包工包料的勞務合同起訴狀(通用3篇)
包工包料的勞務合同起訴狀 篇1
原告:_________________有限公司法定代表人:________________住所:_________________
聯系電話:_________________
被告:_________________有限公司法定代表人:________________住所:_________________
聯系電話:_________________
訴訟請求:_________________
一、請求判令被告支付給原告貨款_____________元;
二、請求判令被告支付逾期付款違約金_______________元;
三、請求判令被告承擔本案的全部訴訟費用。
事實與理由
原告與被告有生意往來,______年______月______日,原告供貨給被告,被告從原告處購得______元貨物,根據合同約定,付款時間是______年______月______日,被告承諾收到貨后付款,原告按約定供貨后,被告沒有按承諾付款給原告,給原告的生產經營帶來嚴重困難。截止______年______月______日原被告雙方對賬確認被告欠原告貨款共計_______________元,原告為了資金周轉需要,多次催告被告負責人償還所欠貨款,但被告至今未還,原告認為,被告的行為已侵犯了原告的合法權益,為了維護原告的合法權益,根據我國法律的相關規定,特向貴院提起訴訟
此致
________________人民法院
具狀人:________________
__________年__________月__________日
包工包料的勞務合同起訴狀 篇2
立合同雙方:
甲方(房主方)________
乙方(承建方)________
根據《中華人民共和國建筑法》、《中華人民共和國合同法》及相關法律法規,甲乙雙方在平等自愿、公平合理、誠實信用的原則下,通過雙方就本住宅建房工程的施工有關事項協商一致,為規范建造私人住宅工程中雙方的民事行為,特制定本合同,以資雙方共同信守。
一、工程地點:________。
二、工程概況:本工程為結構私人居住房,樓層為層加隔墊層建筑。此結構廁所、廚房、陽臺、梁、柱為現澆混凝土,其它樓板為預制板,建筑面積以實際建筑面積為準。
三、承包方式:
甲方將其住宅以包工不包料,包工期、包質量、包安全、包驗收、包腳手架、包施工機械,以及所有勞務工具的形式承包給乙方承建本工程。
四、承包工程內容:
建筑基礎、主體結構的砌磚,扎鋼筋、裝模、拆模、現澆混凝土、樓梯、預制板安裝;室內墻面天棚及后外墻、側外墻粉水泥砂漿,前面外墻磚粘貼;主體頂層瓦面,室外散水,樓面找平,臺階等修建工作。
五、工程質量及要求:
1、乙方必須嚴格按照甲方提供的圖紙和變更要求進行施工,工程質量應達到優良標準,確保安全。因乙方原因達不到工程質量合格條件的,乙方應無條件返工,并承擔一切由返工帶來的人工和材料損失的費用。
2、房屋建成后,一年內,甲方發現質量問題的,乙方必須進行免費維修。如因質量問題,在質保期內,乙方拒絕維修,甲方有權另請他人維修,所需費用直接從乙方質保金內扣除。
3、乙方如施工過程中遇到圖紙和現場主體結構不相符合,須要變更時,必須與甲方共同協商,協商結果須經甲方同意后,乙方才能進入下一步施工。
六、工期:
從________年_______月_________日開始建設,工期為天。如發生下雨、停電、地震及甲方對外關系影響施工的不可抗力情況的,可順延工期。
七、甲、乙雙方權利義務:
1、甲方負責提供石灰、磚、水泥、碎石、沙子、水源、鋼材、屋面所需的木材、瓦等建筑材料。
2、甲方負責協調對外及鄰里關系。
3、甲方應及時撥付工程進度款。
4、甲方有權指導和監督施工過程及質量。
5、乙方應提前通知甲方購買所需的建筑材料。
6、乙方施工所需要的,所有電動施工機械,機械上的.損耗器材和所有的勞動工具,以及模板、頂木、鎖木、木方、腳手架等由乙方自帶,費用由乙方自理。
7、乙方所屬人員的工資報酬由乙方負責支付,與甲方無關。
8、乙方必須在施工前和施工過程中做好相關安全措施,如在施工過程中發生的任何安全事故(包括乙方在施工過程中造成第三方的人身傷害等)一切法律責任及經濟損失全部由乙方承擔,與甲方無關。
9、如因乙方自身各種原因,中途自行終止施工,甲方有權拒付乙方之前所施工的一切費用。
八、承包價格:
按建筑面積計算,每平米________元,大寫:________元整。建筑面積以實際面積為準,此價包含人工費、工程管理第3頁共4頁費、安全費、材料搬運費、所有勞動工具費、機械費,以及腳手架的費用。
九、付款原則及付款方式:
房屋從開工至每層蓋板后,預付該層人工費的________%,工程整體竣工驗收合格后,余款付至總價的________%,留5%作為工程維修質保金,質保期為一年,待一年期滿無任何質量問題,甲方無息付清余款。
十、其它未盡事宜,由甲乙雙方共同協商解決。
十一、本合同壹式貳份,甲乙雙方各執壹份,本合同自雙方簽訂日生效,合同履約期完成后失效。
甲方(公章):________________法定代表人(簽字):__________________
乙方(公章):__________________法定代表人(簽字):__________________
_________年________月________日__________年________月________日
包工包料的勞務合同起訴狀 篇3
甲方:________________
乙方:________________
雙方就本鋼結構安裝工程承包事項協商一致,訂立本合同。
一、工程名稱:________________
二、工程地點:________________
三、工程內容:以施工圖紙依據鋼結構安裝工程
四、雙方各自承擔的義務:
1、甲方負責工程原材料及其提供本工程所需各種手續、住處、水電等。
2、甲方負責原材料、乙方負責帶工具。
五、合同工期:必須按照甲方的要求保證工期。
六、質量標準:符合《鋼結構安裝工程驗收標準》并符合本行業質量標準。
七、廠房全長83米,跨度26米,計:2158平米
八、安裝承包價格:按每平米_________元,合計:_______元。付款方式:自乙方工人進廠后甲方將向乙方支付總工程款的15%,其余款項由工程進度進行支付,工程完工后甲方支付乙方80%,剩余款項甲方在一月之內全部付清。
九、安全、文明施工:
1、乙方嚴格執行施工現場的各項規章管理制度及安全操作規程,高空作業必須戴好安全帽和安全帶,如有違章造成的事故全部由乙方負責。
2、乙方必須按照施工現場安全文明施工管理,做到機具、構件擺放整齊、有序、干完場清,文明施工。
十、本工程開工日期與竣工日期由雙方協商。
本合同一式兩份,甲乙雙方各執一份,雙方簽字后生效。
甲方簽字:________________電話:________________
乙方簽字:________________電話:________________
________年________月________日
________年________月________日