有關部分的標高、基線、位置和尺寸;

　　(2)增減合同中約定的工程量;

　　(3)改變有關工程的施工時間和順序;

　　(4)其他有關工程變更需要的附加工作。

　　因變更導致合同價款的增減及造成的承包人損失，由發包人承擔，延誤的工期相應順延。

　　29.2施工中承包人不得對原工程設計進行變更。因承包人擅自變更設計發生的費用和由此導致發包人的直接損失，由承包人承擔，延誤的工期不予順延。

　　29.3承包人在施工中提出的合理化建議涉及到對設計圖紙或施工組織設計的更改及對材料、設備的換用，須經工程師同意。未經同意擅自更改或換用時，承包人承擔由此發生的費用，并賠償發包人的有關損失，延誤的工期不予順延。

　　工程師同意采用承包人合理化建議，所發生的費用和獲得的收益，發包人承包人另行約定分擔或分享。

　　30、其他變更

　　合同履行中發包人要求變更工程質量標準及發生其他實質性變更，由雙方協商解決。

　　31、確定變更價款

　　31.1承包人在工程變更確定后14天內，提出變更工程價款的報告，經工程師確認后調整合同價款。變更合同價款按下列方法進行：

　　(1)合同中已有適用于變更工程的價格，按合同已有的價格變更合同價款;

　　(2)合同中只有類似于變更工程的價格，可以參照類似價格變更合同介款;

　　(3)合同中沒有適用或類似于變更工程的價格，由承包人提出適當的變更價格，經工程師確認后執行。31.2承包人在雙方確定變更后14天內不向工程師提出變更工程價款報告時，視為該項變更不涉及合同價款的變更。

　　31.3工程師應在收到變更工程價款報告之日起14天內予以確認，工程師無正當理由不確認時，自變更工程價款報告送達之日起14天后視為變更工程價款報告已被確認。

　　31.4工程師不同意承包人提出的變更價款，按本XX條款第37條關于爭議的約定處理。

　　31.5工程師確認增加的工程變更價款作為追加合同價款，與工程款同期支付。

　　31.6因承包人自身原因導致的工程變更，承包人無權要求追加合同價款。

　　九、竣工驗收與結算

　　32、竣工驗收

　　32.1工程具備竣工驗收條件，承包人按國家工程竣工驗收有關規定，向發包人提供完整竣工資料及竣工驗收報告。雙方約定由承包人提供竣工圖的，應當在專用條款內約定提供的日期和份數。

　　32.2發包人收到竣工驗收報告后28天內組織有關單位驗收，并在驗收后14天內給予認可或提出修改意見。承包人按要求修改，并承擔由自身原因造成修改的費用。

　　32.3發包人收到承包人送交的竣工驗收報告后28天內不組織驗收，或驗收后14天內不提出修改意見，視為竣工驗收報告已被認可。

　　32.4工程竣工驗收過，承包人送交竣工驗收報告的日期為實際竣工日期。工程按發包人要求修改后過竣工驗收的，實際竣工日期為承包人修改后提請發包人驗收的日期。

　　32.5發包人收到承包人竣工驗收報告后28天內不組織驗收，從第29天起承擔工程保管及一切意外責任。

　　32.6中間交工工程的范圍和竣工時間，雙方在專用條款內約定，其驗收程序按本XX條款32.1款至32.4款辦理。

　　32.7因特殊原因，發包人要求部分單位工程或工程部位甩項竣工的，雙方另行簽訂甩項竣工協議，明確雙方責任和工程價款的支付方法。

　　32.8工程未經竣工驗收或竣工驗收未過的，發包人不得使用。發包人強行使用時，由此發生的質量問題及其他問題，由發包人承擔責任。

　　33、竣工結算

　　33.1工程竣工驗收報告經發包人認可后28天內，承包人向發包人遞交竣工結算報告及完整的結算資料，雙方按照協議書約定的合同價款及專用條款約定的合同價款調整內容，進行工程竣工結算。33.2發包人收到承包人遞交的竣工結算報告及結算資料后28天內進行核實，給予確認或者提出修改意見。發包人確認竣工結算報告知XX銀行向承包人支付工程竣工結算價款。承包人收到竣工結算價款后14天內將竣工工程交付發包人。

　　33.3發包人收到竣工結算報告及結算資料后28天內無正當理由不支付工程竣工結算價款，從第29天起按承包人同期向銀行貸款利率支付拖欠工程價款的利息，并承擔違約責任。

　　33.4發包人收到竣工結算報告及結算資料后28天內不支付工程竣工結算價款，承包人可以催告發包人支付結算價款。發包人在收到竣工結算報告及結算資料后56天內仍不支付的，承包人可以與發包人協議將該工程折價，也可以由承包人申請人民法院將該工程依法拍賣，承包人就該工程折價或者拍賣的價款優先受償。

　　33.5工程竣工驗收報告經發包人認可后28天內，承包人未能向發包人遞交竣工結算報告及完整的結算資料，造成工程竣工結算不能正常進行或工程竣工結算價款不能及時支付，發包人要求交付工程的，承包人應當交付;發包人不要求交付工程的，承包人承擔保管責任。

　　33.6發包人承包人對工程竣工結算價款發生爭議時，按本XX條款第37條關于爭議的約定處理。

　　34、質量保修

　　34.1承包人應按法律、行政法規或國家關于工程質量保修的在關規定，對交付發包人使用的工程在質量保修期內承擔質量保修責任。

　　34.2質量保修工作的實施。承包人應在工程竣工驗收之前，與發包人簽訂質量保修書，作為本合同附件(附件3略)。

　　34.3質量保修書的主要內容包括：

　　(1)質量保修項目內容及范圍;

　　(2)質量保修期;

　　(3)質量保修責任;

　　(4)質量保修金的支付方法。

　　十、違約、索賠和爭議

　　35、違約

　　35.1發包人違約。當發生下列情況時：

　　(1)本XX條款第24條提到的發包人不按時支付工程預付款;

　　(2)本XX條款第26.4款提到的發包人不按合同約定支付工程款，導致施工無法進行;

　　(3)本XX條款第33.3款提到的發包人無正當理由不支付工程竣工結算價款;

　　(4)發包人不履行合同義務或不按合同約定履行義務的其他情況。

　　發包人承擔違約責任，賠償因其違約給承包人造成的經濟損失，順延延誤的工期。雙方在專用條款內約定發包人賠償承包人損失的計算方法或者發包人應當支付違約金的數額或計算方法。35.2承包人違約。當發生下列情況時：

　　(1)本XX條款第14.2款提到的因承包人原因不能按照協議書約定的竣工日期或工程師同意順延的工期竣工;

　　(2)本XX條款第15.1款提到的因承包人原因工程質量達不到協議書約定的質量標準;

　　(3)承包人不履行合同義務或不按合同約定履行義務的其他情況。

　　承包人承擔違約責任，賠償因其違約約發包人造成的損失。雙方在專用條款內約定承包人賠償發包人損失的計算方法或者承包人應當支付違約金的數額可計算方法。

　　35.3一方違約后，另一方要求違給方繼續履行合同時，違約方承擔上述違約責任后仍應繼續履行合同。

　　36、索賠

　　36.1當一方向另一方提出索賠時，要有正當索賠理由，且有索賠事件發生時的有效證據。

　　36.2發包人未能按合同約定履行自己的各項義務或發生錯誤以及應由發包人承擔責任的其他情況，造成工期延誤和(或)承包人不能及時得到合同價款及承包人的其他經濟損失，承包人可按下列程序以書面形式向發包人索賠：

　　(1)索賠事件發生后28天內，向工程師發出索賠意向知;

　　(2)發出索賠意向知后28天內，向工程師提出延長工期和(或)補償經濟損失的索賠報告及有關資料;

　　(3)工程師在收到承包人送交的索賠報告和有關資料后，于28天內給予答復，或要求承包人進一步補充索賠理由和證據;

　　(4)工程師在收到承包人送交的索賠報告和有關資料后28天內未予答復或未對承包人作進一步要求，視為該項索賠已經認可;

　　(5)當該索賠事件持續進行時，承包人應當階段性向工程師發出索賠意向，在索賠事件終了后28天內，向工程師送交索賠的有關資料和最終索賠報告。索賠答復程序與(3)、(4)規定相同。

　　36.3承包人未能按合同約定履行自己的各項義務或發生錯誤，給發包人造成經濟損失，發包人可按36.2款確定的時限向承包人提出索賠。

　　37、爭議

　　37.1發包人承包人在履行合同時發生爭議，可以和解或者要求有關主管部門調解。當事人不愿和解、調解或者和解、調解不成的，雙方可以在專用條款內約定以下一種方式解決爭議：第一種解決方式：雙方達成仲裁協議，向約定的仲裁委員會申請仲裁;

　　第二種解決方式：向有管轄權的人民法院起訴。

　　37.2發生爭議后，除非出現下列情況的，雙方都應繼續履行合同，保持施工連續，保護好已完工程：

　　(1)單方違約導致合同確已無法履行，雙方協議停止施工;

　　(2)調解要求停止施工，且為雙方接受;

　　(3)仲裁機構要求停止施工;

　　(4)法院要求停止施工。

　　十一、其他

　　38、工程分包

　　38.1承包人按專用條款的約定分包所承包的部分工程，并與分包單位簽訂分包合同。非經發包人同意，承包人不得將承包工程的任何部分分包。

　　38.2承包人不得將其承包的全部工程轉包給他人，也不得將其承包的全部工程肢解以后以分包的名義分別轉包給他人。

　　38.3工程分包不能解除承包人任何責任與義務。承包人應在分包場地派駐相應管理人員，保證本合同的履行。分包單位的任何違約行為或疏忽導致工程損害或給發包人造成其他損失，承包人承擔連帶責任。

　　38.4分包工程價款由承包人與分包單位結算。發包人未經承包人同意不得以任何形式向分包單位支付各種工程款項。

　　39、不可抗力

　　39.1不可抗力包括因戰爭、動亂、空中飛行物體墜落或其他非發包人承包人責任造成的爆炸、火災，以及專用條款約定的風雨、雪、洪、震等自然災害。

　　39.2不可抗力事件發生后，承包人應立即知工程師，產大力所能及的條件下迅速采取措施，盡力減少損失，發包人應協助承包人采取措施。不可抗力事件結束后48小時內承包人向工程師報受害情況和損失情況，及預計清理和修復的費用。不可抗事件持續發生，承包人應每隔7天向工程師報告一次受害情況。不可抗力事件結束后14天內，承包人向工程師提交清理和修復費用的正式報告及有關資料。

　　39.3因不可抗力事件導致的費用及延誤的工期由雙方按以下方法分別承擔：

　　(1)工程本身的損害、因工程損害導致第三人人員傷亡和財產損失以及運至施工場地用于施工的材料和待安裝的設備的損害，由發包人承擔;

　　(2)發包人承包人人員傷亡由其所在單位負責，并承擔相應費用;

　　(3)承包人機械設備損壞及停工損失，由承包人承擔;

　　(4)停工期間，承包人應工程師要求留在施工場地的必要的管理人員及保衛人員的費用由發包人承擔;

　　(5)工程所需清理、修復費用，由發包人承擔;

　　(6)延誤的工期相應順延。39.4因合同一方遲延履行合同后發生不可抗力的，不能免除遲延履行方的相應責任。

　　40、保險

　　40.1工程開工前，發包人為建設工程和施工場內的自有人員及第三人人員生命財產辦理保險，支付保險費用。

　　40.2運至施工場地內用于工程的材料和待安裝設備，由發包人辦理保險，并支付保險費用。

　　40.3發包人可以將有關保險事項委托承包人辦理，費用由發包人承擔。

　　40.4承包人必須為人事危險作業的職工辦理意外傷害保險，并為施工場地內自有人員生命財產和施工機械設備辦理保險，支付保險費用。

　　40.5保險事故發生時，發包人承包人有責任盡力采取必要的措施，防止或者減少損失。

　　40.6具體投保內容和相關責任，發包人承包人在專用條款中約定。

　　41、擔保

　　41.1發包人承包人為了全面履行合同，應互相提供以下擔保：

　　(1)發包人向承包人提供履約擔保，按合同約定支付工程價款及履行合同約定的其他義務。

　　(2)承包人向發包人提供履約擔保，按合同約定履行自己的各項義務。

　　41.2一方違約后，另一方可要求提供擔保的第三人承擔相應責任。

　　41.3提供擔保的內容、方式和相關責任，發包人承包人除在專用條款中約定外，被擔保方與擔保方還應簽訂擔保合同，作為本合同附件。

　　42、專利技術及特殊工藝

　　42.1發包人要求使用專利技術或特殊工藝，就負責辦理相應的申報手續，承擔申報、試驗、使用等費用;承包人提出使用專利技術或特殊工藝，應取得工程師認可，承包人負責辦理申報手續并承擔有關費用。

　　42.2擅自使用專利技術侵犯他人專利權的，責任者依法承擔相應責任。

　　43、文物和地下障礙物

　　43.1在施工中發現古墓、古建筑遺址等文物及化石或其他有考古、地質研究等價值的物品時，承包人應立即保護好現場并于4小時內以書面形式知工程師，工程師應于收到書面知后24小時內報告當地文物管理部門，發包人承包人按文物管理部門的要求采取妥善保護措施。發包人承擔由此發生的費用，順延延誤的工期。

　　如發現后隱瞞不報，致使文物遭受破壞，責任者依法承擔相應責任。43.2施工中了現影響施工的地下障礙物時，承包人應于8小時內以書面形式知工程師，同時提出處置方案，工程師收到處置方案后24小時內予以認可或提出修正方案。發包人承擔由此發生的費用，順延延誤的工期。

　　所發現的地下障礙物有歸屬單位時，發包人應報請有關部門協同處置。

　　44、合同解除

　　44.1發包人承包人協商一致，可以解除合同。

　　44.2發生本XX條款第26.4款情況，停止施工超過56天，發包人仍不支付工程款(進度款)，承包人有權解除合同。

　　44.3發生本XX條款第38.2款禁止的情況，承包人將其承包的全部工程轉包給他人或者肢解以后以分包的名義分別轉包給他人，發包人有權解除合同。

　　44.4有下列情形之一的，發包人承包人可以解除合同：

　　(1)因不可抗力致使合同無法履行;

　　(2)因一方違約(包括因發包人原因造成工程停建或緩建)致使合同無法履行。

　　44.5一方依據44.2、44.3、44.4款約定要求解除合同的，應以書面形式向對方發出解除合同的知，并在發出知前7天告知對方，知到達對方時合同解除。對解除合同有爭議的，按本XX條款第37條關于爭議的約定處理。

　　44.6合同解除后，承包人應妥善做好已完工程和已購材料、設備的保護和移交工作，按發包人要求將自有機械設備和人員撤出施工場地。發包人應為承包人撤出提供必要條件，支付以上所發生的費用，并按合同約定支付已完工程價款。已經訂貨的材料、設備由訂貨方負責退貨或解除訂貨合同，不能退還的貨款和因退貨、解除訂貨合同發生的費用，由發包人承擔，因未及時退貨造成的損失由責任方承擔。除此之外，有過錯的一方應當賠償因合同解除給對方造成的損失。

　　44.7合同解除后，不影響雙方在合同中約定的結算和清理條款的效力。

　　45、合同生效與終止

　　45.1雙方在協議書中約定合同生效方式。

　　45.2除本XX條款第34條外，發包人承包人履行合同全部義務，竣工結算價款支付完畢，承包人向發包人交付竣工工程后，本合同即告終止。

　　45.3合同的權利義務終止后，發包人承包人應當遵循誠實信用原則，履行知、協助、保密等義務。

　　46、合同份數

　　46.1本合同正本兩份，具有同等效力，由發包人承包人分別保存一份。

　　46.2本合同副本份數，由雙方根據需要在專用條款內約定。

　　47、補充條款

　　雙方根據有關法律、行政法規規定，結合工程實際經協商一致后，可對本XX條款內容具體化、補充或修改，在專用條款內約定。

　　第三部分　　專用條款

　　一、詞語定義及合同文件

　　2、合同文件及解釋順序

　　合同文件組成及解釋順序：________________________________________________________

　　3、語言文字和適用法律、標準及規范

　　3.1本合同除使用漢語外，還使用語言文字。

　　3.2適用法律和法規需要明示的法律、行政法規：______________________________________

　　3.3適用標準、規范

　　適用標準、規范的名稱：__________________________________________________________

　　發包人提供標準、規范的時間：_____________________________________________________

　　國內沒有相應標準、規范時的約定：_________________________________________________

　　4、圖紙

　　4.1發包人向承包人提供圖紙日期和套數：___________________________________________

　　發包人對圖紙的保密要求：________________________________________________________

　　使用國外圖紙的要求及費用承擔：__________________________________________________

　　二、雙方一般權利和義務

　　5、工程師

　　5.2監理單位委派的工程師

　　姓名：________________職務：________________發包人委托的職權：__________________

　　需要取得發包人批準才能行使的職權：______________________________________________

　　5.3發包人派駐的工程師

　　姓名：________________職務：________________________

　　職權：__________________________________________________________________________

　　5.6不實行監理的，工程師的職權：__________________________________________________

　　7、項目經理

　　姓名：________________職務：________________

　　8、發包人工作

　　8.1發包人應按約定的時間和要求完成以下工作：

　　(1)施工場地具備施工條件的要求及完成的時間：____________________________________

　　(2)將施工所需的水、電、電訊線路接至施工場地的時間、地點和供應要求：____________

　　___________________________________________________________________________________

　　___________________________________________________________________________________

　　(3)施工場地與公共道路的道開時間和要求：____________________________________

　　(4)工程地質和地下管線資料的提供時間：__________________________________________

　　(5)由發包人辦理的施工所需證件、批件的名稱和完成時間：___________________________

　　(6)水準點與座標控制點交驗要求：_______________________________________________

　　(7)圖紙會審和設計交底時間：____________________________________________________

　　(8)協調處理施工場地周圍地下管線和鄰近建筑物、構筑物(含文物保護建筑)、古樹名木的保護工作：______________________________________________________________________

　　(9)雙方約定發包人應做的其他工作：______________________________________________

　　8.2發包人委托承包人辦理的工作：_________________________________________________

　　9、承包人工作9.1承包人應按約定時間和要求，完成以下工作：

　　(1)需由設計資質等級和業務范圍允許的承包人完成的設計文件提交時間：______________

　　(2)應提供計劃、報表的名稱及完成時間：___________________________________________

　　(3)承擔施工安全保衛工作及非夜間施工照明的責任和要求：____________________________

　　(4)向發包人提供的辦公和生活房屋及設施的要求：__________________________________

　　(5)需承包人辦理的有關施工場地交、環衛和施工噪音管理等手續：___________________

　　(6)已完工程成品保護的特殊要求及費用承擔：______________________________________

　　(7)施工場地周圍地下管線和鄰近建筑物、構筑物(含文物保護建筑)、古樹名木的保護要求及費用承擔：____________________________________________________________________

　　(8)施工場清潔衛生的要求：______________________________________________________

　　(9)雙方約定承包人應做的其他工作：______________________________________________

　　三、施工組織設計和工期

　　10、進度計劃

　　10.1承包人提供施工組織設計(施工方案)和進度計劃的時間：__________________________

　　工程師確認的時間：______________________________________________________________

　　10.2群體工程中有關進度計劃的要求：______________________________________________

　　13、工期延誤

　　13.1雙方約定工期順延的其他情況：________________________________________________

　　四、質量與驗收

　　17、隱蔽工程和中間驗收

　　17.1雙方約定中間驗收部位：______________________________________________________

　　19、工程試車

　　19.5試車費用的承擔：____________________________________________________________

　　五、安全施工

　　六、合同價款與支付

　　23、合同價款及調整

　　23.2本合同價款采用___________________________________________________方式確定。

　　(1)采用固定價格合同，合同價款中包括的風險范圍：_________________________________

　　風險費用的計算方法：_____________________________________________________________

　　風險范圍以外合同價款調整方法：__________________________________________________

　　(2)采用可調價格合同，合同價款調整方法：_________________________________________

　　(3)采用成本加酬金合同，有關成本和酬金的約定：_____________________________________

　　23.3雙方約定合同價款的其他調整因素：____________________________________________

　　24、工程預付款

　　發包人向承包人預付工程款的時間和金額或占合同價款總額的比例：____________________

　　扣回工程款的時間、比例：_________________________________________________________

　　25、工程量確認

　　25.1承包人向工程師提交已完工程量報告的時間：____________________________________

　　26、工程款(進度款)支付

　　雙方約定的工程款(進度款)支付的方式和時間：______________________________________

　　七、材料設備供應

　　27、發包人供應

　　27.4發包人供應的材料設備與一覽表不符時，雙方約定發包人承擔責任如下：

　　(1)材料設備單價與一覽表不符：_________________________________________________

　　(2)材料設備的品種、規格、型號、質量等級與一覽表不符：_____________________________

　　(3)承包人可代為調劑串換的材料：________________________________________________

　　(4)到貨地點與一覽表不符：______________________________________________________

　　(5)供應數量與一覽表不符：______________________________________________________

　　(6)到貨時間與一覽表不符：______________________________________________________

　　27.6發包人供應材料設備的結算方法：______________________________________________

　　28、承包人采購材料設備

　　28.1承包人采購材料設備的約定：__________________________________________________

　　八、工程變更

　　九、竣工驗收與結算32、竣工驗收

　　32.1承包人提供竣工圖的約定：____________________________________________________

　　32.6中間交工工程的范圍和竣工時間：______________________________________________

　　十、違約、索賠和爭議

　　35、違約

　　35.1本合同中關于發包人違約的具體責任如下：

　　本合同XX條款第24條約定發包人違約應承擔的違約責任：____________________________

　　本合同XX條款第26.4款約定發包人違約應承擔的違約責任：__________________________

　　本合同XX條款第33.3款約定發包人違約應承擔的違約責任：__________________________

　　雙方約定的發包人其他違約責任：__________________________________________________

　　35.2本合同中關于承包人違約的具體責任如下：

　　本合同XX條款第14.2款約定承包人違約承擔的違約責任：____________________________

　　本合同XX條款第15.1款約定承包人違約應承擔的違約責任：__________________________

　　雙方約定的承包人其他違約責任：__________________________________________________

　　37、爭議

　　37.1雙方約定，在履行合同過程中產生爭議時：

　　(1)請___________________________________________________________________調解;

　　(2)采取第種方式解決，并約定向　　　仲裁委員會提請仲裁或向　　　人民法院提起訴訟。

　　十一、其他38、工程分包

　　38.1本工程發包人同意承包人分包的工程：__________________________________________

　　分包施工單位為：________________________________________________________________

　　39、不可抗力

　　39.1雙方關于不可抗力的約定：____________________________________________________

　　40、保險

　　40.6本工程雙方約定投保內容如下：

　　(1)發包人投保內容：____________________________________________________________

　　發包人委托承包人辦理的保險事項：________________________________________________

　　(2)承包人投保內容：___________________________________________________________

　　41、擔保

　　41.3本工程雙方約定擔保事項如下：________________________________________________

　　(1)發包人向承包人提供履約擔保，擔保方式為：擔保合同作為本合同附件。

　　(2)承包人向發包人提供履約擔保，擔保方式為：擔保合同作為本合同附件。

　　(3)雙方約定的其他擔保事項：____________________________________________________

　　46、合同份數

　　46.1雙方約定合同副本份數：______________________________________________________

　　47、補充條款

　　附件1：承包人承攬工程項目一覽表(略)

　　附件2：發包人供應材料設備一覽表(略)

　　附件3：工程質量保修書(略)

　　建筑安裝工程設計合同

　　工程名稱：

　　委托單位：

　　設計單位：

　　設計編號：

　　合同編號：

　　____年____月______日訂

　　建筑安裝工程設計合同

　　訂立合同雙方：

　　建設單位：__________________，以下簡稱甲方;

　　設計單位：__________________，以下簡稱乙方。

　　為了明確責任，分工協作，共同完成國家建設項目的設計任務，根據《建設工程勘察設計合同條例》的規定和________批準的計劃任務書，經甲乙雙方充分協商，特簽訂本合同，以便共同遵守。

　　一，工程名稱，規模，投資額，建設地點

　　甲方委托乙方承擔_____工程的設計項目，建筑安裝面積為______平方米，批準總投資為____萬元，建設地點在_________

　　二，甲方的義務

　　1，甲方應在一九____年____月____日以前，向乙方提交業經上級批準的設計任務書，工程選址報告，以及原料(或經過批準的資源報告)，燃料，水，電，運輸等方面的協議文件和能滿足初步設計要求的勘察資料，需要經過科研取得的技術資料。甲方在一九____年____月______日施工圖設計前，應提供經過批準的初步設計文件和能滿足施工圖設計要求的勘察資料，施工的條件，以及有關設備的技術資料。甲方對上述資料必須保證質量，不得隨意變更。

　　2，及時辦理各設計階段的設計文件審批工作。

　　3，在工程開工前，甲方應組織有關施工單位，與乙方進行設計技術交底;工程竣工后，甲方應知乙方參加竣工驗收。

　　4，在設計人員進入施工現場進行工作時，甲方應提供必要的工作條件，并在生活上予以方便。在設計和施工過程中因技術上的特殊需要進行試制試驗，所需一切費用以及為配合甲方到外地的差旅費均由甲方負責。

　　5，甲方必須維護乙方的設計文件，不得擅自修改;未經乙方同意，甲方不得復制，重復使用或擅自擴大建設范圍。甲方有義務保護乙方的設計版權，不得轉讓給第三方重復使用。

　　三，乙方的義務

　　1.乙方必須在一九____年____月____日以前，向甲方交付初步設計文件;在一九______年____月____日以前，向甲方交付技術設計文件;在一九____年____月____日以前，向甲方交付施工圖設計文件。其中，初步設計文件一式______份，技術設計文件一式____份，施工圖設計文件一式____份，甲方另需增添文件份數和需要模型費，另行收費。一九____年____月____日以前，乙方必須向甲方提交完畢所有設計文件(包括概預算文件，材料設備清單)。

　　大型建筑安裝工程，甲乙雙方可視具體情況分階段進行設計，在具備設計條件時，雙方簽訂階段設計合同，具體規定甲方應提交各階段設計資料的名稱和日期，乙方交付設計文件的日期，作為本合同的附件，詳見附件(2)。)

　　2.乙方必須根據批準的設計任務書或上一階段設計的批準文件，以及有關設計技術經濟協議文件，設計標準，技術規范，規程，定額等提出勘察技術要求和進行設計，提交符合質量的設計文件。

　　3.初步設計經上級主管部門審查后，在原定任務書范圍內的必要修改，乙方應負責承擔。

　　4.設計單位對所承擔設計任務的建設項目應配合施工單位進行施工前技術交底，解決施工中的有關設計問題，負責設計變更和修改預算，參加隱蔽工程驗收和工程竣工驗收。

　　四，設計的修改和停止

　　1.甲方因故要求修改工程的設計，經乙方同意后，除設計文件交付時間另定外，甲方應按乙方實際返工修改工日，每工日按____元增付設計費，或按設計階段中返工的工作量百分比計算。

　　2.原定任務書如有重大變更而重做或修改設計時，須具有設計審批機關或設計任務書批準機關的意見書，經雙方協商，另訂合同。已經進行了的設計費用的支付，按前條辦法計算。

　　3.甲方因故要求中途停止設計時，應及時用書面知乙方，已付設計費不退，并按該階段的實際耗工日，增付和結清設計費，同時結束合同關系。

　　五，設計費的數量和交付辦法

　　本設計合同生效后____天內，甲方應向乙方交付相當于設計費的20%的定金，設計合同履行后，定金抵作設計費;乙方向甲方提交初步設計方案后____天內，甲方應向乙方支付____%的設計費;乙方向甲方提交施工圖文件后____天內，甲方應向乙方結清全部設計費(設計周期較長的大型工程項目，施工圖階段的設計費，可按單項工程設計完成后分別撥付)。

　　六，獎勵與違約責任

　　1.在合理的工程投資控制數內，由于乙方采用先進技術或合理建議而節省了工程投資，可以從節約投資額中提取__%獎勵乙方。

　　2.由于甲方不能按期、準確提供有關設計資料，致使乙方無法進行設計或造成設計返工，乙方除可將設計文件交付日期順延外，還應由甲方按乙方實際損失工日，以每日____元計算增付設計費。

　　3.甲方不按照合同規定的時間向乙方支付定金和設計費，應根據銀行關于延期付款的規定，向乙方償付違約金。

　　4.由于乙方的原因，延誤設計文件的交付時間，每延誤____天，乙方應向甲方償付相當于設計費的____%的違約金(甲方可在設計費中扣除)。

　　5.因乙方設計質量低劣引起返工，應由乙方繼續完善設計任務，并視造成的損失浪費大小減收或免收設計費。對于因乙方設計錯誤造成工程重大質量事故者，乙方除免收受損失部分的設計費外，還應付與直接受損失部分設計費相等的賠償金。

　　七，其它__________________________________________________________________。

　　本合同自一九____年____月____日雙方簽字后生效，全部設計任務完成后失效。本合同如有未盡事宜，需經雙方共同協商，作出補充協定。補充協定與本合同具有同等效力，但不得與本合同內容抵觸。

　　在合同執行中如發生糾紛，雙方應及時協商解決。協商不成時，雙方屬于同一部門的，由上級主管部門調解;調解不成，或不屬于同一部門的，可向國家規定的合同管理機關申請仲裁，也可以直接向人民法院起訴。

　　本合同正本一式二份，甲乙雙方各執一份;合同副本一式___份，送計委，建委，等單位各留存一份。

　　建設單位(甲方)：　　　　　　　　　　設計單位(乙方)：

　　代表人：　　　　　　　　　　　　　　　　　代表人：

　　聯系人：　　　　　　　　　　　　　　　　　聯系人：

　　電話或電報：　　　　　　　　　　　　　　　電話或電報：

　　開戶銀行：　　　　　　　　　　　　　　　　開戶銀行：

　　帳號：　　　　　　　　　　　　　　　　　　帳號：

2024版建設工程施工合同 篇14

　　發包人：________________

　　承包人：________________

　　依照《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、法規，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，就本建設工程協商一致，訂立本合同，供雙方遵照執行。

　　一、工程概況

　　1、工程名稱：________________;

　　2、工程地點：________________;

　　3、工程范圍：________________;(詳見施工圖紙內容);

　　A.合同簽定后，甲方根據乙方施工進度及施工累計工日，由甲方現場項目管理人員簽發領款單，乙方到甲方財務部領款。

　　4、承包方式：_________________。

　　5、材料及工藝補充說明(詳見施工圖紙內容)。

　　二、合同工期及工期延誤

　　施工安全責任：乙方應按國家和有關部門的規定，加強施工現場人員與船機的施工安全管理，對施工現場的防臺、防火、防爆、防汛和防盜等采取嚴格的安全防護措施，并承擔由于措施不力造成的事故責任和因此發生的費用。

　　1、開工日期：____年____月____日，竣工日期____年____月____日，合同工期總天數天(以實際進場施工之日算起);

　　2、由于承包人的責任未按本合同規定的日期竣工，每逾期一日，承包人向發包人支付合同價款萬分之______的違約金，算至驗收合格之日;

　　3、因以下原因造成工期延誤，工期相應順延：

　　a發包人未能按約定提供(或確認)施工圖紙及開工條件;

　　b發包人未能按約定日期支付工程預付款、進度款;

　　c發包人代表(或監理工程師)未按約定提供指令、批準等，致使施工不能正常進行;

　　d設計變更或工程量增加;

　　e非承包人原因停水、停電、停氣造成停工累計超過小時;

　　f不可抗力;

　　g其他非因承包人原因造成停工累計超過小時。

　　4、承包人在以上情況發生后日內，就延誤的工期以書面形式向發包人代表(或監理工程師)提出報告;發包人代表(或監理工程師)在收到報告后日內予以確認，逾期不予確認提出修改意見，視為同意順延工期。

　　三、質量標準

　　工程質量標準：合格、按照《鋼結構施工質量驗收規范》驗收。

　　四、合同價款

　　總計合同金額____________(大寫)(人民幣)，小寫________￥。

　　五、工程款結算及支付

　　1、主鋼構進場之日起日內，發包人向承包人支付工程合同總價款的的進度款;

　　2、綱結構主體完工之日起日內，發包人向承包人支付工程合同總價款的的進度款;

　　3、工程全部完工之日起日內，發包人向承包人支付工程合同總價款的的進度款;承包人向發包人開具工程合同總價款的銀行保函作為保修金，發包人于壹年內返還承包人;

　　六、施工準備

　　1、承包人在合同簽定后日內完成圖紙的設計和細化，完成后由發包人提交給設計院，承包人協同參與技術交底以便圖紙通過。

　　2、發包人在施工前應負責做好三通一平工作，提供基準測量點，提供施工用水、電;

　　3、發包人應辦理完備項目報建、圖樣簽章手續，協調好周邊及有關部門關系;

　　4、承包人于接到審查合格圖紙日內完成主構件的加工并運抵工地現場

　　5、承包人嚴格按照施工圖紙中的材料進行采購和加工，并提供主要鋼材，彩板的質量保證書;

　　七、安全施工與檢查

　　1、承包人應遵守工程建設安全生產有關管理規定，嚴格按安全標準組織施工，并隨時接受行業安全檢查人員依法實施的監督檢查，采取必要的安全防護措施，消除事故隱患;

　　2、發包人應對其在施工場地的工作人員進行安全教育，;發包人不得要求承包人違反安全管理規定進行施工，因發包人原因導致的安全事故，由發包人承擔相應責任及發生的費用;

　　3、如發生安全事故，承包人應按有關規定立即上報有關部門并通知發包人，同時按政府有關部門要求處理，由事故責任方承擔發生的費用;

　　4、當發包人與承包人對事故責任有爭議時，應按政府有關部門的認定處理。

　　八、工程竣工驗收及保修

　　1、承包人在工程竣工前三日內，應將驗收日期以書面形式通知發包人屆時驗收，如發包人不能按期參加驗收，須提前通知承包人，并與承包人另行商定驗收日期，但發包人必須承認承包人的竣工時間;發包人推遲驗收，其間所發生的管理費和其他損失均由發包人承擔;

　　2、發包人收到承包人的驗收通知未提出異議，但到期又不按期組織驗收或發包人提前使用的，視為驗收合格;

　　3、竣工工程經驗收合格之日，辦理工程移交，從驗收之日起三日內移交完畢，如發包人不按期接管，致使工程發生損失，應由發包人承擔;

　　乙方要按有關規定，采取嚴格的安全防護和防火措施，并承擔由于自身原因造成的財產損失和傷亡事故的責任和因此而發生的費用;

　　4、工程已基本竣工，如遇某種材料或設備雙方均無法解決，致使該項工程不能全部按期竣工，可作減項竣工，并對已完成工程進行竣工驗收和辦理移交手續;

　　5、自工程竣工驗收合格之日起壹年內承包人對工程負責保修，保修期限屆滿后，承包人提供終身優惠服務。

　　九、現場代表

　　發包人現場代表_____，承包人現場代表__，雙方代表的權利義務按本合同約定，解決工程中所遇問題的協商、及決策意見的簽證、處理;如一方換人時應提前三天書面通知對方。

　　十、違約責任

　　一方違約時，除前面條款另有約定外，違約方支付違約金萬元。

　　十一、爭議解決

　　雙方約定，在履行合同過程中產生爭議時，雙方應及時協商，協商不成，任何一方應向人民法院起訴。

　　十二、附則

　　本合同未盡事宜，雙方可根據具體情況結合有關規定議定附則條款，作為本合同之附件，與本合同具有同等效力;本合同以雙方簽字蓋章后生效，一式四份，發包人與承包人各執二份，具有同等法律效力。

　　組成本合同的文件包括：

　　1、本合同

　　若本工程實行工程監理，甲方與監理公司另行簽訂《工程監理合同》，并將監理工程師的姓名、單位、聯系方式及監理工程師的職責等通知乙方。

　　2、標準、規范及有關技術文件

　　3、圖紙

　　4、雙方有關工程的洽商、變更等書面協議或文件

　　合同訂立地點：____________________

　　本合同共_____頁

　　發包人：_________承包人：____________________

　　住所：__________住所：____________________

　　法定代表人：_______法定代表人：____________________

　　電話：__________電話：____________________

　　傳真：__________傳真：____________________

　　開戶銀行：________開戶銀行： ____________________

　　合同訂立時間：___年___月___日

　　(2)材料的種類、規格、型號、質量等級與清單或樣品不符，承包方可拒絕接收保管，由發包方運出施工現場并重新采購。

　　賬號：_________賬號：____________________

　　郵政編碼：________郵政編碼：____________________

2024版建設工程施工合同 篇15

　　甲方(委托人)_______________

　　乙方(居間人)_______________

　　根據《中華人民共和國民法典》及《中華人民共和國勞務法》的規定，公民在按勞分配的原則下經甲乙雙方共同協商，本著合同有效、互惠、互利、自愿的原則，甲乙雙方承諾如下：

　　一、甲方委托乙方聯系______工程合同完成后，乙方以完成委托事宜。

　　二、付居間費及時限，從居間合同簽進場后，甲方并付進場通知單2日為準，(甲方)施工方：第一次交付好處費______萬元正，油料由市政甲方提供，工程完工施工方將居間費用一次性付清。

　　1、施工方每甩一方土居間人抽去______角錢。

　　2、施工方每運出一方土居間人抽去______塊錢，此款工程結束，一次性付清。此款不含個人所得稅。無論合同名稱、地點、負責人發生任何變化，委托人付給居間人的居間費都要加約履行。

　　委托方(施工方)向居間方提供一份施工方和發包方合同作為依據。

　　三、違約責任：

　　1、如發生嚴重糾紛委托方和簽約方不能解決時可提交居間方在本地法院提前訴訟，(訴訟費由甲方施工方承擔。)

　　2、由于居間方在承攬工程業務活動中投入了大量資金，時間和人力，委托方自愿向居間方自付業務費、勞務費及中間費，如委托人順利簽訂施工合同進場后，該居間合同已經形成委托方必須支付給居間業務費，作為給居間人的經濟補償，無論委托方與發包方發生任何糾紛，委托方給予居間的業務費不能以任何理由借口向居間方所退該業務費。

　　3、因為居間人負責居間義務，在委托方與發包方簽訂合同后，居間人已經履行完成了居間任務，該工程合同履行與居間方再無關系。

　　4、未盡事宜，雙方協商補充。(如委托方不按時支付，居間人可請求甲方收回合同)。

　　四、居間勞務費在工程促成合同簽訂后，甲方要向居間方按三次交付費用_____元，此費用在居間費中扣除，剩余部分按工程進度付清，甲方必須承認居間費用的有效性和合法性。

　　五、甲乙雙方共同遵守合同約定，如違約甲方應賠付給對方一定的違約金，按工程合同居間費的總額的______%賠付違約金，(甲方在施工安全相關的法律責任上，居間人概不負任何責任)，大合同簽訂后，本合同執行同等法律效力。

　　六、本合同從簽訂日期生效。

　　七、本合同一式_____份，甲乙雙方各執行_____份。

　　甲方(章)____________

　　乙方(章)__________________

　　身份證號碼：___________

　　身份證號碼：_______________

　　簽訂地點：______________________

　　簽訂時間：______年_____月_____日

2024版建設工程施工合同 篇16

　　發包人(全稱)：

　　承包人(全稱)：

　　根據《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國建筑法》及有關法律規定，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就 施工及有關事項協商一致，共同達成如下協議：

　　一、工程概況

　　1.工程名稱： 。

　　2.工程地點： 。

　　3.工程立項批準文號： 。

　　4.資金來源： 。

　　5.工程內容： 。

　　群體工程應附《承包人承攬工程項目一覽表》(附件1)。

　　6.工程承包范圍： 。

　　二、合同工期

　　計劃開工日期： 年 月 日。

　　計劃竣工日期： 年 月 日。

　　工期總日歷天數： 天。工期總日歷天數與根據前述計劃開竣工日期計算的工期天數不一致的，以工期總日歷天數為準。

　　三、質量標準

　　工程質量符合合格標準。

　　四、簽約合同價與合同價格形式

　　1.簽約合同價為：

　　人民幣(大寫) (￥ 元)。

　　2.合同價格形式： 。

　　五、項目經理

　　承包人項目經理： 。

　　六、合同文件構成

　　本協議書與下列文件一起構成合同文件：

　　(1)中標通知書(如果有);

　　(2)投標函及其附錄(如果有);

　　(3)專用合同條款及其附件;

　　(4)通用合同條款;

　　(5)技術標準和要求;

　　(6)圖紙;

　　(7)已標價工程量清單或預算書;

　　(8)其他合同文件。

　　在合同訂立及履行過程中形成的與合同有關的文件均構成合同文件組成部分。

　　上述各項合同文件包括合同當事人就該項合同文件所作出的補充和修改，屬于同一類內容的文件，應以最新簽署的為準。專用合同條款及其附件須經合同當事人簽字或蓋章。

　　七、承諾

　　1.發包人承諾按照法律規定履行項目審批手續、籌集工程建設資金并按照合同約定的期限和方式支付合同價款。

　　2.承包人承諾按照法律規定及合同約定組織完成工程施工，確保工程質量和安全，不進行轉包及違法分包，并在缺陷責任期及保修期內承擔相應的工程維修責任。

　　3.發包人和承包人通過招投標形式簽訂合同的，雙方理解并承諾不再就同一工程另行簽訂與合同實質性內容相背離的協議。

　　八、詞語含義

　　本協議書中詞語含義與第二部分通用合同條款中賦予的含義相同。

　　九、簽訂時間

　　本合同于 年 月 日簽訂。

　　十、簽訂地點

　　本合同在 簽訂。

　　十一、補充協議

　　合同未盡事宜，合同當事人另行簽訂補充協議，補充協議是合同的組成部分。

　　十二、合同生效

　　本合同自雙方法定代表人簽字并加蓋單位公章后生效。

　　十三、合同份數

　　本合同一式 肆 份，均具有同等法律效力，發包人執 貳 份，承包人執 貳 份。

　　發包人：(公章) 承包人：(公章)

　　法定代表人：(簽字)法定代表人：(簽字)

　　組織機構代碼： 組織機構代碼：

　　地 址： 地 址：

　　郵政編碼： 郵政編碼：

　　法定代表人： 法定代表人：

　　電 話： 電 話：

　　傳 真： 傳 真：

　　電子信箱： 電子信箱：

　　開戶銀行： 開戶銀行：

　　賬 號： 賬 號：

　　第二部分 通用合同條款

　　采用《建設工程施工合同(示范文本)》(GF—20__—0201)。

　　第三部分 專用合同條款

　　1. 一般約定

　　1.1 詞語定義

　　1.1.1合同

　　1.1.1.10其他合同文件包括：合同履行過程中確認對合同有影響的會議紀要、簽證、設計變更等相關資料 。

　　1.1.2 合同當事人及其他相關方

　　1.1.2.4監理人：

　　名 稱： ;

　　資質類別和等級： ;

　　聯系電話：�� ;

　　電子信箱：�� ��;

　　通信地址：�牐牐� �牎�

　　1.1.2.5 設計人：

　　名 稱：�牐牐牐牐牐牐牐牐牐牐� �� ;

　　資質類別和等級：�牐牐牐牐牐� �牐牐牐牐�;

　　聯系電話：�牐牐牐牐牐牐牐� �� �� ��;

　　電子信箱：�牐牐牐牐牐牐牐牐牐� �� ;

　　通信地址：�牐牐牐牐� �牐牐牐牐牐牐� �� �牎�

　　1.1.3 工程和設備

　　1.1.3.7 作為施工現場組成部分的其他場所包括：現場臨時辦公及施工場地。

　　1.1.3.9 永久占地包括： 按設計規劃圖確定。

　　1.1.3.10 臨時占地包括： 合同履行中確定。

　　1.3法律

　　適用于合同的其他規范性文件： / 。

　　1.4 標準和規范

　　1.4.1適用于工程的標準規范包括：��/ 。

　　1.4.2 發包人提供國外標準、規范的名稱： / ;

　　發包人提供國外標準、規范的份數： / ;

　　發包人提供國外標準、規范的名稱： / 。

　　1.4.3發包人對工程的技術標準和功能要求的特殊要求：��/�牎�

　　1.5 合同文件的優先順序

　　合同文件組成及優先順序為：按“第二部分 通用合同條款”第1.5款執行。

　　1.6 圖紙和承包人文件

　　1.6.1 圖紙的提供

　　發包人向承包人提供圖紙的期限：開工日期前14天;

　　發包人向承包人提供圖紙的數量：6套;

　　發包人向承包人提供圖紙的內容：完整的全套圖紙(標準圖集由承包人自備)。

　　1.6.4 承包人文件

　　需要由承包人提供的文件，包括：施工組織設計、工程進度計劃、專項施工方案(若有時)，根據圖紙結合工程具體情況編制的加工圖、大樣圖等;

　　承包人提供的文件的期限為：構件開始施工前7天;

　　承包人提供的文件的數量為：3份 ;

　　承包人提供的文件的形式為：書面形式;

　　發包人審批承包人文件的期限：收到承包人文件后7天內�牎�

　　1.6.5 現場圖紙準備

　　關于現場圖紙準備的約定：承包人應在施工現場另外保存一套完整的圖紙和承包人文件，供發包人、監理人及有關人員進行工程檢查時使用。

　　1.7 聯絡

　　1.7.1發包人和承包人應當在3天內將與合同有關的通知、批準、證明、證書、指示、指令、要求、請求、同意、意見、確定和決定等書面函件送達對方當事人。

　　1.7.2 發包人接收文件的地點：施工現場工程部、發包人的辦公室場所 ;

　　發包人指定的接收人為：�� 。

　　承包人接收文件的地點： 施工現場項目部 、承包人的辦公場所 ;

　　承包人指定的接收人為： 。

　　監理人接收文件的地點：�犑┕がF場監理部、監理人辦公場所��;

　　監理人指定的接收人為：�� �牎�

　　1.10 交通運輸

　　1.10.1 出入現場的權利

　　關于出入現場的權利的約定：按“第二部分 通用合同條款”第1.10.1款執行。

　　1.10.3 場內交通

　　關于場外交通和場內交通的邊界的約定：施工現場大門為界 。

　　關于發包人向承包人免費提供滿足工程施工需要的場內道路和交通設施的約定：以現場實際施工條件為準。

　　1.10.4超大件和超重件的運輸

　　運輸超大件或超重件所需的道路和橋梁臨時加固改造費用和其他有關費用由 承包人 承擔。

　　1.11 知識產權

　　1.11.1關于發包人提供給承包人的圖紙、發包人為實施工程自行編制或委托編制的技術規范以及反映發包人關于合同要求或其他類似性質的文件的著作權的歸屬：發包人。

　　關于發包人提供的上述文件的使用限制的要求：按“第二部分 通用合同條款”第1.11.1款執行。

　　1.11.2 關于承包人為實施工程所編制文件的著作權的歸屬：承包人。

　　關于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：按著作權法有關規定。

　　1.11.4 承包人在施工過程中所采用的專利、專有技術、技術秘密的使用費的承擔方式：按“第二部分 通用合同條款”第1.11.4款執行。

　　1.13工程量清單錯誤的修正

　　出現工程量清單錯誤時，是否調整合同價格：調整。

　　允許調整合同價格的工程量偏差范圍：工程量偏差在±3%以上的，按實際完成工程量調整合同價格。

　　2. 發包人

　　2.2 發包人代表

　　發包人代表：

　　姓 名： ;

　　身份證號： ;

　　職 務：�牐牐牐牐� ��;

　　聯系電話：�� ;

　　電子信箱：�牐牐牐� �� ��;

　　通信地址：�牐牐牐牐牐牐牐� �牎�

　　發包人對發包人代表的授權范圍如下：(1)設計變更及施工條件變更等有關簽證的確認; (2)工程預付款和進度款的審批;(3)處理和協調外部施工條件，代表發包人行使本合同約定的其它權利和義務。

　　2.4 施工現場、施工條件和基礎資料的提供

　　2.4.1 提供施工現場

　　關于發包人移交施工現場的期限要求：開工日期7天前 。

　　2.4.2 提供施工條件

　　關于發包人應負責提供施工所需要的條件，包括：按“第二部分 通用合同條款”第2.4.2款執行。

　　2.5 資金來源證明及支付擔保

　　發包人提供資金來源證明的期限要求：��/ 。

　　發包人是否提供支付擔保： / 。

　　發包人提供支付擔保的形式： / 。

　　3. 承包人

　　3.1 承包人的一般義務

　　(9)承包人提交的竣工資料的內容：完整的工程竣工資料(含竣工圖)和工程竣工報告 。

　　承包人需要提交的竣工資料套數： 3套 。

　　承包人提交的竣工資料的費用承擔：由承包人承擔 。

　　承包人提交的竣工資料移交時間： 竣工后28天內 。

　　承包人提交的竣工資料形式要求： 書面形式。

　　(10)承包人應履行的其他義務： / 。

　　3.2 項目經理

　　3.2.1 項目經理：

　　姓 名： ;

　　身份證號： ;

　　建造師執業資格等級：�� ��;

　　建造師注冊證書號： ;

　　建造師執業印章號： ;

　　安全生產考核合格證書號： ;

　　聯系電話： ;

　　通信地址： ;

　　承包人對項目經理的授權范圍如下：負責本工程施工質量安全等方面管理工作 。

　　關于項目經理每月在施工現場的時間要求：不得少于本月施工時間的80%。

　　承包人未提交勞動合同，以及沒有為項目經理繳納社會保險證明的違約責任： 由此增加的費用和延誤的工期責任由承包人承擔。

　　項目經理未經批準，擅自離開施工現場的違約責任：由此增加的費用和延誤的工期責任由承包人承擔。

　　3.2.3 承包人擅自更換項目經理的違約責任：因此導至費用增加或工期延誤的，應由承包人承擔。

　　3.2.4 承包人無正當理由拒絕更換項目經理的違約責任：因此導至費用增加或工期延誤的，應由承包人承擔。

　　3.3 承包人人員

　　3.3.1 承包人提交項目管理機構及施工現場管理人員安排報告的期限：接到開工通知后7天內。

　　3.3.3 承包人無正當理由拒絕撤換主要施工管理人員的違約責任：由承包人承擔。

　　3.3.4 承包人主要施工管理人員離開施工現場的批準要求：按“第二部分 通用合同條款”第3.3.4款執行。

　　3.3.5承包人擅自更換主要施工管理人員的違約責任：由承包人承擔 。

　　承包人主要施工管理人員擅自離開施工現場的違約責任：由承包人承擔。

　　3.5 分包

　　3.5.1 分包的一般約定

　　禁止分包的工程包括：按法律有關規定。

　　主體結構、關鍵性工作的范圍：按法律有關規定。

　　3.5.2分包的確定

　　允許分包的專業工程包括：��/ 。

　　其他關于分包的約定： / 。

　　3.5.4 分包合同價款

　　關于分包合同價款支付的約定：��/ 。

　　3.6 工程照管與成品、半成品保護

　　承包人負責照管工程及工程相關的材料、工程設備的起始時間：自發包人向承包人移交施工現場之日起，直到頒發工程接收證書之日止。

　　3.7 履約擔保

　　承包人是否提供履約擔保： / 。

　　承包人提供履約擔保的形式、金額及期限的： / 。

　　4. 監理人

　　4.1監理人的一般規定

　　關于監理人的監理內容：按本工程的委托監理合同 。

　　關于監理人的監理權限：按本工程的委托監理合同。

　　關于監理人在施工現場的辦公場所、生活場所的提供和費用承擔的約定：由承包人提供，所發生的費用由發包人承擔。

　　4.2 監理人員

　　總監理工程師：

　　姓 名：�� ��;

　　職 務：�牐牐牐牐牐牐牐牐� �� �牐�;

　　監理工程師執業資格證書號： ;

　　聯系電話：�牐牐� �� ��;

　　電子信箱：�牐牐牐牐牐牐牐� �牐牐牐牐� ��;

　　通信地址：�牐牐牐牐牐牐牐� �牐牐牐牐� ��;

　　關于監理人的其他約定：��/ 。

　　4.4 商定或確定

　　在發包人和承包人不能通過協商達成一致意見時，發包人授權監理人對以下事項進行確定： 合同履行中確定 。

　　5. 工程質量

　　5.1 質量要求

　　5.1.1 特殊質量標準和要求： / 。

　　關于工程獎項的約定： / 。

　　5.3 隱蔽工程檢查

　　5.3.2承包人提前通知監理人隱蔽工程檢查的期限的約定：檢查前24小時 。

　　監理人不能按時進行檢查時，應提前 12小時提交書面延期要求。

　　關于延期最長不得超過： 24小時。

　　6. 安全文明施工與環境保護

　　6.1安全文明施工

　　6.1.1 項目安全生產的達標目標及相應事項的約定按“第二部分 通用合同條款”第6.1.1款執行。

　　6.1.4 關于治安保衛的特別約定： / 。

　　關于編制施工場地治安管理計劃的約定：開工后7天內 。

　　6.1.5 文明施工

　　合同當事人對文明施工的要求：按“第二部分 通用合同條款”第6.1.5款執行。

　　6.1.6 關于安全文明施工費支付比例和支付期限的約定：按“第二部分 通用合同條款”第6.1.6款執行。

　　7. 工期和進度

　　7.1 施工組織設計

　　7.1.1 合同當事人約定的施工組織設計應包括的其他內容：法律規定的內容 。

　　7.1.2 施工組織設計的提交和修改

　　承包人提交詳細施工組織設計的期限的約定： 開工日期前7天 。

　　發包人和監理人在收到詳細的施工組織設計后確認或提出修改意見的期限： 7天內 。

　　7.2 施工進度計劃

　　7.2.2 施工進度計劃的修訂

　　發包人和監理人在收到修訂的施工進度計劃后確認或提出修改意見的期限：7天內 。

　　7.3 開工

　　7.3.1 開工準備

　　關于承包人提交工程開工報審表的期限： 計劃開工日前7天 。

　　關于發包人應完成的其他開工準備工作及期限：開工日期前。

　　關于承包人應完成的其他開工準備工作及期限：開工日期前。

　　7.3.2開工通知

　　因發包人原因造成監理人未能在計劃開工日期之日起90天內發出開工通知的，承包人有權提出價格調整要求，或者解除合同。

　　7.4 測量放線

　　7.4.1發包人通過監理人向承包人提供測量基準點、基準線和水準點及其書面資料的期限：開工日期前7天。

　　7.5 工期延誤

　　7.5.1 因發包人原因導致工期延誤

　　(7)因發包人原因導致工期延誤的其他情形：一周內非承包人原因停水、停電、停氣造成停工累計超過8小時 。

　　7.5.2 因承包人原因導致工期延誤

　　因承包人原因造成工期延誤，逾期竣工違約金的計算方法為：無違約金。

　　因承包人原因造成工期延誤，逾期竣工違約金的上限： / 。

　　7.6 不利物質條件

　　不利物質條件的其他情形和有關約定： 埋藏于地下的未引爆炸彈、地勘資料未涉及的巖層構造、地下管道、有毒的土壤或異常的地下水位等。

　　7.7異常惡劣的氣候條件

　　發包人和承包人同意以下情形視為異常惡劣的氣候條件：

　　(1) 24小時內降水量達到50mm以上的暴雨;

　　(2) 風速達到8級的臺風 ;

　　(3) 日氣溫超過35度或低于5度 ;

　　(4)烈度七度(含七度)以上地震、龍卷風、施工場地受淹。

　　(5)其它異常惡劣氣候災害。

　　7.9 提前竣工的獎勵

　　7.9.2提前竣工的獎勵： / 。

　　8. 材料與設備

　　8.4材料與工程設備的保管與使用

　　8.4.1發包人供應的材料設備的保管費用的承擔：按“第二部分 通用合同條款”第8.4.1款執行。

　　8.6 樣品

　　8.6.1 樣品的報送與封存

　　需要承包人報送樣品的材料或工程設備，樣品的種類、名稱、規格、數量要求： 待定 。

　　8.8 施工設備和臨時設施

　　8.8.1 承包人提供的施工設備和臨時設施

　　關于修建臨時設施費用承擔的約定：

　　①承包人的臨時用地(含項目部駐地等)租用費(含拆遷補償)、臨時用地的環保、恢復、臨時用地的青苗補償及地面附著物拆除等費用均由承包人負責，以上費用在投標報價中綜合考慮。

　　②承包人負責合同實施期間其合同段內臨時交通道路(含場內外連接公共交通道路)和交通設施的修建、維修、養護和交通管理工作，并承擔一切費用。

　　③承包人修建的臨時道路和交通設施，應免費提供給發包人、監理工程師和其他合同段的承包人使用，如共同使用的路基損壞嚴重，發包人或監理工程師將負責通知有關承包人共同出資修復，若使用頻率相差懸殊，則按比例分攤。

　　9. 試驗與檢驗

　　9.1試驗設備與試驗人員

　　9.1.2 試驗設備

　　施工現場需要配置的試驗場所： / 。

　　施工現場需要配備的試驗設備： / 。

　　施工現場需要具備的其他試驗條件： / 。

　　9.4 現場工藝試驗

　　現場工藝試驗的有關約定： / 。

　　9.5 檢驗費用

　　根據《建設工程質量檢測管理辦法》(建設部令第141號)以及《廣西壯族自治區建設工程質量檢測管理規定》(桂建管〔20__〕11號)規定，工程質量檢測業務由招標人委托有相應資質的檢測機構檢測。費用從招標人的項目建設經費中支出并直接支付給檢測機構，不計入合同價款內。

　　10. 變更

　　10.1變更的范圍

　　關于變更的范圍的約定：按“第二部分 通用合同條款”第10.1款執行。

　　10.4 變更估價

　　10.4.1 變更估價原則

　　關于變更估價的約定:

　　(1)、工程量清單中已有適用于變更工程的單價，按工程量清單已有的單價變更價款;

　　(2)、工程量清單中有類似于變更工程的單價，可以參照類似的單價變更價款;

　　(3)、變更導致實際完成的變更工程量與已標價工程量清單或預算書中列明的該項目工程量的變化幅度超過15%的，或已標價工程量清單或預算書中無相同項目及類似項目單價的。工程量以實際完成情況進行計量，按以下①、②變更價款 。

　　①、廣西現行有關消耗量定額有相應定額子目可供套用的：按施工期間廣西現行有關消耗量定額、費用定額及相關文件的有關規定;各種材料價格取實際施工期間《欽州市建設工程造價信息》中靈山同期材料信息價格平均值;如靈山信息價沒有的材料，則按實際施工期間《欽州市建設工程造價信息》中欽州同期材料信息價格平均值計取;無信息價的材料按市場價(市場價格由發包人、承包人雙方協商確定);執行上述規定計價后所得的造價即為竣工結算價。

　　②、廣西現行有關消耗量定額無相應定額子目可套用時，由發包人、承包人雙方根據市場價格協商確定結算方式。

　　10.5承包人的合理化建議

　　監理人審查承包人合理化建議的期限：收到承包人合理化建議后7天內。

　　發包人審批承包人合理化建議的期限：收到監理人報送的合理化建議后7天內。

　　承包人提出的合理化建議降低了合同價格或者提高了工程經濟效益的獎勵的方法和金額為：節約工程造價的15%。

　　10.7 暫估價

　　暫估價材料和工程設備的明細詳見附件11：《暫估價一覽表》。

　　10.7.1 依法必須招標的暫估價項目

　　對于依法必須招標的暫估價項目的確認和批準采取第1種方式確定。

　　10.7.2 不屬于依法必須招標的暫估價項目

　　對于不屬于依法必須招標的暫估價項目的確認和批準采取第3種方式確定。

　　第3種方式：承包人直接實施的暫估價項目

　　承包人直接實施的暫估價項目的約定：承包人具備實施暫估價項目的資格時由承包人直接實施，若承包人不具備實施暫估價項目的資格時，則采取第1種方式確定。

　　10.8 暫列金額

　　合同當事人關于暫列金額使用的約定： 合同履行中確定 。

　　11. 價格調整

　　11.1 市場價格波動引起的調整

　　市場價格波動是否調整合同價格的約定：調整 。

　　因市場價格波動調整合同價格，采用以下第 2 種方式對合同價格進行調整：

　　第1種方式：采用價格指數進行價格調整。

　　關于各可調因子、定值和變值權重，以及基本價格指數及其來源的約定： / ;

　　第2種方式：采用造價信息進行價格調整。

　　(2)關于基準價格的約定：本工程控制中采用的材料價格為基準價格。

　　①承包人在已標價工程量清單或預算書中載明的材料單價低于基準價格的：合同履行期間材料單價漲幅以基準價格為基礎超過5%時，或材料單價跌幅以已標價工程量清單或預算書中載明材料單價為基礎超過5%時，其超過部分據實調整。

　　②承包人在已標價工程量清單或預算書中載明的材料單價高于基準價格的：合同履行期間材料單價跌幅以基準價格為基礎超過5%時，材料單價漲幅以已標價工程量清單或預算書中載明材料單價為基礎超過5%時，其超過部分據實調整。

　　③承包人在已標價工程量清單或預算書中載明的材料單價等于基準單價的：合同履行期間材料單價漲跌幅以基準單價為基礎超過±5%時，其超過部分據實調整。

　　第3種方式：其他價格調整方式： / 。

　　12. 合同價格、計量與支付

　　12.1 合同價格形式

　　1、單價合同。

　　本合同價款采用固定綜合單價方式確定。

　　綜合單價包含的風險范圍： / 。

　　風險范圍以外合同價格的調整方法： /

　　2、總價合同。

　　總價包含的風險范圍：合同實施期間，施工圖紙不作變更或清單工程量孌幅在±3﹪以內、材料價格浮動±5%以內的情況下，本工程按簽約合同價實行總價包干。

　　風險范圍以外合同價格的調整方法①、變更引起的調整：按“第三部分 專用合同條款”第10.4.1款執行。②、市場價格波動引起的調整按“第二部分 通用合同條款”第11.1款中的第2種方式：采用造價信息進行價格調整;③、法律變化引起的調整：按“通用條款”11.2條執行。

　　12.2 預付款

　　12.2.1 預付款的支付

　　預付款支付比例或金額： 。

　　預付款支付期限： 開工后七日內 。

　　預付款扣回的方式： / 。

　　12.2.2 預付款擔保

　　承包人提交預付款擔保的期限： / 。

　　預付款擔保的形式為： / 。

　　12.3 計量

　　12.3.1 計量原則

　　工程量計算規則：工程的計量均以《建設工程工程量清單計價規范》(GB50500-20__)和及其廣西壯族自治區實施細則、《建設工程工程量清單計算規范》(GB50854~50862-20__)及其廣西實施細則、本工程補充項目清單為準。

　　12.3.2 計量周期

　　關于計量周期的約定：按節點。

　　12.3.4 總價合同的計量

　　關于總價合同計量的約定：按節點。

　　12.4 工程進度款支付

　　12.4.1 付款周期

　　關于付款周期的約定：①、 ;②、 ;③、 ;④、 。

　　12.4.2 進度付款申請單的編制

　　關于進度付款申請單編制的約定：按“通用條款”12.4.2條執行。

　　12.4.3 進度付款申請單的提交

　　(1)單價合同進度付款申請單提交的約定： / 。

　　12.4.4 進度款審核和支付

　　(1)監理人審查并報送發包人的期限：收到承包人進度付款申請單以及相關資料后7天內。

　　發包人完成審批并簽發進度款支付證書的期限：發包人應在收到進度付款申請單后7天內完成審批并簽發進度款支付證書。發包人逾期未完成審批且未提出異議的，視為已簽發進度款支付證書。

　　(2)發包人支付進度款的期限：發包人應在進度款支付證書或臨時進度款支付證書簽發后7天內完成支付。

　　發包人逾期支付進度款的違約金的計算方式：發包人逾期支付的，應以簽發進度款為基數，按照中國人民銀行發布的同期同類貸款基準利率的貳倍支付違約金 。

　　12.4.6 支付分解表的編制

　　3、單價合同的總價項目支付分解表的編制與審批： / 。

　　13. 驗收和工程試車

　　13.1 分部分項工程驗收

　　13.1.2監理人不能按時進行驗收時，應提前24小時提交書面延期要求。

　　關于延期最長不得超過：48小時。

　　13.2 竣工驗收

　　13.2.2竣工驗收程序

　　關于竣工驗收程序的約定：按“第二部分 通用合同條款”第13.2.2款執行。

　　發包人不按照本項約定組織竣工驗收、頒發工程接收證書的違約金的計算方法：按“第二部分 通用合同條款”第13.2.2款執行。

　　13.2.5移交、接收全部與部分工程

　　承包人向發包人移交工程的期限：頒發工程接收證書后7天內。

　　發包人未按本合同約定接收全部或部分工程的，違約金的計算方法為： / 。

　　承包人未按時移交工程的，違約金的計算方法為： / 。

　　13.3 工程試車

　　13.3.1 試車程序

　　工程試車內容： 待定 。

　　(1)單機無負荷試車費用由 承包人 承擔;

　　(2)無負荷聯動試車費用由 發包人 承擔。

　　13.3.3 投料試車

　　關于投料試車相關事項的約定：待定。

　　13.6 竣工退場

　　13.6.1 竣工退場

　　承包人完成竣工退場的期限：頒發工程接收證書后56天內 。

　　14. 竣工結算

　　14.1 竣工付款申請

　　承包人提交竣工付款申請單的期限：工程竣工驗收合格后28天內。

　　竣工付款申請單應包括的內容：(1)竣工結算合同價格;(2)發包人已支付承包人的款項;(3)應扣留的質量保證金;(4)發包人應支付承包人的合同價款。

　　14.2 竣工結算審核

　　發包人審批竣工付款申請單的期限：按“第二部分 通用合同條款”第14.2款執行。

　　發包人完成竣工付款的期限：按“第二部分 通用合同條款”第14.2款執行。

　　關于竣工付款證書異議部分復核的方式和程序：按“第二部分 通用合同條款”第14.2款執行。

　　14.4 最終結清

　　14.4.1 最終結清申請單

　　承包人提交最終結清申請單的份數：3份 。

　　承包人提交最終結算申請單的期限： 缺陷責任期終止證書頒發后7天內 。

　　14.4.2 最終結清證書和支付

　　(1)發包人完成最終結清申請單的審批并頒發最終結清證書的期限：在收到承包人提交的最終結清申請單后14天內。

　　(2)發包人完成支付的期限：頒發最終結清證書后7天內。

　　15. 缺陷責任期與保修

　　15.2缺陷責任期

　　缺陷責任期的具體期限：12個月。

　　15.3 質量保證金

　　關于是否扣留質量保證金的約定：扣留質量保證金。

　　15.3.1 承包人提供質量保證金的方式

　　質量保證金采用以下第 (2) 種方式：

　　(1)質量保證金保函，保證金額為： / ;

　　(2)3%的工程款;

　　(3)其他方式: / 。

　　15.3.2 質量保證金的扣留

　　質量保證金的扣留采取以下第 (2) 種方式：

　　(1)在支付工程進度款時逐次扣留，在此情形下，質量保證金的計算基數不包括預付款的支付、扣回以及價格調整的金額;

　　(2)工程竣工結算時一次性扣留質量保證金;

　　(3)其他扣留方式: / 。

　　關于質量保證金的補充約定：自工程竣工驗收合格之日起一年后的十五天內將質量保證金無息返還給承包人。

　　15.4保修

　　15.4.1 保修責任

　　工程保修期為：按“工程質量保修書 ”約定執行。

　　15.4.3 修復通知

　　承包人收到保修通知并到達工程現場的合理時間：按“工程質量保修書 ”約定執行。

　　16. 違約

　　16.1 發包人違約

　　16.1.1發包人違約的情形

　　發包人違約的其他情形： / 。

　　16.1.2 發包人違約的責任

　　發包人違約責任的承擔方式和計算方法：

　　(1)因發包人原因未能在計劃開工日期前7天內下達開工通知的違約責任：發包人承擔違約責任，順延延誤的工期并賠償乙方因延期施工造成的損失。違約的計算方法：①、發包人按實際開工日期順延竣工日期，確保實際工期不低于合同約定的工期總日歷天數;②、未能在計劃開工日期之日起30天內發出開工通知的，承包人不再按上述約定承擔材料價格漲幅的風險;③、未能在計劃開工日期之日起90天內發出開工通知的，承包人提出價格調整要求合理的，發包人應當承擔由此增加的費用和(或)延誤的工期。若承包人提出解除合同的，發包人應承擔由此增加的費用，并支付承包人合理的利潤。(本工程承包人合理的利潤按簽約合同價的2%計取)

　　(2)因發包人原因未能按合同約定支付合同價款的違約責任：發包人承擔違約責任，并支付給承包人違約金。違約金的計算方法：以簽約合同價為基數，按照中國人民銀行發布的同期同類貸款基準利率的貳倍支付違約金。

　　(3)發包人違反第10.1款〔變更的范圍〕第(2)項約定，自行實施被取消的工作或轉由他人實施的違約責任：承包人可以獲得被他人實施工作款15%的費用補償，并賠償承包人完成該工作款預期的利潤。

　　(4)發包人提供的材料、工程設備的規格、數量或質量不符合合同約定，或因發包人原因導致交貨日期延誤或交貨地點變更等情況的違約責任：發包人應支付承包人實際發生的額外費用，并順延延誤的工期;承包人可暫停與其相關部分的施工，由發包人承擔違約責任。

　　(5)因發包人違反合同約定造成暫停施工的違約責任：發包人應支付承包人實際發生的額外費用，并順延延誤的工期。

　　(6)發包人無正當理由沒有在約定期限內發出復工指示，導致承包人無法復工的違約責任：發包人應支付承包人實際發生的額外費用，并順延延誤的工期。

　　(7)其他：發包人應支付承包人實際發生的額外費用，并順延延誤的工期。

　　16.1.3 因發包人違約解除合同

　　承包人按16.1.1項〔發包人違約的情形〕約定暫停施工滿 28 天后發包人仍不糾正其違約行為并致使合同目的不能實現的，承包人有權解除合同。

　　16.2 承包人違約

　　16.2.1 承包人違約的情形

　　承包人違約的其他情形： / 。

　　16.2.2承包人違約的責任

　　承包人違約責任的承擔方式和計算方法：承包人應承擔因其違約行為而增加的費用和(或)延誤的工期。

　　16.2.3 因承包人違約解除合同

　　關于承包人違約解除合同的特別約定： / 。

　　發包人繼續使用承包人在施工現場的材料、設備、臨時工程、承包人文件和由承包人或以其名義編制的其他文件的費用承擔方式： 雙方另行協商 。

　　17. 不可抗力

　　17.1 不可抗力的確認

　　除通用合同條款約定的不可抗力事件之外，視為不可抗力的其他情形：

　　(1)當地六級以上的地震;

　　(2)十級以上持續一天的大風;

　　(3)暴雨以上持續三天的大雨;

　　(4)五年以上未發生過、持續五日的高溫天氣;

　　(5)五年以上未發生過、持續五日的嚴寒天氣;

　　(6)五年以上未發生過的洪水;

　　17.4 因不可抗力解除合同

　　合同解除后，發包人應在商定或確定發包人應支付款項后15天內完成款項的支付。

　　18. 保險

　　18.1 工程保險

　　關于工程保險的特別約定：按“第二部分 通用合同條款”第18.1款執行。

　　18.3 其他保險

　　關于其他保險的約定：按“第二部分 通用合同條款”第18.3款執行。

　　承包人是否應為其施工設備等辦理財產保險：按“第二部分 通用合同條款”第18.3款執行。

　　18.7 通知義務

　　關于變更保險合同時的通知義務的約定：按“第二部分 通用合同條款”第18.7款執行。

　　20. 爭議解決

　　20.3 爭議評審

　　合同當事人是否同意將工程爭議提交爭議評審小組決定：同意。

　　20.3.1 爭議評審小組的確定

　　爭議評審小組成員的確定：按“第二部分 通用合同條款”第20.3.1款執行。

　　選定爭議評審員的期限：按“第二部分 通用合同條款”第20.3.1款執行。

　　爭議評審小組成員的報酬承擔方式：按“第二部分 通用合同條款”第20.3.1款執行。

　　其他事項的約定： / 。

　　20.3.2 爭議評審小組的決定

　　合同當事人關于本項的約定： / 。

　　20.4仲裁或訴訟

　　因合同及合同有關事項發生的爭議，按下列第 (2)種方式解決：

　　(1)向約定的仲裁委員會申請仲裁;

　　(2)向有管轄權的人民法院起訴。

　　附件1：

　　承包人承攬工程項目一覽表

　　單位工程

　　名稱建設規模建筑面積

　　(M2)結構形式層數生產能力設備安裝

　　內容合同價格

　　(元)開工

　　日期竣工

　　日期

　　附件3：

　　工程質量保修書

　　發包人(全稱)：

　　承包人(全稱)：

　　發包人和承包人根據《中華人民共和國建筑法》、《建設工程質量管理條例》，參照《房屋建筑工程質量保修辦法》經協商一致就 簽訂工程質量保修書。

　　一、工程質量保修范圍和內容

　　承包人在質量保修期內，按照有關法律規定和合同約定，承擔工程質量保修責任。

　　質量保修范圍包括地基基礎工程、主體結構工程，屋面防水工程、有防水要求的衛生間、房間和外墻面的防滲漏，供熱與供冷系統，電氣管線、給排水管道、設備安裝和裝修工程，以及雙方約定的其他項目。具體保修的內容，雙方約定如下：按承包范圍進行保修。

　　二、質量保修期

　　根據《建設工程質量管理條例》及有關規定，約定工程的質量保修期如下：

　　1.地基基礎工程和主體結構工程為設計文件規定的工程合理使用年限;

　　2.屋面防水工程、有防水要求的衛生間、房間和外墻面的防滲為5年;

　　3.裝修工程為2年;

　　4.電氣管線、給排水管道、設備安裝工程為2年;

　　5.供熱與供冷系統為2個采暖期、供冷期;

　　6.住宅小區內的給排水設施、道路等配套工程為1年;

　　7.其他項目保修期限約定如下： 按有關規定。

　　質量保修期自工程竣工驗收合格之日起計算。

　　三、缺陷責任期

　　工程缺陷責任期為12個月，缺陷責任期自工程竣工驗收合格之日起計算。單位工程先于全部工程進行驗收，單位工程缺陷責任期自單位工程驗收合格之日起算。

　　缺陷責任期終止后，發包人應退還剩余的質量保證金。

　　四、質量保修責任

　　1.屬于保修范圍、內容的項目，承包人應當在接到保修通知之日起7天內派人保修。承包人不在約定期限內派人保修的，發包人可以委托他人修理。

　　2.發生緊急事故需搶修的，承包人在接到事故通知后，應當立即到達事故現場搶修。

　　3.對于涉及結構安全的質量問題，應當按照《建設工程質量管理條例》的規定，立即向當地建設行政主管部門和有關部門報告，采取安全防范措施，并由原設計人或者具有相應資質等級的設計人提出保修方案，承包人實施保修。

　　4.質量保修完成后，由發包人組織驗收。

　　五、保修費用

　　保修費用由造成質量缺陷的責任方承擔。

　　六、雙方約定的其他工程質量保修事項： / 。

　　工程質量保修書由發包人、承包人在工程竣工驗收前共同簽署，作為施工合同附件，其有效期限至保修期滿。

　　發包人：(公章) 承包人：(公章)

　　地 址： 地 址：

　　法定代表人：(簽字)法定代表人：(簽字)

　　電 話： 電 話：

　　傳 真： 傳 真：

　　開戶銀行： 開戶銀行：

　　賬 號： 賬 號：

2024版建設工程施工合同 篇17

　　發包方(甲方)：xx市電力實業總公司。

　　承包方(乙方)：xx省xx市電氣安裝工程有限責任公司。

　　第一條 合同依據

　　本合同的法律依據是中華人民共和國(合同法)和(建設安裝工程合同及施工條例);工程內容及工程量是按能達電力設計有限責任公司設計的(嶺110kv變電所新建工程電氣部份第一卷第六冊全所照明及第一卷第七冊防雷接地)施工圖為依據進行計算及核定。

　　第二條 工程名稱、地點和范圍及內容

　　一、 工程名稱：嶺110kv變電所全所接地及照明安裝工程。

　　二、 工程地點: 嶺110kv變電所內。

　　三、 工程范圍及內容:

　　1：嶺110kv變電所防雷接地安裝。

　　2：嶺110kv變電所全所照明安裝。

　　第三條 承包方式

　　本工程甲方將工程以包工包料 按實結算下浮%的方式承包給乙方施工。(結算定額采用XX年北京地區價目本;裝置性材料預算價格執行電力公司黔電定字()04號文件頒發的(關于發布xx省電力建設裝置性材料綜合預算價格(XX年價)的通知);費用構成執行(電力工業基本建設預算管理制度及規定)(XX年版);根據xx省電力公司電技經()43、44號文件：其它相關費用依據其它相關資料計算。

　　第四條 工程價款支付及結算方式

　　1. 該工程以xx省xx市電氣安裝工程有限責任公司編制的(嶺110kv變電所全所接地及照明工程預算書(其中工程款129760元))為依據簽訂施工合同。

　　2. 預付款方式：按工程預算書的工程款129760萬元的 %即 萬元(萬元整)付給乙方。

　　3. 結算方式：工程竣工驗收合格后，按審計后的結算工程款將余款在一個月之內付給乙方。

　　第五條 工程質量標準、驗收和保修條件

　　本工程參照國家(110kv及以下電氣安裝規范)進行施工，相關驗收標準執行國家及電力行業規定，并通過相關職能部門驗收，本工程的保修期一年。

　　第六條 雙方協作事項

　　甲方負責：

　　一：甲方應協調好該工程與有關單位的聯系，確保該工程的施工進度。

　　二: 甲方應根據乙方施工進度及隱蔽資料及時組織有關部門進行中間驗收.

　　乙方負責：

　　一：乙方在施工中發現問題應及時向甲方反應。

　　二：乙方應按時按期完成該工程內的所有工作內容，不得影響其他工程。

　　三：竣工資料報有關部門審核。

　　第七條 違約責任

　　按國家的相關法律法規追究對方的違約責任。

　　第八條 發生經濟糾紛處理方式

　　如發生經濟糾紛，雙方應本著實事求是的原則，協商解決，若不能達到目的，可向人民法院申請仲裁。

　　第九條 施工工期

　　本工程年月日前完工。

　　第十條 工程承包方式

　　本工程合同價款是該工程的:人工費、機械費、輔材費、主材費。

　　第十一條 安全責任

　　施工中的安全責任由乙方自行負責，獨立承擔相應責任。

　　第十二條 工程造價

　　本工程的工程款：暫定壹拾貳萬玖千柒佰陸拾元整(129760.00)，本工程包工包料按實結算。

　　第十三條 合同份數

　　本合同正本2份，雙方各執正1份。

　　第十四條 該合同經雙方代表簽字、蓋章后生效。

　　甲 方：(公章) 乙 方：

　　負責人：(簽章) 負責人：(簽章)

　　日期：年 月 日 日期： 年 月 日

2024版建設工程施工合同 篇18

　　原告：_________________市__________混凝土有限公司，地址：______________區_______________工業園區。

　　法定代表人：______________，男，職務執行董事，聯系方式：_____________.

　　委托代理人：______________，__________律師事務所律師(實習律師)，___________________.

　　被告：_________________市__________建集團有限公司，住址：_________________省_______________市__________街__________號。

　　法定代表人：______________，男，職務董事長，聯系方式：_____________.

　　被告：_________________市__________建集團__________煤業有限公司工程項目部，住址：_________________省_______________市__________街__________號。

　　負責人：______________項目經理，聯系方式：_____________.

　　訴訟請求

　　1、判決被告支付混凝土工程欠款________________元;

　　2、判決被告支付所欠款項從欠款之日至_____________年__________月__________日的違約金_____________元;

　　3、判決被告支付從_____________年__________月_______________日至付清所有欠款時的違約金;

　　4、訴訟費、律師費用由被告承擔。

　　事實及理由

　　被告__________建集團有限公司承建__________煤業有限公司_____________招待所工程并成立項目部具體負責工，_____________年_______________月_______________日__________建集團__________煤業有限公司工程項目部與原告簽訂《商品混凝土供應合同書》，約定由原告在該工程中供應預拌商品混凝土。之后原告按合同約定按質按量完成了供應。截止_____________年__________月__________日被告__________建集團有限公司尚欠原告工程款_____________元，但至今被告未支付該款項。

　　合同約定：_________________“甲方在乙方供貨_____日前應先付總額__________%的備料款，批量供應后辦理結算付款，并付款到總額的__________%，留_____%尾款在乙方將本批量_____強度報告提供給甲方進付清。”原告施工結束達到付款條件后，被告與原告對帳并與原告簽訂《對帳單》明確欠款情況，但至今仍拖欠巨款不付。此為本案事實，原告唯有訴訟解決。

　　最高人民法院關于審理建設工程施工程合同糾紛案件適用法律問題的解釋(法釋[20__]14號)第二十四條規定：_________________“建設工程施工合同糾紛以施工行為地為合同履行地。”第十七條規定：_________________“當事人對欠付工程價款利息計付標準有約定的，按照約定處理;沒有約定的，按照中國人民銀行發布的同期同類貸款利率計息。”第十八條規定：_________________“利息從應付工程價款之日計付。”由于所約定的每日1%的計息數字偏高，故原告請求按照不高于中國人民銀行一年期貸款利率的四倍計算違約金，以示公平。

　　此致

　　__________人民法院

　　具狀人：______________

　　_____年_____月_____日

2024版建設工程施工合同 篇19

　　發包方：簡稱甲方

　　承包方：簡稱乙方：

　　依照《_____》及《中華人民共和國建筑法》及有關行政法律法規遵循平等、自愿、公平、誠實守信的原則在雙方自愿的基礎上達成以下協議，如下：

　　一、工程概況

　　工程名稱：

　　工程地點：

　　結構類型：

　　二、承包范圍。

　　三、承包內容。

　　1、基礎土方開挖，含機械、清土、換沙層、土方回填夯實。主體工程基礎部份至上部結構鋼筋，混凝土，磚砌筑，內外墻粉刷，外墻磚，層面磚，樓面找坪層，樓梯花崗石，屋面保溫層，保護層，植筋工程，構件及構筑物工程，室外散水，散水溝，化糞池及施工圖紙的全部內容，砼養護工作等等。

　　2、鋼管腳手架模板，釘子，鐵絲，拉片，鋏子，扣子，安全網，含材料費及一切費用。

　　3、機械吊機，含機械備案，砂漿攪拌機，閃光對焊機，切斷機，豎焊機，彎曲機，調直機，平板振動機，振動機棒，電纜線，燈線，_____配電箱，打夯機，電纜線及燈線含材料費及一切費用。

　　4、井吊，攪拌機操作人員，由乙方提供，人工費由乙方支付。

　　四、設計變更及圖紙修改增減工程。

　　圖紙會審后所發生的圖紙修改和設計變更產生的增加工程量大于1000元以上的按市場單價計算，小于1000元的不計。減少工程大于1000元的按市場單價扣減，小于1000元的不扣。

　　五、合同單價及結算付款方式。

　　1、單價：按建筑面積計算/?O

　　2、結算方式和付款方式：建筑面積按云南省建設廳頒發的現行工程，結算定額及有關規定的建筑面積計算規范進行計算。乙方進場基礎工程施工完，按工程量的80%支付上部結構，按每月進度工程量的80%支付，工程竣工驗收后支付95%。其余款項保修期滿一次性付清。

　　六、工期要求。

　　1、總工期：天，進度按甲方與業主簽訂合同工期為準，同時必須按項目部的旬、月、周進度計劃要求執行。

　　2、延誤進度處罰條款：按甲方的總進度計劃，月計劃，周計劃要求。在施工中，按分部，分項工程進行周計劃計算。拖延一天罰款1000元，提前不獎。停電、停水、下雨、材料不到位則工期延誤，無論以任何理由乙方擅自停工，罰款5000元。

　　七、工程質量要求

　　1、質量標準：按照國家現行建筑施工技術及安全技術施工規范建筑工程。施工質量驗收標準，單位工程，一次性驗收合格，如工程質量不合格產生二次驗收。驗收的一切費用及損失由乙方承擔費用，從工程款中扣除。

　　2、分項工程質量要求處罰：模板頂板為清水模，在施工中，如出現崩模及撐不穩垮塌，頂板不平。損失的材料費及其它經濟損失由乙方承擔。

　　3、混凝土分項工程：澆筑時出現空洞麻面、脫節，不干整，裂紋，振動不密實，影響質量外觀及公司形象處罰5000-10000元。嚴重者清出工地現場賠償一切經濟損失。

　　4、磚砌筑分項工程：在施工中，未按圖紙規范施工的出現工程質量問題或大面積返工，破壞，修補，材料按定額的3倍賠償單價，按材料進行計算并處罰。

　　5、室內外墻體抹灰工程：未按施工技術人員底方案操作的，出現墻面空鼓，開裂造成大面積反工，修補，每平方米扣材料費100元并處罰1000-5000元。外墻磚，施工出現表面不干整，空殼，砂漿不飽造成反工。賠償材料費的3倍，并每棟處罰5000元。

　　6、出現任何質量事故，不聽施工技術人員指揮整改修補，多次發生質量問題，甲方有權對乙方進行經濟處罰直至。終止施工合同一切損失乙方自負。所有工程款，待交工驗收后再進行結算。

　　八、安全文明施工要求：按云南省安全文明施工相關要求達到建設局示范工地標準要求。

　　九、甲方安全生產職責：按法律法規要求進行安全教育，并督促和提供安全所需要的生產條件。認真執行各項安全標準，督促現場施工人員必須按照安全技術規程作業，做好班前安全技術交流并作記錄進行安全檢查。并提出現時整改意見及措施標準，把安全生產放至首位，杜絕重大安全事故。乙方安全生產職責：確保進場人員必須具備滿足安全生產所需的基本技能和接受過安全知識培訓教育，必須按相應的安全技術規程作業，嚴禁違章作業，違章指揮和野蠻施工。遵守勞動紀律，參加安全交底會并作記錄，參加安全檢查并對提出的隱患定人定時整改正確使用三寶，四口，把安全生產放在首位杜絕發生重大安全事故，若違章操作，違規作業，發生任何安全事故由乙方承擔一切經濟損失。

　　十、質量保證金

　　簽訂施工合同日，乙方需繳納工程質量保證金5萬元，如在施工過程中出現重大質量事故導致工程大量反工，影響工期，損壞公司形象返工的材料費。從工程款扣除公司形象損失費不夠的從保證金中扣除，每處現一次扣10000元。不夠的，從工程款中扣除。.

　　2、保證金退還：竣工驗收后，一年不出現質量問題全部退還。

　　十一、保修責任。

　　1、工程竣工驗收后保修期一年屬乙方承包合同內。

　　2、若在保修期內，墻體出現空鼓，開裂，不平，由乙方負責維修。

　　3、乙方接到甲方維修通知，24小時內乙方若不派人維修，甲方有權指派他人維修，費用從乙方尾款中扣除，若尾款不夠，從保證金中扣除。

　　4、不屬乙方維修部位，因其它原因造成的質量問題，乙方無權維修，由甲方承擔維修

　　十二、其它事項。

　　1、乙方在基礎開挖施工中，必須控制標高，若出現基礎挖深的換砂費用由乙方承擔。

　　2、乙方進入施工現場必須配一名施工技術人員配合甲方施工人員管理施工，在施工放線中乙方各班組必須配和施工人員放線，鋼筋，模板，主體，各1人，缺席1人每次罰款200元。

　　3、材料計劃由乙方在使用前一周提供材料計劃，超出預算定額損耗的'材料費由乙方承擔。

　　4、在施工過程中，乙方應做到材料節約，磚，砂漿，混凝土在運輸途中發現亂潑亂倒，不聽施工管理人員的指揮發現一次罰款100-500元，若干次出現給予重罰，并請出現場。

　　5、各施工班組嚴守把關維護人格尊嚴，如發現偷盜行為將所偷盜的材料款按10倍進行賠償。并給予經濟處罰，致嚴重的移交執法部門處理。

　　6、乙方進入施工現場必須進行安全_____教育及技術交底方可施工上班，必須佩帶安全帽，施工現場嚴禁穿拖鞋，發現一次罰款20-50元。外來施工者，發現一次罰款20元。

　　7、乙方進場，甲方不提供食宿，由乙方自行安排，工地現場不允許搭建工棚和食宿。

　　8、外粉施工中，砂漿落地灰必須早晚清收，如發現不收的施工管理人員給予經濟處罰，并以每小桶50-100元罰款。

　　9、材料進入施工現場，由甲方指定堆放，工地內現場二次搬運由乙方承擔。

　　10、電泵，蹦管由乙方保管，清洗。如人為損壞，丟失，被盜，由乙方賠償。

　　十三、未盡事宜，雙方友好協商解決。

　　本合同雙方簽字日具法律效力，工程完后，雙方履行合同義務后，自動失效，如乙方違反合同規定，甲方有權解除或終止合同更換施工班組，造成的損失由乙方承擔全部責任。

　　十四、本合同一式三份，甲方二份，乙方一份，工程結束后，付清尾款，合同終止。

　　甲方(公章)：_________?乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________?法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日?_________年____月____日